Wystąpienie -
Transkrypt
Wystąpienie -
LWA.411.005.01.2016 S/16/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej S/16/005 – Realizacja inwestycji pn. „Budowa przeciwpowodziowo-retencyjnego zbiornika wodnego Strzegowo-Unierzyż na rzece Wkrze”. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie 1. Grzegorz Kapela, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LWA/42/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2 ) Urząd Gminy w Strzegowie, Pl. Wolności 32, 06-445 Strzegowo1. Wiesław Zalewski, Wójt Gminy Strzegowo2 (dowód: akta kontroli str. 3-5) II. Ocena kontrolowanej działalności3 Ocena ogólna Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie przygotowanie Gminy Strzegowo do planowanej od 1996 r. budowy retencyjnego zbiornika wodnego4 na rzece Wkrze. Podejmowane przez Gminę od 1999 r. działania na rzecz realizacji tej inwestycji nie doprowadziły nawet do opracowania ostatecznej koncepcji budowy zbiornika i oszacowania kosztów zadania. Bez dołożenia należytej staranności, tj. bez dokonania uprzednich uzgodnień5 i analiz6 Gmina udzieliła zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej zbiornika, której wykonawca nie dostarczył. Ugodą sądową, którą w obawie przed niekorzystnym rozstrzygnięciem sporu sądowego zawarła z wykonawcą, Gmina zrzekła się dochodzenia kar umownych w wysokości 263,1 tys. zł. Do dnia zakończenia kontroli Gmina nie dysponowała całością gruntów pod budowę zbiornika oraz nie posiadała zabezpieczonych źródeł jej finansowania, pomimo iż od 2001 r. zadanie to uznawane jest za strategiczne dla rozwoju Gminy. Ponieważ koszt inwestycji przekracza możliwości budżetu Gminy, realizacja przez Gminę tej inwestycji bez pozyskania zewnętrznych środków na jej współfinansowanie jest, zdaniem NIK, mało realna. Zwany również Urzędem Od 20 czerwca 1990 r. do chwili obecnej 3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie 4 W 2010 r. zmieniono nazwę planowanego zadania na: „budowa przeciwpowodziowo-retencyjnego zbiornika wodnego” 5 M.in. z właścicielami gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji 6 M.in. w zakresie dotyczącym trwałego podtopienia istniejących sieci wodociągowo-kanalizacyjnych. 1 2 2 III. Opis ustalonego stanu faktycznego 1. Planowanie inwestycji Opis stanu faktycznego W studium koncepcyjnym zabudowy hydrotechnicznej rzeki Wkry w miejscowości Strzegowo-Unierzyż z 1996 r. przyjęto, że zbiornik na rzece Wkrze powstanie w wyniku budowy urządzeń piętrzących (zapory ziemnej, jazu i małej elektrowni). Koszt realizacji inwestycji oszacowano na kwotę 8 344 tys. zł7. Uchwałą Rady Gminy8 w 1998 r. zmieniono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przeznaczając teren położony w obrębie rzeki Wkry oraz tereny okolicznych upraw polowych i lasów pod budowę zbiornika wodnego retencyjnego. Realizacja inwestycji miała nastąpić po opracowaniu oceny jej odziaływania na środowisko. Strategia Rozwoju Gminy Strzegowo na lata 2001 - 20109 zakładała budowę zbiornika w latach 2003-2010, a jako źródła finansowania wskazywała budżet Gminy i środki pomocowe. Również w aktualnie obowiązującej Strategii rozwoju na lata 2016 - 202010 budowę zbiornika uznano za jedno z zadań strategicznych Gminy. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzegowo11 wskazano, że budowa zbiornika retencyjnego Strzegowo-Unierzyż na rzece Wkrze spowoduje podniesienie atrakcyjności krajobrazowej i rekreacyjnej terenu i wpłynie na rozwój usług turystyczno-wypoczynkowych ogólnodostępnych jak i budownictwa letniskowego. (dowód: akta kontroli str. 6-29, 61-130) Pierwotnie planowana była realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika wodnego retencyjnego. Po wejściu w życie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych12 Gmina zmieniła nazwę planowanego zadania na „Budowa przeciwpowodziowo-retencyjnego zbiornika wodnego Strzegowo-Unierzyż na rzece Wkrze” i postanowiła o przygotowaniu inwestycji na podstawie przepisów tej ustawy, co miało przyspieszyć procedury i ułatwić pozyskiwanie gruntów pod budowę zbiornika. (dowód: akta kontroli str. 26-27) . 