Zał. nr 2. Projekt umowy

Załącznik nr 2
Umowa (PROJEKT)
zawarta w dniu ………. 2015 roku w Grudziądzu pomiędzy OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.
z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Budowlanych 7, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym
w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000033543,
kapitał zakładowy: 20.105.000 zł, zwaną w dalszej części umowy "Kupującym",
reprezentowaną przez:
mgr inż. Marka Tołkacza – Prezesa Zarządu
a
……………………………………………, zwaną w dalszej części umowy „Sprzedawcą”, którą
reprezentuje:
………………………….……. - ……………..………………..
§1
1. Zgodnie z ofertą złożoną w dniu …………….. 2015 r. przedmiotem umowy jest sprzedaż
wraz z dostawą przez Sprzedawcę do siedziby Kupującego zlokalizowanej
przy ul. Budowlanych 7 w Grudziądzu sprzętu komputerowego w postaci:
1) 2 sztuki urządzeń Zero Client HP t310 Tera2 (C3G80AA) z następującymi parametrami
i wyposażeniem:
a) procesor Tera 2321 PCoIp® Zero Client procesor,
b) pamięć 32-bit 667 Mhz DDR3 RAM (512 MB),
c) Minimum single link DVI –D/DVI – I ports,
d) USB 2.0 Compatible ports – min 4 szt,
e) Networking 10/100/1000Base- T Gigabit Ethernet,
f) klawiatura zgodna z urządzeniem,
g) mysz komputerowa zgodna z urządzeniem,
h) przewód sygnałowy ekranowany DVI full HD 0,5 m.
2) Drukarka Develop Ineo 4020 – 1 sztuka;
3) Drukarka Develop Ineo+ 3100P – 1 sztuka;
4) Monitor LCD 24” LED Acer K242HL DVI – 5 sztuk;
5) ASUS Zenbook UX303LN i5-5200U 4GB 750GB GF840M Win8.1 – 1sztuka;
6) Notebook ASUS X553MA-BING-SX455B INTEL 4GB 500GB Win8.1 – 1 sztuka.
Podpisanie niniejszej umowy nie prowadzi do zaciągnięcia przez Kupującego jakiegokolwiek
zobowiązania o charakterze finansowym ani nie stanowi zobowiązania do zawierania umów
sprzedaży i dostawy, o których mowa w ustępie.
2. Sprzedawca gwarantuje, że dostarczony Kupującemu sprzęt będzie fabrycznie nowy,
nadający się do używania i nie wycofany z rynku przez producenta z uwagi
na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia konsumentów.
3. Wraz ze sprzętem Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć wydane przez jego producenta,
karty gwarancyjne potwierdzające udzielenie gwarancji na okres określony niniejszą umową.
1.
2.
1.
2.
§2
Realizacja określonego w § 1 świadczenia Sprzedawcy nastąpi do 31 maja 2015 roku.
Potwierdzeniem odbioru sprzętu będzie protokół odbioru, którego wzór stanowi załącznik
nr 1 do umowy, podpisany bez uwag przez przedstawicieli stron.
§3
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się ryczałtem
na kwotę ………………….(słownie: ……………………………….00/100) złotych netto.
Do wynagrodzenia umownego netto zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług
(VAT) w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT, który Zamawiający jest
obowiązany zapłacić wraz z wynagrodzeniem umownym netto.
Strona 1 z 3
Załącznik nr 2
3.
Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym
koszty transportu do miejsca dostawy określonego w § 1 ust. 1.
§4
1. Zapłata nastąpi na podstawie wystawionej przez Sprzedawcę faktury.
2. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie podpisany bez zastrzeżeń, przez obie
Strony protokół odbioru o którym mowa w § 2 ust. 2, potwierdzający wykonanie przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami umowy.
3. Należność płatna będzie przelewem na rachunek Sprzedawcy w terminie 21 dni od dnia
dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego.
5. Sprzedawca oświadcza, iż będąc płatnikiem podatku od towaru i usług (VAT)
zarejestrowanym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej posiada następujący numer
identyfikacji podatkowej ……………………..
6. Kupujący oświadcza, iż będąc płatnikiem podatku od towaru i usług (VAT) zarejestrowanym
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej posiada następujący numer identyfikacji podatkowej
876-020-38-36.
§5
Sprzedawca udziela Kupującemu 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony towar.
§6
1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne:
1) za opóźnienie dostawy w wysokości 1 % ceny netto niedostarczonego towaru za każdy
dzień opóźnienia;
2) za wypowiedzenie umowy przez Sprzedającego w wysokości 20% wartości umowy netto;
3) za wypowiedzenie umowy przez Kupującego z powodu okoliczności leżących po stronie
Sprzedającego 20% wartości umowy netto;
4) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
za wady w wysokości 1 % wartości netto wadliwego towaru za każdy dzień opóźnienia
licząc od dnia wyznaczonego do ich usunięcia.
2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokryje poniesionej szkody, Kupujący
zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
3. Kary określone w ust.1 podlegają kumulacji w przypadku łącznego wystąpienia zdarzeń.
4. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Kupującego z przyczyn określonych
w umowie zapisy dotyczące zasad naliczenia kar umownych zachowują ważność.
5. Kupujący zastrzega sobie prawo do kompensaty naliczonych kar umownych z ceną
sprzedaży udokumentowaną fakturą VAT wystawioną przez Sprzedawcę
1.
2.
3.
§7
Koordynatorem realizacji umowy ze strony Sprzedawcy wyznacza się ……………………….
tel.: …………………….., e-mail: ………………………………………………..
Koordynatorem realizacji umowy ze strony Kupującego odpowiedzialnym za realizację
umowy
wyznacza
się
Roberta
Pinuszewskiego
tel.
564506150,
e-mail:
[email protected]
Zmiana osób wymienionych w ust. 1 i 2 wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony
bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy.
§8
Pod rygorem wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, do realizacji przedmiotu
umowy zabrania się zatrudniania pracowników Kupującego w ramach umowy o pracę
lub jakiejkolwiek umowy cywilnoprawnej.
§9
Zmiany postanowień umowy i jej załączników wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianej w § 7 ust. 3.
Strona 2 z 3
Załącznik nr 2
§ 10
Strony uprawnione są do przeniesienia na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających
z niniejszej umowy, wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony pod
rygorem nieważności.
§ 11
1. Każda ze stron zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim treści umowy ani żadnych
informacji uzyskanych od drugiej strony przy wykonaniu umowy bez uzyskania uprzedniej
pisemnej zgody drugiej strony, chyba że informacje są powszechnie znane, o ile ich
ujawnienie nie nastąpiło w drodze naruszeń postanowień umowy albo ujawnienie informacji
wymagane jest przez przepis prawa lub przez organ władzy publicznej albo w związku
z postępowaniem sądowym, arbitrażowym lub innym toczącym się sądem
2. Powyższe ograniczenie nie dotyczy przekazania informacji przez Zamawiającego w ramach
Grupy OPEC.
§ 12
Wszystkie kwestie sporne powstałe na tle niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie.
W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy
rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz
odpowiednie obowiązujące przepisy prawa.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.
SPRZEDAWCA
KUPUJĄCY
Załącznik:
Wzór protokołu odbioru.
Strona 3 z 3