Rozdział Nazwa inwestycji i jej lokalizacja Opis podjętych działań I
Transkrypt
Rozdział Nazwa inwestycji i jej lokalizacja Opis podjętych działań I
Załącznik nr 19 do sprawozdania opisowego za rok 2012 r. Realizacja wydatków inwestycyjnych w roku 2012 (z uwzględnieniem realizacji wydatków wg stanu na 31.12.2012 r.) Lp. Rozdział Nazwa inwestycji i jej lokalizacja I. x WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym: 1 01010 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Koleczkowie do działek nr 481 (były teren dewelopera CADENA) - w ramach projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowwej na terenie Gminy Szemud w miejscowościach: Kielno, Koleczkowo, Zęblewo (Łebno) 2 60016 Budowa drogi Będargowo - Zęblewo - III etap Kwota (w zł) w tym środki Funduszu sołeckiego (w zł) 6 729 199,36 478 877,49 1 080 348,24 206 964,00 Wykonanie wg stanu na 31.12.2012 r. Opis podjętych działań 5 640 941,84 0,00 Zadanie zrealizowano w oparciu o umowę zawartą w dniu 19.04.2012 r., ostateczny odbiór nastąpił w dniu 8 sierpnia 2012 r. Zakres robót obejmował: budowę sieci wodociągowej PCV 110, l ok 1430 m, PCV 90 L ok 98 mb, 118 przyłączy PE 40, L ok. 709 mb; sieć kanalizacyjną PCV 200, l ok. 2435 m, 141 przyłączy PCV 160, L ok. 1062 mb, przepompownię ścieków PS-1, tłocznię ścieków PS-2. Koszt zadania wyniósł: 1.077.872,18 zł, z tego: - roboty budowalne -872.660,31 zł (1.073.372,18 zł - 200.711,87 podatek VAT); (wartość kosztorysu inwestorskiego: 2.634.628,01 zł), - nadzór inwestorski - 4.500 zł, - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej - 2.013,06 zł. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Płatność za wykonane roboty została zrealizowana 31 sierpnia i częściowo w kwocie 654.495 zł stanowiąwiącej udział unijny sfinansowane z pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające 878 331,91 finansowanie, które zostanie spłacona w roku 2013 - po otrzymaniu dofinansowania unijnego. 19 174,00 W ramach zadania w I półroczu opracowano kosztorys inwestorski na przebudowę drogi na odcinku 700 m (od km 3+545 do km 4+245) za cenę 550 zł. Po otrzymaniu kosztorysu wczczęto w dniu 16 lipca br. postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy robót przebudowy drogi szer. 3,2 m na odcinku 700 m wraz z podłączeniami do istniejących dróg poprzecznych oraz zabudowań indywidualnych, z wartością koszt. 237.422,47 zł, zakończone zawarciem w dniu 17 września umowy na realizację zadania na kwotę 168.708,03 zł (+ nadzór inwestorski 1.621 zł). W celu wykorzystania pełnej kwoty dofinansowania ze środków Marszałka Województwa Pomorskiego (100.000 zł) postanowiono zrealizować modernizację tej drogi na kolejnym 150 metrowym odcinku. W tym celu 6 sierpnia Referat Inwestycji wystąpił do Starostwa Powiatowego o dostępnienie kopii mapy do celów informacyjnych (koszt 14,89 zł). 23 sierpnia została zawarta umowa na opracowanie kosztorysu budowy drogi Będargowo Zęblewo etap III (odcinek od km 4+245 do km 4+395) - odcinek 150 m za cenę 550 zł, z terminem wykonania do 31 sierpnia br. 17 września zawarto umowę na kolejny etap budowy za cenę 35.519,94 zł. Ostatecznie w ramach zadania wykonano modernizację 850 m drogi (od km 3+545 206 963,86 do km 4+395). 3 60016 Budowa chodnika wzdłuż ulic Wschodniej i Pod Dębem w Częstkowie 4 60016 Budowa nawierzchni ul. Chłopskiej w Dobrzewienie - I etap 20 000,00 30 728,00 W ramach zadania wykonano mapę sytuacyjno - wysokościową do celów informacyjnych za kwotę 20,68 zł oraz sfinansowano uzgodnienia projektu przebudowy za kwotę 62,73 zł. 23 sierpnia została zawarta umowa na opracowanie kosztorysu budowy drogi ul. Chłopskiej w Dobrzewinie (odcinek od km 0+000 do km 0+350) za cenę 550 zł, z terminem wykonania do 31 sierpnia br. Następnie ogłoszono postępowanie przetargowe zakończone podpisaniem w dniu 31.10.2012 r umowy na budowę nawierzchni drogi na odcinku od km 0+000 do km 0+015 szer. 5 m oraz na odcinku od km 0+015 do 0+350 szer. 4 m wraz z budową zjazdów za cenę 136.529,64 zł (+ nadzór 1.400 zł). Odbiór 138 563,05 robót nastąpił 6 grudnia. 138 563,05 5 60016 Zakup i montaż 1 wiaty przystankowej w Donimierzu na ul. Wrzosowej 5 600,00 6 60016 Modernizacja dróg sołeckich w Grabowcu (ul. Lesoków i ul. Pokoleniowa) 12 230,00 7 60016 Budowa drogi ul. Okrężna w Jeleńskiej Hucie 46 304,95 8 60016 Budowa chodnika wzdłuż ul. Letniskowej w Kamieniu 9 60016 Budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Kielnie (wykonanie kosztorysu) 20 000,00 W ramach zadania 4 czerwca br. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji budowy drogi osiedlowej pieszo-jezdnej o szer. 4 m i dł. ok. 170 m ul. Pod Dębem oraz o szer. 5 m i dł. ok 110 m ul. Pod Dębem i Wschodnia; za cenę 7.011 zł. W roku 2012 sfinansowano 70% wartości umowy 4.907,70 zł (po otrzymaniu dokumentacji). Pozostałą kwotę 2.103,30 zł, płatną po uzyskaniu 7 011,00 pozwolenia na budowę ujęto w wykazie wydatków niewygasających. 5 600,00 12 230,00 W ramach zadania wykonano w drodze umowy z dnia 12.07.2012 r. odcinek z płyt yomb o dług. ok. 10 915,61 70 mb za cenę 10.915,89 zł. Roboty odebrano 24 lipca. 15 825,00 W pierwszym półroczu poniesiono koszt wykonania map sytuacyjno - wysokościowych dla celów informacyjnych za 25,16 zł. 27 czerwca zawarto umowę na wykonanie kosztorysu inwestorskiego budowy drogi ul. Okrężna w Jeleńskiej Hucie (odcinke od 0+000 do km 0+618) za cenę 550 zł. Po otrzymaniu kosztorysu wnioskiem z dnia 17 lipca wszczęto procedurę wyłonienia wykonawcy budowy drogi ul. Okrężna w Jeleńskiej Hucie na odcinku ok 120 mb (zakres: mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża 445 m kw., podbudowa z kruszywa łamanego 445 m kw. + zjazdy 206 m kw., nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 445 m kw. + 206 m kw., formatowanie nasypów, geodezja powykonawcza) z wartością koszt.49.871,32 zł. Umowę na przewidziany zakres za cenę 44.914,95 zł (+ nadzór 800 zł) zawarto 4 października, z terminem realizacji do 3 listopada. Roboty 46 290,11 odebrano 31 października. 49 337,00 24 337,00 12 60016 Utwardzenie drogi w Kowalewie ul. Na Zagajnik Gmina oczekuje na opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie 0,00 wycinki drzew (wniosek rozpatrywany ponad 1,5 roku), co uniemożliwia realizację inwestycji. 328,00 328,00 10 60016 Utwardzenie dróg sołeckich w Kieleńskiej Hucie 11 60016 Utwardzenie dróg sołeckich w Koleczkowie Zamówienie na zakup wiaty przystankowej za cenę 3.850 zł złożono w dniu 9 sierpnia br. Wiatę 3 850,00 dostarczono 30 sierpnia. 14 411,00 10 728,00 Ze względu na projektowaną przebudowę drogi powiatowej (budowa ronda w obszarze ul. Szkolnej) 0,00 uzgodniono, iż na obecnym etapie bezcelowa jest realizacja chodnika. 10 728,00 W ramach zadania utwardzono drogę poprzez nawiezienie 364 ton mieszanki, 28 ton gruzu 11 578,00 oraz 14 ton tłucznia. W ramach zadania utwardzono drogę poprzez nawiezienie 140 ton tłucznia, 14 ton mieszanki 9 268,00 i 14 ton gruzu. 10 355,00 10 350,01 W ramach zadania zakupiono 312 szt. płyt yomb z przeznaczeniem na modernizację drogi. 14 411,00 10 355,00 13 60016 Budowa drogi w Łebnie ul. Szkolna (kontynuacja) 14 60016 50 309,49 50 309,49 W ramach zadania 4 czerwca 2012 r. na opracowanie dokumentacji budowy drogi o szer. 4 m i długości ok. 250 m w Łebnie ul. Szkolna za cenę 4.920 zł, z terminem realizacji do 2 września br. 70% kosztów umowy (3.944 zł) sfinansowano w grudniu, po otrzymaniu dokumentacji. Pozostałą kwotę, stanowiącą 30 % wartości umowy (1.476 zł), płatną po uzyskaniu pozwolenia na budowę, ujęto w wykazie wydatków niewygasających. Ponadto w wykazie wydatków niewygasających ujęto kwotę w wys. 29.581,49 zł na realizację w/w drogi. Pierwotnie zadania miało zostać wykonane do końca 36 969,49 grudnia, jednak warunki pogodowe uniemożliwiły realizację. 15 000,00 W ramach zadania wykonano: kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót na przebudowę ul. Wesołej w Rębiskach (odcinek od km 0+000 do km 0+048) za cenę 600 zł, budowę drogi na odcinku od km 0+000 do km 0+048 (w tym podbudowa z kruszywa łamanego 225 m kw.(po zagęszczeniu 20 cm) + 3,5 m kw. po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm - 225 m kw. + kostka kolorowa 3,5 m kw., regulacja pionowa studzienek do włazów kanałowych - 1 szt.; obsługa geodezyjna), w ramach umowy z dnia 23.11.2012 r. za cenę 31.598,55 zł (+ nadzór 984 33 182,55 zł). Roboty odebrano w dniu 7 grudnia 2012 r. 8 000,00 Zadanie zrealizowano w opraciu o umowę z dnia 10 kwietnia br. za kwotę 16.728,34 zł. Zakres prac obejmował:: 10 miejsc postojowych z kostki brukowej tetonowej gr 8 cm, odbiór techniczny robót miał 16 728,34 miejsce 14 maja. 6 728,00 W pierwszym półroczu został opracowany przedmiar robór i kosztorys przebudowy etapu IIIa za cenę 1.752,75 zł. Wartość kosztorysowa zadania opiewała na kwotę 279.785,98 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę i w dniu 11 maja zawarto umowę na realizację II etapu inwestycji obejmującego kanalizację deszczową od studni D9 do D6 roboty ziemne i rozbiórkowe oraz montażowe, roboty drogowe od km 0+250 do 0+324,90 obejmujące: nawierzchnie z betonu asfaltowego 720 m kw., nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej gr. 8 cm - 225 m kw., krawężniki betonowe 238 m, chodnik z brukowej kostki betonowej szarej grubości 8 cm - 332 m kw., za cenę 219.358,47 zł, z terminem realizacji do 10 lipca 2012 r. Ponadto zawarto umowę na nadzór inwestorski na kwotę 5.258,25 zł. 226 369,47 Odbiór robót nastąpił w dniu 24 lipca br. 15 948,00 W ramach zadania wykonano: - mapę sytuacyjno - wysokościową dla celów projektowych za kwotę 14,89 zł. - kosztorys budowy drogi sołeckiej w Zęblewie w kierunku Łebna (odcinek od km 0+000 do km 0+180) za cenę 550 zł, - utwardzenie drogi sołeckiej w Zęblewie w kierunku Łebna dł. 180 m (zakres roboty pomiarowe, podbudowa z kruszywa Łamanego z domieszką ulepszaczy z cementu 5%, roboty nawierzchniowe: z mieszanek mineralno -bitumicznych grysowo-żwirowytch - warstwa wiążąco asfaltowa o grub. 4 cm 540 m kw., warstwa ścieralna asfaltowa grub. 3 cm - 540 m kw. do 30 m kw. zjazdy, zjazdy 30 mkw., pobocze, geodzezja powytkonawcza) – w ramach umowy z dnia 04.10.2012 r. za cenę 51.313,63 zł; 51 878,52 odbiór robót nastąpił 31 października. 