Lubań: Roboty budowlane - remont dachu i remont ogrodzenia w

Lubań: Roboty budowlane - remont dachu i remont ogrodzenia w

Strona 1 z 3
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 178993-2014 z dnia 2014-08-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lubań
Wykonanie remontu dachu stromego wielospadowego budynku sądu położonego przy Al. Wojska Polskiego 7 w
Lwówku Śląskim, pokrytego dachówką betonową rzymską wraz z wymianą ogrodzenia od strony ulicy i
drobnymi pracami malarskimi wewnątrz...
Termin składania ofert: 2014-09-05
Lubań: Roboty budowlane - remont dachu i remont ogrodzenia w
budynku Sądu położonego przy Al. Wojska Polskiego nr 7 w Lwówku
Śląskim
Numer ogłoszenia: 201911 - 2014; data zamieszczenia: 23.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer
ogłoszenia w BZP: 178993 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy, pl. 3 Maja 12, 59-800 Lubań, woj. dolnośląskie, tel. 0-75
6464612, faks 0-75 6464611.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane - remont dachu i remont
ogrodzenia w budynku Sądu położonego przy Al. Wojska Polskiego nr 7 w Lwówku Śląskim.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie remontu dachu stromego wielospadowego
budynku sądu położonego przy Al. Wojska Polskiego 7 w Lwówku Śląskim, pokrytego dachówką
betonową rzymską wraz z wymianą ogrodzenia od strony ulicy i drobnymi pracami malarskimi wewnątrz
budynku. Zakres i sposób wykonania prac określono w dokumentacji projektowej wykonanej przez
Pracownię Projektową ATA. Opis przedmiotu zamówienia na powyższe roboty budowlane stanowi:
dokumentacja projektowa w skład której wchodzą: 1.Projekt budowlany remontu dachu,2.Projekt
wykonawczy, 3.Specyfikacja techniczna, 4.Przedmiar robót. Przedmiar robót stanowi dla Wykonawcy
materiał pomocniczy do ustalenia ceny ofertowej na roboty wynikające z dokumentacji technicznej.
Przedmiar robót i dokumentację techniczną w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=201911&rok=20...
2014-09-23
Strona 2 z 3
załączono w wersji elektronicznej do niniejszego opisu. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a
następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i
urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów
nie gorszych niż określone w dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych
dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone ww. dokumenty będą podlegały
ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie
podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu
nierównoważności zaproponowanych rozwiązań równoważnych. W przypadku gdy wykonawca nie złoży
w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do
kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia - dokumentacji projektowej. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność,
przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość.
2.Roboty remontowo-budowlane prowadzone będą w czynnym budynku. Wykonawca będzie
zobowiązany do wykonywania prac w czasie i w sposób nie kolidujący z pracą sądu, w tym zapewnić
bezpieczny i niezakłócony dostęp do budynku. Roboty generujące znaczny hałas prowadzone będą
poza godzinami pracy sądu ( 15.15 - 22.00) i w dni wolne od pracy. Wykonawca zobowiązany będzie do
bieżącego sprzątania po robotach. 3.Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży harmonogram
rzeczowo-finansowy wykonania robót będących przedmiotem zamówienia. W harmonogramie należy
ująć wszystkie roboty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie.
4.Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia przedmiotowych robót, przy czym ubezpieczeniu
podlegają w szczególności: a.roboty, obiekty, budowle, urządzenia, mienie ruchome związane z
prowadzeniem robót - od ognia, huraganu, powodzi, zalania i innych zdarzeń
losowych;b.odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z winy Wykonawcy i jego pracowników oraz w
następstwie nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników Wykonawcy i osób trzecich,
powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=201911&rok=20...
2014-09-23
Strona 3 z 3
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe REMBUD Kazimierz Janikowski, ul. Kwiatowa 10,
59-800 Lubań, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 186931,63 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 228391,28
Oferta z najniższą ceną: 228391,28 / Oferta z najwyższą ceną: 228391,28
Waluta: PLN.
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=201911&rok=20...
2014-09-23