zaproszenie - Zoz.net.pl
Transkrypt
zaproszenie - Zoz.net.pl
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego na potrzeby Dziennego Oddziału Leczenia Uzależnień w związku z realizacją programu profilaktycznego pn. „Psychoterapia i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych – Dzienny Oddział Leczenia Uzależnień” 56/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 27.05.2015 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice tel. 32/245 50 41 do 5 tel./fax: 32/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS Nr KRS: 0000426290 Nr NIP: 627-16-69-770 REGON: 000311450 Wysokość kapitału zakładowego: 32 670 000,00 zł Rozdział I . Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego na potrzeby Dziennego Oddziału Leczenia Uzależnień Przedmiot zamówienia określony według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) kodami: 31.00.00.00-6 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie Rozdział II. Termin wykonania zamówienia Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany do 25.06.2015 r. Rozdział III. Określenie trybu zamówienia i podstawy prawnej jego zastosowania Niniejsze postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie konkursu ofert, zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 j.t.). Rozdział IV. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Oferta powinna spełniać warunki określone w niniejszych „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”. 2. Ofertę należy przygotować na formularzu „ZAPYTANIE OFERTOWE” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych „Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert”. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tzn. na jeden lub więcej pakietów. Rozdział V. Miejsce i termin skladania oferty 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Sprzedającego w zamkniętej kopercie zaadresowanej: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 41-605 Świętochłowice, ul. Chorzowska 38 Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych z dopiskiem: Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego na potrzeby Dziennego Oddziału Leczenia Uzależnień w związku z realizacją programu profilaktycznego pn. „Psychoterapia i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych – Dzienny Oddział Leczenia Uzależnień, znak sprawy 56/ZA/15”. 2. Termin składania ofert upływa dnia 09.06.2015 roku o godzinie 10.00. 3. Wszystkie oferty otrzymane przez Sprzedającego po terminie zostaną zwrócone bez otwarcia. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice tel. 32/245 50 41 do 5 tel./fax: 32/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS Nr KRS: 0000426290 Nr NIP: 627-16-69-770 REGON: 000311450 Wysokość kapitału zakładowego: 32 670 000,00 zł Rozdział VI. Związanie ofertą Oferent będzie związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert. Rozdział VII. Opis kryteriów i sposobu dokonywania ich oceny Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami: kryterium – cena Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę : kryterium cena = 100 % i stosując wzór: Cmin Wartość punktowa = Cn * 100 Cmin - cena minimalna w ofertach Cn - cena danej oferty Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: - jest zgodna z treścią Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert, - została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru. Rozdział VIII. Informacje o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcą. 1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami oprócz formy pisemnej również w formie faksu lub drogą elektroniczną. 2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących Konkursu Ofert jest Jolanta Krowicka, tel. (32) 621 95 45. Załączniki do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert: 1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1, 2. Wzór umowy – Załącznik nr 2, 3. Protokół zdawczo-odbiorczy – Załącznik nr 3. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice tel. 32/245 50 41 do 5 tel./fax: 32/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS Nr KRS: 0000426290 Nr NIP: 627-16-69-770 REGON: 000311450 Wysokość kapitału zakładowego: 32 670 000,00 zł Załącznik Nr 1 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu i dostawy sprzętu elektronicznego na potrzeby Dziennego Oddziału Leczenia Uzależnień 1. Przedmiot zamówienia Dane wykonawcy nazwa: siedziba: nr telefonu/faksu: nr NIP: nr REGON: Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego na potrzeby Dziennego Oddziału Leczenia Uzależnień L.p. 1 Asortyment Kserokopiarka ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice tel. 32/245 50 41 do 5 tel./fax: 32/245 34 40 j.m. ilość max szt. 1 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS Nr KRS: 0000426290 cena netto wartość netto % Vat wartość brutto Nr