Prospekt Emisyjny BETOMAX Polska S.A.
Transkrypt
Prospekt Emisyjny BETOMAX Polska S.A.
Okładka PROSPEKT EMISYJNY BETOMAX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Końskich Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje się w ramach Oferty Publicznej 5.900.000 akcji zwykłych na okaziciela Betomax Polska SA (Akcji Oferowanych) o wartości nominalnej 0,10 złotych każda, w tym: 2.000.000 Akcji Serii C oraz 3.900.000 Akcji Serii B (Akcji Sprzedawanych). Emisja Akcji Serii C dojdzie do skutku w przypadku należytego subskrybowania co najmniej 1 sztuki. W związku z Akcjami Serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. zostaną zarejestrowane Prawa Do Akcji Serii C. Ponadto na podstawie niniejszego Prospektu Spółka wystąpi do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynek regulowany: 5.900.000 akcji serii B, do 2.000.000 Akcji Serii C, do 2.000.000 Praw Do Akcji Serii C. Akcje Oferowane oferowane są w następujących transzach: Transza Małych Inwestorów (TMI)- 1.300.000 sztuk Akcji Serii C; Transza Dużych Inwestorów (TDI) – 4.600.000 sztuk, (w tym 700.000 Akcji Serii C oraz 3.900.000 Akcji Sprzedawanych). Cena emisyjna Akcji Oferowanych zostanie ustalona przez Zarząd Emitenta i będzie jednakowa dla obu transz oraz zostanie podana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje, zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. Maksymalna cena emisyjna Akcji Oferowanych została ustalona na 5,00 zł. Szczegółowe zasady i terminy przeprowadzenia Oferty Publicznej zawarte zostały w części „Dokument Ofertowy”. Wprowadzającymi są: Betomax GmbH & CO KG, Lech Pasturczak, Andrzej Piotr Pargieła, Stanisław Juliusz Pargieła, Artur Mączyński. Zwraca się uwagę, że nabywanie Akcji Oferowanych wiąże się z określonymi ryzykami właściwymi dla tego rodzaju inwestycji. Czynniki ryzyka zostały szczegółowo opisane w części „Czynniki Ryzyka”. Oferta publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Polski niniejszy Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczypospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy w Sprawie Prospektu lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować. Prospekt w formie elektronicznej zostanie udostępniony na stronie internetowej Emitenta (www.betomax.pl) oraz na stronie internetowej Oferującego (www.bossa.pl) niezwłocznie po jego zatwierdzeniu, nie później jednak niż na sześć dni roboczych przed dniem zakończenia subskrypcji oraz nie później niż w dniu rozpoczęcia subskrypcji. Ewentualne informacje aktualizujące treść Prospektu będą przekazywane do publicznej wiadomości w formie aneksu, zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. W przypadku informacji powodujących zmianę treści prospektu emisyjnego, w zakresie organizacji lub prowadzenia subskrypcji akcji lub ich dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym niemającej charakteru wskazanego w art. 51 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej, będą one przekazywane w trybie określonym w art. 52 ust. 2 lub 3 ustawy o ofercie publicznej tj. w formie komunikatu aktualizującego, w sposób, w jaki został udostępniony prospekt emisyjny. Oferujący Doradca Finansowy Doradca Prawny Niniejszy Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 grudnia 2012 roku. Termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia udostępnienia Prospektu po raz pierwszy do publicznej wiadomości. Spis Treści Prospekt Betomax Polska S.A. Spis treści PODSUMOWANIE .................................................................................................................................. 8 Dział A – Wstęp i ostrzeżenia ............................................................................................................................. 8 Dział B - Emitent ..................................................................................................................................................8 Dział C – Papiery wartościowe ......................................................................................................................... 14 Dział D - Ryzyko ................................................................................................................................................ 17 Dział E - Oferta .................................................................................................................................................. 18 CZYNNIKI RYZYKA .............................................................................................................................. 25 1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność ................................... 25 1.1. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną .................................................................................... 25 1.2. Ryzyko walutowe ..................................................................................................................................... 25 1.3. Ryzyko związane z brakiem stabilności systemu podatkowego .............................................................. 25 1.4. Ryzyko związane z brakiem stabilności systemu prawnego .................................................................... 26 1.5. Ryzyko związane z konkurencją .............................................................................................................. 26 2. Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Emitenta .......................................................... 26 2.1. Ryzyko związane z działalnością operacyjną .......................................................................................... 26 2.2. Ryzyko związane z kadrą kierowniczą i kluczowymi pracownikami......................................................... 26 2.3. Ryzyko związane z realizacją kontraktów ................................................................................................ 26 2.4. Ryzyko związane ze zmianą warunków umów ........................................................................................ 27 2.5. Ryzyko związane z wpływem największych akcjonariuszy na Spółkę ..................................................... 27 2.6. Ryzyko związane z kolejnymi emisjami akcji ........................................................................................... 27 3. Czynniki ryzyka związane z akcjami ............................................................................................................ 27 3.1. Ryzyko związane z zawieszeniem, odwołaniem lub odstąpieniem od Oferty Publicznej ......................... 27 3.2. Ryzyko związane z zasadami dystrybucji Akcji Oferowanych w TDI ....................................................... 28 3.3. Ryzyko nie dojścia emisji Akcji Serii C do skutku .................................................................................... 28 3.4. Ryzyko wynikające z naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów art. 16, art. 17 i art. 18 Ustawy o Ofercie Publicznej ................................................................................................................ 28 3.5. Ryzyko wstrzymania dopuszczenia do obrotu lub rozpoczęcia notowań wynikające z art. 20 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi ............................................................................................................. 29 3.6. Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu .............................................................................. 29 3.7. Ryzyko związane z opóźnieniem wprowadzenia Akcji do obrotu giełdowego ......................................... 29 3.8. Ryzyko związane z notowaniem PDA ..................................................................................................... 30 3.9. Ryzyko związane z uchyleniem uchwały o dopuszczeniu akcji do obrotu giełdowego ............................ 30 3.10. Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu Akcjami ................................................................................ 30 3.11. Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu giełdowego ........................................................................ 30 3.12. Ryzyko związane z notowaniami Akcji Emitenta na GPW ..................................................................... 31 3.13. Ryzyko związane z niewykonywaniem przez Emitenta obowiązków wynikających z przepisów prawa 31 3.14. Ryzyko niedopuszczenia lub niewprowadzania do obrotu na rynku regulowanym akcji Emitenta......... 31 3.15. Ryzyko związane z niespełnieniem warunków dopuszczenia do obrotu na rynku podstawowym ......... 32 DOKUMENT REJESTRACYJNY.......................................................................................................... 34 1. Osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Prospekcie ......................................................... 34 1.1. Emitent .................................................................................................................................................... 34 1.2. Oferujący ................................................................................................................................................. 35 1.3. Doradca Prawny ...................................................................................................................................... 36 1.4. Doradca Finansowy ................................................................................................................................. 37 1.5. Oświadczenie wprowadzającego będącego os. prawną .................................................................... 38 1.6. Oświadczenia wprowadzających będących os. fizycznymi ............................................................... 39 2 Spis Treści Prospekt Betomax Polska S.A. 2. Biegli rewidenci ............................................................................................................................................. 40 2.1. Imiona i nazwiska (nazwy) oraz adresy biegłych rewidentów Emitenta w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi (wraz z opisem ich przynależności do organizacji zawodowych) .......................... 40 2.2. Informacje na temat rezygnacji, zwolnienia lub zmiany Biegłego Rewidenta .......................................... 40 3. Wybrane informacje finansowe ................................................................................................................... 40 4. Czynniki ryzyka ............................................................................................................................................. 42 5. Informacje o Emitencie ................................................................................................................................. 42 5.1. Historia i rozwój Emitenta ........................................................................................................................ 42 5.2. Inwestycje Emitenta................................................................................................................................. 44 6. Zarys ogólny działalności Emitenta ............................................................................................................ 45 6.1. Działalność podstawowa ......................................................................................................................... 45 6.2. Główne rynki działalności Emitenta ......................................................................................................... 49 6.3. Czynniki nadzwyczajne mające wpływ na informacje podane w punktach 6.1. i 6.2. .............................. 53 6.4. Uzależnienie Emitenta od patentów lub licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych, albo od nowych procesów produkcyjnych ...................................................................................................... 53 6.5. Umowy istotne Emitenta zawierane w normalnym toku działalności ....................................................... 53 7. Struktura organizacyjna ............................................................................................................................. 125 7.1. Krótki opis grupy, do której należy Emitent, oraz miejsca Emitenta w tej grupie – w przypadku Emitenta, który jest częścią grupy ................................................................................................................................ 125 7.2. Wykaz istotnych podmiotów zależnych Emitenta .................................................................................. 126 7.3. Informacja o udziałach w innych przedsiębiorstwach ............................................................................ 126 8. Środki trwałe ............................................................................................................................................... 126 8.1. Informacje dotyczące już istniejących lub planowanych znaczących rzeczowych aktywów trwałych, w tym dzierżawionych nieruchomości oraz jakichkolwiek obciążeń ustanowionych na tych aktywach ................... 126 8.2. Opis zagadnień i wymogów związanych z ochroną środowiska, które mogą mieć wpływ na wykorzystanie przez Emitenta rzeczowych aktywów trwałych ............................................................................................. 127 9. Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Emitenta .............................................................................. 127 9.1. Sytuacja finansowa Emitenta................................................................................................................. 127 9.2. Wynik operacyjny..................................................................................................................................... 136 9.2.1. Informacje dotyczące istotnych czynników, w tym zdarzeń nadzwyczajnych lub sporadycznych mających istotny wpływ na wyniki działalności operacyjnej .......................................................................... 136 9.2.2. Znaczące zmiany w sprzedaży netto lub przychodach netto .............................................................. 136 10. Zasoby kapitałowe .................................................................................................................................... 138 10.1. Informacje dotyczące źródeł kapitału Emitenta.................................................................................... 138 10.2. Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów środków pieniężnych ...................................... 140 10.3. Informacje na temat potrzeb kredytowych oraz struktury finansowania ............................................... 142 10.4. Informacje na temat dotyczące jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych, które miały lub które mogłyby mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ, na działalność operacyjną Emitenta ....................................................................................................................................................... 142 10.5. Informacje dotyczące przewidywanych źródeł funduszy potrzebnych do zrealizowania zobowiązań przedstawionych w pozycjach 5.2.3 i 8.1. ..................................................................................................... 143 11. Badania i rozwój, patenty i licencje ......................................................................................................... 143 11.1. Strategia badawczo-rozwojowa Emitenta za ostatnie 3 lata obrotowe ................................................ 143 11.2. Patenty, licencje i certyfikaty posiadane przez Emitenta ..................................................................... 143 12. Informacje o tendencjach ......................................................................................................................... 144 12.1. Najistotniejsze tendencje występujące w produkcji, sprzedaży i zapasach oraz kosztach i cenach sprzedaży za okres od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego do daty Prospektu .......................... 144 12.2. Jakiekolwiek znane tendencje, niepewne elementy, żądania, zobowiązania lub zdarzenia, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta ........................... 144 3 Spis Treści Prospekt Betomax Polska S.A. 13. Prognozy wyników lub wyniki szacunkowe ........................................................................................... 145 13.1. Oświadczenie na temat aktualności innych opublikowanych prognoz wyników .................................. 145 14. Organy administracyjne, zarządzające i nadzorcze oraz osoby zarządzające wyższego szczebla ........................................................................................................................................................... 145 14.1. Imiona i nazwiska, adresy miejsca pracy i funkcje w ramach Emitenta wymienionych osób, a także wskazanie podstawowej działalności wykonywanej przez te osoby poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta oraz pozostałe informacje ........................................................................... 145 14.2. Konflikt interesów w organach zarządzających i nadzorczych............................................................. 156 15. Wynagrodzenia i inne świadczenia za ostatni pełny rok obrotowy w odniesieniu do członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz osób zarządzających wyższego szczebla ........................................................................................................................................................... 156 15.1. Wysokość wynagrodzenia (w tym świadczeń warunkowych lub odroczonych) oraz przyznanych przez Emitenta i jego podmioty zależne świadczeń w naturze za usługi świadczone na rzecz spółki lub jej podmiotów zależnych ................................................................................................................................... 156 15.2. Ogólna kwota wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta lub jego podmioty zależne na świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne świadczenia ............................................................................................ 158 16. Praktyki organu administracyjnego, zarządzającego i nadzorującego ................................................ 158 16.1. Data zakończenia obecnej kadencji oraz okres, przez jaki członkowie organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących sprawowali swoje funkcje .......................................................................... 158 16.2. Informacje o umowach o świadczenie usług członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących z Emitentem lub którymkolwiek z jego podmiotów zależnych, określających świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy .......................................................................................... 159 16.3. Informacje o komitecie ds. audytu i komitecie ds. wynagrodzeń Emitenta, dane komitetu oraz podsumowanie zasad funkcjonowania tych komitetów................................................................................. 160 16.4. Oświadczenie na temat stosowania przez Emitenta procedur ładu korporacyjnego ........................... 160 17. Zatrudnienie .............................................................................................................................................. 160 17.1. Informacje o zatrudnieniu w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi ...................... 160 17.2. Informacje o posiadanych przez członków organów zarządczych i nadzorujących akcjach i opcjach na akcje Emitenta ......................................................................................................................... 162 17.3. Opis wszelkich ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta .............. 162 18. Znaczni akcjonariusze .............................................................................................................................. 162 18.1. Informacje na temat osób innych niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, które w sposób bezpośredni lub pośredni mają udziały w kapitale Emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego Emitenta ....................................................................... 162 18.2. Informacje o innych prawach głosu w odniesieniu do Emitenta ........................................................... 163 18.3. Wskazanie podmiotu dominującego wobec Emitenta, lub podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem .................................................................................................................................................... 163 19. Transakcje z podmiotami powiązanymi .................................................................................................. 163 19.2. Transakcje Emitenta z podmiotami powiązanymi w okresie 01.01.2009r. – 31.12.2009r. ................... 164 19.3. Transakcje Emitenta z podmiotami powiązanymi w okresie 01.01.2010r. – 31.12.2010r. ................... 165 19.4. Transakcje Emitenta z podmiotami powiązanymi w okresie 01.01.2011- 31.12.2011r. ....................... 166 19.6. Umowa pożyczki z dnia 19 kwietnia 2011 r. ........................................................................................ 167 19.7. Wysokość wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta wypłaconych w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi (2009 – 2011) oraz na dzień zatwierdzenia Prospektu ... 167 20. Informacje finansowe dotyczące aktywów i pasywów Emitenta, jego sytuacji finansowej oraz zysków i strat .................................................................................................................................................. 170 20.1. Wprowadzenie do historycznych danych finansowych ........................................................................ 170 20.3. Dane finansowe pro-forma .................................................................................................................. 187 20.4. Sprawozdania finansowe ..................................................................................................................... 187 20.5. Badanie historycznych informacji finansowych .................................................................................... 254 20.6. Data najnowszych sprawozdań finansowych....................................................................................... 255 20.7. Śródroczne i inne dane finansowe ....................................................................................................... 255 4 Spis Treści Prospekt Betomax Polska S.A. 20.8. Polityka w zakresie wypłaty dywidendy ............................................................................................... 297 20.9. Postępowania sądowe i arbitrażowe ................................................................................................... 298 20.10. Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta ...................................................... 298 21. Informacje dodatkowe .............................................................................................................................. 299 21.1. Informacje dotyczące kapitału zakładowego Emitenta ........................................................................ 299 20.1.2. Akcje, które nie reprezentują kapitału ............................................................................................... 299 21.1.3. Akcje Emitenta w posiadaniu Emitenta, innych osób w imieniu Emitenta lub podmiotów zależnych Emitenta ....................................................................................................................................................... 299 21.2. Informacje dotyczące statutu Emitenta ................................................................................................ 301 22. Inne istotne umowy których stroną jest Emitent, inne niż umowy zawierane w normalnym toku działalności Emitenta, za okres dwóch lat bezpośrednio poprzedzających datę publikacji dokumentu rejestracyjnego ........................................................................................................................... 308 22.1. Umowy z Bankiem Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna Oddział w Końskich ........................... 308 22.2. Umowa z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie ...................................... 310 22.3. Umowy z Bankiem Pekao Polska Kasa Opieki S.A. ............................................................................ 311 22.4. Umowy ubezpieczenia ......................................................................................................................... 314 22.5. Umowy leasingowe .............................................................................................................................. 316 22.6. Umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na.................................................................. 318 23. Informacje osób trzecich oraz oświadczenia ekspertów i oświadczenie jakimkolwiek zaangażowaniu ................................................................................................................................................ 319 23.1. Dane dotyczące osoby określanej jako ekspert ................................................................................... 319 23.2. Informacje uzyskane od osób trzecich i wskazanie źródeł tych informacji ........................................... 319 24. Dokumenty udostępnione do wglądu ..................................................................................................... 319 25. Informacja o udziałach w innych przedsiębiorstwach ........................................................................... 319 DOKUMENT OFERTOWY .................................................................................................................. 321 1. Osoby odpowiedzialne ............................................................................................................................... 321 2. Czynniki ryzyka ........................................................................................................................................... 321 3. Podstawowe informacje ............................................................................................................................. 321 3.1. Oświadczenie o kapitale obrotowym ..................................................................................................... 321 3.2. Kapitalizacja i zadłużenie ...................................................................................................................... 321 3.3. Interesy osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w emisję lub ofertę .......................................... 322 3.4. Przesłanki oferty i opis wykorzystania wpływów pieniężnych ................................................................ 324 4. Informacje o papierach wartościowych oferowanych / dopuszczanych do obrotu .............................. 325 4.1. Opis typu i rodzaju oferowanych lub dopuszczonych do obrotu papierów wartościowych, włącznie z kodem ISIN (Międzynarodowy Numer Identyfikacyjny Papierów Wartościowych) lub innym podobnym kodem identyfikacyjnym papierów wartościowych ................................................................................................... 325 4.2. Przepisy prawne, na mocy których zostały utworzone te papiery wartościowe ..................................... 326 4.3. Rodzaj i forma papierów wartościowych ................................................................................................ 326 4.4. Waluta emitowanych papierów wartościowych ...................................................................................... 326 4.5. Opis praw, włącznie ze wszystkimi ich ograniczeniami, związanych z papierami wartościowymi, oraz procedury wykonywania tych praw ............................................................................................................... 326 4.6. Uchwały, zezwolenia lub zgody, na podstawie których zostały lub zostaną utworzone lub wyemitowane nowe papiery wartościowe ........................................................................................................................... 328 4.7. Przewidywana data emisji papierów wartościowych. ...................................................................... 334 4.8. Opis ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych. ................................................ 334 4.9. Wskazanie obowiązujących regulacji dotyczących obowiązkowych ofert przejęcia lub przymusowego wykupu (squeeze-out) i odkupu (sell-out) w odniesieniu do papierów wartościowych.................................. 342 4.10. Wskazanie publicznych ofert przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta, dokonanych przez osoby trzecie w ciągu ostatniego roku obrotowego i bieżącego roku obrotowego. ................................................. 342 5 Spis Treści Prospekt Betomax Polska S.A. 4.11. W odniesieniu do kraju siedziby Emitenta oraz kraju (krajów), w których przeprowadzana jest oferta lub, w których podejmuje się starania o dopuszczenie do obrotu: informacje o potrącanych u źródła podatkach od dochodu uzyskiwanego z papierów wartościowych, wskazanie, czy Emitent bierze odpowiedzialność za potrącenie podatków u źródła ....................................................................................................................... 342 4.12. Odpowiedzialność płatnika .................................................................................................................. 346 5. Informacje o warunkach oferty .................................................................................................................. 346 5.1. Warunki, parametry i przewidywany harmonogram oferty oraz działania wymagane przy składaniu zapisów ........................................................................................................................................................ 346 5.2. Zasady dystrybucji i przydziału .............................................................................................................. 357 5.3. Cena ...................................................................................................................................................... 361 5.4. Plasowanie i gwarantowanie ................................................................................................................. 361 6. Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu i ustalenia dotyczące obrotu ................................ 362 6.1. Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu, z uwzględnieniem ich dystrybucji na rynku regulowanym lub innych rynkach równoważnych wraz z określeniem tych rynków .............................................................................................................................. 362 6.2. Wszystkie rynki regulowane lub rynki równoważne, na których zgodnie z wiedzą Emitenta, są dopuszczone do obrotu papiery wartościowe tej samej klasy, co papiery wartościowe oferowane lub dopuszczone do obrotu ................................................................................................................................ 363 6.3. Jeżeli jednocześnie lub prawie jednocześnie z utworzeniem papierów wartościowych, co do których oczekuje się dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, przedmiotem subskrypcji lub plasowania o charakterze prywatnym są papiery wartościowe tej same klasy, lub, jeżeli tworzone są papiery wartościowe innej klasy w związku z plasowaniem o charakterze publicznym lub prywatnym - szczegółowe informacje na temat charakteru takich operacji oraz liczbę i cechy papierów wartościowych, których operacje te dotyczą 364 6.4. Nazwa i adres podmiotów posiadających wiążące zobowiązanie do działania jako pośrednicy w obrocie na rynku wtórnym, zapewniając płynność za pomocą kwotowania ofert kupna i sprzedaży („bid” i „offer”), oraz podstawowych warunków ich zobowiązania ................................................................................................. 364 6.5. Informacje dotyczące plasowania innych papierów wartościowych Emitenta ........................................ 364 6.6. Działania stabilizujące cenę w związku z ofertą .................................................................................... 364 7. Informacje na temat właścicieli papierów wartościowych objętych sprzedażą .................................... 364 7.1. Imię i nazwisko lub nazwa i adres miejsca pracy lub siedziby osoby lub podmiotu oferującego papiery wartościowe do sprzedaży, charakter stanowiska lub innych istotnych powiązań, jakie osoby sprzedające miały w ciągu ostatnich trzech lat z Emitentem papierów wartościowych lub jego poprzednikami albo osobami powiązanymi ................................................................................................................................................. 364 7.2. Liczba i rodzaj papierów wartościowych oferowanych przez każdego ze sprzedających właścicieli papierów wartościowych ............................................................................................................................... 364 7.3. Umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up” ...................................................................................... 365 8. Koszty emisji / oferty .................................................................................................................................. 365 8.1. Wpływy pieniężne netto ogółem oraz szacunkowa wielkość wszystkich kosztów emisji lub oferty ....... 365 9. Rozwodnienie .............................................................................................................................................. 365 10. Informacje dodatkowe .............................................................................................................................. 366 10.1. Opis zakresu działań doradców związanych z emisją ......................................................................... 366 10.2. Wskazanie innych informacji, które zostały zbadane lub przejrzane przez uprawnionych biegłych rewidentów, oraz w odniesieniu do których sporządzili oni raport ................................................................ 367 10.3. Dane na temat eksperta ...................................................................................................................... 367 10.4. Potwierdzenie, że informacje uzyskane od osób trzecich zostały dokładnie powtórzone. Źródła tych informacji ...................................................................................................................................................... 367 ZAŁĄCZNIKI ....................................................................................................................................... 368 Załącznik nr 1: Statut ...................................................................................................................................... 368 Załącznik nr 2: KRS......................................................................................................................................... 379 Załącznik nr 3: Definicje i skróty zastosowane w Prospekcie Emisyjnym ................................................. 388 Załącznik nr 4: Akt Notarialny (uchwały nr 3 i 4 NWZA Betomax Polska S.A. z dnia 7 września 2011 r................................................................................................................................................................ 391 6 Spis Treści Prospekt Betomax Polska S.A. Załącznik nr 5: Akt Notarialny (uchwały nr 1 i 2 NWZA Betomax Polska S.A. z dnia 20 marca 2012r.). ............................................................................................................................................................. 395 Załącznik nr 6: Lista Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BOŚ SA ........................................... 398 Załącznik nr 7: Deklaracja zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych Spółki Betomax Polska SA w ramach Publicznej Oferty ..................................................................................................................... 399 Załącznik nr 8: Formularz zapisu na Akcje Oferowane spółki BETOMAX Polska S.A. oferowane w Transzy Dużych Inwestorów .......................................................................................................................... 400 Załącznik nr 9: Formularz zapisu na Akcje Serii C spółki BETOMAX Polska SA oferowane w Transzy Małych Inwestorów ........................................................................................................................... 401 7 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Podsumowanie PODSUMOWANIE Podsumowanie ma budowę modułową, opracowaną zgodnie z załącznikami rozporządzenia, w oparciu o które został sporządzony prospekt emisyjny. Poszczególne moduły zostały oznaczone literami A.1. – E.7. Niniejsze podsumowanie zawiera wszystkie moduły, które są wymagane w związku z danym rodzajem Emitenta oraz rodzajem papierów wartościowych objętych niniejszym prospektem emisyjnym. Ze względu na fakt, że niektóre moduły nie są wymagane związku z danym rodzajem Emitenta oraz rodzajem papierów wartościowych, w podsumowaniu mogą występować luki w numeracji kolejnych prezentowanych modułów. Należy mieć na uwadze, że w ramach niektórych modułów, których zamieszczenie w niniejszym Podsumowaniu jest obowiązkowe, możliwe jest, że nie zostaną tam zamieszczone żadne istotne informacje dotyczące Emitenta. W takim przypadku w danym module zamieszczone jest wyjaśnienie - „nie dotyczy”. Dział A – Wstęp i ostrzeżenia A.1. Ostrzeżenie Niniejsze podsumowanie należy czytać jako wstęp do Prospektu Emisyjnego. Każda decyzja o inwestycji w papiery wartościowe powinna być oparta na rozważeniu przez inwestora całości Prospektu Emisyjnego. W przypadku wystąpienia do sądu z roszczeniem odnoszącym się do informacji zawartych w niniejszym Prospekcie Emisyjnym, skarżący inwestor może, na mocy ustawodawstwa krajowego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mieć obowiązek poniesienia kosztów przetłumaczenia Prospektu Emisyjnego przed rozpoczęciem postępowania sądowego. Odpowiedzialność cywilna dotyczy wyłącznie tych osób, które przedłożyły podsumowanie, w tym jego tłumaczenia, jednak tylko w przypadku, gdy podsumowanie wprowadza w błąd, jest nieprecyzyjne lub niespójne w przypadku czytania go łącznie z innymi częściami Prospektu Emisyjnego, najważniejszych informacji mających pomóc inwestorom przy rozważaniu inwestycji w Akcje Serii C oraz Akcje Sprzedawane. A.2. Informacje dodatkowe Zgoda Emitenta lub osoby odpowiedzialnej za sporządzenie Prospektu na wykorzystanie Prospektu do celów późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego plasowania przez pośredników finansowych. Wskazanie okresu ważności Oferty, podczas którego pośrednicy finansowi mogą dokonywać późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego plasowania i na czas którego udzielana jest zgoda na wykorzystywanie Prospektu. Wszelkie inne jasne i obiektywne warunki, od których uzależniona jest zgoda, które mają zastosowanie do wykorzystywania Prospektu. Wyróżniona wytłuszczonym drukiem informacja dla inwestorów o tym, że pośrednik finansowy ma obowiązek udzielać informacji na temat warunków Oferty w chwili składania przez niego tej Oferty. Nie dotyczy. Papiery wartościowe nie będą podlegały późniejszej odsprzedaży ani ich ostatecznemu plasowaniu przez pośredników finansowych. Dział B - Emitent B.1. Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta Prawną (statutową) i handlową nazwą Emitenta jest firma Emitenta określona w Statucie jako: BETOMAX Polska Spółka Akcyjna. Emitent może używać skróconej firmy (nazwy): BETOMAX Polska S.A. B.2. Siedziba oraz forma prawna emitenta, ustawodawstwo, zgodnie z którym emitent prowadzi swoją działalność, a także kraj siedziby Emitenta 8 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Podsumowanie Siedzibą Emitenta jest Końskie (woj. Świętokrzyskie). Siedziba Emitenta mieści się w Polsce. Emitent podlega ustawodawstwu polskiemu i zgodnie z nim prowadzi swoją działalność. B.3. Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności Emitenta oraz rodzaj prowadzonej działalności operacyjnej, wraz ze wskazaniem głównych kategorii sprzedawanych produktów lub świadczonych usług, wraz ze wskazaniem najważniejszych rynków Profil działalności Betomax Polska SA koncentruje się na najnowszych technologiach i systemowych rozwiązaniach dla budownictwa. Głównym przedmiotem działalności Emitenta jest prowadzenie działalności handlowej i usługowej związanej z dostawą technologii budowlanych dla różnych sektorów budownictwa. Działalność Spółki dzieli się na dwie kategorie: Dostawa zaawansowanych technologii i systemów budowlanych dla różnych sektorów budownictwa; Działalność usługowa jako uzupełniająca w stosunku do wymienionej powyżej działalności podstawowej, głównie w zakresie usług budowlano montażowych oraz wynajmu sprzętu budowlanego. W zakresie działalności podstawowej związanej z dostarczaniem technologii i zaawansowanych rozwiązań budowlanych należy wskazać: Materiały przeznaczone do uszczelnień konstrukcji betonowych narażonych na działanie wód powierzchniowych, gruntowych, a także pod ciśnieniem hydrostatycznym. Usługi doradztwa i projektowania uszczelnień, a także ich montażu. Wśród szerokiej gamy produktów uszczelniających należy wymienić: taśmy uszczelniające do przerw roboczych i dylatacyjnych (Besaplast), taśmy specjalne (KAB), taśmy pęczniejące (Fumax), bentonitowe maty hydroizolacyjne (Bentizol), systemy iniekcyjne, blachy uszczelniające; Systemy zbrojeniowe – Comax, BarTec. Wykorzystywane do wykonywania przerw roboczych i różnego rodzaju dobetonowań. Wykonywane są fabrycznie w postaci skrzynki z profilowanej blachy ocynkowanej. Na zewnątrz skrzynki wyprowadzane są pręty kotwione w betonie a wewnątrz umieszczone są odpowiednio zagięte pręty, a najczęściej układane w jodełkę. System zbrojenia skręcanego BarTec jest wykorzystywany do łączenia prętów zbrojeniowych w zakresie średnic od 12 do 40 mm; Zbrojenia na przebicie ancoPlus stosowane w celu podwyższenia nośności stropów płaskich oraz w celu podwyższenia nośności przekrojów betonowych zagrożonych pęknięciem; Profile dylatacyjne są to pojedyncze kształtowniki lub zespoły kształtowników współpracujących ze sobą w większości typów wykonane z aluminium i połączone elastyczną wkładką lub wykonane w całości z aluminium, które po zabudowie w złączu budowlanym stanowią zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych w podłogach, ścianach, stropach oraz na dachach. Profile dylatacyjne stanowią element wykończenia estetycznego szczelin dylatacyjnych umożliwiając jednocześnie swobodne ruchy konstrukcji pod wpływem zmian temperatur, skurczu elementów betonowych czy różnic osiadań pomiędzy poszczególnymi elementami budowlanymi; Łożyska mostowe – są to zbrojone bloki elastomerowe wykonane z kauczuku chloroprenowego lub z kauczuku naturalnego. Mogą to być w szczególności: łożyska standardowe bez kotwienia, łożyska jednostronnie kotwione wyposażone w blachę zewnętrzną, łożyska obustronnie kotwione wyposażone w blachy zewnętrzne, łożyska kotwione wyposażone obustronnie w blachy zewnętrzne żeberkowe; Elementy i osprzęt do budowy mostów: wózki montażowe, wsporniki do szalowania gzymsów, kotwy talerzowe i punktowe, marki stalowe, kotwy mocujące bariery, elementy mocujące do montażu wsporników lub pomostów; Formy stalowe i kartonowe do słupów i podpór; Podkładki i łożyska elastomerowe, folie ślizgowe; Akcesoria do prefabrykacji – kotwy transportowe, płytki montażowe, podkładki dystansowe, listwy fazujące krawędzie; Systemy zabezpieczeń krawędzi (systemy balustrad ochronnych); Akcesoria szalunkowe – ściągi do szalunków, przegrody wodne, zakotwienia jednostronne, nakrętki, stożki, wkładki i dystanse do szalunków; Szalunki tracone – rodzaj szalunków, które na stałe pozostają w uformowanym elemencie betonowym; Maty szalunkowe; Dystanse do zbrojenia – dystanse betonowe, dystanse PVC, dystanse stalowe; Szyny kotwiące – przeznaczone do wykonywania połączeń elementów betonowych z elementami murowymi; Sprzęt budowlany – pojemniki na beton, pojemniki na gruz, ziemię i materiały sypkie, pojemniki na 9 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Podsumowanie beton z pomostem roboczym, kosze do transportu osobowego. Struktura asortymentowa przychodów ze sprzedaży Emitent jest dostawcą technologii i rozwiązań wykorzystywanych w różnych segmentach rynku budowlanego. Na początku działalności Emitenta przeważała sprzedaż w obszarach budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego (biurowce, obiekty handlowe, budynki administracji państwowej i samorządowej). Na dzień zatwierdzenia Prospektu struktura ta ulega systematycznym zmianom. Zachodzi powolne przesunięcie w stronę budownictwa infrastrukturalnego, którego udział w sprzedaży zwiększył się w 2011 roku do ponad 13%, w porównaniu do ponad 3% w roku 2009. W strukturze sprzedaży nadal dominuje budownictwo pozostałe rozumiane jako dostawa rozwiązań i technologii budowlanych do budowy obiektów handlowo – usługowych, biurowych i administracyjnych. Długofalowa strategia Spółki zakłada również wzrost sprzedaży usług i zwiększenie ich udziału w strukturze asortymentowej przychodów. Usługi budowlano – montażowe są pochodną tradycyjnej działalności operacyjnej związanej z dostawą technologii budowlanych na plac budowy. Stanowią one pewną wartość dodaną do sprzedaży podstawowej i ich udział w wartości przychodów zwiększył się z 3,3% w roku 2008 do 8,3% w roku 2010. Jeszcze wyraźniejszy wzrost widoczny jest w obszarze usług wynajmu sprzętu budowlanego, który w 2008 roku wykazywał śladową wartość by wzrosnąć w roku 2010 do 0,7 mln zł i blisko 2% udziału. Intencją Emitenta jest dalsze wzmacnianie tej aktywności i dywersyfikacja źródeł przychodów. W roku 2011 zaobserwowano dalszy wzrost udziału segmentu infrastrukturalnego oraz związanego z budownictwem przemysłowym. Dynamicznie wzrasta sprzedaż sprzętu budowlanego, którego udział w strukturze przychodów wzrósł do 20,6% w 2011 roku. Konsekwentnie rozwijany jest segment usług – szczególnie w zakresie wynajmu sprzętu budowlanego, który stanowi ok. 2,5% przychodów. W I półroczu 2012 Emitent sukcesywnie zwiększał udział usług w strukturze osiąganych przychodów. Największy udział w przychodach miały projekty z zakresu budownictwa komercyjnego, handlowego i użyteczności publicznej. Struktura przychodów ze sprzedaży produktów Emitenta (dane w tys. zł.) Nr Zakres przedmiotowy I półrocz e 2012 4 060 16,41 9 730 13,84 5 340 11,03 3 118 8,70 1 878 7,59 6 710 9,55 4 437 9,17 3 143 8,77 % 2011 % 2010 % 2009 % 1 Budownictwo infrastrukturalne 2 Budownictwo przemysłowe 3 Budownictwo mieszkaniowe 800 3,23 2 130 3,03 2 420 5,00 3 200 8,93 4 Budownictwo - ochrona środowiska 739 2,99 3 136 4,46 3 504 7,24 3 878 10,83 5 Budownictwo sportowe Budownictwo pozostałe (handl.usł., biurowe, użyteczności publicznej) Sprzedaż osprzętu budowlanego 1 100 4,45 2 896 4,12 2 894 5,98 1 895 5,29 10 308 41,67 24 104 34,29 20 851 43,07 15 983 44,62 1 657 6,70 14 484 20,60 3 693 7,63 1 983 5,54 Suma końcowa 20 542 83,03 63 190 89,89 43 139 89,12 33 200 92,68 6 7 Źródło: Emitent Struktura przychodów ze sprzedaży usług Emitenta (dane w tys. zł.) I półrocze 2012 Nr Rodzaje usług 1 Wynajem sprzętu budowlanego 2 Usługi budowlano-montażowe 3 Pozostałe usługi 525 2,12 465 0,66 505 1,04 401 1,12 Suma końcowa 4 197 16,97 7 104 10,11 5 269 10,88 2 624 7,32 Razem: % 2011 % 972 3,93 1 718 2 700 10,91 4 921 24 739 100,00 70 294 100,00 2010 % 2,45 752 1,55 322 0,90 7,00 4 012 8,29 1 901 5,31 48 408 100 35 824 2009 100 Źródło: Emitent Sezonowość przychodów Emitenta Działalność Emitenta jest powiązana z rynkiem budowlanym stąd także przychody ze sprzedaży podlegają wahaniom sezonowym. Widoczne jest to szczególnie w zakresie uzależnienia od cyklów pogodowych i związanych z nimi postępów prac szczególnie w obszarze budownictwa infrastrukturalnego oraz mieszkaniowego. Z tego powodu zwykle II i III kwartał roku stanowią odpowiednio największy udział w strukturze generowanych przychodów ze sprzedaży. Analiza dotychczasowej działalności wskazuje na następujący rozkład wartości przychodów w poszczególnych 10 % Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Podsumowanie kwartałach: 1 kwartał – ok. 15%, 2 kwartał – ok. 30%, 3 kwartał – ok. 40%, 4 kwartał – ok. 15%. Emitent podejmuje systematyczne działania mające na celu spłaszczenie struktury sprzedaży i wzrost aktywności w sezonie jesienno zimowym, celem optymalnego wykorzystania posiadanego majątku i zasobów. W tym zakresie szczególnie istotny jest element doradztwa w zakresie specjalistycznych technologii budowlanych oraz dostarczanie rozwiązań służących obsłudze remontów, napraw oraz wykończeń. Główne rynki, na których Emitent prowadzi działalność: Emitent prowadzi działalność na obszarze całej Polski poprzez centralę zlokalizowaną w Końskich oraz za pośrednictwem biur handlowych. Emitent jest dostawcą zaawansowanych systemów dla budownictwa w następujących sektorach tego rynku: budownictwo komercyjne; budownictwo infrastrukturalne; budownictwo przemysłowe; budownictwo mieszkaniowe i ogólne; dostawa sprzętu oraz usług dodatkowych związanych z działalnością podstawową (usługi doradcze, budowlano montażowe oraz wynajem sprzętu i wyposażenia). Wartość rynku budowlanego w Polsce według raportu firmy KompasInwestycji wyniosła w I kwartale 2011 roku 12,57 mld zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego było to 10,59 mld zł. Taka zmiana oznacza wzrost w ujęciu wartościowym o około 2 mld zł a wyrażone procentowo około 20%. Emitent jest jedną z firm stanowiących zaplecze tego rynku. Nie jest firmą wykonawczą ani bezpośrednim inwestorem na rynku budowlanym. Jego rola polega na dostarczeniu najwyższej jakości technologii wykorzystywanych we wszystkich powyżej wskazanych sektorach budownictwa. Zastosowanie produktów dostarczanych przez Emitenta pozwala jego klientom na odniesienie szeregu korzyści: lepszej efektywności prowadzonych prac; szybszej realizacji inwestycji; zmniejszenia pracochłonności, a co za tym idzie obniżenie kosztów wynagrodzeń osobowych związanych z danym projektem budowlanym; możliwość wykonania trudnych projektów, wymagających dużej wiedzy inżynierskiej, o wysokim stopniu skomplikowania np. stacje metra, systemy przeciwpowodziowe, obiekty sportowe, elementy lotnisk; spełnienie wysokich wymagań jakościowych stawianych generalnym wykonawcom przez inwestorów. Wiele rozwiązań oferowanych przez Emitenta jest wprost wskazywana w dokumentacji projektowej jako gwarancja zapewnienia jakości i bezpieczeństwa wykonanej pracy; spełnienie wysokich wymagań bezpieczeństwa np. dotyczące obiektów inżynierii lądowej – mosty, drogi, tunele. Otoczenie w jakim Emitent prowadzi działalność: Emitent działa na rynku budowlanym, jednak zajmuje tylko jego niewielką niszę związaną z dostawą technologii budowlanych dla najbardziej wymagających projektów. Jest to świadomy wybór Emitenta, gdyż dzięki temu może skupić się na rozwoju posiadanej specjalizacji oraz maksymalizacji rentowności prowadzonej działalności operacyjnej. W większości projektów budowlanych, w tym także infrastrukturalnych kontrakty są przyznawane w drodze przetargów. W znacznej części tych postępowań decydującym, a niekiedy jedynym kryterium wyboru wykonawcy jest najniższa cena. Dlatego Emitent zajmuje niszę związaną z dostawą zaawansowanych technologii budowlanych gdzie dzięki posiadanej wiedzy i specjalizacji może uzyskiwać rentowność prowadzonej działalności zbliżającą się do 10%. Polska produkcja budowlana w 2012 roku wzrastała ale wolniej niż w latach poprzednich. Według wstępnych danych GUS w okresie od stycznia do kwietnia bieżącego roku produkcja budowlanomontażowa była o 13 proc. wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego. Produkcja rosła w każdym miesiącu tego roku, spowalniając przez pierwsze trzy, by lekko odbić się w czwartym (wzrosty rdr w styczniu, lutym, marcu i kwietniu odpowiednio o 32,2 proc., 12 proc., 3,5 proc. i 8,1 proc.). Według analityków Erste Group, kwietniowa poprawa produkcji przemysłowej ogółem, jak i produkcji budowlanej, jest tymczasowa. „W kolejnych miesiącach spodziewamy się słabszej dynamiki produkcji związanej z wpływającym na popyt zewnętrznych kryzysem zadłużenia. Także wygasający wpływ aktywności budowlanej związanej z EURO 2012 będzie odgrywał tutaj rolę” – napisali analitycy Erste w komentarzu do danych GUS. W całym roku 2012 polski rynek budowlany może wzrosnąć w ujęciu wartościowym o 5 proc., przewidują analitycy firmy badawczej PMR. Byłby to wzrost wyraźnie mniejszy niż 16,3 proc. odnotowane w roku 2011. B.4a. Informacja na temat najbardziej znaczących tendencji z ostatniego okresu mających wpływ na emitenta oraz na branże, w których Emitent prowadzi działalność 11 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Podsumowanie Od daty zakończenia ostatniego roku obrachunkowego Emitenta, do daty zatwierdzenia niniejszego Prospektu Emisyjnego, w związku z niepewną sytuacją na rynku działalności Emitenta, wystąpiły istotne, nowe tendencje, które mogą wpływać na działalność Emitenta. Tendencje te dotyczyły: sprzedaż i rynki zbytu: Emitent obserwuje utrzymujące się zainteresowanie nabywców nowymi technologiami dla budownictwa, których Emitent jest dostawcą. Tendencja ta wynika z: dużej aktywności na rynku budownictwa infrastrukturalnego i inżynierskiego, wysokiej presji na szybkość realizacji budów i narzucanie restrykcyjnych terminów przez inwestorów. W takim przypadku ryzyko ewentualnej kary za nieterminową realizację inwestycji jest dużo większe niż konieczność wydatkowania dodatkowych środków na zaawansowane techniki budowlane. Aktualne problemy generalnych wykonawców na ważniejszych inwestycjach drogowych wynikają z przedłużających się terminów ich realizacji. Inwestorzy i wykonawcy są zainteresowani przyśpieszeniem prac co wymaga stosowania najnowszych technologii budowlanych, których dostawcą jest Emitent.; zapasy: Emitent w okresie swego funkcjonowania utrzymuje zapasy na optymalnym poziomie dostosowanym do bieżących potrzeb; koszty: Aktualnie Emitent obserwuje, zarówno w zakresie kosztów materiałów budowlanych, jak również kosztów osobowych oraz cen usług budowlanych wyraźną stabilizację cen i kosztów. ceny sprzedaży: ceny sprzedaży zachowują się stabilnie. Niemniej zauważalne jest opóźnianie realizacji płatności przez kontrahentów i zwiększenie cyklu obrotu należnościami. Wynika to prawdopodobnie z rosnących zatorów płatniczych w branży budowlanej. Emitent stale monitoruje spływ należności oraz stara się zawierać kontrakty z odbiorcami o stabilnej pozycji finansowej. ceny produkcji: Emitent nie jest obecnie producentem oferowanych rozwiązań a jedynie ich dystrybutorem. Planuje on jednak uruchomienie produkcji w efekcie realizacji celów emisji Akcji serii C. sprzedaż i rynki zbytu: Emitent obserwuje zwiększone zainteresowanie nabywców nowymi technologiami dla budownictwa, których Emitent jest dostawcą. Tendencja ta wynika z: dużej aktywności na rynku budownictwa infrastrukturalnego i inżynierskiego, wysokiej presji na szybkość realizacji budów i narzucanie restrykcyjnych terminów przez inwestorów. W takim przypadku ryzyko ewentualnej kary za nieterminową realizację inwestycji jest dużo większe niż konieczność wydatkowania dodatkowych środków na zaawansowane techniki budowlane; zapasy: Emitent w okresie swego funkcjonowania utrzymuje zapasy na optymalnym poziomie dostosowanym do bieżących potrzeb; koszty: Aktualnie Emitent obserwuje, zarówno w zakresie kosztów materiałów budowlanych, jak również kosztów osobowych oraz cen usług budowlanych wyraźną stabilizację cen i kosztów. ceny sprzedaży: ceny sprzedaży zachowują się stabilnie. B.5. Opis Grupy kapitałowej Emitenta oraz miejsca Emitenta w tej Grupie – w przypadku Emitenta, który jest częścią Grupy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego Emitent nie tworzy grupy kapitałowej (nie jest jednostką dominującą). Emitent nie posiada również podmiotu dominującego. Jednocześnie zgodnie z oświadczeniem Zarządu Emitenta, Emitent na dzień zatwierdzenia Prospektu nie posiada podmiotów zależnych. B.6. W zakresie znanym Emitentowi, imiona i nazwiska (nazwy) osób, które w sposób bezpośredni lub pośredni, mają udziały w kapitale emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego Emitenta, wraz z podaniem wielkości udziału każdej z takich osób. Poza członkami Rady Nadzorczej posiadającymi udziały w kapitale Emitenta, znaczącym akcjonariuszem Emitenta jest spółka działającą pod firmą Betomax GmbH & CO KG z siedzibą w Neuss w Niemczech. Podmiot ten został zarejestrowany w Rejestrze Handlowym w Sądzie Rejonowym Amtgericht Neuss w Niemczech 24 czerwca 1963 r. pod numerem HRA 4852. Przedmiotem działalności Betomax GmbH & CO KG jest produkcja i sprzedaż wyrobów budowlanych. Betomax GmbH & CO KG posiada 1.700.000 akcji serii A oraz 1.900.000 akcji serii B, co stanowi łącznie udział 36% w kapitale zakładowym Emitenta i daje 37,6% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Wolfgang Scheurer, będący członkiem Rady Nadzorczej Emitenta jest Prezesem Zarządu Betomax GmbH & CO KG. B.7. Wybrane najważniejsze historyczne informacje finansowe dotyczące Emitenta Poniższe wybrane dane finansowe przedstawione zostały w oparciu o zbadane przez biegłego rewidenta historyczne informacje finansowych, obejmujące sprawozdania finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku oraz porównywalne dane finansowe za okresy od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku i od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku, sporządzonych według Polskich Standardów Rachunkowości (PSR). Dodatkowo zamieszczone zostały informacje 12 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Podsumowanie finansowe za okres 01.01.2012 – 30.06.2012 oraz dane porównywalne za okres 01.01.2011 – 30.06.2011, które nie podlegały badaniu ani przeglądowi biegłego rewidenta. Wybrane historyczne dane finansowe Emitenta za okres 2009 –2012 w tys. PLN) Pozycja rachunku zysków i strat Przychody netto ze sprzedaży produktów I półrocze 2012 I półrocze 2011 2011 2010 2009 4 197 2 585 5 896 5 269 2 624 20 542 28 578 64 398 43 139 33 200 2 101 1 849 4 473 4 123 2 072 14 052 21 365 47 524 33 078 24 754 Zysk brutto na sprzedaży 8 587 7 949 18 297 11 208 8 998 Zysk na sprzedaży 1 032 2 267 6 323 3 105 183 Zysk z działalności operacyjnej 1 285 2 276 6 098 2 920 52 Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 176 2 119 5 130 2 925 112 Zysk (strata) brutto 1 176 2 119 5 130 2 925 112 Zysk (strata) netto 1 006 1 684 4 025 2 320 99 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów Źródło: Emitent Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 01.01.2011r.-31.12.2011r., przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,1401 zł/EURO. Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 01.01.2010 r.-31.12.2010 r., przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,0044 zł/EURO. Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 01.01.2009r.-31.12.2009r., przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,3406 zł/EURO. Pozycja bilansu I półrocze I półrocze 2012 2011 2011 2010 2009 Aktywa razem 38 993 39 846 42 298 24 460 16 804 Aktywa trwałe 10 955 10 750 10 720 2 571 2 352 Aktywa obrotowe 28 037 29 096 31 578 21 889 14 452 Pasywa razem 38 993 39 846 42 298 24 460 16 804 Kapitał własny 18 326 14 978 17 319 13 295 10 974 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20 667 24 868 24 979 11 166 5 830 Źródło: Emitent Dane dotyczące przepływów pieniężnych Emitenta Pozycja rachunku przepływów pieniężnych I półrocze I półrocze 2012 2011 2011 2010 2009 A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 694 -238 1 279 602 1 139 B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -588 -8 682 -8 964 -1 038 -570 C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -76 8 885 7 548 375 -943 D. Przepływy pieniężne netto razem (A+/-B+/-C) 31 -35 -137 -61 -374 F. Środki pieniężne na początek okresu 231 368 368 430 804 G. Środki pieniężne na koniec okresu 262 333 231 368 430 Źródło: Emitent Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2011r.-31.12.2011r., przyjęto niżej opisane kursy EURO: – do obliczenia danych z pozycji A, B, C, D – kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 13 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Podsumowanie 4,1401 zł/EURO, – do obliczenia danych z pozycji F – kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2010 roku, tj. kurs 3,9603 zł/EURO, – do obliczenia danych z pozycji G - kurs ustalony przez NBP na dzień 30 grudnia 2011 roku, tj. kurs 4,4168 zł/EURO. Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2010r.-31.12.2010 r., przyjęto niżej opisane kursy EURO: – do obliczenia danych z pozycji A, B, C, D – kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,0044 zł/EURO, – do obliczenia danych z pozycji F – kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2009 roku, tj. kurs 4,1082 zł/EURO, - do obliczenia danych z pozycji G - kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2010 roku, tj. kurs 3,9603 zł/EURO. Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2009r.-31.12.2009 r., przyjęto niżej opisane kursy EURO: – do obliczenia danych z pozycji A, B, C, D – kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,3406 zł/EURO, – do obliczenia danych z pozycji F – kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2008 roku, tj. kurs 4,1724 zł/EURO, – do obliczenia danych z pozycji G - kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2009 roku, tj. kurs 4,1082 zł/EURO. W roku 2009 nastąpiło znaczące obniżenie przychodów w stosunku do roku 2008 – o około 30%. Było to spowodowane zahamowaniem inwestycji budowlanych związanych z utrudnionym dostępem do źródeł finansowania. Począwszy od 2009 r. następowała znacząca poprawa sytuacji około rynkowej oraz zwiększenie aktywności sprzedażowej Emitenta, co wywołało znaczące zmiany wyniku operacyjnego generowanego przez Spółkę. Wartość zysku operacyjnego w roku 2009 wyniosła 52 tys. zł, w roku 2010 2,9 mln zł, zaś 6,1 mln zł w roku 2011. Poza wyżej wymienionymi zdarzeniami nie wystąpiły znaczące zmiany w sytuacji finansowej i wyniku finansowym Emitenta. B.8. Wybrane na najważniejsze informacje finansowe pro-forma, ze wskazaniem ich charakteru Nie dotyczy. Emitent nie sporządził informacji finansowych pro forma, gdyż w Spółce nie miały miejsca żadne transakcje, które nakładałyby na niego obowiązek sporządzania takich informacji. B.9. Prognoza lub szacunki zysków Nie dotyczy. Emitent nie dokonał prognozowania lub szacowania zysków. B.10. Opis charakteru wszystkich zastrzeżeń zawartych w raporcie biegłego rewidenta w odniesieniu do historycznych informacji finansowych Żaden z biegłych rewidentów nie odmówił wyrażenia opinii o badanych historycznych informacjach finansowych. Opinie wyrażone przez biegłych rewidentów nie były negatywne ani nie zawierały zastrzeżeń. B.11. W przypadku gdy poziom kapitału obrotowego emitenta nie wystarcza na pokrycie jego obecnych potrzeb, należy załączyć wyjaśnienie. Zarząd Emitenta oświadcza, iż poziom kapitału obrotowego, rozumianego jako zdolność Grupy Emitenta do uzyskania dostępu do środków pieniężnych oraz innych dostępnych płynnych zasobów w celu terminowego spłacenia swoich zobowiązań jest wystarczający na pokrycie potrzeb Grupy Emitenta w okresie co najmniej 12 kolejnych miesięcy od Dnia Prospektu. Dział C – Papiery wartościowe C.1. Opis typu i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty lub dopuszczenia do obrotu, w tym ewentualny kod identyfikacyjny papierów wartościowych Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest w ramach Oferty Publicznej 5.900.000 akcji zwykłych na okaziciela Betomax Polska SA (Akcji Oferowanych) o wartości nominalnej 0,10 złotych 14 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Podsumowanie każda, w tym: 2.000.000 Akcji Serii C, 3.900.000 Akcji Serii B (Akcji Sprzedawanych). Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent ubiega się o dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynek regulowany: 5.900.000 akcji serii B, do 2.000.000 Akcji Serii C, do 2.000.000 Praw Do Akcji Serii C. C.2. Waluta emisji papierów wartościowych Złoty polski. C.3. Liczba akcji wyemitowanych i w pełni opłaconych oraz wyemitowanych i nieopłaconych w pełni. Wartość nominalna akcji lub wskazanie, że akcje nie mają wartości nominalnej Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) i dzieli się na: 4.100.000 (słownie: cztery miliony sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. 5.900.000 (słownie: pięć milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. Kapitał zakładowy Emitenta jest w całości opłacony. W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi nie miała miejsca sytuacja opłacenia ponad 10% kapitału Emitenta w postaci aktywów innych niż gotówka. C.4. Opis praw związanych z papierami wartościowymi Prawa i obowiązki związane z akcjami Emitenta są określone w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, w Statucie Emitenta oraz w innych przepisach prawa. Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa o charakterze majątkowym: Prawo do dywidendy, to jest udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 Kodeksu Spółek Handlowych). Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru); przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 Kodeksu Spółek Handlowych, Akcjonariusz może zostać pozbawiony tego prawa w części lub w całości w interesie spółki mocą uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością co do zasady co najmniej czterech piątych głosów; Z akcjami Emitenta nie jest związane inne prawo do udziału w zyskach Emitenta. Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej likwidacji (art. 474 Kodeksu Spółek Handlowych); Prawo do zbywania posiadanych akcji. Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem; (art. 340 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych). Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez spółkę (umorzenie dobrowolne). Akcje mogą być umorzone za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia, na warunkach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariuszom Spółki przysługują następujące uprawnienia korporacyjne: Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 KSH) oraz prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 KSH). Prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). Jeżeli Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem (art. 400 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych). Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału 15 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Podsumowanie zakładowego Spółki (art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422-427 Kodeksu Spółek Handlowych. Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami; zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych); uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu; jeżeli Walne Zgromadzenie oddali wniosek o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie takiego rewidenta do sądu rejestrowego w terminie 14 dni od powzięcia uchwały. Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, w szczególności zgodnie z art. 428 Kodeksu Spółek Handlowych. Prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi (art. 328 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych). Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych). Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych). Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych). Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych). Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce na zasadach określonych w art. 486 i 487 Kodeksu Spółek Handlowych, jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę. Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (w przypadku połączenia spółek), w art. 540 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (w przypadku podziału spółki) oraz w art. 561 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (w przypadku przekształcenia spółki). Prawo do przeglądania księgi akcyjnej, i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 341§7 Kodeksu Spółek Handlowych). Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał (art. 6 § 4 i 6 Kodeksu Spółek Handlowych). C.5. Opis wszystkich ograniczeń dotyczących swobodnej zbywalności papierów wartościowych. Statut Emitenta nie przewiduje żadnych postanowień dotyczących ograniczeń zbywania akcji Emitenta na okaziciela. Obrót papierami wartościowymi Emitenta, jako spółki publicznej, podlega ograniczeniom określonym w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie i Ustawy o ofercie: Ustawa o obrocie przewiduje ograniczenie w postaci wymogu dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym i pośrednictwa firmy inwestycyjnej; zakaz nabywania lub zbywania instrumentów finansowych w czasie trwania okresu zamkniętego; zakaz nabywania lub zbywania instrumentów finansowych przez osoby posiadające informacje poufne; obowiązki informacyjne członków zarządów i rad nadzorczych, prokurentów i osób pełniących funkcje kierownicze; obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w przypadku: (i) nabycia akcji uprawniających do wykonywania ponad 10% lub 5% ogólnej liczby głosów na 16 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Podsumowanie Walnym Zgromadzeniu, (ii) przekroczenia progu 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, (iii) przekroczenia progu 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. C.6. Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym oraz wskazanie wszystkich rynków regulowanych, na których papiery wartościowe są lub mają być przedmiotem obrotu. Oferowane papiery wartościowe tj.: 5.900.000 akcji serii B, do 2.000.000 Akcji Serii C, do 2.000.000 Praw Do Akcji Serii C. będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym. . W przypadku niespełnienia wymogów Regulaminu GPW w zakresie dopuszczenia Akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, Emitent zamierza podjąć kroki w celu wprowadzenie ww. papierów wartościowych na NewConnect. C.7. Opis polityki dywidendy. Wartość dywidendy na akcję za każdy rok obrotowy okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi Za rok obrotowy 2009 dywidenda akcjonariuszom Spółki nie została przyznana. Za rok obrotowy 2010 dywidenda akcjonariuszom Spółki nie została przyznana Za rok obrotowy 2011 Spółka przyznała akcjonariuszom dywidendę w wysokości 1.500.000 zł. W związku z planowanym upublicznieniem akcji Spółki, nabywający je akcjonariusze oczekiwać będą jak najwyższego zwrotu z inwestycji, który będzie następował poprzez wzrost wartości (notowań) akcji lub wypłatę dywidendy. Zgodnie z oświadczeniem Zarządu, w najbliższych trzech latach obrotowych, planuje on rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wypłatę dywidendy w granicach do 50% rocznego zysku Spółki, natomiast pozostałą część zysku w wysokości od 50% przeznaczać na kapitał zapasowy. Dział D - Ryzyko D.1. Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla emitenta lub jego branży. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem w jakim Emitent prowadzi działalność Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Ryzyko walutowe Ryzyko związane z brakiem stabilności systemu podatkowego Ryzyko związane z brakiem stabilności systemu prawnego Ryzyko związane z konkurencją Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Emitenta Ryzyko związane z działalnością operacyjną Ryzyko związane z kadrą kierowniczą i kluczowymi pracownikami Ryzyka związane z realizacją kontraktów Ryzyko związane z zmianą warunków umów Ryzyko związane z wpływem największych akcjonariuszy na spółkę D.3. Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla papierów wartościowych. Czynniki ryzyka związane z akcjami Ryzyko związane z zawieszeniem, odwołaniem lub odstąpieniem od Oferty Publicznej Ryzyko związane z zasadami dystrybucji Akcji Oferowanych w TDI Ryzyko nie dojścia emisji Akcji Serii C do skutku Ryzyko wynikające z naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów art. 16, art. 17 i art. 18 Ustawy o Ofercie Publicznej Ryzyko wstrzymania dopuszczenia do obrotu lub rozpoczęcia notowań wynikające z art. 20 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu 17 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Podsumowanie Ryzyko związane z opóźnieniem wprowadzenia Akcji do obrotu giełdowego Ryzyko związane z notowaniem PDA Ryzyko związane z uchyleniem uchwały o dopuszczeniu akcji do obrotu giełdowego Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu Akcjami Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu giełdowego Ryzyko związane z notowaniami Akcji Emitenta na GPW Ryzyko związane z niewykonywaniem przez Emitenta obowiązków wynikających z przepisów prawa Ryzyko niedopuszczenia lub niewprowadzania do obrotu na rynku regulowanym akcji Emitenta Ryzyko związane z niespełnieniem warunków dopuszczenia do obrotu na rynku podstawowym Dział E - Oferta E.1. Wpływy pieniężne netto ogółem oraz szacunkowe koszty emisji lub oferty ogółem, w tym szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez emitenta lub oferującego. Szacunkowa wartość wpływów pieniężnych netto z emisji akcji serii C wynosi 11 mln zł. W przypadku, gdy środki pozyskane z emisji Akcji Serii C okażą się niewystarczające dla realizacji celów emisji, Spółka zrealizuje inwestycje ze środków pochodzących z wypracowanych zysków, pożyczek lub kredytów bankowych. Na szacunkową kwotę kosztów emisji Akcji Serii C składają się koszty sporządzenia Prospektu oraz koszty przygotowania i przeprowadzenia Publicznej Oferty Akcji Serii C. Szacunkowe prowizje i koszty przedstawia tabela poniżej. Wyszczególnienie (w tys. zł) Koszty sporządzenia Prospektu Emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa i oferowania, działania promocyjne i reklamowe 400,0 Koszty administracyjne, audyt, opłaty sądowe i notarialne 100,0 Koszt druku i publikacji Prospektu oraz ogłoszeń obligatoryjnych 15,0 Razem: 515,0 Źródło: Emitent Zgodnie z art. 36 pkt. 2b Ustawy o Rachunkowości koszty zgromadzenia kapitału poprzez emisję Akcji Serii C zmniejszą kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną Akcji Serii C. Ewentualne pozostałe koszty zostaną zaliczone do kosztów finansowych. Emitent opublikuje informacje dotyczące przychodów z subskrypcji Akcji Serii C, jak również całkowitych kosztów Oferty Publicznej w formie raportu bieżącego natychmiast po zamknięciu Oferty Publicznej zgodnie z art. 56 Ustawy o Ofercie. Wskazane powyżej koszty oferty nie obejmują kosztów związanych ze sprzedażą i dystrybucją Akcji Sprzedawanych, które poniosą Wprowadzający. E.2a. Przyczyny oferty, opis wykorzystania wpływów pieniężnych, szacunkowa wartość netto wpływów pieniężnych. Celem strategicznym Emitenta jest budowa silnej firmy będącej dostawcą zaawansowanych technologii dla budownictwa infrastrukturalnego, przemysłowego i ogólnego. Dlatego Emitent zamierza zmienić charakter prowadzonej działalności z handlowo – usługowej na produkcyjno – handlowo - usługową. Aby zrealizować to zamierzenie zostaną przeprowadzone inwestycje mające na celu rozbudowę potencjału ekonomicznego Spółki, w tym: Opis inwestycji finansowanej ze Śródków z emisji 18 Wartość środków z emisji (dane zł) Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. 1. 2. 3. Podsumowanie Nabycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, które prowadzi działalność w sektorze produkcyjnym komplementarnym do działalności Emitenta. Celem jest pozyskanie rentownej firmy produkcyjnej o rocznych przychodach ze sprzedaży powyżej 10 mln zł. Firma powinna posiadać własny majątek produkcyjny, w tym maszyny i urządzenia oraz zespół pracowników, który posiada możliwości wytwórcze w zakresie części asortymentu Emitenta. W szczególności powinna mieć możliwość wytwarzania osprzętu budowlanego i elementów systemów zbrojeniowych. Emitent prowadzi obecnie przegląd rynku, pod kątem znalezienia odpowiednich kandydatów do przejęcia. Emitent nie zamierza nabywać udziałów mniejszościowych i jest w pierwszej kolejności zainteresowany nabyciem całego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Taka transakcja pozwoli Emitentowi na wykorzystanie efektu synergii oraz zwiększenie rentowności, gdyż obecnie jako firma handlowa jest zmuszony zamawiać produkcję dużej części asortymentu u zewnętrznych dostawców. Nabycie zamierzonych aktywów powinno nastąpić w I kwartale 2013 r. Emitent planuje, że cena nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nie przekroczy wartości 130% wartości księgowej nabywanego podmiotu. Emitent przeprowadził badanie rynku podmiotów działających w komplementarnym zakresie produkcyjnym. Liczba podmiotów spełniających założone kryteria to kilka firm. Podjęcie skutecznych negocjacji o zakupie wymaga jednak pozyskania odpowiednich środków z emisji akcji serii C. Wiata – magazyn wysokiego składowania – (dobudówka do obecnej hali produkcyjnej, regały wysokiego składowania, wózek wysokiego składowania) – lepsza organizacja miejsca magazynowego – scalenie kilku rozproszonych magazynów 1) Rozwój sieci sprzedaży poprzez rozbudowę i doposażenie biur regionalnych z jednoczesnym zwiększeniem poziomu kapitału obrotowego. W tym koszcie zostanie zawarte otwarcie dwóch kolejnych biur regionalnych wraz z ich wyposażeniem. Zostaną zatrudnieni handlowcy do nowych i istniejących biur regionalnych w liczbie 4 etatów. Ponadto zostanie zwiększony kapitał obrotowy służący finansowaniu rosnącego wolumeny sprzedaży i doposażenia magazynu dzierżawy w sprzęt do wydzierżawiania (Secumax, pojemniki na beton, wózki montażowe, pomosty robocze) RAZEM: 7 000 000 2 000 000,00 1 000 000,00 10 000 000 1) – W trakcie postępowania o uzyskanie pozwolenia na budowę. Złożony wniosek o warunki zabudowy. Biuro projektowe opracowuje projekt budowlany, Emitent zbiera oferty na wyposażenie hali (m.in. regały wysokiego składowania, wózki widłowe) Spółka nie przewiduje przesunięcia środków na inne inwestycje. W przypadku, gdy środki pozyskane z emisji Akcji Serii C okażą się niewystarczające dla realizacji celów emisji, Spółka zrealizuje inwestycje ze środków pochodzących z wypracowanych zysków, pożyczek lub kredytów bankowych. Środki pochodzące z emisji nie zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia Emitenta ani na nabycie składników majątkowych na warunkach istotnie odbiegających od dotychczasowych warunków nabywania takich składników majątkowych przez Emitenta, ani na nabywanie takich składników majątkowych od podmiotów powiązanych. W okresie pomiędzy pozyskaniem środków z emisji, a realizacją celów emisji, środki te zostaną ulokowane w bezpieczne instrumenty finansowe, tj. papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub lokaty bankowe. 19 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Podsumowanie Stopień przygotowania Emitenta do realizacji celów emisji jest zaawansowany w zakresie realizacji celu nr 2. Emitent dokonał przeglądu rynku pod kątem znalezienia nowych lokalizacji o wysokim potencjale rozwoju. Znajdują się one głównie w Polsce północnej. W zakresie utworzenia nowych stanowisk pracy w biurach regionalnych prowadzona jest wstępna rekrutacja oraz zostały wyselekcjonowane osoby, które spełniają wymagania stawiane na stanowiskach handlowców. W zakresie pkt. 1 celów emisji Emitent posiada wstępną listę podmiotów, z którymi będzie prowadził negocjacje zmierzające do nabycia danego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Należy uznać, że w zakresie tego celu Emitent znajduje się na etapie przygotowawczym. E.3. Opis warunków oferty. Na podstawie niniejszego Prospektu w ramach Publicznej Oferty oferowanych jest 5.900.000 akcji zwykłych na okaziciela BETOMAX Polska S.A. (Akcji Oferowanych), w tym: 2.000.000 nowo emitowanych Akcji Serii C, 3.900.000 Akcji Serii B (Akcje Sprzedawane) Akcje Oferowane tj. Akcje Serii C oraz Akcje Sprzedawane zostaną zaoferowane inwestorom w następujących transzach: Transza Małych Inwestorów (TMI) – 1.300.000 sztuk Akcji Serii C Transza Dużych Inwestorów (TDI) – 4.600.000 sztuk, (w tym 700.000 Akcji Serii C oraz 3.900.000 Akcji Sprzedawanych); Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Dużych Inwestorów zostanie przeprowadzona budowa Księgi Popytu na Akcje Oferowane, tzw. book building. W Deklaracjach Zainteresowania Nabyciem Akcji Oferowanych inwestorzy zobowiązani będą wskazać liczbę Akcji Oferowanych, którą chcą nabyć oraz limit ceny, za jaką zadeklarują się nabyć ww. akcje. Przedział cenowy, w ramach którego przyjmowane będą Deklaracje zostanie podany komunikatem aktualizującym najpóźniej w dniu rozpoczęcia budowy Księgi Popytu. Maksymalna cena Akcji Oferowanych została ustalona na 5,00 zł. Cena Emisyjna zostanie ustalona po przeprowadzeniu procesu tworzenia Księgi Popytu i przekazana do publicznej wiadomości w trybie art. 54 ust.3 Ustawy o Ofercie, przed rozpoczęciem zapisów na Akcje Oferowane. Cena będzie stała i jednakowa dla wszystkich Akcji Oferowanych i dla obydwu transz. Podmiotami uprawnionymi do zapisywania się na Akcje Oferowane w Transzy Małych Inwestorów są: osoby fizyczne i osoby prawne, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego. Podmiotami uprawnionymi do składania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Dużych Inwestorów są: osoby fizyczne i osoby prawne, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego; jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego; zarządzający pakietem papierów wartościowych na zlecenie, w imieniu osób, których rachunkami zarządzają i na rzecz których zamierzają nabyć akcje. Inwestorzy mogą składać zapisy na Akcje Oferowane według następujących zasad: w TMI – minimalny zapis wynosi 10 Akcji Serii C, maksymalny zapis jest równy liczbie Akcji Serii C w tej transzy-1.300.000 sztuk, w TDI - minimalny zapis składany poza procesem budowania Księgi Popytu wynosi 10.000 Akcji Oferowanych, maksymalny zapis jest równy liczbie Akcji Oferowanych w tej transzy – 4.600.000 sztuk, w Deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych inwestor musi wskazać liczbę nie mniejszą niż 10.000 akcji i nie większą niż liczba Akcji Oferowanych zaoferowanych w TDI. Akcje Serii C i Akcje Sprzedawane oferowane są łącznie bez ich rozróżnienia na etapie składania zapisów przez inwestorów w TDI. W konsekwencji inwestorom składającym zapisy w TDI mogą być przydzielone zarówno Akcje Serii C, jak i Akcje Sprzedawane. 20 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Podsumowanie W pierwszej kolejności przydzielane będą Akcje Serii C, a następnie Akcje Sprzedawane W Transzy Małych Inwestorów Akcje Serii C zostaną przydzielone na zasadzie proporcjonalnej redukcji z wykorzystaniem systemu informatycznego GPW. Na podstawie Księgi Popytu wysłane zostaną zaproszenia do złożenia zapisu na Akcje Oferowane w Transzy Dużych Inwestorów. Inwestorom, do których wysłane zostaną zaproszenia, Akcje Oferowane zostaną przydzielone zgodnie ze wskazaną w nim liczbą akcji, pod warunkiem ich należytego subskrybowania i opłacenia. Pozostałym inwestorom składającym zapisy w Transzy Dużych Inwestorów, Akcje Oferowane zostaną przydzielone uznaniowo. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. Akcje Oferowane nie są uprzywilejowane, nie istnieją ograniczenia w ich zbywalności. Z Akcjami Oferowanymi nie są związane obowiązki świadczeń dodatkowych. Terminy Publicznej Oferty i możliwe ich zmiany E.4 Czynność Termin Otwarcie Publicznej Oferty Termin otwarcia Publicznej Oferty jest tożsamy z terminem publikacji Prospektu Budowa Księgi Popytu dla inwestorów w Transzy Dużych Inwestorów 14 – 15 stycznia 2013 r. Ustalenie Ceny Emisyjnej i podanie jej do publicznej wiadomości 15 stycznia 2013 r. Przyjmowanie zapisów w Transzy Małych Inwestorów 16 - 22 stycznia 2013 r. Przyjmowanie zapisów w Transzy Dużych Inwestorów 16 - 22 stycznia 2013 r. Planowany termin przydziału i zakończenia Publicznej Oferty Do 25 stycznia 2013 r. Opis interesów, włącznie z konfliktem interesów, o istotnym znaczeniu dla emisji lub oferty. Do osób prawnych zaangażowanych w Ofertę Publiczną należą: Dom Maklerski BOŚ SA z siedzibą w Warszawie – Oferujący, Kodis Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – Doradca Finansowy, "PROFESSIO Kancelaria Prawnicza Kamiński" Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie – Doradca Prawny, Biegli Rewidenci Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, numer ewidencyjny 2917. Wyżej wymienione osoby prawne nie posiadają żadnych papierów wartościowych Emitenta. Część wynagrodzenia Oferującego i Doradcy Finansowego powiązana jest z wielkością środków pozyskanych z Oferty Publicznej. Oferujący i Doradca Finansowy są zainteresowani uzyskaniem przez Emitenta jak najwyższych wpływów z emisji Akcji Serii C. Poza tym wymienione osoby prawne nie mają bezpośredniego ani też pośredniego interesu ekonomicznego, który zależy od wielkości środków pozyskanych przez Emitenta w wyniku emisji Akcji Serii C. Nie występuje również konflikt interesów między wyżej wymienionymi osobami związany z dopuszczeniem akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym. Oferujący Oferujący jest powiązany z Emitentem w zakresie wynikającym z umowy na pełnienie funkcji Oferującego Emitenta przy przeprowadzaniu Publicznej Oferty Akcji Emitenta oraz na doradztwo w zakresie Oferty publicznej i doradztwo przy sporządzaniu przez Emitenta Prospektu Emisyjnego. Doradca finansowy Doradca Finansowy jest powiązany z Emitentem w zakresie wynikającym z umowy na doradztwo w zakresie przeprowadzenia oferty publicznej i emisji akcji Spółki oraz doradztwo w zakresie finansowych aspektów Oferty publicznej i doradztwo przy sporządzaniu przez Emitenta Prospektu Emisyjnego. Doradca prawny 21 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Podsumowanie Kancelaria „PROFESSIO Kancelaria Prawnicza Kamiński” Sp. k. z siedzibą w Warszawie pełniąca funkcję doradcy prawnego w publicznej ofercie akcji Emitenta. Wynagrodzenie doradcy prawnego nie jest powiązane z wielkością środków pozyskanych z oferty publicznej akcji Emitenta. Ponadto pomiędzy działaniami Doradcy Prawnego i Emitenta nie występują żadne konflikty interesów. Doradca Prawny nie jest akcjonariuszem Emitenta Biegły rewident Biegli Rewidenci Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach powiązana jest z Emitentem w zakresie wynikającym z umowy na badanie sprawozdań Finansowych Spółki obejmujące: badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za 2010 rok, wyrażenie opinii biegłego rewidenta o jednostkowych historycznych danych finansowych za lata 2008-2010 zamieszczonych w Prospekcie; sporządzenie raportu z przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2011 r; Pomiędzy wyżej wymienionymi podmiotami i Emitentem nie występuje konflikt interesów, który mógłby mieć istotny wpływ na Ofertę Publiczną Akcji Emitenta. Do osób fizycznych zaangażowanych w Ofertę Publiczną należą: Pan Lech Pasturczak – Członek Rady Nadzorczej Emitenta, Pan Stanisław Pargieła – Członek Rady Nadzorczej Emitenta, Pan Andrzej Pargieła – Członek Rady Nadzorczej Emitenta, Pan Artur Mączyński – Członek Rady Nadzorczej Emitenta, Powyższe osoby, będące członkami Rady Nadzorczej Emitenta i jednocześnie akcjonariuszami Spółki, których akcje mają być wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. są zainteresowane wzrostem wartości posiadanych przez nich akcji. Imię i nazwisko (nazwa) osoby lub podmiotu oferującego papier wartościowy do sprzedaży. E.5 Umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up”: strony, których to dotyczy; oraz wskazanie okresu objętego zakazem sprzedaży. W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie wprowadzających: Nazwa Wprowadzającego Powiązanie z Emitentem Betomax GmbH & CO KG Akcjonariusz Emitenta Lech Pasturczak Akcjonariusz Emitenta, Członek Rady Nadzorczej Stanisław Pargieła Akcjonariusz Emitenta, Członek Rady Nadzorczej Andrzej Pargieła Akcjonariusz Emitenta, Członek Rady Nadzorczej Artur Mączyński Akcjonariusz Emitenta, Członek Rady Nadzorczej Wszystkie akcje oferowane do sprzedaży (3.900.000 Akcji Serii B) są akcjami zwykłymi na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Betomax GmbH & CO KG oferuje do sprzedaży 1.100.000 Akcji Serii B stanowiących łącznie 11% kapitału zakładowego Spółki przed emisją Akcji Serii C i 10% kapitału zakładowego w przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich Akcji Serii C. Pan Lech Pasturczak oferuje do sprzedaży 700.000 Akcji Serii B stanowiących łącznie 7% kapitału zakładowego Spółki przed emisją Akcji Serii C i 5,83% kapitału zakładowego w przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich Akcji Serii C. Pan Stanisław Pargieła oferuje do sprzedaży 700.000 Akcji Serii B stanowiących łącznie 7% kapitału zakładowego Spółki przed emisją Akcji Serii C i 5,83% kapitału zakładowego w przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich Akcji Serii C. Pan Andrzej Pargieła oferuje do sprzedaży 700.000 Akcji Serii B stanowiących łącznie 7% kapitału zakładowego Spółki przed emisją Akcji Serii C i 5,83% kapitału zakładowego w przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich Akcji Serii C. Pan Artur Mączyński oferuje do sprzedaży 700.000 Akcji Serii B stanowiących łącznie 7% kapitału 22 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Podsumowanie zakładowego Spółki przed emisją Akcji Serii C i 5,83% kapitału zakładowego w przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich Akcji Serii C. Nie były zawierane umowy zakazu sprzedaży akcji Emitenta typu lock-up. Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą. E.6 W przypadku oferty subskrypcji skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy, należy podać wielkość i wartość procentową natychmiastowego rozwodnienia, jeśli nie dokonają oni subskrypcji na nową ofertę. Poniżej podana została wielkość i wartość procentowa rozwodnienia spowodowanego ofertą Akcji Serii C: Udział w kapitale zakładowym po ofercie Liczba akcji Seria akcji minimalna maksymalna minimalna maksymalna Akcje serii A 4.100.000 4.100.000 41,00% 34,17% Akcje serii B 5.900.000 5.900.000 58,99% 49,17% 1 2.000.000 0,01% 16,66% Akcje serii C Źródło: Emitent Strukturę kapitału zakładowego na dzień zatwierdzenia Prospektu przedstawia się następująco: seria A seria B akcje razem Ilość głosów 1 700 000 1 900 000 3 600 000 5 300 000 36,0% 37,6% Lech Pasturczak 600 000 1 000 000 1 600 000 2 200 000 16,0% 15,6% Stanisław Pargieła 600 000 1 000 000 1 600 000 2 200 000 16,0% 15,6% Andrzej Pargieła 600 000 1 000 000 1 600 000 2 200 000 16,0% 15,6% Artur Mączyński 600 000 1 000 000 1 600 000 2 200 000 16,0% 15,6% 5 900 000 10 000 000 14 100 000 100,0% 100,0% Akcjonariusz Betomax GmbH & CO KG Łącznie 4 100 000 %akcji % głosów Źródło: Emitent W ramach emisji Akcji Serii C, Emitent zamierza wyemitować 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela. Przy założeniu, że zostaną objęte wszystkie zaoferowane do objęcia Akcje Serii C oraz dotychczasowi akcjonariusze nie obejmą Akcji Serii C, oraz zakładając niesprzedawanie akcji przez Wprowadzających, akcje ulegną rozwodnieniu w sposób przedstawiony poniżej. akcje razem Ilość głosów 1 900 000 3 600 000 5 300 000 30,0% 32,9% 600 000 1 000 000 1 600 000 2 200 000 13,3% 13,7% Stanisław Pargieła 600 000 1 000 000 1 600 000 2 200 000 13,3% 13,7% Andrzej Pargieła 600 000 1 000 000 1 600 000 2 200 000 13,3% 13,7% Artur Mączyński 600 000 1 000 000 1 600 000 2 200 000 13,3% 13,7% 2 000 000 2 000 000 16,7% 12,4% 12 000 000 16 100 000 100,0% 100,0% Akcjonariusz seria A seria B 1 700 000 Lech Pasturczak Betomax GmbH & CO KG Seria C - nowa emisja Łącznie seria C 2 000 000 4 100 000 5 900 000 23 %akcji % głosów Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Podsumowanie Źródło: Emitent Przy założeniu, że zostaną objęte wszystkie zaoferowane do objęcia Akcje Serii C oraz dotychczasowi akcjonariusze nie obejmą Akcji Serii C, oraz zakładając sprzedaż akcji przez Wprowadzających, akcje ulegną rozwodnieniu w sposób przedstawiony poniżej. Akcjonariusz Betomax GmbH & CO KG seria A seria B seria C akcje razem Ilość głosów %akcji % głosów 1 700 000 800 000 2 500 000 4 200 000 20,8% 26,1% Lech Pasturczak 600 000 300 000 900 000 1 500 000 7,5% 9,3% Stanisław Pargieła 600 000 300 000 900 000 1 500 000 7,5% 9,3% Andrzej Pargieła 600 000 300 000 900 000 1 500 000 7,5% 9,3% Artur Mączyński 600 000 300 000 900 000 1 500 000 7,5% 9,3% 2 000 000 2 000 000 16,7% 12,4% 3 900 000 3 900 000 3 900 000 32,5% 24,2% 5 900 000 12 000 000 16 100 000 100,0% 100,0% Nowa emisja - seria C 2 000 000 Akcje serii B sprzedawane przez dotychczasowych Łącznie 4 100 000 Źródło: Emitent E.7 Szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez emitenta lub oferującego. Inwestor nie będzie ponosił żadnych kosztów i podatków związanych z subskrybowaniem akcji, z wyjątkiem kosztów związanych z prowizją maklerską wynikającą z formuły sprzedaży akcji przez system giełdowy. 24 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny CZYNNIKI RYZYKA Każdy Inwestor powinien starannie przeanalizować informacje zawarte w niniejszym Prospekcie emisyjnym. Inwestowanie w Akcje łączy się z ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego oraz, między innymi, z ryzykiem związanym z okolicznościami przedstawionymi poniżej. Kolejność, w jakiej ryzyka zostały przedstawione poniżej, nie odzwierciedla prawdopodobieństwa ich wystąpienia ani też rozmiaru lub znaczenia poszczególnych ryzyk. Ryzyka określone poniżej nie stanowią kompletnej ani wyczerpującej listy i w konsekwencji nie mogą być traktowane jako jedyne ryzyka, na które narażona jest Grupa. Dodatkowe ryzyka, które nie są obecnie znane Zarządowi mogą także mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju Grupy. Kurs Akcji może spaść z powodu wystąpienia poniżej opisanych ryzyk oraz w wyniku wystąpienia innych czynników. W efekcie Akcjonariusze mogą stracić część lub całość zainwestowanych środków finansowych.Wystąpienie któregokolwiek z poniższych czynników może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju Grupy. 1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność 1.1. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Na realizację założonych przez Emitenta celów strategicznych i osiągane przez niego wyniki finansowe oddziałują między innymi czynniki makroekonomiczne, których wpływ jest niezależny od działań Emitenta. Do tych czynników zaliczyć można: inflację, ogólną kondycję polskiej gospodarki, zmiany sytuacji gospodarczej, wzrost produktu krajowego brutto, politykę podatkową, wzrost stóp procentowych. Zmiany wskaźników makroekonomicznych mogą oddziaływać na zmniejszenie popytu na produkty Emitenta, co w konsekwencji może doprowadzić do pogorszenia wyników finansowych . 1.2. Ryzyko walutowe Istotna część kosztów Emitenta wyrażona jest w walucie obcej (szczególnie chodzi tutaj o zakupy w walucie Euro takich produktów jak wysokospecjalistyczne systemy szalunkowe oraz chemia budowlana). Spółka prowadząc politykę handlową oraz kształtując ceny dla odbiorców końcowych stara się uwzględniać elementy ryzyka walutowego. Ponadto większość produktów przeznaczonych do sprzedaży jest importowana. Import materiałów jest denominowany w 100% w walucie Euro. Osłabienie złotego względem Euro może skutkować zmniejszeniem marży na sprzedaży a co za tym idzie spadkiem rentowności. Aprecjacja złotego może przynieść dodatkowy zysk wynikający z dodatnich różnic kursowych. W przyszłości ryzyko walutowe może zostać całkowicie zneutralizowane poprzez przystąpienie Polski do strefy euro. 1.3. Ryzyko związane z brakiem stabilności systemu podatkowego Niestabilność systemu podatkowego oraz nieprecyzyjność regulacji podatkowych w Polsce utrudnia prawidłowe planowanie podatkowe, co może negatywnie wpływać na działalność i wyniki Emitenta. Ulegające zmianie interpretacje przepisów podatkowych stosowane przez organy podatkowe, długie okresy przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz możliwość nakładania wysokich kar pieniężnych i innych sankcji powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest znacząco wyższe niż w krajach rozwiniętych o bardziej stabilnym systemie podatkowym. W Polsce w praktyce organy podatkowe stosują prawo, opierając się nie tylko bezpośrednio na przepisach, ale także na ich interpretacjach dokonywanych przez organy wyższej instancji czy sądy. Takie interpretacje ulegają również zmianom, są zastępowane innymi lub też pozostają ze sobą w sprzeczności. W pewnym stopniu dotyczy to również orzecznictwa. Powoduje to brak pewności co do sposobu zastosowania prawa przez organy podatkowe albo automatycznego stosowania go zgodnie z posiadanymi w danej chwili interpretacjami, które mogą nie przystawać do różnorodnych, często skomplikowanych stanów faktycznych występujących w obrocie gospodarczym. Do zwiększenia tego ryzyka przyczynia się dodatkowo niejasność wielu przepisów składających się na polski system podatkowy. Z jednej strony wywołuje to wątpliwości co do właściwego stosowania przepisów, a z drugiej strony powoduje konieczność brania pod uwagę w większej mierze wyżej wymienionych interpretacji. W przypadku regulacji podatkowych, które zostały oparte na przepisach obowiązujących w Unii Europejskiej i powinny być z nimi w pełni zharmonizowane, należy zwrócić uwagę na ryzyko ich stosowania związane z często niewystarczającym poziomem wiedzy na temat przepisów unijnych, do czego przyczynia się fakt, iż są one relatywnie nowe w polskim systemie prawnym. Może to skutkować przyjęciem interpretacji przepisów prawa polskiego pozostającej w sprzeczności z regulacjami obowiązującymi na poziomie Unii Europejskiej. Brak stabilności w praktyce stosowania przepisów, w szczególności prawa podatkowego może mieć negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową Spółki. 25 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny 1.4. Ryzyko związane z brakiem stabilności systemu prawnego Emitent prowadzi działalność gospodarczą w określonym otoczeniu prawnym, które kształtują między innymi przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych oraz Ustawy o Rachunkowości. Ewentualne zmiany ww. przepisów mogą oddziaływać na działalność Emitenta i osiągane przez niego wyniki finansowe. 1.5. Ryzyko związane z konkurencją Spółka podlega presji konkurencyjnej ze strony innych podmiotów z branży. Spółka prowadzi działalność w zakresie dostarczania systemowych rozwiązań technologicznych dla budownictwa infrastrukturalnego, specjalistycznego, ogólnego i monolitycznego. Główni konkurenci Emitenta zostali wskazani w pkt 6.1.1 niniejszego Prospektu. Emitent podlega stałej presji konkurencyjnej, która ma głównie charakter cenowy. Należy jednak podkreślić że jest ona niwelowana poprzez wysoką jakość produktów Emitenta oraz profesjonalny serwis i doradztwo technologiczne. Pomimo atutów Spółki należy brać pod uwagę możliwość spadku rentowności działalności operacyjnej w przyszłości wynikającego ze wzrostu presji konkurencyjnej. 2. Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Emitenta 2.1. Ryzyko związane z działalnością operacyjną Ryzyko działalności operacyjnej Emitenta wynika z uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na działalność gospodarczą Emitenta. Do czynników zewnętrznych oddziaływujących na działalność operacyjną Spółki można zaliczyć tempo wzrostu sektora budowlanego (szczególnie w kontekście oznak spowolnienia produkcji budowlano – montażowej, które wystąpiły w II kwartale 2012 roku) oraz presję konkurencyjną, która może oddziaływać na wielkość uzyskiwanych przychodów oraz na zmniejszenie marży operacyjnej. Z uwagi na znaczenie transakcji międzynarodowych (szczególnie transakcje importowe) w działalności Emitenta na wyniki operacyjne wpływa także zachowanie pozycji konkurencyjnej na rynkach zagranicznych i pozycja negocjacyjna u głównych dostawców. Czynniki wewnętrzne wiążą się z właściwym określeniem strategii Emitenta i skutecznym jej wdrożeniem. Elementem wspierającym realizację strategii Emitenta jest ponadto możliwość dofinansowania środkami z publicznej oferty akcji. Wymienione powyżej czynniki, zarówno o charakterze wewnętrznym jak i zewnętrznym są tylko częściowo zależne od Spółki. Występuje więc ryzyko negatywnego wpływu otoczenia rynkowego lub błędnych założeń strategii dalszego rozwoju na działalność Emitenta i jego wyniki finansowe. 2.2. Ryzyko związane z kadrą kierowniczą i kluczowymi pracownikami Działalność Spółki na rynku wymaga odpowiedniej wiedzy i przygotowania, szczególnie w odniesieniu do kadry kierowniczej i personelu technicznego. Poziom kompetencji pracowników określa ponadto zdolność Emitenta w prowadzeniu najbardziej zaawansowanych projektów budowlanych. Nie można wykluczyć sytuacji fluktuacji kadry i przechodzenia kluczowych pracowników do podmiotów konkurencyjnych. Ponadto wzrost popytu na specjalistów z branży może się przekładać na wzrost presji na wynagrodzenia. Dodatkowym czynnikiem ryzyka jest emigracja zarobkowa dotycząca także dziedziny, w której działa Emitent. Spółka dostrzega ryzyko związane z kadrą kierowniczą i kluczowymi pracownikami i podejmuje działania zapobiegawcze na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony działania Spółki dotyczącą związania dotychczasowych pracowników ze Spółką poprzez wprowadzenie systemu motywacyjnego oraz stopniowe podwyższanie wynagrodzeń. Z drugiej strony Spółka stale doskonali proces rekrutacji nowych pracowników, tak aby kadra na poszczególnych stanowiskach była zastępowalna w możliwie krótkim okresie. 2.3. Ryzyko związane z realizacją kontraktów Na prawidłowy przebieg procesów operacyjnych ma wpływ wiele czynników, do których należą przede wszystkim współpraca z dostawcami, podwykonawcami i innymi podmiotami występującymi przy realizacji inwestycji. Realizacja umów wiąże się także z szeregiem zapisów umownych na okoliczność nie wywiązywania się lub niewłaściwego wykonania drugiej strony z warunków umowy. Ponadto Emitent zauważa, iż w trakcie realizacji inwestycji istnieje ryzyko nienależytego wykonania umowy, spowodowane różnymi przyczynami, począwszy od błędów konstrukcyjnych, projektowych, technologii, w rezultacie wpływające na jakość i terminowość kontraktu. Zabezpieczeniem prawidłowego wykonania umowy są przede wszystkim gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe. Wysokość i forma zabezpieczenia zależy od przedmiotu umowy, terminów umownych, a także rodzaju obiektu i specyfiki danej inwestycji. Zapisy w zakresie kar umownych są postanowieniami standardowymi stosowanymi w tego typu kontraktach. Dodatkowe ryzyka związane z realizacją kontraktów wiążą się z możliwością wejścia w spór sądowy ze zleceniodawcą, koniecznością usunięcia ewentualnych wad lub usterek przedmiotu umowy, ewentualną zapłatą kar umownych oraz odstąpieniem od umowy. Może ponadto wystąpić sytuacja nie wywiązania się zleceniodawcy z terminów płatności za wykonane przez Emitenta prace, co może skutkować w ewentualnym wystąpieniu problemów z płynnością finansową. Należy zwrócić uwagę na występowanie zatorów płatniczych na rynku budowlanym co wynika z problemów finansowych niektórych, znaczących firm działających na tym rynku. Emitent stale monitoruje spływ należności i stara się aktywnie weryfikować kondycję finansową podmiotów, z którymi 26 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny handluje. Niemniej nie można wykluczyć możliwości upadłości któregoś z kontrahentów, co może się wiązać z koniecznością tworzenia odpisów na nieściągalne należności. 2.4. Ryzyko związane ze zmianą warunków umów Działalność Emitenta oparta jest w znaczącej części na realizowaniu umów w zakresie sprzedaży wyspecjalizowanych rozwiązań systemowych dla budownictwa ogólnego i infrastrukturalnego. Ze względu na specyfikę oferty, działalność Emitenta skupia się głównie na rynku budowlanym, infrastrukturalnym oraz przemysłowym. Stała kooperacja z wybranymi podmiotami zapewnia stabilność treści zawieranych umów. Jednak istnieje ryzyko, iż ewentualne zmiany warunków współpracy, narzucone Emitentowi przez jego głównych zleceniodawców, spowodować mogą chwilowe utrudnienia w ich realizacji, wzrost kosztów ich realizacji, bądź też konieczność rezygnacji ze współpracy z danym klientem, co może wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta. 2.5. Ryzyko związane z wpływem największych akcjonariuszy na Spółkę Na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego 36% akcji Emitenta znajduje się w posiadaniu spółki Betomax GmbH & CO KG zaś po 16% znajduje się w posiadaniu następujących osób fizycznych: Andrzej Pargieła, Stanisław Pargieła, Artur Mączyński oraz Lech Pasturczak. Wymienieni akcjonariusze są jednocześnie członkami Rady Nadzorczej Emitenta. Dotychczasowi akcjonariusze mogą wywierać znaczący wpływ na działalność Emitenta także po przeprowadzeniu emisji Akcji serii C. Nie można zagwarantować, że interesy tych podmiotów/osób będą w sprzeczności z interesami akcjonariuszy, którzy nabędą akcje w ofercie publicznej. 2.6. Ryzyko związane z kolejnymi emisjami akcji Pomimo że, w ocenie Spółki, Emitent posiada kapitał obrotowy na prowadzenie bieżącej działalności i przy uwzględnieniu środków uzyskanych z tytułu emisji Akcji Serii C Spółka posiadać będzie wystarczający kapitał obrotowy na sfinansowanie swojej działalności, w przyszłości przy rozszerzeniu działalności okazać się może konieczne pozyskanie przez Spółkę dalszych środków np. poprzez emisję akcji z wyłączeniem prawa poboru, co spowoduje rozwodnienie akcji dotychczasowych akcjonariuszy. Nie ma jednak pewności, że pozyskiwanie środków finansowych przez emisję akcji lub inny sposób pozyskiwania środków finansowych dla sfinansowania rozwoju w przyszłości okażą się skuteczne. Z tego też względu rozwój działalności Spółki może ulec ograniczeniu. 3. Czynniki ryzyka związane z akcjami 3.1. Ryzyko związane z zawieszeniem, odwołaniem lub odstąpieniem od Oferty Publicznej Emitent zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub odwołania Publicznej Oferty po jej rozpoczęciu (tj. po publikacji Prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez KNF) bez podawania przyczyn swojej decyzji. Po rozpoczęciu zapisów do czasu przydziału Akcji Oferowanych zawieszenie lub odstąpienie od jej realizacji może nastąpić jedynie z ważnego powodu. Zarząd może podjąć wówczas uchwałę o odstąpieniu od Publicznej Oferty i nieprzydzieleniu Akcji, jeżeli przeprowadzenie Publicznej Oferty byłoby zagrożeniem dla interesu Emitenta lub byłoby niemożliwe. Sytuacja taka może mieć miejsce w szczególności, gdy: (i) wystąpią nagłe i nieprzewidywalne wcześniej zmiany w sytuacji gospodarczej, politycznej kraju, świata lub Emitenta, które mogą mieć istotny negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę kraju lub na dalszą działalność Emitenta, (ii) a także wystąpią nagłe i nieprzewidywalne zmiany mające bezpośredni wpływ na działalność operacyjną Emitenta, (iii) lub wystąpią inne nieprzewidziane okoliczności powodujące, iż przeprowadzenie Publicznej Oferty i przydzielenie Akcji Oferowanych byłoby niemożliwe lub szkodliwe dla Emitenta. W takim wypadku, zostanie podana do publicznej wiadomości stosowna informacja, poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu. Aneks zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt. Na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Zarząd może w każdym czasie podjąć uchwałę o zawieszeniu Oferty Akcji Serii C albo jej wycofaniu. W przypadku decyzji Emitenta o zawieszeniu Oferty Publicznej Akcji Serii C, zawieszeniu ulega również Oferta Akcji Serii B. Nie jest możliwe zawieszenie tylko i wyłącznie Oferty Publicznej Akcji Serii C. W przypadku wycofania Oferty Publicznej Akcji Serii C, Wprowadzający wycofają się również z Oferty Akcji Serii B. Wprowadzający mogą wycofać się z publicznej sprzedaży w każdym czasie, z zastrzeżeniem, że wycofanie się z przeprowadzenia Oferty Akcji Serii B po rozpoczęciu przyjmowania zapisów może nastąpić tylko z ważnych powodów. Wycofanie się któregokolwiek z Wprowadzających ze sprzedaży Akcji Serii B w ramach Oferty Publicznej nie skutkuje wycofaniem Emitenta z przeprowadzenia Oferty Akcji Serii C. Wycofanie się któregokolwiek z Wprowadzających z Oferty Akcji Serii B nie będzie czynnikiem powodującym wycofanie się z Oferty Akcji Serii B przez innych Wprowadzających. Decyzja Wprowadzających o wycofaniu się z Oferty Akcji Serii B dokonywana jest indywidualnie przez każdego z Wprowadzających i oparta jest na wewnętrznej ocenie takiego przedsięwzięcia z uwzględnieniem szeregu czynników rynkowych. 27 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Zwraca się uwagę inwestorów, iż w przypadku wycofania się jednego, kilku lub wszystkich Wprowadzających ze sprzedaży Akcji Serii B w ramach Oferty Publicznej, nawet w przypadku subskrybowania wszystkich Akcji Serii C oraz dojścia emisji Akcji Serii C do skutku, Emitent może nie spełniać wymogów Regulaminu Giełdy w zakresie minimalnego rozproszenia akcjonariatu, będącego jednym z podstawowych wymogów dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym. W przypadku zawieszenia Oferty Publicznej w trakcie trwania subskrypcji złożone zapisy nie zostają przez Emitenta uznane za nie wiążące, a wpłaty na akcje nie podlegają automatycznemu zwrotowi subskrybentom. Osoby, które złożyły zapis na Akcje Serii C oraz Sprzedawane mają natomiast prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu, na podstawie którego oferta jest zawieszana. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w miejscu złożenia zapisu, od którego skutków dana osoba się uchyla. Środki pieniężne przekazane tytułem wpłaty na akcje podlegają zwrotowi bez odsetek i odszkodowań w ciągu 14 dni od złożenia wyżej wymienionego oświadczenie na piśmie, w sposób określony przez inwestora w formularzu zapisu. Zawieszenie Oferty Publicznej spowoduje przesunięcie terminów Oferty, w tym terminu przydziału Akcji Oferowanych. Informacja o wznowieniu Oferty Publicznej wraz z nowym harmonogramem zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt, z zastrzeżeniem, że jeżeli zawieszenie Oferty nastąpiło po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, nowe terminy nie mogą być dłuższe, niż trzy miesiące od dnia otwarcia Publicznej Subskrypcji. 3.2. Ryzyko związane z zasadami dystrybucji Akcji Oferowanych w TDI Zwraca się uwagę inwestorów na zasady obejmowania i przydziału Akcji Oferowanych w Transzy Dużych Inwestorów. W procesie budowania Księgi Popytu będą mogli brać udział inwestorzy, którzy otrzymają zaproszenie od Oferującego z zastrzeżeniem, że Oferujący nie musi kierować zaproszenia, jeżeli podmioty te są: bankami, domami maklerskimi, funduszami emerytalnymi, funduszami inwestycyjnymi lub zakładami ubezpieczeń. Wymienione wyżej podmioty mogą brać udział w procesie budowy Księgi Popytu z pominięcie obowiązku otrzymania zaproszenia. Oferujący, podejmując decyzję o przekazaniu propozycji uczestniczenia w procesie budowy Księgi Popytu, będzie kierować się subiektywną oceną danego inwestora, biorąc pod uwagę pozycję danego inwestora na rynku polskim lub rynkach, na których działa inwestor, oraz ocenę działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. Udział w procesie budowania Księgi Popytu na Akcje Oferowane będzie podstawowym czynnikiem branym pod uwagę przez Emitenta przy przydziale Akcji Oferowanych w Transzy Dużych Inwestorów. Inwestorom biorącym udział w procesie budowania Księgi Popytu przysługuje pierwszeństwo w przydziale Akcji Oferowanych. W sytuacji, gdy liczba Akcji Oferowanych objętych Deklaracjami z ceną nie niższą niż Cena Emisyjna będzie równa lub większa niż liczba zaoferowanych Akcji Oferowanych, to Akcje Oferowane przydzielone zostaną wyłącznie inwestorom uczestniczącym w procesie budowania Księgi Popytu. 3.3. Ryzyko nie dojścia emisji Akcji Serii C do skutku Emisja Akcji Serii C może nie dojść do skutku, w przypadku, gdy: co najmniej jedna Akcja Serii C nie zostanie objęta zapisem i należycie opłacona, Zarząd Emitenta nie zgłosi podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru w ciągu 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia Prospektu, Zarząd w terminie jednego miesiąca od daty przydziału Akcji Oferowanych nie zgłosi do Sądu Rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższonego kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii C, lub sąd rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii C. W przypadku nie dojścia do skutku emisji akcji Serii C, sprzedaż Akcji Serii B również nie dojdzie do skutku. W takim przypadku może to spowodować zamrożenie środków finansowych na pewien czas i utratę potencjalnych korzyści przez inwestorów, bowiem wpłacone kwoty na Akcje zostaną zwrócone bez żadnych odsetek i odszkodowań. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie nie korzystania przez Zarząd z uprawnienia do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy, określonego w § 3 ust. 4 Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 7 września 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian w Statucie Spółki. 3.4. Ryzyko wynikające z naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów art. 16, art. 17 i art. 18 Ustawy o Ofercie Publicznej Zgodnie z art. 16 i 17 Ustawy o Ofercie w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą dokonywanymi na tej podstawie, na 28 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub w związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez emitenta lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie w imieniu lub na zlecenie emitenta lub wprowadzającego albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF może: nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerwanie jej przebiegu lub wstrzymanie dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym,, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub zakazać rozpoczęcia oferty publicznej albo dalszego jej prowadzenia, lub zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku regulowanym lub opublikować, na koszt emitenta, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą albo w związku z ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. W związku z daną ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą albo w związku z danym ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym Komisja może wielokrotnie zastosować środek przewidziany w punktach opisanych powyżej. Nie ma pewności, że wymienione powyżej sytuacje nie wystąpią w przyszłości w odniesieniu do Akcji Oferowanych. Ponadto, zgodnie z art. 18 Ustawy o Ofercie KNF może zastosować ww. środki w przypadku, gdy z treści prospektu emisyjnego lub innego dokumentu informacyjnego składanych do KNF lub przekazywanych do publicznej wiadomości wynika, że: oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów; istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego emitenta; działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych emitenta lub też w świetle przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości emitenta; status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa i w świetle tych przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę. W przypadku powiadomienia Komisji przez właściwy organ państwa przyjmującego, że emitent dla którego Rzeczpospolita jest państwem macierzystym, lub instytucja finansowa uczestnicząca w ofercie publicznej w mieniu lub na zlecenie takiego emitenta narusza w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym na podstawie prospektu emisyjnego, zatwierdzonego przez Komisję , przepisy prawa obowiązujące w tym państwie, Komisja może: wezwać emitenta do zaprzestania naruszania przepisów prawa na terytorium, tego państwa lub zastosować środki określone w art. 16 i 17 Ustawy o Ofercie. W przypadku, gdy KNF zastosuje wobec Emitenta sankcje opisane powyżej może to spowodować zamrożenie na pewien czas środków finansowych inwestorów, a w przypadku objęcia przez inwestorów Akcji i zakazaniu przez KNF dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym ograniczy to znacząco możliwość zbywania nabytych przez inwestorów Akcji Emitenta 3.5. Ryzyko wstrzymania dopuszczenia do obrotu lub rozpoczęcia notowań wynikające z art. 20 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi Zgodnie z art. 20 Ustawy o Obrocie, w przypadku gdyby wymagało tego bezpieczeństwo obrotu na rynku regulowanym lub byłby zagrożony interes inwestorów, GPW, na żądanie KNF, wstrzyma dopuszczenie do obrotu na tym rynku lub rozpoczęcie notowań akcji emitenta, na okres nie dłuższy niż 10 dni. W przypadku gdyby obrót akcjami emitenta był dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, albo naruszenia interesów inwestorów, na żądanie KNF, GPW zawiesi obrót tymi papierami, na okres nie dłuższy niż miesiąc. Ponadto na żądanie KNF, GPW wykluczy z obrotu akcje emitenta, w przypadku gdyby obrót nimi zagrażał w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku, albo powodował naruszenie interesów inwestorów. 3.6. Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu Należy podkreślić, że wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi subskrybent. Ponadto niedokonanie wpłaty w określonym terminie skutkuje nieważnością zapisu. 3.7. Ryzyko związane z opóźnieniem wprowadzenia Akcji do obrotu giełdowego Zarząd Emitenta będzie ubiegał się o równoczesne dopuszczenie i wprowadzenie 5.900.000 Akcji serii B i do 2.000.000 Akcji serii C do obrotu giełdowego na rynku regulowanym. Zamiarem Emitenta jest aby Akcje serii B oraz C notowane były na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A. W przypadku, gdy 29 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Emitent nie będzie spełniał kryterium dopuszczenia na rynek podstawowy, Spółka będzie się ubiegała o dopuszczenie i wprowadzenie powyższych papierów wartościowych do obrotu na rynku równoległym GPW. Jednakże inwestorzy powinni mieć na uwadze, że wprowadzenie akcji serii B i C będzie miało miejsce po rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii C. Dlatego też akcjami serii B będzie można obracać dopiero po zarejestrowaniu Akcji Nowej Emisji (Akcje serii C) w KRS. Powyższe wynika ze stanowiska Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 12 września 2006 r. w sprawie szczególnych warunków dopuszczania i wprowadzania do obrotu giełdowego niektórych instrumentów finansowych spółki planujące jednoczesne notowanie praw do akcji n owej emisji z akcjami już istniejącymi powinny liczyć się z możliwością dopuszczenia takich akcji nie wcześniej niż po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego i ich asymilacji z akcjami nowej emisji. Należy zatem liczyć się z okolicznością, iż obrót na GPW nabytymi Akcjami Sprzedawanymi będzie możliwy dopiero po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii C. Istnieje ryzyko, że proces rejestracji Akcji serii C w KRS ulegnie wydłużeniu (w tym także z przyczyn niezależnych od Emitenta), a w wyniku czego wydłużeniu może ulec termin rozpoczęcia notowań akcji serii B i C na rynku regulowanym. Zarząd Spółki nie może zagwarantować, że akcje zostaną wprowadzone do notowań w terminie podanym w Prospekcie. Jednocześnie w celu umożliwienia prowadzenia obrotu nabytymi papierami wartościowymi, zamiarem Emitenta jest wprowadzenie PDA serii C do obrotu na GPW niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji Serii C oraz Akcji Sprzedawanych. Niemniej jednak wprowadzenie akcji serii B oraz akcji serii C nastąpi po sądowej rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii C.. 3.8. Ryzyko związane z notowaniem PDA Ryzyko to związane jest zarówno z możliwością niedopuszczenia PDA do obrotu na GPW, jak również z charakterem obrotu PDA. Niedopuszczenie PDA do obrotu na GPW może oznaczać dla inwestorów brak możliwości zbywania przydzielonych akcji do dnia pierwszego notowania Akcji Serii C na GPW. Jednocześnie w sytuacji niedojścia emisji Akcji Serii C do skutku, posiadacz PDA otrzyma zwrot środków pieniężnych w wysokości iloczynu liczby PDA zapisanych na rachunku inwestora oraz ceny emisyjnej. Dla inwestorów, którzy nabędą PDA na GPW może to oznaczać poniesienie straty w sytuacji, gdy cena, jaką zapłacą na rynku wtórnym za PDA będzie wyższa od ceny emisyjnej. 3.9. Ryzyko związane z uchyleniem uchwały o dopuszczeniu akcji do obrotu giełdowego Zgodnie z § 11 Regulaminu GPW Zarządu Giełdy może uchylić uchwałę o dopuszczeniu akcji do obrotu giełdowego, jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia jej wydania nie zostanie złożony wniosek o wprowadzenie do obrotu giełdowego tych akcji. 3.10. Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu Akcjami Zgodnie z § 30 Regulaminu GPW Zarząd Giełdy może zawiesić obrót papierami wartościowymi na okres do trzech miesięcy: na wniosek emitenta, jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące na giełdzie. Zarząd Giełdy zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy. Nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na GPW. 3.11. Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu giełdowego Zgodnie z § 31 Regulaminu GPW Zarząd Giełdy wyklucza instrumenty finansowe z obrotu giełdowego: jeżeli ich zbywalność stała się ograniczona, na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy, w przypadku zniesienia ich dematerializacji, w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru. Zarząd Giełdy może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu giełdowego: jeżeli przestały spełniać inne niż określone w ust.1, pkt.1) warunek dopuszczenia do obrotu giełdowego na danym rynku, jeżeli Emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na giełdzie, na wniosek Emitenta, wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, 30 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym instrumencie finansowym, wskutek podjęcia przez emitenta działalności, zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa, wskutek otwarcia likwidacji Emitenta. Na dzień zatwierdzenia Prospektu nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na GPW. 3.12. Ryzyko związane z notowaniami Akcji Emitenta na GPW Kursy na GPW są wypadkową popytu i podaży i podlegają wahaniom. Istnieje ryzyko zmian kursów akcji, które nie zawsze odzwierciedlają sytuację ekonomiczno-finansową spółek. Ryzyko to dotyczy każdego inwestora uczestniczącego w obrocie papierami wartościowymi. Zbywanie akcji Spółki przez dotychczasowych znaczących akcjonariuszy może mieć wpływ na kurs akcji na GPW. 3.13. Ryzyko związane z niewykonywaniem przez Emitenta obowiązków wynikających z przepisów prawa W sytuacji gdy spółka publiczna nie dopełnia obowiązków wymaganych prawem, w szczególności obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy o Ofercie Publicznej, Komisja, zgodnie z art. 96 Ustawy o Ofercie Publicznej, może nałożyć na podmiot, który nie dopełnił obowiązków, karę pieniężną do wysokości 1 mln zł albo wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych, na czas określony lub bezterminowo, z obrotu na rynku regulowanym, albo zastosować obie z powyższych sankcji łącznie. 3.14. Ryzyko niedopuszczenia lub niewprowadzania do obrotu na rynku regulowanym akcji Emitenta Zgodnie z art. 7 Ustawy o Ofercie, dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego, zatwierdzenia go przez KNF oraz udostępnienia go do publicznej wiadomości, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w tej ustawie. Dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym wiąże się z koniecznością spełnienia wymogów określonych w Regulaminie Giełdy. Na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu GPW, dopuszczone do obrotu giełdowego mogą być instrumenty finansowe, o ile: został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru albo, został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, którego równoważność w rozumieniu przepisów Ustawy o ofercie publicznej została stwierdzona przez właściwy organ nadzoru, chyba że sporządzenie, zatwierdzenie lub stwierdzenie równoważności dokumentu informacyjnego nie jest wymagane; ich zbywalność nie jest ograniczona; w stosunku do ich emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne. Zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu GPW, objęte wnioskiem o dopuszczenie akcje powinny spełniać dodatkowo następujące warunki: iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej tych akcji, a w przypadku gdy określenie tej ceny nie jest możliwe – kapitały własne emitenta, wynoszą co najmniej 60.000.000 zł albo równowartość w złotych co najmniej 15.000.000 euro zaś w przypadku emitenta, którego akcje co najmniej jednej emisji były przez okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających bezpośrednio złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu giełdowego przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym lub w organizowanym przez Giełdę alternatywnym systemie obrotu – co najmniej 48.000.000 zł albo równowartość w złotych co najmniej 12.000.000 euro; w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu emitenta , znajduje się co najmniej: i. 15% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego, oraz ii. 100.000 akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartości równej co najmniej 1.000.000 euro, liczonej według ostatniej ceny sprzedaży lub emisyjnej. Zgodnie z §3 ust. 9 Regulaminu GPW wartość o której mowa w ust. 2 pkt. 1) oraz pkt 2) lit. b) (wskazane powyżej), ustala się przy zastosowaniu średnich bieżących kursów walut obcych, ogłaszanym przez NBP, obowiązujących w dniu poprzedzającym dzień złożenia wniosku o dopuszczenie do obrotu giełdowego. Poza tym zgodnie z §3 ust. 10. Regulaminu GPW w przypadku gdy akcje objęte wnioskiem o dopuszczenie: są notowane na innym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, albo gdy akcje te były notowane na innym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o dopuszczenie, wartość, o której mowa w ust. 2 pkt 1) oraz pkt 2) lit. b), ustala się na podstawie średniego kursu tych akcji na tym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dopuszczenie; w przypadku notowania tych akcji na innym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu przez okres krótszy 31 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny niż 3 miesiące, wartość tą ustala się na podstawie średniego kursu tych akcji z całego tego okresu (z wyłączeniem kursu z dnia złożenia wniosku o dopuszczenie); są notowane, albo były notowane, zarówno na innym rynku regulowanym (innych rynkach regulowanych), jak i w alternatywnym systemie obrotu (alternatywnych systemach obrotu), wartość, o której mowa w ust. 2 pkt 1) oraz pkt 2) lit. b), ustala się jako średnią arytmetyczną średniego kursu na innym rynku regulowanym (średnich kursów na innych rynkach regulowanych) i średniego kursu w alternatywnym systemie obrotu (średnich kursów w alternatywnych systemach obrotu), z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dopuszczenie do obrotu giełdowego, a w przypadku krótszego okresu notowania – z całego tego okresu (z wyłączeniem dnia złożenia wniosku o dopuszczenie). Ponadto zgodnie z §3 ust. 6 Regulaminu GPW dopuszczone do obrotu giełdowego mogą być akcje, o ile znajdują się one w posiadaniu takiej liczby akcjonariuszy, która stwarza podstawę dla kształtowania się płynnego obrotu giełdowego. Zgodnie z §3 ust. 9 Regulaminu GPW dopuszczone do obrotu giełdowego mogą być akcje Istnieje ryzyko, że Spółka na dzień złożenia wniosku o dopuszczenie Akcji Emitenta do obrotu na rynek regulowany nie będzie spełniać niektórych z przedstawionych wyżej warunków Regulaminu GPW, w tym: 1) kryterium rozwodnienia Przy założeniu powodzenia emisji i subskrypcji wszystkich akcji serii C w liczbie 2.000.000 - liczba wszystkich akcji, które objęte zostaną wnioskiem o dopuszczenie wyniesie 7.900.000 (5.900.000 Akcji serii B oraz 2.000.000 Akcji serii C). Łączna liczba Akcji Oferowanych wyniesie 5.900.000 sztuk (3.900.000 Akcji Sprzedawanych serii B oraz 2.000.000 Akcji nowej emisji serii C). W przypadku objęcia przez inwestorów (z których żaden nie będzie uprawniony do wykonywania co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu) co najmniej 1.185.000 sztuk Akcji Oferowanych, Emitent spełniać będzie wymóg określony w §3 ust. 2 pkt. 2) Regulaminu Giełdy. Istnieje jednak ryzyko, że w przypadku sprzedaży mniejszej liczby Akcji oferowanych niż 1.185.000 sztuk, Emitent nie będzie spełniał wymogu określonego w § 3 ust.2 pkt. 2) Regulaminu GPW. 2) kryterium kapitalizacji Istnieje ryzyko, że Spółka nie będzie spełniać wymogu określonego w §3 ust. 2. pkt 1) Regulaminu GPW (dalej jako „wymóg kapitalizacji”). Emitent nie będzie spełniał wskazanego wyżej warunku w sytuacji, gdy iloczyn ceny sprzedaży akcji w ramach oferty publicznej oraz liczba wszystkich wyemitowanych akcji Emitenta wyniesie mniej niż 60 mln zł lub mniej niż równowartość w złotych co najmniej 15 mln EURO. Ryzyko to może się ziścić w sytuacji, gdy Akcje oferowane zostaną objęte po cenie mniejszej niż 5 zł za sztukę lub w sytuacji gdy, przy założeniu ceny na poziomie co najmniej 5 zł nie zostaną objęte wszystkie Akcje serii C. W przypadku niespełniania wymogów Regulaminu GPW w zakresie dopuszczenia Akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Emitent zamierza podjąć uchwałę o ubieganiu się w wprowadzenie niniejszych akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Stosowna decyzja zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu. Aneks zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt. W przypadku udostępnienia przez Spółkę, po rozpoczęciu subskrypcji, aneksu do Prospektu dotyczącego zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału Akcji Oferowanych, o których Spółka powzięła wiadomość przed tym przydziałem, Spółka dokona odpowiedniej zmiany terminu przydziału Akcji tak, aby inwestorzy, którzy złożyli zapisy na Akcje Oferowane bądź Deklarację Zainteresowania Nabyciem Akcji Oferowanych przed udostępnieniem aneksu, mogli uchylić się od skutków prawnych złożonych zapisów bądź Deklaracji w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu. 3.15. Ryzyko związane z niespełnieniem warunków dopuszczenia do obrotu na rynku podstawowym Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku, dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych (rynku podstawowym) mogą być jedynie spółki, które spełniają m.in. następujące warunki: zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ich zbywalność nie jest ograniczona, wszystkie wyemitowane akcje danego typu zostały objęte wnioskiem do właściwego organu spółki prowadzącej rynek oficjalnych notowań, iloczyn liczby i prognozowanej ceny rynkowej akcji objętych wnioskiem, a w przypadku gdy określenie tej ceny nie jest możliwe – kapitały własne emitenta, wynoszą co najmniej równowartość w złotych 1.000.000 euro, w dacie złożenia wniosku istnieje rozproszenie akcji objętych wnioskiem, zapewniające płynność obrotu tymi akcjami. 