- BBI Zeneris
Transkrypt
- BBI Zeneris
Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. PROSPEKT EMISYJNY SPÓŁKI MDI ENERGIA SA Z SIEDZIBĄ w WARSZAWIE PRZYGOTOWANY W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM 44.640.000 AKCJI SPÓŁKI, W TYM: - 140 000 AKCJI SERII B, - 7 060 000 AKCJI SERII C, - 37 440 000 AKCJI SERII D, o wartości nominalnej 3,50 zł każda akcja. PROSPEKT, ANI PAPIERY WARTOŚCIOWE NIM OBJĘTE NIE BYŁY PRZEDMIOTEM REJESTRACJI, ZATWIERDZENIA LUB NOTYFIKACJI W JAKIMKOLWIEK PAŃSTWIE POZA RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ. POZA GRANICAMI POLSKI PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA JAKICHKOLWIEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA. ANI PROSPEKT, ANI PAPIERY WARTOŚCIOWE NIM OBJĘTE NIE BYŁY PRZEDMIOTEM REJESTRACJI, ZATWIERDZENIA LUB NOTYFIKACJI W JAKIMKOLWIEK PAŃSTWIE POZA RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI ZGODNIE Z PRZEPISAMI IMPLEMENTUJĄCYMI W DANYM PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM POSTANOWIENIA DYREKTYWY PROSPEKTOWEJ LUB ZGODNIE Z PRZEPISAMI AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH. PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE NINIEJSZYM PROSPEKTEM NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE LUB SPRZEDAWANE POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, CHYBA ŻE W DANYM PAŃSTWIE TAKA OFERTA LUB SPRZEDAŻ MOGŁABY ZOSTAĆ DOKONANA ZGODNIE Z PRAWEM, BEZ KONIECZNOŚCI SPEŁNIENIA JAKICHKOLWIEK DODATKOWYCH WYMOGÓW PRAWNYCH. KAŻDY INWESTOR ZAMIESZKAŁY BĄDŹ MAJĄCY SIEDZIBĘ POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRZEPISAMI PRAWA POLSKIEGO ORAZ PRZEPISAMI PRAWA INNYCH PAŃSTW, KTÓRE MOGĄ SIĘ DO NIEGO STOSOWAĆ W TYM ZAKRESIE. Akcje nie zostały, ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities act of 1933, as amended). Inwestowanie w papiery wartościowe objęte Prospektem łączy się z ryzykiem właściwym dla instrumentów finansowych rynku kapitałowego oraz ryzykiem związanym z działalnością Grupy Kapitałowej oraz z otoczeniem, w jakim prowadzi ona działalność. Szczegółowy opis czynników ryzyka, z którymi inwestor powinien się zapoznać przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, znajduje się w rozdziale „Czynniki ryzyka”. Firma inwestycyjna Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Doradca Prawny BDO Legal Łatała i Wspólnicy Spółka Komandytowa Data zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego: 29.12.2016 r. 1 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. ZASTRZEŻNIE Prospekt został sporządzony zgodnie z przepisami prawa, w tym zgodnie z: Rozporządzeniem Komisji WE nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wdrażającym Dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam, w oparciu o następujące załączniki: - Podsumowanie (załącznik XXII) - Dokument Rejestracyjny (załącznik XXV) - Dokument Ofertowy (załącznik III) Dyrektywą 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE, przepisami regulującymi rynek kapitałowy w Polsce, w szczególności Ustawą o Ofercie Publicznej. Niniejszy Prospekt został sporządzony zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, a zawarte w nim informacje są zgodne ze stanem na dzień jego zatwierdzenia. Możliwe jest, że od chwili udostępnienia Prospektu do publicznej wiadomości zajdą zmiany dotyczące sytuacji Spółki, dlatego też informacje zawarte w niniejszym dokumencie powinny być traktowane jako aktualne na Dzień Zatwierdzenia Prospektu. Informacje o istotnych błędach w treści Prospektu oraz znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę papieru wartościowego, zaistniałych po zatwierdzeniu Prospektu Emisyjnego lub o których pozyskano informację po zatwierdzeniu Prospektu, udostępniane będą do publicznej wiadomości w formie aneksów do Prospektu Emisyjnego. W przypadku wystąpienia okoliczności dotyczących dopuszczenia Akcji serii B, C, D do obrotu na GPW, które nie uzasadniają sporządzenia aneksu do Prospektu, ale powodują zmianę treści Prospektu, Spółka będzie mogła udostępnić informację o wystąpieniu powyższych okoliczności w formie komunikatu aktualizującego do Prospektu w trybie art. 52 Ustawy o Ofercie Publicznej. Udostępnienie komunikatu aktualizującego następuje w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt, przy czym taki komunikat powinien zostać jednocześnie przekazany do KNF. Pozycja konkurencyjna Spółki oszacowana została wedle najlepszej wiedzy Zarządu. Przy szacunkach uwzględniono publicznie dostępne informacje oraz wewnętrzne analizy. W przypadkach, gdzie było to możliwe i uzasadnione, oparto się o dane podmiotów zewnętrznych. Pewne wielkości przedstawione w danych finansowych zostały zaokrąglone. Stąd poszczególne sumy w tabelach mogą nie być sumami arytmetycznymi w wyniku tych zaokrągleń. Dotyczy to również wielkości procentowych. Akcje Oferowane nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych – U.S. Securities Act z 1933 r., z późn. zm. („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”), ani w żadnej innej komisji papierów wartościowych jakiegokolwiek stanu lub obszaru podlegającego jurysdykcji Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, ani na rzecz, rachunek lub korzyść podmiotów amerykańskich (w rozumieniu Regulacji S zawartej w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych „Regulacja S”), chyba że są oferowane lub sprzedawane w ramach pewnych transakcji zwolnionych z obowiązku dokonania rejestracji przewidzianych w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Niniejszy dokument zawiera twierdzenia odnoszące się do przyszłości. Żadne z takich twierdzeń nie może być rozumiane ani interpretowane jako udzielenie jakiejkolwiek gwarancji lub zapewnienia przez Emitenta lub podmioty uczestniczące w sporządzaniu Prospektu, że takie zdarzenia wystąpią, i że zostaną osiągnięte skutki określone w tych twierdzeniach. Niniejszy Prospekt będzie dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Emitenta – www.mdienergia.pl. Inwestor może żądać w terminie ważności Prospektu nieodpłatnego dostarczenia Prospektu w postaci drukowanej w miejscu przyjęcia żądania. DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU Emitent informuje, że w okresie ważności niniejszego Prospektu udostępnia poniższe dokumenty: Prospekt Emisyjny, Statut Emitenta, Historyczne informacje finansowe Emitenta w postaci skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2014 i 2015 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za okres 01.01.2016 r. - 30.06.2016 r. wraz z danymi porównywalnymi 2 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Spis treści SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I - PODSUMOWANIE ............................................................................................ 7 CZĘŚĆ II - CZYNNIKI RYZYKA ........................................................................................... 24 1. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM EMITENTA ............................................................................................................ 24 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. Ryzyko związane z sytuacją gospodarczą w Polsce .................................................................................................................... 24 Ryzyko związane z konkurencją .................................................................................................................................................. 24 Ryzyko związane z systemem podatkowym ............................................................................................................................... 24 Ryzyko związane z systemem prawnym ..................................................................................................................................... 25 Ryzyko zmian stóp procentowych .............................................................................................................................................. 25 Ryzyko związane ze zmianami tendencji rynkowych .................................................................................................................. 25 Ryzyko związane z polskim rynkiem energii ............................................................................................................................... 25 Ryzyko związane z inwestycjami na rynku energii ze źródeł odnawialnych ................................................................................ 26 Ryzyko związane z płynnością .................................................................................................................................................... 26 2. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA ......................................................................................................... 26 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 2.14. 2.15. Ryzyko związane z niepowodzeniem realizacji celów strategicznych ......................................................................................... 26 Ryzyko utraty kluczowych pracowników i kadry kierowniczej .................................................................................................... 27 Ryzyko związane ze współpracą z podwykonawcami................................................................................................................. 27 Ryzyko związane z solidarną odpowiedzialnością za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane należnego podwykonawcom 27 Ryzyko wynikające z ustawy o gwarancjach zapłaty za roboty budowlane ............................................................................... 28 Ryzyko związane z postępowaniem podwykonawców i wypadkami przy pracy ......................................................................... 28 Ryzyko związane ze współpracą z klientami ............................................................................................................................... 28 Ryzyko związane z karami umownymi ....................................................................................................................................... 28 Ryzyko niekorzystnych warunków atmosferycznych .................................................................................................................. 28 Ryzyko związane z infrastrukturą techniczną ............................................................................................................................. 29 Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu ................................................................................................................................ 29 Ryzyko wzrostu kosztów realizacji projektów ............................................................................................................................. 29 Ryzyko walutowe ....................................................................................................................................................................... 29 Ryzyko kredytowe ...................................................................................................................................................................... 30 Ryzyko związane z zamiarem inwestowania przez Spółkę środków na rynku kapitałowym ....................................................... 30 3. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM AKCJI EMITENTA DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM ............................................ 30 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. Ryzyko związane z niedopuszczeniem Akcji do obrotu na rynku regulowanym .......................................................................... 30 Ryzyko wstrzymania dopuszczenia do obrotu lub rozpoczęcia notowań .................................................................................... 31 Ryzyko zawieszenia obrotu Akcjami lub wykluczenia Akcji z obrotu........................................................................................... 31 Ryzyko zaskarżenia uchwał w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym .......................... 31 Ryzyko wynikające z możliwości naruszenia art. 17 Ustawy o Ofercie Publicznej ...................................................................... 32 Ryzyko ograniczonej płynności i znacznych wahań ceny Akcji .................................................................................................... 32 Ryzyko związane z wahaniami kursów walut ponoszone przez zagranicznych akcjonariuszy Emitenta ..................................... 32 Ryzyko związane z niewłaściwym wypełnianiem obowiązków informacyjnych i potencjalnymi karami, jakie mogą być nałożone na Emitenta przez KNF ............................................................................................................................................................... 32 CZĘŚĆ III - DOKUMENT REJESTRACYJNY ........................................................................... 34 1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ................................................................................................................................................. 34 1.1. 1.2. 1.3. Emitent....................................................................................................................................................................................... 34 Oferujący.................................................................................................................................................................................... 35 Doradca prawny ......................................................................................................................................................................... 36 2. BIEGLI REWIDENCI .......................................................................................................................................................... 37 2.1. 2.2. Nazwy oraz adresy biegłych rewidentów ................................................................................................................................... 37 Informacje na temat rezygnacji, zwolnienia lub zmiany biegłego rewidenta ............................................................................. 37 3. WYBRANE DANE FINANSOWE ............................................................................................................................................ 37 4. CZYNNIKI RYZYKA ........................................................................................................................................................... 40 5. INFORMACJE O EMITENCIE ................................................................................................................................................ 40 5.1. 5.2. Historia i rozwój Emitenta .......................................................................................................................................................... 40 Inwestycje .................................................................................................................................................................................. 44 6. ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI ............................................................................................................................................ 46 6.1. 6.2. 6.3. Działalność podstawowa............................................................................................................................................................ 46 Główne rynki i konkurencja ........................................................................................................................................................ 52 Wpływ czynników nadzwyczajnych ............................................................................................................................................ 63 3 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. 6.4. 6.5. Spis treści Uzależnienie Emitenta od patentów lub licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych, albo od nowych procesów produkcyjnych ............................................................................................................................................................ 63 Oświadczenia Emitenta dotyczące jego pozycji konkurencyjnej ................................................................................................. 63 7. STRUKTURA ORGANIZACYJNA............................................................................................................................................. 63 7.1. 7.2. Opis grupy, do której należy Emitent.......................................................................................................................................... 63 Opis podmiotów zależnych od Emitenta .................................................................................................................................... 64 8. ŚRODKI TRWAŁE ............................................................................................................................................................. 64 8.1. 8.2. Istniejące lub planowane znaczące rzeczowe aktywa trwałe, w tym dzierżawione nieruchomości, oraz obciążenia ustanowione na tych aktywach ....................................................................................................................................................................... 64 Zagadnienia i wymogi związane z ochroną środowiska, które mogą mieć wpływ na wykorzystanie przez Emitenta rzeczowych aktywów trwałych ...................................................................................................................................................................... 65 9. PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ .................................................................................................................... 66 9.1. 9.2. Sytuacja finansowa .................................................................................................................................................................... 66 Wynik operacyjny ....................................................................................................................................................................... 74 10. ZASOBY KAPITAŁOWE ...................................................................................................................................................... 75 10.1. 10.2. 10.3. 10.4. 10.5. Źródła kapitału Emitenta ........................................................................................................................................................... 75 Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów środków pieniężnych Emitenta ...................................................................... 77 Informacje na temat potrzeb kredytowych oraz struktury finansowania Emitenta ................................................................... 79 Informacje dotyczące jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych .................................................... 81 Informacje dotyczące przewidywanych źródeł funduszy potrzebnych do zrealizowania zobowiązań przedstawionych w pozycjach 5.2.3 i 8.1. .................................................................................................................................................................. 82 11. BADANIA I ROZWÓJ, PATENTY, ZNAKI TOWAROWE, LICENCJE ...................................................................................................... 82 11.1. Badania i rozwój prowadzone przez Emitenta ........................................................................................................................... 82 11.2. Patenty, licencje, znaki towarowe .............................................................................................................................................. 82 12. INFORMACJE O TENDENCJACH ............................................................................................................................................ 82 12.1. Najistotniejsze ostatnio występujące tendencje w produkcji, sprzedaży i zapasach oraz kosztach i cenach sprzedaży za okres od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego do daty dokumentu rejestracyjnego. ............................................................... 82 12.2. Informacje na temat jakichkolwiek znanych tendencji, niepewnych elementów, żądań, zobowiązań lub zdarzeń, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta, przynajmniej do końca bieżącego roku obrotowego................................................................................................................................................................................ 82 13. PROGNOZY WYNIKÓW ..................................................................................................................................................... 83 14. ORGANY ADMINISTRACYJNE, ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA .......................................... 83 15. WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA ZA OSTATNI PEŁNY ROK OBROTOWY W ODNIESIENIU DO CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH ORAZ OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH WYŻSZEGO SZCZEBLA ...................................................................... 91 16. PRAKTYKI ORGANU ADMINISTRACYJNEGO, ZARZĄDZAJĄCEGO I NADZORUJĄCEGO ............................................................................. 93 17. PRACOWNICY ................................................................................................................................................................ 97 18. ZNACZNI AKCJONARIUSZE ................................................................................................................................................. 99 19. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI ........................................................................................................................ 100 20. INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW EMITENTA, JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZYSKÓW I STRAT.................... 121 20.1. 20.2. 20.3. 20.4. 20.5. 20.6. 20.7. 20.8. 20.9. Historyczne informacje finansowe ........................................................................................................................................... 121 Informacje finansowe pro-forma ............................................................................................................................................. 121 Sprawozdania finansowe ......................................................................................................................................................... 128 Badanie historycznych rocznych informacji finansowych ......................................................................................................... 180 Data najnowszych informacji finansowych .............................................................................................................................. 183 Śródroczne i inne informacje finansowe ................................................................................................................................... 183 Polityka dywidendy .................................................................................................................................................................. 183 Postępowania sądowe i arbitrażowe ....................................................................................................................................... 184 Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej emitenta ............................................................................................. 184 21. INFORMACJE DODATKOWE .............................................................................................................................................. 184 21.1. Kapitał akcyjny ......................................................................................................................................................................... 185 21.1.1. Wielkość wyemitowanego kapitału ................................................................................................................................... 185 21.1.2. Akcje, które nie reprezentują kapitału................................................................................................................................ 185 21.1.3. Liczba, wartość księgowa i wartość nominalna akcji emitenta w posiadaniu emitenta, innych osób w imieniu emitenta lub przez podmioty zależne emitenta ............................................................................................................................................. 185 21.1.4. Zamienne papiery wartościowe, wymienne papiery wartościowe lub papiery wartościowe z warrantami ....................... 185 21.1.5. Wszelkie prawa nabycia lub zobowiązania w odniesieniu do kapitału autoryzowanego, ale niewyemitowanego, lub zobowiązań do podwyższenia kapitału .................................................................................................................................... 185 4 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Spis treści 21.1.6. Informacje o kapitale dowolnego członka grupy, który jest przedmiotem opcji lub wobec którego zostało uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że zostanie on przedmiotem opcji......................................................................................... 185 21.1.7. Dane historyczne na temat kapitału akcyjnego (podstawowego i zakładowego) za okres objęty historycznymi informacjami finansowymi ............................................................................................................................................................................. 186 21.2. Umowa spółki i Statut .............................................................................................................................................................. 188 21.2.1. Opis przedmiotu i celu działalności emitenta ..................................................................................................................... 188 21.2.2. Podsumowanie wszystkich postanowień statutu emitenta oraz regulaminów emitenta odnoszących się do członków organów zarządzających i nadzorczych.................................................................................................................................... 189 21.2.3. Opis praw, przywilejów i ograniczeń związanych z akcjami emitenta ................................................................................ 193 21.2.4. Opis działań niezbędnych do zmiany praw posiadaczy akcji, ze wskazaniem tych zasad, które mają bardziej znaczący zakres, niż jest to wymagane przepisami prawa ...................................................................................................................... 199 21.2.5. Opis zasad określających sposób zwoływania zwyczajnych walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz nadzwyczajnych walnych zgromadzeń akcjonariuszy, włącznie z zasadami uczestnictwa w nich ...................................................................... 200 21.2.6. Opis postanowień statutu lub regulaminów emitenta, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie zmiany kontroli nad emitentem ..................................................................................................................... 203 21.2.7. Wskazanie postanowień statutu lub regulaminów emitenta, jeśli takie istnieją, regulujących progową wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza .......................................... 203 21.2.8. Opis warunków nałożonych zapisami statutu lub regulaminami emitenta, którym podlegają zmiany kapitału, jeżeli zasady te są bardziej rygorystyczne, niż określone wymogami obowiązującego prawa ...................................................................... 203 22. ISTOTNE UMOWY ......................................................................................................................................................... 203 23. INFORMACJE OSÓB TRZECICH ORAZ OŚWIADCZENIA EKSPERTÓW I OŚWIADCZENIA O JAKIMKOLWIEK ZAANGAŻOWANIU ............................. 248 24. DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU .......................................................................................................................... 248 25. INFORMACJE O UDZIAŁACH W INNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH ................................................................................................... 249 CZĘŚĆ III - DOKUMENT OFERTOWY................................................................................ 250 1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ............................................................................................................................................... 250 2. CZYNNIKI RYZYKA ......................................................................................................................................................... 250 3. ISTOTNE INFORMACJE .................................................................................................................................................... 250 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. Oświadczenie o kapitale obrotowym ....................................................................................................................................... 250 Kapitalizacja i zadłużenie ......................................................................................................................................................... 250 Interesy osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w emisję lub ofertę ............................................................................. 252 Przesłanki oferty i opis wykorzystywania wpływów pieniężnych .............................................................................................. 253 4. INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH DO OBROTU ....................................................... 253 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. Podstawowe dane dotyczące papierów wartościowych oferowanych lub dopuszczanych do obrotu ...................................... 253 Przepisy prawne, na mocy których zostały utworzone papiery wartościowe ........................................................................... 253 Informacje na temat rodzaju i formy papierów wartościowych oferowanych lub dopuszczanych ........................................... 253 Waluta emitowanych papierów wartościowych ...................................................................................................................... 254 Opis praw, włącznie ze wszystkimi ograniczeniami, związanych z papierami wartościowymi oraz procedury wykonywania tych praw ......................................................................................................................................................................................... 254 4.6. Podstawa prawna emisji akcji .................................................................................................................................................. 258 4.7. Przewidywana data emisji akcji ............................................................................................................................................... 262 4.8. Opis ograniczeń w swobodzie przenoszenia akcji ..................................................................................................................... 262 4.9. Obowiązujące regulacje dotyczące obowiązkowych ofert przejęcia lub przymusowego wykupu i odkupu w odniesieniu do akcji 275 4.10. Wskazanie publicznych ofert przejęcia w stosunku do kapitału emitenta dokonanych przez osoby trzecie w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz bieżącego roku obrotowego................................................................................................................. 276 4.11. Informacje na temat potrącanych u źródła podatków od dochodu .......................................................................................... 276 5. INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY ................................................................................................................................. 280 6. DOPUSZCZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DO OBROTU I USTALENIA DOTYCZĄCE OBROTU ............................................................. 280 7. INFORMACJE NA TEMAT WŁAŚCICIELI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBJĘTYCH SPRZEDAŻĄ ................................................................ 282 7.1. 7.2. Dane na temat oferujących akcje do sprzedaży. Liczba i rodzaj akcji oferowanych przez każdego ze sprzedających............... 282 Umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lock – up” ...................................................................................................................... 282 8. KOSZTY EMISJI ............................................................................................................................................................. 282 9. ROZWODNIENIE ........................................................................................................................................................... 282 10. INFORMACJE DODATKOWE .............................................................................................................................................. 282 CZĘŚĆ XVII - ZAŁĄCZNIKI ............................................................................................ 284 1. DEFINICJE I SKRÓTY ....................................................................................................................................................... 284 5 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Spis treści 2. STATUT SPÓŁKI Z DNIA 9 MARCA 2016 R. .......................................................................................................................... 285 3. ODPIS Z KRS .............................................................................................................................................................. 294 4. ALTERNATYWNE POMIARY WYNIKÓW ................................................................................................................................ 306 6 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Podsumowanie CZĘŚĆ I - PODSUMOWANIE WSTĘP Podsumowanie składa się z wymaganych ujawnień zwanych „elementami”. Te „elementy” ponumerowane są w Działach od A do E (A.1 – E.7). Podsumowanie zawiera wszystkie „elementy” wymagane do zamieszczenia w podsumowaniu dla tego rodzaju papierów wartościowych i tego rodzaju emitenta. Ponieważ niektóre „elementy” nie są wymagane, mogą wystąpić przerwy w ciągłości numeracji „elementów”. Nawet w przypadku, gdy „element” jest wymagany w podsumowaniu dla tego rodzaju papierów wartościowych i tego rodzaju emitenta, jest możliwe, że nie można udzielić żadnej informacji stosownej dla „elementu”. W takim przypadku w podsumowaniu umieszcza się krótki opis „elementu” ze wzmianką „nie dotyczy”. DZIAŁ A – WSTĘP I OSTRZEŻENIA A.1 Ostrzeżenie Podsumowanie powinno być traktowane jako wprowadzenie do Prospektu Emisyjnego. Każda decyzja o inwestycji w papiery wartościowe powinna być oparta na rozważeniu przez inwestora całej treści Prospektu. Szczególną uwagę inwestor powinien zwrócić na ryzyka opisywane w Rozdziale II Prospektu „Czynniki ryzyka związane z Emitentem oraz papierami wartościowymi objętymi emisją”. Pełna wersja prospektu jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie internetowej Emitenta www.mdienergia.pl. Inwestor może żądać w terminie ważności Prospektu nieodpłatnego wydania Prospektu w postaci drukowanej w siedzibie Spółki (tj. w Warszawie, przy Al. Wyścigowej 6). W przypadku wystąpienia do sądu z roszczeniem odnoszącym się do informacji zawartych w Prospekcie, skarżący inwestor ponosi koszty przetłumaczenia prospektu emisyjnego przed rozpoczęciem postępowania sądowego. Osoby, które sporządziły niniejsze Podsumowanie będące częścią Prospektu Emisyjnego, łącznie z każdym jego tłumaczeniem, ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną w przypadku, gdy Podsumowanie wprowadza w błąd, jest nieprecyzyjne lub niespójne z pozostałymi częściami Prospektu Emisyjnego, bądź gdy nie przedstawia, w przypadku czytania go łącznie z innymi częściami Prospektu, najważniejszych informacji mających pomóc inwestorom przy rozważeniu inwestycji w dane papiery wartościowe. Informacje dodatkowe Zgoda Emitenta lub osoby odpowiedzialnej za sporządzenie Prospektu Emisyjnego na wykorzystanie Prospektu Emisyjnego do celów późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego plasowania przez pośredników finansowych. A.2 Wskazanie okresu ważności oferty, podczas którego pośrednicy finansowi mogą dokonywać późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego plasowania i na czas którego udzielana jest zgoda na wykorzystywanie Prospektu Emisyjnego. Wszelkie inne jasne i obiektywne warunki, od których uzależniona jest zgoda, które mają zastosowanie do wykorzystywania Prospektu Emisyjnego. Wyróżniona wytłuszczonym drukiem informacja dla inwestorów o tym, że pośrednik finansowy ma obowiązek udzielać informacji na temat warunków oferty w chwili składania przez niego tej oferty. Nie dotyczy. Papiery wartościowe nie będą podlegały późniejszej odsprzedaży ani ich ostatecznemu plasowaniu przez pośredników finansowych. 7 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Podsumowanie DZIAŁ B – EMITENT I GWARANT B.1 Prawna (statutowa) i handlowa nazwa emitenta. Nazwa statutowa (Firma): MDI Energia Spółka Akcyjna Nazwa skrócona: MDI Energia SA B.2 Siedziba oraz forma prawna emitenta, ustawodawstwo, zgodnie z którym emitent prowadzi swoją działalność, a także kraj siedziby emitenta. Forma prawna: Kraj siedziby Siedziba Adres Numer tel. Numer fax Adres e-mail Adres www B.3 Spółka akcyjna Polska Warszawa Aleja Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa +48 22 376 68 50 +48 22 376 68 51 [email protected] www.mdienergia.pl Emitent został utworzony i działa na podstawie przepisów prawa polskiego. Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności emitenta oraz rodzaj prowadzonej przez emitenta działalności operacyjnej, wraz ze wskazaniem głównych kategorii sprzedawanych produktów lub świadczonych usług, wraz ze wskazaniem najważniejszych rynków, na których Emitent prowadzi swoją działalność Do czasu połączenia ze spółką MDI S.A., Emitent prowadził działalność na rynku inwestycji w projekty związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE - Odnawialne Źródła Energii), dla których źródłem przychodów jest sprzedaż tzw. „czarnej energii”, po cenie regulowanej oraz sprzedaż tzw. Świadectw pochodzenia energii”, których cena jest wynikiem popytu i podaży tych „świadectw” na Towarowej Giełdzie Energii. W 2014 i 2015 roku Emitent przeprowadził transakcje sprzedaży posiadanych spółek zależnych, prowadzących działalność w branży energetycznej oraz świadczące specjalistyczne usługi dźwigowe. Były to spółki Ozen Plus, Viatron, Biogaz Zeneris Tech, Elektrownie Wodne Zeneris Plus, Zespół Elektrowni Wodnych Zeneris oraz Biogazownia Bielany. Do czasu połączenia z Emitentem, spółka przejmowana czyli MDI S.A. była podmiotem działającym w oparciu o prywatny kapitał krajowy i prowadzącym działalność w wielu obszarach branży inżynieryjnej i budowlanej, głównie w zakresie projektów dotyczących energetyki odnawialnej (OZE) oraz budownictwa mieszkaniowego.az MDI S.A. funkcjonowała jako spółka kapitałowa od 2002 roku, najpierw jako WCB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a od roku 2004 jako MDI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W 2008 roku nastąpiło pierwsze podwyższenie kapitału zakładowego. Od tego czasu właścicielem 100% udziałów Spółki stał się Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych IPOPEMA 12. W lutym 2012 roku nastąpiło przekształcenie MDI Sp. z o.o. w spółkę akcyjną, któremu towarzyszyło podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 1 200 000 zł i objęcie akcji przez nowych akcjonariuszy tj. długoletnich pracowników i członków kadry zarządzającej: Pana Grzegorza Sochackiego i Pana Arkadiusza Gawła. Zgodnie z opisem powyżej, w dniu 10 grudnia 2015 roku jedynym akcjonariuszem MDI S.A. stał się Emitent tj. MDI Energia S.A. Rejestracja połączenia spółki MDI S.A. z Emitentem tj. MDI Energia S.A. nastąpiła w dniu 1 lutego 2016 roku. MDI Energia S.A. działa na dwóch podstawowych rynkach: 1. generalnego wykonawstwa projektów energetycznych wznoszenia elektrowni wiatrowych i elektrowni biogazowych; 2. generalnego wykonawstwa w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Emitent prowadzi działalność jako generalny wykonawca inwestycji, zlecając prace budowlane podwykonawcom pracującym pod kierownictwem doświadczonej kadry kierowniczej i inżynieryjnej Emitenta. Działalność operacyjna – farmy wiatrowe i elektrownie biogazowe Emitent specjalizuje się w realizacji projektów elektrowni wiatrowych oraz elektrowni biogazowych. Spółka pełni rolę generalnego wykonawcy, realizując wszystkie prace ogólnobudowlane z drogami dojazdowymi, prace instalacji elektrycznych i gazowych oraz prace przyłączeniowe i odbiorowe elektrowni. Emitent jest jednym z pionierów w tym obszarze, realizując prace przy największych realizowanych w Polsce elektrowniach wiatrowych poczynając od roku 2001. Dotychczas Emitent zrealizował budowy farm wiatrowych o łącznej mocy ponad 400 MW. Stanowi to około 8% łącznej mocy wszystkich elektrowni wiatrowych w Polsce (według stanu na koniec 8 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Podsumowanie grudnia 2015 roku w Polsce zainstalowano instalacje energetyki wiatrowej o łącznej mocy 5 005 MW). Emitent skupia się na realizacji dwóch głównych rodzajów projektów elektrowni wiatrowych: dużych farm wiatrowych o mocy >15 MW – jako generalny wykonawca realizujący wszystkie prace związane z wznoszeniem farm wiatrowych i zarządzaniem procesem inwestycyjnym mniejszych farm o mocy 2-15 MW – w formule „pod klucz” (koordynacja procesów prac drogowych, budowlanych, instalacyjnych, przyłączenia do sieci i uzyskania pozwolenia na użytkowanie). W latach 2014 - 2016 Emitent rozszerzył swój zakres działalności w obszarze energetyki odnawialnych źródeł energii (OZE) o projekty elektrowni zasilanych biogazem rolniczym. Spółka skupiła się głównie na realizacji wystandaryzowanych instalacji o mocy 0,999 MW. Do chwili obecnej Spółka zrealizowała 7 projektów elektrowni biogazowych. Działalność operacyjna – usługi inżynieryjne dla budownictwa Emitent występuje w roli generalnego wykonawcy/inwestora zastępczego prac budowlanych w szeregu projektów budownictwa kubaturowego. Emitent zrealizował ponad 70 projektów osiedli domów wielorodzinnych i jednorodzinnych, budynków apartamentowych i pojedynczych budynków mieszkaniowych w Warszawie, Piasecznie, Mysiadle, Otwocku, Szczecinie, Lublinie, Świdniku, Zakopanem, Poznaniu, Krakowie, Olsztynie i Rzeszowie o łącznej powierzchni ponad 350 000 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej (PUM). Ponadto Emitent zajmuje się również budową obiektów komercyjnych, hal produkcyjnych oraz obiektów biurowych. Przychody Emitenta generowane są w 100% na terytorium Polski, nie występuje sprzedaż eksportowa. Emitent czerpie przychody z dwóch podstawowych źródeł: generalne wykonawstwo budowlanych projektów mieszkaniowych oraz generalne wykonawstwo projektów wznoszenia elektrowni wiatrowych oraz elektrowni biogazowych. Poniższa tabela przedstawia strukturę przychodów sprzedaży Emitenta wg źródeł: tys. zł 2015 2014 Sprzedaż 82 749 Udział % 39,6 % Sprzedaż 91 876 Udział % 75,9 % Elektrownie wiatrowe 44 060 21,1 % 16 310 13,5 % Elektrownie biogazowe 81 943 39,3 % 12 872 10,6 % 208 752 100,00% 121 058 100,00% Budownictwo mieszkaniowe Razem Źródło: Emitent B.4a Informacja na temat najbardziej znaczących tendencji z ostatniego okresu mających wpływ na emitenta oraz na branże, w których emitent prowadzi działalność. W roku 2016 Emitent zakończył realizację dwóch projektów wiatrowych rozpoczętych w roku 2015. Emitent kontynuował też drobne prace dodatkowe związane z projektami realizowanych w roku 2015 elektrowni biogazowych. Projekty mieszkaniowe były realizowane w bardzo dynamicznym tempie w związku w pomyślną koniunkturą na rynku mieszkaniowym, wykorzystywaną przez inwestorów rynku deweloperskiego. Wstrzymanie wejścia w życie ustawy o OZE z roku 2015 w części dotyczącej planowanych na pierwszy kwartał 2016 roku aukcji nowych mocy ze źródeł odnawialnych zatrzymało większość prac przygotowawczych projektów OZE – także projektów, na których realizację składał oferty Emitent. Prace na niektórych z tych projektów były pierwotnie planowane już w drugim kwartale 2016 roku. Terminy i warunki ich realizacji nie mogą być w tej chwili przewidziane. Nowelizacja ustawy o OZE, która weszła w życie w 2016 roku wpłynęła niekorzystnie na rozwój energetyki wiatrowej, ale wspiera rozwój energetyki biogazowej. Należy tu podkreślić, że Emitent prowadzi aktywną działalność również w dziedzinie budowy elektrowni biogazowych. Wprowadzone w nowelizacji ustawy o OZE zapisy dotknęły szczególnie projekty energetyki wiatrowej. Wprowadzone zostały ograniczenia lokalizacji instalacji elektrowni wiatrowych i minimalna odległość od okolicznych zabudowań zdefiniowana jako 10-krotność wysokości instalacji elektrowni. W przypadku nowoczesnych turbin instalowanych na projektach realizowanych przez Emitenta ta wysokość wynosiła 150-170 metrów co oznaczało oddalenie od najbliższych zabudowań o ponad 1,5 9 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Podsumowanie kilometra, Dotychczasowe normy ochrony środowiska i emisji hałasu z reguły wytyczały odległość instalacji od zabudowań – tworzyły niejako „strefę ochronną” – z mniejszym promieniem od 500 do 1000 metrów. Ograniczenie możliwości budowania instalacji elektrowni wiatrowych z zachowaniem odległości 1,5 czy 2 kilometry (np. przy aktualnie oferowanych turbinach 3 MW) przy rozrzuconej zabudowie siedliskowej dominującej w Polsce praktycznie wyłącza spod możliwej lokalizacji większość terytorium Polski. Ograniczenia odległości od zabudowań uniemożliwiają realizację szeregu planowanych i przygotowanych już do realizacji projektów nowych instalacji elektrowni wiatrowych – w tym projektów, których realizacja miała być powierzona Emitentowi. Spowodowało to zmniejszenie przychodów Emitenta w stosunku do lat poprzednich. Ponadto Skarb Państwa w ramach ochrony górnictwa węgla kamiennego zwiększa subsydia i wsparcie kapitałowe dla górnictwa węglowego i energetyki opartej na węglu co negatywnie wpływa na rozwój instalacji energetycznych opartych na odnawialnych źródłach energii. B.5 Opis grupy kapitałowej emitenta oraz miejsca emitenta w tej grupie Na dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu Emitent posiada jeden podmiot zależny w postaci spółki pod firmą WPM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie (adres: ul. Aleja Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000523203. W spółce WPM Sp. z o.o. Emitent na dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu posiada 100 udziałów o wartości nominalnej 50 złotych (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości 5.000 złotych (pięć tysięcy złotych), co stanowi 100% udziału w kapitale zakładowym spółki WPM Sp. z o.o. Przedmiotem działalności spółki WPM Sp. z o.o. jest świadczenie usług w zakresie serwisu elektrowni wiatrowych i zainstalowanych w nich turbin. Spółka WPM Sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta) na dzień zatwierdzenia Prospektu nie posiada podmiotów zależnych od siebie. Jednocześnie Emitent wskazuje, iż na dzień zatwierdzenia Prospektu spółka WPM Sp. z o.o. jest komplementariuszem w spółce pod firmą WPM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedziba w Warszawie (adres: ul. Aleja Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000525940. Spółce WPM Sp. z o.o. przysługuje 1% udziału w zysku spółki WPM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Ponadto Emitent wskazuje, iż Prezes Zarządu Emitenta Pan Grzegorz Sochacki jest jednym z pięciu komandytariuszy spółki WPM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Panu Grzegorzowi Sochackiemu przysługuje 34,5% udziału w zysku spółki WPM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Przedmiotem działalności spółki WPM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. jest świadczenie usług w zakresie serwisu elektrowni wiatrowych i zainstalowanych w nich turbin. B.6 Podmiotem dominującym wobec Emitenta jest IPOPEMA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFi 390, zarządzany przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, który to fundusz posiada 30 181 613 akcji Emitenta, stanowiących 65,46% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do 30 181 613 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, co stanowi 65,46% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta. W zakresie znanym emitentowi, imiona i nazwiska (nazwy) osób, które, w sposób bezpośredni lub pośredni, mają udziały w kapitale emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego emitenta, wraz z podaniem wielkości udziału każdej z takich osób. Należy wskazać, czy znaczni akcjonariusze emitenta posiadają inne prawa głosu, jeśli ma to zastosowanie. W zakresie, w jakim znane jest to emitentowi, należy podać, czy emitent jest bezpośrednio lub pośrednio podmiotem posiadanym lub kontrolowanym oraz wskazać podmiot posiadający lub kontrolujący, a także opisać charakter tej kontroli. Znacznymi akcjonariuszami, którzy w sposób bezpośredni lub pośredni mają udział w kapitale zakładowym Emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego są: L.p. Akcjonariusz: Liczba akcji: 10 % ogólnej liczby akcji i głosów na WZA: Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. 1. 2. 3. Podsumowanie IPOPEMA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zarządzany przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie Grzegorz Sochacki Pozostali Akcjonariusze: Razem ilość akcji: Źródło: Emitent 11 30.181.613 65,46% 4.680.000 10,15% 11.246.893 24,39% 46.108.506 100,00% Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. B.7 Podsumowanie Wybrane najważniejsze historyczne informacje finansowe dotyczące emitenta, przedstawione dla każdego roku obrotowego okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi Opis znaczących zmian sytuacji finansowej i wyniku operacyjnego emitenta w okresie objętym najważniejszymi historycznymi informacjami finansowymi lub po zakończeniu tego okresu. Zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku nr XXV do Rozporządzenia 809/2004 poniżej zaprezentowano najważniejsze dane finansowe pochodzące ze zbadanych rocznych historycznych informacji finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za lata 2014 – 2015 oraz ze śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za okres pierwszego kwartału 2016 roku, sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską. Należy mieć na uwadze, że dokonane w 2016 r. połączenie Emitenta (MDI Energia S.A. – dawniej Skystone Capital S.A.) ze spółką MDI SA, które zostało szczegółowo opisane w ramach niniejszego prospektu, ma znamiona połączenia odwrotnego (w rozumieniu MSSF 3) oraz, że Emitent jest podmiotem o złożonej historii finansowej (w rozumieniu art. 4a. Rozporządzenia 809/2004). Z uwagi na fakt, że same historyczne informacje finansowe Grupy Emitenta niedokładnie przedstawiają sytuację zorganizowanej działalności gospodarczej Emitenta – w prospekcie emisyjnym zamieszczono również dane finansowe spółki przejmowanej – tj. MDI S.A. (w formie zbadanego sprawozdania finansowego za rok 2015 r.). W związku z powyższym w niniejszym Prospekcie zamieszcza się następujące historyczne informacje finansowe Grupy Emitenta: 1. Zbadane przez biegłego rewidenta, skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MDI Energia za rok 2015 (zawierające dane porównywalne za 2014 r. ), które opublikowane zostało w systemie ESPI w dniu 21 marca 2016 r., 2. Zbadane przez biegłego rewidenta, skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SKYSTONE CAPITAL S.A. za rok 2014 (zawierające dane porównywalne za 2013 r. ), które opublikowane zostało w systemie ESPI w dniu 30 kwietnia 2016 r., 3. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe MDI Energia SA za trzy kwartały 2016 r., które opublikowane zostało przez Emitenta w systemie ESPI w dniu 14 listopada 2016 r. 4. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe MDI Energia za I półrocze 2016 r., które opublikowane zostało przez Emitenta w systemie ESPI w dniu 31 sierpnia 2016 r., 5. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe MDI Energia SA za I kwartał 2016 r., które opublikowane zostało przez Emitenta w systemie ESPI w dniu 16 maja 2016 r. W odniesieniu do Spółki przejmowanej (MDI S.A.) Emitent zamieszcza następujące sprawozdania finansowe spółki MDI S.A.: 1. Sprawozdanie finansowe spółki MDI S.A. (tj. spółki przejętej przez MDI Energia S.A. w 2015 r.) za lata 2014 oraz 2013 zbadane przez biegłego rewidenta. Spółka nie zamieszcza sprawozdania MDI S.A. za rok 2015, gdyż ze względu na fakt konsolidacji MDI S.A. z MDI Energia S.A. przed końcem 2015 r. takie sprawozdanie nie powstało. Ze względu na fakt, że Emitent w 2014 r. do czasu połączenia ze spółką MDI SA (Emitent funkcjonował wówczas jako Skystone Capital SA) prowadził działalność operacyjną w bardzo ograniczonym zakresie, koncentrując się na procesach zbywania posiadanych aktywów dane za rok 2014 zamieszczone jako dane porównywalne w skonsolidowanym sprawozdaniu za rok 2015 r. Grupy Kapitałowej MDI Energia S.A. stanowią jednocześnie dane spółki MDI S.A. za ten okres. W związku z powyższym przedstawione niżej dane finansowe spółki MDI S.A. to dane porównywalne pochodzące ze sprawozdania finansowego Grupy Emitenta za 2015 r. 12 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Rachunek zysków i strat I. Przychody ze sprzedaży produktów II. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów III. Przychody ze sprzedaży IV. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów V. Wartość sprzedanych towarów i materiałów VI. Zysk (strata) brutto na sprzedaży VII. Pozostałe przychody operacyjne VIII. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu IX. Pozostałe koszty operacyjne X. Przychody finansowe XI. Koszty finansowe XII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem XIII. Podatek dochodowy XIV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej XV. Zysk (strata) z działalności zaniechanej XVI. Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej i zaniechanej Źródło: Emitent Bilans Aktywa Podsumowanie 1-3Q2016 1-3Q2015 1 H2016 1 H2015 2015 2014 126 326 160 991 87 527 104 259 208 141 121 058 682 0 682 0 611 0 127 008 160 991 88 209 104 259 208 773 121 058 117 710 150 718 80 622 95 182 194 295 116 389 606 0 606 0 574 0 8 692 3 159 3 276 2 423 330 1 708 4 774 -493 10 273 283 2 315 1 274 1 009 1 938 6 038 -302 6 981 3 101 2 181 2 405 158 1 271 4 383 -664 9 077 283 1 488 1 081 839 1 190 6 440 -1 106 13 904 909 5 444 1 360 1 400 19 878 -10 469 -8 756 4 669 373 2 966 1 007 654 2 438 553 -215 5 267 6 340 5 047 7 546 -1 713 768 0 0 0 0 0 0 5 267 6 340 5 047 7 546 -1 713 768 1-3Q2016 1-3Q2015 30.06.2016 30.06.2015 31.12.2015 31.12.2014 44 201 12 910 35 943 19 425 31 130 14 712 0 0 0 0 0 0 262 226 284 274 334 184 14 794 6 103 14 965 6 734 14 284 3 932 4. Należności długoterminowe 27 425 5 358 18 990 12 393 14 840 10 569 5. Pozostałe aktywa finansowe 6. udziały w pozostałych jednostkach 1 715 1 218 1 699 19 1 669 0 5 5 5 5 5 5 I. Aktywa trwałe 1. Wartości niematerialne i prawne 2. Rzeczowe aktywa trwałe 3. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 13 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. 7. Pozostałe aktywa trwałe II. Aktywa obrotowe krótkoterminowe 1. Zapasy 2. Należności handlowe oraz pozostałe należności 3. Należności z tytułu podatku dochodowego 4. Inne należności 5. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 6. Inne aktywa finansowe 7. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 8. Rozliczenia międzyokresowe Podsumowanie 0 0 0 0 0 22 66 845 133 775 71 458 130 670 105 984 68 118 899 2011 879 2 011 1 440 879 42 704 66 164 42 126 101 647 45 232 49 101 0 0 0 0 0 0 149 5 058 546 1 474 2 933 1 930 0 229 0 559 0 0 14 0 17 13 24 15 2 536 23 568 5 766 12 536 16 357 8 578 20 543 36 745 22 670 13 904 42 931 9 545 111 046 146 685 107 401 150 095 137 114 82 830 Bilans Pasywa 1-3Q2016 1-3Q2015 30.06.2016 30.06.2015 31.12.2015 31.12.2014 I. Kapitał własny ogółem 31 618 22 432 31 398 24 432 26 351 18 492 161 380 1 200 161 380 1 200 161 380 14 685 -14 000 0 -14 000 0 -14 000 0 22 282 0 22 282 0 22 282 0 -2 000 0 -2 000 0 -2 000 0 -151 289 0 -151 289 0 -151 289 -13 485 22 716 22 716 22 716 23 510 22 716 21 874 0 0 0 0 -3 201 0 -12 738 -7 824 -12 738 -7 824 -7 824 -5 350 5 267 6 340 5 047 7 546 -1 713 768 AKTYWA RAZEM Źródło: Emitent 1. Kapitał zakładowy 2. Należne wpłaty na poczet kapitału 3. Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej 4. Niewniesione wpłaty na poczet kapitału zapasowego ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej 5. Kapitał z rozliczenia przejęcia odwrotnego 6. Pozostałe kapitały 7. Zaliczki na dywidendę 8. Niepodzielony wynik finansowy 9. Wynik finansowy bieżącego okresu 14 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. II. Zobowiązanie długoterminowe Podsumowanie 6 473 15 970 8 021 15 667 16 524 14 855 486 9 973 1 977 0 9 960 0 0 0 5 977 5 432 6 484 14 779 58 144 57 235 70 76 10 0 10 0 10 0 72 955 108 283 67 982 109 997 94 239 49 483 1. Kredyty i pożyczki 28 638 34 673 24 778 25 658 18 746 15 779 2. Zobowiązania handlowe 3. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 4. Pozostałe zobowiązania 5. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 6. Pozostałe rezerwy 38 284 66 422 38 245 66 873 70 430 31 495 0 0 0 100 810 1 137 582 4 169 2 377 166 518 171 573 124 550 171 4 705 5 880 3 804 13 073 1 795 1 872 111 046 146 685 107 401 150 096 137 114 82 830 1. Kredyty i pożyczki 2. Inne zobowiązania długoterminowe, w tym finansowe 3. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne III. Zobowiązania krótkoterminowe PASYWA RAZEM Źródło: Emitent 15 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. B.8 Podsumowanie Wybrane najważniejsze informacje finansowe pro forma, ze wskazaniem ich charakteru. Informacje finansowe pro-forma obejmujące: niezbadany skonsolidowany rachunek zysków i strat; niezbadany skonsolidowany bilans; zostały sporządzane za rok obrotowy 2015 dla potrzeb niniejszego prospektu emisyjnego. Informacje finansowe pro-forma zostały przygotowane w związku z przejęciem spółki MDI S.A. przez Emitenta. Podstawę sporządzenia informacji finansowych Pro Forma stanowiły: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe spółki MDI Energia za rok 2015 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe MDI SA za rok 2015 Informacje Finansowe Pro Forma zostały sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości przyjętymi przez Emitenta i opisanymi w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2015 Informacje finansowe Pro Forma zostały sporządzone w taki sposób, aby odzwierciedlić wyniki finansowe obu podmiotów tak jakby były one połączone przez cały okres objęty Informacjami Finansowymi Pro Forma. Ze względu na swój charakter, informacje finansowe pro-forma dotyczą sytuacji hipotetycznej, a tym samym nie przedstawiają rzeczywistej sytuacji finansowej Spółki ani jej wyników. Bilans Aktywa Dane historyczne Korekty pro forma Dane pro forma (w tys. zł) AKTYWA TRWAŁE 31 130 31 130 334 334 5 5 Należności długoterminowe 14 840 14 840 Pozostałe aktywa finansowe 1 667 1 667 Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje w jednostkach podporządkowanych Aktywa z tytułu podatku odroczonego 14 284 14 284 AKTYWA OBROTOWE Zapasy 105 983 1 440 105 983 1 440 Należności handlowe 42 299 42 299 Pozostałe należności 2 933 2 933 Pozostałe aktywa finansowe 24 24 Rozliczenia międzyokresowe 42 931 42 931 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 16 357 16 357 137 113 137 113 AKTYWA RAZEM Źródło: Emitent Bilans Pasywa Dane historyczne Korekty pro forma Dane pro forma (w tys. zł) KAPITAŁ WŁASNY Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej Kapitał zakładowy Niewniesione wpłaty na poczet kapitału zakładowego Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej Niewniesione wpłaty na poczet kapitału zapasowego ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej Kapitał z rozliczenia przejęcia odwrotnego 26 351 26 351 26 351 26 351 161 380 161 380 (14 000) (14 000) 22 282 22 282 (2 000) (2 000) (151 289) (151 289) 22 716 22 716 (3 201) (3 201) Pozostałe kapitały Zaliczki na dywidendę wypłacone w roku obrotowym 16 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Podsumowanie Niepodzielony wynik finansowy (7 824) (9 331) Wynik finansowy bieżącego okresu (1 713) 9 331 ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE 16 524 16 524 Kredyty i pożyczki 9 960 9 960 Inne zobowiązania długoterminowe Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 6 484 6 484 70 70 10 10 ZOBOWIĄZANIE KRÓTKOTERMINOWE 94 238 94 238 Kredyty i pożyczki 18 746 18 746 Zobowiązania handlowe 70 430 70 430 Pozostałe zobowiązania 2 718 2 718 Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne Rachunek zysków i strat 7 618 550 550 1 795 1 795 137 113 137 113 Pozostałe rezerwy PASYWA RAZEM Źródło: Emitent (17 155) Dane historyczne Korekty pro forma Dane pro forma (w tys. zł) Przychody ze sprzedaży 208 773 208 773 Przychody ze sprzedaży produktów 208 141 208 141 Przychody ze sprzedaży usług 21 21 611 611 194 869 194 869 194 295 194 295 Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług Wartość sprzedanych towarów i materiałów Zysk (strata) brutto na sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne 574 574 13 904 13 904 909 909 Koszty ogólnego zarządu 5 444 5 444 Pozostałe koszty operacyjne 1 360 1 360 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 009 8 009 Przychody finansowe 1 400 Koszty finansowe Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 400 19 878 (9 331) 10 547 (10 469) 9 331 (1 138) Podatek dochodowy Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Zysk (strata) z działalności zaniechanej Zysk (strata) przypisany akcjonariuszom mniejszościowym Zysk (strata) netto (8 756) (8 756) (1 713) 7 618 (1 713) 7 618 (1 713) 7 618 Pozostałe całkowite dochody Suma całkowitych dochodów Źródło: Emitent B.9 Prognoza lub szacunek wyników Emitent nie publikuje prognoz wyników. B.10 Opis charakteru wszystkich zastrzeżeń zawartych w raporcie biegłego rewidenta w odniesieniu do historycznych informacji finansowych. 17 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Podsumowanie Nie dotyczy. W odniesieniu do historycznych informacji finansowych biegli rewidenci wydali opinie bez zastrzeżeń. B.11 W przypadku gdy poziom kapitału obrotowego emitenta nie wystarcza na pokrycie jego obecnych potrzeb, należy załączyć wyjaśnienie. Nie dotyczy. Poziom kapitału obrotowego Emitenta jest wystarczający na pokrycie jego obecnych potrzeb. DZIAŁ C – PAPIERY WARTOŚCIOWE C.1 Opis typu i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty lub dopuszczenia do obrotu, w tym ewentualny kod identyfikacyjny papierów wartościowych. Sporządzeniem niniejszego prospektu nie wiąże się z żadną ofertą papierów wartościowych. Na podstawie niniejszego Prospektu Spółka wystąpi do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 44 640 000 akcji Spółki, w tym: - 140 000 Akcji serii B, - 7 060 000 Akcji serii C, - 37 440 000 Akcji serii D, o wartości nominalnej 3,50 zł każda akcja. C.2 Waluta emisji papierów wartościowych. Akcje emitowane są w walucie polskiej (PLN). C.3. Liczba akcji wyemitowanych i w pełni opłaconych oraz wyemitowanych i nieopłaconych w pełni. Wartość nominalna akcji lub wskazanie, że akcje nie mają wartości nominalnej. Na Datę Prospektu kapitał zakładowy Spółki wynosi 161 379 771,00 zł i dzieli się na 46 108 506 akcji o wartości nominalnej 3,50 zł każda, w tym: - C.4 1 468 506 Akcji serii A, 140 000 Akcji serii B, 7 060 000 Akcji serii C, 37 440 000 Akcji serii D, Opis praw związanych z papierami wartościowymi. 18 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Podsumowanie Zgodnie z przepisami KSH i Ustawy o Ofercie, z akcjami Emitenta związane są w szczególności następujące prawa: C.5 prawo do udziału w podziale majątku Emitenta w przypadku likwidacji, prawo do dobrowolnego umorzenia akcji Emitenta, prawo rozporządzania akcjami Emitenta, prawo do dokonania zamiany akcji Emitenta, prawo do dywidendy, prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji Emitenta (prawo poboru), prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia i wyznaczenia przewodniczącego tego Zgromadzenia, prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, prawo do złożenia wniosku do Sądu Rejestrowego o upoważnienie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, prawo umieszczania określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, prawo zgłaszania Emitentowi projektów uchwał przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz podczas Walnego Zgromadzenia, prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika, prawo do przeglądania listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Emitenta, prawo do sprawdzenia listy obecności na Walnym Zgromadzeniu Emitenta przez wybraną w tym celu komisję, prawo do żądania wydania odpisu sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta, najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem, prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał, prawo do uzyskania informacji od Zarządu Emitenta podczas obrad Walnego Zgromadzenia i złożenia wniosku do Sądu Rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia takich informacji, prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia prawo do wystąpienia z powództwem o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia, prawo żądania wyboru Rady Nadzorczej Emitenta w drodze głosowania oddzielnymi grupami, prawo do żądania uzupełnienia liczby likwidatorów, prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi, prawo do złożenia wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia lub o umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w sprawie zbadania przez biegłego zagadnienia związanego z utworzeniem Emitenta lub prowadzeniem jego spraw, prawo do żądania imiennego świadectwa depozytowego, prawo żądania przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji), prawo do informacji o stosunku dominacji. Opis wszystkich ograniczeń dotyczących swobodnej zbywalności papierów wartościowych. Statut Spółki nie zawiera żadnych postanowień dotyczących ograniczeń zbywania papierów wartościowych Spółki. Obrót papierami wartościowymi Spółki, jako spółki publicznej, podlega natomiast ograniczeniom określonym w Ustawie o Ofercie oraz w Ustawie o Obrocie, zgodnie z KSH. Ograniczenia dotyczące swobodnej zbywalności Akcji przewidują, między innymi: obowiązek zawiadomienia KNF oraz Spółki ciąży na każdym, kto: (i) osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej; (ii) posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął, odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów; (iii) zmienił dotychczas posiadany udział ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych (na dzień Prospektu takim rynkiem jest rynek podstawowy GPW); (iv) zmienił dotychczas posiadany udział ponad 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów; obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w przypadku: (i) nabycia akcji uprawniających do wykonywania ponad 10% lub 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu; (ii) przekroczenia progu 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu; (iii) przekroczenia progu 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu; 19 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Podsumowanie zakaz nabywania lub zbywania, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, na podstawie informacji poufnej; zakaz nabywania lub zbywania instrumentów finansowych w czasie trwania okresu zamkniętego przez osoby określone w Ustawie o Obrocie; spółka dominująca, w rozumieniu art. 4 §1 pkt 4 KSH, ma obowiązek zawiadomić spółkę zależną o powstaniu lub ustaniu stosunku dominacji w terminie dwóch tygodni od dnia powstania tego stosunku, pod rygorem zawieszenia wykonywania prawa głosu z akcji spółki dominującej reprezentujących więcej niż 33% kapitału zakładowego spółki zależnej. Dodatkowymi ograniczeniami wynikającymi z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa są również ograniczenia wynikające z Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z poźn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw. C.6 Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym oraz wskazanie wszystkich rynków regulowanych, na których papiery wartościowe są lub mają być przedmiotem obrotu. Na podstawie niniejszego Prospektu Spółka wystąpi do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 44 640 000 akcji Spółki, w tym: - 140 000 Akcji serii B, - 7 060 000 Akcji serii C, - 37 440 000 Akcji serii D, o wartości nominalnej 3,50 zł każda akcja. C.7 Opis polityki dywidendy. W najbliższych latach intencją Zarządu Emitenta jest reinwestycja wypracowanych środków własnych w takie projekty rozwojowe, które przyniosą Emitentowi stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału przewyższającą oczekiwane stopy zwrotu z innych dostępnych na rynku możliwości inwestycyjnych o porównywalnym ryzyku. W ten sposób Zarząd zamierza realizować strategię budowy długoterminowego wzrostu wartości Emitenta dla jego Akcjonariuszy. Niezależnie od powyższego, Zarząd Emitenta zamierza w okresie najbliższych 3 lat rekomendować walnemu zgromadzeniu Emitenta podjęcie uchwały w sprawie wypłaty na rzecz akcjonariuszy w formie dywidendy ok. 50% zysku netto Emitenta począwszy od podziału zysku netto Emitenta za 2016 r. DZIAŁ D – RYZYKO D.1 Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla emitenta lub jego branży. Najważniejsze czynniki ryzyka CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM EMITENTA Ryzyko związane z konkurencją Nie można wykluczyć umacniania w przyszłości pozycji rynkowej konkurentów Emitenta m.in. w skutek konsolidacji i koncentracji kapitałowej podmiotów konkurencyjnych w sektorze generalnego wykonawstwa oraz pojawienia się nowych podmiotów, zwłaszcza zagranicznych, dysponujących większymi możliwościami finansowymi oraz odpowiednim know-how. Ryzyko związane z polskim rynkiem energii Rynek energetyki odnawialnej zmienia się wraz ze zmianami regulacji prawnych – przede wszystkim ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) z roku 2015. Ustawa ta jest obecnie przedmiotem prac podkomisji i komisji sejmowych, przygotowujących projekt jej nowelizacji. Zmiany ustawy wpływające niekorzystnie na projekty inwestorów energetyki odnawialnej mogą mieć wpływ na ilość zamówień i projektów zlecanych do realizacji przez Emitenta. Ryzyko związane z inwestycjami na rynku energii ze źródeł odnawialnych Atrakcyjność inwestycji w produkcję energii ze źródeł odnawialnych może spowodować, że w tym segmencie rynku energetycznego zostaną dokonane inwestycje na tyle znaczące, że przełożą się na radykalny wzrost potencjału wytwarzania energii „zielonej” w Polsce, a w konsekwencji doprowadzą do spadku jej cen, co przyczynić się może do osiągnięcia niższej rentowności projektów z zakresu energetyki odnawialnej, niż zakładana przez klientów Emitenta i zmniejszeniem ilości nowych projektów w dłuższym okresie czasu. 20 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Podsumowanie CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA Ryzyko związane z niepowodzeniem realizacji celów strategicznych Istnieje zatem ryzyko, że w wyniku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń lub zmian gospodarczych, prawnych, regulacyjnych, społecznych o niekorzystnym dla Emitenta charakterze, realizacja strategii rozwoju w całości lub w ogóle może okazać się nieskuteczna. Nie można wykluczyć sytuacji, że Emitent postanowi zmienić lub zawiesić realizację swojej strategii lub planu rozwoju albo od nich odstąpić. Ryzyko związane ze współpracą z podwykonawcami W procesie realizacji projektów Emitent występuje w roli generalnego wykonawcy inwestycji. Kluczowymi dostawcami usług budowlanych na zasadzie podwykonawstwa są dla Emitenta firmy budowlane, z którymi zawierane są umowy na poszczególne etapy prac budowlanych. Są to sprawdzone podmioty, z którymi Emitent współpracuje od wielu lat. Jednak dynamiczny rozwój Emitenta oraz aktywacja nowych inwestycji w nowych miastach i lokalizacjach powoduje konieczność poszukiwania i weryfikacji nowych firm wykonawczych. Istnieje ryzyko związane z terminowością realizacji prac oraz ich jakością. Ryzyko związane z solidarną odpowiedzialnością za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane należnego podwykonawcom Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Emitent jako generalny wykonawca ponosi solidarną odpowiedzialność za wypłatę wynagrodzeń za roboty budowlane wykonane przez poszczególnych podwykonawców. Odpowiedzialność Emitenta obejmuje m.in. zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom, pomimo, że odpowiedzialność taka wynika z umów zawartych pomiędzy poszczególnymi wykonawcami a podwykonawcami, których Emitent nie jest bezpośrednio stroną. Ryzyko związane z infrastrukturą techniczną Opóźnienia w doprowadzeniu infrastruktury, w szczególności na skutek czynników znajdujących się poza kontrolą Emitenta (np. przedłużające się postępowania administracyjne), konieczność budowy odpowiedniej infrastruktury narzuconej w ramach danego projektu lub przebudowa istniejącej infrastruktury może prowadzić do opóźnienia w ukończeniu danej inwestycji lub powodować nieprzewidywany wzrost kosztów związanych z danym projektem. Takie zdarzenie może mieć istotny wpływ na rentowność całego projektu Emitenta. D.3 Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla papierów wartościowych. Najważniejsze czynniki ryzyka: Ryzyko związane z niedopuszczeniem Akcji do obrotu na rynku regulowanym Zarząd Giełdy może odmówić dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu giełdowego uzasadniając swą decyzję. Ponowny wniosek o dopuszczenie tych samych instrumentów finansowych do obrotu giełdowego może zostać złożony najwcześniej po upływie 6 miesięcy od daty doręczenia uchwały odmawiającej ich dopuszczenia do obrotu giełdowego, a w przypadku złożenia odwołania, od daty doręczenia ponownej uchwały odmownej. Ryzyko zawieszenia obrotu Akcjami lub wykluczenia Akcji z obrotu Zarząd GPW może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres do trzech miesięcy na wniosek Emitenta lub w sytuacji, gdy zarząd GPW uzna, że takiego zawieszenia wymaga interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu lub też w przypadku naruszenia przez Emitenta przepisów obowiązujących na GPW, w szczególności postanowień Regulaminu GPW. Zarząd GPW wyklucza instrumenty finansowe z obrotu giełdowego w przypadku: (i) gdy ich zbywalność stała się ograniczona, (ii) KNF zgłosiła takie żądanie zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, (iii) zniesienia ich dematerializacji lub (iv) wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru. Ryzyko ograniczonej płynności i znacznych wahań ceny Akcji Płynność obrotu Akcjami Emitenta może być ograniczona, co może spowodować, że inwestorzy nie będą mogli sprzedać swoich akcji i w konsekwencji utracić część lub całość dochodów z inwestycji w te papiery wartościowe.. Inwestorzy powinni wziąć pod uwagę okresową niemożność lub ograniczoną możliwość zbywania Akcji bądź ograniczenie w zbywaniu tych akcji po satysfakcjonującej cenie. Ryzyko związane z niewłaściwym wypełnianiem obowiązków informacyjnych i potencjalnymi karami, jakie mogą być nałożone na Emitenta przez KNF W przypadku gdyby Emitent nie wypełniał bądź niewłaściwie wypełniał obowiązki informacyjne, przewidziane w 21 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Podsumowanie Rozporządzeniu MAR, Ustawie o Ofercie oraz Ustawie o Obrocie, Komisja Nadzoru Finansowego uprawniona jest na podstawie tych przepisów do nałożenia w drodze decyzji administracyjnej sankcji na Emitenta w postaci wykluczenia, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym albo do nałożenia kary pieniężnej do wysokości 1 000 000 zł albo do nałożenia obydwu sankcji łącznie. Przedstawienie czynników ryzyka w powyższej kolejności nie stanowi wskazówki co do prawdopodobieństwa ich zaistnienia czy istotności. DZIAŁ E – OFERTA E.1 Wpływy pieniężne netto ogółem oraz szacunkowe koszty emisji lub oferty ogółem, w tym szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez emitenta lub oferującego. Nie dotyczy, gdyż sporządzenie niniejszego Prospektu nie jest związane z przeprowadzeniem oferty papierów wartościowych. E.2a Przyczyny oferty, opis wykorzystania wpływów pieniężnych, szacunkowa wartość netto wpływów pieniężnych. Nie dotyczy, gdyż sporządzenie niniejszego Prospektu nie jest związane z przeprowadzeniem oferty papierów wartościowych. E.3. Opis warunków oferty. Nie dotyczy, gdyż sporządzenie niniejszego Prospektu nie jest związane z przeprowadzeniem oferty papierów wartościowych. E.4 Opis interesów, włącznie z konfliktem interesów, o istotnym znaczeniu dla emisji lub oferty. Podane poniżej osoby są zaangażowane w dopuszczenie akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym posiadają interes związany z dopuszczeniem: Firma inwestycyjna - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jest powiązany z Emitentem umową, zgodnie z którą jest zobowiązany pełnić funkcje doradczą dotyczącą dopuszczenia i wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym GPW. Osoby wchodzące w skład organów zarządzających i nadzorczych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. nie wchodzą w skład organów zarządzających ani nadzorczych Emitenta. Ponadto między Emitentem a Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. nie występują żadne powiązania kapitałowe. Doradca Prawny – BDO Legal Łatała i Wspólnicy Spółka Komandytowa – świadczy na rzecz Emitenta usługi doradztwa prawnego przy procesie zatwierdzenia Prospektu, dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wynagrodzenie Doradcy Prawnego nie jest powiązane z powodzeniem dopuszczenia akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym. Wyżej wymienione podmioty oraz osoby fizyczne zaangażowane z ich ramienia w Ofertę, nie posiadają papierów wartościowych Emitenta. Pomiędzy działaniami ww. osób i Emitenta nie występuje konflikt interesów związany z realizacją Oferty. E.5 Imię i nazwisko (nazwa) osoby lub podmiotu oferującego papier wartościowy do sprzedaży. Umowy zakazu sprzedaży akcji typu "lock-up": strony, których to dotyczy; oraz wskazanie okresu objętego zakazem sprzedaży. Funkcję firmy inwestycyjnej pełni Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie. Na podstawie niniejszego Prospektu emisyjnego nie oferuje się do sprzedaży żadnych papierów wartościowych. Emitentowi nie są znane fakty o zawarciu jakiejkolwiek umowy dotyczącej akcji Emitenta o charakterze „lock - up”. E.6 Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą. W przypadku oferty subskrypcji skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy, należy podać wielkość i wartość 22 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Podsumowanie procentową natychmiastowego rozwodnienia, jeśli nie dokonają oni subskrypcji na nową ofertę. Nie dotyczy, gdyż sporządzenie niniejszego Prospektu nie jest związane z przeprowadzeniem oferty papierów wartościowych. E.7 Szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez emitenta lub oferującego. Nie dotyczy, gdyż sporządzenie niniejszego Prospektu nie jest związane z przeprowadzeniem oferty papierów wartościowych. 23 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny CZĘŚĆ II - CZYNNIKI RYZYKA Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej dotyczącej instrumentów finansowych Emitenta inwestorzy powinni z uwagą przeanalizować przedstawione poniżej czynniki ryzyka, a także pozostałe informacje zawarte w niniejszym Prospekcie Emisyjnym. Należy mieć na uwadze, iż każdy z wymienionych poniżej czynników ryzyka, jeżeli wystąpi, samodzielnie lub łącznie z innymi czynnikami, może mieć negatywny wpływ na działalność Grupy poprzez niekorzystne kształtowanie się jej przychodów, wyników działalności, sytuacji finansowej oraz dalszych perspektyw rozwoju. Wynikiem zaistnienia któregokolwiek z niżej wymienionych czynników ryzyka może być spadek rynkowej wartości akcji Emitenta, co w konsekwencji może narazić inwestorów na utratę części lub całości zainwestowanego kapitału. Przedstawiona poniżej lista czynników ryzyka nie ma charakteru katalogu zamkniętego. Możliwe jest, iż istnieją inne okoliczności stanowiące czynniki dodatkowego ryzyka, które powinny zostać rozpatrzone przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Emitent przedstawił jedynie te czynniki ryzyka, które są mu znane. Kolejność zaprezentowania poniższych czynników ryzyka nie stanowi o ich istotności, prawdopodobieństwie zaistnienia lub też potencjalnego wpływu na działalność Grupy. 1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Emitenta 1.1. Ryzyko związane z sytuacją gospodarczą w Polsce Działalność Emitenta jest uzależniona od sytuacji makroekonomicznej Polski. Bezpośredni i pośredni wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta mają w szczególności m.in.: dynamika wzrostu PKB, poziom inflacji, polityka monetarna i fiskalna Skarbu Państwa, poziom bezrobocia. Ponadto perturbacje i złożoność działania międzynarodowych rynków finansowych mogą mieć niekorzystny wpływ na sytuację gospodarczą w Polsce, m.in. na dynamikę wzrostu PKB, zmiany kursu PLN i zmiany poziomu stóp procentowych jak również na stan finansów publicznych. Wymienione czynniki, kierunek oraz poziom ich zmian mogą generować ryzyko dla prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej i jak również mieć negatywny wpływ na wyniki i sytuację finansową Emitenta. 1.2. Ryzyko związane z konkurencją Na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta może mieć wpływ ogólna sytuacja w branży budowlanej, związana m.in. z obniżaniem cen za usługi budowlane przez firmy konkurencyjne. Emitent prowadząc działalność jako generalny wykonawca, narażony jest na ryzyko zaniżania cen przez konkurentów, usiłujących zdobywać zlecenia często za wszelką cenę – należy zwrócić uwagę na fakt, że jednym z ważniejszych czynników przy wyborze oferty przez inwestora jest kryterium ceny. Nie można wykluczyć umacniania w przyszłości pozycji rynkowej konkurentów Emitenta m.in. w skutek konsolidacji i koncentracji kapitałowej podmiotów konkurencyjnych w sektorze generalnego wykonawstwa oraz pojawienia się nowych podmiotów, zwłaszcza zagranicznych, dysponujących większymi możliwościami finansowymi oraz odpowiednim know-how. Sytuacja taka może mieć wpływ na znaczące obniżanie się marż i wpłynąć negatywnie na perspektywy rozwoju Emitenta i osiągane wyniki finansowe. Spółka przejęta przez Emitenta niejednokrotnie nie uzyskiwała zleceń i nie realizowała projektów energetycznych i budowlanych na których wykonanie składała oferty w postępowaniach przetargowych, konkursach ofert czy negocjacjach kontraktowych z wybranymi oferentami. Przygotowanie kompleksowych kosztorysów i ofert realizacji robót inżynieryjnych i budowlanych wiąże się z dużym nakładem pracy kadry inżynieryjnej Emitenta. Koszty przygotowania takich ofert w przypadku nieuzyskania zlecenia ich realizacji i przychodów z tego tytułu obciążają koszty działalności oferenta. Koszty te nie stanowiły obciążenia wpływającego istotnie na wyniki i sytuację finansową Emitenta. 1.3. Ryzyko związane z systemem podatkowym System podatkowy w Polsce charakteryzuje się wyjątkowo częstymi zmianami przepisów. Przepisy podatkowe są niespójne i nieprecyzyjnie sformułowane, powszechny jest brak ich jednoznacznej wykładni. Organy podatkowe bardzo często opierają się na interpretacjach prawnych, dokonywanych przez organy wyższej instancji oraz przez sądy. Wszelkiego rodzaju interpretacje prawa podatkowego ulegają bardzo częstym zmianom, zastępowane są innymi interpretacjami, nierzadko pozostającymi ze sobą w sprzeczności. Praktyka organów skarbowych jak również orzecznictwa sądowego w sferze przepisów podatkowych jest wciąż niejednolita. 24 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Biorąc pod uwagę powyższe, nie ma pewności odnośnie sposobu zastosowania prawa przez organy podatkowe w danej, konkretnej sytuacji. Istnieje ryzyko zastosowania przez organ podatkowy posiadanej w danym momencie interpretacji podatkowej, która może zupełnie nie przystawać do stanu faktycznego, występującego w obrocie gospodarczym. Brak stabilności w praktyce stosowania przepisów prawa podatkowego może mieć zatem negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową Emitenta, pomimo stosowania przez Emitenta obowiązujących przepisów podatkowych. Ponadto nie można wykluczyć, że interpretacja przepisów podatkowych zastosowana przez Emitenta może różnić się od interpretacji przyjętej przez organ podatkowy czy sąd, co może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta. 1.4. Ryzyko związane z systemem prawnym System prawny w Polsce charakteryzuje się bardzo częstymi zmianami regulacji prawnych oraz niejednolitym orzecznictwem sądowym. Dotyczy to w szczególności m.in. przepisów prawa handlowego, przepisów regulujących prowadzenie działalności gospodarczej, przepisów prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, przepisów podatkowych jak również prawa związanego z obrotem papierami wartościowymi. Ponadto wszelkiego rodzaju interpretacje dokonywane przez sądy czy inne organy, dotyczące stosowania określonych przepisów prawa są często niejednoznaczne i rozbieżne. Należy też zwrócić uwagę na proces dostosowywania polskiego prawa do wymogów Unii Europejskiej oraz oddziaływanie orzecznictwa europejskiego na rozstrzygnięcia w indywidualnych sprawach. Emitent nie jest w stanie przewidzieć, jaki wpływ na jego działalność mogą mieć wprowadzone w przyszłości zmiany przepisów prawa. Istnieje ryzyko zarówno niekorzystnych zmian przepisów prawa jak również ich interpretacji. Może to negatywnie wpłynąć w przyszłości na działalność, perspektywy rozwoju i wyniki finansowe Emitenta. 1.5. Ryzyko zmian stóp procentowych Emitent w części finansuje swoją działalność bieżącą wykorzystując finansowanie zewnętrzne. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych przez Emitenta oprocentowane są w oparciu o zmienne stopy procentowa. Emitent narażony jest więc na ryzyko zmiany stóp procentowych w odniesieniu do obecnie zaciągniętych zobowiązań jak również w przypadku refinansowania istniejącego zadłużenia i zaciągania nowych zobowiązań. Potencjalny wzrost stóp procentowych może spowodować zwiększenie kosztów finansowych, co negatywnie wpłynie na osiągane przez Emitenta wyniki finansowe. Obecnie stopy procentowe zarówno w Polsce jak i globalnie są na niskim poziomie w odniesieniu do lat ostatnich i nie można wykluczyć ich podwyżki w przyszłości. Ponadto należy zwrócić uwagę na ryzyko zwiększenia poziomu marż stosowanych przez banki, z uwagi na narzucony ostatnio bankom podatek od aktywów bankowych. Nie można wykluczyć, że banki będą próbowały przerzucić koszty związane z nowym obciążeniem podatkowym na klientów, m.in. poprzez zwiększanie marż w przypadku nowych kredytów czy refinansowania obecnego zadłużenia. 1.6. Ryzyko związane ze zmianami tendencji rynkowych Emitent prowadzi działalność m.in. jako generalny wykonawca projektów energetyki odnawialnej oraz projektów deweloperskich, obejmujących obiekty mieszkalne. Rynek energetyki odnawialnej zmienia się wraz ze zmianami regulacji prawnych – przede wszystkim ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) z roku 2015. Ustawa ta jest obecnie przedmiotem prac podkomisji i komisji sejmowych, przygotowujących projekt jej nowelizacji. Zmiany ustawy wpływające niekorzystnie na projekty inwestorów energetyki odnawialnej mogą mieć wpływ na ilość zamówień i projektów zlecanych do realizacji przez Emitenta. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Polsce charakteryzuje się koniunkturalnością (cyklicznością), w związku z którą liczba oddawanych nowych mieszkań zmienia się z roku na rok w zależności m.in. od: ogólnych czynników makroekonomicznych, zmian demograficznych w danych obszarach miejskich, dostępności finansowania oraz cen mieszkań na rynku wtórnym. W przypadku rosnącego popytu na nieruchomości mieszkaniowe, Emitent może łatwiej pozyskiwać klientów wśród deweloperów, zlecających realizacje poszczególnych projektów deweloperskich, uzyskując w takiej sytuacji wyższe marże. Pogorszenie się koniunktury na rynku mieszkaniowym, prowadzi zwykle do niechęci deweloperów do rozpoczynania nowych projektów ze względu na niższe możliwe do osiągnięcia marże, w związku z czym Emitent może mieć kłopoty z pozyskaniem zamówień na generalne wykonawstwo ze strony deweloperów. Okoliczności powyższe mogą mieć istotny wpływ na działalność, przepływy pieniężne oraz sytuację finansową Emitenta. 1.7. Ryzyko związane z polskim rynkiem energii Rynek energii w Polsce jest rynkiem regulowanym. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) jest organem, który z mocy Ustawy Prawo Energetyczne powołany jest do wykonywania zadań z zakresu spraw regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji w sektorze energetycznym. Do zakresu kompetencji i obowiązków Prezesa URE należy m.in. 25 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny udzielanie, zmiana i cofanie koncesji, uzgadnianie projektów planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych, rozstrzyganie sporów pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi oraz pomiędzy tymi przedsiębiorstwami i odbiorcami, a także zatwierdzanie i kontrolowanie taryf przedsiębiorstw energetycznych pod kątem ich zgodności z zasadami określonymi w przepisach, w szczególności z zasadą ochrony odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen. Prezes URE ma prawo nakładać kary na przedsiębiorstwa koncesjonowane. Istnieje ryzyko, iż URE lub Ministerstwo Energii wprowadzą zmiany przepisów związane z działalnością na rynku energii, co może negatywnie wpływać na projekty planowane do realizacji przez inwestorów i potencjalnych klientów Emitenta. 1.8. Ryzyko związane z inwestycjami na rynku energii ze źródeł odnawialnych Przewiduje się wzrost wymagań dotyczących ochrony środowiska oraz wzrost wolumenu energii ze źródeł odnawialnych, jaki będą zobowiązane kupować zakłady energetyczne. Obowiązujące prawo przewiduje 3-krotny wzrost obligatoryjnego udziału elektrycznej energii odnawialnej w sprzedaży energii elektrycznej ogółem, do wartości 12,9% w roku 2017 oraz wysokie kary za niewypełnienie tego obowiązku. Specjaliści przewidują znaczny wzrost zainteresowania produkcją energii odnawialnej, przy czym oczekuje się, że największy wzrost wytwarzania tego rodzaju energii dotyczyć będzie elektrowni biogazowych. Atrakcyjność inwestycji w produkcję energii ze źródeł odnawialnych może spowodować, że w tym segmencie rynku energetycznego zostaną dokonane inwestycje na tyle znaczące, że przełożą się na radykalny wzrost potencjału wytwarzania energii „zielonej” w Polsce, a w konsekwencji doprowadzą do spadku jej cen, co przyczynić się może do osiągnięcia niższej rentowności projektów z zakresu energetyki odnawialnej, niż zakładana przez klientów Emitenta i zmniejszeniem ilości nowych projektów w dłuższym okresie czasu. Inwestycje na ryku energii ze źródeł odnawialnych są uzależnione od aktualnie obowiązującego systemu finansowego ich wsparcia. Zmiany systemu wsparcia niekorzystne z punktu widzenia inwestorów, brak wsparcia lub niepewność planowanych zmian ma wpływ na ilość realizowanych przez Emitenta zleceń. W roku 2014 spółka przejęta przez Emitenta zanotowała istotny w porównaniu do roku poprzedniego spadek przychodów spowodowany przesunięciem przez inwestorów terminów realizacji ich projektów na rynku energii ze źródeł odnawialnych w związku z niepewnością prawną i oczekiwaniem na ostateczny kształt ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), przyjętej w roku 2015. 1.9. Ryzyko związane z płynnością Ryzyko utraty płynności przez Emitenta wynika głównie z niedopasowania kwot i terminów płatności po stronie należności i zobowiązań. Emitent monitoruje ryzyko płynności przy pomocy planowania przepływów finansowych. Planowanie to uwzględnia terminy wymagalności/zapadalności zarówno zobowiązań jak i aktywów finansowych (np. konta należności) oraz prognozowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Celem Emitenta jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania, poprzez korzystanie z rozmaitych źródeł finansowania, takich jak kredyty, obligacje korporacyjne i inne instrumenty dostępne na rynku. 2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 2.1. Ryzyko związane z niepowodzeniem realizacji celów strategicznych Realizacja strategii rozwoju Emitenta uzależniona jest od skutecznego wdrożenia przez Emitenta planów rozwojowych jak również od wielu czynników zewnętrznych, których wystąpienie jest niezależne od działań podjętych przez Zarząd Emitenta i których, pomimo zachowania należytej staranności, Zarząd Emitenta może nie być w stanie przewidzieć. Do takich czynników należą m.in.: wzrost kosztów materiałów, kosztów zatrudnienia lub pozostałych kosztów mogący spowodować, że realizacja projektu będzie nierentowna, siły natury, takie jak złe warunki atmosferyczne, trzęsienia ziemi i powodzie, mogące uszkodzić albo opóźnić realizację projektów, wypadki przemysłowe, pogorszenie warunków ziemnych (np. obecność wód podziemnych, znalezisk archeologicznych, niewybuchów itp.) oraz potencjalna odpowiedzialność z tytułu przepisów ochrony środowiska i innych właściwych przepisów prawa, akty terroru, zamieszki krajowe, niepokoje społeczne, zmiany obowiązujących przepisów prawa, regulaminów lub standardów, które wejdą w życie po rozpoczęciu przez Emitenta etapu planowania lub budowy projektu, błędne metody realizacji budowy lub wadliwe materiały budowlane, a także szereg czynników o charakterze szczególnym oraz pozostałe ryzyka operacyjne opisane w Prospekcie. Istnieje zatem ryzyko, że w wyniku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń lub zmian gospodarczych, prawnych, regulacyjnych, społecznych o niekorzystnym dla Emitenta charakterze, realizacja strategii rozwoju w całości lub w ogóle 26 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny może okazać się nieskuteczna. Nie można wykluczyć sytuacji, że Emitent postanowi zmienić lub zawiesić realizację swojej strategii lub planu rozwoju albo od nich odstąpić. Ponadto przy realizacji przez Emitenta zaplanowanych celów strategicznych nie jest możliwe wykluczenie popełnienia przez Zarząd i inne osoby odpowiedzialne, błędów w ocenie sytuacji rynkowej i podjęcia na jej podstawie nietrafnych decyzji, które mogą skutkować znacznym pogorszeniem się wyników finansowych Emitenta. Emitent stara się ograniczać ryzyka wystąpienia przedstawionych powyżej zagrożeń poprzez prowadzenie bieżących analiz wszystkich zidentyfikowanych czynników zewnętrznych i wewnętrznych mających istotny wpływ na jego działalność oraz w razie potrzeby podejmowanie określonych decyzji mających na celu minimalizację negatywnego wpływu zidentyfikowanych zagrożeń na pozycję rynkową i sytuację finansową Emitenta. 2.2. Ryzyko utraty kluczowych pracowników i kadry kierowniczej W swojej działalności Emitent wykorzystuje kompetencje, specjalistyczną wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie zarówno Zarządu jak i pozostałych pracowników. Utrata kluczowych pracowników, a zwłaszcza kadry kierowniczej może negatywnie wpłynąć na perspektywy dalszego rozwoju Emitenta oraz na osiągane przez Emitenta wyniki finansowe. Emitent stara się ograniczać powyższe ryzyko m.in. poprzez motywacyjny system wynagrodzeń pracowników, zwiększanie atrakcyjność warunków zatrudnienia oraz szeroki program szkoleń, przez co zmniejsza rotację zatrudnienia. 2.3. Ryzyko związane ze współpracą z podwykonawcami W procesie realizacji projektów Emitent występuje w roli generalnego wykonawcy inwestycji. Kluczowymi dostawcami usług budowlanych na zasadzie podwykonawstwa są dla Emitenta firmy budowlane, z którymi zawierane są umowy na poszczególne etapy prac budowlanych. Są to sprawdzone podmioty, z którymi Emitent współpracuje od wielu lat. Jednak dynamiczny rozwój Emitenta oraz aktywacja nowych inwestycji w nowych miastach i lokalizacjach powoduje konieczność poszukiwania i weryfikacji nowych firm wykonawczych. Istnieje ryzyko związane z terminowością realizacji prac oraz ich jakością. Emitent w umowach z wykonawcami zastrzega zapisy dotyczące odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonywania prac, ich terminowości, jak również odpowiedzialności w okresie gwarancyjnym. W trakcie realizacji inwestycji Emitent nadzoruje wykonywanie umów z wykonawcami, a w szczególności kontroluje jakość i harmonogram wykonywania robót budowlanych gwarantujących wywiązywanie się Emitenta z terminów zakontraktowanych z klientami. Jednak pomimo tych kontroli Emitent nie może gwarantować, że wszystkie prace zostaną wykonane prawidłowo i w terminie. Istnieje także ryzyko utraty płynności finansowej wykonawców, bądź wystąpienia innych problemów organizacyjno-finansowych, co może skutkować całkowitym zaprzestaniem wykonywania przez nich prac. W skrajnych przypadkach może zaistnieć konieczność rozwiązania umowy z wykonawcą, co może przełożyć się na opóźnienia w realizacji danego projektu. Może to wpłynąć w sposób negatywny na działalność i wyniki finansowe Emitenta. Ograniczeniem ryzyka negatywnego wpływu wykonawców robot budowlanych na wyniki finansowe Emitenta jest dywersyfikacja wykonawców, postanowienia umowne umożliwiające szybką ich wymianę oraz kary umowne, zawarte standardowo w umowach zawieranych przez Emitenta. Spółka przejęta przez Emitenta kilkukrotnie zmuszona była do wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania umowy z podwykonawcami w trakcie realizacji umów na zakontraktowane roboty z przyczyn leżących po stronie podwykonawców. W takich sytuacjach następuje sporządzenie protokołu obmiaru i inwentaryzacji wykonanych robót, przejęcie od podwykonawcy placu budowy i wprowadzenie nowego podwykonawcy, z którym w międzyczasie zawarta została odpowiednia umowa. Sytuacje takie mogą wiązać się z naliczeniem kar umownych, których rozliczenie następuje w drodze kompensat, płatności wzajemnych, a w przypadku sporów i braku porozumienia stron, może prowadzić do pozwów i rozpraw sądowych. Dotychczasowa współpraca, rozliczenia finansowe z podwykonawcami i koszty z tym związane nie stanowiły obciążenia wpływającego istotnie na wyniki i sytuację finansową Emitenta. 2.4. Ryzyko związane z solidarną odpowiedzialnością za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane należnego podwykonawcom Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Emitent jako generalny wykonawca ponosi solidarną odpowiedzialność za wypłatę wynagrodzeń za roboty budowlane wykonane przez poszczególnych podwykonawców. Odpowiedzialność Emitenta obejmuje m.in. zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom, pomimo, że odpowiedzialność taka wynika z umów zawartych pomiędzy poszczególnymi wykonawcami a podwykonawcami, których Emitent nie jest bezpośrednio stroną. Potencjalne konsekwencje finansowe związane z solidarną odpowiedzialnością za wypłatę wynagrodzeń podwykonawcom mogą mieć istotny negatywny wpływ na sytuację finansową Emitenta oraz na osiągane przez niego wyniki finansowe jak również przyszłe perspektywy rozwoju. Emitent stara się minimalizować ryzyko związane z przedstawioną powyżej odpowiedzialnością solidarną współpracując od lat ze sprawdzonymi kontrahentami. 27 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny 2.5. Ryzyko wynikające z ustawy o gwarancjach zapłaty za roboty budowlane Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 lipca 2003 roku o gwarancji zapłaty za roboty budowlane wykonawca robót budowlanych, któremu Emitent zleci lub zlecił realizację projektu budowlanego, może w każdym czasie żądać od Emitenta gwarancji zapłaty w formie przewidzianej ustawą, do wysokości ewentualnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia wynikającego z umowy oraz zleceń dodatkowych. Prawa do żądania gwarancji zapłaty nie można wyłączyć ani ograniczyć przez czynność prawną, a wypowiedzenie umowy spowodowane żądaniem gwarancji zapłaty jest bezskuteczne. Brak wystarczającej gwarancji zapłaty stanowi przeszkodę w wykonaniu robót z przyczyn dotyczących Emitenta i uprawnia wykonawcę do żądania wynagrodzenia na podstawie art. 639 KC, co spowodować może wzrost kosztów i opóźnienie realizacji projektów, a tym samym mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Emitenta. 2.6. Ryzyko związane z postępowaniem podwykonawców i wypadkami przy pracy Podczas realizacji projektów, Emitent ponosi odpowiedzialność za właściwe przygotowanie i utrzymanie terenu, na którym prowadzone są prawce budowlane, zapewniając przy tym bezpieczeństwo warunków pracy. Emitent przestrzega przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym nadzoruje zapewnienie właściwego przygotowania, oznakowania i utrzymania terenu, na którym prowadzone są przez jego podwykonawców prace budowlane. Ponadto Emitent dąży do ograniczania powyższego ryzyka poprzez zawieranie umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, z klauzulą rozszerzającą zakres ochrony także na ewentualne szkody wyrządzone przez podwykonawców. Pomimo dołożenia należytej staranności nie można jednak wykluczyć ryzyka wystąpienia wypadku, w którym zostanie uszkodzone lub zniszczone mienie lub też wystąpi uszczerbek na zdrowiu pracowników lub osób trzecich. Potencjalne roszczenia związane z odszkodowaniami za wypadki na terenie, na którym Emitent realizuje projekty budowlane, wnoszone przez pracowników lub osoby trzecie mogą mieć negatywny wpływ na dalszą działalność Emitenta oraz jego sytuację finansową i osiągane wyniki. 2.7. Ryzyko związane ze współpracą z klientami W procesie realizacji projektów Emitent występuje w roli generalnego wykonawcy inwestycji. Kluczowymi klientami Emitenta są inwestorzy z branży energetycznej oraz z branży budownictwa mieszkaniowego. Emitent zawiera umowy realizacji ściśle zdefiniowanego zakresu prac za uzgodnioną z góry cenę ryczałtową. Umowy przewidują realizację i fakturowanie za poszczególne etapy prac budowlanych, co zmniejsza zapotrzebowanie na kapitał obrotowy oraz redukuje ryzyko braku zapłaty w przypadku trudności finansowych inwestora lub jego niewypłacalności. Kluczowymi klientami Emitenta są sprawdzone podmioty, z którymi Emitent współpracuje od wielu lat. Plany rozwojowe Emitenta oraz plan realizacji nowych inwestycji w formule generalnego wykonawstwa wprowadza konieczność poszukiwania i weryfikacji nowych klientów. Istnieje ryzyko związane z kondycją finansową inwestorów oraz ich rzetelnością w realizacji płatności za zrealizowane usługi. Emitent w umowach z inwestorami, oprócz etapowego fakturowania i płatności, wprowadza zapisy dotyczące gwarancji zapłaty za roboty i dostawy w postaci gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych lub kaucji gotówkowych. Jednak pomimo tych zabezpieczeń Emitent nie może gwarantować, że wszystkie płatności od klientów zostaną otrzymane w terminie. Istnieje także ryzyko utraty płynności finansowej klientów, bądź wystąpienia innych problemów organizacyjno-finansowych, co może skutkować opóźnieniem lub całkowitym zaprzestaniem realizacji prac i zobowiązań umownych przez Emitenta. W skrajnych przypadkach może zaistnieć konieczność rozwiązania lub odstąpienia od umowy z klientem, co może wpłynąć w sposób negatywny na działalność i wyniki finansowe Emitenta. 2.8. Ryzyko związane z karami umownymi W prowadzonej przez Emitenta działalności istotną rolę odgrywa czas i precyzja wykonywanych zleceń. Emitent w celu zwiększenia swojej wiarygodności jak również ze względu na wymagania stawiane przez klientów, przyjmuje zobowiązania do zapłaty kar umownych w przypadku niewykonania czy też nieterminowego wykonania powierzonego mu zlecenia. Kary zawsze są egzekwowane i mogą ograniczyć poziom zysków osiąganych przez Emitenta. Celem minimalizacji powyższego ryzyka Emitent korzysta z usług podwykonawców, którzy realizują określone prace, przejmują na siebie część przedmiotowego ryzyka oraz zabezpieczają to ryzyko poprzez udzielane gwarancje w trakcie realizacji kontraktu i po jego zakończeniu. 2.9. Ryzyko niekorzystnych warunków atmosferycznych Emitent prowadzi działalność w zakresie realizacji budowy farm wiatrowych, biogazowni oraz wznoszenia budynków mieszkalnych, na którą zauważalny wpływ mają warunki pogodowe. Wiąże się to z koniecznością wykonywania wybranych robót budowlanych w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Pomimo, że Emitent stosuje technologie budowlane umożliwiające prowadzenie prac budowlanych w trudnych warunkach atmosferycznych, nie można wykluczyć ryzyka 28 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny wystąpienia nietypowych czy wręcz ekstremalnych warunków pogodowych (m.in. wyjątkowo długich i bardzo mroźnych zim, wydłużonego zalegania pokrywy śnieżnej, wystąpienia skrajnie wysokich temperatur, ulewnych deszczy w okresie letnim lub nadzwyczajnego podniesienia poziomu wód gruntowych), co spowodować może istotne utrudnienia i opóźnienia prac budowlanych i doprowadzić do przekroczenia harmonogramów realizowanych projektów. Sytuacja taka może stać się przyczyną nieplanowanego wzrostu kosztów i mieć negatywny wpływ na działalność i wyniki finansowe Emitenta. 2.10. Ryzyko związane z infrastrukturą techniczną Emitent może realizować swoje projekty wyłącznie przy zapewnieniu odpowiedniej infrastruktury technicznej wymaganej prawem (w przypadku budownictwa mieszkaniowego m.in. przyłączenie do sieci energetycznej, dostępu do mediów oraz włączenie do dróg publicznych). Jeżeli infrastruktura techniczna nie jest doprowadzona do terenu inwestycji, realizacja projektu może być znacząco utrudniona. Opóźnienia w doprowadzeniu infrastruktury, w szczególności na skutek czynników znajdujących się poza kontrolą Emitenta (np. przedłużające się postępowania administracyjne), konieczność budowy odpowiedniej infrastruktury narzuconej w ramach danego projektu lub przebudowa istniejącej infrastruktury może prowadzić do opóźnienia w ukończeniu danej inwestycji lub powodować nieprzewidywany wzrost kosztów związanych z danym projektem. Takie zdarzenie może mieć istotny wpływ na rentowność całego projektu Emitenta. Przedstawione powyżej okoliczności mogą mieć istotny, negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Emitenta. Emitent stara się minimalizować powyższe ryzyko poprzez uzyskiwanie potwierdzenia wszelkich koniecznych uzgodnień i opinii od zarządców infrastruktury przed rozpoczęciem realizacji danego projektu. 2.11. Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Na dzień zatwierdzenia Prospektu akcjonariuszami posiadającymi znaczące pakiety akcji Emitenta są: Ipopema 12 FIZAN posiadający 65,46% głosów na WZ oraz Grzegorz Sochacki (Prezes Zarządu Emitenta) posiadający odpowiednio 10,15% głosów. Wymienieni akcjonariusze posiadają łącznie 75,61% głosów na WZ Emitenta. Nie można wykluczyć, że sposób wykonywania prawa głosu przez dominujących akcjonariuszy Emitenta może nie być zbieżny z zamierzeniami i interesami pozostałych akcjonariuszy, co może mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i realizowane wyniki (jak również i na stopę zwrotów ze środków zainwestowanych przez akcjonariuszy mniejszościowych). Nie można również wykluczyć ryzyka, że transakcje zawarte do tej pory jak i potencjalne transakcje w przyszłości, zawierane ze znaczącymi akcjonariuszami były lub będą zawierane na warunkach odbiegających od warunków rynkowych. 2.12. Ryzyko wzrostu kosztów realizacji projektów Emitent narażony jest na ryzyko wzrostu kosztów realizacji projektów zarówno energetycznych jak i budowlanych w zakresie cen usług świadczonych przez podwykonawców oraz cen materiałów budowlanych. Model biznesowy Emitenta zakłada pełnienie we wszystkich realizowanych projektach funkcji inwestora zastępczego lub generalnego wykonawcy. Skokowy wzrost cen materiałów budowlanych może pojawić się w przypadku znaczącego wzrostu popytu na materiały budowlane lub usługi podwykonawców znacznie przewyższającego ich możliwą podaż. Proces realizacji projektów powoduje, iż Emitent może nie być w stanie przewidzieć zmiany cen materiałów oraz usług świadczonych przez podwykonawców. Emitent ogranicza ryzyko wzrostu kosztów realizacji projektów poprzez długotrwałą współpracę z podwykonawcami oraz dobrze zdywersyfikowaną bazę dostawców. Ze względu na swoją pozycję na rynkach lokalnych Emitent jest w stanie negocjować ceny z dostawcami, co umożliwia osiąganie zadowalających marż. W przypadku zmaterializowania się powyższego ryzyka może ono negatywnie wpłynąć na sytuację finansową, przepływy pieniężne, wysokość realizowanej marży przez Emitenta. Spółka przejęta przez Emitenta notowała sytuacje wzrostu kosztów realizacji projektów w latach 2008-2009, w okresie „gorączki” na rynku mieszkaniowym, w którym koszty niektórych materiałów i robót budowlanych wzrosły skokowo o blisko 100%. Było to spowodowane „bańką mieszkaniową” i spekulacyjnymi zakupami mieszkań przez polskich i zagranicznych inwestorów, które spowodowały skokowy wzrost cen mieszkań, a w ślad za nim skokowy wzrost cen materiałów budowlanych. Sytuacja ta miała charakter jednorazowy, ale jej skutki wpłynęły istotnie na obniżenie wyników finansowych spółki realizującej prace budowlane. 2.13. Ryzyko walutowe Emitent narażony jest na ryzyko walutowe z tytułu zawieranych transakcji. Ryzyko takie powstaje w wyniku dokonywania transakcji zakupów w walutach innych niż jej waluta wyceny. W przypadku Emitenta ryzyko to nie jest istotne, gdyż 29 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny transakcje w walutach innych niż polski złoty stanowią niewielką część ogółu zakupów i są częściowo zabezpieczane kontraktami forward. Ryzyko walutowe znajduje się po stronie kosztowej. Emitent zwraca uwagę, że ekspozycja walutowa zabezpieczana jest w zależności od warunków kontraktowych: w niektórych przypadkach zabezpieczenie ma charakter całkowity, w innych częściowy a w niektórych kontraktach nie ma żądnego zabezpieczenia. Poziom zabezpieczenia uzależniony jest od wielu czynników oraz wyników negocjacji z kontrahentami. 2.14. Ryzyko kredytowe Emitent zawiera transakcje wyłącznie z firmami o dobrej zdolności kredytowej. Odbiorcy usług Emitenta korzystają z kredytów bankowych i poddawani są procedurom weryfikacji pod kątem wypłacalności. Emitent nie stosuje zewnętrznych zabezpieczeń przed tym ryzykiem. Ryzyko walutowe znajduje się po stronie kosztowej. Emitent zwraca uwagę, że ekspozycja walutowa zabezpieczana jest w zależności od warunków kontraktowych: w niektórych przypadkach zabezpieczenie ma charakter całkowity, w innych częściowy a w niektórych kontraktach nie ma żądnego zabezpieczenia. Poziom zabezpieczenia uzależniony jest od wielu czynników oraz wyników negocjacji z kontrahentami. 2.15. Ryzyko związane z zamiarem inwestowania przez Spółkę środków na rynku kapitałowym Emitent ma zamiar koncentrować się na podstawowym obszarze swojej działalności w branży energetyki ze źródeł odnawialnych. Nie wyklucza to działań i decyzji inwestycyjnych, które w ocenie zarządu mogą mieć korzystny wpływ na całokształt działalności Emitenta i jego wyniki finansowe. Należy mieć jednak na uwadze, że papiery wartościowe charakteryzujące się dużą zmiennością cen w krótkim przedziale czasowym spowodowaną bezpośrednią sytuacją ich emitenta, kondycją finansową, a także trendami gospodarczymi i koniunkturą na rynku, a przyjęcie dłuższego horyzontu inwestycji ogranicza zmienność kursów. Istnieje ryzyko, ze inwestycje dokonywane przez Emitenta nie przyniosą oczekiwanej stopy zwrotu co (w przypadku poniesienia strat) może niekorzystnie przełożyć się na sytuację ekonomiczna – finansową Spółki. 3. Czynniki ryzyka związane z wprowadzeniem akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym 3.1. Ryzyko związane z niedopuszczeniem Akcji do obrotu na rynku regulowanym Zgodnie z §19 Regulaminu GPW akcje emitenta, którego akcje tego samego rodzaju są notowane na giełdzie, są dopuszczone do obrotu giełdowego, w przypadku złożenia wniosku o ich wprowadzenie do obrotu giełdowego, jeżeli: 1) 2) 3) został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru albo został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, którego równoważność w rozumieniu przepisów Ustawy o ofercie publicznej została stwierdzona przez właściwy organ nadzoru, chyba że sporządzenie, zatwierdzenie lub stwierdzenie równoważności dokumentu informacyjnego nie jest wymagane, ich zbywalność jest nieograniczona, zostały wyemitowane zgodnie z zasadami publicznego charakteru obrotu giełdowego, o których mowa w § 35 Regulaminu GPW. Akcje, o których mowa wyżej, są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym jeżeli, poza warunkami określonymi wyżej, spełniają warunki dopuszczenia określone w Rozporządzeniu. Zarząd Giełdy może odmówić dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu giełdowego uzasadniając swą decyzję. Zgodnie z §23 Regulaminu Giełdy odmawiając dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu giełdowego Zarząd Giełdy obowiązany jest uzasadnić swoją decyzję. W przypadku odmowy dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu giełdowego, Zarząd Giełdy niezwłocznie przekazuje emitentowi odpis uchwały z uzasadnieniem. W terminie pięciu dni sesyjnych od daty doręczenia uchwały emitent może złożyć odwołanie do Rady Giełdy. Rada Giełdy zobowiązana jest rozpoznać odwołanie w terminie miesiąca od dnia jego złożenia. W przypadku gdy konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji bieg terminu rozpoczyna się w momencie przekazania dodatkowych informacji. 5. Ponowny wniosek o dopuszczenie do obrotu giełdowego tych samych instrumentów finansowych może być złożony najwcześniej po upływie 6 miesięcy od daty doręczenia uchwały a w przypadku złożenia odwołania, od daty doręczenia ponownej uchwały odmownej. 30 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez GPW (rynek podstawowy). Emitent dołoży wszelkich starań, aby Akcje dopuścić i wprowadzić do obrotu na GPW w możliwie najkrótszym terminie. Ze względu na fakt, iż na dzień Prospektu akcje MDI Energia notowane są na rynku podstawowym, zostaną spełnione warunki dopuszczenia Akcji objętych niniejszym prospektem do obrotu na rynku podstawowym GPW. 3.2. Ryzyko wstrzymania dopuszczenia do obrotu lub rozpoczęcia notowań Zgodnie z art. 20 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu na rynku regulowanym lub jest zagrożony interes inwestorów, spółka prowadząca rynek regulowany, na żądanie KNF, wstrzymuje dopuszczenie do obrotu na tym rynku lub rozpoczęcie notowań wskazanymi przez KNF papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi, na okres nie dłuższy niż 10 dni. Emitent nie może zagwarantować, że dopuszczenie Akcji do obrotu na GPW lub rozpoczęcie notowań Akcji na GPW nie zostanie wstrzymane. 3.3. Ryzyko zawieszenia obrotu Akcjami lub wykluczenia Akcji z obrotu Zgodnie z Regulaminem GPW, zarząd GPW może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres do trzech miesięcy na wniosek Emitenta lub w sytuacji, gdy zarząd GPW uzna, że takiego zawieszenia wymaga interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu lub też w przypadku naruszenia przez Emitenta przepisów obowiązujących na GPW, w szczególności postanowień Regulaminu GPW. Ponadto, w przypadku gdy obrót określonymi papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, albo naruszenia interesów inwestorów, na żądanie KNF, spółka prowadząca rynek regulowany zawiesza obrót tymi papierami lub instrumentami, na okres nie dłuższy niż miesiąc. Zarząd GPW wyklucza instrumenty finansowe z obrotu giełdowego w przypadku: (i) gdy ich zbywalność stała się ograniczona, (ii) KNF zgłosiła takie żądanie zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, (iii) zniesienia ich dematerializacji lub (iv) wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru. Zarząd GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu na GPW: (i) jeżeli przestały spełniać inne niż ograniczenie zbywalności warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego na danym rynku, (ii) jeżeli Emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na GPW, (iii) na wniosek Emitenta, (iv) wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, (v) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, (vi) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu Emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, (vii) jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym instrumencie finansowym, (viii) wskutek podjęcia przez Emitenta działalności zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa lub (ix) wskutek otwarcia likwidacji Emitenta. Ponadto, KNF może na podstawie art. 96 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku gdy emitent lub sprzedający nie wykonuje lub wykonuje nienależycie obowiązki lub nakazy z Ustawy o Ofercie Publicznej wymienione enumeratywnie w ust. 1 tego przepisu bądź postępuje wbrew wskazanym tam obowiązkom: (i) wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, albo (ii) nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, karę pieniężną do wysokości 1.000.000 PLN, albo (iii) zastosować obie sankcje łącznie. Emitent nie może zagwarantować, że żadne z powyższych okoliczności nie wystąpią w przyszłości. 3.4. Ryzyko zaskarżenia uchwał w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym Zgodnie z art. 422 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza, może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały. Emitent podejmuje wszelkie należne starania ku temu, aby uchwały nie były sprzeczne ze statutem bądź dobrymi obyczajami i aby nie godziły w interes Emitenta. Według najlepszej wiedzy Zarządu, uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C i D nie zostały zaskarżone w drodze powództwa o ich uchylenie lub stwierdzenie nieważności, ani nie istnieją podstawy dla takiego powództwa. Ponadto żaden z akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu nie wniósł sprzeciwu odnośnie podjętych uchwał. 