NIP: 627-16-69-770 REGON: 000311450 Wysokość kapitału zakładowego: 32 670 000,00 zł Producent 2 Wieża stereo szt. 1 3 Telefaks szt. 1 Razem Do oferty dołączamy karty katalogowe sprzętów. Wymagane parametry techniczne: 1. Kserokopiarka Technologia druku - laserowa monochromatyczna Dodatkowe opcje wydruku - duplex Maks. rozmiar nośnika - A4 Maks. szybkość druku mono - 26 str./min. Gramatura papieru - 60 – 136 g/m2 Typ skanera - automatyczny podajnik (ADF) i skaner płaski Rozdzielczość skanera - 1200 x 1200 dpi Szybkość kopiarki w czerni - 25 str./min. Rozdzielczość kopiarki - 600 x 600 dpi Interfejs - USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbps 2. Wieża stereo Wymiary (wys. x szer. x gł.) Rodzaje odtwarzanych płyt - 119mm x 180mm x 202mm - CD, CD-R, CD-RW Obsługiwane formaty plików - MP3 Ilość płyt - 1 Sposób podawania płyty - szuflada Zastosowane technologie - ID3 Tag ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice tel. 32/245 50 41 do 5 tel./fax: 32/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS Nr KRS: 0000426290 Nr NIP: 627-16-69-770 REGON: 000311450 Wysokość kapitału zakładowego: 32 670 000,00 zł - Odtwarzanie losowe, odtwarzanie wielokrotne ścieżki/wszystko/płyty, Inne programowanie 20 utworów, szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, wyszukiwanie następnej/poprzedniej ścieżki Ilość głośników - 2 Moc głośników RMS (W) - 20 Technologie zastosowane w - Bass Reflex głośnikach Inne - Głośnik niskotonowy, średnica głośnika 3.5 cala, wymiary (wys. x szer. x gł.): 170 Korektor dźwięku - tak Zegar - tak Inne - CD-Alarm, Radioalarm, Regulacja tonów wysokich i niskich, USB-Alarm Radio tuner - tak Zakresy tunera - AM/FM Pamięć stacji - 20 Złącza - USB Wejście/wyjście audio - Tak/b.d Zastosowane technologie - USB, wejście AUX Wyświetlacz - diodowy Kolor - czarny lub srebrny 3. Telefaks Telefax na papier zwykły, z modemem o szybkości transmisji 9600 bps, funkcją głośnomówiącą, wyposażony w książkę telefoniczną pozwalającą na zapamiętanie do 100 pozycji, podajnik na 20 stron papieru oraz słuchawkę bezprzewodową. Wymiary (wys. x gł. x szer.) - 106mm x 200mm x 376mm Waga (kg) - 2,7 System kompresji danych - HM, MMR, MR ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice tel. 32/245 50 41 do 5 tel./fax: 32/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS Nr KRS: 0000426290 Nr NIP: 627-16-69-770 REGON: 000311450 Wysokość kapitału zakładowego: 32 670 000,00 zł Czas transmisji (s/str.) - 12 Szybkość modemu (bps) - 9600 Zastosowane technologie - DECT, ECM Inne - Automatyczny podajnik dokumentów na 10 stron, podajnik na 20 stron Książka telefoniczna - do 100 wpisów Wybieranie jednoprzyciskowe - do 9 wpisów Funkcja kopiowanie - tak Identyfikacja rozmówcy - tak Transmisja/odbiór - Rozsyłanie sekwencyjne: do 20 abonentów, selektywny odbiór, transmisja opóźniona Automatyczna sekretarka - tak, cyfrowa Wyświetlacz - 2 linie, 16 znaków Inne - Elektroniczna regulacja głośności, funkcja głośnomówiąca, maksymalny czas powitania 16s / 60s, Skanowanie: rozdzielczość - 64 foto (poziomy) Drukowanie: typ drukarki - Termotransferowa Pamięć (str) - 25, 28, przy odbiorze do pamięci, przy transmisji z pamięci Informacji głosowych (min) - 15 1. Termin dostawy: do 25.06.2015 r. 2. Gwarancja: 24 miesiące 3. Cena podana przez Wykonawcę zawiera: zakup i dostawę ww. sprzętu. 4. Termin i sposób płatności: przelew do 30 dni od dostarczenia faktury - na konto wskazane przez Wykonawcę. Prosimy o odpowiedź do dnia 09.06.2015 r. do godziny 10.00 ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice tel. 32/245 50 41 do 5 tel./fax: 32/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS Nr KRS: 0000426290 Nr NIP: 627-16-69-770 REGON: 000311450 Wysokość kapitału zakładowego: 32 670 000,00 zł Załącznik Nr 2 WZÓR UMOWY Umowa zawarta dnia: ………….2015 r. w Świętochłowicach pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Chorzowskiej 38, w której imieniu działają : 1. Dariusz Skłodowski - Prezes Zarządu 2. Ilona Tkocz-Furman - Wiceprezes Zarządu zwaną dalej Zamawiającym a ..................................................................................................................... w którego imieniu działają: 1. ................................................................................................................... 2. ................................................................................................................... zwanym dalej Wykonawcą §1 Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 j.t.), zgodnie z ofertą z dnia ………………….2015 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, na zakup i dostawę sprzętu elektronicznego na potrzeby Dziennego Oddziału Leczenia Uzależnień w związku z realizacją programu profilaktycznego pn. „Psychoterapia i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych – Dzienny Oddział Leczenia Uzależnień”. §2 1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę jeżeli dane zawarte w ofercie zostaną uznane za nieprawdziwe. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice tel. 32/245 50 41 do 5 tel./fax: 32/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS Nr KRS: 0000426290 Nr NIP: 627-16-69-770 REGON: 000311450 Wysokość kapitału zakładowego: 32 670 000,00 zł 2. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, powinien być dostarczany w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.. Strony uzgadniają, że przedmiot umowy zostanie zrealizowany do 25.06.2015 r. 3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na swój koszt i ryzyko, ponosi również koszty z tytułu ubezpieczenia przedmiotu umowy podczas transportu i rozładunku. 4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy spełnia wymagania wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących i zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich potwierdzających to dokumentów. 5. Wraz z dostawą przedmiotu umowy Wykonawca dostarcza Zamawiającemu instrukcje obsługi w języku polskim, dokumentację techniczną (jeżeli są wymagane), karty gwarancyjne oraz certyfikaty. 6. Obowiązkiem Wykonawcy jest naprawa ewentualnych szkód wyrządzonych Zamawiającemu lub osobom trzecim przez przedmiot umowy, Wykonawcę i jego pracowników lub środki transportu albo inne urządzenia Wykonawcy, a także innych szkód powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. §3 1. Wartość przedmiotu umowy wynosi……………… zł brutto (słownie: …………………); …………….. zł netto (słownie: ……………………………). 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostawę przedmiotu umowy przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. Faktura zostanie wystawiona po dokonanym odbiorze końcowym § 4 ust. 1, 2 i 8, co zostanie potwierdzone przez Zamawiającego na pisemnym, pod rygorem nieważności, dowodzie dostawy lub protokole zdawczo-odbiorczym (załącznik nr 3). Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 3. Faktura zostanie wystawiona w języku polskim przez Wykonawcę. §4 1. 2. 3. 4. 5. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie pełne, kompletne wykonanie zamówienia objętego niniejszą umową. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie dowodu dostawy lub protokołu zdawczoodbiorczego. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad Zamawiający niezwłocznie powiadamia o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą wad w ciągu 48 godzin od otrzymania powiadomienia. Jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający nie dokonuje odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad. Żądając usunięcia wad, Zamawiający wyznaczy termin na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić ich usunięcia, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Potwierdzenie usunięcia przez Wykonawcę wad następuje w formie pisemnej w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenie ich usunięcia oraz po komisyjnym stwierdzeniu ich usunięcia potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice tel. 32/245 50 41 do 5 tel./fax: 32/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS Nr KRS: 0000426290 Nr NIP: 627-16-69-770 REGON: 000311450 Wysokość kapitału zakładowego: 32 670 000,00 zł 6. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt oraz ryzyko, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. Wartość kosztów związanych z usunięciem w/w wad zostanie potrącona z należności przysługującej Wykonawcy. 7. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Wykonawca zobowiązuje się wymienić niezwłocznie przedmiot umowy wadliwy na sprzęt wolny od wad. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin dostawy nowego przedmiotu umowy. 8. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunięciu wszystkich wad i otrzymaniu protokołu zdawczo-odbiorczego zatwierdzonego przez Zarząd Spółki bez zastrzeżeń. §5 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: a) w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. b) w wysokości 1% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy lub wymianie przedmiotu umowy wadliwego na wolny od wad. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. §6 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne dostarczonego przedmiotu umowy na okres 24 miesięcy, licząc od dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego. 2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest naprawić lub wymienić na wolny od wad zgłoszony przedmiot umowy w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony Umowy, nie dłuższym niż 3 dni od daty wezwania drogą telefoniczną na nr …………….. 3. W przypadku awarii trwającej ponad 3 dni Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze na czas naprawy o tych samych lub podobnych parametrach. 