pobierz
Transkrypt
pobierz
Projekt: „Poprawa jakości usług medycznych i zarządzania poprzez realizację i wdroŜenie zintegrowanego systemu informatycznego w Szpitalu Kolejowym w WilkowicachBystrej” - zakup i instalacja sprzętu komputerowego, sieciowego wraz z oprogramowaniem oraz zakup i wdroŜenie systemów front-office i back-office” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA nr ................. zawarta w Wilkowicach , w dniu ___________ 2015 roku, pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w WilkowicachBystrej , ul. śywiecka 19, 43-365 Wilkowice będącym płatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 9372188022 reprezentowanym przez :_____________________________________________ przy kontrasygnacie ________________________________________________ (zwanym dalej Zamawiającym) a firmą _____________________________________________ z siedzibą w _______, adres: (____ kod pocztowy) __________, ul. ____________, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem __________, której dokumentacja rejestrowa jest przechowywana przez Sąd Rejonowy __________ Wydział __________ , NIP __________, z kapitałem zakładowym w wysokości ___________ PLN, opłaconym w kwocie ___________ PLN, reprezentowaną przez 1. ______________________________________________________ 2. ______________________________________________________ (zwanym dalej Wykonawcą) Umowę zawarto w trybie przepisów art. 10 ust.1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zmianami/. §1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup i instalacja sprzętu komputerowego, sieciowego wraz z oprogramowaniem oraz zakup i wdroŜenie systemów front-office i back-office – w ramach przedsięwzięcia „Poprawa jakości usług medycznych i zarządzania poprzez realizację i wdroŜenie zintegrowanego systemu informatycznego w Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach-Bystrej” (skrót: SPZOZ Szpital Kolejowy). 2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje: 1. Zestawy komputerowe z monitorem i licencjami dostępowymi typ 1 59szt 2. Zestaw komputerowy z monitorem i licencją dostępową typ 2 1 szt 1 Projekt: „Poprawa jakości usług medycznych i zarządzania poprzez realizację i wdroŜenie zintegrowanego systemu informatycznego w Szpitalu Kolejowym w WilkowicachBystrej” - zakup i instalacja sprzętu komputerowego, sieciowego wraz z oprogramowaniem oraz zakup i wdroŜenie systemów front-office i back-office” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 2 do SIWZ 3. Monitor typ 2 ( koszt niekwalifikowany) 1 szt 4. Serwer bazodanowy z systemem operacyjnym 1 szt 5. Serwer usługowy aplikacji z systemem operacyjnym 1 szt 6. Oprogramowanie antywirusowe 60 szt 7. System archiwizacji danych z systemem operacyjnym i macierzą dyskową 1 kpl 8. Przełącznik sieciowy typ 1 6 szt 9. Przełącznik sieciowy typ 2 2 szt 10. Zasilacz UPS do serwerów 2 szt 11. Zasilacz UPS punktu dystrybucyjnego 1 szt 12. Firewall z polityką bezpieczeństwa i systemem monitoringu 1 szt 13. Kontroler sieci bezprzewodowej 1 szt 14. Punkt dostępowy 25 szt 15. zakup i wdroŜenie systemów front-office i back-office jako: a) Moduł Izba przyjęć b) Moduł Zlecenia c) Moduł Apteka i Apteczka Oddziałowa d) Moduł Rozliczenia z NFZ i statystyki e) Moduł Recepcja f) Moduł Laboratorium g) Moduł Rehabilitacja h) Moduł Pracownie diagnostyczne i) Moduł Punkt pobrań j) Moduł Administracja k) Moduł Dokumentacja medyczna l) Moduł Elektroniczna dokumentacja medyczna z funkcją e-pacjenta i e-kontrahenta m) System finansowo-księgowy w składzie • Rejestr sprzedaŜy • Kasa • Kalkulacja kosztów leczenia • Środki trwałe • WyposaŜenie 3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 w ramach projektu pn. „Poprawa jakości usług medycznych i zarządzania poprzez realizację i wdroŜenie zintegrowanego systemu informatycznego w Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach-Bystrej”. 5. Integralną część umowy stanowią załączniki: a) Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1, b) SIWZ z załącznikami – załącznik nr 2, c) Harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy – załącznik nr 3. 2 Projekt: „Poprawa jakości usług medycznych i zarządzania poprzez realizację i wdroŜenie zintegrowanego systemu informatycznego w Szpitalu Kolejowym w WilkowicachBystrej” - zakup i instalacja sprzętu komputerowego, sieciowego wraz z oprogramowaniem oraz zakup i wdroŜenie systemów front-office i back-office” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 2 do SIWZ d) Projekt umowy przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 4 §2 Termin realizacji przedmiotu umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 30.09.2015r. 2. Harmonogram rzeczowo-terminowo –finansowy określa terminy realizacji poszczególnych elementów/etapów zadania , o którym mowa w § 1 ust. 1 . 