2. Przygotowanie i realizacja inwestycji. 2.1. Decyzją Wójta Gminy z 2003 r.13 ustalone zostały warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji, polegającej na budowie zbiornika wodnego na rzece Wkrze na odcinku Strzegowo-Unierzyż. Decyzja, dwukrotnie rozpatrywana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, utraciła ważność z dniem 22 października 2005 r. (po miesiącu od zakończenia postępowania odwoławczego14). Po wejściu w życie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach odziaływania W wariancie zakładającym budowę zbiornika o powierzchni 94,1 ha Uchwała Nr XXXIX/194/98 Rady Gminy w Strzegowie-Osadzie z dnia 18 czerwca 1998 r. 9 Uchwała Nr XXVIII/16/2001 Rady Gminy Strzegowo z dnia 30 marca 2001 r. 10 Uchwała Nr Xiii/84/2015 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Strzegowo na lata 2016-2020 z uwzględnieniem lat 2021-2030 http://www.bip.strzegowo.pl/files/sites/3154/wiadomosci/327407/files/strategia_rozwoju_gminy_strzegowo_na_la ta_2016__2020_z_uwzglednieniem_lat_2021__2030.pdf 11 Uchwała Nr VI/19/2015 Rady Gminy Strzegowo z dnia 9 stycznia 2015 r. 12 Dz. U. Nr 143, poz. 963 ze zm. 13 Decyzja nr 7331-37-7/02/03 z dnia 22 października 2003 r. 14 Decyzja Nr SKO/I/IV/803/2005 Samorządowego Kolegium Odwoławczego z 15 września 2005 r. 7 8 3 na środowisko15, uzyskanie decyzji administracyjnej na realizację planowanego zbiornika wymagało uprzedniego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. W dniu 14 grudnia 2009 r. Wójt Gminy taką decyzję wydał. (dowód: akta kontroli str. 30-60) 2.2. W dniu 14 kwietnia 2010 r. Gmina zawarła umowę z wykonawcą, wybranym w przetargu nieograniczonym, na opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika wodnego wielozadaniowego na rzece Wkrze na odcinku StrzegowoUnierzyż. Za wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy przyjęto wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 297,7 tys. zł. Termin wykonania całości zadania ustalono na dzień 31 sierpnia 2011 r. Na prośbę wykonawcy, aneksem do umowy z 30 sierpnia 2011 r., termin ten przesunięto do 31 marca 2012 r. Pomimo niedostarczenia w terminie umownym całości dokumentacji projektowej, Gmina nie naliczyła wykonawcy kar umownych, a jedynie pismem z 6 czerwca 2013 r. zawiadomiła go o odstąpieniu od umowy. (dowód: akta kontroli str. 131-174) Dopiero po wystąpieniu wykonawcy 12 grudnia 2013 r. do Sądu Okręgowego w Płocku z pozwem o zasądzenie od Gminy 100 tys. zł (w związku brakiem możliwości wykonania kompletnego zlecenia z powodu nieotrzymania od pozwanego wymaganych dokumentów/map i poniesieniem nakładów na częściowe wykonywanie usługi) i po otrzymaniu zawiadomienia o wyznaczeniu terminu posiedzenia, pismem z 29 kwietnia 2014 r., tj. po upływie ponad roku od niewywiązania się wykonawcy z umowy, Gmina wezwała go do zapłaty kwoty 263,1 tys. zł, stanowiącej równowartość kar umownych z tytułu opóźnień w wykonaniu umowy za okres od terminu umownego wykonania dokumentacji do dnia odstąpienia od umowy. Ponadto w dniu 7 maja 2014 r. Gmina wystąpiła z pozwem wzajemnym o zasądzenie od wykonawcy 125 tys. zł za niewykonanie usługi z jego winy. (dowód: akta kontroli str. 175-189) Wójt wyjaśnił, że: w pozwie wzajemnym w uzasadnieniu wskazano, że dochodzona kwota stanowi połowę należności z tytułu kar umownych do dnia odstąpienia od umowy. Decyzję o dochodzeniu