UMOWA NR .../2012

nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP.271.23.2012
Załącznik nr 4 – Wzór umowy
UMOWA NR .../2012
ZAWARTA W DNIU …. 2012R. W WĄDROŻU WIELKIM DLA ZAMÓWIENIA,
KTÓREGO WARTOŚĆ NETTO NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14000 EURO
pomiędzy Gminą Wądroże Wielkie reprezentowaną przez
Wójta Gminy – Seweryna Sterca
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Bogumiły Kunickiej
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
firmą ................. z .......
którą reprezentuje ............,
zwaną dalej „Wykonawcą”
o następującej treści:
§ 1- Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa materiałów dostawa materiałów sanitarnych do budowy instalacji wewnętrznych
w budynku świetlicy w Budziszowie Małym i remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku nr 55 w Budziszowie
Wielkim zgodnie z SIWZ dla tego zamówienia, ofertą wykonawcy i wykazami materiałów stanowiącymi załącznik do niniejszej
umowy.
2. Dostarczane materiały winne być fabrycznie nowe, w oryginalnych opakowaniach i wolne od wad. Warunek ten obejmuje
każdy materiał wchodzący w skład przedmiotu zamówienia.
3. Transport, w tym dowóz i odbiór (w przypadku zwrotu) materiałów jest wkalkulowany w cenę dostaw i następować będzie z
użyciem środka transportowego Wykonawcy, za wyjątkiem sytuacji, gdy Zamawiający dobrowolnie zdecyduje się na osobisty
transport (odbiór/dowóz) materiału.
4. Każdorazowy odbiór/zwrot materiału odbędzie się w obecności przedstawiciela Zamawiającego.
5. Zakres przedmiotu umowy może ulec zmianie tylko na zasadach określonych w SIWZ.
§2 - Termin
1. Dostawa realizowana będzie przez okres 6 tygodni od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem ust. 2
2. Dostawa danej transzy materiałów odbywać się będzie w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia złożonego przez
Zamawiającego na daną część materiałów stanowiących przedmiot zamówienia.
§3 – Wynagrodzenie
1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie w kwocie … PLN brutto (słownie: … złotych, 0/100) w
tym podatek VAT … PLN (słownie: … złotych, 0/100), netto – … PLN (słownie: … złotych, 0/100).
2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy i nie podlega zmianie.
3. Podstawą rozliczenia dostawy będzie protokół zdawczo odbiorczy sporządzony po wykonaniu przez Wykonawcę danej partii
dostaw.
4. Wynagrodzenie płatne będzie jednorazowo na podstawie faktury VAT wystawionej po odbiorze danej części dostawy w
oparciu o protokół, o którym mowa w ust. 3.
§4 – Zobowiązania Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami §1 ust. 1.
2. Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancją producentów materiałów na realizowane dostawy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany materiału zawierającego wadę fabryczną/produkcyjną lub
uszkodzonego w trakcie transportu.
§5 – Zobowiązania Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1, za wykonany i
odebrany przedmiot umowy na warunkach określonych w §3 ust. 2 – 4.
2. Faktury stanowiące podstawę rozliczenia między Wykonawcą i Zamawiającym, płatne będą w terminie do 14 dni od dnia ich
wpływu do siedziby Zamawiającego.
3. Wypłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy nastąpi w formie bezgotówkowej, przelewem na konto Wykonawcy
podane na fakturze.
§6 – Rozwiązanie umowy
1. W sytuacji, gdy istotne zmiany okoliczności powodują, iż realizacja umowy nie leży w interesie Wykonawcy, może on odstąpić
od umowy o ile odstąpienie to nie spowoduje strat Zamawiającego.
2. Jeżeli odstąpienie odmowy, o którym mowa w ust. 1 spowoduje straty Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do
zapłaty kary, o której mowa w §7 ust. 2 niniejszej umowy.
Strona 1 z 2
nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP.271.23.2012
3. W sytuacji, gdy istotna zmiana okoliczności powoduje, iż realizacja umowy nie leży w interesie Zamawiającego może on
odstąpić od umowy.
4. W sytuacji wskazanej w ust. 3 Wykonawcy przysługuje zapłata za zrealizowaną część przedmiotu umowy w wielkości
odpowiadającej faktycznemu zaawansowaniu realizacji umowy.
§ 7– Kary umowne
1. Zamawiający i Wykonawca zastrzegają sobie możliwość naliczania kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% całości wynagrodzenia z §3 ust. 1.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 10% całości wynagrodzenia z §2 ust. 1, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w §6
ust. 3 niniejszej umowy.
4. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda
przewyższy wysokość kar umownych.
§ 8 – Zmiana umowy
Wszelkie zamiany niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej
zmiany.
§ 9 – Ochrona prawna
1. W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy Strony poddają do rozstrzygnięcia przez Sąd Rejonowy
w Jaworze.
§ 10 – Postanowienia końcowe
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron umowy.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
Strona 2 z 2