31 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny 3.5. Ryzyko wynikające z możliwości naruszenia art. 17 Ustawy o Ofercie Publicznej Zgodnie z art. 17 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez emitenta lub podmioty występujące w imieniu lub na zlecenie emitenta albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF może: (i) nakazać wstrzymanie ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, (ii) zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, (iii) opublikować, na koszt emitenta, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. W związku z danym ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, KNF może wielokrotnie zastosować środek opisany w (ii) i (iii) powyżej. KNF może zastosować przedstawione powyżej środki także w przypadku, gdy z treści dokumentów lub informacji składanych do KNF lub przekazywanych do wiadomości publicznej, wynika, że: (i) dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów, (ii) istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego emitenta, (iii) działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych emitenta lub też w świetle przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości emitenta, lub (iv) status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa i w świetle tych przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę. Emitent nie jest w stanie przewidzieć, czy w przyszłości nie wystąpi którakolwiek z przesłanek stanowiąca dla KNF podstawę do zakazania lub wstrzymania ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych, o których dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym ubiega się Spółka na podstawie Prospektu. 3.6. Ryzyko ograniczonej płynności i znacznych wahań ceny Akcji Część spółek notowanych na GPW charakteryzuje się niską liczbą akcji pozostających w wolnym obrocie. Płynność obrotu Akcjami również może być ograniczona, co może spowodować, że inwestorzy nie będą mogli sprzedać swoich akcji i w konsekwencji utracić część lub całość dochodów z inwestycji w te papiery wartościowe. Ponadto, cena Akcji Emitenta jak i wolumen obrotów, zależnie od zleceń kupna i sprzedaży, może podlegać znacznym wahaniom. Przyczyną takiej sytuacji może być wiele innych czynników, w tym wahania kursowe, okresowe zmiany wyników finansowych i operacyjnych Emitenta, wolumen i płynność obrotu, raporty analityków na temat Emitenta i jego wyników, zmiany w wynikach lub pozycji rynkowej pozostałych spółek z sektora, w którym działa Spółka, informacje bieżące podawane przez Emitenta lub innych emitentów do publicznej wiadomości, inne informacje rozpowszechnione wśród inwestorów oraz ich zachowania mające cechy spekulacji, a także sytuacja na giełdach światowych. W związku z powyższym, inwestorzy powinni wziąć pod uwagę okresową niemożność lub ograniczoną możliwość zbywania Akcji bądź ograniczenie w zbywaniu tych akcji po satysfakcjonującej cenie. 3.7. Ryzyko związane z wahaniami kursów walut ponoszone przez zagranicznych akcjonariuszy Emitenta Walutą notowań Akcji Emitenta jest polski złoty. Ponadto, wszelkie płatności związane z Akcjami Emitenta, w tym kwoty wypłacane z tytułu dywidendy oraz cena sprzedaży tych Akcji na rynku regulowanym będą dokonywane w polskich złotych. W związku z powyższym, deprecjacja złotego wobec walut obcych może w negatywny sposób wpłynąć na równowartość w walutach obcych kwot wypłaty w związku z Akcjami Emitenta. 3.8. Ryzyko związane z niewłaściwym wypełnianiem obowiązków informacyjnych i potencjalnymi karami, jakie mogą być nałożone na Emitenta przez KNF Zgodnie z art. 96 Ustawy o Ofercie Publicznej, jeżeli emitent lub sprzedający papiery wartościowe nie spełnia określonych wymogów prawnych, w tym obowiązków informacyjnych, KNF może: (i) wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, jego papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym albo (ii) nałożyć karę pieniężną w wysokości do 1 mln PLN, albo (iii) zastosować obie sankcje łącznie. Ponadto, jeżeli emitent nie wykonuje albo nienależycie wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 56-56c Ustawy o Ofercie Publicznej w zakresie informacji okresowych, art. 59 Ustawy o Ofercie Publicznej w zakresie informacji okresowych, art. 63 i art. 70 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, KNF może: (a) wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony albo bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym albo (b) nałożyć karę pieniężną do wysokości 5 mln PLN albo kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy12, jeżeli przekracza ona 5 mln PLN, albo (c) zastosować obie sankcje łącznie. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w wyniku naruszenia obowiązków, o których mowa w zdaniu poprzednim, zamiast kary, o której mowa w punktach (a), (b) i (c) powyżej, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości dwukrotnej kwoty osiągniętej 32 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny korzyści lub unikniętej straty. Przy wymierzaniu kary za naruszenia, o których mowa powyżej, KNF bierze w szczególności pod uwagę: 1) wagę naruszenia oraz czas jego trwania; 2) przyczyny naruszenia; 3) sytuację finansową podmiotu, na który nakładana jest kara; 4) skalę korzyści uzyskanych lub strat unikniętych przez podmiot, który dopuścił się naruszenia, lub podmiot, w którego imieniu lub interesie działał podmiot, który dopuścił się naruszenia, o ile można tą skalę ustalić; 5) straty poniesione przez osoby trzecie w związku z naruszeniem, o ile można te straty ustalić; 6) gotowość podmiotu dopuszczającego się naruszenia do współpracy z KNF podczas wyjaśniania okoliczności tego naruszenia; 7) uprzednie naruszenia przepisów niniejszej ustawy popełnione przez podmiot, na który nakładana jest kara. Ponadto, zgodnie z art. 96 ust. 6 oraz ust. 6a Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku rażącego naruszenia obowiązków, o których mowa powyżej, KNF może nałożyć na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję członka zarządu, lub rady nadzorczej spółki publicznej, zewnętrznie zarządzającego ASI lub zarządzającego z UE w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych będącego organem funduszu inwestycyjnego zamkniętego, karę pieniężną do wysokości odpowiednio 1 mln PLN (członek zarządu) oraz 100 000 PLN (członek rady nadzorczej). Ponadto, zgodnie z art. 176 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku gdy emitent nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki wymienione w art. 157, 158 lub 160 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w tym w szczególności wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, KNF może: (i) wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym; (ii) nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 mln PLN na taką spółkę; albo (iii) wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, nakładając jednocześnie karę pieniężną określoną w punkcie (ii) powyżej. W przypadku wydania takiej decyzji przez KNF, zgodnie z § 31 ust. 1 pkt 4 Regulaminu GPW, zarząd GPW wyklucza takie papiery wartościowe z obrotu giełdowego. Spółka nie może zagwarantować, że w przyszłości KNF nie nałoży takich sankcji na Spółkę. Nałożenie sankcji na Spółkę, a nawet samo wszczęcie przez KNF postępowania w przedmiocie nałożenia sankcji na Spółkę może negatywnie wpłynąć na jej reputację i jej postrzeganie przez aktualnych i potencjalnych klientów oraz inwestorów, a także wpłynąć na płynność i cenę rynkową Akcji. 33 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny CZĘŚĆ III - DOKUMENT REJESTRACYJNY 1. Osoby odpowiedzialne 1.1. Emitent Informacje o Emitencie Nazwa (firma): Siedziba: Adres: Numer telefonu: Numer faksu: Adres internetowy: e-mail MDI Energia SA Warszawa 02-681 Warszawa, Al. Wyścigowa 6 +48 22 376 68 50 +48 22 376 68 51 www.mdienergia.pl [email protected] W imieniu Emitenta działają następujące osoby fizyczne: Grzegorz Sochacki – Prezes Zarządu Mirosław Markiewicz – Wiceprezes Zarządu OŚWIADCZENIE STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. Działając w imieniu MDI Energia S.A. z siedzibą w Warszawie, będąc odpowiedzialnymi za informacje zawarte w Prospekcie, zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, niniejszym oświadczamy, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. ________________________________ ________________________________ Grzegorz Sochacki Prezes Zarządu Mirosław Markiewicz Wiceprezes Zarządu 34 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny 1.2. Oferujący Informacje o firmie inwestycyjnej Nazwa (firma): Nazwa skrócona: Siedziba: Adres: Numer telefonu: Numer faksu: Adres internetowy: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. DM BOŚ SA Warszawa 00-517 Warszawa, ul. Marszałkowska 78/80 +48 (22) 504 30 00 +48 (22) 504 31 00 www.bossa.pl Osoby działające w imieniu firmy inwestycyjnej W imieniu firmy inwestycyjnej działają następujące osoby: Radosław Olszewski – Prezes Zarządu Agnieszka Wyszomirska – Prokurent OŚWIADCZENIE STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, niniejszym oświadcza, że zgodnie z najlepszą wiedzą Firmy Inwestycyjnej i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Prospektu spółki MDI Energia S.A. za które Firma Inwestycyjna ponosi odpowiedzialność tj. w następujących częściach Dokumentu Ofertowego: w pkt. 2 (Czynniki ryzyka związane z Akcjami) oraz w pkt 6 (Dopuszczenie akcji do obrotu i ustalenia dotyczące obrotu) są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że informacje zawarte w tych częściach nie pomijają niczego, co mogłyby wpływać na jego znaczenie. ________________________________ ________________________________ Radosław Olszewski Prezes Zarządu Agnieszka Wyszomirska Prokurent 35 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny 1.3. Doradca prawny Informacje o Doradcy prawnym Nazwa (firma): Siedziba: Adres: Numer telefonu: Numer faksu: Adres internetowy: e-mail BDO Legal Łatała i Wspólnicy Sp. k. Kraków 30 – 102 Kraków, ul. Morawskiego 5 +48 (12) 423 23 23 +48 (12) 429 41 17 www.bdolegal.pl [email protected] Osoby działające w imieniu Doradcy prawnego W imieniu Doradcy prawnego działają następujące osoby: radca prawny Dorota Szlachetko - Reiter – komplementariusz; radca prawny – Paweł Duda – komandytariusz, prokurent; OŚWIADCZENIE STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. BDO Legal Łatała i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Krakowie, niniejszym oświadcza, że zgodnie z najlepszą wiedzą Doradcy prawnego i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Prospektu spółki MDI Energia S.A. za które Doradca prawny ponosi odpowiedzialność tj. w następujących częściach Dokumentu Rejestracyjnego: pkt. 16, pkt. 18, pkt. 21 oraz w następujących częściach Dokumentu Ofertowego: pkt. 4, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że informacje zawarte w tych częściach nie pomijają niczego, co mogłyby wpływać na jego znaczenie. ________________________________ Dorota Szlachetko - Reiter komplementariusz ________________________________ Paweł Duda komandytariusz, prokurent 36 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. 2. Dokument Rejestracyjny Biegli Rewidenci 2.1. Nazwy oraz adresy biegłych rewidentów Emitent oświadcza, że historyczne informacje finansowe Emitenta zamieszczane w niniejszym prospekcie za lata obrotowe 2014 i 2015 (sprawozdania skonsolidowane sporządzone wg MSR), zostały zbadane przez biegłego rewidenta, który wydał opinię do tych historycznych informacji finansowych bez zastrzeżeń. Badanie przeprowadziła firma PKF Consult Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 477, w imieniu której badanie przeprowadził Zbigniew Telega, Biegły Rewident wpisany na listę Biegłych Rewidentów pod numerem 10935. Ponadto na potrzeby niniejszego Prospektu, Emitent zamieszcza historyczne informacje finansowe spółki MDI SA za lata 20132014, które były przedmiotem badania przez PKF Consult Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 477, w imieniu której badanie przeprowadził Zbigniew Telega, Biegły Rewident wpisany na listę Biegłych Rewidentów pod numerem 10935. Ponadto Emitent zamieszcza skonsolidowane informacje finansowe pro forma Grupy Kapitałowej MDI Energia SA z okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, które były przedmiotem badania przez PKF Consult Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 477, w imieniu której badanie przeprowadził Zbigniew Telega, Biegły Rewident wpisany na listę Biegłych Rewidentów pod numerem 10935. 2.2. Informacje na temat rezygnacji, zwolnienia lub zmiany biegłego rewidenta W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Biegły Rewident nie złożył rezygnacji Emitentowi jak również nie został zwolniony przez Emitenta. W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Emitent nie dokonał zmiany biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe. 3. Wybrane dane finansowe Zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku nr XXV do Rozporządzenia 809/2004 poniżej zaprezentowano najważniejsze dane finansowe pochodzące ze zbadanych rocznych historycznych informacji finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za lata 2014 – 2015, z śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za okres pierwszego półrocza 2016 roku oraz z śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za okres trzech kwartałów 2016 roku, sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską. Należy mieć na uwadze, że dokonane w 2015 r. połączenie Emitenta (MDI Energia S.A. – dawniej Skystone Capital S.A.) ze spółką MDI SA, które zostało szczegółowo opisane w ramach niniejszego Prospektu, ma znamiona połączenia odwrotnego (w rozumieniu MSSF 3) oraz, że Emitent jest podmiotem o złożonej historii finansowej (w rozumieniu art. 4a. Rozporządzenia 809/2004). Z uwagi na fakt, że same historyczne informacje finansowe Grupy Emitenta niedokładnie przedstawiają sytuację zorganizowanej działalności gospodarczej Emitenta – w prospekcie emisyjnym zamieszczono również dane finansowe spółki przejmowanej – tj. MDI S.A. (w formie zbadanego sprawozdania finansowego za rok 2015 r.). W związku z powyższym w niniejszym Prospekcie zamieszcza się następujące historyczne informacje finansowe Grupy Emitenta: 1. Zbadane przez biegłego rewidenta, skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MDI Energia za rok 2015 (zawierające dane porównywalne za 2014 r. ), które opublikowane zostało w systemie ESPI w dniu 21 marca 2016 r., 2. Zbadane przez biegłego rewidenta, skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SKYSTONE CAPITAL S.A. za rok 2014 (zawierające dane porównywalne za 2013 r. ), które opublikowane zostało w systemie ESPI w dniu 30 kwietnia 2016 r., 3. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe MDI Energia SA za trzy kwartały 2016 r., które opublikowane zostało przez Emitenta w systemie ESPI w dniu 14 listopada 2016 r. 4. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe MDI Energia za I półrocze 2016 r., które opublikowane zostało przez Emitenta w systemie ESPI w dniu 31 sierpnia 2016 r., 5. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe MDI Energia SA za I kwartał 2016 r., które opublikowane zostało przez Emitenta w systemie ESPI w dniu 16 maja 2016 r. W odniesieniu do Spółki przejmowanej (MDI S.A.) Emitent zamieszcza następujące sprawozdania finansowe spółki MDI S.A. sprawozdanie finansowe spółki MDI S.A. (tj. spółki przejętej przez MDI Energia S.A. w 2015 r.) za lata 2014 oraz 2013 zbadane przez biegłego rewidenta. Spółka nie zamieszcza sprawozdania MDI S.A. za rok 2015, gdyż ze względu na fakt połączenia MDI S.A. z MDI Energia S.A. przed końcem 2015 r. takie sprawozdanie nie powstało. Ze względu na fakt, że Emitent w 2014 r. do czasu połączenia ze spółką MDI SA (Emitent funkcjonował wówczas jako Skystone Capital SA) prowadził działalność operacyjną w bardzo ograniczonym zakresie, koncentrując się na procesach zbywania posiadanych aktywów dane za rok 2014 zamieszczone jako dane porównywalne w skonsolidowanym sprawozdaniu za rok 2015 r. Grupy Kapitałowej MDI Energia S.A. stanowią jednocześnie dane spółki MDI S.A. za ten okres. W związku z powyższym przedstawione niżej dane finansowe spółki MDI S.A. to dane porównywalne pochodzące ze sprawozdania finansowego Grupy Emitenta za 2015 r. 37 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Rachunek zysków i strat I. Przychody ze sprzedaży produktów II. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów III. Przychody ze sprzedaży IV. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów V. Wartość sprzedanych towarów i materiałów VI. Zysk (strata) brutto na sprzedaży VII. Pozostałe przychody operacyjne VIII. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu IX. Pozostałe koszty operacyjne X. Przychody finansowe XI. Koszty finansowe XII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem XIII. Podatek dochodowy Dokument Rejestracyjny 1-3Q2016 1-3Q2015 1 H2016 1 H2015 2015 2014 126 326 682 127 008 117 710 606 8 692 3 159 3 276 2 423 330 1 708 4 774 -493 160 991 0 160 991 150 718 0 10 273 283 2 315 1 274 1 009 1 938 6 038 -302 87 527 682 88 209 80 622 606 6 981 3 101 2 181 2 405 158 1 271 4 383 -664 104 259 0 104 259 95 182 0 9 077 283 1 488 1 081 839 1 190 6 440 -1 106 208 141 611 208 773 194 295 574 13 904 909 5 444 1 360 1 400 19 878 -10 469 -8 756 121 058 0 121 058 116 389 0 4 669 373 2 966 1 007 654 2 438 553 -215 XIV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 5 267 6 340 5 047 7 546 -1 713 768 XV. Zysk (strata) z działalności zaniechanej XVI. Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej i zaniechanej Źródło: Emitent 0 5 267 0 6 340 0 5 047 0 7 546 0 -1 713 0 768 Bilans Aktywa I. Aktywa trwałe 1. Wartości niematerialne i prawne 1-3Q2016 1-3Q2015 30.06.2016 30.06.2015 31.12.2015 31.12.2014 44 201 12 910 35 943 19 425 31 130 14 712 0 0 0 0 0 0 262 226 284 274 334 184 3. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14 794 6 103 14 965 6 734 14 284 3 932 4. Należności długoterminowe 27 425 5 358 18 990 12 393 14 840 10 569 5. Pozostałe aktywa finansowe 1 715 1 218 1 699 19 1 669 0 5 5 5 5 5 5 2. Rzeczowe aktywa trwałe 6. udziały w pozostałych jednostkach 7. Pozostałe aktywa trwałe II. Aktywa obrotowe krótkoterminowe 1. Zapasy 2. Należności handlowe oraz pozostałe należności 3. Należności z tytułu podatku dochodowego 4. Inne należności 0 0 0 0 0 22 66 845 133 775 71 458 130 670 105 984 68 118 899 2011 879 2 011 1 440 879 42 704 66 164 42 126 101 647 45 232 49 101 0 0 0 0 0 0 149 5 058 546 1 474 2 933 1 930 38 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. 5. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 6. Inne aktywa finansowe Dokument Rejestracyjny 0 229 0 559 0 0 14 0 17 13 24 15 2 536 23 568 5 766 12 536 16 357 8 578 20 543 36 745 22 670 13 904 42 931 9 545 111 046 146 685 107 401 150 095 137 114 82 830 1-3Q2016 1-3Q2015 30.06.2016 30.06.2015 31.12.2015 31.12.2014 31 618 22 432 31 398 24 432 26 351 18 492 1. Kapitał zakładowy 161 380 1 200 161 380 1 200 161 380 14 685 2. Należne wpłaty na poczet kapitału -14 000 0 -14 000 0 -14 000 0 3. Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej 22 282 0 22 282 0 22 282 0 -2 000 0 -2 000 0 -2 000 0 -151 289 0 -151 289 0 -151 289 -13 485 22 716 22 716 22 716 23 510 22 716 21 874 0 0 0 0 -3 201 0 -12 738 -7 824 -12 738 -7 824 -7 824 -5 350 5 267 6 340 5 047 7 546 -1 713 768 6 473 15 970 8 021 15 667 16 524 14 855 7. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 8. Rozliczenia międzyokresowe AKTYWA RAZEM Źródło: Emitent Bilans Pasywa I. Kapitał własny ogółem 4. Niewniesione wpłaty na poczet kapitału zapasowego ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej 5. Kapitał z rozliczenia przejęcia odwrotnego 6. Pozostałe kapitały 7. Zaliczki na dywidendę 8. Niepodzielony wynik finansowy 9. Wynik finansowy bieżącego okresu II. Zobowiązanie długoterminowe 1. Kredyty i pożyczki 486 9 973 1 977 0 9 960 0 2. Inne zobowiązania długoterminowe, w tym finansowe 0 0 5 977 5 432 6 484 14 779 3. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 58 144 57 235 70 76 4. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 10 0 10 0 10 0 72 955 108 283 67 982 109 997 94 239 49 483 1. Kredyty i pożyczki 28 638 34 673 24 778 25 658 18 746 15 779 2. Zobowiązania handlowe 38 284 66 422 38 245 66 873 70 430 31 495 0 0 0 100 810 1 137 582 4 169 2 377 166 III. Zobowiązania krótkoterminowe 3. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 4. Pozostałe zobowiązania 5. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 6. Pozostałe rezerwy PASYWA RAZEM Źródło: Emitent 518 171 573 124 550 171 4 705 5 880 3 804 13 073 1 795 1 872 111 046 146 685 107 401 150 096 137 114 82 830 39 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. 4. Dokument Rejestracyjny Czynniki ryzyka Opis czynników ryzyka związanych z działalnością Emitenta został zamieszczony w Części II Prospektu emisyjnego. 5. Informacje o Emitencie 5.1. Historia i rozwój Emitenta 5.1.1. Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta Firma Spółki: Nazwa skrócona: MDI Energia Spółka Akcyjna MDI Energia SA 5.1.2. Miejsce rejestracji Emitenta oraz jego numer rejestracyjny Emitent jest zarejestrowany rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029456. Spółce nadano również numer identyfikacji podatkowej NIP: 5261033372 i statystyczny numer identyfikacji REGON: 010960117. 5.1.3. Data utworzenia Emitenta oraz czas na jaki został utworzony, chyba że na czas nieokreślony Emitent został założony na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. nr 44 poz. 202 z późn. zmianami) aktem notarialnym z dnia 15 grudnia 1994 roku jako Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA. Założycielem Emitenta był Skarb Państwa. W dniu 3 września 2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę o połączeniu ze spółką Zeneris SA poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (Zeneris SA) na spółkę przejmującą (Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA) – w zamian za akcje, które Emitent jako spółka przejmująca wydała akcjonariuszom przejmowanej spółki Zeneris SA. W dniu 12 września 2007 roku dokonano zmiany nazwy Emitenta na BBI Zeneris NFI SA. W dniu 9 kwietnia 2013 roku dokonano zmiany nazwy Emitenta na BBI Zeneris SA. W dniu 24 czerwca 2013 roku dokonano zmiany nazwy Emitenta na Skystone Capital SA. W dniu 20 sierpnia 2015 roku dokonano zmiany nazwy Emitenta na MDI Energia SA. W dniu 25 stycznia 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę o połączeniu ze spółką MDI SA w trybie przewidzianym w art. 492 §1 pkt 1 ksh, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki MDI SA (spółka przejmowana) na spółkę MDI Energia SA (spółka przejmująca). Połączenie zostało przeprowadzone stosownie do art. 515 ksh, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej, gdyż spółka przejmująca tj. Emitent, posiadał wszystkie akcje spółki przejmowanej tj. MDI SA oraz stosownie do art. 516 § 6 ksh, ponieważ wszystkie akcje spółki przejmowanej posiadał jedyny akcjonariusz, którym była spółka przejmująca. Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką MDI S.A przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nastąpiła w dniu 1 lutego 2016 roku. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 5.1.4. Kraj siedziby oraz adres i numer telefonu jego siedziby, forma prawna Emitenta oraz przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa Emitent Firma Spółki: Nazwa skrócona: Kraj siedziby: Forma prawna: Siedziba, adres: Numer telefonu: Numer faksu: Adres strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: Sąd Rejestrowy: Data rejestracji: Nr KRS: REGON: NIP: MDI Energia Spółka Akcyjna MDI Energia SA Polska spółka akcyjna 02-681 Warszawa, Al. Wyścigowa 6 (+48) 61 851 60 25 (+48) 61 851 74 28 www.mdienergia.pl/ [email protected] Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 30.08.2002 0000029456 010960117 5261033372 40 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny 5.1.5. Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta Działalność jako Narodowy Fundusz Inwestycyjny Emitent został założony na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. nr 44 poz. 202 z późn. zmianami) aktem notarialnym z dnia 15 grudnia 1994 roku jako Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA. Założycielem Emitenta był Skarb Państwa. W dniu 28 września 2007 r. Sąd rejestrowy wydał postanowienie o wpisie do rejestru przedsiębiorców połączenia Emitenta ze spółką ZENERIS S.A. (jednostka przejmowana). Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH połączenie spółek nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku Zeneris S.A. na Emitenta z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta, poprzez emisję akcji. W dniu 3 grudnia 2007 r. Sąd rejestrowy wydał postanowienie o wpisie do rejestru przedsiębiorców zmiany firmy Emitenta na BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna. W dniu 27 lutego 2008 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy spółki BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna został podwyższony o kwotę 10 144 799,20 zł, w drodze emisji 101 447 992 akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. W dniu 20 maja 2008 r. spółka OZEN Plus Sp. z o.o.– spółka zależna, w której Emitent posiadał wówczas 80% udziałów w kapitale zakładowym, zawarła umowę dotycząca wybudowania Elektrociepłowni Wałcz wraz z pełnym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu Wszystkie wymagane do uruchomienia zakładu zgody i zezwolenia uzyskano we wrześniu 2011 roku. W dniu 28 października 2008 r. Emitent wraz ze spółką zależną Biogaz Zeneris Sp. z o.o. podpisał akt zawiązania spółki „Elektrownie Wodne Zeneris Plus Sp. z o.o.” Zawiązanie spółki miało na celu realizację strategii Emitenta, w zakresie prowadzenia projektów w obszarze elektrowni wodnych. Ponadto w dniu 28 października 2008 r. Emitent zawarł umowę sprzedaży udziałów z osobami fizycznymi, w wyniku której nabył 100% w spółce Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjno – Usługowe OLPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu. Nabycie spółki miało na celu realizację strategii Emitenta, w zakresie prowadzenia projektów w obszarze elektrowni wodnych. W dniu 26 października 2009 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zgodnie z uchwałą kapitał zakładowy podwyższono z kwoty 12 680 999,00 zł do kwoty 13 948 999,00 zł, tj. o kwotę 1 268 000,00 zł poprzez emisję 12 680 000 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł, po cenie emisyjnej 0,65 zł. W dniu 17 lutego 2010 r. Emitent podpisał akt zawiązania spółki pod firmą Biogazownia BIELANY Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach, gmina Błędów. Objęte udziały zostały w całości pokryte ze środków własnych Emitenta. W dniu 10 września 2010 r. powołana została spółka Energia Trojanowo Sp. z o.o. Spółka powstała w celu przygotowania i realizacji projektu nastawionego na produkcję zielonej energii elektrycznej i cieplnej pochodzących z przetworzenia odpadów w instalacji termicznego przetwarzania odpadów, biogazowni lub innej. Emitent objął 70% udziałów w kapitale zakładowym dających 70% udziałów w głosach na zgromadzeniu wspólników. W związku z niepotwierdzeniem przez Energię Trojanowo Sp. z o.o. możliwości uzyskania decyzji środowiskowej oraz pozwolenia na budowę planowanej instalacji, Emitent w marcu 2012 roku sprzedał wszystkie swoje udziały w spółce. W dniu 2 sierpnia 2011 r. Emitent podpisał akt zawiązania spółki pod nazwą Biogaz Zeneris Tech Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Emitent objął wszystkie udziały spółki. W dniu 22 stycznia 2013 r. Emitent zawarł warunkową umowę zobowiązującą do sprzedaży akcji spółki zależnej Energo-Eko I S.A., na rzecz PLEQ Plant & Equipment GmbH z siedzibą w Köln. W dniu 18 lutego 2013 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie emisji 17.000 (słownie: siedemnaście tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda serii H. Celem emisji obligacji była spłata zobowiązania z tytułu wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii F składająca się z części kapitałowej w kwocie 15 000 000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych) oraz z części odsetkowej w kwocie 1 897 500,00 PLN (słownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych). W przypadku zrealizowania emisji obligacji w kwocie większej niż 16 897 500,00 PLN, cel emisji w odniesieniu do kwoty wynikającej z nadwyżki zrealizowanej kwoty emisji ponad 16 897 500,00 PLN nie został określony. Obligacje emitowane były jako obligacje półroczne, zabezpieczone, na okaziciela, niemające formy dokumentu, o stałym oprocentowaniu wynoszący 12,65% w skali roku. Wykup obligacji miał nastąpić w dniu 9 września 2013 r. W dniu 9 marca 2013 r. zmienione zostały warunki emisji obligacji serii H w zakresie zabezpieczeń oraz warunków wykupu. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 9 kwietnia 2013 r. Emitent wyemitował w drodze subskrypcji zamkniętej 13 284 760 akcji serii E w wykonaniu prawa poboru. Akcje serii E w liczbie 7 360 653 zostały przydzielone 27 maja 2013 r. Podwyższenie kapitału zakładowego w tym zakresie zostało zarejestrowane w KRS 19 czerwca 2013 r. 41 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny W dniu 23 maja 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 5 w sprawie emisji obligacji zamiennych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i zmiany Statutu Spółki. Uchwała zakładała, iż Emitent wyemituje nie więcej niż 80 000 obligacji zamiennych serii I, o wartości nominalnej 100 zł każda. Zgodnie z tą uchwałą, z każdej obligacji wynikać będzie prawo do objęcia przez obligatariusza odpowiedniej liczby akcji serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł. W dniu 18 czerwca 2013 r. Zarząd Emitenta podjął Uchwałę nr 1/1/06/2013 w sprawie ustalenia warunków emisji obligacji serii I zamiennych na akcje serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz podaje informacje dotyczące emisji. W dniu 15 lipca 2013 r. podjął uchwałę nr 1/03/07/2013 w przedmiocie niedojścia do skutku emisji obligacji serii I zamiennych na akcje serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Emisja Obligacji zamiennych nie doszła do skutku ze względu na to, iż nie został osiągnięty próg emisji. W dniu 21 czerwca 2013 r. Zarząd Emitenta podjął Uchwałę nr 1/2/06/2013 w sprawie emisji nie więcej niż 300 000 obligacji na okaziciela serii J, każda o wartości nominalnej 100 zł. Celem emisji obligacji była przede wszystkim spłata zobowiązania z tytułu wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii G, składającego się z części kapitałowej w kwocie 6 580 000,00 zł oraz z części odsetkowej, która na dzień 28 czerwca 2013 r. wynosiło 393 747,20 zł, oraz spłata zobowiązania w wysokości nie niższej niż 14 026 252,80 zł z tytułu wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii H. Obligacje emitowane były jako obligacje na okaziciela, zabezpieczone, nie posiadające formy dokumentu. Termin wykupu został ustalony na dzień 29 czerwca 2015 roku, a obligacje będą oprocentowane według stopy procentowej 9 % w skali roku. Warunki emisji obligacji były zmieniane. W dniu 24 czerwca 2013 roku dokonano zmiany nazwy Emitenta na Skystone Capital SA. Zmiana firmy Emitenta została zarejestrowana przez właściwy sąd rejestrowy w dniu 30 września 2013 r. W dniu 11 lipca 2013 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 785/2013 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 7.360.653 akcji zwykłych na okaziciela serii E. W dniu 23 sierpnia 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii A1 z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A1 oraz zmiany statutu Spółki. Emisja akcji zwykłych na okaziciela serii A1 nie doszła do skutku, gdyż nie zostało należycie subskrybowanych i opłaconych co najmniej 36 712 660 akcji. W dnu 7 stycznia 2014 roku Emitent sprzedał wszystkie posiadane udziały w spółce Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o.o. W dniu 19 lutego 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 4 w sprawie: uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21.08.2013 r., wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany statutu Spółki. W związku z planowanym scaleniem akcji, Emitent wyraził zgodę na nieodpłatne nabycie celem umorzenia 43 akcji Emitenta, które następnie zostało umorzone. Tym samym doszło do obniżenia kapitału zakładowego z kwoty 14 685 064,30 zł do kwoty 14 685 060,00 zł. Wartość nominalna każdej z akcji Emitenta została podwyższona z kwoty 0,10 zł do kwoty 10,00 zł poprzez scalenie akcji, w ten sposób, że 100 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł łączy się w 1 akcję o wartości 10,00 zł. Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego przez właściwy sąd rejestrowy miała miejsce w dniu 27 czerwca 2014 r. W dnu 27 czerwca 2014 roku Emitent sprzedał wszystkie posiadane udziały w spółce Ozen Plus Sp. z o.o. W dnu 2 lipca 2014 roku Emitent sprzedał wszystkie posiadane udziały w spółce Viatron SA. W 2015 roku Emitent prowadził kilka procesów sprzedaży spółek zależnych, w tym jeden istotny proces sprzedaży spółki Biogaz Zeneris, zarządzającej pracą biogazowni w Skrzatuszu k. Piły. W lipcu i sierpniu 2015 roku Emitent przeprowadził transakcje sprzedaży jeszcze czterech spółek zależnych – Biogaz Zeneris Tech, Elektrownie Wodne Zeneris Plus, Zespół Elektrowni Wodnych Zeneris oraz Biogazownia Bielany, kończąc proces sprzedaży aktywów z portfela inwestycyjnego, przygotowujący Spółkę do pozyskania inwestora bez którego Spółka nie była w stanie prowadzić dalszej działalności. W dniu 20 sierpnia 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z kwoty 10 zł do 3,50 zł oraz o dokapitalizowaniu Spółki poprzez emisje akcji serii B, C i D, skierowane do inwestorów w trybie subskrypcji prywatnej, którzy objęli je za wkłady pieniężne (seria B i C) i aport (seria D). Emisja akcji serii D w liczbie 37 440 000 szt. o wartości nominalnej 3,50 zł i cenie emisyjnej 4,00 zł została skierowana w drodze subskrypcji prywatnej do osób i podmiotów będących akcjonariuszami spółki MDI SA tj. FIZAN IPOPEMA 12, Pana Mirosława Markiewicza, Pana Grzegorza Sochackiego, Pana Arkadiusza Gawła oraz Pani Doroty 42 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Sochackiej, w zamian za wkłady niepieniężne w postaci 12 000 000 akcji spółki MDI SA. Wkład niepieniężny został wyceniony na kwotę 149 760 000 zł. W dniu 25 stycznia 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę o połączeniu ze spółką MDI SA w trybie przewidzianym w art. 492 §1 pkt 1 ksh, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki MDI SA (spółka przejmowana) na spółkę MDI Energia SA (spółka przejmująca). Połączenie zostało przeprowadzone stosownie do art. 515 ksh, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej, gdyż spółka przejmująca tj. Emitent, posiadał wszystkie akcje spółki przejmowanej tj. MDI SA oraz stosownie do art. 516 § 6 ksh, ponieważ wszystkie akcje spółki przejmowanej posiadał jedyny akcjonariusz, którym była spółka przejmująca. Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką MDI S.A przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nastąpiła w dniu 1 lutego 2016 roku Na dzień zatwierdzenia Prospektu MDI Energia SA jest podmiotem prowadzącym działalność inżynierii budowlanej w obszarze projektów energetyki odnawialnej (OZE - Odnawialne Źródła Energii): elektrowni biogazowych i farm wiatrowych oraz budownictwa kubaturowego: wielorodzinnych projektów mieszkaniowych i projektów komercyjnych. Przejęcie przez MDI Energia S.A. (wcześniej Skystone Capital SA) spółki MDI SA W dniu 20 sierpnia 2015 roku akcjonariusze notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółki Skystone Capital S.A. podjęli uchwały o przeprowadzeniu prywatnej emisji nowych akcji skierowanych do wybranych inwestorów. Podjęto również uchwałę o zmianie nazwy Skystone Capital S.A. na MDI Energia S.A. Równocześnie akcjonariusze spółki MDI S.A. (tj. FIZAN IPOPEMA 12, Pan Mirosław Markiewicz, Pan Grzegorz Sochacki, Pan Arkadiusz Gaweł i Pani Dorota Sochacka) podjęli decyzję o objęciu emisji akcji MDI Energia S.A. i w dniu 10 grudnia 2015 roku objęli 37.440.000 akcji serii D, pokrywając je aportem rzeczowym w postaci 100% akcji spółki MDI S.A. W wyniku objęcia i pokrycia akcji serii D spółka MDI Energia S.A. stała się jedynym akcjonariuszem spółki MDI SA. W dniu 14 grudnia 2015 roku Zarządy spółki MDI Energia S.A. oraz spółki MDI SA podjęły stosowne uchwały i rozpoczęły procedurę połączenia obu spółek. W dniu 25 stycznia 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę o połączeniu ze spółką MDI S.A. w trybie przewidzianym w art. 492 §1 pkt 1 ksh, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki MDI SA (spółka przejmowana) na spółkę MDI Energia SA (spółka przejmująca). Połączenie zostało przeprowadzone stosownie do art. 515 ksh, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej, gdyż spółka przejmująca tj. Emitent, posiadał wszystkie akcje spółki przejmowanej tj. MDI SA oraz stosownie do art. 516 § 6 ksh, ponieważ wszystkie akcje spółki przejmowanej posiadał jedyny akcjonariusz, którym była spółka przejmująca. Tego samego dnia, tj. 25 stycznia 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MDI S.A. podjęło analogiczną uchwałę o połączeniu ze spółką MDI Energia S.A. w trybie przewidzianym w art. 492 §1 pkt 1 ksh, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki MDI SA (spółka przejmowana) na spółkę MDI Energia SA (spółka przejmująca). Połączenie zostało przeprowadzone stosownie do art. 515 ksh, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej, gdyż spółka przejmująca tj. Emitent, posiadał wszystkie akcje spółki przejmowanej tj. MDI SA oraz stosownie do art. 516 § 6 ksh, ponieważ wszystkie akcje spółki przejmowanej posiadał jedyny akcjonariusz, którym była spółka przejmująca. Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką MDI S.A przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nastąpiła w dniu 1 lutego 2016 roku. Do czasu połączenia ze spółką MDI S.A., Emitent prowadził działalność na rynku inwestycji w projekty związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE - Odnawialne Źródła Energii), dla których źródłem przychodów jest sprzedaż tzw. „czarnej energii”, po cenie regulowanej oraz sprzedaż tzw. Świadectw pochodzenia energii”, których cena jest wynikiem popytu i podaży tych „świadectw” na Towarowej Giełdzie Energii. W 2014 i 2015 roku Emitent przeprowadził transakcje sprzedaży posiadanych spółek zależnych, prowadzących inwestycje w elektrownie wodne i biogazowe. Były to spółki Ozen Plus, Viatron, Biogaz Zeneris Tech, Elektrownie Wodne Zeneris Plus, Zespół Elektrowni Wodnych Zeneris oraz Biogazownia Bielany. Do czasu połączenia z Emitentem, spółka przejmowana czyli MDI S.A. była podmiotem działającym w oparciu o prywatny kapitał krajowy i prowadzącym działalność w wielu obszarach branży budowlanej, głównie w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz projektów dotyczących energetyki odnawialnej (OZE). MDI S.A. funkcjonowała jako spółka kapitałowa od 2002 roku, najpierw jako WCB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a od roku 2004 jako MDI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W 2008 roku nastąpiło pierwsze podwyższenie kapitału zakładowego. Od tego czasu właścicielem 100% udziałów Spółki stał się Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych IPOPEMA 12. W lutym 2012 roku nastąpiło przekształcenie MDI Sp. z o.o. w spółkę akcyjną, któremu towarzyszyło podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 1 200 000 zł i objęcie akcji przez nowych akcjonariuszy tj. długoletnich pracowników i członków kadry zarządzającej: Pana Grzegorza Sochackiego i Pana Arkadiusza Gawła. Zgodnie z opisem powyżej, w dniu 10 grudnia 2015 roku jedynym akcjonariuszem MDI S.A. stał się Emitent tj. MDI Energia S.A. Rejestracja połączenia spółki MDI S.A. z Emitentem tj. MDI Energia S.A. nastąpiła w dniu 1 lutego 2016 roku. Najważniejsze wydarzenia w historii spółki MDI SA: 43 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny rok 2002: powołanie spółki WCB sp. z o.o., zaangażowanie kadry inżynieryjnej na budowie farmy wiatrowej Cisowo (18 MW), rok 2003: zaangażowanie kadry inżynieryjnej na budowie farmy wiatrowej Zagórze (30 MW), rok 2004: zmiana nazwy na MDI sp. z o.o., rok 2006: budowa farmy wiatrowej Tymień (50 MW), rok 2007: budowa farmy wiatrowej Jagniątkowo (34 MW), rok 2008: podwyższenie kapitału; rok 2011: rozpoczęcie budowy zespołu farm wiatrowych Darłowo (80 MW), przekształcenie w spółkę akcyjną i podwyższenie kapitału; rok 2013: zakończenie budowy zespołu farm wiatrowych Darłowo II (97,5 MW) i Darłowo III (24 MW), rok 2014: rozpoczęcie działalności w segmencie biogazowni, dwie pierwsze umowy na realizacje elektrowni, inwestycja w spółkę zależną WPM sp. z o.o., rok 2015: wygrane przetargi na budowę kolejnych pięciu biogazowni oraz realizację czterech kontraktów budowy farm wiatrowych. 5.2. Inwestycje 5.2.1. Opis głównych inwestycji Emitenta W roku 2014 Emitent dokonał sprzedaży udziałów w następujących podmiotach: W dniu 7 stycznia 2014 r. Emitent sprzedał wszystkie posiadane udziały w spółce Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o.o., W dnu 27 czerwca 2014 r. Emitent sprzedał wszystkie posiadane udziały w spółce Ozen Plus Sp. z o.o., W dnu 2 lipca 2014 r. Emitent sprzedał wszystkie posiadane udziały w spółce Viatron SA. Emitent od 2013 roku poszukiwał inwestorów zainteresowanych objęciem akcji i zasileniem kapitałowym Emitenta. Emitent zmienił też strategię i od początku 2014 roku rozpoczął proces dezinwestycji, sprzedając udziały i akcje w spółkach zależnych. Postępowanie realizowane w Spółce w latach 2014-2015 (związane ze sprzedażą aktywów Emitenta), było kluczowym działaniem dla restrukturyzacji sytuacji finansowej Emitenta. Sytuacja ekonomiczno-finansowa Emitenta była trudna – czego efektem była niemożliwość regulacji zobowiązań finansowych (brak możliwości spłaty odsetek od obligacji serii J, konieczność przeniesienia tytułu prawnego do zabezpieczenia od obligacji serii J na wierzycieli Spółki. Na początku 2015 r. akcjonariusze podejmowali uchwałę w sprawie rozwiązania Spółki i postawienia jej w stan likwidacji). Z jednej strony zatem wyprzedaż aktywów związana była z koniecznością uzyskania środków na regulowanie zobowiązań finansowych Spółki z drugiej strony proces ten miał doprowadzić do oczyszczenia działalności z nieefektywnych, ryzykownych przedsięwzięć inwestycyjnych. Celem tych działań było także uproszczenie struktury organizacyjnej i zamknięcie inwestycji nie przynoszących planowanych rezultatów. Uproszczona struktura i eliminacja ryzyka inwestycyjnego w spółki zależne zwiększała szanse Emitenta na pozyskanie inwestorów. Oczyszczenie to miało umożliwić polepszenie wizerunku Spółki jako atrakcyjnego, potencjalnego celu inwestycyjnego. W 2015 roku Emitent prowadził kilka procesów sprzedaży spółek zależnych, w tym jeden istotny proces sprzedaży spółki Biogaz Zeneris, zarządzającej pracą biogazowni w Skrzatuszu k. Piły. Ponadto, w lipcu i sierpniu 2015 roku Emitent przeprowadził transakcje sprzedaży jeszcze czterech spółek zależnych – Biogaz Zeneris Tech, Elektrownie Wodne Zeneris Plus, Zespół Elektrowni Wodnych Zeneris oraz Biogazownia Bielany, kończąc proces sprzedaży aktywów z portfela inwestycyjnego, przygotowujący Spółkę do pozyskania inwestora strategicznego. W latach 2013-2015 Emitent prowadził rozmowy z kilkoma podmiotami, które rozważały dokonanie inwestycji w akcje Emitenta, sprzedaż spółek zależnych nie była warunkiem pozyskania takich inwestorów. Mimo podjętych działań Emitentowi nie udało się pozyskać inwestora strategicznego zainteresowanego inwestycją kapitałową w Emitenta. W związku z zaistniałą sytuacją akcjonariusze Emitenta doprowadzili do emisji akcji serii B, C i D które to zostały objęte i opłacone przez osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze co pozwoliło na pozyskanie środków na dalszy rozwój Emitenta oraz przejecie 100% akcji spółki MDI S.A.. Spółka MDI S.A. historycznie prowadziła dochodową działalność operacyjną, generującą pozytywny wynik finansowy. Emitent dokonywał inwestycji w aktywa finansowe (zakup udziałów) oraz związanych z prowadzeniem bieżącej działalności (sprzęt biurowy, pojazdy). Poniższa tabela przedstawia inwestycje w aktywa trwałe spółki przejętej MDI SA za okres 2013-2014: Wyszczególnienie: nabycie środków trwałych L.p. 2013 (tys. zł): 44 2014 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. 1. 2. 3. Dokument Rejestracyjny Maszyny i urządzenia Środki transportu Pozostałe środki trwałe razem 18 99 47 8 78 7 164 93 Źródło: Emitent Ponadto w 2013 roku spółka MDI SA nabyła udziały za łączną kwotę 9060 tys. zł w następujących podmiotach: 13ZERO3 Sp. z o.o. 13ZERO3 Sp. z o.o. SKA Pomerania Wind Sp. z o.o. W 2014 roku nastąpiło połączenie ww. podmiotów ze spółką MDI SA. Ponadto w 2014 roku MDI SA dokonała inwestycji o wartości 5 tys. zł obejmując 100% udziałów w spółce WPM Sp. z o.o. Poniższa tabela przedstawia inwestycje w aktywa trwałe MDI Energia SA za okres 2014-2015: Wyszczególnienie: nabycie środków trwałych L.p. 2014 (tys. zł): 1. Maszyny i urządzenia 8 2. Środki transportu 78 3. Pozostałe środki trwałe 7 razem 93 2015 7 137 5 150 Źródło: Emitent W 2015 roku Emitent poniósł wydatki na aktywa finansowe w kwocie 1 650 000 zł. Były to długoterminowe pożyczki udzielone przez spółkę przejętą tj. przez MDI SA. W pierwszym półroczu 2016 roku Emitent nie dokonywał żadnych inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe ani w aktywa finansowe. W okresie od zakończenia pierwszego półrocza 2016 roku do daty zatwierdzenia Prospektu Emitent również nie dokonywał żadnych inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe ani w aktywa finansowe. 5.2.2. Opis obecnie prowadzonych głównych inwestycji Emitenta Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie prowadzi i nie planuje istotnych inwestycji w rzeczowe i finansowe aktywa trwałe poza inwestycją finansową opisaną w pkt. 5.2.3 poniżej. W dniu 10 grudnia 2015 r. Emitent zawarł Przedwstępną Umowę Sprzedaży Akcji pomiędzy Carlson Ventures International Limited z siedzibą w Tortoli, Brytyjskie Wyspy Dziewicze (Emitent jako nabywający). Przedmiotem Umowy są akcje spółki PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym. Zgodnie z treścią umowy, strony zobowiązały się do zawarcia umowy sprzedaży "Przyrzeczona Umowa Sprzedaży" 5 160 000 akcji na okaziciela spółki PCC EXOL SA za łączną kwotę 16 000 000 złotych. Zawarcie Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży akcji miało nastąpić w terminie do 60 dni od dnia zawarcia Umowy. W dniu 4 stycznia 2016 roku Emitent podpisał aneks do Umowy, w którym termin, do którego strony zobowiązały się zawrzeć Przyrzeczoną Umowę Sprzedaży, został przedłużony do 31 lipca 2016 roku. W dniu 16 maja 2016 roku Emitent podpisał kolejny aneks do Umowy, w którym termin, do którego strony zobowiązały się zawrzeć Przyrzeczoną Umowę Sprzedaży, został przedłużony do 31 grudnia 2016 roku. W dniu 12 października 2016 roku Przyrzeczona Umowa Sprzedaży została rozwiązana za porozumieniem stron z powodu braku uzgodnienia akceptowalnej ceny akcji. Dla Spółki miała to być krótkoterminowa inwestycja kapitałowa, lecz ustalona cena nabycia akcji znacząco odbiegała od aktualnej ceny rynkowej. Rozwiązanie Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Akcji nastąpiło bez naliczania żadnych kosztów związanych z karami umownymi lub innymi opłatami. 5.2.3. Informacje dotyczące głównych inwestycji Emitenta w przyszłości, co do których jego organy zarządzające podjęły już wiążące zobowiązania W dniu 10 grudnia 2015 r. Emitent zawarł Przedwstępną Umowę Sprzedaży Akcji pomiędzy Carlson Ventures International Limited z siedzibą w Tortoli, Brytyjskie Wyspy Dziewicze (Emitent jako nabywający). Przedmiotem Umowy są akcje spółki PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym. 45 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Zgodnie z treścią umowy, strony zobowiązały się do zawarcia umowy sprzedaży "Przyrzeczona Umowa Sprzedaży" 5 160 000 akcji na okaziciela spółki PCC EXOL SA za łączną kwotę 16 000 000 złotych. Zawarcie Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży akcji miało nastąpić w terminie do 60 dni od dnia zawarcia Umowy. W dniu 4 stycznia 2016 roku Emitent podpisał aneks do Umowy, w którym termin, do którego strony zobowiązują się zawrzeć Przyrzeczoną Umowę Sprzedaży, został przedłużony do 31 lipca 2016 roku. Pozostałe warunki Umowy pozostają bez zmian. W dniu 16 maja 2016 roku Emitent podpisał kolejny aneks do Umowy, w którym termin, do którego strony zobowiązują się zawrzeć Przyrzeczoną Umowę Sprzedaży, został przedłużony do 31 grudnia 2016 roku. Pozostałe warunki Umowy pozostają bez zmian. Powyższą inwestycję Emitent traktuje jako lokatę kapitału. Transakcja nabycia 5 160 000 akcji PCC EXOL S.A. miała charakter krótkoterminowej inwestycji finansowej. Umowa nie została zawarta do dnia zatwierdzenia Prospektu ze względu na zmianę ceny akcji niekorzystną z punktu widzenia Emitenta. W dniu 12 października 2016 r. Spółka zawarła z Carlson Ventures International Limited z siedzibą w Tortoli, Brytyjskie Wyspy Dziewicze („Sprzedający”) Porozumienie w sprawie rozwiązania zawartej dnia 10 grudnia 2015 roku Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Akcji („Porozumienie”). Zgodnie z treścią Porozumienia, Spółka i Sprzedający rozwiązali Przedwstępną Umowę Sprzedaży 5 160 000 akcji na okaziciela spółki PCC EXOL SA za łączną kwotę 16 000 000 złotych z dniem zawarcia Porozumienia, z powodu braku uzgodnienia akceptowalnej ceny akcji. Dla Spółki miała to być krótkoterminowa inwestycja kapitałowa, lecz ustalona cena nabycia akcji znacząco odbiega od aktualnej ceny rynkowej. Rozwiązanie Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Akcji nastąpiło bez naliczania żadnych kosztów związanych z karami umownymi lub innymi opłatami. Cena nabycia 3,1008 PLN/akcję była uzgodniona w oparciu o poziom historycznych notowań tych papierów wartościowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od momentu zawarcia umowy cena akcji znacząco spadła. W związku z tym Emitent zawarł ze Sprzedającym porozumienie o rozwiązaniu przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 10 grudnia 2015 roku. Umowa zawierała zobowiązanie stron do zawarcia umowy sprzedaży („Przyrzeczona Umowa Sprzedaży”) 5 160 000 akcji na okaziciela spółki PCC EXOL SA za łączną kwotę 16 000 000 złotych. Zawarcie Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży akcji miało nastąpić w terminie do 60 dni od dnia zawarcia Umowy Przyrzeczonej. Umowa została zawarta do czasu zawarcia Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży Akcji. W przypadku gdyby Sprzedający uchylił się od zawarcia Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży Akcji był zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 10% wartości transakcji. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron bez naliczania kar i innych opłat. Po stronie Emitenta nie było żadnych konsekwencji niezrealizowania Umowy Przedwstępnej. Inwestycja miała charakter krótkoterminowej inwestycji finansowej. Emitent ma zamiar koncentrować się na podstawowym obszarze swojej działalności w branży energetyki ze źródeł odnawialnych. Nie wyklucza to działań i decyzji inwestycyjnych, które w ocenie zarządu mogą mieć korzystny wpływ na całokształt działalności Emitenta i jego wyniki finansowe. 6. Zarys ogólny działalności 6.1. Działalność podstawowa 6.1.1. Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary działalności oraz rodzaj działalności prowadzonej przez Emitenta W 2015 r. Spółka kończyła procesy dezinwestycji akcji i udziałów swoich spółek zależnych, w których inwestycji dokonała w okresie wcześniejszym. W grudniu 2015 roku doszło do objęcia akcji spółki MDI S.A., której model biznesowy i działalność operacyjna zostały przyjęte przez MDI Energia do rozwoju i kontynuacji w latach następnych. MDI Energia S.A. działa na dwóch podstawowych rynkach: generalnego wykonawstwa projektów energetycznych wznoszenia elektrowni wiatrowych i elektrowni biogazowych oraz generalnego wykonawstwa w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Emitent posiada 100% udziałów w podmiocie zależnym WPM Sp. z o.o., którego przedmiotem działalności jest zarządzanie podmiotem świadczącym usługi w zakresie serwisu elektrowni wiatrowych i zainstalowanych w nich turbin, wykonywanych na zlecenie właścicieli lub operatorów elektrowni wiatrowych. Emitent prowadzi działalność jako generalny wykonawca inwestycji, zlecając prace budowlane podwykonawcom pracującym pod kierownictwem doświadczonej kadry kierowniczej i inżynieryjnej Emitenta. Działalność operacyjna – farmy wiatrowe i elektrownie biogazowe 46 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Emitent specjalizuje się w realizacji projektów elektrowni wiatrowych oraz elektrowni biogazowych. Spółka pełni rolę generalnego wykonawcy, realizując wszystkie prace ogólnobudowlane z drogami dojazdowymi, prace instalacji elektrycznych i gazowych oraz prace przyłączeniowe i odbiorowe elektrowni. Jest jednym z pionierów w tym obszarze, realizując prace przy największych realizowanych w Polsce elektrowniach wiatrowych poczynając od roku 2001. Dotychczas Emitent zrealizował budowy farm wiatrowych o łącznej mocy około 400 MW. Stanowi to około 8% łącznej mocy wszystkich elektrowni wiatrowych w Polsce (według stanu na koniec grudnia 2015 roku w Polsce zainstalowano instalacje energetyki wiatrowej o łącznej mocy 5.005 MW). Emitent skupia się na realizacji dwóch głównych rodzajów projektów: dużych farm wiatrowych o mocy >15 MW – jako generalny wykonawca realizujący wszystkie prace związane z wznoszeniem farm wiatrowych i zarządzaniem procesem inwestycyjnym, mniejszych farm o mocy 2-15 MW – w formule „pod klucz” (koordynacja procesów prac drogowych, budowlanych, instalacyjnych, przyłączenia do sieci i uzyskania pozwolenia na użytkowanie). W latach 2014 - 2015 Emitent rozszerzył swój zakres działalności w obszarze energetyki odnawialnych źródeł energii (OZE) o projekty elektrowni zasilanych biogazem rolniczym. Spółka skupiła się głównie na realizacji wystandaryzowanych instalacji o mocy 0,999 MW. Do chwili obecnej Spółka zrealizowała następujące projekty elektrowni biogazowych: – Złocieniec (zachodniopomorskie) – Darskowo (zachodniopomorskie) – Gorajec (podkarpackie) – Dzierżki (podlaskie) – Krzywa (podlaskie) – Tończa (mazowieckie) – Stary Kornin (podlaskie) Spółka posiada techniczne i organizacyjne (kadrowe) możliwości realizacji równocześnie 20-25 projektów elektrowni biogazowych w cyklu 9-12 miesięcznym. Projekty realizowane są pod nadzorem wykwalifikowanej kadry inżynierskiej Spółki, kierującej pracami podwykonawców. Spółka zatrudnia na chwilę obecną 30 pracowników oraz utrzymuje długoletnią współpracę z grupą inżynierów świadczących usługi nadzoru budowlanego we wszystkich dziedzinach wymagających kwalifikacji i uprawnień branżowych. Ponadto Spółka ma też doświadczenie handlowe w zakresie uczestnictwa w negocjacjach i kontraktacji zakupu, dostawy i montażu turbin wiatrowych, wspierając bądź reprezentując inwestorów realizujących projekty w obszarze energetyki wiatrowej. Działalność operacyjna – usługi inżynieryjne dla budownictwa Emitent występuje w roli generalnego wykonawcy/inwestora zastępczego prac budowlanych w szeregu projektów budownictwa kubaturowego. Emitent zrealizował ponad 70 projektów osiedli domów wielorodzinnych i jednorodzinnych, budynków apartamentowych i pojedynczych budynków mieszkaniowych w Warszawie, Piasecznie, Mysiadle, Otwocku, Szczecinie, Lublinie, Świdniku, Zakopanem, Poznaniu, Krakowie, Olsztynie i Rzeszowie o łącznej powierzchni blisko 350.000 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej (PUM). Największe zrealizowane projekty mieszkaniowe Emitenta: Projekty mieszkaniowe Lp. NAZWA PROJEKTU RODZAJ MIEJSCOWOŚĆ 1 "KUROPATWY II" Osiedle mieszkaniowe 2 "KUROPATWY" Osiedle mieszkaniowe 3 "POD ŚLIWAMI" Zespół apartamentów 4 "POD MAGNOLIAMI" Apartamenty Kraków 4 210 5 "NOWY ŚWIAT" Osiedle mieszkaniowe Lublin 3 349 6 "SŁONECZNY DOM II" Etap F Osiedle mieszkaniowe Lublin 6 789 7 "SŁONECZNY DOM" zadania od A do E Osiedle mieszkaniowe Lublin 42 246 8 "NOWE MYSIADŁO" Osiedle mieszkaniowe Mysiadło 4 748 9 "APARTAMENTY MORSKIE OKO" Apartamenty Otwock 3 800 10 "MORSKIE OKO 3" Osiedle mieszkaniowe Otwock 4 077 11 "MORSKIE OKO 2" Osiedle mieszkaniowe Otwock 6 406 47 Józefosław, gmina Piaseczno Józefosław, gmina Piaseczno Józefosław, gmina Piaseczno PUM mkw. 3 244 2 941 1 149 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny 12 "MORSKIE OKO 1" Osiedle mieszkaniowe Otwock 5 934 13 "PARK HALLERA" etap 2 Osiedle mieszkaniowe Otwock 2 779 14 "PARK HALLERA" etap 1 Osiedle mieszkaniowe Otwock 1 986 15 "BASZKÓWKA" Osiedle domów jednorodzinnych Piaseczno 1 939 16 "KUROPATWY III" Osiedle mieszkaniowe Piaseczno 6 521 17 "POD DĘBEM" Osiedle mieszkaniowe Poniatowa 1 007 18 "GÓRCZYŃSKA II" Osiedle mieszkaniowe Poznań 1 391 19 "GÓRCZYŃSKA" Osiedle mieszkaniowe Poznań, dzielnica Grunwald 1 410 20 "SŁONECZNE PIASKI" Etap I Osiedle mieszkaniowe Puławy 3 017 21 "SŁONECZNE PIASKI" Etap II Osiedle mieszkaniowe Puławy 3 312 22 "TRZCIŃSKA" Osiedle mieszkaniowe Skierniewice 2 804 23 "WARSZEWO PRZYLESIE II" Osiedle mieszkaniowe Szczecin 6 222 24 "DOM NAD PŁONIĄ" Osiedle mieszkaniowe Szczecin, Dąbie 1 702 Szczecin, dzielnica Niebuszewo Szczecin, dzielnica Warszewo Szczecin, dzielnica Żelechów Szczecin, dzielnica Żelechów 25 "MIODOWE OGRODY" - Pszczelna Osiedle mieszkaniowe 26 "WARSZEWO PRZYLESIE" Etap I Osiedle mieszkaniowe 27 "OLIWKOWE" - Czcibora Osiedle mieszkaniowe 28 "PARK BRODOWSKI" - Mańkowskiego Zespół apartamentów 29 "POLESIE 4" Osiedle mieszkaniowe Świdnik 13 693 30 "POLESIE 5" bud. I, II, III Osiedle mieszkaniowe Świdnik 19 829 31 "SASKIE ZACISZE" Osiedle mieszkaniowe Warszawa Warszawa, dzielnica Bemowo Warszawa, dzielnica Wilanów Warszawa, dzielnica Wilanów Warszawa, dzielnica Wilanów 4 978 5 059 5 709 2 795 6 333 32 "FORT CHRZANÓW" Osiedle mieszkaniowe 33 "MARYSIEŃKA" Osiedle domów jednorodzinnych 34 "PARK WILANOWSKI" Zespół apartamentów 35 "REZYDENCJA JANCZARÓW" Zespół apartamentów 36 "Rezydencja MANRU" Budynek wielorodzinny Zakopane 925 37 "KUROPATWY III" Etap 2 Osiedle mieszkaniowe Piaseczno 3 074 38 "CHOPINA" Osiedle mieszkaniowe Szczecin 1 525 39 FORT CHRZANÓW 2" (Etap I, II) Osiedle mieszkaniowe Warszawa 40 "NIEDŹWIEDZIA" Etap I Osiedle mieszkaniowe Szczecin 3 027 41 "NIEDŹWIEDZIA" Etap II Osiedle mieszkaniowe Szczecin 3 027 42 "KUROPATWY III" ETAP 3 Osiedle mieszkaniowe Piaseczno 3 750 43 "PERŁY KALINY" Osiedle mieszkaniowe Lublin 6 578 44 "LUBLIN G" Etap 1 Osiedle mieszkaniowe Lublin 3 807 45 "LUBLIN G"-Usługowy Osiedle mieszkaniowe Lublin 1 306 46 "OTWOCK F/G" Osiedle mieszkaniowe Otwock 2 779 47 "BRZEZIŃSKA" Osiedle mieszkaniowe Piaseczno 48 "POLESIE V" (bud 1) Osiedle mieszkaniowe Świdnik 2 915 49 "POLESIE V" (bud 2) Osiedle mieszkaniowe Świdnik 2 915 50 "KORTOWSKIE SADY" Etap 1 Osiedle mieszkaniowe Olsztyn 5 595 51 "OSIEDLE SŁONECZNE" Etap 1 Osiedle mieszkaniowe Rzeszów 3 190 52 KUROPATWY Etap IV Osiedle mieszkaniowe Piaseczno 3 757 48 12 643 4 818 2 166 742 11 454 860 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny 53 KUROPATWY Etap V Osiedle mieszkaniowe Piaseczno 4 243 54 KUROPATWY VI Osiedle mieszkaniowe Piaseczno 5 412 55 "POLESIE V" (bud 3) Osiedle mieszkaniowe Świdnik 3 277 56 PUŁAWY M Osiedle mieszkaniowe Puławy 3017 57 PUŁAWY M2 Osiedle mieszkaniowe Puławy 3313 58 "OSIEDLE SŁONECZNE" Etap 2 Osiedle mieszkaniowe Rzeszów 3 131 59 "OSIEDLE SŁONECZNE" Etap 3 Osiedle mieszkaniowe Rzeszów 2284 60 "OSIEDLE SŁONECZNE" Etap 4 Osiedle mieszkaniowe Rzeszów 2448 61 "OSIEDLE SŁONECZNE" Etap 5 Osiedle mieszkaniowe Rzeszów 2601 62 "WARSZEWO PRZYLESIE III" Osiedle mieszkaniowe Szczecin 6 441 63 "REMBERTOWSKA PARK" Osiedle mieszkaniowe Poznań 4 578 64 NOWE OGRODY Etap 1 Osiedle mieszkaniowe Lublin 4 841 65 "LUBLIN G" Etap 2 Osiedle mieszkaniowe Lublin 2 588 66 Warzymice I Osiedle mieszkaniowe Warzymice 2 610 67 OTWOCK C (Park Hallera 3) Osiedle mieszkaniowe Szczecin 1 777 68 "NIEDŹWIEDZIA" Etap III Osiedle mieszkaniowe Szczecin 4 077 69 "LUBLIN G" Etap 3 Osiedle mieszkaniowe Lublin 5 977 70 "APARTAMENTY POD SOSNAMI" Osiedle mieszkaniowe Otwock 5 629 71 Chopina Osiedle mieszkaniowe Szczecin 1 519 72 DOM WAWER / Saskie Zacisze Osiedle domów jednorodzinnych Warszawa 6321 73 Warzymice II Osiedle mieszkaniowe Warzymice 1 111 74 "POLESIE V" (bud 4) Osiedle mieszkaniowe Świdnik 2 854 75 OTWOCK D+E Osiedle mieszkaniowe Otwock 3 317 76 TENISOWA Osiedle mieszkaniowe Szczecin 6 339 RAZEM 351 934 Źródło: Emitent Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent podpisał 21 umów realizacji obiektów wielorodzinnych jako generalny wykonawca (ok. 101 tys. mkw PUM). Spółka koncentruje swoją działalność jako generalny wykonawca w sektorze budownictwa mieszkaniowego na realizacji projektów o wyższych marżach w miastach o niższej konkurencji ze strony dużych deweloperów (tj. mających poniżej 500 tys. mieszkańców). Ponadto Emitent zajmuje się również budową hal produkcyjnych, hal magazynowych oraz obiektów biurowych. Główne, zrealizowane projekty przemysłowe MDI Energia SA to: - Piaseczno - MAJ Centrum magazynowo-dystrybucyjne z zapleczem biurowym, - Szczecin - Zakład produkcyjny Pilkington (zarządzanie i nadzór realizacji), - Lublin - budynek biurowy JPBC. 6.1.2. Główni odbiorcy Największymi odbiorcami Emitenta są: Lp. Odbiorca Przychody (tys. zł) Udział w przychodach w 2015 roku (%) 1 Farma wiatrowa 35 265 16,9% 2 Elektrownia biogazowa 15 753 7,5% 3 Budownictwo 15 709 7,5% 4 Elektrownia biogazowa 13 355 6,4% 5 Elektrownia biogazowa 13 201 6,3% 6 Elektrownia biogazowa 13 200 6,3% 7 Elektrownia biogazowa 13 141 6,3% 8 Elektrownia biogazowa 13 020 6,2% 49 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny 9 Budownictwo 10 591 5,1% 10 Budownictwo 10 253 4,9% Źródło: Emitent Generalnie Zarząd stara się dywersyfikować źródła przychodów, tak aby pojedynczy odbiorcy nie przekraczali 10% udziału w przychodach Spółki. W 2015 roku jedynie jeden odbiorca przekroczył 10% udział w przychodach ze sprzedaży Emitenta, z uwagi na dużą wartość oddawanej do użytku farmy wiatrowej. Łącznie dziesięciu największych odbiorców Emitenta w 2015 roku miało 73,4% udziału w przychodach Emitenta. 6.1.3. Główni dostawcy Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, głównymi dostawcami dla Emitenta, są przede wszystkim przedsiębiorstwa budowlane (podwykonawcy), firmy inżynieryjne, pracownie architektoniczne oraz inne podmioty zewnętrzne będące zaangażowane w proces przygotowywania i realizacji projektów realizowanych przez Emitenta. W ocenie Zarządu, Emitent nie posiada dostawców, którzy byliby wyłącznymi dostawcami towarów, materiałów bądź usług wykorzystywanych przez Emitenta. Największymi dostawcami Emitenta są dostawcy robót budowlano-montażowych: Lp. Kontrahent Zakupy i dostawy (tys. zł) Udział w kosztach w 2015 roku (%) 1 Dostawca zagraniczny 21 088 10,8% 2 Dostawca krajowy 16 996 8,7% 3 Dostawca krajowy 16 577 8,5% 4 Dostawca krajowy 11 213 5,8% 5 Dostawca krajowy 10 295 5,3% 6 Dostawca krajowy 8 792 4,5% 7 Dostawca zagraniczny 7 979 4,1% 8 Dostawca krajowy 7 235 3,7% 9 Dostawca krajowy 6 222 3,2% 10 Dostawca krajowy 5 453 2,8% 11 Dostawca krajowy 4 720 2,4% Źródło: Emitent Analogicznie jak w przypadku odbiorców, również w przypadku dostawców Zarząd stara się dywersyfikować dobór firm zewnętrznych, którym zleca realizację prowadzonych projektów inwestycyjnych. W 2015 roku jedynie jeden dostawca przekroczył nieznacznie 10% udziału w kosztach ogólnych zakupów i dostaw. Razem dziesięciu największych dostawców osiągnęło 59,8% łącznego udziału w kosztach zakupów i dostaw. 6.1.4. Struktura sprzedaży Przychody Emitenta generowane są w 100% na terytorium Polski, nie występuje sprzedaż eksportowa. Emitent czerpie przychody z dwóch podstawowych źródeł: generalne wykonawstwo projektów wznoszenia elektrowni wiatrowych oraz elektrowni biogazowych oraz generalne wykonawstwo budowlanych projektów mieszkaniowych. Poniższa tabela przedstawia strukturę przychodów sprzedaży Emitenta wg źródeł: tys. zł 2015 Sprzedaż 2014 Udział % Sprzedaż Udział % Elektrownie biogazowe 81 943 39,3 % 12 872 10,6 % Elektrownie wiatrowe 44 060 21,1 % 16 310 13,5 % Budownictwo mieszkaniowe 82 749 39,6 % 91 876 75,9 % 208 752 100,00% 121 058 100,00% Razem Źródło: Emitent Poniższe tabele przedstawiają przychody z dwóch segmentów działalności Emitenta tj. budownictwa mieszkaniowego oraz elektrowni w podziale na wiatrowe i biogazowe w okresie 2014-2015 roku z wyróżnieniem projektów o przychodach powyżej 5 milionów złotych: 50 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Elektrownie biogazowe Dokument Rejestracyjny 2015 2014 tys. zł Projekt I 13 550 7 675 Projekt II 13 240 5 197 Projekt III 13 200 - Projekt IV 13 180 - Projekt V 13 020 - Pozostałe projekty 15 753 - Razem 81 943 12 872 Elektrownie wiatrowe tys. zł 2015 2014 Projekt I 24 497 6 637 Projekt II 17 192 - Projekt III - - Projekt IV - - 2 371 9 673 44 060 16 310 Pozostałe projekty Razem Budownictwo mieszkaniowe tys. zł 2015 2014 Projekt I 11 932 12 121 Projekt II 10 591 10 085 Projekt III 7 145 9 746 Projekt IV 6 388 8 428 Projekt V 6 131 7 825 Pozostałe projekty 40 562 43 671 Razem 82 749 91 876 Źródło: Emitent 6.1.5. Sezonowość sprzedaży Sprzedaż przychodów ze sprzedaży Spółki w poszczególnych miesiącach roku nie różni się znacząco od wzoru sezonowości spółek sektora budowlanego. Początek i koniec roku kalendarzowego cechuje się stosunkowo niskim poziomem przychodów ze sprzedaży, co wynika z niesprzyjających warunków pogodowych i klimatycznych, tj. głównie niskich temperatur, utrudniających prowadzenie szeregu prac budowlanych. Miesiące, w których notowane są temperatury wyższe od średnich długookresowych mogą odnotować wysokie zmiany przychodów – dotyczy to zwłaszcza miesięcy letnich, w których mogą występować wyjątkowo zarówno wysokie temperatury lub ulewne opady atmosferyczne. Z doświadczenia Emitenta, wynika, że w długotrwałe opady atmosferyczne (nawalne opady deszczu) mogą prowadzić do znaczącego podniesienia poziomu wód gruntowych, uniemożliwiającego prowadzenie robót ziemnych, nawet w okresie kilku tygodni. Zjawiska te mogą być przyczyną długotrwałych przestojów budowlanych, wpływając negatywnie na realizowane przychody ze sprzedaży (opóźnienia w realizacji i terminie oddania inwestycji). 6.1.6. Wskazanie wszystkich istotnych nowych produktów lub usług, które zostały wprowadzone, a także w zakresie, w jakim informacje na temat opracowywania nowych produktów zostały upublicznione, podanie stanu prac nad tymi projektami Najważniejszym nowym rynkiem, na który w roku 2014 weszła Spółka jest rynek energetyki elektrowni biogazowych. Ta część energetyki ze źródeł odnawialnych ma ogromny potencjał rozwoju w Polsce, bazując na odpadach produkcji rolnej. 51 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Wystandaryzowane projekty instalacji elektrowni biogazowych o mocy 0,99 MW mają szansę stać się wiodącym segmentem nowych inwestycji w energetykę odnawialną ze względu na wysoki stopień poparcia lokalnych społeczności na terenach rolnych oraz przychylność operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych akceptujących te stabilne źródła energii przyłączane do sieci. Dodatkowym obszarem zainteresowania i działalności Emitenta, realizowanym poprzez spółkę zależną, jest rynek utrzymania ruchu i serwisu elektrowni wiatrowych. Serwis elektrowni wiatrowych i zainstalowanych w nich turbin o łącznej mocy ponad 5 000 MW w skali całej Polski może przynosić w przyszłości znaczące przychody. 6.2. Główne rynki i konkurencja 6.2.1. Rynek Rynek budownictwa mieszkaniowego w Polsce Na rozwój budownictwa mieszkaniowego największy wpływ ma sytuacja makroekonomiczna Polski. Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące zmian PKB, wynagrodzeń realnych oraz bezrobocia w okresie 2005-2016: 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016P Wzrost PKB (%) 3,6% 6,2% 6,8% 5,1% 1,6% 3,9% 4,3% 2,0% 1,6% 3,4% 3,6% 3,0% Wynagrodzenie realne brutto (rok poprzedni=100) 101,8 104 105,5 105,9 102 101,4 101,2 100,1 102,5 103,4 104,3 104,4 Stopa bezrobocia rejestrowanego (%) 17,6% 14,8% 11,2% 9,5% 12,1% 12,4% 12,5% 13,4% 13,4% 11,5% 9,8% 8,2% Źródło: GUS, NBP Poniższy wykres przedstawia dane dotyczące zmian PKB okresie 2005-2016P: Zmiana PKB (%) 9,0% 6,0% 3,0% 0,0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016P Źródło: GUS Okres lat 2005-2008 charakteryzował się stosunkowo wysoką dynamiką wzrostu Produktu Krajowego Brutto (PKB) w ujęciu realnym w Polsce. Od roku 2009 nastąpił okres spowolnienia gospodarczego, będący wynikiem światowego kryzysu finansowego. Polska jako jedyny kraj w Unii Europejskiej w okresie kryzysu finansowego odnotowała dodatnią dynamikę PKB. Ta względna odporność polskiej gospodarki wynikała m.in. ze struktury polskiego PKB jak również sytuacji na rynku kredytów hipotecznych – wartość udzielonych kredytów hipotecznych stanowiła relatywnie niewielką wielkość w porównaniu do PKB kraju. W związku z tym nie wystąpił w Polsce kryzys instytucji finansowych, tak typowy w tym okresie dla wielu krajów rozwiniętych m.in. Hiszpanii, Irlandii, Portugalii czy Grecji. Ponadto w celu przeciwdziałania spowolnieniu gospodarczemu, ówczesny rząd prowadził ekspansywną politykę zwiększająca wydatki budżetowe, w tym na modernizację infrastruktury typu drogi. Pomogły w tym środki finansowe przekazywane Polsce przez Unię Europejską jak również inwestycje związane z organizacją Mistrzostw Euro 2012. Doprowadziło to z jednej strony do przejściowego ożywienia gospodarczego ale równocześnie do szybkiego wzrostu długu publicznego. Od 2012 r. dynamika wzrostu PKB w ujęciu rocznym uległa systematycznemu obniżeniu. Głównym powodem przejściowego spowolnienia gospodarczego w latach 2012-2013 był stosunkowo słaby popyt wewnętrzny oraz restrykcyjna polityka rządu zmierzająca do zmniejszenia deficytu sektora finansów publicznych. Poziom stóp procentowych wpływa na rynek deweloperski i ma bezpośrednie przełożenie na koszt kredytów zaciąganych na sfinansowanie nabycia nieruchomości przez konsumentów. 52 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Poniższy wykres przedstawia poziom procentowy stopy referencyjnej NBP w okresie 2006-2015: Stopa referencyjna NBP (%) 7 6 5 4 3 2 1 2015-02-01 2014-08-01 2014-02-01 2013-08-01 2013-02-01 2012-08-01 2012-02-01 2011-08-01 2011-02-01 2010-08-01 2010-02-01 2009-08-01 2009-02-01 2008-08-01 2008-02-01 2007-08-01 2007-02-01 2006-08-01 2006-02-01 0 Źródło: NBP W latach 2006-2007 stopa referencyjna ustalona była na relatywnie niskim poziomie, biorąc pod uwagę dobrą koniunkturę w polskiej gospodarce. Stosunkowo niski poziom stóp procentowych był utrzymany do końca 2011 roku. Wraz z ożywieniem gospodarki polskiej gospodarki Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zaczęła systematycznie podwyższać stopę aż do poziomu 4,75% w maju 2012 roku w celu zapobieżenia wzrostu inflacji. Decyzje RPP przełożyły się na gwałtowny spadek inflacji z poziomu 4,3% w czerwcu 2012 r. do poziomu 1,7% w styczniu 2013 r. W rezultacie, od listopada 2012 r. Rada Polityki Pieniężnej zaczęła konsekwentnie obniżać stopy procentowe. W marcu 2015 roku Rada Polityki Pieniężnej ustaliła stopę referencyjną na poziomie 1,5%. Wartość ta obowiązuje do dnia zatwierdzenia Prospektu. Rynek nieruchomości mieszkaniowych Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Polsce do końca 2007 roku znajdował się w fazie silnego wzrostu. Do sytuacji takiej przyczynił się przede wszystkim szybki wzrost PKB (związany z dobrą koniunkturą gospodarczą na Świecie i niedawnym wejściem Polski do Unii Europejskiej), wzrost zamożności społeczeństwa, a także relatywnie łatwy dostęp do atrakcyjnego w tym okresie systemu kredytowania, w tym w szczególności kredytów we franku szwajcarskim (CHF) i w euro (EUR). W 2008 roku z uwagi na postępujący kryzys finansowy na Świecie, koniunktura uległa jednak pogorszeniu. W kolejnych kryzysowych latach tj. 2009-2010 sytuacja w branży deweloperskiej wyraźnie pogorszyła się a inwestorzy zaczęli wstrzymywać nowe inwestycje. Trend ten był kontynuowany do 2013 roku. Równocześnie jednak liczba oddawanych do użytkowania mieszkań była na stosunkowo wysokim poziomie, co w dużej części wynikało z kontynuacji procesów inwestycyjnych rozpoczętych przez firmy deweloperskie jeszcze w okresie silnego wzrostu gospodarczego. Okres 2009-2013 charakteryzował się nadpodażą mieszkań, jak również dużymi kłopotami finansowymi wielu firm deweloperskich. Z uwagi na nadpodaż nowych mieszkań, trudności z uzyskaniem kredytowania przez potencjalnych nabywców, liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, uległa znacznemu zmniejszeniu. Odwrócenie negatywnego trendu nastąpiło w 2014 roku. Od tego czasu zaczęła rosnąc liczba mieszkań, na które wydano pozwolenia na budowę, oraz ilości mieszkań, których budowę rozpoczęto. W pierwszym półroczu 2015 roku liczba mieszkań, na budowę, których wydano pozwolenia, oraz mieszkań, których budowę rozpoczęto, były wyższe o ponad 10% w porównaniu z analogicznym okresem 2014 roku. Poniższa tabela i wykres przedstawiają dane związane z rynkiem budownictwa mieszkaniowego w Polsce w latach 2005 - X 2016 (dane w tys.): 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 I-X 2016 Mieszkania - wydane pozwolenia na budowę 123,9 168,4 247,7 230,1 178,8 174,9 184,1 165,1 138,7 156,8 188,8 174,6 Mieszkania rozpoczęte budowy 105,8 138,0 185,1 174,7 142,9 158,1 162,2 141,8 127,4 148,1 168,4 148,6 Mieszkania w budowie - razem 603,9 626,5 677,9 687,4 670,3 692,6 723,6 712,7 694,9 699,8 720,6 741,3 *) Mieszkania oddane do użytkowania 114,1 115,4 133,7 165,2 160,0 135,8 131,1 152,9 145,1 143,2 147,7 127,0 w tys. *) stan na koniec III kwartału Źródło: GUS 53 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Rynek mieszkaniowy w Polsce w latach 2005 - X 2016 dane w tys. 250 200 150 100 50 2005 2006 2007 2008 Mieszkania - wydane pozwolenia na budowę 2009 2010 2011 2012 Mieszkania - rozpoczęte budowy 2013 2014 2015 I-X 2016 Mieszkania oddane do użytkowania Źródło: GUS W latach 2005-2011 ceny lokali mieszkaniowych ulegały dynamicznym zmianom, co wynikało przede wszystkim ze znaczących zmian koniunktury gospodarczej w Polsce w tym okresie. Pogorszenie koniunktury na rynku mieszkaniowym doprowadziło do spadku cen na przestrzeni I kw. 2010 roku – I kw. 2013 roku. Znaczący wpływ na poziom cen transakcyjnych na rynku nowych mieszkań miał program dotacji rządowych „Rodzina na Swoim”, który z uwagi na wprowadzone limity cen 1 metra kwadratowego, do którego można było uzyskać dotację. Było to przyczyną zmian preferencji nabywców, którzy stosunkowo częściej nabywali nieruchomości na obrzeżach miast z uwagi na niższe ceny oferowanych nieruchomości. Ceny ofertowe mkw nowych mieszkań w wybranych miastach w okresie 2006 - III kw. 2016 dane w tys. zł/mkw 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 III 2006 IV 2006 I 2007 II 2007 III 2007 IV 2007 I 2008 II 2008 III 2008 IV 2008 I 2009 II 2009 III 2009 IV 2009 I 2010 II 2010 III 2010 IV 2010 I 2011 II 2011 III 2011 IV 2011 I 2012 II 2012 III 2012 IV 2012 I 2013 II 2013 III 2013 IV 2013 I 2014 II 2014 III 2014 IV 2014 I 2015 II 2015 III 2015 IV 2015 I 2016 II 2016 III 2016 3 000 Gdańsk Katowice Kraków Łódź Poznań Źródło: GUS, NBP 54 Szczecin Warszawa Wrocław Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Ceny mkw nowych mieszkań w wybranych miastach w okresie 2006-2015 12 000 (dane m tys. PLN w odstępach kwatalnych) 9 000 6 000 3 000 0 III 2006 III 2007 III 2008 Gdańsk Poznań III 2009 III 2010 Katowice Szczecin III 2011 III 2012 Kraków Warszawa III 2013 III 2014 Łódź Wrocław III 2015 Źródło: GUS, NBP Regulacje prawne, oddziałujące na rynek mieszkaniowy w Polsce Ustawa Prawo budowlane W dniu 20 lutego 2015 roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo budowlane. Ustawa weszła w życie w dniu 27 marca 2015 roku Długo oczekiwana przez rynek nowelizacja zmierza do usprawnienia procesu budowlanego, w szczególności przez zniesienie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w stosunku do niektórych obiektów budowlanych, dla których wymóg taki przewidziany był w dotychczasowym stanie prawnym (dotyczy to m.in. budownictwa jednorodzinnego). W celu uproszczenia i skrócenia procedury związanej z rozpoczęciem budowy ustawodawca zrezygnował również m.in. z obowiązku załączania do projektu budowlanego oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz o możliwości dostępu do drogi publicznej. Obowiązek ten niejednokrotnie wydłużał proces budowlany ze względu na trudności stwarzane przez tzw. gestorów mediów. Według nowych przepisów, organ wydający pozwolenie w terminie do 30 dni może wnieść ewentualny sprzeciw, co do zgłoszenia inwestora. Jeśli w tym czasie nie zostaną zgłoszone żadne uwagi dotyczące nieprawidłowości czy braków formalnych, zostaje wydana tzw. milcząca zgoda na realizację projektu. Ustawa deweloperska W kwietniu 2012 roku weszła w życie Ustawa o Ochronie Praw Nabywcy (tzw. „Ustawa Deweloperska”). Ustawa ta wprowadziła przepisy, które zobowiązują dewelopera do zapewnienia konsumentowi jednej z czterech form ochrony zainwestowanego kapitału: zamknięty lub otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy, a także otwarty rachunek powierniczy z gwarancją bankową lub ubezpieczeniową. Ponadto zgodnie z zapisami ustawy, firmy deweloperskie zobowiązane zostały do przygotowania prospektu informacyjnego, który powinien zawierać istotne dane dotyczące zarówno firmy deweloperskiej, jak i realizowanego przez nią projektu mieszkaniowego. Program „Rodzina na Swoim” Na rozwój rynku mieszkaniowego istotny wpływ miało wprowadzenie w 2007 roku rządowego programu „Rodzina na Swoim”, którego celem było finansowe wsparcie rodzin w nabyciu własnego mieszkania. Program zakładał pomoc Skarbu Państwa w zakresie odsetek od kredytu udzielonego na zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego w okresie pierwszych ośmiu lat jego spłaty. Po nowelizacji ustawy w 2011 roku, możliwość skorzystania z programu „Rodzina na Swoim” przysługiwała także osobom niepozostającym w związku małżeńskim, po spełnieniu określonych przesłanek. Równocześnie wprowadzono zmiany, polegające na obniżeniu limitów cen mieszkań, których zakup mógł być sfinansowany w ramach programu. W praktyce nieruchomości w tych cenach dostępne były głównie na obrzeżach miast, gdzie ceny poszczególnych lokali były niższe od tych położonych w centrum. Spowodowało to stopniowe wygaszanie programu „Rodzina na Swoim” i zmniejszenie udziału transakcji objętych programem. Ostatecznie z końcem 2012 roku zdecydowano o likwidacji tego programu. Poniższy wykres pokazuje liczbę udzielonych kredytów wg założeń programu „Rodzina na Swoim”: 55 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Liczba udzielonych kredytów w programie "Rodzina na Swoim" 60 000 40 000 20 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Źródło: GUS, Bank Gospodarstwa Krajowego Program „Mieszkanie dla Młodych” „Mieszkanie dla Młodych” (MdM) to rządowy program wsparcia osób w wieku do 35 lat w nabyciu pierwszego, nowego mieszkania (lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) o metrażu do 50 m2 w 2014 roku, a od 2015 roku – do 65 m2. Program ten polega na udzieleniu ze środków budżetu Państwa dofinansowania wkładu własnego oraz dodatkowego finansowego wsparcia w formie spłaty części kredytu. Dofinansowanie może być traktowane przez kredytodawców, jako część wkładu własnego, wymaganego przy zakupie inwestycji mieszkaniowej. Program „MdM” od 1 stycznia 2014 roku zastąpił program „Rodzina na Swoim”, który zakończył się w grudniu 2012 roku. W okresie pierwszego roku funkcjonowania programu „MdM” okazało się, że mimo wszystko program ten nie sprzyja zrównoważonemu rozwojowi miast. Program „MdM” zwiększył popyt na mieszkania na rynku pierwotnym, jednakże lokalizacje oferowanych przez deweloperów mieszkań dotyczyły głównie inwestycji zlokalizowanych na dalekich peryferiach miast, co może być przyczyną niekontrolowanego rozrostu aglomeracji miejskich, prowadzącego w przyszłości do generowania wysokich kosztów związanych m.in. z infrastrukturą. W sierpniu 2015 roku znowelizowano ustawę o „MdM”. Główne zmiany w ustawie miały na celu: - wzmocnienie prorodzinnego oddziaływania programu, - zwiększenie udziału w programie osób nieposiadających zdolności kredytowej, - rozszerzenie programu o rynek wtórny oraz mieszkania od spółdzielni mieszkaniowych, - uzależnienie wysokości dofinansowania od liczby posiadanych dzieci, - uproszczenie zasad nabywania mieszkań od zadłużonych deweloperów. Według obecnych planów, Skarb Państwa nie zamierza przedłużać programu „Mieszkanie dla Młodych”. Bardzo duże zainteresowanie Programem, spowodowane przede wszystkim ułatwieniami wprowadzonymi przez nowelizację z 2015 roku, jest przyczyną bardzo szybkiego wyczerpywania się środków przeznaczonych z budżetu na wsparcie Programu. W przypadku wyczerpania się środków, Bank Gospodarstwa Krajowego, który administruje dopłatami, nie ma możliwości zwiększenia puli środków finansowych. Według założeń, Program zakończy się po 2018 roku, gdyż obecny rząd nie zamierza go przedłużać, stawiając na rozwój budownictwa na wynajem oraz tworzenie systemu kas oszczędnościowo-budowlanych. Jednakże są to tylko plany i założenia, niepoparte żadnymi zmianami przepisów prawa. Rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego Głównym założeniem opracowanej po raz pierwszy w 2006 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) Rekomendacji S było zalecenie, aby bank liczył zdolność kredytową kredytobiorcy przy założeniu, że kredyt jest zaciągany maksymalnie na okres 25 lat. Według Rekomendacji S nie ma znaczenia, czy dany bank jest skłonny pożyczyć kredytobiorcy środki pieniężne na 25 czy więcej lat. Wskutek wprowadzenia takiej zasady szacowania zdolności kredytowej, wiele osób straciło możliwość zaciągnięcia kredytu hipotecznego na zakup mieszkania czy budowę domu. Dodatkowo zalecono, aby banki dodatkowo ubezpieczały kredyt przy wysokiej wartości wskaźnika LTV (ang. loan to value, jest to wskaźnik określający stosunek długu do wartości jego zabezpieczenia). W 2014 roku Rekomendacja S narzucała wskaźnik LTV na poziomie 95% – kredyty hipoteczne było można uzyskać tylko i wyłącznie pod warunkiem posiadania minimum 5% wkładu własnego. Od początku 2015 roku obowiązywała nowa wersja „Rekomendacji S”, ze wskaźnikiem LTV na poziomie 90% zaś od 2016 wartość LTV obniżono do 85%. W 2014 roku Rekomendacja S nie miała dużego znaczenia w procesie podejmowania decyzji przez klientów, co wynikało przede wszystkim z faktu, że wkład własny na poziomie 5% okazał się kwotą, która pozostawała w zasięgu większości kredytobiorców. Z kolei perspektywa wzrostu wymaganego w kolejnych latach coraz większego obowiązkowego wkładu 56 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny własnego przyspieszała i decyzje o jak najszybszym zaciąganiu kredytu przez osoby, które nie posiadały oszczędności na pokrycie jego podwyższonego wkładu własnego. Ponadto w wyniku wprowadzenia Rekomendacji S zmalała liczba kredytów walutowych, a zaciągnięcie kredytu we franku szwajcarskim (CHF) stało się znacząco utrudnione. Według założeń wskazanych w Rekomendacji S kredytobiorca zaciągający kredyt walutowy może maksymalnie przeznaczyć na spłatę miesięcznej raty nie więcej niż 42% swoich dochodów miesięcznych. „Rekomendacja S” wprowadziła konieczność dywersyfikacji portfela kredytowego banków, stąd też banki celem dostosowania się do nowych regulacji zintensyfikowały akcję kredytową w złotówkach. Wprowadzenie w 2013 roku przez KNF tzw. Rekomendacji T, nakierowanej na wzrost bezpieczeństwa hipotecznego rynku kredytowego miało wpływ na budownictwo mieszkaniowe w Polsce. Rekomendacja T doprowadziła do ograniczenia ilości udzielonych kredytów, co miało przełożenie na popyt na sprzedaż lokali mieszkalnych w Polsce. Jedno z głównych postanowień wprowadzonych przez Rekomendację T stanowi, że suma spłacanych rat kredytów nie powinna przekraczać 50% dochodów miesięcznych osób zarabiających poniżej średniego krajowego wynagrodzenia i 65% w przypadku osób powyżej tego poziomu. Rekomendacja ta miała na celu ograniczenie efektu spirali zadłużeniowej u obywateli. Na mocy Rekomendacji T banki zobowiązane są bardziej precyzyjnie weryfikować wypłacalność kredytobiorców i zabezpieczać się przed ryzykiem kredytowym. Obydwie rekomendacje tj. Rekomendacja T oraz Rekomendacja S mają wpływ na politykę kredytową banków. W wyniku niniejszych rekomendacji banki musiały prowadzić bardziej restrykcyjną politykę kredytową, co wpłynęło na ograniczenie liczby udzielonych kredytów. Rynek budowy elektrowni wiatrowych i biogazowych w Polsce Projekty największych farm wiatrowych zrealizowanych w Polsce do końca 2015 roku oraz znajdujących się aktualnie w fazie projektu Miejscowość Moc zainstalowana MW Data uruchomienia 1 Barzowice 5 2001 2 Zagórze 30 2002 3 Cisowo 18 2002 4 Cisowo II 2 2003 5 Lisewo 10,8 2005 6 Tymień 50 2006 7 Gnieżdżewo k. Pucka 22 2006 8 Kisielice 40,5 2007 9 Jagniątkowo 30,6 2007 10 Kamieńsk 30 2007 11 Malbork (Sztum) 18 2007 12 Łebcz I k. Pucka 8 2007 13 Karścino-Mołtowo 90 2008 14 Zajączkowo 48 2008 15 Inowrocław 32 2008 16 Śniatowo 32 2008 17 Darżyno 12 2008 18 Łebcz II k. Pucka 10 2008 19 Krzęcin 6 2008 20 Tychowo – Noskowo 50 2009 21 Suwałki 41 2009 22 Hnatkowice k. Przemyśla 12 2009 23 Łęki Dukielskie 10 2009 24 Margonin 120 2010 25 Karcino 51 2010 26 Karnice 31 2010 27 Tychowo 35 2011 28 Piecki 32 2011 57 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny 29 Lipniki 30 2011 30 Łukaszów 34 2011 31 Modlikowice 24 2011 32 Pelplin 48 2011 33 Taciewo 30 2012 34 Pągów 51 2012 35 Nowy Tomyśl 5 2012 36 Krobia 37 Taczalin 38 Iłża 39 40 33 2012 45,1 2013 54 2014 Skurpie 43,7 2015 Oprzężów 5,1 2015 41 Bukowsko 18 Faza konstrukcyjna 42 Jarogniew 20 Faza konstrukcyjna 43 Ciepłowody 40 Faza konstrukcyjna 44 Warblewo 40 Faza konstrukcyjna 45 Kisielice 63 Faza konstrukcyjna 46 Kończewo 42 Faza konstrukcyjna 47 Projekt Słowiński 240 Faza konstrukcyjna 48 Bogdaniec 30 Projekt 49 Goraj 22 Projekt 50 Górzyca 58 Projekt 51 Myszęcin 22 Projekt 52 Nowa Niedrzwica 50 Projekt 53 Rzepin 58 Projekt 54 Sława 82 Projekt 55 Stypułów 28 Projekt 56 Szczaniec 70 Projekt 57 Wschowa 80 Projekt Źródło: URE, Wikipedia Emitent realizował dotychczas następujące projekty elektrowni wiatrowych: Farma wiatrowa Rok Inwestor Typ turbiny Ilość Moc MW Cisowo 2002 Energia Eco Vestas V-80 9 18,0 Zagórze 2003 Vattenfall/Elsam Vestas V-80 15 30,0 Cisowo - rozbudowa 2005 Energia Eco Vestas V-80 1 2,0 Tymień 2006 EEZ Sp. z o.o. Vestas V-80 25 50,0 Jagniątkowo 2007 DONG Energy Vestas V-90 17 34,0 Dobiesław 2011 Wind Invest GE Energy 2,5 11 27,5 Jeżyce 2011 Wind Invest GE Energy 2,5 11 27,5 Wiekowice 2011 Wind Invest GE Energy 2,5 10 25,0 Boryszewo 2011 Wind Invest GE Energy 2.5 12 30,0 Krupy 2012 Wind Invest GE Energy 2.5 7 17,5 Nowy Jarosław 2012 Wind Invest GE Energy 2.5 10 25,0 Stary Jarosław 2012 Wind Invest GE Energy 2.5 10 25,0 Pękanino Porzecze 2013 Wind Invest GE Energy 1,5 16 24,0 Kłodkowo 2013 Makinvest Gamesa G-90 4 8,0 58 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Jadwisin 2015 Wiekowo, Gorzyca, Pękanino Ustka Dokument Rejestracyjny Gamesa Eolica Gamesa G-114 3 6,0 2015 Gorzyca Wind Invest GE Energy 2.5 15 37,5 2016 Green Power Pomorze GE Energy 1,5 16 24,0 192 411,0 SUMA Źródło: Emitent Największe inwestycje w OZE dokonywane są aktualnie w sektorze energetyki konwencjonalnej (blok współspalania w Elektrowni Połaniec, należącej do francuskiej Grupy Suez) oraz energetyki wiatrowej. Strefy energetyczne wiatru w Polsce na podstawie okresu obserwacyjnego 1971-2000: Kluczowymi inwestorami w energetyce wiatrowej są światowi potentaci sektora energetycznego, tacy jak: Electricite de Portugal, Dong Energy, RWE, Iberdrola, oraz rosnąca grupa znaczących firm krajowych i zagranicznych, które skutecznie konkurują z największymi inwestorami światowej energetyki, np.: PGE SA, Wind Invest, Enertrag. Spółka zrealizowała projekty farm wiatrowych inwestorów z obu powyżej przedstawionych grup. dla Oprócz tych dużych projektów realizowane są także małe farmy wiatrowe o mocy zainstalowanej 3-15 MW, realizowane przez mniejszych inwestorów. Dofinansowanie z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko uzyskało 45 małych projektów wiatrowych. Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Lokalizacja farm wiatrowych jest przede wszystkim uzależniona od warunków wietrznych. Przekłada się ona na ilość energii możliwej do pozyskania, a tym samym na rentowność projektów energetyki wiatrowej. Regulacje prawne, oddziałujące na rynek odnawialnych źródeł energii w Polsce Definicja odnawialnych źródeł energii Zgodnie z ustawą - Prawo energetyczne, przez odnawialne źródło energii (OZE) rozumie się - źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych. Ustawa Prawo energetyczne definiuje odnawialne źródło energii, ale dopiero rozporządzenie wykonawcze przedstawia jaką energię uznaje się za energię ze źródła odnawialnego, za którą przysługuje wsparcie w postaci świadectwa pochodzenia, czyli tzw. zielonych certyfikatów. W myśl rozporządzenia, niezależnie od mocy źródła do energii wytworzonej do energii ze źródła odnawialnego zalicza się: - energię elektryczną lub ciepło pochodzące w szczególności: z elektrowni wodnych oraz z elektrowni wiatrowych, ze źródeł wytwarzających energię z biomasy oraz biogazu, ze słonecznych ogniw fotowoltaicznych oraz kolektorów do produkcji ciepła, ze źródeł geotermalnych część energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych. W przypadku energii wytwarzanej w jednostce wytwórczej, w której są spalane biomasa lub biogaz wspólnie z innymi paliwami, do energii wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii zalicza się część energii elektrycznej lub ciepła odpowiadająca udziałowi energii chemicznej biomasy lub biogazu w energii chemicznej paliwa zużywanego do wytwarzania energii, obliczaną na podstawie rzeczywistych wartości opałowych tych paliw odpowiednio. Energia wytwarzana przez dany podmiot w OZE może zostać wykorzystana na własne potrzeby podmiotu lub wprowadzona do krajowej sieci elektroenergetycznej (w przypadku energii elektrycznej) lub do sieci ciepłowniczej (w przypadku ciepła) i sprzedana odpowiedniemu przedsiębiorstwu energetycznemu zajmującego się obrotem i/lub sprzedażą energii odbiorcom końcowym. Europejskie cele i regulacje energetyczno-klimatyczne 59 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Polski rząd prowadzi politykę zgodną ze strategią Unii Europejskiej, która oparta jest na stałym wzroście udziału energii produkowanej ze źródeł odnawialnych. Dyrektywa 2009/28/WE wymaga, by kraje członkowskie wspólnie do roku 2020 osiągnęły 20-procentowy udział energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w całkowitym zużyciu energii (tzw. pakiet 20/20/20). Dyrektywa przedstawia cele obligatoryjne dla każdego kraju członkowskiego do roku 2020 (dla Polski wynosi on 15% całkowitej energii wytworzonej z OZE ogółem oraz 10% w sektorze paliw transportowych do 2020 roku) oraz ustanawia minimalne wymagania regulacyjne do wprowadzenia w ustawodawstwie krajowym w określonym czasie tak, aby ułatwić realizację celów krajowych i celu wspólnotowego. Dyrektywa wskazuje, że krajowe cele w zakresie udziału OZE w sektorze transportu, energii elektrycznej oraz ciepła i chłodu z podziałem na poszczególne technologie, a także działania w zakresie efektywności energetycznej prowadzące do zmniejszenia końcowego zużycia energii powinny być określone w Krajowych Planach Działań (KPD). To w oparciu o ich zapisy każde państwo członkowskie powinno realizować ustalone Dyrektywą cele. Realizacja przez Polskę wymagań Dyrektywy potwierdzona jest w dokumentach przyjętych przez Radę Ministrów. Cel ustalony Dyrektywą 2009/28/WE dla Polski na poziomie 15% produkowanej energii z OZE w roku 2020 jest bardzo ambitny i jego realizacja wymaga znaczących inwestycji w nowe moce wytwórcze. Polityka Energetyczna Polski do roku 2030 (PEP 2030) Dokument przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki został przyjęty w dniu 10 listopada 2009 roku przez Radę Ministrów. Wyznacza on cele na poziomie krajowym i określa kierunki rozwoju energetyki państwa, prognozę zapotrzebowania na energię oraz program działań wykonawczych do roku 2012, które skutkować mają wypełnieniem międzynarodowych zobowiązań z zakresu ochrony środowiska. Kluczowe cele zwiększenia efektywności energetycznej: - dążenie do utrzymania wzrostu gospodarczego bez wzrostu zapotrzebowania na energię, zmniejszanie energochłonności gospodarki do poziomu UE-15. Mimo bardzo dużego postępu w tym zakresie, energochłonność PKB w Polsce jest ok. dwukrotnie wyższa od średniej europejskiej, zwiększenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej i wzrost produkcji energii elektrycznej w technologii wysokosprawnej kogeneracji (wsparcie dla tego typu jednostek), zmniejszenie strat sieciowych na przesyle i dystrybucji energii (modernizacja i budowa nowych, rozwój generacji rozproszonych), wzrost efektywności końcowego wykorzystania energii. Ustawa o efektywności energetycznej ma wdrożyć system wsparcia w postaci tzw. białych certyfikatów, które rynkowo mają pozwolić na racjonalne wykorzystanie energii. Resort gospodarki zapewnia także wprowadzić bodźce dla rozwoju wysokosprawnej kogeneracji, wspierać badania naukowe a także inwestycje prowadzące do oszczędzania energii, szczególnie dla termomodernizacji budynków. Działania te mają doprowadzić w pierwszej kolejności do zrealizowania celu indykatywnego wynikającego z dyrektywy 2006/32/WE, tj. osiągnięcie do 2016 roku oszczędności energii o 9 proc. w stosunku do średniego zużycia energii finalnej z lat 2001 – 2005 (o 53 452 GWh) określony w ramach Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej, przyjętego przez Komitet Europejski Rady Ministrów w dniu 31 lipca 2007 r. Rozwój OZE planowany jest w oparciu o: zrównoważony rozwój poszczególnych technologii, wysokoefektywne przetwarzanie biomasy poprzez: - zgazowanie, - produkcję paliw płynnych (II generacji), - generację rozproszoną, energetykę wiatrową on- i offshore (ang.: na lądzie i na morzu), energetykę wodną bez znaczącego wpływu na środowisko, energię geotermalną (pompy ciepła, wody geotermalne), energetykę słoneczną (kolektory, fotowoltaika). Kluczowymi do osiągnięcia celami są: wzrost udziału OZE w finalnym zużyciu energii co najmniej do poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych (do 20% w roku 2030), osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych, zwiększenie wykorzystania biopaliw ii generacji, ochroną lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, wykorzystanie urządzeń piętrzących stanowiących własność skarbu państwa do produkcji energii elektrycznej, zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw. 60 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Kontynuowana jest również realizacja wieloletniego programu promocji biopaliw i innych paliw odnawialnych w transporcie na lata 2008 – 2014, przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 24 lipca 2007 roku. Powyższe działania mają na celu osiągnięcie przez Polskę celów wynikających z regulacji unijnych dla odnawialnych źródeł energii. Scenariusze rozwoju OZE w Polityce Energetycznej Polski pokazują, że do osiągnięcia celów unijnych produkcja energii elektrycznej brutto w roku 2020 powinna wynosić ok. 31 TWh, co będzie stanowić 18,4% produkcji całkowitej, a w 2030 r. – powinna osiągnąć poziom 39,5 TWh, co oznacza ok. 18,2% produkcji całkowitej. Największy udział będzie stanowić energia z elektrowni wiatrowych – w 2030 r. ok. 18 TWh, co odpowiada ok. 8,2% przewidywanej produkcji całkowitej brutto. Przedstawione scenariusze prowadzą do tego, że udział OZE w całkowitym zużyciu energii pierwotnej wzrośnie z poziomu ok. 5% (2006 r.) do 12% w 2020 r. i 12,4% w 2030 r. Realizacja całego dokumentu PEP 2030 będzie wspomagana działaniami Polski w środowisku międzynarodowym, w tym w szczególności na forum Unii Europejskiej, prowadzącymi do kształtowania światowej i europejskiej polityki energetycznej w sposób uwzględniający specyfikę naszego kraju. Realizacja tego dokumentu ma być kluczem do osiągnięcia wspólnotowych celów z zakresu energetyki i ochrony środowiska. Krajowy Plan Działania (KPD) w zakresie energii ze źródeł odnawialnych Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE określiła cele ogólne, ale i jednocześnie obligatoryjne do osiągnięcia do roku 2020 w zakresie zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych. Zgodnie z art. 4 Dyrektywy, każde państwo członkowskie najpóźniej do 30 czerwca 2010 r. miało określić swój krajowy plan, w którym zawarte są działania prowadzące do osiągnięcia wyznaczonych celów, z podziałem na poszczególne sektory energii. Rząd polski przyjął taki dokument uchwałą Rady Ministrów w dniu 7 grudnia 2010 r. i dwa dni później przesłał go do Komisji Europejskiej. Przedstawione w dokumencie scenariusze liczbowe (moce zainstalowane, produkcja i zużycie energii całkowitej i ze źródeł odnawialnych) korespondują z osiągnięciem celu w ramach pakietu 20/20/20 w roku 2020 z nadwyżką na poziomie 0,5%. Największy wkład w realizację celu ma być poczyniony przez energię cieplną ze źródeł odnawialnych (ok. 55% całego wolumenu energii generowanej w źródłach OZE), w dalszej kolejności energia elektryczna ze źródeł odnawialnych (ok. 26%) i dalej odnawialne paliwa transportowe (ok. 19%). W pozostałych krajach UE tendencja rozwoju OZE jest inna - większą uwagę kraje UE skupiają na zwiększeniu, przede wszystkim, produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze elektroenergetyki. Pełne wdrożenie Dyrektywy 2009/28/WE nastąpi w drodze uchwalenia odrębnej ustawy o odnawialnych źródłach energii. Kluczowym środkiem, który winien był znaleźć się w ustawie jest kształt i przyszłość systemów wsparcia, które inwestorzy mogą wykorzystać w realizacji projektu inwestycji w OZE. Obecne przepisy, określone ustawą Prawo energetyczne i aktami wykonawczymi w postaci rozporządzenia Ministra Gospodarki określają funkcjonowanie operacyjnego systemu wsparcia wytwórców energii elektrycznej ze źródeł OZE (prawa majątkowe do tzw. zielonych certyfikatów) jedynie do końca roku 2017. Odrębne regulacje dotyczące OZE Sektor odnawialnych źródeł energii w Polsce nie posiada obecnie odrębnej ustawy. Regulacje z zakresu energetyki, planowania przestrzennego i innych procedur natury administracyjno-prawnej rozproszona jest w wielu aktach rangi ustawowej oraz wykonawczej. Ze względu na obowiązującą do dnia 23 kwietnia 2009 roku dyrektywę 2001/77/WE wiele zagadnień regulacyjnych (w tym także systemy wsparcia) w polskim ustawodawstwie poświęcona jest szczególnie sektorowi zielonej energii elektrycznej. Mając na względzie postanowienia nowej Dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych 2009/28/WE, opartej na bardziej kompleksowym, ponadbranżowym podejściu do promocji odnawialnych źródeł, konieczne będzie przeprowadzenie kolejnych zmian legislacyjnych, idących znacznie dalej niż dość obszerna nowelizacja ustawy Prawo energetyczne, uchwalona przez Sejm 8 stycznia 2010 r., dotycząca warunków przyłączenia OZE (i innych źródeł) do sieci elektrycznej i wsparcia produkcji i wykorzystania biogazu. Zgodnie z zapowiedzianą koniecznością transpozycji Dyrektywy 2009/28/WE wiele przepisów regulujących rynkiem odnawialnych źródeł energii wkrótce ulegnie zmianie. Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii, w tym ciepła, oraz działalności przedsiębiorstw energetycznych, a także określa organy właściwe w sprawach gospodarki paliwami i energią. Celem ustawy jest tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju kraju, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw i energii, rozwój konkurencji, przeciwdziałania negatywnym skutkom naturalnych monopoli, uwzględnianie wymogów ochrony środowiska, zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych oraz równoważenie interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii. W rozporządzeniu wykonawczym określono wymagania do klasyfikowania energii jako wytworzonej ze źródeł odnawialnych na potrzeby wsparcia tzw. zielonymi certyfikatami oraz zakres obowiązków spoczywających na podmiotach sprzedających energię elektryczną odbiorcom końcowym. 61 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Do ustawy wydane jest rozporządzenie wykonawcze Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii. Rozporządzenie określa zakres stosowania źródeł odnawialnych do kwalifikowania energii wsparciem systemem wsparcia oraz określa w związku z przyjętym systemem wsparcia obowiązki na podmioty sprzedające energię elektryczną odbiorcom końcowym. System wsparcia - zielone certyfikaty Obecnie w Polsce funkcjonuje system wsparcia dla energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii. Oparty jest on na świadectwach pochodzenia (tzw. zielonych certyfikatach) wydawanych na wniosek wytwórcy za pośrednictwem operatora przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), które poświadczają że energia elektryczna została wytworzona w OZE (dotyczy energii elektrycznej). Obrót prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia na rynku wewnętrznym (krajowym) umożliwia wytwórcom OZE uzyskanie dodatkowego przychodu z tytułu produkcji energii w OZE (oprócz przychodów ze sprzedaży fizycznego produktu jakim jest energia elektryczna). Do zakupu odpowiedniej ilości świadectw pochodzenia w danym roku zobowiązani są sprzedawcy energii do odbiorców końcowych. Alternatywnie wskazane wyżej podmioty mogą wnieść opłatę zastępczą (jednostkowa opłata dla każdej MWh energii publikowana jest corocznie przez prezesa URE). Zwykle wartość opłaty zastępczej jest maksymalną ceną jaką może w danym roku osiągnąć zielony certyfikat. Wartość opłaty zastępczej za 2011 r. (jednostkowej) wynosiła 274,92 PLN za MWh, przy cenie energii (gwarantowanej) wynoszącej 195,21 PLN za MWh. Przedsiębiorstwa energetyczne, które nie dopełniły obowiązku (zakup certyfikatów lub wniesienie opłaty zastępczej w danym roku) podlegają karze. Opłaty zastępcze i kary wnoszone są na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obowiązek spoczywający na danym przedsiębiorstwie (w zakresie zakupu certyfikatów/wniesienia opłaty zastępczej) na dany rok stanowi odpowiedni procentowy udział energii elektrycznej w całkowitej ilości energii elektrycznej dostarczonej przez to przedsiębiorstwo do odbiorców końcowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. o świadectwach pochodzenia OZE, udział ten wynosi: 10,4% za rok 2011 10,4% za rok 2012 10,9% za rok 2013 11,4% za rok 2014 11,9% za rok 2015 12,4% za rok 2016 12,9% za rok 2017 Zasady sprzedaży energii elektrycznej i ciepła z OZE Obowiązek zakupu energii elektrycznej wytworzonej w OZE spoczywa na sprzedawcy, na obszarze działania którego nastąpiło przyłączenie jednostki OZE do sieci. Obowiązek zakupu ciepła z OZE spoczywa na przedsiębiorstwie energetycznym, które zajmuje się obrotem ciepła i które to ciepło sprzedaje. Gwarancję odbioru/zakupu energii posiada wytwórca mający koncesję na wytwarzanie energii w OZE podłączonego do sieci. Zakup ten odbywa się po średniej cenie sprzedaży energii na rynku konkurencyjnym z poprzedniego roku kalendarzowego w przypadku energii elektrycznej. W przypadku energii elektrycznej z OZE zakup dotyczy całej ilości oferowanej do sprzedaży energii, zaś w przypadku ciepła z OZE, ilość oferowanej do sprzedaży energii nie powinna przekroczyć całkowitego zapotrzebowania odbiorców przedsiębiorstwa na ciepło, któremu oferuje się sprzedaż ciepła z OZE. Koszty zakupu energii OZE ponoszone w związku z realizacją obowiązku uwzględnia się w taryfach (przedstawionych wszystkim odbiorcom podłączonym do sieci) sprzedawców z urzędu/przedsiębiorstw energetycznych realizujących ten obowiązek. 6.2.2. Konkurencja Zarówno w usługach inżynieryjnych w projektach energetyki ze źródeł odnawialnych, jak i w projektach budownictwa kubaturowego polski rynek cechuje wysoki poziom konkurencji i brak dominujących podmiotów o znaczącym udziale rynkowym. Na rynku energetyki wiatrowej konkurentami Emitenta są krajowe i zagraniczne spółki realizujące podobny zakres usług na rzecz inwestorów. Wśród spółek krajowych takimi konkurentami są: Erbud S.A. z Warszawy, MEGA S.A. z Gdyni, Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego SA z Torunia. Skutecznie na polskim rynku konkurują też spółki działające w strukturach podmiotów zagranicznych jak Aldesa (kapitał hiszpański), CJR (kapitał portugalski) czy Quadran (kapitał francuski). Oferty realizacji budowy farm wiatrowych dla inwestorów składały również firmy oferujące dostawę własnej technologii jak Enercon GmbH czy Repower AG. Na rynku projektów elektrowni biogazowych, który znajduje się w początkowej fazie swojego rozwoju konkurencja firm oferujących podobne do Emitenta jest jeszcze bardziej rozproszona. Z firm krajowych usługi w obszarze budowy elektrowni biogazowych bazujących na odpadach rolniczych oferuje Green Invest z Warszawy, BioPolinex z Lublina, Biowatt z Poznania czy DECO Clean Energy z Wrocławia. Na polskim rynku oferują swe usługi również firmy niemieckie (np. Rehau Energy 62 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Solution GmbH) i austriackie (np. Biogest Energie und Wassertechnik GmbH), legitymujące się dużym doświadczeniem w realizacji projektów instalacji energetyki biogazowej w swoich krajach. Na rynku projektów kubaturowych – obiektów komercyjnych i mieszkaniowych Emitent konkuruje z plejadą dużych i średnich spółek o zbliżonym profilu działalności - od największych spółek giełdowych jak Budimex, Erbud, Mirbud, PolimexMostostal, Unibep po lokalne spółki oferujące usługi budowlane na lokalnych rynkach jak Budner, Totalbud, MaxBud, Instalbud Rzeszów czy Łuczbud. Na wszystkich rynkach, na których działa Emitent jest on jednym z podmiotów oferujących usługi w warunkach rozproszonej konkurencji z wieloma podmiotami prowadzącymi podobną działalność. 6.3. Wpływ czynników nadzwyczajnych W latach obrotowych 2014-2015 oraz do dnia zatwierdzenia Prospektu na działalność Emitenta nie miały wpływu żadne czynniki o charakterze nadzwyczajnym oprócz objęcia akcji Emitenta przez akcjonariuszy MDI S.A i przeprowadzonego procesu połączenia obu spółek. W latach 2014-2015 Emitent przeprowadził transakcje sprzedaży szeregu spółek zależnych, zaangażowanych w inwestycje w elektrownie biogazowe i wodne. W lipcu i sierpniu 2015 roku przeprowadzono ostatnie transakcje sprzedaży spółek zależnych co zakończyło proces sprzedaży aktywów z portfela inwestycyjnego Emitenta, kończąc tym samym proces przygotowania Spółki do pozyskania inwestora zewnętrznego, bez którego Spółka nie byłaby w stanie dalej prowadzić działalności. W wyniku szeregu emisji akcji serii B, C i D skierowanych do inwestorów w trybie subskrypcji prywatnej, Emitent stał się jedynym akcjonariuszem spółki MDI SA, prowadzącej działalność na rynku tzw. energii odnawialnej (OZE). W lutym 2016 roku Sąd zarejestrował połączenie Emitenta ze spółką MDI SA. 6.4. Uzależnienie Emitenta od patentów lub licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych, albo od nowych procesów produkcyjnych Emitent nie jest uzależniony od patentów lub licencji. Emitent nie jest uzależniony od umów przemysłowych, handlowych lub finansowych. Emitent nie jest też uzależniony od nowych procesów produkcyjnych. 6.5. Oświadczenia Emitenta dotyczące jego pozycji konkurencyjnej Wszelkie oświadczenia dotyczące potencjalnej pozycji konkurencyjnej Emitenta przedstawione w Prospekcie oparte są na najlepszej wiedzy Zarządu Emitenta, jak również na danych dotyczących rynków na których działa Emitent, pochodzących z ogólnodostępnych publikacji prasowych, danych statystycznych oraz wszelkich innych powszechnie dostępnych informacji umożliwiających dokonywanie porównań rynkowych. Należy podkreślić, że dane te mogą być obarczone błędem. Źródła informacji od osób trzecich wykorzystanych w Prospekcie zostały wskazane w pkt. 23 Dokumentu Rejestracyjnego Prospektu. 7. Struktura organizacyjna 7.1. Opis grupy, do której należy Emitent Na dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu Emitent posiada jeden podmiot zależny w postaci spółki pod firmą WPM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie (adres: ul. Aleja Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000523203. W spółce WPM Sp. z o.o. Emitent na dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu posiada 100 udziałów o wartości nominalnej 50 złotych (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości 5 000 złotych (pięć tysięcy złotych), co stanowi 100% udziału w kapitale zakładowym spółki WPM Sp. z o.o. Przedmiotem działalności spółki WPM Sp. z o.o. jest świadczenie usług w zakresie serwisu elektrowni wiatrowych i zainstalowanych w nich turbin. Spółka WPM Sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta) na dzień zatwierdzenia Prospektu nie posiada podmiotów zależnych od siebie. Jednocześnie Emitent wskazuje, iż na dzień zatwierdzenia Prospektu spółka WPM Sp. z o.o. jest komplementariuszem w spółce pod firmą WPM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedziba w Warszawie (adres: ul. Aleja Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000525940. Spółce WPM Sp. z o.o. przysługuje 1% udziału w zysku spółki WPM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Ponadto Emitent wskazuje, iż Prezes Zarządu Emitenta Pan Grzegorz Sochacki jest jednym z pięciu komandytariuszy spółki WPM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Panu Grzegorzowi Sochackiemu przysługuje 34,5% udziału w zysku spółki WPM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Przedmiotem działalności spółki WPM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. jest świadczenie usług w zakresie serwisu elektrowni wiatrowych i zainstalowanych w nich turbin. 63 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Podmiotem dominującym wobec Emitenta jest IPOPEMA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFi 390, zarządzany przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, który to fundusz posiada 30 181 613 akcji Emitenta, stanowiących 65,46% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do 30 181 613 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, co stanowi 65,46% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta. 7.2. Opis podmiotów zależnych od Emitenta Na dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu Emitent posiada jeden podmiot zależny w postaci spółki pod firmą WPM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie (adres: ul. Aleja Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000523203. W spółce WPM Sp. z o.o. Emitent na dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu posiada 100 udziałów o wartości nominalnej 50 złotych (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości 5 000 złotych (pięć tysięcy złotych), co stanowi 100% udziału w kapitale zakładowym spółki WPM Sp. z o.o. Przedmiotem działalności spółki WPM Sp. z o.o. jest świadczenie usług w zakresie serwisu elektrowni wiatrowych i zainstalowanych w nich turbin. Spółka WPM Sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta) na dzień zatwierdzenia Prospektu nie posiada od siebie podmiotów zależnych. Jednocześnie Emitent wskazuje, iż na dzień zatwierdzenia Prospektu spółka WPM Sp. z o.o. jest komplementariuszem w spółce pod firmą WPM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedziba w Warszawie (adres: ul. Aleja Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000525940. Spółce WPM Sp. z o.o. przysługuje 1% udziału w zysku spółki WPM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Ponadto Emitent wskazuje, iż Prezes Zarządu Emitenta Pan Grzegorz Sochacki jest jednym z pięciu komandytariuszy spółki WPM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Panu Grzegorzowi Sochackiemu przysługuje 34,5% udziału w zysku spółki WPM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Przedmiotem działalności spółki WPM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. jest świadczenie usług w zakresie serwisu elektrowni wiatrowych i zainstalowanych w nich turbin. 8. Środki trwałe 8.1. Istniejące lub planowane znaczące rzeczowe aktywa trwałe, w tym dzierżawione nieruchomości, oraz obciążenia ustanowione na tych aktywach Na dzień 30 września 2016 r. rzeczowy majątek trwały Spółki netto prezentuje tabela poniżej. Środki trwałe Spółki na dzień 30.09.2016 r. (w tys. zł) Środki trwałe MDI Energia S.A. 30.09.2016 r. (tys. zł) Wartości niematerialne i prawne 0 Wartość firmy 0 Prace rozwojowe 0 Licencje, znaki towarowe, patenty 0 Oprogramowanie 0 Pozostałe 0 WNIP w realizacji / zaliczki na WNiP Rzeczowe aktywa trwałe grunty i budynki 0 261,5 156,0 urządzenia techniczne i maszyny 14,3 środki transport 65,7 inne środki trwałe 25,5 - Środki trwałe w budowie / zaliczki Źródło: Emitent Spółka oraz jej spółka zależna WPM Sp. z o.o. nie posiadają znaczących aktywów trwałych. Większość środków trwałych posiadanych przez Emitenta jest już zamortyzowana. Do istotnych środków trwałych (w pełni zamortyzowanych), przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej można zaliczyć: - kontenery magazynowe lub budowlane (24 szt.), - pawilon biurowy, - środki transportu (samochody osobowe - 8 szt.), 64 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny - sprzęt IT, wyposażenie i inny sprzęt biurowy. Ponadto do niezamortyzowanych środków trwałych posiadanych przez Emitenta należy zaliczyć: - środki transportu (samochód dostawczy – 1 szt., samochody osobowe – 2 szt.), - waga podkładana pod koła ARGEO, - narzędzia, - wyposażenie biurowe i sprzęt IT, Na Datę Prospektu spółka MDI Energia S.A. oraz jej spółka zależna WPM Sp. z o.o. wynajmują następujące nieruchomości: Data Wynajmujący Najemca Umowa z dnia 28.09.2011 r. wraz z aneksami do umowy Catalina Investment Sp. z o.o. Umowa z dnia 08.08.2014 r. MDI S.A. WPM Sp. z o.o. Umowa z dnia 15.09.2014 r. MDI S.A. WPM Sp. z o.o. Sp.k. MDI Sp. z o.o. Adres Al. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa woj. mazowieckie Al. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa woj. mazowieckie Al. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa woj. mazowieckie metraż (m2) cel 237 m2 biuro 10 m2 biuro 10m2 biuro Źródło: Emitent Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent jest właścicielem nieruchomości, nabytej w dniu 7 grudnia 2001 r., położonej w Mierkach, obejmującą działkę zabudowaną nr 102/41 o powierzchni 1,42 ha, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer OL1O/00070098/7. Wyżej wymieniona nieruchomość obciążona jest hipoteką umowną zwykłą o sumie hipotecznej 390.000,00 zł na rzecz wierzyciela hipotecznego Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Na dzień zatwierdzenia Prospektu roku wszystkie zobowiązania na rzecz Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zostały spłacone. W dniu 3 listopada 2016 r. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Spółka Sp. z o.o. oświadczyła, że w związku z całkowitą spłatą zobowiązań wynikających z tytułu pożyczki udzielonej spółce pod firmą „BIOGAZ ZENERIS” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, (umowa pożyczki nr 50/2013/K/10/S/B36 z dnia 11 marca 2013 r. wyraziła zgodę na wykreślenie hipoteki umownej do kwoty 390 000 zł. Na Datę Prospektu Emitent oraz jego spółka zależna WPM Sp. z o.o. nie ustanowiły obciążenia na rzeczowym majątku trwałym Emitenta oraz spółki zależnej WPM Sp. z o.o., za wyjątkiem ustanowionej hipoteki na nieruchomości będącej własnością Emitenta, która to hipoteka została opisana powyżej. Spółka oraz jej spółka zależna WPM Sp. z o.o. nie planują dokonywać w 2016 r. inwestycji w znaczące aktywa trwałe. 8.2. Zagadnienia i wymogi związane z ochroną środowiska, które mogą mieć wpływ na wykorzystanie przez Emitenta rzeczowych aktywów trwałych W związku z prowadzoną działalnością Spółka oraz jej spółka zależna nie są zobowiązane do przestrzegania specyficznych wymogów odnośnie do ochrony środowiska, z wyjątkiem przestrzegania ogólnych regulacji dotyczących jego ochrony, zawartych w: • ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.), Podstawowy akt prawnym w systemie polskiego prawa ochrony środowiska. Ustawa ogólna - Prawo ochrony środowiska dotyczy w swojej zasadniczej treści przede wszystkim kwestii ogólnych, wiążących się z konstrukcją systemu norm prawa ochrony środowiska, ich interpretacją i stosowaniem, źródłami i treścią wynikających z nich zadań i obowiązków obciążających różne podmioty. Ustawa tworzy podstawy ochrony wszystkich elementów środowiska oraz środowiska jako całości a także, na tyle na ile obecnie jest to możliwe, ujednolica wymagania i procedury w tej dziedzinie. Ustawa ogólna stanowi punkt wyjścia i bazę dla całego zespołu przepisów dotyczących kwestii ochrony środowiska, które powinny być konstruowane i stosowane w sposób umożliwiający osiąganie wspólnych dla nich wszystkich celów. Ustawa jest obszernym aktem obejmującym ponad 440 artykułów zgrupowanych w 8 tytułach: 1. Przepisy ogólne, 2. Ochrona zasobów środowiska, 3. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom, 4. Poważne awarie, 5. Środki finansowo-prawne ochrony środowiska, 6. Odpowiedzialność w ochronie środowiska, 7. Organy administracji i instytucje właściwe do spraw ochrony środowiska, 8. Programy dostosowawcze. Tytuły te są następnie dzielone na działy i rozdziały. Ustawa określa zasady ogólne rządzące prawem ochrony środowiska jako dziedziną nauki (pewne wyjątki w tym zakresie wprowadziła ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,) oraz definicje i podstawowe pojęcia, które są wspólne dla wszystkich aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska. Niektóre zagadnienia szczegółowe ustawa reguluje natomiast w sposób wyczerpujący. Ustawa zawiera wiele rozwiązań wspólnych dla całej dziedziny prawa ochrony środowiska. Ustawa reguluje zagadnienia związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska, przez które zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt 39 p.o.ś. rozumie się ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności 65 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. • • • • Dokument Rejestracyjny człowieka, a w szczególności powierzchnię ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe elementy różnorodności biologicznej, a także wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi elementami. Z postanowień tego przepisu wynika więc jednoznacznie, że na ochronę środowiska składają się również rozwiązania w zakresie ochrony przyrody. rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz.U. z2014r. poz. 274), Rozporządzenie określa wzory wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat i sposób przedstawiania tych informacji i danych, uwzględniając w szczególności wymaganie, aby formularz wykazu zawierał: (1) zbiorcze zestawienie informacji o zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, poboru wód oraz składowania odpadów; (2) pouczenie, że zawarte w wykazie informacje o wysokości należnych opłat stanowią podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2015 r. poz. 3373 ze zm.), Ustawa wprowadza regulacje dotyczące podstawowego instrumentu ochrony klimatu, którym jest obecnie handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Ustawa wprowadza przepisy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do prawa polskiego. ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.), Ustawa wprowadza regulacje, które wymusza na podmiotach modyfikacje zarówno w samych procesach technologicznych związanych z gospodarką odpadami, jak i zmienia wymogi formalno-prawne dotyczące tego zagadnienia oraz sprawozdawczości. Ustawa wprowadza m.in. nowe definicje, takie jak: gospodarka odpadami, pośrednik w obrocie odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów. Ustawa reguluje ogólne wymagania dotyczące prowadzenia gospodarki odpadami określone w tytule działu jako zasady gospodarki odpadami, czyli zasady dotyczące wytwarzania odpadów oraz zasady gospodarowania odpadami – czyli ich transportu, zbierania i przetwarzania. Ustawa zawiera normy o charakterze ogólnym i należy mieć na uwadze to, że istnieje wiele rozproszonych przepisów szczególnych, niekiedy odmiennie regulujących daną materię. Ustawa wprowadza, obok ochrony życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, drugą najważniejszą ogólną zasadę gospodarki odpadami – hierarchię sposobów postępowania z odpadami, której praktyczne zastosowanie jest priorytetowym celem komentowanej ustawy. Ustawa reguluje dwa rodzaje uprawnień wymaganych do gospodarowania odpadami, które zostały nazwane jako zezwolenie na zbieranie odpadów oraz zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Ustawa wprowadza przesłanki oraz zasady wymiaru administracyjnych kar pieniężnych odrębnie od ustawy- Prawa ochrony środowiska. ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (1) (Dz.U. z 2013 r. poz 888). Przedmiotem ustawy są sprawy dotyczące wymagań, jakim powinny odpowiadać opakowania wprowadzane do obrotu, zasad postępowania z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zasad działania organizacji odzysku opakowań oraz zasad ustalania i pobierania opłaty produktowej. Przepisy stawy stosuje się do wszystkich opakowań, niezależnie od zastosowanego do ich wytworzenia materiału, oraz do powstałych z nich odpadów opakowaniowych. Wymogi wynikające z powyższych przepisów są realizowane przez: • sporządzanie i przesyłanie sprawozdań za korzystanie ze środowiska i dokonywanie należnych opłat, • przygotowanie corocznych raportów do krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, • segregację odpadów przez pracowników spółki, • realizację gospodarki odpadami opakowaniowymi (odpady wtórne) przez ich segregację. Spółka przekazuje je firmom zajmującym się ich recyklingiem. W ocenie Emitenta nie istnieją zagrożenia wynikające z regulacji dotyczących ochrony środowiska dla realizowanych aktualnie przez Emitenta projektach. 9. Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej 9.1. Sytuacja finansowa Poniższe omówienie i analiza danych finansowych opierają się na Skonsolidowanych Sprawozdaniach Finansowych spółki MDI Energia SA i przedstawiają informacje, które zdaniem Emitenta są istotne w celu dokonania oceny i zrozumienia sytuacji finansowej i wyników działalności Emitenta w poprzednich latach. Omówienie to należy analizować łącznie z wybranymi historycznymi skonsolidowanymi informacjami finansowymi i dołączonymi do nich informacjami dodatkowymi, a także innymi informacjami finansowymi zawartymi w pozostałych częściach Prospektu. Przegląd sytuacji finansowej Emitenta został sporządzony na podstawie zbadanych historycznych informacji finansowych Emitenta za okresy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wraz z danymi porównawczymi za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz podlegającemu przeglądowi śródrocznemu skróconemu sprawozdaniu finansowemu za okres od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku wraz z danymi porównywalnymi za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku oraz nie podlegającemu badaniu ani przeglądowi śródrocznemu skróconemu sprawozdaniu finansowemu za okres od 1 stycznia 2016 roku do 30 września 2016 roku wraz z danymi porównywalnymi za 66 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 września 2015 roku,, sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz interpretacjami wydanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zatwierdzonymi przez Unię Europejską, na mocy Rozporządzenia w sprawie MSSF (Komisja Europejska 1606/2002). Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku dla skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku dla skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku dla śródrocznego skróconego sprawozdania z sytuacji finansowej, za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku dla śródrocznego skróconego sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz sprawozdania ze zmian w jednostkowym kapitale własnym. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 1 stycznia 2016 roku do 30 września 2016 roku. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na dzień 30 września 2015 roku dla śródrocznego skróconego sprawozdania z sytuacji finansowej, za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 września 2015 roku dla śródrocznego skróconego sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz sprawozdania ze zmian w jednostkowym kapitale własnym. 9.1.1. Wskaźniki charakteryzujące efektywność działalności gospodarczej i zdolność regulowania zobowiązań Emitenta Poniższa tabela przedstawia wybrane dane finansowe Emitenta: 1-3Q2016 1-3Q2015 tys. zł Przychody ze sprzedaży netto 1H2016 1H2015 2015 2014 127 008 160 991 87 527 104 259 208 773 121 058 Zysk brutto na sprzedaży 8 692 10 273 6 981 9 077 13 904 4 669 Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) 6 152 6 967 5 496 6 791 8 009 2 337 Zysk na działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA*) 6 224 7 054 5 546 6 838 8 153 2 460 Zysk brutto 4 774 6 038 4 383 6 440 -10 469 553 Zysk netto 5 267 6 340 5 047 7 546 -1 713 768 0,11 0,14 0,11 0,63 -0,04 0,06 Zysk netto na akcję (EPS) Źródło: Emitent *) EBITDA jest to zysk z działalności operacyjnej (EBIT) powiększony o amortyzację w danym okresie Poniższa tabela przedstawia wskaźniki charakteryzujące efektywność działalności gospodarczej i zdolność regulowania zobowiązań Emitenta: 1-3Q2016 1-3Q2015 1H2016 1H2015 2015 2014 Rentowność sprzedaży brutto 6,8% 6,4% 7,9% 8,7% 6,7% 3,9% Rentowność działalności operacyjnej (EBIT) 4,8% 4,3% 6,2% 6,5% 3,8% 1,9% Rentowność EBITDA 4,9% 4,4% 6,3% 6,6% 3,9% 2,0% Rentowność netto 4,1% 3,9% 5,7% 7,2% -0,8% 0,6% 16,7% 28,3% 16,1% 30,9% -6,5% 4,2% 4,7% 4,3% 4,7% 5,0% -1,2% 0,9% 251,2% 553,9% 242,1% 514,3% 420,3% 347,9% Rentowność kapitałów własnych (ROE) Rentowność aktywów (ROA) Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych Źródło: Emitent Algorytm obliczania wskaźników: Rentowność kapitałów własnych (ROE) = Rentowność aktywów (ROA) = Rentowność sprzedaży brutto = Rentowność operacyjna (EBIT) = Rentowność EBITDA = Rentowność netto = zysk netto za okres ostatnich 6, 9 lub 12 miesięcy stan kapitałów własnych na koniec okresu zysk netto za okres ostatnich 6, 9 lub 12 miesięcy stan aktywów na koniec okresu zysk brutto na sprzedaży w okresie ostatnich 6, 9 lub 12 miesięcy przychody ze sprzedaży w okresie zysk na działalności operacyjnej w okresie ostatnich 6, 9 lub 12 miesięcy przychody ze sprzedaży w okresie zysk na działalności operacyjnej + amortyzacja w okresie ostatnich 6, 9 lub 12 miesięcy przychody ze sprzedaży w okresie zysk netto w okresie ostatnich 6, 9 lub 12 miesięcy 67 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny przychody ze sprzedaży w okresie Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych = stan zobowiązań ogółem na koniec okresu stan kapitałów własnych na koniec okresu 9.1.2. Sytuacja finansowa Emitenta i jego Grupy Kapitałowej, jej zmiany i wynik na działalności operacyjnej oraz opis przyczyn istotnych zmian w zakresie koniecznym do zrozumienia i oceny działalności Emitenta jako całości 9.1.2.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Wybrane dane ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat: tys. zł 1-3Q2016 1-3Q2015 1H2016 1H2015 2015 2014 127 008 160 991 88 209 104 259 208 773 121 058 126 326 160 991 87 527 104 259 208 141 121 058 0 0 0 0 21 0 682 0 682 0 611 0 118 316 150 718 81 228 95 182 194 869 116 389 117 710 150 718 80 622 95 182 194 295 116 389 606 0 606 0 574 0 8 692 10 273 6 981 9 077 13 904 4 669 0 0 0 0 0 0 Koszty ogólnego zarządu 3 276 2 315 2 181 1 488 5 444 2 966 Pozostałe przychody operacyjne 3 159 283 3 101 283 909 1 007 Pozostałe koszty operacyjne 2 423 1 274 2 405 1 081 1 360 373 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 152 6 967 5 496 6 791 8 009 2 337 Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży produktów Przychody ze sprzedaży usług Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Koszty produktów, towarów i materiałów Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług Wartość sprzedanych towarów i materiałów Zysk (strata) brutto na sprzedaży Koszty sprzedaży Przychody finansowe Koszty finansowe 330 1 009 158 839 1 400 654 1 708 1 938 1 271 1 190 19 878 2 438 0 0 0 0 0 0 4 774 6 038 4 383 6 440 -10 469 553 Udział w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych rozliczanych metodą praw własności Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -493 -302 -664 -1 106 -8 756 -215 5 267 6 340 5 047 7 546 -1 713 768 0 0 0 0 0 0 5 267 6 340 5 047 7 546 -1 713 768 Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto Źródło: Emitent W 2015 roku przychody ze sprzedaży Emitenta wzrosły o 72,5% w porównaniu do roku poprzedniego. Rok 2015 był typowym rokiem działalności operacyjnej Emitenta realizującego projekty energetyczne. Stosunkowo niskie przychody osiągnięte w 2014 roku (spadek o blisko 30% wobec 2013 roku) były spowodowane przesunięciem realizacji projektów czterech elektrowni wiatrowych z roku 2014 na rok 2015 i częściowo 2016, co spowodowało przesunięcie na kolejne lata znaczącej części przychodów uzyskiwanych przez Emitenta z tego tytułu. Widoczne jest to zwłaszcza w strukturze sprzedaży Emitenta – w 2014 roku przychody z tytułu realizacji elektrowni wiatrowych wynosiły około 16,3 mln zł zaś w 2015 roku osiągnęły wartość około 44 mln zł. Przychody Emitenta z tytułu świadczenia usług i sprzedaży towarów i materiałów są pomijalne. Emitent uzyskuje przychody wyłącznie na terytorium Polski w walucie polskiej. W pierwszej połowie 2016 roku struktura przychodów odzwierciedla zmniejszenie ilości realizowanych projektów energetycznych w wyniku nowelizacji ustawy o OZE – realizowane są nieliczne projekty związane z energetyką wiatrową i energetyką biogazową. Poniższa tabela przedstawia strukturę przychodów ze sprzedaży Emitenta: tys. zł Przychody ze sprzedaży, w tym: Udział przychodów z budowy elektrowni biogazowych Udział przychodów z budowy elektrowni wiatrowych 1H2016 1H2015 2015 2014 88 209 104 259 208 773 121 058 4% 30% 40% 11% 33% 31% 21% 13% 68 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Udział przychodów z działalności deweloperskiej Dokument Rejestracyjny 63% 39% 39% 76% Źródło: Emitent Z uwagi na znaczący wzrost sprzedaży w roku 2015, zwiększeniu uległy również koszty wytworzenia sprzedanych produktów, materiałów i usług. Jednakże dynamika wzrostu tych kosztów (+67%) była niższa od wzrostu przychodów, co pozwoliło Spółce zwiększyć zysk brutto na sprzedaży prawie trzykrotnie w porównaniu do 2014 roku, przy równoczesnym zwiększeniu marży brutto na sprzedaży o 2,8 pkt procentowego do poziomu 6,7%. Największą część kosztów działalności operacyjnej Emitenta stanowią koszty usług obcych. W 2015 roku udział kosztów usług obcych w ogólnych kosztach operacyjnych Emitenta wyniósł 72%. Wynika to z przyjętego modelu działalności Spółki. Emitent do realizacji większości inwestycji angażuje podwykonawców, realizujących poszczególne projekty czy też wybrane etapy poszczególnych inwestycji. Tak przyjęty model działalności przenosi w dużym stopniu na podwykonawców ryzyko nieprzewidzianego wzrostu kosztów realizacji poszczególnych budów, wynikających m.in. ze wzrostu kosztów robocizny, wszelkich opóźnień czy też trudno przewidywalnych zdarzeń mogących mieć miejsce na placach budów. Kolejną pozycję kosztów działalności operacyjnej stanowi zużycie materiałów i energii, co jest związane z kosztami m.in. urządzeń instalowanych w budowanych elektrowniach wiatrowych i biogazowych oraz koszty energii wykorzystywanej na budowach tj. energii elektrycznej lub oleju napędowego do agregatów prądotwórczych. Koszty wynagrodzeń i związanych z tym ubezpieczeń społecznych są stosunkowo niskie i w 2015 roku stanowiły jedynie około 1,5% ogólnych kosztów operacyjnych Emitenta. Na koniec 2015 roku Spółka zatrudniała 34 osoby z czego 18 osób pracowało bezpośrednio w pionie produkcji związanym z realizowanymi inwestycjami. Pozostałe 16 osób stanowiła, kadra zarządzająca, administracja i Zarząd. Poniższa tabela i wykres przedstawiają strukturę kosztów działalności operacyjnej Emitenta: tys. zł 1H2016 1H2015 2015 Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi obce 2014 41 46 145 123 3 878 16 299 59 778 18 998 72 729 66 571 166 781 94 952 Podatki i opłaty 53 26 916 169 Wynagrodzenia 1 367 1 337 2 949 3 073 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 248 251 573 469 Pozostałe koszty rodzajowe 196 223 587 406 Rezerwy gwarancyjne Suma kosztów wg rodzajów 0 0 0 0 78 512 84 753 232 303 118 190 Źródło: Emitent W I półroczu 2016 r. Emitent odnotował znacznie mniejsze koszty z tytułu zużycia materiałów i energii niż w analogicznym okresie w roku 2015. Z drugiej strony Spółka zarejestrowała wzrost kosztów z tytułu usług obcych co wiązało się ze zwiększoną ilością kontraktów realizowanych poprzez zaangażowanych w realizację podwykonawców. Na pozostałe przychody operacyjne w wysokości 909 tys. zł w 2015 roku składają się głównie uzyskane kary, grzywny i odszkodowania (w kwocie 457 tys. zł) i rozwiązanie rezerw (odpowiednio 325 tys. zł). W 2014 roku największą część pozostałych przychodów operacyjnych stanowiły należne odszkodowania i kary umowne w kwocie 614 tys. zł. Na pozostałe koszty operacyjne w 2015 roku składają się przede wszystkim odpisy aktualizujące pożyczki i należności (odpowiednio 59 tys. zł i 644 tys. zł) oraz koszty ugody związane z poręczeniem dla spółki zależnej w kwocie 288 tys. zł. W pozostałych kosztach operacyjnych w 2014 roku dominują odpisy na należności, stanowiące około 81% sumy pozostałych kosztów operacyjnych. W 2015 roku Emitent osiągnął zysk operacyjny na poziomie 8 mln zł co oznaczało blisko 342% dynamiki wobec roku poprzedniego. Pozwoliło to Spółce zwiększyć rentowność operacyjną EBIT do poziomu 3,8% z 1,9% w 2014 roku. Z uwagi na bardzo niski udział amortyzacji w kosztach Emitenta (niska wartość rzeczowych aktywów trwałych), osiągana rentowność EBITDA jest praktycznie równa rentowności operacyjnej EBIT – różnice pomiędzy tymi dwiema wielkościami w latach 20152014 wynoszą odpowiednio 0,07% i 0,05%. Na przychody finansowe Emitenta składają się przede wszystkim przychody z tytułu zrealizowanych różnic kursowych, odsetek i dyskonto kaucji długoterminowych. Koszty finansowe stanowią głównie koszty odsetkowe od zaciągniętych kredytów i pożyczek – w latach 2015 i 2014 odpowiednio 1 111 tys. zł i 2 260 tys. zł. Największą pozycję kosztów finansowych w 2015 roku stanowią jednorazowe, księgowe koszty z tytułu odwrotnego przejęcia w kwocie 16 796 tys. zł (z prawnego punktu widzenia Emitent był spółką przejmującą podmiot MDI SA zaś z 69 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny punktu widzenia księgowego to MDI SA było podmiotem przejmującym – szczegółowy opis znajduje się w skonsolidowanym sprawozdaniu Emitenta za 2015 rok oraz w sprawozdaniu Zarządu z działalności Emitenta w 2015 roku). Po uwzględnieniu niegotówkowych kosztów finansowych odwrotnego przejęcia w 2015 roku Emitent osiągnął stratę brutto w wysokości -10 469 tys. zł w porównaniu do 553 tys. zł zysku brutto w 2014 roku. W wyniku uwzględnienia bieżącego i odroczonego podatku dochodowego w 2015 roku Emitent poniósł stratę netto w wysokości -1 713 tys. zł wobec 768 tys. zł zysku netto w 2014 roku. Wykazany w sprawozdaniu za 2015 rok bieżący podatek dochodowy wyniósł 1 602 tys. zł zaś podatek odroczony -10 358 tys. zł. W pierwszym półroczu 2016 roku Emitent uzyskał przychody ze sprzedaży na poziomie 88,2 mln zł co oznacza spadek o 15% w stosunku do pierwszego półrocza ub.r. Emitent osiągnął wynik operacyjny na poziomie o 32% niższym niż w analogicznym półroczu poprzedniego roku. Uwzględniając saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych oraz saldo operacji finansowych, Emitent osiągnął zysk brutto na poziomie 4 383 tys. zł to jest o 32% niższym niż w pierwszym półroczu 2015 roku. W okresie trzech kwartałów 2016 roku Emitent uzyskał przychody ze sprzedaży na poziomie 127 mln zł co oznacza spadek o 21% w stosunku do trzech kwartałów ub.r. Spadek przychodów ma związek ze zmniejszeniem liczby realizowanych projektów energetycznych w wyniku nowelizacji ustawy o OZE – realizowane są nieliczne projekty związane z energetyką wiatrową. Emitent osiągnął wynik operacyjny na poziomie o 12% niższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Uwzględniając saldo operacji finansowych, Emitent osiągnął zysk brutto na poziomie 5 267 tys. zł to jest o 17% niższym niż w okresie trzech kwartałów 2015 roku. W opinii Zarządu Emitenta poza naliczeniem kary umownej w wysokości 2 490 tys zł podwykonawcy projektu mieszkaniowego, spółce Limbex sp. z o.o. z Lublina i ich częściową kompensatą z wymagalnymi kaucjami zabezpieczającymi i zobowiązaniami w przychodach i kosztach operacyjnych nie było innych istotnych pozycji jednorazowych, zdarzeń nadzwyczajnych i sporadycznych, które miały wpływ na osiągane wyniki finansowe. 9.1.2.2. Aktywa Skonsolidowane aktywa trwałe 1-3Q2016 1-3Q2015 1H2016 1H2015 2015 Aktywa razem 111 046 146 685 107 401 150 095 137 113 82 830 Aktywa trwałe 44 201 12 910 35 943 19 425 31 130 14 712 Udział aktywów trwałych w aktywach ogółem % 39,8% 8,8% 33,5% 12,9% 22,7% 17,8% 262 226 284 274 334 184 Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0 Nieruchomości inwestycyjne 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 Pozostałe aktywa finansowe 1 715 1 218 1 699 19 1 667 0 Należności długoterminowe 27 425 5 358 18 990 12 393 14 840 10 569 Aktywa z tytułu podatku odroczonego 14 794 6 103 14 965 6 734 14 284 3 932 0 0 0 0 0 22 tys. zł Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje w jednostkach podporządkowanych Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Pozostałe aktywa trwałe 2014 Źródło: Emitent Na koniec 2015 roku aktywa trwałe Emitenta wynosiły 31 130 tys. zł co stanowiło około 22,7% aktywów ogółem wobec 17,8% aktywów ogółem w roku poprzednim. Na aktywa trwałe składają się przede wszystkim należności długoterminowe i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Obie te pozycje w 2015 roku stanowiły 93,6% aktywów trwałych wobec 98,6% w roku poprzednim. Na koniec pierwszego półrocza jak i na koniec września 2016 roku wartość aktywów trwałych Emitenta wzrosła głównie ze względu na zwiększenie wartości należności długoterminowych. Emitent praktycznie nie posiada rzeczowych aktywów trwałych – w okresie od 2014 roku ich udział w aktywach ogółem nie przekraczał 1%. Na rzeczowe aktywa trwałe o sumarycznej wartości 334 tys. zł na koniec 2015 roku składają się głównie środki transportu, grunty, maszyny i urządzenia. W ciągu 2015 roku Emitent sprzedał rzeczowe aktywa trwałe uzyskując z tego tytułu wpływy gotówkowe w wysokości 1 145 tys. zł. Podobnie w 2014 roku na rzeczowe aktywa trwałe Emitenta składały się głównie środki transportu, maszyny i urządzenia oraz inne środki trwałe. Na koniec trzeciego kwartału 2016 roku rzeczowe aktywa trwałe Emitenta wyniosły 262 tys. zł co stanowiło zaledwie 0,24% aktywów ogółem. Inwestycje w jednostkach podporządkowanych stanowią udziały w spółce WPM sp. z o.o. Podmiot ten nie podlega konsolidowaniu z Emitentem z uwagi na nieistotność wartości jego aktywów (0,02%) i osiąganych przychodów (0,02%) w porównaniu do aktywów i przychodów Emitenta. 70 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Na wartość należności długoterminowych składają się zaliczki i kaucje. W większości przypadków nie są one oprocentowane ale warunki współpracy mogą przewidywać ich oprocentowanie lub inną formę rekompensaty. Wzrost wartości udzielonych zaliczek i kaucji związany jest ze zwiększeniem skali działalności Emitenta w 2015 roku. Na koniec pierwszego półrocza 2016 roku wartość należności długoterminowych osiągnęła wartość 18 990 tys. zł co oznacza wzrost o około 53% wobec stanu na koniec 2015 roku zaś na koniec września 2016 roku wartość ta osiągnęła odpowiednio 27 425 tys. zł co oznacza wzrost o 85%. Wysokość sumy zaliczek i kaucji wrosła wraz z nowo zawieranymi kontraktami jak również dodatkowo wydłużony został z 36 do 60 miesięcy okres gwarancji i rękojmi na niektóre elementy kontraktów mieszkaniowych. Na pozostałe aktywa finansowe w 2015 roku o wartości 1 667 tys. zł składają się głównie udzielone pożyczki o wartości bilansowej 1 691 tys. zł (w tym krótkoterminowe 24 tys. zł) w tym dla Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta o wartości 474 tys. zł. Emitent nie posiada wartości niematerialnych i prawnych jak również nie posiada nieruchomości inwestycyjnych. Skonsolidowane aktywa obrotowe 1-3Q2016 1-3Q2015 1H2016 1H2015 2015 Aktywa obrotowe 66 845 133 775 71 458 130 670 105 983 68 118 Udział aktywów obrotowych w aktywach ogółem % 60,2% 91,2% 66,5% 87,1% 77,3% 82,2% 899 2 011 879 2 011 1 440 879 42 704 66 164 41 580 100 173 42 299 47 171 tys. zł Zapasy Należności handlowe Należności z tytułu bieżącego podatku 2014 0 0 0 0 0 0 149 5 058 546 1 474 2 933 1 930 Udziały i akcje 0 0 0 0 0 0 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 0 0 0 0 0 0 Aktywa finansowe wyceniane wg wartości godziwej przez wynik finansowy 0 0 0 559 0 0 Pozostałe należności Pozostałe aktywa finansowe 14 0 17 13 24 15 Rozliczenia międzyokresowe 20 543 36 745 22 670 13 904 42 931 9 545 2 536 23 568 5 766 12 536 16 357 8 578 0 0 0 0 0 0 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do zbycia Źródło: Emitent Na koniec 2015 roku wartość aktywów obrotowych Emitenta wynosiła 105 983 tys. zł, co stanowiło około 77,3% aktywów ogółem, wobec 68 118 tys. zł stanowiących około 82,2% aktywów ogółem w roku poprzednim. Na zakończenie trzeciego kwartału 2016 roku wartość aktywów obrotowych Emitenta spadła o blisko 37% w porównaniu do stanu na koniec 2015 roku. Wpłynęło na to głównie znaczące zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych o 52% oraz spadek salda posiadanych środków pieniężnych o 13,8 mln zł tj. o 85%. Zarówno na koniec września 2016 roku, w 2015 roku jak i w 2014 roku zapasy stanowiły niewielką część aktywów obrotowych Spółki, tj. odpowiednio 1,3%, 1,4% i 1,3%. Emitent nie posiada praktycznie zapasów z uwagi na przyjęty sposób prowadzenia działalności. W 2014 roku największą część aktywów obrotowych Emitenta stanowiły należności handlowe – około 69%. W 2015 roku pomimo znaczącego zwiększenia przychodów ze sprzedaży, Emitent odnotował spadek wartości należności handlowych do 42 299 tys. zł co stanowiło 39,9% aktywów obrotowych. Na koniec trzeciego kwartału 2016 roku wartość należności handlowych wzrosła nieznacznie, jednakże udział należności w aktywach obrotowych ze względu na zmianę ich struktury, wzrósł do 64%. Należności handlowe nie są oprocentowane i mają ustalony termin płatności w przedziale 30-90 dni. W drodze indywidualnych uzgodnień z inwestorami terminy płatności mogą być uzależnione od terminów uruchomienia wypłat przez banki finansujące inwestycje. Emitent posiada odpowiednią politykę w zakresie dokonywania sprzedaży tylko zweryfikowanym klientom. Dzięki temu, zdaniem Zarządu Emitenta, nie istnieje dodatkowe ryzyko kredytowe, ponad poziom określony odpisem aktualizującym nieściągalne należności, właściwym dla należności handlowych Spółki. Na koniec 2015 roku należności handlowe w kwocie 116 tys. zł (w 2014 roku odpowiednio 113 tys. zł) zostały uznane za nieściągalne i w związku z tym objęte odpisem. Dotyczyły one niezapłaconych przez podwykonawców kosztów zastępczego usuwania wad i usterek, poniesionych przez Emitenta. W strukturze pozostałych należności przeważają należności publiczno-prawne (poza podatkiem dochodowym od osób prawnych) oraz kaucje będące zabezpieczeniem wykonania robót. 71 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Kolejną znaczącą wielkość w aktywach obrotowych Emitenta stanowią rozliczenia międzyokresowe. W tej pozycji prezentowana jest wartość kosztów poniesionych na realizację projektów, które nie są przedmiotem sprzedaży/fakturowania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i etapami realizacji projektów. Wartość ta zmienia się w zależności od warunków i dat fakturowania etapów poszczególnych kontraktów (rozliczenie kontraktów wg MSR 11 – umowy o usługę budowlaną). Przeważającą część rozliczeń międzyokresowych stanowią rozliczenia kontraktów długoterminowych – w 2015 roku jest to kwota 42 771 tys. zł zaś w 2014 roku 9 280 tys. zł. W okresie trzech kwartałów 2016 roku wartość rozliczeń międzyokresowych spadła o 52% do 22 543 tys. zł. Wartość środków pieniężnych posiadanych przez Emitenta na zakończenie 2015 roku wynosiła 16 357 tys. zł, na koniec półrocza br. 5 766 tys. zł zaś na koniec września br. 2 536 tys. zł. Środki pieniężne Emitenta na rachunkach bankowych są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których wysokość zależy od stopy oprocentowania jednodniowych lokat bankowych (overnight). Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na różne okresy, od jednego dnia do jednego miesiąca, w zależności od aktualnego zapotrzebowania Emitenta na środki pieniężne i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp procentowych. W okresie trzech kwartałów br. wartość posiadanych środków pieniężnych spadła o 13,8 mln zł z uwagi na m.in. spłatę dużej części zobowiązań handlowych oraz spłatę części zaciągniętych kredytów bankowych. Poniższa tabela oraz wykres przedstawiają strukturę aktywów obrotowych Emitenta: 1-3Q2016 1-3Q2015 1H2016 1H2015 2015 2014 udział zapasów w aktywach obrotowych 1,3% 1,5% 1,2% 1,5% 1,4% 1,3% udział należności handlowych w aktywach obrotowych 63,9% 49,5% 58,2% 76,7% 39,9% 69,2% udział pozostałych składników aktywów obrotowych w aktywach obrotowych 31,0% 31,4% 32,5% 12,2% 43,3% 16,9% udział środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w aktywach obrotowych 3,8% 17,6% 8,1% 9,6% 15,4% 12,6% Źródło: Emitent Algorytm wskaźników struktury finansowania: Udział zapasów w aktywach obrotowych = Udział należności handlowych w aktywach obrotowych = Udział pozostałych skł. aktywów obrotowych w aktywach obrotowych Udział środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w aktywach obrotowych = Zapasy aktywa obrotowe należności handlowe aktywa obrotowe Pozostałe składniki aktywów obrotowych aktywa obrotowe środki pieniężne i ich ekwiwalenty aktywa obrotowe 9.1.2.3. Pasywa Skonsolidowane kapitały własne i zobowiązania tys. zł Kapitał własny Kapitał zakładowy Niewniesione wpłaty na poczet kapitału zakładowego Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej Niewniesione wpłaty na poczet kapitału zapasowego ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej Akcje własne Kapitał z rozliczenia przejęcia odwrotnego Pozostałe kapitały Zaliczki na dywidendę wypłacone w roku obrotowym Niepodzielony wynik finansowy Wynik finansowy bieżącego okresu 1-3Q2016 1-3Q2015 1H2016 1H2015 2015 2014 31 618 22 432 31 398 24 432 26 351 18 492 161 380 1 200 161 380 1 200 161 380 14 685 -14 000 0 -14 000 0 -14 000 0 22 282 0 22 282 0 22 282 0 -2 000 0 -2 000 0 -2 000 0 0 0 0 0 0 0 -151 289 0 -151 289 0 -151 289 -13 485 22 716 22 716 22 716 23 510 22 716 21 874 0 0 0 0 -3 201 0 -12 738 -7 824 -12 738 -7 824 -7 824 -5 350 5 267 6 340 5 047 7 546 -1 713 768 72 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Zobowiązania długoterminowe Dokument Rejestracyjny 6 473 15 970 8 021 15 667 16 524 14 855 486 9 973 1 977 0 9 960 0 0 0 0 0 0 10 000 5 919 5 853 5 977 5 432 6 484 4 779 58 144 57 235 70 76 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 10 0 Kredyty bankowe i pożyczki Pozostałe zobowiązania finansowe Inne zobowiązania długoterminowe Rezerwa z tytułu podatku odroczonego Rozliczenia międzyokresowe przychodów Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0 0 0 Zobowiązania krótkoterminowe Pozostałe rezerwy 72 955 108 283 67 982 109 997 94 238 49 483 Kredyty bankowe i pożyczki 28 638 34 673 24 778 25 658 16 746 15 779 0 0 0 0 0 0 Zobowiązania handlowe 38 284 66 422 38 245 66 873 70 430 31 495 Zobowiązania pozostałe 810 1 137 582 4 169 2 377 166 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 0 0 0 100 241 0 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0 0 0 0 0 0 518 171 573 124 550 171 4 705 5 880 3 804 13 073 1 795 1 872 0 0 0 0 0 0 111 046 146 685 107 401 150 096 137 113 82 830 0,69 0,49 0,68 2,04 0,57 0,16 Pozostałe zobowiązania finansowe Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne Pozostałe rezerwy Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zaklasyfikowanymi jak przeznaczone do sprzedaży Pasywa razem Wartość księgowa na akcję (zł) Źródło: Emitent W strukturze pasywów Emitenta dominują zobowiązania krótkoterminowe, stanowiące odpowiednio w 2015 roku około 69% pasywów, w 2014 około 60%, w pierwszym półroczu br. około 63% zaś na koniec trzeciego kwartału br. około 66%. Wzrost kapitału zakładowego Emitenta w 2015 roku jest wynikiem przeprowadzonych emisji akcji serii B, C i D skierowanych do inwestorów w ramach subskrypcji prywatnych. Emisje akcji serii B i C zostały pokryte wkładami pieniężnymi zaś emisja akcji serii D wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci akcji spółki przejmowanej MDI SA. Wkład niepieniężny został wyceniony na kwotę 149 760 tys. zł. W strukturze zobowiązań długoterminowych dominują kredyty i pożyczki oraz inne zobowiązania długoterminowe tj. kaucje z tytułu kontraktów budowlanych. W 2014 Emitent wyemitował również obligacje o wartości 10 000 tys. zł. Obligacje te zostały wykupione przez Emitenta w 2015 roku. W strukturze zobowiązań krótkoterminowych dominują zobowiązania handlowe oraz kredyty i pożyczki. Pozostałe zobowiązania i rezerwy stanowią nieznaczną część pasywów. Emitent na bieżąco reguluje swoje zobowiązania handlowe wobec kontrahentów i nie posiada zobowiązań handlowych przeterminowanych. Na koniec trzeciego kwartału br. zobowiązania handlowe Emitenta spadły o około 32,2 mln zł w porównaniu do stanu na koniec 2015 roku. Należy zwrócić uwagę, że w 2014 roku i na początku 2015 roku Emitent – wtedy przed połączeniem ze spółką MDI SA, funkcjonujący jako spółka Skystone Capital SA - przejściowo utracił zdolność zaciągania kredytów w instytucjach finansowych i musiał posiłkować się zaciąganiem zobowiązań u podmiotów niebędących bankami , w tym u osób fizycznych – także członków organów zarządczych Spółki. Była to sytuacja przejściowa i w późniejszych okresach jak również na datę zatwierdzenia Prospektu sytuacja taka nie miała i nie ma miejsca i nie istnieje ryzyko związane z utratą zdolności kredytowej. 9.1.2.4. Wskaźniki aktywności w dniach 1-3Q2016 1-3Q2015 1H2016 1H2015 2015 2014 3 3 3 3 2 1 Rotacja należności handlowych 90 95 86 127 77 146 Rotacja zobowiązań handlowych 124 88 120 93 94 89 Cykl środków pieniężnych -31 10 -32 37 -15 58 Rotacja zapasów Źródło: Emitent 73 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Algorytm obliczania wskaźników: Rotacja zapasów w dniach = przeciętny stan zapasów * ilość dni w okresie koszt sprzedanych towarów i materiałów w okresie Rotacja należności handlowych w dniach = przeciętny stan należności z tytułu dostaw i usług * ilość dni w okresie przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów Rotacja zobowiązań handlowych w dniach = przeciętny stan zobowiązań handlowych * ilość dni w okresie przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów Cykl środków pieniężnych = rotacja zapasów + rotacja należności - rotacja zobowiązań W przypadku Emitenta, wskaźniki rotacji zapasów przyjmują skrajnie niskie wartości z uwagi na praktycznie nie posiadanie zapasów przez Spółkę. Wynika to z przyjętego modelu działania – Emitent zleca wszelkie możliwe prace podwykonawcom, nie angażując swojego kapitału w zapasy. Cykl rotacji należności w 2015 roku uległ praktycznie dwukrotnemu skróceniu w odniesieniu do roku poprzedniego. Jest to spowodowane znaczącym spadkiem stanu należności w 2015 roku pomimo znacznego wzrostu przychodów ze sprzedaży. Emitent prowadzi restrykcyjną politykę w zakresie prowadzenia sprzedaży wyłącznie do zweryfikowanych klientów. Pozwala to w opinii Emitenta na znaczące zmniejszenie ryzyka kredytowego i zmniejszenie potencjalnych odpisów aktualizujących dla należności nieściągalnych. W 2015 roku cykl rotacji zapasów i należności jest krótszy niż cykl spłaty zobowiązań handlowych – oznacza to, że Emitent szybciej uzyskuje zapłatę od swoich klientów niż spłaca swoje zobowiązania dla dostawców (podwykonawców) co wpływa niewątpliwie pozytywnie na zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne i wyniki Emitenta. Analogiczna sytuacja występuje w okresie trzech kwartałów 2016 roku. 9.2. Wynik operacyjny 9.2.1. Istotne czynniki, w tym zdarzenia nadzwyczajne lub sporadyczne lub nowe rozwiązania, mające istotny wpływ na wyniki działalności operacyjnej Na dynamikę wzrostu przychodów ze sprzedaży odnotowaną przez Emitenta w 2015 roku w porównaniu do 2014 roku wpływ miała realizacja nowych projektów elektrowni biogazowych oraz realizacja czterech projektów elektrowni wiatrowych, przesuniętych z roku 2014. Opóźnienie realizacji tych projektów wiatrowych, spowodowane oczekiwaniem inwestorów na regulacje prawne było przyczyną stosunkowo niskich przychodów ze sprzedaży odnotowanych przez Spółkę w 2014 roku, nawet w porównaniu do roku 2013. Znaczący wzrost przychodów w 2015 roku przy niższej dynamice kosztów operacyjnych pozwolił Emitentowi na osiągnięcie prawie trzykrotnie wyższego zysku operacyjnego i znaczące zwiększenie rentowności operacyjnej. W opinii Zarządu Emitenta, w sprawozdaniach finansowych nie wystąpiły inne istotne czynniki i zdarzenia nadzwyczajne lub sporadyczne, które miały w przeszłości i mogą mieć obecnie wpływ na wyniki działalności operacyjnej. 9.2.2. Przyczyny znaczących zmian w sprzedaży netto lub przychodach netto Emitenta w sytuacji, gdy sprawozdania finansowe wykazują takie zmiany Przyczyną wzrostu przychodów ze sprzedaży w 2015 roku (wzrost o 72,5%) były nowe projekty elektrowni biogazowych oraz przesunięcie realizacji projektów związanych z budową elektrowni wiatrowych. W opinii Zarządu, rok 2015 był typowym rokiem dla działalności Emitenta i inwestorów działających na rynku OZE. 9.2.3. Elementy polityki rządowej, gospodarczej, fiskalnej, monetarnej i politycznej oraz czynniki, które miały istotny wpływ lub które mogłyby bezpośrednio lub pośrednio mieć istotny wpływ, na działalność operacyjną Emitenta W opinii Emitenta, znaczący wpływ na jego działalność ma prowadzona przez rząd polityka gospodarcza. Dotyczy to w szczególności polityki podatkowej i związanych z tym zapowiadanych zmian. Emitent nie jest w stanie przewidzieć potencjalnych zmian w polityce podatkowej Skarbu Państwa i ich wpływu na działalność Spółki. Znaczący wpływ na wyniki osiągane przez Spółkę ma również polityka monetarna prowadzona przez NBP i Radę Polityki Pieniężnej. Z uwagi na dotychczasowe i przewidywane w przyszłości zmiany personalne w wymienionych powyżej instytucjach, nie da się przewidzieć ich dalszej polityki. Niski obecnie poziom stóp procentowych ma pozytywny wpływ na działalność Emitenta, zwiększając jego zdolność kredytową i wpływając na zmniejszenie kosztów odsetkowych ponoszonych przez Spółkę. Ma to również wpływ na działalność Emitenta w branży deweloperskiej. Niskie stopy procentowe przyczyniają się do zwiększenia liczby inwestycji deweloperskich, które Emitent może realizować. Specyfika działalności Emitenta jest bardzo wrażliwa na wszelkie zmiany regulacji prawnych. Zapowiedziana likwidacja programu wspierającego budownictwo mieszkaniowe (MdM - Mieszkanie dla Młodych) może przyczynić się spadku realizowanych inwestycji mieszkaniowych. Ponadto zmiany przepisów dotyczących m.in. budowy elektrowni wiatrowych (zakładające bardzo restrykcyjne warunki dotyczące lokalizacji farm wiatrowych) będą mieć znaczący wpływ na dalsze funkcjonowanie Emitenta. 74 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Nowe regulacje wprowadzają natomiast zapisy znaczącego wsparcia dla rozproszonych, stabilnych instalacji energetycznych, takich jak elektrownie biogazowe i mogą się przyczynić do zwiększenia ilości realizowanych instalacji. Główne ryzyka i zagrożenia dotyczące wyników Emitenta Istotne czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta zostały przedstawione w pkt. Czynniki Ryzyka. Na szczególną uwagę Jedynie na uwagę zasługuje fakt, że w przypadku przesunięcia w czasie realizacji projektów z zakresu energetyki odnawialnej przychody Spółki będą pozostawały na niższym poziomie niż w latach poprzednich. Poza wskazanymi czynnikami ryzyka, według Emitenta, nie występują inne istotne zagrożenia w zakresie sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki. 10. Zasoby kapitałowe 10.1. Źródła kapitału Emitenta Wielkość, strukturę kapitału obrotowego oraz zapotrzebowanie na fundusze obrotowe przedstawia poniższa tabela: tys. zł 1-3Q2016 1-3Q2015 1H2016 1H2015 2015 2014 Kapitał własny 31 618 22 432 31 398 24 432 26 351 18 492 Aktywa obrotowe, w tym: 66 845 133 775 71 458 130 670 105 984 68 118 899 2 011 879 2 011 1 440 879 42 704 66 164 41 580 100 173 42 299 47 171 - środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 536 23 568 5 766 12 536 16 357 8 578 Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 72 955 108 283 67 982 109 997 94 239 49 483 38 284 66 422 38 245 66 873 70 430 31 495 -6 110 25 492 3 476 20 673 11 745 18 635 1,3% 1,5% 1,2% 1,5% 1,4% 1,3% 63,9% 49,5% 58,2% 76,7% 39,9% 69,2% 31,0% 31,4% 32,5% 12,2% 43,3% 16,9% 3,8% 17,6% 8,1% 9,6% 15,4% 12,6% - zapasy - należności handlowe - zobowiązania handlowe Kapitał obrotowy netto udział zapasów w aktywach obrotowych udział należności handlowych w aktywach obrotowych udział pozostałych składników aktywów obrotowych w aktywach obrotowych udział środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w aktywach obrotowych Źródło: Emitent Algorytm wskaźników struktury finansowania: Udział zapasów w aktywach obrotowych = Udział należności handlowych w aktywach obrotowych = Udział pozostałych skł. aktywów obrotowych w aktywach obrotowych Udział środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w aktywach obrotowych = Kapitał obrotowy netto = Zapasy aktywa obrotowe należności handlowe aktywa obrotowe Pozostałe składniki aktywów obrotowych aktywa obrotowe środki pieniężne i ich ekwiwalenty aktywa obrotowe aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe Emitent finansuje swoją działalność kredytami długo- i krótkoterminowymi jak również zobowiązaniami wobec swoich dostawców i podwykonawców. We wszystkich przedstawionych okresach poza trzema kwartałami br., kapitał obrotowy netto tj. różnica pomiędzy aktywami obrotowymi a zobowiązaniami krótkoterminowymi jest dodatnia. W okresie trzech kwartałów br. wystąpiło przejściowe zjawisko finansowania aktywów trwałych zobowiązaniami krótkoterminowymi. Przyczyną tego zjawiska jest znaczny spadek aktywów obrotowych Emitenta w okresie trzech kwartałów br. z uwagi na zmniejszenie salda środków pieniężnych jak również znaczący spadek wartości rozliczeń międzyokresowych. W opinii Emitenta jest to zjawisko nie mające istotnego wpływu na przyszłą sytuację finansową Emitenta. Ponadto w czerwcu 2014 roku Spółka wyemitowała obligacje o wartości nominalnej 10 000 tys. zł. Środki z emisji obligacji zostały przeznczone na zakup elementów wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji robót konstrukcyjnych elektrowni biogazowych. Całość emisji objął jeden podmiot finansowy niepowiązany ze Spółką. Obligacje te zostały wykupione przez Emitenta w 2015 roku. Poniższa tabela przedstawia strukturę zapadalności kredytów i pożyczek: tys. zł 1H2016 75 1H2015 2015 2014 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Kredyty i pożyczki krótkoterminowe 24 778 Kredyty i pożyczki długoterminowe, w tym: 25 658 1 977 18 746 15 779 9 960 - płatne powyżej 1 roku do 3 lat 9 960 - płatne powyżej 3 lat do 5 lat - płatne powyżej 5 lat Kredyty i pożyczki razem Źródło: Emitent 26 775 25 658 28 706 15 779 Zestawienie kredytów i pożyczek w stanu na 31 grudnia 2015 roku przestawia poniższa tabela: Bank/pożyczkodawca Rodzaj kredytu/pożyczki mBank SA 8 000 Kwota pozostała do spłaty (tys. zł) 2 308 mBank SA 2 000 101 mBank SA 10 000 10 000 Credit Agricole Bank Polska SA Credit Agricole Bank Polska SA Millenium Bank SA 3 000 108 8 000 0 2 000 753 Millenium Bank SA 9 000 8 Deutsche Bank Polska SA Deutsche Bank Polska SA 10 000 7 279 8 000 6 000 Deutsche Bank Polska SA 2 000 2 000 WIBOR 1M + marża 300 149 WIBOR 1M + marża 62 300 28 706 Inne pożyczki Razem Źródło: Emitent Kwota kredytu (tys. zł) Efektywna stopa procentowa (%) WIBOR 1M + marża WIBOR O/N + marża WIBOR 1M + marża WIBOR 1M + marża WIBOR 1M + marża WIBOR 1M + marża WIBOR 1M + marża WIBOR 1M + marża WIBOR 1M + marża Termin spłaty Zabezpieczenia 05/08/2016 05/08/2016 Cesja wierzytelności, weksel in blanco weksel in blanco 31/12/2017 weksel in blanco 05/06/2016 Cesja wierzytelności 05/06/2016 Cesja wierzytelności 01/12/2016 30/11/2016 Cesja wierzytelności, weksel in blanco Cesja wierzytelności, 09/05/2016 weksel in blanco 09/05/2016 09/05/2016 weksel in blanco, przelew wierzytelności, pełnomocnictwo do rachunku weksel in blanco, przelew wierzytelności, pełnomocnictwo do rachunku bez zabezpieczeń Zestawienie kredytów i pożyczek w stanu na 30 czerwca 2016 roku przestawia poniższa tabela: Bank/pożyczkodawca Rodzaj kredytu/pożyczki mBank SA 8 000 Kwota pozostała do spłaty (tys. zł) 0 mBank SA 2 000 0 mBank SA 10 000 7 000 3 000 0 8 000 0 2 000 1 943 Credit Agricole Bank Polska SA Credit Agricole Bank Polska SA Millenium Bank SA Kwota kredytu (tys. zł) Efektywna stopa procentowa (%) WIBOR 1M + marża WIBOR O/N + marża WIBOR 1M + marża WIBOR 1M + marża WIBOR 1M + marża WIBOR 1M + 76 Termin spłaty 30/11/2016 Zabezpieczenia 30/11/2016 Cesja wierzytelności, weksel in blanco weksel in blanco 31/12/2017 weksel in blanco 27/07/2017 Cesja wierzytelności 27/07/2017 Cesja wierzytelności 01/12/2016 Cesja wierzytelności, Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Millenium Bank SA Dokument Rejestracyjny 9 000 5 265 Deutsche Bank Polska SA 10 000 8 375 Deutsche Bank Polska SA 8 000 4 000 200 172 60 200 26 775 Inne pożyczki Razem Źródło: Emitent marża WIBOR 1M + marża WIBOR 1M + marża WIBOR 1M + marża 30/11/2016 weksel in blanco Cesja wierzytelności, 30/09/2016 weksel in blanco 30/09/2016 weksel in blanco, przelew wierzytelności, pełnomocnictwo do rachunku bez zabezpieczeń WIBOR 1M + marża 10.2. Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów środków pieniężnych Emitenta 10.2.1. Przepływy pieniężne Poniższa tabela przedstawia przepływy środków pieniężnych Emitenta: tys. zł 1-3Q2016 1-3Q2015 1H2016 1H2015 2015 2014 PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 774 6 038 4 383 6 440 -10 469 553 Korekty razem -17 915 -5 793 -12 159 -10 410 30 022 7 510 Amortyzacja 72 87 50 47 144 123 0 0 0 0 0 0 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 759 1 593 525 774 2 012 1 656 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0 21 -7 2 866 4 075 2 019 11 152 306 -3 222 541 -1 132 561 -1 132 -561 -879 Zmiana stanu należności -10 244 -18 091 -1 069 -54 369 -402 2 503 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów -34 278 36 973 -34 487 37 812 42 851 2 719 Zmiana stanu pozostałych aktywów 22 369 -29 298 20 242 -4 359 -12 006 4279 0 0 0 0 -1 324 -623 -13 141 245 -7 776 -3 970 19 553 8 063 -341 0 -341 1 436 -1 324 -823 -13 482 245 -8 117 -2 534 18 229 7 240 Zyski (straty) z tyt. różnic kursowych Zmiana stanu rezerw oraz rozliczeń międzyokresowych Zmiana stanu zapasów Inne korekty Gotówka z działalności operacyjnej Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ Wpływy 0 80 0 38 1 269 10 081 Zbycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 0 0 0 0 1 145 52 Zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0 0 9 060 Inne wpływy inwestycyjne 0 80 0 0 111 223 Spłata udzielonych pożyczek 0 0 0 38 13 746 Wydatki 0 129 0 137 1 826 98 Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 0 129 0 137 150 93 Nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0 1 375 5 Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0 300 0 0 -49 0 -99 -557 9 983 33 127 39 297 18 286 9 879 28 813 19 648 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ Wpływy 77 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0 574 0 33 127 39 297 18 286 9 879 28 239 9 648 Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0 0 10 000 Inne wpływy finansowe 0 0 0 0 0 0 33 466 24 503 20 760 3 288 38 707 37 073 0 2 400 0 0 5 600 9 000 33 745 10 403 20 261 0 20 219 25 886 0 10 000 0 0 10 000 0 721 1 354 499 704 2 345 1 739 0 346 0 184 543 448 -339 14 794 -2 474 6 591 -9 893 -17 425 -13 821 14 990 -10 591 3 958 7 779 -202 -13 821 14 990 -10 591 3 958 7 779 -202 0 0 0 0 0 0 16 357 8 578 16 357 8 578 8 578 8 780 2 536 23 568 5 766 12 536 16 357 8 578 Kredyty i pożyczki Wydatki Wypłata dywidendy Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych Odsetki Inne wydatki finansowe C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU Źródło: Emitent W 2015 roku Emitent odnotował dodatnie przepływy z działalności operacyjnej na poziomie +18,2 mln zł. Na sytuację taką wpływ niewątpliwie miało znaczne zwiększenie stanu zobowiązań, w szczególności zobowiązań handlowych. Emitent w większym stopniu niż w roku poprzednim zaczął finansować swoją działalność wykorzystując zaangażowanie finansowe swoich podwykonawców i poddostawców. W pierwszym półroczu i w trzecim kwartale 2016 roku przepływy operacyjne Emitenta były ujemne, m.in. ze względu na znaczący spadek zobowiązań handlowych Emitenta. Emitent praktycznie nie dokonuje inwestycji w majątek trwały. Stosunkowo wysokie wpływy z tytułu działalności inwestycyjnej w 2014 roku wynikają z rozliczenia połączenia ze spółkami zależnymi 13ZERO3 sp. z o.o., 13ZERO3 sp. z o.o. SKA i Pomerania Wind Sp. z o.o. Transakcję tę ujęto w przepływach z działalności inwestycyjnych jako wpływy w wysokości 9 060 tys. zł. W pierwszym półroczu i w trzecim kwartale 2016 roku Emitent nie odnotował w ogóle przepływów pieniężnych z tytułu działalności inwestycyjnej. W okresie trzech kwartałów br. Emitent nie zbywał żadnych aktywów trwałych ani finansowych jak również nie ponosił żadnych wydatków na aktywa trwałe, finansowe oraz żadnych innych wydatków inwestycyjnych. We wpływach z tytułu działalności finansowej dominują wpływy z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w 2014 roku. W 2015 roku Spółka zaciągnęła kredyty bankowe na łączną kwotę 28 239 tys. zł a w 2014 roku odpowiednio na 9 648 tys. zł. Dodatkowo w czerwcu 2014 roku Spółka wyemitowała obligacje o wartości nominalnej 10 000 tys. zł. Środki z emisji obligacji zostały przeznczone na zakup elementów wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji robót konstrukcyjnych elektrowni biogazowych. Całość emisji objął jeden podmiot finansowy niepowiązany ze Spółką. W wydatkach z tytułu działalności finansowej dominują wydatki na spłatę kredytów, wykup obligacji i wypłatę dywidendy. W 2015 roku Emitent spłacił kredyty w kwocie 20 219 tys. zł wobec spłaty 25 886 tys. zł w 2014 roku. Dodatkowo w 2015 roku Spółka wykupiła i umorzyła obligacje o wartości nominalnej 10 000 tys. zł, wyemitowane w 2014 roku. W pierwszym półroczu br. Emitent zaciągnął nowe kredyty i pożyczki na łączną kwotę 18 286 tys. zł zaś spłacił łącznie zadłużenie odsetkowe o wartości 20 261 tys. zł. Podobnie w trzecim kwartale br. Emitent zaciągnął nowe kredyty i pożyczki na łączną kwotę 14 841 tys. zł zaś spłacił łącznie zadłużenie odsetkowe o wartości 12 484 tys. zł. W 2014 roku wypłacono dywidendę za 2013 rok w kwocie 9 000 tys. zł. W 2015 roku Emitent wypłacił 2 400 tys. zł dywidendy za 2014 rok oraz zaliczkę na poczet dywidendy za 2015 rok w kwocie 3 200 tys. zł. Cała dywidenda za 2015 rok została wypłacona w 2014 roku jako zaliczka na poczet dywidendy. Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 27 czerwca 2016 roku dokonało podziału zysku netto za 2015 rok, przeznaczając na dywidendę kwotę 3 200 tys. zł wypłaconą w 2014 roku jako zaliczka na poczet dywidendy zaś pozostałą część zysku netto przeznaczono na kapitał zapasowy. Biorąc pod uwagę powyższe, w pierwszym półroczu br. Emitent nie wypłacał dywidendy. Ponadto w latach 2014-2015 jak również w okresie pierwszego półrocza 2016 roku Emitent nie przeprowadzał skupu akcji własnych. 78 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Pozostałą, istotną część wydatków z tyłu działalności finansowej stanowią płatności odsetek z tytułu kredytów i pożyczek – w 2015 roku w kwocie 2 345 tys. zł, w 2014 roku odpowiednio 1 739 tys. zł zaś w trzech kwartałach 2016 roku 721 tys. zł. . 10.2.2. Płynność Wskaźniki płynności Emitenta przedstawia poniższa tabela: 1-3Q2016 1-3Q2015 Kapitał obrotowy netto (tys. zł) 1H2016 1H2015 2015 2014 -6 110 25 492 3 476 20 673 11 745 18 635 Wskaźnik bieżącej płynności 0,92 1,24 1,05 1,19 1,12 1,38 Wskaźnik podwyższonej płynności 0,90 1,22 1,04 1,17 1,11 1,36 Wskaźnik natychmiastowej płynności 0,03 0,22 0,08 0,11 0,17 0,17 Źródło: Emitent Algorytm wyliczania wskaźników płynności: Kapitał obrotowy netto = Wskaźnik bieżącej płynności = Wskaźnik podwyższonej płynności = Stopa zdolności płatniczej = aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe aktywa obrotowe zobowiązania krótkoterminowe (aktywa obrotowe - zapasy) zobowiązania krótkoterminowe środki pieniężne i ich ekwiwalenty zobowiązania krótkoterminowe Wskaźniki płynności Emitenta o okresie 2014 - I półrocze 2016 utrzymywały się na stabilnym poziomie. Wartości wskaźnika bieżącej płynności w przestawionym okresie kształtowały się na poziomie uznawanym za bezpieczny. Jednakże na koniec trzeciego kwartału br. wartość wskaźnika bieżącej płynności spadła poniżej bezpiecznej wielkości (<1) z uwagi na spadek wartości aktywów obrotowych (głównie ze względu na znaczące zmniejszenie posiadanych środków pieniężnych) i równoczesny wzrost zobowiązań krótkoterminowych (głównie ze względu na zwiększenie zadłużenia odsetkowego i stanu rezerw). Wartość zobowiązań krótkoterminowych Emitenta przekroczyła wartość aktywów obrotowych co jest zjawiskiem niepożądanym. Kapitał obrotowy netto Emitenta w okresie 2014 – pierwsze półrocze 2016 roku ma wartość dodatnią co wskazuje na bezpieczną strukturę finansowania Spółki. W tym okresie nie występowało negatywne zjawisko finansowania aktywów trwałych zobowiązaniami krótkoterminowymi. Spadek kapitału obrotowego netto w 2015 roku jest spowodowany znacznie szybszym wzrostem zobowiązań krótkoterminowych wobec wzrostu aktywów obrotowych. Szybki wzrost zobowiązań krótkoterminowych jest wynikiem zwiększenia skali działalności Spółki w 2015 – wzrosły znacząco zobowiązania handlowe z tytułu realizowanych przez Emitenta kontraktów. Niestety w okresie trzech kwartałów 2016 roku z uwagi na równoczesny spadek wartości aktywów obrotowych i wzrost wartości zobowiązań krótkoterminowych, kapitał obrotowy Emitenta przybrał wartość ujemną. W opinii Emitenta jest to zjawisko przejściowe i nie mające wpływu na przyszłą sytuację finansową Emitenta. Wskaźniki bieżącej i podwyższonej płynności mają zbliżone wartości z uwagi na niewielką wartość zapasów w bilansie Emitenta. Należy jednakże zwrócić uwagę na strukturę aktywów obrotowych Emitenta – dużą część stanowią rozliczenia międzyokresowe na które składają się rozliczenia kontraktów długoterminowych. Jakiekolwiek błędne oszacowanie wartości kontraktów długoterminowych prowadzące do redukcji ich wartości spowoduje spadek wartości kapitału obrotowego netto i wskaźników płynności Emitenta. Emitent reguluje zobowiązania handlowe wobec swoich podwykonawców zgodnie z uzgodnionymi warunkami. Na bieżąco regulowane są wszystkie zobowiązania wynikające z zawartych umów kredytowych z bankami. 10.3. Informacje na temat potrzeb kredytowych oraz struktury finansowania Emitenta Struktura finansowania (dane w tys. zł) tys. zł Kapitał własny Zobowiązania długoterminowe, w tym: kredyty i pożyczki z tyt. leasingu finansowego 1-3Q2016 1-3Q2015 1H2016 1H2015 2015 2014 31 618 22 432 31 398 24 432 26 351 18 492 6 473 15 970 8 021 15 667 16 524 14 855 486 9 973 1 977 0 9 960 0 0 0 0 0 0 0 79 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny rezerwa z tyt. podatku odroczonego 58 144 57 235 70 76 rezerwa na świadczenia emerytalne 10 0 10 0 10 0 Inne zobowiązania długoterminowe 5 919 5 853 5 977 5 432 6 484 4 779 0 0 0 10 000 0 10 000 72 955 108 283 67 982 109 997 94 239 49 483 28 638 34 673 24 778 25 658 18 746 15 779 0 0 0 0 0 0 38 284 66 422 38 245 66 873 70 430 31 495 zobowiązania finansowe długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: kredyty i pożyczki z tyt. leasingu finansowego Handlowe z tytułu podatku dochodowego 0 0 0 100 341 0 inne zobowiązania finansowe 810 1 137 582 4 169 2 377 166 rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 518 171 573 124 550 171 4 705 5 880 3 804 13 073 1 795 1 872 rezerwy na zobowiązania Źródło: Emitent Emitent finansuje swoją działalność kapitałami własnymi oraz zobowiązaniami długo- i krótkoterminowymi. W zobowiązaniach długoterminowych dominują kredyty bankowe i pożyczki oraz w 2014 roku dodatkowo obligacje (wykupione i umorzone w 2015 roku). W przypadku zobowiązań krótkoterminowych przeważają zobowiązania handlowe wobec podwykonawców i poddostawców. Zauważalny jest dynamiczny wzrost zobowiązań handlowych w 2015 roku – wynika to zarówno ze zwiększonej skali działania jak i przesunięcia finansowania prowadzonych inwestycji na podwykonawców. W okresie trzech kwartałów br. Emitent spłacił znaczącą część swoich zobowiązań handlowych. Zadłużenie odsetkowe Emitenta jest denominowane wyłącznie w polskim złotym. Zaciągnięte kredyty oprocentowane są w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększoną o dodatkową marżę. Zabezpieczeniem udzielonych kredytów są weksle in blanco Emitenta i cesje wierzytelności z tytułu zawartych kontraktów. Na koniec pierwszego półrocza 2016 roku Emitent posiada zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego środków transportu na kwotę ok. 121 tys. zł. Spółka nie zabezpiecza ryzyka stopy procentowej jak również nie posiada i nie emituje pochodnych instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu. Ponadto Spółka narażona jest na ryzyko walutowe z tytułu zawieranych transakcji w zwykłej działalności operacyjnej. Ryzyko takie powstaje w wyniku dokonywania przez Spółkę transakcji zakupów w walutach innych niż polski złoty. W przypadku Emitenta ryzyko to nie jest istotne, gdyż transakcje w walutach innych niż polski złoty dotyczą dużych elementów projektów energetycznych i są częściowo zabezpieczane kontraktami typu forward. Głównym celem zarządzania kapitałem Emitenta jest utrzymanie dobrego ratingu kredytowego i bezpiecznych wskaźników kapitałowych, które wspierają działalność operacyjną Emitenta i zwiększają wartość dla jego akcjonariuszy. Emitent zarządza strukturą kapitałową i w wyniku zachodzących zmian warunków ekonomicznych, na bieżąco wprowadza do niej zmiany. W celu utrzymania lub skorygowania struktury kapitałowej, Emitent może zmieniać wartość dywidendy dla akcjonariuszy, zwrócić kapitał akcjonariuszom poprzez skup akcji lub emitować nowe akcje. W latach 2014 - 2015 Zarząd nie wprowadził żadnych zmian do celów, zasad i procesów obowiązujących w tym obszarze i kontynuował politykę wypłat dywidendy na poziomie bezpiecznym dla równowagi finansowej Spółki. Emitent monitoruje stan kapitałów stosując wskaźnik dźwigni, który jest liczony jako stosunek zadłużenia netto do sumy kapitałów własnych powiększonych o zadłużenie netto. Zarząd Emitenta przyjął zasadę, aby wskaźnik ten mieścił się w przedziale 0,6-0,8. Do zadłużenia netto Zarząd Emitenta zalicza oprocentowane kredyty i pożyczki, wyemitowane obligacje oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania, pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty. Kapitał własny obejmuje kapitał własny należny akcjonariuszom jednostki dominującej pomniejszony o kapitały rezerwowe z tytułu niezrealizowanych zysków netto. tys. zł 1-3Q2016 1-3Q2015 1H2016 1H2015 2015 2014 + oprocentowane kredyty i pożyczki 29 124 44 646 26 755 25 658 28 706 15 779 + Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 39 094 67 559 38 827 71 142 72 806 31 661 2 536 23 568 5 766 12 536 16 357 8 578 Zadłużenie netto 65 682 88 637 59 816 84 264 85 155 38 862 + Kapitał własny 31 618 22 432 31 398 24 432 26 351 18 492 - środki pieniężne i ich ekwiwalenty 80 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny - Kapitały rezerwowe z tytułu niezrealizowanych zysków netto 0 0 0 0 0 0 Kapitał razem 31 618 22 432 31 398 24 432 26 351 18 492 Kapitał i zadłużenie netto 97 300 111 069 91 214 108 696 111 506 57 354 0,68 0,80 0,68 0,78 0,76 0,68 Wskaźnik dźwigni Źródło: Emitent W okresie ostatnich dwóch lat obrotowych oraz trzech kwartałów br., obliczony wg założeń Zarządu wskaźnik dźwigni utrzymuje się w założonym przedziale. Jest to związane z zadłużeniem odsetkowym Emitenta z tytułu zaciągniętych kredytów, wysokimi zobowiązaniami handlowymi wobec swoich podwykonawców oraz poziomem kapitałów własnych. Sytuacja taka powoduje, że wskaźniki zadłużenia Emitenta są na stosunkowo wysokim poziomie. Zobowiązania krótkoterminowe na zakończenie 2015 roku były ponad trzyipółkrotnie wyższe niż kapitały własne Emitenta. Na koniec trzeciego kwartału br. sytuacja uległa pewnej poprawie i zobowiązania krótkoterminowe jedynie dwukrotnie przekraczają wartość kapitałów własnych. W okresie 2014-2015 kapitał obrotowy Emitenta był dodatni co pozwalało na utrzymanie wskaźników płynności powyżej wartości przyjętej powszechnie za bezpieczną, to obecnie – okres trzech kwartałów br. sytuacja ta uległa pogorszeniu z uwagi na zwiększenie stanu zobowiązań krótkoterminowych przy równoczesnym spadku aktywów obrotowych. Należy tu zwrócić uwagę na fakt, że dużą cześć aktywów obrotowych Emitenta stanowią tzw. rozliczenia z tytułu kontraktów budowlanych (w 2015 roku stanowiły około 40% aktywów obrotowych, w okresie trzech kwartałów br. około 31%) w przypadku których, zawsze istnieje ryzyko, że ich wartość może się zmienić. Wszelkie potencjalne odpisy zaksięgowanych, a jeszcze ostatecznie nierozliczonych kontraktów budowlanych mogą negatywnie wpłynąć na sytuację finansową Emitenta. Wskaźnik dług netto w stosunku do EBITDA był szczególnie wysoki w 2014 roku. Z uwagi na wykup obligacji i lepsze wyniki osiągnięte przez Emitenta w 2015 roku, wartość tego wskaźnika uległa znacznej poprawie, do wartości powszechnie uznawanej za bezpieczną przez instytucje kredytowe. W okresie trzech kwartałów br. z uwagi na wzrost długu netto, wartość wskaźnika wzrosła. W opinii Emitenta, jego zdolność do uzyskania dostępu do środków pieniężnych oraz wszelkich innych płynnych zasobów w celu terminowego spłacania swoich zobowiązań jest wystarczająca na pokrycie bieżących potrzeb Spółki w okresie co najmniej 12 miesięcy, licząc od daty zatwierdzenia Prospektu. Poniższa tabela przedstawia wybrane wskaźniki zadłużenia Emitenta: 1-3Q2016 1-3Q2015 1H2016 1H2015 2015 2014 71,5% 84,7% 70,8% 83,7% 80,8% 77,7% Wskaźnik pokrycia aktywów kapitałem własnym 251,2% 553,9% 29,2% 16,3% 19,2% 22,3% Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego 230,7% 482,7% 216,5% 450,2% 357,6% 267,6% Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 20,5% 71,2% 25,5% 64,1% 62,7% 80,3% 3,63 - 3,06 - 1,51 6,99 Wskaźnik ogólnego zadłużenia Dług netto/EBITDA Źródło: Emitent Algorytm obliczania wskaźników: Wskaźnik ogólnego zadłużenia = zobowiązania ogółem aktywa ogółem Wskaźnik pokrycia aktywów kapitałem własnym = kapitały własne aktywa ogółem Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego = zobowiązania krótkoterminowe ogółem kapitały własne zobowiązania długoterminowe ogółem kapitały własne Wskaźnik zadłużenia długoterminowego Wskaźnik dług netto/EBITDA = (Zobowiązania odsetkowe długo- i krótkoterminowe)-środki pieniężne EBITDA annualizowane 10.4. Informacje dotyczące jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych Emitent jest stroną umów kredytowych opisanych w pkt 22 Prospektu. Umowy te szczegółowo regulują prawa i obowiązki Emitenta wobec banków, będących stronami tych umów. Umowy kredytowe zawarte z bankami zawierają szereg uwarunkowań i ograniczeń, związanych również z osiąganiem przez Emitenta określonych wskaźników ekonomicznych, zwłaszcza dotyczących poziomu zadłużenia. W opinii Emitenta, umowy kredytowe nie odbiegały i nie odbiegają od 81 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny warunków rynkowych jak również nie ograniczają w żaden sposób działalności Emitenta, mając jednak wpływ na wysokość ponoszonych przez Emitenta kosztów finansowych. Ponadto w opinii Zarządu Emitenta, Spółka ma nadal zdolność do dalszego pozyskiwania dodatkowych źródeł odsetkowego finansowania zewnętrznego. 10.5. Informacje dotyczące przewidywanych źródeł funduszy potrzebnych do zrealizowania zobowiązań przedstawionych w pozycjach 5.2.3 i 8.1. Do dnia zatwierdzenia Prospektu, Zarząd Emitenta nie podjął żadnych wiążących zobowiązań dotyczących przyszłych inwestycji poza opisaną szczegółowo w pkt 5.2.3. Przedwstępną Umową Sprzedaży Akcji pomiędzy Carlson Ventures International Limited z siedzibą w Tortoli, Brytyjskie Wyspy Dziewicze (Emitent jako nabywający). Przedmiotem Umowy jest nabycie przez Emitenta akcji spółki PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym. W dniu 13 października 2016 roku raportem bieżącym nr 54/2016 Emitent poinformował, że w dniu 12 października 2016 r. zawarł z Carlson Ventures International Limited z siedzibą w Tortoli, Brytyjskie Wyspy Dziewicze (Sprzedający) Porozumienie w sprawie rozwiązania zawartej dnia 10 grudnia 2015 roku Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Akcji. Zgodnie z treścią Porozumienia, Spółka i Sprzedający rozwiązali Przedwstępną Umowę Sprzedaży 5.160.000 akcji na okaziciela spółki PCC EXOL SA za łączną kwotę 16 000 000 złotych z dniem zawarcia Porozumienia, z powodu braku uzgodnienia akceptowalnej ceny akcji. Dla Spółki miała to być krótkoterminowa inwestycja kapitałowa, lecz ustalona cena nabycia akcji znacząco odbiega od aktualnej ceny rynkowej. Rozwiązanie Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Akcji nastąpiło bez naliczania żadnych kosztów związanych z karami umownymi lub innymi opłatami. Ponadto Emitent nie planuje znaczących wydatków na aktywa trwałe. 11. Badania i rozwój, patenty, znaki towarowe, licencje 11.1. Badania i rozwój prowadzone przez Emitenta Emitent nie prowadzi istotnych działań z zakresu badań i rozwoju. Emitent nie jest uzależniony od nowych procesów produkcyjnych. 11.2. Patenty, licencje, znaki towarowe Emitent nie posiada żadnych patentów i nie jest od nich uzależniony. Emitent nie posiada znaków towarowych. Emitent nie jest uzależniony od żadnych licencji. 12. Informacje o tendencjach 12.1. Najistotniejsze ostatnio występujące tendencje w produkcji, sprzedaży i zapasach oraz kosztach i cenach sprzedaży za okres od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego do daty dokumentu rejestracyjnego. W roku 2016 Emitent zakończył realizację dwóch projektów wiatrowych rozpoczętych w roku 2015. Emitent kontynuował też drobne prace dodatkowe związane z projektami realizowanych w roku 2015 elektrowni biogazowych. Projekty mieszkaniowe były realizowane w bardzo dynamicznym tempie w związku w pomyślną koniunkturą na rynku mieszkaniowym, wykorzystywaną przez inwestorów rynku deweloperskiego. Wstrzymanie wejścia w życie ustawy o OZE z roku 2015 w części dotyczącej planowanych na pierwszy kwartał 2016 roku aukcji nowych mocy ze źródeł odnawialnych zatrzymało większość prac przygotowawczych projektów OZE – także projektów. Na których realizację składał oferty Emitent. Prace na niektórych z tych projektów były pierwotnie planowane już w drugim kwartale 2016 roku. Terminy i warunki ich realizacji nie mogą być w tej chwili przewidziane w związku z uchwaloną nowelizacją ustawy o OZE. Nowelizacja ustawy wpłynęła niekorzystnie na finansowe prognozy większości nowo planowanych projektów farm wiatrowych i wstrzymała ich prace przygotowawcze. Planowane mechanizmy wsparcia mogą okazać się korzystne dla małych instalacji elektrowni biogazowych, co skutkuje dużą aktywnością inwestorów planujących je realizować. 12.2. Informacje na temat jakichkolwiek znanych tendencji, niepewnych elementów, żądań, zobowiązań lub zdarzeń, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta, przynajmniej do końca bieżącego roku obrotowego. 82 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Poza wskazanymi elementami w Czynnikach Ryzyka Emitent przedstawia najistotniejsze tendencje, niepewne elementy, żądania, zobowiązania lub zdarzenia, które mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta i jego Grupy Kapitałowej. Tendencje panujące na rynkach, na których Emitent prowadzi działalność, które mogą mieć wpływ na jego działalność: Farmy wiatrowe Po okresie intensywnego przyrostu projektów w roku 2015, rok 2016 charakteryzował się początkowo oczekiwaniem na ostateczny kształt nowelizacji ustawy o OZE, a po jej uchwaleniu rysuje się tendencja rezygnacji inwestorów z planowanych przez nich nowych projektów farm wiatrowych. Elektrownie biogazowe W oczekiwaniu na nowelizację ustawy o OZE inwestorzy prowadzili prace przygotowawcze i projektowe instalacji elektrowni biogazowych. Po uchwaleniu nowelizacji powstała tendencja kontynuacji tych prac, a nawet intensyfikacji przygotowań do realizacji dużej ilości projektów, dla których zapisy nowelizacji mogą okazać się korzystne. Spodziewane jest przyspieszenie realizacji projektów elektrowni biogazowych po pierwszych aukcjach przygotowywanych przez Ministerstwo Energetyki. Budownictwo mieszkaniowe Utrzymuje się wysoka aktywność inwestorów finansujących projekty budownictwa wielorodzinnego, zlecane do realizacji Emitentowi. Tendencja dużej ilości rozpoczynanych projektów powinna utrzymać się w kolejnych kwartałach. Może ulec zmianie po wyczerpaniu środków programu „Mieszkanie dla Młodych (MdM)” oraz rozpoczęciu realizacji nowego programu rządowego Mieszkanie +, mającego oferować nisko-czynszowe mieszkania na wynajem. Budownictwo komercyjne Tendencja dużej aktywności realizacji obiektów komercyjnych wyraźnie traci impet. Nasycenie rynku obiektów handlowych (wskaźnik powierzchni w metrach kwadratowych na mieszkańca wielkopowierzchniowych galerii handlowych) jest wyższe niż w szeregu krajów Europy Zachodniej. Rośnie też wskaźnik powierzchni nie wynajętej w tych obiektach. Podobnie na rynku powierzchni biurowej ogromne inwestycje na kluczowych rynkach Warszawy i tzw. „wielkiej szóstki” kluczowych centrów biurowych w miastach wojewódzkich doprowadziły do wzrostu powierzchni niewynajętej, dostępnej dla najemców do wartości kilkunastu, a nawet dwudziestu kilku procent ogólnej powierzchni. Spodziewane jest zmniejszenie ilości nowych projektów realizowanych w obszarze budownictwa komercyjnego. W pokrewnym obszarze budownictwa infrastrukturalnego natomiast spodziewana jest tendencja zwiększenia aktywności po uruchomieniu centralnych i regionalnych funduszy unijnych nowej perspektywy budżetowej 2014-2020. 13. Prognozy wyników Emitent nie publikuje prognoz wyników. 14. Organy administracyjne, zarządzające i nadzorcze oraz osoby zarządzające wyższego szczebla 14.1 Dane na temat członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, oraz osób zarządzających wyższego szczebla, które mają znaczenie dla stwierdzenia, że emitent posiada stosowną wiedzę i doświadczenie do zarządzania swoją działalnością 14.1.1 Zarząd Organem Zarządzającym Emitenta jest Zarząd. W skład obecnie działającego Zarządu wchodzą: (1) Prezes Zarządu – Grzegorz Jakub Sochacki, (2) Wiceprezes Zarządu – Mirosław Zbigniew Markiewicz. Grzegorz Jakub Sochacki – Prezes Zarządu Pan Grzegorz Jakub Sochacki pełni obowiązki Prezesa Zarządu w siedzibie Spółki (Al. Wyścigowa 6), posiada wykształcenie wyższe. W 1992 roku ukończył kierunek budownictwo (konstrukcje budowlane i inżynierskie) na Politechnice Szczecińskiej w Szczecinie, natomiast w 1994 roku studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie w Budownictwie na Politechnice Szczecińskiej w Szczecinie we współpracy z Gesselschaft fur Wissenschaft e.V. Berlin. W latach 90-tych Pan Grzegorz Jakub Sochacki zdobywał doświadczenie między innymi podczas 3-letniego stażu w belgijskiej firmie produkcyjnej oraz pełniąc funkcję Menadżera Operacyjnego w polskim oddziale koncernu Pilkington. W latach 1999-2004 Pan Grzegorz Jakub Sochacki pełnił funkcję Dyrektora ds. inwestycji i rozwoju w spółce deweloperskiej o zasięgu ogólnopolskim oraz rozwijał projekt budowy farm wiatrowych na Pomorzu. Od 2004 roku do połączenia z MDI Energia S.A. w lutym 2016 roku był Prezesem Zarządu MDI S.A. (dawniej „MDI” sp. z o.o.) Od 2012 roku pełni funkcję Członka Zarządu w Polskiej Izbie Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej PIGEOR (wcześniej PIGEO). PIGEOR to organizacja reprezentująca firmy działające na rynku energii ze źródeł odnawialnych. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w stosunku do Pana Grzegorza Sochackiego nie toczyły się żadne postępowania karne, cywilne, administracyjne i karnoskarbowe w okresie 83 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny ostatnich 5 lat przed złożeniem prospektu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w stosunku do Pana Grzegorza Sochackiego nie miały miejsca żadne oficjalne oskarżenia publiczne lub sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w stosunku do Pana Grzegorza Sochackiego nigdy nie został orzeczony zakaz działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek podmiotu gospodarczego – w tym spółki. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Grzegorz Sochacki nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Poniżej przedstawiono informacje na temat innych spółek kapitałowych i osobowych, w których w okresie ostatnich pięciu lat Grzegorz Sochacki: (i) pełnił funkcje w organach zarządzających lub nadzorczych, lub (ii) posiadał akcje lub udziały lub był wspólnikiem, z wyłączeniem spółek publicznych, w których Grzegorz Sochacki posiada poniżej 5% ogólnej liczby głosów. Spółka Pełniona funkcja MDSK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. MD-SW4 sp. z o.o. (dawniej: Offshore Project Two sp. z o.o.) Offshore Project Two spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. WPM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. WPM sp. z o.o. Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej MDI S.A. (dawniej: „MDI sp. z o.o.) Makinvest sp. z o.o. „PSW” sp. z o.o. PM Investment sp. z o.o. „PSW” sp. z o.o. Komandytariusz Wspólnik Czy funkcja jest pełniona na Datę Prospektu? Nie Tak Komandytariusz Nie Komandytariusz Prezes Zarządu Członek Zarządu Prezes Zarządu Wspólnik Wspólnik Członek Rady Nadzorczej Prezes Zarządu Tak Tak Tak Nie Tak Tak Tak Tak MDI Energia S.A. Prezes Zarządu Tak MDI Energia S.A. 13ZERO3 sp. z o.o. Akcjonariusz Prezes Zarządu Tak Nie Poza informacjami wskazanymi w powyższej tabeli, Pan Grzegorz Sochacki, w okresie ostatnich 5 lat, (i) nie występował w charakterze wspólnika, akcjonariusza, partnera ani (ii) nie pełnił żadnych funkcji zarządczych ani nadzorczych w podmiotach innych niż Spółka. W okresie ostatnich 5 lat Pan Grzegorz Sochacki nie był, ani nie jest obecnie podmiotem dominującym jakiegokolwiek podmiotu. Pan Grzegorz Sochacki nie pełni innych funkcji w ramach Spółki. Poza działalnością na rzecz Spółki Pan Grzegorz Sochacki nie wykonuje żadnej działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Spółki. Pan Grzegorz Sochacki nie posiada obecnie żadnych opcji na akcje Spółki, ani żadnych uprawnień z umów, obligacji zamiennych czy też obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych. Pan Grzegorz Sochacki nie jest aktywnym inwestorem giełdowym, przy czym posiada akcje Spółki. Według złożonego oświadczenia, Pan Grzegorz Sochacki: nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza działalnością na rzecz Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta; nie był w okresie ostatnich 5 lat wspólnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były kierowane przez zarząd komisaryczny; nie został skazany za przestępstwo oszustwa w ciągu ostatnich 5 lat; nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych); nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie ostatnich 5 lat; Pan Grzegorz Sochacki nie jest powiązany osobowo z pozostałymi członkami organów zarządzających oraz nadzorczych Emitenta, ani osobami zarządzającymi wyższego szczebla w ramach Emitenta; Pan Grzegorz Sochacki wraz z członkami rodziny oraz osobami pozostającymi z nim faktycznie we wspólnym pożyciu posiadają łącznie 5.692.189 akcji Emitenta stanowiących 12,35% udziału w ogólnej liczbie akcji oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta; członkowie rodziny Pana Grzegorza Sochackiego nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie uczestniczą w podmiotach prowadzących taką działalność. Mirosław Zbigniew Markiewicz – Wiceprezes Zarządu Pan Mirosław Zbigniew Markiewicz posiada wykształcenie wyższe. W 1989 roku uzyskał tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. W 1994 roku Pan Mirosław Zbigniew Markiewicz ukończył 84 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny studia Master of Business Administration na University of Illinois at Urbana – Champaign (USA) oraz ukończył studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. W 2000 r. Pan Mirosław Zbigniew Markiewicz ukończył studia podyplomowe: Zarządzanie Wartością Firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, natomiast w 2002 r. ukończył szkolenie najwyższej kadry zarządzającej w Mendoza College of Business University of Notre Dame, South Bend, Indiana (USA). Poniżej przedstawiono informacje na temat innych spółek kapitałowych i osobowych, w których w okresie ostatnich pięciu lat Mirosław Markiewicz: (i) pełnił funkcje w organach zarządzających lub nadzorczych, lub (ii) posiadał akcje lub udziały lub był wspólnikiem, z wyłączeniem spółek publicznych, w których Mirosław Markiewicz posiada poniżej 5% ogólnej liczby głosów. Pełniona funkcja Czy funkcja jest pełniona na Datę Prospektu? Wiceprezes Zarządu Tak MDI S.A. (dawniej: „MDI” sp. z o.o.) Członek Zarządu Nie Pomerania Wind sp. z o.o. Prezes Zarządu Nie Poczta Polska S.A. Członek Zarządu Nie Członek Rady Nadzorczej Nie Spółka MDI Energia S.A. Bank Pocztowy S.A. Poza informacjami wskazanymi w powyższej tabeli, Pan Mirosław Markiewicz, w okresie ostatnich 5 lat, (i) nie występował w charakterze wspólnika, akcjonariusza, partnera ani (ii) nie pełnił żadnych funkcji zarządczych ani nadzorczych w podmiotach innych niż Spółka. W okresie ostatnich 5 lat Pan Mirosław Markiewicz nie był, ani nie jest obecnie podmiotem dominującym jakiegokolwiek podmiotu. Pan Mirosław Markiewicz nie pełni innych funkcji w ramach Spółki. Poza działalnością na rzecz Spółki Pan Mirosław Markiewicz nie wykonuje żadnej działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Spółki. Pan Mirosław Markiewicz nie posiada obecnie żadnych opcji na akcje Spółki, ani żadnych uprawnień z umów, obligacji zamiennych czy też obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych. Pan Mirosław Markiewicz nie jest aktywnym inwestorem giełdowym. Według złożonego oświadczenia, Pan Mirosław Markiewicz: - nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza działalnością na rzecz Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta; - nie był wspólnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były kierowane przez zarząd komisaryczny w okresie ostatnich 5 lat, - nie został skazany za przestępstwo oszustwa w ciągu ostatnich 5 lat; - nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych); - nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie ostatnich 5 lat; - Pan Mirosław Markiewicz nie jest powiązany osobowo z pozostałymi członkami organów zarządzających oraz nadzorczych Emitenta, ani osobami zarządzającymi wyższego szczebla w ramach Emitenta; - Pan Mirosław Markiewicz posiada 780.000 akcji serii D Emitenta objętych na podstawie umowy w dniu 10 grudnia 2015 roku w związku z przeniesieniem na Emitenta aportu w postaci 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki pod firmą MDI S.A. (Pan Mirosław Markiewicz był właścicielem 250.000 akcji na okaziciela serii A spółki pod firmą MDI S.A. Akcje te zostały wniesione aportem na pokrycie objęcia 780.000 akcji serii D spółki MDI Energia S.A. Umowę objęcia akcji MDI Energia S.A. została zawarta pomiędzy spółką MDI Energia S.A. a Panem Mirosławem Markiewiczem w dniu 10 grudnia 2015 roku). - członkowie rodziny Pana Mirosława Markiewicza nie posiadają akcji Emitenta; - członkowie rodziny Pana Mirosława Markiewicza nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie uczestniczą w podmiotach prowadzących taką działalność. 14.1.2 Informacje o członkach organu nadzorczego Emitenta Organem nadzorczym Emitenta jest Rada Nadzorcza działająca w składzie: Jarosław Wikaliński – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Jarosław Marek Karasiński – Sekretarz Rady Nadzorczej, Grzegorz Kubica – Członek Rady Nadzorczej, Piotr Maciej Gajek - Członek Rady Nadzorczej oraz Michał Mateusz Barłowski - Członek Rady Nadzorczej. Jarosław Wikaliński – Przewodniczący Rady Nadzorczej 85 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Pan Jarosław Wikaliński posiada wykształcenie wyższe. W 1995 roku Pan Jarosław Wikaliński ukończył ekonomię na Wydziale Handlu Wewnętrznego Szkoły Głównej Handlowej. W 1997 roku ukończył także studia podyplomowe na kierunku Bankowość Inwestycyjna, organizowane przez Uniwersytet Gdański oraz Guildhall University w Londynie we współpracy z Gdańską Akademią Bankową. Poniżej przedstawiono informacje na temat innych spółek kapitałowych i osobowych, w których w okresie ostatnich pięciu lat Jarosław Wikaliński: (i) pełnił funkcje w organach zarządzających lub nadzorczych, lub (ii) posiadał akcje lub udziały lub był wspólnikiem, z wyłączeniem spółek publicznych, w których Jarosław Wikaliński posiada poniżej 5% ogólnej liczby głosów. Spółka MDI Energia S.A. Inovo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Venture Fund I S.K.A. Ipopema Asset Management S.A. Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. EBW Inwestycje sp. z o.o. Optima Finance sp. z o.o. w likwidacji Armagor S.A. (dawniej: Armagor sp. z o.o.) Amatoora S.A. Armatura Kraków S.A. KIS sp. z o.o. Optima One sp. z o.o. Pełniona funkcja Czy funkcja jest pełniona na Datę Prospektu? Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Prezes Zarządu Prezes Zarządu Wspólnik Wspólnik Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Wspólnik Wspólnik Tak Tak Nie Tak Tak Nie Nie Nie Nie Nie Nie Poza informacjami wskazanymi w powyższej tabeli, Pan Jarosław Wikaliński, w okresie ostatnich 5 lat, (i) nie występował w charakterze wspólnika, akcjonariusza, partnera ani (ii) nie pełnił żadnych funkcji zarządczych ani nadzorczych w podmiotach innych niż Spółka. W okresie ostatnich 5 lat Pan Jarosław Wikaliński nie był, ani nie jest obecnie podmiotem dominującym jakiegokolwiek podmiotu, poza EBW Inwestycje sp. z o.o. – Warszawa, w której to spółce Pan Jarosław Wikaliński jest podmiotem dominującym od 2007 roku. Pan Jarosław Wikaliński nie pełni innych funkcji w ramach Spółki. Poza działalnością na rzecz Spółki Pan Jarosław Wikaliński nie wykonuje żadnej działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Spółki. Jarosław Wikaliński nie posiada obecnie żadnych opcji na akcje Spółki, ani żadnych uprawnień z umów, obligacji zamiennych czy też obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych. Pan Jarosław Wikaliński nie jest aktywnym inwestorem giełdowym. Według złożonego oświadczenia, Pan Jarosław Wikaliński: nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza działalnością na rzecz Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, poza IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., w której to spółce Jarosław Wikaliński pełni funkcję Prezesa Zarządu oraz INOVO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VENTURE FUND I S.K.A. Warszawa, w której to spółce Pan Jarosław Wikaliński pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej; nie był wspólnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były kierowane przez zarząd komisaryczny w okresie ostatnich 5 lat, za wyjątkiem spółki pod firmą Optima Finance sp. z o.o., w której to spółce w dniu 22 grudnia 2009 r. została podjęta uchwała nr 1 Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji (w dniu 29 czerwca 2016 r. spółka została wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego). nie został skazany za przestępstwo oszustwa w ciągu ostatnich 5 lat; nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych); nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie ostatnich 5 lat; Pan Jarosław Wikaliński nie jest powiązany osobowo z pozostałymi członkami organów zarządzających oraz nadzorczych Emitenta, ani osobami zarządzającymi wyższego szczebla w ramach Emitenta; członkowie rodziny Pana Jarosława Wikalińskiego nie posiadają akcji Emitenta; członkowie rodziny Pana Jarosława Wikalińskiego nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie uczestniczą w podmiotach prowadzących taką działalność. Grzegorz Jarosław Kubica – Członek Rady Nadzorczej Pan Grzegorz Kubica posiada wykształcenie wyższe. W 2001 r. Pan Grzegorz Kubica ukończył studia na kierunku ekonomia o specjalności organizacja i zarządzanie przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Z organizacją, zarządzeniem przedsiębiorstwami oraz projektami strategicznymi Pan Grzegorz Kubica związany jest od 1996 r., początkowo w TESCO POLSKA sp. z o.o. do 2002 r., następnie w MEBLO-EXPO sp. j. (obecnie: Beskidzkie Fabryki Mebli sp. z o.o.), od 2005 r. do 2007 r. związany z PKN ORLEN S.A., gdzie jako kierownik projektu odpowiadał za przygotowanie, koordynację i realizację projektów strategicznych w sieci detalicznej. Od 2007 r. do 2008 r. Prezes Zarządu Foksal NFI S.A., odpowiedzialny za przygotowanie i realizację strategii rozwoju Funduszu. Od 2008 r. do 2011 r. Wiceprezes 86 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Zarządu EGZO GROUP sp. z o.o. agencji PR/IR, odpowiedzialny za segment działalności spółki w zakresie obsługi relacji inwestorskich klientów spółki. Obecnie partner Rubicon Partners S.A. Poniżej przedstawiono informacje na temat innych spółek kapitałowych i osobowych, w których w okresie ostatnich pięciu lat Grzegorz Kubica: (i) pełnił funkcje w organach zarządzających lub nadzorczych, lub (ii) posiadał akcje lub udziały lub był wspólnikiem, z wyłączeniem spółek publicznych, w których Grzegorz Kubica posiada poniżej 5% ogólnej liczby głosów. Spółka Success Fee Polska sp. z o.o. MDI Energia S.A. Cinty sp. z o.o. Cooklet sp. z o.o. MBMB sp. z o.o. Paged S.A. Korporacja Budowlana Kopahaus S.A. w upadłości likwidacyjnej Cezar 10 S.A. w upadłości likwidacyjnej Graal S.A. Rainbow Tours S.A. Miraculum S.A. MBMB sp. z o.o. Concept Liberty Group S.A. Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Budus S.A. w upadłości likwidacyjnej Pratia S.A. Sapling S.A. Cracovia Invest sp. z o.o Resbud S.A. Pełniona funkcja Wspólnik Członek Rady Nadzorczej (w okresie 30.06.2015 r. 30.09.2015 r. Członek Rady Nadzorczej czasowo delegowany do wykonywania czynności Członka Zarządu) Członek Zarządu Wspólnik Prezes Zarządu Członek Rady Nadzorczej Czy funkcja jest pełniona na Datę Prospektu? Tak Tak Tak Tak Tak Nie Członek Rady Nadzorczej Nie Członek Zarządu Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Wspólnik Członek Rady Nadzorczej Tak Nie Tak Nie Nie Nie Członek Rady Nadzorczej Nie Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Nie Nie Nie Nie Poza informacjami wskazanymi w powyższej tabeli, Pan Grzegorz Kubica, w okresie ostatnich 5 lat, (i) nie występował w charakterze wspólnika, akcjonariusza, partnera ani (ii) nie pełnił żadnych funkcji zarządczych ani nadzorczych w podmiotach innych niż Spółka. W okresie ostatnich 5 lat Pan Grzegorz Kubica nie był, ani nie jest obecnie podmiotem dominującym jakiegokolwiek podmiotu. Pan Grzegorz Kubica nie pełni innych funkcji w ramach Spółki. Poza działalnością na rzecz Spółki Pan Grzegorz Kubica nie wykonuje żadnej działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Spółki. Pan Grzegorz Kubica nie posiada obecnie żadnych opcji na akcje Spółki, ani żadnych uprawnień z umów, obligacji zamiennych czy też obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych. Pan Grzegorz Kubica nie jest aktywnym inwestorem giełdowym. Według złożonego oświadczenia, Pan Grzegorz Kubica: nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza działalnością na rzecz Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta; nie był wspólnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były kierowane przez zarząd komisaryczny w okresie ostatnich 5 lat, za wyjątkiem następujących podmiotów: o Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Budus S.A. w upadłości likwidacyjnej, dla której w dniu 4 grudnia 2012 r. Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy dokonał ogłoszenia upadłości spółki w sprawie o sygn. X GU 207/12/6, obejmującą likwidację majątku spółki; syndykiem został pan Tomasz Słysz; o Korporacji Budowlanej Kopahaus S.A., dla której w dniu 23 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, Wydział XII Gospodarczy dokonał ogłoszenia upadłości spółki w sprawie o sygn. XII GU 60/15, obejmującą likwidację majątku spółki; syndykiem został pan Remigiusz Frydrychowicz; o Miraculum S.A., dla której w dniu 16 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych dokonał ogłoszenia upadłości spółki w sprawie o sygn. VIII GU 40/10/S obejmującą prowadzenie upadłości z możliwością zawarcia układu; w dniu 6 czerwca 2011 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych wydał postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu zawartego na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 23 maja 2011 r. (sygn. akt: VIII GUP 24/10/S), natomiast w dniu 26 lipca 2011 r. Sąd ten wydał postanowienie o stwierdzeniu zakończenia postępowania upadłościowego, a także o Cezar 10 S.A. w upadłości likwidacyjnej, dla której to w dniu 12 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych dokonał 87 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny ogłoszenia upadłości spółki w sprawie o sygn. X GU 114/15 obejmującą likwidację majątku spółki; syndykiem został Pan Jerzy Sławek; nie został skazany za przestępstwo oszustwa w ciągu ostatnich 5 lat; nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych); nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie ostatnich 5 lat; Pan Grzegorz Kubica nie jest powiązany osobowo z pozostałymi członkami organów zarządzających oraz nadzorczych Emitenta, ani osobami zarządzającymi wyższego szczebla w ramach Emitenta; członkowie rodziny Pana Grzegorza Kubicy nie posiadają akcji Emitenta; członkowie rodziny Pana Grzegorza Kubicy nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie uczestniczą w podmiotach prowadzących taką działalność. Piotr Maciej Gajek – Członek Rady Nadzorczej Pan Piotr Maciej Gajek posiada wykształcenie wyższe. W 1992 r. ukończył Inżynierię Lądową o specjalizacji: autostrady i lotniska na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w Warszawie. Ponadto Pan Piotr Maciej Gajek w 2000 r. uzyskał uprawnienia biegłego rewidenta. W latach 1992 – 2013 r. Pan Piotr Maciej Gajek uczestniczył w szkoleniach dotyczących restrukturyzacji, transformacji, zarządzania zmianą, zarządzania ryzykiem, zarządzania relacjami z klientem, finanse, bankowość i zarządzanie w Polsce, USA, Anglii, Holandii, Hiszpanii, Francji, Szwecji i Czechach. W 2003 r. Pan Piotr Maciej Gajek ukończył szkolenie Derivatives Bootcamp, Euromoney/Unique Consultants w Cambridge, w 2004 r. – Executive Management Program organizowane przez International Institute for Management Development w Lozannie, natomiast w 2005 r. – Executive Business Program, organizowany przez Kellog School of Management. Poniżej przedstawiono informacje na temat innych spółek kapitałowych i osobowych, w których w okresie ostatnich pięciu lat Piotr Gajek: (i) pełnił funkcje w organach zarządzających lub nadzorczych, lub (ii) posiadał akcje lub udziały lub był wspólnikiem, z wyłączeniem spółek publicznych, w których Piotr Gajek posiada poniżej 5% ogólnej liczby głosów. Spółka Pełniona funkcja PLL LOT S.A. MDI Energia S.A. GPK Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. GPK Invest sp. z o.o. Wirtualna Polska S.A. Orange S.A. (dawniej: Telekomunikacja Polska S.A.) Work Service SPV sp. z o.o. Work Service S.A. “Finance Care” sp. z o.o. Dyrektor Członek Rady Nadzorczej Komandytariusz Wiceprezes Zarządu, Wspólnik Członek Rady Nadzorczej Dyrektor Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu Czy funkcja jest pełniona na Datę Prospektu? Nie Tak Tak Tak Nie Nie Tak Tak Tak Poza informacjami wskazanymi w powyższej tabeli, Pan Piotr Gajek, w okresie ostatnich 5 lat, (i) nie występował w charakterze wspólnika, akcjonariusza, partnera ani (ii) nie pełnił żadnych funkcji zarządczych ani nadzorczych w podmiotach innych niż Spółka. W okresie ostatnich 5 lat Pan Piotr Gajek nie był, ani nie jest obecnie podmiotem dominującym jakiegokolwiek podmiotu. Pan Piotr Gajek nie pełni innych funkcji w ramach Spółki. Poza działalnością na rzecz Spółki Pan Piotr Gajek nie wykonuje żadnej działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Spółki. Pan Piotr Gajek nie posiada obecnie żadnych opcji na akcje Spółki, ani żadnych uprawnień z umów, obligacji zamiennych czy też obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych. Pan Piotr Gajek nie jest aktywnym inwestorem giełdowym. Według złożonego oświadczenia, Pan Piotr Gajek: nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza działalnością na rzecz Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta; nie był wspólnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były kierowane przez zarząd komisaryczny w okresie ostatnich 5 lat, nie został skazany za przestępstwo oszustwa w ciągu ostatnich 5 lat; nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych); nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie ostatnich 5 lat; Pan Piotr Gajek nie jest powiązany osobowo z pozostałymi członkami organów zarządzających oraz nadzorczych Emitenta, ani osobami zarządzającymi wyższego szczebla w ramach Emitenta; członkowie rodziny Pana Piotra Gajka nie posiadają akcji Emitenta; 88 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny członkowie rodziny Pana Piotra Gajka nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie uczestniczą w podmiotach prowadzących taką działalność. Michał Mateusz Barłowski – Członek Rady Nadzorczej Pan Michał Mateusz Barłowski posiada wykształcenie wyższe. W 1990 r. ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. Od 1993 r. Pan Michał Mateusz Barłowski posiada uprawnienia radcy prawnego oraz jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ponadto, w 1985 roku Pan Michał Mateusz Barłowski uzyskał tytuł Bachelor of Science In Economics na Wydziale Stosunków Międzynarodowych London School of Economics and Political Science, University of London. Pan Michał Mateusz Barłowski wykonuje działalność gospodarczą pod firmą: „Kancelaria Radcy Prawnego Michał Barłowski” oraz „MMB Separate Michał Barłowski”. Obie działalności nie są konkurencyjne do działalności Emitenta. Poniżej przedstawiono informacje na temat innych spółek kapitałowych i osobowych, w których w okresie ostatnich pięciu lat Michał Barłowski: (i) pełnił funkcje w organach zarządzających lub nadzorczych, lub (ii) posiadał akcje lub udziały lub był wspólnikiem, z wyłączeniem spółek publicznych, w których Michał Barłowski posiada poniżej 5% ogólnej liczby głosów. Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Czy funkcja jest pełniona na Datę Prospektu? Tak Tak Komplementariusz (dawniej: Wspólnik) Nie Spółka Sport Resorts Solutions sp. z o.o. MDI Energia S.A. Wardyński i Wspólnicy sp. k. (dawniej: Wardyński i Wspólnicy sp. j.) Pełniona funkcja Poza informacjami wskazanymi w powyższej tabeli, Pan Michał Barłowski, w okresie ostatnich 5 lat, (i) nie występował w charakterze wspólnika, akcjonariusza, partnera ani (ii) nie pełnił żadnych funkcji zarządczych ani nadzorczych w podmiotach innych niż Spółka. W okresie ostatnich 5 lat Pan Michał Barłowski nie był, ani nie jest obecnie podmiotem dominującym jakiegokolwiek podmiotu. Pan Michał Barłowski nie pełni innych funkcji w ramach Spółki. Poza działalnością na rzecz Spółki Pan Michał Barłowski nie wykonuje żadnej działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Spółki. Pan Michał Barłowski nie posiada obecnie żadnych opcji na akcje Spółki, ani żadnych uprawnień z umów, obligacji zamiennych czy też obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych. Pan Michał Barłowski nie jest aktywnym inwestorem giełdowym. Według złożonego oświadczenia, Pan Michał Barłowski: nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza działalnością na rzecz Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta; nie był wspólnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były kierowane przez zarząd komisaryczny w okresie ostatnich 5 lat, nie został skazany za przestępstwo oszustwa w ciągu ostatnich 5 lat; nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych); nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie ostatnich 5 lat; Pan Michał Barłowski nie jest powiązany osobowo z pozostałymi członkami organów zarządzających oraz nadzorczych Emitenta, ani osobami zarządzającymi wyższego szczebla w ramach Emitenta; członkowie rodziny Pana Michała Barłowskiego nie posiadają akcji Emitenta; członkowie rodziny Pana Michała Barłowskiego nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie uczestniczą w podmiotach prowadzących taką działalność. Jarosław Marek Karasiński – Sekretarz Rady Nadzorczej Pan Jarosław Marek Karasiński posiada wykształcenie wyższe. W 1991 r. roku Pan Jarosław Marek Karasiński ukończył nawigację morską na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu finansów, matematyki bankowej, analiz finansowych, kontrolingu i podatków. Od 2004 r. prowadzi własną działalność gospodarczą związaną z doradztwem finansowym. 89 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Poniżej przedstawiono informacje na temat innych spółek kapitałowych i osobowych, w których w okresie ostatnich pięciu lat Jarosław Karasiński: (i) pełnił funkcje w organach zarządzających lub nadzorczych, lub (ii) posiadał akcje lub udziały lub był wspólnikiem, z wyłączeniem spółek publicznych, w których Jarosław Karasiński posiada poniżej 5% ogólnej liczby głosów. Czy funkcja jest pełniona na Datę Prospektu? MDI Energia S.A. Członek Rady Nadzorczej Tak Mercator Medical S.A. Członek Rady Nadzorczej Tak Globe Trade Centre S.A. Członek Rady Nadzorczej Nie JHM Development S.A. Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu Nie Projprzem S.A. Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu Nie Robinzone sp. z o.o. Prezes Zarządu, Wspólnik, Doradca finansowy; Tak ARM Property sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej Nie Armatura Kraków S.A. Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu Nie Bomi S.A. w upadłości likwidacyjnej Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu Nie Briju S.A. Członek Rady Nadzorczej Tak Poza informacjami wskazanymi w powyższej tabeli, Pan Jarosław Karasiński, w okresie ostatnich 5 lat, (i) nie występował w charakterze wspólnika, akcjonariusza, partnera ani (ii) nie pełnił żadnych funkcji zarządczych ani nadzorczych w podmiotach innych niż Spółka. W okresie ostatnich 5 lat Pan Jarosław Karasiński nie był, ani nie jest obecnie podmiotem dominującym jakiegokolwiek podmiotu, za wyjątkiem spółki Robinzone sp. z o.o., w której to spółce Pan Jarosław Karasiński posiada 215 udziałów o łącznej wartości 107 500 złotych, stanowiących 97,7% wszystkich udziałów w kapitale zakładowym tej spółki. Pan Jarosław Karasiński nie pełni innych funkcji w ramach Spółki. Poza działalnością na rzecz Spółki Pan Jarosław Karasiński nie wykonuje żadnej działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Spółki. Pan Jarosław Karasiński nie posiada obecnie żadnych opcji na akcje Spółki, ani żadnych uprawnień z umów, obligacji zamiennych czy też obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych. Pan Jarosław Karasiński nie jest aktywnym inwestorem giełdowym. Spółka Pełniona funkcja Według złożonego oświadczenia, Pan Jarosław Karasiński: nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza działalnością na rzecz Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta; nie był wspólnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były kierowane przez zarząd komisaryczny w okresie ostatnich 5 lat, za wyjątkiem spółki pod firmą Bomi S.A. w upadłości likwidacyjnej, dla której w dniu 4 marca 2013 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy w Gdańsku dokonał ogłoszenia upadłości spółki w sprawie o sygn. VI GU 14/12, obejmującą likwidację majątku dłużnika; syndykiem została pani Grażyna Ossowska – Mazurek (pełniona funkcja członka Rady Nadzorczej od 28 marca 2011 do 22 marca 2012, upadłość BMI S.A. zgłoszona 10.07.2012); nie został skazany za przestępstwo oszustwa w ciągu ostatnich 5 lat; nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych); nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie ostatnich 5 lat; Pan Jarosław Karasiński nie jest powiązany osobowo z pozostałymi członkami organów zarządzających oraz nadzorczych Emitenta, ani osobami zarządzającymi wyższego szczebla w ramach Emitenta; członkowie rodziny Pana Jarosława Karasińskiego nie posiadają akcji Emitenta; członkowie rodziny Pana Jarosława Karasińskiego nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie uczestniczą w podmiotach prowadzących taką działalność. 14.1.3 Inne osoby na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla W Spółce nie ma innych osób na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla. 14.1.4 Konflikt interesów Konflikt interesów może pojawić się w związku z posiadaniem przez Pana Grzegorza Sochackiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu 4.680.000 akcji stanowiących 10,15% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Wyżej opisana sytuacja może wywoływać konflikty interesów pomiędzy interesami Pana Grzegorza Sochackiego jako znaczącego akcjonariusza Spółki, a jego obowiązkami wobec Emitenta z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Emitenta. Konflikt interesów może pojawić się w związku z pełnieniem przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jarosława Wikalińskiego funkcji Prezesa Zarządu IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, które to Towarzystwo jest organem zarządzającym funduszu IPOPEMA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych będącego podmiotem dominującym wobec Emitenta (fundusz ten posiada 30.181.613 akcji wyemitowanych 90 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny przez Spółkę stanowiących 65,46% udziału w kapitale zakładowym Spółki). Wyżej opisana sytuacja może wywoływać konflikty interesów pomiędzy interesami Pana Jarosława Wikalińskiego jako Prezesa Zarządu IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, które to Towarzystwo zarządza funduszem IPOPEMA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych będącym podmiotem dominującym wobec Emitenta, a jego obowiązkami wobec Emitenta z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta. W ocenie Emitenta, wśród członków Zarządu oraz wśród członków Rady Nadzorczej nie występują inne niż wymienione powyżej potencjalne konflikty interesów pomiędzy obowiązkami wobec Emitenta a ich prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami. 14.1.5 Umowy zawarte odnośnie powołania członków organów Według wiedzy Emitenta nie zostały zawarte umowy odnośnie powołania członków organów Emitenta. 14.1.6 Uzgodnione ograniczenia w zbywaniu akcji Emitenta Według najlepszej wiedzy Emitenta nie zostały uzgodnione przez członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej żadne ograniczenia w zakresie zbycia w określonym czasie akcji Emitenta znajdujących się w ich posiadaniu. 15. Wynagrodzenia i inne świadczenia za ostatni pełny rok obrotowy w odniesieniu do członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz osób zarządzających wyższego szczebla 15.1 Wysokość wypłaconego wynagrodzenia (w tym świadczeń warunkowych lub odroczonych) oraz przyznanych przez emitenta i jego podmioty zależne świadczeń w naturze za usługi świadczone na rzecz spółki lub jej podmiotów zależnych Zarząd Wynagrodzenie Członków Zarządu spółki MDI S.A. w 2015 roku (spółka MDI S.A. została przejęta przez Emitenta w wyniku połączenia przez przejęcie w dniu 1 lutego 2016 roku) Wynagrodzenia Członków Zarządu MDI S.A. wypłacone przez MDI S.A. w 2015 roku przedstawia poniższa tabela. Zarząd: Grzegorz Sochacki Mirosław Markiewicz Wynagrodzenie i inne świadczenia wypłacone przez MDI S.A. za 2015 rok brutto (w PLN) Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę – 132.000 zł Wynagrodzenie z tytułu pełnienie funkcji w Zarządzie – 216.000 zł Świadczenia z tytułu użytkowania samochodu – 4.800 zł Świadczenia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego – 1.736 zł Saldo udzielonych przez MDI S.A. pożyczek na 31.12.2015 r. – 23.714,07 zł Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę – 110.621,22 zł Wynagrodzenie z tytułu pełnienie funkcji w Zarządzie – 216.000 zł Świadczenia z tytułu użytkowania samochodu – 4.800 zł Świadczenia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego – 1.736 zł Saldo udzielonych przez MDI S.A. pożyczek na 31.12.2015 r. – 449.939 zł Źródło: Emitent Członkowie Zarządu MDI S.A. w 2015 roku nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów zależnych od MDI S.A. W 2015 roku Zarząd spółki MDI S.A. działał w składzie: Grzegorz Sochacki – Prezes Zarządu, Mirosław Markiewicz – Wiceprezes Zarządu. W związku z tym, iż w dniu 1 lutego 2016 roku Emitent przejął spółkę MDI S.A. w wyniku połączenia przez przejęcie, począwszy od 1 lutego 2016 roku Emitent stał się stroną zawartych umów pomiędzy Członkami Zarządu MDI S.A. (Panem Grzegorzem Sochackim oraz Panem Mirosławem Markiewiczem) a spółką MDI S.A. Tym samym wynagrodzenie wypłacane przez MDI S.A. na rzecz Członków Zarządu z tytułu zawartych umów, jest wypłacane począwszy od dnia 1 lutego 2016 roku przez Emitenta na rzecz Pana Grzegorza Sochackiego oraz Pana Mirosława Markiewicza. Wynagrodzenia Członków Zarządu MDI Energia S.A. wypłacone przez MDI Energia S.A. w 2015 roku przedstawia poniższa tabela. Zarząd: Wynagrodzenie i inne świadczenia należne Członkom Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie w 2015 r. (w PLN) Piotr Kardach 170.000 zł (wynagrodzenie z tytułu powołania w skład Zarządu Spółki Wynagrodzenie brutto wypłacone w 2015 r. z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie (w PLN) 120.000,00 91 Wypłacone zostało: - na podstawie planu premii lub podziału zysku - w formie opcji na akcje - przyznane w naturze np. opieka zdrowotna lub środek transportu brak Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Łukasz Marczuk Grzegorz Sochacki Mirosław Markiewicz Dokument Rejestracyjny oraz z tytułu kontraktu menadżerskiego) 69.870,97 zł (wynagrodzenie z tytułu powołania w skład Zarządu Spółki) 0,00 0,00 0,00 brak 0,00 0,00 brak brak Źródło: Emitent Na Datę Prospektu Pan Grzegorz Sochacki jest zatrudniony przez Emitenta na stanowisku Dyrektora Generalnego na podstawie zawartej przez Pana Grzegorza Sochackiego oraz spółkę MDI Sp. z o.o. w dniu 29 grudnia 2006 r. umowy o pracę. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2007 r. Umowa przewiduje 12-miesięczny okres wypowiedzenia dla obu stron. W przypadku rażącego naruszenia obowiązków przez pracownika pracodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. Kwota wynagrodzenia podstawowego wynosi 6.000,00 PLN brutto miesięcznie plus premia uznaniowa w wysokości do 5 000,00 złotych brutto. W ramach umowy pracownikowi przysługuje zwrot udokumentowanych wydatków służbowych oraz samochód służbowy. W okresie obowiązywania umowy oraz przez okres 2 lat po jej wygaśnięciu pracownik zobowiązał się, że nie będzie prowadzić ani współuczestniczyć w prowadzeniu działalności gospodarczej, jeśli działalność ta byłaby konkurencyjna w stosunku do spółki, a także nie będzie ujawniać, przekazywać ani wykorzystywać dla własnej lub cudzej korzyści informacji stanowiących tajemnicę spółki. W okresie obowiązywania umowy, pracownik bez zgody pracodawcy nie będzie podejmować stałego lub dorywczego (odpłatnego lub nieodpłatnego) zatrudnienia w formie umowy o pracę, umowy – zlecenia lub umowy o dzieło, a także w innej formie prawnej. Za nie podejmowanie pracy konkurencyjnej w stosunku do spółki pracodawcy w okresie 2 lat od czasu rozwiązania umowy pracownikowi przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości 50% średniego wynagrodzenia podstawowego uzyskanego w ciągu ostatniego roku zatrudnienia. Emitent od dnia 1 lutego 2016 r. stał się stroną umowy o pracę zawartej pomiędzy spółką MDI Sp. z o.o. a Panem Grzegorzem Sochackim w dniu 29 grudnia 2006 r. w wyniku połączenia przez przejęcie przez Emitenta spółki MDI S.A. i w związku z powyższym od dnia 1 lutego 2016 r. Pan Grzegorz Sochacki jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu 29 grudnia 2006 r. Emitent od dnia 1 lutego 2016 r. stał się stroną umowy o pracę zawartej pomiędzy spółką MDI S.A. a Panem Mirosławem Markiewiczem w dniu 29 lutego 2012 r. w wyniku połączenia przez przejęcie przez Emitenta spółki MDI S.A. i w związku z powyższym od dnia 1 lutego 2016 r. Pan Mirosław Markiewicz jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu 29 lutego 2012 r. Dodatkowo Rada Nadzorcza Emitenta dnia 9 listopada 2016 r. podjęła uchwałę nr 4 w sprawie wynagrodzenia Zarządu Spółki, w której ustaliła wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji i realizacji zadań członka Zarządu przez Prezesa Zarządu Spółki Pana Grzegorza Sochackiego w wysokości 20.000 złotych brutto od dnia 1 lutego 2016 r. – wynagrodzenie to obowiązuje na Datę Prospektu. Na Datę Prospektu Pan Mirosław Markiewicz jest zatrudniony przez Emitenta na stanowisku Dyrektora ds. finansowych na podstawie zawartej przez Pana Mirosława Markiewicza oraz spółkę MDI S.A. w dniu 29 lutego 2012 r. umowy o pracę. Umowa obowiązuje od dnia 1 marca 2012 r., została zawarta na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy (zadaniowy czas pracy). Umowa przewiduje 3-miesięczny okres wypowiedzenia dla obu stron. W przypadku rażącego naruszenia obowiązków przez pracownika pracodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. Kwota wynagrodzenia podstawowego wynosi 10.000 zł brutto miesięcznie. Pracownikowi mogą być wypłacane premie w zależności od wyników powierzonych zadań. W ramach umowy pracownikowi przysługuje zwrot udokumentowanych wydatków służbowych, samochód służbowy, telefon komórkowy. W okresie obowiązywania umowy pracownik zobowiązał się, że nie będzie prowadzić ani współuczestniczyć w prowadzeniu działalności gospodarczej, jeśli działalność ta byłaby konkurencyjna w stosunku do spółki, a także nie będzie ujawniać, przekazywać ani wykorzystywać dla własnej lub cudzej korzyści informacji stanowiących tajemnicę spółki. W okresie zatrudnienia pracownik, bez zgody pracodawcy nie będzie podejmować innego zatrudnienia w formie umowy o pracę (odpłatnego lub nieodpłatnego). W przypadku naruszenia obowiązku tajemnicy, poza rozwiązaniem stosunku pracy, pracownik może ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą wobec pracodawcy za wyrządzoną szkodę. Dodatkowo Rada Nadzorcza Emitenta dnia 9 listopada 2016 r. podjęła uchwałę nr 5 w sprawie wynagrodzenia Zarządu Spółki, w której ustaliła wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji i realizacji zadań członka Zarządu przez Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Mirosława Markiewicza w wysokości 20.000 złotych brutto od dnia 1 lutego 2016 r. – wynagrodzenie to obowiązuje na Datę Prospektu. Rada Nadzorcza Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej MDI Energia S.A. wypłacone przez MDI Energia S.A. w 2015 roku przedstawia poniższa tabela. Osoba i funkcja Wynagrodzenie należne brutto za 2015 r. z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej (w PLN) 92 Wynagrodzenie brutto wypłacone w 2015 r. z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Barłowski Michał Gajek Piotr Halaba Sławomir Jędrzejewski Artur Karasiński Jarosław Kubica Grzegorz Łatała Wiesław Obszański Mariusz Ozon Daniel Paturej Waldemar Rachwał Zbigniew Sobków Paweł Wikaliński Jarosław Dokument Rejestracyjny Nadzorczej (w PLN) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 2.750,00 2.750,00 100,00 2.550,00 2.250,00 2.350,00 2.550,00 100,00 200,00 200,00 100,00 Źródło: Emitent Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta nie pobierali wynagrodzeń od podmiotów zależnych od Emitenta w 2015 roku. Na Datę Prospektu w Spółce obowiązują następujące zasady wynagrodzeń przysługujących Członkom Rady Nadzorczej: Zwyczajne Walne Zgromadzenia Emitenta z dnia 27 czerwca 2016 podjęło uchwałę nr 33/2016 w sprawie zmian w sposobie wynagradzania członków Rady Nadzorczej, w której ustalono że: (1) wynagrodzenie przysługujące Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wynosi 3.000 zł brutto miesięcznie, (2) wynagrodzenie przysługujące Sekretarzowi Rady Nadzorczej wynosi 3.000 zł brutto miesięcznie, (3) wynagrodzenie przysługujące Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 1.000 zł brutto miesięcznie, (4) wynagrodzenie przysługujące Członkowi Rady Nadzorczej wynosi 1.000 zł brutto miesięcznie. Jednocześnie Emitent wskazuje, iż przed dniem 27 czerwca 2016 r. zasady wynagrodzeń przysługujących Członkom Rady Nadzorczej były ustalone uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 stycznia 2015 r., na podstawie której to uchwały wynagrodzenie każdego Członka Rady Nadzorczej wynosiło 100 zł za każde posiedzenie Rady Nadzorczej. Tym samym zamieszczona powyżej tabela dotyczącą wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej MDI Energia S.A. należnego za 2015 rok zawiera wynagrodzenie, które było należne Członkom Rady Nadzorczej za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej w 2015 roku jeszcze na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 stycznia 2015 r. 15.2. Ogólna kwota wydzielona lub zgromadzona przez emitenta lub jego podmioty zależne na świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne świadczenia Emitent oraz jego spółka zależna WPM Sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2015 roku, jak również na Datę Prospektu nie wydzielił żadnych kwot tytułem świadczeń rentownych, emerytalnych, a także tytułem rezerw na niewykorzystane urlopy lub podobne świadczenia. 16. Praktyki organu administracyjnego, zarządzającego i nadzorującego 16.1. Data zakończenia obecnej kadencji oraz okres przez jaki członkowie organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących sprawowali swoje funkcje Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata. Kadencja Zarządu zakończy się 9 listopada 2019 r. Począwszy od dnia 9 listopada 2016 r. Zarząd Spółki funkcjonuje w składzie: Prezes Zarządu Grzegorz Sochacki oraz Wiceprezes Zarządu Mirosław Markiewicz. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. Kadencja Rady Nadzorczej zakończy się 22 czerwca 2018 r. W ramach obecnej kadencji Rady Nadzorczej: (1) Pan Grzegorz Kubica pełni funkcję od 22 czerwca 2015r., (2) Pan Jarosław Wikaliński pełni funkcję od 20 sierpnia 2015 r., (3) Pan Piotr Gajek pełni funkcję od 20 sierpnia 2015 r., (4) Pan Jarosław Karasiński pełni funkcję od 20 sierpnia 2015 r., (5) Pan Michał Barłowski pełni funkcję od 20 sierpnia 2015 r. 16.2. Informacje o umowach o świadczenie usług członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących z emitentem lub którymkolwiek z jego podmiotów zależnych, określających świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy Według najlepszej wiedzy Emitenta nie istnieją żadne umowy o świadczenie usług administracyjnych, zarządzających i nadzorczych zawarte z Emitentem określające świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy. 16.3. Informacje o komisji ds. Audytu i komisji ds. Wynagrodzeń emitenta, dane członków danej komisji oraz podsumowanie zasad funkcjonowania tych komisji Na dzień zatwierdzenia Prospektu w Spółce zadania Komitetu Audytu oraz Komitetu ds. Wynagrodzeń wykonuje Rada Nadzorcza. Warunki niezależności od Spółki i podmiotów z nią powiązanych zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016, przyjętymi uchwałą nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 13 93 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny października 2015 r. spełniają następujący Członkowie Rady Nadzorczej: Michał Barłowski, Jarosław Karasiński, Piotr Gajek oraz Grzegorz Kubica. Kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz warunki niezależności od Spółki i podmiotów z nią powiązanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym posiada Jarosław Karasiński oraz Piotr Gajek. 16.4. Oświadczenie na temat stosowania przez emitenta procedur ładu korporacyjnego Emitent stosuje zasady ładu korporacyjnego, określone w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, przyjętym uchwałą nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. z wyjątkiem następujących zasad: Część I – Polityka informacyjna i komunikacyjna z inwestorami. Rekomendacja I.R.2.: „Jeżeli spółka prowadzi działalność sponsoringową, charytatywną lub inną o zbliżonym charakterze, zamieszcza w rocznym sprawozdaniu z działalności informację na temat prowadzonej polityki w tym zakresie”. Emitent nie prowadzi wyżej wymienionych działalności. W przypadku prowadzenia działań o takim charakterze Emitent będzie stosować rekomendację. Zasada I.Z.1.3.: „Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: (…) schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1.,” Zdaniem Emitenta przedstawienie takiego schematu powodowałoby ograniczenie członków zarządu w podejmowaniu decyzji, a odpowiedzialność zarządu zgodnie z przepisami prawa jest równa i niezależna od podziału zadań. Zasada I.Z.1.10.: „Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: (…) prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji – opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,” Emitent w okresie 5 lat nie publikował prognoz i nie planuje ich publikacji. Zasada I.Z.1.15.: „Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: (…) informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,” Obecnie z uwagi na wielkość Emitenta, Emitent nie stosuje zasady. Zasada I.Z.1.18.: „Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: (…) informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad, a także informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,” W przypadku zarządzenia przerwy w obradach walnego zgromadzenia Emitent stosuje zasadę poprzez zamieszczenie treści podjętych uchwał przez walne zgromadzenie, podobnie jak w przypadku zmiany terminu, zmiany porządku obrad, odwołania walnego zgromadzenia. Zasada I.Z.1.21.: „Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: (…) dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych w spółce za komunikację z inwestorami, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mail lub numeru telefonu.” Za komunikację z inwestorami odpowiedzialny jest Zarząd Emitenta. Ze względu na skalę działalności Emitent nie zatrudnia osób na stanowisku PR/IR Manager. Zasada I.Z.2.: 94 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny „Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.” Emitent dokłada starań, aby strona w języku angielskim była dostępna w możliwie najszerszym zakresie. Obecnie Emitent będzie gwarantował funkcjonowanie strony internetowej w języku angielskim w ograniczonym zakresie z uwagi także na wysokie koszty oraz obecną strukturę akcjonariatu. W przypadku zaistnienia nowych uwarunkowań, przedmiotowa kwestia zostanie ponownie rozważona przez Zarząd Emitenta. Część II – Zarząd i Rada Nadzorcza. Zasada II.Z.1.: „Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.” Emitent nie stosuje tej zasady zgodnie z komentarzem przy zasadzie I.Z.1.3. Zasada II.Z.2.: „Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej wymaga zgody rady nadzorczej.” W ocenie Emitenta stosowanie w/w zasady stanowiłoby naruszenie oraz ograniczenie prywatności członków zarządu. Zasada II.Z.10.4.: „Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu: (…) ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2, albo informację o braku takiej polityki.” Spółka nie prowadzi działalności sponsoringowej bądź innej wymienionej w rekomendacji I.R.2. Część III – Systemy i funkcje wewnętrzne. Rekomendacja III.R.1.: „Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za realizację zadań w poszczególnych systemach lub funkcjach, chyba że wyodrębnienie jednostek organizacyjnych nie jest uzasadnione z uwagi na rozmiar lub rodzaj działalności prowadzonej przez spółkę.” Emitent nie stosuje zasady. Wyodrębnienie jednostek organizacyjnych nie ma uzasadnienia u Emitenta z uwagi na jego rozmiar. Zasada III.Z.2.: „Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.” Emitent nie wyodrębnił osoby odpowiedzialnej za audyt wewnętrzny. Nadzór nad systemami kontroli wewnętrznej oraz zarządzaniem ryzykiem sprawuje bezpośrednio Zarząd. Zasada III.Z.3.: „W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.” Zgodnie z komentarzem do zasady III.Z.2. oraz komentarzem do rekomendacji III.R.1. Część IV – Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami. Rekomendacja IV.R.2.: „Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędna dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez: 1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, 95 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny 3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.” Emitent nie stosuje tej zasady. Z uwagi na strukturę akcjonariatu oraz dotychczasowe doświadczenie Emitenta nie ma uzasadnienia stosowania tej rekomendacji. Rekomendacja IV.R.3.: „Spółka dąży do tego, aby w sytuacji gdy papiery wartościowe wyemitowane przez spółkę są przedmiotem obrotu w różnych krajach (lub na różnych rynkach) i w ramach różnych systemów prawnych, realizacja zdarzeń korporacyjnych związanych z nabyciem praw po stronie akcjonariusza następowała w tych samych terminach we wszystkich krajach, w których są one notowane.” Nie ma zastosowania. Papiery wartościowe wyemitowane przez Emitenta nie są przedmiotem obrotu w innych krajach. Zasada IV.Z.2.: „Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.” Z uwagi na obecną strukturę akcjonariatu, Emitent nie widzi uzasadnienia zapewniania transmisji obrad walnego zgromadzenia. Zasada IV.Z.7.: „Przerwa w obradach walnego zgromadzenia może mieć miejsce jedynie w szczególnych sytuacjach, każdorazowo wskazanych w uzasadnieniu uchwały w sprawie zarządzenia przerwy, sporządzanego w oparciu o powody przedstawione przez akcjonariusza wnioskującego o zarządzenie przerwy.” Przerwa w obradach należy do decyzji walnego zgromadzenia. Emitent nie może wymagać jej uzasadnienia od akcjonariusza. Część VI – Wynagrodzenia. Rekomendacja VI.R.1.: „Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów powinno wynikać z przyjętej polityki wynagrodzeń.” Emitent z uwagi na jego wielkość nie stosuje tej rekomendacji. Wynagrodzenie Członków Zarządu jest ustalane przez Radę Nadzorczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest ustalane przez Walne Zgromadzenie. W przypadku uwarunkowań, Emitent rozważy przyjęcie polityki wynagrodzeń. Ponadto należy wskazać, iż Spółka stosuje rynkowe wynagrodzenie odpowiednie do doświadczenia i kwalifikacji członków organów oraz kluczowych menedżerów. Kierując się tym kryterium akcjonariusze Spółki w ramach stosownych uchwał podjętych przez walne zgromadzenie akcjonariuszy ustalają zasady wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, natomiast Rada Nadzorcza składająca się na Datę Prospektu w większości z niezależnych Członków Rady Nadzorczej w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 ustala w formie uchwał Rady Nadzorczej zasady wynagrodzeń dla Członków Zarządu Spółki. Rekomendacja VI.R.2.: „Polityka wynagrodzeń powinna być ściśle powiązana ze strategią spółki, jej celami krótko- i długoterminowymi, długoterminowymi interesami i wynikami, a także powinna uwzględniać rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn.” Emitent z uwagi na jego wielkość nie stosuje tej rekomendacji. Rekomendacja VI.R.3.: „Jeżeli w radzie nadzorczej funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń, w zakresie jego funkcjonowania ma zastosowanie zasada II.Z.7.” Emitent z uwagi na jego wielkość nie stosuje tej rekomendacji. Rekomendacja VI.R.4.”: „Poziom wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej oraz kluczowych menedżerów powinien być wystarczający dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania spółką i sprawowania nad nią nadzoru. Wynagrodzenie powinno być adekwatne do powierzonego poszczególnym osobom zakresu zadań i uwzględniać pełnienie dodatkowych funkcji, jak np. praca w komitetach rady nadzorczej.” Emitent z uwagi na jego wielkość nie stosuje tej rekomendacji. Zasada VI.Z.1.” „Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.” 