wzór umowy - Centrum Nauki Kopernik

Nr postępowania: PO/ZP/11/2013/CNK/MSk
Załącznik nr 1 do SIWZ
WZÓR UMOWY
UMOWA nr ………
zawarta dnia ........... w Warszawie
pomiędzy:
Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowski 20,
wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy,
pod numerem 02/06, posługującym się numerami REGON: 140603313, NIP: 701-002-51-69,
reprezentowanym przez:
………………………………………………………
zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Stroną”
a
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
Reprezentowanym przez:……………………………
zwaną dalej „Wykonawcą” lub „Stroną”.
W
wyniku
udzielenia
przez
Zamawiającego
zamówienia
publicznego
nr
PO/ZP/11/2013/CNK/MSk w trybie przetargu nieograniczonego (Formularz Oferty stanowi
załącznik nr 2 do Umowy), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), została zawarta Umowa
o następującej treści:
§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu 504 000 sztuk opasek
jednorazowych, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 3 do Umowy –
Specyfikacja Techniczna wraz z nadrukiem (loga oraz nazwy instytucji, kolor nadruku:
czarny) naniesionym wg wzoru projektu stanowiącego własność Zamawiającego,
zwanych dalej łącznie „Przedmiotem Umowy” lub „Opaskami jednorazowymi”.
2. Zamawiający dostarczy w ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy wzór
1
Nr postępowania: PO/ZP/11/2013/CNK/MSk
projektu, o którym mowa w ust 1.
3. Ponadto, Opaski jednorazowe muszą być fabrycznie nowe, nieuszkodzone i gotowe do
użycia bez żadnych dodatkowych inwestycji Zamawiającego.
4. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia własnym transportem i rozładowania
Opasek jednorazowych na własny koszt i ryzyko do Siedziby Zamawiającego bez
odrębnego wynagrodzenia.
5. Wykonawca odpowiada za prawidłowe zabezpieczenie Opasek jednorazowych w trakcie
transportu i rozładunku. Szkody powstałe w wyniku niewłaściwego transportu lub
rozładunku obciążają Wykonawcę.
§2
Terminy dostaw
1. Wykonawca dostarczy do Siedziby Zamawiającego Przedmiot Umowy w dwóch
transzach:
a) Wykonawca dostarczy do Siedziby Zamawiającego w ciągu 2 (dwóch) tygodni od
dnia podpisania Umowy, pierwszą transzę Opasek jednorazowych w ilości
200 000 sztuk.
b) Wykonawca dostarczy do Siedziby Zamawiającego w ciągu 30 (trzydziestu) dni
od dnia podpisania Umowy, drugą transzę Opasek jednorazowych w ilości
304 000 sztuk.
2. Kompletność i zgodność dostarczonych Opasek jednorazowych z wymaganiami
określonymi w § 1 Umowy, potwierdzi upoważniony pracownik Zamawiającego pisemnym
Protokołem Odbioru (Załącznik nr 1 do Umowy) w terminie 3 (trzech) dni roboczych od
dnia przyjęcia każdej partii Opasek jednorazowych.
3. W przypadku, gdy Opaski jednorazowe nie będą odpowiadać wymaganiom określonym w
§ 1, Zamawiający będzie uprawniony do wskazania na piśmie uwag przed podpisaniem
Protokołu Odbioru. W takim przypadku Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na
uwzględnienie uwag. Wykonawca jest związany zarówno wskazanym terminem jak i
treścią uwag, i ma obowiązek dostarczyć nowe Opaski jednorazowe wolne od
wskazanych przez Zamawiającego wad we wskazanym terminie.
4. Jeśli nowe Opaski jednorazowe, o których mowa w ust. 3, nie będą odpowiadać
wymaganiom określonym w § 1 Umowy, wówczas Zamawiający będzie mógł odstąpić od
Umowy lub części Umowy objętej daną dostawą bez wyznaczania w tym zakresie
dodatkowego terminu.
§3
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za dostarczony w terminie Przedmiot Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić
2
Nr postępowania: PO/ZP/11/2013/CNK/MSk
Wykonawcy
wynagrodzenie
w
wysokości
(słownie:……………………………………),
……………………….złotych
plus
…………………..złotych
…..%
podatku
netto,
VAT,
tj.
(słownie:
brutto
…………………………………………………………….).
2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na wskazany w niej rachunek
bankowy. W przypadku dostaw częściowych płatna będzie odpowiednia część
wynagrodzenia, ustalonego w następujący sposób: ilość dostarczonych Opasek
jednorazowych w ramach dostawy częściowej pomnożona przez cenę jednostkową
Opaski jednorazowe …….. zł netto za sztukę (słownie złotych netto:……………….. ) plus
należny podatek.
3. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie Protokół Odbioru,
(Załącznik
nr
1
do
Umowy),
podpisany
przez
Zamawiającego
bez
uwag
i zastrzeżeń.
4. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu wynagrodzenia mu należnego
na inny podmiot.
5. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych.
§4
Kary umowne
1. W przypadku opóźnienia się Wykonawcy z wykonaniem Przedmiotu Umowy lub jego
części Zamawiającemu należą się kary umowne w wysokości 1 % wartości Umowy brutto
określonej w § 3 ust.1 Umowy, za każdy dzień, licząc od dnia wyznaczonego
na dostawę określonej transzy Opasek jednorazowych, do dnia faktycznego ich odbioru
na podstawie Protokołu Odbioru zgodnie z § 2 ust. 2 Umowy.
