UMOWA Nr - Centrum Techniki Okrętowej

Wzór umowy - Dostawa i uruchomienie specjalistycznego oprogramowania typu CAD 3D - wspomagania
modelowania 3 D (projektowanie, przetwarzanie danych, analiza jakościowa, obliczenia inżynierskie) dla
Centrum Techniki Okrętowej S.A. w Gdańsku, Polska
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2007-2013
Załącznik Nr 4 do SIWZ
UMOWA Nr .....................
zawarta w dniu .......................... w Gdańsku pomiędzy
Centrum Techniki Okrętowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, 80-392 Gdańsk, ul. Szczecińska
65, wpisaną do rejestru KRS pod nr 0000201647, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w
Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał akcyjny: 15.500.000,00 PLN
– opłacony w całości, NIP 583-026-99-81, reprezentowanym przez:
- Zbigniewa Karpińskiego – Prezesa Zarządu
zwanym w dalszej treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”,
a
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
- ...........................................................................................................................................................
- ...........................................................................................................................................................
zwanym w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ”, który wyłoniony został w trybie przetargu
nieograniczonego, natomiast łącznie „STRONAMI” o następującej treści:
1.
2.
3.
1.
§1
Przedmiot umowy
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ZAMAWIAJĄCY powierza,
a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania: „Dostawę i uruchomienie specjalistycznego
oprogramowania typu CAD 3D, tj. ………………………….. do wspomagania modelowania 3 D
(projektowanie, przetwarzanie danych, analiza jakościowa, obliczenia inżynierskie) – 3 licencje
dla Centrum Techniki Okrętowej S.A. w Gdańsku, Polska”, zwaną dalej „przedmiotem
umowy”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym specyfikację, zakres, parametry techniczne
określa Załącznik nr 1 „Oferta Wykonawcy nr ……” oraz Załącznik nr 2 „SIWZ Zamawiającego
do umowy”.
Oprogramowanie wyszczególnione w §1 ust. 1 zostanie przekazane ZAMAWIAJĄCEMU w formie
dostawy elektronicznej, poprzez umożliwienie pobrania plików instalacyjnych ze wskazanej
lokalizacji na serwerze WYKONAWCY oraz na nośnikach informacji DVD wraz z certyfikatem
autentyczności i/lub innym dowodem legalności, a także wraz podręcznikiem użytkownika.
§2
Cena i warunki płatności
Za wykonanie przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest zapłacić cenę w wysokości:
netto……………………………….zł (słownie: …………………………………………………….).
brutto……………………………...zł (słownie: ……………………………………………………..).
Wzór umowy - Dostawa i uruchomienie specjalistycznego oprogramowania typu CAD 3D - wspomagania
modelowania 3 D (projektowanie, przetwarzanie danych, analiza jakościowa, obliczenia inżynierskie) dla
Centrum Techniki Okrętowej S.A. w Gdańsku, Polska
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
Podstawą zapłaty za realizację przedmiotu umowy będzie prawidłowo wystawiona przez
WYKONAWCĘ faktura VAT, po dokonaniu protokolarnego odbioru przedmiotu umowy bez
zastrzeżeń.
Zapłata będzie dokonana przelewem na rachunek wskazany przez WYKONAWCĘ na fakturze w
terminie 14 dni od daty otrzymywania przez ZAMAWIAJĄCEGO faktury VAT.
§3
Warunki wykonania umowy
WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy, w terminie do 30 dni od dnia
zawarcia niniejszej umowy. Uzgodniony termin realizacji niniejszej Umowy to: …………………….
Warunki korzystania z oprogramowania określone są w umowie licencyjnej – serwisowej
oprogramowania przedstawionej przez Wykonawcę wraz z ofertą i są Załącznikiem nr 3 do
niniejszej umowy oraz stanowią jej integralna częścią.
WYKONAWCA
oświadcza,
że
jest
autoryzowanym
przez
……………………………………………
Dystrybutorem ww. Oprogramowania inżynierskiego i jest uprawnionym do wykonywania
czynności będących przedmiotem niniejszej umowy.
§4
Siła wyższa
Jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe,
pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza
zasięgiem i kontrolą Stron.
Jeżeli wykonawca nie ma możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów z powodu siły
wyższej, to zachowuje on prawo do wnioskowania o przesunięcie terminów wykonywania prac o
czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków.
Wykonawca jest zobowiązane do powiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej w ciągu 3 dni,
o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa” oraz do przedstawienia
dowodów potwierdzających zaistnienie takiego zdarzenia.
W przypadku, gdy siła wyższa spowoduje przesunięcie terminu wykonania umowy przez
WYKONAWCĘ o więcej niż 10 dni kalendarzowych, ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od
umowy.
§5
Kary umowne i odstąpienie od umowy
WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:
a. za opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% ceny brutto określonej w §
2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia liczonego od terminu określonego w § 3 ust. 1,
b. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY w wysokości 10%
ceny brutto określonej w §2 ust. 1 niniejszej umowy,
c. za opóźnienie w usunięciu wad lub uzupełnienia braków, o których mowa w §6 ust. 6
umowy w wysokości 0,5 % ceny brutto określonej w §2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy
dzień zwłoki.