96 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny U Emitenta brak jest programów motywacyjnych i tym samym zasady ich dotyczące nie mają zastosowania. Zasada VI.Z.2.: „Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.” U Emitenta brak jest programów motywacyjnych i tym samym zasady ich dotyczące nie mają zastosowania zgodnie z komentarzem przy zasadzie VI.Z.1. Zasada VI.Z.4.: „Spółka w sprawozdaniu z działalności przestawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej: 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń, 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej, 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia, 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku, 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.” Emitent z uwagi na jego wielkość nie stosuje zasady. Jednocześnie informuje, że roczne sprawozdanie finansowe zawiera informacje na temat wypłaconego wynagrodzenia członkom Zarządu Emitenta. 17. Pracownicy 17.1. Liczba pracowników na koniec okresu lub średnia za każdy rok obrotowy objęty historycznymi informacjami finansowymi aż do daty prospektu Rok 2014 Stan zatrudnienia w spółce MDI Energia S.A. w 2014 roku (w 2014 roku spółka MDI Energia S.A. prowadziła działalność pod firmą SKYSTONE Capital S.A.): Na dzień 31.12.2014 roku w MDI Energia S.A. były zatrudnione 4 osoby, w tym: Rodzaj zawartej umowy (czas określony/czas nieokreślony) Umowy zawarte na czas określony Umowy zawarte na czas nieokreślony Liczba zatrudnionych 0 4 Źródło: Spółka Na dzień 31.12.2014 roku MDI Energia S.A. współpracowała z 1 osobą fizyczną na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (umowy - zlecenia, umowy o dzieło, umowy z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą). Stan zatrudnienia w Grupie Kapitałowej MDI Energia S.A. w 2014 roku (bez uwzględnienia zatrudnienia w spółce MDI Energia S.A., które zostało przedstawione powyżej): Na dzień 31.12.2014 roku w spółkach w Grupie Kapitałowej MDI Energia S.A. było zatrudnionych 6 osób. Na dzień 31.12.2014 roku spółki w Grupie Kapitałowej MDI Energia S.A. współpracowały z 2 osobami fizycznymi na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (umowy – zlecenia, umowy o dzieło umowy z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą,). Stan zatrudnienia w spółce MDI S.A. w 2014 roku: Na dzień 31.12.2014 roku w MDI S.A. było zatrudnionych 25 osób, w tym: Rodzaj zawartej umowy (czas określony/czas nieokreślony) Umowy zawarte na czas określony Umowy zawarte na czas nieokreślony Liczba zatrudnionych 1 24 Źródło: Spółka Na dzień 31.12.2014 roku MDI S.A. współpracowała z 17 osobami fizycznymi na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (umowy - zlecenia, umowy o dzieło umowy z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą). 97 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Stan zatrudnienia w Grupie Kapitałowej MDI S.A. w 2014 roku: Na dzień 31.12.2014 roku w spółkach w Grupie Kapitałowej MDI S.A. było zatrudnionych 11 osób. Na dzień 31.12.2014 roku spółki w Grupie Kapitałowej MDI S.A. współpracowały z 3 osobami fizycznymi na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (umowy – zlecenia, umowy o dzieło, umowy z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą). Rok 2015 Stan zatrudnienia w spółce MDI Energia S.A. w 2015 roku (w 2015 roku spółka MDI Energia S.A. prowadziła działalność pod firmą SKYSTONE Capital S.A., a następnie pod firmą MDI Energia S.A.): Na dzień 31.12.2015 roku w MDI Energia S.A. były zatrudnione 3 osoby, w tym: Rodzaj zawartej umowy (czas określony/czas nieokreślony) Umowy zawarte na czas określony Umowy zawarte na czas nieokreślony Liczba zatrudnionych 0 3 Źródło: Spółka Na dzień 31.12.2015 roku MDI Energia S.A. nie współpracował z innymi osobami fizycznymi na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (umowy - zlecenia, umowy o dzieło umowy z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą,). Stan zatrudnienia w Grupie Kapitałowej MDI Energia S.A. w 2015 roku (bez uwzględnienia zatrudnienia w spółce MDI Energia S.A., które zostało przedstawione powyżej): Na dzień 31.12.2015 roku w spółkach w Grupie Kapitałowej MDI Energia S.A. było zatrudnionych 26 osób. Na dzień 31.12.2015 roku spółki w Grupie Kapitałowej MDI Energia S.A. współpracowały z 23 osobami fizycznymi na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (umowy – zlecenia, umowy o dzieło, umowy z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą ). Stan zatrudnienia w spółce MDI S.A. w 2015 roku: Na dzień 31.12.2015 roku w MDI S.A. było zatrudnionych 28 osób, w tym: Rodzaj zawartej umowy (czas określony/czas nieokreślony) Umowy zawarte na czas określony Umowy zawarte na czas nieokreślony Liczba zatrudnionych 2 26 Źródło: Spółka Na dzień 31.12.2015 roku MDI S.A. współpracował z 23 osobami fizycznymi na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (umowy - zlecenia, umowy o dzieło, umowy z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą ). Stan zatrudnienia w spółce MDI S.A. oraz w spółkach zależnych od MDI S.A. w 2015 roku: Na dzień 31.12.2015 roku w spółce MDI S.A. oraz jej spółkach zależnych było zatrudnionych 19 osób. Na dzień 31.12.2015 roku spółka MDI S.A. oraz jej spółki zależne współpracowały z 5 osobami fizycznymi na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (umowy – zlecenia, umowy o dzieło, umowy z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą). Rok 2016 do dnia zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Stan zatrudnienia w spółce MDI Energia S.A. w 2016 roku do dnia zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego: Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego w MDI Energia S.A. jest zatrudnionych 32 osób, w tym: Rodzaj zawartej umowy (czas określony/czas nieokreślony) Umowy zawarte na czas określony Umowy zawarte na czas nieokreślony Liczba zatrudnionych 0 32 Źródło: Spółka Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego MDI Energia S.A. współpracuje z 14 osobami fizycznymi na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (umowy - zlecenia, umowy o dzieło, umowy z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą ). Stan zatrudnienia w Grupie Kapitałowej MDI Energia S.A. w 2016 roku do dnia zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego (bez uwzględnienia zatrudnienia w spółce MDI Energia S.A., które zostało przedstawione powyżej): Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego w spółkach w Grupie Kapitałowej MDI Energia S.A. jest zatrudnionych 6 osób. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego spółki w Grupie Kapitałowej MDI Energia S.A. współpracowały 3 osobami fizycznymi na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (umowy – zlecenia, umowy o dzieło, umowy z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą). 17.2. Posiadane akcje i opcje na akcje 98 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Spośród członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych akcje Spółki na dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu posiadają: Osoby zarządzające i nadzorujące: Liczba akcji na dzień zatwierdzenia Prospektu % ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Osoby zarządzające: Grzegorz Jakub Sochacki 4 680 000 10,15% 780 000 1,69 % Jarosław Wikaliński 0 0 Michał Mateusz Barłowski 0 0 Jarosław Karasiński 0 0 Grzegorz Kubica 0 0 Piotr Gajek 0 0 Mirosław Zbigniew Markiewicz Osoby nadzorujące: Źródło: Spółka 17.3. Opis wszelkich ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta W Spółce nie ma żadnych szczególnych ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta. 18. Znaczni Akcjonariusze 18.1. Informacje na temat osób innych niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, które, w sposób bezpośredni lub pośredni mają udziały w kapitale emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego emitenta Na dzień zatwierdzenia Prospektu, za wyjątkiem informacji wskazanych w poniższym zestawieniu, Emitent nie posiada wiedzy na temat osób (innych niż członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osoby zarządzające wyższego szczebla), które w sposób bezpośredni lub pośredni mają udziały w kapitale Emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego Emitenta: Znaczni akcjonariusze L.p. Akcjonariusz: Liczba akcji: % ogólnej liczby akcji i głosów na WZA: 1. IPOPEMA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zarządzany przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie 30.181.613 65,46% 2. Grzegorz Sochacki 4.680.000 10,15% 3. Pozostali Akcjonariusze: 11.246.893 24,39% Razem ilość akcji: 46.108.506 100,00% Źródło: Emitent 18.2. Informacja o innych prawach głosu znaczących akcjonariuszy emitenta Akcjonariuszom nie przysługują inne prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 18.3. Informacja na temat podmiotu posiadającego lub kontrolującego emitenta Podmiotem dominującym wobec Emitenta jest IPOPEMA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFi 390, zarządzany przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, który to fundusz posiada 30.181.613 akcji Emitenta, stanowiących 65,46% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do 30.181.613 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, co stanowi 65,46% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta. 18.4. Opis wszelkich znanych emitentowi ustaleń których realizacja może w późniejszej dacie spowodować zmiany w sposobie kontroli emitenta 99 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Emitentowi nie są znane żadne ustalenia, których realizacja w przyszłości może spowodować zmiany w sposobie kontroli Emitenta. 19. Transakcje z podmiotami powiązanymi W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zatwierdzenia Prospektu, Emitent oraz spółka MDI S.A. były stroną transakcji z podmiotami powiązanymi. W ocenie Emitenta wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi wskazane w niniejszym rozdziale zawarte zostały na warunkach rynkowych oraz zawierane są na warunkach równorzędnych z tymi, które obowiązują w transakcjach zawieranych z podmiotami trzecimi. Poniżej przedstawiono zestawienia transakcji zawartych przez Emitenta oraz spółkę MDI S.A. z podmiotami powiązanymi. 100 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. 19.1. Dokument Rejestracyjny Transakcje spółki MDI Energia S.A. w okresie od 1.01.2014 roku do 31.12.2014 roku (w 2014 roku spółka MDI Energia S.A. prowadziła działalność pod firmą SKYSTONE Capital S.A.) W okresie od 1.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, Emitent dokonywał transakcji z następującymi podmiotami powiązanymi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 21. OZEN PLUS SP. Z O.O. – spółka zależna od Emitenta, Elektrownie Wodne ZENERIS Plus SP. Z O.O. – spółka zależna od Emitenta, Zespół Elektrowni Wodnych ZENERIS SP. Z O.O. – spółka zależna od Emitenta, Biogaz ZENERIS SP. Z O.O. – spółka zależna od Emitenta, Biogaz ZENERIS TECH SP. Z O.O. – spółka zależna od Emitenta, Biogazownia BIELANY SP. Z O.O. – spółka zależna od Emitenta, Piotr Kardach – Prezes Zarządu; Andrzej Marciniak – Wiceprezes Zarządu; Łukasz Marczuk – Członek Zarządu; Krzysztof Zakrzewski - Członek Rady Nadzorczej; Robert Kuraszkiewicz - Członek Rady Nadzorczej; Tabela 1: 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Wojciech Dziewolski - Członek Rady Nadzorczej; Wiesław Ciepliński - Członek Rady Nadzorczej; Krystyna Byczkowska - Członek Rady Nadzorczej; Artur Piotr Jędrzejewski - Członek Rady Nadzorczej; Wiesław Łatała - Członek Rady Nadzorczej; Mariusz Obszański - Członek Rady Nadzorczej; Daniel Ozon - Członek Rady Nadzorczej; Grzegorz Kubica - Członek Rady Nadzorczej; Sławomir Halaba - Członek Rady Nadzorczej; Maciej Srebro - Członek Rady Nadzorczej; Transakcje zakupu i sprzedaży towarów i usług zawarte przez Emitenta z podmiotami powiązanymi w okresie 1.01.2014 r. – 31.12.2014 r. (w PLN) – (szczegółowy wykaz transakcji zakupu i sprzedaży towarów i usług zawiera tabela 3 i 4 poniżej) 1.01.2014 r. - 31.12.2014 r. OZEN Plus Sp. z o.o. Elektrownie Wodne ZENERIS Plus Sp. z o.o. Zespół Elektrownie Wodnych ZENERIS Sp. z o.o. Biogaz ZENERIS Sp. z o.o. Biogaz ZENERIS TECH Sp. z o.o. Biogazownia BIELANY Sp. z o.o. Artur Piotr Jędrzejewski Grzegorz Jarosław Kubica Adam Halaba Razem Wielkość transakcji Zakupy 1 350,00 Sprzedaż 31.12.2014 r. 1 200,00 OZEN Plus Sp. z o.o. Elektrownie Wodne ZENERIS Plus Sp.z o.o. Zespół Elektrownie Wodnych ZENERIS Sp. z o.o. Biogaz ZENERIS Sp. z o.o. 1 200,00 Biogaz ZENERIS TECH Sp. z o.o. 1 350,00 500,00 Biogazownia BIELANY Sp. z o.o. 2 900,00 Artur Piotr Jędrzejewski Grzegorz Jarosław Kubica Adam Halaba Razem Saldo rozrachunków Należności z tytułu dostaw i usług Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 0,00 0,00 Źródło: Emitent 101 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Tabela 2: Pozostałe transakcje zawarte przez Emitenta z podmiotami powiązanymi w okresie 1.01.2014 r. – 31.12.2014 r. (w PLN) 1.01.2014 r. - 31.12.2014 r. OZEN Plus Sp. z o.o. Elektrownie Wodne ZENERIS Plus Sp. z o.o. Zespół Elektrownie Wodnych ZENERIS Sp. z o.o. Biogaz ZENERIS Sp. z o.o. Biogaz ZENERIS TECH Sp. z o.o. Biogazownia BIELANY Sp. z o.o. Grzegorz Jarosław Kubica Artur Piotr Jędrzejewski Adam Halaba Razem Wielkość transakcji Pozostałe koszty operacyjne 0,00 Koszty finansowe 5 927,96 4 119,01 295,34 432,87 175,34 10 950,52 Pozostałe przychody operacyjne Przychody finansowe 0,00 86 063,00 OZEN Plus Sp. z o.o. 31.12.2014 r. 11 821,97 Elektrownie Wodne ZENERIS Plus Sp .z o.o. Zespół Elektrownie Wodnych ZENERIS Sp. z o.o. Biogaz ZENERIS Sp. z o.o. 2 377,81 Biogaz ZENERIS TECH Sp. z o.o. Biogazownia BIELANY Sp. z o.o. 100 262,78 Grzegorz Jarosław Kubica Artur Piotr Jędrzejewski Adam Halaba Razem Saldo rozrachunków Należności pozostałe Pożyczki udzielone długoterminowe Pożyczki udzielone krótkoterminowe 0,00 0,00 61 700,72 11 821,97 73 522,69 Zobowiązania pozostałe Pożyczki zaciągnięte długoterminowe Pożyczki zaciągnięte krótkoterminowe 0,00 0,00 58 381,26 40 326,65 20 295,34 20 432,87 40 175,34 Źródło: Emitent Tabela 3: Szczegóły transakcji sprzedaży zawartych przez Emitenta w ramach transakcji z podmiotami powiązanymi w okresie 1.01.2014 r. – 31.12.2014 r. (w PLN) – transakcje zbiorcze zostały opisane w tabeli 1 powyżej NAZWA OZEN Plus Sp. z o.o. Elektrownie Wodne ZENERIS Plus Sp. z o.o. Zespół Elektrownie Wodnych ZENERIS Sp. z o.o. CZYNSZ SUMA 0,00 0,00 0,00 Źródło: Emitent 102 Biogaz ZENERIS Sp. z o.o. Biogaz ZENERIS TECH Sp. z o.o. Biogazownia BIELANY Sp. z o.o. 1 200,00 1 200,00 500,00 1 200,00 1 200,00 500,00 179 611,46 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Tabela 4: Dokument Rejestracyjny Szczegóły transakcji zakupu zawartych przez Emitenta w ramach transakcji z podmiotami powiązanymi w okresie 1.01.2014 r. – 31.12.2014 r. (w PLN) – transakcje zbiorcze zostały opisane w tabeli 1 powyżej NAZWA OZEN Plus Sp. z o.o. Zespół Elektrownie Wodne Elektrownie ZENERIS Plus Sp.z o.o. Wodnych ZENERIS Sp. z o.o. Biogaz ZENERIS Sp. z o.o. Biogaz ZENERIS TECH Sp. z o.o. CZYNSZ Biogazownia BIELANY Sp. z o.o. 1 500,00 SUMA 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 Źródło: Emitent Tabela 5: Wykaz pożyczek udzielonych przez Emitenta podmiotom powiązanym w okresie 1.01.2014 r. – 31.12.2014 r. oraz udzielonych w okresie wcześniejszym przed 1.01.2014 r., które nie zostały spłacone przed tym dniem (w PLN) Nazwa OZEN Plus Sp. z o.o. Biogaz Zeneris Sp. z o.o. kwota umowy 1 850 000,00 400 000,00 data umowy oprocentowanie termin spłaty saldo kapitał+odsetki 2013-12-27 7,50% 2014-03-31 61 700,72 SUMA 61 700,72 2014-09-02 9,00% 2014-12-31 11 821,97 SUMA 11 821,97 Źródło: Emitent Tabela 6: Wykaz pożyczek zaciągniętych przez Emitenta u podmiotów powiązanych w okresie 1.01.2014 r. – 31.12.2014 r. oraz zaciągniętych w okresie wcześniejszym przed 1.01.2014 r., które nie zostały spłacone przed tym dniem (w PLN) Nazwa Kwota umowy waluta 49 400,00 Data umowy Oprocentowanie 2013-06-26 12% Elektrownie Wodne ZENERIS Plus Sp. z o.o. Zespół Elektrowni Wodnych ZENERIS Sp. z o.o. Artur Piotr Jędrzejewski Grzegorz Jarosław Kubica Adam Halaba Saldo kapitał +odsetki w walucie Termin spłaty 2013-12-31 58 381,26 SUMA 34 100 2013-06-26 12% 2013-12-31 40 326,65 SUMA 20 000 2014-10-14 7% 2015-03-31 20 295,34 SUMA 20 000 2014-10-14 10% 2015-03-31 10% w ciągu 7 dni od wezwania pożyczkodawcy nie wcześniej niż po pół roku od podpisania umowy 20 432,87 SUMA 40 000 2014-12-12 SUMA Źródło: Emitent 103 40 175,34 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Należy zwrócić uwagę, że w 2014 roku jak i na początku 2015 roku Emitent prowadzący w tym okresie działalność pod nazwą Skystone Capital S.A., będąc wtedy jeszcze przed połączeniem ze spółką MDI S.A. (co nastąpiło 1 lutego 2016 r.), przejściowo utracił zdolność kredytową i musiał posiłkować się zaciąganiem zobowiązań u podmiotów niebędących bankami, w tym osób fizycznych – także Członków Zarządu Emitenta. Sytuacja ta miała wpływ na ustalenie wysokości oprocentowania pożyczek zaciąganych przez Emitenta. Sytuacja ta była przejściowa i w późniejszych okresach, jak również na Datę Prospektu, sytuacja taka nie miała i nie ma miejsca, a także w ocenie Zarządu Emitenta nie istnieje na Datę Prospektu ryzyko związane z utratą zdolności kredytowej Emitenta. Ponadto Emitent wskazuje, iż oprocentowanie pożyczek udzielonych Emitentowi przez podmioty powiązane było ustalone na zasadach rynkowych. W tym bowiem okresie wysokość tego oprocentowania odpowiadała wysokości rynkowego oprocentowania zadłużenia spółek, które utraciły zdolność kredytową. Tabela 7: Wykaz przychodów finansowych osiągniętych przez Emitenta od transakcji z podmiotami powiązanymi w okresie 1.01.2014 r. – 31.12.2014 r. (w PLN) – transakcje zbiorcze zostały opisane w tabeli 2 powyżej Przychody finansowe Przychody z tyt. odsetek od pożyczek OZEN Plus Sp. z o.o. 86 063,00 Elektrownie Wodne ZENERIS Plus Sp.z o.o. Zespół Elektrownie Wodnych ZENERIS Sp. z o.o. - Biogaz ZENERIS Sp. z o.o. - 11 821,97 Biogaz ZENERIS TECH Sp. z o.o. Biogazownia BIELANY Sp. z o.o. - 2 377,81 Źródło: Emitent Tabela 8: Wykaz kosztów finansowych poniesionych przez Emitenta od transakcji z podmiotami powiązanymi w okresie 1.01.2014 r. – 31.12.2014 r. (w PLN) – transakcje zbiorcze zostały opisane w tabeli 2 powyżej Koszty finansowe Koszty z tyt. odsetek od pożyczek OZEN Plus Sp. z o.o. - Elektrownie Wodne ZENERIS Plus Sp.z o.o. Zespół Elektrownie Wodnych ZENERIS Sp. z o.o. 5 927,96 Biogaz ZENERIS Sp. z o.o. 4 119,01 - Biogaz ZENERIS TECH Sp. z o.o. Biogazownia BIELANY Sp. z o.o. - - Źródło: Emitent Tabela 9. Wynagrodzenia Członków Zarządu Emitenta wypłacone przez Emitenta w okresie 1.01.2014 r. – 31.12.2014 r. (w PLN) Osoba i funkcja Kardach Piotr - Prezes Zarządu Marciniak Andrzej - Członek Zarządu Marczuk Łukasz - Członek Zarządu Wynagrodzenie należne brutto za 2014 r. z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Emitenta (w PLN) 420.000,00 109.500,00 27.870,97 Wynagrodzenie brutto wypłacone w 2014 r. z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Emitenta(w PLN) 355.785,35 169.500,00 0,00 Źródło: Emitent Tabela 10. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Emitenta wypłacone przez Emitenta w okresie 1.01.2014 r. – 31.12.2014 r. (w PLN) Osoba i funkcja Byczkowska Krystyna Ciepliński Wiesław Dziewolski Wojciech Halaba Sławomir Wynagrodzenie należne brutto za 2014 r. z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej (w PLN) 3.125,00 2.261,90 17.500,00 12.717,39 104 Wynagrodzenie brutto wypłacone w 2014 r. z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej (w PLN) 0,00 0,00 21.292,31 0,00 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Jędrzejewski Artur Kubica Grzegorz Kuraszkiewicz Robert Kurpisz Łukasz Łatała Wiesław Marczuk Łukasz Obszański Mariusz Ozon Daniel Srebro Maciej Zakrzewski Krzysztof Dokument Rejestracyjny 12.717,39 12.717,39 13.502,43 16.099,00 12.717,39 723,52 25.875,00 12.717,39 13.502,43 1.428,57 0,00 0,00 13.502,43 21.292,31 0,00 0,00 13.502,43 0,00 13.502,43 0,00 Źródło: Emitent 19.2. Transakcje spółki MDI S.A. w okresie od 1.01.2014 roku do 31.12.2014 roku W okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. spółki MDI S.A. dokonywał transakcji z następującymi podmiotami powiązanymi: 1. LUBINVEST SP. Z O.O. – spółka zależna od funduszu IPOPEMA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (podmiot dominujący nad Emitentem); 2. PSW SP. Z O.O. – spółka zależna od funduszu IPOPEMA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (podmiot dominujący nad Emitentem). IPOPEMA 12 FIZAN posiada 80% udziałów w spółce PSW SP. Z O.O. Dodatkowo Prezes Zarządu Emitenta Pan Grzegorz Sochacki posiada 15% udziałów w spółce PSW SP. Z O.O. oraz pełni funkcję Prezesa Zarządu w tej spółce; 3. WPM SP. Z O.O. – spółka zależna od Emitenta; 4. WPM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. – spółka WPM Sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta) jest komplementariuszem w tej spółce. Dodatkowo jednym z komandytariuszy spółki WPM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. jest Prezes Zarządu Emitenta Pan Grzegorz Sochacki; 5. MDO sp. z o.o. S.K.A. – spółka powiązana - spółka zależna od funduszu IPOPEMA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (podmiot dominujący nad Emitentem). 6. Development II "CLR" sp. z o.o. S.K.A. – spółka powiązana - spółka zależna od funduszu IPOPEMA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (podmiot dominujący nad Emitentem). 7. JPBC sp. z o.o. – spółka powiązana - spółka zależna od funduszu IPOPEMA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (podmiot dominujący nad Emitentem). 8. M2D sp. z o.o. S.K.A. – spółka powiązana - spółka zależna od funduszu IPOPEMA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (podmiot dominujący nad Emitentem). 9. M2D-K5 sp. z o.o. S.K.A. – spółka powiązana - spółka zależna od funduszu IPOPEMA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (podmiot dominujący nad Emitentem). 10. MD+2 sp. z o.o. S.K.A. – spółka powiązana - spółka zależna od funduszu IPOPEMA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (podmiot dominujący nad Emitentem). 11. MDN sp. z o.o. S.K.A. – spółka powiązana - spółka zależna od funduszu IPOPEMA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (podmiot dominujący nad Emitentem). 12. TBM-MDOS sp. z o.o. S.K.A. – spółka powiązana - spółka zależna od funduszu IPOPEMA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (podmiot dominujący nad Emitentem). 13. Grzegorz Sochacki – Prezes Zarządu; 14. Mirosław Markiewicz – Członek Zarządu; 105 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny 15. Marcin Iwaszkiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej; Łukasz Marek Bernatowicz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 106 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Tabela 1: Dokument Rejestracyjny Transakcje zakupu i sprzedaży towarów i usług zawarte przez MDI S.A. z podmiotami powiązanymi w okresie 1.01.2014 r. – 31.12.2014 r. (w PLN) – (szczegółowy wykaz transakcji zakupu i sprzedaży towarów i usług zawiera tabela 2 poniżej) 01.01.2014 31.12.2014 MDO sp. z o.o. S.K.A. Development 4 MD-PM sp. z o.o. sp.k. Development II "CLR" sp. z o.o. S.K.A. JPBC sp. z o.o. M2D sp. z o.o. S.K.A. M2D-K5 sp. z o.o. S.K.A. MD+2 sp. z o.o. S.K.A. MDN sp. z o.o. S.K.A. Śródmiejskie Ogrody sp. z o.o. sp.k. TBM-MDOS sp. z o.o. S.K.A. Razem Wielkość transakcji Sprzedaż 0,00 0,00 2 859 210,61 9 500 808,00 300,00 11 509 163,00 3 934 081,00 3 754 719,81 0,00 9 615 020,00 41 173 302,42 Zakupy 0,00 0,00 113 326,27 0,00 3 393,04 41 442,00 22 768,07 46 518,70 0,00 44 149,76 271 597,84 30.06.2014 Razem Saldo rozrachunków Należności z tytułu dostaw i usług Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 319 120,82 0,00 1 398 312,82 2 563 189,16 0,00 4 996 530,36 4 266 449,53 3 485 863,85 0,00 1 075 303,39 18 104 769,93 0,00 0,00 63 195,26 0,00 0,00 16 236,23 20 510,48 6 113,32 0,00 86 728,12 192 783,41 Źródło: Emitent Tabela 2: Pozostałe transakcje zawarte przez MDI S.A. z podmiotami powiązanymi w okresie 1.01.2014 r. – 31.12.2014 r. (w PLN) 1.01.2014 r. - 31.12.2014 r. WPM sp.z o.o. Razem Wielkość transakcji Pozostałe przychody operacyjne (czynsz, najem, obsługa biurowa) 31.12.2014 r. 2 172,80 WPM sp.z o.o. Razem Saldo rozrachunków Należności pozostałe 2 452,94 Źródło: Emitent Tabela 3: Szczegóły transakcji sprzedaży zawartych przez MDI S.A. w ramach transakcji z podmiotami powiązanymi w okresie 1.01.2014 r. – 31.12.2014 r. (w PLN) – transakcje zbiorcze zostały opisane w tabeli 1 powyżej NAZWA MDO sp. z o.o. S.K.A. Developmen t 4 MD-PM sp. z o.o. sp.k. Development II "CLR" sp. z o.o. S.K.A. JPBC sp. z o.o. M2D sp. z o.o. S.K.A. 107 M2D-K5 sp. z o.o. S.K.A. MD+2 sp. z o.o. S.K.A. MDN sp. z o.o. S.K.A. Śródmiejskie Ogrody sp. z o.o. sp.k. TBM-MDOS sp. z o.o. S.K.A. Razem Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Sprzedaż usług budowlanych 0,00 0,00 2 859 210,61 9 500 808,00 300,00 11 509 163,00 3 934 081,00 3 754 719,81 0,00 9 615 020,00 41 173 302,42 Pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUMA 0,00 0,00 2 859 210,61 9 500 808,00 300,00 11 509 163,00 3 934 081,00 3 754 719,81 0,00 9 615 020,00 41 173 302,42 Źródło: Emitent Tabela 4: Szczegóły transakcji zakupu zawartych przez MDI S.A. w ramach transakcji z podmiotami powiązanymi w okresie 1.01.2014 r. – 31.12.2014 r. (w PLN) – transakcje zbiorcze zostały opisane w tabeli 1 powyżej NAZWA MDO sp. z o.o. S.K.A. Development 4 MD-PM sp. z o.o. sp.k. Development II "CLR" sp. z o.o. S.K.A. JPBC sp. z o.o. M2D sp. z o.o. S.K.A. M2D-K5 sp. z o.o. S.K.A. MD+2 sp. z o.o. S.K.A. MDN sp. z o.o. S.K.A. Śródmiejskie Ogrody sp. z o.o. sp.k. TBM-MDOS sp. z o.o. S.K.A. Razem Refaktury (kosztów energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, odprowadzania ścieków itp.) 0,00 0,00 113 326,27 0,00 3 393,04 41 442,00 22 768,07 46 518,70 0,00 44 149,76 271 597,84 Pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUMA 0,00 0,00 113 326,27 0,00 3 393,04 41 442,00 22 768,07 46 518,70 0,00 44 149,76 271 597,84 Źródło: Emitent Tabela 5. Wynagrodzenia Członków Zarządu MDI S.A. wypłacone przez MDI S.A. w okresie 1.01.2014 r. – 31.12.2014 r. (w PLN) Zarząd: Grzegorz Sochacki Mirosław Markiewicz Wynagrodzenie i inne świadczenia wypłacone przez MDI S.A. za 2014 rok brutto (w zł) Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę – 132.000 zł Wynagrodzenie z tytułu pełnienie funkcji w Zarządzie – 384.000 zł Świadczenia z tytułu użytkowania samochodu – 6.000 zł Świadczenia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego – 1.596 zł Saldo udzielonych przez MDI S.A. pożyczek na 31.12.2014 r. – 36.174,03zł Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę – 96.878,93 zł Wynagrodzenie z tytułu pełnienie funkcji w Zarządzie – 384.000 zł Świadczenia z tytułu użytkowania samochodu – 6.000 zł Świadczenia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego – 1.596 zł Saldo udzielonych przez MDI S.A. pożyczek na 31.12.2014 r. – 0 zł Źródło: Emitent Tabela 5. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej MDI S.A. wypłacone przez MDI S.A. w okresie 1.01.2014 r. – 31.12.2014 r. (w PLN) Osoba i funkcja Marcin Iwaszkiewicz Łukasz Marek Bernatowicz Krzysztof Czerkas Źródło: Emitent Wynagrodzenie i inne świadczenia wypłacone przez Emitenta za 2013 rok brutto (w zł) 2.000 (wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej) 2.000 (wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej) 2.000 (wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej) 108 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. 19.3. Dokument Rejestracyjny Transakcje spółki MDI Energia S.A. w okresie od 1.01.2015 roku do 31.12.2015 roku (w 2015 roku spółka MDI Energia S.A. prowadziła działalność pod firmą SKYSTONE Capital S.A., a następnie pod firmą MDI Energia S.A.) W okresie od 1.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, Emitent dokonywał transakcji z następującymi podmiotami powiązanymi: 1. Elektrownie Wodne ZENERIS Plus SP. Z O.O. – spółka zależna od Emitenta, 12. Mariusz Obszański - Członek Rady Nadzorczej; 2. Zespół Elektrowni Wodnych ZENERIS SP. Z O.O. – spółka zależna od Emitenta, 13. Daniel Ozon - Członek Rady Nadzorczej; 3. Biogaz ZENERIS SP. Z O.O. – spółka zależna od Emitenta, 14. Grzegorz Kubica - Członek Rady Nadzorczej; 4. Biogaz ZENERIS TECH SP. Z O.O. – spółka zależna od Emitenta, 15. Sławomir Halaba - Członek Rady Nadzorczej; 5. Biogazownia BIELANY SP. Z O.O. – spółka zależna od Emitenta, 16. Waldemar Paturej - Członek Rady Nadzorczej; 6. Grzegorz Sochacki – Członek Zarządu; 17. Paweł Sobków - Członek Rady Nadzorczej; 7. Mirosław Markiewicz – Członek Zarządu; 18. Zbigniew Rachwał - Członek Rady Nadzorczej; 8. Piotr Kardach – Prezes Zarządu; 19. Jarosław Wikaliński - Członek Rady Nadzorczej; 9. Łukasz Marczuk – Członek Zarządu; 20. Piotr Gajek - Członek Rady Nadzorczej; 10. Artur Piotr Jędrzejewski - Członek Rady Nadzorczej; 21. Jarosław Karasiński - Członek Rady Nadzorczej; 11. Wiesław Łatała - Członek Rady Nadzorczej; 22. Michał Barłowski - Członek Rady Nadzorczej; Tabela 1: Transakcje zawarte przez Emitenta z podmiotami powiązanymi w okresie 1.01.2015 r. – 31.12.2015 r. (w PLN) – (szczegółowy wykaz pożyczek zaciągniętych przez Emitenta zawiera tabela 2 poniżej) 1.01.2015 r. - 31.12.2015 r. Artur Piotr Jędrzejewski Grzegorz Jarosław Kubica Adam Halaba MDI S.A. Razem Wielkość transakcji Koszty finansowe 31.12.2015 r. 3 522,74 Artur Piotr Jędrzejewski 3 973,15 Grzegorz Jarosław Kubica 4 000,02 Adam Halaba 369,86 MDI SA 11 865,77 Razem Saldo rozrachunków Należności pozostałe 0,00 Pożyczki udzielone długoterminowe 0,00 Pożyczki udzielone krótkoterminowe 0,00 Zobowiązania pozostałe 0,00 109 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Pożyczki zaciągnięte długoterminowe 0,00 Pożyczki zaciągnięte krótkoterminowe 43 818,08 44 406,02 44 175,36 300 369,86 432 769,32 Źródło: Emitent Tabela 2: Wykaz pożyczek zaciągniętych przez Emitenta u podmiotów powiązanych w okresie 1.01.2015 r. – 31.12.2015 r. oraz pożyczek zaciągniętych przed dniem 1.01.2015 r., które nie zostały spłacone do tego dnia (w PLN) Nazwa Kwota umowy waluta 2014-10-14 7% Termin spłaty 2015-03-31 2015-03-05 13% 2016-02-28 20 000 2014-10-14 10% SUMA 2015-03-31 20 000 2015-03-05 13% 2016-02-28 20 000 Artur Piotr Jędrzejewski Grzegorz Jarosław Kubica Adam Halaba 20 000 Data umowy 40 000 Oprocentowanie 10% 2014-12-12 MDI SA 300 000 2015-12-22 Saldo kapitał +odsetki w walucie 21 695,34 22 122,74 43 818,08 22 432,87 21 973,15 SUMA w ciągu 7 dni od wezwania pożyczkodawcy nie wcześniej niż po pół roku od podpisania umowy SUMA 2016-06-30 5% 44 175,36 300 369,86 SUMA Źródło: Emitent Należy zwrócić uwagę, że w 2014 roku jak i na początku 2015 roku Emitent prowadzący w tym okresie działalność pod nazwą Skystone Capital S.A., będąc wtedy jeszcze przed połączeniem ze spółką MDI S.A. (co nastąpiło 1 lutego 2016 r.), przejściowo utracił zdolność kredytową i musiał posiłkować się zaciąganiem zobowiązań u podmiotów niebędących bankami, w tym osób fizycznych – także Członków Zarządu Emitenta. Sytuacja ta miała wpływ na ustalenie wysokości oprocentowania pożyczek zaciąganych przez Emitenta. Sytuacja ta była przejściowa i w późniejszych okresach, jak również na Datę Prospektu, sytuacja taka nie miała i nie ma miejsca, a także w ocenie Zarządu Emitenta nie istnieje na Datę Prospektu ryzyko związane z utratą zdolności kredytowej Emitenta. Ponadto Emitent wskazuje, iż oprocentowanie pożyczek udzielonych Emitentowi przez podmioty powiązane było ustalone na zasadach rynkowych. W tym bowiem okresie wysokość tego oprocentowania odpowiadała wysokości rynkowego oprocentowania zadłużenia spółek, które utraciły zdolność kredytową. Tabela 3: Wykaz kosztów finansowych poniesionych przez Emitenta od transakcji z podmiotami powiązanymi w okresie 1.01.2015 r. – 31.12.2015 r. (w PLN) – transakcje zbiorcze zostały opisane w tabeli 1 powyżej Koszty finansowe Artur Piotr Jędrzejewski Grzegorz Jarosław Adam Halaba 110 MDI S.A. Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Kubica Koszty z tyt. odsetek od pożyczek 3 522,74 3 973,15 4 000,02 369,86 Źródło: Emitent Tabela 4: Wynagrodzenia Członków Zarządu MDI Energia S.A. wypłacone przez MDI Energia S.A. w okresie 1.01.2015 r. – 31.12.2015 r. (w PLN) Zarząd: Piotr Kardach Łukasz Marczuk Grzegorz Sochacki Mirosław Markiewicz Wynagrodzenie i inne świadczenia należne Członkom Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie w 2015 r. (w PLN) Wynagrodzenie brutto wypłacone w 2015 r. z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie (w PLN) 170.000 zł (wynagrodzenie z tytułu powołania w skład Zarządu Spółki oraz z tytułu kontraktu menadżerskiego) 69.870,97 zł (wynagrodzenie z tytułu powołania w skład Zarządu Spółki) 0,00 0,00 Wypłacone zostało: - na podstawie planu premii lub podziału zysku - w formie opcji na akcje - przyznane w naturze np. opieka zdrowotna lub środek transportu 120.000,00 brak 0,00 brak 0,00 0,00 brak brak Źródło: Emitent Tabela 5. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Emitenta wypłacone przez Emitenta w okresie 1.01.2015 r. – 31.12.2015 r. (w PLN) Osoba i funkcja Barłowski Michał Gajek Piotr Halaba Sławomir Jędrzejewski Artur Karasiński Jarosław Kubica Grzegorz Łatała Wiesław Obszański Mariusz Ozon Daniel Paturej Waldemar Rachwał Zbigniew Sobków Paweł Wynagrodzenie należne brutto za 2015 r. z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej (w PLN) 0,00 100,00 2.750,00 2.750,00 100,00 2.550,00 2.250,00 2.350,00 2.550,00 100,00 200,00 200,00 Wynagrodzenie brutto wypłacone w 2015 r. z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej (w PLN) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Wikaliński Jarosław Dokument Rejestracyjny 100,00 0,00 Źródło: Emitent Na Datę Prospektu w Spółce obowiązują następujące zasady wynagrodzeń przysługujących Członkom Rady Nadzorczej: Zwyczajne Walne Zgromadzenia Emitenta z dnia 27 czerwca 2016 podjęło uchwałę nr 33/2016 w sprawie zmian w sposobie wynagradzania członków Rady Nadzorczej, w której ustalono że: (1) wynagrodzenie przysługujące Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wynosi 3.000 zł brutto miesięcznie, (2) wynagrodzenie przysługujące Sekretarzowi Rady Nadzorczej wynosi 3.000 zł brutto miesięcznie, (3) wynagrodzenie przysługujące Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 1.000 zł brutto miesięcznie, (4) wynagrodzenie przysługujące Członkowi Rady Nadzorczej wynosi 1.000 zł brutto miesięcznie. Jednocześnie Emitent wskazuje, iż przed dniem 27 czerwca 2016 r. zasady wynagrodzeń przysługujących Członkom Rady Nadzorczej były ustalone uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 stycznia 2015 r., na podstawie której to uchwały wynagrodzenie każdego Członka Rady Nadzorczej wynosiło 100 zł za każde posiedzenie Rady Nadzorczej. Tym samym zamieszczona powyżej tabela dotyczącą wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej MDI Energia S.A. należnego za 2015 rok zawiera wynagrodzenie, które było należne Członkom Rady Nadzorczej za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej w 2015 roku jeszcze na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 stycznia 2015 r. 19.4. Transakcje spółki MDI S.A. w okresie od 1.01.2015 roku do 31.12.2015 roku W okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. spółki MDI S.A. dokonywał transakcji z następującymi podmiotami powiązanymi: 1. LUBINVEST SP. Z O.O. – spółka zależna od funduszu IPOPEMA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (podmiot dominujący nad Emitentem); 2. PSW SP. Z O.O. – spółka zależna od funduszu IPOPEMA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (podmiot dominujący nad Emitentem). IPOPEMA 12 FIZAN posiada 80% udziałów w spółce PSW SP. Z O.O. Dodatkowo Prezes Zarządu Emitenta Pan Grzegorz Sochacki posiada 15% udziałów w spółce PSW SP. Z O.O. oraz pełni funkcję Prezesa Zarządu w tej spółce; 3. WPM SP. Z O.O. – spółka zależna od Emitenta; 4. WPM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. – spółka WPM Sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta) jest komplementariuszem w tej spółce. Dodatkowo jednym z komandytariuszy spółki WPM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. jest Prezes Zarządu Emitenta Pan Grzegorz Sochacki; 5. SPV Investment SP. Z O.O. – spółka zależna od funduszu IPOPEMA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (podmiot dominujący nad Emitentem); 6. MDO sp. z o.o. S.K.A. – spółka powiązana - spółka zależna od funduszu IPOPEMA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (podmiot dominujący nad Emitentem). 7. Development II "CLR" sp. z o.o. S.K.A. – spółka powiązana - spółka zależna od funduszu IPOPEMA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (podmiot dominujący nad Emitentem). 8. JPBC sp. z o.o. – spółka powiązana - spółka zależna od funduszu IPOPEMA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (podmiot dominujący nad Emitentem). 9. M2D sp. z o.o. S.K.A. – spółka powiązana - spółka zależna od funduszu IPOPEMA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (podmiot dominujący nad Emitentem). 10. M2D-K5 sp. z o.o. S.K.A. – spółka powiązana - spółka zależna od funduszu IPOPEMA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (podmiot dominujący nad Emitentem). 11. MD+2 sp. z o.o. S.K.A. – spółka powiązana - spółka zależna od funduszu IPOPEMA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (podmiot dominujący nad Emitentem). 12. MDN sp. z o.o. S.K.A. – spółka powiązana - spółka zależna od funduszu IPOPEMA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (podmiot dominujący nad Emitentem). 13. Śródmiejskie Ogrody sp. z o.o. sp.k. – spółka powiązana - spółka zależna od funduszu IPOPEMA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (podmiot dominujący nad Emitentem). 14. TBM-MDOS sp. z o.o. S.K.A. – spółka powiązana - spółka zależna od funduszu IPOPEMA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (podmiot dominujący nad Emitentem). 15. Grzegorz Sochacki – Prezes Zarządu; 112 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. 16. 17. 18. 19. Dokument Rejestracyjny Mirosław Markiewicz – Członek Zarządu; Marcin Iwaszkiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej; Łukasz Marek Bernatowicz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej; Krzysztof Czerkas - Członek Rady Nadzorczej. Tabela 1A: Transakcje zakupu i sprzedaży towarów i usług zawarte przez MDI S.A. z podmiotami powiązanymi w okresie 1.01.2015 r. – 31.12.2015 r. (w PLN) – (szczegółowy wykaz transakcji zakupu i sprzedaży towarów i usług zawiera tabela 2A, 2B i 3 poniżej) Artur Piotr Jędrzejewski 1.01.2015 r. - 31.12.2015 r. Grzegorz Jarosław Kubica Adam Halaba MDI S.A. Razem Wielkość transakcji Koszty finansowe 3 522,74 Artur Piotr Jędrzejewski 31.12.2015 r. 3 973,15 Grzegorz Jarosław Kubica 4 000,02 Adam Halaba 369,86 MDI SA 11 865,77 Razem Saldo rozrachunków Należności pozostałe 0,00 Pożyczki udzielone długoterminowe 0,00 Pożyczki udzielone krótkoterminowe 0,00 Zobowiązania pozostałe 0,00 Pożyczki zaciągnięte długoterminowe 0,00 Pożyczki zaciągnięte krótkoterminowe 43 818,08 44 406,02 44 175,36 300 369,86 432 769,32 Źródło: Emitent Tabela 1B: 01.01.2015 31.12.2015 Transakcje zakupu i sprzedaży towarów i usług zawarte przez MDI S.A. z podmiotami powiązanymi w okresie 1.01.2015 r. – 31.12.2015 r. (w PLN) – (szczegółowy wykaz transakcji zakupu i sprzedaży towarów i usług zawiera tabela 2A, 2B i 3 poniżej) IPOEMA 12 FIZAN LUBINVEST PSW sp. z o.o. WPM sp. z o.o. WPM sp. z o.o. sp. k. SPV Investment sp. z o.o. Wielkość transakcji 113 Razem Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Sprzedaż 0,00 2 694 533,00 2 400,00 2 400,00 22 622,61 0,00 2 721 955,61 Zakupy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237 687,48 0,00 1 476,00 24 570,00 0,00 263 733,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.12.2015 Saldo rozrachunków Należności z tytułu dostaw i usług Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Źródło: Emitent Tabela 2A: Szczegóły transakcji sprzedaży zawartych przez MDI S.A. w ramach transakcji z podmiotami powiązanymi w okresie 1.01.2015 r. – 31.12.2015 r. (w PLN) – transakcje zbiorcze zostały opisane w tabeli 1A i 1B powyżej MDO sp. z o.o. S.K.A. NAZWA Developmen t 4 MD-PM sp. z o.o. sp.k. Development II "CLR" sp. z o.o. S.K.A. JPBC sp. z o.o. M2D sp. z o.o. S.K.A. M2D-K5 sp. z o.o. S.K.A. MD+2 sp. z o.o. S.K.A. MDN sp. z o.o. S.K.A. Śródmiejskie Ogrody sp. z o.o. sp.k. TBM-MDOS sp. z o.o. S.K.A. Razem Sprzedaż usług budowlanych 0,00 0,00 61 597,05 112 600,00 1 500,00 699 621,60 15 709 065,78 0,00 0,00 6 388 010,00 22 972 394,43 Pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUMA 0,00 0,00 61 597,05 112 600,00 1 500,00 699 621,60 15 709 065,78 0,00 0,00 6 388 010,00 22 972 394,43 Źródło: Emitent Tabela 2B: 01.01.2015 31.12.2015 Sprzedaż usług budowlanych Szczegóły transakcji sprzedaży zawartych przez MDI S.A. w ramach transakcji z podmiotami powiązanymi w okresie 1.01.2015 r. – 31.12.2015 r. (w PLN) – transakcje zbiorcze zostały opisane w tabeli 1A i 1B powyżej IPOEMA 12 FIZAN 0,00 LUBINVEST 2 694 533,00 PSW sp. z o.o. 0,00 WPM sp. z o.o. 0,00 WPM sp. z o.o. sp. k. SPV Investment sp. z o.o. 0,00 0,00 114 Razem 2 694 533,00 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Czynsz 0,00 0,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 7 200,00 Sprzedaż środka trwałego 0,00 0,00 0,00 0,00 19 975,61 0,00 19 975,61 Pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 247,00 0,00 247,00 SUMA 0,00 2 694 533,00 2 400,00 2 400,00 22 622,61 0,00 2 721 955,61 Źródło: Emitent Tabela 3: Szczegóły transakcji zakupu zawartych przez MDI S.A. w ramach transakcji z podmiotami powiązanymi w okresie 1.01.2015 r. – 31.12.2015 r. (w PLN) – transakcje zbiorcze zostały opisane w tabeli 1 powyżej NAZWA MDO sp. z o.o. S.K.A. Development 4 MD-PM sp. z o.o. sp.k. Development II "CLR" sp. z o.o. S.K.A. JPBC sp. z o.o. M2D sp. z o.o. S.K.A. M2D-K5 sp. z o.o. S.K.A. MD+2 sp. z o.o. S.K.A. MDN sp. z o.o. S.K.A. Śródmiejskie Ogrody sp. z o.o. sp.k. TBM-MDOS sp. z o.o. S.K.A. Razem Refaktury (kosztów energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, odprowadzania ścieków itp.) 0,00 0,00 23 865,58 0,00 1 642,28 10 415,20 96 115,59 0,00 31 655,12 113 016,35 276 710,12 Pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUMA 0,00 0,00 23 865,58 0,00 1 642,28 10 415,20 96 115,59 0,00 31 655,12 113 016,35 276 710,12 Źródło: Emitent Tabela 4. Wynagrodzenia Członków Zarządu MDI S.A. wypłacone przez MDI S.A. w okresie 1.01.2015 r. – 31.12.2015 r. (w PLN) Zarząd: Grzegorz Sochacki Mirosław Markiewicz Wynagrodzenie i inne świadczenia wypłacone przez MDI S.A. za 2015 rok brutto (w zł) Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę – 132.000 zł Wynagrodzenie z tytułu pełnienie funkcji w Zarządzie – 216.000 zł Świadczenia z tytułu użytkowania samochodu – 4.800 zł Świadczenia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego – 1.736 zł Saldo udzielonych przez MDI S.A. pożyczek na 31.12.2015 r. – 23.714,07 zł Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę – 110.621,22 zł Wynagrodzenie z tytułu pełnienie funkcji w Zarządzie – 216.000 zł Świadczenia z tytułu użytkowania samochodu – 4.800 zł Świadczenia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego – 1.736 zł Saldo udzielonych przez MDI S.A. pożyczek na 31.12.2015 r. – 449.939 zł Źródło: Emitent Tabela 5. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej MDI S.A. wypłacone przez MDI S.A. w okresie 1.01.2015 r. – 31.12.2015 r. (w PLN) Rada Nadzorcza: Wynagrodzenie i inne świadczenia wypłacone przez MDI S.A. za 2015 rok brutto (w zł) 115 Wypłacone zostało: - na podstawie planu premii lub podziału zysku Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Marcin Iwaszkiewicz Krzysztof Czerkas Łukasz Marek Bernatowicz Dokument Rejestracyjny 2.000 (wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej) 2.000 (wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej) 2.000 (wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej) - w formie opcji na akcje - przyznane w naturze np. opieka zdrowotna lub środek transportu Brak Brak Brak Źródło: Emitent 19.5. Transakcje spółki MDI Energia S.A. w okresie od 1.01.2016 roku do Daty Prospektu W okresie od 1.01.2016 r. do Daty Prospektu, Emitent dokonywał transakcji z następującymi podmiotami powiązanymi: 1. LUBINVEST SP. Z O.O. – spółka zależna od funduszu IPOPEMA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (podmiot dominujący nad Emitentem); 2. PSW SP. Z O.O. – spółka zależna od funduszu IPOPEMA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (podmiot dominujący nad Emitentem). IPOPEMA 12 FIZAN posiada 80% udziałów w spółce PSW SP. Z O.O. Dodatkowo Prezes Zarządu Emitenta Pan Grzegorz Sochacki posiada 15% udziałów w spółce PSW SP. Z O.O. oraz pełni funkcję Prezesa Zarządu w tej spółce; 3. WPM SP. Z O.O. – spółka zależna od Emitenta; 4. WPM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. – spółka WPM Sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta) jest komplementariuszem w tej spółce. Dodatkowo jednym z komandytariuszy spółki WPM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. jest Prezes Zarządu Emitenta Pan Grzegorz Sochacki; 5. SPV Investment SP. Z O.O. – spółka zależna od funduszu IPOPEMA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (podmiot dominujący nad Emitentem); 6. MDO sp. z o.o. S.K.A. – spółka powiązana - spółka zależna od funduszu IPOPEMA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (podmiot dominujący nad Emitentem). 7. Development II "CLR" sp. z o.o. S.K.A. – spółka powiązana - spółka zależna od funduszu IPOPEMA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (podmiot dominujący nad Emitentem). 8. JPBC sp. z o.o. – spółka powiązana - spółka zależna od funduszu IPOPEMA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (podmiot dominujący nad Emitentem). 9. M2D sp. z o.o. S.K.A. – spółka powiązana - spółka zależna od funduszu IPOPEMA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (podmiot dominujący nad Emitentem). 10. M2D-K5 sp. z o.o. S.K.A. – spółka powiązana - spółka zależna od funduszu IPOPEMA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (podmiot dominujący nad Emitentem). 11. MD+2 sp. z o.o. S.K.A. – spółka powiązana - spółka zależna od funduszu IPOPEMA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (podmiot dominujący nad Emitentem). 12. MDN sp. z o.o. S.K.A. – spółka powiązana - spółka zależna od funduszu IPOPEMA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (podmiot dominujący nad Emitentem). 13. Śródmiejskie Ogrody sp. z o.o. sp.k. – spółka powiązana - spółka zależna od funduszu IPOPEMA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (podmiot dominujący nad Emitentem). 14. TBM-MDOS sp. z o.o. S.K.A. – spółka powiązana - spółka zależna od funduszu IPOPEMA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (podmiot dominujący nad Emitentem). 15. Development 4 MD-PM sp. z o.o. sp.k. – spółka powiązana - spółka zależna od funduszu IPOPEMA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (podmiot dominujący nad Emitentem). 16. Grzegorz Sochacki – Prezes Zarządu; 17. Mirosław Markiewicz – Wiceprezes Zarządu; 18. Grzegorz Kubica – Członek Rady Nadzorczej; 19. Jarosław Wikaliński – Członek Rady Nadzorczej; 20. Piotr Gajek – Członek Rady Nadzorczej; 116 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny 21. Jarosław Karasiński – Członek Rady Nadzorczej; 22. Michał Barłowski – Członek Rady Nadzorczej; 23. Artur Jędrzejewski – Członek Rady Nadzorczej; Tabela 1A: Transakcje zakupu i sprzedaży towarów i usług zawarte przez MDI Energia S.A. z podmiotami powiązanymi w okresie 1.01.2016 r. do Daty Prospekt (w PLN) – (szczegółowy wykaz transakcji zakupu i sprzedaży towarów i usług zawiera tabela 2A, 2B i 3 poniżej) 1.01.2016 r. do Daty Prospektu MDO sp. z o.o. S.K.A. Develop ment 4 MD-PM sp. z o.o. sp.k. Development II "CLR" sp. z o.o. S.K.A. JPBC sp. z o.o. M2D sp. z o.o. S.K.A. M2DK5 sp. z o.o. S.K.A. MD+2 sp. z o.o. S.K.A. MDN sp. z o.o. S.K.A. Śródmiejskie Ogrody sp. z o.o. sp.k. TBMMDOS sp. z o.o. S.K.A. Razem Wielkość transakcji Sprzedaż 0,00 7 450 000,00 2 464 305,24 1 550 000,00 0,00 600,00 16 995 678,59 0,00 15 077 430,30 284 426,70 43 822 440,83 Zakupy 0,00 2 160,00 2 160,00 0,00 0,00 0,00 97 369,91 0,00 95 617,46 7 556,37 204 863,74 Należności z tytułu dostaw i usług 0,00 0,00 2 847 398,09 3 923 187,16 0,00 332,10 4 149 109,17 6 541,43 4 292 207,66 692 781,79 15 911 557,40 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 0,00 2 574,00 93 296,92 0,00 0,00 0,00 5 168,44 6 113,32 3 072,85 9 269,25 119 494,78 Data Prospektu Saldo rozrachunków Źródło: Emitent Tabela 1B: Transakcje zakupu i sprzedaży towarów i usług zawarte przez MDI Energia S.A. z podmiotami powiązanymi w okresie 1.01.2016 r. do Daty Prospekt (w PLN) – (szczegółowy wykaz transakcji zakupu i sprzedaży towarów i usług zawiera tabela 2A, 2B i 3 poniżej) 01.01.2016 IPOEMA 12 do Daty FIZAN Prospektu Wielkość transakcji LUBINVEST PSW sp. z o.o. WPM sp. z o.o. WPM sp. z o.o. sp. k. SPV Investment sp. z o.o. 117 Razem Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Sprzedaż 0,00 5 039 467,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 5 046 667,00 Zakupy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 476,00 2 952,00 21 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Data Prospektu Saldo rozrachunków Należności z tytułu dostaw i usług Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 0,00 Źródło: Emitent Tabela 2A: Szczegóły transakcji sprzedaży zawartych przez MDI S.A. w ramach transakcji z podmiotami powiązanymi w okresie 1.01.2016 r. do Daty Prospektu (w PLN) – transakcje zbiorcze zostały opisane w tabeli 1A, 1B powyżej Nazwa Sprzedaż usług budowlanych MDO sp. z o.o. S.K.A. Development 4 MD-PM sp. z o.o. sp.k. Development II "CLR" sp. z o.o. S.K.A. JPBC sp. z o.o. 0,00 7 450 000,00 2 464 305,24 1 550 000,00 M2D sp. z o.o. S.K.A. M2D-K5 sp. z o.o. S.K.A. MD+2 sp. z o.o. S.K.A. 0,00 0,00 16 995 678,59 MDN sp. z o.o. S.K.A. 0,00 Śródmiejskie Ogrody sp. z o.o. sp.k. 15 077 430,30 TBM-MDOS sp. z o.o. S.K.A. 284 426,70 Razem 43 821 840,83 Pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 SUMA 0,00 7 450 000,00 2 464 305,24 1 550 000,00 0,00 600,00 16 995 678,59 0,00 15 077 430,30 284 426,70 43 822 440,83 Źródło: Emitent Tabela 2B: NAZWA Szczegóły transakcji sprzedaży zawartych przez MDI S.A. w ramach transakcji z podmiotami powiązanymi w okresie 1.01.2016 r. do Daty Prospektu (w PLN) – transakcje zbiorcze zostały opisane w tabeli 1A, 1B powyżej IPOEMA 12 FIZAN LUBINVEST PSW sp. z o.o. WPM sp. z o.o. WPM sp. z o.o. sp. k. SPV Investment sp. z o.o. Razem Sprzedaż usług budowlanych 0,00 5 039 467,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 039 467,00 Czynsz 0,00 0,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 7 200,00 118 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. SUMA 0,00 Dokument Rejestracyjny 5 039 467,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 5 046 667,00 Źródło: Emitent Tabela 3: Szczegóły transakcji zakupu zawartych przez MDI S.A. w ramach transakcji z podmiotami powiązanymi w okresie 1.01.2016 r. do Daty Prospektu (w PLN) – transakcje zbiorcze zostały opisane w tabeli 1 powyżej MDO sp. z o.o. S.K.A. NAZWA Development 4 MD-PM sp. z o.o. sp.k. Development II "CLR" sp. z o.o. S.K.A. JPBC sp. z o.o. M2D sp. z o.o. S.K.A. M2D-K5 sp. z o.o. S.K.A. MD+2 sp. z o.o. S.K.A. MDN sp. z o.o. S.K.A. Śródmiejskie Ogrody sp. z o.o. sp.k. TBM-MDOS sp. z o.o. S.K.A. Razem Refaktury (kosztów energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, odprowadzania ścieków itp.) 0,00 2 160,00 2 160,00 0,00 0,00 0,00 97 369,91 0,00 95 617,46 7 556,37 204 863,74 Pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUMA 0,00 2 160,00 2 160,00 0,00 0,00 0,00 97 369,91 0,00 95 617,46 7 556,37 204 863,74 Źródło: Emitent Tabela 4: Wynagrodzenia Członków Zarządu MDI S.A. wypłacone przez MDI S.A. w 2016 roku przedstawia poniższa tabela. Zarząd: Grzegorz Sochacki Mirosław Markiewicz Wynagrodzenie i inne świadczenia wypłacone przez MDI S.A. za 2016 rok brutto (w zł) Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę – 11.000 zł Wynagrodzenie z tytułu pełnienie funkcji w Zarządzie – 18.000 zł Świadczenia z tytułu użytkowania samochodu – 400 zł Świadczenia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego – 322 zł Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę – 10.000 zł Wynagrodzenie z tytułu pełnienie funkcji w Zarządzie – 18.000 zł Świadczenia z tytułu użytkowania samochodu – 400 zł Świadczenia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego – 472 zł Źródło: Emitent Tabela 5: Wynagrodzenia Członków Zarządu MDI Energia S.A. wypłacone przez MDI Energia S.A. w 2016 roku przedstawia poniższa tabela. Zarząd: Grzegorz Sochacki Mirosław Markiewicz Wynagrodzenie i inne świadczenia wypłacone przez MDI Energia S.A. za 2016 rok brutto (w zł) Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę – 110.000 zł Wynagrodzenie z tytułu pełnienie funkcji w Zarządzie – 200.000 zł Świadczenia z tytułu użytkowania samochodu – 4.000 zł Świadczenia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego – 1.518 zł Saldo udzielonych przez MDI S.A. pożyczek na 31.11.2016 r. – 11.797,44 zł Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę – 100.000 zł 119 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Wynagrodzenie z tytułu pełnienie funkcji w Zarządzie – 200.000 zł Świadczenia z tytułu użytkowania samochodu – 4.000 zł Świadczenia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego – 1.518 zł Saldo udzielonych przez MDI S.A. pożyczek na 31.11.2016 r. – 463.427,91 zł Źródło: Emitent Tabela 6: Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej MDI Energia S.A. wypłacone przez MDI Energia S.A. w 2016 roku przedstawia poniższa tabela. Rada Nadzorcza: Jędrzejewski Artur Wynagrodzenie należne brutto Wynagrodzenie brutto wypłacone Wypłacone zostało: za 2016 r. z tytułu pełnienia w 2016 r. z tytułu pełnienia funkcji - na podstawie planu premii funkcji członka Rady Nadzorczej członka Rady Nadzorczej (w PLN) lub podziału zysku (w PLN) - w formie opcji na akcje - przyznane w naturze np. opieka zdrowotna lub środek transportu 100,00 600,00 Brak Kubica Grzegorz 5.300,00 5.400,00 Brak Wikaliński Jarosław 15.300,00 15.200,00 Brak Gajek Piotr 5.200,00 5.200,00 Brak Karasiński Jarosław 15.200,00 15.200,00 Brak 5.300,00 5.100,00 Brak Barłowski Michał Źródło: Emitent Spółka wyjaśnia, iż począwszy od dnia 27 czerwca 2016 r. wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosi: (1) wynagrodzenie przysługujące Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wynosi 3.000 zł brutto miesięcznie, (2) wynagrodzenie przysługujące Sekretarzowi Rady Nadzorczej wynosi 3.000 zł brutto miesięcznie, (3) wynagrodzenie przysługujące Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 1.000 zł brutto miesięcznie, (4) wynagrodzenie przysługujące Członkowi Rady Nadzorczej wynosi 1.000 zł brutto miesięcznie. Te zasady wynagrodzenia obowiązują na Datę Prospektu i w związku z powyższym zostały opisane w pkt 15.1. Prospektu. Jednocześnie Spółka wskazuje, iż przed dniem 27 czerwca 2016 r. zasady wynagrodzeń przysługujących Członkom Rady Nadzorczej były ustalone uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 stycznia 2015 r., na podstawie której to uchwały wynagrodzenie każdego Członka Rady Nadzorczej wynosiło 100 zł za każde posiedzenie Rady Nadzorczej. Tym samym tabela nr 6 zawiera wynagrodzenie, które zostało wypłacone Członkom Rady Nadzorczej zarówno na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 stycznia 2015 r., jak również na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2016 r. 120 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny 20. Informacje finansowe dotyczące aktywów i pasywów Emitenta, jego sytuacji finansowej oraz zysków i strat 20.1. Historyczne informacje finansowe Zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku nr XXV do Rozporządzenia 809/2004 w niniejszym rozdziale zaprezentowano historyczne informacje finansowe pochodzące ze zbadanych rocznych historycznych informacji finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za lata 2014 – 2015 oraz ze śródrocznych sprawozdań finansowych publikowanych w ESPI w 2016 roku (sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską). Należy mieć na uwadze, że dokonane w 2015 r. połączenie Emitenta (MDI Energia S.A. – dawniej Skystone Capital S.A.) ze spółką MDI SA, które zostało szczegółowo opisane w ramach niniejszego prospektu, ma znamiona połączenia odwrotnego (w rozumieniu MSSF 3) oraz, że Emitent jest podmiotem o złożonej historii finansowej (w rozumieniu art. 4a. Rozporządzenia 809/2004). Z uwagi na fakt, że same historyczne informacje finansowe Grupy Emitenta niedokładnie przedstawiają sytuację zorganizowanej działalności gospodarczej Emitenta – w prospekcie emisyjnym zamieszczono również dane finansowe spółki przejmowanej – tj. MDI S.A. (w formie zbadanego sprawozdania finansowego za rok 2015 r.). W związku z powyższym w niniejszym Prospekcie zamieszcza się następujące historyczne informacje finansowe Grupy Emitenta: 1. Zbadane przez biegłego rewidenta, skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MDI Energia za rok 2015 (zawierające dane porównywalne za 2014 r. ), które opublikowane zostało w systemie ESPI w dniu 21 marca 2016 r., 2. Zbadane przez biegłego rewidenta, skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SKYSTONE CAPITAL S.A. za rok 2014 (zawierające dane porównywalne za 2013 r. ), które opublikowane zostało w systemie ESPI w dniu 30 kwietnia 2016 r., 3. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe MDI Energia SA za trzy kwartały 2016 r., które opublikowane zostało przez Emitenta w systemie ESPI w dniu 14 listopada 2016 r. 4. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe MDI Energia za I półrocze 2016 r., które opublikowane zostało przez Emitenta w systemie ESPI w dniu 31 sierpnia 2016 r., 5. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe MDI Energia SA za I kwartał 2016 r., które opublikowane zostało przez Emitenta w systemie ESPI w dniu 16 maja 2016 r. W odniesieniu do Spółki przejmowanej (MDI S.A.) Emitent zamieszcza następujące sprawozdania finansowe spółki MDI S.A.: 1. Sprawozdanie finansowe spółki MDI S.A. (tj. spółki przejętej przez MDI Energia S.A. w 2015 r.) za lata 2014 oraz 2013 zbadane przez biegłego rewidenta. Spółka nie zamieszcza sprawozdania MDI S.A. za rok 2015, gdyż ze względu na fakt połączenia MDI S.A. z MDI Energia S.A. przed końcem 2015 r. takie sprawozdanie nie powstało. Ze względu na fakt, że Emitent w 2014 r. do czasu połączenia ze spółką MDI SA (Emitent funkcjonował wówczas jako Skystone Capital SA) prowadził działalność operacyjną w bardzo ograniczonym zakresie, koncentrując się na procesach zbywania posiadanych aktywów dane za rok 2014 zamieszczone jako dane porównywalne w skonsolidowanym sprawozdaniu za rok 2015 r. Grupy Kapitałowej MDI Energia S.A. stanowią jednocześnie dane spółki MDI S.A. za ten okres. W związku z powyższym przedstawione niżej dane finansowe spółki MDI S.A. to dane porównywalne pochodzące ze sprawozdania finansowego Grupy Emitenta za 2015 r. Wskazane wyżej skonsolidowane historyczne informacje finansowe zamieszczone zostały w rozdziale 20.3. Zakres skonsolidowanych historycznych informacji finansowych jest zgodny z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. Wszystkie dane finansowe zostały sporządzone w tysiącach złotych. 20.2. Informacje finansowe pro-forma 20.2.1. Wprowadzenie Niniejsze skonsolidowane informacje finansowe pro forma Grupy Kapitałowej MDI Energia S.A. (Grupa MDI Energia) obejmują skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej pro forma na dzień 31 grudnia 2015 roku, skonsolidowany rachunek zysków i strat pro forma za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz noty objaśniające. Zostały one przygotowane w związku z wymogami Rozporządzenie Komisji (WE) 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2003/71/WE i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam (Dz.U. UE L 149/1 z dnia 30 kwietnia 2004 roku, z późniejszymi zmianami) (Rozporządzenie o prospekcie). Nota 1 121 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny opisuje szczegółowe zasady przyjęte przez Zarząd podmiotu dominującego przy sporządzaniu skonsolidowanych informacji finansowych pro forma. Skonsolidowane informacje pro forma powinny być czytane łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy MDI Energia, które zostało załączone w punkcie 20.3 Prospektu. Skonsolidowane informacje finansowe pro forma zostały przygotowane w oparciu o zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy MDI Energia za 2015 rok, które zostało przekształcone w ten sposób, aby ująć wpływ transakcji przejęcia kontroli nad MDI Energia S.A. przez MDI S.A., tak jakby miała ona miejsce na dzień 1 stycznia 2015 roku. 20.2.2. Cel sporządzenia skonsolidowanych informacji finansowych pro-forma Skonsolidowane informacje finansowe pro forma Grupy MDI Energia zostały przygotowane, aby zaprezentować wpływ transakcji przejęcia kontroli nad MDI Energia S.A. przez MDI S.A. oraz pozostałych inwestorów, którzy objęli akcje MDI Energia S.A. serii B,C,D w grudniu 2015 roku o łącznej wartości emisyjnej 178 560 000,00 złotych. W niniejszych skonsolidowanych informacjach finansowych transakcja ta została zaprezentowana, tak jakby miała ona miejsce w dniu 1 stycznia 2015 roku. Skonsolidowane informacje finansowe pro forma zostały przygotowane wyłącznie w celach ilustracyjnych. Dotyczą one sytuacji hipotetycznej i tym samym nie przedstawiają rzeczywistej sytuacji majątkowej i finansowej na dzień 31 grudnia 2015 r. ani wyniku Grupy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. 20.2.3. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej pro forma na dzień 31 grudnia 2015 r. Bilans aktywa Dane historyczne Korekty pro forma Dane pro forma (w tys. zł) AKTYWA TRWAŁE 31 130 31 130 334 334 5 5 Należności długoterminowe 14 840 14 840 Pozostałe aktywa finansowe 1 667 1 667 Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje w jednostkach podporządkowanych Aktywa z tytułu podatku odroczonego 14 284 14 284 AKTYWA OBROTOWE Zapasy 105 983 1 440 105 983 1 440 Należności handlowe 42 299 42 299 Pozostałe należności 2 933 2 933 Pozostałe aktywa finansowe 24 24 Rozliczenia międzyokresowe 42 931 42 931 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 16 357 16 357 137 113 137 113 AKTYWA RAZEM Źródło: Emitent Bilans Pasywa Dane historyczne Korekty pro forma Dane pro forma (w tys. zł) KAPITAŁ WŁASNY 26 351 26 351 Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 26 351 26 351 Kapitał zakładowy 161 380 161 380 Niewniesione wpłaty na poczet kapitału zakładowego (14 000) (14 000) 22 282 22 282 (2 000) (2 000) (151 289) (151 289) Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej Niewniesione wpłaty na poczet kapitału zapasowego ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej Kapitał z rozliczenia przejęcia odwrotnego Pozostałe kapitały 22 716 22 716 Zaliczki na dywidendę wypłacone w roku obrotowym (3 201) (3 201) Niepodzielony wynik finansowy (7 824) (9 331) (17 155) Wynik finansowy bieżącego okresu (1 713) 9 331 7 618 ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE 16 524 16 524 122 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Kredyty i pożyczki 9 960 9 960 Inne zobowiązania długoterminowe 6 484 6 484 70 70 Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 10 10 ZOBOWIĄZANIE KRÓTKOTERMINOWE 94 238 94 238 Kredyty i pożyczki 18 746 18 746 Zobowiązania handlowe 70 430 70 430 Pozostałe zobowiązania 2 718 2 718 Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne Pozostałe rezerwy PASYWA RAZEM Źródło: Emitent Rachunek zysków i strat 550 550 1 795 1 795 137 113 137 113 Dane historyczne Korekty pro forma Dane pro forma (w tys. zł) Przychody ze sprzedaży 208 773 208 773 Przychody ze sprzedaży produktów 208 141 208 141 21 21 Przychody ze sprzedaży usług Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 611 611 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 194 869 194 869 Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług 194 295 194 295 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 574 574 13 904 13 904 909 909 Koszty ogólnego zarządu 5 444 5 444 Pozostałe koszty operacyjne 1 360 1 360 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 009 8 009 Zysk (strata) brutto na sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 400 1 400 19 878 (9 331) 10 547 (10 469) 9 331 (1 138) Podatek dochodowy (8 756) (8 756) Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (1 713) 7 618 (1 713) 7 618 (1 713) 7 618 Zysk (strata) z działalności zaniechanej Zysk (strata) przypisany akcjonariuszom mniejszościowym Zysk (strata) netto Pozostałe całkowite dochody Suma całkowitych dochodów Źródło: Emitent 20.2.4. Noty objaśniające Nota 1 Podstawa sporządzenie skonsolidowanych informacji finansowych pro forma Niniejsze skonsolidowane informacje finansowe pro forma zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Komisji (WE) NR 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonującego dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam, w szczególności w oparciu o Załączniki I oraz II do wspomnianego rozporządzenia. Zostały one sporządzone w oparciu o te samy zasady rachunkowości, który były stosowane przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MDI Energia za 2015 r. Skonsolidowane informacje finansowe pro forma zostały sporządzone w oparciu o zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MDI Energia S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku, które zostały przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. 123 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Korekty pro forma zostały obliczone na podstawie historycznych danych finansowych. Nota 2 Opis transakcji stanowiących podstawę sporządzenie skonsolidowanych informacji finansowych pro forma W dniu 10 grudnia 2015 r. MDI Energia S.A. wyemitowała 37 440 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D w zamian za wkład niepieniężny w postaci 100% akcji spółki MDI S.A. Akcje serii D zostały objęte przez wszystkich akcjonariuszy spółki MDI S.A. Jednocześnie MDI Energia S.A. wyemitowała ponadto 140 000 akcji na okaziciela serii B oraz 7 060 000 akcji na okaziciela serii C, które zostały objęte przez innych akcjonariuszy. Ze względu na powiązanie emisji akcji serii B i C z emisją akcji D skutki ich emisji zostały także ujęte w rozliczeniu połączenia spółek. W efekcie MDI S.A stała się podmiotem zależnym w 100% od Spółki MDI Energia S.A. Transakcja ta jednak miała charakter przejęcia odwrotnego. Oznacza to, iż z prawnego punktu widzenia MDI Energia S.A. jest Spółką przejmującą i uznaje się ją za spółkę dominującą. Z uwagi jednak na fakt, iż dotychczasowi akcjonariusze MDI S.A. byli w posiadaniu 88,91% Spółki MDI Energia S.A., spółka MDI S.A. stała się podmiotem przejmującym i z punktu widzenia księgowego traktowana jest jako spółka dominująca. Transakcje te zostały ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym MDI Energia S.A. za 2015 rok.. Nota 3 Znaczące zasady rachunkowości Stosownie do wymogów MSSF 3 „Połączenia jednostek” połączenie obu spółek zostało zidentyfikowane jako przejęcie odwrotne. Ze względu na fakt, iż MDI Energia S.A. na dzień połączenia nie spełniała definicji przedsiębiorstwa (nie prowadziła działalności gospodarczej) nie jest możliwe rozliczenie skutków połączenia zgodnie z zasadami MSSF 3 „Połączenia jednostek”. Skutki połączenia zostały rozliczone zgodnie z MSSF 2 Płatności w formie akcji. Nota 4 Opis transakcji ujętej w korektach pro forma Transakcja ujęta w korektach pro forma dotyczy skutków rozliczenia połączenia MDI Energia S.A. ze spółką MDI S.A. w dniu 10 grudnia 2015 r. W wyniku rozliczenia połączenia ustalony został koszt związany z uzyskaniem statusu spółki publicznej przez jednostkę przejmującą z rachunkowego punktu widzenia w kwocie 9 331 tys. zł. Opierając się na powyższym założeniu dokonano poniższej korekty: koszty uzyskania statusu spółki publicznej przez jednostkę przejmującą w kwocie 9 331 tys. zł wykazane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej MDI Energia S.A. na 31.12.2015 r. zostały ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym pro forma na 01.01.2015 r. w pozycji niepodzielony wynik finansowy. W dniu 1 lutego 2016 r. nastąpiła rejestracja połączenia spółki MDI Energia S.A. ze spółką MDI S.A. Po rejestracji połączenia spółek powyższa korekta została ujęta w księgach MDI Energia S.A. Oświadczenie Zarządu Skonsolidowane informacje finansowe pro forma zawierają wszystkie informacje dostępne Zarządowi MDI Energia S.A., które są istotne dla oceny skonsolidowanych informacji finansowych pro forma. Grzegorz Sochacki Mirosław Markiewicz Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Warszawa, dnia 31 maja 2016 r. 124 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny 20.2.5. Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi poświadczającej dotyczącej informacji finansowych pro-forma 125 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny 126 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny 127 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny 20.3. Sprawozdania finansowe 20.3.1. Grupa Kapitałowa MDI Energia S.A. skonsolidowany raport roczny za rok 2015 Emitent w dniu 22 marca 2016 r. przekazała do wiadomości publicznej za pośrednictwem ESPI w ramach raportu okresowego Skonsolidowany raport roczny Grupy MDI S.A. za 2015 r. zawierający: Oświadczenie zarządu Wybrane dane finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej Opinię i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 20.3.2. MDI S.A. jednostkowe sprawozdanie finansowe MDI S.A. HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE 01.01.2013 – 31.12.2013 01.01.2014 – 31.12.2014 128 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny A. WYBRANE DANE FINANSOWE dane w tys. zł Wyszczególnienie RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Koszt własny sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Liczba udziałów/akcji w sztukach Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) BILANS Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Kapitał własny Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Wartość księgowa na akcję (zł/euro) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Kurs EUR/PLN - dla danych bilansowych - dla danych rachunku zysków i strat 01.01.2014 - 31.12.2014 PLN EUR 01.01.2013 - 31.12.2013 PLN EUR 121 058 28 897 169 387 40 225 116 389 27 782 149 631 35 533 2 337 558 17 138 4 070 553 768 12 000 132 183 12 000 15 043 14 593 12 000 3 572 3 465 12 000 0,06 0,01 1,22 0,29 14 690 68 140 18 492 14 855 49 483 1,54 3 446 15 987 4 338 3 485 11610 0,36 12 692 85 146 26 724 4 659 66 455 2,23 3 060 20 531 6 444 1 123 16024 0,54 7 240 1 728 -1 012 -240 9 983 2 383 -4 043 -960 -17 425 -4 159 -8 535 - 2027 2014 4,2623 4,1893 2013 4,1472 4,211 Do przeliczenia danych bilansowych użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy. Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego okresu. 129 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny B. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: MDI S.A. Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: Aleja Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Polska - roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków; - roboty budowlane specjalistyczne Organ prowadzący rejestr: Krajowy Rejestr Sądowy, XIII Wydział Gospodarczy w Warszawie Numer statystyczny REGON: 015608336 II. Czas trwania Jednostki: Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. III. Okresy prezentowane Jednostkowe sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku dla sprawozdania z sytuacji finansowej, za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku dla sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz sprawozdania ze zmian w kapitale własnym. IV. Skład organów Jednostki według stanu na dzień 31.12.2014 r.: Zarząd: Grzegorz Sochacki - Prezes Zarządu Mirosław Markiewicz - Członek Zarządu Zmiany w składzie Zarządu Spółki: W roku obrotowym nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu. Rada Nadzorcza: Łukasz Bernatowicz - Członek Rady Nadzorczej Marcin Iwaszkiewicz - Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Czerkas - Członek Rady Nadzorczej Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki: W roku obrotowym nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. V. Biegli rewidenci: PKF Consult Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Orzycka 6 lok. 1B 02 -695 Warszawa VI. Prawnicy: Pactum Gerard Wilanowski al. Wojska Polskiego 197/1 130 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny 71-334 Szczecin VII. Banki: Deutsche Bank Polska S.A., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa Bank Millennium S.A., ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa Credit Agricole Bank Polska S.A., ul. Żwirki i Wigury 18a, Business Garden, bud. B2, 02-092 Warszawa PKO BP S.A., ul. Nowogrodzka 35/41, 00-950 Warszawa VIII. Notowania na rynku regulowanym: 1. Informacje ogólne: Giełda: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa IX. Znaczący Akcjonariusze: Według stanu na dzień 31.12.2013 r. i na dzień 31.12.2014 r. akcjonariuszami byli: Akcjonariusze IPOPEMA 12 Fundusz Inwestycyjny Aktywów Niepublicznych Grzegorz Sochacki Arkadiusz Gaweł Razem Liczba akcji Wartość akcji (w złotych) Udział w kapitale zakładowym% Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%) 10 000 000 1 000 000 83,3% 10 000 000 83,3% 1 500 000 150 000 12,5% 1 500 000 12,5% 500 000 50 000 4,2% 500 000 4,2% 12 000 000 1 200 000 100,00% 12 000 000 100,00% X. Spółki zależne: Na dzień 31.12.2013 r.: 13ZERO3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A z siedzibą w Poznaniu 13ZERO 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi Pomerania Wind spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu Na dzień 31.12.2014 r.: WPM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 131 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MDI S.A. Rachunek zysków i strat NOTA Przychody ze sprzedaży 1,2 Przychody ze sprzedaży produktów 01.01 -31.12.2014 01.01 -31.12.2013 121 058 169 387 121 058 169 387 116 389 149 631 116 389 149 631 4 669 19 756 1 007 1 059 2 966 3 310 373 367 2 337 17 138 Przychody ze sprzedaży usług Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2,3 Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług Wartość sprzedanych towarów i materiałów Zysk (strata) brutto na sprzedaży Różnica z tytułu przekazania aktywów niegotówkowych właścicielom Pozostałe przychody operacyjne 4 Koszty sprzedaży 1,2,3 Koszty ogólnego zarządu 1,2,3 Nakłady na praca badawcze i rozwojowe Pozostałe koszty operacyjne 4 Zysk (strata) na działalności operacyjnej Przychody finansowe 5 654 612 Koszty finansowe 5 2 438 2 707 553 15 043 6 -215 450 768 14 593 768 14 593 Podstawowy za okres obrotowy 0,06 1,22 Rozwodniony za okres obrotowy 0,06 1,22 Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności kontynuowanej (w zł) 0,00 0,00 Podstawowy za okres obrotowy 0,06 1,22 Rozwodniony za okres obrotowy 0,06 1,22 Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności zaniechanej (w zł) 0,00 0,00 Udział w zyskach netto jednostek wycenianych metodą praw własności Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Zysk (strata) z działalności zaniechanej 7 Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł) 8 Warszawa, dnia 27.01.2016 r. Podpisy Członków Zarządu: Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie: 132 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Sprawozdanie z całkowitych dochodów NOTA 01.01 -31.12.2014 Zysk (strata) netto 01.01 -31.12.2013 768 14 593 768 14 593 Pozycje do przekwalifikowania do rachunku zysków i strat w kolejnych okresach Pozycje, które nie będą przekwalifikowane do rachunku zysków i strat w kolejnych okresach Suma dochodów całkowitych 10,11 Warszawa, dnia 27.01.2016 r. Podpisy Członków Zarządu: Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie: Sprawozdanie z sytuacji finansowej AKTYWA NOTA Aktywa trwałe 31.12.2014 31.12.2013 14 712 12 721 184 259 Rzeczowe aktywa trwałe 13 Wartości niematerialne 14 Nieruchomości inwestycyjne 15 Inwestycje w jednostkach podporządkowanych 16 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 18 Pozostałe aktywa finansowe 20 Należności długoterminowe 24 10 569 9 475 Aktywa z tytułu podatku odroczonego 6 3 932 2 959 Pozostałe aktywa trwałe 17 Pozostałe aktywa finansowe 20 Aktywa obrotowe Zapasy Należności handlowe 21,22 5 22 29 68 118 85 117 879 23 47 171 51 030 Pozostałe należności 24 1 930 1 669 Udziały i akcje 18 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 18 Aktywa finansowe wycenione w wartości godziwej przez wynik finansowy 19 Pozostałe aktywa finansowe 20 15 754 Rozliczenia międzyokresowe 25 9 545 13 824 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 26 8 578 8 780 Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 7 82 830 97 838 Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego AKTYWA RAZEM 9 060 Warszawa, dnia 27.01.2016 r. Podpisy Członków Zarządu: Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie: 133 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. PASYWA Dokument Rejestracyjny NOTA Kapitał własny 31.12.2013 18 492 26 724 1 200 1 200 30 21 874 17 355 31 -5 350 -6 424 768 14 593 14 855 4 659 Kapitał zakładowy 27 Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej 28 Kapitał zapasowy Zysk zatrzymany Zysk / Strata neto 31 Zobowiązanie długoterminowe Kredyty i pożyczki 31.12.2014 32 Pozostałe zobowiązania finansowe 33,39 10 000 Inne zobowiązania długoterminowe 32,34 4 779 4 548 76 111 49 483 66 455 15 779 32 017 Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 40 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 41 Pozostałe rezerwy 42 Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty i pożyczki Pozostałe zobowiązania finansowe 32 33,39 Zobowiązania handlowe 35 31 495 26 120 Pozostałe zobowiązania 36 166 2 972 Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 81 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 40 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 40 171 131 Pozostałe rezerwy 41 1 872 5 134 Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 7 82 830 97 838 PASYWA RAZEM Warszawa, dnia 27.01.2016 r. Podpisy Członków Zarządu: Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie: 134 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Kapitały zapasowy ze Kapitał sprzedaży zakładowy akcji powyżej ceny nominalnej dwanaście miesięcy zakończonych 31.12.2014 r. Kapitał własny na dzień 01.01.2014 r. 1 200 0 Akcje własne 0 Pozostałe kapitały 17 355 Niepodzielony wynik finansowy -6 424 Wynik finansowy bieżącego okresu 14 593 Kapitał własny ogółem 26 724 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości 0 Korekty z tyt. błędów poprzednich okresów 0 Kapitał własny po korektach 1 200 0 0 Podział zysku netto 17 355 -6 424 14 593 26 724 4 519 1 074 -5 593 0 -9 000 -9 000 768 768 Wypłata dywidendy Suma dochodów całkowitych Kapitał własny na dzień 31.12.2014 r. 1 200 0 0 21 874 -5 350 768 18 492 0 14 033 0 12 321 27 554 dwanaście miesięcy zakończonych 31.12.2013 r. Kapitał własny na dzień 01.01.2013 r. 1 200 0 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości 0 Korekty z tyt. błędów poprzednich okresów -6 424 -6 424 14 033 0 5 897 21 130 3 322 -6 424 3 103 0 Wypłata dywidendy -9 000 -9 000 Suma dochodów całkowitych 14 593 14 593 14 593 26 724 Kapitał własny po korektach 1 200 0 0 Podział zysku netto Kapitał własny na dzień 31.12.2013 r. 1 200 0 0 17 355 -6 424 Warszawa, dnia 21.01.2016 r. Podpisy Członków Zarządu: Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie: 135 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2014 31.12.2014 za okres 01.01.2013 31.12.2013 DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA Zysk / Strata przed opodatkowaniem 553 15 043 Korekty razem: Amortyzacja Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 7 510 123 -14 862 130 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 656 2 229 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności -7 -3 222 -879 2 503 158 3 883 2 934 -15 150 Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2 719 -16 281 Zmiana stanu pozostałych aktywów Inne korekty Gotówka z działalności operacyjnej Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony 4 279 338 8 063 -823 7 541 -306 181 -1 193 7 240 -1 012 10 081 5 182 52 32 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA Wpływy Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne Spłata udzielonych pożyczek Wydatki Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Wydatki na aktywa finansowe 9 060 223 746 98 5 150 9 225 93 165 5 9 060 9 983 -4 043 19 648 9 648 10 000 37 073 9 000 25 886 1 739 448 14 500 14 500 -17 425 -8 535 D. Przepływy pieniężne netto razem -202 -13 590 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym -202 -13 590 8 780 8 578 22 370 8 780 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA Wpływy Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych Wydatki Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli Spłaty kredytów i pożyczek Odsetki Inne wydatki finansowe C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu 23 035 9 000 11 809 1 785 441 Warszawa, dnia 27.01.2016 r. Podpisy Członków Zarządu: Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie: 136 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Zgodność z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Niniejsze historyczne informacje finansowe zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz interpretacjami wydanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zatwierdzonymi przez Unię Europejską, na mocy Rozporządzenia w sprawie MSSF (Komisja Europejska 1606/2002), zwanymi dalej „MSSF UE”. MSSF UE obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) oraz Komisję ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF), zatwierdzone do stosowania w UE. Historyczne informacje finansowe za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. zostały sporządzone zgodnie z MSSF w celu ich zamieszczenia w prospekcie emisyjnym Emitenta. Na potrzeby tych historycznych informacji finansowych jednostka dokonała przekształcenia danych finansowych prezentowanych w sprawozdaniach finansowych zgodnych z zasadami ustawy rachunkowości na zasady zgodne z MSSF na dzień 01.01.2013 r., na dzień 31.12.2013 r., na dzień 31.12.2014 r. oraz za okresy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Informacja o skutkach przekształcenia na zasady Objaśnieniach. MSSF została przedstawiona w nocie 60 w Dodatkowych Notach i Na dzień sporządzenia niniejszych historycznych informacji finansowych finansowego Spółka nie zastosowała następujących standardów, zmian standardów i interpretacji, które zostały opublikowane i zatwierdzone do stosowania w UE, ale nie weszły jeszcze w życie: a) Poprawki do MSSF (2011-2013) – zmiany w ramach procedury wprowadzania corocznych poprawek do MSSF – obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 lipca 2014 roku b) Poprawki do MSSF (2010-2012) – zmiany w ramach procedury wprowadzania corocznych poprawek do MSSF – obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 lipca 2014 roku c) Zmiany do MSR 19 „Programy określonych świadczeń: składki pracownicze” – obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 lipca 2014 roku, Składki wpłacone przez pracowników lub strony trzecie, powiązane wyłącznie z pracą świadczoną przez pracowników w tym samym okresie, w którym zostały wpłacone, traktować jako zmniejszenie kosztów zatrudnienia i rozliczać przez ten sam okres. Pozostałe składki pracownicze byłyby przypisywane do okresu zatrudnienia w ten sam sposób, w jaki rozlicza się świadczenia brutto objęte programem. Standardy i interpretacje przyjęte przez RMSR, które nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE do stosowania: a) MSSF 9 „ Instrumenty finansowe” (z 12 listopada 2009 r. wraz z późniejszymi zmianami do MSSF 9 i MSSF 7 z 16 grudnia 2011 r.) Nowy standard zastępuje wytyczne zawarte w MSR 39 Instrumenty Finansowe: ujmowanie i wycena, na temat klasyfikacji oraz wyceny aktywów finansowych. Standard eliminuje istniejące w MSR 39 kategorie utrzymywane do terminu wymagalności, dostępne do sprzedaży oraz pożyczki i należności. W momencie początkowego ujęcia aktywa finansowe będą klasyfikowane do jednej z dwóch kategorii: - aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu; lub - aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej. Składnik aktywów finansowych jest wyceniany według zamortyzowanego kosztu jeżeli spełnione są następujące dwa warunki: aktywa utrzymywane są w ramach modelu biznesowego, którego celem jest utrzymywanie aktywów w celu uzyskiwania przepływów wynikających z kontraktu; oraz, jego warunki umowne powodują powstanie w określonych momentach przepływów pieniężnych stanowiących wyłącznie spłatę kapitału oraz odsetek od niespłaconej części kapitału. Zyski i straty z wyceny aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej ujmowane są w wyniku finansowym bieżącego okresu, z wyjątkiem sytuacji, gdy inwestycja w instrument kapitałowy nie jest przeznaczona do obrotu. MSSF 9 daje możliwość decyzji o wycenie takich instrumentów finansowych, w momencie ich początkowego ujęcia, w wartości godziwej przez inne całkowite dochody. Decyzja taka jest nieodwracalna. Wyboru takiego można dokonać dla każdego instrumentu osobno. Wartości ujęte w innych całkowitych dochodach nie mogą w późniejszych okresach zostać przekwalifikowane do rachunku zysków i strat. 137 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. b) Dokument Rejestracyjny MSSF 14: Działalność objęta regulacją cen; salda pozycji odroczonych – obowiązujący w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2016 roku Standard ten został opublikowany w ramach większego projektu Działalność o regulowanych cenach, poświęconego porównywalności sprawozdań finansowych jednostek działających w obszarach, w których ceny podlegają regulacji przez określone organy regulacyjne bądź nadzorcze (w zależności od jurysdykcji do takich obszarów należą często dystrybucja energii elektrycznej i ciepła, sprzedaż energii i gazu, usługi telekomunikacyjne itp.). MSSF 14 nie odnosi się w szerszym zakresie do zasad rachunkowości dla działalności o regulowanych cenach, a jedynie określa zasady wykazywania pozycji stanowiących przychody bądź koszty kwalifikujące do ujęcia ich w wyniku obowiązujących przepisów w zakresie regulacji cen, a które w świetle innych MSSF nie spełniają warunków ujęcia jako składniki aktywów lub zobowiązania. Zastosowanie MSSF 14 jest dozwolone wtedy, gdy jednostka prowadzi działalność objętą regulacjami cen i w sprawozdaniach finansowych sporządzanych zgodnie z wcześniej stosowanymi zasadami rachunkowości ujmowała kwoty kwalifikujące się do uznania za „salda pozycji odroczonych”. Zgodnie z opublikowanym MSSF 14 takie pozycje powinny natomiast podlegać prezentacji w odrębnej pozycji sprawozdania z pozycji finansowej (bilansu) odpowiednio w aktywach oraz w pasywach. Pozycje te nie podlegają podziałowi na obrotowe i trwałe i nie są określane mianem aktywów czy zobowiązań. Dlatego „pozycje odroczone” wykazywane w ramach aktywów są określane jako „salda debetowe pozycji odroczonych”, natomiast te, które są wykazywane w ramach pasywów – jako „salda kredytowe pozycji odroczonych”. W sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów jednostki powinny wykazywać zmiany netto w „pozycjach odroczonych” odpowiednio w sekcji pozostałych dochodów całkowitych oraz w sekcji zysków lub strat (lub w jednostkowym sprawozdaniu z zysków lub strat). c) MSSF 15 Przychody z umów z kontrahentami - – obowiązujący w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2017 roku MSSF 15 określa, w jaki sposób i kiedy należy rozpoznawać przychody, jak również wymaga od podmiotów stosujących MSSF istotnych ujawnień. Standard wprowadza jednolity modelu pięciu kroków, oparty na zasadach, który ma być stosowany dla wszystkich umów z klientami przy rozpoznawaniu przychodu. d) Poprawka do MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe i MSR 41 Rolnictwo – Rośliny produkcyjne – obowiązująca w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2016 Zmiana wnosi, aby rośliny produkcyjne, obecnie w zakresie standardu MSR 41 Rolnictwo, ujmowane były w oparciu o zapisy MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe, tj. przy zastosowaniu modelu ceny nabycia (kosztu wytworzenia) bądź modelu opartego na wartości przeszacowanej. Zgodnie z MSR 41 wszelkie aktywa biologiczne wykorzystywane w działalności rolniczej wycenia się w wartości godziwej pomniejszonej o szacunkowe koszty związane ze sprzedażą. e) Poprawka do MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe i MSR 38 Wartości niematerialne: Wyjaśnienia dotyczące akceptowalnych metod amortyzacji (rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych) – obowiązująca w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2016 W odniesieniu do amortyzacji środków trwałych przypomniano, że metoda amortyzacja powinna odzwierciedlać tryb konsumowania przez jednostkę gospodarczą korzyści ekonomicznych ze składnika aktywów. W zmianie do MSR 16 dodano jednak, iż metoda oparta na przychodach (odpisy amortyzacyjne dokonywane proporcjonalnie do przychodów generowanych przez jednostkę z tytułu działalności, w której wykorzystywane są określone składniki aktywów trwałych) nie jest właściwa. RMSR wskazała, że wpływ na wysokość przychodów ma szereg innych czynników, w tym takich jak np. inflacja, która nie ma absolutnie nic wspólnego ze sposobem konsumowania korzyści ekonomicznych ze składników rzeczowych aktywów trwałych. W odniesieniu do składników aktywów niematerialnych (czyli w ramach poprawki do MSR 38) uznano jednak, że w pewnych okolicznościach można uznać, iż zastosowanie metody amortyzacji opartej na przychodach będzie właściwe. Sytuacja taka wystąpi, jeżeli jednostka wykaże, że istnieje ścisły związek między przychodami a konsumpcją korzyści ekonomicznych ze składnika aktywów niematerialnych oraz dany składnik aktywów niematerialnych jest wyrażony jako prawo do uzyskania określonej kwoty przychodów (kiedy jednostka osiągnie określoną kwotę przychodów dany składnik aktywów niematerialnych wygaśnie) – przykład może stanowić prawo do wydobywania złota ze złoża, aż osiągnięty zostanie określony przychód. 138 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. f) Dokument Rejestracyjny Poprawka do MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne: Ujmowanie udziałów we wspólnych działaniach – obowiązująca w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2016 Poprawka wprowadza dodatkowe wytyczne dla transakcji nabycia (przejęcia) udziałów we wspólnym działaniu, które stanowi przedsięwzięcie zgodnie z definicją MSSF 3. MSSF 11 wskazuje zatem obecnie, że w takiej sytuacji jednostka powinna, w zakresie wynikającym ze swojego udziału we wspólnym działaniu, zastosować zasady wynikające z MSSF 3 Połączenia przedsięwzięć (jak również inne MSSF niestojące w sprzeczności z wytycznymi MSSF 11) oraz ujawnić informacje, które są wymagane w odniesieniu do połączeń. W części B standardu przedstawiono bardziej szczegółowe wskazówki dotyczące sposobu ujęcia m.in. wartości firmy, testów na utratę wartości g) Zmiany do MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe, MSSF 12 Ujawnienia na temat udziałów w innych jednostkach i MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach : Jednostki inwestycyjne – zastosowanie wyjątku od konsolidacji - odroczenie stosowania na czas nieokreślony, Zmiany dotyczą jednostek inwestycyjnych: zastosowanie zwolnienia z konsolidacji. Wprowadzają także wyjaśnienia w odniesieniu do rozliczania jednostek inwestycyjnych. h) Zmiany do MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe i MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach: Transakcje sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem – obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2016 roku, Zmiany dotyczą sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem oraz wyjaśniają, że ujęcie zysku lub straty w transakcjach z udziałem jednostki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia zależy od tego, czy sprzedane lub wniesione aktywa stanowią przedsięwzięcie. Według szacunków Spółki, wymienione wyżej standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie będą miały istotnego wpływu na historyczne informacje finansowe Spółki. II. Założenie kontynuacji działalności gospodarczej i porównywalność danych finansowych Historyczne informacje finansowe zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie 12 miesięcy po ostatnim dniu bilansowym, czyli 31.12.2014 roku. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania historycznych informacjach finansowych istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności. Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego. W niniejszych historycznych informacjach finansowych zostały ujęte korekty lat ubiegłych, których wpływ na sprawozdanie został zaprezentowany w nocie 59 w Dodatkowych Notach i Objaśnieniach. III. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów Zasady (polityka) rachunkowości przedstawione poniżej stosowane były w odniesieniu do wszystkich okresów zaprezentowanych w sprawozdaniu finansowym Spółki . Instrumenty finansowe Instrumenty finansowe inne niż instrumenty pochodne Pożyczki, należności i depozyty ujmowane są w dacie powstania. Wszystkie pozostałe aktywa finansowe (w tym aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy) są ujmowane w dniu dokonania transakcji, który jest dniem, gdy Spółka staje się stroną wzajemnego zobowiązania dotyczącego danego instrumentu finansowego. Spółka zaprzestaje ujmować składnik aktywów finansowych w momencie wygaśnięcia praw wynikających z umowy do otrzymywania przepływów pieniężnych z tego składnika aktywów lub od momentu, kiedy prawa do otrzymywania przepływów pieniężnych z aktywa finansowego są przekazywane w transakcji przenoszącej zasadniczo wszystkie znaczące ryzyka i korzyści wynikające z ich własności. Każdy udział w przekazywanym składniku aktywów finansowych, który jest utworzony lub pozostaje w posiadaniu Spółki jest traktowany jako składnik aktywów lub zobowiązanie. 139 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Aktywa i zobowiązania finansowe kompensuje się ze sobą i wykazuje w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w kwocie netto, wyłącznie, jeśli Spółka posiada ważny prawnie tytuł do kompensaty określonych aktywów i zobowiązań finansowych lub zamierza rozliczyć daną transakcję w wartości netto poddanych kompensacie składników aktywów i zobowiązań finansowych lub zamierza jednocześnie podlegające kompensacie aktywa finansowe zrealizować, a zobowiązania finansowe rozliczyć. Spółka klasyfikuje instrumenty finansowe, inne niż pochodne aktywa finansowe do następujących kategorii: aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, pożyczki i należności oraz aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy Aktywa finansowe są klasyfikowane jako inwestycja wyceniana w wartości godziwej przez wynik finansowy, jeśli są przeznaczone do obrotu lub zostały wyznaczone jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy przy początkowym ujęciu. Aktywa finansowe są zaliczane do wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, jeśli Spółka aktywnie zarządza takimi inwestycjami i podejmuje decyzje odnośnie kupna i sprzedaży na podstawie ich wartości godziwej. Koszty transakcyjne związane z inwestycją są ujmowane w zysku lub stracie bieżącego okresu w momencie poniesienia. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy wycenia się według wartości godziwej, które zmiany ujmuje się w zysku lub stracie bieżącego okresu. Wszelkie zyski i straty dotyczące tych inwestycji ujmowane są w zysku lub stracie bieżącego okresu. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy obejmują kapitałowe papiery wartościowe, które w innym przypadku byłyby klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności Jeśli Spółka ma zamiar i możliwość utrzymywania dłużnych papierów wartościowych do terminu wymagalności, Spółka zalicza je do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności są początkowo ujmowane w wartości godziwej powiększonej o bezpośrednio dające się przyporządkować koszty transakcyjne. Wycena aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności w terminie późniejszym odbywa się według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej, po pomniejszeniu o ewentualne odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Zbycie lub przeklasyfikowanie większej niż nieznaczącej kwoty aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności, w terminie innym niż blisko upływu terminu wymagalności, powoduje, iż Spółka przekwalifikowuje wszystkie inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności do inwestycji dostępnych do sprzedaży oraz powoduje, iż do końca roku obrotowego oraz przez dwa kolejne lata obrotowe Spółka nie może ujmować nabywanych inwestycji jako aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności. Do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności zalicza się obligacje. Pożyczki i należności Pożyczki i należności są aktywami finansowymi o ustalonych lub możliwych do ustalenia płatnościach, które nie są notowane na aktywnym rynku. Takie aktywa są początkowo ujmowane według wartości godziwej powiększonej o bezpośrednio dające się przyporządkować koszty transakcyjne. Wycena pożyczek i należności w terminie późniejszym odbywa się według zamortyzowanego kosztu, z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej, po pomniejszeniu o ewentualne odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Do pożyczek i należności zalicza się środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz należności z tytułu dostaw i usług, w tym należności powstałe w wyniku świadczenia usług koncesjonowanych. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie oraz depozyty bankowe na żądanie o początkowym okresie zapadalności do trzech miesięcy. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży obejmują inne niż pochodne aktywa finansowe wyznaczone jako dostępne do sprzedaży lub niesklasyfikowane do żadnej z powyższych kategorii. Po początkowym ujęciu aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są wyceniane w wartości godziwej, a skutki zmiany wartości godziwej, inne niż odpisy z tytułu utraty wartości (patrz nota 3(k)(i)) oraz różnice kursowe dotyczące instrumentów dłużnych dostępnych do sprzedaży (patrz nota 3(b)(i)), są ujmowane w innych całkowitych dochodach i prezentowane w kapitale własnym jako kapitał z wyceny do wartości godziwej. Na dzień wyłączenia inwestycji z ksiąg rachunkowych, skumulowaną wartość zysków lub strat ujętych w kapitale własnym przenosi się do zysku lub straty bieżącego okresu. 140 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży zalicza się kapitałowe i dłużne papiery wartościowe. Zobowiązania finansowe nie będące instrumentami pochodnymi Wyemitowane instrumenty dłużne oraz zobowiązania podporządkowane są ujmowane przez Spółkę na dzień ich powstania. Wszystkie pozostałe zobowiązania finansowe, w tym zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, są ujmowane na dzień zawarcia transakcji, który jest dniem, w którym Spółka staje się stroną umowy zobowiązującej do wydania instrumentu finansowego. Spółka wyłącza z ksiąg zobowiązanie finansowe, kiedy zobowiązanie zostanie spłacone, umorzone lub ulegnie przedawnieniu. Aktywa i zobowiązania finansowe kompensuje się ze sobą i wykazuje w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w kwocie netto, wyłącznie jeśli Spółka posiada ważny prawnie tytuł do kompensaty określonych aktywów i zobowiązań finansowych lub zamierza rozliczyć daną transakcję w wartości netto poddanych kompensacie składników aktywów i zobowiązań finansowych lub zamierza jednocześnie podlegające kompensacie aktywa finansowe zrealizować, a zobowiązania finansowe rozliczyć. Spółka klasyfikuje zobowiązania finansowe nie będące instrumentami pochodnymi do kategorii innych zobowiązań finansowych. Tego typu zobowiązania finansowe początkowo ujmowane są w wartości godziwej powiększonej o dające się bezpośrednio przyporządkować koszty transakcyjne. Po początkowym ujęciu zobowiązania te wyceniane są według zamortyzowanego kosztu przy użyciu metody efektywnej stopy procentowej. Do innych zobowiązań finansowych zalicza się kredyty, pożyczki i inne instrumenty dłużne, kredyty w rachunku bieżącym, zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania. Kredyty w rachunku bieżącym, które muszą zostać spłacone na żądanie banku i stanowią element zarządzania gotówką Spółki są zaliczane do środków pieniężnych i ich ekwiwalentów dla celów sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych. Rzeczowe aktywa trwałe Ujęcie oraz wycena Składniki rzeczowych aktywów trwałych ujmuje się w księgach w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty wartości. Cena nabycia obejmuje koszty bezpośrednio związane z nabyciem składnika majątku. Koszty wytworzenia aktywów we własnym zakresie obejmują koszty materiałów, wynagrodzeń bezpośrednich oraz inne koszty bezpośrednio związane z doprowadzeniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania. Koszt wytworzenia składnika środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych w okresie jego budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia poniesionych do dnia przyjęcia takiego składnika majątkowego do używania (lub do końca okresu sprawozdawczego, jeśli składnik nie został jeszcze oddany do używania). W przypadku, gdy określony składnik rzeczowych aktywów trwałych składa się z odrębnych i istotnych części składowych o różnym okresie użytkowania, części te są traktowane jako odrębne składniki aktywów. Nakłady ponoszone w terminie późniejszym Aktywowaniu podlegają poniesione w późniejszym okresie koszty wymienianych części składnika rzeczowych aktywów trwałych, które można wiarygodnie oszacować i jest prawdopodobne, że Spółka osiągnie korzyści ekonomiczne związane z wymienianymi składnikami rzeczowych aktywów trwałych. Wartość bilansowa usuniętych części składnika rzeczowych aktywów trwałych jest wyłączana z ksiąg. Nakłady ponoszone w związku z bieżącym utrzymaniem składników rzeczowych aktywów trwałych są ujmowane w zysku lub stracie bieżącego okresu w momencie poniesienia. Amortyzacja Wysokość odpisów amortyzacyjnych ustala się w oparciu o cenę nabycia danego składnika aktywów, pomniejszoną o jego wartość rezydualną. Spółka ocenia również okres użytkowania istotnych elementów poszczególnych składników aktywów, i, jeśli okres użytkowania elementu jest inny niż okres użytkowania pozostałej części składnika aktywów, element ten amortyzowany jest osobno. Koszt amortyzacji ujmuje się w zysku lub stracie bieżącego okresu z zastosowaniem metody liniowej w odniesieniu do oszacowanego przez Spółkę okresu użytkowania każdego elementu składnika rzeczowych aktywów trwałych. Składniki aktywów użytkowanych na podstawie umowy leasingu lub innej umowy o podobnych charakterze amortyzuje się przez krótszy z dwóch okresów: okres trwania umowy leasingu lub okres użytkowania, chyba że Spółka posiada wystarczającą pewność, że uzyska tytuł własności przed upływem okresu leasingu. Grunty nie są amortyzowane. Spółka zakłada poniższe okresy użytkowania dla poszczególnych kategorii rzeczowych aktywów trwałych: 141 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny • Budynki 40 lat • Urządzenia techniczne i maszyny 5 – 12 lat • Środki transportu 5 – 10 lat • Meble i wyposażenie 3 – 10 lat Poprawność stosowanych okresów użytkowania, metod amortyzacji oraz wartości rezydualnych rzeczowych aktywów trwałych jest weryfikowana na koniec każdego okresu sprawozdawczego i, w uzasadnionych przypadkach, korygowana. Składniki rzeczowych aktywów trwałych użytkowane na podstawie umów leasingu Umowy leasingowe, w ramach których Spółka ponosi praktycznie całość ryzyka oraz czerpie praktycznie wszystkie korzyści wynikające z posiadania składników rzeczowych aktywów trwałych klasyfikowane są jako umowy leasingu finansowego. Aktywa nabyte w drodze leasingu finansowego są wykazywane początkowo w wartości godziwej lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych, w zależności od tego, która z tych kwot jest niższa, a następnie pomniejszane o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty wartości. Umowy leasingowe niebędące umowami leasingu finansowego są traktowane jak leasing operacyjny i nie są ujmowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Spółki. Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów Aktywa finansowe nie będące instrumentami pochodnymi. Na koniec każdego okresu sprawozdawczego Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne przesłanki świadczące o utracie wartości składników aktywów finansowych innych niż wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy. Uznaje się, że składnik aktywów finansowych utracił wartość, gdy po jego początkowym ujęciu pojawiły się obiektywne przesłanki wystąpienia zdarzenia mogącego mieć negatywny, wiarygodnie oszacowany wpływ na wartość przyszłych przepływów pieniężnych związanych z danym składnikiem aktywów. Pożyczki udzielone i należności oraz inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności Spółka ocenia przesłanki świadczące o utracie wartości pożyczek udzielonych, należności lub inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności zarówno na poziomie pojedynczego składnika aktywów jak i w odniesieniu do grup aktywów. W przypadku indywidualnie istotnych należności i inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności przeprowadza się test na utratę wartości pojedynczego składnika aktywów. Wszystkie indywidualnie istotne pożyczki udzielone, należności i inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności, dla których nie stwierdzono przesłanek utraty wartości w oparciu o indywidualną ocenę, są następnie poddawane grupowej ocenie w celu stwierdzenia, czy nie wystąpiła inaczej niezidentyfikowana utrata wartości. Pożyczki udzielone, należności i inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności o indywidualnie nieistotnej wartości są oceniane zbiorczo pod kątem utraty wartości w podziale na Spółki o zbliżonej charakterystyce ryzyka. Dokonując oceny utraty wartości dla grup aktywów Spółka wykorzystuje historyczne trendy do szacowania prawdopodobieństwa wystąpienia zaległości oraz momentu zapłaty oraz wartości poniesionych strat, skorygowane o szacunki Zarządu oceniające, czy bieżące warunki ekonomiczne i kredytowe wskazują, aby rzeczywisty poziom strat miał znacząco różnić się od poziomu strat wynikającego z oceny historycznych trendów. Utrata wartości w odniesieniu do aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu szacowana jest jako różnica między ich wartością księgową, a wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy użyciu pierwotnej efektywnej stopy procentowej. Wszelkie straty ujmowane są w zysku lub stracie bieżącego okresu i stanowią odpis aktualizujący wartość pożyczek udzielonych i należności oraz inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności, przy czym Spółka kontynuuje naliczanie odsetek od zaktualizowanych aktywów. Jeżeli późniejsze okoliczności (np. dokonanie płatności przez dłużnika) świadczą o ustaniu przesłanek powodujących powstanie utraty wartości, wówczas odwrócenie odpisu aktualizującego ujmowane jest w zysku lub stracie bieżącego okresu. Aktywa niefinansowe Wartość bilansowa aktywów niefinansowych, innych niż aktywa biologiczne, nieruchomości inwestycyjne, zapasy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego poddawana jest ocenie na koniec każdego okresu sprawozdawczego w celu stwierdzenia, czy występują przesłanki wskazujące na utratę ich wartości. W przypadku wystąpienia takich przesłanek Spółka dokonuje szacunku wartości odzyskiwalnej poszczególnych aktywów. Stratę z tytułu utraty wartości ujmuje się jeśli wartość księgowa składnika aktywów lub związanego z nim ośrodka wypracowującego środki pieniężne (OWSP) przekracza jego szacowaną wartość odzyskiwalną. 142 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Wartość odzyskiwalna aktywów lub OWSP definiowana jest jako większa z ich wartości netto możliwej do uzyskania ze sprzedaży oraz ich wartości użytkowej. Przy szacowaniu wartości użytkowej przyszłe przepływy pieniężne dyskontowane są przy użyciu stopy procentowej przed opodatkowaniem, która odzwierciedla aktualną rynkową ocenę wartości pieniądza w czasie oraz czynniki ryzyka charakterystyczne dla danego składnika aktywów lub OWSP. Odpisy z tytułu utraty wartości są ujmowane w zysku lub stracie bieżącego okresu. Odpis odwracany jest tylko do wysokości wartości początkowej składnika aktywów pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, jaka byłaby wykazana w sytuacji, gdyby odpis z tytułu utraty wartości nie został ujęty. Krótkoterminowe i długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach podporządkowanych Inwestycje w jednostkach podporządkowanych Spółka wycenia według kosztu, tj. w cenie nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości. Kaucje gwarancyjne Kaucje gwarancyjne zatrzymywane przez odbiorców usług jako zabezpieczenie w okresie rękojmi i gwarancji wykazywane są w aktywach Spółki. Kaucje gwarancyjne dzieli się na długo- i krótkoterminowe. Kaucje gwarancyjne zatrzymane na okres do 12 miesięcy klasyfikuje się do aktywów obrotowych i wycenia się jak inne należności. Natomiast kaucje zatrzymywane na okres powyżej 12 miesięcy zalicza się do aktywów trwałych i wycenia się na dzień bilansowy i inny okres sprawozdawczy według skorygowanej ceny nabycia przy wykorzystaniu efektywnej stopy dyskontowej. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowią koszty, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Ujęcia w tej pozycji dokonuje się, jeżeli poniesione koszty dotyczą więcej niż jednego okresu sprawozdawczego oraz mając na uwadze zasady istotności i ostrożności. Do rozliczenia kosztów w czasie konieczne jest spełnienie wymogu zaliczenia ich do aktywów jednostki, czyli do zasobów o wiarygodnie ustalonej wartości, powstałych w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Do rozliczeń tych jednostka zalicza rezerwy, w tym dotyczące kosztów rozliczanych kontraktów długoterminowych. Kapitał własny Kapitał własny prezentuje się w księgach rachunkowych z podziałem na jego rodzaje, zgodnym ze statutem Spółki. Kapitał zakładowy wykazuje się w wartości nominalnej, w wysokości zgodnej ze Statutem Spółki oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej tworzy się z nadwyżki ceny emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszony o koszty tej emisji. Kapitały pozostałe obejmują kapitał zapasowy z wypracowanych zysków. Krótkoterminowe świadczenia pracownicze Zobowiązania z tytułu krótkoterminowych świadczeń pracowniczych są wycenianie bez uwzględnienia dyskonta i są odnoszone w koszty w okresie wykonania świadczenia. Spółka ujmuje zobowiązanie w ciężar kosztów w wysokości przewidzianych płatności dla pracowników z tytułu krótkoterminowych premii pieniężnych lub planów podziału zysku, jeśli na Spółce ciąży prawny lub zwyczajowo oczekiwany obowiązek takich wypłat z tytułu świadczonej pracy przez pracowników w przeszłości, a zobowiązanie to może zostać wiarygodnie oszacowane. Rezerwy Rezerwy ujmuje się, gdy na Spółce ciąży wynikający z przeszłych zdarzeń obecny prawny lub zwyczajowo oczekiwany obowiązek, którego wartość można wiarygodnie oszacować i prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku wiązać się będzie z wypływem korzyści ekonomicznych. Rezerwy są ustalane poprzez dyskontowanie oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych z zastosowaniem stopy przed opodatkowaniem, która odzwierciedla bieżącą, rynkową wartość pieniądza w czasie oraz ryzyko związane z danym zobowiązaniem. Odwracanie dyskonta ujmowane jest jako koszt finansowy. Przychody Przychody są rozpoznawane, kiedy istnieje prawdopodobieństwo, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu transakcji oraz że kwotę przychodu można określić w wiarygodny sposób. Przychody ze sprzedaży ujmowane są w wartości godziwej otrzymanych lub należnych zapłat po pomniejszeniu o rabaty, opusty, VAT i inne podatki związane ze sprzedażą. Przychody ze sprzedaży towarów 143 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny ujmowane są w momencie dostarczenia towarów i przekazania znaczących ryzyk na odbiorcę. Przychody z tytułu realizacji kontraktów budowlanych rozpoznaje się zgodnie z zasadami rachunkowości omówionymi w pozycji „Kontrakty budowlane". Kontrakty budowlane Przychody z tytułu wykonywanych kontraktów budowlanych rozpoznaje się zgodnie z metodą stopnia zaawansowania usługi. Mierzy się je poprzez porównanie fizycznie wykonanych części prac z pracami wynikającymi z umowy. W kosztach tych prac uwzględnia się tylko te koszty umowy, które odzwierciedlają rzeczywisty stan wykonania prac. Jednostka w uzasadnionych charakterem umowy przypadkach może określać stopień zaawansowania umowy według innych metod przewidzianych w MSR 11. W przypadku, gdy nie można wiarygodnie oszacować stopnia zaawansowania niezakończonej usługi stosuje się metodę zerową. Przychody ujmuje się wyłącznie do wysokości poniesionych kosztów, których odzyskanie jest prawdopodobne. W przypadku, gdy zafakturowane przychody są większe od poniesionych kosztów, odpowiednią część przychodów odnosi się na rozliczenia międzyokresowe przychodów. W przypadku, kiedy istnieje prawdopodobieństwo, iż na kontrakcie wystąpi strata tj. nadwyżka łącznych kosztów związanych z realizacją kontraktu nad łącznymi przychodami, wówczas obciąża ona koszty operacyjne. Wysokość straty określa się niezależnie od faktu rozpoczęcia lub nie rozpoczęcia prac wynikających z umowy, stanu zaawansowania prac wynikających z umowy lub wysokości przewidywanych zysków z tytułu innych umów, które nie są pojedynczymi umowami o usługi budowlane. Opłaty leasingowe Opłaty z tytułu leasingu operacyjnego ujmowane są liniowo przez okres leasingu w zysku lub stracie bieżącego okresu. Korzyści otrzymane w zamian za podpisanie umowy leasingu stanowią integralną część całkowitych kosztów leasingu i są ujmowane w zysku lub stracie bieżącego okresu przez okres trwania umowy leasingu. Minimalne opłaty leasingowe ponoszone w związku z leasingiem finansowym są rozdzielane na część stanowiącą koszty finansowe oraz część zmniejszającą zobowiązania. Część stanowiąca koszt finansowy jest przypisywana do poszczególnych okresów w czasie trwania umowy leasingu w taki sposób, aby uzyskać stałą okresową stopę procentową w stosunku do stanu zobowiązania. Warunkowe opłaty leasingowe są ujmowane poprzez korektę wartości minimalnych opłat leasingowych w czasie pozostałego okresu leasingu, gdy korekta zostaje potwierdzona. Ustalenie, czy umowa zawiera leasing W momencie rozpoczęcia wykonywania umowy, Spółka dokonuje oceny, czy jest to umowa leasingowa lub czy zawiera leasing. Określony składnik aktywów jest przedmiotem leasingu, jeśli wywiązanie się z umowy zależy od korzystania z tego składnika aktywów. Umowa przenosi prawo do użytkowania składnika aktywów, jeśli na jej podstawie Spółka otrzymuje prawo do sprawowania kontroli nad używaniem tego składnika aktywów. Płatności oraz inne formy zapłaty wymagane umową, w momencie rozpoczęcia jej wykonywania lub przy ponownej jej ocenie, są rozdzielane przez Spółkę na takie, które są związane z leasingiem i te, które wiążą się z innymi elementami umowy, w oparciu o względne wartości godziwe leasingu i innych elementów. Jeżeli, w przypadku leasingu finansowego, Spółka stwierdzi, że wiarygodne rozdzielenie płatności jest niewykonalne w praktyce, wówczas aktywa i zobowiązania ujmowane są w kwocie równej wartości godziwej składnika aktywów, który został zidentyfikowany jako przedmiot leasingu. Następnie zmniejsza się zobowiązanie w miarę dokonywanych płatności oraz ujmuje się przypisane koszty finansowe z tytułu zobowiązania, stosując w tym celu krańcową stopę procentową właściwą dla pożyczek Spółki. Przychody i koszty finansowe Przychody finansowe obejmują przychody odsetkowe związane z zainwestowanymi przez Spółkę środkami (w tym od aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży), należne dywidendy, zyski ze zbycia aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, zyski ze zmiany wartości godziwej instrumentów finansowych wycenianych przez wynik finansowy, zyski z wyceny do wartości godziwej nabytych wcześniej udziałów w jednostce przejmowanej, zyski związane z instrumentami zabezpieczającymi, które ujmowane są w zysku lub stracie bieżącego okresu. Przychody odsetkowe ujmuje się w zysku lub stracie bieżącego okresu zgodnie z zasadą memoriału, z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej. Dywidendę ujmuje się w zysku lub stracie bieżącego okresu na dzień, kiedy Spółka nabywa prawo do jej otrzymania, a w przypadku papierów wartościowych notowanych na giełdzie - zazwyczaj w pierwszym dniu notowania tych instrumentów bez prawa do dywidendy. Koszty finansowe obejmują koszty odsetkowe związane z finansowaniem zewnętrznym, odwracanie dyskonta od ujętych rezerw i płatności warunkowych, straty na sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, dywidendy z uprzywilejowanych 144 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny udziałów zaklasyfikowanych do zobowiązań, straty ze zmiany wartości godziwej instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (innych niż należności handlowe) oraz straty na instrumentach zabezpieczających, które ujmowane są w zysku lub stracie bieżącego okresu. Koszty finansowania zewnętrznego nie dające się bezpośrednio przypisać do nabycia, wytworzenia, budowy lub produkcji określonych aktywów są ujmowane w zysku lub stracie bieżącego okresu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej. Zyski i straty z tytułu różnic kursowych wykazuje się w kwocie netto jako przychody finansowe lub koszty finansowe, zależnie od ich łącznej pozycji netto. Podatek dochodowy Podatek dochodowy obejmuje część bieżącą i część odroczoną. Bieżący i odroczony podatek dochodowy ujmowany jest w zysku lub stracie bieżącego okresu, z wyjątkiem sytuacji, kiedy dotyczy połączenia jednostek oraz pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym lub jako inne całkowite dochody. Podatek bieżący jest to oczekiwana kwota zobowiązań lub należności z tytułu podatku od dochodu do opodatkowania za dany rok, ustalona z zastosowaniem stawek podatkowych obowiązujących prawnie lub faktycznie na dzień sprawozdawczy oraz korekty zobowiązania podatkowego dotyczącego lat poprzednich. Zobowiązanie z tytułu podatku bieżącego obejmuje również wszelkie zobowiązania podatkowe będące efektem wypłaty dywidendy. Podatek odroczony ujmuje się w związku z różnicami przejściowymi pomiędzy wartością bilansową aktywów i zobowiązań i ich wartością ustalaną dla celów podatkowych. Odroczony podatek dochodowy nie jest ujmowany w przypadku: • różnic przejściowych wynikających z początkowego ujęcia aktywów lub zobowiązań pochodzących z transakcji, która nie jest połączeniem jednostek gospodarczych i nie wpływa ani na zysk lub stratę bieżącego okresu ani na dochód do opodatkowania; • różnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych i współkontrolowanych w zakresie, w którym nie jest prawdopodobne, że zostaną one zbyte w dającej się przewidzieć przyszłości; • różnic przejściowych powstałych w związku z początkowym ujęciem wartości firmy. Podatek odroczony jest wyceniany z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą stosowane wtedy, gdy przejściowe różnice odwrócą się, przy tym za podstawę przyjmowane są przepisy podatkowe obowiązujące prawnie lub faktycznie do dnia sprawozdawczego. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego są kompensowane, jeżeli Spółka posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do przeprowadzania kompensaty bieżących zobowiązań i aktywów podatkowych i pod warunkiem, że aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczą podatku dochodowego nałożonego przez tą samą władzę podatkową na tego samego podatnika lub na różnych podatników, którzy zamierzają rozliczyć zobowiązania i należności z tytułu podatku dochodowego w kwocie netto lub jednocześnie zrealizować należności i rozliczyć zobowiązanie. Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, służący przeniesieniu nierozliczonej straty podatkowej i niewykorzystanej ulgi podatkowej oraz ujemnymi różnicami przejściowymi, ujmuje się w zakresie, w którym jest prawdopodobne, że będzie dostępny przyszły dochód do opodatkowania, który pozwoli na ich odpisanie. Aktywa z tytułu podatku odroczonego podlegają ocenie na każdy dzień sprawozdawczy i obniża się je w zakresie, w jakim nie jest prawdopodobne zrealizowanie związanych z nimi korzyści w podatku dochodowym. Zysk na jedną akcję Spółka prezentuje podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję dla akcji zwykłych. Podstawowy zysk na jedną akcję jest wyliczany przez podzielenie zysku lub straty przypadającej posiadaczom akcji zwykłych przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych w roku, skorygowaną o posiadane przez Spółkę akcje własne. Rozwodniony zysk na jedną akcję jest wyliczany przez podzielenie skorygowanego zysku lub straty przypadającej dla posiadaczy akcji zwykłych przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych skorygowaną o posiadane akcje własne oraz o efekty rozwadniające potencjalnych akcji, które obejmują obligacje zamienne na akcje, a także opcje na akcje przyznane pracownikom. Raportowanie segmentów działalności Spółka nie wydziela odrębnych segmentów operacyjnych i nie prowadzi ewidencji dla oddzielnych rodzajów działalności. Spółka prowadzi działalność w jednym segmencie działalności - działalność budowlana. Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji a) Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji 145 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Pozycje zawarte w sprawozdaniu finansowym wycenia się w walucie podstawowego środowiska gospodarczego, w którym Spółka prowadzi działalność („waluta funkcjonalna”). Sprawozdanie finansowe prezentowane jest w złotych polskich (PLN), który jest walutą funkcjonalną i walutą prezentacji Spółki. b) Transakcje i salda Transakcje wyrażone w walutach obcych przelicza się na walutę funkcjonalną według kursu obowiązującego w dniu transakcji. Zyski i straty kursowe z rozliczenia tych transakcji oraz wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań pieniężnych wyrażonych w walutach obcych ujmuje się w rachunku zysków i strat, o ile nie odracza się ich w kapitale własnym, gdy kwalifikują się do uznania za zabezpieczenie przepływów pieniężnych i zabezpieczenie udziałów w aktywach netto. IV. Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach a) Profesjonalny osąd W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości wobec zagadnień podanych poniżej, największe znaczenie, oprócz szacunków księgowych, miał profesjonalny osąd kierownictwa. Klasyfikacja umów leasingowych Spółka dokonuje klasyfikacji leasingu jako operacyjnego lub finansowego w oparciu o ocenę, w jakim zakresie ryzyko i pożytki z tytułu posiadania przedmiotu leasingu przypadają w udziale leasingodawcy, a w jakim leasingobiorcy. Ocena ta opiera się na treści ekonomicznej każdej transakcji. b) Niepewność szacunków Poniżej omówiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności występujące na dzień bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości bilansowych aktywów i zobowiązań w następnym roku finansowym. Wartość godziwa instrumentów finansowych Wartość godziwą instrumentów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek wycenia się wykorzystując odpowiednie techniki wyceny. Przy wyborze odpowiednich metod i założeń Spółka kieruje się profesjonalnym osądem. Ujmowanie przychodów Spółka stosuje metodę procentowego zaawansowania prac przy rozliczaniu kontraktów długoterminowych. Stosowanie tej metody wymaga od Spółki szacowania proporcji dotychczas wykonanych prac do całości usług do wykonania. Stawki amortyzacyjne Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych. Spółka corocznie dokonuje weryfikacji przyjętych okresów ekonomicznej użyteczności na podstawie bieżących szacunków. Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego Grupa rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na założeniu, że w przyszłości zostanie osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskiwanych wyników podatkowych w przyszłości mogłoby spowodować, że założenie to stałoby się nieuzasadnione. 146 MDI S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01. – 31.12.2014 R. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej) DODATKOWE NOTY I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nota 1. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY Zgodnie z MSR 18 przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług, po pomniejszeniu o podatek od towarów i usług, rabaty i upusty są rozpoznawane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z ich własności zostały przeniesione na kupującego. Przychody ze sprzedaży i przychody ogółem Spółki prezentują się następująco: 01.01 -31.12.2014 01.01 -31.12.2013 Działalność kontynuowana Sprzedaż produktów 121 058 169 387 SUMA przychodów ze sprzedaży 121 058 169 387 Pozostałe przychody operacyjne 1 007 1 059 654 612 122 719 171 058 122 719 171 058 Przychody finansowe SUMA przychodów ogółem z działalności kontynuowanej Przychody z działalności zaniechanej SUMA przychodów ogółem Przychody z działalności zaniechanej nie wystąpiły. Nota 2. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI Spółka prowadzi działalność w jednym segmencie – działalność budowlana. Nota 3. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ KOSZTY WEDŁUG RODZAJU 01.01 -31.12.2014 Amortyzacja 01.01 -31.12.2013 123 130 Zużycie materiałów i energii 18 998 44 619 Usługi obce 94 952 92 277 Podatki i opłaty 169 39 Wynagrodzenia 3 073 3 356 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 469 505 Pozostałe koszty rodzajowe 406 562 118 190 141 488 Rezerwy gwarancyjne Suma kosztów wg rodzaju KOSZTY AMORTYZACJI I ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH UJĘTE W RZIS 01.01 -31.12.2014 01.01 -31.12.2013 Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaży: Amortyzacja środków trwałych Pozycje ujęte w kosztach sprzedaży: Amortyzacja środków trwałych Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu: 123 130 Amortyzacja środków trwałych 123 130 KOSZTY ZATRUDNIENIA Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Suma kosztów świadczeń pracowniczych, w tym: 01.01 -31.12.2014 01.01 -31.12.2013 3 073 3 356 469 505 3 542 3 861 147 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaży 1 813 1 904 Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu 1 729 1 957 Nota 4. POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 01.01 -31.12.2014 Zysk ze zbycia majątku trwałego 01.01 -31.12.2013 7 32 Rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość składników aktywów 749 Uzyskane kary, grzywny i odszkodowania 225 Należne odszkodowania i kary umowne 614 Pozostałe 278 161 RAZEM 1 007 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 01.01 -31.12.2014 Darowizny Odpisane należności Pozostałe RAZEM 1 059 01.01 -31.12.2013 3 17 302 212 68 138 373 367 Nota 5. PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE PRZYCHODY FINANSOWE 01.01 -31.12.2014 Przychody z tytułu odsetek 01.01 -31.12.2013 265 330 Nadwyżka dodatnich różnic kursowych 205 Dyskonto kaucji długoterminowych 361 Pozostałe 77 28 RAZEM 654 KOSZTY FINANSOWE Koszty z tytułu odsetek 01.01 -31.12.2014 612 01.01 -31.12.2013 2 260 1 896 Nadwyżka ujemnych różnic kursowych 42 Dyskonto kaucji długoterminowych 53 370 Pozostałe 83 441 2 438 2 707 RAZEM 148 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Ujawnienia przychodów, kosztów, zysków lub strat w podziale na kategorie instrumentów finansowych 01.01. – 31.12.2014 Aktywa Aktywa finansowe finansowe wyceniane w wartości wyceniane w godziwej przez wynik wartości finansowy godziwej przez (wyznaczone przy wynik finansowy początkowym ujęciu) Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Pożyczki udzielone i należności własne Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy Pozostałe Zobowiązania finansowe Razem wycena instrumentów finansowych Przychody/koszty z tytułu odsetek 265 -2 260 -1 995 Dyskonto kaucji długoterminowych 361 -53 308 Zyski/straty z tytułu różnic kursowych -42 Razem zysk/strata 584 01.01– 31.12.2013 Aktywa Aktywa finansowe finansowe wyceniane w wartości wyceniane w godziwej przez wynik wartości finansowy godziwej przez (wyznaczone przy wynik finansowy początkowym ujęciu) Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Pożyczki udzielone i należności własne -42 -2 313 Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy Pozostałe zobowiązania finansowe -1 729 Razem wycena instrumentów finansowych Przychody/koszty z tytułu odsetek 330 - 1896 -1 566 Dyskonto kaucji długoterminowych 77 -370 -293 Zyski/straty z tytułu różnic kursowych 205 Razem zysk strata 612 205 -2 266 -1 654 149 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Nota 6. PODATEK DOCHODOWY I ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY Główne składniki obciążenia podatkowego za lata zakończone 31 grudnia 2014 i 2013 roku przedstawiają się następująco: 01.01.2014 31.12.2014 Podatek dochodowy wykazany w RZiS Bieżący podatek dochodowy Dotyczący roku obrotowego Korekty dotyczące lat ubiegłych Odroczony podatek dochodowy Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych Związany z obniżeniem stawek podatku dochodowego Obciążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat 01.01.2013 31.12.2013 794 794 1 324 1 324 -1 009 -1 009 -874 -874 -215 450 Wykazany w rachunku zysków i strat podatek odroczony stanowi różnicę między stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresów sprawozdawczych. BIEŻĄCY PODATEK DOCHODOWY 01.01 -31.12.2014 01.01 -31.12.2013 Zysk przed opodatkowaniem 244 15 336 Przychody zwiększające podstawę do opodatkowania 135 882 770 1 661 3 585 144 Przychody wyłączone z opodatkowania Koszty kontraktów budowlanych Koszty zmniejszające podstawę opodatkowania 8 110 Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów Dochód do opodatkowania Odliczenia od dochodu - darowizna, strata Podstawa opodatkowania Podatek dochodowy przy zastosowaniu stawki 19% Efektywna stawka podatku (udział obciążenia podatkowego dochodowego wykazanego w rachunku zysków i strat w zysku przed opodatkowaniem) 768 2 267 4 271 8 565 90 1 598 4 181 6 967 794 1 324 -38,88% 2,99% Część bieżąca podatku dochodowego ustalona została według stawki równej 19% dla podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Podatek dotyczący zagranicznych jurysdykcji podatkowych nie występuje. UJEMNE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE BĘDĄCE PODSTAWĄ DO TWORZENIA AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO 31.12.2013 zwiększenia zmniejszenia Rezerwa na niewykorzystane urlopy 131 Pozostałe rezerwy 397 397 1 061 362 Dyskonto kaucji długoterminowych 40 31.12.2014 171 699 Odpisy aktualizujące należności 113 113 Odpisy aktualizujące pożyczki 190 190 Produkcja niezakończona - kontrakty budowlane 13 680 5 844 Suma ujemnych różnic przejściowych 15 572 5 884 stawka podatkowa Aktywa z tytułu odroczonego podatku UJEMNE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE BĘDĄCE PODSTAWĄ DO TWORZENIA AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO 19% 2 959 31.12.2013 19% 1 118 zwiększenia 19 524 759 19% 144 zmniejszenia 20 697 19% 3 932 31.12.2014 150 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Rezerwa na niewykorzystane urlopy 131 Pozostałe rezerwy 397 397 1 061 362 Dyskonto kaucji długoterminowych 40 171 699 Odpisy aktualizujące należności 113 113 Odpisy aktualizujące pożyczki 190 190 Produkcja niezakończona - kontrakty budowlane 13 680 5 844 Suma ujemnych różnic przejściowych 15 572 5 884 stawka podatkowa Aktywa z tytułu odroczonego podatku 19% 19 524 759 19% 2 959 20 697 19% 1 118 144 19% 3 932 Aktywa/Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego 31.12.2014 Aktywo z tytułu podatku odroczonego Rezerwa z tytułu podatku odroczonego – działalność kontynuowana Aktywa/Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego 31.12.2013 3 932 2 959 76 111 3 856 2 848 Nota 7. DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA Nie wystąpiła Nota 8. ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ Zysk podstawowy przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres przypadającego na zwykłych akcjonariuszy Spółki przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu. Zysk rozwodniony przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres przypadającego na zwykłych akcjonariuszy (po potrąceniu odsetek od umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe) przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu (skorygowaną o wpływ opcji rozwadniających oraz rozwadniających umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe). Działalność kontynuowana i zaniechana Wyliczenie zysku na jedną akcję zostało oparte na następujących informacjach: 01.01 -31.12.2014 Zysk netto z działalności kontynuowanej 01.01 -31.12.2013 768 14 593 768 14 593 768 14 593 Strata na działalności zaniechanej Zysk wykazany dla potrzeb wyliczenia wartości podstawowego zysku przypadającego na jedną akcję Efekt rozwodnienia: - odsetki od umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe - odsetki od obligacji zamiennych na akcje Zysk wykazany dla potrzeb wyliczenia wartości rozwodnionego zysku przypadającego na jedną akcję Liczba wyemitowanych akcji (w tys.) 01.01 -31.12.2014 Średnia ważona liczba akcji wykazana dla potrzeb wyliczenia wartości podstawowego zysku na jedną akcję w szt. ( w tys.) Efekt rozwodnienia liczby akcji zwykłych 12 000 01.01 -31.12.2013 12 000 - opcje na akcje - obligacje zamienne na akcje 151 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Średnia ważona liczba akcji zwykłych wykazana dla potrzeb wyliczenia wartości rozwodnionego zysku na jedną akcję w szt. ( w tys.) 12 000 12 000 W okresie między dniem bilansowym a dniem sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie wystąpiły żadne inne transakcje dotyczące akcji zwykłych lub potencjalnych akcji zwykłych. Nota 9. DYWIDENDY ZAPROPONOWANE LUB UCHWALONE DO DNIA ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Rok obrotowy zakończony: Dywidenda z akcji zwykłych Wartość na 1 Data wypłaty Wielkość akcje 31.12.2014 30.05.2015 9 000 0,75 zł 31.12.2013 13.06.2014 9 000 0,75 zł Zaliczka na dywidendę Wartość na 1 Data wypłaty Wielkość akcje Nota 10. UJAWNIENIE ELEMENTÓW POZOSTAŁYCH DOCHODÓW CAŁKOWITYCH Nie dotyczy Nota 11. EFEKT PODATKOWY POZOSTAŁYCH DOCHODÓW CAŁKOWITYCH Nie dotyczy Nota 12. WARTOŚĆ GODZIWA Nie występują pozycje aktywów i pasywów wyceniane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w wartości godziwej. Nota 13. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE Struktura własnościowa STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA - wartość netto Własne Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu Razem 31.12.2014 31.12.2013 184 259 0 0 184 259 152 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych) – za okres 1.01.2014 - 31.12.2014 r. Wyszczególnienie Grunty Budynki i budowle Wartość bilansowa brutto na dzień 01.01.2014 roku Zwiększenia, z tytułu: - nabycia środków trwałych Zmniejszenia, z tytułu: - zbycia Wartość bilansowa brutto na dzień 31.12.2014 roku Umorzenie na dzień 01.01.2014 Zwiększenia, z tytułu: - amortyzacji Zmniejszenia, z tytułu: - sprzedaży Umorzenie na dzień 31.12.2014 Odpisy aktualizujące na 01.01.2014 Zwiększenia, z tytułu: Zmniejszenia, z tytułu: Odpisy aktualizujące na 31.12.2014 Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2014 roku Maszyny i urządzenia Pozostałe środki trwałe Środki transportu Środki trwałe w budowie Razem 227 244 346 817 8 8 39 39 78 78 42 42 7 7 40 40 93 121 121 196 280 313 789 197 22 22 39 39 180 116 72 72 18 18 170 245 28 28 18 18 255 558 122 122 75 75 605 16 110 58 184 Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych) – za okres 1.01.2013-31.12.2013 r. Wyszczególnienie Wartość bilansowa brutto na dzień 01.01.2013 roku Zwiększenia, z tytułu: - nabycia środków trwałych Zmniejszenia, z tytułu: - zbycia Wartość bilansowa brutto na dzień 31.12.2013 roku Umorzenie na dzień 01.01.2013 Grunty Budynki i budowle Maszyny i urządzenia Pozostałe środki trwałe Środki transportu Środki trwałe w budowie Razem 216 145 339 700 18 18 7 7 99 99 47 47 40 40 164 164 47 47 227 244 346 817 169 67 241 477 153 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Zwiększenia, z tytułu: - amortyzacji Zmniejszenia, z tytułu: - sprzedaży Umorzenie na dzień 31.12.2013 Odpisy aktualizujące na 01.01.2013 Zwiększenia, z tytułu: Zmniejszenia, z tytułu: Odpisy aktualizujące na 31.12.2013 Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2013 roku 35 35 7 7 197 30 49 49 116 44 44 40 40 245 128 128 47 47 558 128 101 259 Nota 14. WARTOŚCI NIEMATERIALNE Zmiany wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych) – za okres 01.01.2014-31.12.2014 r. Wyszczególnienie Wartość bilansowa brutto na dzień 01.01.2014 roku Zwiększenia, z tytułu: Zmniejszenia, z tytułu: Wartość bilansowa brutto na dzień 31.12.2014 roku Umorzenie na dzień 01.01.2014 Zwiększenia, z tytułu: Zmniejszenia, z tytułu: Umorzenie na dzień 31.12.2014 Odpisy aktualizujące na 01.01.2014 Zwiększenia, z tytułu: Zmniejszenia, z tytułu: Odpisy aktualizujące na 31.12.2014 Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2014 roku Koszty prac rozwojowych Znaki towarowe Patenty i licencje Oprogramowanie komputerowe Wartość firmy Inne Wartości niematerialne w budowie Ogółem 35 35 35 35 35 35 35 35 154 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Zmiany wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych) – za okres 01.01.2013 - 31.12.2013 r. Wyszczególnienie Koszty prac rozwojowych Znaki towarowe Patenty i licencje Oprogramowanie komputerowe Wartość bilansowa brutto na dzień 01.01.2013 roku Zwiększenia, z tytułu: Zmniejszenia, z tytułu: Wartość bilansowa brutto na dzień 31.12.2013 roku Umorzenie na dzień 01.01.2013 roku Zwiększenia, z tytułu: Zmniejszenia, z tytułu: Umorzenie na dzień 31.12. 2013 roku Odpisy aktualizujące na 01.01. 2013 roku Zwiększenia, z tytułu: Zmniejszenia, z tytułu: Odpisy aktualizujące na 31.12. 2013 roku Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2013 roku Wartość firmy Wartości niematerialne w budowie Inne Ogółem 35 35 35 35 35 35 35 35 Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości w okresie od 01.01.2014 – 31.12.2014 r. Nie wystąpiły Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości w okresie od 01.01.2013 – 31.12.2013 r. Nie wystąpiły Nota 15. NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE Nie występują Nota 16. INWESTYCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH Inwestycje w jednostkach podporządkowanych wycenianych wg ceny nabycia Udziały w jednostkach podporządkowanych jednostek zależnych 31.12.2014 31.12.2013 5 9 060 jednostek współzależnych jednostek stowarzyszonych 155 ZĘŚĆ X - Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Zmiana stanu inwestycji w jednostkach zależnych Wyszczególnienie 31.12.2014 Stan na początek okresu 31.12.2013 9 060 Zwiększenia w okresie sprawozdawczym, z tytułu: 5 9 060 - zakupu jednostki 5 9 060 Zmniejszenia w okresie sprawozdawczym, z tytułu: 9 060 - połączenia 9 060 Stan na koniec okresu 5 9 060 W 2014 r. nastąpiło połączenie jednostki dominującej ze spółkami zależnymi znajdującymi się pod wspólną kontrolą jednostki dominującej: 13ZERO3 Sp. z o.o. 13ZERO3 Sp. z o.o. S.K.A Pomerania Wind Sp. z o.o. Połączenie zostało rozliczone poprzez sumowanie poszczególnych pozycji odpowiednich aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów połączonych spółek, według stanu na dzień połączenia, po uprzednim wyłączeniu kapitału zakładowego spółek zależnych, wzajemnych należności i zobowiązań, przychodów i kosztów operacji gospodarczych dokonywanych w danym roku obrotowym przed połączeniem między łączącymi się spółkami. Inwestycje w jednostkach zależnych na dzień 31.12.2014 r. Nazwa spółki, forma prawna, miejscowość, w której mieści się siedziba zarządu WPM Sp. z o.o. CZĘŚĆ IV - Wartość CZĘŚĆ V udziałó w wg ceny nabycia CZĘŚĆ XI - Kapitał własny -11 Kapitał zakładowy Wartość CZĘŚĆ VII bilanso wa udziałó w Procent CZĘŚĆ VIII posiad anych udziałó w 5 5 Pozostałe kapitały 5 Korekty CZĘŚĆ VI aktualiz ujące wartoś ć Zysk / strata netto -16 Wartość aktywów 100% Aktywa trwałe 4 Procent posiad anych głosów 100% Aktywa obrotowe 1 CZĘŚĆ IX - 3 Metoda konsolidacji Nie konsolidowana Wartość zobowiązań Wartość przychodów 15 0 Inwestycje w jednostkach zależnych na dzień 31.12.2013 r. 156 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Nazwa spółki, forma prawna, miejscowość, w której mieści się siedziba zarządu 13ZERO3 Sp. z o.o. 13ZERO3 Sp. z o.o. S.K.A Pomerania Wind Sp. z o.o. Kapitał własny Kapitał zakładowy Pozostałe kapitały 0,15 5 9 028 950 9 041 955 Korekty aktualizujące wartość Wartość udziałów wg ceny nabycia Procent posiadanych udziałów Wartość bilansowa udziałów Procent posiadanych głosów Metoda konsolidacji 5 5 100% 100% Nie konsolidowana 9 050 9 050 100% 100% Nie konsolidowana 5 5 100% 100% Nie konsolidowana Zysk / strata netto Wartość aktywów -4,9 1,6 8 100 -1,4 8 100 -14 Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Wartość zobowiązań 0,5 1,1 1,4 9 041 0 9 041 13 9 054 9 050 4 13 Wartość przychodów 157 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Nota 17. POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE Nie występują Nota 18. AKTYWA FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY Nie występują Nota 19. AKTYWA FINANSOWE WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK FINANSOWY Nie wystąpiły Nota 20. POZOSTAŁE AKTYWA FINANSOWE Udzielone pożyczki 31.12.2014 Udzielone pożyczki, w tym: 31.12.2013 227 973 37 49 190 190 Suma netto udzielonych pożyczek 37 783 - długoterminowe 22 29 - krótkoterminowe 15 754 - dla Zarządu i Rady Nadzorczej Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości Udzielone pożyczki, w tym dla Zarządu Pożyczkobiorca Kwota pożyczki wg umowy Wartość bilansowa Oprocentowanie nominalne Termin spłaty Zabezpieczenia Wg stanu na 31.12.2014 r. Grzegorz Sochacki. 130 37 5% 10.10.2017 brak 130 49 5% 10.10.2017 brak 4 000 735 6% 31.12.2014 brak Wg stanu na 31.12.2013 r. Grzegorz Sochacki Grunty Sp. z o.o. SKA Zmiana stanu instrumentów finansowych 01.01 – 31.12.2014 Stan na początek okresu Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Pożyczki udzielone i należności własne 70 069 Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy Pozostałe zobowiązania finansowe 65 737 Zwiększenia 12 720 Emisja obligacji 10 000 Inne Zmniejszenia 2 720 3 714 Spłata kredytów i pożyczek Inne Stan na koniec okresu 16 238 16 238 3 714 66 355 62 219 158 CZĘŚĆ XII - Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 01.01. – 31.12.2013 Dokument Rejestracyjny Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Pożyczki udzielone i należności własne Stan na początek okresu Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy Pozostałe zobowiązania finansowe 72 180 79 327 Zwiększenia 2 939 2 692 Kredyty i pożyczki 2 939 2 692 Zmniejszenia 5 050 16 282 Spłata kredytów i pożyczek 5 050 11 809 Inne Inne 4 473 Stan na koniec okresu 70 069 65 737 Nota 21. ZAPASY Zapasy wyceniane są według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich ceny sprzedaży netto możliwej do uzyskania na dzień bilansowy. Wartość netto możliwa do uzyskania jest oszacowaną ceną sprzedaży dokonywanej w toku bieżącej działalności gospodarczej, pomniejszona o szacowane koszty wykończenia oraz koszty niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do skutku. Wyszczególnienie 31.12.2014 31.12.2013 Towary 879 Zapasy brutto 879 Odpis aktualizujący stan zapasów Zapasy netto CZĘŚĆ XIII - 879 Analiza wiekowa zapasów w okresie 01.01. – 31.12.2014 r. Okres zalegania w dniach Wyszczególnienie 0-90 Towary (brutto) Towary (odpisy) Towary (netto) 91-180 181-360 >360 Razem 879 879 879 879 Nota 22. UMOWY O USŁUGĘ BUDOWLANĄ Umowy o usługę budowlaną za okres od 01.01 do 31.12.2014 roku Kwota Koszty Koszty przychodów Kwota Szacunkowe umowy pozostające Kwota Wyszczególnienie z umowy przychodów łączne Zyski poniesione do otrzymanych umów początkowo ujęta w koszty zrealizowane do dnia realizacji zaliczek ustalona w okresie umowy bilansowego umowy umowie Umowy o usługi budowlane RAZEM 327 560 120 218 225 952 81 610 307 562 15 319 3 031 327 560 121 058 225 952 81 610 307 562 15 319 3 031 159 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Umowy o usługę budowlaną za okres od 01.01 do 31.12.2013 roku Kwota Koszty Koszty przychodów Kwota Szacunkowe umowy pozostające Kwota Wyszczególnienie z umowy przychodów łączne Zyski poniesione do otrzymanych umów początkowo ujęta w koszty zrealizowane do dnia realizacji zaliczek ustalona w okresie umowy bilansowego umowy umowie Umowy o usługi budowlane RAZEM 236 580 236 580 167 401 167 401 112 246 112 246 109 005 109 005 221 251 37 233 1 705 221 251 37 233 1 705 Nota 23. NALEŻNOŚCI HANDLOWE Wyszczególnienie 31.12.2014 Należności handlowe - od jednostek powiązanych - od pozostałych jednostek Odpisy aktualizujące (wartość dodatnia) Należności handlowe brutto 31.12.2013 47 171 900 51 030 3 011 46 271 113 48 019 113 47 284 51 143 Zmiany odpisu aktualizującego należności handlowych Wyszczególnienie Jednostki pozostałe Stan odpisów aktualizujących wartość należności handlowych na początek okresu Zwiększenia, w tym: Zmniejszenia w tym: - wykorzystanie odpisów aktualizujących - rozwiązanie odpisów aktualizujących w związku ze spłatą należności Stan odpisów aktualizujących wartość należności handlowych od jednostek pozostałych na koniec okresu 31.12.2014 31.12.2013 113 1 689 1 576 827 749 Stan odpisów aktualizujących wartość należności handlowych ogółem na koniec okresu 113 113 113 113 Należności handlowe nie są oprocentowane i mają ustalony termin płatności w przedziale 30-90 dni. Spółka posiada odpowiednią politykę w zakresie dokonywania sprzedaży tylko zweryfikowanym klientom. Dzięki temu, zdaniem kierownictwa, nie istnieje dodatkowe ryzyko kredytowe, ponad poziom określony odpisem aktualizującym nieściągalne należności właściwym dla należności handlowych Spółki. Na 31 grudnia 2014 roku należności handlowych w kwocie 113 tysięcy PLN (2013: 113 tysięcy PLN) zostały uznane za nieściągalne i w związku z tym objęte odpisem. Nota 24. POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI Należności długoterminowe Wyszczególnienie 31.12.2014 Zaliczki i kaucje RAZEM 31.12.2013 10 569 9 475 10 569 9 475 Należności krótkoterminowe Wyszczególnienie Pozostałe należności, w tym: - kaucji – zabezpieczenie wykonania robót 31.12.2014 31.12.2013 1 930 1 669 534 1 630 160 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych oaz innych świadczeń 1 396 39 1 930 1 669 odpisy aktualizujące Pozostałe należności brutto Wyszczególnienie 31.12.2014 Pozostałe należności, w tym: 31.12.2013 1 930 1 669 1 930 1 669 1 930 1 669 od jednostek powiązanych od pozostałych jednostek Odpisy aktualizujące Pozostałe należności brutto Nota 25. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE Wyszczególnienie 31.12.2014 31.12.2013 - ubezpieczenia majątkowe 18 15 - ubezpieczenie OC działalności 29 35 - ubezpieczenie samochodów 12 14 - koszty emisji obligacji - rozliczenie kontraktów RMP - RMK 202 0 9 280 13 707 - pozostałe rozliczenia międzyokresowe Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów: 4 53 9 545 13 824 Nota 26. ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY 31.12.2014 31.12.2013 Środki pieniężne kasie i na rachunkach bankowych: 322 147 Środki pieniężne w banku 332 144 Środki pieniężne w kasie 0 3 Inne środki pieniężne: 8 246 8 633 Lokaty bankowe 8 246 8 633 Inne aktywa pieniężne: 0 0 Środki pieniężne w banku i w kasie przypisane działalności zaniechanej 0 0 8 578 8 780 Razem Środki pieniężne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których wysokość zależy od stopy oprocentowania jednodniowych lokat bankowych. Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na różne okresy, od jednego dnia do jednego miesiąca, w zależności od aktualnego zapotrzebowania Spółki na środki pieniężne i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp procentowych. Wartość godziwa środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 8 578 tysięcy PLN (31 grudnia 2013 roku: 8 780 tysięcy PLN). Na dzień 31 grudnia 2014 roku Spółka dysponowała niewykorzystanymi przyznanymi środkami kredytowymi w wysokości 34 221 tysięcy PLN (31 grudnia 2013 roku: 6 783 tysięcy PLN), w odniesieniu, do których wszystkie warunki zawieszające zostały spełnione. Środki pieniężne do dyspozycji jednostki, nie wykazywane w pozycji bilansowej Dostępne, niewykorzystane środki pieniężne w ramach limitów kredytowych Razem 31.12.2014 31.12.2013 34 221 6 783 34 221 6 783 Nota 27. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 161 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Wyszczególnienie 31.12.2014 Liczba akcji Wartość nominalna akcji (w złotówkach) 31.12.2013 12 000 000 0,10 12 000 000 0,10 1 200 000 1 200 000 Kapitał zakładowy (w złotówkach) Kapitał zakładowy - struktura Rodzaj uprzywilejowania akcji Seria/emisja rodzaj akcji Rodzaj ogranicz enia praw do akcji Akcje nie są uprzywilejowane Akcje nie są uprzywilejowane Seria A Seria B Wartość Wartość jednostko serii / emisji wa (w wg wartości złotówkach nominalnej (w ) złotówkach Liczba akcji Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji 10 000 000 0,10 1 000 000 gotówka 23.02.2012 2 000 000 0,10 200 000 gotówka 23.02.2012 Kapitał zakładowy – struktura cd. Akcjonariusz Ipopema 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Sochacki Grzegorz Gaweł Arkadiusz Razem % kapitału akcyjnego Liczba akcji Liczba głosów % głosów 10 000 000 83,3 % 10 000 000 83,3 % 1 500 000 12,5 % 1 500 000 12,5 % 500 000 4,2 % 500 000 4,2 % 12 000 000 100% 12 000 000 100% Zmiana stanu kapitału zakładowego Wyszczególnienie (w złotówkach) 2014 Kapitał na początek okresu 2013 1 200 000 1 200 000 Zwiększenia, z tytułu: 0 0 Zmniejszenia, z tytułu: 0 0 1 200 000 1 200 000 Kapitał na koniec okresu Wszystkie wyemitowane akcje posiadają wartość nominalną wynoszącą 0,1 PLN i zostały w pełni opłacone. Nota 28. KAPITAŁ ZAPASOWY ZE SPRZEDAŻY AKCJI POWYŻEJ CENY NOMINALNEJ Nie występuje Nota 29. AKCJE WŁASNE Nie występują Nota 30. POZOSTAŁE KAPITAŁY Wyszczególnienie 31.12.2014 Kapitał zapasowy 31.12.2013 21 874 17 355 21 874 17 355 Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostały kapitał rezerwowy RAZEM Zmiana stanu pozostałych kapitałów Wyszczególnienie Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Kapitał rezerwowy Razem 162 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Kapitał zapasowy Wyszczególnienie 01.01.2014 Zwiększenia w okresie Podział/ pokrycie zysku/straty netto Zmniejszenia w okresie 31.12.2014 01.01.2013 Zwiększenia w okresie Podział/ pokrycie zysku/straty netto Zmniejszenia w okresie 31.12.2013 Kapitał z aktualizacji wyceny Kapitał rezerwowy Razem 17 355 4 519 4 519 17 355 4 519 4 519 21 874 14 033 3 322 3 322 21 874 14 033 3 322 3 322 17 355 17 355 Nota 31. NIEPODZIELONY WYNIK FINANSOWY Niepodzielony wynik obejmuje również kwoty, które nie podlegają podziałowi to znaczy nie mogą zostać wypłacone w formie dywidendy: Wyszczególnienie 31.12.2014 31.12.2013 Zysk zatrzymany -5 350 -6 424 RAZEM -5 350 -6 424 Nota 32. KREDYTY I POŻYCZKI Wyszczególnienie 31.12.2014 31.12.2013 Kredyty bankowe 15 779 32 017 Suma kredytów i pożyczek, w tym: 15 779 32 017 15 779 32 017 - długoterminowe - krótkoterminowe Struktura zapadalności kredytów i pożyczek Wyszczególnienie 31.12.2014 31.12.2013 Kredyty i pożyczki krótkoterminowe 15 779 32 017 Kredyty i pożyczki razem 15 779 32 017 Kredyty i pożyczki – stan na 31.12.2014 Kwota kredytu/pożyczki wg umowy [tys. PLN] Kwota pozostała do spłaty [tys. PLN] Efektywna stopa procentowa % Millennium 2 000 1 590 WIBOR 1M + marża 02.10.201 5 Cesja wierzytelności z kontraktów Millennium 9 000 5 184 WIBOR 1M + marża 02.10.201 5 Cesja wierzytelności z kontraktów Deutsche Bank 17 000 9 005 WIBOR 1M + marża 08.05.201 5 Cesja wierzytelności z kontraktów RAZEM 28 000 15 779 Nazwa banku /pożyczkodawcy i rodzaj kredytu/pożyczki Termin spłaty Zabezpieczenia Kredyty i pożyczki – stan na 31.12.2013 163 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Nazwa banku /pożyczkodawcy i rodzaj kredytu/pożyczki Dokument Rejestracyjny Kwota kredytu/pożyczki wg umowy [tys. PLN] Millennium 1 000 Millennium 10 000 Deutsche Bank 17 800 mBank 4 000 mBank 15 000 RAZEM 47 800 Kwota pozostała do spłaty [tys. PLN] 942 9 979 15 561 2 817 2 718 Efektywna stopa procentowa % Termin spłaty Zabezpieczenia WIBOR 1M + marża 25.04.2014 Cesja wierzytelności z kontraktów WIBOR 1M + marża 25.04.2014 Cesja wierzytelności z kontraktów WIBOR 1M + marża 09.04.2014 Cesja wierzytelności z kontraktów WIBOR 1M + marża 05.08.2014 Cesja wierzytelności z kontraktów WIBOR 1M + marża 06.08.2014 Cesja wierzytelności z kontraktów 32 017 Struktura walutowa kredytów i pożyczek 31.12.2014 wartość wartość w walucie w PLN 15 779 15 779 X 15 779 Wyszczególnienie PLN Kredyty i pożyczki razem 31.12.2013 wartość wartość w walucie w PLN 32 017 32 017 X 32 017 Nota 33. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE Wyszczególnienie 31.12.2014 31.12.2013 obligacje 10 000 Razem zobowiązania finansowe 10 000 - długoterminowe 10 000 - krótkoterminowe Obligacje Wyszczególnienie 31.12.2014 Seria A 10 000 Razem obligacje 10 000 - długoterminowe 10 000 31.12.2013 - krótkoterminowe Typ transakcji Data zawarcia Czas transakcji Oprocentowanie Kwota nominalna nominalne Efektywne Wg stanu na 31.12.2014 r. Emisja Obligacji 13.06.2014 13.06.2017 10 000 WIBOR 3M + marża 2,16% Wg stanu na 31.12.2013 r. Nota 34. INNE ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Wyszczególnienie Kaucje z tytułu kontraktów budowlanych 31.12.2014 31.12.2013 4 779 4 548 164 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Razem 4 779 4 548 Inne zobowiązania długoterminowe – struktura zapadalności Wyszczególnienie zobowiązania długoterminowe - płatne powyżej 1 roku do 3 lat - płatne powyżej 3 lat do 5 lat - płatne powyżej 5 lat Razem 31.12.2014 31.12.2013 4 779 4 548 4 779 4 548 Nota 35. ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE Zobowiązania handlowe 31.12.2014 Zobowiązania handlowe Wobec jednostek powiązanych Wobec jednostek pozostałych 31.12.2013 31 495 26 120 31 495 26 120 Zobowiązania handlowe – struktura przeterminowania Wyszczególnienie 31.12.2014 Wobec jednostek powiązanych Wobec jednostek pozostałych 31.12.2013 Wobec jednostek powiązanych Wobec jednostek pozostałych Razem Nie przetermino wane 31 495 31 495 26 120 26 120 Przeterminowane, lecz ściągalne < 60 dni 61 – 90 dni 91 – 180 dni 181 – 360 dni >360 dni Nota 36. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 31.12.2014 Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych, z wyjątkiem podatku dochodowego od osób prawnych Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń Pozostałe zobowiązania Inne zobowiązania Razem pozostałe zobowiązania 31.12.2013 146 2 934 146 2 934 20 20 166 38 38 2 972 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe – struktura przeterminowania Wyszczególnienie Razem Nie przetermino wane Przeterminowane, lecz ściągalne < 60 dni 61 – 90 dni 91 – 180 dni 181 – 360 dni >360 dni 31.12.2014 Wobec jednostek powiązanych 165 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Wobec jednostek pozostałych 31.12.2013 Wobec jednostek powiązanych Wobec jednostek pozostałych Dokument Rejestracyjny 166 166 2 972 2 972 Nota 37. MAJĄTEK SOCJALNY ORAZ ZOBOWIĄZANIA ZFŚS Nie występuje Nota 38. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE Wyszczególnienie Gwarancja udzielona przez mBank S.A. zabezpieczenie kredytu "elektroniczna zapłata zobowiązań dłużnika" udzielonego przez mBank S.A. w formie weksla in blanco oraz niepotwierdzonej cesji należności zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym nr 38/088/12/Z/W udzielonego przez mBank S.A. w formie weksla in blanco Kredyt udzielony przez Deutsche Bank Polska S.A. w ramach linii wielozadaniowej LW/11000095 (w tym kredyt w rachunku bieżącym nr KRB/1119737 oraz kredyt obrotowy nieodnawialny nr KON/1508960) zabezpieczony został poprzez weksel własny in blanco i przelew wierzytelności z wyszczególnionych w umowie kontraktów Kredyt nr 7792/14/400/04 z dnia 03.10.2014 udzielony przez Millennium Bank S.A. zabezpieczony został poprzez cesję wierzytelności z kontraktu zgodnie z umową o przelew wierzytelności Kredyt nr 7793/14/475/04 z dnia 03.10.2014 udzielony przez Millenium Bank S.A. zabezpieczony został poprzez cesję wierzytelności z kontraktu zgodnie z umową o przelew wierzytelności Razem Gwarancja / poręczenie dla CATALINA INVESTMENT Sp. z o.o. Tytułem Waluta gwarancja bankowa umowy handlowej zabezpieczenie kredytu PLN 86 PLN 7 448 7 448 zabezpieczenie kredytu PLN 3 921 3 921 Bank zabezpieczenie kredytu PLN 9 361 9 361 Millennium Bank S.A. zabezpieczenie kredytu PLN 204 Millennium Bank S.A. zabezpieczenie kredytu PLN 5 324 mBank S.A. mBank S.A. Deutsche Polska S.A. 31.12.2014 31.12.2013 33 191 20 730 Zobowiązania warunkowe z tytułu leasingu operacyjnego 31.12.2014 31.12.2013 Przyszłe minimalne opłaty z tytułu umów nieodwołalnego leasingu operacyjnego Płatne w okresie do 1 roku Płatne w okresie od 1 roku do 5 lat 90 Płatne powyżej 5 lat RAZEM 90 Nota 39. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA DŁUGO I KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU LEASINGU FINANSOWEGO Nie występują Nota 40. REZERWA NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE 166 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny 31.12.2014 31.12.2013 Rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe Rezerwy na nagrody jubileuszowe Rezerwy na urlopy wypoczynkowe 171 131 171 131 171 131 Rezerwy na pozostałe świadczenia Razem, w tym: - długoterminowe - krótkoterminowe Jednostka wypłaca pracownikom przechodzącym na emerytury kwoty odpraw emerytalnych w wysokości określonej przez Kodeks pracy. Zmiana stanu rezerw Rezerwy na nagrody jubileuszowe Rezerwy na pozostałe świadczenia pracownicze Rezerwy na urlopy wypoczynkowe Stan na 01.01.2014 Utworzenie rezerwy Koszty wypłaconych świadczeń Rozwiązanie rezerwy Stan na 31.12.2014, w tym: - długoterminowe - krótkoterminowe Stan na 01.01.2013 Utworzenie rezerwy Koszty wypłaconych świadczeń Rozwiązanie rezerwy Stan na 31.12.2013, w tym: - długoterminowe - krótkoterminowe 131 40 171 171 131 131 131 Nota 41. POZOSTAŁE REZERWY Wyszczególnienie 31.12.2014 31.12.2013 Kontrakty długoterminowe – rezerwy na koszty 1 872 5 134 Razem, w tym: 1 872 5 134 1 872 5 134 - długoterminowe - krótkoterminowe Zmiana stanu rezerw Wyszczególnienie Stan na 01.01.2014 Utworzone w ciągu roku obrotowego Wykorzystane Rozwiązane Stan na 31.12.2014, w tym: - długoterminowe - krótkoterminowe Stan na 01.01.2013 Utworzone w ciągu roku obrotowego Wykorzystane Rezerwa na koszty kontraktów budowanych Inne rezerwy Ogółem 5 134 5 134 3 262 3 262 1 872 1 872 1 872 1 251 5 134 1 251 1 872 1 251 5 134 1 251 167 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Rozwiązane Stan na 31.12.2013, w tym: - długoterminowe - krótkoterminowe 5 134 5 134 5 134 5 134 Nota 42. CELE I ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym Spółka narażona jest na ryzyko rynkowe obejmujące przede wszystkim ryzyko zmiany stóp procentowych i kursów wymiany walut, którym zarządza za pomocą powszechnie dostępnych technik finansowych. Spółka nie posiada pochodnych instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu. Ryzyko stopy procentowej Narażenie Spółki na ryzyko rynkowe wywołane zmianami stóp procentowych dotyczy przede wszystkim zaciągniętych i udzielonych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, których oprocentowanie jest oparte na stopie bazowej WIBOR 1M i WIBOR 3M. Spółka monitoruje sytuację na rynkach finansowych, ale nie zabezpiecza tego ryzyka. Ryzyko stopy procentowej – wrażliwość na zmiany Poniższa tabela przedstawia wrażliwość wyniku finansowego brutto na racjonalnie możliwe zmiany stóp procentowych przy założeniu niezmienności innych czynników (w związku z oprocentowanymi aktywami i zobowiązaniami). Wpływ na wynik finansowy brutto Wpływ na kapitał własny Wpływ na wynik finansowy brutto 31.12.2014 31.12.2013 + 5%/- 5% 113 - otrzymane kredyty i pożyczki Wpływ na kapitał własny + 5%/- 5% -113 95 -95 Ryzyko walutowe Spółka narażona jest na ryzyko walutowe z tytułu zawieranych transakcji. Ryzyko takie powstaje w wyniku dokonywania rzez jednostkę operacyjna transakcji sprzedaży lub zakupów w walutach innych niż jej waluta wyceny. W przypadku Spółki ryzyko to nie jest istotne, gdyż transakcje w walutach innych niż polski złoty występują sporadycznie i są częściowo zabezpieczane kontraktami forward. Ryzyko kredytowe Ryzyko kredytowe wynikające z niemożności wypełnienia przez drugą stronę warunków określonych w umowach związanych z instrumentami finansowymi Spółki. Spółka zawiera transakcje wyłącznie ze sprawdzonymi firmami o dobrej zdolności kredytowej. Odbiorcy usług Spółki korzystający z kredytów kupieckich, poddawani są procedurom weryfikacji pod kątem wypłacalności. Spółka nie stosuje zewnętrznych zabezpieczeń przed tym ryzykiem. Spółka zawiera transakcje wyłącznie z renomowanymi firmami o dobrej zdolności kredytowej. Wszyscy klienci, którzy pragną korzystać z kredytów kupieckich, poddawani są procedurom wstępnej weryfikacji. Ponadto, dzięki bieżącemu monitorowaniu stanów należności, narażenie Spółki na ryzyko nieściągalnych należności jest nieznaczne. W Spółce nie występują istotne koncentracje ryzyka kredytowego. Struktura wiekowa pożyczek i należności własnych Wyszczególnienie Razem Nie przeterminowa ne Przeterminowanie w dniach < 90 dni 91 –180 dni 181 – 360 dni >360 dni 31.12.2014 r. Należności handlowe odpisy aktualizujące Należności długoterminowe 47 284 47 171 113 113 113 10 569 10 569 1 930 1 930 odpisy aktualizujące Pozostałe należności 168 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny odpisy aktualizujące Udzielone pożyczki 227 odpisy aktualizujące Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 37 190 190 190 8 578 8 578 51 143 51 030 odpisy aktualizujące 31.12.2013 r. Należności handlowe odpisy aktualizujące Należności długoterminowe 113 113 113 9 475 9 475 1 669 1 669 Udzielone pożyczki 973 48 odpisy aktualizujące 190 odpisy aktualizujące Pozostałe należności odpisy aktualizujące Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 925 190 8 780 8 780 odpisy aktualizujące Ryzyko związane z płynnością Ryzyko utraty płynności przez Spółkę wynika głównie z niedopasowania kwot i terminów płatności po stronie należności i zobowiązań. Spółka monitoruje ryzyko braku funduszy przy pomocy okresowego planowania płynności. Planowanie to uwzględnia terminy wymagalności / zapadalności zarówno inwestycji jak i aktywów finansowych (np. konta należności, pozostałych aktywów finansowych) oraz prognozowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Celem Spółki jest utrzymywanie równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania, poprzez korzystanie z rozmaitych źródeł finansowania, takich jak kredyty, obligacje korporacyjne i inne instrumenty dostępne na rynku. Tabela poniżej przedstawia zobowiązania finansowe Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 wg daty zapadalności na podstawie umownych niezdyskontowanych płatności. W poniższej tabeli przedstawiona została wartość bilansowa instrumentów finansowych Spółki narażonych na ryzyko stopy procentowej, w podziale na poszczególne kategorie wiekowe. Na żądanie Pow. 3 miesięcy Od 3 do 12 miesięcy Od 1 do 5 lat Pow. 5 lat 31 grudnia 2014 roku Oprocentowane kredyty i pożyczki 15 779 10 000 Wyemitowane obligacje Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania Inne zobowiązania długoterminowe 31 661 4 779 31 grudnia 2013 roku Oprocentowane kredyty i pożyczki Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania Inne zobowiązania długoterminowe 32 017 29 173 4 548 Nota 43. INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wartości godziwe poszczególnych klas instrumentów finansowych Poniższa tabela przedstawia porównanie wartości bilansowych i wartości godziwych wszystkich instrumentów finansowych Spółki, w podziale na poszczególne klasy i kategorie aktywów i zobowiązań. 169 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Wartość bilansowa AKTYWA FINANSOWE 31.12.2013 Należności handlowe oraz pozostałe należności Wartość godziwa 31.12.2014 31.12.2013 Maksymalne narażenie na ryzyko kredytowe 31.12.2014 Kategoria instrumentu finansowego 52 699 49 101 52 699 49 101 49 101 Należności i pożyczki Należności długoterminowe 9 475 10 569 9 475 10 569 10 569 Należności i pożyczki Pozostałe aktywa finansowe 783 37 783 37 37 Należności i pożyczki 783 37 783 37 37 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, w tym: - Pożyczki udzielone 8 780 8 578 8 780 8 578 8 578 - Środki pieniężne 8 780 8 578 8 780 8 578 8 578 ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE Wartość bilansowa 31.12.2013 Wartość godziwa 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki, w tym: 32 017 15 779 32 017 15 779 - kredyt w rachunku bieżącym 32 017 15 779 32 017 15 779 0 10 000 0 10 000 Pozostałe zobowiązania (długoterminowe), w tym: - zobowiązania z tytułu emisji obligacji Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania Inne zobowiązania długoterminowe Należności i pożyczki Kategoria instrumentu finansowego Pozostałe zobowiązania finansowe Pozostałe zobowiązania finansowe 0 10 000 0 10 000 29 173 31 661 29 173 31 661 Pozostałe zobowiązania finansowe 4 548 4 779 4 548 4 779 Pozostałe zobowiązania finansowe Nota 44. ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM Głównym celem zarządzania kapitałem Spółki jest utrzymanie dobrego ratingu kredytowego i bezpiecznych wskaźników kapitałowych, które wspierałyby działalność operacyjną Spółki i zwiększały wartość dla jej akcjonariuszy. Spółka zarządza strukturą kapitałową i w wyniku zmian warunków ekonomicznych wprowadza do niej zmiany. W celu utrzymania lub skorygowania struktury kapitałowej, Spółka może zmienić wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, zwrócić kapitał akcjonariuszom lub wyemitować nowe akcje. W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2014 roku i 31 grudnia 2013 roku nie wprowadzono żadnych zmian do celów, zasad i procesów obowiązujących w tym obszarze. Spółka monitoruje stan kapitałów stosując wskaźnik dźwigni, który jest liczony jako stosunek zadłużenia netto do sumy kapitałów powiększonych o zadłużenie netto. Do zadłużenia netto Spółka wlicza oprocentowane kredyty i pożyczki, zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne zobowiązania, pomniejszone o środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych. Kapitał obejmuje zamienne akcje uprzywilejowane, kapitał własny należny akcjonariuszom jednostki dominującej pomniejszony o kapitały rezerwowe z tytułu niezrealizowanych zysków netto. Wyszczególnienie Oprocentowane kredyty i pożyczki 31.12.2014 31.12.2013 15 779 29 173 170 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny 31 661 31 254 8 578 8 780 38 862 52 410 18 492 26 724 Kapitał razem 18 492 26 724 Kapitał i zadłużenie netto 57 354 79 134 Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania Minus środki pieniężne i ich ekwiwalenty Zadłużenie netto Zamienne akcje uprzywilejowane Kapitał własny Kapitały rezerwowe z tytułu niezrealizowanych zysków netto Wskaźnik dźwigni CZĘŚĆ XIV - 0,68 CZĘŚĆ XV - 0,67 Nota 45. PROGRAMY ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH Nie dotyczy Nota 46. INFORMACJE O PODMIOTACH POWIĄZANYCH Następująca tabela przedstawia łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi za bieżący i poprzedni rok obrotowy. Podmiot powiązany Jednostka dominująca IPOPEMA 12 FIZAN Jednostki zależne: WPM Sp. z o.o. Lubinvest Sp. z o.o. (zależna od jednostki dominującej) Sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych 31.12.2014 4 886 Zakupy od podmiotów powiązanych 31.12.2013 31.12.2014 4 021 31.12.2013 Należności od podmiotów powiązanych 31.12.2014 31.12.2013 900 3 011 w tym przeterminowane Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2013 w tym zaległe, po upływie terminu płatności 31.12.2014 31.12.2013 171 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Jednostka dominująca całej Grupy IPOPEMA 12 FIZAN W roku finansowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku oraz w zakończonym 31 grudnia 2013 roku nie wystąpiły transakcje pomiędzy Spółką, a jednostką dominującą. Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi Transakcje z podmiotami powiązanymi przeprowadzane były na warunkach rynkowych. Pożyczka udzielona członkowi Zarządu Pożyczka udzielona prezesowi Zarządu – nota 20. Inne transakcje z udziałem członków Zarządu Nie wystąpiły. Nota 47. WYNAGRODZENIA WYŻSZEJ KADRY KIEROWNICZEJ I RADY NADZORCZEJ Wynagrodzenie kadry kierowniczej Spółki Wynagrodzenie wypłacone lub należne członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki Świadczenia wypłacane Członkom Zarządu 01.01 -31.12.2014 Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia i narzuty) Razem 01.01 -31.12.2013 768 1 374 768 1 374 01.01 -31.12.2014 Wynagrodzenia Członków Zarządu Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej RAZEM 01.01 -31.12.2013 768 1 374 6 12 774 1 386 Nota 48. ZATRUDNIENIE Przeciętne zatrudnienie 01.01 -31.12.2014 01.01 -31.12.2013 Zarząd 2 2 Pracownicy umysłowi 8 7 15 15 25 24 Pion produkcji RAZEM Rotacja zatrudnienia 01.01 -31.12.2014 01.01 -31.12.2013 Liczba pracowników przyjętych 5 3 Liczba pracowników zwolnionych 3 3 RAZEM 2 0 Nota 49. UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO 172 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Umowa Leasingu operacyjnego z dnia 05.08.2014 r. Przedmiot umowy: samochód osobowy Opel Insignia. Wartość Przedmiotu Leasingu: 82 926,83 zł Nota 50. AKTYWOWANE KOSZT FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO Nie występuje Nota 51. SPRAWY SĄDOWE Spółka wniosła pozew przeciwko kontrahentowi o zasądzenie kwoty 1.000.000 zł tytułem naliczonej kary umownej za odstąpienie od umowy z winy kontrahenta oraz z uwagi na liczne wady i usterki występujące w pracach, które wykonywał kontrahent. Nota 52. ROZLICZENIA PODATKOWE Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności podlegające regulacjom (na przykład sprawy celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów administracyjnych, które uprawnione są do nakładania wysokich kar i sankcji. Brak odniesienia do utrwalonych regulacji prawnych w Polsce powoduje występowanie w obowiązujących przepisach niejasności i niespójności. Często występujące różnice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno wewnątrz organów państwowych, jak i pomiędzy organami państwowymi i przedsiębiorstwami, powodują powstawanie obszarów niepewności i konfliktów. Zjawiska te powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest znacząco wyższe niż istniejące zwykle w krajach o bardziej rozwiniętym systemie podatkowym. Rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli przez okres pięciu lat, począwszy od końca roku, w którym nastąpiła zapłata podatku. W wyniku przeprowadzanych kontroli dotychczasowe rozliczenia podatkowe Spółki mogą zostać powiększone o dodatkowe zobowiązania podatkowe. Nota 53. ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY Nie dotyczy Nota 54. ZDARZENIA PO DACIE BILANSU Po dniu bilansowym akcje Spółki stały się przedmiotem transakcji kapitałowej dokonanej przez akcjonariuszy Spółki. 20 sierpnia 2015 roku akcjonariusze notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółki Skystone Capital S.A. (PLNFI 1000012) podjęli uchwały o przeprowadzeniu prywatnej emisji nowych akcji skierowanych do wybranych inwestorów. Podjęli również uchwałę o zmianie nazwy Skystone Capital S.A. na MDI Energia S.A. Akcjonariusze spółki MDI S.A. podjęli decyzję o objęciu emisji akcji MDI Energia S.A. i w dniu 10 grudnia 2015 roku objęli 37.440.000 akcji serii D, pokrywając je aportem rzeczowym w postaci 100% akcji spółki MDI S.A. W wyniku objęcia i pokrycia akcji serii D spółka MDI Energia S.A. stała się jedynym akcjonariuszem Spółki. W dniu 14 grudnia 2015 roku Zarząd Spółki podjął uchwały i rozpoczął procedurę połączenia Spółki ze spółką MDI Energia S.A. (spółką dominującą). Nota 55. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKORYGOWANE WSKAŹNIKIEM INFLACJI Nie dotyczy Nota 56. UDZIAŁ SPÓŁEK ZALEŻNYCH NIE OBJĘTYCH SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM Spółka za lata 2014 i 2013 nie objęła skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym poniżej prezentowane Spółki zależne, gdyż dane tych jednostek są nieistotne dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Jednostki dominującej. W poniższej tabeli przedstawiono udział sumy bilansowej oraz przychodów netto ze sprzedaży oraz operacji finansowych spółek zależnych w sumie bilansowej oraz przychodach netto ze sprzedaży Emitenta: % udział w sumie bilansowej MDI S.A. Suma bilansowa % udział w przychodach ze sprzedaży MDI S.A. Przychody ze sprzedaży 31.12.2014 r. MDI SA - jednostka dominująca WPM Sp. z o.o. (zależna) 83 397 100% 83 397 100% 104 259 4 104 0,0% 259 0 100% 100% 0,0% 173 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny 31.12.2013 r. MDI SA - jednostka dominująca 98 698 100% 121 058 100% 1,6 0,002% 0 0% 13ZERO3 Sp. z o.o. SKA (zależna) 9 041 9,16% 0 0% Pomerania Wind Sp. z o.o. (zależna) 9 054 9,17% 0 0% 13ZERO3 Sp. z o.o. (zależna) Nota 57. INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z PODMIOTEM DOKONUJĄCYM BADANIA SPRAWOZDANIA Wynagrodzenie wypłacone lub należne za rok obrotowy 01.01 -31.12.2014 01.01 -31.12.2013 - za badanie rocznego sprawozdania finansowego 9,5 9,5 RAZEM 9,5 9,5 Nota 58. OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Wyszczególnienie 01.01 -31.12.2014 Środki pieniężne w bilansie 01.01 -31.12.2013 8 578 8 780 8 578 8 780 Różnice kursowe z wyceny bilansowej Aktywa pieniężne kwalifikowane jako ekwiwalenty środków pieniężnych na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ogółem wykazane w rachunku przepływów pieniężnych Wyszczególnienie 01.01 -31.12.2014 01.01 -31.12.2013 Amortyzacja: 123 130 amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 123 130 1 655 2 228 -223 -289 1 739 1 785 448 440 -7 158 -52 -32 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z: odsetki zapłacone od udzielonych pożyczek odsetki zapłacone od kredytów odsetki otrzymane Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej wynika z: przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych wartość netto sprzedanych rzeczowych aktywów trwałych 45 aktualizacja wartości krótkoterminowych aktywów finansowych 190 Zmiana stanu rezerw wynika z następujących pozycji: -3 222 3 883 bilansowa zmiana stanu rezerw na zobowiązania -3 222 3 883 Zmiana stanu zapasów wynika z następujących pozycji: -879 2 934 bilansowa zmiana stanu zapasów -879 2 934 2 503 -15 150 Zmiana należności wynika z następujących pozycji: 174 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu 3 597 -10 395 -1 094 -4 755 2 719 -16 281 2 719 -16 281 Na wartość pozycji "inne korekty" składają się: 338 -306 korekta błędu lat ubiegłych 338 -306 zmiana stanu należności długoterminowych wynikająca z bilansu Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem zobowiązań finansowych, wynika z następujących pozycji: zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wynikająca z bilansu Nota 59. KOREKTA BŁĘDU LAT UBIEGŁYCH W historycznych informacjach finansowych za okresy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku dokonano korekty błędów lat ubiegłych z tytułu: - braku rozliczenia zidentyfikowanych kontraktów długoterminowych na usługi budowlane oraz skutków podatkowych tego rozliczenia, - braku zdyskontowania długoterminowych kaucji z tytułu umów budowlanych oraz skutków podatkowych z tytułu ujęcia dyskonta, - błędnego aktywowania kosztów darowizny, - braku podziału należności i zobowiązań z tytułu kaucji na krótkoterminowe i długoterminowe. Poniżej zaprezentowano dane dotyczące korekt z tytułu błędów lat ubiegłych ujętych w historycznych informacjach finansowych: - na dzień 01.01.2013 r. , - na dzień 31.12.2013 r. oraz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., - na dzień 31.12.2014 r. oraz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe stan na 01.01.2013 r. 1 008 korekty 7 017 223 stan na 01.01.2013 r. 8 025 223 Wartości niematerialne i prawne Inwestycje w jednostkach podporządkowanych Należności długoterminowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa obrotowe 5 368 5 368 785 1 649 2 434 94 159 106 953 -12 794 Zapasy 30 495 -30 495 Należności handlowe 36 321 2 286 38 607 Pozostałe należności 11 842 -5 859 5 983 Udziały i akcje Pozostałe aktywa finansowe Rozliczenia międzyokresowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty AKTYWA RAZEM 5 835 90 5 835 21 274 22 370 107 961 21 364 22 370 -5 777 102 184 175 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. PASYWA Dokument Rejestracyjny stan na 31.12.2012 r. korekty stan na 31.12.2012 r. Kapitał własny Kapitał zakładowy 27 555 -6 424 21 131 1 200 1 200 Kapitał zapasowy 14 033 14 033 Zysk zatrzymany Zysk/Strata netto 12 322 -6 424 5 898 201 142 343 201 142 343 Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty i pożyczki 80 204 506 80 710 Zobowiązania handlowe 34 634 Zobowiązanie długoterminowe Pozostałe zobowiązania finansowe Inne zobowiązania długoterminowe Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 29 325 29 325 10 782 45 416 Zobowiązania z tytułu podatków i ZUS Pozostałe zobowiązania 4 587 4 587 131 131 Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne Pozostałe rezerwy 1 251 Rozliczenia międzyokresowe PASYWA RAZEM AKTYWA 11 526 -11 526 107 961 -5 777 stan na 31.12.2013 r. Aktywa trwałe 416 Rzeczowe aktywa trwałe 258 korekty 1 251 102 184 stan na 31.12.2013 r. 12 276 12 692 258 Wartości niematerialne i prawne Inwestycje w jednostkach podporządkowanych Należności długoterminowe 9 475 9 475 158 2 801 2 959 Aktywa obrotowe 97 942 -12 796 85 146 Zapasy 18 319 -18 319 Należności handlowe 49 325 1 705 51 030 Pozostałe należności 11 557 -9 888 1 669 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Udziały i akcje 9 060 9 060 Pozostałe aktywa finansowe 783 783 Rozliczenia międzyokresowe 118 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty AKTYWA RAZEM 13 706 8 780 98 358 13 824 8 780 -520 97 838 176 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. PASYWA Kapitał własny Dokument Rejestracyjny stan na 31.12.2013 r. 32 074 korekty stan na 31.12.2013 r. -5 350 26 724 Kapitał zakładowy 1 200 1 200 Kapitał zapasowy 17 355 17 355 Zysk zatrzymany -6 424 -6 424 13 519 1 074 14 593 40 4 619 4 659 4 548 4 548 40 71 111 Zobowiązania krótkoterminowe 66 244 211 66 455 Kredyty i pożyczki 32 017 Zobowiązania handlowe 30 976 -4 856 26 120 3 053 -81 2 972 81 81 Zysk/Strata netto Zobowiązanie długoterminowe Pozostałe zobowiązania finansowe Inne zobowiązania długoterminowe Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 32 017 Zobowiązania z tytułu podatków i ZUS Pozostałe zobowiązania Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 131 Pozostałe rezerwy Rozliczenia międzyokresowe PASYWA RAZEM 131 5 134 67 -67 98 358 -520 za okres 01.01.2013 31.12.2013 5 134 97 838 za okres 01.01.2013 31.12.2013 korekty Przychody ze sprzedaży 169 387 Przychody ze sprzedaży produktów 169 387 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 147 870 1 761 149 631 Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług 147 870 1 761 149 631 21 517 -1 761 19 756 Pozostałe przychody operacyjne 2 609 -1 550 1 059 Koszty ogólnego zarządu 5 214 -1 904 3 310 Pozostałe koszty operacyjne 1 921 -1 554 367 16 991 147 17 138 Zysk (strata) brutto na sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 0 169 387 169 387 535 77 612 2 337 370 2 707 15 189 -146 15 043 1 673 -1 223 450 13 516 1 077 14 593 13 516 1 077 14 593 Zysk (strata) z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto 177 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. AKTYWA Dokument Rejestracyjny stan na 31.12.2014 r. stan na 31.12.2014 r. korekty Aktywa trwałe 279 Rzeczowe aktywa trwałe 184 184 5 5 14 411 14 690 Wartości niematerialne i prawne Inwestycje w jednostkach podporządkowanych Należności długoterminowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 10 569 90 3 842 10 569 3 932 Aktywa obrotowe 88 835 -20 695 68 140 Zapasy 23 888 -23 009 879 Należności handlowe 44 211 2 960 47 171 Pozostałe należności 11 856 -9 926 1 930 Udziały i akcje Pozostałe aktywa finansowe 37 Rozliczenia międzyokresowe 265 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty AKTYWA RAZEM Kapitał własny 9 280 8 578 89 114 PASYWA 37 stan na 31.12.2014 r. 26 316 9 545 8 578 -6 284 82 830 stan na 31.12.2014 r. korekty -7 824 18 492 Kapitał zakładowy 1 200 1 200 Kapitał zapasowy 21 874 21 874 Zysk zatrzymany -5 350 -5 350 3 242 -2 474 768 Zobowiązanie długoterminowe 10 014 4 841 14 855 Pozostałe zobowiązania finansowe 10 000 Zysk/Strata netto Inne zobowiązania długoterminowe Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 10 000 4 779 14 62 Zobowiązania krótkoterminowe 52 785 -3 301 Kredyty i pożyczki 15 779 Zobowiązania handlowe 36 581 4 779 76 49 483 15 779 -5 086 31 495 Zobowiązania z tytułu podatków i ZUS Pozostałe zobowiązania 166 166 171 171 Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne Pozostałe rezerwy Rozliczenia międzyokresowe PASYWA RAZEM 1 872 87 -87 89 114 -6 284 za okres 01.01.2014 31.12.2014 Przychody ze sprzedaży 121 058 korekty 1 872 82 830 za okres 01.01.2014 31.12.2014 121 058 178 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Przychody ze sprzedaży produktów 121 058 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 110 991 5 398 116 389 Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług 110 991 5 398 116 389 10 067 -5 398 4 669 998 9 1 007 4 779 -1 813 2 966 114 259 373 6 172 -3 835 2 337 292 362 654 Koszty finansowe 2 386 52 2 438 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 078 -3 525 553 837 -1 052 -215 3 241 -2 473 768 3 241 -2 473 768 Zysk (strata) brutto na sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Koszty ogólnego zarządu Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) na działalności operacyjnej Przychody finansowe Podatek dochodowy Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 121 058 Zysk (strata) z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto Nota 60. UZGODNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI SPORZĄDZONYMI ZGODNIE Z POLSKIMI ZASADAMI RACHUNKOWOŚCI a HISTORYCZNYMI INFORMACJAMI FINANSOWYMI SPORZĄDZONYMI ZGODNIE Z MSSF W historycznych informacjach finansowych za okresy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku: - nie stwierdzono istotnych różnic powodujących konieczność przeszacowania poszczególnych pozycji sprawozdawczych stosownie do MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy. - wprowadzono korekty prezentacyjne: zaliczki na dostawy ujmowane w pozycji zapasów po przekształceniu sprawozdań na zasady zgodne z MSSF prezentowane są w należnościach handlowych i pozostałych. 31.12.2013 31.12.2014 Zapasy -3 253 -4 374 Należności pozostałe (krótkoterminowe) 1 705 3 031 Należności długoterminowe 648 1 343 Warszawa, dnia 27.01. 2016 r. Podpisy Członków Zarządu: Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie: 179 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny 20.4. Badanie historycznych rocznych informacji finansowych 20.4.1. Grupa Kapitałowa MDI Energia S.A. Emitent w dniu 22 marca 2016 r. przekazał do wiadomości publicznej za pośrednictwem ESPI w ramach raportu okresowego Skonsolidowany raport roczny Grupy MDI S.A. za 2015 r. zawierający m.in.: Opinię i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 20.4.2. MDI S.A. 180 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny 181 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny 182 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny 20.5. Data najnowszych informacji finansowych Ostatnie roczne sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta, zbadane przez Biegłego Rewidenta, zostało sporządzone wg stanu na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. 20.6. Śródroczne i inne informacje finansowe W niniejszym punkcie zaprezentowano przez odniesienie: 1. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe MDI Energia SA za I kwartał 2016 r., które opublikowane zostało przez Emitenta w systemie ESPI w dniu 16 maja 2016 2. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe MDI Energia za I półrocze 2016 r., które opublikowane zostało przez Emitenta w systemie ESPI w dniu 31 sierpnia 2016 r., 3. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe MDI Energia SA za trzy kwartały 2016 r., które opublikowane zostało przez Emitenta w systemie ESPI w dniu 14 listopada 2016 r. 20.7. Polityka dywidendy Stosownie do art. 347 § 1 KSH akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wskazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, że na każdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 § 1 KSH). Zgodnie z § 36 ust. 2 Statutu Zarząd jest uprawniony do wypłaty na rzecz akcjonariuszy zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, przy zachowaniu warunków określonych w art. 349 KSH i po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, o ile Spółka posiada wystarczające środki na ich wypłatę. W myśl art. 348 § 2 KSH uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku. Zgodnie z art. 348 § 3 KSH w przypadku spółki publicznej dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia takiej uchwały. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala również termin wypłaty dywidendy. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą (art. 348 § 4 KSH). W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze nabywają roszczenie o wypłatę dywidendy. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia. W okresie objętym historycznymi sprawozdaniami finansowymi spółka MDI Energia S.A. nie wypłacała na rzecz akcjonariuszy dywidendy, natomiast spółka MDI S.A. wypłaciła dywidendę za rok 2013 i za rok 2014. Uchwałą z dnia 12 maja 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki MDI S.A. przeznaczyło na wypłatę dla Akcjonariuszy spółki z tytułu dywidendy za rok 2013 kwotę 9.000.000,00 zł (dziewięć milionów złotych). Wypłata dywidendy nastąpiła do dnia 30 maja 2014 roku. Uchwałą z dnia 25 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki MDI S.A. przeznaczyło na wypłatę dla Akcjonariuszy spółki z tytułu dywidendy za rok 2014 kwotę 2.400.000,00 zł (dwa miliony czterysta tysięcy złotych). Wypłata dywidendy nastąpiła do dnia 10 lipca 2015 roku. Uchwałą Rady Nadzorczej MDI S.A. z dnia 18 września 2015 roku na wniosek Zarządu MDI S.A. z dnia 9 września 2015 roku Emitent wypłacił zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2015 w kwocie 3.200.000 zł (trzy miliony dwieście tysięcy złotych). Wypłata nastąpiła 12 października 2015 roku. Uchwałą nr 9/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie podziału zysku MDI S.A. za rok 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MDI Energia S.A. postanowiło podzielić zysk netto spółki MDI S.A. za rok 2015 w wysokości 7.692.163,54 zł (słownie: siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt cztery grosze) w następujący sposób: (1) na dywidendę dla akcjonariuszy MDI S.A. postanowiono przeznaczyć kwotę 3.200.000 zł (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy złotych) tj. kwotę wypłaconą akcjonariuszom tytułem zaliczki na poczet dywidendy dokonaną na podstawie uchwały z dnia 18 września 2015 roku, (2) pozostałą kwotę 4.492.163,54 zł (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt cztery grosze) zysku postanowiono przeznaczyć na kapitał zapasowy. Uchwałą nr 8/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie podziału zysku za rok 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MDI Energia S.A. postanowiło przeznaczyć zysk netto Spółki MDI Energia S.A. za 2015 rok w wysokości 7.468.324,06 zł (słownie: siedem milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote sześć groszy) na pokrycie strat z lat ubiegłych. Dodatkowo Emitent wskazuje, iż w zawartych umowach kredytowych obowiązujących na Datę Prospektu, Emitent jest zobowiązany do niewypłacania dywidendy w kwocie powyżej 75% zysku netto za dany rok obrotowy. 183 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Ponadto w najbliższych latach intencją Zarządu Emitenta jest reinwestycja wypracowanych środków własnych w takie projekty rozwojowe, które przyniosą Emitentowi stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału przewyższającą oczekiwane stopy zwrotu z innych dostępnych na rynku możliwości inwestycyjnych o porównywalnym ryzyku. W ten sposób Zarząd zamierza realizować strategię budowy długoterminowego wzrostu wartości Emitenta dla jego Akcjonariuszy. Niezależnie od powyższego, Zarząd Emitenta zamierza w okresie najbliższych 3 lat rekomendować walnemu zgromadzeniu Emitenta podjęcie uchwały w sprawie wypłaty na rzecz akcjonariuszy w formie dywidendy ok. 50% zysku netto Emitenta począwszy od podziału zysku netto Emitenta za 2016 r. 20.8. Postępowania sądowe i arbitrażowe Na dzień zatwierdzenie Prospektu Emitent oraz spółka zależna Emitenta WPM Sp. z o.o. nie są, ani nie były w ciągu ostatnich 12 miesięcy stroną żadnego istotnego dla działalności Emitenta postępowania sądowego, arbitrażowego ani administracyjnego, za wyjątkiem postępowania opisanego poniżej. Postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości Emitenta W dniu 18 kwietnia 2016 r. wpłynął do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta obejmującej likwidację majątku oraz zabezpieczenie majątku Emitenta poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego złożony przez spółkę Tarinvest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Wierzyciel”). W uzasadnieniu do wniosku o ogłoszenie upadłości Wierzyciel wskazał na wymagalną od Dłużnika wierzytelność w kwocie 48.147 złotych oraz odsetki należne, mającą za podstawę zawartą w dniu 5 czerwca 2014 roku umowę przewłaszczenia wierzytelności na zabezpieczenie w związku z niewykonaniem przez MDI Energia S.A. (dawniej Skystone Capital S.A.) w pełnej wysokości zobowiązań z tytułu faktury VAT nr 0002/SPU/7/2013 oraz faktury korygującej VAT nr 0004/10/KOR/2013 z dnia 17.10.2013 roku. W dniu 12 maja 2016 roku do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie wpłynęło uzupełnienie wniosku Wierzyciela, w którym Zarząd Wierzyciela wskazał osobę fizyczną Leszka Szwedo, jako zidentyfikowanego drugiego wierzyciela obok Tarinvest Sp. z o.o., którego wierzytelność w stosunku do Spółki stwierdzona prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 roku, nie została zaspokojona w pełnej wysokości. Postanowieniem z dnia 17 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił zabezpieczyć majątek Emitenta poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Pani Anny Kuber. W związku z powziętą przez Spółkę wiadomością o zaistnieniu powyższych zdarzeń, w oparciu o ocenę Zarządu, iż Spółka jest wypłacalna i nie istnieje zagrożenie ciągłości jej funkcjonowania i regulowania zobowiązań, Zarząd Spółki podjął niezbędne działania zmierzające do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości. W związku ze złożeniem przez Spółkę przelewu w celu zaspokojenia wierzytelności: (1) Wierzyciela Tarinvest Sp. z o.o. w kwocie 48.147 złotych wraz z należnymi odsetkami, mającej za podstawę zawartą w dniu 5 czerwca 2014 roku umowę przewłaszczenia wierzytelności na zabezpieczenie oraz w związku z niewykonaniem przez MDI Energia S.A. (dawniej Skystone Capital S.A.) w pełnej wysokości zobowiązań z tytułu faktury VAT nr 0002/SPU/7/2013 oraz faktury korygującej VAT nr 0004/10/KOR/2013 z dnia 17.10.2013 r. oraz (2) wierzyciela Leszka Szwedo, w kwocie 124,76 złotych wraz z należnymi odsetkami, mającej za podstawę prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 roku, Zarząd Spółki w dniu 21 czerwca 2016 roku przesłał do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wniosek o oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki z wniosku Wierzyciela oraz o uchylenie zabezpieczenia ustanowionego na majątku Spółki. W związku z zapłatą przez Emitenta na rzecz Wierzyciela pełnej wierzytelności wraz z odsetkami, Wierzyciel cofnął wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta. Mając na uwadze powyższe, w dniu 1 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał postanowienie, zgodnie z którym postanowił umorzyć postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości oraz uchylić postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2016 r. w przedmiocie zabezpieczenia majątku dłużnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Na Datę Prospektu w/w postanowienie Sądu w sprawie umorzenia postępowania jest prawomocne. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent oraz spółka zależna Emitenta WPM Sp. z o.o. nie posiadają wiedzy o istotnych dla działalności Emitenta postępowaniach sądowych, arbitrażowych ani administracyjnych, które mogą wystąpić. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie posiada wiedzy o istotnych dla działalności Emitenta postępowaniach sądowych, arbitrażowych ani administracyjnych, które mogą wystąpić, a które są związane z majątkiem połączonej z Emitentem w dniu 1 lutego 2016 r. spółki MDI S.A. 20.9. Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej emitenta W opinii zarządu w 2016 roku do Daty Prospektu nie nastąpiły znaczące zmiany w sytuacji finansowej i ekonomicznej Grupy Emitenta. 21. Informacje dodatkowe 184 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny 21.1. Kapitał akcyjny 21.1.1. Wielkość wyemitowanego kapitału Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 161.379.771 (sto sześćdziesiąt jeden milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) złotych i dzieli się na 46.108.506 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 3,50 złotych (trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda, w tym: a. b. c. d. 1.468.506 (milion czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 3,5 złotych (trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda; 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 3,5 złotych (trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda;, 7.060.000 (siedem milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 3,5 złotych (trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda;, 37.440.000 (trzydzieści siedem milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 3,5 złotych (trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda. Kapitał zakładowy Emitenta jest w całości opłacony. Wszystkie akcje serii D zostały pokryte wkładami niepieniężnymi w postaci 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji spółki MDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412227, której kapitał zakładowy w wysokości 1.200.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych), całkowicie opłacony, dzieli się na 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji. Wkład niepieniężny został wyceniony na kwotę 149.760.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych). Na dzień zatwierdzenia Prospektu Akcje serii A są zdematerializowane i zostały oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. kodem ISIN PLNFI1000012. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Akcje serii A są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie. Na dzień zatwierdzenia Prospektu akcje serii B, C i D nie zostały zdematerializowane i nie są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. 21.1.2. Akcje, które nie reprezentują kapitału Emitent nie emitował akcji niereprezentujących kapitału. 21.1.3. Liczba, wartość księgowa i wartość nominalna akcji emitenta w posiadaniu emitenta, innych osób w imieniu emitenta lub przez podmioty zależne emitenta Akcje Emitenta nie są w posiadaniu Emitenta, innych osób w imieniu Emitenta lub przez podmioty zależne Emitenta. 21.1.4. Zamienne papiery wartościowe, wymienne papiery wartościowe lub papiery wartościowe z warrantami W art. 9a Statutu Emitenta określono wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta na kwotę nie wyższą niż 8.000.000 (osiem milionów) złotych. Warunkowe podwyższenie miało nastąpić w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda w liczbie nie większej niż 80.000.000 (osiemdziesiąt milionów). Celem warunkowego podwyższenia kapitału było przyznanie praw do objęcia Akcji Serii F uprawnionym z obligacji zamiennych serii I emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5 z dnia 23 maja 2013 r. Szczegółowe informacje na temat emisji obligacji zamiennych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zostały opublikowane w raporcie bieżącym RB 48/2013. Emisja obligacji serii I nie doszła do skutku ze względu na to, iż nie został osiągnięty próg emisji. Emitent nie wyemitował żadnych innych niż wskazane powyżej zamiennych papierów wartościowych, wymienialnych papierów wartościowych lub papierów wartościowych z warrantami. Uchwałą nr 32/2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie MDI Energia S.A. skreśliło Artykuł 9a Statutu Spółki. 21.1.5. Wszelkie prawa nabycia lub zobowiązania w odniesieniu do kapitału autoryzowanego, ale niewyemitowanego, lub zobowiązań do podwyższenia kapitału Nie istnieją prawa nabycia lub zobowiązania w odniesieniu do kapitału autoryzowanego, ale niewyemitowanego lub zobowiązań do podwyższenia kapitału. Statut Emitenta nie zawiera upoważnienia Zarządu Emitenta do podwyższeń kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego. 21.1.6. Informacje o kapitale dowolnego członka grupy, który jest przedmiotem opcji lub wobec którego zostało uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że zostanie on przedmiotem opcji Nie istnieją żadne uzgodnienia, na podstawie których kapitał Spółki miałby stać się przedmiotem opcji. 185 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. 21.1.7. Dokument Rejestracyjny Dane historyczne na temat kapitału akcyjnego (podstawowego i zakładowego) za okres objęty historycznymi informacjami finansowymi Na dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu Emisyjnego kapitał zakładowy Emitenta wynosi 161.379.771 (sto sześćdziesiąt jeden milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) złotych i dzieli się na 46.108.506 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 3,50 złotych (trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda. Na podstawie uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (wówczas BBi Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.) z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. praw poboru akcji serii E, praw do akcji serii E i akcji serii E oraz zmiany statutu Spółki, kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 13.948.999 (słownie: trzynaście milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych o kwotę nie wyższą niż 1.328.476 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych) do kwoty nie wyższej niż 15.277.475,00 zł (słownie: piętnaście milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych) poprzez emisję nie więcej niż 13.284.760 (słownie: trzynaście milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z zachowaniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta postanowiło, że do objęcia 2 (słownie: dwóch) akcji serii E uprawniać będzie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) praw poboru. Cenę emisyjną akcji serii E ustalono na 17 (słownie: siedemnaście) groszy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta postanowiło, że akcje serii E zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta postanowiło ponadto, że Spółka będzie się ubiegać o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. praw poboru akcji serii E, praw do akcji serii E i akcji serii E. Postanowiono także o dematerializacji praw poboru akcji serii E, praw do akcji serii E i akcji serii E. Szczegółowe informacje na temat podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta zostały opublikowane w raporcie bieżącym RB 23/2013. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 19 czerwca 2013 r. dokonał wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 736.065,30 zł poprzez emisję 7.360.653 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego - W art. 9a Statutu Emitenta określono wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta na kwotę nie wyższą niż 8.000.000 (osiem milionów) złotych. Warunkowe podwyższenie miało nastąpić w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda w liczbie nie większej niż 80.000.000 (osiemdziesiąt milionów). Celem warunkowego podwyższenia kapitału było przyznanie praw do objęcia Akcji Serii F uprawnionym z obligacji zamiennych serii I emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5 z dnia 23 maja 2013 r. Szczegółowe informacje na temat emisji obligacji zamiennych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zostały opublikowane w raporcie bieżącym RB 48/2013. Emisja obligacji serii I nie doszła do skutku ze względu na to, iż nie został osiągnięty próg emisji. Emitent nie wyemitował żadnych innych niż wskazane powyżej zamiennych papierów wartościowych, wymienialnych papierów wartościowych lub papierów wartościowych z warrantami. Na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (wówczas BBi Zeneris S.A.) z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii A1 z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A1 oraz zmiany statutu Spółki kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 14.685.064.30 zł (słownie: czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt cztery złote trzydzieści groszy) o kwotę nie niższą niż 3.671.266 zł (słownie: trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych) i nie wyższą niż 7.342.532,10 zł (słownie: siedem milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści dwa złote dziesięć groszy) do kwoty nie niższej niż 18.356.330,30 zł (słownie: osiemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści złotych trzydzieści groszy) i nie wyższej niż 22.027.596,4 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści groszy) poprzez emisję nie mniej niż 36.712.660 (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt) i nie więcej niż 73.425.321 (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z zachowaniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta postanowiło, że do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii A1 uprawniać będą 2 (słownie: dwa) prawa poboru. Cenę emisyjną akcji serii A1 ustala się na 10 (słownie: dziesięć) groszy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta postanowiło, że akcje serii A1 zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi. Szczegółowe informacje na temat podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta zostały opublikowane w raporcie bieżącym RB 93/2013. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta postanowiło ponadto, że Spółka będzie się ubiegać o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A1. Postanowiono także o dematerializacji akcji serii A1. Szczegółowe informacje na temat podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta zostały opublikowane w raporcie bieżącym RB 23/2013. 186 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Emisja akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda, emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 sierpnia 2013 r. i oferowanych w ofercie publicznej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, nie doszła do skutku, gdyż nie zostało należycie subskrybowanych i opłaconych co najmniej 36.712.660 (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji serii A1, co zgodnie z ww. uchwałą warunkowało dojście emisji do skutku. (RB114/2013) Ponadto, w związku z planowanym scaleniem akcji Spółki oraz związaną z tym koniecznością umorzenia części kapitału zakładowego w postaci akcji, które nie będą mogły ulec scaleniu, oraz faktem, iż wszystkie akcje Spółki są zdematerializowane i nie jest możliwe zidentyfikowanie w obrocie akcji poszczególnych serii, Walne Zgromadzenie postanowiło zmienić oznaczenie wszystkich dotychczasowych serii akcji A, B, C, D i E na akcje serii A. Na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (wówczas BBI Zeneris S.A.) z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany statutu Spółki umorzono 3 (słownie: trzy) akcje własne Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym 3 (słownie: trzy) akcje serii A nabyte przez Spółkę na podstawie upoważnienia udzielonego tą samą uchwałą. Kapitał zakładowy Emitenta został obniżony o kwotę 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) to jest z kwoty 14.685.064.30 zł (słownie: czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt cztery złote trzydzieści groszy) do kwoty 14.685.064 zł (słownie: czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt cztery złote) poprzez umorzenie akcji własnych Spółki. Jednocześnie podwyższono wartość nominalną akcji Spółki każdej serii z dotychczasowej kwoty 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) do kwoty 1 zł (słownie: jeden złoty) poprzez scalenie akcji w ten sposób, że 10 (słownie: dziesięć) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) łączą się w 1 (słownie: jedną) akcję o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty). Na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21.08.2013 r., wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany statutu Spółki, umorzono 43 (słownie: czterdzieści trzy) akcje własne Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym 3 (słownie: trzy) akcje serii A nabyte przez Spółkę na podstawie upoważnienia udzielonego tą samą uchwałą oraz obniżono kapitał zakładowy Spółki o kwotę 4,30 zł (słownie: cztery złote trzydzieści groszy) to jest z kwoty 14.685.064.30 zł (słownie: czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt cztery złote trzydzieści groszy) do kwoty 14.685.060 zł (słownie: czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt złotych) poprzez umorzenie akcji własnych Spółki. Tą samą uchwałą podwyższono wartość nominalną akcji Spółki każdej serii z dotychczasowej kwoty 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) do kwoty 10 zł (słownie: dziesięć złotych) poprzez scalenie akcji w ten sposób, że 100 (słownie: sto) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) łączą się w 1 (słownie: jedną) akcję o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych). Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 16 czerwca 2014 r. dokonał wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 4,30 zł. Przed rejestracją obniżenia wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosiła 14 685 064,30 zł, po rejestracji obniżenia wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 14 685 060,00 zł. W dniu 20 sierpnia 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta podjęło uchwałę nr 2 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji oraz zmiany statutu Spółki. Kapitał zakładowy został obniżony o kwotę 9.545.289,00 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych), tj. z kwoty 14.685.060,00 zł (słownie: czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt złotych) do kwoty 5.139.771,00 zł (słownie: pięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych) poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z dotychczasowej kwoty 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) do kwoty 3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda akcja. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23 listopada 2015 r. dokonał wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 9.545.289,00 zł. Szczegółowe informacje na temat obniżenia kapitału zakładowego zostały opublikowane w raporcie bieżącym RB 59/2015. Na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, zmiany statutu Spółki oraz dematerializacji akcji serii B obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego podjętej w dniu 20 sierpnia 2015 r., podjętej pod warunkiem zarejestrowania przez sąd rejestrowy uchwały nr 2/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r. dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony z kwoty 5.139.771,00 zł (słownie: pięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych) do kwoty 5.629.771,00 zł (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych), tj. o kwotę 490.000,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), w drodze emisji 140.000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, zdematerializowanych serii B, o wartości nominalnej 3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda za cenę emisyjną w wysokości 4,00 (cztery) złote. Prawo poboru dotychczasowych Akcjonariuszy zostało wyłączone w całości. Objęcie akcji serii B nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej w drodze złożenia oferty objęcia akcji oznaczonym adresatom oraz zawarcia umów o objęcie akcji w podwyższonym kapitale w terminie do 31 grudnia 2015 roku w zamian za wkłady pieniężne. W dniu 187 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny 10 grudnia 2015 zostały zawarte umowy objęcia akcji serii B, C i D, wyemitowanych w ramach kapitału zakładowego w subskrypcji prywatnej. Na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, zmiany statutu Spółki oraz dematerializacji akcji serii C obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego podjętej w dniu 20 sierpnia 2015 r., podjętej pod warunkiem zarejestrowania przez sąd rejestrowy uchwały nr 2/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r. dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji oraz uchwały nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, zmiany statutu Spółki oraz dematerializacji akcji serii B obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego podjętej w dniu 20 sierpnia 2015 r., kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony z kwoty 5.629.771,00 zł (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych) do kwoty 30.339.771,00 zł (słownie: trzydzieści milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych), tj. o kwotę 24.710.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony siedemset dziesięć tysięcy złotych), w drodze emisji 7.060.000 (słownie: siedem milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, zdematerializowanych serii C, o wartości nominalnej 3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda za cenę emisyjną w wysokości 4,00 (cztery) złote. Prawo poboru dotychczasowych Akcjonariuszy zostało wyłączone w całości. Objęcie akcji serii C nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej w drodze złożenia oferty objęcia akcji oznaczonym adresatom oraz zawarcia umów o objęcie akcji w podwyższonym kapitale w terminie do 31 grudnia 2015 roku w zamian za wkłady pieniężne. W dniu 10 grudnia 2015 zostały zawarte umowy objęcia akcji serii B, C i D, wyemitowanych w ramach kapitału zakładowego w subskrypcji prywatnej. Na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji Spółki serii D oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii D do obrotu na rynku regulowanym obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego podjętej w dniu 20 sierpnia 2015 r., podjętej pod warunkiem zarejestrowania przez sąd rejestrowy uchwał nr 2/2015, dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji oraz uchwał nr 3/2015 i 4/2015 dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i C oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, podjętych w dniu 20 sierpnia 2015 r., kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony z kwoty 30.339.771,00 zł (słownie: trzydzieści milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych) do kwoty 161.379.771,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych), tj. o kwotę 131.040.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści jeden milionów czterdzieści tysięcy złotych), w drodze emisji 37.440.000 (słownie: trzydzieści siedem milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, zdematerializowanych, o wartości nominalnej 3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda za cenę emisyjną w wysokości 4,00 (cztery) złote. Prawo poboru dotychczasowych Akcjonariuszy zostało wyłączone w całości. Objęcie akcji serii D nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej. Akcje serii D zaoferowane zostały w drodze subskrypcji prywatnej podmiotom będącym akcjonariuszami MDI S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu Aktywów Niepublicznych IPOPEMA 12, Panu Grzegorzowi Sochackiemu, Panu Mirosławowi Markiewiczowi, Panu Arkadiuszowi Gawłowi oraz Pani Dorocie Sochackiej, a następnie zostały pokryte wkładami niepieniężnymi w postaci 12.000.000 akcji spółki MDI S.A. z siedzibą w Warszawie, przy czym: (a) IPOPEMA 12 FIZAN objęła 30.420.000 akcji serii D Emitenta w zamian za wkład niepieniężny w postaci 9.750.000 akcji spółki MDI S.A., (b) Pan Mirosław Markiewicz objął 780.000 akcji serii D Emitenta w zamian za wkład niepieniężny w postaci 250.000 akcji spółki MDI S.A., (c) Pan Grzegorz Sochacki objął 4.680.000 akcji serii D Emitenta w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1.500.000 akcji spółki MDI S.A., (d) Pan Arkadiusz Gaweł objął 811.200 akcji serii D Emitenta w zamian za wkład niepieniężny w postaci 260.000 akcji spółki MDI S.A., (e) Pani Dorota Sochacka objęła 748.800 akcji serii D Emitenta w zamian za wkład niepieniężny w postaci 240.000 akcji spółki MDI S.A. W wyniku wniesienia przez wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy spółki MDI S.A. wszystkich akcji wyemitowanych przez spółkę MDI S.A. wkładem niepieniężnym do Emitenta celem opłacenia akcji nowej emisji serii D Emitenta, Emitent stał się jedynym akcjonariuszem spółki MDI S.A. Następnie została przeprowadzona procedura połączenia Emitenta oraz spółki MDI S.A., która została zakończona rejestracją połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 1 lutego 2016 roku. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28 grudnia 2015 r. dokonał wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 156.240.000,00 zł. Przed rejestracją wyżej wymienionego podwyższenia, wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosiła 5.139.771,00 zł i dzieliła się na 1.468.506 akcji serii A o wartości nominalnej 3,50 zł każda. Po rejestracji podwyższenia, wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 161.379.771,00(słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych)i dzieli się na46.108.506 akcji o wartości nominalnej 3,50 zł każda. 21.2. Umowa spółki i Statut 21.2.1. Opis przedmiotu i celu działalności emitenta Działalnością faktycznie wykonywaną przez Emitenta jest: 1. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42), 2. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41), 188 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. 3. Dokument Rejestracyjny Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43). Przedmiot działalności Emitenta został określony w art. 7 Statutu Emitenta i obejmuje: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41), Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43), Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7), Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z), Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52), Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68), Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71), Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3), Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD81.30.Z), Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z), Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z), Pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z), Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z), Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z). Statut zawiera zastrzeżenie, że w przypadku gdy którykolwiek z rodzajów działalności wymaga zgody, koncesji, potwierdzenia lub innej formy decyzji właściwego organu administracji publicznej, Spółka będzie prowadziła tę działalność tylko po uzyskaniu takiej decyzji. Statut w art. 7 ust 2 przewiduje możliwość zmiany przedmiotu działalności Spółki bez konieczności wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu działalności Spółki zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Statut Emitenta nie określa celu działalności Emitenta. 21.2.2. Podsumowanie wszystkich postanowień statutu emitenta oraz regulaminów emitenta odnoszących się do członków organów zarządzających i nadzorczych Zarząd Statut Emitenta Zarząd Spółki składa się od jednej do pięciu osób. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej, trzyletniej kadencji. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu. Prezes Zarządu może zwracać się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o powołanie bądź odwołanie poszczególnych członków Zarządu. Rada Nadzorcza władna jest odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji. Rada Nadzorcza upoważniona jest również do zawieszania lub odwoływania z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu oraz do delegowania Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie członków Zarządu. W Zarządzie wieloosobowym do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu jak również w sporach z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonywania takich czynności prawnych. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo i statut dla pozostałych organów Spółki. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. Regulamin zarządu Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone Statutem Spółki lub odpowiednimi przepisami prawa dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. W swych działaniach Członkowie Zarządu obowiązani są do stosowania wszystkich przyjętych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz do informowania pozostałych Członków Zarządu o zaistniałym konflikcie interesów i do wstrzymania się od głosu podczas głosowania w sprawie, w której konflikt taki ma miejsce. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. Rada Nadzorcza upoważniona jest do zawieszania lub odwoływania poszczególnych Członków Zarządu lub całego Zarządu. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Mandat członka zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. Mandat Członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji, albo odwołania ze składu Zarządu. 189 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny W Zarządzie wieloosobowym do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem. Każdy Członek Zarządu ma obowiązek prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy związane z działalnością Spółki nieprzekraczające zakresu zwykłego zarządu i podejmować w tych sprawach decyzje. Członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki w ramach nawiązanego ze spółką stosunku pracy i/lub umowy menedżerskiej. Każdy z Członków Zarządu i prokurentów jest uprawniony i zobowiązany do przyjmowania oświadczeń woli oraz pism skierowanych do Spółki zarówno w lokalach Spółki jak i poza nimi. Każdy Członek Zarządu ma obowiązek prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy związane działalnością Spółki nieprzekraczające zakresu zwykłego zarządu i podejmować w tych sprawach decyzje. Członek Zarządu ma również obowiązek samodzielnego prowadzenia spraw powierzonych mu przez Zarząd na podstawie uchwał organów Spółki, uchwał przyjętych przez Zarząd a także zawartej z nim umowy o pracę lub innej umowy. Niemniej jednak członek Zarządu może powierzoną mu sprawę przekazać do rozstrzygnięcia przez Zarząd Spółki. Każdy z Członków Zarządu i prokurentów jest uprawniony i zobowiązany do przyjmowania oświadczeń woli oraz pism skierowanych do Spółki. Posiedzenia Zarządu odbywają się z częstotliwością niezbędną do prawidłowego funkcjonowania Spółki, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się w formie telekonferencji. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub osoba go zastępująca, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek dowolnego członka Zarządu. Posiedzenie Zarządu może się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu są obecni i nikt nie wniesie sprzeciwu co do odbycia posiedzenia Zarządu w tym trybie. Porządek obrad Zarządu określony w zawiadomieniu o zwołaniu Zarządu nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia którego dotyczy, chyba że wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na taką zmianę lub uzupełnienie. Decyzje Zarządu na posiedzeniu zapadają w formie uchwał podjętych w drodze głosowania. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Na wniosek Członka Zarządu głosującego przeciw podjęciu uchwały, fakt ten musi być zaprotokołowany. Po podjęciu uchwały, wszyscy członkowie Zarządu, niezależnie od tego, jak głosowali przy jej podejmowaniu, zobowiązani są tę uchwałę wdrażać i wykonywać. Do uchwał podjętych pod nieobecność członka Zarządu przysługuje mu prawo do złożenia zdania odrębnego w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały. Zarząd może podejmować uchwały, bez odbycia posiedzenia, poprzez pisemne głosowanie w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte w powyższych trybach nie mogą dotyczyć spraw głosowanych w trybie tajnym. Podjęcie uchwały wymaga przedłożenia każdemu z członków Zarządu projektu uchwały na piśmie. Członek Zarządu podpisuje treść uchwały zaznaczając przy tym czy jest „za", „przeciw" czy „wstrzymuje się", jednocześnie zaznaczając datę podpisu. Datą podjęcia uchwały jest data ostatniego podpisu. W posiedzeniach Zarządu, z głosem doradczym, mogą brać udział członkowie Rady, prokurenci, pracownicy Spółki oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd. Prawo zapraszania gości i pracowników Spółki na całe posiedzenie lub na czas omawiania określonego punktu posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. Udział gościa w posiedzeniu Zarządu może zostać wyłączony na żądanie każdego członka Zarządu. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły składa się do księgi protokołów, przechowywanej w siedzibie Spółki. Protokoły z posiedzeń Zarządu mają charakter poufny, przeznaczone są jedynie dla Członków Zarządu, Rady Nadzorczej i osób związanych podjętą uchwałą. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami Członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, z którymi powiązany jest osobiście (konflikt interesów), Członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole posiedzenia Zarządu. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez Członka Zarządu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania, co najmniej jednego członka zarządu. Członek Zarządu Spółki ma prawo posiadać akcje Spółki oraz spółek wobec niej dominujących i zależnych, niemniej jednak inwestycje takie zobowiązany jest traktować jako inwestycję długoterminową i w związku z tym niezwłocznie po objęciu mandatu zobowiązany jest złożyć w Spółce zobowiązanie do nie zbywania takich akcji i udziałów w terminie jednego roku od dnia ich nabycia. Rada nadzorcza Statut Emitenta Rada Nadzorcza składa się od 5 do 7 członków. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Radę Nadzorczą wybiera Walne Zgromadzenie. Mandat członków Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza. Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego oraz Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu Członka Rady Nadzorczej. Pracą Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, który odpowiada za bieżące wykonywanie spoczywających na Radzie Nadzorczej obowiązków. W przypadkach nieobecności Przewodniczącego pracami Rady kieruje Zastępca Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności inny Członek Rady Nadzorczej według starszeństwa wieku. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich nieujawnionych do publicznej 190 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny wiadomości informacji, które uzyskani w związku z pełnieniem funkcji. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określane jest przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia przynajmniej trzy razy w roku obrotowym. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, a w razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, Zastępca Przewodniczącego lub inny upoważniony przez niego Członek Rady. Posiedzenie zwołuje się na wniosek przynajmniej jednego Członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. W takiej sytuacji posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dziesięciu dni roboczych od dnia zwołania. Jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane na wniosek Członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Najstarszy wiekiem Członek Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni, od powiadomienia przez Zarząd Spółki najstarszego wiekiem Członka Rady Nadzorczej o powołaniu przez Walne Zgromadzenie Członków Rady Nadzorczej następnej kadencji, nie zwoła on pierwszego posiedzenia tej Rady, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Prezes Zarządu Spółki. Pod nieobecność najstarszego wiekiem Członka Rady Nadzorczej posiedzenia otwiera Prezes Zarządu. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obecna co najmniej połowa jej członków prawidłowo zaproszonych na posiedzenie. Za prawidłowe zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej uznaje się wysłanie co najmniej na siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia do wszystkich członków Rady Nadzorczej pisemnych zawiadomień, z podaniem daty, miejsca i proponowanego porządku obrad posiedzenia, listami poleconymi lub pocztą kurierską, lub jeżeli dany członek wyrazi na piśmie zgodę na taki sposób informowania - poprzez przesłanie wiadomości faksowej na wskazany przez członka Rady Nadzorczej numer faksu lub za pomocą poczty elektronicznej (e- mail) na wskazany przez niego adres. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być także zwołane telefonicznie lub przy pomocy telefaksu co najmniej jeden dzień przed dniem posiedzenia, jeżeli zaproszenie zostało skierowane pod numer podany przez Członka Rady Nadzorczej. Odebranie zawiadomienia tą drogą wymaga potwierdzenia przez adresata. Termin i miejsce obrad następnego posiedzenia Rady mogą być również ustalone na bieżącym posiedzeniu z mocą obowiązującą wobec Członków Rady obecnych na tym posiedzeniu. Porządek obrad ustala zwołujący posiedzenie z uwzględnieniem wniosków o rozpatrzenie poszczególnych spraw. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza nie może podjąć uchwały, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na jej powzięcie. Rada Nadzorcza może powziąć uchwałę także bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie, którzy wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad. Z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych w tym trybie powinna zostać podpisana przez każdego Członka Rady, który brał udział w głosowaniu, chyba że została utrwalona w inny sposób. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady, z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych. Rada Nadzorcza może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo zasady działania Rady podlegający zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Rada Nadzorcza może tworzyć wewnętrzne komisje, komitety i inne ciała. Zasady ich tworzenia określa regulamin Rady Nadzorczej i uchwały Rady Nadzorczej podjęte na jego podstawie. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, powoływanie, odwoływanie oraz ustalanie liczby Członków Zarządu, reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, ustalanie wynagrodzenia Członków Zarządu z tytułu pełnionych funkcji, zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności, zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki, wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych, wyrażanie zgody na świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu, wyrażanie zgody określonej w art. 380 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wyrażanie zgody na nabycie bądź zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziały w nieruchomości, 191 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny l. wybór Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, m. realizacja zadań Komitetu Audytu w sytuacji, gdy zostały one powierzone Radzie Nadzorczej, n. wyrażenie zgody na zasiadanie członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej Spółki, o. sporządzenie i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu corocznie -oceny sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej; oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania komitetu audytu i jednocześnie Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, to na mocy Statutu powołanie komitetu audytu nie jest konieczne. W takim przypadku, w razie niepowołania komitetu audytu, jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza. Regulamin rady nadzorczej Podczas wyborów do Rady Akcjonariusze powinni podjąć niezbędne starania, aby przynajmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej spełniało kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Zarząd Spółki zapewnia Akcjonariuszom dostęp do aktualnych danych pozwalających na ocenę spełnienia kryterium niezależności przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej i kandydatów. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie na kolejne kadencje. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie. Mandat członków Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa również w wyniku jego rezygnacji złożonej Zarządowi na piśmie, jego śmierci, skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w art. 18 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, prawomocnego orzeczenia zakazu pełnienia funkcji w radach nadzorczych na podstawie przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego, objęcia funkcji lub zatrudnienia w Spółce na stanowiskach określonych w art. 387 Kodeksu Spółek Handlowych. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od rezygnacji z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady. Rezygnacja taka powinna być umotywowana szczególnymi względami i o ile to możliwe, przedstawiona ze stosownym wyprzedzeniem, umożliwiającym uzupełnienie składu Rady dla zachowania ciągłości jej prac. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji jego poprzednika, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich nieujawnionych do publicznej wiadomości informacji, które uzyskali w związku z pełnieniem funkcji. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, jednak przynajmniej trzy razy w roku obrotowym. Rada zobowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie Rady wszystkich jej Członków oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej Członków Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem głosowania w następujących sprawach: a. b. c. powoływania i odwoływania z pełnionej funkcji Przewodniczącego Rady, Zastępcy Przewodniczącego lub Sekretarza, w innych sprawach, na wniosek choćby jednego z obecnych na posiedzeniu Członków Rady w sytuacjach przewidzianych w art. 420 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych. Posiedzenia Rady są protokołowane przez Sekretarza. O ile Rada nie postanowi inaczej, Zarząd Spółki zostaje zapoznany z treścią podjętych uchwał przez Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego lub innego Członka Rady. Protokoły z posiedzeń Rady przechowywane są w siedzibie Spółki. Do kompetencji Rady, oprócz spraw określonych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w statucie należy: wyrażenie zgody na zasiadanie członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej Spółki, sporządzenie i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu corocznie oceny sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej; oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego. Rada Nadzorcza powinna zapewnić aby podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego zmieniał się przynajmniej raz na pięć lat obrotowych. Rada wykonuje swoje obowiązki kolegialne, może jednak delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Zakres czynności wykonywanych przez delegowanego Członka Rady określa 192 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny każdorazowo Rada lub z jej upoważnienia Przewodniczący Rady. Członek Rady oddelegowany do wykonywania poszczególnych czynności, jak również Członek Rady oddelegowany przez grupę Akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych, powinien składać Radzie szczegółowe sprawozdanie z pełnionej funkcji na najbliższym posiedzeniu od podjęcia tych czynności oraz co najmniej raz w roku podczas posiedzenia Rady zwołanego przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Rada realizuje swoje zadania i kompetencje poprzez czynności nadzorczo - kontrolne w postaci badania wszystkich dokumentów Spółki, prawa żądania od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień, prawa dokonywania rewizji stanu majątku Spółki. Rada dla prawidłowego wykonywania swoich zadań może zasięgać opinii radców prawnych Spółki lub w uzasadnionych przypadkach powoływać ekspertów w celu opracowania stosownych opinii. Zlecenia takie będą realizowane na zlecenie i koszt Spółki. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo uczestniczenia w posiedzeniu Zarządu, jeżeli zostało ono zwołane na żądanie Rady. Przewodniczący niezwłocznie informuje pozostałych Członków Rady o ustaleniach dokonanych przez Zarząd w zakresie spraw, których rozpatrzenia Rada się domagała. Rada ma prawo powoływania ze swego grona komisji, komitetów lub zespołów do wykonywania nadzoru w określonym zakresie spraw. Rada powołuje ze swego grona Komitet Audytu, w skład którego wchodzi co najmniej 3 członków, w tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności: a. b. c. d. e. f. monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, monitorowanie niezależności oraz ocena pracy biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego do przeprowadzenia rewizji finansowej Spółki, Przedstawianie opinii odnośnie wysokości wynagrodzenia przysługującego biegłemu rewidentowi z tytułu badania sprawozdań finansowych spółki, W przypadku gdy Rada liczy pięciu Członków, Rada może podjąć uchwałę o niepowoływaniu Komitetu Audytu bądź o jego rozwiązaniu. W takiej sytuacji zadania Komitetu Audytu zostają powierzone Radzie Nadzorczej. Utworzenie komitetów nie powoduje wyłączenia przekazanych im spraw spod kompetencji Rady. Komitety pełnią jedynie funkcję konsultacyjnodoradczą Rady, w celu rzetelnego przygotowania decyzji Rady, a tym samym usprawnienia jej działania. Członkowie komitetu są powoływaniu na okres wspólnej kadencji, trwający do zakończenia bieżącej kadencji Rady. Członkiem komitetu może być jedynie aktualny członek Rady. Wygaśnięcie mandatu członka Rady powoduje wygaśnięcie członkostwa w komitecie. 21.2.3. Opis praw, przywilejów i ograniczeń związanych z akcjami emitenta Prawa i obowiązki związane z akcjami Emitenta są określone w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, w Statucie Emitenta oraz w innych przepisach prawa. Wszystkie wyemitowane przez Emitenta akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela. Prawa majątkowe związane z akcjami Emitenta obejmują w szczególności: Prawo do dywidendy Prawo do dywidendy, to jest udziału w zysku Emitenta, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut Emitenta nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza że na każdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy określonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgodnie z art. 36 Statutu Emitenta, datę nabycia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Termin wypłaty powinien nastąpić nie później niż w ciągu 8 (ośmiu) tygodni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku. Zgodnie z § 14 ust. 