Wzór umowy - Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we
Transkrypt
Wzór umowy - Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we
ZP 262-9/11 wzór umowy załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NA USŁUGI NADZORU AUTORSKIEGO Nr........................... Zawarta w dniu ………………………… we Wrocławiu w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej uPzp (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) pomiędzy: Akademią Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu pl. Jana Pawła II nr 2, NIP: 8971546349, REGON: 0000275748 reprezentowaną przez: - ………………………………………………………………………………… - ………………………………………………………………………………… zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a: ........................................................................ z siedzibą w .........................................., prowadzącą/ym działalność gospodarczą w oparciu o .......................................................; zwaną/ym dalej Jednostką Projektową, reprezentowaną przez: NIP .......................................................................... ................................, REGON .................................. została zawarta umowa o następującej treści: §1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający zleca, a Jednostka Projektowa przyjmuje do wykonania sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn: „Rozbudowa Akademii Muzycznej we Wrocławiu – budowa Sali muzyczno – dydaktycznej wraz z infrastrukturą” zlokalizowanej przy ul. Zelwerowicza 7-11 we Wrocławiu, część działki nr 36 AM - 7, obręb Stare Miasto w zakresie określonym przez niniejszą projektantów umową i zgodnie odpowiadających z przepisami branżami ustawy poszczególnym Prawo branżom Budowlane projektowym występującym w dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) a w szczególności załącznik nr 2 do SIWZ. §2 Terminy 1. Nadzór autorski sprawowany będzie od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia zakończenia wszystkich prac objętych dokumentacją projektową oraz uzyskania bezwarunkowego i prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu. 2. Zgodnie z umową o roboty budowlane oraz harmonogramem prac termin zakończenia robót budowlanych i specjalistycznych planuje się na dzień 17.11.2012r., a termin wyposażenia obiektu oraz uzyskania bezwarunkowego i prawomocnego pozwolenia na użytkowanie planuje się uzyskać do dnia 17.05.2013r. Zamawiający, po zatwierdzeniu ostatecznej wersji Harmonogramu realizacji robót budowlanych przekaże Jednostce Projektowej jego kopię oraz odpowiednio po wyłonieniu Wykonawcy/Dostawcy na roboty specjalistyczne oraz wyposażenie – harmonogramy tych prac. str. 1 3. Zamawiający dostarczy Jednostce Projektowej dokumentację projektową przedmiotowej inwestycji w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w elektronicznej na płycie CD w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego stanowi jego własność i nie może być udostępniana osobom trzecim z wyjątkiem podwykonawców bez zgody Zamawiającego. Jednostka Projektowa zwróci Zamawiającemu przekazaną dokumentację projektową w terminie do 7 dni od dnia zakończenia wszystkich prac objętych dokumentacją projektową oraz uzyskania bezwarunkowego i prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu. 4. Nadzór autorski polegający na osobistej obecności Jednostki Projektowej lub projektantów na budowie pełniony będzie: a) według potrzeb wynikających z postępu robót i w terminach zapewniających ciągłość prac (bez przestojów), z zastrzeżeniem lit. b niniejszego ustępu, b) na każde wezwanie Zamawiającego, dokonane telefonicznie, drogą e-mail lub faksem, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od wezwania (chyba, że strony uzgodnią inne terminy stosowne do potrzeb), 5. O ile Strony nie ustalą inaczej, szczegółowe decyzje projektowe Jednostka Projektowa będzie podejmowała w następujących terminach: a) wyjaśnianie zgłoszonych wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej, STWiORB i ewentualne uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej - w terminie 4 dni od daty otrzymania wniosku; b) ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji - w terminie 4 dni od daty otrzymania wyników; c) uzgadnianie możliwości wprowadzenia zmian w zakresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych – w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku, d) uzgadnianie z autorami dokumentacji projektowej rozwiązań zamiennych i innych decyzji projektowych, mogących ingerować w sferę chronioną prawem autorskim – w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku, 6. Jednostka Projektowa sprawująca nadzór autorski, o przewidywanym terminie i godzinach pobytu na budowie będzie informowała telefonicznie, drogą e-mail lub faksem wskazanemu przedstawicielowi Zamawiającego. §3 Obowiązki Jednostki Projektowej 1. Jednostka Projektowa w terminach i zakresie ustalonym przez strony sprawować będzie nadzór autorski, obejmujący w szczególności: a) stwierdzenie, w toku wykonywania robót budowlanych, zgodności ich realizacji z dokumentacją projektową, decyzją o pozwoleniu na budowę wraz z decyzjami zmieniającymi decyzję o pozwoleniu na budowę, zgłoszeniem wykonania robót, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz zasadami wiedzy technicznej, b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań dokumentacji projektowej, STWiORB i ewentualne uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej, w tym sporządzania niezbędnych szkiców lub rysunków, str. 2 c) udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Inżyniera, Zamawiającego lub Wykonawcę, d) udział w odbiorach częściowych, technicznych oraz w odbiorze