2. W przypadku wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części, Zamawiającemu
należą się kary umowne za okres, przez który nie mógł korzystać z Przedmiotu Umowy
bądź jego części z powodu wad, w wysokości 1 % wartości Umowy brutto określonej w §
3 ust.1 Umowy za każdy dzień począwszy od dnia wskazanego w § 6 ust. 3.
3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego karę umowną
na zasadach ogólnych.
4. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.
§5
Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiający
może
odstąpić
od
Umowy
w
trybie
natychmiastowym
3
Nr postępowania: PO/ZP/11/2013/CNK/MSk
w całości lub części, jeżeli Wykonawca opóźnia się dłużej niż 7 dni z dostawą Przedmiotu
Umowy.
2. W sytuacji określonej w ust. 1 Zamawiający obciąży Wykonawcę wszelkimi dodatkowymi
kosztami poniesionymi w związku z odstąpieniem od Umowy, których nie poniósłby,
gdyby od Umowy nie odstąpił.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
4. W przypadku wymienionym w ust. 3 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego z tytułu już wykonanej części Umowy i poniesionych kosztów.
§6
Gwarancja
1. Wykonawca zapewnia, iż Opaski jednorazowej są nowe, w pełni sprawne oraz wolne od
wad fizycznych i prawnych.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu …. miesięcznej gwarancji na dostarczone Opaski
jednorazowe od daty podpisania Protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń przez
Zamawiającego.
3. Wykonawca wymieni wadliwe Opaski jednorazowe na nowe, i dostarczy Zamawiającemu
Opaski wolne od wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.
4. Wykonawca nie odpowiada za wady i uszkodzenia Opasek jednorazowych spowodowane
ich niewłaściwym użytkowaniem lub zużyciem eksploatacyjnym, chyba że jest to
związane z niespełnieniem przez Przedmiot Umowy parametrów określonych w
Specyfikacji Technicznej.
5. Zobowiązania wynikające z gwarancji wykonywane będą na koszt Wykonawcy.
§7
Zmiany Umowy
Wszelkie
zmiany
Umowy
wymagają
formy
pisemnej
pod
rygorem
nieważności
z zachowaniem warunków dopuszczalności zmiany Umowy określonych przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
§8
Prawa i obowiązki Stron. Korespondencja
1.
Strony wyznaczają osoby odpowiedzialne za realizację Umowy:
4
Nr postępowania: PO/ZP/11/2013/CNK/MSk
1) ze strony Zamawiającego: …………………………………….
2) ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………….
2.
Osoby wymienione w ust. 1 powyżej, zobowiązane są do bieżącej współpracy przy
realizacji Umowy.
3.
O ile Umowa nie stanowi inaczej, korespondencja Stron związana z wykonywaniem
Umowy będzie kierowana na adresy:
dla Zamawiającego:
1)
ul. …………………………………
……………………………………
……………………………………
2) dla Wykonawcy:
…………………………………….
…………………………………….
chyba, że Strony wskażą inne adresy.
4.
O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelka korespondencja Stron związana
z wykonywaniem Umowy będzie wysyłana:
1) osobiście, za potwierdzeniem odbioru, albo
2) listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, albo
3) przesyłką kurierską za potwierdzeniem odbioru,
4) w sprawach bieżących, nie wymagających składania oświadczeń woli - w
drodze elektronicznej.
5.
Każda ze Stron ma prawo zmienić dane, o których mowa w niniejszym paragrafie,
niezwłocznie powiadamiając o tym drugą Stronę na piśmie lub za pomocą poczty
elektronicznej, bez potrzeby sporządzania aneksu do Umowy; zmiana staje się
skuteczna z chwilą powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony.
§9
Postanowienia Końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy prawa polskiego.
2. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji Umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
3. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron.
4. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez uprawnionych przedstawicieli Stron.
5
Nr postępowania: PO/ZP/11/2013/CNK/MSk
5. Następujące Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:
a) Protokół Odbioru – załącznik nr 1 do Umowy
b) Formularz Oferty - załącznik nr 2 do Umowy
c) Specyfikacja Techniczna – Załącznik nr 3 do Umowy.
__________________________
___________________________
Zamawiający
Wykonawca
6
Nr postępowania: PO/ZP/11/2013/CNK/MSk
ZAŁĄCZNIK nr 1 do Umowy
PROTOKÓŁ ODBIORU
POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Niniejszym CNK potwierdza dostarczenie przez ……………… Przedmiotu Umowy nr
……………….………....
2. Przedmiot Umowy został przekazany zgodnie/niezgodnie* z terminem przekazania
wynikającym z Umowy, tj. dnia ………………..
3. Przekazany Przedmiot Umowy został przyjęty przez osobę odpowiedzialną za
realizację Umowy ze strony CNK, Panią/Pana …………………….
……………………………………..
………………………………………
Data i podpis Wykonawcy
Data i podpis CNK
UWAGI
1. CNK potwierdza, iż Przedmiot Umowy został wykonany zgodnie/niezgodnie* z
zawartą Umową.
2. CNK zgłasza następujące wady/usterki/niezgodności z przedmiotem umowy/braki:
a. ……
b. ……..
c. …….
3. CNK wyznacza następujący termin na ich usuniecie i dostarczenie Przedmiotu
zgodnego z umową ………………………..
……………………………………..
………………………………………
Data i podpis Wykonawcy
Data i podpis CNK
DECYZJA CNK
1. CNK potwierdza, iż Przedmiot Umowy został wykonany zgodnie/niezgodnie* z
zawartą Umową.
2. Niniejszy Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron.
……………………………………..
………………………………………
Data i podpis Wykonawcy
Data i podpis CNK
* niepotrzebne skreślić
7