Załącznik nr 7 - Krajowy Fundusz Kapitałowy
Transkrypt
Załącznik nr 7 - Krajowy Fundusz Kapitałowy
Znak sprawy: 10/D-ZP/PNO/2012 Załącznik nr 7 do SIWZ KFK UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU zawarta w dniu …… 2012 r. w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) pomiędzy: 1. Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-526) przy ulicy Kruczej 16/22 o kapitale zakładowym w wysokości 23.800.000,00 złotych opłacony w całości, wpisaną pod numerem KRS 0000238773 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 526-28-74-748, reprezentowaną zgodnie z odpisem z KRS (Załącznik nr 1) przez: ……………………………… – Prezes Zarządu, ……………………………….. – Członka Zarządu, zwaną w dalszej części „KFK” lub „Spółką” a 2. ……………………….. z siedzibą w ……………….. (kod pocztowy: ………………) przy ……………….., wpisaną pod numerem KRS ……………… do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………, …….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości ……………… złotych opłaconym w całości, NIP: ……………….. reprezentowaną, zgodnie z odpisem z KRS (Załącznik nr 2) przez: …………………………… zwaną w dalszej części „Wykonawcą” Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A., ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, Tel. (+48) 22 578 26 86, fax (+48) 22 578 26 87, e-mail: [email protected] Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000238773 NIP 526-28-74-748, REGON 140182478, Kapitał zakładowy: 23.800.000 PLN Zarząd: Prezes Zarządu: Czesław Gawłowski, Członek Zarządu: Magdalena Jagiełło-Szostak, Członek Zarządu: Daniel Kawoń zwanymi dalej także każda oddzielnie „Stroną” lub łącznie „Stronami”, § 1. PRZEDMIOTU UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dla KFK fabrycznie nowego samochodu osobowego marki ………………… model …………………, rok produkcji ………….. wraz z wyposażeniem i ubezpieczeniem w okresie trwania leasingu (dalej „Samochód” lub „Przedmiot leasingu”). 2. Wykonawca zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć Samochód spełniający wymogi określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, na warunkach określonych w niniejszej umowie i oddać Samochód KFK do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a KFK zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne równe cenie (lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia Samochodu przez Wykonawcę) oznaczonej w umowie. § 2. CZAS TRWANIA UMOWY 1. Umowa została zawarta na czas określony: 36 miesięcy od dnia wydania Samochodu KFK. 2. KFK ma prawo nabyć Samochód objęty umową, jeżeli w terminie do 15 dni przed upływem 36 miesięcy od dnia wydania Przedmiotu leasingu zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej o zamiarze skorzystania z tego prawa. 3. Wygaśnięcie, odstąpienie lub rozwiązanie umowy w części nie ogranicza prawa KFK, o którym mowa w ust. 2. 4. Nabycie Samochodu nastąpi na podstawie umowy przenoszącej własność, którą Strony zobowiązują się zawrzeć w terminie do 5 dni od dnia wygaśnięcia umowy leasingu, za zapłatą kwoty wykupu, o której mowa w § 4 ust. 3 pkt c. Kwota wykupu płatna będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie sprzedaży Samochodu w terminie do 21 dni od dnia przeniesienia własności Samochodu, na podstawie doręczonej KFK faktury Vat. 2/9 Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A., ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, Tel. (+48) 22 578 26 86, fax (+48) 22 578 26 87, e-mail: [email protected] Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000238773 NIP 526-28-74-748, REGON 140182478, Kapitał zakładowy: 23.800.000 PLN Zarząd: Prezes Zarządu: Czesław Gawłowski, Członek Zarządu: Magdalena Jagiełło-Szostak, Członek Zarządu: Daniel Kawoń 5. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o woli skorzystania z opcji wykupu, Samochód do czasu zawarcia umowy przenoszącej jego własność, będzie znajdował się w posiadaniu KFK. 6. W razie nieskorzystania przez KFK z prawa wykupu Samochodu, Wykonawca odbierze Samochód na swój koszt z siedziby KFK, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia przez KFK o rezygnacji z opcji wykupu, nie wcześniej jednak niż w terminie 10 dni od dnia wygaśnięcia umowy leasingu. 7. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec KFK w związku z nieskorzystaniem przez KFK z prawa wykupu Samochodu. § 3. DOSTAWA I SPRZEDAŻ PRZEDMIOTU LEASINGU 1. Wykonawca wyda KFK Samochód w terminie do 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, w siedzibie KFK w Warszawie, przy ulicy Kruczej 16/22. 