3. Termin, o którym mowa w ust. 1 moŜe ulec zmianie za zgodą Zamawiającego w sytuacji wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania naleŜytej staranności. §3 Obowiązki stron umowy 1. Do obowiązków Zamawiającego naleŜy: 1) Zapewnienie na swój koszt nadzoru inŜyniera projektu; 2) Odbieranie poszczególnych etapów przedmiotu umowy po sprawdzeniu ich naleŜytego wykonania; 3) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonanie poszczególnych etapów przedmiotu umowy. 2. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy: 1) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poŜ i dozór mienia na terenie wykonywania przedmiotu umowy, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia; 2) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenie, Ŝe realizacja przedmiotu umowy jest całkowicie zgodna z umową; 3) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy przez Wykonawcę; 4) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie realizacji przedmiotu umowy i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie realizacji przedmiotu umowy; 5) Przygotowanie do odbioru częściowego i końcowego przedmiotu umowy kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze; 6) Ponoszenie odpowiedzialności (na ogólnych zasadach k.c.) za szkody będące następstwem niewykonania lub nienaleŜytego wykonania przedmiotu umowy; 7) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego w tym inŜyniera projektu o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość lub termin wykonania przedmiotu umowy; 8) Wykonawca zobowiązuje się dołączyć do przedmiotu Zamówienia instrukcje uŜytkowania, warunki gwarancji, licencje oraz nośniki z oprogramowaniem. 9) Wykonawca, zobowiązuje się przedłoŜyć Zamawiającemu: a) w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania umowy: 3 Projekt: „Poprawa jakości usług medycznych i zarządzania poprzez realizację i wdroŜenie zintegrowanego systemu informatycznego w Szpitalu Kolejowym w WilkowicachBystrej” - zakup i instalacja sprzętu komputerowego, sieciowego wraz z oprogramowaniem oraz zakup i wdroŜenie systemów front-office i back-office” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 2 do SIWZ - harmonogram rzeczowo- terminowo- finansowy, uwzględniający wykonanie wszystkich prac objętych przedmiotem zamówienia. Harmonogram musi zawierać wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania zamówienia z ich podziałem na poszczególne elementy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji kaŜdego z tych elementów; - dokumenty potwierdzające posiadanie przez osoby wskazane w ofercie Wykonawcy, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia wymaganych kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zgodnie z zapisem pkt 5.4. SIWZ. §4 Odbiór 1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbiorów częściowych poszczególnych elementów/etapów przedmiotu umowy i odbioru końcowego przedmiotu umowy, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego. 2. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbiorów częściowych poszczególnych elementów/etapów przedmiotu umowy i odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów odpowiednio częściowych i odbioru końcowego przedmiotu umowy. 3. Czynności odbioru poszczególnych elementów/etapów będzie komisja w składzie: a) ........................................................ b) ....................................................... c)........................................................ d) ..................................................... e) ...................................................... - inŜynier projektu. 4. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbioru przedmiotu umowy, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy. 5. Integralną część protokołu odbioru przedmiotu umowy stanowią karty gwarancyjne, jak równieŜ inne dokumenty dotyczące dostarczonego sprzętu, wydane Zamawiającemu. 6. JeŜeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeŜeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający moŜe odmówić odbioru do czasu ich usunięcia. Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. b) jeŜeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający moŜe: - obniŜyć odpowiednio wynagrodzenie, jeŜeli wady te umoŜliwiają uŜytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, - odstąpić od umowy lub zaŜądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, jeŜeli wady te uniemoŜliwiają uŜytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem. 7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek, Ŝądając jednocześnie wyznaczenia terminu ostatecznego odbioru przedmiotu umowy oraz terminu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad lub usterek. 4 Projekt: „Poprawa jakości usług medycznych i zarządzania poprzez realizację i wdroŜenie zintegrowanego systemu informatycznego w Szpitalu Kolejowym w WilkowicachBystrej” - zakup i instalacja sprzętu komputerowego, sieciowego wraz z oprogramowaniem oraz zakup i wdroŜenie systemów front-office i back-office” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 2 do SIWZ 8. 9. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie trwania gwarancji, Zamawiający jest upowaŜniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. Przewidywany czas odbiorów częściowych poszczególnych elementów/etapów przedmiotu umowy i odbioru końcowego przedmiotu umowy to 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do w/w odbiorów. §5 Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy 1. Strony umowy ustalają, Ŝe obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy określony w §1 niniejszej umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto: w kwocie ............................. zł (słownie złotych: ..............................................) w tym podatek VAT w wysokości .......................... zł. 2. Wynagrodzenia ryczałtowe, o których mowa w ust. 1 obejmują wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w szczególności: podatek VAT, cła, podatki związane z wykonaniem przedmiotu umowy, koszty transportu, ubezpieczenia, dokumentację niezbędną do uŜytkowania zgodnie z przeznaczeniem, a takŜe ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, w tym oddziaływanie innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moŜe być podstawą do Ŝądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1. 4. Kwota określona w ust. 1 jest kwotą ryczałtową w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, a więc zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i nie moŜe ulec zmianie. 5. Wykonawca oświadcza, Ŝe jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy ...................................... 6. Wypłata wynagrodzenia za przedmiot umowy będzie realizowana na podstawie faktur, wystawionych zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – terminowo – finansowym stanowiącym złącznik nr 3 do umowy. Harmonogram będzie aktualizowany w sytuacji wystąpienia zatwierdzonych przez Zamawiającego zmian w terminach realizacji poszczególnych etapów/elementów w poszczególnych miesiącach. 7. Zamawiający dopuszcza moŜliwość fakturowania częściowego przedmiotu umowy po zrealizowaniu poszczególnych elementów przedmiotu umowy. 8. Podstawę wystawienia faktury częściowej stanowić będzie protokół częściowego odbioru wykonanego elementu/etapu przedmiotu umowy (podpisany) przez inŜyniera projektu, Zamawiającego i Wykonawcę. 9. Podstawę wystawienia faktury końcowej stanowić będzie protokół końcowy odbioru wykonanych elementów przedmiotu umowy (podpisany) przez inŜyniera projektu, Zamawiającego i Wykonawcę, który zawierać będzie określenie wartości i zakres wykonanych prac. 5 Projekt: „Poprawa jakości usług medycznych i zarządzania poprzez realizację i wdroŜenie zintegrowanego systemu informatycznego w Szpitalu Kolejowym w WilkowicachBystrej” - zakup i instalacja sprzętu komputerowego, sieciowego wraz z oprogramowaniem oraz zakup i wdroŜenie systemów front-office i back-office” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 2 do SIWZ 10. Zapłata faktur nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych faktur przez Zamawiającego. 11. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 12. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, strony zobowiązują się do podpisania aneksu do umowy, regulującego wysokość podatku VAT. §6 Osoby do realizacji przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy 1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie przedmiotu umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie. 2. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do realizacji przedmiotu umowy osoby wskazane w ofercie tj.: a) Pan/Pani ……………………………..…..- Specjalista ds. bezpieczeństwa informacji posiadający kwalifikacje zawodowe ......................... 3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłoŜenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w SIWZ/ogłoszeniu o zamówieniu. 