35 000,00 Przebudowa ul. Wesołej w Rębiskach 18 000,00 15 60016 Wykonanie parkingu w Szemudzie przy ul. Szkolnej 16 60016 Budowa drogi w Szemudzie ul. Kwidzińskiego - II etap 17 60016 Utwardzenie drogi sołeckiej w Zęblewie w kierunku Łebna 226 369,47 51 878,52 18 70005 Wykupy gruntów 250 000,00 0,00 W 2012 roku zawarto umowy kupna - sprzedaży, w wyniku których na rzecz Gminy Szemud nabyto: 1) działkę nr 208/4 pow. 0,223 ha w Dobrzewinie za cenę 3.165,27 zł (na poszerzenie drogi gminnej ul. Strażacka); 2) działkę nr 384/2 pow. 0,1000 ha w Szemuudzie za cenę 30.000 zł (droga dojazdowa do posesji); 3) działkę 406/16 pow. 0,0589 ha, dz. nr 406/26 pow. 0,1159 ha, dz. nr 406/27 pow. 0,156 ha, dz. nr 406/28 pow. 0,0862 ha poł. w Rębiskach za łączną cenę 14.235,25 zł (drogi dojazdowe do działek budowlanych - tytułem rozliczenia opłaty adiacenkiej); 4) działkę nr 372/25 pow. 0,0937 ha poł. w Bojanie za cenę 2.875,20 zł (poszerzenie drogi gminnej ul. Na Dambnik - tytułem rozliczenia opłaty adiacenkiej); 5) działkę nr 208/4 pow. 0,0223 poł. w Dobrzewinie - 1.159,95 zł (poszerzenie drogi gminnej ul. Strażacka - tytułem rozliczenia opłty adiacenkiej); 6) działkę nr 66/43 pow. 0,1034 ha poł. w Łebieńskiej Hucie - 5.170 zł (droga dojazdowa do boiska szkolnego); 7) działkę nr 270/16 pow. 0,1070 poł. w Koleczkowie - 64.200 zł (poszerzenie drogi gminnej ul. Hippiczna); 8) działkę nr 413/6 pow. 0,0429 ha poł. w Donimierzu - 1.716 zł (droga dojazdowa do działek budowlanych ul. Polna); 9) działkę nr 413/18 pow. 0,3071 ha poł. w Donimierzu - 3.586,28 zł (droga dojazdowa do działek budowlanych - rozliczenie opłaty adiacenkiej); 10) działkę nr 179/13 pow. 0,1115 ha i dz. nr 179/14 pow. 0,0099 ha poł. w Dobrzewinie 12.140 zł (poszerzenie drogi gminnej ul. Chłopska - rozliczenie opłaty adiacenkiej); 11) działkę nr 508/4 pow. 0,1741 ha poł. w Donimierzu - 3.383,40 zł (droga do działek budowlanych rozliczenie opłaty adiacenkiej); 12) działki nr 415/10; 415/11; 415/20; 415/21 łacznej pow. 0,3023 ha poł. w Kielnie - 12.092 zł (droga dojazdowa do działek budowlanych ul. Aldony); 13) działkę nr 123/2 pow. 0,0355 ha poł. w Przetoczynie - 6.390 zł (działka pod chodnik); 14) działkę nr 287/30 pow. 0,0653 ha poł. w Dobrzewinie - 3.265 zł (droga dojazdowa do działek budowlanych - tytułem rozliczenia opłaty adiacenkiej); 15) działkę nr 287/31 pow. 0,0440 ha poł. w Dobrzewinie - 2.200 zł (droga dojadzowa do działek budowlanych - tytułem rozliczenia opłaty adiacenkiej); 16) działkę nr 123/3 pow. 0,0421 ha poł. w Rębiskach - 1.502,70 zł (poszerzenie drogi gminnej ul. Srebrna - tytułem rozliczenia opłaty adiacenkiej), 17) działkę nr 215/22 pow. 0,0494 ha poł. w Dobrzewinie - 3.627,10 zł - tytułem rozliczenia opłaty adiacenckiej), 18) działki nr 121/1; 121/6; 122/11; 120/1 poł. w Przetoczynie za cenę 10.764 zł, 19) działkę nr 39 pow. 0,0500 ha poł. w Będargowie za cenę 2.500 zł, 20) działkę nr 238/1 pow. 0,021 ha i dz. nr 238/2 pow. 0,0529 ha poł. w Szemudzie, w rozliczeniu opłaty adiacenckiej, 21) działkę nr 193/5 pow. 0,1023 ha poł.w Kamieniu, 204 966,35 22) działki nr 106/42 pow. 0,0487 ha poł. w Łebnie - w rozliczeniu oplaty adiacenckiej. 19 70095 Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Głazicy na cele rekreacyjne 20 80101 Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Częstkowie 11 953,00 11 953,00 4 921,00 4 921,00 W ramach zadania wykonano: - w drodze umowy z dnia 28.05.2012 r. - ogrodzenie z systemowych paneli ogrodzeniowych od strony drogi gminnej na działce nr 16/5 i 16/3 w Głazicy (z zakresem obejmującym: osadzenie słupków ogrodzeniowych fi 50 mm - 4 szt., montaż systemowych paneli ogrodzeniowych 10,08 m kw., demontaz istniejących słupków ogrodzeniowych 2 szt i demontaz siatki ogrodzeniowej) za cenę 2.700,07 zł. Roboty zostały odebrane w dniu 25 czerwca 2012 r., Zakupiono: - elementy ogrodzenia (słupki stal. 50 szt., siatka pleciona 7 szt., drut naciągowy - 2 szt., pręt napinający - 2 szt., napinacz powlek - 9szt.) - 4.141,72 zł - beton - 487,08 zł, - zestawu rekreacyjny o numerze katalowgowym 001 - 4.374 zł 11 952,87 - żwir - 250 zł. W ramach zadania 22 sierpnia zakupiono elementy wyposażenia placu zabaw na 4 921,00 Kwotę 4.921 zł. 21 80101 Zagospodarowanie terenu wokół boiska wiejskiego przy szkole w Donimierzu 22 80101 Zagospodarowanie terenu pod boisko wiejskie przy szkole w Łebieńskiej Hucie 23 80101 Doposażenie placu zabaw przy szkole w Łebieńskiej Hucie 24 90015 Budowa oświetlenia w Donimierzu ul. Szankowa (1 lampa) 25 90015 Budowa oświetlenia w Donimierzu ul. Żwirowa (projekt) 26 90015 Budowa oświetlenia skrzyżowania drogi Kielno - Czeczewo (skrzyżowanie ulic Strażacka/Gryfa Pomorskiego) 10 000,00 W ramach zadania: - wykonano dodatkową rozdzielniczę energetyczną przy placu wiejskim za cenę 500 zł, - ogrodzenie wokół placu przy SF w Donimierzu, z zakresem obemującym: budowę ogrodzenia z siatki z podmurówką systemową w rozstawie słupków, co 2,5 m wys. siatki ocynkowanej 1,5 m gr. 2,8 mm, wielkosci oczek 50x50 cm, słupki ogrodzeniowe ocynkowane o średnicy 50mm gr. ścianki 2 mm dł. 2,3 m + 2 słupki ocynkowane o śr. 60,3 gr. ścianki 2,9 mm dł. 2,3 m, podmurówkę - płyta o wym. 2,40 x 0,30 x 0,05 m, pustaki przelotowe, w ramach umowy z 5 grudnia, za cenę 9.808,45 zł. 10 308,45 Roboty odebrano 21 grudnia. 11 000,00 W ramach zadania wykonano dokumentację boisk sportowych przy SP w Łebieńskiej Hucie, z za 20 295,00 cenę 20.295 zł, w ramach umowy z 18 czerwca 2012 r. 7 574,00 Zadanie zrealizowano w opraciu o zamówienie z dnia 4 kwietnia 2012 r. na dostawę z montażem urządzeń zabawkowych HOLZ-KOMPLEX "zestaw A009" za cenę 7.574 zł 7 574,00 Dostawę zrealizowano w dniu 11 kwietnia 2012 r. 10 309,00 31 000,00 7 574,00 10 000,00 10 000,00 3 284,00 12 400,00 3 284,00 12 400,00 27 90015 Budowa oświetlenia skrzyżowania drogi Kielno - Bojano wraz z budową chodnika w kierunku Bojana (skrzyżowanie ulic Oliwska/Partyzantów Kaszubskich) 0,00 Projekt jest wykonany. Zabezpieczona kwota nie pozwoliła na realizację 1 punktu świetlnego. W ramach zadania wykonano: - dokumentację projektową budowy oświetlenia skrzyżowania drogi Kielno-Czeczewo (skrzyżowanie ulic Strażacka/Gryfa Pomorskiego) - budowa słupa oświetleniowego z wysięgnikiem dwuramiennym oraz montaż szafki oświetlenia zewnętrznego, za cenę 3.198 zł (umowa z 10 kwietnia), - oświetlenie skrzyżowania z zakresem obejmującym ułożenie kabla w ziemi - 28,8 m, szafka ośw. zew. SO - 1 szt., szafka pomiarowa - 1 szt., słup ośiwteleniowy - 1 szt., geodezja powykonawcza, za cenę 6.262,84 zł (+ nadzór 159,90 zł), w ramach umowy z 7 listopada, - przyłączono obiekt do sieci – 176,86 zł. 9 817,40 18 000,00 18 000,00 28 90015 Budowa oświetlenia w Łebnie ul. Energetyków W ramach zadania, w drodze umowy z 16 sierpnia, wykonano dokumentację budowlaną budowy oświetlenia (obejmującą budowę słupa oświetleniowego oraz 2 583,00 montaż szafki oświetlenia zewnętrznego), za cenę 2.583 zł. W ramach zadania wykonano: - dokumentację projektową budowy oświetlenia skrzyżowania drogi Kielno-Bojano (skrzyżowanie ulic Oliwska/Partyzantów Kaszubskich) - budowa słupa oświetleniowego oraz montaż szafki oświetlenia zewnętrznego, za cenę 2.706 zł (umowa z 10 kwietnia), - oświetlenie skrzyżowania drogi Kielno - Bojano (zakres: układanie kabla w ziemie - 16,8 m, szafka ośw. zew. SO - 1 szt, szafka pomiarowa - 1 szt., słup ośiwetleniowy - 1 szt., geodezja powykonawcza), za cenę 5.085,03 zł (+nadzór 159,90 zł), w ramach umowy zawartej 7 listopada, - przyłączono obiekt do sieci – 176,86 zł. 8 127,79 5 000,00 5 000,00 0,00 Oświetlenie wykonała ENERGA Sopot w listopadzie ub.r. 29 90015 Budowa oświetlenia w Łebnie ul. Smażyńska 5 000,00 30 90015 Budowa oświetlenia ulicznego ul. Czeczewskiej i Dębowej w Warznie 16 378,00 31 92195 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Szemudzka Huta (renowacja pompy wodnej, wykonanie przyłącza i oświetlenia na placu, zakup huśtawki ze zjeżdżalnią, zakup kosiarki do trawy) 12 814,00 32 92601 Budowa boiska sportowego w Bojanie - III etap 30 000,00 33 92601 Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w Koleczkowie 20 000,00 34 92601 Budowa boiska sportowego w Leśnie 2 000,00 35 92601 Budowa zaplecza sportowego przy boisku wiejskim w Szemudzie 23 900,00 36 92601 84 509,00 „Budowa boiska sportowego w Szemudzie” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 5 000,00 W ramach umowy z dnia 10 kwietnia br. została opracana dokumentacja projektowa budowy oświetlenia w Łebnie ul. Smażyńska - budowa słupów oświetleniowych (na dł. ok. 300 m) z przyłączeniem do obwodu przy ul. Ofiar Stutthofu, której wartość określono w umowie na kwotę 3.813 3 813,00 zł. 16 378,00 W ramach zadania, w drodze umowy z 10 kwietnia, opracowano dokumentację projektową: 1) budowy oświetlenia ulicznego ul. Czeczewskiej w Warznie - budowa słupów oświetleniowych (na dł. ok. 150 m) , za cenę 3.690 zł (sfinansowano w 2012 r. w 70%, pozostała kwota płatna po uzyskaniu pozwolenia na budowę), 2) oświetlenia ulicznego ul. Dębowej w Warznie (budowa słupów oświetleniowych (na dł. ok. 100m), 5 781,00 za cenę 3.198 zł (sfinansowano w 2012 r. w całości) 12 814,00 W ramach zadania: - zakupiono kosiarkę Victus VSP 48 K40 sil. EMAK K500 za cenę 1.020 zł, - zakupiono huśtawkę ze zjeżdżalnią za cenę 2.000 zł, - wykonano prace polegające na renowacji pompy wodnej wraz z wykonaniem fundamentu w Szemudzkiej Hucie za cenę 3.444 zł, - zamontowano rozdzielnicę przyłączeniową w obudowie termoutrwardzalnej na fundamencie na 9 964,00 placu wiejskim - 3.500 zł 10 000,00 Zadanie otrzymało dofinansowanie z PROW (umowa z 25.10.2012 r.) i zostało przewidziane do 0,00 realizacji w roku 2013. 