Wzór umowy - zał. nr 4 do SIWZ
Transkrypt
Wzór umowy - zał. nr 4 do SIWZ
załącznik nr ….. do SIWZ dla sprawy HZP IX – 228 – 108 /12 UMOWA NR HZP IX – 228 – 108 /12 - wzór zawarta w dniu ……..2012 r. pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52, NIP 725-18-01- 126, wysokość kapitału zakładowego 25.400.000,00 zł., działającym na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000045146; nr konta bankowego w GETIN NOBLE Bank S.A. Oddział w Łodzi ul. Wodna 39/41, 90-046 Łódź: 89 1560 0013 2026 0001 2120 0003. reprezentowanym przez: 1. ...…................................................................................. 2. ........................................................................................ zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a firmą: ............................................................................................................................................... NIP:…………………………, działającą na podstawie wpisu ………………………………….. reprezentowaną/reprezentowanymi przez: 1. ............................................................................................... 2. ............................................................................................... zwaną/zwanymi w dalszej części umowy Wykonawcą. Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości szacunkowej poniżej kwoty 400 tys. EUR, określonej w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ofertą przetargową Wykonawcy z dnia …………….2012 r., sporządzoną na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (nr sprawy: HZP IX-228-108/12). §1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń sieciowych Hewlett-Packard w asortymencie, ilościach i cenach jednostkowych netto, określonych w Formularzu ofertowym Wykonawcy z dnia ……………….., którego kserokopia stanowi załącznik do umowy. 2. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji przedmiotu umowy będzie sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta co oznacza, że będzie on sprzętem fabrycznie nowym, wyprodukowanym w 2012 r., który nie był używany w żadnym innym projekcie na terenie Unii Europejskiej, posiadającym stosowny pakiet usług gwarancyjnych (świadczenia gwarancyjne oparte na oficjalnej gwarancji świadczonej przez producenta sprzętu, kierowanej do użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej). §2 TERMIN REALIZACJI UMOWY Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot umowy w terminie 4 tygodni liczonych od daty zawarcia umowy tj. do dnia …………………………. 1. 2. 3. 4. §3 WARUNKI REALIZACJI DOSTAWY Miejsce dostawy: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Magazyn Główny 01, 90-133 Łódź ul. Wierzbowa 52, w godz. 8.00 – 14.00, w dni robocze (od poniedziałku do piątku). Miejsce dostawy jest jednocześnie miejscem spełnienia świadczenia. Wykonawca ponosi następujące koszty: a. transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy do miejsca dostawy, b. wszelkie pozostałe wynikające z realizacji umowy. Transport przedmiotu umowy do miejsca dostawy nastąpi staraniem Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy w formie pisemnej, faksem, lub pocztą elektroniczną z wyprzedzeniem co najmniej 2 (dwóch) dni roboczych. Jeżeli producent oprogramowania nakłada obowiązek rejestracji licencji/gwarancji, czynność tę dokona Wykonawca, na własny koszt, po dostawie przedmiotu umowy do Zamawiającego, a dowód rejestracji dostarczy do Zamawiającego w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych liczonych od daty zakończenia odbioru dostawy przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 umowy. Strona 1 z 4 5. W przypadku braku dostępności na rynku asortymentu składającego się na przedmiot umowy, co wymaga pisemnego potwierdzenia przez producenta lub bezpośredniego dystrybutora, Strony dopuszczają możliwość zastąpienia go innym sprzętem tego samego producenta, odpowiadającym przedmiotowi umowy, o parametrach nie gorszych, bez zmiany cen jednostkowych netto określonych w Formularzu ofertowym Wykonawcy, którego kserokopia stanowi załącznik do umowy. Powyższe wymaga podpisania przez Strony aneksu do umowy. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. §4 ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY Odbiór przedmiotu umowy będzie dokonany na podstawie dokumentów dostawy, przez upoważnionych pracowników Zamawiającego i Wykonawcy oraz zostanie potwierdzony protokołem odbioru, którego wzór stanowi załącznik do umowy. Wraz z dostawą Wykonawca winien dostarczyć: 1) karty gwarancyjne producenta na każdy sprzęt w jęz. polskim, 2) deklaracje zgodności w jęz. polskim, 3) Oświadczenie producenta w jęz. polskim, że dostarczony przedmiot umowy został zakupiony w oficjalnym kanale sprzedaży producenta, co oznacza, że jest sprzętem fabrycznie nowym, wyprodukowanym w 2012 r. i nie był używany w żadnym innym projekcie na terenie Unii Europejskiej, oraz posiada świadczenia gwarancyjne oparte na oficjalnej gwarancji świadczonej przez producenta sprzętu i kierowanej do użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku braku przedstawiciela producenta na terenie RP, oświadczenie wystawia wyłączny/ generalny dystrybutor na terenie RP. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie odbioru przedmiotu umowy niezgodności dostawy, Zamawiający: a) nie dokona odbioru nieprawidłowej dostawy, pozostawiając ją do dyspozycji Wykonawcy, b) wstrzyma zapłatę faktury w zakresie reklamowanych pozycji do czasu prawidłowego wykonania dostawy. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust.3 niniejszego paragrafu, Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru reklamowanego towaru oraz dostarczenia właściwego asortymentowo, wolnego od wad do miejsca dostawy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, własnym staraniem i na własny koszt. Wszelkie koszty związane z reklamacjami ponosi Wykonawca. Termin usunięcia niezgodności dostawy przedmiotu nie powoduje odstąpienia przez Zamawiającego od naliczenia kar umownych, o których mowa w § 7 ust. 1 umowy. §5 WYNAGRODZENIE/WARUNKI PŁATNOŚCI Wynagrodzenie za należyte wykonanie umowy ustala się na kwotę w wysokości: ………………. netto (bez podatku VAT), słownie: …………………………………………………………………..., co daje kwotę brutto…………………PLN (z podatkiem VAT: ….. %), słownie ……………………...……………………… zgodnie z Formularzem ofertowym Wykonawcy, którego kserokopia stanowi załącznik do umowy. Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty wynikające z realizacji umowy na warunkach określonych w umowie oraz wszystkie podatki obowiązujące w Polsce, w tym podatek VAT. W/w wynagrodzenie nie podlega zmianie i waloryzacji w okresie obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zapłaty zobowiązania wynikającego z wystawionej faktury o kwotę naliczonych kar umownych, o których mowa w § 7 umowy. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, stosowana będzie stawka właściwa na moment powstania obowiązku podatkowego. Płatność zostanie uregulowana przez Zamawiającego po dostawie przedmiotu umowy i dokonaniu przez Zamawiającego odbioru, o którym mowa w § 4 umowy, przelewem, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania oryginału faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę W przypadku faktury VAT wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub zapisami umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiającego oryginału faktury korygującej. Zamawiający upoważnia Wykonawcę w ramach umowy do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu §6 WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI 1. Okres gwarancji jakości rozpoczyna bieg od dnia dokonania odbioru dostawy przez Zamawiającego przy współudziale z Wykonawcą i wynosi odpowiednio dla: - HP 6200-24G-mGBIC yl Switch - gwarancja typu Lifetime, advance replacement, next business day Strona 2 z 4 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. - HP 2910-24G al Switch – gwarancja typu Lifetime, advance replacement, next business day - HP 2620-48-PoE+ Switch – gwarancja typu Lifetime, advance replacement, next business day - HP X121 1G SFP RJ45 T Transceiver – gwarancja typu Lifetime - HP X121 1G SFP LC SX Transceiver – gwarancja typu Lifetime Terminy wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu liczone będą od dnia podpisania przez upoważnionych pracowników Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru, o których mowa w § 4 ust.1 umowy. Wykonawca odpowiada za wady przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość i/lub użyteczność. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizowania uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny na terenie RP. W przypadku napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia zasadności roszczeń i przystąpienia do naprawy w czasie 24 godzin od momentu pisemnego (e-mailem, bądź faksem) zgłoszenia usterki przez Zamawiającego, a jeżeli 24 godziny upływają w dniu wolnym od pracy dla Zamawiającego, w ciągu pierwszego dnia roboczego następującego po zgłoszeniu. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania naprawy gwarancyjnej w terminie 1 (jednego) dnia roboczego od momentu przystąpienia do naprawy. W ramach naprawy gwarancyjnej Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia stanu: a. pełnej funkcjonalności sprzętu, b. konfiguracji urządzenia. Po dokonaniu naprawy gwarancyjnej przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do przetestowania oraz sprawdzenia poprawności działania sprzętu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją warunków gwarancji jakości, w tym usuwania usterek w okresie gwarancyjnym. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie może odmówić usunięcia wad przedmiotu umowy bez względu na wysokość kosztów z tym związanych. Wszelkie koszty związane z naprawami usterek w okresie gwarancji (w tym: koszty dojazdu Wykonawcy, koszty wynikające z dostarczenia przedmiotu umowy do naprawy gwarancyjnej oraz jego zwrotu do Zamawiającego po naprawie) ponosi Wykonawca. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się wymieniać części uszkodzone lub zużyte na części oryginalne, fabrycznie nowe i wolne od wad. W przypadku braku możliwości dokonania naprawy gwarancyjnej przedmiotu umowy w miejscu eksploatacji u Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do odbioru uszkodzonego przedmiotu umowy od Zamawiającego i przekazania do miejsca wykonania naprawy gwarancyjnej. W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym nastąpi trzykrotna naprawa sprzętu lub jedna istotna naprawa (rozumiana jako naprawa, której koszt przekracza 50 % wartości brutto sprzętu, wynikającej z ceny określonej w Formularzu ofertowym Wykonawcy, którego kserokopia stanowi załącznik do umowy), Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 7 (siedmiu) dni liczonych od daty zgłoszenia awarii przez Zamawiającego dostarczyć fabrycznie nowy sprzęt, wolny od wad, o parametrach nie gorszych niż sprzęt wymieniany. §7 KARY UMOWNE Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 umowy, licząc za każdy dzień opóźnienia terminu realizacji zawartego w § 2 umowy. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę postanowień zawartych w § 6 ust. 6 i 7 umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych w wysokości 1% wartości brutto reklamowanego towaru, wynikającej z ceny jednostkowej określonej w Formularzu ofertowym, którego kserokopia stanowi załącznik do umowy, licząc za każdy dzień opóźnienia. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, z wyjątkiem przypadku określonego w § 9 ust. 2 litera a umowy. Płatność kar umownych nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania wezwania, bez konieczności wykazania poniesionej szkody odpowiednio przez Zamawiającego lub Wykonawcę. Wpłata zostanie uznana za dokonaną w dniu uznania rachunku bankowego odpowiednio Zamawiającego lub Wykonawcy. W przypadku gdy szkoda rzeczywista przekroczy kary umowne, Strony umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do rzeczywiście poniesionej szkody. Strona 3 z 4 §8 NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY 1. Upoważnionym pracownikiem Zamawiającego w zakresie koordynacji działań związanych z realizacją postanowień niniejszej umowy w zakresie dostawy jest p. Paweł Gawlak, nr tel.: 42 677-81-09, nr faksu: 42 677-81-04, e-mail: [email protected]. 2. Upoważnionym pracownikiem Zamawiającego w zakresie koordynacji działań związanych z realizacją postanowień niniejszej umowy w zakresie realizacji postanowień gwarancyjnych jest p. Piotr Socha, nr tel.: 42 677-81-10, nr faksu: 42 677-81-00, e-mail: [email protected]. 3. Upoważnionym pracownikiem Wykonawcy w zakresie koordynacji działań związanych z realizacją postanowień niniejszej umowy jest p. ………………….. nr tel.: …………… , nr faksu: ……………………, e-mail: ………………………………… . 4. Strony zobowiązują się do natychmiastowego pisemnego informowania o każdej zmianie adresu, numeru telefonu i faksu oraz osób odpowiedzialnych za realizację umowy bez potrzeby sporządzenia aneksu do umowy. 5. W przypadku braku takiej informacji pisma wysłane na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczone. 1. 2. 3. 4. §9 ZMIANY UMOWY / ODSTĄPIENIE OD UMOWY Zmiany niniejszej umowy wymagają sporządzenia aneksu zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności: a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W tym wypadku odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu za wykonaną część umowy; b) gdy nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy; c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; d) gdy Wykonawca utraci uprawnienia/licencje do prowadzenia przedmiotowej działalności; e) niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Wszelkie zmiany umowy wymagają sporządzenia aneksu zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem § 8 ust.4 umowy. § 10 CESJA PRAW Cesja praw związanych z realizacją zawartej umowy możliwa jest tylko za pisemną zgodą Zamawiającego § 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. Załączniki wymienione w treści umowy stanowią jej integralną część. ZAŁĄCZNIKI: Załącznik nr 1 – kserokopia Formularza ofertowego Wykonawcy, Załącznik nr 2 – wzór protokołu odbioru ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Strona 4 z 4