Zal_nr_2_Wzor umowy
Transkrypt
Zal_nr_2_Wzor umowy
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty WZÓR UMOWA NR ……… W dniu ............. r. w Lublinie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie przy al. J. Piłsudskiego 15, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy LublinWschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000017728, o kapitale zakładowym 282 643 800,00 PLN, NIP: 712-015-02-95, reprezentowanym przez: ..................................... ………………………... zwanym dalej Zamawiającym, a ................... z siedzibą .................. NIP: ......................., reprezentowaną przez: ...................................... zwaną dalej Wykonawcą, została zawarta umowa treści następującej: §1 1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu środka chemicznego PIX 113 (producent………..) w ilości 600 Mg. 2. Zakres zamówienia oraz wymagania określone zostały w Zaproszeniu do złożenia oferty wraz z załącznikami. 3. Zaproszenie do złożenia oferty z dnia .………. wraz z ofertą Wykonawcy z dnia ……… stanowią integralną część niniejszej umowy. §2 1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot umowy określony w § 1 kwotę netto: ……………… PLN (słownie: ………….…). Do powyższej kwoty należy doliczyć podatek VAT w wysokości ustawowej. 2. Cena netto 1 Mg zamawianego środka chemicznego (producent…….): ………….. PLN. Do powyższej ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości ustawowej. 3. Cena określona w ust. 2 jest stała i obowiązuje przez cały okres trwania niniejszej umowy. 4. Cena obejmuje koszt transportu przedmiotu umowy w Oczyszczalni Ścieków „Hajdów”, Lublin, ul. Łagiewnicka 5. 5. Zapłata za dostarczoną partię środka chemicznego PIX 113 nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, zgodnie z ceną określoną w ust. 2, po bezusterkowym odbiorze każdej partii środka, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1. 6. Uchybienie terminowi zapłaty skutkować może naliczeniem odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. 7. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego. §3 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać produkt stanowiący przedmiot umowy przez okres 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. do:……………..., z zastrzeżeniem ust. 3. 2. Dostawa odbywać się będzie partiami w ilości około 24 Mg produktu. 3. Strony ustalają, że w przypadku zamówienia przez Zamawiającego przed terminem określonym w ust. 1 ilości produktu określonej w § 1 ust. 1, niniejsza umowa wygasa z dniem wyczerpania się tej ilości. W przypadku niewykorzystania zamówionej ilości pro- Strona 1 z 3 duktu okres obowiązywania umowy przedłuża się automatycznie do czasu wyczerpania tej ilości. 4. Wykonawca dostarczy daną partię przedmiotu umowy do miejsca spełnienia świadczenia: Oczyszczalnia Ścieków „Hajdów”, Lublin, ul. Łagiewnicka 5, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zgłoszenia zapotrzebowania pisemnie, faxem na nr: ……………….. lub emailem na adres: ………………… 5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru danej partii przedmiotu umowy świadectwo dostawy oraz świadectwo ważenia. §4 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonej partii przedmiotu umowy z wymogami określonymi w Zaproszeniu do złożenia oferty lub innej wady, lub stwierdzenia niepełnej dostawy Zamawiający według swojego wyboru wykona uprawnienie określone w ust. 2 lub zgłosi reklamację pisemnie, faksem lub e-mailem na numer lub adres, o którym mowa w § 3 ust. 4, a Wykonawca wymieni przedmiot umowy na wolny od wad lub uzupełni jego brakującą ilość - w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od zgłoszenia niezgodności, wady lub niepełnej dostawy. Termin zapłaty należności liczony będzie od dnia dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad lub uzupełnienia jego brakującej ilości. 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonej partii przedmiotu umowy z wymogami określonymi w Zaproszeniu do złożenia oferty lub innej wady, lub stwierdzenia niepełnej dostawy, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. §5 W razie nieterminowej dostawy danej partii przedmiotu umowy, nieterminowej wymiany danej partii przedmiotu umowy na wolny od wad lub opóźnienia w usunięciu wady w danej partii dostawy, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,2% łącznej wartości zamówionej partii przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% łącznej kwoty netto, określonej w § 2 ust. 1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. Wykonawca obciąży Zamawiającego karą umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% łącznej kwoty netto, określonej w § 2 ust. 1, z wyłączeniem okoliczności, których mowa ust. 4 i 6. Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku będzie również dochodzić od Wykonawcy kary umownej w wysokości 20% łącznej kwoty netto, określonej w § 2 ust. 1. Zamawiający ma prawo potrącić z należnego Wykonawcy wynagrodzenia naliczone kary umowne. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy - Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną. Strona 2 z 3 9. Odstąpienie od umowy musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. §6 Zamawiający, w razie wystąpienia opóźnienia w dostawie, może wyznaczyć dodatkowy termin wykonania przedmiotu umowy, nie rezygnując z kary umownej i odszkodowania. §7 1. Wszelka korespondencja będzie uważana za skutecznie doręczoną w przypadku osobistego jej doręczenia drugiej stronie lub listem poleconym. Za datę pisemnego zawiadomienia strony przyjmuje się datę doręczenia pisma osobiście stronie lub doręczenie listem poleconym. W przypadku nieodebrania korespondencji za datę doręczenia listu poleconego przyjmuje się datę jego nadania. 2. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o każdorazowej zmianie danych teleadresowych. Do czasu poinformowania Zamawiającego o dokonanych zmianach wszelka korespondencja przesyłana na dane wskazane w umowie będzie uważana za skutecznie doręczoną. §8 Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją niniejszej umowy ze strony Zamawiającego jest …………………………………... §9 1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 2. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. § 10 Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 11 Spory mogące wyniknąć na tle wykonywania postanowień niniejszej umowy rozstrzygnie Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. § 12 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Strona 3 z 3