Wzór umowy - Dostawa i uruchomienie specjalistycznego oprogramowania typu CAD 3D - wspomagania
modelowania 3 D (projektowanie, przetwarzanie danych, analiza jakościowa, obliczenia inżynierskie) dla
Centrum Techniki Okrętowej S.A. w Gdańsku, Polska
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
W przypadku niewykonania przedmiotu Umowy w ciągu 7 dni od terminu ustalonego w § 3 ust. 1
niniejszej umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy bez wyznaczania dodatkowego
terminu. WYKONAWCA w tym przypadku zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w
wysokości 10% ceny brutto określonej w §2 ust. 1 niniejszej umowy.
Każda ze stron niniejszej Umowy może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda
przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie złożone w terminie 7 dni od daty powzięcia przez
ZAMAWIAJĄCEGO wiadomości o wystąpieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującej mu ceny.
Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% ceny brutto określonej w § 2 ust.
1 niniejszej umowy.
§6
Warunki wykonania przedmiotu umowy
WYKONAWCA jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z należytą starannością i zapewnić
wykwalifikowany personel uprawniony do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
WYKONAWCA oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wszelkich wad prawnych, w tym
również nie jest obciążony ewentualnymi roszczeniami osób trzecich wynikającymi z naruszenia
praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw
ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe,
pozostających w związku z wprowadzeniem towaru do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, oraz nie będzie stanowił przedmiotu żadnego zabezpieczenia, ani toczącego się
postępowania.
W sprawach związanych z wykonaniem niniejszej Umowy, do kontaktów z WYKONAWCĄ,
ZAMAWIAJĄCY wyznacza: ................................. tel.: (58) ...................., fax:. (58) ........................,
a WYKONAWCA wyznacza: ............................ tel: .............................. fax: ................................... .
O każdej zmianie wyznaczonych osób ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA niezwłocznie
powiadomią się wzajemnie. Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku obciążają
stronę zobowiązaną.
Odbioru przedmiotu Umowy dokonają osoby upoważnione przez ZAMAWIAJĄCEGO spisując
wraz z przedstawicielami WYKONAWCY stosowny protokół zdawczo-odbiorczy, który winien być
podpisany przez obie strony.
Jeżeli przy odbiorze przedmiotu umowy strony stwierdzą wady bądź braki, WYKONAWCA
zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad bądź uzupełnienia braków w terminie
uzgodnionym protokolarnie przez obie strony. W takim przypadku, terminem odbioru całości
dostawy, upoważniającym WYKONAWCĘ do wystawienia faktury jest dzień uzupełnienia braków
lub usunięcia wad.
ZAMAWIAJĄCY zgłosi gotowość do wykonania przedmiotu umowy na 2 dni przed planowaną
dostawą.
Warunki użytkowania i gwarancji określone są w umowie licencyjnej dostarczanej wraz z
oprogramowaniem i stanowią Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
Wzór umowy - Dostawa i uruchomienie specjalistycznego oprogramowania typu CAD 3D - wspomagania
modelowania 3 D (projektowanie, przetwarzanie danych, analiza jakościowa, obliczenia inżynierskie) dla
Centrum Techniki Okrętowej S.A. w Gdańsku, Polska
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
§7
Rękojmia
WYKONAWCA zapewnia, że ww. Oprogramowanie inżynierskie zostało opracowane i napisane w
sposób fachowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i standardami obowiązującymi w branży
informatycznej.
Odpowiedzialność WYKONAWCY, w tym za jakiekolwiek szkody powstałe u
ZAMAWIAJĄCEGO w związku z funkcjonowaniem lub użytkowaniem Oprogramowania, jest w
całości wyłączona.
§8
Tajemnica przedsiębiorstwa i IPR
WYKONAWCA oświadcza, że jest uprawniony do dystrybucji oprogramowania i licencji przez
Licencjodawcę oraz oświadcza, że zawarcie i wykonanie niniejszej umowy nie wymaga żadnych
zezwoleń osób trzecich, za wyjątkiem uprawnień do dystrybucji Oprogramowania i licencji
nadanych przez Licencjodawcę.
STRONY zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich okoliczności i informacji, o
których dowiedziały się w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a których ujawnienie
mogłoby narazić je na szkodę.
§9
Postanowienia końcowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności ani przeniesienia praw i obowiązków
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, bez jego pisemnej zgody.
Zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
W sprawach spornych właściwym będzie Sąd w Gdańsku, właściwy dla siedziby
ZAMAWIAJĄCEGO.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla WYKONAWCY i
ZAMAWIAJĄCEGO.
ZAMAWIAJĄCY
…………………………….….
WYKONAWCA
……………………..……….
Załączniki do Umowy:
Załącznik nr 1) Oferta Wykonawcy z dnia …………………
Załącznik nr 2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiającego
Załącznik nr 3) Warunki korzystania z Oprogramowania – Umowa Licencyjna-Serwisowa