20 000,00 W ramach umowy z 18 czerwca wykonano dokumentację projektową zagospodarowania terenu wokół boiska sporotwego w Koleczkowie, za cenę 19.680 zł. Umożliwiło to wystąpienie o dofinansowanie 19 680,00 budowy boiska ze środków PROW. 2 000,00 1 999,98 W ramach zadania, za cenę 1.999,98 zł wykonano niwelację terenu boiska (zlecenie z 12 listopada) 16 000,00 0,00 W ramach zadania, w drodze umowy z 25 lipca, wykonano dokumentację projektową zaplecza socjalno-sanitarnego obsługi boiska wiejskiego wraz ze sceną widowiskową w Szemudzie dz. Nr 23 900,00 685/2, za cenę 23.900 zł. W dniu 12 kwietnia br. została zawarta umowa o dofinansowanie zadania ze środków PROW na kwotę 137.515 zł. 2 lopca br. wszczęto procedurę wyłonienia wykonawcy rozbudowy boiska z zakresem obejmującym: zagospodarowanie terenu boiska (ogrodzenie i piłkochwyty, roboty elektryczne - oświetlenie boiska 6 masztów na każdym z nich 3 kpl naświetlaczy, ochrona odgromowa i od porażeN, przebudowa drogi dojazdowej do terenów sportowych, sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączem), z wartością kosztorysową 551.229,50 zł, w tym do realizacji w roku 2012 - do kwoty 80.000 zł. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę i 20 sierpnia została podpisana umowa na realizację zadania na kwotę 291.908,91 zł, z terminem relizacji do 30.04.2013 r. W roku 2012 zostały zrealizowane: ogrodzenie, piłkochwyty, kontener na śmieci, roboty elektryczne, usunięcie drzew i krzewów na drodze dojazdowej, sieć kanalizacji sanitarnej, na ogólną kwotę 78.672,20 zł. Roboty 78 672,20 zostały odebrane 5 grudnia 2012 r. 37 80101 Modernizacja boiska sportowego w Łebnie 38 80101 Monitoring placu zewnętrzengo szkoły w Łebnie 39 90015 Przyłączenie do sieci elektorenergetycznej 5 203,00 0,00 4 797,00 0,00 172,04 0,00 201 323,71 0,00 oświetlenia w Przetoczynie ul. Stolarska 40 80110 4 797,00 Zadanie zostało zrealizowane bezpośrenio przez Szkołę Podstawową w Łebnie W ramach kwoty 172,04 zł Zakład Energetyczny włączył oświetlenie do sieci. Faktura została 172,04 opłacona w lipcu. Płatność kwoty 201.323,71 zł jest wynikiem wyroku sądowego Sądu Okręgowego w Gdańsku z 16 wrzęśnia 2011 r. utrzymanego w mocy na mocy Wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 27 stycznia 2012 r. o zapłatę za roboty dodatkowe wykonane przy budowie gimnazjum w Szemudzie w roku 2005. 201 323,71 Ostatecznie Sąd uznał na rzecz wykonawcy 63% żądanych przez niego kwot. Budowa gimnazjum w Szemudzie sfinansowanie robót dodatkowych zasądzonych na rzecz wykonawcy 30 310,25 41 01010 Zadanie zrealizowano w opraciu o zlecenie z dnia 5 marca 2012 r. Wartość robót obejmujących:wykonanie chodnika od strony parkingu SP, wykonanie koryta ściekowego, montaż rur spustowych oraz wykonanie przejścia przy bramie bocznej określono na kwotę 5.202,90 zł. Roboty 5 202,90 odebrano protokolarnie w dniu 19 marca br. Przyłączenie do sieci elektorenergetycznej przepompowni ścieków w Koleczkowie i Dobrzewinie (w ramach zadania Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie 0,00 Pozycja budżetowa jest kontynuacją zadania realizowanego z dofinansowaniem POIŚ w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie. W ramach zadania: 1) 22 marca 2012 r. zawarto umowę na ustanowienie służebnosci przesyłu polegającej na prowie do korzystania z diałki nr 14 w msc. Koleczkowo w zamian za podłączeniue dwóch budynków do studzienek kanalizacyjnych orza wybudowanie przyłącza wodociągowego na działce nr 14 w Koleczkowo - 3.338,98 zł, 2) w ramach umowy z 16 kwietnia opracowano dokumentację techniczną zamienną na sieć kanalizacyjną fi 200 o dł. ok 95 mb na działkach nr 206/11, 206/29 w Dobrzewienie wraz z przyłącząmi do działek 206/29 oraz 206/12 w 5 egz.), za cenę 1.200 zł netto, 3) opracowano kartę informacyjną budowy sieci kanalizacyjnej na działkach 206/29 i 206/11 w Dobrzewinie za cenę 1.150,00 zł netto, 4) dokonano wpłat na rzecz ZE za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej - 1.071,03 zł, 5) poniesiono wydatki związane z promocja projektu - 4.770 zł, 27 282,66 6) opłacono koszty zajęcia pasa drogowego - 17.752,65 zł. 16 900,00 42 01010 W pierwszym półroczu poniesiono koszt opracowania dokumentacji technicznej (umowa z 12.03.2012 r.) - 1.900 zł. Zadanie zrealizowano w oparciu o umowę z 4 lipca 2012 r. za cenę 15.000 zł (w tym 12.195,12 zł podatek VAT). Protokolarny odbiór robót miał miejsce 27 lipca 2012 r. Zakres zrealizowanych prac obejmował: sieć wodociągową PCV fi 110 mm długości 140 mb, 6 sięgaczy PE fi 40 mm długości 36 14 095,12 mb. Budowa sieci wodociągowej w Donimierzu ul. Kalinowa 143 681,00 43 01010 Budowa sieci wodociągowej w Częstkowie ul. Lipkowa - I etap Zakres prac obejmujący sieć wodociągową PE DN 90 długości 2560 m oraz 9 sięgaczy PE 40 długościu 40,5 mb wyceniono wg kosztorysu inwestorskiego na kwotę 311.155,18 zł. W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego w/w zakres zrealizowano w oparciu o umowę z 22.10.2012 r. za kwotę 140.974,63 zł brutto + nadzór inwestorski 2.706 zł. Odbiór prac nastapił 143 680,63 21.12.2012 r. 28 280,00 44 01010 Zadanie zrealizowano na mocy umowy z dnia 17 maja 2012 r. z zakresem obejmującym: budowę sieci wodociągowej PCV-U DN 90x4,3 długości 588 m, 5 sięgaczy wodociagowych DN 40x3,0 długości 35 m, za cenę 27.426,29 zł (koszt robót po odliczeniu podatku VAT wyniósł 22.297,80). Odbiór techniczny robót nastąpił 2 lipca 2012 r., a więc z 11 dniowym opóźnieniem w stosunku do terminu wynikającego z umowy, stąd wykonawcy naliczono i potrącono kary umowne za opóźnienie w kwocie 603,35 zł. Oprócz kosztów 22 866,90 wykonawstwa Gmina poniosła koszt nadzoru inwestroskiego w kwocie 699,99 zł (569,10 zł netto). Budowa sieci wodociągowej w Łebnie ul. Smażyńska 60 000,00 45 01010 Zadanie zrealizowano w oparciu o umowę z 15 maja br. z zakresem obejmującym:sieć wodociagową PCV-U DN 90x4,3 długości 991 m, 13 sięgaczy wodociągowych DN 40x 3 długości 35,5 m, za cenę 56.868,99 zł (+ koszt nadzoru inwestorskiego 1.200 zł). Odbiór techniczny robót nastąpił 9 lipca 2012 47 210,56 r. Koszt zadania po odliczeniu podatku VAT wyniósł 47.210,56 zł. Budowa sieci wodociągowej w Przetoczynie ul. Malinowa 46 01010 8 000,00 W ramach zadania 20 kwietnia br, została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji budowy sieci za cenę 4.278,70 zł, z terminem realizacji do 16.11.2012 r. W roku 2012 sfinansowano 70% wartości umowy - 2.435,03 zł netto. Wartość stanowiącą 30% wartości umowy (1.283,61 zł), płatną po uzyskaniu pozwolenia na budowę, ujęto w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31 grudnia 3 718,64 2012 r. Projekt sieci wodociągowej w Przetoczynie ul. Luzińska 12 560,00 47 01010 Budowa sieci wodociagowej w Częstkowie ul. Sosnowa Zadanie zrealizowano w oparciu o umowę z dnia 10 maja br. z zakresem obejmujacym: budowę sieci wodociągowej PCV fi 110 mm długości 232 mb, 4 przyłącza PE fi 40 mm długości 4mb, za cenę 11.034,58 zł (+ koszt nadzoru inwestorskiego 900 zł). Odbiór techniczny robót nastąpił 25 czerwca 9 702,91 2012 r. Koszt zadania (po odbliczeniu podatku VAT wyniósł 9.702,91 zł. 109 987,00 48 01010 Zakres obejmujący sieć wodociągową PE DN 110 - długości 1160 m, PE DN 90 - długości 189 m i 28 sięgaczy DN 40 - długosci 155,5 m, wykonano w oparciu o umowę z dnia 19 września 2012 r. za cenę 107.983,56 zł brutto (koszt robót po oliczeniu podatku VAT - 87.417,53 zł). Poza kosztem robóg 89 417,53 Gmina poniosła koszt nadzoru inwestorskiego w wys. 2 tys. zł. Budowa sieci wodociągowej w Kowalewie ul. Na Zagajnik 30 000,00 49 01010 W ramach zadania 20 kwietnia br, została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji budowy sieci za cenę 1.887,66 zł , z terminem realizacji do 16.11.2012 r. W roku 2012 sfinansowano 70% wartości umowy - 1.074,28 zł netto. Wartość stanowiącą 30% wartości umowy (566,30 zł brutto), płatną po uzyskaniu pozwolenia na budowę, ujęto w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31 grudnia 1 640,58 2012 r. Projekt i budowa sieci wodociagowej w Leśnie ul. Słoneczna 29 000,00 50 01010 Zadanie realizowane jest w oparciu o umowę z 14 sierpnia br. z zakresem obejmującym sieć PE DN 110 - dł. 554 m, 1 przyłącze DN 63 - dł. 15 m, 2 przyłącza DN 40 dł. 30 m, z terminem wykonania do 13 września br., za cenę 27.976,65 zł (+ koszt nadzoru inwestorskiego 950 zł). Odbiór techniczny robót nastąpił w dniu 14.09.2012 r. Całkowity