4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za sprawne działanie przedmiotu umowy. 5. Przeprowadzenie wszelkich napraw i czynności w okresie gwarancji i rękojmi związanych z odbiorem, badaniem przedmiotu odbioru przed przekazaniem do eksploatacji, konserwacje oraz przeglądy okresowe odbywają się na koszt Wykonawcy. 6. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego wykonania przeglądów okresowych oraz konserwacji przedmiotu umowy z częstotliwością odpowiadającą potrzebom wynikającym z celu zapewnienia sprawności działania przedmiotu umowy. §7 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice tel. 32/245 50 41 do 5 tel./fax: 32/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS Nr KRS: 0000426290 Nr NIP: 627-16-69-770 REGON: 000311450 Wysokość kapitału zakładowego: 32 670 000,00 zł 2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku stwierdzenia dostarczenia przedmiotu umowy złej jakości, dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnie z wymaganymi parametrami technicznymi, wadliwego wykonania montażu. 3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy również w przypadku odmowy dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy wolnego od wad lub odmowy ich usunięcia oraz w przypadku niewykonania przez Wykonawcę umowy w terminie określonym w §1 ust. 3, bez wyznaczanie dodatkowego terminu. 4. Jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu od umowy odstąpić. 5. Z prawa do odstąpienia Zamawiający może skorzystać w terminie do 3 miesięcy od daty powzięcia informacji o przyczynie uzasadniającej odstąpienie. 6. Odstąpienie od umowy nastąpi ze skutkiem et nunc. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych jeżeli wystąpiły przesłanki ich naliczenia. §8 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności §9 Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. §10 1. 2. Wykonawca oświadcza, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z Umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca oświadcza, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z Umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z Umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy bezpośrednio do Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice tel. 32/245 50 41 do 5 tel./fax: 32/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS Nr KRS: 0000426290 Nr NIP: 627-16-69-770 REGON: 000311450 Wysokość kapitału zakładowego: 32 670 000,00 zł 3. 4. może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 1, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 25% od wartości umowy brutto wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 2, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 25% od wartości umowy brutto wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. §11 Integralną częścią umowy jest: - Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do umowy. - Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – Załącznik nr 2 do umowy. - Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego – Załącznik nr 3 do umowy §12 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, Zamawiający, a jeden Wykonawca. WYKONAWCA ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice tel. 32/245 50 41 do 5 tel./fax: 32/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS Nr KRS: 0000426290 z których dwa otrzymuje ZAMAWIAJACY Nr NIP: 627-16-69-770 REGON: 000311450 Wysokość kapitału zakładowego: 32 670 000,00 zł Załącznik nr 3 do umowy Świętochłowice, dnia ............................ r. PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach (kod: 41 – 605), przy ulicy Chorzowskiej nr 38, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000426290, w imieniu którego odbioru dokonuje: .................................................................................................................................................. potwierdza przyjęcie do eksploatacji ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. dokładne określenie zamówionego sprzętu – producent, marka, nr, seria wyrobu itp. 1. Zamawiający potwierdza wykonanie przez Wykonawcę następujących czynności: - instalacji i uruchomienia dostarczonego urządzenia, - instrukcji w zakresie prawidłowej obsługi, podstawowych zasad eksploatacji i konserwacji, - przeszkolenie personelu. 2. Niniejszym zgodnie stwierdzamy, że urządzenie ……………………………………................. (dane urządzenia: producent, marka, model, typ) zostaje przyjęty do eksploatacji bez zastrzeżeń. Za Zamawiającego: ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice tel. 32/245 50 41 do 5 tel./fax: 32/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS Nr KRS: 0000426290 Za Wykonawcę: Nr NIP: 627-16-69-770 REGON: 000311450 Wysokość kapitału zakładowego: 32 670 000,00 zł