WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Transkrypt
WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Syg. akt: R-DOPU271-5/12/is/PZP Załącznik nr 5 WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR …………………/2012 zawarta w Krakowie, dnia ……………… 2012 r. pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z siedzibą w: 31 – 510 Kraków, ul. Rakowicka 27, NIP: 675-000-63-46. reprezentowanym przez : Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego – Prof. dr hab. Romana Niestroja, przy kontrasygnacie Kwestor Uniwersytetu Ekonomicznego – mgr Adeli Gajdy, zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, a Panem/ Panią .............................. zamieszkałym/ ą ............................................. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ......................................................... z siedzibą ....................................................... zarejestrowanym/ ą w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez.................................................... pod nr......................................................... NIP................................................. Regon............................................. lub Przedsiębiorcą z siedzibą w: wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ..............................w ................, ............................ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: ………, REGON:…………, NIP:…………………… reprezentowaną przez: …………………………………………………………………….. zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą” treści następującej: Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu przeprowadzonym przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego nr R-DOPU271-5/12/is/PZP, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami). §1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest realizacja dostawy wraz z montażem 5 szt. tablic interaktywnych z przyłączem ściennym, 5 szt. projektorów multimedialnych z uchwytami oraz 5 szt. laptopów w ramach projektu „Uruchomienie unikatowego kierunku studiów Informatyka Stosowana odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy”, [nr projektu: POKL.04.01.01-00-011/09] dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu 2/POKL/4.1.1/2009 organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, działania 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwanego dalej projektem, na warunkach zgodnych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą z dnia ……………………… złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 1 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, numer postępowania R-DOPU2715/12/is/PZP. 2. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do dostarczenia i zamontowania 5 szt. tablic interaktywnych wraz z przyłączem ściennym, 5 szt. projektorów multimedialnych wraz z uchwytami oraz 5 szt. laptopów o parametrach technicznych określonych w ofercie stanowiącej integralną część niniejszej umowy. 3. Przedmiot Zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kompletny, gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. §2 Termin i warunki wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć i zamontować przedmiot zamówienia w siedzibie Zamawiającego w terminie do 21 dni od daty podpisania niniejszej umowy, według zaleceń osób upoważnionych przez Zamawiającego. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji przetargowej nastąpi w siedzibie Zamawiającego, co potwierdzone będzie protokołem odbioru. Prace instalacyjne mogą się odbywać co do zasady wyłącznie w dni powszednie w godzinach od 19.00 do 21.00 (ewentualnie dłużej za zgodą Zamawiającego). Sprzęt będzie przywożony sukcesywnie na montaże / nie ma możliwości składowania na uczelni /. Wykonawca po zamontowaniu przedmiotu zamówienia dokona kalibracji i uruchomienia całości zamówionych zestawów interaktywnych. Po zainstalowaniu zestawów interaktywnych, w ustalonych terminach, zostaną przeprowadzone przez Wykonawcę 3 dwugodzinne szkolenia dla użytkowników. §3 Wynagrodzenie Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz formularza ofertowego – stanowiących integralną część oferty Wykonawcy, Zamawiający uiści na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej wysokości: netto: ……………………… zł, (słownie netto: ……………………………………………………………….………); brutto: ……………………… zł (słownie brutto: ………………………………………………………………………). W przypadku Wykonawców mających siedzibę poza Polską, ceną którą uiści Zamawiający na rzecz Wykonawcy będzie łączna wartość netto. Ceny jednostkowe przedmiotu umowy określone są w szczegółowej ofercie cenowej przedmiotu zamówienia, stanowiącej integralną część oferty Wykonawcy. Ceny, o których mowa w ust. 2 oraz wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje również wszelkie koszty transportu, opakowania, ubezpieczenia, cło importowe, podatek graniczny i podatek VAT (nie dotyczy Wykonawców mających siedzibę za granicą), naliczone według aktualnie obowiązujących przepisów oraz montaż i uruchomienie oraz szkolenie o którym mowa w § 2 ust. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 współfinansowane jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zamawiający uiści zapłatę na rzecz Wykonawcy, przelewem, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT lub innego dokumentu, który zgodnie z prawem siedziby Wykonawcy dokumentuje dokonanie sprzedaży (w przypadku Wykonawców mających siedzibę poza Polską), wystawionym po podpisaniu protokołów odbioru. Należność Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze zostanie przelana na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze: ……………………………….. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 2 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. §4 Gwarancja Na dostarczony sprzęt, wyszczególniony w ofercie, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres: wymieniony w złożonej ofercie, tj. ……………………. miesięcy. Okres gwarancji liczy się od daty podpisania protokołów odbioru, o których mowa w § 2 ust. 2. W okresie gwarancji Wykonawca będzie nieodpłatnie usuwał wszystkie awarie i usterki uniemożliwiające lub utrudniające ciągłą pracę dostarczonego sprzętu. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu stosowny dokument gwarancyjny przy podpisywaniu protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Karty gwarancyjne, o których mowa w ust. 4 będą wystawione dla każdego urządzenia oddzielnie. §5 Kary umowne W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia. Jeżeli opóźnienie Wykonawcy przekroczy okres 30 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. Niezależnie od postanowień wcześniejszych w razie niewykonania umowy lub jej wadliwego wykonania Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. Postanowienia ust. 1-3 nie wykluczają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych. W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie zamówienia, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady w ramach rękojmi na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego. §6 Zmiany umowy 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy poprzez zawarcie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności w następujących przypadkach: a. w przypadku wstrzymania produkcji, (której nie można było przewidzieć) określonego modelu sprzętu przewidzianego w złożonej ofercie, pod warunkiem, że Wykonawca dostarczy sprzęt o parametrach technicznych, nie gorszych niż te, które zostały wyspecyfikowane w pierwotnej ofercie, oraz pod warunkiem, że cena sprzętu o nowych parametrach technicznych nie ulegnie zwiększeniu, b. w przypadku pojawienia się na rynku urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy lub pojawieniem się na rynku urządzeń o lepszych parametrach niż wskazane w ofercie, pod warunkiem, że zmiany wskazane powyżej nie spowodują zwiększenia ceny ofertowej. 2. Zamiany nie dotyczące postanowień umownych np. gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana danych teleadresowych określonych w umowie, gdy zmianie ulegnie numer konta bankowego jednej ze Stron nastąpią poprzez przekazanie pisemnego oświadczenie Strony, której te zmiany dotyczą, drugiej Stronie. §7 Warunki ogólne 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego. 3 2. Ewentualne sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego, o ile strony nie postanowią inaczej. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania przez obie Strony. 4. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku zaprzestania finansowania projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1, przez Instytucję Wdrażającą. 5. W razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia tylko za wykonaną część umowy. 6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Zamawiający: Wykonawca: 4