koszt inwestycji (po odjęciu podatku VAT) wyniósł 23 517,60 23.517,60 zł. Budowa sieci wodociągowej w Bojanie ul. Kruszyńskiego i Poległych Żołnierzy 15 000,00 51 01010 Projekt i budowa sieci wodociagowej w Łebnie ul. Kuligi W ramach zadania 20 kwietnia br, została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji budowy sieci za cenę 4.782,08 zł, z terminem realizacji do 16.11.2012 r. W roku 2012 sfinansowano 70% wartości umowy - 2.721,51 zł netto. Wartość stanowiącą 30% wartości umowy (1.436,62 zł), płatną po uzyskaniu pozwolenia na budowę, ujęto w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31 grudnia 4 156,13 2012 r. 18 400,00 52 01010 Zadanie zrealizowano w oparciu o umowę z 10 maja br. z zakresem obejmującym: budowę sieci wodociągowej w Zęblewie do działek nr 64/4, 64/3 PCV fi 90 mm długości 447,5 mb, 2 przyłącza PE fi 40 mm długości 42 mb, za cenę 17.365,51 zł (+ koszty nadzoru inwestorskiego 1.000 zł oraz koszt wykonania map w celu złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie sieci - 12,04 zł). Odbiór techniczny sieci nastąpił 25 czerwca br. Koszt inwestycji po odliczeniu podatku VAT wyniósł 14 941,10 14.941,10 zł. Budowa sieci wodociągowej w Zęblewie do działek nr 64/4, 64/3 22 784,84 53 01010 Budowa sieci wodociagowej w Szemudzie ul. Hetmańska Zadanie zrealizowano w oparciu o umowę z dnia 8 maja br. z zakresem obejmującycm sieć wodociągową PCV fi 110 mm długości 217 mb, 9 sięgaczy PE fi 40 mm długości 39 mb, za cenę 21.00,84 zł (+ koszt nadzoru inwestorskiego 984 zł). Odbiór robót nastąpił 15 czerwca br. Koszt 18 524,26 inwestycji po odliczeniu podatku VAT wyniósł 18.524,26 zł. 44 040,00 54 01010 Budowa sieci wodociągowej w Kielnie ul. Bożańska 55 01010 Budowa sieci wodociągowej w Koleczkowie do działek 391 56 01010 Proces wyłonienia wykonawcy wszczęto 12 lipca wnioskiem na realizację sieci wodociągowej PE DN 110 dł. 566 m, 1 przyłącze i 10 sięgaczy DN 40 dł. 53 m, z wartością koszt. 89.947,81 zł. Wodociąg wykonano w oparciu o umowę z 14.09.2012 r. za cenę brutto 42.942,53 zł (+ nadzór inwestrorski 1.094,70 zł). Odbiór techniczny miał miejsce 18.10.2012 r., zaś całkowity koszt inwestycji (po 35 802,63 odliczeniu podatku VAT) wyniósł 35.802,63 zł. 35 000,00 0,00 Inwestycja nie została realizowana ze względu na brak zgody właściciela drogi. 19 861,00 Zadanie zrealizowano w oparciu o umowę z dnia 8 maja br. z zakresem obejmującym sieć wodociągową PCV-U DN 90x4,3 długości 326 m, 17 sięgaczy wodociagowych DN 40x3,0 długości 116 m, za cenę 18.999,16 zł (+ koszt nadzoru inwestorskiego w kwocie 861 zł). Odbiór techniczny robót mial miejsce 15 czerwca br. Całkowity koszt inwestycji (po odliczeniu podatku VAT) wyniósł 16 146,47 16.146,47 zł. Budowa sieci wodociągowej w Koleczkowie ul. Lipowa 27 890,00 57 01010 Zadanie zrealizowano w oparciu o umowę z dnia 9 sierpnia br., z zakresem obejmującym: sieć wodociągową PCV-U DN 90x4,3 dł. 753 m, za cenę 27.028,51 zł (+ koszt nadzoru 861 zł). Odbiór 22 674,40 robót nastąpił 19 września 2012 r. Koszt zadania po odliczeniu podatku VAT wyniósł 22.674,40 zł. Budowa sieci wodociągowej w Zęblewie do działek nr 140, 136/1 8 000,00 58 01010 Projekt sieci wodociagowej w Jeleńskiej Hucie do działek 156 W ramach zadania 20 kwietnia br, została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji budowy sieci za cenę 2.768,57 zł brutto, z terminem realizacji do 16.11.2012 r. W roku 2012 sfinansowano 70% wartości umowy -1.575,61 zł netto. Wartość stanowiącą 30% wartości umowy (830,57 zł brutto), płatną po uzyskaniu pozwolenia na budowę, ujęto w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31 2 406,18 grudnia 2012 r. 8 000,00 59 01010 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Słoneczna w Szemudzie Zadanie zrealizowano w oparciu o umowę z dnia 27 kwietnia 2012 r., z zakresem obejmującym budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej PCV fi 90 mm długości 21 mb, 1 przyłącze PE fi 40 mm długosci 7,5 mb, PCV fi 200 mm długości 18 mb, przyłącze fi 160 długości 6 mb, za cenę 7.872 zł. Odbiór techniczny robót nastąpił 4 czerwca br. Ostateczny koszt inwestycji (po odliczeniu podatku 6 400,00 VAT) wyniósł 6.400 zł. 10 000,00 60 01010 W ramach zadania 20 kwietnia br, została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji budowy sieci za cenę 1.258,44 zł, z terminem realizacji do 16.11.2012 r. Ponadto 22.10.2012 r. została zawarta umowa na wykonanie projektu podziemnej przepompowni wody na kwotę 4.000 zł, z terminem realizacji do 21.12.2012 r. Ostatecznie po wykonaniu tychże projektów w 2012 r. sfinansowano 70% wartości umwy na projekt przepompowni w kwocie 2.800 zł, pozostałą kwotę 1.200 zł (30% wartości umowy platnej po uzyskaniu pozwolenia na budowę) oraz całą wartość umowy dokomentacji sieci w 5 258,44 kwocie 1.258,44 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających. Projekt sieci wodociągowej ul. Laski Przetoczyno 61 01010 10 000,00 W ramach zadania 20 kwietnia br, została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji budowy sieci za cenę 4.907,92 zł, z terminem realizacji do 16.11.2012 r. W roku 2012 sfinansowano 70% wartości 2 793,12 umowy -2.793,42 zł netto. Projekt sieci wodociagowej ul. Leśna Kamień 77 450,46 62 60016 W ramach zadania wykonano: - prace przy III etapie budowie chodnika obejmujące: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowę z kruszywa łamanego, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (kolorowa) 12 m kw., z kostki betnowej szarek 6 cm 457,77 m kw.m krawężniki, obrzeża betonowe, odwodnienie korpusu drogowego, roboty wykończeniowe, obsługa geodezyjna, za cenę ę 75.520,06 zł (+ koszt nadzoru inwestorskiego 1.230 zł), w ramach umowy z dnia 28 września 2012 r. Odbiór robót nastąpił 77 450,06 22 paździenika. Budowa chodnika w Łebnie ul. Ofiar Stutthofu - III etap 46 000,00 63 60016 Budowa chodnika przy ul. Kartuskiej od posesji p. Gruba do posesji p. Pawelczyk w Łebnie Zadanie realizowano w oparciu o umowę z dnia 16 lipca 2012r. z terminem realizacji do 31 października br. Zakres prac obejmujmował: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mech, ok 323,90 m kw., nawierzchnię z kostki brukowej betonowej (czerwonej) ok. 122,30 m kw., nawierzchnię z kostki brukowej betonowej (szarej) ok 201,6 m kw., roboty wykończeniowe, elementy ulic: krawężniki betonowe ok. 143,5 m, betonowe obrzeża chodnikowe ok. 157,89 m. Cena za w/w zakres została ustalona w drodze postępowania przetargowego na kwotę 44.948,94 zł + koszt nadzoru inwestorskiego - 984 zł. Odbiór techniczny 45 932,94 robót miał miejsce 31 października. 71 473,97 64 60016 W ramach zadania: - w drodze umowy z 27 czerwca za cenę 700 zł wykonano kosztorys inwestorski, - w drodze umowy z 1 października wykonano 145 mb chodnika w ramach prac obejmujących: oboty przygotowawcze, ziemne: usuniecie warstwy ziemi urodzajnej, wymiana nasypu, zakup piasku na wymianę gruntu, podbudowa, nawierzchnie: z kostki brukowej betonowej kolorowej 8 cm - 22 m kw., z kostki szarej - 278 m kw., krawężniki betonowe 142,5 m + obrzeż chodnikowe betonowe - 145 m, odwodnienie korpusu drogowej, roboty wykończeniowe, obsługa geodezyjna za cenę 69.445,57 zł (+ 71 473,97 nadzór inwestorski 1.328,40 zł). Roboty zostały odebrane 29 października. Budowa chodnika w Głazicy na ul. Szklanej od skrzyżowania w Głazicy w kierunku Częstkowa 65 60016 160 000,00 Budowa dróg (Osiedle EKOLAN) wraz z układem kanalizacji burzowej z włączeniem ulicy Jeziornej w Dobrzewinie W ramach zadania, w drodze umowy z dnia 5 listopada wykonano za cenę 28.290 zł dokumentację projektową przebudowy drogi we wsiach Dobrzewino i Warzno wraz z układem kanalizacji burzowej w 28 290,00 włączeniem ul. Jeziornej w Dobrzewinie. Dokumentację otrzymano 14 grudnia. 30 700,00 66 60016 W ramach zadania wykonano w drodze umowy z dnia 5 września prace obejmujmujące budowę chodnika z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 16,5 m kw., budowę pętli do zawracania z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 167,5 m kw., budowę drenażu (studnia ściekowa 1 szt., rura PCV - 20 m, rura 30 699,56 drenarska 6m, obsługę geodezyzją, za cenę 30.699,56 zł. Prace zostały odebrane 10 października. Budowa pętli autobusowej w Warznie 67 60016 Położenie dywanika asfaltowego w Przetoczynie ul. Brukowa wraz z budową chodnika 80 000,00 W ramach zadania , w drodze umowy z dnia 18 września zaktualizowano projekt przebudowy ul. 1 845,00 Brukowej za cenę 1.845 zł. 84 944,91 68 60016 Zadanie zrealizowano w drodze umowy z dnia 3 lipca br., z zakresem obejmującym: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie warstwy ścieralnej z SMA grub. 4 cm - trasa główna 514 m kw., zjazdy 45,5 m kw., za cenę 83.544,91 zł (+koszt nadzoru inwestorskiego 1.400 zł). Roboty 84 944,91 zostały odebrane w dniu 31 lipca br. Położenie dywanika asfaltowego na drodze Rębiska - Leśno ("Szpic Góra") - II etap 56 011,00 69 60016 Zadanie zrealizowano w drodze umowy z dnia 22 października z zakresem prac obejmującym chodnik o długości 100 m i szer. 1,5 m na, w tym: roboty przygotowawcze, usunięcie drzew i krzaków, zdjęcie warstwy humusu i darniny, podbudowa, nawierzchnie: z kostki brukowej bet. 8 cm kolorowej - 177,5 m kw.; z szarej 104 m kw.; elementy ulic: krawężniki betnowe 134,8 m i obrzeża chodnikowe 139,3 m, przepusty betonowe pod zjazdami, obsługę geodezyjną, za ogólną cenę 55.026,82 zł (+koszt nadzoru 56 010,82 inwestorskiego 984 zł). Prace odebrano14 listopada. Modernizacja chodnika w Szemudzie na ul. Kartuskiej 43 206,07 70 60016 Ułożenie płyt yomb na ul. Podgórnej w Szemudzie W ramach zadania wykonano: - mapę sytuacyjno-wysokościową za kwotę 24,82 zł, - kosztorys inwestorski za cenę 550 zł, - w drodze umowy z dnia 4 października ułożeno płyty yomb na odcinku od km 0+030 do km 0+095 43 206,07 65 mb, za cenę 42.631,25 zł. Odbiór prac nastąpił 14 listopada 2012 r. 40 000,00 71 60016 Projekt i budowa chodnika na ul. Kartuskiej od przystanku do ul. Chodzińskiego w Szemudzie W ramach zadania 4 czerwca br. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji budowy chodnika o szer. 2 m i dł. ok.. 100 , w Szemudzie ul. Kartuska (od przystanku do ul. Chodzińskiego), za cenę 2.952 zł, z terminem realizacji do 2 września 2012 r. Dokumentacja wpłynęła w grudniu i cała kwota za jej wykonanie została uwzględniona w wykazie wydatków niewygasających. Pozwoelenie na 2 952,00 budowę Gmina otrzymała 2 stycznia 2013 r. 133 979,00 72 60016 W ramach zadania wykonano: - mapę sytuacyjno - wyokościową dla celów informacyjnych za cenę 14,89 zł, - dokumentację projektową na przebudowę kabli telekomunikacyjnych za cenę 3.936 zł, - kosztorys budowy drogi Łebno - Głodowo (odcinek od km 0+000 do km 0+250) za cenę 550 zł, - 250 m odcinek drogi Łebno - Głodowo z przebudową kabli telekomunikacyjnych (ul. Głodowska na odcinku od km 0+000 do km 0+250), z zakresem: przebudowa drogi gminnej szer. 5 m i 4 m, na odcinku 250 m wraz z podłączeniami do istniejących dróg porzecznych oraz przebudowa kabli telekomunikacyjnych,( przebudowa trasy głównej szer. 5 m dług. 90 m i szer. 4 m dług. 160 m, budowę zjzadów na drogi poprzeczne, przebudowa kabli telekomunikacyjnych 563 m, geodezja powykonawcza, za cenę 125.542,07 zł (+ nadzór inwestorski 3.936 zł). Odbiór prac miał miejsce 5 133 978,96 grudnia. Projekt i budowa drogi Łebno - Głodowo 90 000,00 73 60016 W ramach zadania 4 czerwca br. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji budowy pętli autobusowej szer. 5 m i dł. ok. 100 m w Koleczkowie ul. Partyzantów Kaszubskich, za cenę 4.551 zł, z terminem realizacji do 2 września 2012 r. Dokumentacja wpłynęła w grudniu i cała kwota za jej 4 551,00 wykonanie została uwzględniona w wykazie wydatków niewygasających. Utwardzenie pętli autobusowej w Koleczkowie 16 651,00 74 60016 W ramach zadania, w drodze umowy z dnia 10 kwietnia br, wykonano chodnik zer. 1,5 m. dł. 98 m z kostki brukowej betonowej, grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz geodezję powykonawczą, za cenę 15.950,63 zł. Odbiór techniczny odbył się 10 maja br. Poza kosztamiu 16 650,63 wykonawstwa Gmina poniosła koszta nadzoru inwestorskiego w kwocie 700 zł. Budowa chodnika od przystanku do ul. Sosnowej w Częstkowie - II etap 15 000,00 75 60016 W ramach zadania 4 czerwca br. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji budowy chodnika o szer. 2 m i dł. ok. 300 m w Donimierzu ul. Donimierskich (od ul. Folwarcznej w kierunku Szemuda), za cenę 4.551 zł, z terminem realizacji do 1 listopada br. Wykonawca nie opracował dokumentacji w terminie umownym i cała kwota została uwzględniona w wykazie wydatków 4 551,00 niewygasających. Projekt budowy chodnika w Donimierzu na ul. Donimierskich - od ul. Folwarcznej w kierunku Szemuda 76 60016 15 000,00 Projekt budowy chodnika przy ul. Chylońskiej w Koleczkowie Referat Inwestycji z wnioskiem na opracownie dokumentacji projektowej budowy chodnika o szer. 1,5 m i dł. ok. 1.300 m w Koleczkowie ul. Chylońska wystąpił w dniu 4 kwietnia br., szacując wartość zamówienia na 16.416,56 zł. Procedury wyłonenia wykonawcy nie wszczęto, z uwagi na fakt, iż projekt ten opracowuje Zarząd Dróg Powiatowych. W chwili obecnej prowadzone jest postępowanie o 0,00 wydanie decyzji na wycinkę drzew. 24 108,00 77 60016 W ramach zadania 4 czerwca br. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji budowy drogi Kamień-Koleczkowo o szer. 5 m i dł. ok. 2.800 m z chodnikiem w Kamieniu o szer. 1,5 m i długości ok. 300 m , za cenę 24.108 zł, z terminem realizacji do 1 listopada br. Wykonawca nie opracował dokumentacji w terminie umownym i cała kwota została uwzględniona w wykazie wydatków 24 108,00 niewygasających. Projekt budowy drogi Kamień Koleczkowo 78 60016 3 444,00 Urządzenie pętli dla autobusoów w Przetoczynie przy ul. Na Wygodę W ramach zadania, w drodze umowy z dnia 18 kwietnia br. została opracowana koncepcja projektu budowy pętli dla autobusów w msc. Przetoczyno przy ul. Na Wygodę, za cenę. 3.444 zł 3 444,00 Projektant przedstawił dokumentację 15 czerwca br. 6 000,00 79 60016 Urządzenie przystanku i wiaty dla autobusu szkolnego koło p. Gruba w Przetoczynie W ramach zadania w I półroczu wykonano mapę sytuacyjno - wysokościową dla celów informacyjnych za cenę 9,93 zł. Zamówienie na zakup wiay przystankowej za cenę 3.850 zł złożono w dniu 9 sierpnia 3 859,93 br. Dostawa nastąpiła 30 sierpnia br. 15 000,00 80 60016 W ramach zadania 4 czerwca br. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji budowy chodnika o szer. 1,5 m i dł. ok.. 250 m , w Kieleńskiej Hucie - Osiny (pomiędzy przystankami autobusowymi) , za cenę 3.567 zł, z terminem realizacji do 2 września 2012 r. Dokumentacja wpłynęła w grudniu i cała kwota za jej wykonanie została uwzględniona w wykazie wydatków niewygasających. 3 567,00 Pozowlenie na budowę Gmina otrzymała 31 stycznia 2013 r. Projekt budowy chodnika Kieleńska Huta Osiny 26 910,00 81 60016 Projekt budowy chodnika w Dobrzewinie od ul. Stażackiej w kierunku Karczemek 82 60016 W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na budowę chodnika wraz z oświetleniem 26 910,00 wzdłuż drogi DW 218 od msc. Karczemki do msc. Dobrzewino dług. ok. 650 m, za cenę 26.910 zł. 104 061,39 Zadanie zrealizowane w drodze umowy z dnia 29 czerwca br., z zakresem obejmującym przebudowę drogi gminnej ul. Letniskowej w msc. Kamień szerokości 4 m w km od 0+200 do 0+420 wraz z podłączeniami do istniejących dróg poprzecznych (drogi gminne) oraz zabudowań indywidualnych, w tym: przebudowa trasy głównej szerokości 4m i dł. 220m, budowa skrzyżowań i zjazdów na posesję i drogi poprzeczne zgodnie z planem sytuacyjnym, zabezpieczenie istniejącej podziemnej sieci teletechnicznej i energetycznej, geodezja powykonawcza, za cenę 102.561,39 zł (+ nadzór 104 061,39 inwestorski 1.500 zł). Roboty odebrano protokolarnie w dniu 24.07.2012 r. Budowa drogi Kamień - Kowalewo - II etap 51 191,30 83 60016 Zadanie zrealizowane w oparciu o umowę z 18 maja br., z zakresem obejmującym roboty przygotowawcze, ziemne, podbudowę, nawierzchnie gruntu z kruszywa łamanego 270 m kw, z kostki brukowej betonowej 125 m kw., roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic: krawężniki betonowe 130 m, chodnik z brukowej kostki betonowej 130 m kw., betonowe obrzeża chodnikowe 114 m, inne roboty: schody terenowe oraz geodezję powykonawczą, za cenę 49.789,10 51 191,30 zł (+ koszt nadzoru inwestorskiego 1.402,20 zł). Odbiór robót miał miejsce 2 lipca br. Budowa chodnika do szkoły w Jeleńskiej Hucie - II etap 65 000,00 84 60016 Budowa chodnika od ronda w Karczemkach w kierunku Kielna W ramach zadania: -wybudowano kanalizację deszczową przy rondzie w Karczemkach (rury PCV fi 315 mm - 65 m; studnie rewizyjne fi 1200 mm - 3 szt.) - za cenę 29.515,28 zł (odbiór robór: 03.10.2012 r.) - opracownoa kosztorys inwestorski na budowę kanalizacji deszczowej fi 300 od studni D6 do D7 w Karczemkach za 550 zł, - wybudowano chodnik od ronda w Karczemkach w kierunku Kielna za cenę 34.068,65 zł 65 000,00 (+ nadzór inwestorski – 866,07 zł), odbiór robót nastąpił 14 grudnia. 145 385,00 85 60016 W ramach zadania wykonano: - kosztorys inwestorski za kwotę 700 zł, - ostatni etap modernizacji drogi obejmujący: roboty pomiarowe, rozbiórkowe, podbudowę z kruszywa łamanego 199,5 k kw., warstwę ścieralną asfaltową 1521,2 m kw., nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 8 cm 24,75 m kw., odwodnienie, malowanie linii na jezdni, za cenę 142.224,52 zł (+ koszt nadzoru inwestorskiego – 2.460 zł), w ramach umowy z dnia 7 września. Odbiór robót miał miejsce 20 145 384,52 listopada. Modernizacja ul. Tredera w Kielnie (dokończenie) 90 000,00 86 60016 Zadanie zrealizowano w drodze umowt z dnia 2 maja br., z zakresem obejmującym: budowę drogi Kowalewo - Kłosówko - III etap (na odcinku od km 1+095 do km 1+330 - 235 mb we wsi Leśno), w tym: przebudowa drogi gminnej Kowalewo - Kłosówko szer. 4 m na odcinku od km 1+095 do 1+330 w msc. Leśno wraz z podłączeniami do istniejących dróg poprzecznych (drogi gminne) oraz zabudowań indywidualnych, za cenę 85.764,74 zł (+ koszt nadzoru inwestorskiego w kwocie 1.400 zł). Odbiór 87 714,74 techniczny wykonanych robót odbył się 31.07.2012 r. Budowa drogi Kowalewo - Kłosówko - III etap 165 055,09 87 60016 W pierwszym półroczu poniesiono koszt wykonania map sytuacyjno - wysokościowych dla celów informacyjnyxh w wysokosci 17,63 zł oraz za cenę 550 zł opracowano kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót. W dniu 19 czerwca została zawarta umowa na budowę drgoi Szemud - Grabowiec od ul. Obrońców Szemud (droga gminna w Szemudzie ul. Obrońców Szemuda na odcinku od km 0+715 do km 1+135) z zakresem obejmującym przebudowę drogi na odcinku 4m długości 420 m wraz z podłączeniami do istniejących dróg poprzecznych oraz zabudowań indywidualnych, za cenę 142.255,67 zł (+ koszt 144 722,96 nadzoru inwestorskiego 