32 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny rozproszenie akcji zapewnia płynność obrotu, jeżeli w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, znajduje się: co najmniej 25 % akcji spółki objętych wnioskiem lub co najmniej 500 000 akcji spółki o łącznej wartości wynoszącej co najmniej równowartość w złotych 17.000.000 euro, według ostatniej ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży akcji, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - według prognozowanej ceny rynkowej. W wyniku planowanego przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii C oraz B Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie spełnia wszystkich wymogów dopuszczenia do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych. Istnieje istnieją przesłanki, że po przeprowadzeniu oferty Akcji serii C oraz B Emitent będzie spełniał wymogi dopuszczenia do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych. Przy założeniu powodzenia emisji i subskrypcji wszystkich akcji serii C w liczbie 2.000.000, w przypadku objęcia przez inwestorów (z których żaden nie będzie uprawniony do wykonywania co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu) co najmniej 1.975.000 sztuk Akcji Oferowanych (tj. 2.000.000 Akcji serii C oraz 3.900.000 Akcji serii B) Emitent spełniać będzie wymóg określony w §2 ust. 2 pkt. 1) Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku. 33 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny DOKUMENT REJESTRACYJNY 1. Osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Prospekcie 1.1. Emitent BETOMAX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA BETOMAX Polska S.A. ul. Górna 2a, 26-200 Końskie (41) 375 13 47 (41) 375 13 48 www.betomax.pl [email protected] Nazwa (firma): Nazwa skrócona: Adres siedziby: Telefon: Faks: Adres strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: Osoby działające w imieniu Emitenta: Grzegorz Muszyński - Prezes Zarządu Piotr Kurczyński – Członek Zarządu Paweł Kamiński – Członek Zarządu Emitent jest odpowiedzialny za wszystkie informacje zamieszczone w Prospekcie Emisyjnym. Oświadczenie osób działających w imieniu Emitenta: Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. …………………………………. …………………………………. …………………………………. Grzegorz Muszyński Paweł Kamiński Piotr Kurczyński Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu 34 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny 1.2. Oferujący Nazwa (firma): Nazwa skrócona: Adres siedziby: Telefon: Faks: Adres strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna DM BOŚ SA 00-517 Warszawa, ul. Marszałkowska 78/80 (022) 504 30 00 (022) 504 31 00 www.bossa.pl [email protected] W imieniu Oferującego działają: Radosław Olszewski – Prezes Zarządu DM BOŚ SA, Przemysław Sobotowski – Członek Zarządu DM BOŚ SA, Elżbieta Urbańska – Członek Zarządu DM BOŚ SA, Agnieszka Wyszomirska - Dyrektor Wydziału Obsługi Emisji DM BOŚ SA. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. brał udział w sporządzeniu następujących punktów Prospektu emisyjnego BETOMAX Polska S.A.: Czynniki Ryzyka związane z akcjami (pkt. 3.1. – 3.15), Dokument Rejestracyjny: pkt.1.2.; Dokument Ofertowy: pkt. 5, 6, 7, 8, 9, 10.1 Załączniki do Prospektu emisyjnego: Załączniki nr 6, 7, 8, 9 OŚWIADCZENIE STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, Polska, niniejszym oświadcza zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, że informacje zawarte w częściach Prospektu emisyjnego, w których sporządzeniu brał udział są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. …………………………… …………………………… Radosław Olszewski Agnieszka Wyszomirska Prezes Zarządu Dyrektor Wydziału Obsługi Emisji 35 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny 1.3. Doradca Prawny Firma: Adres siedziby: Telefon: Faks: Adres strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: "PROFESSIO Kancelaria Prawnicza Kamiński" Spółka komandytowa ul. Mokotowska 56, 00-534 Warszawa (022) 499 55 22 (022) 825 21 12 wew. 2 www.professio.pl [email protected] Osoby działające w imieniu Doradcy Prawnego: Sławomir Kamiński – Radca Prawny, Komplementariusz Doradca Prawny sporządził następujące części Prospektu: w Dokumencie Rejestracyjnym: pkt 1.3; 5.1; 6.4 – 6.5.; 8; 11.2; 14 – 19; 20.8; 21; 22; 25; w Dokumencie Ofertowym: pkt 4. Oświadczenie osoby działającej w imieniu Doradcy Prawnego Oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Prospektu emisyjnego, w sporządzeniu których brał udział Doradca Prawny, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. ………………..………….…………………… Sławomir Kamiński 36 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny 1.4. Doradca Finansowy Firma: Kodis Sp. z o.o. Adres siedziby: ul. Płaszowska 36c/6, 30-713 Kraków Główny telefon: +48 605 661 069 Numer faksu: +48 12 29 60 544 Adres poczty elektronicznej: [email protected] Osoba działająca w imieniu Doradcy Finansowego: Konrad Kosierkiewicz – Prezes Zarządu Doradca Finansowy brał udział w sporządzeniu następujących części Prospektu: Czynniki Ryzyka: pkt 1 i 2; w zakresie Części Rejestracyjnej: pkt 1.4, 2, 3, 5.2, 6.1-6.3, 7, 9, 10, 11.1, 12, 13.1, 13.2, 13.4, 23, 24; w zakresie Części Ofertowej: pkt 3.3, 3.4, 10.2-10.4. Oświadczenie o odpowiedzialności Niniejszym oświadczam, iż zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Prospektu emisyjnego, w sporządzeniu których brał udział Doradca finansowy są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. …………….…………… Konrad Kosierkiewicz Prezes Zarządu 37 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny 1.5. Oświadczenie wprowadzającego będącego os. prawną Firma: Adres siedziby: BETOMAX GmbH&CO KG Dyckhofstr. 1, 41460 Neuss, Niemcy Osoba działająca w imieniu Wprowadzającego: Wolfgang Scheurer – Prezes Zarządu oświadcza: OŚWIADCZENIE STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. Oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan, informacje zawarte w niniejszym Prospekcie o Wprowadzającym będącym osobą prawną oraz dokonywanej przez niego sprzedaży papierów wartościowych są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. ………………..………….…………………… Wolfgang Scheurer – Prezes Zarządu 38 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny 1.6. Oświadczenia wprowadzających będących os. fizycznymi Wprowadzający: 1.Lech Pasturczak – członek Rady Nadzorczej Betomax Polska SA 2.Stanisław Pargieła – członek Rady Nadzorczej Betomax Polska SA 3.Andrzej Pargieła – członek Rady Nadzorczej Betomax Polska SA 4.Artur Mączyński – członek Rady Nadzorczej Betomax Polska SA oświadczają: OŚWIADCZENIA STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. Oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan, informacje zawarte w niniejszym Prospekcie o Wprowadzającym oraz dokonywanej przeze mnie sprzedaży papierów wartościowych są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. ………………………………….. Lech Pasturczak Oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan, informacje zawarte w niniejszym Prospekcie o Wprowadzającym oraz dokonywanej przeze mnie sprzedaży papierów wartościowych są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. ………………………………….. Stanisław Pargieła Oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan, informacje zawarte w niniejszym Prospekcie o Wprowadzającym oraz dokonywanej przeze mnie sprzedaży papierów wartościowych są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. ………………………………….. Andrzej Pargieła Oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan, informacje zawarte w niniejszym Prospekcie o Wprowadzającym oraz dokonywanej przeze mnie sprzedaży papierów wartościowych są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. ………………………………….. Artur Mączyński 39 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny 2. Biegli rewidenci 2.1. Imiona i nazwiska (nazwy) oraz adresy biegłych rewidentów Emitenta w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi (wraz z opisem ich przynależności do organizacji zawodowych) 2.1.1. Badanie sprawozdań finansowych za lata 2008, 2009 i 2010 Nazwa (firma): Biegli Rewidenci Kielce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa skrócona: Biegli Rewidenci Kielce Sp.z o.o. Adres siedziby: ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce Telefon: (041) 366 35 79 Faks: (041) 366 35 79 Adres strony internetowej: - Adres poczty elektronicznej: - Podstawa uprawnień podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 473 2.1.2. Biegły rewident dokonujący badania sprawozdania finansowego emitenta Osobą dokonującą badania rocznego sprawozdania finansowego spółki BETOMAX Polska S.A. za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r. oraz od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. oraz za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. była Irena Kos – biegły rewident - Nr ewidencyjny 10093. 2.2. Informacje na temat rezygnacji, zwolnienia lub zmiany Biegłego Rewidenta W okresie objętym historycznymi danymi finansowymi Emitent nie dokonywał zmiany biegłego rewidenta. 3. Wybrane informacje finansowe Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro w okresach objętych sprawozdaniem finansowym, ustalane przez Narodowy Bank Polski. Ogłoszone przez Narodowy Bank Polski średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro prezentuje tabela 3.1. Tabela 3.1. Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro Okres Średni kurs w okresie (1) 2011 2010 2009 Minimalny kurs w okresie (2) 4,1401 4,0044 4,3406 Maksymalny kurs w okresie(3) 3,8403 3,8356 3,9170 Kurs na ostatni dzień okresu 4,5642 4,1770 4,8999 4,4168 3,9603 4,1082 (1) Średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie. (2) Najniższy kurs w okresie – tabela kursowa o numerze: 7/A/NBP/2011, 66/A/NBP/2010, 4/A/NBP/2009, (3) Najwyższy kurs w okresie – tabela kursowa o numerze: 241/A/NBP/2011, 88/A/NBP/2010, 34/A/NBP/2009, Tabela 3.2 Wybrane pozycje rachunku zysków i strat Pozycja rachunku I półrocze 2012 I półrocze 2011 zysków i strat PLN EUR PLN EUR Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2011 PLN 2010 EUR PLN 2009 EUR PLN EUR 4 197 993 2 585 652 5 896 1 424 5 269 1 316 2 624 604 20 542 4 863 28 578 7 203 64 398 15 555 43 139 10 773 33 200 7 649 40 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Dokument Rejestracyjny 2 101 497 1 849 466 4 473 1 081 4 123 1 030 2 072 477 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 14 052 3 326 21 365 5 385 47 524 11 479 33 078 8 260 24 754 5 703 Zysk brutto na sprzedaży 8 587 2 033 7 949 2 004 18 297 4 420 11 208 2 799 8 998 2 073 Zysk na sprzedaży 1 032 244 2 267 571 6 323 1 527 3 105 775 183 42 Zysk z działalności operacyjnej 1 285 304 2 276 574 6 098 1 473 2 920 729 52 12 Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 176 278 2 119 534 5 130 1 239 2 925 730 112 26 Zysk (strata) brutto 1 176 278 2 119 534 5 130 1 239 2 925 730 112 26 Zysk (strata) 1 006 238 1 684 424 4 025 972 2 320 579 99 23 netto Źródło: Emitent Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 01.01.2011r.-31.12.2011r., przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,1401 zł/EURO. Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 01.01.2010 r.-31.12.2010 r., przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,0044 zł/EURO. Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 01.01.2009r.-31.12.2009r., przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,3406 zł/EURO. Tabela 3.3 Wybrane pozycje bilansu Pozycja bilansu Aktywa razem I półrocze 2012 PLN EUR I półrocze 2011 PLN EUR 2011 PLN 2010 EUR PLN 2009 EUR PLN EUR 38 993 9 150 39 846 9 995 42 298 9 577 24 460 6 176 16 804 4 090 10 955 2 571 10 750 2 696 10 720 2 427 2 571 649 2 352 573 Aktywa obrotowe 28 037 6 580 29 096 7 299 31 578 7 150 21 889 5 527 14 452 3 518 Pasywa razem 38 993 9 150 39 846 9 995 42 298 9 577 24 460 6 176 16 804 4 090 Kapitał własny 18 326 4 300 14 978 3 757 17 319 3 921 13 295 3 357 10 974 2 671 5 656 11 166 2 819 5 830 1 419 Aktywa trwałe Zobowiązania 20 667 4 850 24 868 6 238 24 979 i rezerwy na zobowiązania Źródło: Emitent Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2011 – 31.12.2011 dzień tj. kurs 4,4168 zł/EURO Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2010 – 31.12.2010 dzień tj. kurs 3,9603 zł/EURO Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2009 – 31.12.2009 dzień tj. kurs 4,1082 zł/EURO przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten Tabela 3.4. Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych Pozycja rachunku przepływów pieniężnych I półrocze 2012 I półrocze 2011 PLN PLN EUR EUR 2011 PLN 41 2010 EUR PLN 2009 EUR PLN EUR Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 694 164 -238 -60 1 279 309 602 150 1 139 263 B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -588 -139 -8 682 -2 188 -8 964 -2 165 -1 038 -259 -570 -131 C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -76 -18 8 885 2 239 7 548 1 823 375 94 -943 -217 D. Przepływy pieniężne netto razem (A+/-B+/-C) 31 7 -35 -9 -137 -33 -61 -15 -374 -86 231 52 368 93 368 93 430 105 804 193 262 61 333 84 231 52 368 93 430 105 F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu Źródło: Emitent Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2011r.-31.12.2011r., przyjęto niżej opisane kursy EURO: – do obliczenia danych z pozycji A, B, C, D – kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,1401 zł/EURO, – do obliczenia danych z pozycji F – kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2010 roku, tj. kurs 3,9603 zł/EURO, – do obliczenia danych z pozycji G - kurs ustalony przez NBP na dzień 30 grudnia 2011 roku, tj. kurs 4,4168 zł/EURO. Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2010r.-31.12.2010 r., przyjęto niżej opisane kursy EURO: – do obliczenia danych z pozycji A, B, C, D – kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,0044 zł/EURO, – do obliczenia danych z pozycji F – kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2009 roku, tj. kurs 4,1082 zł/EURO, - do obliczenia danych z pozycji G - kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2010 roku, tj. kurs 3,9603 zł/EURO. Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2009r.-31.12.2009 r., przyjęto niżej opisane kursy EURO: – do obliczenia danych z pozycji A, B, C, D – kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,3406 zł/EURO, – do obliczenia danych z pozycji F – kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2008 roku, tj. kurs 4,1724 zł/EURO, – do obliczenia danych z pozycji G - kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2009 roku, tj. kurs 4,1082 zł/EURO. 4. Czynniki ryzyka Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność oraz z działalnością Emitenta zostały zaprezentowane w pkt 1. oraz 2. części „Czynniki Ryzyka” niniejszego Prospektu. 5. Informacje o Emitencie 5.1. Historia i rozwój Emitenta Do dnia 30 listopada 2009 roku spółka działała pod nazwą BETOMAX POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego w dniu 10 września 1998 r. Repertorium nr A 3710/98 oraz aneksu REP.A 3547/2000 oraz aneksu REP.A 866/2001 zawierającego także jednolity tekst umowy. Z dniem 30 listopada 2009 roku BETOMAX POLSKA sp. z o. o. w Końskich została przekształcona w BETOMAX POLSKA Spółka Akcyjna w Końskich i działa na podstawie Statutu sporządzonego w formie aktu notarialnego w dniu 15 kwietnia 2009 roku Repertorium nr A 1793/2009. Zgodnie z § 4 Statutu czas trwania Spółki jest nieograniczony. 42 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Przekształcenie Spółki nastąpiło w wyniku Postanowienia Sądu Rejonowego w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – sygnatura akt Kl.X NS-REJ.KRS/6313/09/280 z dnia 30 listopada 2009 roku. 5.1.1. Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta Prawną (statutową) nazwą Emitenta jest firma Emitenta określona w Statucie jako: BETOMAX Polska Spółka Akcyjna. Zgodnie z art. 305 Kodeksu Spółek Handlowych Emitent może używać skróconej firmy (nazwy) w brzmieniu: BETOMAX Polska S.A. W obrocie handlowym Emitent może posługiwać się zarówno firmą w pełnym brzmieniu, jak również używać firmy (nazwy) skróconej. 5.1.2. Miejsce rejestracji Emitenta oraz jego numer rejestracyjny W dniu 30 listopada 2009 roku Spółka Emitenta została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000342237. Spółce Emitenta nadano następujący numer identyfikacji podatkowej NIP: 658-17-00-296 oraz statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 290997907. Emitent powstał w wyniku przekształcenia BETOMAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną – Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników została podpisana w dniu 15 kwietnia 2009 r. przed notariuszem Czesławem Salagierskim w Kancelarii Notarialnej w Końskich (akt notarialny Repertorium A 1798/2009). 5.1.3. Data utworzenia Emitenta oraz czas, na jaki został utworzony, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to czas nieokreślony Emitent powstał w wyniku przekształcenia BETOMAX Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę działającą pod firmą BETOMAX Polska Spółka Akcyjna. Uchwała o przekształceniu została podjęta przez wszystkich wspólników w dniu 15 kwietnia 2009 r. - Akt notarialny Repertorium A 1798/2001. W dniu 30 listopada 2009 r. Emitent został zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000342237. Emitent został utworzony na czas nieokreślony. 5.1.4. Siedziba i forma prawna Emitenta, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa Emitent, kraj siedziby, adres i numer telefonu jego siedziby statutowej (lub głównego miejsca prowadzenia działalności, jeśli jest ono inne niż siedziba statutowa) Emitenta dotyczą i określają następujące dane: Siedziba Emitenta: Końskie, woj. Świętokrzyskie, Polska Forma prawna Emitenta: Spółka Akcyjna Przepisy, ma podstawie których i zgodnie z którymi działa Emitent: Emitent działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz innych właściwych przepisów prawa Kraj siedziby Emitenta: Polska Dane teleadresowe siedziby Emitenta: ul. Górna 2a, 26-200 Końskie Telefon: + 48 41 375 13 47 Fax.: + 48 41 375 13 48 Email: [email protected] Adres internetowy: www.betomax.pl Źródło: Emitent 5.1.5. Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta 1998 - Powstanie firmy Betomax Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Końskich 1999 – Otwarcie Biura Handlowego w Warszawie 43 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny 1999 - Rozpoczęcie własnej produkcji systemu zbrojenia odginanego COMAX w Polsce 2000 - Rozpoczęcie własnej produkcji skręcanego systemu uciąglania zbrojenia BarTec w Polsce 2001 - Poszerzenie gamy produktów o wyroby firmy Besaplast (taśmy uszczelniające) 2001 - Rozpoczęcie usług w zakresie uszczelnień konstrukcji betonowych 2001 - produkcja w Polsce i oferowanie klientom wózka montażowego MTW-72 2003 - Poszerzenie oferty o produkty firmy DEFLEX (profile dylatacyjne) 2005 - Rozszerzenie oferty o produkty firmy GUMBA (łożyska mostowe), Leschuplast GLT (podkładki i łożyska elastomerowe) 2007 - Wprowadzenie do obrotu handlowego autorskiego systemu zabezpieczeń na krawędzi SECUMAX 2009 - Przekształcenie formy prawnej firmy - BETOMAX Polska Spółka z o.o. staje się Spółką Akcyjną 2010 - Przeniesienie biura i magazynu głównej siedziby firmy do nowej lokalizacji w Końskich przy ul. Górnej 2a 2011 - Opracowanie konstrukcji i wprowadzenie do sprzedaży podestu rozładunkowego 2200 5.2. Inwestycje Emitenta 5.2.1.Opis głównych inwestycji Emitenta za lata 2009-2011 W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi oraz do dnia zatwierdzenia Prospektu, Emitent nie przeprowadził żadnych inwestycji kapitałowych. Inwestycje dokonane w latach 2009-2011 były finansowane ze środków własnych Spółki, za wyjątkiem zakupu środków transportu, które były leasingowane. Wykup środków transportu po zakończeniu umów następował ze środków własnych. Wykaz inwestycji dokonanych przez Emitenta w latach 2009-2011 przedstawia poniższe zestawienie. Tabela 5.1. Inwestycje dokonane przez Emitenta w latach 2009-2011 (zł) 2009: Sprzęt komputerowy Wyposażenie biura (odtworzenie przestarzałego sprzętu) 20 604,35 zł 2010: Maszyna do produkcji Bar-Tec Zgrzewarka do kołków Sprzęt komputerowy 2 samochody Renault Traffic Spęczarka - służy do wykonania na końcu pręta spęcznia - zwiększenia średnicy przed wykonaniem operacji gwintowania Maszyna do zgrzewania kołków stalowych, wykorzystywana przy montażu profili dylatacyjnych Wyposażenie biura (odtworzenie przestarzałego sprzętu) Samochody przeznaczone dla grup montażowych wykonujących usługi budowlane świadczone przez Betomax Polska 374 556,50 zł 14 147,80 zł 35 208,40 zł 74 000,00 zł 2011: Nieruchomość w Końskich położona przy ul. Górnej 2a Nieruchomość ogrodzona, składająca się z gruntów o pow. 20 343,00 mkw, budynków: administracyjnosocjalnego, produkcyjnego, magazynowowarszatowego oraz 2 wiat – aktualna siedziba firmy 8 000 000,00 zł Sprzęt komputerowy Wyposażenie biura (odtworzenie przestarzałego sprzętu) 47 437,12 zł Podesty rozładunkowe Podesty rozładunkowe ułatwiające transport materiałów pomiędzy poszczególnymi poziomami budynków i budowli 73 500,00 zł 44 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Oprzyrządowanie modelowe Oprzyrządowanie modelowe do odlewów nakrętek motylkowych i innych produktów 52 027,56 zł Regały magazynowe Regały do składowania towarów 23 659,72 zł Źródło: Emitent 5.2.2. Opis obecnie prowadzonych głównych inwestycji Emitenta Według stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Emitent prowadzi następujące inwestycje: Sprzęt komputerowy Wyposażenie biura (odtworzenie przestarzałego sprzętu) 23 991,96 zł Podesty rozładunkowe ułatwiające transport materiałów pomiędzy poszczególnymi poziomami budynków i budowli 74 400,00 zł Podesty rozładunkowe Samochód osobowy BMW Samochód osobowy na potrzeby Zarządu 224 000,00 zł Linia do impregnacji desek Linia do impregnacji desek systemu Secumax 8 520,00 zł Struktura przychodów ze sprzedaży produktów Emitenta (dane w tys. zł.) Nr Zakres przedmiotowy 2011 % 2010 1 2 3 4 5 6 7 % 2009 % Budownictwo infrastrukturalne Budownictwo przemysłowe Budownictwo mieszkaniowe Budownictwo - ochrona środowiska Budownictwo sportowe Budownictwo handlowo – usługowe Sprzedaż sprzętu budowlanego 9 730 6 710 2 130 3 136 2 896 24 104 14 484 13,84 9,55 3,03 4,46 4,12 34,29 20,60 5 340 4 437 2 420 3 504 2 894 20 851 3 693 11,03 9,17 5,00 7,24 5,98 43,07 7,63 3 118 3 143 3 200 3 878 1 895 15 983 1 983 8,70 8,77 8,93 10,83 5,29 44,62 5,54 Suma końcowa 63 190 89,89 43 139 89,12 33 200 92,68 Źródło: Emitent 5.2.3. Informacje dotyczące głównych inwestycji Emitenta w przyszłości Wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Zarząd Emitenta nie podjął żadnych zobowiązań w zakresie inwestycji. 6. Zarys ogólny działalności Emitenta 6.1. Działalność podstawowa 6.1.1. Główne obszary działalności Emitenta Profil działalności Betomax Polska SA koncentruje się na najnowszych technologiach i systemowych rozwiązaniach dla budownictwa. Głównym przedmiotem działalności Emitenta jest prowadzenie działalności handlowej i usługowej związanej z dostawą technologii budowlanych dla różnych sektorów budownictwa. Działalność Spółki dzieli się na dwie kategorie: dostawa zaawansowanych technologii i systemów budowlanych dla różnych sektorów budownictwa; działalność usługowa jako uzupełniająca w stosunku do wymienionej powyżej działalności podstawowej, głównie w zakresie usług budowlano montażowych oraz wynajmu sprzętu budowlanego. W zakresie działalności podstawowej związanej z dostarczaniem technologii i zaawansowanych rozwiązań budowlanych należy wskazać: Materiały przeznaczone do uszczelnień konstrukcji betonowych narażonych na działanie wód powierzchniowych, gruntowych, a także pod ciśnieniem hydrostatycznym. Usługi doradztwa i projektowania uszczelnień, a także ich montażu. Wśród szerokiej gamy produktów uszczelniających należy wymienić: taśmy uszczelniające do przerw roboczych i dylatacyjnych (Besaplast), taśmy specjalne (KAB), taśmy pęczniejące (Fumax), bentonitowe maty hydroizolacyjne (Bentizol), systemy iniekcyjne, blachy uszczelniające; 45 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Systemy zbrojeniowe – Comax, BarTec. Wykorzystywane do wykonywania przerw roboczych i różnego rodzaju dobetonowań. Wykonywane są fabrycznie w postaci skrzynki z profilowanej blachy ocynkowanej. Na zewnątrz skrzynki wyprowadzane są pręty kotwione w betonie a wewnątrz umiesczone są odpowiednio zagęte pręty,a najczęściej układane w jodełkę. System zbrojenia skręcanego BarTec jest wykorzystywany do łączenia prętów zbrojeniowych w zakresie średnic od 12 do 40 mm; Zbrojenia na przebicie ancoPlus stosowane w celu podwyższenia nośności stropów płaskich oraz w celu podwyższenia nośności przekrojów betonowych zagrożonych pęknięciem; Profile dylatacyjne są to pojedyncze kształtowniki lub zespoły kształtowników współpracujących ze sobą w większości typów wykonane z aluminium i połączone elastyczną wkładką lub wykonane w całości z aluminium, które po zabudowie w złączu budowlanym stanowią zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych w podłogach, ścianach, stropach oraz na dachach. Profile dylatacyjne stanowią element wykończenia estetycznego szczelin dylatacyjnych umożliwiając jednocześnie swobodne ruchy konstrukcji pod wpływem zmian temperatur, skurczu elementów betonowych czy różnic osiadań pomiędzy poszczególnymi elementami budowlanymi; Łożyska mostowe – są to zbrojone bloki elastomerowe wykonane z kauczuku chloroprenowego lub z kauczuku naturalnego. Mogą to być w szczególności: łożyska standardowe bez kotwienia, łożyska jednostronnie kotwione wyposażone w blachę zewnętrzną, łożyska obustronnie kotwione wyposażone w blachy zewnętrzne, łożyska kotwione wyposażone obustronnie w blachy zewnętrzne żeberkowe; Elementy i osprzęt do budowy mostów: wózki montażowe, wsporniki do szalowania gzymsów, kotwy talerzowe i punktowe, marki stalowe, kotwy mocujące bariery, elementy mocujące do montażu wsporników lub pomostów; Formy stalowe i kartonowe do słupów i podpór; Podkładki i łożyska elastomerowe, folie ślizgowe; Akcesoria do prefabrykacji – kotwy transportowe, płytki montażowe, podkładki dystansowe, listwy fazujące krawędzie; Systemy zabezpieczeń krawędzi (systemy balustrad ochronnych); Akcesoria szalunkowe – ściągi do szalunków, przegrody wodne, zakotwienia jednostronne, nakrętki, stożki, wkładki i dystanse do szalunków; Szalunki trasone – rodzaj szalunków, które na stałe pozostają w uformowanym elemencie betonowym; Maty szalunkowe; Dystanse do zbrojenia – dystanse betonowe, dystanse PVC, dystanse stalowe; Szyny kotwiące – przeznaczone do wykonywania połączeń elementów betonowych z elementami murowymi; Sprzęt budowlany – pojemniki na beton, pojemniki na gruz, ziemię i materiały sypkie, pojemniki na beton z pomostem roboczym, kosze do transportu osobowego. Pozycja i przewagi konkurencyjne Emitenta Emitent posiada znaczącą pozycję na rynku dostawców zaawansowanych systemów i technologii budowlanych. Oszacowanie liczbowe czy procentowe udziału Emitenta jest trudne a nawet niemożliwe, brak jest bowiem precyzyjnych oszacowań udziału kosztów wykorzystywanych technologii w budownictwie komercyjnym czy infrastrukturalnym. Dostępne są informacje na temat ogólnej wielkości danego projektu infrastrukturalnego, czy wielkości poszczególnych przetargów, natomiast nie podaje się dokładnie precyzyjnych składników kosztów. Według Emitenta dostawa technologii stanowi ok. 2 – 8% wartości projektu budowlanego, w zależności od stopnia skomplikowania danego projektu. Na podstawie własnych obliczeń udział Emitenta w rynku technologii budowlanych wynosi od 3% do 5%. Przewaga konkurencyjna Emitenta polega przede wszystkim na wysokiej jakości oferowanych rozwiązań i wyspecjalizowanym doradztwie technologicznym. Główni konkurenci Emitenta to: systemy zbrojeniowe: Halfen, Jordahl&Pfeifer, Reuss, Adae, Max Frank, Marwo, Peikko uszczelnienia: taśmy uszczelniające: Sika, Tricosal, Sika & Tricosal, Kunex, maty bentonitowe: Voltex, Reiss, Fagot, Deitermann, Drizoro blacha Betoflex: Adae, Jordahl&Pfeifer iniekcje: Max Frank, Webec, Izoservice, Koester, Tricosal, MC Bauchemie, Pagel Fumax: Cetco profile dylatacyjne: Budosprzęt (Migua), C/S, Polskie Produkty Plus Sp. z o. o. (Coneco), ARFEN. podkładki elastomerowe: Calenberg, TrueTrade&Technology Sp. z o. o. – Tricosal, HALFEN (podkładka elastomerowa bi-Trapezowa) system zabezpieczeń na krawędzi: Combisafe (dystrybucja w Polsce firma Cramo), Harsco, Ulma, Peri, Alsina łożyska konstrukcyjne: Reisner & Wolff, Freyssinet, Asis, KPRM (Konstrukcje i wyposażenie mostów Sp. z o.o.) produkty i sprzęt do budowy mostów: kotwy: Staler, Stal-Bud 46 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny wózki: Wemo formy stalowe: Peri, Ulma, Harsco, NOE sprzęt budowlany: pojemniki na beton: Budosprzęt, ARS-1, Budomarket, akcesoria szalunkowe: Peri, Ulma, Doka, Noe, Altrad, Mostostal, GBG, Szal-Bud podkładki dystansowe: Szal-Bud, Adler, Alkaz, Adae, Reuss, SelFert, Haberkorn Ulmer maty szalunkowe: MaxFrank, Reckli, Noe chemia do betonu: Atchem, Ha-Be, Gabro, Basf. 6.1.2. Struktura asortymentowa przychodów ze sprzedaży Emitent jest dostawcą technologii i rozwiązań wykorzystywanych w różnych segmentach rynku budowlanego. Na początku działalności Emitenta przeważała sprzedaż w obszarach budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego (biurowce, obiekty handlowe, budynki administracji państwowej i samorządowej). Na dzień zatwierdzenia Prospektu struktura ta ulega systematycznym zmianom. Zachodzi powolne przesunięcie w stronę budownictwa infrastrukturalnego, którego udział w sprzedaży zwiększył się w 2010 roku do ponad 11%, w porównaniu do około 3% w roku 2008. W strukturze sprzedaży nadal dominuje budownictwo pozostałe rozumiane jako dostawa rozwiązań i technologii budowlanych do budowy obiektów handlowo – usługowych, biurowych i administracyjnych. Długofalowa strategia Spółki zakłada również wzrost sprzedaży usług i zwiększenie ich udziału w strukturze asortymentowej przychodów. Usługi budowlano – montażowe są pochodną tradycyjnej działalności operacyjnej związanej z dostawą technologii budowlanych na plac budowy. Stanowią one pewną wartość dodaną do sprzedaży podstawowej i ich udział w wartości przychodów zwiększył się z 3,3% w roku 2008 do 8,3% w roku 2010. Jeszcze wyraźniejszy wzrost widoczny jest w obszarze usług wynajmu sprzętu budowlanego, który w 2008 roku wykazywał śladową wartość by wzrosnąć w roku 2010 do 0,7 mln zł i blisko 2% udziału. Intencją Emitenta jest dalsze wzmacnianie tej aktywności i dywersyfikacja źródeł przychodów. W roku 2011 zaobserwowano dalszy wzrost udziału segmentu infrastrukturalnego oraz związanego z budownictwem przemysłowym. Dynamicznie wzrasta sprzedaż sprzętu budowlanego, którego udział w strukturze przychodów wzrósł do 20,6% w 2011 roku. Konsekwentnie rozwijany jest segment usług – szczególnie w zakresie wynajmu sprzętu budowlanego, który stanowi ok. 2,5% przychodów. W I półroczu 2012 Emitent sukcesywnie zwiększał udział usług w strukturze osiąganych przychodów. Największy udział w przychodach miały projekty z zakresu budownictwa komercyjnego, handlowego i użyteczności publicznej. Struktura przychodów ze sprzedaży produktów Emitenta (dane w tys. zł.) Nr 1 2 3 4 5 6 7 Zakres przedmiotowy Budownictwo infrastrukturalne Budownictwo przemysłowe Budownictwo mieszkaniowe Budownictwo - ochrona środowiska Budownictwo sportowe Budownictwo pozostałe (handl.-usł., biurowe, użyteczności publicznej) Sprzedaż osprzętu budowlanego Suma końcowa I półrocze 2012 % 4 060 16,41 1 878 7,59 800 3,23 739 2,99 1 100 4,45 10 308 41,67 1 657 6,70 20 542 83,03 2011 % 9 730 13,84 6 710 9,55 2 130 3,03 3 136 4,46 2 896 4,12 24 104 34,29 14 484 20,60 63 190 89,89 2010 % 2009 % 5 340 11,03 3 118 8,70 4 437 9,17 3 143 8,77 2 420 5,00 3 200 8,93 3 504 7,24 3 878 10,83 2 894 5,98 1 895 5,29 20 851 43,07 15 983 44,62 3 693 7,63 1 983 5,54 43 139 89,12 33 200 92,68 2010 % 2009 % Źródło: Emitent Struktura przychodów ze sprzedaży usług Emitenta (dane w tys. zł.) Nr 1 2 3 Rodzaje usług Wynajem sprzętu budowlanego Usługi budowlanomontażowe Pozostałe usługi Suma końcowa I półrocze 2012 % 2011 % 972 3,93 1 718 2,45 752 1,55 322 0,90 2 700 10,91 4 921 7,00 4 012 8,29 1 901 5,31 525 2,12 465 0,66 505 1,04 401 1,12 4 197 16,97 7 104 10,11 5 269 10,88 2 624 7,32 47 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Razem: 24 739 100,00 Dokument Rejestracyjny 70 294 100,00 48 408 100 35 824 100 Źródło: Emitent 6.1.3. Sezonowość przychodów Emitenta Działalność Emitenta jest powiązana z rynkiem budowlanym stąd także przychody ze sprzedaży podlegają wahaniom sezonowym. Widoczne jest to szczególnie w zakresie uzależnienia od cyklów pogodowych i związanych z nimi postępów prac szczególnie w obszarze budownictwa infrastrukturalnego oraz mieszkaniowego. Z tego powodu zwykle II i III kwartał roku stanowią odpowiednio największy udział w strukturze generowanych przychodów ze sprzedaży. Analiza dotychczasowej działalności wskazuje na następujący rozkład wartości przychodów w poszczególnych kwartałach: 1 kwartał – ok. 15%, 2 kwartał – ok. 30%, 3 kwartał – ok. 40%, 4 kwartał – ok. 15%. Emitent podejmuje systematyczne działania mające na celu spłaszczenie struktury sprzedaży i wzrost aktywności w sezonie jesienno zimowym, celem optymalnego wykorzystania posiadanego majątku i zasobów. W tym zakresie szczególnie istotny jest element doradztwa w zakresie specjalistycznych technologii budowlanych oraz dostarczanie rozwiązań służących obsłudze remontów, napraw oraz wykończeń. 6.1.4. Główni dostawcy Emitenta Emitent w swojej działalności podstawowej wykorzystuje produkty następujących głównych dostawców: Betomax Kunststoff- und Metallwarenfabrik GmbH &Co. KG – dostawca nakrętek, kleju dwuskładnikowego, napinaczy drutu, elementów od uszczelnień, kotew i innych towarów handlowych Stalmax A&S Pargieła, A, Mączyński, L. Pasturczak Spółka jawna - Zakup stali do systemu Bar-Tec, belek kotwiących, zbrojeń odginanych, dystansów stalowych, usługi cięcia, gięcia elementów stalowych, wulkanizacyjne, najem magazynu Pamexpol Spółka jawna - Zakup belek kotwiących, kotew talerzowych, uchwytów, elementów do przerw roboczych, nakrętek i innych towarów handlowych Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. - Zakup płyt kotwiących do łożysk mostowych, form stalowych, Besaplast Kunststoffe GmbH – taśmy uszczelniające, dystanse plastikowe, Deflex Fugensysteme GmbH – profile dylatacyjne Gumba GmbH – łożyska mostowe Leschuplast GLT GmbH & Co. KG – podkładki elastomerowe, taśmy uszczelniające Exte – Extrudertechnik GmbH – podkładki dystansowe Emitent nie wykazuje uzależnienia od żadnego dostawcy. 6.1.5. Główni odbiorcy Emitenta Główni odbiorcy Emitenta to następujące podmioty: Skanska S.A. – system zabezpieczeń Secumax, akcesoria szalunkowe, łożyska mostowe, podkładki dystansowe i akcesoria zbrojarskie, systemy zbrojeniowe, produkty i sprzęt do budowy mostów Strabag Sp. z o.o. - system zabezpieczeń Secumax, akcesoria szalunkowe, łożyska mostowe, systemy uszczelnień, podkładki dystansowe i akcesoria zbrojarskie, systemy zbrojeniowe, produkty i sprzęt do budowy mostów Warbud S.A. - system zabezpieczeń Secumax, akcesoria szalunkowe, kotwy talerzowe, systemy uszczelnień, systemy dylatacyjne, podkładki dystansowe i akcesoria zbrojarskie, systemy zbrojeniowe, produkty i sprzęt do budowy mostów Harsco Infrastructure Polska Sp. z o.o. – sprzedaż akcesoriów i elementów szalunkowych, Ulma Construccion Polska S.A. sprzedaż akcesoriów i elementów szalunkowych Polimex-Mostostal S.A. – łożyska mostowe, akcesoria szalunkowe, systemy dylatacyjne, podkładki dystansowe i akcesoria zbrojarskie, systemy zbrojeniowe, systemy dylatacyjne, produkty i sprzęt do budowy mostów Mota Engil Central Europe S.A. - akcesoria szalunkowe, podkładki dystansowe i akcesoria zbrojarskie, systemy zbrojeniowe, łożyska mostowe, produkty i sprzęt do budowy mostów, produkty i sprzęt do budowy mostów Budimex S.A. - akcesoria szalunkowe, systemy uszczelnień, podkładki dystansowe i akcesoria zbrojarskie, systemy zbrojeniowe, produkty i sprzęt do budowy mostów Hochtief Polska S.A. - akcesoria szalunkowe, system zabezpieczeń Secumax, podkładki dystansowe i akcesoria zbrojarskie, systemy zbrojeniowe, systemy dylatacyjne Erbud S.A. akcesoria szalunkowe, podkładki dystansowe i akcesoria zbrojarskie, systemy zbrojeniowe, systemy dylatacyjne Emitent nie jest uzależniony od żadnego z odbiorców. 48 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Sprzedaż jest realizowana głównie na rynku polskim. Według danych za rok 2010 sprzedaż krajowa stanowiła 99,7% w ogólnej strukturze przychodów. Na eksport przypadło pozostałe 0,3%. 6.1.6. Wskazania wszystkich wprowadzone na rynek istotnych nowych produktów lub usług, które zostały Oferta Emitenta jest ciągle aktualizowana, rozszerzana i dostosowywana do zmieniających się wymagań rynku. Dlatego w asortymencie pojawiają się nowe produkty i technologie, które jeszcze kilka lat temu nie były znane lub stosowane w ograniczonym zakresie. Jako główne nowości w ofercie Emitenta od 2008 roku, które można uznać za istotne w strukturze przychodów należy wskazać: elementy łożysk mostowych, izolacje i uszczelnienia związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym oraz usługi wynajmu sprzętu budowlanego. 6.2. Główne rynki działalności Emitenta 6.2.1. Opis otoczenia w jakim Emitent prowadzi swoją działalność Główne rynki, na których Emitent prowadzi działalność: Emitent prowadzi działalność na obszarze całej Polski poprzez centralę zlokalizowaną w Końskich oraz za pośrednictwem biur handlowych. Emitent jest dostawcą zaawansowanych systemów dla budownictwa w następujących sektorach tego rynku: budownictwo komercyjne; budownictwo infrastrukturalne; budownictwo przemysłowe; budownictwo mieszkaniowe i ogólne; dostawa sprzętu oraz usług dodatkowych związanych z działalnością podstawową (usługi doradcze, budowlano montażowe oraz wynajem sprzętu i wyposażenia). Wartość rynku budowlanego w Polsce według raportu firmy KompasInwestycji wyniosła w I kwartale 2011 roku 12,57 mld zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego było to 10,59 mld zł (źródło: www.kompasinwestycji.pl).Taka zmiana oznacza wzrost w ujęciu wartościowym o około 2 mld zł a wyrażone procentowo około 20%. Emitent jest jedną z firm stanowiących zaplecze tego rynku. Nie jest firmą wykonawczą ani bezpośrednim inwestorem na rynku budowlanym. Jego rola polega na dostarczeniu najwyższej jakości technologii wykorzystywanych we wszystkich powyżej wskazanych sektorach budownictwa. Zastosowanie produktów dostarczanych przez Emitenta pozwala jego klientom na odniesienie szeregu korzyści: lepszej efektywności prowadzonych prac; szybszej realizacji inwestycji; zmniejszenia pracochłonności, a co za tym idzie obniżenie kosztów wynagrodzeń osobowych związanych z danym projektem budowlanym; możliwość wykonania trudnych projektów, wymagających dużej wiedzy inżynierskiej, o wysokim stopniu skomplikowania np. stacje metra, systemy przeciwpowodziowe, obiekty sportowe, elementy lotnisk; spełnienie wysokich wymagań jakościowych stawianych generalnym wykonawcom przez inwestorów. Wiele rozwiązań oferowanych przez Emitenta jest wprost wskazywana w dokumentacji projektowej jako gwarancja zapewnienia jakości i bezpieczeństwa wykonanej pracy; spełnienie wysokich wymagań bezpieczeństwa np. dotyczące obiektów inżynierii lądowej – mosty, drogi, tunele. Otoczenie w jakim Emitent prowadzi działalność: Emitent działa na rynku budowlanym, jednak zajmuje tylko jego niewielką niszę związaną z dostawą technologii budowlanych dla najbardziej wymagających projektów. Jest to świadomy wybór Emitenta, gdyż dzięki temu może skupić się na rozwoju posiadanej specjalizacji oraz maksymalizacji rentowności prowadzonej działalności operacyjnej. W większości projektów budowlanych, w tym także infrastrukturalnych kontrakty są przyznawane w drodze przetargów. W znacznej części tych postępowań decydującym, a niekiedy jedynym kryterium wyboru wykonawcy jest najniższa cena. Dlatego Emitent zajmuje niszę związaną z dostawą zaawansowanych technologii budowlanych gdzie dzięki posiadanej wiedzy i specjalizacji może uzyskiwać rentowność prowadzonej działalności zbliżającą się do 10%. Polska produkcja budowlana w 2012 roku wzrastała ale wolniej niż w latach poprzednich. Według wstępnych danych GUS w okresie od stycznia do kwietnia bieżącego roku produkcja budowlano-montażowa była o 13 proc. wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego. Produkcja rosła w każdym miesiącu tego roku, spowalniając przez pierwsze trzy, by lekko odbić się w czwartym (wzrosty rdr w styczniu, lutym, marcu i kwietniu odpowiednio o 32,2 proc., 12 proc., 3,5 proc. i 8,1 proc.). Według analityków Erste Group, kwietniowa poprawa produkcji przemysłowej ogółem, jak i produkcji budowlanej, jest tymczasowa. „W kolejnych miesiącach spodziewamy się słabszej dynamiki produkcji związanej z 49 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny wpływającym na popyt zewnętrznych kryzysem zadłużenia. Także wygasający wpływ aktywności budowlanej związanej z EURO 2012 będzie odgrywał tutaj rolę” – napisali analitycy Erste w komentarzu do danych GUS. W całym roku 2012 polski rynek budowlany może wzrosnąć w ujęciu wartościowym o 5 proc., przewidują analitycy firmy badawczej PMR. Byłby to wzrost wyraźnie mniejszy niż 16,3 proc. odnotowane w roku 2011. Przedsiębiorcy są jednak bardziej pesymistyczni niż analitycy. Zarówno badanie KPMG, ankieta IRG SGH, jak i badanie koniunktury GUS pokazują, że na polskim rynku budowlanym utrzymuje się wysoka niepewność. Według badania GUS, w maju „ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się podobnie jak przed miesiącem na poziomie minus 10 pkt. Poprawę koniunktury w kwietniu i maju bieżącego roku sygnalizuje 16 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 26 proc.” Tak niskie oceny koniunktury w budownictwie wynikają, podaje GUS, ze wciąż pesymistycznej, mimo poprawy, oceny bieżącego portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej, oraz bieżącej sytuacji finansowej. Przewidywania ankietowanych przez GUS firm dotyczące ich portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej „są korzystne, ale ostrożniejsze od formułowanych przed miesiącem” – czytamy w majowym raporcie. Badanie Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, dotyczące postrzegania przez przedsiębiorców ogólnej sytuacji gospodarczej w budownictwie w II kwartale, pokazuje z kolei wyraźnie, że sytuacja na rynku budowlanym u progu letniego sezonu intensyfikacji robót jest gorsza niż w zeszłym roku. Dynamika wzrostu produkcji budowlanej w Polsce w kolejnych miesiącach 2012 roku zmiana rdr zmiana mdm Styczeń 2012 32,2 -64,5 Luty 2012 12,0 - 5,5 Marzec 2012 3,5 31,6 Kwiecień 2012 8,1 14,6 źródło: dane GUS w opracowaniu PAP Jeszcze bardziej pesymistyczne wnioski płyną z ankiety KPMG przeprowadzonej wśród dyrektorów stu firm budowlanych w marcu: szefowie firm spodziewają się, że produkcja budowlana spadnie w 2012 roku o 6,8 proc. a następnie o 4,3 proc. w 2013 roku. Z badania wynika także, iż przedsiębiorcy przewidują, że sprzedaż w branży w 2012 roku spadnie o 2,2 proc., zaś w 2013 roku o 2,1 proc. Tutaj również widać pogorszenie sytuacji w stosunku do zeszłego roku. W poprzedniej edycji badania z marca 2011 roku przedsiębiorstwa budowlane przewidywały na 2012 rok wzrost rynku o 1,5 proc. „Spadek w sektorze budowlanym jest prognozowany [w tegorocznej edycji badania] przez siedmiu na dziesięciu (69 proc.) zarządzających, podczas gdy w poprzednim roku odsetek ten był zdecydowanie niższy (27 proc.)” – napisano w komentarzu do badania. Być może obserwowany obecnie rozdźwięk pomiędzy danymi o rosnącej produkcji budowlanej i relatywnie optymistycznymi oczekiwaniami analityków a negatywnymi nastrojami na rynku wiąże się ze zjawiskiem, na które już wcześniej, bo w lutym, uwagę zwrócił ubezpieczyciel należności handlowych Euler Hermes. Zdaniem ekspertów tej firmy, wykonawcy za wszelką cenę starają się zdobyć zamówienia, by zapewnić sobie obrót i dopływ środków i przez to nierzadko podejmują się zleceń nawet poniżej kosztów, próbując następnie przerzucić część kosztów na podwykonawców czy dostawców. W ten sposób w branży budowlanej kumulują się problemy z płatnościami, podkreśla Euler Hermes, przypominając, że w 2011 roku, pomimo silnego wzrostu produkcji budowlanej podawanego przez GUS, wzrosła również o 30 proc. liczba upadłości, do 146 ze 114 rok wcześniej. Najnowsze dane GUS pokazują, że problem ten nadal istnieje. „Przewidywania dotyczące sytuacji finansowej [firm budowlanych w maju] są nadal pesymistyczne, nieco gorsze od zgłaszanych w kwietniu. Omawiając polski rynek budowlany w 2012 roku, nie sposób nie wspomnieć o zmianach strukturalnych, które dotykają go i będą dotykały w najbliższych latach. W roku 2011 najważniejszą częścią rynku, odpowiadającą za ponad 60 proc. produkcji budowlano-montażowej, było budownictwo inżynieryjne, w którym z kolei największy, bo ponad 44-proc. udział, miał sektor drogowy. Sektor ten będzie jednak sukcesywnie tracił swój udział w budownictwie inżynieryjnym w związku z malejącą liczbą dużych przetargów drogowych, utrzymują analitycy PMR, przewidując, że ten trend będzie kontynuowany i znacząco obciąży wyniki budownictwa w latach 2013-2014. 