końcowym inwestycji, procedurach rozruchu oraz badaniach materiałów i konstrukcji, e) udział w próbach instalacji dokonywanie projektowymi, oceny wyników normami i procedurach rozruchu systemów instalacyjnych oraz tych prób technicznymi, w innymi zakresie zgodności obowiązującymi z rozwiązaniami przepisami i wiedzą techniczną, f) ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami, g) udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanej zdatności użytkowej inwestycji, h) opiniowanie lub uzgadnianie i akceptowanie, na wniosek Stron i za zgodą Zamawiającego, możliwości wprowadzenia zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonych projektów lub warunków pozwolenia na budowę w zakresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, i) każdorazowe uzgodnienie z autorami dokumentacji projektowej rozwiązań zamiennych i innych decyzji projektowych, mogących ingerować w sferę chronioną prawem autorskim, j) udokumentowania rozwiązań projektowych wprowadzanych w czasie wykonywania robót budowlanych, k) pisemne zgłaszanie Zamawiającemu stwierdzonych w trakcie realizacji niniejszej umowy błędów, braków, usterek dokumentacji projektowej. 2. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej przez osoby sprawujące nadzór autorski dokumentowane będą poprzez: a) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, b) rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją, jaki element dokumentacji zastępują, c) wpisy do Dziennika Budowy, d) protokoły lub notatki służbowe podpisywane przez strony. 3. Umowa niniejsza realizowana jest z dofinansowaniem funduszy Unii Europejskiej, dlatego Jednostka Projektowa zobowiązana jest do promocji unijnego źródła dofinansowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi. W trakcie realizacji umowy, jak i po jej zakończeniu, Jednostka Projektowa oraz jego podwykonawcy zobowiązani są poddać się w każdej chwili audytowi wewnętrznemu ze strony Zamawiającego, audytowi zewnętrznemu zleconemu przez Zamawiającego, a także wszelkim niezbędnym kontrolom dokonywanym przez np. jednostki dofinansowujące lub inne uprawnione podmioty, zarówno krajowe jak i wspólnotowe. W przypadku takim Jednostka Projektowa i jej podwykonawcy zobowiązani są udostępnić wszelkie posiadane dokumenty, w tym elektroniczne, i udzielać niezbędnych wyjaśnień. W przypadku wydania zaleceń pokontrolnych Jednostka Projektowa i podwykonawcy zobowiązani są do ich wykonania. W celu wywiązania się z zobowiązania jak wyżej Jednostka Projektowa zawrze odpowiednie zapisy w umowach z podwykonawcami i zobowiąże ich jednocześnie, do wprowadzenia takich zapisów do umów z dalszymi podwykonawcami. str. 3 §4 Wynagrodzenie 1. Jednostce Projektowej przysługuje wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie: brutto…………… zł (słownie:……………………………………………………………………………………….) w tym wartość netto …………… zł (słownie ………………………………………………………………………) oraz podatek VAT …… % w kwocie ………… zł (słownie …………………………………………………………………) zgodnie z ofertą stanowiącą integralną część niniejszej umowy. Kwota umowna brutto obejmuje wszystkie nakłady potrzebne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy, łącznie z kosztami uzgodnień z autorami projektu wszelkich zmian w dokumentacji projektowej i nie będzie podlegać waloryzacji. 2. Jednostka Projektowa nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia określonego w ustępie 1 chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 3. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego płatne będzie w następujący sposób: a) Faktury przejściowe – wystawiane na koniec każdego kwartału (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień) w wysokości proporcjonalnej do stanu zaawansowania robót budowlanych, specjalistycznych oraz dostawy i montażu wyposażenia objętego projektem – do wysokości 90% wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu; b) Faktura końcowa – po wykonaniu wszystkich prac objętych dokumentacją projektową oraz uzyskaniu bezwarunkowego i prawomocnego pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu. 4. Podstawę do wystawienia faktur przez Jednostkę Projektową, stanowić będzie pisemne potwierdzenie Zamawiającego, że czynności nadzoru autorskiego zostały wykonane z należytą starannością oraz określające procent zaawansowania prac objęty nadzorem. 5. Wynagrodzenie płatne będą przelewem na konto jednostki Projektowej w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 6. W przypadku wydłużenia terminu realizacji inwestycji wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 nie ulegnie zmianie. 7. Zamawiający nie wyraża zgody na wystawianie faktur w formie elektronicznej. 8. Jednostka Projektowa nie jest uprawniona do dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego poprzedzającej dokonanie takiego przelewu. §5 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Jednostka Projektowa wniosła zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, tj. ....... (słownie: ...................) w formie: ......................................................................... 2. Zamawiający zwróci Jednostce Projektowej 70% wartości wniesionego przez nią zabezpieczenie należytego wykonania umowy w ciągu 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie Wykonane. str. 4 3. Zamawiający zwróci Jednostce Projektowej 30% wartości wniesionego przez nią zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie okresu rękojmi za wady. §6 Odpowiedzialność Jednostki Projektowej, kary umowne i odstąpienie od umowy 1. Jednostka Projektowa ponosi odpowiedzialność za sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z Prawem budowlanym i Kodeksem Cywilnym w zakresie powierzonych czynności objętych przedmiotem umowy. 