połowy wartości wyliczonych kar umownych podjęto z uwagi na porównywalność tej kwoty z roszczeniem powoda a przede wszystkim z uwagi na wartość wpisu sądowego. Od dochodzenia kwoty w pozwie wzajemnym wpis ten wyniósł 6 250,00 zł. W przypadku dochodzenia całej kwoty byłaby to wartość 13 155,00 zł. Żądanie kwoty całości kar umownych tj. 263 149,12 zł. niewątpliwie też zostałoby uznane przez sąd za niewspółmierne do wartości przedmiotu zamówienia, który wyniósł 297 680,00 zł. Te względy zdecydowały o dochodzeniu kwoty 125 000,00 zł. (dowód: akta kontroli str. 386-387) W trakcie postępowania sądowego biegły sądowy stwierdził, że koncepcja budowy zbiornika nie przewidywała wielu szczegółów technicznych, a prace projektowe na takim zadaniu powinny przebiegać w dwóch etapach: pierwszy etap projekt wstępny, tzw. założenia techniczno- ekonomiczne (główne parametry zbiornika, wstępne szacunkowe koszty związane z budową) i drugi etap – projekt technicznoroboczy. Biegły stwierdził również, że Gmina przed przystąpieniem do ogłoszenia przetargu nie rozważyła wielu problemów związanych z przedmiotową inwestycją, tj.: 15 Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm., dalej „ustawa ooś”. 4 nie dokonano wstępnych uzgodnień z wieloma właścicielami gruntów odnośnie do ich wykupu i kosztów z tym związanych, nie dokonano uzgodnień z właścicielami gruntów odnośnie do udostępnienia terenów pod roboty ziemne związane z podwyższeniem terenu, nie dokonano uzgodnień dotyczących zalania wodami wielu istniejących urządzeń melioracyjnych, nie przeanalizowano, czy w wyniku piętrzeń wód w zbiorniku nie dojdzie do przypadków trwałego podtopienia istniejących sieci wodociągowokanalizacyjnych. Ponadto biegły stwierdził, że z analizy załączników wynika, że dostarczone przez Gminę mapy geodezyjne były wystarczające do dokonania prac określonych w umowie. (dowód: akta kontroli str. 190-204) Wójt wyjaśnił, że: koncepcja z założenia nie przewiduje szczegółów technicznych, które są określane na etapie projektowania. Dopiero na etapie opracowania dokumentacji projektowej można wskazać i sporządzić: szczegółowy wykaz gruntów, projekt przebudowy urządzeń melioracyjnych, projekt przebudowy istniejącej infrastruktury. (dowód: akta kontroli str. 389) Strony w dniu 19 stycznia 2016 r. zawarły przed Sądem Okręgowym w Płocku ugodę, rezygnując ze zgłoszonych żądań i oświadczając, że poniosą po połowie koszty sądowe. Wójt wyjaśnił, że: wobec dotychczasowego postępowania sądowego i zawarcia ugody Gmina nie zamierza występować o pozostałą kwotę kar umownych(…). Prowadzone postępowanie sądowe, w tym opinie biegłego wskazywały na nieco odmienne postrzeganie stanu faktycznego niż oceniała to Gmina. W ocenie Gminy mogło to wpłynąć na rozstrzygnięcie Sądu w zakresie orzeczenia wyroku. (dowód: akta kontroli: 205-213, 387) 2.3. Gmina wystąpiła 21 stycznia 2014 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie16 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji celu publicznego pn. „Budowa przeciwpowodziowo-retencyjnego zbiornika wodnego na rzece Wkrze”. Po rozpatrzeniu wniosku RDOŚ postanowił17 nałożyć na Gminę obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz ustalić zakres raportu o oddziaływaniu zgodnie z zapisami art. 66 ustawy ooś. RDOŚ wskazał ponadto elementy wymagające szczegółowej analizy, do których należą m.in.: szczegółowa charakterystyka przedsięwzięcia oraz dokładny opis obszaru jej realizacji i dokładny opis funkcji przeciwpowodziowej projektowanego zbiornika. Zgodnie z treścią art. 63 ust 5 ooś w przypadku, gdy został stwierdzony obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Postanowieniem z 14 kwietnia 2014 r. RDOŚ zawiesił postępowanie w sprawie wydania przedmiotowej