2. Samochód przedstawiony do odbioru KFK powinien być: 1) dopuszczony do ruchu przez właściwy organ administracji, 2) z wykonanym przeglądem zerowym i gwarancją określoną w książce gwarancyjnej, 3) ubezpieczony w zakresie, o którym mowa w SIWZ, 4) zatankowany (min. 10 litów paliwa), 5) wyposażony w opony zimowe i letnie. 3. Wraz z Samochodem Wykonawca wyda KFK: 1) dowód rejestracyjny, 2) polisy potwierdzające zawarcie umów ubezpieczenia i opłacenie składek, 3) instrukcję obsługi w języku polskim, 4) kartę pojazdu wraz ze świadectwem homologacji, 5) dokumenty gwarancyjne wystawione przez gwaranta, 6) egzemplarz umowy lub odpis umowy zawartej przez Wykonawcę ze zbywcą Samochodu. 3/9 Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A., ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, Tel. (+48) 22 578 26 86, fax (+48) 22 578 26 87, e-mail: [email protected] Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000238773 NIP 526-28-74-748, REGON 140182478, Kapitał zakładowy: 23.800.000 PLN Zarząd: Prezes Zarządu: Czesław Gawłowski, Członek Zarządu: Magdalena Jagiełło-Szostak, Członek Zarządu: Daniel Kawoń 4. W terminie do 14 dni przed planowaną datą wydania Samochodu Wykonawca przedstawi KFK w formie pisemnej warunki, na jakich Samochód zostanie objęty ubezpieczeniem oraz wskaże towarzystwo ubezpieczeń, w którym Samochód zostanie ubezpieczony. 5. Wykonawca poinformuje KFK o terminie dostawy Samochodu w formie pisemnej co najmniej 5 dni przed planowanym terminem. 6. Odbiór Samochodu będzie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez osobę upoważnioną ze strony KFK i Wykonawcy. 7. W przypadku, gdy Samochód ma jakiekolwiek wady lub jest niezgodny z warunkami niniejszej umowy, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia lub Ofertą Wykonawcy lub gdy brak jest któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 3 umowy, KFK może odmówić odbioru Samochodu i wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie wad lub braków w terminie nie dłuższym niż 30 dni lub też od umowy odstąpić, z zachowaniem prawa do naliczenia kary umownej. Po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu do usunięcia wad lub braków KFK ma prawo odstąpić od umowy, naliczając karę umowną zastrzeżoną w § 8 ust. 1 pkt c. § 4. WYNAGRODZENIE 1. Za wykonanie przedmiotu umowy KFK zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie: ……zł brutto, zgodnie z Formularzem Ofertowym złożonym przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, stanowiącą załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także od towarów i usług). 3. Wynagrodzenie stanowić będzie sumę następujących kwot: a) sumę opłaty wstępnej oraz rat leasingowych równych za okres 36 miesięcy, b) sumę opłat z tytułu ubezpieczenia Samochodu w okresie leasingu, c) kwotę stanowiącą wartość wykupu Samochodu, d) sumę pozostałych opłat i kosztów związanych w szczególności z przygotowaniem pojazdu, z wydaniem karty pojazdu i dowodu rejestracyjnego. 4. Wszystkie ceny stawki lub podane w ust. 2 powinny zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę. 4/9 Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A., ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, Tel. (+48) 22 578 26 86, fax (+48) 22 578 26 87, e-mail: [email protected] Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000238773 NIP 526-28-74-748, REGON 140182478, Kapitał zakładowy: 23.800.000 PLN Zarząd: Prezes Zarządu: Czesław Gawłowski, Członek Zarządu: Magdalena Jagiełło-Szostak, Członek Zarządu: Daniel Kawoń 5. Strony ustalają, iż: a) cena brutto Samochodu wynosi ………………….. zł (słownie: ………………………), b) wysokość opłaty wstępnej, stanowiącej 30% ceny brutto Samochodu wynosi ……………… zł (słownie: …………………………………………), c) wysokość opłat i kosztów związanych z przygotowaniem i wydaniem Samochodu, stanowiącej nie więcej niż 1% wartości brutto Samochodu, wynosi …………………. zł (słownie: ………………………………..), d) wysokość jednej równej raty leasingowej wynosi: …………. zł (słownie:…………………), e) wysokość kwoty wykupu Samochodu, stanowiącej 1% wartości początkowej Samochodu (określonej w pkt a)) wynosi…………. zł (słownie:………………………………………). 6. Wynagrodzenie określone przez Wykonawcę będzie obowiązywało przez cały okres ważności umowy i nie będzie podlegało zmianie. 