50 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Struktura produkcji budowlano-montażowej w Polsce według segmentów w latach 2006-2011 źródło: PMR na podstawie danych GUS W perspektywie najbliższej dekady role koła zamachowego polskiego budownictwa przejmie branża energetyczna. „W latach 2010-2011 ruszyły przetargi na realizację niezbędnych mocy energetycznych o wartości co najmniej 60 mld zł (…). Większość nowych bloków energetycznych planowanych jest do wybudowania w latach 2015-2016, jednak bardzo prawdopodobne są jedno-dwuletnie opóźnienia inwestycji, głównie z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe” – ocenia Bartłomiej Sosna, główny analityk rynku budowlanego w PMR. (Źródło: http://inwestor.msp.gov.pl/portal/si/338/21970/Polski_rynek_budowlany_w_2012_roku__ocena_biezacej_kondycji _i_prognozy_na_przysz.html) 6.2.2. Pozycja i otoczenie konkurencyjne Emitenta Emitent według szacunków Zarządu posiada udział w rynku w granicach 3 -5%. Jako rynek działalności Emitenta należy rozumieć dostarczanie zaawansowanych systemów i technologii budowlanych. W poszczególnych segmentach działalności Emitenta występuje znacząca konkurencja. Do głównych konkurentów Spółki należy zaliczyć: w zakresie łożysk mostowych: Freyssinet Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Reisner & Wolff Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; w obszarze profili dylatacyjnych: Migua z siedzibą w Wuelfrath - Niemcy, CS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kobylance; w zakresie uszczelnień: CEtco Polska Sp. z o.o. Sp. K. A. z siedzibą w Szczytnie, TrueTrade & Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Sika Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Hydrostop z siedzibą w Warszawie; inne produkty: Marwo Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ARs-3 Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, JORDAHL & PFEIFER Sp. z o.o.o z siedzibą w Krępicach, Halfen Polska Sp. z o.o.z siedzibą w Poznaniu. 6.2.3. Założenia wszelkich oświadczeń Emitenta dotyczących jego pozycji konkurencyjnej Założenia wszelkich stwierdzeń, oświadczeń lub komunikatów Emitenta dotyczących jego pozycji konkurencyjnej oraz perspektyw rozwoju rynku, na którym działa Spółka zostały poczynione na podstawie materiałów publikowanych przez GUS, spółki giełdowe, opublikowanych przez portal internetowy kompas inwestycji.pl oraz inwestor.msp.gov.pl, materiały informacyjne i strony internetowe konkurentów. Emitent nie dysponuje badaniami dotyczącymi konkretnych wartości wielkości udziału rynkowego, które są autoryzowane przez podmiot zewnętrzny, specjalizujący się w takich badaniach. Opinie przedstawione w Prospekcie są oparte na własnych informacjach i danych posiadanych przez Emitenta z tytułu znajomości i wiedzy o rynku, na którym funkcjonuje. 51 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny 6.2.4. Przewagi konkurencyjne Do głównych przewag konkurencyjnych Emitenta należy zaliczyć: Szeroką gamę oferowanych rozwiązań dopasowanych do obecnych wymagań rynkowych; Wysoka jakość oferowanych rozwiązań poparta specjalistycznym dosardztwem i wiedzą; Konkurencyjny stosunek ceny do jakości oferowanych rozwiązań; Uznana marka i długa lista referencyjna pozytywnie zakończonych projektów; Usługi dodane poszerzające podstawową ofertę Emitenta, takie jak: specjalistyczne doradztwo, usługi montażowo – instalacyjne, wynajem sprzętu budowlanego. 6.2.5. Strategia rozwoju Określenie strategii rynkowej Emitenta zostanie przeprowadzone na następujących płaszczyznach: strategia produktowa; strategia cenowa; strategia dystrybucji; strategia promocji. Ad a) Strategia produktowa dla Emitenta jest dość czytelna i jednolita, chociaż można w niej wyłonić kilka punktów specyficznych. Z jednej strony bowiem opiera się na jednolitej strukturze sprzedaży w zakresie zaawansowanych produktów dla budownictwa. Z drugiej jednak strony można w ramach tej jednolitej struktury wyróżnić kilka podgrup, związanych ze specyfiką klienta i wymaganiami danego rynku: dostawa rozwiązań dla budownictwa infrastrukturalnego; dostawa rozwiązań dla sektora przemysłowego; oferowanie produktów dla budownictwa ogólnego; dostawa rozwiązań dla budownictwa komercyjnego; rozwój własnej produkcji opartej o wypracowane wewnętrznie pomysły i rozwiązania; usługi dodatkowe, uzupełniające związane z ekspansją na rynku krajowym i rynkach zagranicznych. W szczególności chodzi o usługi wyspecjalizowanego doradztwa oraz związane z wynajmem sprzętu budowlanego. Baza usług dodanych może zostać poszerzona w miarę rozwoju aktywności w podstawowym zakresie. W ramach realizacji strategii produktowej postępować będzie koncentracja na najbardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązaniach dla budownictwa. Dopiero wraz z rozwojem działalności operacyjnej zostanie poszerzony katalog produktowy i zostaną dołączone kolejne aktywności. Ad b) Strategia cenowa. W przypadku produktów Emitenta bardzo trudno jednoznacznie określić jednolity poziom cen. Duże znaczenie przypada bowiem dostosowaniu proponowanych rozwiązań do konkretnego projektu budowlanego. Projekty takie charakteryzują się bardzo dużą różnorodnością, stąd ich cena może się znacząco różnić. Emitent stara się plasować w średnim i wyższym poziomie cen i zapewnić maksymalną jakość w relacji do ceny płaconej przez klienta. Najważniejsza jest innowacyjność, elastyczność i skuteczność stosowanych rozwiązań oraz możliwość zapewnienia klientom odpowiedniego poziomu obsługi. Emitent zamierza utrzymywać poziom cen powyżej średniej rynkowej, jednocześnie zdobywając przewagę konkurencyjną usługami dodanymi w postaci wyspecjalizowanego doradztwa technologicznego i sprawnego serwisu. Ad c) Strategia dystrybucji obejmuje przede wszystkim wskazanie kanałów sprzedaży usług oferowanych przez Spółkę. Jest ważnym elementem strategii, gdyż pod jej katem powinna być zaplanowana strategia promocji i określone narzędzia stosowane w zdobywaniu nowych rynków. W zakresie specjalistycznych produktów Emitenta stosowane są 2 główne kanały dystrybucji: sprzedaż bezpośrednia; sprzedaż z wykorzystaniem kanału partnerskiego. Jest to podejście, które ma znacznie większy potencjał sprzedażowy od pierwszego, gdyż pozwala na wykorzystanie efektu skali. Zostanie on osiągnięty dzięki współpracy z firmami, które uzyskają silne wsparcie merytoryczne i kapitałowe od Emitenta. Z drugiej strony zostanie znacznie poszerzony kanał sprzedaży i przez to zwiększony potencjał w zakresie realizowanych przychodów ze sprzedaży. Na dzień dzisiejszy w strukturze sprzedaży Emitenta dominuje sprzedaż bezpośrednia. Ad d) Strategia promocji związana jest ze specyfiką zarówno oferowanych produktów jak i rynków docelowych i oczekiwań. Strategia promocji w zakresie rynków docelowych zakłada uzyskanie możliwie wysokiego stopnia rozpoznawalności marki Betomax na lokalnym rynku oraz dobrego postrzegania przez lokalnych przedsiębiorców jako wiarygodnego i skutecznego partnera w zakresie dostawy technologii dla budownictwa. Działania rozwojowe w obszarze technologii dla budownictwa 52 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Jednym z kierunków rozwoju Emitenta jest wdrożenie na rynek proekologicznych, energooszczędnych technologii, szczególnie w zakresie istniejącego zapotrzebowania w zakresie budowy i rozbudowy obiektów sportowych, budownictwa infrastrukturalnego oraz systemów zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Emitent zamierza również udoskonalać swoją działalność poprzez inwestowanie w technologie ułatwiające i wspomagające zarządzanie firmą, takie jak system wspomagający zarządzanie klasy ERP oraz mobile systemy nadzorowania i wspierania działalności handlowców. Kluczowym posunięciem Emitenta w realizacji planowanej strategii rozwoju jest wejście w segment produkcji elementów i technologii dla budownictwa, co wynika z kluczowego punktu celów emisji związanego z nabyciem przedsiębiorstwa zajmującego się wytwarzaniem komplementarnych technologii budowlanych. 6.3. Czynniki nadzwyczajne mające wpływ na informacje podane w punktach 6.1. i 6.2. Czynnikiem nadzwyczajnym mającym wpływ na działalność podstawową Emitenta i rynki było niewątpliwie spowolnienie gospodarcze, które przełożyło się na załamanie wyników finansowych Spółki w roku 2009. Zdaniem Zarządu Emitenta, na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego nie wystąpiły inne czynniki nadzwyczajne, które miały wpływ na działalność podstawową Emitenta. 6.4. Uzależnienie Emitenta od patentów lub licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych, albo od nowych procesów produkcyjnych Nie występuje uzależnienie Emitenta od patentów, licencji oraz od nowych procesów produkcyjnych w sposób, który miałby wpływ wyniki finansowe osiągane przez Emitenta lub które to uzależnienie wpływałoby na rentowność działalności gospodarczej prowadzonej przez Emitenta. Nie występuje także uzależnienie Emitenta od zgód, zezwoleń lub koncesji wydawanych przez organy administracji państwowej lub samorządowej. W ocenie Emitenta nie on również uzależniony od umowy przemysłowej, handlowej lub finansowej. W pkt 6.5. wskazane zostały umowy dokumentujące normalny tok prowadzonej przez Emitenta działalności przemysłowej, handlowej i operacyjnej. 6.5. Umowy istotne Emitenta zawierane w normalnym toku działalności Za istotne umowy handlowe uznano umowy istotne ze względu na ich przedmiot i charakter, a w tym umowy z kontrahentami, z którymi obroty Emitenta przewyższyły w 2011 r. 10% kapitałów własnych. Zamiarem Emitenta jest bowiem, przy opisaniu wszystkich umów z zastosowaniem kryterium ich przedmiotu i charakteru, przedstawiając Spółkę po raz pierwszy w ramach prospektu emisyjnego, zapoznanie potencjalnych inwestorów z rzeczywistą skalą i różnorodnością działalności prowadzonej przez Emitenta na przestrzeni 3 ostatnich lat. Pozwoli to na pełne zapoznanie inwestorów ze Spółką. 10% kapitałów własnych Emitenta w 2011 r. przekroczyły obroty z Strabag S.A., Polimenx-Mostostal S.A., Budimex S.A. Warbud S.A. Dragados S.A., Erbud S.A., Max Bogl Polska Sp. z o.o., GALERIA MM SPV Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwem Robót Mostowych „Mosty- Łódź” S.A. Opisane poniżej Umowy realizowane są zgodnie z terminami w nich określonymi. W przypadku, gdy umowa realizowana jest w odmiennych terminach, pod opisami umów zawarto zostało odpowiednie wyjaśnienie. 6.5.1. Umowy o roboty budowlane 6.5.1.1. Umowy z Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie Umowa z dnia 01.09.2009r. Umowa (dalej jako (Podwykonawca). Umowa) została zawarta pomiędzy Skanska S.A (Wykonawca) a Emitentem Przedmiotem umowy było wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu izolacji matą bentonitową. Strony uzgadniają wynagrodzenie Podwykonawcy za prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu Umowyw szacunkowej kwocie 88.364,84 PLN + podatek VAT 7% („Cena Robót Podwykonawczych”) Strony ustaliły, że Terminem rozpoczęcia Robót Podwykonawczych będzie 14.09.2009r. a Terminem ich zakończenia 25.10.2009r. Strony ustaliły zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie kaucji gwarancyjnej w postaci dwóch form zabezpieczenia: 5% z każdej faktury (netto) do mementu otrzymania przez Wykonawcę od Podwykonawcy prawidłowo wystawionej gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania Umowy, 53 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny 5% z każdej faktury (netto) w postaci gotówki na okres realizacji oraz na okres gwarancji jakości i rękojmi na Roboty Podwykonawcze. Strony ustaliły, że Wysokość zabezpieczenia będzie stanowić: 5% z każdej faktury (netto) – kaucja gwarancyjna od momentu otrzymania przez Wykonawcę od Podwykonawcy prawidłowo wystawionej ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania Umowy: Podwykonawca, w terminie do 14 (czternastu) dni od daty podpisania Umowy, dostarczy Wykonawcy stosowną gwarancję ubezpieczeniową, zgodną z wzorem przekazanym Podwykonawcy przez Wykonawcę, wystawioną przez podmiot zaakceptowany przez Wykonawcę; W/w gwarancja ubezpieczeniowa, winna być nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na każde pisemne żądanie Wykonawcy, wystawiona przez uprzednio zaakceptowane przez Wykonawcę towarzystwo ubezpieczeniowe i opiewać na kwotę stanowiącą równowartość 5%, Ceny Robót Podwykonawczych na okres realizacji i do dnia zakończenia bezusterkowego odbioru końcowego Budowy przez Zamawiającego, lecz nie dłużej niż do dnia 30.08.2011r. Przed wystawieniem gwarancji ubezpieczeniowej zgodność jej treści z załączonym wzorem oraz instytucja ją wystawiająca podlegają uprzedniej weryfikacji i akceptacji przez Wykonawcę. W przypadku nie dostarczenia Wykonawcy przez Podwykonawcę gwarancji należytego wykonania Umowy kwoty zatrzymane tytułem kaucji gwarancyjnej zostaną zwrócone Podwykonawcy, na jego pisemny wniosek, odpowiednio po otrzymaniu przez Wykonawcę przedmiotowej gwarancji należytego wykonania Umowy. 5% z każdej faktury (netto) do momentu otrzymania przez Wykonawcę od Podwykonawcy prawidłowo wystawionej gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania Umowy na okres realizacji i na okres do dnia zakończenia bezusterkowego odbioru końcowego Budowy. Strony ustaliły okres gwarancji jakości i rękojmi na: Roboty podwykonawcze - na okres od dnia zakończenia Robót Podwykonawczych do dnia zakończenia bezusterkowego odbioru końcowego Budowy, a następnie na okres od dnia zakończenia bezusterkowego odbioru końcowego Budowy do 30 (trzydziestego) dnia po dacie zakończenia okresu gwarancji jakości i rękojmi tj. na okres 97 miesięcy od dnia zakończenia bezusterkowego odbioru końcowego Budowy, w tym na Użyte materiały oraz zamontowane urządzenia - na okres od dnia zakończenia Robót Podwykonawczych do dnia zakończenia bezusterkowego odbioru końcowego Budowy, a następnie na okres od dnia zakończenia bezusterkowego odbioru końcowego Budowy do 30 (trzydziestego) dnia po dacie zakończenia okresu gwarancji jakości i rękojmi tj. na okres 97 miesięcy od dnia zakończenia bezusterkowego odbioru końcowego Budowy, Strony ustaliły karę umowną płatną za nieterminowe zakończenie Robót Podwykonawczych, za niedotrzymanie terminów pośrednich oraz za nieterminowe lub niewłaściwe usunięcie wad - 0,5% Ceny Robót Podwykonawczych (netto). Strony ustaliły karę umowną płatne za naruszenie obowiązujących przepisów prawa i wewnętrznych regulacji Wykonawcy dot. bhp - 1000,00 PLN za każde stwierdzone naruszenie. Strony ustaliły kary umowne płatne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy i z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 10% Ceny Robót Podwykonawczych (netto). 6.5.1.2. Umowy z Strabag AG SA Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie Umowa z dnia 28.01.2011r Przedmiotem umowy było wykonanie robót budowlanych i usług podwykonawczych wyszczególnionych w załączników Nr 1 (tj. dostawy i montażu łożysk elastomerowych). Ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów robót objętych niniejszą Umową ujęto w Załączniku Nr 1. Podwykonawca (Emitent) zobowiązany jest wykonać wszelkie roboty dodatkowe. Podwykonawca zobowiązał się na żądanie Wykonawcy (Strabag AG SA) do usunięcia na swój koszt wszelkich wad występujących w okresie gwarancji jakości i rękojmi. Okres rękojmi na roboty wykonane przez Podwykonawcę wynosi 60 miesięcy od daty formalnego odbioru końcowego całości robót objętych Kontraktem. Płatności za wykonane roboty dokonywane będą przez Wykonawcę na podstawie faktur częściowych VAT wystawionych przez Podwykonawcę na podstawie wystawionego przez Wykonawcę Certyfikatu Płatności Faktury. Faktury będą wystawiane niezwłocznie po otrzymaniu przez Podwykonawcę Certyfikatu Płatności Faktury. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty zatwierdzonej kwoty w terminie płatności 30 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury przez Podwykonawcę. Podwykonawca oświadczył, że zawarł ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na kwotę 1 000 000 PLN (jeden milion złotych) Podwykonawca zobowiązany jest na żądanie Wykonawcy przedłożyć dowody zawarcia ubezpieczeń i terminowego płacenia składek ubezpieczeniowych. Podwykonawca oświadcza, że zawarł wystarczające ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za straty indywidualne, rzeczowe i majątkowe. Podwykonawca zobowiązany jest na żądanie Wykonawcy przedłożyć 54 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny dowody zawarcia ubezpieczeń i terminowego płacenia składek ubezpieczeniowych. Wykonawca dokona wymaganego Kontraktem ubezpieczenia całej budowy. Podwykonawca zwróci Wykonawcy część kosztów polisy ubezpieczeniowej, w wysokości 0,1% wartości brutto Umowy. Płatność powyższa zostanie potrącona z pierwszej płatności wynagrodzenia Podwykonawcy. Wykonawca wystawi w tym zakresie fakturę VAT – 7%. W przypadku konieczności przeprowadzenia ponownych pomiarów geodezyjnych z winy Podwykonawcy, koszty obsługi geodezyjnej ponosi Podwykonawca-60 zł roboczogodzina + VAT 22%. Podwykonawca nie może bez zgody Wykonawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie tak pod tytułem darmym, jak i odpłatnie. Strony ustaliły, że Wykonawca może w całości lub w części rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli zajdzie jedna z poniżej wymienionych okoliczności: Zamawiający rozwiążę Kontrakt z Wykonawcą lub zrezygnuje z części robót objętych niniejszą Umową. W przypadku wyznaczenia kuratora lub likwidatora Podwykonawca, jak również gdy Podwykonawca złoży oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego. Podwykonawca w sposób nieprzerwany nie realizuje robót objętych niniejszą umową przez okres 7 dni bez zgody Wykonawcy. Podwykonawca nie przedłoży Wykonawcy Planu Zapewnienia jakości lub gwarancji bankowej dobrego wykonania i gwarancję ubezpieczeniową, Podwykonawca wykonuje roboty niezgodnie z Umową w szczególności Specyfikacjami Technicznymi i dokumentacją projektową lub nie reaguje na polecenia Wykonawcy i Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania. ilość pracowników, maszyn, przyrządów lub materiałów jest na tyle niewystarczająca, że terminy realizacji robót nie będą mogły być dotrzymane a w szczególności w przypadku, gdy opóźnienia realizacji robót podwykonawcy przekroczą 14 dni w stosunku do Harmonogramu Realizacji Robót. Strony ustaliły, że Podwykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym jeżeli Wykonawca opóźnia o więcej niż 60 dni należne Podwykonawcy płatności; warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest wcześniejsze powiadomienie pisemne przez Podwykonawcę o istniejącym zadłużeniu zawierające wezwanie do uregulowania zaległej płatności w terminie 5 dni roboczych. Po bezskutecznym upływie tego terminu Podwykonawca może zrealizować uprawnienie do rozwiązania Umowy W przypadku rozwiązania Umowy z którejkolwiek z przyczyn wymienionych powyżej, Podwykonawcy nie przysługuje prawo do żadnych roszczeń, za wyjątkiem zapłaty za odebrane przez zamawiającego i Wykonawcę roboty zrealizowane przez Podwykonawcę do czasu rozwiązania Umowy. W przypadku rozwiązania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn wymienionych powyżej, Podwykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wartości Umowy brutto. Wykonawca uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną karę umowną. Umowa z dnia 09.08.2010r. Przedmiotem Umowy była wymiana i doszczelnienie listew dylatacyjnych. Strony ustaliły następujące terminy realizacji Przedmiotu Umowy: rozpoczęcie prac na dzień 09.08.2010r. natomiast zakończenie prac na dzień 30.08.2010r. Wykonawca (Emitent) ma prawo do przedłużenia terminów realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku nieprzekazania przez Zamawiającego (Strabag AG SA) frontu robót w terminie oraz przerw w realizacji prac lub braku możliwości realizacji prac z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiot Umowy w kwocie 58.930 zł netto + 7% VAT. Odbiór końcowy nastąpi w terminie 4 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości od odbioru przez Wykonawcę. Termin płatności faktur wynosi 30 dni od doręczenia faktury Zamawiającemu. Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji jakości na prace dotyczące realizacji Przedmiotu Umowy na okres 5 lat licząc od dnia odbioru końcowego. Jako zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości, Zamawiający potrąci 10% każdorazowego wynagrodzenia należnego Wykonawcy w ramach niniejszej Umowy i kwotę tę zatrzyma jako kaucję gwarancyjną. Zatrzymana kaucja gwarancyjna będzie zwrócona Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od upływu okresu gwarancji w wysokości nominalnej. Umowa z dnia 13.01.2009r. Przedmiotem Umowy było wykonanie i doszczelniania dylatacji na poziomie + 2 parkingu oraz dylatacji na poziomie + 2,5 obiektu Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. Strony ustaliły następujące terminy realizacji Przedmiotu Umowy: rozpoczęcie realizacji prac na dzień 16.02.2009r., natomiast zakończenie wykonania prac na dzień 16.03.2009r.; zakończenie prac tylko na poziomie +2,5 na dzień 23.02.2009r. Wykonawca (Emitent) ma prawo do przedłużania terminów realizacji w przypadku nieprzekazania przez Zamawiającego (Strabag AG SA) tu robót w terminach określonych powyżej o czas opóźnienia przekazania frontu robót oraz przerw w realizacji prac lub braku możliwości realizacji prac z przyczyn niezależnych od Wykonawcy o okres przerw lub braku możliwości realizacji prac. 55 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Strony ustaliły, że za wykonanie Przedmiotu Umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 68.262 zł netto +7% VAT. Strony ustaliły, że odbiór i rozliczenie wykonanych prac odbywać się będzie, co miesiąc, zgodnie ze stanem zaawansowania prac. Ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, Wykonawca złoży Zamawiającemu do zatwierdzenia protokół stanu zaawansowania prac. Protokół ten będzie podpisany przez przedstawicieli Stron w terminie w terminie 8 dni roboczych od dnia dostarczenia protokołu. Odbiór końcowy nastąpi w terminie 4 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości odbioru przez Wykonawcę. Termin płatności faktur wynosi 30 dni od doręczenia faktury Zamawiającemu. Strony ustaliły, że Wykonawca udzieli Zamawiającemu na prace stanowiące Przedmiot realizacji Umowy gwarancji jakości na okres 5 lat licząc od dnia odbioru końcowego. Jako zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości, Zamawiający potrąci 10% z każdorazowego wynagrodzenia należnego Wykonawcy w ramach Umowy i kwotę tę zatrzyma jako kaucję gwarancyjną. Zatrzymana kaucja gwarancyjna będzie zwróconą Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od upływu okresu gwarancji w wysokości nominalnej. Kaucja gwarancyjna może zostać zastąpiona gwarancją bankowa lub ubezpieczeniową, która będzie nieodwołalna, płatna na pierwsze żądanie i bezwarunkowa oraz wystawiona na cały okres trwania gwarancji. W przypadku przekazania Zamawiającemu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, zatrzymana kaucja gwarancyjna zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od przekazania gwarancji. Umowa z dnia 10.03.2010r. Przedmiotem Umowy była dostawa i montaż drobnych konstrukcji stalowych na realizowanej przez Wykonawcę (Strabag AG SA) inwestycji o nazwie: „Modernizacja Al. Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich – Łopuszańska, w tym Zadanie III – Budowa Węzła Łopuszańska – Kleszczowa”. W przypadku wystąpienia opóźnień w ukończeniu któregokolwiek z etapów (jeśli takie przewidziano w Harmonogramie realizacji Robót) lub całości robót w stosunku do terminów wyżej wymienionych, Podwykonawca (PW, Emitent) zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy kar umownych, wynoszących 0,5% szacunkowego wynagrodzenia, za każdy dzień opóźnienia. W przypadku wystąpienia opóźnień w usuwaniu wad lub usterek w okresie gwarancji w stosunku do terminu wyznaczonego na ich usunięcie, PW zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy kar umownych w wysokości 0,5% wynagrodzenia szacunkowego. Strony ustaliły wynagrodzenie szacunkowe na kwotę 68.230,03 zł netto + 7% VAT. Po zakończeniu robót Emitent wystawi fakturę końcową na podstawie Protokołu Końcowego Odbioru Robót objętych przedmiotem niniejszej Umowy. Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty zatwierdzonej kwoty w terminie płatności 30 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę prawidłowo wystawione faktury przez PW. W celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań Emitenta wynikających z niniejszej Umowy, z każdej należności potrącone zostanie 10% do osiągnięcia kwoty stanowiącej 10% wartości netto Umowy. Potrącona kwota zostanie w 50% zwrócona w terminie 14 dni po dokonaniu odbioru końcowego całości robót objętych Kontraktem, natomiast pozostałe 50% zostanie zwrócone po upływie terminu gwarancji jakości oraz rękojmi i usunięciu wszystkich usterek i wad wskazanych przez Wykonawcę. Emitent oświadczył, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczenia usług na kwotę 1.000.000,00 zł. Emitent nie może bez pisemnej zgody Wykonawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie tak pod tytułem darmym jak i odpłatnie. Rozwiązanie Umowy: Wykonawca może w całości lub w części rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli zajdzie jedna z powyższych okoliczności: Zamawiający rozwiąże Kontrakt z Wykonawcą lub zrezygnuje z części robót objętych niniejszą Umową, W przypadku wyznaczenia kuratora i/lub w przypadku objęcia majątku Emitenta egzekucją i/lub gdy zostanie złożony wniosek o wszczęcie przez PW postępowania naprawczego, Emitent w sposób nieprzerwany nie realizuje robót objętych niniejszą Umową przez okres 7 dni bez zgody Wykonawcy, Emitent wykonuje roboty niezgodnie z Umową, w szczególności Specyfikacjami Technicznymi i dokumentacją projektową lub nie reaguje na polecenia Wykonawcy i Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania, Ilość pracowników, maszyn, przyrządów lub materiałów jest na tyle niewystarczająca, że terminy realizacji robót nie będą mogły być dotrzymane, a w szczególności w przypadku gdy opóźnienia realizacji robót przekroczą 14 dni w stosunku do Harmonogramu Realizacji Robót, Nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów BHP. Emitent może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca opóźnia o więcej niż 45 dni należne PW płatności; warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest wcześniejsze powiadomienie pisemne o istniejącym zadłużeniu zawierające wezwanie do uregulowania zaległej płatności w terminie 5 dni 56 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny roboczych. Po bezskutecznym upływie tego terminu, PW może zrealizować uprawienie do rozwiązania Umowy. W przypadku rozwiązania Umowy z którejkolwiek z przyczyn wymienionych wyżej, Emitentowi nie przysługuje prawo do żadnych roszczeń za wyjątkiem zapłaty za odebrane przez Zamawiającego i Wykonawcę roboty zrealizowane przez Emitenta do czasu rozwiązania Umowy. W przypadku rozwiązania Umowy: Emitent zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której winy nastąpiło rozwiązanie Umowy, Emitent zgłosi do dokonania przez Wykonawcę odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, według stanu na dzień przerwania robót, W terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa wyżej, Emitent sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia, zatwierdzony przez Wykonawcę protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę wystawienia faktury VAT przez Emitenta. Umowa z dnia 03.01.2011r. Przedmiotem Umowy było zobowiązanie się Podwykonawcy (PW, Emitent) do wykonania hydroizolacji arkuszowej płyty dennej wanny szczelnej i fundamentów obiektów inżynierskich na realizowanej przez Wykonawcę (Strabag AG SA) inwestycji o nazwie: „Modernizacja Al. Jerozolimskich odc.: Rondo Zesłańców Syberyjskich – Łopuszańska, w tym Zadanie III – Budowa Węzła Łopuszańska – Kleszczowa.” Strony ustaliły termin zakończenia inwestycji na dzień 11 10.2011 r. W przypadku wystąpienia opóźnień w ukończeniu któregokolwiek z etapów (jeśli takie przewidziano w Harmonogramie Realizacji Robót) lub w całości robót w stosunku do terminów przedstawionych powyżej, Emitent będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy kar umownych wynoszących 0,3% wartości Umowy za każdy dzień opóźnienia. W przypadku wystąpienia opóźnień w usuwaniu wad lub usterek w okresie gwarancji w stosunku do terminu wyznaczonego na ich usunięcie, PW zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy kar umownych w wysokości 0,3% wartości Umowy. Strony ustaliły, iż szacunkowe wynagrodzenie Emitent wyniesie 1.184.400,00 zł netto + podatek VAT 23%. Strony ustaliły, iż w celu właściwego zabezpieczenia niniejszej Umowy, PW w ciągu 14 dni od dnia podpisania Umowy, dostarczy Wykonawcy bezwarunkowa, nieodwołalną, płatną na pierwsze żądanie bankowa lub ubezpieczeniową gwarancję dobrego wykonania Umowy na kwotę stanowiącą 10% wartości netto Umowy. Do czasu przedłożenia gwarancji dobrego wykonania Wykonawcy uprawniony jest zatrzymać 10% wartości netto Umowy na pokrycie gwarancji dobrego wykonania. Rozwiązanie Umowy: Emitent nie może bez pisemnej zgody Wykonawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie tak pod tytułem darmowym jak i odpłatnie. Wykonawca może w całości lub części rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli zajdzie jedna z poniżej wymienionych okoliczności: Zostanie rozwiązany Kontrakt z Wykonawcą lub nastąpi zrezygnacja z części robót objętych Umową, W przypadku wyznaczenia kuratora i/lub w przypadku objęcia majątku Emitenta egzekucją i/lub gdy zostanie złożony wniosek o wszczęcie przez PW postępowania naprawczego, Emitent w sposób nieprzerwany nie realizuje robót objętych niniejszą Umową przez okres 3 dni bez zgody Wykonawcy, Emitent wykonuje roboty niezgodnie z Umową w szczególności Specyfikami Technicznymi i dokumentacją projektową lub nie reaguje na polecenie Wykonawcy i Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonywania, Ilość pracowników, maszyn, przyrządów lub materiałów jest na tyle niewystarczająca, że terminy realizacji robót nie będą mogły być dotrzymane, a w szczególności w przypadku, gdy opóźnienia realizacji robót PW przekroczą 14 dni w stosunku do Harmonogramu Realizacji Robót, Nie przestrzegania przez Emitenta obowiązujących przepisów prawa w szczególności przepisów BHP. Emitent może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca opóźnia o więcej niż 45 dni należne PW płatności; warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest wcześniejsze powiadomienie pisemne przez PW o istniejącym zadłużeniu zawierające wezwanie do uregulowania zaległej płatności w terminie 5 dni roboczych. Po bezskutecznym upływie tego terminu Emitent może zrealizować uprawnienie do rozwiązania Umowy. W przypadku rozwiązania Umowy z którejkolwiek z przyczyn wymienionych powyżej, Emitent nie przysługuje prawo do żadnych roszczeń, za wyjątkiem zapłaty za odebrane przez Zamawiającego i Wykonawcę roboty zrealizowane przez Emitenta do czasu rozwiązania Umowy. W przypadku rozwiązania Umowy: 57 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Emitent zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której winy nastąpiło rozwiązanie Umowy, Emitent zgłosi do dokonania przez Wykonawcę odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, według stanu na dzień przerwania robót, W terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa wyżej, Emitent sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia, zatwierdzony przez Wykonawcę protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę wystawienia faktury VAT przez Emitenta. 6.5.1.3. Umowy z Polimex-Mostostal SA z siedzibą w Warszawie Umowa z dnia 03.09.2010r. Przedmiotem Umowy były roboty budowlano-montażowe na parkingu wielopoziomowym w Siedlcach. Strony ustaliły termin rozpoczęcia robót na dzień 06.09.2010r., natomiast termin zakończenia na dzień 30.09.2010r. Termin zakończenia robót może zostać przesunięty na wniosek Wykonawcy (Emitent), w przypadku wystąpienia przerw w realizacji robót z przyczyn nie leżących po jego stronie, pod warunkiem pisemnego zgłoszenia tych okoliczności do Zamawiającego (Polimex-Mostostal SA). Potwierdzeniem prawidłowego wykonania robót będzie Protokół odbioru. Protokoły odbioru częściowego, potwierdzające prawidłowość wykonania robót zgodnie z dokumentacją i warunkami technicznymi stanowić będzie poświadczenie zrealizowania tych robót, ale nie będą stanowić odbioru końcowego. Odbiory częściowe robót będą dokonywane na wniosek Wykonawcy, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu. Odbiory częściowe robót będą potwierdzane przez kierownika budowy Zamawiającego protokołami zaawansowania robót w ciągu 3 od daty zgłoszenia przez Wykonawcę. Zamawiający zobowiązany jest do przystąpienia do odbioru końcowego robót objętych niniejszą umową w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia gotowości odbioru końcowego przez Wykonawcę. Strony ustaliły, iż obowiązującą formą zapłaty za zakończone zakresy robót będzie wynagrodzenie Wykonawcy w oparciu o obmiar powykonawczy robót potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego. Szacunkowe wynagrodzenie Strony ustaliły na kwotę 528 zł za metr bieżący + podatek VAT 7%. Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty będzie odbywać się na podstawie faktur przejściowych. Faktury za wykonane roboty opłacane będą przelewem bankowym w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe. Strony ustaliły, iż uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają po upływie 36 miesięcy od daty końcowego odbioru robót określonych w niniejszej Umowie. Strony ustaliły, iż przysługuje im prawo odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach: Zamawiający może odstąpić od Umowy jeśli: zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, Wykonawca przerwał bez istotnej przyczyny realizacje robót i nie realizuje ich przez okres 7 dni, Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 7 dni od umownego terminu, Wykonawca mimo pisemnego zwrócenia mu uwagi prowadzi roboty w sposób niezgodny z przyjętą technologią lub dokumentacją wykonawczą. Wykonawca może odstąpić od Umowy jeżeli: Zamawiający nie dokonuje zapłaty faktur Wykonawcy w okresie 7 dni od terminu uzgodnionego na zapłatę, Zamawiający odmawia bez uzasadnienia dokonaniu odbioru robót, nadających się do odbioru, Zamawiający ogłasza upadłość lub nastąpi rozwiązanie firmy. Odstąpienie od Umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. Strony ustaliły, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% wartości Przedmiotu Umowy netto za każdy dzień opóźnienia, za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,1% wartości Przedmiotu Umowy netto za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, bez podania przyczyn, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 5% wartości Przedmiotu Umowy netto. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego bez podania przyczyn, Wykonawcy przysługuje kara umowna w wysokości 5% wartości Przedmiotu Umowy netto. Łączna suma kar nie może przekroczyć 5% wartości Przedmiotu Umowy netto. Termin usunięcia wad nie może przekroczyć 14 dni od daty protokolarnego ich stwierdzenia, jeżeli Strony nie uzgodnią inaczej. 58 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Umowa z dnia 21.09.2009r. Przedmiotem Umowy było przyjęcie przez Podwykonawcę (Emitent) do wykonania następujących prac: dostawa i montaż szczelnych profili systemowych w biurach, garażach, promenadzie, dostawa i montaż systemowego uszczelniania trybun wraz z przykryciem nierdzewną blachą ryflowaną, dostawa i montaż profili dylatacyjnych aluminiowych. Strony ustaliły następujące termin zakończenia Robót S1-S7 – 06.11.2009r; S8- 30.10.2010r. Strony ustaliły, że wartość wynagrodzenia umownego za wykonanie zakresu robót jest wartością ryczałtową obejmującą również usunięcie wad i wynosi 810.000,00 zł + 7% VAT. Rozliczenie między Stronami, z tytułu wykonania zakresu robót, nastąpi na podstawie faktur VAT i Przejściowych Świadectw Płatności. Końcowe ustalenie i rozliczenie Zakresu Robót nastąpi po Odbiorze Końcowym Robót oraz podpisaniu przez obie Strony Porozumienia Końcowego. Płatność faktury końcowej nastąpi przelewem na konto Podwykonawcy wskazane na fakturze VAT w terminie 30 dni licząc od dnia jej doręczenia na adres Wykonawcy (Polimex-Mostostal SA) Z każdej faktury będzie potrącana kaucja gwarancyjna w wysokości 10% wartości faktury netto, która będzie zwracana w następujący sposób: 50% po dokonaniu zakresu umownego Odbioru Końcowego i po uprzednim pisemnym zwróceniu się przez Podwykonawcę do Wykonawcy, 50% po upływie okresu gwarancji, po uprzednim pisemnym zwróceniu się przez Podwykonawcę do Wykonawcy. Na pisemny wniosek Podwykonawcy, złożony nie wcześniej niż po dokonaniu Końcowego Odbioru Robót przez Zamawiającego, kaucja gwarancyjna może zostać zamieniona na gwarancję bankową lub ubezpieczeniową. Zatrzymana kwota kaucji gwarancyjnej nie podlega oprocentowaniu i zostanie zwrócona w wysokości nominalnej. Strony ustaliły, iż Podwykonawca udzieli gwarancji na roboty wchodzące w skład zakresu robót na okres 36 miesięcy + jeden miesiąc, licząc od dnia podpisania protokołu Odbioru Końcowego przez Zamawiającego. Strony ustaliły, iż przysługuje im prawo do wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach: Jeżeli Podwykonawca nie wypełnia jakiegokolwiek zobowiązania kontraktowego, to Wykonawca może wystosować do niego wezwanie do usunięcia uchybienia i naprawy w ustalonym przez Wykonawcę czasie. Wykonawca może wypowiedzieć Umowę w drodze pisemnego wypowiedzenia doręczonego Podwykonawcy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W takim przypadku Podwykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie wyłącznie za prace wykonane do dnia rozwiązania Umowy, Wykonawca będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, gdy Podwykonawca: zaprzestaje prowadzenia robót lub w inny sposób okazuje zamiar odstąpienia od wykonania zobowiązań objętych Umową, nie prowadzi robót zgodnie z Harmonogramem, podzleci całość lub część robót w sposób naruszający posatnowienia Subklauzuli 4.4 Warunków Szczególnych Kontraktu Głównego , lub dokona cesji jakiejkolwiek części swych należności bez zgody Wykonawcy, nie zapewni wystarczającej ilości materiałów i sprzętu, gwarantującej terminową i niewadliwa realizację prac, był nieobecny w wyznaczonym dniu przy przekazaniu Terenu budowy, nie przestrzega Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nie przedłuża ważności zabezpieczenia wykonania w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy, gwarancji należytego wykonania w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w wysokości 10% wartości Umowy netto + jeden miesiąc. Wykonawca będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podwykonawca: popadnie w opóźnienie co do rozpoczęcia lub wykonania robót tak dalece, że nie będzie prawdopodobne by ukończył je w terminie określonym w Umowie, w wypadku stwierdzenia w robotach wykonywanych przez Podwykonawcę istotnych wad, które nie dadzą się usunąć lub gdy z okoliczności wynika, że Podwykonawca nie zdoła ich usunąć w wyznaczonym terminie, samowolnie przerwał wykonywanie robót bez uzyskania w tym zakresie uprzedniego pisemnego polecenia Wykonawcy, w sposób rażący lub powtarzający się nie przestrzega postanowień Umowy lub prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie przedstawia zabezpieczenia wykonania w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, narusza postanowienia tajemnicy handlowej. Wykonawca będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, gdy Kontrakt Główny zostanie rozwiązany bez względu na powód rozwiązania. W przypadku rozwiązania Umowy, wszelkie prawa autorskie i prawa własności intelektualnej, które powstały w związku z wykonywaniem robót, przechodzą na Zamawiającego z chwilą rozwiązania Umowy. Strony ustaliły kary umowne w następujących przypadkach: a) Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia Podwykonawcy kar umownych: 59 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. b) Dokument Rejestracyjny za opóźnienie w wykonaniu zakresu robót w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, za opóźnienie w dotrzymaniu terminów pośrednich, określonych w Umowie w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na zakończenie usunięcia wad. Zapłata niniejszej kary nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Wykonawcę odszkodowania w rozmiarze przewyższającym karę umowną, łączna wysokość kar określonych powyżej nie może przekroczyć 20% wartości Umowy brutto, jeżeli Podwykonawca naruszył postanowienia Umowy dot. wykonywania Zakresu Robót wyłącznie siłami własnymi, Podwykonawca zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. Zapłata niniejszej kary nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Wykonawcę odszkodowania w rozmiarze przewyższającym karę umowną, w przypadku nie zachowania przez Podwykonawcę należytej staranności przy wykonywaniu robót objętych niniejszą Umową, Wykonawca może dochodzić od Podwykonawcy odszkodowania za poniesione szkody do pełnej ich wysokości. Jeżeli, z jakiejkolwiek przyczyny tempo robót, zdaniem Wykonawcy nie pozwoli na terminowe zakończenie robót, Wykonawca może wezwać Podwykonawcę do nadrobienia zaległości wyznaczając mu dodatkowy termin. W przypadku niewykonania przez Podwykonawcę zaległych robót w wyznaczonym terminie, Wykonawca będzie uprawniony do realizacji zaległych robót własnymi siłami lub zlecić ich wykonanie osobom trzecim na koszt i ryzyko Podwykonawcy. c) Jeżeli Podwykonawca nie będzie w stanie wykonać należycie zleconego zakresu robót, Wykonawca ma prawo zlecić tę czynność firmie trzeciej lub wykonać siłami własnymi na jego koszt i ryzyko. d) Podwykonawcy przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego. e) Wykonawcy przysługuje prawo do naliczania Podwykonawcy kary umownej za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Podwykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego. f) Jeżeli wartość kary umownej z jakiejkolwiek przyczyny nie pokrywa poniesionej szkody, Wykonawca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego. W dniu 19.04.2010r. do Umowy zawarty został Aneks Nr 1, zgodnie z którym Przedmiot Umowy uległ rozszerzeniu o następujący zakres robót: wykonanie uszczelnień punktowych i zabezpieczenie ich blachą nierdzewną ryflowaną. Ponadto zmieniono wartość wynagrodzenia na następującą: wartość wynagrodzenia umownego za wykonanie robót będących przedmiotem umowy nr Z5/19.00219/1/BETOMAX/HP/2009 wraz z Aneksem nr 1 jest wartością ryczałtową obejmującą również usunięcie wad i usterek i wynosi 815.265,00 zł netto + VAT 22%. W dniu 28.06.2011r. zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawca. Porozumienie zostało zawarte w sprawie ostatecznego rozliczenia finansowego robót budowlanych i dostaw wykonanych w ramach Kontraktu określonego zawartymi pomiędzy Stronami niniejszego Porozumienia Umową nr Z5/19.00219/1/BETOMAX/HP/2009 z dnia 21.09.2009r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 19.04.2010r. oraz wszelkimi ustaleniami Stron dotyczącymi wykonania, dostawy i montażu szczelnych profili systemowych, profili dylatacyjnych aluminiowych, systemowego uszczelnienia trybun, wykonania uszczelnień punktowych oraz odstaw materiałów budowlanych na terenie wybudowanego Stadionu Sportowego Klubu Piłkarskiego Legia w Warszawie. Strony uzgodniły, iż ostateczna całkowita wartość Kontraktu wyniesie 1.442.012,59 brutto (23% VAT) w tym: a) ostateczna wartość wynagrodzenia przysługująca Podwykonawcy w ramach rozliczanego Kontraktu, tytułem robót budowlanych, objęta prawem potrącenia kaucji gwarancyjnej, została określona na kwotę 995.028,30 zł brutto, b) ostateczna wartość wynagrodzenia przysługująca Podwykonawcy w ramach rozliczanego Kontraktu, tytułem dostaw materiałów budowlanych, nie objęta prawem potrącenia kaucji gwarancyjnej, została określona na kwotę 446.984,29 zł brutto, Do dnia 28.06.2011r. Podwykonawca wystawił na Wykonawcę faktury VAT na łączną kwotę 1.392.197,59 zł brutto, w tym: a) tytułem wykonania, w ramach rozliczanego Kontraktu, robót budowlanych objętych prawem potrącenia kaucji gwarancyjne, Podwykonawca wystawił na Wykonawcę faktury VAT na łączną kwotę 945.213,30 zł brutto, 60 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. b) Dokument Rejestracyjny tytułem wykonania w ramach rozliczanego Kontraktu, dostaw materiałów budowlanych Podwykonawca wystawił na Wykonawcę fakturę VAT na łączną kwotę 446.984,29 zł. W związku z powyższym Podwykonawca wystawi na Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszego Porozumienia, tytułem wykonanych w ramach rozliczanego Kontraktu robót budowlanych fakturę VAT na kwotę 49.815,00 zł brutto. Strony oświadczyły, iż w celu końcowego rozliczenia kosztów sprzątania placu budowy Wykonawca wystawi na Podwykonawcę w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszego Porozumienia, fakturę VAT tytułem sprzątania placu budowy na kwotę 1.230,00 zł brutto. Dotychczas w ramach Kontraktu Wykonawca dokonał na rzecz Podwykonawcy zapłaty należności w łącznej kwocie 1.245.344,59 zł brutto. W związku z powyższym kwota nie zapłaconych należności wynosi 196.668,00 zł brutto. Strony ustaliły, iż nieregulowane należności zostaną zapłacone w następujących kwotach i terminach: a) 40.763,25 zł stanowiące drugą część kaucji gwarancyjnej w wysokości 5% ostatecznej wartości wynagrodzenia przysługującej Podwykonawcy tytułem wykonanych robót budowlanych w terminie 30 dni po upływie 37 miesięcznego okresu gwarancyjnego liczonego od daty końcowego odbioru robót i otrzymaniu przez Wykonawcę wystawionego przez Podwykonawcę pisemnego wezwania do zwrotu zatrzymanej kaucji gwarancyjnej, pod warunkiem otrzymania przez Wykonawcę faktury VAT, b) 40.763,25 zł stanowiące pierwszą część kaucji gwarancyjnej w wysokości 5% ostatecznej wartości wynagrodzenia przysługującej Podwykonawcy tytułem wykonanych robót budowlanych w terminie 30 dni od dnia podpisania Porozumienia pod warunkiem otrzymania przez Wykonawcę poprawnej faktury VAT, c) 45.765,00 zł stanowiące wartość brutto faktury VAT, którą wystawi Podwykonawca pomniejszoną o kaucję gwarancyjną w wysokości 10% wartości netto tej faktury VAT w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę poprawnej przedmiotowej faktury VAT, d) 1.230,00 zł stanowiące wartość wierzytelności dotyczącej rozliczenia kosztów sprzątania placu budowy w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, poprzez kompensatę wzajemnych wierzytelności, e) 68.146,50 zł stanowiące pozostałą część nie zapłaconych wierzytelności z kwoty zatrzymanej tytułem nie przedłożenia przez Podwykonawcę gwarancji należytego wykonania Umowy w terminie 30 dni od dnia podpisania Porozumienia. Na pisemny wniosek Podwykonawcy, druga część kaucji gwarancyjnej w kwocie 40.763,25 zł może zostać zamieniona na bankową lub ubezpieczeniową gwarancję usunięcia usterek. Tekst takiej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej podlega uprzedniemu pisemnemu zatwierdzeniu przez Wykonawcę. W takim przypadku zwrot drugiej części kaucji gwarancyjnej nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę oryginału zaakceptowanej uprzednio gwarancji usunięcia usterek oraz wystawionego przez Podwykonawcę pisemnego wezwania do zawrotu zatrzymanej kaucji gwarancyjnej. Umowa - Protokół z Negocjacji z dnia 20.08.2009 r. - – dotyczy Umowy z dnia 21.09.2009 roku opisanej powyżej Przedmiotem negocjacji była dostawa i montaż profili dylatacyjnych: systemowych, szczelnych profili w garażach na gruncie i piętrze oraz na Promenadzie, systemowe uszczelnienie trybun wraz z przykryciem blachą ryflowaną, dostawa i montaż profili dylatacyjnych w pomieszczeniach biurowych. Strony ustaliły terminy realizacji Umowy następująco: rozpoczęcie robót na wrzesień 2009r, natomiast zakończenie dla sekcji S1-S7 – 30.04.2010r, dla sekcji S8 – 17.12.2010r. Cena ryczałtowa za zakres wymienionych wyżej prac wynosi: Cena ryczałtowa – 320.000,00 zł + 7%VAT w przypadku rozwiązania blacha 3mm + żeberko 2mm- cena ryczałtowa – 230.000 zł netto w przypadku rozwiązania blacha 5 mm + żeberko 2mm – cena ryczałtowa – 300.000 zł netto Cena ryczałtowa – 215.000,00 zł + 7% VAT Podwykonawca(Emitent) będzie partycypował w kosztach pośrednich budowy tj. opłaty za ochronę, wodę, prąd, usuwanie śmieci bytowych, korzystanie z sanitariatów, w wysokości 1% wartości netto Przedmiotu Umowy. 