4. Zamawiający moŜe takŜe zaŜądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jeŜeli uzna, Ŝe nie wykonują one naleŜycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuŜszym niŜ 7 dni od daty złoŜenia wniosku przez Zamawiającego §7 Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości: .................. zł słownie złotych: .................................................w formie ............................................................................. 2. W przypadku nienaleŜytego wykonania umowy lub nieusunięcia wad i usterek przedmiotu umowy, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania zamówienia i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 3. W przypadku naleŜytego wykonania przedmiotu umowy – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze przedmiotu umowy, potwierdzającym jego naleŜyte wykonanie, pozostała część tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 6 Projekt: „Poprawa jakości usług medycznych i zarządzania poprzez realizację i wdroŜenie zintegrowanego systemu informatycznego w Szpitalu Kolejowym w WilkowicachBystrej” - zakup i instalacja sprzętu komputerowego, sieciowego wraz z oprogramowaniem oraz zakup i wdroŜenie systemów front-office i back-office” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 2 do SIWZ 4. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczności wystąpi konieczność przedłuŜenia terminu realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłuŜenia terminu waŜności wniesionego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to moŜliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moŜe dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ustawie PZP. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. §8 Gwarancja i rękojmia za wady przedmiotu umowy 1. Wykonawca udziela bezpłatnej ....................... letniej gwarancji/rękojmi za wady na dostarczony przedmiot umowy. Okres gwarancji/rękojmi za wady rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 2. Szczegółowe zasady gwarancji/rękojmi za wady zostały opisane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Koszt udzielania gwarancji/rękojmi za wady wliczony jest do wynagrodzenia jakie otrzyma Wykonawca za realizację umowy. 4. W okresie gwarancji/rękojmi za wady wszelkie koszty usuwania wad (awaria krytyczna) i usterek (awaria niekrytyczna), których przyczyna nie leŜy po stronie Zamawiającego, a przez niego wskazanych i będącymi zasadnymi, ponosi Wykonawca. 5. Koszty usuwania wad (awarii krytycznych) i usterek (awarii niekrytycznych), których przyczyna wynika z nieprawidłowego uŜytkowania sprzętu przez Zamawiającego, ponosi Zamawiający. §9 Kary umowne 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z winy Wykonawcy, 2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, za kaŜdy dzień zwłoki, 7 Projekt: „Poprawa jakości usług medycznych i zarządzania poprzez realizację i wdroŜenie zintegrowanego systemu informatycznego w Szpitalu Kolejowym w WilkowicachBystrej” - zakup i instalacja sprzętu komputerowego, sieciowego wraz z oprogramowaniem oraz zakup i wdroŜenie systemów front-office i back-office” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 2 do SIWZ 3. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w usunięciu wad i usterek przedmiotu umowy stwierdzonych przy jego odbiorze końcowym w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, za kaŜdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, 4. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w usunięciu wad i usterek przedmiotu umowy stwierdzonych w trakcie jego uŜytkowania w okresie trwania rękojmi/gwarancji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, za kaŜdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek. 5. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną za nieprzedłoŜenie w terminie 7 dni roboczych od podpisania umowy dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, o których mowa § 6 ust. 2 w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 za kaŜdy dzień opóźnienia w przedłoŜeniu dokumentów. 6. Stronom przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyŜszającego wysokość zastrzeŜonych kar umownych. 7. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania Ŝądania zapłaty od Zamawiającego. W razie zwłoki w zapłacie kary umownej Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia jej z wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy. 8. Kary umowne naleŜne Zamawiającemu mogą być potrącane z płatności naleŜnych Wykonawcy automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 9. Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki w wydaniu przedmiotu umowy moŜe wyznaczyć dodatkowy termin jego wydania, nie rezygnując z kary umownej i odszkodowania. 10. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w przypadku niewykonania lub wadliwego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań w niej zawartych. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie wypłacone lub zostanie ono ograniczone. 11. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach kodeksu cywilnego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, w szczególności w sytuacji utraty dofinansowania zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 z powodu niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 . § 10 Umowne prawo odstąpienia od umowy 1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku moŜe nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach; 8 Projekt: „Poprawa jakości usług medycznych i zarządzania poprzez realizację i wdroŜenie zintegrowanego systemu informatycznego w Szpitalu Kolejowym w WilkowicachBystrej” - zakup i instalacja sprzętu komputerowego, sieciowego wraz z oprogramowaniem oraz zakup i wdroŜenie systemów front-office i back-office” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 2 do SIWZ c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; d) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje go, pomimo wezwania Zamawiającego złoŜonego na piśmie; e) Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłuŜej niŜ 1 miesiąc, f) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie, niezgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i załącznikach czy zapisami oferty i mimo wezwania nie reaguje na polecenia Zamawiającego, InŜyniera Projektu g) Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawców nie wykazanych w ofercie przetargowej, bez uzyskania na to zgody Zamawiającego, h) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, Ŝe nie jest prawdopodobne, Ŝeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym. i) Wykonawca nie przedłoŜył w terminie 7 dni roboczych od podpisania umowy dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, o których mowa § 6 ust 2 lub przedłoŜone dokumenty nie potwierdzają posiadania przez osoby wskazane w ofercie minimalnych wymagań dotyczących ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, o których mowa w pkt 5.4.a SIWZ, j) niepodpisanie w terminie do 30 dni roboczych umowy na przetwarzanie danych osobowych, 2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeŜeli: a) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru przedmiotu umowy lub odmawia podpisania protokołów odbioru przedmiotu umowy; b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iŜ wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy. 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąŜają następujące obowiązki szczegółowe: a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dostarczonych urządzeń i wykonanych prac, według stanu na dzień odstąpienia; b) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy; c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych prac nie objętych niniejszą umową, jeŜeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezaleŜnych od Wykonawcy; § 11 Licencjonowanie oprogramowania Wykonawcy 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu niezbywalnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z oprogramowania oraz zobowiązuje się do wdraŜania oprogramowania zgodnie z 9 Projekt: „Poprawa jakości usług medycznych i zarządzania poprzez realizację i wdroŜenie zintegrowanego systemu informatycznego w Szpitalu Kolejowym w WilkowicachBystrej” - zakup i instalacja sprzętu komputerowego, sieciowego wraz z oprogramowaniem oraz zakup i wdroŜenie systemów front-office i back-office” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 2 do SIWZ załoŜeniami Zamawiającego Zamówienia. określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 2. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony. 3. Wszelkie oprogramowanie dostarczone w ramach realizacji niniejszej umowy na podstawie licencji, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach, z nośnikami i pełną dokumentacją. § 12 Licencjonowanie oprogramowania osób i firm trzecich 1. Na oprogramowanie osób trzecich (inne niŜ wytworzone przez Wykonawcę) Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji, tj. prawa do korzystania z oprogramowania. 2. Wszelkie oprogramowanie dostarczone w ramach realizacji niniejszej umowy na podstawie licencji, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach producenta, z nośnikami i pełną dokumentacją. 