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 (piętnaście) dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga uzasadnienia. W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału, akcjonariusze nabywają roszczenie o wypłatę dywidendy. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z treścią art. 36 Statutu Emitenta, na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd może za zgodą Rady Nadzorczej wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę Z akcjami Emitenta nie jest związane inne prawo do udziału w zyskach Emitenta. 193 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Prawo poboru Zgodnie z art. 433 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, akcjonariuszom w przypadku nowych emisji akcji przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby akcji posiadanych (prawo poboru). Akcjonariusze mogą zostać pozbawieni prawa poboru w całości lub części w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością co najmniej czterech piątych głosów, w przypadku gdy uzasadnia to interes Spółki. Pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Prawo poboru jak i możliwość jego wyłączenia w części lub całości dotyczy również emisji innych papierów wartościowych zamiennych na akcje lub inkorporujących prawo zapisu na akcje (art. 433 §6 Kodeksu Spółek Handlowych). Prawa akcjonariuszy przy likwidacji spółki Zgodnie z art. 474 §1 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusze mają prawo do udziału w podziale majątku spółki Emitenta w przypadku jego likwidacji, jednakże warunkowane jest to uprzednim zaspokojeniem bądź zabezpieczeniem wierzycieli Spółki. Podział majątku w przypadku likwidacji Spółki dokonywany jest w stosunku odpowiadającym dokonanym przez Akcjonariuszy wpłatom na kapitał zakładowy Spółki. Wysokość wpłaty na kapitał zakładowy poszczególnych Akcjonariuszy ustalana jest na podstawie ilości posiadanych akcji i ich wartości. Statut Emitenta nie przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym zakresie. Co do zasady likwidatorami spółki są członkowie Zarządu, chyba że statut Spółki lub uchwała walnego zgromadzenia stanowi inaczej. Dodatkowo wskazać należy, iż na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, sąd rejestrowy może uzupełnić liczbę likwidatorów, ustanawiając jednego albo dwóch likwidatorów (art. 463 §2 Kodeksu Spółek Handlowych). Prawo do zbywania akcji Akcjonariuszowi przysługuje prawo do zbywania posiadanych akcji, które nie jest w żaden sposób ograniczone przez Statut Emitenta. Prawo do obciążania akcji zastawem lub użytkowaniem Zgodnie z art. 340 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami finansowymi ustawy o Obrocie, prawo głosu z tych akcji przysługuje Emitentowi i nie może być wykonywane przez zastawnika ani użytkownika. Uprawnienia korporacyjne związane z akcjami obejmują w szczególności: Prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zgodnie z art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w przypadkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, Statucie, a także gdy organy Spółki lub osoby uprawnione do zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uznają to za wskazane. Zgodnie z art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce. Akcjonariusze ci wyznaczają przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub Statutu Spółki, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje na stronie internetowej 194 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie, tj. w formie raportów bieżących. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych stanowią podstawę dla sporządzenia wykazu przez ten podmiot, który jest następnie przekazany KDPW jako podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych. Na tej podstawie KDPW sporządza wykaz uprawnionych z akcji do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Wykaz sporządzony przez KDPW jest przekazany Spółce i stanowi podstawę dla ustalenia przez Spółkę listy uprawnionych z akcji do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia akcjonariusz Spółki może przenosić akcje. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Akcjonariusze Spółki mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik – Członek Zarządu, Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki – głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza Spółki. Prawo do żądania wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia oraz wydania listy akcjonariuszy Zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych każdy z Akcjonariuszy może zażądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed dniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Ponadto akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Prawo do złożenia wniosku o zażądanie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zgodnie z art. 408 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, zarządzanie przerwy w obradach wymaga podjęcia uchwały kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów. Wniosek o zarządzenie przerwy może zgłosić Przewodniczący Zgromadzenia jak i każda z osób mających prawo uczestniczenia w zgromadzeniu. Łączne przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. Prawo do żądania sprawdzenia listy obecności Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego i wyłożona podczas obrad tego Zgromadzenia (art. 410 §1 Kodeksu Spółek Handlowych). Akcjonariusze posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu mogą zgłosić wniosek o powołanie komisji w celu sprawdzenia listy obecności akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu (art. 410 §2 Kodeksu Spółek Handlowych). Skład takiej komisji powinien być co najmniej trzyosobowy, a prawo wyboru jednego z jej członków przysługuje wnioskodawcom. Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Uczestniczącym w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje prawo wykonywania głosu z posiadanych /reprezentowanych akcji. Prawo głosu przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji. Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń w zakresie wykonywania prawa głosu, w szczególności nie ma możliwości ograniczenia prawa głosu akcjonariuszy dysponujących powyżej jednej dziesiątej ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz brak jest w statucie również postanowień przewidujących możliwość kumulacji głosów należących do akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności (art. 411 §3 i 4 Kodeksu Spółek Handlowych). Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 195 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami Zgodnie z art. 385 §3 – 9 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza może zostać wybrana w drodze głosowania odrębnymi grupami. Na wniosek Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy Statut przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej. Przy dokonywaniu wyboru Rady Nadzorczej grupami z każdej akcji przysługuje tylko jeden głos – nie ma tu zastosowania uprzywilejowanie akcji. Jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzi osoba, powołana przez podmiot określony w odrębnej ustawie, wyborowi podlegają jedynie pozostali członkowie Rady Nadzorczej. Wniosek o dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami powinien zostać zgłoszony w formie pisemnej Zarządowi Spółki w terminie umożliwiającym umieszczenie w porządku dziennym Walnego Zgromadzenia wyborów członków Rady Nadzorczej w drodze takiego głosowania. Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami winien być przewidziany w porządku obrad podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Wniosek może również zostać zgłoszony w trakcie Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, iż reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami (art. 404 §1 Kodeksu Spółek Handlowych). Minimum akcji potrzebnych do utworzenia grupy określa się dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę stanowisk w Radzie Nadzorczej pozostających do obsadzenia. Utworzona w taki sposób grupa ma prawo do wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, akcjonariusze tej grupy nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków. Możliwe jest dokonanie łączenia się poszczególnych grup dla wspólnego wybierania członków Rady Nadzorczej. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z zasadami podanymi powyżej, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze Emitenta, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej z wyjątkiem członka/członków powołanego przez podmiot określony w odrębnej ustawie. Prawo żądania udzielenia przez Zarząd Spółki informacji dotyczących Spółki Prawo akcjonariusza do żądania udzielenia informacji o Spółce uregulowane jest w art. 428 Kodeksu Spółek Handlowych. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Emitenta jest obowiązany do udzielenia Akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli przemawiają za tym ważne powody, Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia. Zarząd może również udzielić akcjonariuszowi informacji dotyczących Spółki poza Walnym Zgromadzeniem. Informacje takie wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji, powinny zostać ujawnione przez Zarząd na piśmie w dokumentach przedkładanych najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu. Dokumenty mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 428 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd odmawia udzielenia informacji w przypadku gdy mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, Spółce z nią powiązanej, albo Spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji gdy mogłoby to narazić członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub administracyjnej. Zgodnie z art. 429 §1 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji, a wniosek taki należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariuszowi przysługuje również uprawnienie do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem. Każdy Akcjonariusz ma prawo do żądania wydania mu odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta, najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 §4 Kodeksu Spółek Handlowych). W zakresie uprawnienia do uzyskiwania informacji o Spółce, każdy Akcjonariusz może przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 §3 Kodeksu Spółek Handlowych). Na podstawie art. 6 §1 Kodeksu Spółek Handlowych na Spółce dominującej ciąży obowiązek zawiadomienia Spółki kapitałowej zależnej o powstaniu stosunku dominacji w terminie dwóch tygodni od dnia powstania tego stosunku. Wynikającym z tego dodatkowo uprawnieniem związanym z posiadanymi akcjami jest prawo Akcjonariusza do żądania aby Spółka, która jest wspólnikiem albo Akcjonariuszem w tej Spółce, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej Spółki handlowej albo Spółdzielni będącej wspólnikiem albo Akcjonariuszem w 196 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny tej samej Spółce kapitałowej. Uprawniony może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie Spółka handlowa posiada w Spółce kapitałowej, o której mowa powyżej, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie. Prawo Akcjonariusza do żądania udzielenia informacji o pozostawaniu w stosunku dominacji. Zgodnie z art. 6 § 4 oraz art. 6 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych, akcjonariuszowi przysługuje uprawnienie do żądania aby spółka handlowa, która jest Akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej Spółki handlowej albo Spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta Spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie. Prawo do żądania przeprowadzenia głosowania tajnego Głosowania odbywające się na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy są jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Przeprowadzenia głosowania tajnego może również zarządzić składając żądanie każdy akcjonariusz obecny bądź reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu (art. 420 §2 Kodeksu Spółek Handlowych). Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Zgodnie z art. 422 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie Akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały. Wśród podmiotów uprawnionych do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia wskazać należy: i) Akcjonariusza, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu; wymóg głosowania nie dotyczy Akcjonariusza akcji niemej; ii) Akcjonariusza bezzasadnie niedopuszczonego do udziału w Walnym Zgromadzeniu; iii) Akcjonariuszy, którzy nie byli obecni na Walnym Zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad; iv) Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym Członkom tych organów. W przypadku Spółki publicznej termin do wniesienia powództwa wynosi miesiąc od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały (art. 424 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych). Prawo do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia Podmiotom uprawnionym do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia, wymienionym powyżej, przysługuje również uprawnienie do wytoczenia powództwa przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia jako sprzecznej z ustawą (art. 425 §1 Kodeksu Spółek Handlowych). Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały. Jednakże upływ tak zakreślonego terminu nie wyłącza możliwości podniesienia zarzutu nieważności uchwały. Prawo do żądania zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela Zgodnie z art. 334 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza, jeżeli ustawa lub Statut nie stanowi inaczej. Prawa Akcjonariusza przy łączeniu się spółek. W przypadku rozpoczęcia procesu połączenia Spółki z inną spółką, akcjonariusze mają prawo przeglądać następujące dokumenty: plan połączenia wraz z załącznikami wymaganymi przez prawo, sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeśli opinia lub raport były sporządzane, sprawozdania zarządów łączących się spółek sporządzone dla celów połączenia, uzasadniające połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany udziałów lub akcji, opinię biegłego powołanego przez Sąd w celu zbadania poprawności i rzetelności planu połączenia. Akcjonariusze mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w lokalu Spółki odpisów dokumentów, o których mowa powyżej. W przypadku podjęcia decyzji o połączeniu lub podziale spółki, gdy w spółce występują akcje różnego rodzaju, uchwała w sprawie połączenia lub podziału powinna być powzięta w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Prawa Akcjonariuszy przy podziale oraz przejęciu Spółki. W przypadku rozpoczęcia procesu podziału bądź przejęcia, w którym uczestniczy Spółka Akcjonariusze mają prawo przeglądać następujące dokumenty: plan podziału wraz z załącznikami, sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności Spółki dzielonej i Spółek przejmujących, za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeżeli opinia lub raport były sporządzone, sprawozdania zarządów spółek uczestniczących w podziale, sporządzone dla celów podziału, uzasadniające podział Spółki, jego podstawy prawne i ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany udziałów lub akcji, oraz kryteria ich podziału, opinię biegłego, wyznaczonego przez sąd do zbadania poprawności i rzetelności planu podziału. Akcjonariusze mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w lokalu zarządu Spółki dokumentów, o 197 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny których mowa powyżej. W przypadku podjęcia decyzji o połączeniu lub podziale Spółki, gdy w Spółce występują akcje różnego rodzaju, uchwała w sprawie połączenia lub podziału powinna być powzięta w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Prawa Akcjonariuszy przy przekształceniu Spółki. W przypadku rozpoczęcia procesu mającego na celu przekształcenie Spółki, Akcjonariusze Spółki mają prawo przeglądać w siedzibie Spółki plan przekształcenia wraz ze wszystkim wymaganymi przez prawo załącznikami, opinię biegłego rewidenta wyznaczonego przez Sąd w celu zbadania planu przekształcenia i załączników w zakresie ich poprawności i rzetelności. Akcjonariusze mają również prawo żądania wydania im nieodpłatnie odpisów tych dokumentów. Akcjonariusze obowiązani są złożyć oświadczenie co do swojego uczestnictwa w Spółce przekształconej. W przypadku niewyrażenia zgody na uczestnictwo w tej spółce przysługuje im roszczenie o wypłatę kwoty odpowiadającej wartości akcji w Spółce przekształcanej, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia. Roszczenie to przedawnia się z upływem dwóch lat, licząc od dnia przekształcenia. W przypadku gdy wspólnik ma zastrzeżenia do rzetelności wyceny wartości udziałów albo akcji, przyjętej w planie przekształcenia, może zgłosić, najpóźniej w dniu powzięcia uchwały o przekształceniu, żądanie ponownej wyceny wartości bilansowej jego udziałów albo akcji. Prawa akcjonariuszy wynikające z ustawy o ofercie publicznej Prawo do przymusowego wykupu Akcjonariuszowi Spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami porozumienia dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji Spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej Spółce, przysługuje, w terminie trzech miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia tego progu, prawo żądania od pozostałych Akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji (przymusowy wykup). Cenę przymusowego wykupu ustala się przy zastosowaniu przepisów art. 79 ust. 1–3 Ustawy o Ofercie dotyczących ustalenia ceny akcji Spółki publicznej w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej Spółki. Jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu 90% ogólnej liczby głosów w Spółce Publicznej nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki cena przymusowego wykupu nie może być niższa od ceny proponowanej w tym wezwaniu. Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do którego skierowane jest żądanie wykupu. Ogłoszenie żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu następuje po ustanowieniu zabezpieczenia, w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem przymusowego wykupu. Ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu. Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską na terytorium Polski, który jest obowiązany – nie później niż na 14 dni roboczych przed rozpoczęciem przymusowego wykupu – do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są dane akcje, a jeżeli akcje Spółki Publicznej notowane są na kilku rynkach regulowanych – wszystkie te spółki. Podmiot ten załącza do zawiadomienia informacje na temat przymusowego wykupu. Odstąpienie od ogłoszonego przymusowego wykupu jest niedopuszczalne. Prawo do żądanie dokonania wykupu akcji Akcjonariusz Spółki publicznej może zażądać wykupienia posiadanych przez niego akcji przez innego Akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej Spółce publicznej. Żądanie składa się na piśmie w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie tego progu przez innego Akcjonariusza. W przypadku gdy informacja o osiągnięciu lub przekroczeniu progu ogólnej liczby głosów, o którym mowa powyżej, nie została przekazana do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 70 punkt 1 Ustawy o Ofercie, termin na złożenie żądania biegnie od dnia, w którym akcjonariusz Spółki publicznej, który może żądać wykupienia posiadanych przez niego akcji, dowiedział się lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o osiągnięciu lub przekroczeniu tego progu przez innego akcjonariusza. Żądaniu wykupienia akcji Spółki Publicznej są obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia. Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej ze stron porozumienia dotyczącego nabywania przez członków tego porozumienia akcji Spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki publicznej, o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, co najmniej 90% ogólnej liczby głosów. 198 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Akcjonariusz żądający wykupienia jego akcji na zasadach opisanych powyżej uprawniony jest do otrzymania ceny nie niższej niż określona w art. 79 ustęp 1–3 Ustawy o Ofercie cena akcji Spółki publicznej w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej Spółki. Jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu 90% ogólnej liczby głosów w Spółce Publicznej nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji Spółki, Akcjonariusz żądający wykupienia akcji jest uprawniony do otrzymania ceny nie niższej niż proponowana w tym wezwaniu. Prawo do żądania powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych Na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy Spółki publicznej, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, walne zgromadzenie Spółki publicznej może podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt tej Spółki publicznej, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem Spółki lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Akcjonariusz lub Akcjonariusze, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą, w celu podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki Publicznej uchwały, o której mowa powyżej, żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Rewidentem do spraw szczególnych może być wyłącznie podmiot posiadający wiedzę fachową i kwalifikacje niezbędne do zbadania sprawy określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia, które zapewnią sporządzenie rzetelnego i obiektywnego sprawozdania z badania. Rewidentem do spraw szczególnych nie może być podmiot świadczący w okresie objętym badaniem usługi na rzecz Spółki publicznej, jej podmiotu dominującego lub zależnego, jak również jej jednostki dominującej lub znaczącego inwestora w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości. Rewidentem do spraw szczególnych nie może być również podmiot, który należy do tej samej Grupy Kapitałowej co podmiot, który świadczył usługi, o których mowa powyżej. Uchwała walnego zgromadzenia Spółki publicznej w sprawie zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych określonego zagadnienia związanego z utworzeniem Spółki lub prowadzeniem jej spraw powinna zostać podjęta na Walnym Zgromadzeniu, którego porządek obrad obejmuje rozpatrzenie wniosku w sprawie tej uchwały. Jeżeli walne zgromadzenie Spółki publicznej nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wniosku, o którym mowa powyżej, albo podejmie taką uchwałę z naruszeniem przepisu Ustawy o Ofercie regulującego jej treść, wnioskodawcy mogą, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych. Sąd odmówi wyznaczenia rewidenta do spraw szczególnych, jeżeli wybór podmiotu wskazanego przez wnioskodawcę naruszy wymogi Ustawy o Ofercie dotyczące rewidenta do spraw szczególnych. Odmowa wyznaczenia rewidenta do spraw szczególnych może nastąpić również w przypadku, gdy z innych przyczyn wybór ten nie zapewni sporządzenia rzetelnego i obiektywnego sprawozdania z badania. Rewident do spraw szczególnych wyznaczony przez sąd przeprowadza badanie na koszt Spółki publicznej. Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki publicznej są zobowiązane udostępnić rewidentowi do spraw szczególnych dokumenty określone w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych określonego zagadnienia związanego z utworzeniem Spółki lub prowadzeniem jej spraw albo w postanowieniu sądu o wyznaczeniu rewidenta do spraw szczególnych, a także udzielić wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia badania. Rewident do spraw szczególnych jest zobowiązany przedstawić Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółki publicznej pisemne sprawozdanie z wyników badania. Zarząd jest obowiązany przekazać to sprawozdanie do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie. Sprawozdanie rewidenta do spraw szczególnych nie może ujawniać informacji stanowiących tajemnicę techniczną, handlową lub organizacyjną Spółki, chyba że jest to niezbędne do uzasadnienia stanowiska zawartego w tym sprawozdaniu. Zarząd Spółki publicznej składa sprawozdanie ze sposobu uwzględnienia wyników badania na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. 21.2.4. Opis działań niezbędnych do zmiany praw posiadaczy akcji, ze wskazaniem tych zasad, które mają bardziej znaczący zakres, niż jest to wymagane przepisami prawa Zgodnie z art. 351 Kodeksu Spółek Handlowych Emitent może wydawać akcje o szczególnych uprawnieniach, które powinny być określone w statucie (akcje uprzywilejowane) oraz przyznać indywidualnie oznaczonemu Akcjonariuszowi osobiste uprawnienia, które wygasają najpóźniej w dniu, w którym uprawniony przestaje być Akcjonariuszem Emitenta. Akcje uprzywilejowane z wyjątkiem akcji niemych, powinny być imienne, a uprzywilejowanie może dotyczyć m.in. prawa głosu, prawa do dywidendy lub podziału majątku w przypadku likwidacji spółki. Uprzywilejowanie w zakresie prawa głosu nie dotyczy spółki publicznej, a ponadto jednej akcji nie można przyznać więcej niż 2 głosy i w przypadku zamiany takiej akcji na akcję na okaziciela lub w razie jej zbycia wbrew zastrzeżonym warunkom, uprzywilejowanie to wygasa. Akcje uprzywilejowane w zakresie dywidendy mogą przyznawać uprawnionemu dywidendę, która przewyższa nie więcej niż o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych (nie dotyczy to akcji niemych oraz zaliczek na poczet dywidendy) i nie korzystają one z pierwszeństwa zaspokojenia przed pozostałymi akcjami (nie dotyczy to akcji niemych). 199 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Wobec akcji uprzywilejowanej w zakresie dywidendy może być wyłączone prawo głosu (akcje nieme), a nadto Akcjonariuszowi uprawnionemu z akcji niemej, któremu nie wypłacono w pełni albo w części dywidendy w danym roku obrotowym, można przyznać prawo do wyrównania z zysków w latach następnych, jednak nie później niż w ciągu trzech kolejnych lat obrotowych. Przyznanie szczególnych uprawnień może być uzależnione od spełnienia dodatkowych świadczeń na rzecz Spółki, upływu terminu lub ziszczenia się warunku. Ponadto Akcjonariusz może wykonywać przyznane mu szczególne uprawnienia związane z akcją uprzywilejowaną po zakończeniu roku obrotowego, w którym wniósł w pełni swój wkład na pokrycie kapitału zakładowego. Osobiste uprawnienia mogą zostać przyznane indywidualnie oznaczonym Akcjonariuszom i dotyczyć mogą przyznania prawa odwoływania i powoływania członków zarządu, rady nadzorczej lub prawa do otrzymywania oznaczonych świadczeń od Spółki. Przyznanie osobistego uprawnienia może być uzależnione od dokonania określonych świadczeń, upływu terminu lub ziszczenia się warunku. Do uprawnień przyznanych osobiście Akcjonariuszowi należy stosować odpowiednio ograniczenia dotyczące zakresu i wykonywania uprawnień wynikających z akcji uprzywilejowanych. Wprowadzenie akcji uprzywilejowanych lub osobistych uprawnień Akcjonariuszy Emitenta wymaga zmiany Statutu, która zgodnie z treścią art. 430 § 1 oraz art. 415 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej większością 3/4 głosów oraz wpisu do rejestru. Uchwała powinna wskazywać akcje uprzywilejowane lub odpowiednio oznaczenie podmiotu, któremu przyznawane są osobiste uprawnienia, rodzaj uprzywilejowania akcji lub odpowiednio rodzaj osobistego uprawnienia oraz ewentualnie dodatkowe warunki, od których spełnienia uzależnione jest przyznanie uprzywilejowania akcji lub odpowiednio osobistego uprawnienia. Zgodnie z art. 415 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała dotycząca zmiany statutu, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom zgodnie z art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy. Wyżej opisane zmiany praw posiadaczy akcji, w zakresie wydania akcji o szczególnych uprawnieniach wymagają zmiany Statutu Emitenta. Aktualnie wszystkie akcje wyemitowane przez Emitenta są akcjami zwykłymi na okaziciela. W statucie Emitenta nie zostały przewidziane działania, dotyczące zmiany praw posiadaczy akcji, które miałyby bardziej znaczący zakres niż jest to wymagane przepisami prawa. Dodatkowo należy wskazać, iż art. 9.3 Statutu wprowadza możliwość umorzenia części akcji Spółki za zgodą Walnego Zgromadzenia. 21.2.5. Opis zasad określających sposób zwoływania zwyczajnych walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz nadzwyczajnych walnych zgromadzeń akcjonariuszy, włącznie z zasadami uczestnictwa w nich Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być: a. b. c. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty; oraz udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 26 dni przed upływem 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego albo zwołał je na dzień niemieszczący się w tym terminie. Jeżeli zwołane zostaną dwa Zwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno zwołane przez Zarząd, a drugie przez Radę Nadzorczą) jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno odbyć się tylko to Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na termin wcześniejszy i tylko to Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania uchwał zastrzeżonych do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na termin późniejszy, winno się odbyć tylko wówczas, jeżeli jego porządek obrad obejmuje sprawy nieobjęte porządkiem obrad odbytego Walnego Zgromadzenia i jest uprawnione do podejmowania uchwał tylko w tych sprawach. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w przypadkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w Statucie, a także gdy organy Spółki lub osoby uprawnione do zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uznają to za wskazane. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy ilekroć uzna to za wskazane lub na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 (pięć) % kapitału zakładowego. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty przedstawienia zarządowi żądania. Rada Nadzorcza zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli pomimo złożenia wniosku Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie oraz w sytuacji gdy uzna zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W takim przypadku Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia. W przypadkach zwołania Walnego Zgromadzenia przez podmiot inny niż Zarząd, podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie obowiązany jest na co najmniej 30 (trzydzieści) dni przed datą Walnego Zgromadzenia poinformować Zarząd o zamiarze zwołania Walnego Zgromadzenia. Informacja taka powinna zawierać projekt ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia 200 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny o treści wymaganej przepisami prawa, Statutem i Regulaminem. W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce projekt ogłoszenia powinien nadto wskazywać osobę Przewodniczącego wyznaczoną przez Akcjonariuszy dokonujących zwołania, a informacja powinna zawierać adres do korespondencji z Akcjonariuszami dokonującymi zwołania i winny do niej zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia informacji składający ją, są Akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. W ciągu 3 (trzech) dni od dnia otrzymania informacji o zamiarze zwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki dokonuje publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sposób przewidziany przepisami prawa, jeśli z przedłożonych dokumentów wynika, iż podmioty przekazujące informację były uprawnione do zwołania Walnego Zgromadzenia. W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce w ogłoszeniu zamieszcza się wskazanie, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostaje zwołane przez Akcjonariuszy. W przypadku gdy z przedłożonych dokumentów nie wynika, iż podmioty przekazujące informację były uprawnione do zwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki poinformuje je o odmowie publikacji ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Jeżeli zostaną zwołane dwa lub więcej Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń (każde przez inny podmiot uprawniony do zwołania Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń) wówczas każde z nich powinno się odbyć. Jeżeli jednak porządek obrad tych Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń jest identyczny wówczas winno odbyć się tylko to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na najwcześniejszy termin. Walne Zgromadzenie może odbyć się i powziąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala podmiot zwołujący Zgromadzenie. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia najpóźniej na 21 dni przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie winno być złożone w formie pisemnej bądź elektronicznej i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. Po otrzymaniu żądania Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić w sposób przewidziany dla zwołania Walnego Zgromadzenia zmiany w porządku obrad wprowadzone na wniosek akcjonariuszy. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 % (pięć procent) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Walnego Zgromadzenia. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem obecności na nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego, chyba że ustawa lub niniejszy Statut stanowią surowsze warunki. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością dwóch trzecich głosów, chyba że ustawa lub niniejszy Statut przewidują surowsze warunki podjęcia uchwały. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. W przypadku nieobecności również Prezesa Zarządu albo osoby wyznaczonej przez Zarząd Walne Zgromadzenie może otworzyć dowolna z osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dzień Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej, w Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej, mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu należy wymienić numery dokumentów akcji i stwierdzić, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem Dnia Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 201 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Listy uprawnionych z akcji na okaziciela mających postać dokumentu sprawdza się na podstawie dokumentów ww. akcji złożonych zgodnie z art. 4063 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi i udostępnionemu Spółce. Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy uprawnionych, ich miejsce zamieszkania lub siedzibę, liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w siedzibie Zarządu przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające Walne Zgromadzenie. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. W okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia akcjonariusz Spółki może przenosić akcje. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Obok Uczestników w Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział także inne osoby, jeżeli możliwość ich udziału wynika z przepisów prawa bądź Statutu albo też jeśli Przewodniczący wyraził zgodę na ich obecność. Dotyczy to w szczególności doradców Spółki lub doradców Przewodniczącego (notariuszy, prawników, biegłych rewidentów), jak również osób do pomocy w organizacji Walnego Zgromadzenia. Do pomocy w organizacji Walnego Zgromadzenia Spółka może przybrać także podmiot profesjonalnie zajmujący się przygotowaniem lub przeprowadzaniem Walnych Zgromadzeń. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub Spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik – Członek Zarządu, Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub Spółdzielni zależnej od Spółki – głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza Spółki. Jeśli obowiązujące przepisy prawa umożliwiają udzielenie w postaci elektronicznej pełnomocnictwa do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, Uprawniony do uczestnictwa powinien zawiadomić Spółkę o udzieleniu takiego pełnomocnictwa. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo zostać przesłane do Spółki drogą elektroniczną. Zawiadomienie w postaci elektronicznej jest przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany na stronie internetowej Spółki lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zarząd może określić inny sposób przesłania zawiadomienia. Sposób zawiadomienia jest każdorazowo wskazywany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie. Dalsze wymogi dotyczące sposobu zawiadomienia Spółki może zawierać ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z wymogami określonymi powyżej oraz w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia. Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada wymogom wskazanym powyżej lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia. Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wymogów wskazanych powyżej lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zarząd Spółki ma prawo podjąć także inne działania służące identyfikacji mocodawcy i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności lub skuteczności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Zarząd może postanowić o możliwości zastosowania formularzy do głosowania przez pełnomocnika, określając ich wzór. Informację o tym zamieszcza się w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Formularze winny zawierać projekt uchwały w danej sprawie. Jeśli w danej sprawie zgłoszono większą ilość projektów dla każdego z projektów powinien być przewidziany odrębny formularz. Każdy z Uczestników, bezpośrednio po przybyciu na Walne Zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności. Niezwłocznie po wyborze przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący sporządza listę obecności osobiście i podpisuje ją. Lista obecności, po podpisaniu przez Przewodniczącego, zostaje udostępniona wszystkim Uczestnikom. Na wniosek Akcjonariuszy Spółki posiadających 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną z co najmniej 3 (trzech) osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji i nie biorą udziału w wyborze jej pozostałych członków. Powołana komisja powinna sprawdzić listę obecności pod względem jej kompletności i prawidłowości sporządzenia. Komisja, bezwzględną większością głosów, w głosowaniu jawnym, może podjąć uchwałę o dopuszczeniu albo wykluczeniu 202 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Osobie wykluczonej z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje odwołanie od decyzji komisji do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o dopuszczeniu albo wykluczeniu danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Uchwała w tej sprawie podejmowana jest bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym. W głosowaniu nie bierze udziału osoba, której uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu uchwała dotyczy. Zgodnie z art. 28 Statutu Emitenta, Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. 21.2.6. Opis postanowień statutu lub regulaminów emitenta, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie zmiany kontroli nad emitentem Statut Emitenta nie przewiduje postanowień, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie zmiany kontroli nad Emitentem. 21.2.7. Wskazanie postanowień statutu lub regulaminów emitenta, jeśli takie istnieją, regulujących progową wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza Statut Emitenta nie zawiera postanowień regulujących progową wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza. 21.2.8. Opis warunków nałożonych zapisami statutu lub regulaminami emitenta, którym podlegają zmiany kapitału, jeżeli zasady te są bardziej rygorystyczne, niż określone wymogami obowiązującego prawa Statut Emitenta nie określa warunków, którym podlegają zmiany kapitału zakładowego w sposób bardziej rygorystyczny niż to regulują przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. 22. Istotne umowy Do istotnych umów zostały zaliczone umowy które w ocenie Zarządu są istotne dla działalności Emitenta lub jego spółek zależnych. I. Umowy zawarte przez Spółkę MDI Energia S.A. lub jej spółki zależne w okresie dwóch lat bezpośrednio poprzedzających dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego: 1. Umowy związane ze sprzedażą udziałów w Ozen Plus sp. z o.o. oraz wierzytelności ze spółką Korona Pomorska S.A. a) Zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży aktywów z Korona Pomorska S.A. W dniu 10 czerwca 2014 r. Emitent zawarł przedwstępną warunkową umowę sprzedaży aktywów (dalej jako: "Umowa") ze spółką pod firmą Korona Pomorska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Kupujący"). Na zasadach i z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w Umowie, Sprzedający zobowiązał się sprzedać Kupującemu: (a) 61.000 (sześćdziesiąt jeden tysięcy) równych i niepodzielnych udziałów w Ozen Plus Sp. z o.o. (dalej jako: „Ozen Plus”), o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 30.500.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów pięćset tysięcy złotych), stanowiących 100% kapitału zakładowego Ozen Plus i uprawniających Sprzedającego do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Ozen Plus Sp. z o.o. (dalej jako: "Udziały"), oraz (b) wierzytelności przysługujące Sprzedającemu od Ozen Plus z tytułu umów pożyczek o łącznej wartości należności głównych wynoszącej 49.529.881,47 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 47/100), dalej jako: "Wierzytelności", a Kupujący zobowiązał się kupić od Sprzedającego Udziały i Wierzytelności (dalej łącznie jako: "Aktywa") i w tym celu Sprzedający i Kupujący zobowiązał się zawrzeć umowę przyrzeczoną sprzedaży Udziałów oraz umowę przyrzeczoną sprzedaży Wierzytelności (dalej jako: "Umowy Przyrzeczone"). W ramach rozliczenia transakcji za cenę 23.519.650,61 zł (dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 61/100) oraz częściowe umorzenie długu Sprzedającego wobec Kupującego w kwocie 4.527.668,23 zł (słownie cztery miliony pięćset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 23/100) w tym, z tytułu wykupu obligacji serii J, miało dojść do wykupienia wszystkich obligacji serii E oraz serii J wyemitowanych przez Sprzedającego. Sprzedający oraz Kupujący zobowiązani zostali do zawarcia Umów Przyrzeczonych, jeżeli spełnią się wszystkie wskazane poniżej warunki (warunki zawieszające Umowy) (dalej jako: "Warunki"): (a) Sprzedający uzyska od Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą we Wrocławiu pisemną zgodę na zbycie Udziałów na rzecz Kupującego, (b) Stosownie do § 12 ust. 1 Umowy Spółki Ozen Plus, Rada Nadzorcza Ozen Plus podejmie uchwałę, w której udzieli Sprzedającemu zezwolenia na sprzedaż Udziałów na rzecz Kupującego, przy czym uchwała ta podjęta zostanie i doręczona Sprzedającemu w terminie zapewniającym, że pozostawać będzie ona w mocy przez co najmniej 15 dni od daty zamknięcia (o której mowa dalej), (c) Sprzedający uzyska od IDMSA.PL Doradztwo Finansowe sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako administratora zastawów rejestrowych pisemne oświadczenie, zawierające zgodę na zbycie tych Aktywów, które obciążone są zastawami rejestrowymi, oraz zobowiązanie, że po otrzymaniu przez Sprzedającego Oświadczenia KDPW o wyrejestrowaniu obligacji serii J i udostępnieniu jego kopii do wglądu IDMSA.PL Doradztwo Finansowe sp. z o.o., IDMSA.PL Doradztwo Finansowe sp. z 203 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny o.o. wyda Kupującemu w dacie zamknięcia (o której mowa dalej) bezwarunkowe i ostateczne oświadczenie o wygaśnięciu i zgodzie na wyrejestrowanie zastawów rejestrowych ustanowionych na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu obligacji serii J, (d) Sprzedający uzyska i przekaże Kupującemu pisemne oświadczenie KDPW potwierdzające wykup, umorzenie i wyrejestrowanie wszystkich Obligacji Serii E, (e) Sprzedający uzyska (i przekaże Kupującemu) od Pana Jakuba Nawracały jako administratora zastawu na części Wierzytelności bezwarunkowe i ostateczne oświadczenie o wygaśnięciu i zgodzie na wyrejestrowanie zastawu rejestrowego ustanowionego na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu obligacji serii E oraz zawierające zgodę na dowolne rozporządzenie Aktywami obciążonymi tym zastawem rejestrowym, oraz złoży odpowiedni i należycie opłacony wniosek o wykreślenie z Rejestru Zastawów wyżej wskazanego zastawu rejestrowego, (f) Sprzedający skieruje do KDPW pisemne oświadczenie stwierdzające, że roszczenia obligatariuszy obligacji serii J o zapłatę odsetek od obligacji serii J należnych na dzień 28 marca 2014 r. (tj. odsetek za drugi okres odsetkowy) i odsetek za opóźnienie w zapłacie tych odsetek zostały w całości zaspokojone poza systemem KDPW i przekaże Kupującemu kopię tego oświadczenia, na której KDPW potwierdził jego otrzymanie. W dniu 23 czerwca 2014 roku nastąpiło ziszczenie się warunku wymienionego w punkcie (b) powyżej, o czym Emitent poinformował raportem bieżącym numer 20/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. Ponadto w dniu 23 czerwca 2014 r. otrzymał oświadczenie Kupującego o zrzeczeniu się warunku wymienionego w punkcie (f) powyżej Zrzeczenie się tego warunku nie zwalniało Emitenta z obowiązku złożenia tego oświadczenia, lecz jedynie wyłączało konieczność złożenia go do dnia 24 czerwca 2014 r. W dniu 24 czerwca 2014 r. nastąpiło ziszczenie się warunku wymienionego w punkcie (c) powyżej, o czym Emitent poinformował raportem bieżącym numer 21/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. Ponadto w dniu 24 czerwca 2014 r. oraz 25 czerwca 2014 r. nastąpiło ziszczenie się warunków wymienionych w punktach (d) i (e) powyżej, o czym Emitent poinformował również w raporcie numer 21/2014. W dniu 26 czerwca 2014 roku nastąpiło ziszczenie się warunku wymienionego w punkcie (a) powyżej, o czym Emitent poinformował raportem bieżącym numer 25/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. Data zamknięcia została ustalona na dzień 26 czerwca 2014 roku, pod warunkiem, że nie później niż w terminie do 24 czerwca 2014 roku ziszczą się wszystkie Warunki lub Sprzedający otrzyma od Kupującego powiadomienia o zrzeczeniu się wszystkich tych Warunków, które się nie ziściły. Jeżeli wskazane w zdaniu poprzednim przesłanki ustalenia daty zamknięcia na dzień 26 czerwca 2014 roku nie zostałyby spełnione, Strony Umowy, działając w dobrej wierze, miały ustalić jako datę zamknięcia inny dzień roboczy przypadający nie później niż w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia ziszczenia się wszystkich Warunków lub otrzymania przez Sprzedającego od Kupującego powiadomienia o zrzeczeniu się wszystkich tych Warunków, które się nie spełniły. Strony postanowiły, iż Umowy Przyrzeczone zawarte zostaną nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r. Umowa nie zawierała żadnych uregulowań dotyczących kar umownych, a jej pozostałe warunki nie odbiegały od warunków stosowanych dla tego typu umów. Na Datę Prospektu wskazana umowa wraz z aneksami zmieniającymi została w całości wykonana. b) Zawarcie aneksu do przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży aktywów z Korona Pomorska S.A. z dnia 10 czerwca 2014 r. W dniu 25 czerwca 2014 r. Emitent zawarł ze spółką Korona Pomorska S.A. (dalej jako: "Kupujący") aneks do przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży aktywów (dalej jako: "Aneks"). Aneks wniósł do Umowy zmiany w postaci następujących istotnych warunków: (a) Kupujący maił się godzić na obciążenie zastawami rejestrowymi na rzecz Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. (dalej jako: "BPS" lub "Bank") z tytułu zabezpieczenia kredytów udzielonych Ozen Plus Sp. z o.o. (dalej jako: "Ozen Plus") przez BPS 1.000 (słownie: tysiąca) udziałów nie objętych dotychczas zastawem rejestrowym, tak aby w konsekwencji zastawami rejestrowymi ustanowionymi na rzecz BPS obciążonych było 61.000 (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy) udziałów, tj. 100% udziałów w kapitale zakładowym Ozen Plus, (b) Kupujący miał dokapitalizować Ozen Plus w łącznej kwocie nie mniejszej niż 12.000.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych) w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży udziałów, (c) Kupujący miał być zobowiązany do spowodowania, aby Ozen Plus dokonał spłaty wszystkich zaległości z tytułu wszystkich umów kredytowych zawartych z BPS w terminie 5 dni roboczych od końca daty zamknięcia. c) Zawarcie aneksu do przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży aktywów z Korona Pomorska S.A. z dnia 10 czerwca 2014 r. W dniu 27 czerwca 2014 r. Emitent zawarł ze spółką Korona Pomorska S.A. (dalej jako: "Kupujący") drugi aneks do przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży aktywów (dalej jako: "Aneks"). Aneks wniósł do Umowy zmiany w postaci następujących istotnych warunków finansowych: (a) przedmiotem sprzedaży mają być wierzytelności Sprzedającego wobec Ozen Plus Sp. z o.o. (dalej jako: "Ozen Plus") z tytułu roszczeń o zwrot kwot należności głównych (wartości nominalnej) pożyczek udzielonych Ozen Plus przez Sprzedającego w łącznej wysokości 49.529.881,47 zł wraz z prawem do pobierania odsetek od powyższych pożyczek narastających począwszy od dnia przejścia tytułu prawnego do wierzytelności na Kupującego, tj. nie obejmujące wierzytelności Sprzedającego wobec Ozen Plus z tytułu roszczeń o zapłatę odsetek od wyżej wskazanych pożyczek, narosłych do dnia poprzedzającego dzień przejścia tytułu prawnego do wierzytelności na Kupującego, (b) Sprzedający miał zobowiązać się dokonać całkowitego zwolnienia Ozen Plus z długu z tytułu należnych Sprzedającemu odsetek od pożyczek (udzielonych Ozen Plus przez Sprzedającego w łącznej kwocie należności głównych wynoszącej 49.529.881,47 zł), w kwocie odsetek narosłych do dnia poprzedzającego dzień przejścia tytułu prawnego do wierzytelności z tytułu ww. pożyczek na Kupującego, tj. do dnia (włącznie) poprzedzającego 204 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny dzień, w którym Kupującemu wydane zostanie oświadczenie IDMSA.PL Doradztwo Finansowe sp. z o.o. o wygaśnięciu i zgodzie na wyrejestrowanie zastawów rejestrowych ustanowionych na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu obligacji serii J, i w tym celu zawrzeć z Ozen Plus, jednocześnie z zawarciem umowy przyrzeczonej sprzedaży wierzytelności, porozumienie o zwolnieniu z długu. Ponadto Aneks zawierał informację, iż zmianie na 4.532.085,13 zł (słownie: cztery miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące osiemdziesiąt pięć złotych 13/100) ulegnie kwota częściowego umorzenia długu Sprzedającego wobec Kupującego, która - jak podano w raporcie bieżącym nr 16/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. - w momencie zawarcia Umowy określona została na 4.527.668,23 zł. d) Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży aktywów z Korona Pomorska S.A. W związku ze spełnieniem warunków określonych w przedwstępnej warunkowej umowie sprzedaży aktywów z dnia 10 czerwca 2014 r., Emitent zawarł w dniu 27 czerwca 2014 r. ze spółką pod firmą Korona Pomorska S.A. (dalej jako: "Kupujący") umowy przyrzeczone sprzedaży aktywów (dalej jako: "Umowy Przyrzeczone"). Na mocy Umów Przyrzeczonych Sprzedający sprzedał, a Kupujący kupił: (a) 61.000 (sześćdziesiąt jeden tysięcy) równych i niepodzielnych udziałów w Ozen Plus Sp. z o.o. (dalej jako: „Ozen Plus”), o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 30.500.000,00 zł (trzydzieści milionów pięćset tysięcy złotych), stanowiących 100% kapitału zakładowego Ozen Plus (dalej jako: "Udziały"), (b) wierzytelności, na które składają się bezsporne wierzytelności Sprzedającego wobec Ozen Plus z tytułu roszczeń o zwrot kwot należności głównych (wartości nominalnej) pożyczek udzielonych Ozen Plus przez Sprzedającego, w łącznej wysokości 49.529.881,47 zł (czterdzieści dziewięć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 47/100) (dalej jako: "Pożyczki") wraz z prawem do pobierania odsetek od Pożyczek narastających począwszy od dnia przejścia na Kupującego tytułu prawnego do wierzytelności z tytułu Pożyczek (dalej jako: "Wierzytelności"). W ramach rozliczenia transakcji sprzedaży Udziałów i Wierzytelności za łączną cenę 23.519.650,61 zł (dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 61/100) oraz częściowe umorzenie długu Sprzedającego wobec Kupującego w kwocie 4.532.085,13 zł (cztery miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące osiemdziesiąt pięć złotych 13/100), w tym długu z tytułu wykupu obligacji serii J, doszło do wykupienia wszystkich obligacji serii E oraz serii J wyemitowanych przez Sprzedającego. Tytuł prawny do Wierzytelności miał przejść na Kupującego z chwilą wydania Kupującemu oświadczenia IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie o wygaśnięciu i zgodzie na wyrejestrowanie zastawów rejestrowych ustanowionych na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu obligacji serii J. Pozostałe istotne warunki Umów Przyrzeczonych: (a) Kupujący miał się godzić na nabycie 60.000 (sześćdziesięciu tysięcy) Udziałów w stanie obciążonym zastawami rejestrowymi na rzecz Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. (dalej jako: "BPS") z tytułu zabezpieczenia kredytów udzielonych Ozen Plus, a ponadto godzi się na obciążenie zastawami rejestrowymi na rzecz BPS 1.000 (tysiąca) udziałów nie objętych dotychczas zastawem rejestrowym, tak aby w konsekwencji zastawami rejestrowymi ustanowionymi na rzecz BPS obciążonych było 61.000 (sześćdziesiąt jeden tysięcy) udziałów, tj. 100% udziałów w kapitale zakładowym Ozen Plus, (b) Kupujący miał dokapitalizować Ozen Plus w łącznej kwocie nie mniejszej niż 12.000.000,00 zł (dwanaście milionów złotych) w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umów Przyrzeczonych. Kupujący zobowiązał się spowodować, aby Ozen Plus dokonał spłaty wszystkich zaległości z tytułu wszystkich umów kredytowych zawartych z BPS w terminie 5 dni roboczych od końca daty zamknięcia (sposób ustalenia daty zamknięcia został opisany w raporcie bieżącym nr 16/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r.). Umowy Przyrzeczone nie zawierają żadnych uregulowań dotyczących kar umownych, a ich pozostałe warunki nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego typu umów. Na Datę Prospektu wskazana umowa została w całości wykonana. e) Zawarcie porozumienia o częściowym zwolnieniu z długu oraz potrąceniu wzajemnych wierzytelności ze spółką Korona Pomorska S.A. W związku z zawarciem w dniu 27 czerwca 2014 r. umów przyrzeczonych sprzedaży aktywów (dalej jako: "Umowy Przyrzeczone") ze spółką Korona Pomorska S.A. (dalej jako: "Kupujący"), Emitent (dalej jako: „Sprzedający”) zawarł z Kupującym w dniu 27 czerwca 2014 r. porozumienie o częściowym zwolnieniu z długu oraz potrąceniu wzajemnych wierzytelności (dalej jako" Porozumienie"). Na mocy Porozumienia Kupujący udzielił Sprzedającemu częściowego zwolnienia z długu wobec Kupującego, w tym długu z tytułu wykupu obligacji serii J, w łącznej kwocie 4.532.085,13 zł (słownie: cztery miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące osiemdziesiąt pięć złotych 13/100), a Sprzedający zwolnienie z długu miał przyjąć. Ponadto strony Porozumienia miały dokonać potrącenia wzajemnych wierzytelności pieniężnych, tj. potrącenia wierzytelności z tytułu ceny za udziały i wierzytelności stanowiące przedmiot Umów Przyrzeczonych, z wierzytelnościami przysługującymi Kupującemu od Sprzedającego (w tym wierzytelnościami z tytułu wykupu obligacji serii J). Wobec dokonanego potrącenia: (a) wierzytelność z tytułu ceny za udziały miała ulegać umorzeniu w całości, (b) wierzytelności z tytułu pożyczek o łącznej wartości 23.519.648,61 zł miały ulegać umorzeniu do kwoty 3.750.401,15 zł (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy czterysta jeden złotych 15/100), (c) pozostałe wierzytelności objęte sprzedażą na podstawie Umów Przyrzeczonych miały ulegać umorzeniu w całości, (d) wierzytelności Kupującego wobec Sprzedającego, w tym wierzytelności z tytułu wykupu obligacji serii J, miały ulegać umorzeniu w całości. Po pomniejszeniu wskazanej w punkcie (b) kwoty wierzytelności po umorzeniu o kwotę przekazaną wcześniej Sprzedającemu przez Kupującego tytułem zaliczki na wykup obligacji serii E do przelania na rzecz Sprzedającego miała pozostać kwota 33.154,40 zł. 205 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Porozumienie nie zawiera żadnych uregulowań dotyczących kar umownych, a jego pozostałe warunki nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego typu umów. Na Datę Prospektu wskazana umowa została w całości wykonana. f) Zawarcie porozumienia o zwolnieniu z długu z tytułu odsetek ze spółką Ozen Plus sp. z o.o. W wykonaniu zobowiązania wynikającego z aneksu nr 2 do przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży aktywów, Emitent zawarł w dniu 27 czerwca 2014 r. porozumienie o zwolnieniu z długu z tytułu odsetek (dalej jako: "Porozumienie") ze spółką Ozen Plus Sp. z o.o. (dalej jako: Ozen Plus). Przedmiotem Porozumienia było całkowite zwolnienie z długu w kwocie 7.003.945,46 zł (słownie: siedem milionów trzy tysiące dziewięćset czterdzieści pięć złotych 46/100), wynikającego z wierzytelności z tytułu odsetek od pożyczek przysługujących Emitentowi od Ozen Plus o łącznej wartości należności głównych wynoszącej 49.529.881,47 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 47/100) (dalej jako: "Pożyczki"), narosłych do dnia poprzedzającego dzień przejścia tytułu prawnego do wierzytelności z tytułu Pożyczek na Koronę Pomorską S.A. Wobec dokonanego zwolnienia z długu, ww. wierzytelności z tytułu odsetek mają zostać umorzone w całości. Skutek zwolnienia z długu miał nastąpić z chwilą przejścia na Koronę Pomorską S.A. tytułu prawnego do wierzytelności z tytułu Pożyczek (obejmujących ww. kwotę należności głównych wraz z prawem do pobierania odsetek od Pożyczek narastających począwszy od dnia przejścia tytułu prawnego do wierzytelności na Koronę Pomorską S.A.). Porozumienie nie zawiera żadnych uregulowań dotyczących kar umownych, a jego pozostałe warunki nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego typu umów. Na Datę Prospektu wskazana umowa została w całości wykonana. 2. Umowy związane z przeniesieniem własności akcji spółki Viatron S.A., zawarte ze spółką Cresco Financial Advisors sp. z o.o. a) Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności akcji spółki Viatron S.A. zawarta ze spółką Cresco Financial Advisors sp. z o.o. W dniu 10 czerwca 2014 r. Emitent zawarł umowę zobowiązującą do przeniesienia własności akcji Viatron S.A. za pośrednictwem firmy inwestycyjnej (dalej jako: "Umowa") ze spółką Cresco Financial Advisors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Kupujący"). Na zasadach i z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w Umowie, Sprzedający zobowiązał się sprzedać Kupującemu 612.250 (sześćset dwanaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji w Viatron S.A., o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 612.250,00 zł (słownie: sześćset dwanaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), będących zdematerializowanymi akcjami zwykłymi na okaziciela oznaczonymi przez KDPW kodem ISIN PLVTRON00010, które stanowią 54,85% kapitału zakładowego Viatron S.A. i uprawniają Sprzedającego do 54,85% głosów na walnym zgromadzeniu Viatron S.A. (dalej jako: "Akcje"), a Kupujący zobowiązał się kupić Akcje od Sprzedającego za cenę 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) (dalej jako: "Cena"), i w tym celu strony zobowiązały się w dacie zamknięcia (o której mowa dalej) zawrzeć wszelkie niezbędne umowy i dokonać wszelkich niezbędnych czynności, na podstawie których nastąpi przeniesienie własności Akcji na Kupującego. Sprzedający oraz Kupujący zobowiązani byli do dokonania tych czynności, jeżeli spełnią się wszystkie wskazane poniżej warunki (dalej jako: "Warunki"): (a) Sprzedający uzyska (i przekaże Kupującemu) pisemne oświadczenie „Działyński i Judek. Spółka Partnerska Radców Prawnych” o zrzeczeniu się zastawu na 15.000 (piętnastu tysiącach) akcji Viatron S.A., a w przypadku zarejestrowania zastawu rejestrowego na rzecz „Działyński i Judek. Spółka Partnerska Radców Prawnych” jako zastawnika pisemne oświadczenie, wyrażające zgodę na zbycie Akcji obciążonych zastawem, (b) Sprzedający uzyska od IDMSA.PL Doradztwo Finansowe sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako administratora zastawu rejestrowego (i przekaże Kupującemu) pisemne oświadczenie, wyrażające zgodę na zbycie 534.528 (pięciuset trzydziestu czterech tysiącach pięciuset dwudziestu ośmiu) akcji Viatron S.A. obciążonych zastawem ustanowionym na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu Obligacji Serii J oraz zawierające zobowiązanie, że po otrzymaniu przez Sprzedającego oświadczenia KDPW o wyrejestrowaniu obligacji Serii J i udostępnieniu jego kopii do wglądu IDMSA.PL Doradztwo Finansowe sp. z o.o., IDMSA.PL Doradztwo Finansowe sp. z o.o. wyda Kupującemu w dacie zamknięcia (o której mowa dalej) bezwarunkowe i ostateczne oświadczenie o wygaśnięciu i zgodzie na wyrejestrowanie zastawu rejestrowego ustanowionego na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu Obligacji Serii J, (c) Sprzedający uzyska od IDMSA.PL Doradztwo Finansowe sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako administratora zastawu rejestrowego (i przekaże Kupującemu) bezwarunkowe i ostateczne oświadczenie o wygaśnięciu i zgodzie na wyrejestrowanie zastawu rejestrowego na Akcjach, o którym mowa w punkcie (b), ustanowionego na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu Obligacji Serii J, (d) w dacie zamknięcia (o której mowa dalej) nie będą istniały jakiekolwiek blokady na Akcjach, (e) nastąpi zamknięcie i pełne rozliczenie transakcji sprzedaży przez Sprzedającego na rzecz Korona Pomorska S.A. z siedzibą w Warszawie 100% udziałów spółki Ozen Plus sp. z o.o. z siedzibą w Wałczu oraz wierzytelności przysługujących Sprzedającemu wobec Ozen Plus sp. z o.o. z siedzibą w Wałczu (dalej jako: „Transakcja Równoległa”), w ramach którego dojdzie do wykupu i wyrejestrowania z KDPW wszystkich Obligacji Serii J i wygaśnięcia zastawu rejestrowego na Akcjach, o którym mowa w punkcie (b), ustanowionego celem zabezpieczenia obligacji serii J. Warunek, o którym mowa w punkcie (a) powyżej został spełniony w dniu 17 czerwca 2014 r., o czym Emitent poinformował raportem bieżącym nr 18/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. W dniu 24 czerwca 2014 r. został spełniony warunek, o którym mowa w punkcie (b) powyżej, o czym Emitent poinformował raportem bieżącym numer 22/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w dniu 2 lipca 2014 r. zostały spełnione pozostałe warunki Umowy, o których mowa w punktach (c), (d) i (e) powyżej. Strony Umowy zobowiązane były do przeniesienia własności Akcji na Kupującego po spełnieniu się wszystkich Warunków, w dacie zamknięcia Transakcji Równoległej, która to data będzie jednocześnie datą zamknięcia transakcji sprzedaży Akcji objętej 206 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny niniejszą Umową („Data Zamknięcia”). Jeżeli przeniesienie własności Akcji na Kupującego nie nastąpi najpóźniej do dnia 31 grudnia 2014 r., Umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu (warunek rozwiązujący). Umowa nie zawiera żadnych uregulowań dotyczących kar umownych, a jej pozostałe warunki nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego typu umów. Na Datę Prospektu wskazana umowa została w całości wykonana. b) Zawarcie umowy sprzedaży instrumentów finansowych z Domem Maklerskim BZ WBK S.A., działającym na zlecenie Cresco Financial Advisors sp. z o.o. W związku ze spełnieniem warunków umowy zobowiązującej do przeniesienia własności akcji Viatron S.A. za pośrednictwem firmy inwestycyjnej z dnia 10 czerwca 2014 r., w dniu 2 lipca 2014 r. Emitent zawarł umowę sprzedaży instrumentów finansowych (dalej jako: "Umowa") z Domem Maklerskim BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej jako: "Kupujący"), działającym na zlecenie Cresco Financial Advisors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Zleceniodawca"). Na mocy Umowy Sprzedający sprzedał a Kupujący, działając we własnym imieniu, ale na rachunek Zleceniodawcy, nabył od Sprzedającego 612.250 (sześćset dwanaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji w spółce Viatron S.A. z siedzibą w Gdyni, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 612.250 zł (sześćset dwanaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), będących zdematerializowanymi akcjami zwykłymi na okaziciela (dalej jako: "Akcje"). Akcje oznaczone są kodem PLVTRON00010 nadanym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Cena sprzedaży Akcji wynosiła 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych 00/100) (dalej jako: "Cena sprzedaży"). Zleceniodawca przed zawarciem Umowy zapłacił Sprzedającemu zaliczkę na poczet Ceny Sprzedaży w wysokości 130.000,00 zł (sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100), a pozostała część Ceny Sprzedaży w kwocie 2.870.000,00 zł (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) zostanie zapłacona Sprzedającemu 2 (drugiego) dnia roboczego po dniu zawarcia Umowy. Z tytułu pośredniczenia w sprzedaży Akcji Kupujący otrzymał prowizję płatną przez Sprzedającego, w wysokości nie odbiegającej od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Przeniesienie praw z Akcji nastąpiło w wyniku transakcji dokonanej poza rynkiem regulowanym w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 roku, poz. 94 z późn. zm., zwanej dalej „Ustawą”). Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy, własność Akcji została przeniesiona z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych Zleceniodawcy prowadzonym przez Kupującego. Z chwilą przeniesienia własności Akcji Zleceniodawca wstąpił we wszelkie prawa i obowiązki związane z nabytymi Akcjami. Wartość ewidencyjna Akcji w księgach rachunkowych Emitenta wynosiła 5.216.370,00 zł (pięć milionów dwieście szesnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych 00/100). Akcje miały charakter długoterminowej lokaty kapitałowej Emitenta. Udział Emitenta w kapitale zakładowym i liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Viatron S.A. wynosił 54,85 %. Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Zleceniodawcą i osobami zarządzającymi Zleceniodawcą nie ma powiązań. Umowa nie zawiera żadnych uregulowań dotyczących kar umownych, a jej pozostałe warunki nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego typu umów. Na Datę Prospektu wskazana umowa została w całości wykonana. 3. Umowy związane ze sprzedażą udziałów spółki Biogaz Zeneris Sp. z o.o. ze spółką Todan Properties Sp. z o.o. S.K.A. a) Zawarcie przedwstępnej, warunkowej umowy sprzedaży udziałów spółki Biogaz Zeneris Sp. z o.o. ze spółką Todan Properties Sp. z o.o. S.K.A. W dniu 16 grudnia 2014 r. Emitent zawarł ze spółką Todan Properties Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Żyrardowie (dalej jako: "Kupujący") przedwstępną, warunkową umowę (dalej jako: "Umowa") sprzedaży 86.100 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy (dalej jako: „Udziały”) z Biogaz Zeneris Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej jako: „Spółka”). Na zasadach i z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w Umowie, Strony w terminie 5 tygodni od dnia zawarcia Umowy, zobowiązały się do zawarcia umowy sprzedaży Udziałów, na mocy której Sprzedający sprzeda Kupującemu 86.100 Udziałów w kapitale zakładowym Spółki (dalej „Umowa Przyrzeczona”), a Kupujący zobowiązał się, że Udziały te kupi za łączną cenę 800.000 zł na zasadach określonych w Umowie z uwzględnieniem wyników prawnego i finansowego due diligence Spółki. Zawarcie Umowy Przyrzeczonej uzależnione było od spełnienia następujących warunków: (a) uzyskanie przez Sprzedającego pisemnej zgody Banku Ochrony Środowiska na sprzedaż Udziałów, (b) uzyskania przez Sprzedającego uchwały Rady Nadzorczej Spółki o zgodzie na zbycie Udziałów, (c) uzyskania przez Sprzedającego uchwały Rady Nadzorczej Sprzedającego o zgodzie na zbycie Udziałów, (d) złożenie przez Kupującego oświadczenia o przystąpieniu do nabycia Udziałów. Sposób zapłaty ceny sprzedaży Udziałów, Strony określiły następująco: (a) przy zawarciu Umowy Przyrzeczonej, Kupujący zapłaci Sprzedającemu 200.000 zł, (b) począwszy od kolejnego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zawarta zostanie Umowa Przyrzeczona, przez kolejne trzy miesiące Kupujący zapłaci Sprzedającemu raty po 100.000 zł miesięcznie. W czwartym, kolejnym miesiącu, Kupujący zapłaci Sprzedającemu ratę w wysokości 50.000 zł, (c) w terminie 6 miesięcy po upływie terminu zapłaty ostatniej raty, Kupujący zapłaci kwotę 250.000 zł, umniejszoną o kwotę salda zadłużenia i należności Spółki przekraczającego, na dzień zawarcia Umowy Przyrzeczonej, kwotę 5.300.000 zł. Jeśli w terminie 5 tygodni od dnia zawarcia Umowy, nie dojdzie do zawarcia Umowy Przyrzeczonej z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Sprzedający może od Umowy odstąpić. Sprzedającemu nie będą przysługiwały żadne roszczenia odszkodowawcze. Prawo odstąpienia może zostać wykonane do dnia 15 grudnia 2015 r. Jeśli w terminie 5 tygodni od dnia zawarcia Umowy, nie dojdzie do zawarcia Umowy Przyrzeczonej z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Kupujący może od Umowy odstąpić. Kupującemu nie będą przysługiwały żadne roszczenia odszkodowawcze. Prawo odstąpienia może 207 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny zostać wykonane do dnia 15 grudnia 2015 r. Jeżeli do dnia przypadającego nie później niż na pięć dni przed terminem zawarcia Umowy Przyrzeczonej, Bank Ochrony Środowiska nie udzieli zgody na zawarcie Umowy Przyrzeczonej lub jeśli w tym samym terminie nie zostanie pozyskana zgoda Rady Nadzorczej Sprzedającego na transakcję, zobowiązanie do zawarcia Umowy Przyrzeczonej wygasa. W takim wypadku Strony nie są uprawnione do żadnych roszczeń, w szczególności odszkodowawczych z tytułu nie zawarcia Umowy Przyrzeczonej. Jeśli przed zawarciem Umowy Przyrzeczonej, w wyniku prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub zaspokojenia się Banku Ochrony Środowiska z zastawu rejestrowego, dojdzie do utraty przez Sprzedającego prawa własności Udziałów lub prawa do dysponowania wszystkimi Udziałami, wygaśnie zobowiązanie stron do zawarcia Umowy Przyrzeczonej. W takim wypadku Strony nie będą uprawnione do żadnych roszczeń, w szczególności odszkodowawczych z tytułu nie zawarcia Umowy Przyrzeczonej. Sprzedający, po upływie nie wcześniej niż sześciu tygodni, ale nie później niż ośmiu tygodni od zawarcia Umowy, może odstąpić od zawarcia Umowy Przyrzeczonej, w przypadku, gdy Strony nie uzgodnią treści Umowy Przyrzeczonej satysfakcjonującej Sprzedającego, bez obowiązku zapłaty jakichkolwiek kwot na rzecz Kupującego. W takiej sytuacji Kupującemu nie będą przysługiwały żadne roszczenia. Podstawą do podjęcia przez Kupującego decyzji o zawarciu umowy Przyrzeczonej będzie wynik przeprowadzonej analizy prawnej i finansowej Spółki. Na jej podstawie Kupujący może bez podania przyczyny nie zawrzeć Umowy Przyrzeczonej. Kupujący może nie zawrzeć Umowy Przyrzeczonej, jeżeli nie uzyska finansowania z banku na zakup Udziałów, jak również spłatę zadłużenia Spółki. W przypadku naruszenia przez Sprzedającego obowiązku udostępnienia wszelkich dokumentów Spółki i udzielenia wszelkich pełnomocnictw, jakie okażą się niezbędne do przeprowadzenia due diligence Spółki, Kupujący w drodze pisemnego oświadczenia złożonego nie później niż na 8 dni przed upływem 5 tygodni od dnia zawarcia Umowy, może przedłużyć termin na zawarcie Umowy Przyrzeczonej o okres nie dłuższy niż trzy tygodnie. Umowa nie zawiera żadnych uregulowań dotyczących kar umownych. Na Datę Prospektu wskazana umowa wraz z porozumieniami przedłużającymi została w całości wykonana. b) Zawarcie porozumienia przedłużającej obowiązywanie umowy przedwstępnej z dnia 16 grudnia 2014 r. zawartego ze spółką Todan Properties Sp. z o.o. S.K.A. W dniu 16 stycznia 2015 r. Strony zawarły porozumienie przedłużające obowiązywanie Umowy przedwstępnej z dnia 16 grudnia 2014 r., w którym potwierdziły, iż nadal trwa badanie due diligence Spółki i choć nie zostało złożone na piśmie oświadczenie o przedłużeniu badania, Strony nadal są zainteresowane realizacją Umowy przedwstępnej. Wobec nie uzyskania w wymaganym terminie zgody Banku Ochrony Środowiska na transakcję, zobowiązanie do zawarcia Umowy przyrzeczonej wygasło z dniem 15 stycznia 2015 r. Wobec opisanych powyżej okoliczności strony oświadczyły, że z chwilą zawarcia porozumienia potwierdzają dalsze obowiązywanie pomiędzy nimi Umowy przyrzeczonej z następującymi zmianami: (1) Nowy termin zawarcia umowy przyrzeczonej Strony ustaliły na dzień 27 lutego 2015 r., (2) Wszelkie terminy które wskazane były w Umowie przedwstępnej jako liczone wprzód lub wstecz od terminu zawarcia Umowy przyrzeczonej liczone będą od dnia wskazanego w punkcie 1., jako nowa data zawarcia Umowy przyrzeczonej, (3) Termin Sprzedającego na odstąpienie od Umowy zmienia się w ten sposób, że na warunkach opisanych w tym zapisie, Sprzedający może odstąpić od Umowy nie wcześniej niż po dniu 21 lutego 2015 r., nie później jednak niż miesiąc po ustalonym w punkcie 1. terminie zawarcia Umowy przyrzeczonej, (4) Strony wyłączają uprawnienie Kupującego do przedłużenia terminu zawarcia Umowy przyrzeczonej w trybie opisanym w § 5 ust. 1 Umowy przedwstępnej, (5) Wszelkie pozostałe postanowienia Umowy przyrzeczonej pozostały w mocy. Gdyby z jakichkolwiek powodów przedłużenie obowiązywania Umowy przedwstępnej na warunkach opisanych w punkcie 4. uznane zostało za nieważne lub nieskuteczne, Strony potwierdzają, że w takiej sytuacji porozumienie należy traktować jako nową Umowę przedwstępną zawartą na warunkach takich samych, jak opisane w Umowie przedwstępnej z uwzględnieniem zmian opisanych w punktach 1-5. c) Zawarcie porozumienia przedłużającej obowiązywanie umowy przedwstępnej z dnia 16 grudnia 2014 r. zawartego ze spółką Todan Properties Sp. z o.o. S.K.A. W dniu 20 lutego 2015 r. Strony zawarły kolejne porozumienie przedłużające obowiązywanie Umowy przedwstępnej z dnia 16 grudnia 2014 r. Strony potwierdziły w nim, iż nadal trwa badanie due diligence Spółki i strony nadal są zainteresowane realizacją Umowy przedwstępnej. Strony oświadczyły, że z chwilą zawarcia porozumienia przedłużają obowiązywanie pomiędzy nimi Umowy przyrzeczonej z następującymi zmianami: (1) Nowy termin zawarcia umowy przyrzeczonej Strony ustalają na dzień 20 marca 2015 r., (2) Wszelkie terminy które wskazane były w Umowie przedwstępnej jako liczone wprzód lub wstecz od terminu zawarcia Umowy przyrzeczonej liczone będą od dnia wskazanego w pkt. 1) jako nowa data zawarcia Umowy przyrzeczonej, (3) Termin Sprzedającego na odstąpienie od Umowy zmienia się w ten sposób, że na warunkach opisanych w § 3 ust. 13 Sprzedający może odstąpić od Umowy nie wcześniej niż po dniu 14 marca 2015 r., nie później jednak niż miesiąc po ustalonym w pkt. 1) terminie zawarcia Umowy przyrzeczonej, (4) Wszelkie pozostałe postanowienia Umowy przedwstępnej w brzmieniu ustalonym Porozumieniem z 16 stycznia 2015 r. pozostają w mocy. Gdyby z jakichkolwiek powodów przedłużenie obowiązywania Umowy przedwstępnej dokonane na mocy Porozumienia z 16 stycznia 2015 r. uznane zostało za nieważne lub nieskuteczne, Strony potwierdzają, że w takiej sytuacji porozumienie należy traktować jako przedłużenie obowiązywania nowej umowy przedwstępnej zawartej w Porozumieniu z 16 stycznia 2015 r. na warunkach wskazanych w tym Porozumieniu. d) Zawarcie porozumienia przedłużającej obowiązywanie umowy przedwstępnej z dnia 16 grudnia 2014 r. zawartego ze spółką Todan Properties Sp. z o.o. S.K.A. 208 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny W dniu 13 marca 2015 r. Strony zawarły kolejne porozumienie przedłużające obowiązywanie Umowy przedwstępnej z dnia 16 grudnia 2014 r. Strony potwierdziły w nim, iż nadal trwa badanie due diligence Spółki i strony nadal są zainteresowane realizacją Umowy przedwstępnej. Strony oświadczyły, że z chwilą zawarcia niniejszego porozumienia przedłużają obowiązywanie pomiędzy nimi Umowy przyrzeczonej z następującymi zmianami: (1) Nowy termin zawarcia umowy przyrzeczonej Strony ustalają na dzień 30 marca 2015 r., (2) Wszelkie terminy, które wskazane były w Umowie przedwstępnej jako liczone wprzód lub wstecz od terminu zawarcia Umowy przyrzeczonej liczone będą od dnia wskazanego w pkt. 1) jako nowa data zawarcia Umowy przyrzeczonej, (3) Termin Sprzedającego na odstąpienie od Umowy zmienia się w ten sposób, że na warunkach opisanych w § 3 ust. 13 Sprzedający może odstąpić od Umowy nie wcześniej niż po dniu 24 marca 2015 r., nie później jednak niż miesiąc po ustalonym w pkt. 1) terminie zawarcia Umowy przyrzeczonej, (4) Wszelkie pozostałe postanowienia Umowy przedwstępnej w brzmieniu ustalonym Porozumieniem z 16 stycznia 2015 r. i Porozumieniem z dnia 20 lutego 2015 r. pozostają w mocy. Gdyby z jakichkolwiek powodów przedłużenie obowiązywania Umowy przedwstępnej dokonane na mocy Porozumienia z 16 stycznia 2015 r. i Porozumienia z dnia 20 lutego 2015 r. uznane zostało za nieważne lub nieskuteczne, Strony potwierdzają, że w takiej sytuacji porozumienie należy traktować jako przedłużenie obowiązywania nowej umowy przedwstępnej zawartej w Porozumieniu z 16 stycznia 2015 r. i Porozumieniu z dnia 20 lutego 2015 r. na warunkach wskazanych w tych Porozumieniach. e) Zawarcie porozumienia przedłużającej obowiązywanie umowy przedwstępnej z dnia 16 grudnia 2014 r. zawartego ze spółką Todan Properties Sp. z o.o. S.K.A. W dniu 25 marca 2015 r. Strony zawarły kolejne porozumienie przedłużające obowiązywanie Umowy przedwstępnej z dnia 16 grudnia 2014 r. Strony potwierdziły w nim, iż nadal trwa badanie due diligence Spółki i strony nadal są zainteresowane realizacją Umowy przedwstępnej. Strony oświadczyły, że z chwilą zawarcia niniejszego porozumienia przedłużają obowiązywanie pomiędzy nimi Umowy przyrzeczonej z następującymi zmianami: (1) Nowy termin zawarcia umowy przyrzeczonej Strony ustalają na dzień 15 kwietnia 2015 r., (2) Wszelkie terminy, które wskazane były w Umowie przedwstępnej jako liczone wprzód lub wstecz od terminu zawarcia Umowy przyrzeczonej liczone będą od dnia wskazanego w pkt. 1) jako nowa data zawarcia Umowy przyrzeczonej, (3) Termin Sprzedającego na odstąpienie od Umowy zmienia się w ten sposób, że na warunkach opisanych w § 3 ust. 13 Sprzedający może odstąpić od Umowy nie wcześniej niż po dniu 8 kwietnia 2015 r., nie później jednak niż miesiąc po ustalonym w pkt. 1) terminie zawarcia Umowy przyrzeczonej, (4) Wszelkie pozostałe postanowienia Umowy przedwstępnej w brzmieniu ustalonym Porozumieniem z 16 stycznia 2015 r., Porozumieniem z dnia 20 lutego 2015 r. oraz Porozumieniem z dnia 13 marca 2015 r. pozostają w mocy. Gdyby z jakichkolwiek powodów przedłużenie obowiązywania Umowy przedwstępnej dokonane na mocy Porozumienia z 16 stycznia 2015 r., Porozumienia z dnia 20 lutego 2015 r. oraz Porozumienia z dnia 13 marca 2015 r. uznane zostało za nieważne lub nieskuteczne, Strony potwierdzają, że w takiej sytuacji porozumienie należy traktować jako przedłużenie obowiązywania nowej umowy przedwstępnej zawartej w Porozumieniu z 16 stycznia 2015 r., Porozumieniu z dnia 20 lutego 2015 r. oraz Porozumieniu z dnia 13 marca 2015 r. na warunkach wskazanych w tych Porozumieniach. f) Zawarcie porozumienia przedłużającej obowiązywanie umowy przedwstępnej z dnia 16 grudnia 2014 r. zawartego ze spółką Todan Properties Sp. z o.o. S.K.A. W dniu 10 kwietnia 2015 r. Strony zawarły kolejne porozumienie przedłużające obowiązywanie Umowy przedwstępnej z dnia 16 grudnia 2014 r. Strony potwierdziły w nim, iż nadal trwa badanie due diligence Spółki i strony nadal są zainteresowane realizacją Umowy przedwstępnej. Strony oświadczyły, że z chwilą zawarcia niniejszego porozumienia przedłużają obowiązywanie pomiędzy nimi Umowy przyrzeczonej z następującymi zmianami: (1) Nowy termin zawarcia umowy przyrzeczonej Strony ustalają na dzień 30 kwietnia 2015 r., (2) Wszelkie terminy, które wskazane były w Umowie przedwstępnej jako liczone wprzód lub wstecz od terminu zawarcia Umowy przyrzeczonej liczone będą od dnia wskazanego w pkt. 1) jako nowa data zawarcia Umowy przyrzeczonej, (3) Termin Sprzedającego na odstąpienie od Umowy zmienia się w ten sposób, że na warunkach opisanych w § 3 ust. 13 Sprzedający może odstąpić od Umowy nie wcześniej niż po dniu 23 kwietnia 2015 r., nie później jednak niż miesiąc po ustalonym w pkt. 1) terminie zawarcia Umowy przyrzeczonej, (4) Wszelkie pozostałe postanowienia Umowy przedwstępnej w brzmieniu ustalonym Porozumieniem z dnia 16 stycznia 2015 r., Porozumieniem z dnia 20 lutego 2015 r., Porozumieniem z dnia 13 marca 2015 r. oraz Porozumieniem z dnia 25 marca 2015 r. pozostają w mocy. Gdyby z jakichkolwiek powodów przedłużenie obowiązywania Umowy przedwstępnej dokonane na mocy Porozumienia z dnia 16 stycznia 2015 r., Porozumienia z dnia 20 lutego 2015 r., Porozumienia z dnia 13 marca 2015 r. oraz Porozumienia z dnia 25 marca 2015 r. uznane zostało za nieważne lub nieskuteczne, Strony potwierdzają, że w takiej sytuacji porozumienie należy traktować jako przedłużenie obowiązywania nowej umowy przedwstępnej zawartej w Porozumieniu z dnia 16 stycznia 2015 r., Porozumieniu z dnia 20 lutego 2015 r., Porozumieniu z dnia 13 marca 2015 r. oraz Porozumieniu z dnia 25 marca 2015 r. na warunkach wskazanych w tych Porozumieniach. g) Zawarcie porozumienia przedłużającej obowiązywanie umowy przedwstępnej z dnia 16 grudnia 2014 r. zawartego ze spółką Todan Properties Sp. z o.o. S.K.A. W dniu 27 kwietnia 2015 r. Emitent powziął informację, iż w dniu 25 kwietnia 2015 r. zostało zawarte kolejne porozumienie przedłużające obowiązywanie Umowy przedwstępnej z dnia 16 grudnia 2014 r. Strony potwierdziły w nim, iż nadal są 209 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny zainteresowane realizacją Umowy przedwstępnej. Strony oświadczyły, że z chwilą zawarcia niniejszego porozumienia przedłużają obowiązywanie pomiędzy nimi Umowy przedwstępnej z następującymi zmianami: (1) Nowy termin zawarcia umowy przyrzeczonej Strony ustalają na dzień 11 maja 2015 r., (2) Wszelkie terminy, które wskazane były w Umowie przedwstępnej jako liczone wprzód lub wstecz od terminu zawarcia Umowy przyrzeczonej liczone będą od dnia wskazanego w pkt. 1) jako nowa data zawarcia Umowy przyrzeczonej, (3) Termin Sprzedającego na odstąpienie od Umowy zmienia się w ten sposób, że na warunkach opisanych w § 3 ust. 13 Sprzedający może odstąpić od Umowy nie wcześniej niż po dniu 4 maja 2015 r., nie później jednak niż miesiąc po ustalonym w pkt. 1) terminie zawarcia Umowy przyrzeczonej, (4) Wszelkie pozostałe postanowienia Umowy przedwstępnej w brzmieniu ustalonym Porozumieniem z dnia 16 stycznia 2015 r., Porozumieniem z dnia 20 lutego 2015 r., Porozumieniem z dnia 13 marca 2015 r., Porozumieniem z dnia 25 marca 2015 r. oraz Porozumieniem z dnia 10 kwietnia 2015 r. pozostają w mocy. Gdyby z jakichkolwiek powodów przedłużenie obowiązywania Umowy przedwstępnej dokonane na mocy Porozumienia z dnia 16 stycznia 2015 r., Porozumienia z dnia 20 lutego 2015 r., Porozumienia z dnia 13 marca 2015 r., Porozumienia z dnia 25 marca 2015 r. oraz Porozumienia z dnia 10 kwietnia 2015 r. uznane zostało za nieważne lub nieskuteczne, Strony potwierdzają, że w takiej sytuacji porozumienie należy traktować jako przedłużenie obowiązywania nowej umowy przedwstępnej zawartej w Porozumieniu z dnia 16 stycznia 2015 r., Porozumieniu z dnia 20 lutego 2015 r., Porozumieniu z dnia 13 marca 2015 r., Porozumieniu z dnia 25 marca 2015 r. oraz Porozumieniu z dnia 10 kwietnia 2015 r. na warunkach wskazanych w tych Porozumieniach. h) Zawarcie porozumienia przedłużającej obowiązywanie umowy przedwstępnej z dnia 16 grudnia 2014 r. zawartego ze spółką Todan Properties Sp. z o.o. S.K.A. W dniu 6 maja 2015 r. zostało zawarte kolejne porozumienie przedłużające obowiązywanie Umowy przedwstępnej z dnia 16 grudnia 2014 r. Strony potwierdziły w nim, iż nadal są zainteresowane realizacją Umowy przedwstępnej. Strony oświadczyły, że z chwilą zawarcia niniejszego porozumienia przedłużają obowiązywanie pomiędzy nimi Umowy przedwstępnej z następującymi zmianami: (1) Nowy termin zawarcia umowy przyrzeczonej Strony ustalają na dzień 18 maja 2015 r., (2) Wszelkie terminy, które wskazane były w Umowie przedwstępnej jako liczone wprzód lub wstecz od terminu zawarcia Umowy przyrzeczonej liczone będą od dnia wskazanego w pkt. 1) jako nowa data zawarcia Umowy przyrzeczonej, (3) Termin Sprzedającego na odstąpienie od Umowy zmienia się w ten sposób, że na warunkach opisanych w § 3 ust. 13 Sprzedający może odstąpić od Umowy nie wcześniej niż po dniu 11 maja 2015 r., nie później jednak niż miesiąc po ustalonym w pkt. 1) terminie zawarcia Umowy przyrzeczonej, (4) Wszelkie pozostałe postanowienia Umowy przedwstępnej w brzmieniu ustalonym Porozumieniem z dnia 16 stycznia 2015 r., Porozumieniem z dnia 20 lutego 2015 r., Porozumieniem z dnia 13 marca 2015 r., Porozumieniem z dnia 25 marca 2015 r., Porozumieniem z dnia 10 kwietnia 2015 r. oraz Porozumieniem z dnia 25 kwietnia 2015 r. pozostają w mocy. Gdyby z jakichkolwiek powodów przedłużenie obowiązywania Umowy przedwstępnej dokonane na mocy Porozumienia z dnia 16 stycznia 2015 r., Porozumienia z dnia 20 lutego 2015 r., Porozumienia z dnia 13 marca 2015 r., Porozumienia z dnia 25 marca 2015 r., Porozumienia z dnia 10 kwietnia 2015 r. oraz Porozumienia z dnia 25 kwietnia 2015 r. uznane zostało za nieważne lub nieskuteczne, Strony potwierdzają, że w takiej sytuacji porozumienie należy traktować jako przedłużenie obowiązywania nowej umowy przedwstępnej zawartej w Porozumieniu z dnia 16 stycznia 2015 r., Porozumieniu z dnia 20 lutego 2015 r., Porozumieniu z dnia 13 marca 2015 r., Porozumieniu z dnia 25 marca 2015 r., Porozumieniu z dnia 10 kwietnia 2015 r. oraz Porozumieniu z dnia 25 kwietnia 2015 r. na warunkach wskazanych w tych Porozumieniach. i) Zawarcie porozumienia przedłużającej obowiązywanie umowy przedwstępnej z dnia 16 grudnia 2014 r. zawartego ze spółką Todan Properties Sp. z o.o. S.K.A. W dniu 13 maja 2015 r. zostało zawarte kolejne porozumienie przedłużające obowiązywanie Umowy przedwstępnej z dnia 16 grudnia 2014 r. Strony potwierdziły w nim, iż nadal są zainteresowane realizacją Umowy przedwstępnej. Strony oświadczyły, że z chwilą zawarcia niniejszego porozumienia przedłużają obowiązywanie pomiędzy nimi Umowy przedwstępnej z następującymi zmianami: (1) Nowy termin zawarcia umowy przyrzeczonej Strony ustalają na dzień 25 maja 2015 r., (2) Wszelkie terminy, które wskazane były w Umowie przedwstępnej jako liczone wprzód lub wstecz od terminu zawarcia Umowy przyrzeczonej liczone będą od dnia wskazanego w pkt. 1) jako nowa data zawarcia Umowy przyrzeczonej, (3) Termin Sprzedającego na odstąpienie od Umowy zmienia się w ten sposób, że na warunkach opisanych w § 3 ust. 13 Sprzedający może odstąpić od Umowy nie wcześniej niż po dniu 18 maja 2015 r., nie później jednak niż miesiąc po ustalonym w pkt. 1) terminie zawarcia Umowy przyrzeczonej, (4) Wszelkie pozostałe postanowienia Umowy przedwstępnej w brzmieniu ustalonym Porozumieniem z dnia 16 stycznia 2015 r., Porozumieniem z dnia 20 lutego 2015 r., Porozumieniem z dnia 13 marca 2015 r., Porozumieniem z dnia 25 marca 2015 r., Porozumieniem z dnia 10 kwietnia 2015 r., Porozumieniem z dnia 25 kwietnia 2015 r. oraz Porozumieniem z dnia 6 maja 2015 r. pozostają w mocy. Gdyby z jakichkolwiek powodów przedłużenie obowiązywania Umowy przedwstępnej dokonane na mocy Porozumienia z dnia 16 stycznia 2015 r., Porozumienia z dnia 20 lutego 2015 r., Porozumienia z dnia 13 marca 2015 r., Porozumienia z dnia 25 marca 2015 r., Porozumienia z dnia 10 kwietnia 2015 r., Porozumienia z dnia 25 kwietnia 2015 r. oraz Porozumienia z dnia 6 maja 2015 r. uznane zostało za nieważne lub nieskuteczne, Strony potwierdzają, że w takiej sytuacji porozumienie należy traktować jako przedłużenie obowiązywania nowej umowy przedwstępnej zawartej w Porozumieniu z dnia 16 stycznia 2015 r., Porozumieniu z dnia 20 lutego 2015 r., Porozumieniu z dnia 13 marca 2015 r., Porozumieniu z dnia 25 210 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny marca 2015 r., Porozumieniu z dnia 10 kwietnia 2015 r., Porozumieniu z dnia 25 kwietnia 2015 r. oraz Porozumieniu z dnia 6 maja 2015 r. na warunkach wskazanych w tych Porozumieniach. 4. Wypowiedzenie umowy z dnia 11 marca 2013 r. zawartej pomiędzy Wielkopolska Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o. a spółką zależną Emitenta Biogaz Zeneris sp. z o.o. („Spółka”) W dniu 18 marca 2015 r. do Spółki wpłynęło wypowiedzenie umowy pożyczki („Umowa”), zawartej w dniu 11 marca 2013 r. pomiędzy Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., a spółką zależną Emitenta Biogaz Zeneris Sp. z o. o. Umowa została wypowiedziana ze skutkiem na dzień 10 marca 2015 r. Przedmiotem umowy była pożyczka w wysokości 300.000 zł. udzielona na finansowanie kosztów związanych z zakupem wyposażenia suszarni, zakupem maszyn, urządzeń, towarów i usług związanych z funkcjonowaniem suszarni, opłatami bieżącymi związanymi z eksploatacją maszyn i urządzeń oraz utworzeniem nowego stanowiska pracy dla rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej. Powodem wypowiedzenia Umowy udzielonej przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. była zaległość w spłacie co najmniej dwóch kolejnych rat zadłużenia. Kwota zadłużenia na dzień wypowiedzenia umowy wynosiła 260.431,35 zł. Na Datę Prospektu wskazana umowa została w całości wykonana. 5. Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości ze spółką „Gardocki S.A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Invest Spółka komandytowa W dniu 9 kwietnia 2015 roku Emitent zawarł ze spółką „Gardocki S.A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Invest Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Kupujący") umowę sprzedaży nieruchomości przy ulicy Jazgarzewskiej 17 w Warszawie, na którą składał się: - lokal mieszkalny, o łącznej powierzchni użytkowej 163,34 m2, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr Kw nr WA2M/00456837/8. Właścicielowi lokalu przysługiwał udział wynoszący 16.643/960.969 w nieruchomości wspólnej, którą stanowiło prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służyły wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Nieruchomość wspólna objęta jest księgą wieczystą Kw nr WA4M/00163107/5. - udział wynoszący 2/26 części w nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr WA2M/00456782/7, stanowiący lokal niemieszkalny oznaczony nr „D”, usytuowany na pierwszej kondygnacji budynku, składający się z 26 stanowisk parkingowych, o łącznej powierzchni 732,84 m2. Właścicielowi lokalu przysługiwał udział wynoszący 73.284/960.969 części we współwłasności części wspólnych budynku i współużytkowaniu wieczystym działki gruntu. Nieruchomość wspólna objęta jest księgą Kw nr WA4M/00163107/5. Nieruchomość ta była zakupiona ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Emitenta. Sprzedający poinformował o toczącej się dla nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Jazgarzewskiej 17 przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XVI Wydział Cywilny, sprawie z powództwa Skarbu Państwa – Prezydenta m. st. Warszawy, reprezentowanego przez Prokuratorię Generalną o uzgodnienie treści księgi wieczystej nieruchomości oraz ksiąg wieczystych prowadzonych dla poszczególnych lokali z rzeczywistym stanem prawnym, w której Powód wniósł o wykreślenie w księdze wieczystej nr WA4M/00163107/5 udziałów dotychczasowych użytkowników wieczystych i przywrócenie wpisu na rzecz Polskiej Akademii Nauk, jako użytkownika wieczystego oraz nakazanie zamknięcia ksiąg wieczystych prowadzonych dla poszczególnych lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Jazgarzewskiej 17, wobec braku podstaw do ich założenia. Strony ustaliły cenę sprzedaży brutto nieruchomości na kwotę 1 100 000 zł. (jeden milion sto tysięcy złotych). Emitent oświadczł o braku powiązań pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a podmiotem nabywającym aktywa i osobami nim zarządzającymi. Na Datę Prospektu wskazana umowa została w całości wykonana. 6. Umowy pożyczki: a) Zawarcie umowy pożyczki ze spółką Belstrom Holdings Limited W dniu 13 kwietnia 2015 r. Emitent zawarł ze spółką Belstrom Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr (dalej jako: „Pożyczkodawca”) umowę pożyczki w wysokości 100 000 zł. (sto tysięcy złotych), przeznaczoną na bieżącą działalność Emitenta. Pożyczka została udzielona na okres do dnia 30 czerwca 2015 r. Odsetki należne były za okres faktycznego wykorzystania pożyczki tj. od dnia postawienia kwoty pożyczki do dyspozycji Pożyczkobiorcy, do dnia zwrotu pożyczki. Kapitał pożyczki w całości lub części mógł zostać zwrócony przed dniem zakończenia obowiązywania niniejszej umowy, z zapłatą odsetek za okres faktycznego wykorzystywania kapitału. Oprocentowanie pożyczki było stałe i wynosiło 9 % w stosunku rocznym. Na Datę Prospektu wskazana umowa została w całości wykonana. b) Zawarcie umowy pożyczki ze spółką Belstrom Holdings Limited W dniu 22 kwietnia 2015 r. Emitent zawarł ze spółką Belstrom Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr (dalej jako: „Pożyczkodawca”) umowę pożyczki w wysokości 150 000 zł. (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), przeznaczoną na bieżącą działalność Emitenta. Pożyczka została udzielona na okres do dnia 30 czerwca 2015 r. Odsetki należne były za okres faktycznego wykorzystania pożyczki tj. od dnia postawienia kwoty pożyczki do dyspozycji Pożyczkobiorcy, do dnia zwrotu pożyczki. Kapitał pożyczki w całości lub części mógł zostać zwrócony przed dniem zakończenia obowiązywania niniejszej 211 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny umowy, z zapłatą odsetek za okres faktycznego wykorzystywania kapitału. Oprocentowanie pożyczki było stałe i wynosiło 9 % w stosunku rocznym. Na Datę Prospektu wskazana umowa została w całości wykonana. c) Zawarcie umowy pożyczki ze spółką Belstrom Holdings Limited W dniu 22 maja 2015 r. Emitent zawarł ze spółką Belstrom Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr (dalej jako: „Pożyczkodawca”) umowę pożyczki w wysokości 150 000 zł. (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), przeznaczoną na bieżącą działalność Emitenta. Pożyczka została udzielona na okres do dnia 31 lipca 2015 r. Odsetki należne były za okres faktycznego wykorzystania pożyczki tj. od dnia postawienia kwoty pożyczki do dyspozycji Pożyczkobiorcy, do dnia zwrotu pożyczki. Kapitał pożyczki w całości lub części mógł zostać zwrócony przed dniem zakończenia obowiązywania niniejszej umowy, z zapłatą odsetek za okres faktycznego wykorzystywania kapitału. Oprocentowanie pożyczki było stałe i wynosiło 9 % w stosunku rocznym. Na Datę Prospektu wskazana umowa została w całości wykonana. 7. Zawarcie umów przelewu wierzytelności: a) Umowa przelewu wierzytelności zawarta z Panem Andrzejem Mateją W dniu 22 kwietnia 2015 r. Emitent zawarł z Panem Andrzejem Mateją (dalej jako: „Cesjonariusz”), zamieszkałym w Granowie, umowę, której przedmiotem była wierzytelność jaka przysługiwała Cedentowi wobec Janiny Smektały, Pawła Smektały oraz Tadeusza Smektały (dalej jako: „Dłużnicy”), stwierdzona tytułem wykonawczym w postaci nakazu zapłaty z dnia 18 września 2001 roku, wydanym przez Sąd Okręgowy w Poznaniu i opatrzonym klauzulą wykonalności. Cedent oświadczył, iż wierzytelność nie została do dnia podpisania umowy spłacona i zgodnie z treścią art. 509 k.c. przenosi wierzytelność na Cesjonariusza. Cesjonariusz tytułem zapłaty za wierzytelność zapłacił Cedentowi w dniu podpisania umowy kwotę 105 000 zł. (sto pięć tysięcy złotych). Cedent zobowiązał się powiadomić Dłużników o dokonanej cesji wierzytelności w terminie siedmiu dni od podpisania umowy oraz do złożenia w dniu zawarcia umowy wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego oraz doręczenia Cesjonariuszowi potwierdzenia złożenia tego wniosku. Na Datę Prospektu wskazana umowa została w całości wykonana. b) Umowa przelewu wierzytelności zawarta ze spółką Tymos sp. z o.o. W dniu 17 lipca 2015 r. Emitent (dalej jako „Cedent”) zawarł ze spółką Tymos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Cesjonariusz”) umowę przelewu wierzytelności (dalej jako” „Umowa”). Cedent oświadczył w niej, iż przysługuje mu w stosunku do Dłużnika – Spółki Biogaz Zeneris Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wierzytelność o zwrot, wraz z odsetkami, pożyczki na kwotę 400 000 zł, udzielonej przez Cedenta Dłużnikowi na podstawie umowy pożyczki z dnia 2 września 2014 r., zwana dalej „Wierzytelnością 1” oraz wierzytelność z tytułu płatności wzajemnych na łączną kwotę 112 483,47 zł, zwaną dalej „Wierzytelnością 2”. Strony oświadczyły, iż do zawarcia niniejszej Umowy doszło w konsekwencji zawarcia pomiędzy Cedentem a Spółką Development Investment Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu umowy sprzedaży 86 100 udziałów w Spółce wskazanej powyżej jako Dłużnik. Na mocy Umowy Cedent sprzedał Cesjonariuszowi Wierzytelność 1 i Wierzytelność 2 za łączną kwotę 15 000,00 (słownie: piętnaście tysięcy złotych), a Cesjonariusz oświadczył, że wierzytelność nabywa. Cena zapłacona została przelewem bankowym na konto Cedenta w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej Umowy. Przejście wierzytelności na Cesjonariusza nastąpiło z chwilą zapłaty całości ceny. Wraz z przenoszonymi wierzytelnościami przeszły na Cesjonariusza wszelkie związane z nimi prawa, w tym także i roszczenie o zapłatę odsetek z tytułu opóźnienia. Wraz z Wierzytelnością 1 Cedent przelał na Cesjonariusza wierzytelność z weksla in blanco. Cedent przelew przyjął. Oryginał weksla został wydany Cedentowi protokolarnie po zapłacie wskazanej powyżej ceny. Weksel nie będzie indosowany ponieważ porozumienie wekslowe wyklucza indos. Cedent zawiadomił na piśmie Dłużnika o dokonanym przelewie po otrzymaniu całości ceny. Cesjonariusz oświadczył, że znany jest mu stan finansowy Dłużnika. Strony zgodnie ustaliły, że wyłączają całkowicie odpowiedzialność Cedenta za wypłacalność Dłużnika w chwili przelewu. Na Datę Prospektu wskazana umowa została w całości wykonana. 8. Zawarcie umowy ubezpieczenia przez spółkę zależną Emitenta z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. W dniu 15 maja 2015 roku spółka zależna Emitenta – Biogaz Zeneris Sp. z o.o. zawarła z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. umowę (polisę) ubezpieczenia. Przedmiotem umowy było: ubezpieczenie kompleksowe od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń, ubezpieczenie od utraty zysku wskutek wszystkich ryzyk, ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania. Umowa została zawarta na okres od 09.05.2015 r. do 08.05.2016 r. Łączna wartość przedmiotu umowy (suma ubezpieczenia) wynosiła 20 353 929,03 zł., natomiast składka ubezpieczeniowa wynosiła 46 300,96 zł. i została opłacona w 3 ratach. Na Datę Prospektu wskazana umowa została w całości wykonana. 9. Umowy związane ze sprzedażą udziałów spółki Biogaz Zeneris sp. z o.o. na rzecz Development Investment Trade S.A. a) Zawarcie przedwstępnej, warunkowej umowy sprzedaży udziałów Biogaz Zeneris sp. z o.o. z Development Investment Trade S.A. W dniu 9 czerwca 2015 r. Emitent zawarł ze spółką Development Investment Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: "Kupujący") przedwstępną, warunkową umowę (dalej jako: "Umowa") sprzedaży 86.100 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy (dalej jako: „Udziały”) w Biogaz Zeneris Sp. z o.o. z siedzibą w 212 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Poznaniu (dalej jako: „Spółka”). Na zasadach i z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w Umowie, Strony w terminie 4 tygodni od dnia zawarcia Umowy, zobowiązały się do zawarcia umowy sprzedaży Udziałów, na mocy której Sprzedający sprzeda Kupującemu 86.100 Udziałów w kapitale zakładowym Spółki, każdy udział o wartości nominalnej 50 zł (dalej „Umowa Przyrzeczona”), a Kupujący zobowiązał się, że Udziały te kupi za łączną cenę 100 000 zł (sto tysięcy złotych) na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz ustalonych przez Strony przy zawieraniu Umowy Przyrzeczonej. Zawarcie Umowy Przyrzeczonej uzależnione było od łącznego spełnienia następujących warunków: (a) uzyskania przez Sprzedającego pisemnej zgody Banku Ochrony Środowiska na sprzedaż Udziałów, (b) uzyskania przez Sprzedającego zgody Rady Nadzorczej Sprzedającego na sprzedaż Udziałów, (c) uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki na sprzedaż Udziałów, (d) uzgodnienia przez Strony zasad zwolnienia Sprzedającego z obciążeń związanych z hipoteką ustanowioną na nieruchomości położonej w Mierkach, Gmina Olsztynek, obejmującej działkę o nr 102/4, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi KW nr OL1O/00070098/7. Hipoteka stanowi zabezpieczenie pożyczki nr 50/2013/K/10/S/B36 WARP Inicjatywa JEREMIE. Sposób zapłaty ceny sprzedaży Udziałów, Strony określiły następująco: (a) w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy Przyrzeczonej 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), (b) w terminie do 14 dni od daty zawarcia Umowy Przyrzeczonej 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). Własność udziałów miała przejść na Kupującego z chwilą zapłaty całej ceny. Jeśli w terminie 4 tygodni nie doszłoby do zawarcia Umowy Przyrzeczonej, z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Sprzedający mógł od niniejszej umowy odstąpić. Sprzedającemu nie przysługiwały żadne roszczenia odszkodowawcze. Prawo odstąpienia mogło zostać wykonane do dnia 15 grudnia 2015 r. Jeśli w terminie 4 tygodni nie doszłoby do zawarcia Umowy Przyrzeczonej, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Kupujący mógł od niniejszej umowy odstąpić. Kupującemu nie przysługiwały żadne roszczenia odszkodowawcze. Prawo odstąpienia mogło zostać wykonane do dnia 15 grudnia 2015 r. Jeżeli do końca dnia poprzedzającego ustalony w niniejszej umowie termin zawarcia Umowy Przyrzeczonej Bank Ochrony Środowiska nie udzieliłby zgody na zawarcie Umowy Przyrzeczonej lub jeśli w tym samym terminie nie zostałaby pozyskana zgoda Rady Nadzorczej Sprzedającego oraz zgoda Rady Nadzorczej Spółki na transakcję, niniejsza umowa, a w szczególności zobowiązanie do zawarcia Umowy Przyrzeczonej miało wygasnąć. W takim wypadku Strony nie byłyby uprawnione do żadnych roszczeń w szczególności odszkodowawczych z tytułu nie zawarcia Umowy Przyrzeczonej. Jeśli przed zawarciem Umowy Przyrzeczonej doszłoby do utraty przez Sprzedającego prawa własności Udziałów lub prawa do dysponowania wszystkimi Udziałami w wyniku prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub zaspokojenia się Banku Ochrony Środowiska z zastawu rejestrowego, wygasłoby zobowiązanie Stron do zawarcia Umowy Przyrzeczonej. W takim wypadku Strony nie byłyby uprawnione do żadnych roszczeń w szczególności odszkodowawczych z tytułu nie zawarcia Umowy Przyrzeczonej. Każda ze Stron mogła do dnia wyznaczonego w niniejszej umowie, jako termin zawarcia Umowy Przyrzeczonej, bez podania przyczyny, odstąpić od niniejszej Umowy bez obowiązku zapłaty jakichkolwiek kwot na rzecz drugiej Strony. W takiej sytuacji żadnej ze Stron nie przysługiwałby żadne roszczenia. Uprawnienie do odstąpienia od niniejszej umowy wygasło z chwilą zawarcia Umowy Przyrzeczonej. Strony zgodnie oświadczają, iż w okresie od zawarcia niniejszej umowy do dnia wskazanego w niniejszej Umowie, jako termin zawarcia Umowy Przyrzeczonej Kupujący mógł przeprowadzić dalsze prawne i finansowe badanie due diligence Spółki. Sprzedający zobowiązał się udostępnić wszelkie dokumenty Spółki i udzielić wszelkich pełnomocnictw, jakie okazałby się niezbędne do przeprowadzenia due diligence Spółki. Umowa nie zawierała żadnych uregulowań dotyczących kar umownych. Na Datę Prospektu wskazana umowa wraz z aneksami została w całości wykonana. b) Zawarcie aneksu nr 1 do przedwstępnej, warunkowej umowy sprzedaży udziałów Biogaz Zeneris sp. z o.o. z Development Investment Trade S.A. W dniu 6 lipca 2015 r. strony zawarły aneks nr 1 do Umowy Przedwstępnej z dnia 9 czerwca 2015 r. Strony oświadczyły, że z chwilą zawarcia niniejszego aneksu przedłużyły obowiązywanie pomiędzy nimi Umowy Przedwstępnej z następującymi zmianami: (1) Strony ustaliły, że nowy termin zawarcia umowy przyrzeczonej nastąpi do dnia 31 lipca 2015 r., (2) Wszelkie terminy, które wskazane były w Umowie Przedwstępnej jako liczone wprzód lub wstecz od terminu zawarcia umowy przyrzeczonej ustalonego w § 3 ust. 1 Umowy Przedwstępnej lub w jakikolwiek inny sposób odnoszące się do tego terminu, miały być liczone od dnia wskazanego w pkt. 1) jako nowa data zawarcia umowy przyrzeczonej, (3) Wszelkie pozostałe postanowienia Umowy Przedwstępnej pozostały w mocy. c) Zawarcie umowy sprzedaży udziałów Biogaz Zeneris sp. z o.o. z Development Investment Trade S.A. W związku ze spełnieniem warunków określonych w przedwstępnej, warunkowej umowie sprzedaży udziałów w spółce zależnej Biogaz Zeneris Sp. z o.o. z dnia 10 czerwca 2015 r., oraz której obowiązywanie Strony na podstawie aneksu nr 1 z dnia 7 lipca 2015 r. przedłużyły, Emitent zawarł w dniu 17 lipca 2015 r. ze spółką Development Investment Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: "Kupujący") umowę sprzedaży udziałów (dalej jako: „Umowa”). Na mocy Umowy Sprzedający sprzedał Kupującemu wszystkie swoje udziały w Spółce Biogaz Zeneris Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000294648, tj. 86 100 równych i niepodzielnych udziałów o łącznej wartości nominalnej 4.305.000 zł (wartość nominalna 1 udziału 50 zł) za cenę 100 000 zł (sto tysięcy złotych), a Kupujący kupił wymienione udziały za wymienioną cenę. Sposób zapłaty ceny sprzedaży udziałów, która nastąpiła każdorazowo przelewem na rachunek Sprzedającego Strony określają następująco: (a) w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, Kupujący zapłacił Sprzedającemu 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), (b) w terminie do 14 dni od zawarcia Umowy, Kupujący zapłacił Sprzedającemu 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wydanie udziałów Kupującemu i przejście własności udziałów na Kupującego nastąpiło z chwilą zapłaty całości ceny. Jeśli w terminie 6 miesięcy od zawarcia Umowy ujawniłby się bezsporne zobowiązania Spółki inne niż wymienione w załącznikach do umowy, istniejące 213 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny i wymagalne na dzień zawarcia niniejszej Umowy lub niewymagalne zobowiązania z kredytów lub pożyczek istniejące na dzień zawarcia Umowy nieujawnione w załącznikach; i wobec takiego ujawnienia się miałoby się okazać, że Spółka na dzień zawarcia Umowy miała sumę bezspornych wymagalnych zobowiązań wobec wierzycieli brutto, z uwzględnieniem również zobowiązań niewymagalnych wyłącznie z tytułu kredytów i pożyczek, wyższą niż wynika to z załączników do umowy, Sprzedający zobowiązał się zapłacić Kupującemu zryczałtowane odszkodowanie. Odszkodowanie miało być równe nadwyżce ujawnionego stanu zobowiązań nad stanem zobowiązań wynikającym z załączników do umowy, w żadnym jednak wypadku nie wyższe niż 100 000 zł (górna granica odpowiedzialności Sprzedającego). Odszkodowanie miało zostać pokryte w drodze przelewu środków przez Sprzedającego na wskazany rachunek Kupującego. Opisany mechanizm odszkodowawczy stanowił jedyne uprawnienie przysługujące Kupującemu w przypadku, gdyby ujawniły się zobowiązania Spółki nie opisane w Umowie i załącznikach do niej. Kupującemu nie przysługiwały żadne inne uprawnienia. Sprzedający zobowiązał się ponadto zawrzeć ze wskazaną przez Kupującego Spółką Tymos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, umowę sprzedaży wierzytelności, na podstawie której przeleje na wskazany podmiot całą wierzytelność o zwrot pożyczki na kwotę 400 000 zł, udzielonej na podstawie umowy pożyczki z dnia 2 września 2014 r. wraz ze wszystkimi odsetkami, przysługującą Sprzedającemu wobec Biogaz Zeneris Sp. z o.o. oraz wszystkie inne wierzytelności na kwotę 112 483,47 zł, przysługujące Sprzedającemu wobec Biogaz Zeneris Sp. z o.o. z tytułu płatności wzajemnych, za łączną cenę 15 000 zł (piętnaście tysięcy złotych). Umowa nie zawierała żadnych uregulowań dotyczących kar umownych. Na Datę Prospektu wskazana umowa została w całości wykonana. 10. Umowy sprzedaży udziałów lub akcji: a) Zawarcie umowy sprzedaży udziałów Biogaz Zeneris Tech sp. z o.o. z Panem Michałem Leszkiem Lebieckim W dniu 24 lipca 2015 r. Emitent zawarł z Panem Michałem Leszkiem Lebieckim (dalej jako: "Kupujący") umowę sprzedaży udziałów (dalej jako: „Umowa”) w spółce Biogaz Zeneris Tech Sp. z o.o. (dalej jako: „Spółka”). Na mocy Umowy Sprzedający sprzedał Kupującemu wszystkie swoje udziały w Spółce Biogaz Zeneris Tech Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000393421, tj. 4.900 równych i niepodzielnych udziałów o łącznej wartości nominalnej 245 000 zł (wartość nominalna 1 udziału 50 zł), stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników, za cenę 1 000 zł (jeden tysiąc złotych), a Kupujący kupił wymienione udziały za wymienioną cenę. Cena została zapłacona w terminie 30 dni od zawarcia umowy przelewem na rachunek Sprzedającego. Wydanie udziałów Kupującemu i przejście własności udziałów na Kupującego nastąpiło z chwilą zawarcia umowy. Jeżeli w terminie 2 lat od zawarcia Umowy, Spółka wyegzekwuje jakiekolwiek kwoty z przysługujących jej na dzień zawarcia Umowy wierzytelności, cena sprzedaży udziałów ulegnie podwyższeniu o kwotę stanowiącą 10 % wartości brutto wyegzekwowanych przez Spółkę kwot. Korekta ceny dokonywana będzie każdorazowo w terminie miesiąca od wyegzekwowania kwot przez Spółkę. Kupujący zobowiązał się powiadomić o fakcie stanowiącym podstawę do podwyższenia ceny Sprzedającego, a także na żądanie Sprzedającego zapewnić mu dostęp do ksiąg Spółki w celu weryfikacji występowania podstaw do podwyższenia ceny w trybie opisanym w niniejszym ustępie. Wszelka odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy, również w zakresie rękojmi ograniczona jest do kwoty 1 000 zł. Dalszą odpowiedzialność strony wyłączyły. Umowa nie zawiera żadnych uregulowań dotyczących kar umownych. Na Datę Prospektu wskazana umowa została w całości wykonana. b) Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce Zespół Elektrowni Wodnych Zeneris Sp. z o.o. z Bio Energy Corporation Ltd. W dniu 24 lipca 2015 r. Emitent zawarł ze spółką Bio Energy Corporation Ltd. z siedzibą w Londynie (dalej jako: "Kupujący") umowę sprzedaży udziałów (dalej jako: „Umowa”) w spółce Zespół Elektrowni Wodnych Zeneris Sp. z o.o. (dalej jako: „Spółka”). Na mocy Umowy Sprzedający sprzedał Kupującemu wszystkie swoje udziały w Spółce Zespół Elektrowni Wodnych Zeneris Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322053, tj. 999 równych i niepodzielnych udziałów o łącznej wartości nominalnej 49 950 zł (wartość nominalna 1 udziału 50 zł), stanowiących 99,9% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 99,9% głosów na zgromadzeniu wspólników, za cenę 42 519,43 zł (czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewiętnaście 43/100 złotych), a Kupujący kupił wymienione udziały za wymienioną cenę. Zapłata ceny nastąpiła w ten sposób, że Kupujący przejął (za zgodą Spółki) zobowiązanie Sprzedającego do zwrotu na rzecz Spółki pożyczki udzielonej Sprzedającemu na podstawie umowy pożyczki nr 1/2013/ZEWZ/BBIZ/ z dnia 26 czerwca 2013 r. Strony postanowiły, iż cenę uważa się za zapłaconą w chwili skutecznego zwolnienia z opisanego zobowiązania Sprzedającego przez Spółkę. Porozumienie o przejęciu długu w tym zakresie zawarto w dniu 24 lipca 2015 r. Porozumienie zawarte było pod warunkiem zawieszającym i weszło w życie z chwilą podpisania umowy sprzedaży udziałów. Tym samym z chwilą podpisania umowy doszło do zapłaty całości ceny. Wydanie udziałów Kupującemu i przejście własności udziałów na Kupującego nastąpiło z chwilą zawarcia umowy. Wszelka odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy, również w zakresie rękojmi ograniczona została do kwoty 1 000 zł. Dalszą odpowiedzialność strony wyłączyły. Umowa nie zawierała żadnych uregulowań dotyczących kar umownych. Na Datę Prospektu wskazana umowa została w całości wykonana. c) Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce Elektrownie Wodne Zeneris Plus Sp. z o.o. z Bio Energy Corporation Ltd. 214 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny W dniu 24 lipca 2015 r. Emiten zawarł ze spółką Bio Energy Corporation Ltd. z siedzibą w Londynie (dalej jako: "Kupujący") umowę sprzedaży udziałów (dalej jako: „Umowa”) w spółce Elektrownie Wodne Zeneris Plus Sp. z o.o. (dalej jako: „Spółka”). Na mocy Umowy Sprzedający sprzedał Kupującemu wszystkie swoje udziały w Spółce Elektrownie Wodne Zeneris Plus Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000318041, tj. 999 równych i niepodzielnych udziałów o łącznej wartości nominalnej 49 950 zł (wartość nominalna 1 udziału 50 zł), stanowiących 99,9% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 99,9% głosów na zgromadzeniu wspólników, za cenę 61 597,06 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem 06/100 złotych), a Kupujący kupił wymienione udziały za wymienioną cenę. Zapłata ceny nastąpiła w ten sposób, że Kupujący przejął (za zgodą Spółki) zobowiązanie Sprzedającego do zwrotu na rzecz Spółki pożyczki udzielonej Sprzedającemu na podstawie umowy pożyczki nr 1/2013/EWZ Plus/BBIZ/ z dnia 26 czerwca 2013 r. Strony postanowiły, iż cenę uważa się za zapłaconą w chwili skutecznego zwolnienia z opisanego zobowiązania Sprzedającego przez Spółkę. Porozumienie o przejęciu długu w tym zakresie zawarto w dniu 24 lipca 2015 r. Porozumienie zawarte było pod warunkiem zawieszającym i weszło w życie z chwilą podpisania umowy sprzedaży udziałów. Tym samym z chwilą podpisania umowy doszło do zapłaty całości ceny. Wydanie udziałów Kupującemu i przejście własności udziałów na Kupującego nastąpiło z chwilą zawarcia umowy. Wszelka odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy, również w zakresie rękojmi ograniczona była do kwoty 1 000 zł. Dalszą odpowiedzialność strony wyłączyły. Umowa nie zawierała żadnych uregulowań dotyczących kar umownych. Na Datę Prospektu wskazana umowa została w całości wykonana. d) Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce Biogazownia Bielany sp. z o.o. ze spółką Tymos sp. z o.o. W dniu 21 sierpnia 2015 r. Emitent zawarł ze spółką Tymos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Kupujący") umowę sprzedaży udziałów (dalej jako: „Umowa”) w spółce zależnej Biogazownia Bielany Sp. z o.o. (dalej jako: „Spółka”). Na mocy Umowy Sprzedający sprzedał Kupującemu wszystkie swoje udziały w Spółce Biogazownia Bielany Sp. z o.o., zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000356760 z siedzibą w Bielanach, tj. 280 równych i niepodzielnych udziałów o łącznej wartości nominalnej 14.000 zł (wartość nominalna 1 udziału 50 zł), stanowiących 70% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 70% głosów na zgromadzeniu wspólników oraz wszystkie swoje wierzytelności wobec Spółki, wynoszące na dzień 21 sierpnia 2015 r. kwotę 27 195,59 zł, za cenę 400,00 zł (słownie czterysta złotych), a Kupujący kupił wymienione udziały oraz wierzytelność za wymienioną cenę. Kupujący oświadczył, że znany jest mu w szczególności fakt, iż planowana przez Spółkę inwestycja w postaci budowy biogazowni w miejscowości Bielany nie była zgodna z aktualnie obowiązującym na tym terenie Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Kupujący zrzekł się wobec Sprzedającego wszelkich roszczeń związanych ze stanem Spółki i jej przedsiębiorstwa, jakie mogłyby powstać po jego stronie na skutek ujawnienia się okoliczności nie wskazanych wyraźnie w Umowie. Wszelka odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania niniejszej umowy, również w zakresie rękojmi ograniczona została do kwoty 400 zł. Dalszą odpowiedzialność strony wyłączyły. Wydanie udziałów Kupującemu i przejście własności udziałów na Kupującego nastąpiło z chwilą zawarcia niniejszej umowy. Zapłata ceny sprzedaży udziałów nastąpiła w ciągu 7 dni od zawarcia Umowy. Umowa nie zawierała żadnych uregulowań dotyczących kar umownych. Na Datę Prospektu wskazana umowa została w całości wykonana. 11. Zawarcie umów objęcia akcji serii B, C i D W dniu 10 grudnia 2015 zostały zawarte umowy objęcia akcji serii B, C i D, wyemitowanych w ramach kapitału zakładowego w subskrypcji prywatnej. W wyniku tej subskrypcji objęto i opłacono: (1) 140 000 akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 3,50 zł każda i cenie emisyjnej 4,00 zł za jedną akcję. Akcje zostały objęte przez jeden podmiot/spółkę, (2) 7 060 000 akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 3,50 zł każda i cenie emisyjnej 4,00 zł za jedną akcję. Akcje zostały objęte przez siedmiu inwestorów, tj. cztery podmioty/spółki oraz trzy osoby fizyczne, (3) 37 440 000 akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 3,50 zł każda i cenie emisyjnej 4,00 zł za jedną akcję. Akcje zostały objęte przez pięciu inwestorów, tj. jeden podmiot/spółkę oraz cztery osoby fizyczne. W przypadku akcji serii D nabywcy dokonali ich pokrycia w całości wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci akcji spółki MDI S.A. z siedzibą w Warszawie, w łącznej ilości 12 000 000 akcji zgodnie z treścią podjętej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Na Datę Prospektu wskazana umowa została w całości wykonana. 12. Umowy związane ze sprzedażą akcji PCC EXOL S.A. zawarte z Carlson Ventures International Limited a) Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży akcji PCC EXOL S.A. z Carson Ventures International Limited W dniu 10 grudnia 2015 r. Emitent zawarł Przedwstępną Umowę Sprzedaży Akcji („Umowa”) pomiędzy Carlson Ventures International Limited z siedzibą w Tortoli, Brytyjskie Wyspy Dziewicze („Sprzedający”). Przedmiotem Umowy są akcje spółki PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym. Zgodnie z treścią umowy, strony zobowiązały się do zawarcia umowy sprzedaży („Przyrzeczona Umowa Sprzedaży”) 5 160 000 akcji na okaziciela spółki PCC EXOL SA za łączną kwotę 16 000 000 złotych. Zawarcie Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży akcji nastąpi w terminie do 60 dni od dnia zawarcia Umowy. Umowa została zawarta do czasu zawarcia Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży Akcji. W przypadku gdyby Sprzedający uchylił się od zawarcia Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży Akcji zobowiązany jest do zapłaty kary w wysokości 10% wartości transakcji. b) Aneks do przedwstępnej umowy sprzedaży akcji PCC EXOL S.A. z Carslon Ventures International Limited 215 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny W dniu 4 stycznia 2016 r. Emitent podpisał z Carlson Ventures International Limited z siedzibą w Tortoli, Brytyjskie Wyspy Dziewicze aneks do Umowy, w którym termin, do którego strony zobowiązały się zawrzeć Przyrzeczoną Umowę Sprzedaży, został przedłużony do 31 lipca 2016 r. Pozostałe warunki Umowy pozostały bez zmian. c) Aneks do przedwstępnej umowy sprzedaży akcji PCC EXOL S.A. z Carslon Ventures International Limited W dniu 16 maja 2016 r. Emitent podpisał z Carlson Ventures International Limited z siedzibą w Tortoli, Brytyjskie Wyspy Dziewicze aneks do Umowy, w którym termin, do którego strony zobowiązały się zawrzeć Przyrzeczoną Umowę Sprzedaży, został przedłużony do 31 grudnia 2016 r. Pozostałe warunki Umowy pozostały bez zmian. d) Rozwiązanie przedwstępnej umowy sprzedaży akcji PCC EXOL S.A. z Carslon Ventures International Limited W dniu 12 października 2016 r. Spółka zawarła z Carlson Ventures International Limited z siedzibą w Tortoli, Brytyjskie Wyspy Dziewicze („Sprzedający”) Porozumienie w sprawie rozwiązania zawartej dnia 10 grudnia 2015 roku Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Akcji („Porozumienie”). Zgodnie z treścią Porozumienia, Spółka i Sprzedający rozwiązali Przedwstępną Umowę Sprzedaży 5 160 000 akcji na okaziciela spółki PCC EXOL SA za łączną kwotę 16 000 000 złotych z dniem zawarcia Porozumienia, z powodu braku uzgodnienia akceptowalnej ceny akcji. Dla Spółki miała to być krótkoterminowa inwestycja kapitałowa, lecz ustalona cena nabycia akcji znacząco odbiega od aktualnej ceny rynkowej. Rozwiązanie Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Akcji nastąpiło bez naliczania żadnych kosztów związanych z karami umownymi lub innymi opłatami. 