7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie w następujących sposób: a) opłata wstępna wraz pozostałymi opłatami i kosztami (ust. 5 pkt c) zapłacona zostanie w terminie do 21 dni od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń, na podstawie doręczonej KFK faktury Vat, b) wynagrodzenie z tytułu rat leasingowych płatne będzie raz w miesiącu z dołu, w równych ratach na podstawie doręczonej KFK faktury Vat, c) wynagrodzenie z tytułu ubezpieczenia Samochodu za cały okres leasingu płatne będzie w ratach wraz z ratami leasingowymi, jako część raty leasingowej, 8. Wysokość rat leasingowych oraz wysokość wynagrodzenia z tytułu ubezpieczenia samochodu określa Formularz Ofertowy stanowiąca załącznik nr 2 do SIWZ. 9. Wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy przez KFK przelewem, w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, na wskazane w niej konto bankowe Wykonawcy, zgodnie z harmonogramem spłat. 10. Za dzień zapłaty faktur uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego KFK. § 5. OBOWIĄZKI STRON 1. Wykonawca zobowiązany jest do: 5/9 Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A., ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, Tel. (+48) 22 578 26 86, fax (+48) 22 578 26 87, e-mail: [email protected] Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000238773 NIP 526-28-74-748, REGON 140182478, Kapitał zakładowy: 23.800.000 PLN Zarząd: Prezes Zarządu: Czesław Gawłowski, Członek Zarządu: Magdalena Jagiełło-Szostak, Członek Zarządu: Daniel Kawoń a) terminowego wykonania umowy, b) poniesienia pełnej odpowiedzialności za prawidłową realizację umowy, c) dostarczenia Samochodu fabrycznie nowego, bezwypadkowego, walnego od wad konstrukcyjnych, wykonawczych, materiałowych, d) ubezpieczenia Samochodu w zakresie i na warunkach nie gorszych niż wskazane w Warunkach Ubezpieczenia, o których mowa Szczegółowym Opisie Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, e) nieobciążania Samochodu na rzecz osób trzecich, f) nieprzelewania swoich praw wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez zgody KFK. 2. KFK zobowiązuje się: a) korzystać z Samochodu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, b) utrzymywać Samochód w stanie przydatnym do umówionego użytku przez cały okres obowiązywania umowy oraz dokonywać napraw koniecznych do zachowania Samochodu w stanie nie pogorszonym, c) ponosić koszty i opłaty związane z użytkowaniem Samochodu, d) nie dokonywać zmian w substancji Samochodu, e) informować Wykonawcę o ujawnionych w Samochodzie wadach, f) nie oddawać Samochodu osobom trzecim do odpłatnego albo nieodpłatnego używania (ograniczenie to nie dotyczy osób zatrudnionych lub wykonujących pracę na rzecz KFK na podstawie umów o pracę, zlecenie lub o dzieło). § 6. RĘKOJMIA 1. Wykonawca odpowiada wobec KFK za wady przedmiotu leasingu, jeśli powstały one w okolicznościach, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialności. Wówczas, jeżeli Przedmiot leasingu ma wady, które ograniczają jego przydatność do umówionego użytku, KFK może żądać odpowiedniego obniżenia rat leasingowych za czas trwania wad. Natomiast jeżeli w chwili wydania KFK Przedmiot leasingu miał wady, które uniemożliwiają przewidziane w umowie jego używanie, albo jeżeli wady te powstały później, a Wykonawca 6/9 Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A., ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, Tel. (+48) 22 578 26 86, fax (+48) 22 578 26 87, e-mail: [email protected] Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000238773 NIP 526-28-74-748, REGON 140182478, Kapitał zakładowy: 23.800.000 PLN Zarząd: Prezes Zarządu: Czesław Gawłowski, Członek Zarządu: Magdalena Jagiełło-Szostak, Członek Zarządu: Daniel Kawoń mimo otrzymanego zawiadomienia nie usunął ich w czasie odpowiednim, albo jeżeli wady usunąć się nie dadzą, KFK może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia. 2. Z chwilą zawarcia przez Wykonawcę umowy ze zbywcą z mocy prawa przechodzą na KFK uprawnienia z tytułu wad Przedmiotu leasingu przysługujące Wykonawcy względem zbywcy, z wyjątkiem uprawnienia odstąpienia przez Wykonawcy względem zbywcy. 3. Wykonanie przez KFK uprawnień określonych w ust. 2 nie wpływa na jego obowiązki wynikające z umowy leasingu, chyba że Wykonawca odstąpi od umowy ze zbywcą z powodu wad przedmiotu leasingu. 4. KFK może żądać odstąpienia przez Wykonawcę od umowy ze zbywcą z powodu wad Przedmiotu leasingu, gdy umowa ze zbywcą przewiduje takie uprawnienie po stronie Wykonawcy. Bez zgłoszenia żądania przez KFK Wykonawca nie może odstąpić od umowy ze zbywcą z powodu wad Przedmiotu leasingu. 