1.867,23 zł). Odbiór techniczny robót odbył się 24.07.2012 r. Budowa drogi Szemud - Grabowiec od ul. Obrońców Szemuda 88 60016 85 000,00 W pierwszym półroczu poniesiono koszt wykonania map sytuacyjno - wysokościowych dla celów informacyjnyxh w wysokosci 25,16 zł oraz za cenę 550 zł opracowano kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót. W dniu 25 czerwca została zawarta umowa na budowę drogi Donimierz - Otalżyno - I etap (na odcinku od km 0+000 do km 0+250), z zakresem obejmującym przebudowę drogi szer. 4 m na odcinku 250 m wraz z podłączeniami do istniejących dróg poprzecznych (drogi gminne) oraz zabudowań indywidualnych, za cenę 81.965,85 zł (+ koszt nadzoru inwestorskiego 1.400 zł). Odbiór 83 941,00 techniczny robót odbył się 31.07.2012 r. Budowa drogi Donimierz - Otalżyno - I etap 85 000,00 89 60016 Budowa drogi Łebieńska Huta - Otalżyno I etap W pierwszym półroczu poniesiono koszt wykonania map sytuacyjno - wysokościowych dla celów informacyjnych w wysokosci 17,63 zł oraz 27 czerwca zawarto umowę na kwotę 550 zł na opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót, z terminem realacji do 16 lipca br. W dniu 2 lipca Referat Inwestycji wystąpił z wnioskiem wyłonienia wykonawcy budowy drogi Łebieńska Huta - Otalżyno I etap (na odcinku od km 0+000 do km 0+270, tj. 270 m szer. 4 m wraz z podłączeniami do istniejących dróg poprzecznych (drogi gminne), określając wartość zadania w oparciu o kosztorys inwestorski na kwotę 107.256,85 zł. Umowa została zawarta w dniu 8 sierpnia na kwotę 77.563,16 zł (+ koszt nadzoru inwestorskiego 1.080 zł), z terminem realizacji do 7 września br. 79 229,47 Odbiór techniczny miał miejsce 21 września. 92 375,00 90 60016 W ramach zadania wykonano: - kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót na budowę chodnika w Szemudzie na ul. Wejherowskiej od apteki do SKR-u (odcinek od km 0+000 do km 0+228) za cenę 700 zł, - chodnik od apteki do SKR-u szer. 2 m i długości 180 m, za cenę 89.952,22 zł (+ nadzór – 1.722 zł). 92 374,22 Roboty zostały odebrane 31 października. Budowa chodnika w Szemudzie na ul. Wejherowskiej od apteki do SKR-u 91 60016 54 416,20 W ramach zadania wykonano: - kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót na budowę chodnika w Szemudzie na ul. Mercerstwo II etap (odcinek od km 0+415 do km 0+621) za cenę 700 zł, - II etap budowy chodnika (odcinek od km 0+415 do 0+620) szer. 1,5 m i dług. 205 m, w tym: roboty przygotowawcze, ziemne, podbudowa, nawierzchnie, lelemnty ulic, roboty wykończeniowe, obsługa geodezyjna), za cenę 49.505,84 zł (+ nadzór 1.100 zł), w ramach umowy z 24.10.2012 r. (wykonawcy 51 305,84 powierzono część materiałów). Roboty odebrano 23 listopada. Budowa chodnika w Szemudzie ul. Mercerstwo - II etap 92 60016 0,00 Wójt zawnioskował do Rady Gminy o przesunięcie zaplanowanej kwoty 60.000 zł do pozycji dot. modernizacji ul. Tredera w Kielnie. Decyzja ta była podyktowana wniesieniem uwag do projektu odwodnienia drogi przez mieszkańca ul. Sikorskiego, stąd nie było możliwości realizacji inwestycji w 0,00 roku 2012. Budowa odwodnienia ul. Sikorskiego w Kielnie 35 000,00 93 75412 W ramach zadania wykonano: - projekt budowlany na realizację ocieplenia stropu od strony wewnętrznej za cenę 1.062,72 zł' - modernizację pokrycia dachu z ociepleniem wieńców budynku za cenę 20.009,38 zł (+nadzór 615 21 687,10 zł), w ramach umowy z 22 października. Roboty odebrano 16 listopada. Ocieplenie dachu remizy OSP w Kielnie 216 568,00 94 80101 Adaptacja strychu budynku szkolnego w Karczemkach na cele dydaktyczne Zadanie realizowane było drodze umowy z dnia 16 lipca br., z zakresem obejmujacym: adaptację strychu budynku szkolnego w Karczemkach na cele dydaktyczne (w tym: roboty budowalne wykończeniowe - ścianki działowe, okna dachowe, sufity podwieszane, stalarka drzwiowa, tynki i okładziny wewnętrzne, posadzki i malowanie; instalacje sanitarne: kanalizacyjna, wodna, c.o.; instalacje elektryczne, instalacja wentylacji), za cenę 173.727,59 zł (+ nadzór inwestorski 6.000 zł). Przewidywany termin realizacji określono w umowie na 14 września 2012 r. W trakcie realizacji odstąpiono od umowy z winy wykonawcy. W ramach rozliczenia wykonanych robót wykonawca wystawił fakturę na kwotę 65.586,52 zł, z której zostały potrącone kary umowne (9.381,42 zł). 19 października Gmina zawarła umowę z innym wykonawcą na naprawę dachu i montaż okien dachowych za cenę 36.567,90 zł, odbiór tych prac nastąpił 19 listopada. 4 grudnia zostało wszczęte postępowanie przetargowe na pozostałe roboty (niezrealizowane w ramach pierwotnej umowy), tj. sufity podwieszane, stolarka drzwiowa, tynki i okładziny wewnętrzne, posadzki i malowanie, instalacje. Postępowanie zostało zatwierdzone pod koniec grudnia, przy czym umowa została zawarta już w styczniu. Niezbędne środki w ogólnej kwocie 101.041,27 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających. Odbiór 203 195,69 robót budowlanych miał miejsce 7 lutego 2013 r. 89 395,74 95 80104 Zadanie realizowane w drodze umowy z dnia 8 maja br. obejmującej adaptację bydynku komunalnego w Koleczkowie na cele przedszkola, w tym: roboty budowlane wewnętrzne (roboty rozbiórkowe, wentylacja nawiewno-wywiewna, posadzki, ściany, ścianki działowe, tynki, stolarka drzwiowa, okładziny, malowanie, roboty na korytarzu w części mieszkalnej; roboty zewnętrzne: przebudowa schodów i budowa pochylni, roboty elewacyjne; instalacje sanitarne: instalacja kanalizacyjne, instalacja wodna, instalacja c.o.; instalacje elektryczne: roboty instalacyjne; wyposażenie pomieszczeń: sale zajęć, szatnia, sanitariaty, za cenę 75.815,74 zł. Odbiór robót nastąpił w dniu 08.08.2012 r. Poza kosztami robót budowlanych Gmina poniesie: koszt nadzoru inwestorskiego (1.500 zł), koszt wykonania balustrad przy schodach wejściowych do budynku (879,45 zł), drewniane ogrodzenie placu zabaw (2.999,99 zł) koszt sporzadzenia świadectwa charakterystyki energetycznej (999,94 zł). Zakupiono także pierwsze wyposażenia (rolety, regały, biurka, wykładzinę dywanową, wózek do 89 396,50 przewozu posiłków, garnki, naczynia, telewizor), za ogólną cenę 7.184,37 zł. Adaptacja budynku komunalnego w Koleczkowie na przedszkole 33 203,59 96 90015 Budowa oświetlenia ulicznego w Dobrzewinie (EKOLAN) 97 90015 Budowa oświetlenia w okolicach skrzyżowania ulic Otalżyńska/Jeziorna w Donimierzu 8 176,92 11 761,38 98 90015 Budowa oświetlenia ulicznego w Szemudzie przy ul. Na Wzgórzu 99 90015 Projekt i budowa oświetlenia w Łebieńskiej Hucie od skrzyżowania na Będargowo w kierunku Łebna 5 535,00 40 000,00 Koncepcja budowy kanalizacji Kamień (program ochrony jezior) W ramach zadania wykonano: - montaż i ustawianie latarni ulicznej 2/1 - 1 szt., montaż szafy oświetleniowej - 1 szt.za cenę 11.672,95 zł, w ramach umowy z 12 września 2012 r. 11 761,37 Roboty odebrano 17 października. W ramach zadania, w drodze umowy z 16 sierpnia 2012 r. opracowano dokumentację budowy oświetlenia ca cenę 5.535 zł. Dokumentacja została dostarczona 15 października. Budowa oświetlenia przy ul. Kamieńskiej w Koleczkowie - II etap 101 90019 Zadanie zrealizowano w oparciu o umowę z dnia 10 lipca br. z zakresem obejmującym: montaż i ustawinie 1 latarni ulicznej i 1 szafki SO, za cenę 8.000,06 zł. Odbiór techniczny robót miał miejsce w 8 176,92 dniu 13.08.2012 r. 20 000,00 22 143,71 100 90015 Zadanie obejmujące ułożenie kabli dla oświetlenia osiedla EKOLAN, w tym 1276 m kabli, ułożenie rur osłonowych - 135 m, układanie bednarki w rowach kablowych - 1276 m, układanie odcinków linii kablowych - 7 odc., za cenę 32.603,59 zł zrealizowano w drodze umowy z dnia 15 maja br. Odbiór robót nastapił 19 lipca br. Oprócz kosztów wykonawstwa Gmina poniosła koszta nadzoru 33 203,59 inwestorskiego w wys. 600 zł. Zadanie zrealizowano w oparciu o umowę z dnia 31 maja br. z zakresem obejmującym budowę liniik kablowej nN, montaż i stawianie słupów oświetlenioych - 4 szt., montaż tabliczek bezpiecznikowych i opraw lamp - 4 szt., geodezję powykonawczą, za cenę 21.743,71 zł (+ koszt nadzoru inwestorskiego 22 143,71 400 zł). Odbiór robót nastapił 16 lipca br. Zadanie polegające na opracowniu dokumentacji budowy sieci kanalizacyjnej o dług. 7965 m, w tym sieć tłoczna 535 m, sieć grawitacyjna 6890 m i około 450 m przyłączy (180 szt.) + przepompownia, 34 000,00 zrealizowano w drodze umowy z dnia 20 lipca 2012 r. za cenę 34.000 zł. 500 000,00 102 92601 W pierwszym półroczu za cenę 17.527,50 zł została wykonana aktualizacja kosztorysów oraz projektów uzupełniających dla sali gimnastycznej. W dniu 07.08.2012 r. Referat Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji wystąpił z wnioskiem o wyłonienie wykonawcy budowy sali, określając wartość zadania na kwotę 9.473.716,25 zł brutto (wartość kosztorysowa). Postępowanie przetargowe ogłoszono w dniu 16.08.2012 r. Budżet zadania: mak. 7 mln zł (upoważnienie rady), rok 2012 - 500.000 zł, rok 2013 - 5.600.000 zł, rok 2014 - 3.533.244 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono najkorzystniejszą ofertę i 5 października 2012 r. została zawart umowa na budowę hali sportowej za ogólną cenę 5.997.588,41 zł, z okresem realizacji do końca czerwca 2014 r., z finansowaniem w roku 2012 475.472,50 zł, w roku 2013 - 4.022.115,90 zł i w roku 2014 - 1.500.000,01 zł. Ponadto 10 października została zawarta umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kowtę 49.200 zł (w tym 2012 - 3.901,56 zł, rok 2013 - 32.993,52 zł, rok 2014 - 12.304,92 zł). Prace przewidziane na rok 2012 zostały odebrane w dniu 7 grudnia 2012 r. i sfinansowane w całości, w tym w kwocie 100.000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zadanie 496 901,56 korzysta z dofinansowania Ministerstwa Sportu w łącznej kwocie 2 mln zł. Budowa hali gimnastycznej w Bojanie 103 90015 172,04 Przyłączenie do sieci elektorenergetycznej oświetlenia w Łebnie ul. Ofiar Stutthofu Koszt przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (oświetlenia wykonanego w ramach wydatkow 172,04 niewygasających), w kwocie 172,04 zł poniesiono 13 czerwca.. 