13. Odstąpienie od umowy o roboty budowlane z dnia 15 września 2015 r. zawartej z Limbex sp. z o.o. W dniu 29 lutego 2016 roku, działając jako zamawiający, Emitent złożył spółce Limbex Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, będącej wykonawcą robót budowlanych, oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej przez MDI S.A. jako zamawiającego (tj. spółkę, która została przejęta przez Emitenta) z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Umowa o wykonanie robót budowlanych została zawarta w dniu 15 września 2015 r. przez spółkę MDI S.A., która to spółka została następnie przejęta przez Emitenta. W dacie zawarcia ww. umowy spółka MDI S.A. nie była podmiotem zależnym od Emitenta. Przedmiotem umowy, o której mowa powyżej, były roboty budowlane, do których wykonania zobowiązała się Limbex spółka z o.o. jako wykonawca. Ogólna wartość umówionych robót wynosiła 24 600 000,00 zł. Podstawą oświadczenia o odstąpieniu od umowy były istotne opóźnienia w harmonogramie oraz niewykonywanie oraz niewłaściwe wykonywanie przez wykonawcę umówionych prac i innych obowiązków wynikających z umowy. Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy Emitent jako następca prawny MDI S.A. zażądał od ww. wykonawcy zwrotu uiszczonej przez MDI S.A. zaliczki w kwocie 500.000,00 zł oraz dodatkowo zażądał zapłaty kary umownej w kwocie 2 490 000,00 zł (tj. kwoty stanowiącej 10% wartości umowy) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 14. Odstąpienie od umowy o roboty budowlane z dnia 9 listopada 2011 r. zawartej z Instalbud Rzeszów sp. z o.o. W dniu 21 kwietnia 2016 roku, Emitent otrzymał od spółki INSTALBUD RZESZÓW sp. z o.o., jako podwykonawcy robót budowlanych, wykonywanych na podstawie umowy z 8 listopada 2011 r., oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej przez MDI S.A. jako zamawiającego (tj. spółkę, która została przejęta przez Emitenta) w części niewykonanej do dnia złożenia oświadczenia, z przyczyn leżących po stronie zamawiającego. Emitent nie zgodził się z oświadczeniem wykonawcy, a w szczególności oświadczył, że nie było podstaw do odstąpienia od umowy i w związku z tym ochrony swoich praw będzie dochodził przy wykorzystaniu przysługujących mu środków ochrony prawnej. W dniu 14 lipca 2016 roku Emitent i Instalbud Rzeszów zawarły porozumienie zamykające wszelkie rozliczenia i roszczenia Emitenta i Instalbud Rzeszów Sp. z o.o. 15. Aneks do umowy ze spółką Budimex S.A. W dniu 18 maja 2016 roku Emitent, działając jako zamawiający, podpisał z Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie, Aneks nr 10 do umowy nr 01/Lublin G/2011 z dnia 6 lipca 2011 roku, zmieniający niektóre punkty umowy. Przedmiotem umowy, o której mowa powyżej, są roboty budowlane, do wykonania których zobowiązał się Budimex S.A. jako wykonawca. Zmienione zostały terminy rozpoczęcia i zakończenia robót etapów nr 4, nr 5 i nr 6 oraz ostateczny termin odbioru zagospodarowania terenu na dzień 31.05.2019 roku, w związku z czym zmianie uległ załącznik nr 1 do Umowy (harmonogram rzeczowo-finansowy). W związku ze zmianą dokumentacji projektowej oraz zmianą warunków technicznych branży budowlanej oraz elektrycznej, zmienione zostało wynagrodzenie wykonawcy, które strony umowy ustaliły ryczałtowo za kompleksowe zrealizowanie kompletnego i właściwego pod każdym względem przedmiotu umowy na kwotę w wysokości polskich złotych 73 917 000 + podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Strony ustaliły też, iż etapy nr 1, nr 2 i nr 3 wykonane do dnia zawarcia aneksu nr 10 oraz etap nr 4, uznały za rozliczone w zakresie powierzchni użytkowej mieszkań (PUM). Pozostałe zapisy umowy pozostały bez zmian. Aneks wszedł w życie z dniem podpisania. Na Datę Prospektu wskazany aneks został w całości wykonany. 16. Umowa z dnia 20 czerwca 2016 r. o roboty budowlane zawarta ze spółką Mak Dom sp. z o.o. W dniu 20 czerwca 2016 r. Emitent, jako wykonawca zawarł umowę o roboty budowlane ze spółką MAK DOM sp. z o.o. jako zamawiającym. Wymieniona umowa dotyczyła wykonania budynku wielorodzinnego (nr 4) wraz z garażami w ramach budowy osiedla mieszkaniowego Słoneczny Dom Zadanie G - Etap 4. Wykonanie przedmiotu umowy zakończy się do dnia 31.10.2017 r., przy czym roboty budowlane zostaną zakończone do dnia 30.09.2017 r. Spółka otrzyma z tytułu wykonania umowy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto 17 827 500,00 (słownie: siedemnaście milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset i 00/100) złotych. Strony przewidziały w umowie odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania 216 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny umowy w formie kar umownych. Wysokość wszystkich naliczonych przez stronę kar nie może przekroczyć 5% (pięciu procent) wartości przedmiotu Umowy. Na Datę Prospektu wskazana umowa jest w trakcie wykonywania. 17. Porozumienie z dnia 20 czerwca 2016 r. rozwiązujące umowę o roboty budowlane zawarte ze spółką Mak Dom sp. z o.o. W dniu 20 czerwca 2016 r. Emitent, jako wykonawca oraz spółka MAK DOM sp. z o.o. jako Zamawiający podpisali porozumienie o rozwiązaniu umowy o roboty budowlane z dnia 29 stycznia 2016 r. w związku ze zmianą zakresu przedmiotu umowy. Wymieniona umowa dotyczyła wykonania dwóch budynków wielorodzinnych (nr 4 i 5) z garażami w ramach budowy osiedla mieszkaniowego Słoneczny Dom Zadanie G-Etap 4. Wykonanie przedmiotu umowy miało zostać zakończone do dnia 30 czerwca 2019 r. Spółka miała otrzymać z tytułu wykonania umowy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto 32 800 096,00 (słownie: trzydzieści dwa miliony osiemset tysięcy dziewięćdziesiąt sześć i 00/100) złotych. Na Datę Prospektu wskazane porozumienie zostało w całości wykonane. 18. Aneksy do umów ze spółkami PBG Energetyka 2 sp. z o.o., PBG Energetyka 3 sp. z o.o., PBG Energetyka 4 sp. z o.o., PBG Energetyka 7 sp. z o.o., PBG Energetyka 13 sp. z o.o. W dniu 1 lipca 2016 r. Emitent, jako wykonawca podpisał ze spółkami: PBG Energetyka 2 sp. z o.o., PBG Energetyka 3 sp. z o.o., PBG Energetyka 4 sp. z o.o., PBG Energetyka 7 sp. z o.o., PBG Energetyka 13 sp. z o.o. aneksy nr 4 Umów na wykonanie projektu technologicznego, projektów wykonawczych, projektów podwykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz budowa i uruchomienie elektrociepłowni na biogaz w miejscowościach: Tończa, Krzywa, Dzierżki, Gorajec, Stary Kornin, zmieniających niektóre punkty w tych umowach. W związku z realizacją rozszerzonego zakresu robót zmienione zostały: zakres Przedmiotu Umów, termin zakończenia prac i dostaw dodatkowych oraz wynagrodzenie wykonawcy, które wzrosło w sumie o kwotę w wysokości polskich złotych 7 670 000 + podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Pozostałe zapisy umów pozostały bez zmian. Aneks wszedł w życie w dniu podpisania. II. Umowy określające istotne prawa lub obowiązki spółki MDI Energia S.A. istniejące na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego MDI Energia S.A., które na Datę Prospektu mogą mieć istotne znaczenie dla działalności MDI Energia S.A. (w tym umowy zawarte przez spółkę MDI S.A., jak również umowy zawarte przez MDI Sp. z o.o. przed przekształceniem formy prawnej działalności na MDI S.A., których to umów stroną stał się Emitent w wyniku połączenia przez przejęcie spółki MDI S.A. w dniu 1 lutego 2016 roku): 1. Umowy zawarte ze spółkami zależnymi od IPOPEMA 12 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH a) Umowa ze spółką MDO sp. z o.o. S.K.A. 217 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Lp. Rodzaj umowy Data zawarcia Umowa o roboty budowla ne 2011-05-10 1 b) Dokument Rejestracyjny Strony Przedmiot umowy MDO sp. z o.o. Umowa nr MDOS.K.A. MDI/OL_KORT_SADY_E1/2011; [Inwestor] oraz wykonanie w systemie generalnego MDI sp. z o.o. wykonawstwa robót budowlanych: (obecnie MDI wykonanie osiedla trzech S.A.) budynków mieszkalnych [Wykonawca] wielorodzinnych z wbudowanymi usługami, z garażami podziemnymi i niezbędna infrastrukturą techniczną; Olsztyn, ul. Wilczyńskiego Okres obowiązywania / uwagi termin wykonania wszystkich prac do 2013-03-31 Na Datę Prospektu wskazana umowa została w całości wykonana. Wynagrodzenie Zabezpieczenia Istotne postanowienia Uwagi 15 960 000,00 zł netto weksel in blanco do łącznej kwoty 798 000,00 zł , gwarancja i rękojmia na okres 36 miesięcy na roboty, 18 miesięcy na urządzenia (chyba, że producent daje 12 miesięcy) Zastrzeżone kary umowne - limit kar przewidziany na poziomie 5 % wartości wynagrodzenia Umowa aneksowana Wynagrodzenie Zabezpieczenia Istotne postanowienia Uwagi 23 554 000,00 zł netto zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 1 177 700,00 zł ( 5% wartości przedmiotu umowy) w formie weksla in blanco, albo gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej, gotówka, inna ustalona przez strony, gwarancja na okres 36 miesięcy na wykonane roboty, (chyba, że producent daje 12 miesięcy), rękojmia na okres 60 miesięcy Kary umowne za odstąpienie przez każdą ze Stron - 5% wynagrodzenia umownego, kary za zwłokę w odbiorze, usunięciu usterek, za zwłokę w przekazaniu terenu budowy , limit kar umownych do 5%, powyżej tego ograniczone prawo dochodzenia roszczenia odszkodowawczego Umowa anektowana zmiana wysokości zabezpieczenia na kwotę 1 237 870,00 zł, oraz Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego Wynagrodzenie Zabezpieczenia Istotne postanowienia Uwagi Umowa ze spółką Development 4 MD-PM sp. z o.o. sp.k. Lp. Rodzaj umowy Data zawarcia Umowa o roboty budowlane 2015-0917 1 c) Lp. Strony Przedmiot umowy Development 4 MD-PM sp. z o.o. sp.k. [Inwestor] oraz MDI S.A. [Wykonawca] Umowa nr DEV4MDI/PO_Malta_Park (4 bud)/2015; wykonanie robót budowlanych: budowa 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami i odpowiednią infrastrukturą; Poznań, os. Zodiak; 2 etapy Okres obowiązywania / uwagi Umowa zmieniona aneksem z dnia 2015-09-21, termin wykonania wszystkich prac do 2017-08-31 Na Datę Prospektu wskazana umowa jest w trakcie wykonywania. Umowa ze spółką Development II "CLR" sp. z o.o. S.K.A. Rodzaj umowy Data zawarcia Strony Przedmiot umowy Okres obowiązywania / uwagi 218 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Umowa o roboty budowlane 2012-0730 1 d) Lp. Dokument Rejestracyjny Development Umowa nr 01/DEV2_CLRII "CLR" sp. z MDI/PO_REMBERTOWSKA/20 o.o. S.K.A. 12; wykonanie w systemie [Inwestor] oraz generalnego wykonawstwa MDI S.A. robót budowlanych: budowa [Wykonawca] dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz garażami podziemnymi i niezbędną infrastrukturą techniczną; Poznań, ul. Rembertowska Umowa ze spółką JPBC sp. z o.o. Rodzaj Data Strony umowy zawarcia Umowa o roboty budowlane 2012-0928 JPBC sp. z o.o. [Inwestor] oraz MDI S.A. [Wykonawca] 1 e) Lp. Przedmiot umowy Umowa realizacji robót budowlano-montażowych nr 0128/JPBC/LUBLIN/2012; wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa robót budowlanych: dokończenie budynku biurowo-handlowego wraz garażami podziemnymi i niezbędną infrastrukturą techniczną; Lublin, ul. Jana Pawła II Termin wykonania wszystkich prac do 2014-05-31. Umowa zmieniona aneksem z dnia 2013-03-04 Na Datę Prospektu wskazana umowa została wykonana w zakresie robót budowlanych, w dalszym ciągu istnieją zobowiązania z tytułu rękojmi/gwarancji. 14 411 680,00 zł netto zabezpieczenie należytego wykonania umów - nie mniejsze niż 10 % wartości umowy w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, z tego potem zabezpieczenie z tytułu usunięcia wad i usterek na wysokości 2,5 % wartości przedmiotu umowy, gwarancja i rękojmia na okres 36 miesięcy na wykonane roboty, 18 miesięcy na urządzenia (chyba, że producent daje 12 miesięcy) Kary umowne za odstąpienie przez każdą ze Stron - 5% wynagrodzenia umownego, kary za zwłokę w odbiorze, usunięciu usterek, za zwłokę w przekazaniu terenu budowy , limit kar umownych do 5%, powyżej tego ograniczone prawo dochodzenia roszczenia odszkodowawczego Umowa aneksowana Okres obowiązywania / uwagi Termin wykonania wszystkich prac do 2013-06-30. Umowa zmieniona aneksami z dnia 2014-03-28, 201304-03, 2013-06-17, 2014-07-31, 201412-29 Na Datę Prospektu wskazana umowa została w całości wykonana. Wynagrodzenie Zabezpieczenia Istotne postanowienia Uwagi 11 627 121,00 zł netto zabezpieczenie należytego wykonania umów - nie mniejsze niż 8 % wartości umowy w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, z tego potem z tytułu usunięcia wad i usterek na wysokości 2,5 % wartości przedmiotu umowy, gwarancja i rękojmia na okres 36 miesięcy na wykonane roboty, 18 miesięcy na urządzenia (chyba, że producent daje 12 miesięcy), Wynagrodzenie Zabezpieczenia Kary umowne za odstąpienie Aneks nr 4 z przez każdą ze Stron - 5% 31.07.2014wynagrodzenie umownego, kary podwyższenie za zwłokę w odbiorze, usunięciu wysokości usterek, za zwłokę przekazaniu wynagrodzenia terenu budowy , limit kar wykonawcy o umownych do 5%, powyżej tego 535.000,00 zł netto ograniczone prawo dochodzenia roszczenia odszkodowawczego Umowa ze spółką LUBINVEST sp. z o.o. Rodzaj umowy Data zawarcia Strony Przedmiot umowy Okres obowiązywania / uwagi Istotne postanowienia Uwagi 219 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Umowa o roboty budowlane 2012-1010 Dokument Rejestracyjny LUBINVEST sp. z o.o. [Inwestor] oraz MDI S.A. [Wykonawca] 1 f) Umowa LUMDI/LU_POLESIE_VBUD_3/2012; wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa robót budowlanych w ramach budowy kompleksu mieszkaniowego "Osiedle POLESIE V": budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz garażami podziemnymi i niezbędną infrastrukturą techniczną; Lublin, ul. Klonowa termin wykonania wszystkich prac do 2014-08-31 Na Datę Prospektu wskazana umowa została wykonana w zakresie przedmiotu umowy, w dalszym ciągu istnieją zobowiązania z tytułu rękojmi/gwarancji. 8 700 000,00 zł netto weksel in blanco do kwoty 435 000,00 zł ( 5% wartości umowy), gwarancja i rękojmia na okres 36 miesięcy na wykonane roboty, 18 miesięcy na urządzenia (chyba, że producent daje 12 miesięcy), Kary umowne za odstąpienie przez każdą ze Stron - 5% wynagrodzenia umownego, kary za zwłokę w odbiorze, usunięciu usterek, za zwłokę w przekazaniu terenu budowy , limit kar umownych do 5%, powyżej tego ograniczone prawo dochodzenia roszczenia odszkodowawczego - Wynagrodzenie Zabezpieczenia Istotne postanowienia Uwagi 10 950 000,00 zł netto Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - weksel in blanko - 547 500,00 zł, gwarancja i rękojmia na okres 36 miesięcy na wykonane roboty, 18 miesięcy na urządzenia (chyba, że producent daje 12 miesięcy), Kary umowne za odstąpienie przez każdą ze Stron - 5% wynagrodzenia umownego, kara za zwłokę w odbiorze, usunięciu usterek, za zwłokę przekazaniu terenu budowy , limit kar umownych do 5%, powyżej tego ograniczone prawo dochodzenia roszczenia odszkodowawczego Aneks nr 1 z 11.20.2012 r. – zmiana w zakresie zabezpieczeń zabezpieczenie z tytułu nienależytego wykonania umowy - gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa bądź kwoty zatrzymane w przypadki braku gwarancji - 5% wartości przedmiotu umowy Wynagrodzenie Zabezpieczenia Istotne postanowienia Uwagi Umowa ze spółką M2D sp. z o.o. S.K.A. Lp. Rodzaj umowy Data zawarcia Umowa o roboty budowlan e 2012-0402 Strony M2D sp. z o.o. S.K.A. [Inwestor] oraz MDI S.A. [Wykonawca] 1 g) Lp. Okres obowiązywania / uwagi Umowa nr 01/M2DTermin wykonania MDI/JO_WILANOWSKA_K4/20 wszystkich prac do 12; wykonanie w systemie 2013-09-30. generalnego wykonawstwa Umowa zmieniona robót budowlanych: budowa aneksami z dnia zespołu trzech budynków 2012-11-30, 2013mieszkalnych wielorodzinnych 06-28, 2013-06-28, wraz garażami podziemnymi i 2013-09-30 niezbędna infrastrukturą Na Datę Prospektu techniczną; Józefosław, ul. wskazana umowa Wilanowska i ul. Tenisowa została w całości wykonana. Przedmiot umowy Umowa ze spółką M2D-K5 sp. z o.o. S.K.A. Rodzaj umowy Data zawarcia Strony Przedmiot umowy Okres obowiązywania / uwagi 220 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Umowa o roboty budowlane 2013-0403 Dokument Rejestracyjny M2D-K5 sp. z Umowa nr 01/M2K5o.o. S.K.A. MDI/JO_WILANOWSKA_K5/20 [Inwestor] oraz 13; wykonanie w systemie MDI S.A. generalnego wykonawstwa [Wykonawca] robót budowlanych: budowa 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz garażami podziemnymi i niezbędną infrastrukturą techniczną; Józefosław, ul. Ogrodowa 1 h) Termin wykonania wszystkich prac do 2014-11-28. Umowa zmieniona aneksami z dnia 2013-09-04, 201411-06 Na Datę Prospektu wskazana umowa została wykonana w zakresie przedmiotu umowy, w dalszym ciągu istnieją zobowiązania z tytułu rękojmi/gwarancji. 11 371 240,00 zł netto weksel in blanco do kwoty 568 562,00 zł ( 5% wartości umowy), gwarancja i rękojmia na okres 36 miesięcy na wykonane roboty, 18 miesięcy na urządzenia (chyba, że producent daje 12 miesięcy), Wynagrodzenie Zabezpieczenia 15 966 000,00 zł netto zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 798 300,00 zł w formie weksla in blanco, albo gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej, gotówka, inna ustalona przez strony, gwarancja i rękojmia na okres 36 miesięcy na wykonane roboty, 18 miesięcy na urządzenia (chyba, że producent daje 12 miesięcy), Kary umowne za odstąpienie Umowa przez każdą ze Stron - 5% aneksowana, wynagrodzenia umownego, kary Aneks nr 1 z dnia za zwłokę w odbiorze, usunięciu 04.09.2013 r. usterek, za zwłokę w zmiana wysokości przekazaniu terenu budowy , wynagrodzenia limit kar umownych do 5%, (podwyższenie do powyżej tego ograniczone 12.621.290,00 zł prawo dochodzenia roszczenia netto), zmiana odszkodowawczego terminu wykonania robót. Aneks nr 2 z dnia 06.11.2014 -; zmiana wysokości wynagrodzenia (podwyższenie do 12.653.290,00 zł netto) orazzmiana wyskości zabezpieczenia na kwotę 632 665,00 zl, w formie weksla in blanco, albo gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej, gotówka, inna ustalona przez strony Umowa ze spółką MD+2 sp. z o.o. S.K.A. Lp. 1 Rodzaj umowy Data zawarcia Umowa o roboty budowlane 2014-0312 Strony MD+2 sp. z o.o. S.K.A. [Inwestor] oraz MDI S.A. [Wykonaw ca] Przedmiot umowy Umowa nr 01/MD+2MDI/JO_JULIANOWSKA_K6E1/2014; wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa robót budowlanych: budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami i odpowiednią infrastrukturą; "Kuropatwy 6 Etap 1", Julianów, ul. Julianowska Okres obowiązywania / uwagi Termin wykonania wszystkich prac do 2016-04-30. Umowa zmieniona aneksem z dnia 2014-06-16 Na Datę Prospektu wskazana umowa została wykonana w zakresie przedmiotu umowy, w dalszym ciągu istnieją Istotne postanowienia Uwagi Kary umowne za odstąpienie Aneks do Umowy z przez każdą ze Stron - 5% dnia 16.06.2014 r. wynagrodzenie umownego, kary zmiana wysokości za zwłokę w odbiorze, usunięciu zabezpieczania na usterek, za zwłokę w kwotę 793 300,0 0 przekazaniu terenu budowy , zł limit kar umownych do 5%, powyżej tego ograniczone prawo dochodzenia roszczenia odszkodowawczego 221 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny zobowiązania z tytułu rękojmi/gwarancji. i) Umowa ze spółką MDN sp. z o.o. S.K.A. Lp. Rodzaj umowy Data zawarcia Umowa o roboty budowlane 2012-0220 Strony Przedmiot umowy MDN sp. z o.o. S.K.A. [Inwestor] oraz MDI S.A. [Wykonaw ca] Umowa nr 01/MDNMDI/SZ_NIEDŹWIEDZIA_E3/2012; wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa robót budowlanych: budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz garażami podziemnymi i niezbędną infrastrukturą techniczną; Szczecin, ul. Niedźwiedzia, ul. Focza, ul. Świstacza 1 j) Okres obowiązywania / uwagi Termin wykonania wszystkich prac do 2014-08-30. Umowa zmieniona aneksem z dnia 2013-05-16 Na Datę Prospektu wskazana umowa została wykonana w zakresie przedmiotu umowy, w dalszym ciągu istnieją zobowiązania z tytułu rękojmi/gwarancji. Zabezpieczenia 11 500 000,00 zł netto Istotne postanowienia Uwagi zabezpieczenie, należytego Kary umowne za odstąpienie wykonania umowy 5% wartości przez każdą ze Stron - 5% umowy - weksel in blanco , wynagrodzenia umownego, kary gwarancja i rękojmia na okres za zwłokę w odbiorze, usunięciu 36 miesięcy na wykonane usterek, za zwłokę przekazaniu roboty, 18 miesięcy na terenu budowy , limit kar urządzenia (chyba, że producent umownych do 5%, powyżej tego daje 12 miesięcy), ograniczone prawo dochodzenia roszczenia odszkodowawczego Umowa zawarta ze spółką Śródmiejskie Ogrody sp. z o.o. sp.k. Lp. Rodzaj umowy Data zawarcia Umowa o roboty budowlane 2015-0317 Strony Przedmiot umowy Śródmiejskie Ogrody sp. z o.o. sp.k. [Inwestor] oraz MDI S.A. [Wykonawca] Umowa ramowa, realizacja budowy osiedla "Śródmiejskie ogrody", wykonanie robót budowlanych 1 etapu; Szczecin, ul. Tenisowa 1 k) Okres obowiązywania / uwagi Na Datę Prospektu wskazana umowa jest w trakcie wykonywania. Wynagrodzenie Zabezpieczenia Istotne postanowienia Uwagi 73 000 000,00 zł netto zabezpieczenie należytego wykonania umowy - 3 000 000,00 zł - gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa lub gotówka albo inna forma uzgodniona między stronami, Zamawiający zobowiązany do zawarcia umowy kredytu (na sfinansowanie inwestycji, w przypadku nie przedstawienia umowy kredytu Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia do Umowy) - kwoty wynagrodzenia za poszczególne etapy regulowane odrębnymi umowami Umowa zawarta ze spółką TBM-MDOS sp. z o.o. S.K.A. 222 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Lp. Rodzaj umowy Data zawarcia Umowa o roboty budowlane 2013-0903 Dokument Rejestracyjny Strony Przedmiot umowy TBM-MDOS sp. z o.o. S.K.A. [Inwestor] oraz MDI S.A. [Wykonawca] Umowa nr 01/TBM_MDOSMDI/OT_APARTAMENTY_POD_ OSNAMI/2013; budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami i odpowiednią infrastrukturą; "Apartamenty Pod Sosnami", Otwock, ul. Szkolna, ul. Zygmunta 1 Okres obowiązywania / uwagi Termin wykonania wszystkich prac do 2015-10-15. Na Datę Prospektu wskazana umowa została wykonana w zakresie przedmiotu umowy, w dalszym ciągu istnieją zobowiązania z tytułu rękojmi/gwarancji. Wynagrodzenie 15 760 000,00 zł netto Zabezpieczenia Istotne postanowienia Uwagi zabezpieczenie należytego kara umowna za odstąpienie z wykonania umowy, gwarancja winy danej Strony 5% bankowa lub ubezpieczeniowa bądź wynagrodzenia umownego, kary kwota zatrzymana z każdej faktury za opóźnienie, wykonanie 5 % do kwoty łącznej 788 000,00 zł - umowy sprzecznie z zasadami co stanowi 5% wartości przedmiotu bezpieczeństwa i zasadami umowy, zabezpieczenie z tytułu higieny, za zwłokę w rękojmi - gwarancja bankowa i przekazaniu placu budowy, gwarancja ubezpieczeniowa bądź łączna suma kar umownych do środki pieniężne - na kwotę 395 5%, jeżeli kary zostaną naliczone 000,00 zł - 2,5% wartości na poziomie 5 % to wtedy nie przedmiotu umowy, gwarancja i można dochodzić rękojmia na okres 36 miesięcy na odszkodowania uzupełniającego wykonane roboty, 18 miesięcy na urządzenia (chyba, że producent daje 12 miesięcy) l) Umowa ze spółką Lubinvest Sp. z o.o. Lp. Rodzaj umowy Data zawarcia Umowa o roboty budowlane 2016-1215 Strony Przedmiot umowy Lubinvest Sp. z o.o.[Zamawiaj ący] oraz MDI S.A. [Wykonawca] Umowa ramowa, realizacja zespołu budynków mieszkaniowych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą zewnętrzną w ramach budowy osiedla mieszkaniowego „Polesie VI” w Świdniku. 1 2. a) Lp. Okres obowiązywania / uwagi Na Datę Prospektu wskazana umowa jest w trakcie wykonywania. Wynagrodzenie Zabezpieczenia Istotne postanowienia Uwagi 9 223 200,00 zł netto zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 461 160,00 zł w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, Strony przewidziały w umowie odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy w formie kar umownych. Wysokość wszystkich naliczonych przez stronę kar nie może przekroczyć 5% (pięciu procent) wartości przedmiotu Umowy. Wykonanie przedmiotu umowy zakończy się do dnia 31.01.2018 r. przy czym roboty budowlane zostaną zakończone do dnia 31.12.2017 r. - Wynagrodzenie Zabezpieczenia Istotne postanowienia Uwagi Umowy zawarte ze spółką MAK DOM sp. z o.o. lub jej spółkami zależnymi Umowy ze spółką MAK DOM sp. z o.o. Rodzaj umowy Data zawarcia Strony Przedmiot umowy Okres obowiązywania / uwagi 223 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Umowa o roboty budowlane 2012-0201 MAK DOM sp. Umowa nr 01/MAKDOMz o.o. MDI/SZ_PODBÓRZAŃSKA_Etap_ [Inwestor] oraz 3/2012; wykonanie w systemie MDI sp. z o.o. generalnego wykonawstwa (obecnie MDI robót budowlanych, budowa III S.A.) etapu osiedla "Warszewo [Wykonawca] Przylesie", składającego się z 7 budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi i infrastrukturą techniczną Umowa o roboty budowlane 2011-1003 MAK DOM sp. z o.o. [Inwestor] oraz MDI sp. z o.o. (obecnie MDI S.A.) [Wykonawca] 1 2 Umowa nr MKDMDI/RZ_OLBRACHTA-E1/2011; wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa robót budowlanych, budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z z garażami podziemnymi i niezbędną infrastrukturą techniczną; "Osiedle Słoneczne Rzeszów Etap I", Rzeszów, ul. Olbrachta Termin wykonania wszystkich prac do 2014-12-31. Umowa zmieniona aneksami z dnia 2012-09-20, 2014-10-29 Na Datę Prospektu wskazana umowa została wykonana w zakresie przedmiotu umowy, w dalszym ciągu istnieją zobowiązania z tytułu rękojmi/gwaranc ji. termin wykonania wszystkich prac2013-11-30. Na Datę Prospektu wskazana umowa została wykonana w zakresie przedmiotu umowy, w dalszym ciągu istnieją zobowiązania z tytułu rękojmi/gwaranc ji. 19 784 076,00 zł netto Zabezpieczenie należytego wykonania umowy -weksel in blanco do łącznej kwoty 989 203,80 zł , gwarancja i rękojmia na okres 36 miesięcy za roboty, 18 miesięcy na urządzenia (chyba, że producent daje 12 miesięcy) zastrzeżone kary umowne - limit kar przewidziany na poziomie 5 % wartości wynagrodzenia 9 450 000,00 zł netto Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - weksel in blanco do łącznej kwoty 798 000,00 zł , gwarancja i rękojmia na okres 36 miesięcy za roboty, 18 miesięcy na urządzenia (chyba, że producent daje 12 miesięcy) kary umowne - limit kar przewidziany na poziomie 5 % wartości wynagrodzenia 224 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Umowa o roboty budowlane 2012-0417 MAK DOM sp. z o.o. [Inwestor] oraz MDI S.A. [Wykonawca] Umowa nr MKDMDI/LU_FULMAN_G-E2/2012; wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa robót budowlanych: wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz garażami podziemnymi i niezbędna infrastrukturą techniczną; w ramach budowy osiedla mieszkaniowego "Słoneczny Dom Zadanie G Etap 2"; Lublin, ul. Woronieckiego Umowa o roboty budowlane 2013-1115 MAK DOM sp. z o.o. [Inwestor] oraz MDI S.A. [Wykonawca] Umowa nr MKDMDI/LU_FULMAN_G-E3/2013; wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa robót budowlanych: budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz garażami podziemnymi i niezbędną infrastrukturą techniczną; "Słoneczny Dom Zadanie G Etap 3", Lublin, ul. Woronieckiego 3 4 Dokument Rejestracyjny Termin wykonania wszystkich prac do 2013-11-30. Umowa zmieniona aneksem z dnia 2013-09-16. Na Datę Prospektu wskazana umowa została wykonana w zakresie przedmiotu umowy, w dalszym ciągu istnieją zobowiązania z tytułu rękojmi/gwaranc ji. Termin wykonania wszystkich prac do 2015-08-31. Umowa zmieniona aneksem z dnia 2014-09-29. Na Datę Prospektu wskazana umowa została wykonana w zakresie przedmiotu umowy, w dalszym ciągu istnieją zobowiązania z tytułu rękojmi/gwaranc ji. 7 720 839,00 zł netto Zabezpieczenie należytego Kary umowne za odstąpienie wykonania umowy - weksel in przez każdą ze Stron - 5% blanko - 386 041,95 zł, wynagrodzenia umownego, kary gwarancja i rękojmia na okres za zwłokę w odbiorze, usunięciu 36 miesięcy na wykonane usterek, za zwłokę w roboty, 18 miesięcy na przekazaniu terenu budowy , urządzenia (chyba, że producent limit kar umownych do 5%, daje 12 miesięcy), powyżej tego ograniczone prawo dochodzenia roszczenia odszkodowawczego 17 585 408,00 zł netto Zabezpieczenie należytego Kary umowne za odstąpienie wykonania umowy - weksel in przez każdą ze Stron - 5% blanco - 879 270,40 zł, wynagrodzenia umownego, kary gwarancja i rękojmia na okres za zwłokę w odbiorze, usunięciu 36 miesięcy na wykonane usterek, za zwłokę przekazaniu roboty, 18 miesięcy na terenu budowy , limit kar urządzenia (chyba, że producent umownych do 5%, powyżej tego daje 12 miesięcy), ograniczone prawo dochodzenia roszczenia odszkodowawczego Aneks nr 1 z dnia 16.09.2013 r.zwiększenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy do 7.784.580,30 zł netto 225 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Umowa o roboty budowlane 2012-1010 Dokument Rejestracyjny MAK DOM sp. z o.o. [Inwestor] oraz MDI S.A. [Wykonawca] 5 b) Lp. 1 c) Umowa ze spółką MD-LSO2 sp. z o.o. Data Rodzaj zawarci Strony umowy a Umowa o roboty budowlan e 201507-30 MD-LSO2 sp. z o.o. [Inwestor] oraz MDI S.A. [Wykonawca] Umowa nr MKDMDI/RZ_OLBRACHTA-E2/2012; wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa robót budowlanych w ramach budowy osiedla mieszkaniowego "Osiedle Słoneczne Rzeszów Etap 2": budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz garażami podziemnymi i niezbędną infrastrukturą techniczną; Rzeszów, ul. Olbrachta Przedmiot umowy Umowa nr MDLSO2-MDI/LU_SOE3/2015; wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa: budowa 1 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami i odpowiednią infrastrukturą; "Słoneczne Ogrody Etap 3", Lublin, ul. Męczenników Majdanka termin wykonania wszystkich prac do 2014-08-31. Na Datę Prospektu wskazana umowa została wykonana w zakresie przedmiotu umowy, w dalszym ciągu istnieją zobowiązania z tytułu rękojmi/gwaranc ji. Okres obowiązywania / uwagi termin wykonania wszystkich prac do 2017-09-30. Na Datę Prospektu wskazana umowa jest w trakcie wykonywania. 9 120 000,00 zł netto Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy - weksel in blanco do kwoty 456 000,00 zł ( 5% wartości umowy), gwarancja i rękojmia na okres 36 miesięcy na wykonane roboty, 18 miesięcy na urządzenia (chyba, że producent daje 12 miesięcy), Kary umowne za odstąpienie przez każdą ze Stron - 5% wynagrodzenie umownego, kary za zwłokę w odbiorze, usunięciu usterek, za zwłokę w przekazaniu terenu budowy , limit kar umownych do 5%, powyżej tego ograniczone prawo dochodzenia roszczenia odszkodowawczego Wynagrodzenie Zabezpieczenia Istotne postanowienia 27 242 000,00 zł netto Zabezpieczenie należytego Kary umowne za odstąpienie wykonania umowy - weksel in przez każdą ze Stron - 5% blanco do kwoty 1 362 100,00 zł wynagrodzenia umownego, kary ( 5% wartości umowy), za zwłokę w odbiorze, usunięciu gwarancja i rękojmia na okres usterek, za zwłokę w 60 miesięcy na wykonane przekazaniu terenu budowy , roboty, 60 miesięcy na limit kar umownych do 5%, urządzenia (chyba, że producent powyżej tego ograniczone daje 12 miesięcy), prawo dochodzenia roszczenia odszkodowawczego Uwagi Umowa zmieniona aneksem z dnia 2015-08-03 Umowa ze spółką MD-MSO1 sp. z o.o. Lp. 1 Rodzaj umowy Data zawarcia Umowa o roboty budowlane 2013-1031 Strony Przedmiot umowy MD-LSO1 sp. z o.o. [Inwestor] oraz MDI S.A. [Wykonawca] Umowa nr MDLLSO1MDI/LU_SO-E1/2013; wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa robót budowlanych w ramach Okres obowiązywania / uwagi termin wykonania wszystkich prac do 2015-07-31. Na Datę Wynagrodzenie Zabezpieczenia Istotne postanowienia 14 275 600,00 zł Netto Zabezpieczenie należytego wykonania umowy- weksel in blanco do kwoty 713 000,00 zł ( 5% wartości umowy), gwarancja i rękojmia na okres 36 miesięcy Kary umowne za odstąpienie przez każdą ze Stron - 5% wynagrodzenia umownego, kary za zwłokę w odbiorze, usunięciu usterek, za zwłokę w Uwagi 226 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny budowy osiedla mieszkaniowego "Słoneczne Ogrody Etap 1": budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz garażami podziemnymi i niezbędną infrastukturą techniczną; Lublin, ul. Męczenników Majdanka, ul. Wrońska Umowa o roboty budowlane 2014-0519 MD-LSO1 sp. z o.o. [Inwestor] oraz MDI S.A. [Wykonawca] 2 d) Umowa nr MDLSO1MDI/LU_SO-E2/2014; wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa robót budowlanych: budowa budynku wielorodzinnego wraz z garażami i odpowiednią infrastrukturą; "Słoneczne Ogrody Etap 2", Lublin, ul. Męczenników Majdanka Prospektu wskazana umowa została wykonana w zakresie przedmiotu umowy, w dalszym ciągu istnieją zobowiązania z tytułu rękojmi/gwaranc ji. termin wykonania wszystkich prac do 2015-07-31. Na Datę Prospektu wskazana umowa została wykonana w zakresie przedmiotu umowy, w dalszym ciągu istnieją zobowiązania z tytułu rękojmi/gwaranc ji. na wykonane roboty, 18 miesięcy na urządzenia (chyba, że producent daje 12 miesięcy), przekazaniu terenu budowy , limit kar umownych do 5%, powyżej tego ograniczone prawo dochodzenia roszczenia odszkodowawczego 4 536 752,00 zł netto Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - weksel in blanco do kwoty 226 837,60 zł ( 5% wartości umowy), gwarancja i rękojmia na okres 36 miesięcy na wykonane roboty, 18 miesięcy na urządzenia (chyba, że producent daje 12 miesięcy), Kary umowne za odstąpienie przez każdą ze Stron - 5% wynagrodzenia umownego, kary za zwłokę w odbiorze, usunięciu usterek, za zwłokę w przekazaniu terenu budowy , limit kar umownych do 5%, powyżej tego ograniczone prawo dochodzenia roszczenia odszkodowawczego Wynagrodzenie Zabezpieczenia Istotne postanowienia 7 672 000,00 zł netto Zabezpieczenie należytego wykonania umowy -weksel in blanco do kwoty 383 600,00 zł, gwarancja i rękojmia na okres 60 miesięcy na wykonane roboty i urządzenia (chyba, że producent daje 12 miesięcy ), Kary umowne za odstąpienie przez każdą ze Stron - 5% wynagrodzenie umownego, kary za zwłokę w odbiorze, usunięciu usterek, za zwłokę przekazaniu terenu budowy , limit kar umownych do 5%, powyżej tego ograniczone prawo dochodzenia roszczenia odszkodowawczego Umowa ze spółką MD-RS5 sp. z o.o. Lp. 1 Rodzaj umowy Data zawarcia Umowa o roboty budowlane 2015-0410 Strony Przedmiot umowy MD-RS5 sp. z o.o. [Inwestor] oraz MDI S.A. [Wykonawca ] Umowa nr MDRS5-MDI/RZ_ISE5/2015; wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa robót budowlanych w ramach budowy osiedla mieszkaniowego "Słoneczne Ogrody Etap 5": budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz garażami podziemnymi i niezbędną Okres obowiązywania / uwagi termin wykonania wszystkich prac do 2017-01-31. Na Datę Prospektu wskazana umowa jest w trakcie Uwagi 227 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny infrastrukturą techniczną; Rzeszów, ul. Olbrachta e) wykonywania. Umowa ze spółką MD-SWP sp. z o.o. sp.k. Lp. 1 f) Lp. 1 Rodzaj umowy Data zawarcia Umowa o roboty budowlane 2014-0825 Strony Przedmiot umowy MD-SWP sp. z o.o. sp.k. [Inwestor] oraz MDI S.A. [Wykonawca] Umowa nr 01/MD-SWPMDI/SZ_Przylesie-E4/2014; wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa robót budowlanych: budowa zespołu zabudowy wielorodzinnej, wraz z garażami i odpowiednią infrastrukturą; :Warszewo Przylesie Etap IV"; Szczecin, ul. Maciejkowa, ul. Kalinowa Umowa ze spółką MD-WWI sp. z o.o. sp.k. Data Rodzaj zawarci Strony Przedmiot umowy umowy a Umowa o 2015MD-WWI sp. Umowa nr 01/WWIroboty 09-01 z o.o. sp.k. MDI/WA_Wilanowska/2015; budowlane [Inwestor] wykonanie robót budowlanych w oraz MDI systemie generalnego S.A. wykonawstwa: budowa 1 budynków [Wykonawca mieszkalnych wielorodzinnych wraz ] z garażami i odpowiednią infrastrukturą; "Wilanowska Mokotów", Warszawa, ul. Wilanowska Okres obowiązywania / uwagi termin wykonania wszystkich prac do 2016-10-31, Umowa zmieniona aneksami z dnia 2015-04-15, 2015-05-20. Na Datę Prospektu wskazana umowa została wykonana w zakresie przedmiotu umowy, w dalszym ciągu istnieją zobowiązania z tytułu rękojmi/gwaranc ji. Okres obowiązywania / uwagi termin wykonania wszystkich prac do 2017-07-31. Na Datę Prospektu wskazana umowa jest w trakcie wykonywania. Wynagrodzenie 18 263 774,00 zł netto Zabezpieczenia Istotne postanowienia Uwagi zabezpieczenie należytego Kary umowne za odstąpienie wykonania umowy w wysokości przez każdą ze Stron - 5% 913 188,70 zł w formie weksla wynagrodzenia umownego, kary in blanco, albo gwarancji za zwłokę w odbiorze, usunięciu bankowej albo usterek, za zwłokę w ubezpieczeniowej, gotówka, przekazaniu terenu budowy , inna ustalona przez strony, limit kar umownych do 5%, gwarancja i rękojmia na okres powyżej tego ograniczone 36 miesięcy na wykonane prawo dochodzenia roszczenia roboty, 18 miesięcy na odszkodowawczego urządzenia (chyba, że producent daje 12 miesięcy), Wynagrodzenie Zabezpieczenia Istotne postanowienia 18 200 000,00 zł netto Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 1 500 000,00 zł( 5% wartości przedmiotu umowy) w formie weksla in blanco, albo gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej, gotówka, inna ustalona przez strony, gwarancja na okres 36 miesięcy na wykonane roboty, (chyba, że producent daje 12 miesięcy), rękojmia na okres 60 Kary umowne za odstąpienie przez każdą ze Stron - 5% wynagrodzenia umownego, kary za zwłokę w odbiorze, usunięciu usterek, za zwłokę w przekazaniu terenu budowy , limit kar umownych do 5%, powyżej tego ograniczone prawo dochodzenia roszczenia odszkodowawczego Uwagi 228 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny miesięcy g) Umowa ze spółką MR-RS3 sp. z o.o. Lp. Rodzaj umowy Data zawarcia Umowa o roboty budowlane 2013-1223 1 Strony Przedmiot umowy MR-RS3 sp. z o.o. [Inwestor] oraz MDI S.A. [Wykonawca ] Umowa nr MDRS3-MDI/RZ_OSE3/2013; wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa robót budowlanych: budowa budynku wielorodzinnego wraz z garażami i odpowiednią infrastrukturą; "Osiedle Słoneczne Etap 3", Rzeszów, ul. Olbrachta Okres obowiązywania / uwagi termin wykonania wszystkich prac do 2015-07-31. Na Datę Prospektu wskazana umowa została wykonana w zakresie przedmiotu umowy, w dalszym ciągu istnieją zobowiązania z tytułu rękojmi/gwarancji. Wynagrodzenie 6 721 500,00 zł netto Zabezpieczenia Istotne postanowienia Zabezpieczenie należytego wykonania - weksel in blanco do kwoty 435 000,00 zł ( 5% wartości umowy), gwarancja i rękojmia na okres 36 miesięcy na wykonane roboty, 18 miesięcy na urządzenia (chyba, że producent daje 12 miesięcy), Kary umowne za odstąpienie przez każdą ze Stron - 5% wynagrodzenie umownego, kary za zwłokę w odbiorze, usunięciu usterek, za zwłokę przekazaniu terenu budowy , limit kar umownych do 5%, powyżej tego ograniczone prawo dochodzenia roszczenia odszkodowawczego Zabezpieczenia Istotne postanowienia 1. zabezpieczenie należytego wykonania umowy: gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa lub kaucja gwarancyjna ze środków pieniężnych – każdorazowo w kwocie odpowiadającej 5% wartości netto faktur wystawianych przez Wykonawcę, do łącznej kwoty 564.500,00 zł; 2. zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady: gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa lub kaucja gwarancyjna ze środków 1. gwarancja na wykonane roboty budowlane: 36 mies., gwarancja na urządzenia: min. 12 mies., rękojmia za wykonane roboty budowlane: 60 mies. (od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego); 2. kary umowne za odstąpienie przez każdą ze Stron - 5% wartości wynagrodzenia umownego; 3. kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy oraz za zwłokę w usunięciu wad – wys. odsetek Uwagi h) umowa ze spółką MD-SWP 5 sp. z o.o. Lp. 1 Rodzaj umowy Data zawarcia Umowa o roboty budowlane 2016-1125 Strony Przedmiot umowy MD-SWP 5 sp. z o.o. [Inwestor] oraz MDI Energia S.A. [Wykonawca ] Umowa nr 01/MD-SWP5— MDIENERGIA/SZ_PrzylesieE5/2016; wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa robót budowlanych w ramach budowy osiedla mieszkaniowego „warszewo Przylesie Etap V”: budowa zespołu zabudowy wielorodzinnej (trzech budynków, oznaczonych numerami 301, 302, 303) z wielostanowiskowymi garażami podziemnymi, kotłownią osiedlową oraz inną niezbędną infrastrukturą; Szczecin, ul. Maciejkowa i Kalinowa Okres obowiązywania / uwagi termin wykonania wszystkich prac do 2018-02-28. Na Datę Prospektu wskazana umowa jest w trakcie wykonywania. Wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej kwocie 11 290 000,00 zł netto Uwagi 229 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny pieniężnych –w kwocie 282.250,00 zł ustawowych za opóźnienie. Maksymalna łączna wysokośc kar umownych – 5% wartości wynagrodzenia umownego Wynagrodzenie Zabezpieczenia Istotne postanowienia Uwagi 15 210 000 ,00 zł zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 760 500,00 zł w formie kaucji, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, Strony przewidziały w umowie odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy w formie kar umownych. Wysokość wszystkich naliczonych przez stronę kar nie może przekroczyć 5% (pięciu procent) wartości przedmiotu Umowy. Wykonanie przedmiotu umowy zakończy się do dnia 29.06.2018 r. przy czym roboty budowlane zostaną zakończone do dnia 29.05.2018 r. - i) Umowa ze spółką MD-WMJ1 Sp. z o.o. Lp. 1 Rodzaj umowy Data zawarcia Umowa o roboty budowlane 2016-1025 Strony Przedmiot umowy MD-WMJ1 Sp. z o.o.[Zamawi ający] oraz MDI S.A. [Wykonawca ] Umowa ramowa, realizacja zespołu budynków mieszkaniowych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą zewnętrzną w ramach budowy osiedla mieszkaniowego „Marina Józefosław Etap 1”.; Józefosław, ul. Wilanowska Okres obowiązywania / uwagi Na Datę Prospektu wskazana umowa jest w trakcie wykonywania. netto Umowa zawarta w dniu 1 sierpnia 2016 roku ze spółką MD+2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Spółka jako Wykonawca zawarła umowę o roboty budowlane w dniu 1 sierpnia 2016 roku ze spółką MD+2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. jako Zamawiającym. Umowa dotyczy wykonania zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach budowy osiedla mieszkaniowego „Kuropatwy 8”. Wykonanie przedmiotu umowy zakończy się do dnia 31.12.2017 r., przy czym roboty budowlane zostaną zakończone do dnia 30.11.2017 r. Spółka otrzyma z tytułu wykonania umowy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto 16 250 000,00 (słownie: szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych. Strony przewidziały w umowie odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy w formie kar umownych. Wysokość wszystkich naliczonych przez stronę kar nie może przekroczyć 5% (pięciu procent) wartości przedmiotu Umowy. Na Datę Prospektu wskazana umowa jest w trakcie wykonywania. Umowa zawarta w dniu 3 sierpnia 2016 roku ze spółką MD-LNS2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka zawarła jako Wykonawca umowę o roboty budowlane w dniu 3 sierpnia 2016 roku ze spółką MD-LNS2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Zamawiającym. Wymieniona umowa dotyczy wykonania budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną w ramach budowy osiedla mieszkaniowego „Nowe Sokolniki”. Wykonanie przedmiotu umowy zakończy się do dnia 31.11.2017 r., przy czym roboty budowlane zostaną zakończone do dnia 30.10.2017 r. Spółka otrzyma z tytułu wykonania umowy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto 11 772 000,00 (słownie: jedenaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące i 00/100) złotych. Strony przewidziały w umowie odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy w formie kar umownych. Wysokość wszystkich naliczonych przez stronę kar nie może przekroczyć 5% (pięciu procent) wartości przedmiotu Umowy. Na Datę Prospektu wskazana umowa jest w trakcie wykonywania. Umowa zawarta w dniu 4 sierpnia 2016 roku ze spółką Śródmiejskie Ogrody 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 230 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Spółka jako Wykonawca zawarła umowę o roboty budowlane w dniu 4 sierpnia 2016 roku ze spółką Śródmiejskie Ogrody 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. jako Zamawiającym. Wymieniona umowa dotyczy wykonania zespołu budynków mieszkaniowych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą zewnętrzną w ramach budowy osiedla mieszkaniowego „Śródmiejskie Ogrody Etap 2”. Wykonanie przedmiotu umowy zakończy się do dnia 29.06.2018 r., przy czym roboty budowlane zostaną zakończone do dnia 31.05.2018 r. Spółka otrzyma z tytułu wykonania umowy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto 19 018 140,00 (słownie: dziewiętnaście milionów osiemnaście tysięcy sto czterdzieści i 00/100) złotych. Strony przewidziały w umowie odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy w formie kar umownych. Wysokość wszystkich naliczonych przez stronę kar nie może przekroczyć 5% (pięciu procent) wartości przedmiotu Umowy. Na Datę Prospektu wskazana umowa jest w trakcie wykonywania. 3. Umowy ze spółkami zależnymi od spółki Polska Grupa Biogazowa S.A. Lp. Rodzaj umowy Data zawarcia Umowa kompleksowa Umowa kompleksowa Strony Przedmiot umowy 2014-0417 PGB Development sp. z o.o. [Zamawiający] oraz MDI S.A. [Wykonawca] Wykonanie projektu technologicznego, projektów wykonawczych, projektów powykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz budowa i uruchomienie elektrociepłowni na biogaz w miejscowości Darskowo i Złocieniec 2015-0119 PGB Energetyka 13 sp. z o.o. [Inwestor] oraz MDI S.A. [Wykonawca] Wykonanie projektu technologicznego, projektów wykonawczych, projektów powykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz budowa i uruchomienie elektrociepłowni na biogaz w miejscowości Stary Kornin 1 2 Okres obowiązywania / uwagi Zakończenie wykonywania przedmiotu umowy 2014-12-31. Umowa zmieniona aneksami z dnia 2014-10-10, 201412-12, 2015-05-29. Na Datę Prospektu wskazana umowa została wykonana w zakresie przedmiotu umowy, w dalszym ciągu istnieją zobowiązania z tytułu rękojmi/gwarancji. zakończenie wykonywania przedmiotu umowy 2015-09-15. Na Datę Prospektu wskazana umowa została wykonana w zakresie przedmiotu umowy, w dalszym ciągu istnieją zobowiązania z tytułu rękojmi/gwarancji. Wynagrodzenie Zabezpieczenia Istotne postanowienia Uwagi 28 625 000,00 zł Netto Gwarancja dobrego kary umowne za opóźnienia w Aneks nr 2 do wykonania 5% Ceny terminach pośrednich od 0,15% (do umowy z dnia Kontraktowej, w tym 70% 15 dni) do 0,3% Ceny Kontraktowej, 2014-12-12zabezpieczenia zostanie za opóźnienia w zakończeniu zmiana terminu zwolnione po dokonaniu wykonania Przedmiotu Umowy wykonania prac (na odbioru ( po 30 dnia) , a 30% 0,2% (do 15 dni) - 0,3% Ceny 2015-06-14) Aneks wartości tego zabezpieczenia Kontraktowej, za każdy dzień nr 3 z dnia 29zostanie zatrzymane na opóźnienia, limit kar umownych z 05.2015 r. zmiana okres gwarancji w formie tytułu opóźnienia 10%, możliwość terminu wykonania kwoty bądź gwarancji dochodzenia odszkodowania prac (na 2015-06bankowej/ubezpieczeniowej, uzupełniającego, dodatkowo 25) gwarancja jakości - 3 lata na przewidziana kara za nie branie wybudowane obiekty, 2 lata udziału przez Wykonawcę w na urządzenia i instalacje naradach koordynacyjnych - 1000 zł technologiczne 13 180 000,00 zł Netto brak zabezpieczenia należytego wykonania, gwarancja jakości - 3 lata na wybudowane obiekty, 2 lata na urządzenia i instalacje technologiczne kary umowne za opóźnienia w terminach Pośrednich od 0,15% (do 15 dni) do 0,3% Ceny Kontraktowej, za opóźnienia w zakończeniu wykonania Przedmiotu Umowy 0,2% (do 15 dni) - 0,3% Ceny Kontraktowej, za każdy dzień opóźnienia, limit kar umownych z tytułu opóźnienia 10%, możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, dodatkowo przewidziana kara za nie branie udziału przez Wykonawcę w naradach koordynacyjnych - 1000 zł Umowa zmieniona aneksem z dnia 2015-04-01 231 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Umowa kompleksowa 2015-0119 PGB Energetyka 3 sp. z o.o. [Inwestor] oraz MDI S.A. [Wykonawca] Wykonanie projektu technologicznego, projektów wykonawczych, projektów powykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz budowa i uruchomienie elektrociepłowni na biogaz w miejscowości Krzywa zakończenie wykonywania przedmiotu umowy 2015-09-15. Na Datę Prospektu wskazana umowa została wykonana w zakresie przedmiotu umowy, w dalszym ciągu istnieją zobowiązania z tytułu rękojmi/gwarancji. 13 200 000,00 zł Netto brak zabezpieczenia należytego wykonania, gwarancja jakości - 3 lata na wybudowane obiekty, 2 lata na urządzenia i instalacje technologiczne kary umowne za opóźnienia w terminach Pośrednich od 0,15% (do 15 dni) do 0,3% Ceny Kontraktowej, za opóźnienia w zakończeniu wykonania Przedmiotu Umowy 0,2% (do 15 dni) - 0,3% Ceny Kontraktowej, za każdy dzień opóźnienia, limit kar umownych z tytułu opóźnienia 10%, możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, dodatkowo przewidziana kara za nie branie udziału przez Wykonawcę w naradach koordynacyjnych - 1000 zł Umowa zmieniona aneksem z dnia 2015-04-01 Umowa kompleksowa 2015-0119 PGB Energetyka 4 sp. z o.o. [Inwestor] oraz MDI S.A. [Wykonawca] Wykonanie projektu technologicznego, projektów wykonawczych, projektów powykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz budowa i uruchomienie elektrociepłowni na biogaz w miejscowości Dzierżki zakończenie wykonywania przedmiotu umowy 2015-09-15. Na Datę Prospektu wskazana umowa została wykonana w zakresie przedmiotu umowy, w dalszym ciągu istnieją zobowiązania z tytułu rękojmi/gwarancji. 13 550 000,00 zł Netto brak zabezpieczenia należytego wykonania, gwarancja jakości - 3 lata na wybudowane obiekty, 2 lata na urządzenia i instalacje technologiczne kary umowne za opóźnienia w terminach Pośrednich od 0,15% (do 15 dni) do 0,3% Ceny Kontraktowej, za opóźnienia w zakończeniu wykonania Przedmiotu Umowy 0,2% (do 15 dni) - 0,3% Ceny Kontraktowej, za każdy dzień opóźnienia, limit kar umownych z tytułu opóźnienia 10%, możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, dodatkowo przewidziana kara za nie branie udziału przez Wykonawcę w naradach koordynacyjnych - 1000 zł Umowa zmieniona aneksem z dnia 2015-04-01 Umowa kompleksowa 2015-0119 PGB Energetyka 7 sp. z o.o. [Inwestor] oraz MDI S.A. [Wykonawca] Wykonanie projektu technologicznego, projektów wykonawczych, projektów powykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz budowa i uruchomienie elektrociepłowni na biogaz w miejscowości Gorajec zakończenie wykonywania przedmiotu umowy 2015-09-15. Na Datę Prospektu wskazana umowa została wykonana w zakresie przedmiotu umowy, w dalszym ciągu istnieją zobowiązania z tytułu rękojmi/gwarancji. 13 240 000,00 zł netto brak zabezpieczenia należytego wykonania, gwarancja jakości - 3 lata na wybudowane obiekty, 2 lata na urządzenia i instalacje technologiczne kary umowne za opóźnienia w terminach Pośrednich od 0,15% (do 15 dni) do 0,3% Ceny Kontraktowej, za opóźnienia w zakończeniu wykonania Przedmiotu Umowy 0,2% (do 15 dni) - 0,3% Ceny Kontraktowej, za każdy dzień opóźnienia, limit kar umownych z tytułu opóźnienia 10%, możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, dodatkowo przewidziana kara za nie branie udziału przez Wykonawcę w naradach koordynacyjnych - 1000 zł Umowa zmieniona aneksem z dnia 2015-04-01 3 4 5 232 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Umowa kompleksowa 2015-0119 Dokument Rejestracyjny PGB Energetyka 2 sp. z o.o. [Inwestor] oraz MDI S.A. [Wykonawca] 6 Wykonanie projektu technologicznego, projektów wykonawczych, projektów powykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz budowa i uruchomienie elektrociepłowni na biogaz w miejscowości Tończa zakończenie wykonywania przedmiotu umowy 2015-09-15. Na Datę Prospektu wskazana umowa została wykonana w zakresie przedmiotu umowy, w dalszym ciągu istnieją zobowiązania z tytułu rękojmi/gwarancji. 13 020 000,00 zł Netto brak zabezpieczenia należytego wykonania, gwarancja jakości - 3 lata na wybudowane obiekty, 2 lata na urządzenia i instalacje technologiczne kary umowne za opóźnienia w terminach Pośrednich od 0,15% (do 15 dni) do 0,3% Ceny Kontraktowej, za opóźnienia w zakończeniu wykonania Przedmiotu Umowy 0,2% (do 15 dni) - 0,3% Ceny Kontraktowej, za każdy dzień opóźnienia, limit kar umownych z tytułu opóźnienia 10%, możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, dodatkowo przewidziana kara za nie branie udziału przez Wykonawcę w naradach koordynacyjnych - 1000 zł Umowa zmieniona aneksem z dnia 2015-04-01 Umowy zawarte w dniu 9 września 2016 roku W dniu 9 września 2016 roku Spółka (dalej również jako Wykonawca) zawarła ze spółką PGB Inwestycje Sp. z o.o. jako Zamawiającym trzy umowy na wykonanie projektu technologicznego, projektu wykonawczego, projektu powykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz budowę i uruchomienie elektrociepłowni na biogaz rolniczy (zwane dalej „Biogazowniami”) o mocy elektrycznej 0,999 MW każda (zwane dalej łącznie „Umowy”). Termin realizacji Umów wykonania każdej Biogazowni wynosi 8 (osiem) miesięcy od dnia otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia od Zamawiającego o spełnieniu się warunków rozpoczęcia robót. Warunkami rozpoczęcia wykonywania robót są łącznie: - wygranie przez Zamawiającego w stosunku do danej instalacji, stanowiącej jedną Biogazownię, aukcji zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii, zapewniającej instalacji 15 letni okres wsparcia, - złożenie przez Zamawiającego wniosku wraz dokumentacją konkursową o inwestycyjną pomoc publiczną dla danej instalacji mającej stanowić jedną Biogazownię, o ile dotyczy, - zapewnienie finansowania Budowy Biogazowni przez instytucje finansujące projekt, - spełnienie efektu zachęty, o którym mowa w Komunikacie Komisji „Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020" (2014/C 200/01) oraz ustawie o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r ze zm., - złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o spełnieniu powyższych warunków. Spółka otrzyma z tytułu wykonania Umów wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto: - 12 950 000 (słownie: dwanaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy i 00/100) złotych – za budowę i uruchomienie Biogazowni w miejscowości Bagdad, gmina Wyrzysk, - 12 950 000 (słownie: dwanaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy i 00/100) złotych – za budowę i uruchomienie Biogazowni w miejscowości Zawady, gmina Liw, - 12 950 000 (słownie: dwanaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy i 00/100) złotych – za budowę i uruchomienie Biogazowni w miejscowości Stawiszyn-Zwalewo, gmina Bieżuń. Zamawiający i Wykonawca przewidzieli w umowie odpowiedzialność z tytułu zawinionego opóźnienia w dotrzymaniu terminów umów w formie kar umownych. Wysokość wszystkich naliczonych przez Zamawiającego kar nie może przekroczyć 10% (dziesięciu procent) wartości przedmiotu każdej z Umów. Na Datę Prospektu wskazane umowy są w trakcie wykonywania. Umowy zawarte w dniu 14 września 2016 roku W dniu 14 września 2016 roku Spółka (dalej również jako „Wykonawca”) zawarła ze spółką PGB Inwestycje Sp. z o.o. jako Zamawiającym cztery umowy na wykonanie projektu technologicznego, projektu wykonawczego, projektu powykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz budowę i uruchomienie elektrociepłowni na 233 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny biogaz rolniczy (zwane dalej „Biogazowniami”) o mocy elektrycznej 0,999 MW każda (zwane dalej łącznie „Umowy”). Termin realizacji Umów wykonania każdej Biogazowni wynosi 8 (osiem) miesięcy od dnia otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia od Zamawiającego o spełnieniu się warunków rozpoczęcia robót. Warunkami rozpoczęcia wykonywania robót są łącznie: - wygranie przez Zamawiającego w stosunku do danej instalacji, stanowiącej jedną Biogazownię, aukcji zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii, zapewniającej instalacji 15 letni okres wsparcia, - złożenie przez Zamawiającego wniosku wraz dokumentacją konkursową o inwestycyjną pomoc publiczną dla danej instalacji mającej stanowić jedną Biogazownię, o ile dotyczy, - zapewnienie finansowania Budowy Biogazowni przez instytucje finansujące projekt, - spełnienie efektu zachęty, o którym mowa w Komunikacie Komisji „Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020" (2014/C 200/01) oraz ustawie o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r ze zm., - złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o spełnieniu powyższych warunków. Spółka otrzyma z tytułu wykonania Umów wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto: - 12 950 000 (słownie: dwanaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy i 00/100) złotych – za budowę i uruchomienie Biogazowni w miejscowości Młyny, gmina Radymno, - 12 950 000 (słownie: dwanaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy i 00/100) złotych – za budowę i uruchomienie Biogazowni w miejscowości Chorzele, gmina Chorzele, - 12 950 000 (słownie: dwanaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy i 00/100) złotych – za budowę i uruchomienie Biogazowni w miejscowości Sierakowo, gmina Przasnysz, - 12 950 000 (słownie: dwanaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy i 00/100) złotych – za budowę i uruchomienie Biogazowni w miejscowości Falknowo, gmina Susz. Zamawiający i Wykonawca przewidzieli w umowie odpowiedzialność z tytułu zawinionego opóźnienia w dotrzymaniu terminów umów w formie kar umownych. Wysokość wszystkich naliczonych przez Zamawiającego kar nie może przekroczyć 10% (dziesięciu procent) wartości przedmiotu każdej z Umów. Wartość zabezpieczeń ustanowionych przez Wykonawcę tytułem należytego wykonania Umów oraz gwarancji usuwania wad i usterek oraz rękojmi z tytułu zawartych Umów oraz innych umów zawartych z Zamawiającym oraz innymi spółkami zależnymi od spółki Polska Grupa Biogazowa S.A. wynosi łącznie 10.496.250 (słownie: dziesięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt i 00/100) złotych tj. 5,43% wartości zawartych Umów i innych zawartych umów. Na Datę Prospektu wskazane umowy są w trakcie wykonywania. 4. Lp 1 Umowy zawarte z pozostałymi podmiotami Rodzaj umowy Data zawarcia Umowa o roboty budowlane 2012-0222 Strony Przedmiot umowy Boryszewo Wind Invest sp. z o.o. [Inwestor] oraz MDI sp. z o.o. (obecnie MDI S.A.) [Wykonawca] Umowa nr 0108/2012; wykonanie robót budowlanych, budowa kabli SN - 30kV, budowa uziemienia elektrowni wiatrowych, budowa stóp fundamentowych oraz dróg dojazdowych i placów montażowych Parku Elektrowni Wiatrowych Boryszewo II według dokumentacji projektowej oraz uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Okres obowiązywania / uwagi termin wykonania wszystkich prac do 24 tygodnie od daty przekazania placu budowy. Na Datę Prospektu wskazana umowa została w całości wykonana. Wynagrodzenie Zabezpieczenia Istotne postanowienia 10 557 710,00 zł Netto zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto (70 % zostanie zwrócona 45 dni po dokonaniu czynności odbiorowych, 30% zatrzymane na okres gwarancji), gwarancja udzielona na 3 lata, rękojmia na co najmniej 3 miesiące dłużej niż będzie obowiązywać gwarancja zastrzeżone kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po danej stronie - 10% wartości Umowy, przewidziane kary umowne za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy 0,1%, usunięciu wad - 0,05%, zastrzeżone prawo dochodzenia roszczenia odszkodowawczego, nie ma limitu kar Uwagi 234 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Umowa o roboty budowlane 2012-0222 Umowa o roboty budowlane 2012-0222 Umowa o roboty budowlane 2012-0222 2 3 4 Boryszewo Wind Invest sp. z o.o. [Inwestor] oraz MDI sp. z o.o. (obecnie MDI S.A.) [Wykonawca] Umowa nr 0117/2012; Umowa zmieniona wykonanie robót aneksem z dnia 2012budowlanych: przyłącza 07-12. Na Datę telekomunikacyjnego, Prospektu wskazana instalacji światłowodowych, umowa została w systemu alarmowego budowa całości wykonana. kabli SN - 30kV, budowa uziemienia elektrowni wiatrowych, budowa stóp fundamentowych oraz dróg dojazdowych i placów montażowych w Parkach Elektrowni Wiatrowych Boryszewo I i Boryszewo II według dokumentacji projektowej oraz uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Krupy Wind Umowa nr 0109/2012; termin wykonania Invest sp. z o.o. wykonanie robót wszystkich prac do 20 [Inwestor] oraz budowlanych, wykonanie tygodni od daty MDI sp. z o.o. robót budowlanych, budowa przekazania placu (obecnie MDI kabli SN - 30kV, budowa budowy. Na Datę S.A.) uziemienia elektrowni Prospektu wskazana [Wykonawca] wiatrowych, budowa stóp umowa została w fundamentowych oraz dróg całości wykonana. dojazdowych i placów montażowych Parku Elektrowni Wiatrowych Krupy, według dokumentacji projektowej oraz uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Krupy Wind Umowa nr 0113/2012; Na Datę Prospektu Invest sp. z o.o. wykonanie robót wskazana umowa [Inwestor], Nowy budowlanych: przyłącza została w całości Jarosław Wind telekomunikacyjnego, wykonana. Invest sp. z o.o. instalacji światłowodowych, [Inwestor], Stary systemu alarmowego budowa Jarosław Wind kabli SN - 30kV, budowa Invest sp. z o.o. uziemienia elektrowni [Inwestor] oraz wiatrowych, budowa stóp MDI sp. z o.o. fundamentowych oraz dróg (obecnie MDI dojazdowych i placów S.A.) montażowych w Parkach [Wykonawca] Elektrowni Wiatrowych Dokument Rejestracyjny 16 192 290,00 zł Netto zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto ( 70 % zostanie zwrócona 45 dni po dokonaniu czynności odbiorowych, 30% zatrzymane na okres gwarancji), gwarancja udzielona na 3 lata, rękojmia na co najmniej 3 miesiące dłużej niż będzie obowiązywać gwarancja zastrzeżone kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po danej stronie - 10% wartości Umowy, przewidziane kary umowne za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy 0,1%, usunięciu wad - 0,05%, zastrzeżone prawo dochodzenia roszczenia odszkodowawczego, nie ma limitu kar 6 277 225,17 zł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto ( 70 % zostanie zwrócona 45 dni po dokonaniu czynności odbiorowych, 30% zatrzymane na okres gwarancji), gwarancja udzielona na 3 lata, rękojmia na co najmniej 3 miesiące dłużej niż będzie obowiązywać gwarancja zastrzeżone kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po danej stronie - 10% wartości Umowy, przewidziane kary umowne za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy 0,1%, usunięciu wad - 0,05%, zastrzeżone prawo dochodzenia roszczenia odszkodowawczego, nie ma limitu kar 21 502 832,00 zł netto zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto ( 70 % zostanie zwrócona 45 dni po dokonaniu czynności odbiorowych, 30% zatrzymane na okres gwarancji), gwarancja udzielona na 3 lata, rękojmia na co najmniej 3 miesiące dłużej niż będzie obowiązywać gwarancja zastrzeżone kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po danej stronie - 10% wartości Umowy, przewidziane kary umowne za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy 0,1%, usunięciu wad - 0,05%, zastrzeżone prawo dochodzenia roszczenia odszkodowawczego, nie ma limitu kar Aneks - zmiana zakresu robót i wysokości wynagrodzenia na 16.832.290,00 zł netto 235 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny według dokumentacji projektowej oraz uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Umowa o roboty budowlane 2012-0222 Nowy Jarosław Wind Invest sp. z o.o. [Inwestor] oraz MDI sp. z o.o. (obecnie MDI S.A.) [Wykonawca] Umowa o roboty budowlane 2012-0222 Stary Jarosław Wind Invest sp. z o.o. [Inwestor] oraz MDI sp. z o.o. (obecnie MDI S.A.) [Wykonawca] Umowa o roboty budowlane 2012-0222 Stary Jarosław Wind Invest sp. z o.o. [Inwestor] oraz MDI sp. z o.o. (obecnie 5 6 7 Umowa nr 0110/2012; wykonanie robót budowlanych, wykonanie robót budowlanych, budowa kabli SN - 30kV, budowa uziemienia elektrowni wiatrowych, budowa stóp fundamentowych oraz dróg dojazdowych i placów montażowych Parku Elektrowni Wiatrowych Nowy Jarosław, według dokumentacji projektowej oraz uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Umowa nr 0111/2012; wykonanie robót budowlanych, wykonanie robót budowlanych, budowa kabli SN - 30kV, budowa uziemienia elektrowni wiatrowych, budowa stóp fundamentowych oraz dróg dojazdowych i placów montażowych Parku Elektrowni Wiatrowych Stary Jarosław, według dokumentacji projektowej oraz uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Umowa nr 0112/2012; wykonanie robót budowlanych, wykonanie robót budowlanych, budowa kabli SN - 30kV, budowa termin wykonania wszystkich prac do 20 tygodni od daty przekazania placu budowy. Na Datę Prospektu wskazana umowa została w całości wykonana. 9 048 740,51 zł Netto zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto ( 70 % zostanie zwrócona 45 dni po dokonaniu czynności odbiorowych, 30% zatrzymane na okres gwarancji), gwarancja udzielona na 3 lata, rękojmia na co najmniej 3 miesiące dłużej niż będzie obowiązywać gwarancja zastrzeżone kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po danej stronie - 10% wartości Umowy, przewidziane kary umowne za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy 0,1%, usunięciu wad - 0,05%, zastrzeżone prawo dochodzenia roszczenia odszkodowawczego, nie ma limitu kar termin wykonania wszystkich prac do 20 tygodni od daty przekazania placu budowy. Na Datę Prospektu wskazana umowa została w całości wykonana. 5 932 781,61 zł Netto zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto ( 70 % zostanie zwrócona 45 dni po dokonaniu czynności odbiorowych, 30% zatrzymane na okres gwarancji), gwarancja udzielona na 3 lata, rękojmia na co najmniej 3 miesiące dłużej niż będzie obowiązywać gwarancja zastrzeżone kary umowny za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po danej stronie - 10% wartości Umowy, przewidziane kary umowne za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy 0,1%, usunięciu wad - 0,05%, zastrzeżone prawo dochodzenia roszczenia odszkodowawczego, nie ma limitu kar termin wykonania wszystkich prac do 27 tygodni od daty przekazania placu budowy. Na Datę 2 503 168,00 zł netto zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia zastrzeżone kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po danej stronie - 10% wartości Umowy, przewidziane kary umowne za opóźnienie w 236 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. MDI S.A.) [Wykonawca] Umowa o roboty budowlane 2015-0116 Gorzyca Wind Invest sp. z o.o. [Inwestor] oraz MDI S.A. [Wykonawca] Umowa o roboty budowlane 2015-0116 Gorzyca Wind Invest sp. z o.o. [Inwestor] oraz MDI S.A. [Wykonawca] 8 9 Dokument Rejestracyjny uziemienia elektrowni wiatrowych, budowa stóp fundamentowych oraz dróg dojazdowych i placów montażowych Parku Elektrowni Wiatrowych Stary Jarosław II, według dokumentacji projektowej oraz uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Umowa nr 0183/WIEGOPE1; wykonanie robót budowlanych, budowa stóp fundamentowych oraz dróg dojazdowych i placów montażowych; Park Elektrowni Wiatrowych Wiekowo, Gorzyca i Pękanino, według dokumentacji projektowej oraz uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Umowa nr 0184/WIEGOPE1WSPÓŁNE; wykonanie robót budowlanych: przyłącza telekomunikacyjnego, instalacji światłowodowych, systemu alarmowego, systemu wizyjnego, budowa kabli SN - 30kV, itd. budowa stóp fundamentowych oraz dróg dojazdowych i placów montażowych w Parku Elektrowni Wiatrowych Wiekowo, Gorzyca i Pękanino, według dokumentacji projektowej Prospektu wskazana umowa została w całości wykonana. termin wykonania wszystkich prac do 40 tygodni od daty przekazania placu budowy. Na Datę Prospektu wskazana umowa została wykonana w zakresie przedmiotu umowy, w dalszym ciągu istnieją zobowiązania z tytułu rękojmi/gwarancji. termin wykonania wszystkich prac do 33 tygodni od daty przekazania placu budowy. Na Datę Prospektu wskazana umowa została wykonana w zakresie przedmiotu umowy, w dalszym ciągu istnieją zobowiązania z tytułu rękojmi/gwarancji. brutto ( 70 % zostanie zwrócona 45 dni po dokonaniu czynności odbiorowych, 30% zatrzymane na okres gwarancji), gwarancja udzielona na 3 lata, rękojmia na co najmniej 3 miesiące dłużej niż będzie obowiązywać gwarancja oddaniu przedmiotu umowy 0,1%, usunięciu wad - 0,05%, zastrzeżone prawo dochodzenia roszczenia odszkodowawczego, nie ma limitu kar 17 192 884,00 zł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto ( 70 % zostanie zwrócona 45 dni po dokonaniu czynności odbiorowych, 30% zatrzymane na okres gwarancji), gwarancja udzielona na 3 lata, rękojmia na co najmniej 3 miesiące dłużej niż będzie obowiązywać gwarancja zastrzeżone kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po danej stronie - 10% wartości Umowy, przewidziane kary umowne za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy 0,1%, usunięciu wad - 0,05%, zastrzeżone prawo dochodzenia roszczenia odszkodowawczego, nie ma limitu kar 24 977 116,00 zł Netto zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto ( 70 % zostanie zwrócona 45 dni po dokonaniu czynności odbiorowych, 30% zatrzymane na okres gwarancji), gwarancja udzielona na 3 lata, rękojmia na co najmniej 3 miesiące dłużej niż będzie obowiązywać gwarancja zastrzeżone kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po danej stronie - 10% wartości Umowy, przewidziane kary umowne za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy 0,1%, usunięciu wad - 0,05%, zastrzeżone prawo dochodzenia roszczenia odszkodowawczego, nie ma limitu kar 237 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Umowa o roboty budowlane 2015-0522 Green Power Pomorze sp. z o.o. [Inwestor] oraz MDI S.A. [Wykonawca] Umowa o roboty budowlane 2013-0705 Pękanino Wind Invest sp. z o.o. [Inwestor] oraz MDI S.A. [Wykonawca] Umowa o roboty budowlane 2013-0705 Pękanino Wind Invest sp. z o.o. [Inwestor] oraz MDI S.A. [Wykonawca] 10 11 12 Dokument Rejestracyjny Umowa nr 0171/USTKA; wykonanie robót budowlanych, budowa stóp fundamentowych oraz dróg dojazdowych i placów montażowych; Park Elektrowni Wiatrowych Ustka, według dokumentacji projektowej oraz uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie termin wykonania wszystkich prac do 25 tygodni od daty przekazania placu budowy. Na Datę Prospektu wskazana umowa została wykonana w zakresie przedmiotu umowy, w dalszym ciągu istnieją zobowiązania z tytułu rękojmi/gwarancji. Umowa nr termin wykonania 0155/PĘKANINO/2013; wszystkich prac do 26 wykonanie robót tygodni od daty budowlanych, budowa kabli przekazania placu SN - 30kV, budowa uziemienia budowy. Na Datę elektrowni wiatrowych, Prospektu wskazana budowa stóp umowa została fundamentowych oraz dróg wykonana w zakresie dojazdowych i placów przedmiotu umowy, montażowych Parku w dalszym ciągu Elektrowni Wiatrowych istnieją zobowiązania Porzecze według z tytułu dokumentacji projektowej rękojmi/gwarancji. oraz uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Umowa nr Na Datę Prospektu 0156/PĘKANINO/WSPÓLNE/2 wskazana umowa 013; wykonanie robót została wykonana w budowlanych: wykonanie zakresie przedmiotu robót budowlanych: przyłącza umowy, w dalszym telekomunikacyjnego, ciągu istnieją instalacji światłowodowych, zobowiązania z tytułu systemu alarmowego, rękojmi/gwarancji. systemu wizyjnego, budowa kabli SN - 30kV, itd. budowa stóp fundamentowych oraz dróg dojazdowych i placów montażowych w Parku Elektrowni Wiatrowych Porzecze, według dokumentacji projektowej 15 917 660,00 zł Netto zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto ( 70 % zostanie zwrócona 45 dni po dokonaniu czynności odbiorowych, 30% zatrzymane na okres gwarancji), gwarancja udzielona na 3 lata, rękojmia na co najmniej 3 miesiące dłużej niż będzie obowiązywać gwarancja zastrzeżone kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po danej stronie - 10% wartości Umowy, przewidziane kary umowne za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy 0,1%, usunięciu wad - 0,05%, zastrzeżone prawo dochodzenia roszczenia odszkodowawczego, nie ma limitu kar 15 732 960,00 zł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto ( 70 % zostanie zwrócona 45 dni po dokonaniu czynności odbiorowych, 30% zatrzymane na okres gwarancji), gwarancja udzielona na 3 lata, rękojmia na co najmniej 3 miesiące dłużej niż będzie obowiązywać gwarancja zastrzeżone kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po danej stronie - 10% wartości Umowy, przewidziane kary umowne za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy 0,1%, usunięciu wad - 0,05%, zastrzeżone prawo dochodzenia roszczenia odszkodowawczego, nie ma limitu kar 17 954 510,00 zł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto ( 70 % zostanie zwrócona 45 dni po dokonaniu czynności odbiorowych, 30% zatrzymane na okres gwarancji), gwarancja udzielona na 3 lata, rękojmia na co najmniej 3 miesiące dłużej niż będzie obowiązywać gwarancja zastrzeżone kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po danej stronie - 10% wartości Umowy, przewidziane kary umowne za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy 0,1%, usunięciu wad - 0,05%, zastrzeżone prawo dochodzenia roszczenia odszkodowawczego, nie ma limitu kar 238 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Umowa o roboty budowlane 2016-1212 Umowa o roboty budowlane 2016-1205 13 API sp. z o.o. [Inwestor] MDI Energia S.A. Wykonawca] Umowa nr 0215/MDI Termin zakończenia ENERGIA-API/Rembertowska robót do dnia 2018II/2016; wykonanie w 10-30; na Datę systemie generalnego Prospektu umowa w wykonawstwa robót trakcie wykonywania budowlanych w ramach budowy osiedla mieszkaniowego „Osiedle Rembertowska Park II”: budowa zespołu zabudowy wielorodzinnej (trzech budynków) z wielostanowiskowymi garażami podziemnymi, kotłownią osiedlową oraz inną niezbędną infrastrukturą; Poiznań, ul. Rembertowska Lubelskie Umowa ramowa, realizacja Na Datę Prospektu Przedsiębiorstwo budowy osiedla "Marina", wskazana umowa jest Budowlane S.A. wykonanie robót w trakcie [Zamawiający] budowlanych; Józefosław, ul. wykonywania. oraz MDI S.A. Wilanowska [Wykonawca] 14 Dokument Rejestracyjny 26.800.000,00 zł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postaci kaucji gwarancyjnej (670.000,00 zł); w okresie gwarancji i rękojmi zabezpieczenie w formie gwarancji branowej lub ubezpieczeniowej (2,5% wartości wynagrodzenia wykonawcy) zastrzeżone kary umowne za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy (każdego etapu) – 0,03%/0,08% wynagrodzenia umownego za każdy dzień, za opóźnienie wu usunięciu wad – 0,15%/0,2% wynagrodzenia umownego; za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy – 10% wynagrodzenia umownego; gwarancja: 60 mies. na wykonane roboty, na urządzenia zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta 15 125 972,75 zł zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 765 298,64, Strony przewidziały w umowie odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy w formie kar umownych. Wysokość wszystkich naliczonych przez stronę kar nie może przekroczyć 10% (dziesięciu procent) wartości przedmiotu Umowy. Wykonanie przedmiotu umowy zakończy się do dnia 15.05.2018 r. netto - Umowa zawarta w dniu 3 sierpnia 2016 roku ze spółką Skanska S.A. Spółka jako Zamawiający zawarła umowę o roboty budowlane w dniu 3 sierpnia 2016 roku ze spółką Skanska Spółka Akcyjna jako Wykonawcą. Wymieniona umowa dotyczy wykonania budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach budowy osiedla mieszkaniowego „Nowe Sokolniki”. Wykonanie przedmiotu umowy zakończy się do dnia 15.11.2017 r. Spółka zapłaci z tytułu wykonania umowy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto 10 900 000,00 (słownie: dziesięć milionów dziewięćset tysięcy i 00/100) złotych. Strony przewidziały w umowie odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy w formie kar umownych. Wysokość wszystkich naliczonych przez stronę kar nie może przekroczyć 10% (dziesięciu procent) wartości przedmiotu Umowy. Na Datę Prospektu wskazana umowa jest w trakcie wykonywania. Umowa zawarta w dniu 5 sierpnia 2016 roku ze spółką FCH Sp. z o.o. 239 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Spółka jako Wykonawca robót budowlanych zawarła umowę o roboty budowlane w dniu 5 sierpnia 2016 roku ze spółką FCH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Zamawiającym. Wymieniona umowa dotyczy wykonania zespołu budynków mieszkaniowych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą zewnętrzną w ramach budowy osiedla mieszkaniowego „Kuropatwy 9-10”. Wykonanie przedmiotu umowy zakończy się do dnia 30.11.2019 r., przy czym roboty budowlane zostaną zakończone do dnia 31.10.2019 r. Spółka otrzyma z tytułu wykonania umowy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto 36 690 000,00 (słownie: trzydzieści sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy i 00/100) złotych. Strony przewidziały w umowie odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy w formie kar umownych. Wysokość wszystkich naliczonych przez stronę kar nie może przekroczyć 5% (pięciu procent) wartości przedmiotu Umowy. Na Datę Prospektu wskazana umowa jest w trakcie wykonywania. III.* 1. Lp 1 Umowy finansowe obowiązujące na Datę Prospektu, których stroną jest Spółka MDI Energia S.A.: Umowy zawarte z Bankiem Millenium S.A. Wynagrodzenie / Okres Cena / Płatność / Rodzaj Data Przedmiot umowy/ obowiązywani Strony Kwota kredytu lub umowy zawarcia dokumentu a / Okres pożyczki / Wartość spłaty zabezpieczenia Umowa 2014-10Bank Umowa o kredyt 9 000 000,00 zł okres kredytu 03 Millenium S.A. rewolwingowy nr kredytowania [Bank] oraz 7793/14/475/04 do 2017-06-30 MDI S.A. (obecnie MDI Energia S.A.) [Kredytobiorca ] Kowenanty /zobowiązania Zabezpieczenia Uwagi cel kredytu: finansowanie wskazanych w weksel własny in blanco, Umowa zmieniana umowie inwestycji; obowiązki cesja wierzytelności z umów aneksami, ostatni informacyjne; klauzule pari passu (kilka (zabezpieczenie wspólne dla aneks zawarty dnia wariantów); ograniczenia w zawieraniu umowy niniejszej i umowy o 2016-12-05 umów z innymi bankami i instytucjami kredyt nr 9085/15/400/04); finansowymi; przypadek niedotrzymania: pełnomocnictwo do powstanie wymagalnej wierzytelności dysponowania środkami na wobec banku lub spółkę z grupy lub rachunku; oświadczenie o powstanie wymagalnych wierzytelności poddaniu się egzekucji; wobec innych banków lub instytucji finansowych powyżej 250.000,00 zł (klauzula cross-default); obowiązek zapewnienia na rachunku bankowym kredytobiorcy wpływów w określonej wysokości (2.800.000,00 zł średniomiesięcznie w 3-mies. okresie rozliczeniowym); utrzymanie odpowiedniej wartości scedowanych wierzytelności z umów; 240 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Umowa kredytu 2015-1202 Bank Millenium S.A. [Bank[ oraz MDI S.A. (obecnie MDI Energia S.A.) [Kredytobiorca ] [Umowa o kredyt w rachunku bieżącym nr 9085/15/400/04] 2 000 000,00 zł okres kredytowania do 2017-06-30 obowiązki informacyjne; klauzule pari passu (kilka wariantów); ograniczenia w zawieraniu umów z innymi bankami i instytucjami finansowymi; przypadek niedotrzymania: powstanie wymagalnej wierzytelności wobec banku lub spółkę z grupy lub powstanie wymagalnych wierzytelności wobec innych banków lub instytucji finansowych powyżej 250.000,00 zł (klauzula cross-default); obowiązek zapewnienia na rachunku bankowym kredytobiorcy wpływów w określonej wysokości (2.800.000,00 zł średniomiesięcznie w 3-mies. okresie rozliczeniowym); utrzymanie odpowiedniej wartości scedowanych wierzytelności z umów; Umowa cesji 2014-1003 Bank Millenium S.A. [Cesjonariusz] oraz MDI S.A. (obecnie MDI Energia S.A.) [Cedent] Umowa o przelew wierzytelności z określonych kontraktów; na zabezpieczenie umów kredytowych zawartych z bankiem - - - Umowa cesji 2016-1205 Bank Millenium S.A. [Cesjonariusz] oraz MDI Energia S.A. [Cedent] Umowa przelewu wierzytelności z określonych kontraktów; Przelew wierzytelności ze wskazanych w umowie umów, zawartych przez Cedenta z kontrahentami, na zabezpieczenie wierzytelności Cesjonariusza, wynikających z umów o kredyt (umowa o kredyt w rachunku bieżącym nr 9085/15/400/04; umowa o kredyt rewolwingowy nr 7793/14/475/04) - - 2 3 weksel in blanco, cesja Umowa zmieniona wierzytelności z umów aneksami, ostatni (zabezpieczenie wspólne dla zawarty dnia 2016umowy niniejszej i umowy o 12-05 kredyt nr 7793/14/475/04) - - - 241 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Umowa cesji 2016-0406 Bank Millenium S.A. [Cesjonariusz] oraz MDI Energia S.A. [Cedent] Umowa cesji 2015-1205 Bank Millenium S.A. [Cesjonariusz] oraz MDI Energia S.A. [Cedent] Dokument Rejestracyjny Umowa przelewu wierzytelności z określonych kontraktów; Przelew wierzytelności ze wskazanych w umowie umów, zawartych przez Cedenta z kontrahentami, na zabezpieczenie wierzytelności Cesjonariusza, wynikających z umów o kredyt (umowa o kredyt w rachunku bieżącym nr 9085/15/400/04; umowa o kredyt rewolwingowy nr 7793/14/475/04) Umowa przelewu wierzytelności z określonych kontraktów; Przelew wierzytelności ze wskazanych w umowie umów, zawartych przez Cedenta z kontrahentami, na zabezpieczenie wierzytelności Cesjonariusza, wynikających z umów o kredyt (umowa o kredyt w rachunku bieżącym nr 9085/15/400/04; umowa o kredyt rewolwingowy nr 7793/14/475/04) - - - Umowa zmieniona aneksem z dnia 2016-12-05 - - - Umowa zmieniona aneksem z dnia 2016-12-05 242 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Umowa cesji 2. 2015-1202 Dokument Rejestracyjny Bank Millenium S.A. [Cesjonariusz] oraz MDI Energia S.A. [Cedent] Umowa przelewu wierzytelności z określonych kontraktów; Przelew wierzytelności ze wskazanych w umowie umów, zawartych przez Cedenta z kontrahentami, na zabezpieczenie wierzytelności Cesjonariusza, wynikających z umów o kredyt (umowa o kredyt w rachunku bieżącym nr 9085/15/400/04; umowa o kredyt rewolwingowy nr 7793/14/475/04) - - - - Umowa zmieniona aneksem z dnia 2016-12-05 Umowy zawarta z mBank S.A. Lp 1 Rodzaj umowy Data zawarcia Umowa kredytu 2012-0803 Strony mBank S.A. (dawniej BRE Bank S.A.) [Bank] oraz MDI S.A. (obecnie MDI Energia S.A.) [Kredytobiorca ] Przedmiot umowy / dokumentu Umowa o kredyt odnawialny nr 38/089/12/Z/LI Wynagrodzenie / Cena / Płatność / Kwota kredytu lub pożyczki / Wartość zabezpieczenia 4 000 000,00 zł Okres obowiązywania/O kres spłaty okres kredytowania do 2017-11-30 (termin ostatecznej spłaty: 2018-02-28) Inne kowenanty/zobowiązania Zabezpieczenia Uwagi obowiązki informacyjne; obowiązek zapewnienia na rachunku bankowym kredytobiorcy wpływów w określonej wysokości; obowiązek realizowania w Banku określonych operacji bankowych w określonej wysokości; obowiązek utrzymania marży zysku netto min. 3% średniorocznie, utrzymanie wskaźnika płynności bieżącego na poziomie min. 1,0; utrzymanie wskaźnika płynności szybkiego na poziomie min. 0,6; utrzymanie wskaźnika kapitał własny/suma bilansowa na poziomie min. 25%, utrzymanie wskaźnika rocznej wartości EBIDTA na poziomie min. 8 000 000,00 zł; wymóg uzyskania zgody banku na dokonanie obciążeń majątku kredytobiorcy w określonej weksel in blanco, potwierdzona globalna cesja wierzytelności wynikających z kontraktów (szczegółowe warunki opisane w umowie), niepotwierdzona cesja wierzytelności wynikających z kontraktów (poziom wpływów na wyodrębniony rachunek cesyjny na poziomie min. 7.500.000,00 zł kwartalnie z zastrzeżeniem dłuższych okresów, maksymalne wahania kwoty wpływów: 25%), oświadczenie o poddaniu się egzekucji Umowa zmieniana aneksami, ostatni zawarty dnia 201611-30 243 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Umowa kredytu [2012-0806] mBank S.A. (dawniej BRE Bank S.A.) [Bank] oraz MDI S.A. (obecnie MDI Energia S.A.) [Kredytobiorca ] Umowa nr 38/088/12/Z/VV o kredyt w rachunku bieżącym PLN 2 000 000,00 zł Umowa 2014-1112 mBank S.A. [Bank] oraz MDI S.A. (obecnie MDI Energia S.A.) [Dłużnik] Umowa elektronicznej zapłaty zobowiązań dłużnika (typ 1) nr38/110/14/Z/E Górny limit zapłąty zobowiązań drogą elektroniczną: 7 500 000,00 zł 2 3 wysokości oraz zaciąganie zobowiązań finansowych w określonej wysokości; zakaz podejmowania uchwał o obniżeniu kapitału zakładowego; klauzula pari passu, obowiązek poddania się kontrolom banku; szereg dodatkowych szczegółowych zobowiązań w szczególności w zakresie raportowania okres obowiązki informacyjne; obowiązek weksel in blanco kredytowania do zapewnienia na rachunku bankowym 2017-11-29, termin kredytobiorcy wpływów w określonej spłaty 2017-11-30 wysokości; obowiązek realizowania w Banku określonych operacji bankowych w określonej wysokości; obowiązek utrzymania marży zysku netto min. 3% średniorocznie, utrzymanie wskaźnika płynności bieżącego na poziomie min. 1,0; utrzymanie wskaźnika płynności szybkiego na poziomie min. 0,6; utrzymanie wskaźnika kapitał własny/suma bilansowa na poziomie min. 25%, utrzymanie wskaźnika rocznej wartości EBIDTA na poziomie min. 8 000 000,00 zł; wymóg uzyskania zgody banku na dokonanie obciążeń majątku kredytobiorcy w określonej wysokości oraz zaciąganie zobowiązań finansowych w określonej wysokości; zakaz podejmowania uchwał o obniżeniu kapitału zakładowego; klauzula pari passu, obowiązek poddania się kontrolom banku; szereg dodatkowych szczegółowych zobowiązań w szczególności w zakresie raportowania termin ważności uprawnienie Banku do odmowy weksel własny in blanco, umowy 28.02.2018 zapłaty zobowiązań w przypadku niepotwierdzona cesja zaistnienia przesłanek, określonych w wierzytelności wynikających umowie; klauzula pari passu, z kontraktów (poziom obowiązki informacyjne wobec banku, wpływów na wyodrębniony niedokonywanie istotnych zmian w rachunek cesyjny na charakterze i działalności poziomie min. 7.500.000,00 przedsiębiorstwa dłużnika, zł kwartalnie z ograniczenia w dysponowaniu zastrzeżeniem dłuższych Umowa zmieniana aneksami, ostatni zawarty dnia 201611-30 Umowa zmieniana aneksami, ostatni zawarty dnia 201611-30 244 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny majątkiem przez dłużnika (w tym zakaz udzielania bez zgody banku poręczeń i gwarancji w łącznej kwocie przekraczającej 1 000 000,00 zł, zakaz obciążania składników majątku stanowiących przedmiot zabezpieczenia banku); obowiązek utrzymania odpowiednich wskaźników przez dłużnika (maraża zysku nett: 3%, wskaźnik płynności bieżący: 1,0, wskaźnik płynności szybki: 0,6, wskaźnik kapitał własny/suma bilansowa: min. 25%, roczna wartość EBIDTA: 8 000 000,00 zł) 3. okresów, maksymalne wahania kwoty wpływów: 25%), potwierdzona globalna cesja wierzytelności z kontraktów (szczegółowe warunki opisane w umowie) Umowy zawarte z Credit Agricole Bank Polska S.A. Lp Rodzaj umowy Data zawarcia Umowa kredytu 2015-0506 Umowa kredytu 2015-0506 Umowa ramowa 2014-0321 1 2 3 Strony Przedmiot umowy / dokumentu Credit Umowa Agricole kredytu Bank Polska obrotowego S.A. [Bank] odnawialnego oraz MDI nr S.A. (obecnie KRD/S/1/2015; MDI Energia finansowanie S.A.) bieżącej [Kredytobior działalności ca] Credit Umowa Agricole kredytu w Bank Polska rachunku S.A. [Bank] bieżącym nr oraz MDI KRV/S/11/201 S.A. (obecnie 5 MDI Energia S.A.) [Kredytobior ca] Credit Umowa Agricole ramowa dla Bank Polska klientów S.A. [Bank] korporacyjnyc Wynagrodzenie / Cena / Płatność / Kwota kredytu lub pożyczki / Wartość zabezpieczenia do 11 000 000,00 zł ( w dwóch transzach 8 000 000 zł i 3 000 000 zł w kredycie odnawialnym Okres obowiązywania / Okres spłaty okres kredytowania do 2017-07-27 do 3 000 000,00 zł termin ostatecznej spłaty 2017-07-27 - nieokreślony Kowenanty / zobowiązania Zabezpieczenia obowiązek zapewnienia na rachunku cesja wierzytelności z umów obrotów w odpowiedniej wysokości, na kwotę; oświadczenie o utrzymanie odpowiedniej wartości poddaniu się egzekucji, scedowanych wierzytelności z umów; weksel in blanco wraz z obowiązek utrzymania stosunku długu deklaracją wekslową finansowego do sumy zysku ze sprzedaży i amortyzacji; obowiązki informacyjne; obowiązek dokonania spłaty kredytu w Banku Millenium S.A. Uwagi Umowa zmieniona aneksami z dnia 2015-05-11, 201603-24 oraz 201607-04 obowiązek zapewnienia na rachunku cesja wierzytelności z umów Umowa zmieniona obrotów w odpowiedniej wysokości, na kwotę. oświadczenie o aneksem z dnia utrzymanie odpowiedniej wartości poddaniu się egzekucji, [b/d] oraz 2016-07scedowanych wierzytelności z umów; weksel in blanco wraz z 04 obowiązek utrzymania stosunku długu deklaracją wekslową finansowego do sumy zysku ze sprzedaży i amortyzacji; obowiązki informacyjne; obowiązek dokonania spłaty kredytu w Banku Millenium S.A. szereg dodatkowych zobowiązań kredytobiorcy, w szczególności w zakresie obowiązków informacyjnych wobec banku, zakazu dokonywania - - 245 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Umowa cesji 2015-0506 4 4. Lp Dokument Rejestracyjny oraz MDI h nr S.A. (obecnie KRW/NS/2/20 MDI Energia 14; określenie S.A.) podstawowych [Kredytobior praw i ca] obowiązków stron w zakresie nieuregulowan ym poszczególnym i umowami kredytowymi Credit Umowa cesji Agricole wierzytelności Bank Polska nr S.A. [Bank] ZCW/S/8/2015 oraz MDI (z kontraktu) S.A. (obecnie MDI Energia S.A.) [Cedent] obciążeń majątku oraz sposobu prowadzenia działalności przez kredytobiorcę; wymienione dodatkowe przypadku naruszeń umowy, uprawniające bank do jej wypowiedzenia/odstąpienia (np. wszczęcie wobec kredytobiorcy postępowania egzekucyjnego); szereg obowiązków w zakresie uzyskiwania zgody banku na dokonanie określonych czynności - na czas istnienia zabezpieczonych wierzytelności - - Umowa zmieniona aneksem z dnia 2015-05-11 Kowenanty / zobowiązania Zabezpieczenia Uwagi Umowy zawarte z Deutsche Bank Polska S.A. Rodzaj umowy Data zawarcia Strony Przedmiot umowy/dokumen tu Wynagrodzenie / Cena / Płatność / Kwota kredytu lub pożyczki / Wartość zabezpieczenia Okres obowiązywania / Okres spłaty 246 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny Umowa kredytu 2011-1107 Deutsche Bank Polska S.A. [Bank] oraz MDI S.A. (obecnie MDI Energia S.A.) [Kredytobior ca] Umowa kredytu nr LW\11000095 (linia wielozadaniowa), kredyt na rachunku bieżącym nr KRB\1119737, kredyt obrotowy nieodnawialny KON\1623043 Umowa o przelew wierzytelnoś ci 2016-0929 Deutsche Umowa o przelew Bank Polska wierzytelności na S.A. [Bank] zabezpieczenie oraz MDI roszczeń banku, S.A. Energia wynikających z S.A. umowy kredytu nr [Kredytobior LW\11000095 z ca] dnia 2011-11-07 (linia wielozadaniowa). Przelew wierzytelności, przysługujących kredytobiorcy od dłużników szczegółowo wymienionych w załączniku. limit linii: 18 000 000,00 zł, sublimit kredytu w rachunku bieżącym: 10 000 000,00 zł; sublimit kredytu obrotowego nieodnawialnego: 8 000 000,00 zł do 2017-09-29 1 2 na czas istnienia zabezpieczonych wierzytelności banku szczegółowo określone w umowie nieodwołalne obowiązki informacyjne wobec banku; pełnomocnictwo do utrzymanie odpowiedniej wartości dysponowania rachunkami scedowanych wierzytelności z umów; bieżącymi w DB; korzystanie z rachunku bieżącego w DB oświadczenie o poddaniu do obsługi kredytu i zapewnienie się egzekucji; weksel własny wpływów na ten rachunek na zasadach i in blanco, przelew w wysokości wskazanej w umowie ; wierzytelności z zapewnienie braku powstania (bez zgody wymienionych umów banku) wierzytelności o charakterze finansowym, w szczególności z tytułu umów kredytów/pożyczek itp. powyżej kwoty 1 000 000,00 zł (z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostawy towarów i usług), zakaz obciążania składników majątkowych przedsiębiorstwa kredytobiorcy, klauzula pari passu, zobowiązanie kredytobiorcy do należytego wykonywania zawartych umów, w tym kredytowych; przedłożenie do scedowania z tytułu zabezpieczenia trzech pierwszych umów dotyczących budowy elektrowni biogazowych, zawartych po dacie podpisania aneksu nr 13, zobowiązanie banku do zwrotnego przelewu wierzytelności w przypadku spełnienia przez kredytobiorcę wszystkich zobowiązań, wynikających z umowy kredytu Umowa zmieniana aneksami (13 aneksów), ostatni zawarty dnia 201609-29 (nr 13); *Umowy finansowe wskazane w niniejszym punkcie na Datę Prospektu są w trakcie wykonywania, jak również Emitent na bieżąco wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z wskazanych umów finansowych. 247 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny 23. Informacje osób trzecich oraz oświadczenia ekspertów i oświadczenia o jakimkolwiek zaangażowaniu W Prospekcie wystąpiły niniejsze informacje pochodzące od osób trzecich: - Publikacje Głównego Urzędu Statystycznego: www.stat.gov.pl - Publikacje Narodowego Banku Polskiego: www.nbp.pl - Publikacje Komisji Nadzoru Finansowego: www.knf.gov.pl - Publikacje Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej; www.imgw.pl - Publikacje Urzędu Regulacji Energetyki: www.ure.gov.pl - Dane publikowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego SA: www.bgk.pl Ponadto, źródła informacji zostały każdorazowo wskazane w miejscu prezentacji tych informacji w niniejszym prospekcie. Informacje pochodzące od osób trzecich zostały dokładnie powtórzone i w stopniu, w jakim Emitent jest w stanie to ocenić na podstawie informacji opublikowanych przez osobę trzecią, nie zostały pominięte fakty, które sprawiłyby, że powtórzone informacje byłyby niedokładne lub wprowadzałyby w błąd. 24. Dokumenty udostępnione do wglądu Emitent informuje, że w okresie ważności niniejszego Prospektu poniższe dokumenty: - Prospekt Emisyjny, - Statut Emitenta, - Historyczne informacje finansowe Emitenta za okresy 01.01.-31.12.2014, 01.01.-31.12.2015 - Historyczne informacje finansowe jednostek zależnych Emitenta za ostatnie 2 lata obrotowe poprzedzające publikację Prospektu - Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za okres 01.01.2016 r. - 30.06.2016 r. wraz z danymi porównywalnymi będą dostępne w siedzibie Emitenta. 248 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Rejestracyjny 25. Informacje o udziałach w innych przedsiębiorstwach Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie posiada udziałów ani akcji w innych podmiotach, których wartość ma lub mogłaby mieć istotny wpływ na ocenę aktywów i pasywów Emitenta, jego sytuacji finansowej oraz zysków i strat. Emitent nie jest też wspólnikiem żadnej spółki osobowej ani spółki cywilnej. Jednocześnie Emitent wskazuje, iż na Dzień Prospektu Emitent posiada 100% udziałów w spółce WPM Sp. z o.o. Tabela: Informacje o spółkach według stanu na dzień 30.06.2016 roku, w których Emitent lub spółki zależne od Emitenta posiadają udziały. Podmiot 1 MDI Energia S.A. WPM Sp. z o.o. Podmiot 2 Przedmiot działalności Podmiotu 2 WPM Sp. z o.o. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (klasyfikacja PKD 96.09.Z) 100% Naprawa i konserwacja maszyn (klasyfikacja PKD 33.12. Z) 1% udziału w zysku netto spółki WPM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. WPM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Udział Podmiotu 1 w Podmiocie 2 Wysokość kapitału zakładowego Podmiotu 2 (w tys. zł stan na 29.02.2016 r.) Poziom rezerw na zobowiązania Podmiotu 2 (w tys. zł), dane na 31.12.2015 r. Zysk/strata netto Podmiotu 2 (w tys. zł), dane za 2014 r. Wartość akcji/udziałów Podmiotu 2 wykazana w księgach Podmiotu 1 (w tys. zł stan na 31.12.2015 r.) Kwoty pozostające do zapłaty z tytułu posiadanych przez Podmiot 1 akcji/udziałów w Podmiocie 2 Kwota wypłaconej przez Podmiot 2 dywidendy za ostatni rok Kwota należności i zobowiązań(bez rezerw) Podmiotu 1 względem Podmiotu 2 (w tys. zł stan na 31.12.2014 r.) Kwota należności podmiotu 1 względem 2: 1,4 5 0,00 1,4 5 0,00 0 Kwota zobowiązań podmiotu 1 względem 2: 0,00 Spółka nie posiada kapitału zakładowego Kwota należności podmiotu 1 względem 2: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Kwota zobowiązań podmiotu 1 względem 2: 0,00 Źródło: Emitent Wyjaśnienie do tabeli powyżej: 1) Podmiot 1 – spółka (MDI Energia S.A. lub jej spółka zależna WPM Sp. z o.o.), która posiada akcje lub udziały w Podmiocie 2; 2) Podmiot 2 – spółka, w której akcje lub udziały posiada Podmiot 1. 249 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Ofertowy CZĘŚĆ III. DOKUMENT OFERTOWY 1. Osoby odpowiedzialne Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie Emisyjnym zostały wymienione w Części III Dokument Rejestracyjny w punkcie 1.1. niniejszego Prospektu Emisyjnego. Dodatkowo, oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie Emisyjnym zostały zawarte w części III Dokument Rejestracyjny w punkcie 1.2. niniejszego Prospektu Emisyjnego. 2. Czynniki ryzyka Czynniki ryzyka o znaczeniu istotnym dla oferowanych lub dopuszczonych do obrotu akcji zostały wymienione w części II Podsumowanie niniejszego Prospektu Emisyjnego. 3. Istotne Informacje 3.1. Oświadczenie o kapitale obrotowym Emitent niniejszym oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą poziom kapitału obrotowego jest wystarczający na pokrycie potrzeb związanych z kontynuowaniem działalności Grupy Kapitałowej Emitenta co najmniej w okresie kolejnych 12 miesięcy od daty zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego. Kapitał obrotowy należy rozumieć jako zdolność Grupy Kapitałowej Emitenta do uzyskania dostępu do środków pieniężnych oraz innych dostępnych płynnych zasobów w celu terminowego spłacenia swoich bieżących zobowiązań. 3.2. Kapitalizacja i zadłużenie Poniższa tabela przedstawia informacje o kapitalizacji i zadłużeniu Grupy Emitenta na dzień 30.09.2016 roku. (tys. zł) Zadłużenie krótkoterminowe ogółem (tys. zł): 72 955 gwarantowane zabezpieczone 28 638 a) kredyty 28 638 b)inne zobowiązania finansowe w tym leasingi niegwarantowane, niezabezpieczone a) kredyty b) zobowiązania z tytułu dostaw i usług c) zobowiązania wobec pracowników d) zobowiązania z tytułu podatków ubezpieczeń i innych świadczeń 0 44 317 0 38 284 0 518 e) pozostałe zobowiązania 5 515 Zadłużenie długoterminowe ogółem: 6 473 Gwarantowane 0 zabezpieczone 486 a) kredyty 486 b) leasingi 0 c) dłużne papiery wartościowe 0 niegwarantowane, niezabezpieczone 5 987 a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług 250 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Ofertowy b) prawo wieczystego użytkowania c) pozostałe zobowiązania 5 919 d) zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i rentowych 10 e) rezerwa na podatek odroczony 58 g) przychody przyszłych okresów - dotacja 0 kapitał własny 31 618 a) zakładowy 161 380 b) kapitał z aktualizacji wyceny -145 007 c) zyski zatrzymane, w tym: wynik finansowy netto bieżącego okresu 15 245 d) udziały niedające kontroli Zadłużenie netto w krótkiej i średniej perspektywie czasowej A Środki pieniężne w banku i kasie 2 536 B Ekwiwalenty środków pieniężnych 0 C Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 0 D Płynność (A+B+C) 2 536 E Bieżące należności finansowe 0 F Krótkoterminowe zadłużenie w bankach 23 439 G bieżąca część zadłużenia długoterminowego 4 000 H Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe w tym leasing 26 I Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (F+G+H) 27 465 J Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (I-E-D) 24 929 K Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe 1 500 L Wyemitowane obligacje 0 M Inne długoterminowe zobowiązania w tym leasingi 93 N Długoterminowe zadłużenie finansowe netto (K+L+M) 1 593 O Zadłużenie finansowe netto (J+N) 26 522 Zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń Wyszczególnienie Gwarancja / poręczenie dla Tytułem Waluta 30 września 2016 31 grudni a 2015 gwarancja bankowa PLN umowy handlowej 86 86 Gwarancja udzielona przez mBank S.A. CATALINA INVESTMENT Sp. z o.o. zabezpieczenie kredytu "elektroniczna zapłata zobowiązań dłużnika" udzielonego przez mBank S.A. w formie weksla in blanco oraz cesji należności mBank S.A. zabezpieczenie PLN kredytu 7 281 7 500 zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym nr 38/088/12/Z/W udzielonego przez mBank S.A. w formie weksla in blanco mBank S.A. zabezpieczenie PLN kredytu 1 832 101 251 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. zabezpieczenie kredytu w rachunku odnawialnego 38/089/12/Z/LI udzielonego przez mBank S.A. w formie weksla in blanco oraz cesji należności Umowa cesji wierzytelności nr ZCW/S/8/2015 z dnia 06.05.2015 w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności przysługujących Bankowi Credit Agricole Bank Polska S.A. z tytułu kredytu w rachunku bieżącym nr KRV/S/11/2015 z dnia 06.05.2015 oraz kredytu obrotowego odnawialnego nr KRD/S/1/2015 z dnia 06.05.2015; z późniejszymi aneksami Kredyt udzielony przez Deutsche Bank Polska S.A. w ramach linii wielozadaniowej LW/11000095 (w tym kredyt w rachunku bieżącym nr KRB/1119737 oraz kredyt obrotowy nieodnawialny nr KON/1508960) zabezpieczony został poprzez weksel własny in blanco i przelew wierzytelności z wyszczególnionych w umowie kontraktów Udzielony przez Deutsche Bank Polska S.A. Kredyt obrotowy nieodnawialny nr KON/1508955 zabezpieczony został poprzez weksel własny in blanco, potwierdzony przelew wierzytelności z umowy handlowej, gwarancja spłaty kredytu udzielona przez BGK na zlecenie MDI S.A. Udzielony przez mBank S.A. Kredyt inwestycyjny nr 38/097/15/Z/IN zabezpieczony został poprzez weksel własny in blanco Kredyt nr 7792/14/400/04 udzielony przez Millennium Bank S.A. zabezpieczony został poprzez cesję wierzytelności z kontraktu zgodnie z umową o przelew wierzytelności Kredyt nr 7793/14/475/04 udzielony przez Millenium Bank S.A. zabezpieczony został poprzez cesję wierzytelności z kontraktu zgodnie z umową o przelew wierzytelności Umowa zlecenia udzielania kontraktowych gwarancji ubezpieczeniowych (generalna) Nr KOR-012852 z dnia 21.10.2015 roku, Aneks nr 1 z dnia 15.02.2016 roku z Gothaer TU S.A. – zabezpieczona poprzez weksel własny in blanco wraz deklaracją wekslową Umowa generalna o udzielanie kontraktowych gwarancji ubezpieczeniowych Nr RW/GW/340/2016 z 14 kwietnia 2016 roku – zabezpieczona poprzez weksel własny in blanco wraz deklaracją wekslową Umowa generalna o gwarancje ubezpieczeniowe Nr UG/FGK/012367/01_00_00/2016 z 31 sierpnia 2016 roku – zabezpieczona poprzez weksel własny in blanco wraz deklaracją wekslową Razem Dokument Ofertowy mBank S.A. zabezpieczenie PLN kredytu - 2 308 Credit Agricole Bank Polska S.A. zabezpieczenie PLN kredytu 2 882 108 Deutsche Bank Polska S.A. zabezpieczenie PLN kredytu 9 902 13 279 Deutsche Bank Polska S.A. zabezpieczenie PLN kredytu - 2 000 mBank S.A. zabezpieczenie PLN kredytu 5 500 10 000 Millennium Bank S.A. zabezpieczenie PLN kredytu 0 753 Millennium Bank S.A. zabezpieczenie PLN kredytu 8 823 8 Gothaer TU S.A. zabezpieczenie umowy PLN 3 237 - KUKE S.A. zabezpieczenie umowy PLN 2 779 - Uniqa TU S.A. zabezpieczenie umowy PLN 373 - 42 609 36 057 3.3. Interesy osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w emisję lub ofertę Osoby fizyczne i prawne, w rozumieniu posiadania interesu w prawidłowym przygotowaniu lub realizacji procesu dopuszczenia akcji emitenta do obrotu na rynku regulowanym to: 1. 2. 3. Obecni Akcjonariusze - z uwagi na zamiar notowania akcji Emitenta na rynku regulowanym, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska pełniący funkcję Firmy Inwestycyjnej w zakresie dotyczącym sporządzenia części ofertowej Prospektu i reprezentowania Emitenta w procesie dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym - z uwagi na uzgodnione z Emitentem wynagrodzenie, a także obowiązek dochowania należytej staranności przy realizacji umowy zawartej z Emitentem. BDO Legal Łatała i Wspólnicy Sp. k. pełniący funkcję Doradcy Prawnego w zakresie dotyczącym sporządzenia wybranych części Prospektu - z uwagi na uzgodnione z Emitentem wynagrodzenie, a także obowiązek dochowania należytej staranności przy realizacji umowy zawartej z Emitentem. 252 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Ofertowy 3.4. Przesłanki oferty i opis wykorzystywania wpływów pieniężnych Nie dotyczy, gdyż sporządzenie niniejszego Prospektu nie jest związane z przeprowadzeniem oferty papierów wartościowych. 4. Informacje o papierach wartościowych oferowanych lub dopuszczanych do obrotu 4.1. Podstawowe dane dotyczące papierów wartościowych oferowanych lub dopuszczanych do obrotu Emitent nie przeprowadza emisji nowych akcji i nie przeprowadza oferty. Przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym jest 140 000 (sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B 7 060 000 (siedem milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 37 440 000 (trzydzieści siedem milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 3,5 złotych (trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda. Akcje serii B, C i D są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 3,5 złotych (trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda. Na podstawie uchwały nr 158/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 140 000 akcji serii B oraz oznaczyć je kodem ISIN PLNFI1000012, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje tej Spółki oznaczone kodem PLNFI1000012. Na Datę Prospektu akcje serii B nie zostały wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym. 4.2. Przepisy prawne, na mocy których zostały utworzone papiery wartościowe Wszystkie akcje serii B, C i D Emitenta zostały utworzone na podstawie właściwych przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki. Zgodnie z art. 431 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych podwyższenie kapitału zakładowego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała taka dla swojej skuteczności musi być podjęta większością trzech czwartych głosów oddanych. Zgłoszenie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do zarejestrowania winno nastąpić w terminie sześciu miesięcy od dnia jej podjęcia, a w przypadku akcji nowej emisji będących przedmiotem oferty publicznej objętej Prospektem emisyjnym, na podstawie przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w terminie 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia Prospektu, oraz nie później niż po upływie jednego miesiąca od dnia przydziału akcji, o ile wniosek o zatwierdzenie prospektu został złożony przed upływem czterech miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego (art. 431 §4 Kodeksu Spółek Handlowych). Akcje serii B Emitenta zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 3/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, zmiany statutu Spółki oraz dematerializacji akcji serii B obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego. Akcje serii B zostały wyemitowane jako akcje zwykłe na okaziciela oraz zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28 grudnia 2015 r. Akcje serii C Emitenta zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 4/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, zmiany statutu Spółki oraz dematerializacji akcji serii C obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego. Akcje serii C zostały wyemitowane jako akcje zwykłe na okaziciela oraz zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28 grudnia 2015 r. Akcje serii D Emitenta zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 5/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji Spółki serii D oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii D do obrotu na rynku regulowanym. Akcje serii D zostały wyemitowane jako akcje zwykłe na okaziciela oraz zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28 grudnia 2015 r. 4.3. Informacje na temat rodzaju i formy papierów wartościowych oferowanych lub dopuszczanych Akcje serii B, C i D są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 3,5 złotych (trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda. Akcje serii B, C i D nie są uprzywilejowane w jakikolwiek sposób, tj. co do prawa głosu, prawa do dywidendy oraz co do podziału majątku w przypadku likwidacji Emitenta. 253 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Ofertowy 4.4. Waluta emitowanych papierów wartościowych Walutą emitowanych i dopuszczanych akcji do obrotu na rynku regulowanym jest złoty polski (PLN). 4.5. Opis praw, włącznie ze wszystkimi ograniczeniami, związanych z papierami wartościowymi oraz procedury wykonywania tych praw Prawa i obowiązki związane z akcjami Spółki są określone w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, w Statucie oraz w innych przepisach prawa. Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy skorzystać z porady osób i podmiotów uprawnionych do świadczenia usług doradztwa prawnego. Prawa majątkowe związane z papierami wartościowymi spółki Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa o charakterze majątkowym: 1) Prawo do dywidendy, to jest do udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, że na każdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości. W przypadku gdy koszty prac rozwojowych zakwalifikowanych jako aktywa Spółki nie zostały całkowicie odpisane, nie można dokonać podziału zysku odpowiadającego równowartości kwoty nieodpisanych kosztów prac rozwojowych, chyba że kwota kapitałów rezerwowych i zapasowych dostępnych do podziału i zysków z lat ubiegłych jest co najmniej równa kwocie kosztów nieodpisanych (art. 347 Kodeksu spółek handlowych). Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy, który może zostać wyznaczony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia (art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych). Ustalając dzień dywidendy Walne Zgromadzenie powinno jednak wziąć pod uwagę regulacje KDPW i GPW. Zgodnie z art. 36 Statutu, datę nabycia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie, przy czym termin wypłaty powinien nastąpić nie później niż w ciągu 8 (ośmiu) tygodni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku. Emitent jest obowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, oraz o terminach dnia dywidendy i terminie wypłaty dywidendy nie później niż 5 (pięć) dni przed dniem dywidendy. Przekazanie tych informacji następuje poprzez wypełnienie i wysłanie poprzez dedykowaną stronę internetową KDPW zamieszczonego na niej formularza zgłoszeniowego. Dzień wypłaty może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu dywidendy. Zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu KDPW z biegu terminów wyłącza się dni uznane za wolne od pracy na podstawie właściwych przepisów oraz soboty. KDPW przekazuje powyższe informacje wszystkim uczestnikom bezpośrednim, którzy ustalają liczbę papierów wartościowych dających prawo do dywidendy, znajdujących się na prowadzonych przez nich rachunkach. Uczestnicy przesyłają do KDPW informacje o: wysokości środków pieniężnych, które powinny zostać przekazane uczestnikowi w związku z wypłatą dywidendy; łącznej kwocie należnego podatku dochodowego od osób prawnych, który powinien zostać pobrany przez emitenta od dywidend wypłacanych za pośrednictwem uczestnika; liczbę rachunków papierów wartościowych prowadzonych dla osób będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. W dniu wypłaty Emitent obowiązany jest postawić do dyspozycji KDPW środki przeznaczone na realizację prawa do dywidendy. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą (art. 348 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych). W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze nabywają roszczenie o wypłatę dywidendy. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych. Przepisy prawa nie określają terminu, po którym wygasa prawo do dywidendy. Zastosowanie stawki wynikającej z zawartej przez Rzeczpospolitą Polskę umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową w przypadku dochodów z dywidend jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu podmiotowi zobowiązanemu do potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego tzw. certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwą administrację podatkową. Obowiązek dostarczenia certyfikatu ciąży na podmiocie zagranicznym, który uzyskuje ze źródeł polskich odpowiednie dochody. Certyfikat rezydencji ma służyć przede wszystkim ustaleniu przez płatnika, czy ma zastosować stawkę (bądź zwolnienie) ustaloną w umowie międzynarodowej, czy też że względu na istniejące wątpliwości, potrącić podatek w wysokości określonej w ustawie. W tym ostatnim przypadku, jeżeli nierezydent udowodni, ze w stosunku do niego miały zastosowanie postanowienia umowy międzynarodowej, które przewidywały 254 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Ofertowy redukcje krajowej stawki podatkowej (do całkowitego zwolnienia włącznie), będzie mógł żądać stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nienależnie pobranego podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego. Poza tym nie istnieją inne ograniczenia ani szczególne procedury związane z dywidendami w przypadku akcjonariuszy będących nierezydentami. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). Przepisy prawa nie zawierają innych postanowień na temat stopy dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, częstotliwości oraz akumulowanego lub nieakumulowanego charakteru wypłat. 2) 3) 4) 5) 6) 7) Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru); przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 Kodeksu Spółek Handlowych, Akcjonariusz może zostać pozbawiony tego prawa w części lub w całości w interesie spółki mocą uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością co najmniej czterech piątych głosów; przepisu o konieczności uzyskania większości co najmniej 4/5 głosów nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje maja być objęte w całości przez instytucje finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale oraz gdy uchwała stanowi, ze nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji; pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia oraz wymaga przedstawienia przez zarząd walnemu zgromadzeniu pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji bądź sposoby jej ustalenia. Z akcjami Emitenta nie jest związane inne prawo do udziału w zyskach Emitenta. Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej likwidacji (art. 474 Kodeksu Spółek Handlowych); Statut Spółki nie przewiduje akcji uprzywilejowanych korzystających z prawa pierwszeństwa przy podziale majątku ani nie określa innych zasad podziału majątku Spółki, w związku z tym majątek, o którym mowa powyżej dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. Prawo do zbywania posiadanych akcji. Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem; w okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych). Art. 9 ust. 3 Statutu przewiduje możliwość obniżenia kapitału zakładowego Emitenta m.in. w drodze umorzenia części akcji, połączenia akcji lub zmniejszeniu wartości nominalnej akcji. Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia Emitenta. Uprawnienia przysługujące akcjonariuszom związane z uczestnictwem w spółce (uprawnienia korporacyjne): Akcjonariuszom Spółki przysługują następujące uprawnienia związane z uczestnictwem w Spółce: 1) Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 KSH) oraz prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 KSH). Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu, dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, iż dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa po walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne 255 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Ofertowy zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zawiera: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia; liczbę akcji; rodzaj i kod akcji; firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje; wartość nominalną akcji; imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji; siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji; cel wystawienia zaświadczenia; datę i miejsce wystawienia zaświadczenia; podpis osoby uprawnionej do wystawienia zaświadczenia. Zgodnie z brzmieniem art. 340 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych – w okresie, kiedy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez uprawniony podmiot, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi. Każdej akcji przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. Prawo głosu w podwyższonym kapitale zakładowym przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji. Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i liczby pełnomocników. Zgodnie z art. 411 (3) Kodeksu Spółek Handlowych, akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym rachunku. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Członek zarządu i pracownik spółki nie może być pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu, przy czym ograniczenie to nie dotyczy spółki publicznej. Jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu spółki publicznej jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w tym przypadku wyłączone, a pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw. Zgodnie z art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych prawo to przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Żądanie takie, z jego uzasadnieniem, powinno zostać złożone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. 2) Prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nie zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. W takim przypadku sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia (art. 400 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych). 3) Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej (art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). 4) Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422–427 Kodeksu Spółek Handlowych. Uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia przysługuje: a. zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów, 256 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. b. c. d. Dokument Ofertowy akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu; wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej, akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu, akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. W przypadku spółki publicznej termin do wniesienia powództwa wynosi miesiąc od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Podmiotom wskazanym powyżej przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia sprzecznej z ustawą. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia spółki publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały. 5) 6) 7) 8) Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami; zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych); uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu; jeżeli Walne Zgromadzenie oddali wniosek o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie takiego rewidenta do sądu rejestrowego w terminie 14 dni od powzięcia uchwały. Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, w szczególności zgodnie z art. 428 Kodeksu Spółek Handlowych, podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad; Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa; Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej; akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji (art. 429 Kodeksu Spółek Handlowych). Prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (art. 328 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych). Na żądanie posiadacza rachunku papierów wartościowych podmiot prowadzący ten rachunek, wystawia mu na piśmie, oddzielnie dla każdego rodzaju papierów wartościowych, imienne świadectwo depozytowe. Świadectwo potwierdza legitymację do realizacji uprawnień wynikających z papierów wartościowych wskazanych w jego treści, które nie są lub nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku papierów wartościowych, z wyłączeniem prawa uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 9 ust. 1 Ustawy o Obrocie). Zgodnie z art. 10 Ustawy o Obrocie, świadectwo zawiera: a. firmę (nazwę), siedzibę i adres wystawiającego oraz numer świadectwa; b. liczbę papierów wartościowych; c. rodzaj i kod papieru wartościowego; d. firmę (nazwę), siedzibę i adres emitenta; e. wartość nominalna papieru wartościowego; f. imię i nazwisko lub nazwę (firmę) i siedzibę oraz adres posiadacza rachunku papierów wartościowych; g. informacje o istniejących ograniczeniach przenoszenia papierów wartościowych lub o ustanowionych na nich obciążeniach; h. datę i miejsce wystawienia świadectwa; i. cel wystawienia świadectwa; j. termin ważności świadectwa; k. w przypadku gdy poprzednio wystawione świadectwo, dotyczące tych samych papierów wartościowych, było nieważne albo zostało zniszczone lub utracone przed upływem terminu swojej ważności - wskazanie, że jest to nowy dokument świadectwa; l. podpis osoby upoważnionej do wystawienia w imieniu wystawiającego świadectwa, opatrzony pieczęcią wystawiającego. 257 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. 9) 10) Dokument Ofertowy Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych). Prawo do przeglądania w lokalu zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia. Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna zostać przesłana (art. 407 § 11 Kodeksu Spółek Handlowych). 11) Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych). 12) Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych). 13) Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych). W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia oraz listę akcjonariuszy głosujących korespondencyjnie lub w inny sposób przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dowody zwołania walnego zgromadzenia zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia spółka publiczna ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym przepisem art. 421 § 2 Kodeksy Spółek Handlowych. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia. 14) Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce na zasadach określonych w art. 486 i 487 Kodeksu Spółek Handlowych, jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę. Jeżeli powództwo okaże się nieuzasadnione, a powód wnosząc je, działał w złej wierze lub dopuścił się rażącego niedbalstwa, obowiązany jest naprawić szkodę wyrządzoną pozwanemu. 15) Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (w przypadku połączenia spółek), w art. 540 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (przypadku podziału spółki) oraz w art. 561 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (w przypadku przekształcenia spółki). 16) Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 341 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych). Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych (księga akcyjna), do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres akcjonariusza albo adres do doręczeń, wysokość dokonanych wpłat, a także, na wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę wraz z datą wpisu. 17) Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie (art. 6 § 4 i 6 Kodeksu Spółek Handlowych). 4.6. Podstawa prawna emisji akcji Uchwała w sprawie emisji akcji serii B Akcje serii B Emitenta zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 3/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, zmiany statutu Spółki oraz dematerializacji akcji serii B obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego. Uchwała nr 3/2015 258 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Ofertowy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skystone Capital Spółka Akcyjna z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, zmiany statutu Spółki oraz dematerializacji akcji serii B obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Działając na podstawie § 9 ust. 9.3 Statutu Spółki oraz art. 430 i następnych Kodeksu spółek handlowych, pod warunkiem zarejestrowania przez sąd rejestrowy uchwały nr 2/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r. dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. §1 Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.139.771,00 zł (słownie: pięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych) do kwoty 5.629.771,00 zł (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych), tj. o kwotę 490.000,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), w drodze emisji 140.000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcji serii B, o wartości nominalnej 3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda. Cena emisyjna jednej akcji serii B wynosi 4,00 zł (słownie: cztery złote). Akcje serii B są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje serii B po raz pierwszy uczestniczyć będą w dywidendzie za rok obrotowy 2015, kończący się 31 grudnia 2015 roku. Objęcie akcji serii B nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w drodze złożenia oferty objęcia akcji oznaczonym adresatom oraz zawarcia umów o objęcie akcji w podwyższonym kapitale w terminie do 31 grudnia 2015 roku w zamian za wkłady pieniężne. Wierzytelność Spółki wobec akcjonariusza z tytułu należnej wpłaty na poczet akcji może zostać w drodze potrącenia umownego, potrącona z wierzytelnościami akcjonariusza przysługującymi mu wobec Spółki. Akcje serii B zostaną wyemitowane w formie zdematerializowanej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do: (i) określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii B (ii) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zdematerializowania Akcji serii B, w tym zawarcia stosownej umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację Akcji serii B, (iii) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki pozbawia się akcjonariuszy prawa poboru akcji serii B w całości. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii B. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii. §2 W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że obecnie obowiązujący art. 9 pkt 9.1. Statutu, otrzymuje następujące brzmienie: „Artykuł 9 9.1. Kapitał zakładowy wynosi 5.629.771,00 zł (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na 1.608.506 (słownie: jeden milion sześćset osiem tysięcy pięćset sześć) akcji o wartości nominalnej 3,50 zł każda, z czego 1) 1.468.506 (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześć) akcji serii A, 2) 140.000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcji serii B." §4 Upoważnia się Rade Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z realizacji niniejszej uchwały. Wejście w życie §5 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisania przez sąd do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej Uchwały. Uchwała w sprawie emisji akcji serii C Akcje serii C Emitenta zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 4/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, zmiany statutu Spółki oraz dematerializacji akcji serii C obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego. 259 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Ofertowy Uchwała nr 4/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skystone Capital Spółka Akcyjna z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, zmiany statutu Spółki oraz dematerializacji akcji serii C obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Działając na podstawie § 9 ust. 9.3 Statutu Spółki oraz art. 430 i następnych Kodeksu spółek handlowych, pod warunkiem zarejestrowania przez sąd rejestrowy uchwały nr 2/2015 dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji oraz uchwały nr 3/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r., dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, zmiany statutu Spółki oraz dematerializacji akcji serii B obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. §1 Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.629.771,00 zł (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych) do kwoty 30.339.771 ,00 zł (słownie: trzydzieści milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych), tj. o kwotę 24.710.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony siedemset dziesięć tysięcy złotych), w drodze emisji 7.060.000 (słownie: siedem milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii C, o wartości nominalnej 3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda. Cena emisyjna jednej akcji serii C wynosi 4,00 zł (słownie: cztery złote). Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje serii C po raz pierwszy uczestniczyć będą w dywidendzie za rok obrotowy 2015, kończący się 31 grudnia 2015 roku. Objęcie akcji serii C nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w drodze złożenia oferty objęcia akcji oznaczonym adresatom oraz zawarcia umów o objęcie akcji w podwyższonym kapitale w terminie do 31 grudnia 2015 roku w zamian za wkłady pieniężne. Wierzytelność Spółki wobec akcjonariusza z tytułu należnej wpłaty na poczet akcji może zostać w drodze potrącenia umownego, potrącona z wierzytelnościami akcjonariusza przysługującymi mu wobec Spółki. Akcje serii C zostaną wyemitowane w formie zdematerializowanej. Akcje serii C zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do: (i) określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii C (ii) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji serii C do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych. (iii) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zdematerializowania Akcji serii C, w tym zawarcia stosownej umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację Akcji serii C. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki pozbawia się akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C w całości. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii. §2 W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że obecnie obowiązujący art. 9 pkt 9.1. Statutu, otrzymuje następujące brzmienie: „Artykuł 9 9.1. Kapitał zakładowy wynosi 30.339.771,00 zł (słownie: trzydzieści milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na 8.668.506 (słownie: osiem milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześć) akcji o wartości nominalnej 3,50 zł każda, z czego 1) 1.468.506 (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześć) akcji serii A, 2) 140.000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcji serii B, 3) 7.060.000 (słownie: siedem milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii C." §4 Upoważnia się Rade Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z realizacji niniejszej uchwały. Wejście w życie §5 260 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Ofertowy Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisania przez sąd do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej Uchwały. Uchwała w sprawie emisji akcji serii D Akcje serii D Emitenta zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 5/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji Spółki serii D oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii D do obrotu na rynku regulowanym. Uchwała nr 5/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skystone Capital Spółka Akcyjna z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji Spółki serii D oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii D do obrotu na rynku regulowanym Działając na podstawie art. 431 §1 i §2 pkt 1), art. 432 §1, art. 433 §2 oraz art. 336 §3 Kodeksu spółek handlowych, pod warunkiem zarejestrowania przez sąd rejestrowy uchwał nr 2/2015, dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji oraz uchwał nr 3/2015 i 4/2015 dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i C oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, zmiany statutu Spółki oraz dematerializacji akcji serii B i C obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego z dnia 20 sierpnia 2015 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. §1 Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 30.339.771,00 zł (słownie: trzydzieści milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych) do kwoty 161.379.771,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych), tj. o kwotę 131.040.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści jeden milionów czterdzieści tysięcy złotych), w drodze emisji 37.440.000 (słownie: trzydzieści siedem milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji serii D, o wartości nominalnej 3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda. Cena emisyjna jednej akcji serii D wynosi 4,00 zł (słownie: cztery złote). Akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje serii D po raz pierwszy uczestniczyć będą w dywidendzie za rok obrotowy 2015, kończący się 31 grudnia 2015 roku. Objęcie akcji serii D nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w drodze złożenia oferty objęcia akcji osobom wskazanym w ust. 6 poniżej oraz zawarcia umów o objęcie akcji w podwyższonym kapitale w terminie do 31 grudnia 2015 roku w zamian za wkłady niepieniężne opisane w ust. 7 poniżej. Akcje serii D zaoferowane zostaną w drodze subskrypcji prywatnej podmiotom i osobom będących akcjonariuszami MDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, tj. Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu Aktywów Niepublicznych IPOPEMA 12, Panu Mirosławowi Markiewiczowi, Panu Grzegorzowi Sochackiemu, Panu Arkadiuszowi Gawłowi, Pani Dorocie Sochackiej. Wszystkie akcje serii D zostaną pokryte wkładami niepieniężnymi w postaci 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji spółki MDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412227, której kapitał zakładowy w wysokości 1.200.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych), całkowicie opłacony, dzieli się na 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji. Wkład niepieniężny został wyceniony na kwotę 149.760.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych) przy czym: a) b) c) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych IPOPEMA 12 obejmie 30.420.000 (słownie: trzydzieści milionów czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D i pokryje je wkładem niepieniężnych w postaci 9.750.000 akcji serii A w spółce MDI S.A. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łączne wartości rynkowej 121.680.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) przy przyjęciu wartości rynkowej jednej akcji serii A spółki MDI S.A. na kwotę 12,48 zł; Mirosław Markiewicz obejmie 780.000 (słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D i pokryje je wkładem niepieniężnych w postaci 250.000 akcji serii A w spółce MDI S.A. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łączne wartości rynkowej 3.120.000,00 zł (słownie: trzy miliony sto dwadzieścia tysięcy złotych) przy przyjęciu wartości rynkowej jednej akcji serii A spółki MDI S.A. na kwotę 12,48 zł; Grzegorz Sochacki obejmie 4.680.000 (słownie: cztery miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D i pokryje je wkładem niepieniężnych w postaci 1.500.000 akcji serii B w 261 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. 8. Dokument Ofertowy spółce MDI S.A. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łączne wartości rynkowej 18.720.000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych) przy przyjęciu wartości rynkowej jednej akcji serii A spółki MDI S.A. na kwotę 12,48 zł; d) Arkadiusz Gaweł obejmie 811.200 (słownie: osiemset jedenaście tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii D i pokryje je wkładem niepieniężnych w postaci 260.000 akcji serii B w spółce MDI S.A. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości rynkowej 3.244.800,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści cztery tysiące osiemset złotych) przy przyjęciu wartości rynkowej jednej akcji serii B spółki MDI S.A. na kwotę 12,48 zł; e) Dorota Sochacka obejmie 748.800 (słownie: siedemset czterdzieści osiem tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D i pokryje je wkładem niepieniężnych w postaci 240.000 akcji serii B w spółce MDI S.A. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łączne wartości rynkowej 2.995.200,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych) przy przyjęciu wartości rynkowej jednej akcji serii B spółki MDI S.A. na kwotę 12,48 zł. Przeniesienie wkładów niepieniężnych na Spółkę nastąpi przed zgłoszeniem podwyższenia do rejestru, nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r. §2 Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki pozbawia się akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D w całości. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii. 1. 2. 3. §3 Akcje serii D zostaną wyemitowane w formie zdematerializowanej. Akcje serii D zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do: a) określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii D, b) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, c) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zdematerializowania Akcji serii D, w tym zawarcia stosownej umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację Akcji serii D. §4 W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że obecnie obowiązujący art. 9 pkt 9.1. Statutu, otrzymuje następujące brzmienie: „Artykuł 9 9.1. Kapitał zakładowy wynosi 161.379.771,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na 46.108.506 (słownie: czterdzieści sześć milionów sto osiem tysięcy pięćset sześć) akcji o wartości nominalnej 3,50 zł każda, z czego 1) 1.468.506 (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześć) akcji serii A, 2) 140.000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcji serii B, 3) 7.060.000 (słownie: siedem milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii C, 4) 37.440.000 (słownie: trzydzieści siedem milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji serii D." §5 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z realizacji niniejszej uchwały. Wejście w życie §6 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisania przez sąd do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej Uchwały. 4.7. Przewidywana data emisji akcji Zamiarem Emitenta jest, aby akcje serii B, C i D zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w III kwartale 2016 roku. 4.8. Opis ograniczeń w swobodzie przenoszenia akcji 4.8.1. Ograniczenia wynikające ze Statutu Statut Emitenta nie zawiera żadnych postanowień dotyczących ograniczeń zbywania papierów wartościowych Emitenta. 262 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. 4.8.2. Dokument Ofertowy Ograniczenia wynikające z Rozporządzenia MAR, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Obrót papierami wartościowymi Emitenta, jako spółki publicznej, podlega ograniczeniom określonym w Ustawie o Ofercie oraz w Ustawie o Obrocie. Zgodnie z art. 19 Ustawy o Obrocie, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej: papiery wartościowe objęte zatwierdzonym prospektem emisyjnym mogą być przedmiotem obrotu na rynku regulowanym wyłącznie po ich dopuszczeniu do tego obrotu, dokonywanie oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży na podstawie tej oferty, z wyjątkiem oferty publicznej, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 4 i 5 oraz ust. 8 Ustawy o Ofercie, wymaga pośrednictwa firmy inwestycyjnej; Rozporządzenie MAR: Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia MAR, informacje poufne obejmuję określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych. Informacje uznaje się za określone w sposób precyzyjny, jeżeli wskazują one na zbiór okoliczności, które istnieją lub można zasadnie oczekiwać, że zaistnieją, lub na zdarzenie, które miało miejsce lub można zasadnie oczekiwać, że będzie miało miejsce, jeżeli informacje te są w wystarczającym stopniu szczegółowe, aby można było wyciągnąć z nich wnioski co do prawdopodobnego wpływu tego szeregu okoliczności lub zdarzenia na ceny instrumentów finansowych lub powiązanych instrumentów pochodnych, powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym lub sprzedawanych na aukcji produktów opartych na uprawnieniach do emisji. W związku z tym w przypadku rozciągniętego w czasie procesu, którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnych okoliczności lub szczególnego wydarzenia, za informacje określone w sposób precyzyjny można uznać te przyszłe okoliczności lub to przyszłe wydarzenie, ale także etapy pośrednie tego procesu, związane z zaistnieniem lub spowodowaniem tych przyszłych okoliczności lub tego przyszłego wydarzenia. Etap pośredni rozciągniętego w czasie procesu jest uznany za informację poufną, jeżeli sam w sobie spełnia kryteria informacji poufnych, o których mowa w art. 7 Rozporządzenia MAR. Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia MAR zabrania się każdej osobie: (a) wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania wykorzystania informacji poufnych; (b) rekomendowania innej osobie lub nakładania jej do wykorzystania informacji poufnych; lub (c) bezprawnego ujawniania informacji poufnych. Wykorzystywanie informacji poufnej ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnej i wykorzystuje tę informację, nabywając lub zbywając, na własny rachunek lub na rzecz osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, instrumenty finansowe, których informacja ta dotyczy. Wykorzystanie informacji poufnej w formie anulowania lub zmiany zlecenia dotyczącego instrumentu finansowego, którego informacja ta dotyczy, w przypadku gdy zlecenie złożono przed wejściem danej osoby w posiadanie informacji poufnej, również uznaje się za wykorzystywanie informacji poufnej. Udzielanie rekomendacji, aby inna osoba wykorzystała informacje poufne lub nakłanianie innej osoby do wykorzystania informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych oraz (a) udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba nabyła lub zbyła instrumenty finansowe, których informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego nabycia lub zbycia; lub (b) udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba anulowała lub zmieniła zlecenie dotyczące instrumentu finansowego, którego informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego anulowania lub zmiany. Bezprawne ujawnianie informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych i ujawnia te informacje innej osobie, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie to odbywa się w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków. Zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane powiadamiają emitenta oraz KNF o każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych tego emitenta lub do instrumentów pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych. Powiadomienia takie dokonuje się niezwłocznie i nie później niż w trzy dni robocze po dniu transakcji. Obowiązek powiadomienia emitenta oraz KNF powstaje, gdy łączna kwota transakcji dokonana przez daną osobę w danym roku kalendarzowym osiągnie próg 5.000 EUR. Osoba pełniące obowiązki zarządcze, w myśl art. 3 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia MAR, oznacza osobę związaną z emitentem, która: a) jest członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego tego podmiotu; lub 263 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. b) Dokument Ofertowy pełni funkcje kierownicze, nie będąc członkiem organów, o których mowa w lit. a), przy czym ma stały dostęp do informacji poufnych dotyczących pośrednio lub bezpośrednio tego podmiotu oraz uprawnienia do podejmowania decyzji zarządczych mających wpływ na dalszy rozwój i perspektywy gospodarcze tego podmiotu. Za osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, w myśl art. 3 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia MAR, uznaje się: a) małżonka lub partnera uznawanego zgodnie z prawem krajowym za równoważnego z małżonkiem; b) dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym; c) członka rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku; lub d) osobę prawną, grupę przedsiębiorstw lub spółkę osobową, w której obowiązki zarządcze pełni osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba, o której mowa w lit. a), b) lub c), nad którą osoba taka sprawuje pośrednią lub bezpośrednią kontrolę, która została utworzona, by przynosić korzyści takiej osobie, lub której interesy gospodarcze są w znacznym stopniu zbieżne z interesami takiej osoby. Powiadomienia dokonywane przez ww. osoby obejmują następujące transakcje: a) transakcje zastawiania lub pożyczania instrumentów finansowych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze, lub w jej imieniu, lub osobę blisko z nią związaną, lub w jej imieniu, o których mowa w ust. 1; b) transakcje zawierane przez osobę zawodowo zajmującą się pośredniczeniem w zawieraniu transakcji lub wykonywaniu zleceń lub przez inną osobę w imieniu osoby pełniącej obowiązki zarządcze lub osoby blisko związanej z taką osobą, o której mowa w ust. 1, włączając w to transakcje zawierane w ramach uznania; c) transakcje dokonywane z tytułu polisy ubezpieczeniowej na życie, określonej w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE ( 1 ), w przypadku gdy: (i) ubezpieczającym jest osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba blisko związana z taką osobą, o których mowa w ust. 1; (ii) ryzyko inwestycyjne ponosi ubezpieczający; oraz (iii) ubezpieczający ma prawo lub swobodę podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących konkretnych instrumentów w ramach tej polisy ubezpieczeniowej na życie lub wykonywania transakcji dotyczących konkretnych instrumentów w ramach tej polisy ubezpieczeniowej na życie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 Rozporządzenia MAR, Państwa członkowskie zapewniają, zgodnie z prawem krajowym, by w razie wystąpienia naruszeń, o których mowa w ust. 1 akapit pierwszy lit. a), właściwe organy miały uprawnienia do nakładania co najmniej następujących sankcji administracyjnych i stosowania co najmniej następujących środków administracyjnych: a) nakazu zobowiązującego osobę odpowiedzialną za naruszenie do zaprzestania określonego postępowania oraz powstrzymania się od jego ponownego podejmowania; b) wyrównania korzyści uzyskanych lub strat unikniętych w wyniku naruszenia, o ile możliwe jest ich ustalenie; c) publicznego ostrzeżenia wskazujące osobę odpowiedzialną za popełnienie naruszenia oraz charakter naruszenia; d) cofnięcia lub zawieszenia zezwolenia dla firmy inwestycyjnej; e) tymczasowego zakazu sprawowania funkcji zarządczych w firmach inwestycyjnych wobec każdej osoby pełniącej obowiązki zarządcze w firmie inwestycyjnej lub każdej innej osoby fizycznej uznanej za odpowiedzialną za popełnienie naruszenia; f) w przypadku ponownych naruszeń art. 14 lub 15 – stałego zakazu sprawowania funkcji zarządczych w firmach inwestycyjnych wobec każdej osoby pełniącej obowiązki zarządcze w firmie inwestycyjnej lub każdej innej osoby fizycznej uznanej za odpowiedzialną za popełnienie naruszenia; g) tymczasowego zakazu zawierania transakcji na własny rachunek wobec każdej osoby pełniącej obowiązki zarządcze w firmie inwestycyjnej lub każdej innej osoby fizycznej uznanej za odpowiedzialną za popełnienie naruszenia; h) maksymalnych administracyjnych sankcji pieniężnych w wysokości co najmniej trzykrotnej wartości korzyści uzyskanych lub strat unikniętych w wyniku naruszenia, o ile można je określić; i) w przypadku osoby fizycznej – maksymalnych administracyjnych sankcji pieniężnych w wysokości co najmniej: (i) w przypadku naruszeń art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR– 5 000 000 EUR, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r.; (ii) w przypadku naruszeń art. 16 i 17 Rozporządzenia MAR – 1 000 000 EUR, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r.; oraz (iii) w przypadku naruszeń art. 18, 19 i 20 Rozporządzenia MAR – 500 000 EUR, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r.; oraz j) w przypadku osoby prawnej – maksymalnych administracyjnych sankcji pieniężnych w wysokości co najmniej: (i) w przypadku naruszeń art. 14 i 15 – 15 000 000 EUR lub 15 % całkowitych rocznych obrotów osoby prawnej na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania zatwierdzonego przez organ zarządzający, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r.; 264 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. (ii) (iii) Dokument Ofertowy w przypadku naruszeń art. 16 i 17 – 2 500 000 EUR lub 2 % całkowitych rocznych obrotów na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania zatwierdzonego przez organ zarządzający, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r.; oraz w przypadku naruszeń art. 18, 19 i 20 – 1 000 000 EUR, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r.. Ustawa o Ofercie: Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie, każdy: kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, lub posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów, lub kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje dopuszczone są do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych lub o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje dopuszczone są do innego rynku regulowanego, lub kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów, jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym KNF oraz spółkę, nie później niż w terminie 4 (czterech) dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia lub zbycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu – nie później niż w terminie 6 (sześciu) dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji, przy czym za dni sesyjne uważa się dni sesyjne ustalone przez spółkę prowadzącą rynek regulowany lub przez podmiot organizujący alternatywny system obrotu w regulaminie, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie oraz ogłoszone przez Komisję Nadzoru Finansowego w drodze publikacji na stronie internetowej. spółkę zawiadomienie zawierają informacje o: 1) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie, 2) liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, 3) liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, 4) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki, 5) osobach o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy o Ofercie, 6) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o Ofercie, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji, 7) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o Ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych, 8) łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 i 8 Ustawy o Ofercie i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów W przypadku gdy podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, zawiadomienie, o którym mowa w art. 69 ust. 1 Ustawy o Ofercie, powinno zawierać także informacje określone w art. 69 ust. 4 pkt 2 i 3 Ustawy o Ofercie, odrębnie dla akcji każdego rodzaju. Zawiadomienie może być sporządzone w języku angielskim. Obowiązek dokonania zawiadomienia nie powstaje w przypadku, gdy po rozrachunku w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu w tym samym dniu, zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej na koniec dnia rozliczenia nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się powstanie tych obowiązków. Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego lub pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez emitenta, lub które odnoszą się do akcji emitenta w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie, niezależnie od tego, czy instrumenty te są wykonywane przez rozliczenie pieniężne. 265 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Ofertowy Ponadto, obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie powstają w przypadku gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa - w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie. Stosownie do art. 72 Ustawy o Ofercie, nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej niż 10% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 60 dni przez podmiot, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi mniej niż 33% albo o więcej niż 5% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 12 miesięcy przez podmiot, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi co najmniej 33%, może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę tych akcji w liczbie nie mniejszej niż odpowiednio 10% lub 5% ogólnej liczby głosów. Ponadto, zgodnie z art. 73 Ustawy o Ofercie, przekroczenie: 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów, za wyjątkiem przypadku, gdy przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów ma nastąpić w wyniku ogłoszenia wezwania, o którym mowa w podpunkcie poniżej (art. 73 ust. 1 Ustawy o Ofercie), 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki (art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie), przy czym w przypadku, gdy: 1. przekroczenie progu 33% ogólnej liczny głosów nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył akcje, jest obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 33 % ogólnej liczby głosów, do: ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66 % ogólnej liczby głosów albo zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33 % ogólnej liczby głosów - chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 33 % ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji. 2. przekroczenie progu 66% ogólnej liczny głosów nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył akcje, jest obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 66 % ogólnej liczby głosów, do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki, chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 66 % ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji. Jeżeli przekroczenie 33 % ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku dziedziczenia, obowiązek, o którym mowa w art. 73 ust. 2 Ustawy o Ofercie, ma zastosowanie w przypadku, gdy po takim nabyciu akcji udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu. Termin wykonania tego obowiązku liczy się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów (art. 73 ust. 3 Ustawy o Ofercie). Jeżeli przekroczenie 66 % ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku dziedziczenia, obowiązek, o którym mowa w art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie, ma zastosowanie w przypadku, gdy po takim nabyciu akcji udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu. Termin wykonania tego obowiązku liczy się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów (art. 74 ust. 5 Ustawy o Ofercie). Zgodnie z art. 74 ust. 3 Ustawy o Ofercie, akcjonariusz, który w okresie 6 miesięcy po przeprowadzeniu wezwania ogłoszonego zgodnie z art. 74 ust. 1 lub 2 Ustawy o Ofercie nabył – po cenie wyższej, niż cena określona w tym wezwaniu – kolejne akcje tej spółki, w inny sposób niż w ramach wezwań lub wykonania obowiązku o którym mowa w art. 83 Ustawy o Ofercie, jest obowiązany, w terminie miesiąca od tego nabycia, do zapłacenia różnicy ceny wszystkim osobom, które zbyły akcje w tym wezwaniu, z wyłączeniem osób, od których akcje zostały nabyte po cenie obniżonej w przypadku określonym w art. 79 ust. 4 Ustawy o Ofercie. Przepis art. 74 ust. 3 Ustawy o Ofercie stosuje się odpowiednio do podmiotu, który pośrednio nabył akcje spółki publicznej (art. 74 ust. 4 Ustawy o Ofercie). 266 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Ofertowy Obowiązki, o których mowa w art. 72 Ustawy o Ofercie nie powstają w przypadku nabywania akcji w obrocie pierwotnym, w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego oraz w przypadku połączenia lub podziału spółki (art. 75 ust. 1 Ustawy o Ofercie). Zgodnie z art. 75 ust. 2 Ustawy o Ofercie, obowiązki wskazane w art. 72 i 73 Ustawy o Ofercie nie powstają w przypadku nabywania akcji od Skarbu Państwa w wyniku pierwszej oferty publicznej oraz w okresie 3 lat od dnia zakończenia sprzedaży przez Skarb Państwa akcji w wyniku pierwszej oferty publicznej. Zgodnie z art. 75 ust. 3 Ustawy o Ofercie, obowiązki, o których mowa w art. 72-74 Ustawy o Ofercie, nie powstają w przypadku nabywania akcji: spółki, której akcje wprowadzone są wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu albo nie są przedmiotem obrotu zorganizowanego, od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej, w tym przypadku nie stosuje sie art. 5 Ustawy o Ofercie; w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego oraz w postępowaniu egzekucyjnym, zgodnie z umową o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawarta przez uprawnione podmioty na warunkach określonych w Ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych, obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika, uprawnionego na podstawie innych ustaw do korzystania z trybu zaspokojenia, polegającego na przejęciu na własność przedmiotu zastawu, w drodze dziedziczenia, za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w art. 73 ust. 3 i art. 74 ust. 5 Ustawy o o Ofercie, w przymusowej restrukturyzacji. Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia, za wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego w rozumieniu powołanej wyżej Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych. Zgodnie z art. 76 Ustawy o Ofercie, w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na zamianę akcji, w przypadku wezwania o którym mowa w art. 72 i art. 73 Ustawy o Ofercie, mogą być nabywane wyłącznie akcje innej spółki, kwity depozytowe, listy zastawne, które są zdematerializowane lub obligacje emitowane przez Skarb Państwa. W zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na zamianę akcji, w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 74 Ustawy o Ofercie mogą być nabywane wyłącznie zdematerializowane akcje innej spółki albo inne zdematerializowane zbywalne papiery wartościowe dające prawo głosu w spółce. W przypadku, gdy przedmiotem wezwania maja być wszystkie pozostałe akcje spółki, wezwanie musi przewidywać możliwość sprzedaży akcji przez podmiot zgłaszający się w odpowiedzi na to wezwanie, po cenie ustalonej zgodnie z art. 79 ust. 1-3 ustawy. Stosownie do art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie, ogłoszenie wezwania następuje po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem wezwania. Ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu. Wezwanie jest ogłaszane i przeprowadzane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który jest zobowiązany, nie później niż na 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów, do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia KNF oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane dane akcje i dołączenia do niego treści wezwania (art. 77 ust. 2 Ustawy o Ofercie). Odstąpienie od ogłoszonego wezwania jest niedopuszczalne, chyba że po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące tych samych akcji, a odstąpienie od wezwania ogłoszonego na wszystkie pozostałe akcje spółki jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie na wszystkie pozostałe akcje tej spółki po cenie nie niższej niż w tym wezwaniu (art. 77 ust. 3 Ustawy o Ofercie). Po ogłoszeniu wezwania, podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania oraz zarząd spółki, której akcji wezwanie dotyczy, przekazuje informacje o tym wezwaniu, wraz z jego treścią, przedstawicielom zakładowych organizacji zrzeszających pracowników spółki, a w przypadku ich braku, bezpośrednio pracownikom (art. 77 ust. 5 Ustawy o Ofercie). W przypadku gdy akcje będące przedmiotem wezwania są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz w innym państwie członkowskim, podmiot ogłaszający wezwanie jest obowiązany zapewnić na terytorium tego państwa szybki i łatwy dostęp do wszelkich informacji i dokumentów, które są przekazane do publicznej wiadomości w związku z wezwaniem, w sposób określony przepisami państwa członkowskiego (art. 77 ust. 6 Ustawy o Ofercie). Po otrzymaniu zawiadomienia KNF może, najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów, zgłosić żądanie wprowadzenia niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania lub przekazania wyjaśnień dotyczących jego treści, w terminie określonym w zadaniu, nie krótszym niż 2 dni (art. 78 ust. 1 Ustawy o Ofercie). Żądanie KNF doręczone podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem którego jest ogłoszone i prowadzone wezwanie, uważa się za doręczone podmiotowi obowiązanemu do ogłoszenia wezwania. W okresie pomiędzy zawiadomieniem KNF oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane dane akcje, o zamiarze ogłoszenia wezwania a zakończeniem wezwania, podmiot zobowiązany do ogłoszenia wezwania oraz podmioty zależne od niego lub wobec niego dominującej, a także podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia, dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu, dotyczącego istotnych spraw spółki, mogą nabywać akcje spółki, której dotyczy wezwanie, jedynie w ramach tego wezwania oraz w sposób w nim określony i jednocześnie nie mogą 267 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Ofertowy zbywać takich akcji, ani zawierać umów, z których mógłby wynikać obowiązek zbycia przez nie tych akcji, w czasie trwania wezwania oraz nie mogą nabywać pośrednio akcji spółki publicznej, której dotyczy wezwanie (art. 77 ust. 4 Ustawy o Ofercie). Po zakończeniu wezwania podmiot, który ogłosił wezwanie jest obowiązany zawiadomić w trybie, o którym mowa w art. 69 Ustawy o Ofercie, o liczbie akcji nabytych w wezwaniu oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów osiągniętym w wyniku wezwania (art. 77 ust. 7 Ustawy o Ofercie). Cena akcji, proponowana w wezwaniu, o którym mowa w art. 72–74 Ustawy o Ofercie, powinna zostać ustalona na zasadach określonych w art. 79 Ustawy o Ofercie. Wyliczone wyżej obowiązki, zgodnie z brzmieniem art. 87 Ustawy o Ofercie, spoczywają również na: podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej, funduszu inwestycyjnym, także w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez: inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, inne fundusze inwestycyjne lub alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot, alternatywnej spółce inwestycyjnej, także w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez inne alternatywne spółki inwestycyjne zarządzane przez tego samego zarządzającego ASI w rozumieniu Ustawy o funduszach inwestycyjnych, inne alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot, podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji: przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Obrocie, w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie oraz Ustawy o funduszach inwestycyjnych, w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu, przez osobę trzecią, z którą podmiot ten zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu, pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących dyspozycji co do głosowania, wszystkich podmiotach łącznie, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków, podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w punkcie powyższym, posiadając akcje spółki publicznej w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach, pełnomocniku niebędącym firmą inwestycyjną, upoważnionym do dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych. Obowiązki określone w oddziale 1 rozdziału 4. Ustawy o Ofercie powstają również w przypadku zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej w związku z rozwiązaniem porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, a także w związku ze zmniejszeniem udziału strony tego porozumienia w ogólnej liczbie głosów. W przypadkach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 i 6 oraz art. 87 ust. 1a Ustawy o Ofercie, obowiązki mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. Istnienie porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej przez: małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli, osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości. Ponadto, obowiązki wskazane wyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, którymi może on dysponować według własnego uznania. 268 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Ofertowy Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyżej obowiązków, wlicza się: po stronie podmiotu dominującego – liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne, po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu w przypadku gdy akcjonariusz nie wydał wiążących dyspozycji co do głosowania – liczbę głosów z akcji spółki, objętych tym pełnomocnictwem, liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisów prawa, po stronie pełnomocnika, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 7 Ustawy o Ofercie – liczbę głosów posiadanych przez mocodawcę wynikających z akcji zapisanych na rachunkach papierów wartościowych, w zakresie których pełnomocnik ma umocowanie. Podmiot obowiązany do wykonania obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 i 3 lub art. 74 ust. 2 i 5 Ustawy o Ofercie nie może do dnia ich wykonania bezpośrednio lub pośrednio nabywać lub obejmować akcji spółki publicznej, w której przekroczył określony w tych przepisach próg ogólnej liczby głosów. Stosownie do art. 90 Ustawy o Ofercie, przepisów rozdziału 4 Ustawy o Ofercie, dotyczącego znacznych pakietów akcji spółek publicznych, nie stosuje się w przypadku nabywania akcji przez firmę inwestycyjną, w celu realizacji określonych regulaminami, o których mowa odpowiednio w art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 Ustawy o Obrocie, zadań związanych z organizacją rynku regulowanego. Ponadto, przepisów art. 69-69b Ustawy o Ofercie nie stosuje się w przypadku nabywania lub zbywania akcji przez firmę inwestycyjną w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 art. 90 Ustawy o Ofercie, które łącznie z akcjami już posiadanymi w tym celu uprawniają do wykonywania mniej niż 10 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, o ile: prawa głosu przysługujące z tych akcji nie są wykonywane oraz firma inwestycyjna, w terminie 4 dni roboczych od dnia zawarcia umowy z emitentem o realizacje zadań, o których mowa w art. 90 ust. 1 Ustawy o Ofercie, zawiadomi organ państwa macierzystego, o którym mowa w art. 55a ustawy o Ofercie, właściwy dla emitenta, o zamiarze wykonywania zadań związanych z organizacją rynku regulowanego oraz firma inwestycyjna zapewni identyfikacje akcji posiadanych w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 90 ust. 1 Ustawy o Ofercie. Przepisów rozdziału 4 Ustawy o Ofercie, z wyjątkiem art. 69-69b i art. 70, oraz art. 89 Ustawy o Ofercie, w zakresie dotyczącym art. 69 Ustawy o Ofercie, nie stosuje się w przypadku nabywania akcji w drodze krótkiej sprzedaży, o której mowa w art. 3 pkt 47 finansowymi Ustawy o Obrocie. Przepisów rozdziału 4 Ustawy o Ofercie nie stosuje sie w przypadku nabywania akcji: w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji, na zasadach określonych przez: Krajowy Depozyt w regulaminie, o którym mowa w art. 50 Ustawy o Obrocie; spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. Ustawy o obrocie, w regulaminie, o którym mowa w art. 48 ust. 15 tej ustawy; spółkę prowadzącą izbę rozliczeniową w regulaminie, o którym mowa w art. 68b ust. 2 Ustawy o Obrocie. przez Krajowy Depozyt, spółkę której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. Ustawy o Obrocie oraz spółkę prowadzącą izbę rozliczeniową - w ramach dokonywanych przez nie rozliczeń transakcji. Przepisów art. 69-69b Ustawy o Ofercie nie stosuje się do podmiotu dominującego towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz podmiotu dominującego firmy inwestycyjnej, wykonujących czynności, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b, Ustawy o Ofercie pod warunkiem, że: towarzystwo funduszy inwestycyjnych, spółka zarządzająca lub firma inwestycyjna wykonują przysługujące im w związku z zarządzanymi portfelami prawa głosu niezależnie od podmiotu dominującego; podmiot dominujący nie udziela bezpośrednio lub pośrednio żadnych instrukcji co do sposobu głosowania na walnym zgromadzeniu spółki publicznej; podmiot dominujący przekaże do Komisji oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa powyżej, wraz z listą zależnych towarzystw funduszy inwestycyjnych, spółek zarządzających oraz firm inwestycyjnych zarządzających portfelami ze wskazaniem właściwych organów nadzoru tych podmiotów. Warunki, o których mowa w ust. 1d pkt 1 i 2 art. 90 Ustawy o Ofercie uważa się za spełnione, jeżeli: struktura organizacyjna podmiotu dominującego oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub firmy inwestycyjnej zapewnia niezależność wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej; osoby decydujące o sposobie wykonywania prawa głosu przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub firmę inwestycyjną, działają niezależnie; 269 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. - Dokument Ofertowy w przypadku gdy podmiot dominujący zawarł z towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub firmą inwestycyjną umowę o zarządzanie portfelem instrumentów finansowych - w relacjach pomiędzy tym podmiotem a towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub firmą inwestycyjną zachowana zostaje niezależność. Przepisów art. 69-69b Ustawy o Ofercie nie stosuje się w przypadku nabywania lub zbywania akcji własnych przez spółkę publiczną lub podmiot działający na jej rachunek lub w jej imieniu, pod warunkiem że to nabywanie lub zbywanie odbywać się będzie w trybie, terminie i na warunkach określonych w przepisach rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz.Urz. UE L 336 z 23.12.2003, str. 33, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 6, str. 342), w ramach stabilizacji instrumentów finansowych, oraz że prawa głosu przysługujące z tych akcji nie są wykonywane ani w żaden inny sposób wykorzystywane w celu wpływania na zarządzanie emitentem. Przepisów art. 69-69b Ustawy o Ofercie nie stosuje się w przypadku nabywania lub zbywania instrumentów finansowych przez bank krajowy, instytucję kredytową lub firmę inwestycyjną, do portfela handlowego w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.), jeżeli: udział w ogólnej liczbie głosów związany z posiadanymi instrumentami finansowymi stanowi mniej niż 5% ogólnej liczby głosów oraz prawa głosu wynikające z akcji znajdujące się w portfelu handlowym nie są wykonywane. Przepisy art. 90 ust. 1d Ustawy o Ofercie stosuje się odpowiednio do podmiotu dominującego wobec podmiotu mającego siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim, który prowadzi działalność równoważną z działalnością spółki zarządzającej mającej siedzibę na terytorium państwa członkowskiego lub który wykonuje czynności polegające na zarządzaniu portfelami instrumentów finansowych. Przepisów rozdziału 4 Ustawy o Ofercie, z wyjątkiem art. 69-69b, art. 70 oraz art. 89 Ustawy o Ofercie w zakresie dotyczącym art. 69 Ustawy o Ofercie, nie stosuje się w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4 Ustawy o Ofercie, dotyczącego wyłącznie jednego walnego zgromadzenia. Zawiadomienie składane w związku z udzieleniem lub otrzymaniem takiego pełnomocnictwa powinno zawierać informację dotyczącą zmian w zakresie praw głosu po utracie przez pełnomocnika możliwości wykonywania prawa głosu. Ponadto, przepisów rozdziału 4 Ustawy o Ofercie, z wyjątkiem art. 69-69b, art. 70, art. 87 ust. 1 pkt 6 i art. 89 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie, w zakresie dotyczącym art. 69 Ustawy o Ofercie, nie stosuje się w przypadku porozumień, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, zawieranych dla ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych, w celu wspólnego wykonania przez nich uprawnień określonych w art. 84 i 85 oraz w art. 385 § 3, art. 400 § 1, art. 422, art. 425 i art. 429 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Przepisów rozdziału 4 Ustawy o Ofercie nie stosuje się w przypadku pośredniego nabycia akcji przez Skarb Państwa, pod warunkiem że: podmioty wykonujące uprawnienia wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa oraz podmioty od niego zależne wykonują przysługujące im prawa głosu niezależnie od siebie; osoby decydujące o sposobie wykonywania prawa głosu przez podmioty zależne od Skarbu Państwa działają niezależnie. Ustawa o Obrocie reguluje odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków, wynikających z Ustawy o Obrocie oraz Ustawy o Ofercie w sposób następujący: na osobę wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie, która w czasie trwania okresu zamkniętego dokonuje czynności, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub 1a Ustawy o Obrocie, Komisja może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 200.000 zł(art. 174 ust. 1 Ustawy o Obrocie), na osobę, która nie wykonała lub nienależycie wykonała obowiązek, o którym mowa w art. 160 ust. 1 ustawy, KNF może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 100 tysięcy złotych chyba, że osoba ta zleciła uprawnionemu podmiotowi, prowadzącemu działalność maklerską, zarządzanie portfelem jej papierów wartościowych w sposób, który wyłącza ingerencje tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje albo przy zachowaniu należytej staranności nie wiedziała lub nie mogła się dowiedzieć o dokonaniu transakcji (art. 175 ust. 1 Ustawy o Obrocie), - przy czym zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie niektórych skutków niedostosowania do dnia 3 lipca 2016 r. polskiego porządku prawnego do przepisów Rozporządzenia MAR, wydanym na podstawie art. 4 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, w ocenie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, od dnia 3 lipca 2016 r. podmioty działające na rynku kapitałowym nie będą zobowiązane do stosowania w rozdziału 2 w dziale VI Ustawy o Obrocie (art. art. 154 - 161a Ustawy o Obrocie). 270 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Ofertowy Ustawa o Ofercie reguluje odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków, o których mowa wyżej, w sposób następujący: zgodnie z art. 89 ustawy akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z: 1. akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 69 lub art. 72 Ustawy o Ofercie; 2. wszystkich akcji spółki publicznej, jeżeli przekroczenie progu ogólnej liczby głosów nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie; 3. akcji spółki publicznej, nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem art. 79 Ustawy o Ofercie. Podmiot, który przekroczył próg ogólnej liczby głosów, w przypadku, o którym mowa odpowiednio w art. 73 ust. 2 lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5 Ustawy o Ofercie, nie może wykonywać prawa głosu z wszystkich akcji spółki publicznej, chyba że wykona w terminie obowiązki określone w tych przepisach. Zakaz wykonywania prawa głosu, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Ustawy o Ofercie, dotyczy także wszystkich akcji spółki publicznej posiadanych przez podmioty zależne od akcjonariusza lub podmiotu, który nabył akcje z naruszeniem obowiązków określonych w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 albo nie wykonał obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5 Ustawy o Ofercie. W przypadku nabycia lub objęcia akcji spółki publicznej z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 77 ust. 4 pkt 3 albo art. 88a Ustawy o Ofercie, albo niezgodnie z art. 77 ust. 4 pkt 1 Ustawy o Ofercie, podmiot, który nabył lub objął akcje, oraz podmioty od niego zależne nie mogą wykonywać prawa głosu z tych akcji. Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 89 ust. 1-2b Ustawy o Ofercie, nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw. Zgodnie z art. 97 Ustawy o Ofercie, na każdego, kto: nabywa lub zbywa papiery wartościowe z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 67 Ustawy o Ofercie, przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków, o których mowa w art. 72-74 Ustawy o Ofercie, nie zachowuje warunków, o których mowa w art. 76 lub 77 Ustawy o Ofercie, nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie wykonuje w terminie obowiązku zbycia akcji w przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 2 lub 3 Ustawy o Ofercie, nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania w przypadkach, o których mowa w art. 74 ust. 2 lub 5 Ustawy o Ofercie, nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania, w przypadku, o którym mowa w art. 90a ust. 1 Ustawy o Ofercie, wbrew żądaniu, o którym mowa w art. 78 Ustawy o Ofercie, w określonym w nim terminie nie wprowadza niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania albo nie przekazuje wyjaśnień dotyczących jego treści, nie dokonuje w terminie zapłaty różnicy w cenie akcji w przypadku określonym w art. 74 ust. 3 Ustawy o Ofercie, w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74 lub art. 91 ust. 6 Ustawy o Ofercie, proponuje cenę niższą niż określona na podstawie art. 79 Ustawy o Ofercie, bezpośrednio lub pośrednio nabywa lub obejmuje akcje z naruszeniem art. 77 ust. 4 pkt 1 lub 3 albo art. 88a Ustawy o Ofercie, nabywa akcje własne z naruszeniem trybu, terminów i warunków określonych w art. 72-74, art. 79 lub art. 91 ust. 6 Ustawy o Ofercie, dokonuje przymusowego wykupu niezgodnie z zasadami, o których mowa w art. 82 Ustawy o Ofercie, nie czyni zadość żądaniu, o którym mowa w art. 83 Ustawy o Ofercie, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 86 ust. 1 Ustawy o Ofercie nie udostępnia dokumentów rewidentowi do spraw szczególnych lub nie udziela mu wyjaśnień, nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 90a ust. 3 Ustawy Ofercie, dopuszcza się czynu o których mowa wyżej, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, Na każdego, kto nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69-69b Ustawy o Ofercie, lub dokonuje takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, Komisja może nałożyć karę pieniężną (art. 97 ust. 1a Ustawy o Ofercie): w przypadku osób fizycznych - do wysokości 1 000 000 zł; w przypadku innych podmiotów - do wysokości 5 000 000 zł albo kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 5 000 000 zł. 271 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Ofertowy Stosownie do art. 97 ust. 1b Ustawy o Ofercie, w przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej w wyniku naruszenia, o którym mowa w art. 97 ust. 1a Ustawy o Ofercie, przez podmiot niedokonujący zawiadomienia, o którym mowa w art. 69-69b Ustawy o Ofercie, lub dokonujący takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, zamiast kary, o której mowa w art. 97 ust. 1a Ustawy o Ofercie, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości dwukrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. W przypadku gdy podmiot jest jednostką dominującą, która sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, całkowity roczny przychód, o którym mowa w art. 97 ust. 1a pkt 2 Ustawy o Ofercie, stanowi kwota całkowitego skonsolidowanego rocznego przychodu emitenta ujawniona w ostatnim zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy. W przypadku gdy fundusz inwestycyjny lub alternatywna spółka inwestycyjna nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69-69b Ustawy o Ofercie, lub dokonuje takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, Komisja może nałożyć na: 1) towarzystwo funduszy inwestycyjnych będące organem tego funduszu inwestycyjnego, 2) zewnętrznie zarządzającego ASI w rozumieniu Ustawy o funduszach inwestycyjnych, 3) zarządzającego z UE w rozumieniu Ustawy o funduszach inwestycyjnych, zarządzającego tą alternatywną spółką inwestycyjną - karę pieniężną, o której mowa w art. 97 ust. 1a lub 1b Ustawy o Ofercie. Przy wymierzaniu kary za naruszenia, o których mowa w art. 97 ust. 1 lub 1a Ustawy o Ofercie, Komisja bierze w szczególności pod uwagę: 1) wagę naruszenia oraz czas jego trwania; 2) przyczyny naruszenia; 3) sytuację finansową podmiotu, na który nakładana jest kara; 4) skalę korzyści uzyskanych lub strat unikniętych przez podmiot, który dopuścił się naruszenia, lub podmiot, w którego imieniu lub interesie działał podmiot, który dopuścił się naruszenia, o ile można tę skalę ustalić; 5) straty poniesione przez osoby trzecie w związku z naruszeniem, o ile można te straty ustalić; 6) gotowość podmiotu dopuszczającego się naruszenia do współpracy z Komisją podczas wyjaśniania okoliczności naruszenia; 7) uprzednie naruszenia przepisów niniejszej ustawy popełnione przez podmiot, na który nakładana jest kara. Kara pieniężna w wysokości, o której mowa w: 1) art. 97 ust. 1 Ustawy o Ofercie - może zostać nałożona odrębnie za każdy z czynów określonych w tym przepisie; 2) art. 97 ust. 1a albo 1b Ustawy o Ofercie - może zostać nałożona odrębnie za każdy z czynów określonych w art. 97 ust. 1a Ustawy o Ofercie. Kara pieniężna, o której mowa w: 1) art. 97 ust. 1 Ustawy o Ofercie, 2) art. 97 ust. 1a albo 1b Ustawy o Ofercie - może być nałożona odrębnie na każdy z podmiotów wchodzących w skład porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie. W decyzji, o której mowa w art. 97 ust. 1, 1a, 1b, 1d lub 1e Ustawy o Ofercie, Komisja może zobowiązać podmiot dopuszczający się naruszenia do zaniechania lub powstrzymania się od podejmowania działań stanowiących naruszenie lub wyznaczyć termin ponownego wykonania obowiązku lub dokonania czynności wymaganej przepisami, których naruszenie było podstawą nałożenia kary pieniężnej. W razie bezskutecznego upływu tego terminu Komisja może powtórnie wydać decyzję o nałożeniu kary pieniężnej. Przepisy art. 97 ust. 2 i 3 Ustawy o Ofercie stosuje się odpowiednio. Wydanie decyzji następuje po przeprowadzeniu rozprawy. W przypadku rażącego naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 97 ust. 1a Ustawy o Ofercie, Komisja może nałożyć na osobę, która pełniła w tym okresie funkcję członka zarządu lub członka organu zarządzającego podmiotu, lub była wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania podmiotu, karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł. W przypadku rażącego naruszenia przez fundusz inwestycyjny lub alternatywną spółkę inwestycyjną obowiązków, o których mowa w art. 97 ust. 1a Ustawy o Ofercie, Komisja może nałożyć na członka organu zarządzającego: 1) towarzystwa funduszy inwestycyjnych będącego organem tego funduszu inwestycyjnego, 2) zewnętrznie zarządzającego ASI w rozumieniu Ustawy o funduszach inwestycyjnych, 3) zarządzającego z UE w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, zarządzającego tą alternatywną spółką inwestycyjną - karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł. 272 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Ofertowy W przypadku gdy fundusz inwestycyjny, co do którego towarzystwo funduszy inwestycyjnych zawarło umowy, o których mowa w art. 4 ust. 1a albo 1b Ustawy o funduszach inwestycyjnych, rażąco narusza obowiązki, o których mowa w art. 97 ust. 1a Ustawy o Ofercie, Komisja może nałożyć odpowiednio na członka organu zarządzającego spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł. Kara, o której mowa w art. 97 ust. 6-8 Ustawy o Ofercie , nie może być nałożona, jeżeli od wydania decyzji, o której mowa w ust. 1a, 1b, 1d lub 1e, upłynęło więcej niż 12 miesięcy. W przypadku gdy sprawozdania finansowe, o których mowa w art. 96 ust. 1e lub 1g lub w art. 97 ust. 1a lub 1c Ustawy o Ofercie, sporządzone zostały w walucie innej niż polska, wartości wyrażone w tej walucie przelicza się na walutę polską po średnim kursie, ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień bilansowy. 4.8.3. Obowiązki związane z nabywaniem akcji wynikające z Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli łączny obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym, poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza równowartość 50.000.000 EURO. Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji (art. 15 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów). Wartość EURO podlega przeliczeniu na złote według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji (art. 5 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów). Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru: przejęcia – m.in. poprzez nabycie lub objęcie akcji albo innych papierów wartościowych - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym albo częścią jednego lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorcę, objęcia lub nabycia akcji innego przedsiębiorcy, powodującego dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na walnym zgromadzeniu, rozpoczęcia wykonywania praw z akcji objętych lub nabytych bez uprzedniego zgłoszenia zgodnie z art. 13 pkt 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów. Zgodnie z treścią art. 14 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: jeżeli obrót przedsiębiorcy: nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, którego akcje lub udziały będą objęte lub nabyte, z którego akcji lub udziałów ma nastąpić wykonywanie praw, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 EURO. - polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje innych przedsiębiorców, pod warunkiem że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia oraz że: instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wniosek instytucji finansowej może przedłużyć w drodze decyzji termin, jeżeli udowodni ona, że odsprzedaż akcji nie była w praktyce możliwa lub uzasadniona ekonomicznie przed upływem roku od dnia ich nabycia. - - polegającej na czasowym nabyciu przez przedsiębiorcę akcji w celu zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży, następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego, przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 273 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Ofertowy Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonuje przedsiębiorca przejmujący kontrolę, przedsiębiorca obejmujący lub nabywający akcje lub odpowiednio instytucja finansowa albo przedsiębiorca, który nabył akcje w celu zabezpieczenia wierzytelności. Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 1 miesięcy od dnia jego wszczęcia. W sprawach szczególnie skomplikowanych lub wymagających przeprowadzenia badania rynku termin zakończenia postępowania może być przedłożony o 4 miesiące. Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie koncentracji lub zakazuje dokonania koncentracji. Wydając zgodę Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może w decyzji zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia określonych warunków. Decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia wydania zgody na dokonanie koncentracji - koncentracja nie została dokonana. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000 EURO, jeżeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 22 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 EURO za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji. W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. Decyzja taka nie może zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania decyzji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 Kodeksu Spółek Handlowych. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w szczególności okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy. 4.8.4. Obowiązki i ograniczenia wynikające z rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw Wymogi w zakresie kontroli koncentracji wynikają także z przepisów Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w Sprawie Koncentracji. Rozporządzenie powyższe reguluje tzw. koncentracje o wymiarze wspólnotowym, a więc dotyczące przedsiębiorstw i powiązanych z nimi podmiotów, które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami. Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji obejmuje jedynie takie koncentracje, w wyniku których dochodzi do trwałej zmiany struktury własności w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po: 1. zawarciu odpowiedniej umowy, 2. ogłoszeniu publicznej oferty, lub 3. przejęciu większościowego udziału. 274 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Ofertowy Zawiadomienie Komisji Europejskiej może mieć również miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Zawiadomienie Komisji niezbędne jest do uzyskania zgody na dokonanie takiej koncentracji. Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku gdy: - łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 5 mld euro oraz łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 mln euro, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. Koncentracja przedsiębiorstw posiada również wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: - - łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2,5 mld euro, w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro, w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro, z czego łączny obrót co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 mln euro oraz łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. Uznaje się, że koncentracja nie występuje w przypadku gdy instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź też firmy ubezpieczeniowe, których normalna działalność obejmuje transakcje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, prowadzone na własny rachunek lub na rachunek innych, czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaży, pod warunkiem że nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w celu określenia zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem że wykonują te prawa wyłącznie w celu przygotowania sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa lub jego aktywów, bądź tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem, że taka sprzedaż następuje w ciągu jednego roku od daty nabycia. 4.9. Obowiązujące regulacje dotyczące obowiązkowych ofert przejęcia lub przymusowego wykupu i odkupu w odniesieniu do akcji Informacje na temat obowiązkowych ofert przejęcia zostały podane powyżej w pkt 4.8. Ustawa o Ofercie wprowadza instytucję przymusowego wykupu oraz przymusowego odkupu akcji. Zgodnie z art. 82 Ustawy o Ofercie, akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami zależnymi od niego lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim porozumienia, dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spółki, osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, przysługuje, w terminie trzech miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia tego progu, prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji. Cenę przymusowego wykupy ustala się zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie, jednak jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie powyższego progu nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, cena przymusowego wykupu nie może być niższa od ceny proponowanej w tym wezwaniu. Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do którego skierowane jest żądanie wykupu. Ogłoszenie żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu następuje po ustanowienia zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem przymusowego wykupu, a ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu. Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który jest zobowiązany, nie później niż na 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia przymusowego wykupu, do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane dane akcje, a jeżeli akcje spółki są notowane na kilku rynkach regulowanych – wszystkie te spółki. Do zawiadomienia dołącza się informacje na temat przymusowego wykupu. Odstąpienie od przymusowego wykupu jest niedopuszczalne. Na podstawie art. 83 Ustawy o Ofercie, akcjonariusz spółki publicznej, może żądać wykupienia posiadanych przez siebie akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce. Żądanie to składa się na piśmie w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie tego progu przez innego 275 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Ofertowy akcjonariusza, jednak w przypadku gdy informacja o osiągnięciu lub przekroczeniu progu ogólnej liczby głosów nie została przekazana do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 70 pkt 1 Ustawy o Ofercie, termin na złożenie żądania biegnie od dnia, w którym akcjonariusz spółki publicznej, który może żądać wykupienia posiadanych przez niego akcji, dowiedział się lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o osiągnięciu lub przekroczeniu tego progu przez innego akcjonariusza. Żądaniu temu są mu zobowiązani, w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia, zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce oraz podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, a także solidarnie każda ze stron porozumienia, dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spółki, o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, co najmniej 90% ogólnej liczby głosów. Akcjonariusz żądający wykupienia akcji uprawniony jest do otrzymania ceny nie niższej niż określona zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie, jednak jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie powyższego progu nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, akcjonariusz żądający wykupienia akcji jest uprawniony do otrzymania ceny nie niższej niż proponowana w tym wezwaniu 4.10. Wskazanie publicznych ofert przejęcia w stosunku do kapitału emitenta dokonanych przez osoby trzecie w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz bieżącego roku obrotowego W ciągu ostatniego roku obrotowego oraz bieżącego roku obrotowego nie dokonywano ofert przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta, za wyjątkiem oferty przejęcia opisanego poniżej. W dniu 7 marca 2016 r. IPOPEMA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa) (“Wzywający”, „Nabywający”) ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta („Wezwanie”). Przedmiotem Wezwania było 11.613 akcji Emitenta o wartości nominalnej 3,50 zł, a każda akcja będąca przedmiotem Wezwania uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu był Wzywający. Podmiotem pośredniczącym był Bank Zachodni WBK S.A. prowadzący działalność maklerską w ramach biura maklerskiego działającego pod nazwą - Dom Maklerski BZ WBK („Dom Maklerski”). W wyniku Wezwania, Nabywający zamierzał nabyć do 11.613 akcji, uprawniających do 11.613 głosów Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co w chwili ogłoszenia Wezwania odpowiadało 0,025% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Ponadto w wyniku Wezwania, Nabywający zamierzał osiągnąć do 30.431.613 akcji uprawniających do 30.431.613 głosów, co odpowiada 66,00% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Akcje objęte Wezwaniem zostały nabyte po cenie 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda. Data ogłoszenia wezwania została wyznaczona na dzień 7 marca 2016 r., zapisy rozpoczęły się w dniu 25 marca 2016 r., natomiast zakończyły się w dniu 07 kwietnia 2016 r. Na dzień ogłoszenia Wezwania, Wzywający posiadał bezpośrednio 30.420.000 Akcji Spółki, reprezentujących 65,975 % kapitału Spółki, uprawniających ich posiadacza do wykonywania 30.420.000 głosów, stanowiących 65,975% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki. Zabezpieczeniem Wezwania była blokada środków na rachunku maklerskim Wzywającego prowadzonym przez Dom Maklerski, w wysokości 100% wartości Akcji będących przedmiotem Wezwania, do dysponowania którymi Dom Maklerski uzyskał pełnomocnictwo od Wzywającego. Zaświadczenie, potwierdzające ustanowienie zabezpieczenia, zostało przekazane przez Dom Maklerski Komisji Nadzoru Finansowego. W dniu 13 kwietnia 2016 r. Dom Maklerski jako podmiot pośredniczący w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta przez Wzywającego, poinformował, iż w dniu 12 kwietnia 2016 r. zostały zawarte na GPW transakcje, których przedmiotem były 2 akcje na okaziciela Emitenta. W dniu 13 kwietnia 2016 r., tj. w dniu rozliczenia ww. transakcji przez KDPW, Wzywający nabył prawa z ww. akcji zdematerializowanych oraz 11.611 akcji na okaziciela serii D (akcje w formie materialnej), na które złożono zapisy w odpowiedzi na Wezwanie. Wzywający nabył łącznie 11.613 akcji na okaziciela Emitenta. Średnia stopa redukcji zapisów wyniosła 98,45%. 4.11. Informacje na temat potrącanych u źródła podatków od dochodu Informacje zamieszczone w niniejszym punkcie mają charakter ogólnej informacji. Zaleca się wszystkim Inwestorom w indywidualnych przypadkach skorzystanie z porad wyspecjalizowanych doradców podatkowych, finansowych i prawnych. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych ze sprzedaży akcji Zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych od dochodów uzyskanych m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Zasada ta jest stosowana z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z tymi umowami jest możliwe pod warunkiem posiadania przez podatnika certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwy organ administracji podatkowej miejsca zamieszkania podatnika. Przez dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych rozumieć należy nadwyżkę uzyskanych z tego tytułu przychodów, tj. wartości papierów wartościowych wyrażonej w cenie umowy sprzedaży, nad kosztami uzyskania przychodu, 276 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Ofertowy tj. w szczególności wydatkami poniesionymi na ich nabycie lub objęcie, osiągniętą w roku podatkowym. Po zakończeniu danego roku podatkowego podatnicy osiągający dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych są zobowiązani wykazać je w rocznym zeznaniu podatkowym, obliczyć należny podatek dochodowy i odprowadzić go na rachunek właściwego organu podatkowego. Wskazanych dochodów nie łączy się z dochodami osiąganymi z innych tytułów. Opisane zeznanie podatkowe podatnicy powinni sporządzić na podstawie przekazanych im, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, imiennych informacji o wysokości osiągniętego dochodu. Powyższych przepisów nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej, gdyż w takim przypadku przychody z ich sprzedaży kwalifikowane powinny być jako pochodzące z wykonywania takiej działalności i rozliczone na zasadach właściwych dla dochodu z tego źródła. Opodatkowanie dochodów osób prawnych ze sprzedaży akcji Zgodnie z Ustawą o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, podatek od dochodów osiągniętych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 19% podstawy opodatkowania. Zasada ta jest stosowana z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z tymi umowami jest możliwe pod warunkiem posiadania przez podatnika certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwy organ administracji podatkowej według miejsca siedziby podatnika. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania, czyli wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie akcji, określonymi zgodnie z przepisami Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych. Dochód uzyskany ze sprzedaży akcji łączy się z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Osoby prawne, które sprzedały akcje, zobowiązane do wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki od sumy opodatkowanych dochodów uzyskanych od początku roku podatkowego. Zaliczkę oblicza się jako różnicę pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego, a sumą zaliczek zapłaconych za poprzednie miesiące tego roku. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z tytułu dywidendy Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych od uzyskanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dochodów (przychodów) z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych pobiera się 19 % zryczałtowany podatek dochodowy. Zryczałtowany podatek dochodowy pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania tego przychodu. Ww. dochodów (przychodów) nie łączy się z dochodami opodatkowanymi według progresywnej skali. Zasadę powyższą stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe, pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej miejsca zamieszkania podatnika. Płatnicy dokonujący wypłaty dywidendy lub stawiający do dyspozycji podatnika pieniądze lub wartości pieniężne z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych obwiązani są, zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych pobierać od tych wypłat zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych. Płatnicy przekazują kwoty podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania, bądź siedziby płatnika. W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca siedziby płatnika, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Dochodu z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, od których pobrany został podatek zryczałtowany, nie łączy się z dochodami z innych źródeł i nie ujawnia w rocznym zeznaniu podatkowym. Dodatkowo płatnicy w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym są obowiązani przesłać podatnikom, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru. Opodatkowanie dochodów osób prawnych z tytułu dywidendy 277 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Ofertowy Dochody z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z zastrzeżeniem wynikającym ze stosownych przepisów) są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości 19% uzyskanego przychodu. (art. 22 § 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). Na mocy art. 26 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych wskazane w tym przepisie podmioty, które dokonują wypłat należności z tytułu dywidend są obowiązane jako płatnicy pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy. W przypadku gdy wypłata dywidendy dokonywana jest na rzecz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w Ustawie o Obrocie, płatnik pobiera podatek od łącznej wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego. W tym przypadku przepisów art. 26 ust. 1a, 1c, 1d, 1f, 1g oraz 3b-3d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych nie stosuje się w zakresie dotyczącym podatników, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona (art. 26 ust 2a). W przypadku i w zakresie określonym powyżej, do poboru podatku są obowiązane podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem których należność jest wypłacana. Podatek pobiera się w dniu przekazania należności z danego tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego (art. 26 ust. 2b). W przypadku wypłat należności z tytułu dywidend uzyskanych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych obowiązek pobrania podatku ciąży na podmiotach prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze, jeżeli wypłata należności następuje za pośrednictwem tych podmiotów (art. 26 ust. 2c). W takim przypadku podmioty te pobierają zryczałtowany podatek dochodowy w dniu przekazania należności do dyspozycji posiadacza rachunku papierów wartościowych lub posiadacza rachunku zbiorczego (art. 26 ust. 2d). Kwoty podatku przekazane zostają w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został on pobrany, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników niemających w Polsce siedziby lub zarządu oraz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w Ustawie o Obrocie – na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Płatnicy są obowiązani w przypadku gdy podatnikiem jest rezydent Polski podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu przesłać takiemu podatnikowi informację o wysokości pobranego podatku w terminie przekazania kwoty pobranego podatku. W przypadku natomiast, gdy podatnikiem jest nierezydent Polski podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu płatnicy są obowiązani przesłać takiemu podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat. Informacje sporządza się według ustalonego wzoru. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe, pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej. Ponadto, na podstawie art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka podlegająca w Rzeczpospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, spółka, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% akcji w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, spółka, o której mowa w 22 ust. 4 pkt 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. 278 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Ofertowy Powyższe zwolnienie stosuje się w sytuacji, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie te należy stosować również w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji) w wysokości określonej w art. 22 ust. 4 pkt 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, przez spółkę uzyskującą dochody z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów. W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości nie mniej niż 10% nieprzerwanie przez okres dwóch lat powstaje obowiązek do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) w wysokości 19 % dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata prawa do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy nastąpiło skorzystanie ze zwolnienia. Zwolnienie powyższe ma również odpowiednie zastosowanie do spółdzielni zawiązanych na podstawie rozporządzenia nr 1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 roku w sprawie statutu Spółdzielni Europejskiej (SCE) (Dz. Urz. WE L 207 z 18.08.2003), dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłacanych spółkom podlegającym w Konfederacji Szwajcarskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przy czym określony powyżej bezpośredni udział procentowy w kapitale spółki wypłacającej dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wynosi nie mniej niż 25%; oraz do podmiotów wymienionych w załączniku nr 4 do Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, przy czym w przypadku Konfederacji Szwajcarskiej zwolnienie ma zastosowanie w odniesieniu do podmiotów podlegających w tym kraju opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przy czym określony powyżej bezpośredni udział procentowy w kapitale spółki wypłacającej dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wynosi nie mniej niż 25%. Ponad to na mocy art. 26 ust. 1c Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, w związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego w art. 22 ust. 4, stosują zwolnienia wynikające z tych przepisów wyłącznie pod warunkiem udokumentowania przez spółkę, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, mającą siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego: 1. 2. jej miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od niej certyfikatem rezydencji, lub istnienia zagranicznego zakładu - zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej państwa, w którym znajduje się jej siedziba lub zarząd, albo przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym ten zagraniczny zakład jest położony. Na podstawie art. 26 ust. 1f. Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych w przypadku należności, o których mowa w art. 22 ust. 1, wypłacanych na rzecz spółki, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt 2 lub jej zagranicznego zakładu, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat tych należności, stosują zwolnienia wynikające z art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, z uwzględnieniem ust. 1c, pod warunkiem uzyskania pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności spełnione zostały warunki, o których mowa odpowiednio w art. 22 ust. 4 pkt 4 (tj.: spółka, o której mowa w 22 ust. 4 pkt 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania). Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia praw do akcji (PDA) i praw poboru (w rozumieniu KSH) Prawa do akcji stanowią papiery wartościowe w rozumieniu art. 3 pkt 1) lit. a) w zw. z pkt 29) Ustawy o Obrocie oraz art. 5a pkt 11) Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych. Prawa poboru (w rozumieniu Ksh) stanowią papiery wartościowe w rozumieniu art. 3 pkt 1) lit. a) Ustawy o Obrocie oraz art. 5a pkt 11) Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych. Przychody z odpłatnego zbycia PDA oraz przychody z odpłatnego zbycia praw poboru (w rozumieniu Ksh) są traktowane jako przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które zgodnie z Ustawą o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych stanowią przychody z kapitałów pieniężnych i podlegają opodatkowaniu na takich samych zasadach jak dochody ze sprzedaży akcji w odniesieniu do osób fizycznych. Dochody uzyskiwane w Polsce przez osoby prawne z tytułu odpłatnego zbycia PDA lub praw poboru podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych określonych w Ustawie o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych. Powyższe zasady są stosowane z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z tymi umowami jest możliwe pod warunkiem posiadania przez podatnika stosownego certyfikatu rezydencji. 279 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Ofertowy Podatek od czynności cywilnoprawnych Zgodnie z art. 9 pkt 9 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych zwalnia się od podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi (w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie): a/ firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, b/ dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, c/ dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego, d/ dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego. Ustawa o Obrocie dopuszcza możliwość zawierania umów sprzedaży instrumentów finansowych bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie. W przypadkach takich umowy sprzedaży mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości rynkowej zbywanych instrumentów finansowych (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych). Płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych są na podstawie art. 10 ust. 2 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych notariusze w przypadku, gdy sprzedaż instrumentów finansowych dokonywana jest w formie aktu notarialnego. W pozostałych przypadkach podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek powyższy ciąży na nabywcy instrumentów finansowych. Podatek od spadków i darowizn Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r., Nr 93, poz. 768), nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub darowizny, praw majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem akcji, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli: w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub - prawa majątkowe dotyczące akcji są wykonywane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieństwa lub powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy darczyńcą i obdarowanym. Stawki podatku mają charakter progresywny i wynoszą od 3% do 12% podstawy opodatkowania, w zależności od grupy podatkowej do jakiej zaliczony został nabywca. Dla każdej grupy istnieją także kwoty wolne od podatku. Podatnicy są obowiązani, z wyjątkiem przypadków, w których podatek jest pobierany przez płatnika, złożyć w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych według ustalonego wzoru. Do zeznania podatkowego dołącza się dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania. Podatek płatny jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji naczelnika urzędu skarbowego ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. W określonych w ww. ustawie przypadkach nabycie w drodze spadku lub darowizny praw majątkowych (w tym także praw związanych z posiadaniem akcji) jest zwolnione od podatku. Na mocy art. 4a ust. 1 ww. ustawy, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych (w tym papierów wartościowych) przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie sześciu miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. W przypadku niespełnienia powyższego warunku, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej. Odpowiedzialność płatnika Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 Ordynacji Podatkowej płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu – odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Płatnik odpowiada za te należności całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta jest niezależna od woli płatnika. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika. 5. Informacje o warunkach oferty Nie dotyczy, gdyż sporządzenie niniejszego Prospektu nie jest związane z przeprowadzeniem oferty papierów wartościowych. 6. Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu i ustalenia dotyczące obrotu 280 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Ofertowy Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu, z uwzględnieniem ich dystrybucji na rynku regulowanym lub innych rynkach równoważnych wraz z określeniem tych rynków a. Na podstawie niniejszego Prospektu Spółka wystąpi do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 44 640 000 akcji Spółki, w tym: - 140 000 Akcji serii B, - 7 060 000 Akcji serii C, - 37 440 000 Akcji serii D, o wartości nominalnej 3,50 zł każda akcja. Dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii C do obrotu giełdowego zależy od spełnienia przez Emitenta warunków określonych w Regulaminie Giełdy. Niezwłocznie po zatwierdzeniu niniejszego Prospektu, Emitent złoży odpowiednie wnioski na GPW o dopuszczenie i wprowadzenie ww. papierów wartościowych do obrotu na rynku podstawowym GPW. Inne akcje Emitenta tego samego rodzaju są już dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. Zgodnie z §19 Regulaminu GPW akcje emitenta, którego akcje tego samego rodzaju są notowane na giełdzie, są dopuszczone do obrotu giełdowego, w przypadku złożenia wniosku o ich wprowadzenie do obrotu giełdowego, jeżeli: 1) 2) 3) został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru albo został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, którego równoważność w rozumieniu przepisów Ustawy o ofercie publicznej została stwierdzona przez właściwy organ nadzoru, chyba że sporządzenie, zatwierdzenie lub stwierdzenie równoważności dokumentu informacyjnego nie jest wymagane, ich zbywalność jest nieograniczona, zostały wyemitowane zgodnie z zasadami publicznego charakteru obrotu giełdowego, o których mowa w § 35 Regulaminu GPW. Akcje, o których mowa wyżej, są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym jeżeli, poza warunkami określonymi wyżej, spełniają warunki dopuszczenia określone w Rozporządzeniu. Zarząd Giełdy może odmówić dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu giełdowego uzasadniając swą decyzję. Zgodnie z §23 Regulaminu Giełdy odmawiając dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu giełdowego Zarząd Giełdy obowiązany jest uzasadnić swoją decyzję. W przypadku odmowy dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu giełdowego, Zarząd Giełdy niezwłocznie przekazuje emitentowi odpis uchwały z uzasadnieniem. W terminie pięciu dni sesyjnych od daty doręczenia uchwały emitent może złożyć odwołanie do Rady Giełdy. Rada Giełdy zobowiązana jest rozpoznać odwołanie w terminie miesiąca od dnia jego złożenia. W przypadku gdy konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji bieg terminu rozpoczyna się w momencie przekazania dodatkowych informacji. 5. Ponowny wniosek o dopuszczenie do obrotu giełdowego tych samych instrumentów finansowych może być złożony najwcześniej po upływie 6 miesięcy od daty doręczenia uchwały a w przypadku złożenia odwołania, od daty doręczenia ponownej uchwały odmownej. Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez GPW (rynek podstawowy). Emitent dołoży wszelkich starań, aby Akcje dopuścić i wprowadzić do obrotu na GPW w możliwie najkrótszym terminie. Ze względu na fakt, iż na dzień Prospektu akcje MDI Energia notowane są na rynku podstawowym, zostaną spełnione warunki dopuszczenia Akcji objętych niniejszym prospektem do obrotu na rynku podstawowym GPW. W ocenie Zarządu Emitenta, w odniesieniu do Akcji Emitenta wszystkie wskazane wyżej warunki zostaną dochowane. Emitent dołoży wszelkich starań, aby rozpoczęcie notowań Akcji Emitenta na rynku regulowanym GPW mogło nastąpić w IV kwartale 2016 r. lub I kwartale 2017 r. b. Wszystkie rynki regulowane lub rynki równoważne, na których zgodnie z wiedzą Emitenta, są dopuszczone do obrotu papiery wartościowe tej samej klasy, co papiery wartościowe oferowane lub dopuszczone do obrotu 281 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Dokument Ofertowy Na dzień zatwierdzenia Prospektu Akcje serii A Emitenta są przedmiotem notowań na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie c. Jeżeli jednocześnie lub prawie jednocześnie z utworzeniem papierów wartościowych, co do których oczekuje się dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, przedmiotem subskrypcji lub plasowania o charakterze prywatnym są papiery wartościowe tej same klasy, lub, jeżeli tworzone są papiery wartościowe innej klasy w związku z plasowaniem o charakterze publicznym lub prywatnym szczegółowe informacje na temat charakteru takich operacji oraz liczbę i cechy papierów wartościowych, których operacje te dotyczą Nie są tworzone żadne inne papiery wartościowe tej samej lub innej klasy, co akcje serii B, C i D oczekujące dopuszczenia do obrotu. d. Nazwa i adres podmiotów posiadających wiążące zobowiązanie do działania jako pośrednicy w obrocie na rynku wtórnym, zapewniając płynność za pomocą kwotowania ofert kupna i sprzedaży („bid” i „offer”), oraz podstawowych warunków ich zobowiązania Na mocy umowy z dnia 23 marca 2016 roku, zawartej pomiędzy Emitentem a Bankiem Zachodnim WBK SA - Dom Maklerski WBK o pełnienie funkcji animatora dla akcji Emitenta (PLNFI1000012) będących w obrocie, od dnia 29 marca 2016 roku członek giełdy Bank Zachodni WBK SA - Dom Maklerski WBK będzie pełnił zadania animatora rynku dla akcji spółki MDI Energia S.A. Poza wskazanym wyżej nie występują inne podmioty posiadające wiążące zobowiązanie do działania jako pośrednicy w obrocie na rynku wtórnym zapewniający płynność za pomocą kwotowania ofert kupna i sprzedaży . 7. Informacje na temat właścicieli papierów wartościowych objętych sprzedażą 7.1. Dane na temat oferujących akcje do sprzedaży. Liczba i rodzaj akcji oferowanych przez każdego ze sprzedających Na podstawie niniejszego Dokumenty Ofertowego nie oferuje się do sprzedaży żadnych papierów wartościowych. Niniejszy Dokument Ofertowy został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 140 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 3,50 zł każda, 7 060 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 3,50 zł każda oraz 37 440 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 3,50 zł każda. 7.2. Umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lock – up” Emitentowi nie są znane fakty o zawarciu jakiejkolwiek umowy dotyczącej akcji Emitenta o charakterze „lock - up”. 8. Koszty emisji Nie dotyczy, gdyż sporządzenie niniejszego Prospektu nie jest związane z przeprowadzeniem oferty papierów wartościowych. 9. Rozwodnienie Nie dotyczy, gdyż sporządzenie niniejszego Prospektu nie jest związane z przeprowadzeniem oferty papierów wartościowych. 10. Informacje dodatkowe a. Opis zakresu działań doradców Firma Inwestycyjne Informacje dotyczące doradców związanych z dopuszczeniem akcji oraz opis zakresu ich prac zostały przestawione w pkt 3.3 Części ofertowej niniejszego Prospektu. b. Wskazanie innych informacji w dokumencie ofertowym, które zostały zbadane lub przejrzane przez uprawnionych biegłych rewidentów oraz w odniesieniu do których sporządzili oni raport W Dokumencie ofertowym nie wystąpiły inne informacje, które zostałyby zbadane lub przejrzane przez uprawnionych biegłych rewidentów. 282 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. c. Dokument Ofertowy Dane na temat eksperta w dokumencie ofertowym Dokument ofertowy nie zawiera oświadczeń ani raportów osób określanych jako ekspert. d. Informacje uzyskane od osób trzecich i wskazanie źródeł tych informacji W Dokumencie ofertowym nie były uzyskiwane informacje od osób trzecich. 283 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. CZĘŚĆ XVI 1. Załączniki ZAŁĄCZNIKI Definicje i skróty Akcje serii A Akcje serii B Akcje serii C Akcje serii D 1 468 506 akcji zwykłych na okaziciela serii A 140 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B 7 060 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C 37 440 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Alternatywny pomiar wyników, APM (alternative performance measure) Pomiar finansowy historycznej lub przyszłej efektywności finansowej, sytuacji finansowej lub przepływów pieniężnych Emitenta, inny niż pomiar finansowy zdefiniowany lub określony w mających zastosowanie ramach sprawozdawczości finansowej Alternatywny System Obrotu, NewConnect Biegły Rewident Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Dyrektywa 2003/71/WE Dyrektywa 2009/28/WE Dz.U. Dz.U.UE.L Dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent, Spółka EUR, euro Giełda, GPW MDI Energia GUS KDPW, Krajowy Depozyt Kodeks cywilny Kodeks Spółek Handlowych, KSH, k.s.h. Komisja, KNF KRS Księga Popytu KW MSR MSSF NBP NFOŚiG Firma Inwestycyjna, DM BOŚ Ordynacja Podatkowa PKB PLN, zł, złoty POK, Punkt Obsługi Klienta Polskie Standardy Rachunkowości, PSR Prospekt, Prospekt Emisyjny Rada Nadzorcza Raport bieżący Regulamin Giełdy, Regulamin GPW Regulamin GPW Regulamin KDPW Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004, Rozporządzenie Alternatywny system obrotu organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 6 lok. 1B Zasady określone w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, przyjęte na podstawie Uchwały Nr 19/1307/2012 rady nadzorczej Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r. Zasady określone w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na NewConnect, przyjęte na podstawie Uchwały Nr 293/2010" Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/71/WE z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej serii L Dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu MDI Energia SA Prawny środek płatniczy obowiązujący w krajach Europejskiej Unii Walutowej Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. MDI Energia SA Główny Urząd Statystyczny Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) Komisja Nadzoru Finansowego Krajowy Rejestr Sądowy Rejestr składanych przez inwestorów Deklaracji Zainteresowania Nabyciem Akcji Księga Wieczysta Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Narodowy Bank Polski Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012, poz. 749, z późn. zm.) Produkt Krajowy Brutto Prawny środek płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej Punkty obsługi klientów biur maklerskich, które będą przyjmować zapisy na Akcje Oferowane Standardy rachunkowości określone w Ustawie o Rachunkowości oraz w innych przepisach obowiązujących w Polsce Prospekt emisyjny w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Rozporządzenia o Prospekcie, na podstawie którego Spółka będzie przeprowadzać Publiczną Ofertę, składający się z Dokumentu Ofertowego, Dokumentu Rejestracyjnego oraz Dokumentu Podsumowującego. Rada Nadzorcza MDI Energia SA z siedzibą w Warszawie Forma, w jakiej realizowane są obowiązki informacyjne spółek publicznych określone w art. 56 Ustawy o Ofercie lub Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z późn. zm. Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin KDPW (stan prawny na dzień 8 lutego 2014 r.) Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz.U.UE.L.2002.243.1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. wdrażające Dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach 284 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. 809/2004 Rozporządzenie o Prospekcie Rozporządzenie MAR RPP Statut, Statut Emitenta, Statut Spółki Szczegółowe zasady obrotu Giełdowego Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych Ustawa o Obrocie Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Ustawa o OZE Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, Ustawa o PDOF Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, Ustawa o PDOP Ustawa o Podatku od Spadków i Darowizn Ustawy o Ofercie Publicznej, Ustawa o Ofercie Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych Ustawy o rachunkowości, UOR WZA, NWZA, ZWZ Zarząd Zakup niezorganizowanej części przedsiębiorstwa Załączniki emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz upowszechniania reklam (Dz.U.UE.L.2004.149.1, z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam. Rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Rada Polityki Pieniężnej Statut MDI Energia z siedzibą w Warszawie Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP, uchwalone Uchwałą Nr 1038/2012 Zarządu Giełdy z dnia 17 października 2012 r., z późn. zm. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. 2009 nr 77 poz. 649, z późn. zm.) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r., Nr 93, poz. 768 z późn. zm.) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439, z późn. zm.) Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649, z późn. zm.) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zarząd MDI Energia z siedzibą w Warszawie Oznacza zakup wyodrębnionego zespołu składników materialnych zbywanych przez daną Spółkę Skróty i określenia techniczne i finansowe PUM LTV EBIT EBITDA OZE 2. Skrót od: Powierzchnia Użytkowa Mieszkalna. Powierzchnia użytkowa mieszkania (w mkw.), jeden z podstawowych parametrów określających inwestycje deweloperskie. PUM obejmuje powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu (w szczególności: pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, korytarzy, holi, garderoby, łazienek oraz innych pomieszczeń służącym mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora). Ang. Loan to Value W przypadku kredytów hipotecznych, wskaźnik określający stosunek wartości kredytu do wartości zabezpieczenia hipotecznego Ang. Earnings Before Interest and Taxes zysk operacyjny, czyli zysk przed odliczeniem i odsetek Ang. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych, podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych (ang. amortization) oraz amortyzacji (deprecjacji) rzeczowych aktywów trwałych (ang. depreciation). Odnawialne Źródła Energii Zgodnie z Ustawą o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. z późniejszymi zmianami, odnawialne źródło energii zostało zdefiniowane jako odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów. Statut Spółki z dnia 9 marca 2016 R. 285 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Załączniki Uchwała Nr 5/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MDI Energia Spółka Akcyjna z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MDI Energia S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki o następujące treści: „Statut MDI Energia Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 Spółka działa pod firmą „MDI Energia Spółka Akcyjna”. Spółka może używać skrótu firmy MDI Energia S.A. Artykuł 2 Siedzibą Spółki jest Warszawa. Artykuł 3 Założycielem Spółki jest Skarb Państwa. Artykuł 4 Spółka została założona na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. nr 44 poz. 202 z późn. zmianami). Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 z późn. zmianami). Artykuł 5 5.1 Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 5.2 Spółka może powoływać i prowadzić swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Artykuł 6 Czas trwania Spółki jest nieograniczony. II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Artykuł 7 7.1 Przedmiotem działalności Spółki jest: a) b) c) d) e) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41), Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43), Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7), Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z), 286 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. f) g) h) i) j) k) l) Załączniki Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52), Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68), Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71), Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3), działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z), Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z), Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z), m) Pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z), n) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z), o) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z), p) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), W przypadku gdy którykolwiek z rodzajów działalności wymaga zgody, koncesji, potwierdzenia lub innej formy decyzji właściwego organu administracji publicznej, Spółka będzie prowadziła tę działalność tylko po uzyskaniu takiej decyzji. 7.2 Zmiana przedmiotu działalności Spółki jest możliwa bez konieczności wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu działalności Spółki zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Artykuł 8 (skreślony) III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY Artykuł 9 9.1 Kapitał zakładowy wynosi 161.379.771,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych 00/100) i dzieli się na 46.108.506 (słownie: czterdzieści sześć milionów sto osiem tysięcy pięćset sześć) akcji o wartości nominalnej 3,50 zł każda, z czego: 1) 1.468.506 (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześć) akcji serii A, 2) 140.000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcji serii B, 3) 7.060.000 (słownie: siedem milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii C, 4) 37.440.000 (słownie: trzydzieści siedem milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji serii D. 9.2 Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i wkładami niepieniężnymi. 9.3 Kapitał zakładowy Spółki może zostać obniżony przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki. Artykuł 9a 1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 8.000.000 zł (osiem milionów złotych 00/100). 2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w liczbie nie większej niż 80.000.000 (osiemdziesiąt milionów). 3. Akcje serii F obejmowane będą przez uprawnionych z obligacji zamiennych serii I emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5 (pięć) z dnia 23 maja 2013 r. Artykuł 10 287 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Załączniki Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela. Artykuł 11 Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne. Artykuł 12 ( skreślony ) IV. OGRANICZENIA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU Z AKCJI Artykuł 13 ( skreślony ) V. ORGANY SPÓŁKI Artykuł 14 Organami Spółki są: A. Zarząd B. Rada Nadzorcza C. Walne Zgromadzenie A. ZARZĄD Artykuł 15 15.1 Zarząd składa się od jednej do pięciu osób. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, kadencja Zarządu trwa trzy lata. 15.2 Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu. Prezes Zarządu może zwracać się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o powołanie bądź odwołanie poszczególnych członków zarządu. 15.3 (skreślony) 15.4 Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu. Artykuł 16 16.1 Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo i niniejszy statut dla pozostałych organów Spółki. 16.2 Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. Artykuł 17 W Zarządzie wieloosobowym do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Artykuł 18 18.1 W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu tudzież w sporach z nimi reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonywania takich czynności prawnych. 288 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Załączniki 18.2 Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie. B. RADA NADZORCZA Artykuł 19 19.1 Rada Nadzorcza składa się od 5 do 7 członków. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. 19.2 Radę Nadzorczą wybiera Walne Zgromadzenie. 19.3 Mandat członków Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. 19.4 Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji jego poprzednika, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach. Artykuł 20 20.1 Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza. 20.2 Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego oraz Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu Członka Rady Nadzorczej. 20.3 Pracę Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, który odpowiada za bieżące wykonywanie spoczywających na Radzie Nadzorczej obowiązków. W przypadkach nieobecności Przewodniczącego pracami Rady kieruje Zastępca Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności inny Członek Rady Nadzorczej (wg starszeństwa wieku). 20.4 Każdy Członek Rady Nadzorczej ma prawo i obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej. 20.5 Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich nieujawnionych do publicznej wiadomości informacji, które uzyskali w związku z pełnieniem funkcji. 20.6 Każdy Członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków. 20.7 Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określane jest przez Walne Zgromadzenie. Artykuł 21 21.1 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia przynajmniej trzy razy w roku obrotowym. 21.2 Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, a w razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, Zastępca Przewodniczącego lub inny upoważniony przez niego Członek Rady. 21.3 Posiedzenie zwołuje się na wniosek przynajmniej jednego Członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dziesięciu dni roboczych od dnia zwołania. 21.4 Jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane zgodnie z ustępem 21.3, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. 21.5 Najstarszy wiekiem Członek Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni, od powiadomienia przez Zarząd Spółki najstarszego wiekiem Członka Rady Nadzorczej o powołaniu przez Walne Zgromadzenie Członków Rady Nadzorczej następnej kadencji, nie zwoła on pierwszego posiedzenia tej Rady, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Prezes Zarządu Spółki. Pod nieobecność najstarszego wiekiem Członka Rady Nadzorczej posiedzenia otwiera Prezes Zarządu. 289 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Załączniki Artykuł 22 22.1 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obecna co najmniej połowa jej członków prawidłowo zaproszonych na posiedzenie. 22.2 Za prawidłowe zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej uznaje się wysłanie co najmniej na siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia do wszystkich członków Rady Nadzorczej pisemnych zawiadomień, z podaniem daty, miejsca i proponowanego porządku obrad posiedzenia, listami poleconymi lub pocztą kurierską, lub jeżeli dany członek wyrazi na piśmie zgodę na taki sposób informowania - poprzez przesłanie wiadomości faksowej na wskazany przez członka Rady Nadzorczej numer faksu lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na wskazany przez niego adres. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być także zwołane telefonicznie lub przy pomocy telefaksu co najmniej jeden dzień przed dniem posiedzenia, jeżeli zaproszenie zostało skierowane pod numer podany przez Członka Rady Nadzorczej. Odebranie zawiadomienia tą drogą wymaga potwierdzenia przez adresata. Termin i miejsce obrad następnego posiedzenia Rady mogą być również ustalone na bieżącym posiedzeniu z mocą obowiązującą wobec Członków Rady obecnych na tym posiedzeniu. 22.3 Porządek obrad ustala zwołujący posiedzenie z uwzględnieniem wniosków o rozpatrzenie poszczególnych spraw. 22.4 W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały. 22.5 Rada Nadzorcza może powziąć uchwałę także bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie, którzy wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad. 22.6 Z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych w tym trybie powinna zostać podpisana przez każdego Członka Rady, który brał udział w głosowaniu, chyba że została utrwalona w inny sposób. 22.7 Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady, z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych. 22.8 Rada Nadzorcza może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo zasady działania Rady podlegający zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. Artykuł 23 23.1 Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. 23.2 Rada Nadzorcza może tworzyć wewnętrzne komisje, komitety i inne ciała. Zasady ich tworzenie określa regulamin Rady Nadzorczej i uchwały Rady Nadzorczej podjęte na jego podstawie. Artykuł 24 24. 1 Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki. 24. 2 Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy: a) ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, b) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, c) powoływanie, odwoływanie oraz ustalanie liczby Członków Zarządu, d) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, e) ustalanie wynagrodzenia Członków Zarządu z tytułu pełnionych funkcji, 290 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Załączniki f) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności, g) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki, h) wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych, i) wyrażanie zgody na świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu, j) wyrażanie zgody określonej w art. 380 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, k) wyrażanie zgody na nabycie bądź zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziały w nieruchomości, l) wybór Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, m) realizacja zadań Komitetu Audytu w sytuacji, gdy zostały one powierzone Radzie Nadzorczej, n) wyrażenie zgody na zasiadanie członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej Spółki, o) sporządzenie i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu corocznie - oceny sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej; oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego. 24.3 Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania komitetu audytu i jednocześnie Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, to na mocy Statutu powołanie komitetu audytu nie jest konieczne. W takim przypadku, w razie niepowołania komitetu audytu, jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza. Artykuł 25 (skreślony) C. WALNE ZGROMADZENIE Artykuł 26 26.1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 26.2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 (pięć) % kapitału zakładowego. 26.3 Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty ogłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 2. 26.4 Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 26 dni przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 albo zwołał je na dzień nie mieszczący się w tym terminie. 26.5 Rada Nadzorcza zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: a) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 3, b) w sytuacji gdy uzna zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia za wskazane. 26.6 Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Artykuł 27 291 Prospekt emisyjny MDI Energia S.A. Załączniki 27.1 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala podmiot zwołujący Zgromadzenie. 27.2 Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia najp