decyzji18. Dalej RDOŚ Postanowienie NR WOOŚ-II.4233.1.2014.DF z 7 marca 2014 r. 18 Postanowienie Nr WOOŚ-II.4233.1.2014.DF z 14 kwietnia 2014 r. 16 17 5 (dowód: akta kontroli str. 215-238) 2.4. Działając na podstawie art. 31a-31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych19 Gmina w 2015 r. przeprowadziła dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz przygotowanie opracowań do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie przeciwpowodziowo-retencyjnego zbiornika wodnego Strzegowo-Unierzyż na rzece Wkrze. W dialogu uczestniczył jeden podmiot, przedstawiając propozycje w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu i harmonogramu rzeczowo-finansowego. Pomimo zakończenia dialogu technicznego we wrześniu 2015 r., do czasu kontroli NIK, Gmina nie wszczęła postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. (dowód: akta kontroli str. 242-278) Wójt wyjaśnił, że: ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi po wykonaniu analiz przewidzianych w planie zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego środkowej Wisły, opracowanym przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej20, co pozwoli uzyskać informacje niezbędne do sprecyzowania planów budowy zbiornika. W chwili ogłaszania dialogu technicznego prace nad planem zarządzania ryzykiem powodziowym nie były jeszcze ukończone (trwały konsultacje), a więc ostateczny kształt planu nie był jeszcze znany. (dowód: akta kontroli str. 278-289, 389) 2.5. Gmina Strzegowo dysponuje częścią (około 80%) gruntów koniecznych do realizacji inwestycji. Ostateczne dane dotyczące wykupu gruntów zostaną określone na podstawie projektu technicznego. Według wyjaśnień Wójta:, Gmina z właścicielami poszczególnych działek prowadziła rozmowy dotyczące zasad i możliwości wykupu. Osoby te nie wyraziły zgody na sprzedaż działek lub działki nie mają uregulowanego stanu prawnego. Ze względu na brak ugody z mieszkańcami w sprawie pozostałych do wykupu gruntów nie ma możliwości oszacowania kosztów wykupu. Pozyskanie tych gruntów może nastąpić w ramach ustawy z dnia 8 lipca 2010 roku o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. (dowód: akta kontroli str. 283-284) 3. Zabezpieczenie środków finansowych na inwestycję i ich wydatkowanie. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy w 2011 r. zakładała poniesienie łącznych nakładów finansowych na budowę zbiornika w wysokości 39 300 tys. zł. W kolejnych Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Środkowej Wisły przewiduje wykonanie następujących analiz związanych z inwestycjami dla całej zlewni planistycznej Wkry: analiza możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych, rolniczych i zurbanizowanych na obszarze ZP Wkry w ramach utrzymania oraz zwiększania istniejącej zdolności retencyjnej w Regionie Wodnym Środkowej Wisły, analiza możliwości likwidacji/zmiany funkcji oraz modernizacji obiektów zagrażających środowisku, infrastrukturalnych oraz pozostałych obiektów prywatnych i użyteczności publicznej wraz z analizą możliwości wykupu gruntów i budynków znajdujących się w strefach zalewowych Zlewni Planistycznej Wkry. 19 20 6 latach planowane nakłady zakładano na poziomie 37 600 tys. zł (2012 r.), 36 700 tys. zł (2013 r.), 37 300 tys. zł (2014 r.), 36 610 tys. zł (2015 r.) i w 2016 r. łączne nakłady finansowe określono w wysokości 17 550 tys. zł. W okresie od 1999 r. do 2016 r., uchwałami budżetowymi Rady Gminy na budowę zbiornika przeznaczano środki w kwotach od 40 tys. zł do 2 000 tys. zł, zmniejszając je w trakcie roku budżetowego. W latach 2006 - 2009 i 2011 - 2015 Gmina uzyskała nadwyżki budżetowe w granicach od 218,6 tys. zł (2009 r.) do 4 236 tys. zł (2014 r.). Z powodu wysokich wydatków