5 000,00 104 01010 Dokumentację wykonano w oparciu o umowę z dnia 22.10.2012 r. za cenę 5.000 zł. W 2012 r. sfinansowano 70% wartości umowy (3.500 zł), zaś pozostałą kwotę 1.500 zł (30% wartości umowy), 5 000,00 płatną po uzyskaniu pozwolenia na budowę, ujęto w wykazie wydatków niewygasających. Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej w Kielnie ul. Łąkowa 2 800,00 105 01010 Wykup odcinka sieci wodociągowej w Bojanie Umowa na odpłatne przejęcie na własności i do eksploatacji sieć wodociągową rozdzielczą fi 90 PCV o dług. 352 m wybudowaną przez inwestora Gabrielę Grablowską Greunholc zam. w Bojanie zawarto 2 800,00 w dniu 24.07.2012 r. na kwotę 2.800 zł i zobowiązanie z tego tytułu uregulowano 14.08.2012 r. 5 000,00 106 01010 Dokumentację wykonano w oparciu o umowę z dnia 22.10.2012 r. za cenę 3.500 zł. W 2012 r. sfinansowano 70% wartości umowy (2.450 zł), zaś pozostałą kwotę 1.050 zł (30% wartości umowy), 3 500,00 płatną po uzyskaniu pozwolenia na budowę, ujęto w wykazie wydatków niewygasających. Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej w Grabowcu do dz. Nr 83 107 60016 Zakup wiaty przystankowej dla msc. Głazica 108 80101 Modernizacja budynku SF w Donimierzu (ocieplenie styropianem) 109 80101 Ogrodzenie budynku Zespołu Szkół w Kielnie 4 200,00 Zamówienie na zakup wiay przystankowej za cenę 3.850 zł złożono w dniu 9 sierpnia br. Dostawa 3 850,00 zrealizowana 30 sierpnia br. 0,00 0,00 Zadanie zostało wyeliminowane 31 sierpnia na wniosek dyrektora szkoły. 35 000,00 Zadanie zostało wykonane przez Zespół Szkół w Kielnie w ramach umowy z 27 lipca 2012. W ramach 35 000,00 zadania wykonano ogrodzenie frontu szkoły wraz z bramą wjazdową za cenę 35.000 zł. 42 554,46 110 80101 Zadanie zrealizowane w oparciu o umowę z dnia 17 lipca br., z zakresem obejmującym wykonanie elewacji (w tym elewacja przybudówki + elewacha "G" + kominy murki ogniowe ścianki atyk od strony budynku + instalacja odgromowa), za cenę 41.570,46 zł (+koszt nadzoru inwestorskiego 984 zł). 42 554,46 Odbiór techniczny robót nastąpił na 31 sierpnia. Modernizacja budynku Szoły Podstawowej w Łebieńskiej Hucie - ocieplenie) 49 349,77 111 60016 W ramach zadania wykonano: - kosztorys budowy drogi w Przetoczynie ul. Laski (odcinek dł. 100 mb) za cenę 550 zł, - ułożeno płyty yomb - na odcinku od km 0+000 do km 0+100, z zakresem obejmującym: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników, podbudowa z kruszywa łamanego z domieszką ulepszającą z cementu 5%, powierzchnię z płyt YOMB podwójnie zbrojonych - 400 m kw., zjazdy mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników, podbudowa z kruszywa łamanego z domieszką ulepszającą z cementu 5%, powierzchnię z płyt YOMB podwójnie zbrojonych - 45 m kw., planotanie powierzchni gruntu rodzimego 100 m kw. oraz obsługę geodezyjną i pomiar powykonawczy, w ramach umowy z 49 349,77 12 października, za cenę 48.799,77 zł. Roboty odebrano 14 listopada. Remont drogi w Przetoczynie ul. Laski ułożenie płyt yomb 112 90002 Opracowanie projektów terenów dla zbiórki odpadów selektywnych w Szemudzie i Kielnie 6 300,00 6 300,00 Dokumentacja została opracowana w ramach umowy z 19 września 2012. za kwotę 6.300 zł. 8 000,00 113 60016 Modernizacja ul. Miłej w Bojanie przestawienie słupa energetycznego 114 92195 115 01010 22 124,00 Opracowanie projektu zagospodarowania przestrzeni publicznej w Będargowie Wykonanie podłączeń do sieci kanalizacyjnej budynków komunalnych na terenie wsi Bojano, Koleczkowo i Karczemki Zadanie zrealizowane w oparciu o zlecenie z dnia 13 lipca br., polegające na przestawieniu słupa 8 000,00 energetycznego SN-15kV na ul. Miłej w Bojanie, za cenę 8.000 zł.Odbiór robót nastąpił 31 lipca br. 5 000,00 W ramach umowy z 4 września opracowano projekt zagospodarowania za cenę 5.000 zł. Projekt 5 000,00 umożliwił wystąpienie o dofinansowania zadania ze środków PROW. 23 568,00 Przyłącza kanalizacyjnyjne do obiektów użyteczności publicznych (ZSz Bojano, 2 budynki w Karczemkach, budynek starej szkoły w Bojanie, szkoła w Koleczkowie - 2 budynki) wykonano w 13 742,59 oparciu o umowę z 24.09.2012 r. za cenę netto 13.742,59 zł. 17 000,00 116 01010 Projekt i budowa odcinka sieci wodociągowej do działek 868/1-3 i 402/2402/10 w Szemudzie 117 01010 Projekt odcinka sieci wodociągowej w Szemduzie do działek 188/22-54 i 187/2225 w Kamieniu 118 01010 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej ul. Lipkowa w Częstkowie (płatność częściowa po uzyskaniu pozwolenia na budowę) Dokumentację budowy sieci wykonano w oparciu o umowę z dnia 22.10.2012 r. za cenę 3.800 zł. W 2012 r. sfinansowano 70% wartości umowy (2.660 zł), zaś pozostałą kwotę 1.140 zł (30% wartości 3 800,00 umowy), płatną po uzyskaniu pozwolenia na budowę, ujęto w wykazie wydatków niewygasających. 4 000,00 Dokumentację budowy sieci wykonano w oparciu o umowę z dnia 22.10.2012 r. za cenę 3.500 zł. W 2012 r. sfinansowano 70% wartości umowy (2.450 zł), zaś pozostałą kwotę 1.050 zł (30% wartości 3 500,00 umowy), płatną po uzyskaniu pozwolenia na budowę, ujęto w wykazie wydatków niewygasających. 5 166,00 Wprowadzona kwota 5.166 zł stanowi 30% wartości umowy zawartej 20.06.2011 r.na opracowanie dokumentacji budowalnej budowy sieci wodociagowej, płatnej po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Pozwolenie uzyskano w dniu 08.08.2012 r. Po odliczeiu podatku VAT koszt zadania (część wartości 4 200,00 dokumentacji) wyniósł 4.200 zł. 119 60016 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg osiedlowych pieszojezdnych o szer. 4 m i dł. ok.. 740 m w Łebnie ul. Osiedlowa, Ks. Stawickiego, Świętopełka Wielkiego wraz z dokumentacją uzupełniającą (płatność częściowa płatna po uzyskaniu pozwolenia na budowę) 6 300,00 120 60016 Opracowanie projektu budowy chodnika w Donimierzu od ul. Żwirowej do ul. Wspólnej (płatność końcowa po uzyskaniu pozwolenia na budowę na wszystkie zadania objęte umową) 1 728,00 121 60016 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Kowalewo - Kamień (od Kowalewa w kierunku Rybarni) o szer. 5 i dł. 500 m (płatność częściowa po uzyskaniu pozwolenia na budowę) 4 800,00 122 60016 Opracowanie dokumentacji budowy chodnika o szer. 2 m i dł. 800 m w Kamieniu ul. Letniskowa (płatność częściowa po uzyskaniu pozwolenia na budowę) 3 900,00 123 60016 Opracowanie projektu budowy chodnika wzdłuż ul. Jeziornej w Kielnie (płatność końcowa po uzyskaniu pozwolenia na budowę na wszystkie zadania objęte umową) Opracowanie dokumentacji budowy drogi 124 60016 pieszo - jezdnej o szer. 4 i dług. ok. 200 m w Rębiskach ul. Wesoła (płatność częściowa po uzyskaniu pozwolenia na budowę) 125 60016 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w msc. Karczemki (od szkoły w kierunku posesji p. Damaschke) płatność końcowa po uzyskaniu pozwolenia na budowę na wszystkie zadania objęte umową) 1 728,00 Środki wprowadzono uchwałą z 28 czerwca br. jako środki niewykorzystane w ramach wydatków niewygasających. Kwota 6.300 zł stanowi 30% wartości umowy, płatnej po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Gmina wystąpiła o pozwolenie na budowę na początku 2013 roku. Kwotę 6.300 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31 grudnia 6 300,00 2012 r. Środki wprowadzono uchwałą z 28 czerwca br. jako środki niewykorzystane w ramach wydatków niewygasających. Kwota 1.728 zł stanowi 30% wartości 1 728,00 umowy, płatnej po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Środki wprowadzono uchwałą z 28 czerwca br. jako środki niewykorzystane w ramach wydatków niewygasających. Kwota 4.800 zł stanowi 30% wartości 4 800,00 umowy, płatnej po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Środki wprowadzono uchwałą z 28 czerwca br. jako środki niewykorzystane w ramach wydatków niewygasających. Kwota 3.900 zł stanowi 30% wartości umowy, płatnej po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Oczekujemy na zezwolenie na wycinkę drzew. 3 900,00 Kwotę 3.900 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31 grudnia 2012 r. Środki wprowadzono uchwałą z 28 czerwca br. jako środki niewykorzystane w ramach wydatków niewygasających. Kwota 1.728 zł stanowi 30% wartości 1 728,00 umowy, płatnej po uzyskaniu pozwolenia na budowę. 2 100,00 Środki wprowadzono uchwałą z 28 czerwca br. jako środki niewykorzystane w ramach wydatków niewygasających. Kwota 2.100 zł stanowi 30% wartości 2 100,00 umowy, płatnej po uzyskaniu pozwolenia na budowę. 1 728,00 Środki wprowadzono uchwałą z 28 czerwca br. jako środki niewykorzystane w ramach wydatków niewygasających. Kwota 1.728 zł stanowi 30% wartości 1 728,00 umowy, płatnej po uzyskaniu pozwolenia na budowę. 