3. Licencje zostaną udzielone na czas nieoznaczony. 4. Na podstawie udzielonych Licencji, Zamawiający uprawniony będzie do korzystania z oprogramowania na następujących polach eksploatacji: a) uŜytkowanie oprogramowania w zakresie wynikającym z jego charakteru i przeznaczenia w siedzibie Zamawiającego i gminnych jednostkach organizacyjnych wyłącznie na uŜytek własny bez prawa dystrybucji, uŜyczania, wynajmowania, wydzierŜawiania, udzielania dalszych sublicencji lub innego przenoszenia swych praw na osoby trzecie, b) licencje na oprogramowanie systemowe udzielana jest na warunkach jego producenta. § 13 Poufność 1. Wszelkie informacje przekazywane przez Zamawiającego w ramach Umowy, informacje, do których dostęp uzyskał Wykonawca w związku z jej realizacją oraz inne informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa którejkolwiek Strony stanowią Informacje Chronione. Strony zobowiązują się do nie ujawniania osobom trzecim Informacji Chronionych, chyba Ŝe Strona ujawniająca takie informacje udzieli wyraźnej, pisemnej zgody na takie ujawnienie. 2. Obowiązek nie ujawniania Informacji Chronionych wiąŜe Strony takŜe po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy. 3. Informacje Chronione będą podlegać ochronie bez względu na formę ich ujawnienia (dokumenty pisemne, wykresy, projekty, inne). 4. Informacją Chronioną nie mogą być opracowane w ramach przedmiotowej Umowy dokumenty. 10 Projekt: „Poprawa jakości usług medycznych i zarządzania poprzez realizację i wdroŜenie zintegrowanego systemu informatycznego w Szpitalu Kolejowym w WilkowicachBystrej” - zakup i instalacja sprzętu komputerowego, sieciowego wraz z oprogramowaniem oraz zakup i wdroŜenie systemów front-office i back-office” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 2 do SIWZ 5. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji Chronionych nie dotyczy informacji: a) uzyskanych przez jedną ze Stron przed zawarciem Umowy, b) informacji uzyskanych od osób trzecich zgodnie z prawem oraz nienaruszających zobowiązań tych osób do nie ujawniania takich informacji, c) informacji, które są publicznie znane lub zostały wcześniej upublicznione, d) informacji całkowicie niezaleŜnie opracowanych przez drugą Stronę, e) których ujawnienie jest obowiązkowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Ŝądania odpowiednich władz lub organów lub których ujawnienie jest potrzebne do wszczęcia lub prowadzenia postępowania cywilnego, karnego administracyjnego lub innego podobnego. 6. Strony zobowiązują się powiadomić kaŜdego swojego pracownika związanego z wykonaniem zobowiązań Umowy o obowiązku zachowania tajemnicy. Zamawiający zobowiązuje się powiadomić swoich pracowników o wszelkich prawach własności intelektualnej przysługujących Wykonawcy związanych z wykonaniem Umowy. 7. W związku z koniecznością przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w odniesieniu do danych powierzonych mu do przetwarzania, jak teŜ metod dostępu i przesyłania danych stosowanych w Systemie. 8. Zgodnie z powyŜszym, w szczególności Wykonawca uzyska dostęp do danych osobowych po: a) podpisaniu przez strony odrębnej „Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych” lub udzieleniu na wniosek Wykonawcy pisemnej zgody Zamawiającego, b) złoŜeniu przez Wykonawcę oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych włącznie z wskazaniem sposobów ich zabezpieczania, c) uzyskaniu upowaŜnień Zamawiającego – Administratora Danych Osobowych do przetwarzania danych osobowych przez wyznaczonych pracowników Wykonawcy, w tym pracowników świadczących usługi serwisowe. 9. Niepodpisanie w terminie 30 Dni Roboczych od daty zawarcia niniejszej Umowy przez Wykonawcę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, której projekt warunków stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy, będzie naruszeniem warunków realizacji niniejszej Umowy i moŜe stanowić podstawę dla Zamawiającego do odstąpienia od Umowy. 10. Naruszeniem warunków realizacji niniejszej Umowy będzie równieŜ rozwiązanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub odstąpienie od niej przez Zamawiającego z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy. KaŜdy z takich przypadków stanowi podstawę dla Zamawiającego do odstąpienia od niniejszej Umowy z prawem do kary umownej. 