5. W razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy, umowa leasingu wygasa. Wykonawca może żądać od KFK zapłaty wszystkich przewidzianych w umowie, a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie Wykonawca uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaśnięciem umowy leasingu oraz ponownym zadysponowaniem przez Wykonawcę Przedmiotu leasingu. § 7. ROZWIĄZANIE UMOWY 1. KFK może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków umowy. 2. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w ust. 1, KFK jest zwolniony z obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia płatnego i należnego za okres przypadający po dniu wypowiedzenia umowy. 3. Wykonawca może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku powstania zaległości w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy przekraczających 30 dni od daty ich płatności, po uprzednim wezwaniu KFK do uregulowania zaległości i wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego 30 dniowego terminu. 4. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7/9 Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A., ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, Tel. (+48) 22 578 26 86, fax (+48) 22 578 26 87, e-mail: [email protected] Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000238773 NIP 526-28-74-748, REGON 140182478, Kapitał zakładowy: 23.800.000 PLN Zarząd: Prezes Zarządu: Czesław Gawłowski, Członek Zarządu: Magdalena Jagiełło-Szostak, Członek Zarządu: Daniel Kawoń § 8. KARY UMOWNE 1. Wykonawca zapłaci KFK karę umowną: a. za niewydanie Samochodu w terminie określonym w § 3 ust. 1, w wysokości: 0,1% kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w wydaniu Samochodu, b. za opóźnienie w zawarciu umowy przenoszącej na KFK własność Samochodu, o której mowa w § 2 ust. 4 – w wysokości 0,1% kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. c. w razie odstąpienia przez KFK od umowy na podstawie § 3 ust. 7 umowy w wysokości 10% kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy; niezależnie od kary przewidzianej w niniejszym punkcie KFK przysługuje prawo do żądania zapłaty również kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt a. 2. KFK zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. § 9. DORĘCZENIA Strony oświadczają, wskazane w komparycji umowy adresy Stron są aktualnymi adresem do doręczeń, a w razie ich zmiany zobowiązują się powiadomić o powyższym niezwłocznie drugą Stronę, pod rygorem uznania, iż korespondencja kierowana na dotychczasowy adres jest skutecznie doręczona. § 10. ZMIANA UMOWY 1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 2. Nie stanowi zmiany Umowy, w rozumieniu art. 144 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w szczególności: 8/9 Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A., ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, Tel. (+48) 22 578 26 86, fax (+48) 22 578 26 87, e-mail: [email protected] Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000238773 NIP 526-28-74-748, REGON 140182478, Kapitał zakładowy: 23.800.000 PLN Zarząd: Prezes Zarządu: Czesław Gawłowski, Członek Zarządu: Magdalena Jagiełło-Szostak, Członek Zarządu: Daniel Kawoń 1) zmiana obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, jeżeli zostały ogłoszone w urzędowych publikatorach w dacie podpisania wykonania umowy, 2) zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami, 3) zmiany Umowy niezbędne celem wyeliminowania rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony. § 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie w szczególności warunki SIWZ oraz przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 2. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami umowy, a treścią SIWZ lub Oferty, pierwszeństwo w stosowaniu mają postanowienia SIWZ następnie umowy oraz Oferty. 3. Strony ustalają jako sąd właściwy do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów wynikających z umowy sąd właściwy miejscowo dla siedziby KFK. 4. Załączniki wymienione w umowie, obejmujące: 1) Załącznik nr 1 – odpis z KRS KFK, 2) Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, 3) Załącznik nr 3 – SIWZ, 4) Załącznik nr 4 – Oferta, stanowią integralną część umowy. 5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. KFK WYKONAWCA 9/9 Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A., ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, Tel. (+48) 22 578 26 86, fax (+48) 22 578 26 87, e-mail: [email protected] Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000238773 NIP 526-28-74-748, REGON 140182478, Kapitał zakładowy: 23.800.000 PLN Zarząd: Prezes Zarządu: Czesław Gawłowski, Członek Zarządu: Magdalena Jagiełło-Szostak, Członek Zarządu: Daniel Kawoń