126 60016 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Koleczkowie ul. Partyzantów Kaszubskich - (płatność końcowa po uzyskaniu pozwolenia na budowę na wszystkie zadania objęte umową) 127 60016 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Szemudzie ul. Wejherowska (od apteki w kieruku SKR) płatność końcowa po uzyskaniu pozwolenia na budowę na wszystkie zadania objęte umową 1 728,00 128 60016 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w drodze gminnej ul. Sikorskiego od drogi powiatowej od podłączenia z istniejącą kanalizacją deszczową w Kielnie - płatność częściowa po uzyskaniu pozwolenia na budowę 780,80 129 90015 Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Kartuskiej w Szemudzie Środki wprowadzono uchwałą z 28 czerwca br. jako środki niewykorzystane w ramach wydatków niewygasających. Kwota 1.728 zł stanowi 30% wartości 1 728,00 umowy, płatnej po uzyskaniu pozwolenia na budowę. 1 728,00 Środki wprowadzono uchwałą z 28 czerwca br. jako środki niewykorzystane w ramach wydatków niewygasających. Kwota 1.728 zł stanowi 30% wartości 1 728,00 umowy, płatnej po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Środki wprowadzono uchwałą z 28 czerwca br. jako środki niewykorzystane w ramach wydatków niewygasających. Kwota 780,80 zł stanowi 20% wartości umowy, płatnej po uzyskaniu pozwolenia na budowę.W wyniku postępowania administracyjne – odwoławczego od wydanej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, w/w decyzja została uchylona i konieczne jest opracowanie nowego operatu wodno-prawnego i wystąpienie o wydanie nowej decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym. Kwotę 780,80 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z dniem 780,80 31 grudnia 2012 r. 3 690,00 130 90015 Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulic w Bojanie 17 500,00 131 80101 Ocieplenie budynku szkoły w Karczemkach 0,00 132 60016 Opracowanie projektu odwodnienia ul. Czarna Góra w Bojanie w obrębie skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego 6 000,00 133 60016 Weryfikacja kosztorysu inwestorskiego modernizacji drogi Kielno - Czeczewo Dokumentację opracowano w oparciu o umowę a 16 sierpnia 2012 r., za kwotę 3.690 zł. Odbiór 3 690,00 dokumentacji - 15.10.2012 r. W ramach zadania opracowano dokumentację oświetlenia ulicznego dla n/w lokalizacji: ul. Ponke (odcinek ok. 300m) - 3.690 zł; ul. Ropla (odcinek ok. 400m) - 4.305 zł; ul. Hebla (odcinek ok.550m) - 4.920 zł 17 415,00 ul. Na Dambnik (odcinek ok. 700 m) - 4.500 zł. 0,00 Zadanie zostało wyeliminowane. 0,00 Dokumentacja nie została opracowana 800,00 Kosztorys zweryfikowano dla potrzeb związanych z ubieganiem się o dofinansowanie modernizacji drogi ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Z uwagi na zmniejszenie 800,00 ogólnej publi dofinansowania i zmianę zasad, Gmina nie otrzymała dofinansowania. 15 000,00 W ramach zadania wykonano: - oświetlenie uliczne w Łebnie ul. Smażyńska (szafka 1 szt., słup oświetleniowy 8/1; 10/1; 12/1) za cenę 13.453,46 zł (+nadzór 282,90 zł), w ramach umowy z 7 listopada 2012 r. Prace zostały 13 736,36 odebrane 13 grudnia ub.r. 134 90015 Buodwa oświetlenia drogowego na ul. Smażyńskiej w Łebnie 135 90015 Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Chopina w Kielnie 136 70095 Modernizacja budynku komunalnego w Przetoczynie ul. Pomorska 14 (wymiana pieca c.o.) 137 75412 Modernizacja budynku OSP w Przetoczynie (wymiana okien i drzwi) 18 000,00 W ramach zadania wykonano: oświetlenie ulicznego w Kielnie ul. Chopina (szafka 1 szt., słup oświetleniowy 1/1; 3/1; 2.2/1) za cenę 15.936,09 zł (+nadzór 307,50 zł), w ramach umowy z 7 grudnia 16 420,45 2012 r. Prace zostały odebrane 13 grudnia ub.r. 6 980,00 W ramach zadania wymieniono piec c.o. w budynku przy ul. Pomorskiej na węglowo – miałowy typu 6 980,00 UKSM 48KW za cenę 6.980 zł. 8 900,00 W ramach zadania, w drodze umowy z 31 października 2012 r., wymieniono okna i drzwi w remizie w 8 900,00 Przetoczynie. 138 60016 Utwardzenie dróg sołeckich w sołectwie Bojano 20 728,00 W ramach zadania, w drodze umowy z 27 grudnia, zakupiono 526 szt. Płyt yomb o wym. 100x75x12 20 703,36 cm podwójnie zbrojonych, za cenę 20.703,36 zł. 20 728,00 139 90015 Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szemud II. x ZAKUPY INWESTYCYJNE 1 80113 Zakup plecaka dla potrzeb przewożenia wózków dla niepełnosprawnych 7 400,00 123 267,34 14 000,00 Przebudowa oświetlenia ulicznego dotyczyła msc.: - Bojano ul. Tartaczna - układ pracy całonocny-północny; montaż zegara astronomicznego, przełączeniu ukladu połączeń w słupach (7 szt.) - 683,39 zł - Bojano ul. Wrzosowa, Lesoki - układ pracy całonocny - północny; montaż zegara; przełączeniu ukladu połączeń w słupach oswietlenia ul. Wrzosowa, Lesoki (11 szt.) - 521,40 zł - Koleczkowo ul. Chylońska - układ pracy całonoicny - półniocny; montaż zegara astronomicznego, przełączenie układu połączeń na słupach (30 szt.), montaż przełącznika - 1.089,29 zł - Koleczkowo ul. Partyzantów Kaszubskich - układ pracy całonocny - północny, montaż zegara, przełączenie układu połączeń na słupach oświetlenia (7 szt.) - 472,20 zł - Bojano ul. Czynu 1000lecia - układ pracy całonocny - północny, montaż zegara, przełączeniu układu połączeń w słupach (13 szt.) - 546 zł - Warzno ul. Starowiejska - układ pracy całonocno-północny, montaż zegara, przełączeniu układu połączeń w słupach (5 szt.) - 447,60 zł - Szemud ul. Myśliwska - układ pracy całonocny - północny, montaż zegara, przełączeniu układu połączeń w słupach oświetlenia (9 szt.), montaz przełącznika - 619,80 zł - Szemud ul. Chodzińskiego - układ pracy całonocno-północny, montaż zegara astronomicznego, przełączeniu układu połączeń w słupach (13 szt.), montaż przełącznika 880,19 zł - Szemud ul. Mercerstwo - układ pracy całonocny -północny, montaż zegara, przełączeniu układu połączeń w słupach (18 szt.), montaż przełącznika - 730,50 zł - Łebieńska Huta ul. Kartuska - układ pracy całonocny północny, montaż zegara, przełączeniu układu połączen w słupach oświetlenia (5 szt) - 447,60 zł - Łebno Wybudowanie - układ całonocny północny, montaż zegara - 386,10 zł 7 316,81 - Leśno ul. Dworska - układ całonocny, północny, montaż zegara astronomicznego - 4923,74 zł 0,00 120 886,93 Zadanie zrealizowano w oparciu o umowę z 12 kwietnia 2012 r. na zakup i montaż bagażnika zewnętrznego typ Plecak do autobusu MB Sprinter GWE 13535, za cenę 12.300 zł. Fakturę dostawca 12 300,00 wystawił 24 maja br. 2 75412 3 90002 4 92195 Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby OSP w Szemudzie Zakup licencji systemu eGmina z modułem iMPA VS (dla potrzeb gospodarki śmieciami) Wykonanie tablicy upamiętniającej Ofiary Bohaterów i Męczenników II Wojny Światowej i totalitaryzmu XX wieku celem jej umieszczenia na Pomniku - Mauzoleum "ECCE PATRIA" 7 000,00 Agregat pradotwórczy FH 700 (OSP Szemud), za cenę 6.957,50 zł zakupiono w oparciu o 6 957,50 zamówienie z 19 marca br., dostawa nastąpiła 21 marca. 12 300,00 Umowę na zakup licencji, uruchomienie i konfigurację systemu eGmina z modułem iMPA VS - 12.300 12 300,00 zł zawarto w dniu 26 kwietnia 2012 r. Platność została zrealizowana 28 maja br. 5 000,00 Tablica została wykonana w drodze umowy o dzieło z dnia 17 kwietnia br. za cenę 5.000 zł. Tablicę tę (mającą charakter informacyjny, upamiętniającą Ofiary Bohaterów i Męczenników II Wojny Światowej i totalitaryzmu XX wieku) umiieszczono przy Pomniku Mauzoleum "ECCE PATRIA" wzniesionym w 5 000,00 Piaśnicy przez Stowarzyszenie "Rodzina Piaśnicka" 9 731,34 5 75023 Dostęp do serwisu internetowego informacji prawnej "Administracja" na okres 3 lat Wydatek dotyczy zapłaty za dostęp do serwisu internetowego informacji prawnej InforLex, na okres 3 9 731,34 lat, dla potrzeb Urzędu Gminy w Szemudzie 60 000,00 6 75412 Zakup zrealizowano w oparciu o umowę z 19 czerwca 2012 r. na dostawę średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego marki Mercedes Bezn r. pr. 1993 dla potrzeb OSP Bojano, za cenę 59.400 zł. Płatność nastąpiła w lipcu. W dniu 28 czerwca Gmina poniosła koszt rejestracji samochodu w 60 000,00 Starostwie Powiatowym (256 zł) i ubezpieczenia oc i nnw (344 zł). Zakup samochodu strażackiego 4 500,00 7 75023 Licencję do eksploatacji dzieła "MAPA GRAFICZNA W SKALI 1:21.5000, obejmująca teren Gminy Szemud wraz z przyległymi obszarami w postaci cyfrowej" na czas bezterminowy (na płycie CD w 4 000,00 postaci plików cyfrowych) zakupiono w oparciu o umowę z 6 grudnia za cenę 4.000 zł. Zakup licencji mapy obejmującej obszar gminy Szemud 8 75412 Zakup aparatu powietrznego butlowego AirGo PRO AVER dla potrzeb OSP Aparat powietrzny zakupiono we wrześniu dla jednostki OSP Bojano. Wartość aparatu wynosi 4.536 2 736,00 zł, przy czym kwota 1.800 zł została sfinansowana przez Zarząd Wojewódzki ZOSP w Gdańsku. 2 736,00 9 85219 III x Zakup serwera dla GOPS w Szemudzie 8 000,00 DOTACJE NA INWESTYCJE 39 000,00 39 000,00 0,00 0,00 20 637,97 OGÓŁEM (I+II): 6 891 466,70 478 877,49 5 782 466,74 90019 1 7 862,09 W ramach zadania zakupiono serwer ATRA0195 wraz z monitorem lcd 18,5" za cenę 7.862,09 zł Dotacje dla osób fizycznych w ramach programu usuwania azbestu W ramach programu w 2012 r. wypłacono dotacje dla jedenastu osób fizycznych, którzy usunęli wyroby azbestowe z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych. Dotacja wynosi 70% poniesionych kosztów utylizacji (nie więcej niż 3.500 zł) i jest przyznawana zgodnie z Regulaminem udzielania dofinansowania osobom fizycznym na zadania związane z usuwaniem azbestu wyrobów zawierających azbest, stanowiącym załącznik nr IV/14/2011 20 637,97 Rady Gminy Szemud z dnia 21 stycznia 2011 r.