majątkowych, rok budżetowy 2010 Gmina zakończyła deficytem w wysokości 4 412 tys. zł. Według stanu na koniec 2015 r. skumulowana nadwyżka budżetowa wyniosła 20 875,2 tys. zł. (dowód: akta kontroli str. 290-313, 338-349) Wójt wyjaśnił, że: w latach 2011 – 2015 zaplanowane wartości nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zbiornika wodnego przyjęto na podstawie szacunkowych wartości, na podstawie analizy kosztów podobnych inwestycji oraz wzrostu cen zbiorników „Niewiadoma” Gmina Sabno, Zbiornik Wodny w Raciążu oraz Zbiornik Wielofunkcyjny w Gminie Myszyniec. W 2016 roku w wyniku błędu technicznego w uchwale zapisano kwotę 17 550 tys. zł. Na najbliższej sesji Rady Gminy błąd zostanie skorygowany. (dowód: akta kontroli str. 385) Od 1999 r. wydatki związane z budową zbiornika wyniosły 1 172 tys. zł, w tym 667 tys. zł (56,9%) na wykup działek. Pozostałe wydatki dotyczyły: kosztów związanych z budową sieci wodociągowej 10 tys. zł (2002 r.), modernizacji drogi 436,7 tys. zł (lata 2002-2003), opracowania dwóch raportów oddziaływania na środowisko 23,6 tys. zł (2003 r. i 2009r.), sporządzenia map do celów projektowych 33,4 tys. zł (2003 r.), konsultacji w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej 1,2 tys. zł (2012 r.). Ponadto Gmina poniosła koszty w wysokości 5 tys. zł. w związku z postępowaniem sądowym, dotyczącym niewykonania przez kontrahenta projektu zbiornika (o czym mowa w pkt 2.2. wystąpienia). (dowód: akta kontroli str. 311-336) Na podstawie umów zawartych z Wojewodą Mazowieckim w ramach kontraktu wojewódzkiego, Gmina dwukrotnie otrzymała w formie dotacji celowej dofinansowanie na realizację zadania: w 2002 r. w wysokości 100 tys. zł i w 2003 r. w wysokości 400 tys. zł, z których wydatkowano łącznie 488 tys. zł (na wykup terenów i siedlisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wykonanie dokumentacji przygotowawczej: mapy do celów projektowych, raportu oddziaływania na środowisko oraz przebudowę struktury towarzyszącej). W 2011 r. Gmina wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o wpisanie przedsięwzięcia na indykatywną listę projektów kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego21 projekt nie został wpisany do wykazu projektów kluczowych. (dowód: akta kontroli str. 350-381) Wójt wyjaśnił, że: ze względu na zakres inwestycji oraz stopień przygotowania dokumentacji, wniosek dotyczący budowy zbiornika wodnego nie spełniał wszystkich kryteriów udziału w konkursach unijnych. W przypadku braku obcych źródeł finansowania Gmina rozłoży realizację inwestycji na kolejne lata. W 2016 r. Pismo nr SR-RPO-1433.13192012.KB z 20 marca 2012 r., Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 484/139/12 z 6 marca 2012 r. 21 7 Gmina planuje przeznaczyć 100 tys. zł na wykup gruntów a w 2017 r. kwotę 6 050 tys. zł planuje przeznaczyć na wykup gruntów, jak również na sporządzenie dokumentacji przygotowawczej w formule „zaprojektuj i wybuduj”. (dowód: akta kontroli str. 385) V. Uwagi i wnioski Wnioski pokontrolne Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli22, wnosi o: rzetelne przygotowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa przeciwpowodzioworetencyjnego zbiornika wodnego Strzegowo-Unierzyż”, w tym zapewnienie źródeł jej finansowania. V. Pozostałe informacje i pouczenia Prawo zgłoszenia zastrzeżeń Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Warszawie. Obowiązek poinformowania NIK o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. Warszawa, dnia lipca 2016 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Kontroler Grzegorz Kapela Główny specjalista kontroli państwowej ........................................................ podpis 22 Dz.U. z 2015 r. poz. 1096 ze zm. 8