11. W szczególności w związku z zapewnieniem ochrony danych osobowych oraz zapewnieniem poufności Informacji Chronionych: a) Wykonawca jest uprawniony do dostępu do danych wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy. 11 Projekt: „Poprawa jakości usług medycznych i zarządzania poprzez realizację i wdroŜenie zintegrowanego systemu informatycznego w Szpitalu Kolejowym w WilkowicachBystrej” - zakup i instalacja sprzętu komputerowego, sieciowego wraz z oprogramowaniem oraz zakup i wdroŜenie systemów front-office i back-office” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 2 do SIWZ b) Dane udostępnione Wykonawcy w związku z realizacją Umowy, w tym materiały źródłowe przetworzone komputerowo, są wyłączną własnością Zamawiającego i nie mogą być powielane i udostępniane osobom trzecim, a po zakończeniu prac, rozwiązaniu Umowy bądź odstąpieniu stron od realizacji Umowy, w ciągu tygodnia od wystąpienia którejś z powyŜszych okoliczności, dane te zostaną trwale usunięte z zasobów Wykonawcy, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem sporządzonym przez Wykonawcę a protokół, bez zbędnej zwłoki zostanie przekazany Zamawiającemu. Brak protokołu rozumiany jest jako naruszenie przepisów niniejszej Umowy w zakresie Informacji Chronionych. c) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność karną i cywilnoprawną, w tym finansową, za wszelkie szkody spowodowane w stosunku do Zamawiającego jak i osób trzecich wynikłe z ujawnienia (udostępnienia) lub wykorzystania bez zgody Zamawiającego informacji, do których Wykonawca uzyskał dostęp w związku z realizacją niniejszej Umowy. d) KaŜde przekazanie stosownie zabezpieczonych kopii baz danych zawierających dane osobowe, będzie rejestrowane przez Zamawiającego i potwierdzane protokółem przekazania kopii baz, podpisanym przez osoby upowaŜnione ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. e) KaŜdy z pracowników lub współpracowników Wykonawcy któremu powierzono zadanie związane z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy jest zobowiązany do złoŜenia oświadczenia dotyczącego warunków przetwarzania danych osobowych zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej umowy. § 14 Nadzór nad realizacja przedmiotu niniejszej umowy z ramienia Zamawiającego prowadzić będą następujące osoby: ............................................................................................................... § 15 1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 i ust. 2 musi być nieuŜywany i sprzedany poprzez oficjalny kanał dystrybucji. 2. Zamawiający nie dopuszcza jakiejkolwiek ingerencji poza producentem w dostarczony sprzęt przed dostawą ich do Zamawiającego (np. dokładanie pamięci RAM, wymiana dysku, procesora, podnoszenie oprogramowania układowego itp). 3. Zamawiający ma prawo zweryfikować czy Wykonawca pozyskał sprzęt poprzez oficjalny kanał dystrybucji. W tym celu Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu kontakt do Dystrybutora sprzętu. 4. Dostarczony sprzęt komputerowy musi mieć pełne wsparcie techniczne producenta, strona www producenta sprzętu w języku polskim zawierająca sterowniki oraz oprogramowanie narzędziowe dla dostarczonego sprzętu. 5. Komputery oraz monitory muszą być dostarczone do siedziby zamawiającego w oryginalnych opakowaniach producenta sprzętu z nienaruszonymi plombami transportowymi w przeciwnym razie Zamawiający odmówi przyjęcia sprzętu. 12 Projekt: „Poprawa jakości usług medycznych i zarządzania poprzez realizację i wdroŜenie zintegrowanego systemu informatycznego w Szpitalu Kolejowym w WilkowicachBystrej” - zakup i instalacja sprzętu komputerowego, sieciowego wraz z oprogramowaniem oraz zakup i wdroŜenie systemów front-office i back-office” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 2 do SIWZ 6. Zamawiający zweryfikuje legalność oraz warunki gwarancji dostarczonego sprzętu. 7. W celu potwierdzenia zgodności przedmiotu zamówienia z ofertą Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozpakowania jednego komputera i weryfikacji dostawy w obecności przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku rozbieŜności Zamawiający nie odbierze dostawy. § 16 Zmiana umowy Zmiana postanowień zawartej umowy moŜe nastąpić za zgodą obu stron wyraŜoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaŜności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. § 17 Zamawiający zastrzega, Ŝe Wykonawca nie moŜe bez zgody Zamawiającego przenosić prawa do wynagrodzenia na osoby trzecie. § 18 Postanowienia końcowe 1.Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zmianami) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej § 19 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w tym 1 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. Zamawiający ……………………………………………… Podpis i pieczęć Kierownika Wykonawca ………………………………………... 13