2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach: a) w przypadku nie podjęcia przez Jednostkę Projektową wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwania jej wykonywania przez okres dłuższy niż 7 dni, wyłączając okres przestoju lub wstrzymania inwestycji, b) w przypadku wykonywania przez Jednostkę Projektową obowiązków wynikających z niniejszej umowy w sposób nienależyty, pomimo jednokrotnego wezwania do poprawy w wykonywaniu tych obowiązków, c) w przypadku złożenia w stosunku do Jednostki Projektowej wniosku o upadłość lub wniosku o wszczęcie postępowania układowego, rozpoczęcia procesu likwidacji przez jednostkę Projektową, lub wszczęcia w stosunku do Jednostki Projektowej postępowania egzekucyjnego. O fakcie tym niezwłocznie Jednostka Projektowa powiadomi pisemnie Zamawiającego, d) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, e) w przypadku nie rozwiązania przez Jednostkę Projektową istotnych problemów technicznych rzutujących na postęp robót. 3. W przypadku niedotrzymania terminów uzgodnień rozwiązań zamiennych, wydania opinii i uzgodnień a także wyjaśnienia wątpliwości lub uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej w stosunku do terminów zapisanych w § 2 ust. 5 umowy Zamawiający może obciążyć Jednostkę Projektową karą umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki. 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Jednostki Projektowej, Zamawiający ma prawo do naliczenia Jednostce Projektowej kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 5. W każdym przypadku, gdy poniesiona przez Zamawiającego szkoda przewyższa wartość naliczonej kary umownej Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 6. Kary umowne liczone są od wartości brutto i płatne są w terminie do 14 dni od daty otrzymania wezwania do ich zapłaty. 7. W przypadku odstąpienia od umowy Jednostce Projektowej przysługuje wynagrodzenie za wykonaną i potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy. str. 5 §7 Zmiana umowy 1. Zmiana niniejszej umowy może nastąpić za zgodą stron w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 2. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku: 1) wydłużenia terminu realizacji robót i dostaw objętych nadzorem autorskim skutkujących wydłużeniem terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 2) wystąpienia okoliczności niezależnych od Jednostki projektowej, w tym na skutek działania siły wyższej, 3) wystąpienia niezależnych od Stron umowy okoliczności dotyczących osób kluczowych dla realizacji umowy, w szczególności choroby, wypadków losowych, nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, 4) zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, a mających istotny wpływ na realizację umowy, a szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług, 5) zmiany danych teleadresowych Stron umowy określonych w umowie, 6) zmiany osób wskazanych w załączniku nr 1 do umowy , 7) w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego, 8) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 9) w przypadku zmian umowy o dofinansowanie zadania pn. „ Rozbudowa Akademii Muzycznej we Wrocławiu – budowa Sali muzyczno–dydaktycznej wraz z infrastrukturą”, o którym mowa w § 3 ust.3 niniejszej umowy. §8 Koordynatorzy Strony wyznaczają upoważnionych koordynatorów: ze strony Zamawiającego: …………………………………………………………………………………………………………………… ze strony Jednostki Projektowej: …………………………………………………………………………………………………………… §9 Postanowienia końcowe 1. Strony postanawiają, że odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy, nadzór merytoryczny nad realizacją zadań oraz wykonywania innych czynności przewidzianych umową są osoby, które w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy zostaną pisemnie wskazane przez strony oraz wskazane w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustaw Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeks cywilny. 3. Strony ustalają, że wszelką korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy kierowaną do Zamawiającego w tym korespondencję obejmującą również korespondencję rozliczeniową, faktury i noty obciążeniowe należy wysyłać na adres: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II nr 2, 54-032 Wrocław. 4. Wszelkie doręczenia dokonywane na adresy wskazane w pkt. 3 niniejszego paragrafu uznaje się za skuteczne pod ostatnio znanym adresem - z chwilą dokonania pierwszego awiza. str. 6 5. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego. Doręczenie pod ostatnio znanym adresem uznaje się za skuteczne z datą pierwszego awiza. 6. Prawa i obowiązki, a w szczególności zobowiązania finansowe nie mogą być przekazane na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody stron i w granicach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 7. Zamawiający uprawniony jest do wypowiedzenia niniejszej umowy, jeżeli zawiesi realizację Inwestycji bądź odstąpi od realizacji Inwestycji lub jej części. § 6 ust. 7 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio. 8. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego, po uprzednim wyczerpaniu możliwości ugody. 9. W razie uznania przez organ lub Sąd właściwy dla orzekania na gruncie niniejszej umowy jednego lub części jej postanowień za nieważne, pozostałe jej postanowienia pozostają w mocy. 10. Umowa została sporządzona w 2-ch egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Jednostki Projektowej. Integralną część niniejszej Umowy stanowią: Załącznik nr 1 – Wykaz osób sprawujących nadzór autorski, Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy, Załącznik nr 3 – SIWZ. ZAMAWIAJĄCY: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: str. 7