61 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Podwykonawca będzie także ponosił koszty najmu kontenerów budowlanych, koszty najmu jednej sztuki kontenera zostały ustalone na 750 zł/miesięcznie. W przypadku otrzymania Zlecenia, Podwykonawca przekaże Wykonawcy (Polimex-Mostostal SA) gwarancję dobrego wykonania kontraktu w wysokości 10% wartości Umowy. Gwarancja ma być dostarczona w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy. Płatność nastąpi na podstawie miesięcznego przerobu prac, spisanego na obustronnie podpisanym protokole przerobowym robót. Z każdej faktury będzie potrącona kaucja gwarancyjna, jako zabezpieczenie dobrego wykonania robót oraz usunięcia wad i usterek w wysokości 10% wartości faktury netto. Połowa kaucji, stanowiąca zabezpieczenie dobrego wykonania robót, zostanie zwrócona na wniosek Podwykonawcy po zakończeniu budowy i odbiorze ostatecznym przez Inwestora. Druga połowa stanowiąca zabezpieczenie usunięcia wad i usterek, zostanie zatrzymana na okres gwarancyjny i zwrócona na wniosek Podwykonawcy po zakończeniu okresu gwarancyjnego lub zamieniona na gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe. Termin płatności faktur wyniesie 30 dni od daty zatwierdzenia protokołu przerobowego i otrzymania faktury. Strony ustaliły kary umowne w następujących przypadkach: a) W przypadku niedotrzymania przez Podwykonawcę terminów realizacji Umowy – kara umowna w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia. b) W przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru oraz w okresie rękojmi i gwarancji – kara umowna w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia. c) W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od jednej ze Stron. Strona ta zapłaci drugiej Stronie karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego. d) Wykonawca ma prawo potrącić kary z należności Podwykonawcy. e) Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody. Podwykonawca udzieli Wykonawcy gwarancji usunięcia wad i usterek na Przedmiot Umowy. Termin gwarancji biegnie od dnia dokonania odbioru Przedmiotu Umowy przez Inwestora od Wykonawcy i wynosi 37 miesięcy na całość wykonanych robót przez Podwykonawcę. Podwykonawca traktuje powierzoną dokumentację ofertową absolutnie poufnie. W przypadku nie udzielenia zlecenia dokumentację tę należy zwrócić Wykonawcy. Umowa - Protokół z Negocjacji z dnia 17.09.2009r. - – dotyczy Umowy z dnia 21.09.2009 roku opisanej powyżej Przedmiotem negocjacji była dostawa i montaż profili dylatacyjnych w pomieszczeniach biurowych. Strony ustaliły terminy realizacji Umowy następująco: rozpoczęcie robót na wrzesień 2009r, natomiast zakończenie dla sekcji S1-S7 – 30.04.2010r, dla sekcji S8 – 17.12.2010r. Cena ryczałtowa za zakres wymienionych wyżej prac wynosi 190.000,00 zł + 7% VAT. Podwykonawca (Emitent) będzie partycypował w kosztach pośrednich budowy tj. opłaty za ochronę, wodę, prąd, usuwanie śmieci bytowych, korzystanie z sanitariatów, w wysokości 1% wartości netto Przedmiotu Umowy. Podwykonawca będzie także ponosił koszty najmu kontenerów budowlanych, koszty najmu jednej sztuki kontenera zostały ustalone na 750 zł/miesięcznie. W przypadku otrzymania Zlecenia, Podwykonawca przekaże Wykonawcy (Polimex-Mostostal SA) gwarancję dobrego wykonania kontraktu w wysokości 10% wartości Umowy. Gwarancja ma być dostarczona w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy. Płatność nastąpi na podstawie miesięcznego przerobu prac, spisanego na obustronnie podpisanym protokole przerobowym robót. Z każdej faktury będzie potrącona kaucja gwarancyjna, jako zabezpieczenie dobrego wykonania robót oraz usunięcia wad i usterek w wysokości 10% wartości faktury netto. Połowa kaucji, stanowiąca zabezpieczenie dobrego wykonania robót, zostanie zwrócona na wniosek Podwykonawcy po zakończeniu budowy i odbiorze ostatecznym przez Inwestora. Druga połowa stanowiąca zabezpieczenie usunięcia wad i usterek, zostanie zatrzymana na okres gwarancyjny i zwrócona na wniosek Podwykonawcy po zakończeniu okresu gwarancyjnego lub zamieniona na gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe. Termin płatności faktur wyniesie 30 dni od daty zatwierdzenia protokołu przerobowego i otrzymania faktury. Strony ustaliły kary umowne w następujących przypadkach: 62 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny W przypadku niedotrzymania przez Podwykonawcę terminów realizacji Umowy – kara umowna w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia. b) W przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru oraz w okresie rękojmi i gwarancji – kara umowna w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia. c) W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od jednej ze Stron. Strona ta zapłaci drugiej Stronie karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego. d) Wykonawca ma prawo potrącić kary z należności Podwykonawcy. e) Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody. Podwykonawca udzieli Wykonawcy gwarancji usunięcia wad i usterek na Przedmiot Umowy. Termin gwarancji biegnie od dnia dokonania odbioru Przedmiotu Umowy przez Inwestora od Wykonawcy i wynosi 37 miesięcy na całość wykonanych robót przez Podwykonawcę. a) Podwykonawca traktuje powierzoną dokumentację ofertową absolutnie poufnie. W przypadku nie udzielenia zlecenia dokumentację tę należy zwrócić Wykonawcy. Umowa z dnia 28.06.2010r. Przedmiotem Umowy było wykonanie przez Podwykonawcę (Emitent) robót polegających na kompleksowej dostawie i montażu dylatacji systemowych ściennych oraz dylatacji systemowych podłogowych. Strony ustaliły następujące terminy realizacji Przedmiotu Umowy: Termin zakończenia robót określono dzień 30.06.2010r. Termin może być modyfikowany wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Wykonawcy (Mostostal-Polimex SA). Strony ustaliły, wartość wynagrodzenia szacunkowego za wykonanie zakresu robót, które stanowi iloczyn cen jednostkowych i ilości wykonanych mb dylatacji obejmującą również usunięcie wad na kwotę 23.648,00 zł netto + 7%VAT z dnia wystawienia faktury. Rozliczenia między Stronami z tytułu wykonania Zakresu Robót, następować będzie na podstawie faktur VAT wystawianych w cyklach miesięcznych za wykonane etapy Zakresu Robót, na podstawie Zaawansowania Robót. Końcowe ustalenie i rozliczenie wartości Umowy nastąpi po odbiorze końcowym Robót oraz podpisaniu przez obie Strony Protokołu Końcowego. Płatność faktury końcowej nastąpi przelewem na rachunek Podwykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie 45 dni, licząc od dnia jej doręczenia do siedziby Wykonawcy. Strony ustaliły, że z każdej faktury będzie potrącona na poczet utworzenia kaucji gwarancyjnej kwota w wysokości 10% wartości faktury netto, która będzie zwracana w następujący sposób: a) 50% po dokonaniu odbioru końcowego przez Zamawiającego i po podpisaniu porozumienia końcowego, po uprzednim pisemnym zwróceniu się przez Podwykonawcę do Wykonawcy, b) 50% po upływie okresu gwarancji, po uprzednim pisemnym zwróceniu się przez Podwykonawcę do Wykonawcy. Na pisemny wniosek Podwykonawcy, złożony nie wcześniej niż po dokonaniu Końcowego Odbioru Robót przez Zamawiającego, kaucja gwarancyjna może zostać zamieniona na gwarancję bankową lub ubezpieczeniową. Kwota kaucji gwarancyjnej nie podlega oprocentowaniu i zostanie zwrócona w wysokości nominalnej. Strony ustaliły, iż Wykonawca ma prawo według swojego wyboru, wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji. Uprawnienia z tytułu rękojmi, wygasają po upływie 10 lat + jeden miesiąc od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przez Zamawiającego. Wykonawca z tytułu gwarancji lub rękojmi może żądać usunięcia wady, wyznaczając w tym celi Podwykonawcy termin, z zastrzeżeniem, że po bezskutecznym jego upływie może: usunąć wady na koszt Podwykonawcy wybierając w tym celu dowolną osobę trzecią lub usuwając wady we własnym zakresie. Koszty poniesione przez Wykonawcę z tego tytułu powiększone o 10% oraz kary umowne zostaną potrącone z kaucji gwarancyjnej lub gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej udzielonej na okres gwarancji, obniżyć wynagrodzenie w odpowiednim stosunku tj. o kwotę jaka stanowi różnicę pomiędzy wartością zakresu robót bez wady i wartością zakres robót z wykrytą wadą, nie mniej jednak niż koszt usunięcia wady, dokonując potrącenia z kaucji gwarancyjnej lub gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej udzielonej na okres gwarancji. Podwykonawca udzielił gwarancji na roboty objęte Umową na okres 120 miesięcy + jeden miesiąc licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przez Zamawiającego. Strony ustaliły, iż przysługuje im prawo do odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach: Podwykonawca może odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca zwleka bez uzasadnionych przyczyn z zapłatą należności za wykonane dostawy przez okres dłuższy niż 30 dni od daty wymagalności faktury, po uprzednim pisemnym wezwaniu doręczonemu Wykonawcy do zapłaty z wyznaczeniem 14- dniowego terminu płatności. Jeżeli Podwykonawca nie wypełnia jakiegokolwiek zobowiązania kontraktowego, to Wykonawca może wystosować do niego wezwanie do usunięcia uchybienia i naprawy w ustalonym przez Wykonawcę terminie. Wykonawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 2 dni od dnia wezwania Podwykonawcy do rozpoczęcia realizacji Umowy, jeżeli Podwykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub 63 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny realizacją Umowy z przyczyn zależnych od Podwykonawcy tak dalece, że nie gwarantuje to zakończenia prac w umówionym terminie. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy z zachowaniem 2 dniowego okresu wypowiedzenia, gdy Podwykonawca: zaprzestaje prowadzenia dostaw i/lub montażu lub w inny sposób okazuje zamiar odstąpienia od wykonania zobowiązań objętych Umową, nie prowadzi dostaw i/lub montażu zgodnie z właściwym Harmonogramem, podzleci całość lub część dostaw i/lub montażu Umowy lub dokona cesji jakiejkolwiek części swych należności bez zgody Wykonawcy, nie przestrzega Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub któregokolwiek dokumentu kontraktowego, nie przedłuży okresu obowiązywania gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej o okres przedłużenia ważność zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podwykonawca: popadnie w opóźnienie co do rozpoczęcia lub wykonania dostaw i/lub montażu tak dalece, że nie będzie prawdopodobne by ukończył je w terminie określonym w Umowie właściwym Harmonogramie, w wypadku stwierdzenia w wykonanych dostawach i/lub montażu przez Podwykonawcę istotnych wad, które nie dadzą się usunąć lub gdy z okoliczności wynika, że Podwykonawca nie zdoła ich usunąć w wyznaczonym terminie, samowolnie przerwał wykonywanie dostaw i/lub montażu bez uzyskania w tym zakresie uprzedniego pisemnego polecania Wykonawcy, w sposób rażący lub powtarzający się nie przestrzega postanowień Umowy lub prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie przedstawi zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej należytego wykonania Umowy w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia, nie będzie w stanie spłacić swoich długów w terminie wymagalności lub jego składniki majątkowe nie będą wystarczające w celu spłaty jego długów, rozpocznie postępowanie naprawcze lub postępowanie o podobnym charakterze, przystąpi do układu z wierzycielami lub jednym z wierzycieli, ogłosi publicznie swój zamiar dokonania powyższych czynności, Wykonawca lub jakakolwiek inna osoba złoży wniosek o rozpoczęcie postępowania upadłościowego w odniesieniu do Podwykonawcy, wówczas jedno lub więcej z powyższych zdarzeń będzie dla celów niniejszej Umowy stanowić wystarczający dowód niezdolności Podwykonawcy do spłaty długów w terminie ich wymagalności. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania przedmiotu Umowy, bez wypłaty wynagrodzenia za nie wykonane lub niewłaściwie wykonane roboty, a także gdy Kontrakt Główny zostanie rozwiązany, bez względu na powód rozwiązania. W przypadku rozwiązania Umowy wszelkie prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej, które powstały w związku z wykonywaniem robót, przechodzą na Wykonawcę z chwilą rozwiązania Umowy. Podwykonawca oświadcza, iż wynagrodzenie określone w niniejszej Umowie obejmuje również wynagrodzenie z tytułu przeniesienia w/w praw autorskich. Strony ustaliły kary umowne w następujących przypadkach: Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia Podwykonawcy kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków określonych w Umowie: za opóźnienie w wykonaniu zakresu robót w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia określonego w umowie jako termin zakończenia robót, za opóźnienie w dotrzymaniu terminów Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na zakończenie usunięcia wad. Zapłata niniejszej kary nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Wykonawcę odszkodowania w rozmiarze przewyższającym karę umowną, Łączna wartość kar określonych wyżej nie może przekroczyć 10% wartości Umowy brutto, Jeżeli Podwykonawca naruszył postanowienia Umowy dot. wykonania zakresu robót wyłącznie własnymi siłami Podwykonawca zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. Zapłata niniejszej kary nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Wykonawcę odszkodowania w rozmiarze przewyższającym karę umowną, W przypadku nie zachowania przez Podwykonawcę należytej staranności przy wykonaniu robót objętych niniejszą Umową, Wykonawca może dochodzić od Podwykonawcy odszkodowanie za poniesione szkody do pełnej ich wysokości. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny tempo robót, zdaniem Wykonawcy będzie niewystarczające dla terminowego zakończenia robót, Wykonawca może wezwać Podwykonawcę do nadrobienia zaległości wyznaczając mu dodatkowy termin. W przypadku niewykonania przez Podwykonawcę zaległych robót w 64 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny wyznaczonym terminie, Wykonawca będzie uprawniony do realizacji zaległych robót własnymi siłami lub zlecić ich wykonanie osobom trzecim na koszt i ryzyko Podwykonawcy. Jeżeli Podwykonawca nie będzie w stanie wykonać należycie zleconego zakresu robót lub jakiejkolwiek jego części, Wykonawca ma prawo zlecić wykonanie tej czynności osobie trzeciej lub wykonać siłami własnymi na koszt i ryzyko Podwykonawcy. Podwykonawcy przysługuje prawo do naliczania Wykonawcy kary umownej za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. Wykonawcy przysługuje prawdo do naliczania Podwykonawcy kary umownej za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Podwykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. Jeżeli wartość kary umownej z jakiejkolwiek przyczyny nie pokrywa poniesionej szkody, Wykonawca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego. Umowa z dnia 26.04.2011r. Przedmiotem Umowy było wykonanie przez Podwykonawcę (Emitent) robót, polegających na realizacji, dostawie i montażu wraz z wykonaniem podlewek, łożysk elastomerowych dla obiektów inżynierskich. Strony ustaliły następujące terminy realizacji Przedmiotu Umowy: rozpoczęcie prac na dzień 27.04.2011r. Strony ustaliły ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie całości Przedmiotu Umowy na kwotę 143.800,00 euro + podatek VAT 23%. Płatności będą dokonywane w zł, według kursu średniego NBP z dnia wystawienia Świadectwa Płatności Podwykonawcy. Powyższe wynagrodzenie zostało ustalone przy zastosowaniu ryczałtowych cen jednostkowych oraz jednokrotnej mobilizacji dla danego obiektu. Koszt każdej następnej mobilizacji dla danego obiektu będzie dodatkowo płatny w wysokości 2.000,00 zł + podatek VAT 23%. Rozliczenie ostatecznie między Stronami, będzie dokonywane po odbiorze ostatecznym Przedmiotu Umowy, na podstawie faktury końcowej. Za datę spełnienia świadczenia będzie uważana data otrzymania przez Zlecającego (Polimex-Mostostal SA) Świadectwa Wykonania oraz akceptacja rozliczenia ostatecznego i wydanie Zlecającemu Ostatecznego Świadectwa Płatności. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie wystawienie przez Zlecającego Ostatecznego Świadectwa Płatności dla Podwykonawcy w terminie 7 dni po otrzymaniu przez Zlecającego dokumentów, o których mowa powyżej. Każda faktura wystawiona przez Podwykonawcę zostanie zapłacona po uprzednim jej potwierdzeniu przez Przedstawiciela Wykonawcy i Kierownika Budowy lub inną upoważnioną przez Zlecającego osobę, na adres Zlecającego, w terminie 35 dni. Strony ustaliły zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% brutto wartości Umowy tj. w kwocie 17.687.40 euro. Zabezpieczenie zostanie wniesione przez Podwykonawcę w ciągu 21 dni po zawarciu Umowy w formie bezwarunkowej, nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej z okresem ważności do 31.07.2010r. Ewentualne płatności z udzielonego zabezpieczenia będą dokonywane w zł. wg średniego kursu NBP z dnia podpisania Umowy. Zwalnianie gwarancji będzie następować w sposób podany poniżej: 70% wniesionego zabezpieczenia wykonania stanowi zabezpieczenie zgodnego z Umową wykonania Przedmiotu Umowy i zostanie zwrócone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia wystawienia przez Zamawiającego Świadectwa Przejęcia dla Zlecającego na pisemny wniosek Podwykonawcy, co jest planowane na dzień 30.06.2013r., 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż 21 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub okresu gwarancji jakości, pod warunkiem usunięcia wszelkich wad z tytułu rękojmi lub gwarancji, stwierdzonych w tym okresie, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później. Strony ustaliły, iż Podwykonawca na wykonane roboty udzieli gwarancji, która rozpocznie się po odbiorze robót i skończy po upływie 60 miesięcy, licząc od chwili wydania przez Zamawiającego odpowiedniego Świadectwa Przejęcia Robót zgodnie z Kontraktem. Podwykonawca jest odpowiedzialny względem Zlecającego z tytułu rękojmi od dnia odbioru robót Podwykonawca jest odpowiedzialny względem Zlecającego z tytułu rękojmi, od dnia odbioru robót do upływu 37 miesięcy licząc od dnia wystawienia przez Zamawiającego Świadectwa Przejęcia Robót, objętego rękojmią, za wady fizyczne wykonanych robót oraz za wady fizyczne i prawne dostarczonych oraz zamontowanych elementów, jeżeli wykonane roboty lub dostarczone materiały mają wady zmniejszające ich wartość lub użyteczność albo zostały wykonane niezgodnie z Umową. Strony ustaliły kary umowne w następujących przypadkach: Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, Zlecający uprawniony jest do nałożenia na Podwykonawcę kar umownych z następujących tytułów: za opóźnienie w dotrzymaniu terminów realizacji robót w wysokości 0,50% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki, za opóźnienie w realizacji danego etapu robót w stosunku do terminu podanego w uzgodnionym harmonogramie robót w wysokości 0,50% wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,50% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki , licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, za naruszenie przepisów zasad BHP lub ochrony przeciwpożarowej w wysokości do 1.000 zł brutto, za każdy przypadek stwierdzony przez koordynatora BHP, 65 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny za rozwiązanie przez Zlecającego Umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Podwykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto. Zlecający zachowuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Żądanie zapłaty jednej kary umownej nie wyklucza prawa żądania zapłaty innej kary umownej. Zapłata kary przez Podwykonawcę lub odliczenia przez Zlecającego kwoty kary z płatności należnej Podwykonawcy nie zwalnia Podwykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. Zlecający odpowiada wobec Podwykonawcy jedynie za szkody spowodowane działaniem umyślnym. Zlecający jednoznacznie upoważniony jest przez Podwykonawcę do dokonania potrąceń z kwot należnych lub które będą się należeć Podwykonawcy należności z tytułu kar umownych, odszkodowań lub innych obciążeń nałożonych na Zlecającego w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem robót powierzonych Podwykonawcy w ramach robót przy realizacji przedmiotu Kontraktu lub na jakiejkolwiek innej budowie, w której uczestniczyć będzie Podwykonawca. Strony ustaliły, iż prawo do rozwiązania Umowy będzie im przysługiwać w następujących przypadkach: Zlecającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia w każdym czasie od Umowy, aż do zakończenia realizacji prac na podstawie Umowy w całości lub części ze skutkiem do dnia złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy, w szczególności jeżeli: zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Kontraktu. W takim wypadku Podwykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego x tytułu wykonanej części Umowy, majątek Podwykonawcy został zajęty w drodze postępowania egzekucyjnego lub Podwykonawca zrzekł się majątku na rzecz wierzycieli, złożono wniosek o ogłoszenie upadłości Podwykonawcy, zostanie otworzone postępowanie naprawcze z wierzycielami Podwykonawcy lub otwarto likwidację Podwykonawcy, albo istnieje zagrożenie niewypłacalnością Podwykonawcy, Podwykonawca nie rozpoczął realizacji Przedmiotu Umowy w ciągu 7 dni od terminu ustalonego w Umowie, Podwykonawca zaniecha realizacji Umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 5 dni, w sytuacji gdy bieżący harmonogram nie przewiduje przerwy w robotach, a przerwa taka nie została zaakceptowania przez Zlecającego, nie dotyczy to sytuacji niezależnych od Podwykonawcy, Podwykonawca wykonuje Umowę w sposób wadliwy lub niezgodny z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej lub Podwykonawca nie realizuje Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub zaniedbuje zobowiązania umowne, Podwykonawca podzleca całość lub jakąkolwiek część robót lub dokonuje cesji Umowy, bez wymaganego uzgodnienia, Podwykonawca nie usuwa w wyznaczonym przez Zlecającego terminie wady w wykonaniu Przedmiotu Umowy, Nastąpiły inne przypadki odstąpienia od Umowy, wynikające odpowiednio z postanowień dokumentów umownych lub Kodeksu Cywilnego Podwykonawca może odstąpić od Umowy w sytuacji gdy Zlecający: zalega z płatnościami powyżej 30 dni od dnia terminu płatności, nie dokonuje odbioru końcowego robót, choć zakres robót wykonany przez Podwykonawcę jest odebrany przez Zamawiającego, ogłosił upadłość lub likwidację firmy. Rozwiązanie Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej. W przypadku zaistnienia okoliczności upoważniających Zlecającego do rozwiązania Umowy z przyczyn wymienionych powyżej, Zlecający może po uprzedzeniu Podwykonawcy na 3 dni, nie zwalniając Podwykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z postanowień niniejszej Umowy, powierzyć realizację robót innemu Wykonawcy na koszt i ryzyko Podwykonawcy. W przypadku rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy, Podwykonawcę obciążają w szczególności następujące obowiązki: w terminie 7 dni od dnia rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy Podwykonawca przy udziale Zlecającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót , Podwykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnym uzgodnionym na koszt Strony, która ponosi odpowiedzialność za rozwiązanie Umowy lub odstąpienie od Umowy, Podwykonawca ponosi ryzyko zagospodarowania materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane do realizacji innych robót nie objętych niniejszą Umową gdy do rozwiązania Umowy lub odstąpienia od niej przez Zlecającego doszło wskutek okoliczności, za które zlecający nie ponosi odpowiedzialności, Podwykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy i zaplecza urządzenia, materiały oraz sprzęt przez niego dostarczone, Zlecający w razie rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy, z przyczyn , za które Podwykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do: 66 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia rozwiązania lub odstąpienia, chyba że zgłasza zastrzeżenia co do jakości wykonanych robót, rozliczenia się z Podwykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Podwykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, przejęcia od Podwykonawcy pod swój dozór terenu budowy. Rozwiązanie Umowy lub odstąpienie od Umowy nie zwalnia Podwykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanych robót oraz zobowiązań z tytułu kar umownych. Wszelkie dokumenty, materiały, dane i informacje wymienione pomiędzy Zlecającym a Podwykonawcą maja charakter ściśle poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, bez żadnych ograniczeń czasowych. Ponadto nie mogą być wykorzystane do celów innych niż realizacja zobowiązań wynikających z Umowy bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody Zlecającego. 6.5.1.4. Umowy z Budimex SA z siedzibą w Warszawie Umowa z dnia 09.12.2009r. Umowa (dalej jako Umowa) zawarta między Budimex S.A. (dalej jako Zamawiający) a Betomax Polska S.A. (dalej jako Wykonawca, Emitent). Przedmiotem Umowy było wykonanie iniekcji punktowej ścian betonowych w obiekcie Trzy Korony – Górczewska w Warszawie. Strony ustaliły następujące terminy realizacji przedmiotu Umowy: rozpoczęcie robót na dzień 24.11.2009r., natomiast zakończenie robót na dzień 30.01.2010r. Za wykonanie przedmiotu Umowy, Strony ustaliły wstępne wynagrodzenia na kwotę 20.520,00 zł netto + podatek VAT 7%. W każdym przypadku zapłata będzie dokonana w 1 lub 3 czwartek miesiąca. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur Wykonawcy, wystawionych zgodnie z warunkami Umowy, w terminie 60 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zamawiający może rozszerzyć zakres robót Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót dodatkowych. Wykonanie tych prac nastąpi na podstawie aneksu do niniejszej Umowy. Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane przez siebie roboty na okres 43 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego całości zadania Inwestycyjnego od Zamawiającego przez Inwestora. Wady robót nadające się do usunięcia w toku czynności odbioru oraz w okresie rękojmi Wykonawca będzie zobowiązany usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, Zamawiający uprawniony będzie do usunięcia wad na koszt Wykonawcy z zachowaniem uprawnień do kar umownych od Wykonawcy i odszkodowania uzupełniającego. W takim przypadku Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami usunięcia wady poniesionymi przez Zamawiającego powiększonymi o 15% tytułem kosztów pośrednich Zamawiającego. Strony ustaliły kary umowne: Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej: za opóźnienie w wykonaniu określonego w Umowie przedmiotu odbioru, w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji, 0,2% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, w razie odstąpienia Zamawiającego od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody. W dniu 31.03.2010r. do powyższej Umowy zawarty został Aneks Nr1, na podstawie którego zmieniono wysokość wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy na następującą: 21.120,00 zł netto +podatek VAT 22%, oraz zmieniono termin zakończenia robót na 31.03.2010r. Umowa z 28 marca 2011 r. Umowa (dalej jako Umowa) zawarta pomiędzy Budimex S.A. (dalej jako Odbiorca) a Betomax Polska S.A. (dalej jako Dostawca, Emitent). Przedmiotem Umowy było dostarczenie akcesoriów do betonu zgodnie z projektem na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa Nowej Siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach. Terminy dostaw towarów mają być realizowane na podstawie pisemnych zamówień Odbiorcy składanych do 5 dni przed datą dostawy, w zależności od terminów wskazanych w umowie z Muzeum Śląskim w Katowicach zawartej przez Odbiorcę. 67 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Za wykonanie przedmiotu Umowy, Strony ustaliły wynagrodzenie na łączną orientacyjną cenę w wysokości 198.705,88 zł netto + podatek VAT 7%. Ostateczna cena będzie stanowiła iloczyn cen jednostkowych i ilości faktycznie pobranego towaru. W każdym przypadku zapłata będzie dokonana w 1 lub 3 czwartek miesiąca. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur Odbiorcy, wystawionych zgodnie z warunkami Umowy, w terminie 60 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT. Emitent udzielił Odbiorcy rękojmi i gwarancji jakości na wykonane przez siebie towary. W przypadku wad, w szczególności barku właściwych parametrów towaru Dostawca odpowiedzialny jest za wbudowanie wadliwego towaru i jego wymianę. Strony ustaliły kary umowne: Dostawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Odbiorcy kary umownej: za opóźnienie w wykonaniu dostawy określonego w Umowie towaru, w wysokości 1% łącznej ceny brutto dostarczonych towarów, za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji, 1% łącznej ceny brutto wadliwych towarów za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Dostawca lub odstąpienia od Umowy przez Odbiorcę – w wysokości 30% łącznej ceny brutto wskazanej w Umowie. Odbiorca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody. Umowa w trakcie realizacji. Umowa z dnia 1 czerwca 2011 r. Umowa ramowa (dalej jako Umowa) pomiędzy Budimex S.A. (dalej jako Zamawiający) a Betomax Polska S.A. (dalej jako Dostawca, Emitent). Przedmiotem Umowy jest dostarczanie materiałów montażowych do szalunków oraz dzierżawa systemów zabezpieczeń o nazwie Secumax. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Zamawiający zobowiązał się w ramach konkretnych działań inwestycyjnych do dążenia do stosowania towarów i systemów zabezpieczeń Dostawcy. Dostawy towarów i systemów zabezpieczeń odbywać się będą na podstawie pisemnego zamówienia, które następnie są potwierdzane do realizacji przez Dostawcę. W przypadku realizowania zamówienia od Dostawcy dla podwykonawców zamawiającego, Dostawca wypłaci zamawiającemu prowizję w wysokości 1,5% netto łącznej ich wartości. Zamówienia będą realizowane w terminie od 3 do 7 dni roboczych, przy czym strony mogą inaczej określić termin dostawy zamówienia. Płatności będą realizowane przelewem na rachunek podany każdorazowo na fakturze Dostawcy. Cena towaru będzie ostatecznie ustalana przez strony w drodze negocjacji, przy czym nie będą one wyższe niż gwarantowane ceny maksymalne. Emitent udzielił Zamawiającemu rękojmi i gwarancji jakości na towary i systemy zabezpieczeń. W przypadku wad pełna odpowiedzialność z tego tytułu jest przejęta przez Dostawcę. Strony ustaliły, że Dostawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej: za opóźnienie w wykonaniu dostawy towaru lub systemu zabezpieczeń ponad 3 dni, w wysokości 1% łącznej ceny brutto nie dostarczonych towarów lub systemów za każdy dzień opóźnienia, w razie odstąpienia w całości lub w części od realizacji zamówienia z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności lub z przyczyn leżących po stronie Dostawcy – w wysokości 20% wartość brutto zamówienia. W przypadku opóźniania się przez Zamawiającego z zapłatą należności powyżej 60 dni Dostawca ma prawo wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym. Umowa w trakcie realizacji. Umowa z dnia 05.09.2011r. Przedmiotem Umowy było wykonanie przez Emitenta (jako Wykonawcy) robót izolacyjnych fundamentów oraz ścian zewnętrznych fundamentowych budynków G i H, łącznika G-H, tunelu budynku G oraz łącznika F-GH w ramach projektu „Przebudowy i rozbudowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”. Termin realizacji robót został ustalony na okres od 12.09.2011r. do 31.05.2012r. Za wykonanie przedmiotu Umowy, Strony ustaliły wynagrodzenie szacunkowe na kwotę w wysokości 494.000,18 złotych netto + podatek VAT. W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązał się dostarczyć Zamawiającemu w terminie 14 dni od podpisania umowy bezwarunkową, nieodwołalną gwarancję bankową lub gwarancję 68 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny wiarygodnego towarzystwa ubezpieczeniowego, zaakceptowaną uprzednio przez Zamawiającego, na kwotę stanowiącą 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto. Kwota zabezpieczenia zostanie zwrócona na rzecz Wykonawcy w następujący sposób: a) 50% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy po końcowym odbiorze całości Inwestycji przez Inwestora od Zamawiającego i usunięcie wad stwierdzonych w czasie odbioru, b) 50% kwoty Zabezpieczenia będzie stanowiło zabezpieczenie wykonania zobowiązań Wykonawcy w okresie rękojmi i gwarancji i zostanie zwrócone Wykonawcy po upływie okresu rękojmi i gwarancji oraz usunięciu wad stwierdzonych w tym okresie. Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji i rękojmi jakości robót stanowiących przedmiot Umowy na okres wskazany w Umowie rozpoczynający się od dnia bezusterkowego odbioru Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego i kończący się 3 lata i 30 dni, licząc od dnia odbioru końcowego całej Inwestycji. Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami usunięcia wady poniesionymi przez Zamawiającego powiększonymi o 10% tytułem kosztów pośrednich Zamawiającego. Zamawiający z tytułu rękojmi może żądać usunięcia wady lub obniżenia wynagrodzenia, a w przypadku istotnych wad – odstąpić od Umowy. Drobne naprawy będą mogły być wykonywane przez Zamawiającego na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z rękojmi. W takim przypadku Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami usunięcia wady poniesionymi przez Zamawiającego powiększonymi o 10% tytułem kosztów pośrednich Zamawiającego. Umowa stanowi, iż Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozyskanych w trakcie realizacji Umowy, a w razie naruszenia zobowiązań, Zamawiający może odstąpić od Umowy i żądać kary umownej oraz odszkodowania na zasadach ogólnych. Umowa zawiera prawo odstąpienia od Umowy zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę. Strony przewidziały następujące kary umowne w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy: a) za niedotrzymanie terminu zakończenia robót objętych przedmiotem Umowy lub terminów wykonania etapów określonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, b) za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, c) w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, a także w razie odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, d) za opóźnienie w dostarczeniu Zamawiającemu schematu organizacyjnego – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia licząc od upływu terminu wskazanego na jego dostarczenie, e) za niewykonanie przez Wykonawcę innych obowiązków wynikających z Umowy – w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto, f) w razie nieuzyskania przez Wykonawcę potwierdzenia dot. utrzymania zabezpieczeń BHP – 500 zł za każdy dzień. Zamawiający zastrzegł sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody. Umowa w trakcie realizacji. 6.5.1.5. Umowy z WARBUD SA z siedzibą w Warszawie Umowa z dnia 01.08.2008r. Przedmiotem Umowy było wykonanie przez Podwykonawcę (Emitent) uszczelnień i izolacji oraz dostawy materiałów towarzyszących. Strony ustaliły, iż terminy rozpoczęcia i zakończenia prac będą zgodne z harmonogramem ustalonym z kierownictwem budowy, z tym że rozpoczęcie prac ustalono w terminie nie późniejszym jak 30 dni od daty pisemnego powiadomienia Podwykonawcy. Strony ustaliły szacunkową wartość Umowy za wykonanie, ukończenie robót i usunięcie usterek na kwotę 3.000.000,00 zł + podatek VAT 7%, w tym: w zakresie kompleksowej usługi montażu z materiałami – 2.247.825,64 zł + podatek VAT 7%, w zakresie wyłącznie dostaw materiałów – 752.174,36 zł + podatek VAT 7%. Strony ustaliły zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 20% wynagrodzenia netto za roboty izolacyjne w formie gwarancji bankowej 10% i w formie gwarancji ubezpieczeniowej 10% dostarczone Zamawiającemu (Warbud SA) w ciągu 14 dni od daty podpisania Umowy i ważne w 100% do dnia wydania Świadectwa Wykonania przez Inżyniera Po wydaniu Świadectwa Wykonania wartość zabezpieczenia zostanie zredukowana do 10% wartości robót faktycznie wykonanych. Na ten okres zostanie wystawiona gwarancja bankowa i będzie ważna do dnia wydania przez Inwestora protokołu Odbioru Ostatecznego Robót. Strony ustaliły kary umowne w następujących przypadkach: za opóźnienie w wykonaniu Umowy w wysokości 1% wynagrodzenia, 69 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny za opóźnienie w dotrzymaniu terminów pośrednich w wysokości 1% wynagrodzenia, za opóźnienie w usunięciu wad w wysokości 1% wynagrodzenia, za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Podwykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia, za niedotrzymanie postanowień klauzul w wysokości 1000,00 zł o ile klauzula nie stanowi inaczej. Za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% niewykonanych robót. Podwykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót i rękojmi. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia Protokołu Odbioru Części robót i kończy się po upływie 24 miesięcy licząc od dnia Protokołu Odbioru Końcowego Części Robót. Podwykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji powziętych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy oraz tajemnicy zawodowej przez cały okres obowiązywania Umowy oraz po jego zakończeniu. W dniu 07.04.2009r. do powyższej Umowy zawarty został Aneks Nr 1, na podstawie którego zmieniono wyrażenie „gwarancja bankowa” zastępując go wyrażeniem „gwarancja ubezpieczeniowa”. W dniu 21.02.2011r. do powyższej Umowy zawarty został Aneks Nr 2, na podstawie którego zmieniono szacunkową wartość Umowy w następujący sposób: nowa szacunkowa wartość Umowy za wykończenie, wykonanie robót i usunięcie usterek wynosi 6.674.000,00 zł + podatek VAT 23%, w tym: w zakresie kompleksowej usługi montażu wraz z materiałami – 4.910.000,00 + podatek VAT w zakresie wyłącznie dostaw materiałów – 1.764.000,00 zł + podatek VAT. Umowa z dnia 23.03.2011r. Przedmiotem Umowy jest kompleksowe wykonanie uszczelnień i izolacji oraz dostawa materiałów towarzyszących. Strony ustaliły następujące terminy realizacji Przedmiotu Umowy: termin rozpoczęcia robót na dzień 23.03.2011r., natomiast termin zakończenia robót ustalony zostanie z Kierownikiem Budowy. Strony ustaliły wynagrodzenie szacunkowe na kwotę 212.058,58 zł + podatek VAT 23%. Podstawą do wystawienia przez Podwykonawcę (Emitent) faktury obejmującej wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu Umowy za częściowe wykonanie robót i zapłaty będzie podpisany przez Zamawiającego (Warbud SA) Protokół Stanu Zaawansowania Robót a dodatkowo w przypadku faktury końcowej – podpisany przez Strony Protokół Końcowy robót. Podwykonawca w oparciu o podpisany przez Zamawiającego Protokół Stanu Zaawansowania Robót wystawi i złoży w siedzibie Zamawiającego fakturę na zatwierdzoną część robót. Ostatnia faktura może zostać wystawiona przez Zamawiającego nie wcześniej niż po podpisaniu dodatkowo przez Strony Protokołu Końcowego Robót. Termin płatności wynosi 30 dni. Strony ustaliły kaucję gwarancyjną w wysokości 10% wartości każdej wystawionej przez Podwykonawcę faktury. Zwrot 50% kaucji nastąpi w terminie 30 dni od daty wydania Świadectwa Przejęcia. Zwrot 50% kaucji nastąpi w terminie 45 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady liczonego od dnia wydania Świadectwa Przejęcia i po dokonaniu pozytywnego przeglądu technicznego Centrum Handlowego i dokonaniu wszystkich napraw stwierdzonych w tym przeglądzie. Strony ustaliły kary umowne w następujących przypadkach: za opóźnienie w wykonaniu Umowy w wysokości 1% wynagrodzenia szacunkowego Podwykonawcy, za opóźnienie w dotrzymaniu terminów pośrednich w wysokości 1% wynagrodzenia szacunkowego Podwykonawcy, za opóźnienie w usunięciu wad w wysokości 1% wynagrodzenia szacunkowego Podwykonawcy, za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Podwykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia szacunkowego Podwykonawcy, za wykonawstwo zastępcze w wysokości 20% wynagrodzenia szacunkowego Podwykonawcy, za odstąpienie od Umowy z winy Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia szacunkowego Podwykonawcy. Podwykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót i rękojmi. Okres gwarancji jakości rozpocznie swój bieg od dnia Końcowego Odbioru Robót i skończy się po upływie 120 miesięcy, licząc od dnia Odbioru Końcowego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego i wydania Świadectwa Przejęcia. Po upływie 12 miesięcy oraz 36 miesięcy od wydania Świadectwa Przejęcia Strony dokonają przeglądu budynku i sporządzą Protokół Przeglądu Gwarancyjnego Wady wyszczególnione w tym Protokole muszą być usunięte przez Podwykonawcę bez zbędnej zwłoki w ciągu 7 dni od daty podpisania Protokołu i w tym celu skorzystać z zatrzymanej kaucji gwarancyjnej. Umowa z dnia 20.05.2011r. Przedmiotem Umowy była dostawa i montaż przez Emitenta (jako Podwykonawcę) uszczelnień w realizowanej inwestycji Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Siedlcach. Strony ustaliły następujące terminy realizacji Przedmiotu Umowy: rozpoczęcie realizacji prac na dzień 20.05.2011r., natomiast zakończenie wykonania prac na dzień 10.03.2012r. Strony ustaliły, iż wynagrodzenie szacunkowe Podwykonawcy wyniesie 333.579,98 zł netto + VAT. Ponadto w celu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Strony ustaliły, kaucję gwarancyjną w wysokości 5% wynagrodzenia Podwykonawcy. Kaucja gwarancyjna podlega zwrotowi w wysokości 75% w terminie do 45 dni od 70 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny dnia wykonania Kontraktu Głównego i uznania go przez Inwestora za należycie wykonany, tj. od daty wydania Świadectwa Przejęcia, w przypadku braku złożenia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Druga część, tj. 25% zostaje zwrócone po upływie 30 dni od daty wydania przez Inwestora Świadectwa Przejęcia Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, w przypadku braku złożenia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od dnia Wystawienia Świadectwa Przejęcia Przedsięwzięcia Inwestycyjnego jednak nie później niż do 10.08.2014r. W przypadku wystąpienia opóźnień w wykonaniu Umowy, wystąpienia opóźnień w usunięciu wad lub wystąpienia opóźnień w dotrzymaniu terminów pośrednich, Podwykonawca będzie zobowiązany, w każdym przypadku, do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej wynoszącej 0,5% wartości jego wynagrodzenia. W sytuacji odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od winy Podwykonawcy będzie on obowiązany zapłacić karę umowną w wysokości 10% swojego wynagrodzenia. Jeżeli od Umowy odstąpi Zamawiający ze swojej winy, będzie obowiązany zapłacić 10% wartości wynagrodzenia Podwykonawcy. Kara za wykonawstwo zastępcze wynosi 5% wartości wynagrodzenia Podwykonawcy za niezrealizowany Przedmiot Umowy. Ponadto, 1.000 zł (o ile inne klauzule nie stanowią inaczej) wynosi kara za niedotrzymanie obowiązków przez Podwykonawcę, określonych w Umowie. Umowa zawiera prawo odstąpienia od Umowy zarówno przez Zamawiającego jak i Podwykonawcę. Podwykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót i rękojmi. Ponadto Podwykonawca przekazał Zamawiającemu wszelkie, nieograniczone w czasie i przestrzeni, autorskie prawa majątkowe do przygotowanych projektów opracowań i dokumentów. W dniu 31.10.2011r. Strony podpisały Aneks nr 1 do powyższej umowy, którym Zamawiający zwiększył zakres robót. Terminy pośrednia wykonania umowy ustalono w następujący sposób: termin rozpoczęcia na dzień 31.10.2011r., natomiast termin zakończenia na dzień 10.03.2012r. Wynagrodzenie za zwiększony zakres robót ustalono na kwotę 32.618,62 zł netto + VAT. Umowa w trakcie realizacji. Umowa z dnia 14.08.2011r. Przedmiotem Umowy było wykonanie przez Emitenta (jako Podwykonawcę) izolacji przeciwwodnej podziemia budynku wraz z izolacją zbiornika ppż w realizowanej inwestycji Budowa Budynku Dydaktycznego Uniwersytetu Warszawskiego w rejonie ulic Dobrej, Wiślanej, Browarnej i Lipowej. Strony ustaliły następujące terminy realizacji Przedmiotu Umowy: rozpoczęcie realizacji prac na dzień 19.09.2011r., natomiast zakończenie wykonania prac na dzień 31.12.2011r. Strony ustaliły, iż wynagrodzenie ryczałtowe Podwykonawcy wyniesie 176.628,00 zł brutto. Ponadto w celu zabezpieczenia dobrego wykonania Umowy Strony ustaliły kaucję gwarancyjną w wysokości 10% wartości każdej wystawionej przez Podwykonawcę faktury, nie mniej niż 10% jego łącznego wynagrodzenia. Kaucja gwarancyjna podlega zwrotowi w wysokości 50% po dokonaniu odbioru Przedsięwzięcia Inwestycyjnego. Druga część zostaje zwrócona po upływie okresu gwarancji, czyli po 60 miesiącach liczone od dnia odbioru Przedsięwzięcia Inwestycyjnego. W przypadku wystąpienia opóźnień w wykonaniu Umowy lub wystąpienia opóźnień w dotrzymaniu terminów pośrednich, lub w usunięciu wad, w każdym przypadku, Podwykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej wynoszącej 1% wartości jego wynagrodzenia. W przypadku opóźnień w wykonaniu umowy oraz opóźnień w dotrzymaniu terminów pośrednich kara w wysokości 1% od wartości wynagrodzenia obowiązuje przez pierwsze 30 dni, natomiast za każdy kolejny dzień kara wynosi 1,5% od wartości wynagrodzenia. W przypadku wystąpienia opóźnień w rozpoczęciu robót, wysokość kary umownej została ustalona na 0,5% wartości wynagrodzenia Podwykonawcy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 30% wynagrodzenia. W sytuacji odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Podwykonawca będzie on obowiązany zapłacić karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia. Jeżeli od Umowy odstąpi Zamawiający ze swojej winy, będzie obowiązany zapłacić 20% wartości wynagrodzenia Podwykonawcy. Kara za wykonawstwo zastępcze wynosi 10% wartości wynagrodzenia Podwykonawcy. Ponadto, 1.000,00 zł (o ile inne klauzule nie stanowią inaczej) wynosi kara za niedotrzymanie obowiązków przez Podwykonawcę, określonych w Umowie. Gdy wartość szkody przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający może dochodzić odszkodowania za poniesioną szkodę w pełnej wysokości. Za każdy dzień przerwy w realizacji robót Podwykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia Podwykonawcy. Podwykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót i rękojmi. Okres gwarancji jakości wykonanych Robót i rękojmi udzielonej Zamawiającemu przez Podwykonawcę rozpoczyna swój bieg od daty podpisania protokołu Odbioru Końcowego oraz uzyskania uprawomocnionego pozwolenia na użytkowanie i kończy się po upływie 120 miesięcy dla wykonanych robót (z wyłączeniem Urządzeń i Wyposażenia dla których okres gwarancyjny określony jest przez producenta lecz nie krótszy niż 24 miesiące). Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad prawnych i fizycznych robót oraz dostarczonych materiałów i urządzeń w ciągu 120 miesięcy od daty podpisania odbioru protokołu końcowego. 71 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Umowa zawiera prawo odstąpienia od Umowy zarówno przez Zamawiającego jak i Podwykonawcę. Ponadto Podwykonawca przekazał Zamawiającemu wszelkie, nieograniczone w czasie i przestrzeni, autorskie prawa majątkowe do przygotowanych projektów opracowań i dokumentów. Umowa w trakcie realizacji. Umowa z dnia 13.02.2012r. Przedmiotem Umowy było wykonanie przez Emitenta (jako Podwykonawcy) hydroizolacji przeciwwilgociowej płyty dennej w realizowanej inwestycji w Budynku B2 Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza zlokalizowanym przy ul. Niekłańskiej 4/24 w Warszawie. Strony ustaliły termin rozpoczęcia prac na dzień 01.03.2012r., natomiast termin zakończenia wykonywania przedmiotu Umowy w przypadku izolacji płyty dennej na 1 tydzień od dnia rozpoczęcia robót izolacyjnych, natomiast w przypadku wypełnienia węża żywicą na okres po wykonaniu konstrukcji żelbetowej i dociążeniu budynku obciążeniem zbliżonym do eksploatacyjnego. Strony ustaliły, iż szacunkowe wynagrodzenie Podwykonawcy wyniesie 66.015 zł netto + podatek VAT. Ponadto w celu zabezpieczenia dobrego wykonania Umowy Strony ustaliły kaucję gwarancyjną w wysokości 10% wartości każdej wystawionej przez Podwykonawcę faktury, nie mniej niż 10% jego łącznego wynagrodzenia. Kaucja gwarancyjna podlega zwrotowi w wysokości 50% po podpisaniu protokołu odbioru końcowego budynku przez Inwestora. Druga część, tj. pozostałe 50% zostaje zwrócone po upływie okresu gwarancji, czyli po 37 miesiącach liczone od dnia podpisania protokołu odbioru budynku przez Inwestora. W Umowie zastrzeżono, iż Podwykonawca nie zleci jakichkolwiek prac dalszym podwykonawcom. W przypadku wystąpienia opóźnień w wykonaniu Umowy, wystąpienia opóźnień w usunięciu wad Podwykonawca będzie zobowiązany, w każdym przypadku, do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej wynoszącej 1% wartości jego wynagrodzenia. W przypadku opóźnienia w dotrzymaniu terminów pośrednich Podwykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej wynoszącej 0,5% wartości jego wynagrodzenia. W sytuacji odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od winy Podwykonawcy będzie on obowiązany zapłacić karę umowną w wysokości 10% swojego wynagrodzenia. Jeżeli od Umowy odstąpi Zamawiający ze swojej winy, będzie obowiązany zapłacić 10% wartości wynagrodzenia Podwykonawcy. Kara za wykonawstwo zastępcze wynosi 10% wartości wynagrodzenia Podwykonawcy za niezrealizowany Przedmiot Umowy. Ponadto, 1.000 zł (o ile inne klauzule nie stanowią inaczej) wynosi kara za niedotrzymanie obowiązków przez Podwykonawcę, określonych w Umowie. Umowa zawiera prawo odstąpienia od Umowy zarówno przez Zamawiającego jak i Podwykonawcę. Podwykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót i rękojmi. Gwarancja została udzielona na okres 37 miesięcy liczone od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego budynku przez Inwestora. Ponadto Podwykonawca przekazał Zamawiającemu wszelkie, nieograniczone w czasie i przestrzeni, autorskie prawa majątkowe do przygotowanych projektów opracowań i dokumentów. Umowa z dnia 10.07.2012r. Przedmiotem umowy było wykonanie przez Emitenta (jako Podwykonawcy) izolacji przeciwwodnej podziemia budynku Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Termin rozpoczęcia prac stron ustaliły na 16 lipca 2012 roku natomiast termin zakończenia prac izolacyjnych płyty dennej na dzień 29 września 2012 roku a całości prac objętych umową, na dzień 30 stycznia 2013 roku. Strony ustaliły, iż szacunkowe wynagrodzenie Podwykonawcy wyniesie 631.678,83 zł. Wynagrodzenie rozliczane będzie na podstawie obmiarów robót, przygotowanych przez Podwykonawcę zaakceptowanych przez przedstawiciela Zamawiającego i ustalonych w umowie ryczałtowych cen jednostkowych. Strony ustaliły kaucję gwarancyjną w wysokości 7% wartości każdej wystawionej przez Podwykonawcę faktury, ale nie mniej niż 7% łącznego wynagrodzenia Podwykonawcy z możliwością zastąpienia gwarancją ubezpieczeniową o treści zaakceptowanej przez WARBUD. 50% wpłaconej kaucji gwarancyjnej zostanie zwrócone po dokonaniu odbioru prac natomiast kolejne 50% po wpłaconej kaucji gwarancyjnej zostanie zwrócone po upływie okresu gwarancyjnego. Okres gwarancji wynosi 72 miesiące od dnia podpisania protokołu końcowego inwestycji. Umowa przewiduje kary umowne: za opóźnienie w wykonaniu umowy – 1% od wartości wynagrodzenia Podwykonawcy, za opóźnienie w dotrzymaniu terminów pośrednich – 1% wartości wynagrodzenia Podwykonawcy, za opóźnienie w usunięciu wad – 0,5% od wartości wynagrodzenia Podwykonawcy, za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Podwykonawcy – 10% wartości wynagrodzenia Podwykonawcy, za niedotrzymanie obowiązków określonych w umowie związanych z wykonywaniem robót - 1.000 zł, za wykonawstwo zastępcze – 10% wartości wynagrodzenia Podwykonawcy, za odstąpienie od Umowy z winy Zamawiającego – 10% wartości wynagrodzenia Podwykonawcy. Umowa przewiduje, iż Podwykonawca ma prawo wstrzymać wykonanie robót na czas dłuższy niż 3 dni bez uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego, lub jeśli opóźnienie w realizacji robót przekracza 7 dni w stosunku do któregokolwiek uzgodnionego terminu wykonania części lub całości robót. Umowa stanowi, iż Podwykonawca może zlecić dalszym podwykonawcom wykonanie części robót za zgodą WARBUD i Inwestora, przy czym za działania dalszych podwykonawców odpowiada jak za działania własne. Umowa przewiduje prawo odstąpienia od Umowy zarówno przez Zamawiającego jak i przez Podwykonawcę. 72 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Ponadto Podwykonawca przekazał Zamawiającemu wszelkie, nieograniczone w czasie i przestrzeni, autorskie prawa majątkowe do przygotowanych projektów opracowań i dokumentów. Umowa w trakcie realizacji. 6.5.1.6. Umowy z ERBUD SA z siedzibą w Warszawie Umowa z dnia 9.12.2010r. Przedmiotem Umowy było wykonanie robót polegających na dostawie i montażu dylatacji. Strony ustaliły następujące terminy realizacji Przedmiotu Umowy: rozpoczęcie robót na dzień 13.12.2010r., rozpoczęcie dostaw dylatacji na dzień 20.12.2010r., natomiast termin zakończenia robót na dzień 31.03.2011r. Ustalony termin zakończenia robót, może ulec przesunięciu w następujących przypadkach: nie przystępowania Zamawiającego (Erbud SA) do odbiorów poszczególnych etapów w terminach określonych w Umowie, zasadniczych zmian zakresu rzeczowego robót wynikających ze zmian projektowych. Za wykonanie robót, będących Przedmiotem niniejszej Umowy oraz za wszystkie materiały i środki produkcji dostarczone przez Wykonawcę (Emitent), Strony ustaliły orientacyjną wartość Przedmiotu Umowy na kwotę 183.110,00 zł netto. Powyższa cena nie zawiera podatku VAT, który doliczony będzie według obowiązujących stawek na dzień wystawienia faktury (do dnia 31 grudnia 2010 r. – 7%, od dnia 1 stycznia 2011 r.– 23%). Faktury będą płatne przez Zamawiającego przelewem bankowym w ciągu 30 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego w Biurze Budowy prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonym przez Zamawiającego protokołem zaawansowania robót. Faktury za wykonane roboty będą płatne przez Zamawiającego na wskazane na fakturze konto Wykonawcy. Strony postanowiły, że Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 15% wynagrodzenia umownego netto, w formie potrącenia sukcesywnie z poszczególnych faktur Wykonawcy, kwoty odpowiadającej 15% jej wartości. Strony postanawiają, że 100% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, a 1/3 wartości wniesionego zabezpieczenia przeznacza się na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usunięcia wad i usterek, powstałych w okresie gwarancji i rękojmi. Część zabezpieczenia w wysokości 2/3 wartości kaucji zostanie zwrócona po bezusterkowym odbiorze końcowym całego zadania inwestycyjnego przez Inwestora, wyłącznie na pisemny wniosek Wykonawcy. Odpowiednia część kaucji-1/3 wartości służącej zabezpieczeniu roszczeń z tytułu ewentualnych wad i usterek, powstałych w okresie gwarancji i rękojmi będzie zwrócona przez Zamawiającego, wyłącznie na pisemny wniosek Wykonawcy, po upływie okresu gwarancji. Zabezpieczenie stanie się własnością Zamawiającego w przypadku: niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, zwłoki w usunięciu usterek ujawnionych podczas odbioru Przedmiotu Umowy w terminie przekraczającym 3 dni, nieusunięcia usterek i wad w okresie rękojmi i gwarancji, wydania wniosku o zajęcie majątku Wykonawcy, złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, wszczęcie postępowania upadłościowego lub układowego Wykonawcy, ogłoszenie postępowania upadłościowego lub układowego Wykonawcy, upadłości Wykonawcy i likwidacji firmy Wykonawcy, naliczenia kar umownych, rozwiązanie Umowy z winy Wykonawcy. Zamawiający może zwolnić zatrzymane kaucje gwarancyjne ( przed upływem terminu ich wymagalności w zamian za doręczoną mu przez Wykonawcę gwarancję bankową lub ubezpieczeniową zabezpieczającą prawidłowe usunięcie wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi. Gwarancja ta powinna być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego oraz ważna 60 dni dłużej niż wynosi okres gwarancji i rękojmi. Zwrot kaucji będzie następował w terminie 30 dni od daty potwierdzenia zasadności zwrotu przez Kierownika Kontraktu oraz Dyrektora. Odpowiednia część kaucji służącej zabezpieczeniu roszczeń z tytułu ewentualnych wad i usterek powstałych w okresie gwarancji i rękojmi będzie zwrócona przez Zamawiającego, wyłącznie na pisemny wniosek Wykonawcy po 90 dniach po upływie okresu gwarancji. Strony ustaliły, że okres gwarancji i rękojmi będzie liczony od daty ostatecznego, bezusterkowego protokolarnego przyjęcia przez Inwestora Przedmiotu Umowy i wyniesie 84 miesiące z wyłączeniem urządzeń o innym okresie gwarancji podanym przez producenta. Strony ustaliły, iż przysługuje im prawo do odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach: a) Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku: opóźnienia w realizacji robót przez Wykonawcę ponad 7 dni w stosunku do terminów określonych w niniejszej umowie, realizacji robót przez Wykonawcę w sposób wadliwy, niezgodnie z warunkami niniejszej umowy, 73 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. b) Dokument Rejestracyjny nastąpiło rozwiązanie Umowy między Inwestorem a Zamawiającym czego nie można było przewidzieć w dniu podpisania niniejszej umowy, który to przypadek nie rodzi po stronie Zamawiającego obowiązku zapłaty kar umownych, zostało wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe Wykonawcy, została ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem, względnie zakończeniem robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne, aby roboty ukończył w terminie umownym oraz realizuje zakres Umowy niezgodnie z jej postanowieniami, stwierdzone w trakcie odbioru wady nie kwalifikują się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem. W każdym przypadku odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. W razie odstąpienia od Umowy zostanie sporządzony przez strony protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia. Wykonawca jest Zobowiązany do zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, która spowodowała odstąpienie od Umowy. Bez uszczerbku dla innych uprawnień Zamawiającego Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: pogorszenia sytuacji prawnej, finansowej lub gospodarczej Wykonawcy w stopniu zagrażającym terminowemu lub należytemu wykonaniu Prac, polegającej w szczególności na: złożeniu uzasadnionego wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub wszczęciu wobec Wykonawcy uzasadnionego postępowania likwidacyjnego bądź złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego,, skierowaniu egzekucji do majątku Wykonawcy przez któregokolwiek z jego wierzycieli na podstawie tytułu wykonawczego opiewającego na kwotę przekraczającą równowartość złotowa połowy Ceny Umowy, trwałym zaprzestaniu regulowania przez Wykonawcę swoich zobowiązań podatkowych, gdy Wykonawca nie zaprzestał wadliwego wykonywania Umowy pomimo upływu 5 dni od otrzymania uzasadnionego wezwania od Zamawiającego do należytego wykonywania Umowy, Wykonawca w inny sposób narusza istotne postanowienia Umowy, w szczególności w zakresie prac, Wykonawca bezpodstawnie spowalnia lub zawiesza realizację prac przez okres 5 dni bez uzyskania uprzedniej zgody na piśmie Zamawiającego, lub w przypadku ujawnienia istotnej wady prac. W przypadku takiego wypowiedzenia Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia zwrócić wszelką otrzymaną od Zamawiającego dokumentację oraz dostarczyć Zamawiającemu wszelką dokumentację wykonaną przez Wykonawcę zgodnie z Umową do dnia wypowiedzenia oraz naprawić szkodę poniesioną przez Zamawiającego wskutek przedmiotowego wypowiedzenia Umowy. Jeżeli Zamawiający wypowie Umowę ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy wówczas Zamawiający według uznania Zamawiającego: a) odbierze i zapłaci za tę część prac, które zostały wykonane zgodnie z Umową, a Zamawiający kończąc sam lub zatrudniając osobę trzecią do realizacji Umowy, ustali koszt wykonawstwa zastępczego, b) może żądać zwrotu całości wynagrodzenia jeżeli wykonane do momentu wypowiedzenia prace będą nieprzydatne dla Zamawiającego ze względu na ich zamierzony cel, c) niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu na podstawie innych postanowień Umowy, Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kar umownych oraz do odszkodowania uzupełniającego, d) Wykonawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy przekraczającego 45 dni od dnia jej wymagalności, po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego do dokonania zapłaty. Strony ustaliły kary umowne w następujących przypadkach: a) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od Umowy z winy Zamawiającego w wysokości 15% wynagrodzenia umownego. b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia zakończenia etapu robót w stosunku do terminu podanego w Umowie w wysokości 0,5% wartości etapu, ulegają podwojeniu powyżej 10 dni opóźnienia, za każdy dzień opóźnienia zakończenia robót będących Przedmiotem niniejszej Umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego, ulegają podwojeniu powyżej 10 dni opóźnienia, za nieterminowe usunięcie wad i usterek, do usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany z tytułu udzielonej gwarancji w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego netto po bezskutecznym wezwaniu do naprawy nieprawidłowości, płatne z jakichkolwiek należności Wykonawcy u Zamawiającego, w tym z zabezpieczeń kaucyjnych, ulegają podwojeniu powyżej 10 dni opóźnienia. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego kary umowne do wysokości uzasadnionych rzeczywiście poniesionych strat. 74 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z jakichkolwiek należności Wykonawcy u Zamawiającego w tym w szczególności z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 6.5.1.7. Umowa z Profbud Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu Umowa z dnia 28.06.2010r. Przedmiotem Umowy było wykonanie robót budowlanych-montażowych na obiekcie Wielkopolska Giełda Rolniczo Ogrodnicza. Strony ustaliły, iż termin zakończenia robót będzie nie dłuższy niż 6, 7 tygodni od momentu ich rozpoczęcia. Termin zakończenia robót może zostać przesunięty, w przypadku wystąpienia przerwy w realizacji robót z przyczyn nie leżących po jego stronie, pod warunkiem pisemnego zgłoszenia tych okoliczności do Zamawiającego (Profbud Sp.o.o.). Wykonanie robót dodatkowych lub robót zamiennych, nie objętych Umową nastąpi na podstawie pisemnego zlecenia Zamawiającego. Jeżeli zakres robót dodatkowych miałby wpływ na umowny termin zakończenia zlecenia Zamawiającego, Strony podpiszą odpowiedni aneks do niniejszej Umowy. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania robót będzie Protokół odbioru. Protokoły odbioru częściowego, potwierdzające prawidłowość wykonania robót zgodnie z dokumentacją i warunkami technicznymi, stanowić będzie poświadczenie zrealizowania tych robót, ale nie będą stanowić odbioru końcowego. Odbiory częściowe robót będą dokonywane na wniosek Wykonawcy, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu. Odbiory częściowe robót potwierdzane będą przez kierownika budowy Zamawiającego protokołami zaawansowania robót w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę. Zamawiający zobowiązany jest do przystąpienia do odbioru końcowego robót objętych niniejszą Umową w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przez Wykonawcę. Strony ustaliły, iż obowiązującą formą zapłaty za zakończone zakresy robót będzie wynagrodzenie Wykonawcy (Emitent) w oparciu o obmiar powykonawczy robót potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego. Szacunkowe wynagrodzenie Strony ustaliły na kwotę 275 400,00 zł netto, do którego Wykonawca będzie naliczać należny podatek VAT 7%. Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty będzie odbywać się na podstawie faktur przejściowych. Faktury za wykonane roboty opłacane będą przelewem bankowym w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe. Strony ustaliły zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie kaucji gwarancyjnej tworzonej z potrąceń z faktur za częściowo wykonane roboty w wysokości 5% wartości netto faktur. Strony ustaliły, iż uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają po upływie 36 miesięcy od daty końcowego odbioru robót określonych w niniejszej Umowie. Strony ustaliły, iż przysługuje im prawo odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach: Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli: Zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub nastąpi rozwiązanie firmy, Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, Wykonawca przerwał bez istotniej przyczyny realizację robót i nie realizuje ich przez okres 7 dni, Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 7 dni od umownego terminu rozpoczęcia przedmiotu Umowy, Wykonawca mimo pisemnego zwrócenia mu uwagi prowadzi roboty w sposób niezgodny z przyjętą technologią lub dokumentacją wykonawczą Wykonawca może odstąpić od Umowy, jeżeli: Zamawiający nie dokonuje zapłaty faktur Wykonawcy w okresie 7 dni od terminu ustalonego na zapłatę, Zamawiający odmawia bez uzasadnienia dokonania odbioru robót, nadających się do odbioru, Zamawiający ogłasza upadłość lub nastąpi rozwiązanie firmy. Odstąpienie od Umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. Strony ustaliły, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowiła kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% wartości przedmiotu Umowy netto za każdy dzień opóźnienia, Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady – w wysokości 0,1% wartości przedmiotu Umowy netto za każdy dzień opóźnienia liczonego na usunięcie wad. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, bez podania przyczyn, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 5% wartości przedmiotu Umowy netto. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego bez podania przyczyn, Wykonawcy przysługuje kara umowna w wysokości 5% wartości przedmiotu Umowy netto. Łączna suma kar nie może przekroczyć 5% wartości przedmiotu Umowy netto. Termin usunięcia wad nie może przekroczyć 14 dni od daty protokólarnego ich stwierdzenia, jeżeli Strony nie uzgodnią inaczej. 75 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny 6.5.1.8. Umowy z Vectra SA z siedzibą w Płocku Umowa z dnia 12.08.2009r. Przedmiotem Umowy było wykonanie robót budowlano – montażowych, polegających na dostawie i montażu profili podłogowych dylatacyjnych na parkingu Galerii Handlowej MAZOVIA w Płocku. Strony ustaliły następujące terminy realizacji Przedmiotu Umowy: rozpoczęcie robót na budowie na dzień 07.09.2009r, natomiast zakończenie robót na dzień 31.10.2009r. Termin zakończenia robót może być przesunięty na wniosek Wykonawcy, w przypadku wystąpienia przerwy w realizacji robót z przyczyn nie leżących po jego stronie, pod warunkiem pisemnego zgłoszenia tych okoliczności do Zamawiającego (Vectra SA). W przypadku zaistnienia przeszkód natury pogodowej, Strony ustalą nowy termin zakończenia robót. Strony za wykonanie Przedmiotu Umowy ustaliły wynagrodzenie jednostkowe w wysokości: listwy Betomax – 79,8 euro za mb., montaż listew Betomax – 210 zł za mb. Ceny wyrażone w euro zostaną przeliczone na złoty według średniego kursu z NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury. Do powyższego wynagrodzenia Wykonawca (Emitent) będzie doliczać należny podatek VAT 7%. Rozliczenie płatności Umowy nastąpi fakturą końcową sporządzoną na podstawie końcowego protokołu odbioru robót określającego całą ilość wykonanych robót zgodną z zatwierdzonym przez Zamawiającego i przedstawiciela Inwestora obmiarem robót. Termin zapłaty wierzytelności wynikających z Umowy wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Strony ustaliły, że Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane prace na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego całego zakresu Umowy. Jako zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego wynikających z gwarancji jakości, Zamawiający zatrzyma z faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę 5% wartości faktury netto jako kaucję gwarancyjną. Zatrzymana kaucja gwarancyjna zostanie zwrócona Wykonawcy po upływie 36 miesięcznego okresu gwarancji. Wykonawca może zamienić zatrzymaną kaucję gwarancyjną na gwarancję ubezpieczeniową na kwotę 5% wartości wynagrodzenia netto, z 36 miesięcznym okresem ważności. Strony ustaliły kary umowne: a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy, za zwłokę w oddaniu całości Przedmiotu Umowy w wysokości 0,01% wartości wynagrodzenia Wykonawcy za każdy dzień zwłoki, za zwłokę w usunięciu wad lub naprawieniu uszkodzeń w wysokości 0,01% wynagrodzenia Wykonawcy za każdy dzień zwłoki. b) Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy. c) W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, w jakiejkolwiek fazie zaawansowania robót, bez winy Wykonawcy, Zamawiający: odbierze i rozliczy z Wykonawcą według postanowień Umowy wszystkie zrealizowane zakończone elementy Przedmiotu Umowy, pokryje udokumentowane koszty poniesione przez Wykonawcę na poczet realizacji niewykonanych elementów Przedmiotu Umowy, w tym materiały zamówione, materiały zakupione, materiały przerobione oraz koszty robocizny związanej bezpośrednio z przerobem, zapłaci Wykonawcy odszkodowanie w wysokości 10% wynagrodzenia netto Wykonawcy. W dniu 15.09.2009r. do powyższej Umowy zawarty został Aneks Nr 1, na podstawie którego do obowiązków Wykonawcy dodano zapis mówiący o tym, iż Wykonawca będzie pokrywał koszty budowy: energii, wody, wywozu śmieci, ochrony budowy, nadzoru BHP, nadzoru ppoż., itd. Ponadto Wykonawca zobowiązał się zapłacić Zamawiającemu kwoty 5% wartości netto Umowy jako pokrycie kosztów utrzymania budowy, o których mowa powyżej. Zamawiający wystawi fakturę po wystawieniu faktury końcowej przez Wykonawcę na wartość równą 5% wartości faktury uznanej Wykonawcy. Termin płatności tej faktury, Strony ustaliły na 30 dni od daty otrzymania faktury przez Wykonawcę. 6.5.1.9. Umowy z Projekt Echo – 61 Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie Umowa o z dnia 18.03.2009r. Przedmiotem Umowy było wykonanie dylatacji w warstwie wykończeniowej posadzki w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcyjnej w pasażu komunikacyjnym w Obiekcie – Centrum Handlowe w Tarnowie. Strony ustaliły następujące terminy realizacji Przedmiotu Umowy: termin rozpoczęcia na dzień 18.03.2009r., natomiast termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy na dzień 31.03.2009r. 76 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Strony ustaliły, wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy (Emitent) za wykonanie Przedmiotu Umowy na kwotę 17.000,00 zł netto + podatek VAT 7%. Echo zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy na podstawie faktury VAT wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Echo zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy przelewem na konto podane na fakturze, w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury. Strony ustaliły, iż Wykonawca udzieli gwarancji na wykonanie Przedmiotu Umowy na okres 3 lat (7 lat na profil dylatacyjny), licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 50,00 zł netto, za każdy dzień zwłoki, z wyłączeniem sytuacji, kiedy zwłoka Wykonawcy spowodowana jest koniecznością wykonania robót dodatkowych bądź niemożliwych do przewidzenia na etapie podpisywania Umowy. Jeżeli przeszkoda przekroczy wartość kary umownej, Echo może żądać odszkodowania uzupełniającego. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać odsetek w wysokości ustawowej. W dniu 27.03.2009r. do powyższej Umowy został zawarty Aneks Nr 1, na podstawie którego zmieniono wysokość wynagrodzenia Wykonawcy 13.200,00 zł netto. 6.5.1.10. Umowy z Max Bogl Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie Umowa z dnia 09.05.2011r. Przedmiotem Umowy było zobowiązanie się Podwykonawcy (Emitent) do wykonania robót i usług podwykonawczych w zakresie dostawy i montażu profili dylatacyjnych, na realizowanej przez Wykonawcę inwestycji o nazwie „Kontynuowanie budowy nowego Stadionu we Wrocławiu wraz z wykonaniem projektów wykonawczych Strony ustaliły następujące terminy realizacji Przedmiotu Umowy: rozpoczęcie robót na dzień 16.05.2011r., natomiast zakończenie całości robót na dzień 27.05.2011r.,a na dzień 16.06.2011r. na profile dylatacyjne w toaletach. Strony ustaliły, iż szacunkowe wynagrodzenie Podwykonawcy wyniesie 127.904,36 zł + podatek VAT 23%. Płatności przejściowe dokonywane będą na podstawie faktur częściowych VAT wystawionych przez Podwykonawcę, na podstawie zatwierdzonego przez Wykonawcę (Max Bogl Polska Sp. z o.o.) obmiaru wykonanych robót, który określa ilościowy stan zaawansowania robót w danym okresie rozliczeniowym. Wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 90% całkowitego wynagrodzenia szacunkowego Podwykonawcy. Po zakończeniu robót Podwykonawca wystawi fakturę końcową VAT na podstawie Certyfikatu Płatności Końcowej, przygotowanym na podstawie Końcowego Protokołu Odbioru Robót. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty zatwierdzonej kwoty faktury VAT w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury przez Podwykonawcę. Strony ustaliły, iż Podwykonawca przekaże Wykonawcy w ciągu 14 dni po podpisaniu Umowy, gwarancję należytego wykonania Umowy w wysokości 10% wartości kwoty umownej netto. Jeżeli Podwykonawca nie przedłoży gwarancji należytego wykonania, wtedy Wykonawca ma prawo do zatrzymania 15% sumy netto za każdej faktury wystawionej przez Podwykonawcę do momentu, w którym kwota zatrzymana osiągnie 10% ostatecznej wartości netto Umowy. Strony ustaliły, iż 50% zatrzymanej kwoty zostanie zwrócona Podwykonawcy w terminie 30 dni po Odbiorze Końcowym Robót Umownych przez Wykonawcę i Zamawiającego. Pozostałe 50% kwoty zostanie zatrzymane na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi. Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji zostanie zwrócona po dokonaniu przez Zamawiającego ostatecznego odbioru Przedmiotu Umowy. Strony ustaliły, iż gwarancja jakości i rękojmia wynosić będą 10 lat od daty Odbioru Końcowego. Podwykonawca oświadczył, iż zawarł ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za straty indywidualne, rzeczowe i majątkowe z tytułu prowadzonej działalności i ryzyk budowlano-montażowych w wysokości 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Podwykonawca nie może bez pisemnej zgody Wykonawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie tak tytułem darmowym jak i odpłatnie. Wykonawcy przysługuje prawo przeniesienia praw/obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich. Strony ustaliły, iż przysługuje im prawo do odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach: a) Wykonawca może w całości lub części rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli zajdzie jedna z poniżej wymienionych okoliczności: Zamawiający rozwiąże Kontrakt z Wykonawcą lub zrezygnuje z części robót objętych niniejszą Umową lub wycofa zgodę na zatrudnienie Podwykonawcy, Podwykonawca wykonuje roboty niezgodnie z Umową, w szczególności Specyfikami Technicznymi i dokumentacją projektową lub nie reaguje na polecenia Wykonawcy i Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonywania, Ilość pracowników, maszyn, przyrządów lub materiałów jest na tyle niewystarczająca, że terminy realizacji robót nie będą mogły być dotrzymane, 77 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. b) c) d) Dokument Rejestracyjny Podwykonawca nie stosuje się do obowiązujących na budowie przepisów BHP, Regulaminu Budowy, lub postępuje w sposób niezgodny z przepisami prawa pracy i nie stosuje się do poleceń Generalnego Wykonawcy związanych z realizacją niniejszej Umowy i mimo upomnień ze strony Wykonawcy nie zaniecha naruszeń oraz nie naprawi stanu niezgodnego z prawem. Podwykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca opóźnia o więcej niż 30 dni należne Podwykonawcy płatności. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest wcześniejsze powiadomienie pisemne przez Podwykonawcę o istniejącym zadłużeniu zawierające wezwanie do uregulowania zaległej płatności w terminie 14 dni roboczych. Po bezskutecznym upływie tego terminu Podwykonawca może zrealizować uprawnienie do rozwiązania Umowy. W przypadku rozwiązania Umowy przez Wykonawcę z winy Podwykonawcy, Podwykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia szacunkowego netto. 6.5.1.11. Umowy z Intracom Constructions Societe Anonyme Technical and Steel Constructions S.A. z siedzibą w Krakowie Umowa z dnia 23.09.2009r. Przedmiotem Umowy było wykonanie robót budowlano-montażowych. Strony ustaliły termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy na dzień 24.09.2009r, natomiast termin zakończenia robót na dzień 24.11.2009r. Termin zakończenia robót może zostać przesunięty na wniosek Wykonawcy (Emitent) , w przypadku wystąpienia przerwy w realizacji robót z przyczyn nie leżących po jego stronie, pod warunkiem pisemnego zgłoszenia tych okoliczności do Zamawiającego. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania robót będzie Protokół odbioru. Protokoły odbioru częściowego, potwierdzające prawidłowość wykonania robót zgodnie z dokumentacją i warunkami technicznymi stanowić będzie poświadczenie zrealizowania tych robót, ale nie będą stanowić odbioru końcowego. Odbiory częściowe robót będą dokonywane na wniosek Wykonawcy, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu. Odbiory częściowe robót będą potwierdzane przez kierownika budowy Zamawiającego protokołami zaawansowania robót w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę. Zamawiający zobowiązany jest do przystąpienia do odbioru końcowego robót objętych niniejszą umową w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia gotowości odbioru końcowego przez Wykonawcę. Strony ustalają, iż obowiązującą formą zapłaty za zakończone zakresy robót będzie wynagrodzenie Wykonawcy w oparciu o obmiar powykonawczy robót potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego. Szacunkowe wynagrodzenie, Strony ustaliły na kwotę 325,478,40 zł + podatek VAT 7%. Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty będzie odbywać się na podstawie faktur przejściowych, wystawionych po odbiorach robót dokonywanych na koniec każdego miesiąca przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie okres 10 dni na przepływ dokumentacji wewnątrz własnej firmy jako czas dodany do terminu płatności. Wykonawca udzieli 45 - dniowego terminu płatności. Strony ustaliły, iż uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają po upływie 42 miesięcy od daty końcowego odbioru robót określonych w niniejszej Umowie. Strony ustaliły, iż przysługuje im prawo odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach: Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli: a) Zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub nastąpi rozwiązanie firmy, b) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, c) Wykonawca przerwał bez istotniej przyczyny realizację robót i nie realizuje ich przez okres 7 dni, d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 7 dni od umownego terminu rozpoczęcia przedmiotu Umowy, e) Wykonawca mimo pisemnego zwrócenia mu uwagi prowadzi roboty w sposób niezgodny z przyjętą technologią lub dokumentacją wykonawczą f) Wykonawca może odstąpić od Umowy, jeżeli: g) Zamawiający nie dokonuje zapłaty faktur Wykonawcy w okresie 7 dni od terminu ustalonego na zapłatę, h) Zamawiający odmawia bez uzasadnienia dokonania odbioru robót, nadających się do odbioru, i) Zamawiający ogłasza upadłość lub nastąpi rozwiązanie firmy. Odstąpienie od Umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia Strony ustaliły, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowiła kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% wartości Przedmiotu Umowy netto za każdy dzień opóźnienia oraz za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady – w wysokości 0,1% wartości Przedmiotu Umowy netto za każdy dzień opóźnienia liczonego na usunięcie wad. 78 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, bez podania przyczyn, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 5% wartości Przedmiotu Umowy netto. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego bez podania przyczyn, Wykonawcy przysługuje kara umowna w wysokości 5% wartości Przedmiotu Umowy netto. 6.5.1.12. Umowy z Geoinwest Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach Umowa z dnia 04.01.2010r. Przedmiotem Umowy było przyjęcie przez Wykonawcę (Emitent) do wykonania kompleksowo hydroizolację poziomą i pionową kompleksu mieszkaniowo-usługowego w Puszczykowie. Strony uzgodniły termin realizacji robót na dzień 06.01.2010r., natomiast termin zakończenia wykonania hydroizolacji poziomej umożliwiającej wykonanie warstwy dociskowej na dzień 08.01.2010r, zaś termin zakończenia wykonania hydroizolacji pionowej do ścian na dzień 29.01.2009r. Wykonawca może przedłużyć termin wykonania robót i ich zakończenia w następujących przypadkach: wprowadzenie robót dodatkowych i zamiennych mających wpływ na zakres i termin realizacji, występowania warunków atmosferycznych uniemożliwiających utrzymanie reżimów technologicznych oraz prowadzenie prac z zachowaniem zasad sztuki budowlanej oraz przepisów prawa, działania siły wyższej. Strony ustaliły koszt realizacji zakresu umowy na kwotę 56.181,00 zł netto + podatek VAT 7%. Rachunek końcowy płatny jest w terminie 30 dni od daty łącznego spełnienia się następujących warunków: dokonania odbioru końcowego i doręczenie przez Wykonawcę gwarancji wystawionej zgodnie z postanowieniami. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru dla celów płatności. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli: a) Generalny Wykonawca ((Geoinwest Sp. z o.o.) odmawia bez podania przyczyny przeprowadzenia odbioru Przedmiotu Umowy, b) Mimo powtórnego uzgodnienia przez Strony nowego terminu rozpoczęcia robót, roboty nie mogą być rozpoczęte lub roboty zostały wstrzymane w trakcie realizacji z przyczyn leżących po stronie Inwestora i nie są kontynuowane przez okres przekraczający 14 dni, c) Generalny Wykonawca zawiadomi Wykonawcę, iż na skutek nie przewidzianych wcześniej okoliczności nie będzie mógł wywiązać się ze zobowiązań umownych, d) Generalny Wykonawca zalega w płatnościach powyżej 14 dni od umownego terminu zapłaty. Stronom przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od rozpoczęcia zleconych prac. Odstąpienie od Umowy którejkolwiek ze Stron powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Wykonawca zapłaci karę umowną Generalnemu Wykonawcy za zawinione opóźnienie zakończenia robót w wysokości 0,5% wartości Umowy za każdy dzień zwłoki w zakończeniu Przedmiotu Umowy. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przez siebie materiał oraz wykonane przez siebie roboty na okres 5 lat, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przez Generalnego Wykonawcę. Wykonawca przedstawi Generalnemu Wykonawcy nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie Generalnego Wykonawcy gwarancję ubezpieczeniową na zabezpieczenie należytego wykonania świadczenia z tytułu gwarancji i rękojmi, wystawioną na kwotę nie niższą niż 6.854,00 zł brutto. Gwarancja będzie ważna 5 lat od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego. 6.5.1.13. Umowy z Przedsiębiorstwem Usług Specjalistycznych „TERMATEX” Sp. z o.o. z siedzibą w Suchedniowie Umowa z dnia 17.06.2010r. Przedmiotem Umowy było wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na dostawie i montażu listwy dylatacyjnej na budowie hali DHL w Kielcach. Strony uzgodniły termin realizacji robót na dzień 17.06.2010r., natomiast termin zakończenia robót na dzień 21.06.2010r. Termin wykonania robót może zostać przesunięty na wniosek Wykonawcy (Emitent), w przypadku wystąpienia przerwy w realizacji robót z przyczyn nie leżących po jego stronie, pod warunkiem pisemnego zgłoszenia tych okoliczności do Zamawiającego (Termatex Sp.z o.o.). Potwierdzeniem prawidłowego wykonania robót będzie Protokół odbioru. Protokoły odbioru częściowego, potwierdzające prawidłowość wykonania robót zgodnie z dokumentacją i warunkami technicznymi, stanowić będzie poświadczenie zrealizowania tych robót, ale nie będzie stanowić odbioru końcowego. Odbiory częściowe będą dokonywane na wniosek Wykonawcy nie rzadziej niż raz w miesiącu. Odbiory częściowe robót potwierdzane będą przez kierownika budowy Zamawiającego protokołami zaawansowania robót w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę. Zamawiający zobowiązany jest do przystąpienia do odbioru końcowego robót objętych niniejszą Umową w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przez Wykonawcę. 79 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Strony ustaliły, iż obowiązującą formą zapłaty za zakończone zakresy robót będzie wynagrodzenie Wykonawcy w oparciu o obmiar powykonawczy robót potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego. Ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy, Strony ustaliły na kwotę 11.500,00 zł, + podatek VAT 7%. Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty będzie odbywać się na podstawie faktur przejściowych. Faktury za wykonane roboty opłacane będą przelewem bankowym w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe. Strony ustaliły zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie kaucji gwarancyjnej tworzonej z potrąceń z faktur za częściowo wykonane roboty w wysokości 5% wartości netto faktur. Strony ustaliły, iż uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają po upływie 36 miesięcy od daty końcowego odbioru robót określonych w niniejszej Umowie. Strony ustaliły, że przysługuje im prawo odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach: Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeśli: a) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub nastąpi rozwiązanie firmy, b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, c) Wykonawca przerwał bez istotnej przyczyny realizację robót i nie realizuje ich przez okres 7 dni, d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął w ciągu 7 dni od umownego terminu rozpoczęcia przedmiotu Umowy, e) Wykonawca mimo pisemnego zwrócenia mu uwagi prowadzi roboty w sposób niezgodny z przyjętą technologią lub dokumentacją wykonawczą. Wykonawca może odstąpić od Umowy, jeżeli: a) Zamawiający nie dokonuje zapłaty faktur Wykonawcy w okresie 7 dni od terminu ustalonego na zapłatę, b) Zamawiający odmawia bez uzasadnienia dokonania odbioru robót, nadających się do odbioru, c) Zamawiający ogłasza upadłość lub nastąpi rozwiązanie firmy. Odstąpienie od Umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. Strony ustaliły, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne; a) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% wartości Przedmiotu Umowy netto za każdy dzień opóźnienia, b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,1% wartości Przedmiotu Umowy netto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, bez podania przyczyn, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 5% wartości Przedmiotu Umowy netto. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, bez podania przyczyn, Wykonawcy przysługuje kara umowna w wysokości 5% wartości Przedmiotu umowy netto. Łączna suma kar nie może przekroczyć 5% wartości Przedmiotu Umowy. Termin usunięcia wad nie może przekroczyć 14 dni od daty protokolarnego ich stwierdzenia, jeżeli Strony nie uzgodnią inaczej. 6.5.1.14. Umowy z IHG Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach Umowa z dnia 20.09.2010r. Przedmiotem Umowy było wykonanie robót budowlano-montażowych. Strony ustaliły termin rozpoczęcia robót na dzień 20.09.2010r., natomiast zakończenie – w możliwie najkrótszym terminie. Termin zakończenia robót może zostać przesunięty na wniosek Wykonawcy (Emitent), w przypadku wystąpienia przerw w realizacji robót z przyczyn nie leżących po jego stronie, pod warunkiem pisemnego zgłoszenia tych okoliczności do Zamawiającego (IHG Sp.z o.o.). Potwierdzeniem prawidłowego wykonania robót będzie Protokół odbioru. Protokoły odbioru częściowego, potwierdzające prawidłowość wykonania robót zgodnie z dokumentacją i warunkami technicznymi stanowić będzie poświadczenie zrealizowania tych robót, ale nie będą stanowić odbioru końcowego. Odbiory częściowe robót będą dokonywane na wniosek Wykonawcy, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu. Odbiory częściowe robót będą potwierdzane przez kierownika budowy Zamawiającego protokołami zaawansowania robót w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę. Zamawiający zobowiązany jest do przystąpienia do odbioru końcowego robót objętych niniejszą umową w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia gotowości odbioru końcowego przez Wykonawcę. Strony ustaliły, iż obowiązującą formą zapłaty za zakończone zakresy robót będzie wynagrodzenie Wykonawcy w oparciu o obmiar powykonawczy robót potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego. Szacunkowe 80 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny wynagrodzenie Strony ustaliły na kwotę 138.880,00 zł netto + podatek VAT 7%. Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty będzie odbywać się na podstawie faktur przejściowych. Faktury za wykonane roboty opłacane będą przelewem bankowym w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury, na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe. Strony ustaliły zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie kaucji gwarancyjnej tworzonej z potrąceń z faktur za częściowo wykonane roboty w wysokości 10% wartości netto faktur. Strony ustaliły, iż uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają po upływie 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót określonych w niniejszej Umowie. Strony ustaliły, iż przysługuje im prawo odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach: Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli: zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub nastąpi rozwiązanie firmy, zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, Wykonawca przerwał bez istotnej przyczyny realizację robót i nie realizuje ich przez okres 7 dni, Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 7 dni od umownego terminu rozpoczęcia przedmiotu Umowy, Wykonawca mimo pisemnego zwrócenia mu uwagi prowadzi roboty w sposób niezgodny z przyjętą technologią lub dokumentacją wykonawczą. Wykonawca może odstąpić od Umowy, jeżeli: Zamawiający nie dokonuje zapłaty faktur Wykonawcy w okresie 7 dni od terminu ustalonego na zapłatę, Zamawiający odmawia bez uzasadnienia dokonania odbioru robót, nadających się do odbioru, Zamawiający ogłasza upadłość lub nastąpi rozwiązanie firmy. Odstąpienie od Umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. Strony ustaliły, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: a) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy wysokości 0,1% wartości Przedmiotu umowy netto za każdy dzień opóźnienia, za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,1% wartości Przedmiotu umowy netto za każdy dzień opóźnienia liczonego do dnia wyznaczonego na usunięcie wad. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, bez podania przyczyn, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,5% wartości Przedmiotu Umowy netto. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego bez podania przyczyn, Wykonawcy przysługuje kara umowna w wysokości 5% wartości Przedmiotu Umowy netto. Łączna suma kar nie może przekroczyć 5% wartości Przedmiotu Umowy netto. Termin usunięcia wad nie może przekroczyć 14 dni od daty protokolarnego ich stwierdzenia, jeżeli Strony nie uzgodnią inaczej. Do powyższej Umowy w dniu 22.09.2010r., zawarty został Aneks nr 1, na podstawie którego zmieniono kwotę wynagrodzenia szacunkowego na następującą: 186.480,00 zł netto + 22%. Do powyższej Umowy w dniu 24.09.2010r., zawarty został Aneks nr 2, na podstawie którego zmieniono kwotę wynagrodzenia szacunkowego na następującą: 281.440,00 zł netto + 22%. 6.5.1.15. Umowy z PHU GAMMA Andrzej Zakrzewski z siedzibą w Warszawie Umowa z dnia 09.06.2011r. Przedmiotem Umowy było wykonanie robót budowlano-montażowych na terenie węzła komunikacyjnego Młociny w Warszawie. Strony ustaliły termin rozpoczęcia robót na dzień 14.06.2011r., natomiast termin zakończenia robót na dzień 20.06.2011r. Termin zakończenia robót może zostać przesunięty na wniosek Wykonawcy (Emitent), w przypadku wystąpienia przerw w realizacji robót z przyczyn nie leżących po jego stronie, pod warunkiem pisemnego zgłoszenia tych okoliczności do Zamawiającego (PHU GAMMA). Potwierdzeniem prawidłowego wykonania robót będzie Protokół odbioru. Protokoły odbioru częściowego, potwierdzające prawidłowość wykonania robót zgodnie z dokumentacją i warunkami technicznymi stanowić będzie poświadczenie zrealizowania tych robót, ale nie będą stanowić odbioru końcowego. Odbiory częściowe robót będą dokonywane na wniosek Wykonawcy, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu. Odbiory częściowe robót będą potwierdzane przez kierownika budowy Zamawiającego protokołami zaawansowania robót w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę. Zamawiający zobowiązany jest do przystąpienia do odbioru końcowego robót objętych niniejszą umową w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia gotowości odbioru końcowego przez Wykonawcę. 81 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Strony ustaliły, iż obowiązującą formą zapłaty za zakończone zakresy robót będzie wynagrodzenie Wykonawcy w oparciu o obmiar powykonawczy robót potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego. Szacunkowe wynagrodzenie Strony ustaliły na kwotę 12.000 zł netto + podatek VAT 23%. Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty będzie odbywać się na podstawie faktur przejściowych. Faktury za wykonane roboty opłacane będą przelewem bankowym w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe. Strony ustaliły, iż uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają po upływie 36 miesięcy od daty końcowego odbioru robót określonych w niniejszej Umowie. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeśli: zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub nastąpi rozwiązanie firmy, zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, Wykonawca przerwał bez istotnej przyczyny realizację robót i nie realizuje ich przez okres 7 dni, Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 7 dni od umownego terminu rozpoczęcia przedmiotu Umowy, Wykonawca mimo pisemnego zwrócenia mu uwagi prowadzi roboty w sposób niezgodny z przyjętą technologią lub dokumentacją wykonawczą. Wykonawca może odstąpić od Umowy, jeżeli: Zamawiający nie dokonuje zapłaty faktur Wykonawcy w okresie 7 dni od terminu ustalonego na zapłatę, Zamawiający odmawia bez uzasadnienia dokonania odbioru robót, nadających się do odbioru, Zamawiający ogłasza upadłość lub nastąpi rozwiązanie firmy. Odstąpienie od Umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. Strony ustaliły, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: Wykonawca płaci kary umowne : a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% wartości Przedmiotu umowy netto za każdy dzień opóźnienia, b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,1% wartości Przedmiotu Umowy netto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę bez podania przyczyn, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,5% wartości Przedmiotu Umowy netto. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, bez podania przyczyn Wykonawcy przysługuje kara umowna w wysokości 5% wartości Przedmiotu Umowy netto. Łączna suma kar nie może przekroczyć 5% wartości Przedmiotu Umowy netto. Termin usunięcia wad, nie może przekroczyć 14 dni od daty protokolarnego ich stwierdzenia, jeżeli Strony nie uzgodnią inaczej. 6.5.1.16. Umowy z „Apsys Management” Sp. z .o.o. z siedzibą w Warszawie Umowa z dnia 12.07.2010r. Przedmiotem Umowy było wykonanie usługi polegającej na wymianie dylatacji w Centrum Handlowym Krokus w Krakowie przy al. Bora Komorowskiego 37. Strony ustaliły, że przyjmujący Zamówienie (Emitent) udziela Zamawiającemu (Apsys Management) 24-miesięcznej gwarancji na całość prac wykonanych w związku z realizacją Dzieła oraz użytych materiałów, o ile gwarancje producentów lub dostawców, o których mowa w ust.2 poniżej, nie stanowią inaczej. Strony ustaliły, że z tytułu wynagrodzenia za prawidłowe wykonanie Dzieła, Zamawiający zapłaci Przyjmującemu Zamówienie wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 26.942,77 zł netto + 7% VAT. Umowa zostaje zawarta na czas niezbędny do wykonania Dzieła. Strony ustaliły, iż: a) Przyjmujący Zamówienie ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność względem Zamawiającego lub osób trzecich za wszelkie szkody na osobie lub na mieniu wyrządzone przez swoich pracowników lub osoby trzecie, którym powierzył/ zlecił wykonanie usług, jak i za swoich pracowników lub osoby wykonujące na jego rzecz prace mające na celu realizację Dzieła. b) W przypadku powstania szkody Strony powiadamiają się wzajemnie o okolicznościach powstania szkoda, wysokości i sposobie jej usunięcia. W przypadku powstania szkody Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest podjąć działania mające na celu zapobieżenie powiększaniu rozmiarów szkody. c) Powyższe szkody będą naprawiane według wyboru Zamawiającego, Zamawiającego na koszt Przyjmującego Zamówienie lub przez Przyjmującego Zamówienie i na jego koszt. 82 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Przyjmujący Zamówienie ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu niewykonania (w tym nieterminowego wykonania) lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy oraz dokonania czynu niedozwolonego. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej od wszelkich zdarzeń, za które z uwagi na swoją działalność mógłby ponosić odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych na osobie i na mieniu na sumę ubezpieczenia co najmniej 500.000 złotych. W ramach harmonogramu Strony ustaliły: 26/27.07.10 – Skucie posadzki, montaż profili z kołkowaniem, odtworzenie posadzki- 1/2 odcinka 27/28.07.10- Układanie płytek i fugowanie-1/2 odcinka 28/29.07.10- Skucie posadzki, montaż profili z kołkowaniem, odtworzenie posadzki- 1/2 odcinka 30/31/07.10- Układanie płytek i fugowanie -1/2 odcinka 02/03.08.10 – Skucie posadzki, montaż profili z kołkowaniem, odtworzenie posadzki- ½ odcinka 02/03.08.10- Układanie płytek i fugowanie -1/2 odcinka 03/04.08.10- Skucie posadzki, montaż profili z kołkowaniem, odtworzenie posadzki- ½ odcinka 04/05/08.10- Układanie płytek i fugowanie- ½ odcinka 05/06.08.10- Prace wykończeniowe i ewentualne poprawki przy wykonywanych dylatacjach. d) 6.5.1.17. Umowy z GALERIA MM SPV Sp. z .o.o. z siedzibą w Poznaniu Umowa z dnia 14.05.2010r. Przedmiotem Umowy było wykonanie hydroizolacji płyty fundamentowej. Strony ustaliły termin zakończenia prac ustalono na dzień 31.01.2011r. Wykonawca (Emitent) niezwłocznie powiadomi Zamawiającego (Galeria MM SPV Sp. z o.o.) o wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć na przyśpieszenie, opóźnienie lub zakłócenie realizacji Przedmiotu Umowy. Odbiorem końcowym będzie odbiór całego zadania przez Zamawiającego. Odbiór Przedmiotu Umowy następować będzie częściowo, po wykonaniu kolejnych etapów wynikających z realizacji Przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od dnia zakończenia przez Wykonawcę poszczególnych etapów robót. Zamawiający dokona odbioru końcowego zakresu Umowy w terminie 7 dni od daty zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę. Do podpisania protokołów częściowych i protokołu końcowego upoważnieni są Kierownik budowy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Strony ustaliły, iż obowiązującą formą zapłaty za zakończone prace będzie wynagrodzenie Wykonawcy, którego orientacyjna wartość wynosi ok. 300.000 zł netto + podatek VAT 7%. Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty będzie odbywać się na podstawie faktur częściowych oraz faktury końcowej. Podstawą wystawiania faktur częściowych będą merytorycznie akceptowane przez Zamawiającego protokoły odbioru robót. Faktury po podpisaniu przez kierownika budowy płatne będą przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty ich podpisania. Strony ustaliły zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie kaucji gwarancyjnej, Zamawiający zatrzyma z faktur Wykonawcy 10% ich wartości netto. Zatrzymana część wynagrodzenia w wysokości 10% wartości zrealizowanych prac zostanie odblokowana na pisemny wniosek Wykonawcy: 50% - w terminie 60 miesięcy + 30 dni od dnia dokonania odbioru końcowego Przedmiotu niniejszej Umowy oraz wcześniejszym usunięciu ewentualnych wad, usterek i innych nieprawidłowości, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W/w część kaucji może być zamieniona na gwarancję ubezpieczeniową lub bankową, nie wcześniej niż w lipcu 2011 roku, 50% - w terminie 30 dni od dnia upływu okresu gwarancji, lub bezpośrednio po dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na w/w kwotę na okres trwania gwarancji, która zostanie uprzednio uzgodniona z Zamawiającym, gwarancja ta powinna być ważna na okres o 30 dni dłuższy od daty upływu ostatniego z okresów gwarancji lub rękojmi. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 10 lat od daty końcowego odbioru robót określonych w niniejszej Umowie. Strony ustaliły, iż przysługuje im prawo odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach: a) Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli: Zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub nastąpi likwidacja firmy, Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, Wykonawca przerwał bez istotnej przyczyny realizację robót i nie realizuje ich przez okres 7 dni, Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 7 dni od umownego terminu rozpoczęcia Przedmiotu Umowy, Wykonawca mimo pisemnego zwrócenia mu uwagi prowadzi roboty w sposób niezgodny z przyjętą technologią lub dokumentacją wykonawczą, Sumaryczne opóźnienie Wykonawcy przekracza 5 dni w stosunku do terminów z harmonogramu robót zanikających i innych prac na budowie. b) Wykonawca może odstąpić od Umowy, jeżeli: Zamawiający nie dokonuje zapłaty w okresie 14 dni od terminu ustalonego na zapłatę, po 7 dniach Wykonawca poinformuje kierownictwo budowy o zaistniałym fakcie braku zapłaty w terminie zgodnym z Umową, Zamawiający odmawia bez uzasadnienia dokonania odbioru robót, nadających się do odbioru, 83 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Zamawiający ogłasza upadłość lub nastąpi likwidacja firmy. Odstąpienie od Umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. Zamawiający naliczy kary umowne w przypadku: a) zwłoki w wykonaniu określonego w Umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,1% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki wliczając w to soboty, b) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub okresie rękojmi wartości 0,1% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcia wad. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary umowne w/w nie pokrywają faktycznie poniesionych szkód. W przypadku całkowitego lub częściowego odstąpienia od robót przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy, zapłaci on karę umowną w wysokości 10% wartości Umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody będące wynikiem nieprawidłowego prowadzenia robót. Zamawiający z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości Umowy. 6.5.1.18. Umowy z FBM Sp. z .o.o. z siedzibą w Komornikach Umowa z dnia 28.06.2010r. Przedmiotem Umowy było przyjęcie przez Wykonawcę (Emitent) następujących prac przy budowie obiektu garażowego w Brwinowie przy ulicy Armii Krajowej: dostawa profilu dylatacyjnego szczelnego, montaż dylatacji. Strony ustaliły termin rozpoczęcia robót na dzień 01.07.2010r., natomiast termin zakończenia robót na dzień 14.07.2010r. Strony umawiają wstępne wynagrodzenie Wykonawcy za całość prac w wysokości 30.173,00 zł netto + 7% VAT. Strony ustalają jednomiesięcznie na koniec każdego miesiąca okresy rozliczeniowe za roboty będące przedmiotem odbioru częściowego. Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót w ciągu 7 kolejnych dni kalendarzowych, licząc od dnia ich zgłoszenia przez Wykonawcę do odbioru. Podstawą zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będą protokoły bezusterkowych odbiorów częściowych oraz faktury Wykonawcy zaakceptowane przez Zamawiającego. Płatność za faktury częściowe dokonywana będzie przelewem, na wskazany na fakturze przez Wykonawcę rachunek bankowy w ciągu 30 dni kalendarzowych, licząc do dnia doręczenia prawidłowej faktury. Strony ustaliły, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu (FBM Sp. z .o.o. ) kary umowne: za opóźnienie w wykonaniu Umowy w wysokości 0,1% wartości Umowy netto za każdy dzień opóźnienia, opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,1% wartości umowy netto za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu wyznaczonego przez Wykonawcę terminu usunięcia wad, odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania Umowy w całości lub części, z przyczyn za które Zamawiający nie odpowiada w wysokości 10% wartości Umowy netto, odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności w związku z nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę robót objętych Umową w wysokości 10% wartości netto. b) Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę dodatkowymi karami umownymi w wysokości 10% ogólnej wartości Umowy netto w wypadku: opóźnienia Wykonawcy przekraczającego 7 dni w wykonaniu robót pośrednich, opóźnienia Wykonawcy z zakończeniem prac przekraczającego 7 dni, opóźnienia Wykonawcy przekraczającego 3 dni z rozpoczęciem prac, przerwania prowadzenia prac na okres dłuższy niż 7 dni, opuszczenia placu budowy i porzucenia wykonywania dalszych prac. Wykonawca udzielił 3 – letniej gwarancji jakości robót będących Przedmiotem Umowy, przy czym ustala się, iż termin gwarancji w stosunku do elementów wymienionych lub naprawionych przez Wykonawcę biegnie od nowa od chwili dokonania istotnej naprawy. Strony mogą uzgodnić, że wady usunie Zamawiający w zastępstwie Wykonawcy i obciąży go kosztami usunięcia powiększonymi o 10%. Jeżeli wady przedmiotu stwierdzone w toku dokonywania odbioru nie dadzą się usunąć, Zamawiający może przyjąć przedmiot prac obniżając wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, o ile wady nie umożliwiają użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem. 84 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Z każdej faktury częściowej Wykonawcy Zamawiający uprawniony jest potrącić 5% wartości faktury netto jako kaucję gwarantującą należyte wykonanie robót. 6.5.1.19. Umowy z Przedsiębiorstwem Budownictwa Górniczego i Energetycznego EGBUD Sp. z .o.o. z siedzibą w Bogatyni Umowa z dnia 21.07.2010r. Przedmiotem Umowy było wykonanie uszczelnień z profili dylatacyjnych. Strony ustaliły termin realizacji przedmiotu Umowy na okres 6 tygodni od udostępnienia frontu robót, jednak nie później niż do 20.09.2010r. Termin zakończenia realizacji może zostać zmieniony w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają realizację niniejszej Umowy zgodnie z technologią. Za wykonanie robót określonych w niniejszej Umowie, Strony ustaliły wynagrodzenie wstępne w kwocie 261.802,26 zł + podatek VAT 7%. Rozliczenie niniejszego zlecenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 35 dni od daty dostarczenia jej do siedziby Zamawiającego (EGBUD Sp. z o.o.). Potwierdzeniem prawidłowego wykonania robót będzie Protokół odbioru. Protokoły odbioru częściowego, potwierdzające prawidłowość wykonania robót zgodnie z dokumentacją i warunkami technicznymi stanowić będzie poświadczenie zrealizowania tych robót, ale nie będą stanowić odbioru końcowego. Odbiory częściowe robót będą dokonywane na wniosek Wykonawcy, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu. Odbiory częściowe robót będą potwierdzane przez kierownika budowy Zamawiającego protokołami zaawansowania robót w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę (Emitent). Zamawiający zobowiązany jest do przystąpienia do odbioru końcowego robót objętych niniejszą umową w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia gotowości odbioru końcowego przez Wykonawcę. Strony postanawiają stosowa kary umowne w przypadku: a) Wykonawca zapłaci kary umowne: za zwłokę w oddaniu określonego zleceniem Przedmiotu Umowy oraz usunięcia usterek z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,3% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki. Jeżeli zwłoka będzie trwała dłużej niż 14 dni lub, jeżeli Wykonawca nie będzie realizował Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, to Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i zlecić bez upoważnienia sądu wykonanie zastępcze przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy, za nieterminowe usunięcie wad i usterek, do usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany z tytułu udzielonej gwarancji 0,3% wartości wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od wykonania przedmiotu zlecenia z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, za nieprzestrzeganie wewnętrznych aktów prawnych, m.in. związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy obowiązujących u Zamawiającego w wysokości 3% wartości Umowy za każdy stwierdzony przypadek. b) Zamawiający zapłaci kary umowne za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. W przypadku, gdy wymienione kary nie pokryją strat poniesionych przez którąkolwiek ze Stron, mogą one dochodzić wyrównania strat do wysokości rzeczywiście poniesionej. Okres gwarancji liczony jest od daty bezusterkowego protokolarnego zakończenia inwestycji i wynosi 36 miesięcy. 6.5.1.20. Umowy z Przedsiębiorstwem Inżynieryjno-Budowlanym REN – BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej Umowa z dnia 01.10.2009r. Przedmiotem Umowy było wykonanie robót budowlano-montażowych w Sosnowcu. Strony ustaliły następujące terminy realizacji przedmiotu Umowy: rozpoczęcie robót na dzień 12.10.2009r. pod warunkiem przygotowania posadzki przez Zamawiającego (REN – BUD Sp. z o.o), natomiast zakończenie robót na dzień 19.10.2009r. Termin zakończenia robót może zostać przesunięty w przypadku wystąpienia przerwy w realizacji robót z przyczyn nie leżących po jego stronie, pod warunkiem pisemnego zgłoszenia tych okoliczności do Zamawiającego. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania robót będzie Protokół odbioru. Protokoły odbioru częściowego, potwierdzające prawidłowość wykonania robót zgodnie z dokumentacją i warunkami technicznymi, stanowić będzie poświadczenie zrealizowania tych robót, ale nie będą stanowić odbioru końcowego. Odbiory częściowe robót będą dokonywane na wniosek Wykonawcy (Emitent), lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu. Odbiory częściowe robót potwierdzane będą przez kierownika budowy Zamawiającego protokołami zaawansowania robót w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę. Zamawiający zobowiązany jest do przystąpienia do odbioru końcowego robót objętych niniejszą Umową w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przez Wykonawcę. Strony ustaliły, iż obowiązującą formą zapłaty za zakończone zakresy robót będzie wynagrodzenie Wykonawcy w oparciu o obmiar powykonawczy robót potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego. Szacunkowe 85 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny wynagrodzenie Strony ustaliły na kwotę 50.560,00 zł netto + podatek VAT 7%. Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty będzie odbywać się na podstawie faktur przejściowych po odbiorach robót dodatkowych na koniec każdego miesiąca przez Zamawiającego. Faktury za wykonane roboty opłacane będą przelewem bankowym w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury, na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe. Strony ustaliły zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie kaucji gwarancyjnej tworzonej z potrąceń z faktur za częściowo wykonane roboty w wysokości 5% wartości netto faktur. Strony ustaliły, iż uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają po upływie 36 miesięcy od daty końcowego odbioru robót określonych w niniejszej Umowie. Strony ustaliły, iż przysługuje im prawo odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach: a) Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli: Zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub nastąpi rozwiązanie firmy Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, Wykonawca przerwał bez istotnej przyczyny realizację robót i nie realizuje ich przez okres 7 dni, Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 7 dni od umownego terminu rozpoczęcia przedmiotu Umowy, Wykonawca mimo pisemnego zwrócenia mu uwagi prowadzi roboty w sposób niezgodny z przyjętą technologią lub dokumentacją wykonawczą b) Wykonawca ma prawo odstąpić od Umowy, jeżeli: Zamawiający nie dokonuje zapłaty faktur Wykonawcy w okresie 7 dni od terminu ustalonego na zapłatę, Zamawiający odmawia bez uzasadnienia dokonania odbioru robót, nadających się do odbioru, Zamawiający ogłasza upadłość lub nastąpi rozwiązanie firmy. Odstąpienie od Umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. Strony ustaliły, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowiła kary umowne. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% wartości przedmiotu Umowy netto za każdy dzień opóźnienia, b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady – w wysokości 0,1% wartości przedmiotu Umowy netto za każdy dzień opóźnienia liczonego na usunięcie wad. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, bez podania przyczyn, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 5% wartości przedmiotu Umowy netto. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego bez podania przyczyn, Wykonawcy przysługuje kara umowna w wysokości 5% wartości przedmiotu Umowy netto. Łączna suma kar nie może przekroczyć 5% wartości przedmiotu Umowy netto. Termin usunięcia wad nie może przekroczyć 14 dni od daty protokólarnego ich stwierdzenia, jeżeli Strony nie uzgodnią inaczej. 6.5.1.21. Umowy z Condite Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach Umowa z dnia 10.06.2009r. Przedmiotem Umowy było zobowiązanie się Wykonawcy (Emitent) do dostarczenia oraz montażu osłon dylatacji konstrukcyjnych budynku wraz z systemowymi zakończeniami i kształtkami systemowymi, materiałami pomocniczymi i wypełniającymi zapewniającymi wypełnienie wnęki dylatacyjnej oraz szczelność przegrody. Strony ustaliły następujące terminy realizacji przedmiotu Umowy: termin rozpoczęcia robót na dzień 01.08.2009r, pod warunkiem przygotowania posadzki przez Zamawiającego (Condite Sp. z o.o.), natomiast termin zakończenia robót – równoznaczny z dokonaniem bezusterkowego odbioru końcowego – do dnia 15.09.2009r. Strony zgodnie postanowiły, że zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej Umowy, będzie możliwa w następujących przypadkach: może być przedłużony wskutek działania siły wyższej. Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy na kwotę 248.000,00 zł + podatek VAT 7%. Wykonawca pokryje koszty związane z utrzymaniem zaplecza budowy, w tym dostawy wody, odprowadzenia ścieków, zasilania w energię elektryczną w kwocie ryczałtowej 500zł/miesiąc netto, płatnej do 7 dnia następnego miesiąca na rachunek bankowy Zamawiającego na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zamawiającego. Strony ustalają, że rękojmia oraz gwarancja na wykonane roboty udzielona jest przez Wykonawcę na okres 60 miesięcy, lecz nie na okres krótszy, niż do dnia upływu gwarancji lub rękojmi udzielonej przez Zamawiającego Inwestorowi. Tytułem kaucji gwarancyjnej należytego wykonania Umowy, Zamawiający będzie zatrzymywał z każdej faktury Wykonawcy 5% jej wartości netto. 86 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Strony ustaliły, iż przysługuje im prawo do odstąpienia od Umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w całości bądź części gdy: a) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy, b) majątek Wykonawcy ulegnie zajęciu w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy, c) Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał je i nie kontynuuje pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, d) Wykonawca przerwał realizacje robót i przerwa ta spowodowała opóźnienia realizacji robót w stosunku do przyjętego harmonogramu o dłużej niż trzy dni , w tym przypadku Zamawiający może również według swojego wyboru, powierzyć wykonanie Umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy, osobom trzecim w celu nadrobienia opóźnienia, płatność dla osób trzecich zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy lub zrekompensowana Zamawiającemu w inny, wskazany przez niego sposób, e) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem przedmiotu Umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołała go ukończyć w terminie, f) Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy, jeżeli: a) Zamawiający opóźnia termin przekazania placu budowy i dokumentacji technicznej o siedem dni roboczych od daty ich powstania, b) Zamawiający zalega z płatnością wymagalnych należności powyżej 14 dni, pomimo uprzedniego, pisemnego wezwania go przez Wykonawcę do zapłaty i udzielenia dodatkowego, 14-dniowego terminu na uregulowanie zobowiązań. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Strony mogą odstąpić od Umowy w terminie do dnia 15.11.2009r. Odstąpienie od całości lub części Umowy, nie skutkuje obowiązkiem zwrotu świadczeń już wykonanych, pod warunkiem ich ekwiwalentności. W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od niniejszej Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: a) w terminie pięciu dni od daty odstąpienia od niniejszej Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, b) Wykonawca przed opuszczeniem terenu budowy odpowiednio zabezpieczy przerwane roboty, c) Wykonawca w terminie 3 dni od odstąpienia zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz zabezpieczających, d) Najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, e) Zamawiający, w razie odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do : dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy z chwilą podpisania przez Strony niniejszej Umowy protokołu inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia. Strony ustaliły, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. Zamawiający zapłaci Wykonawcy: a) karę umowną za zwłokę w przekazaniu placu budowy oraz dostarczeniu dokumentacji technicznej w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, za każdy dzień zwłoki, b) karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia z tytułu nieuzasadnionego odstąpienia od Umowy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu: a) karę umowną za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia, b) karę umowną za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia netto przysługującego za wykonanie przedmiotu Umowy, za każdy dzień zwłoki, 87 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. c) Dokument Rejestracyjny karę umowną w wysokości 5% wartości wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od Umowy bądź jej części, przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Strony zachowują bez ograniczeń prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. W dniu 15.09.2009r. do powyższej Umowy zawarty został Aneks Nr 1, na podstawie którego zmieniono termin zakończenia robót z równoznacznym dokonaniem bezusterkowego odbioru robót na dzień 30.11.2009r. 6.5.1.22. Umowy z Katowickim Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. z siedzibą w Katowicach Umowa z dnia 20.05.2011r. Przedmiotem Umowy było zobowiązanie się Wykonawcy (Emitent) do wykonania inwestycji „Budowa salonu meblowego AGATA MEBLE” w Poznaniu i wykonania następujących prac: dostawa profilu dylatacyjnego, montaż profilu do płyty stropowej wraz z materiałami pomocniczymi oraz uzupełnieniem posadzki wzdłuż dylatacji, zabezpieczenie zamontowanych profili dylatacyjnych przed uszkodzeniem, wypełnienie niszy dylatacyjnej. Strony uzgodniły termin rozpoczęcia robót na dzień 21.06.2011r., natomiast termin zakończenia robót na dzień 06.07.2011r. Strony ustaliły, że wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym i będzie wynosić 24.952,00 zł netto + podatek VAT 23%. Z tytułu kosztów ogólnych budowy Wykonawca zapłaci 0,7% brutto sumy zafakturowanych robót. Kwota ta zostanie powiększona o podatek VAT i skompensowana z faktur Wykonawcy w oparciu o fakturę Zleceniodawcy (BUDUS SA). Warunkiem zapłaty przez Zleceniodawcę wynagrodzenia jest przedłożenie przez Wykonawcę faktury końcowej. Wyłączną podstawą do wystawiania faktury końcowej jest podpisany przez Kierownika Projektu Zleceniodawcy bezusterkowy Protokół odbioru końcowego robót. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia przyjęcia przez Zleceniodawcę prawidłowo wystawionych dokumentów rozliczeniowych. Zleceniodawca może odstąpić od Umowy w całości lub części w terminie do 30.07.2011r.: a) gdy stwierdzi, że Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z Umową lub załącznikami do Umowy lub używa do wykonania przedmiotu Umowy materiałów niezgodnych z dokumentacją projektową lub normami budowlanymi, nie przekłada stosownych atestów, aprobat, dopuszczeń do stosowania lub certyfikatów, b) gdy Wykonawca opóźnia się tak dalece w realizacji przedmiotu Umowy lub jego części, że z dotychczasowego przebiegu prac nie wynika aby mógł on ukończyć wszystkie prace w umówionym terminie, c) gdy Wykonawca nie przejął frontu robót w terminie wskazanym przez Zleceniodawcę pomimo wezwania wystosowanego przez Zleceniodawcę złożonego na piśmie albo nie rozpoczął robót w terminie 7 dni od dnia przejęcia frontu robót pomimo wezwania wystosowanego przez Zleceniodawcę złożonego na piśmie, d) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwała dłużej niż 7 dni pomimo wezwania wystosowanego przez Zleceniodawcę złożonego na piśmie, e) Bezskutecznego upływu terminu 7 dni od dnia, w którym Zleceniodawca zażądał od Wykonawcy usunięcia z placu budowy materiałów lub urządzeń, nie spełniających wymogów określonych w Umowie i zastąpienia ich innymi, zgodnymi z umową materiałami lub urządzeniami, f) gdy Wykonawca podzleca całość lub część prac podwykonawcom. Zleceniodawca może obciążyć Wykonawcę karą umowną w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych w niniejszej Umowie w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia, za każdy dzień opóźnienia. Zleceniodawca może obciążyć Wykonawcę karą umowną w przypadku odstąpienia przez Zleceniodawcę od Umowy z winy Wykonawcy lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zleceniodawcy w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia. Zleceniodawca może obciążyć Wykonawcę karą umowną w przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonywania części robót podwykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia, Zastrzeżenie kar umownych w niniejszej Umowie nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zleceniodawcę odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość kar umownych. W celu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz roszczeń wynikających z rękojmi za wady u gwarancji jakości, Zleceniodawca zatrzyma z faktur Wykonawcy 5% sumy netto zafakturowanych kwot. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane roboty oraz dostarczone materiały i urządzenia na okres 36 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego całego zadania inwestycyjnego przez Inwestora. 88 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny 6.5.1.23. Umowy z Hydrobudową Przedsiębiorstwem Inżynieryjno- Budowlanym S.A. z siedzibą w Poznaniu Umowa z dnia 28.01.2009r. Przedmiotem Umowy była dostawa, nadzór nad montażem maty bentonitowej wraz z materiałami towarzyszącymi oraz opracowanie technologii wykonania izolacji i rozwiązań szczegółów projektu. Strony wartość wstępną Przedmiotu Umowy określiły na kwotę 264.808,00 zł netto + podatek VAT 7%. Podstawą wystawienia faktury VAT jest potwierdzony przez przedstawicieli Kupującego (Hydrobudowa) i Dostawcy (Emitent) Protokół Przyjęcia Dostawy sporządzony dla danej partii lub całości Przedmiotu Umowy. Płatność nastąpi w terminie 30 dni od daty dostarczenia Kupującemu poprawnie wystawionej faktury wraz z kompletem dokumentów wysyłkowych, jakościowych, technicznych i formalnych wymaganych prawem przelewem na konto Dostawcy wskazane na fakturze. Dostawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto. Zabezpieczenie, o którym mowa wyżej Dostawca przekaże Kupującemu w ciągu 30 dni od daty podpisania Umowy. Dostawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji, liczonej od daty odbioru końcowego inwestycji na roboty wykonane przy użyciu materiałów będących przedmiotem niniejszej Umowy niezależnie od podmiotu wykonującego dane roboty. a) W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Kupujący ma prawo naliczyć kary w wysokości 10% wartości brutto Przedmiotu Umowy, b) W przypadku odstąpienia od Umowy z winy Kupującego, Dostawca ma prawo naliczyć kary w wysokości 10% wartości Przedmiotu Umowy, c) W przypadku nieterminowej realizacji dostawy Kupujący ma prawo naliczyć Dostawcy kary w wysokości 0,5% wartości brutto Przedmiotu Umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych w Umowie. d) W przypadku niedotrzymania terminu wymiany wadliwego Przedmiotu Umowy, Kupujący ma prawo naliczyć Dostawcy kary w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu Umowy za każdy dzień opóźnienia. e) W przypadku niedotrzymania w ramach reklamacji 48 godzinnego terminu usunięcia wad i usterek, Kupujący ma prawo naliczyć Dostawcy karę w wysokości 0,5% wartości Przedmiotu Umowy za każdy dzień opóźnienia. f) W przypadku nieterminowej realizacji płatności Dostawca ma prawo naliczać Kupującemu kary w wysokości odsetek ustawowych. Strony ustaliły możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. Umowy z CFE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Umowa z dnia 27.04.2009r. Przedmiotem Umowy była naprawa 8mb dylatacji polegająca na : demontażu gresu i dylatacji wraz z wyrównaniem podłoża, montażu zdemontowanego profilu dylatacyjnego na właściwych materiałach dostarczonych przez Podwykonawcę, wypełnieniu niszy dylatacyjnej i przygotowaniu podłoża pod montaż gresu. Uzupełnienie gresu. Strony ustaliły termin realizacji przedmiotu Umowy na dzień 05.05.2009r., natomiast ostateczny termin zakończenia na dzień 08.05.2009r. Strony ustaliły, że zryczałtowane wynagrodzenie za wszystkie prace objęte Umową wyniesie 3.150,00 zł netto + podatek VAT 7%. Faktury VAT wraz z załączonym protokołem odbioru podpisanym przez upoważnionego przedstawiciela Generalnego Wykonawcy (CFE Sp. z o.o.) płatne będą w terminie 30 dni od dnia ich dostarczenia do siedziby Generalnego Wykonawcy. Wykonawca (Emitent) udziela gwarancji jakości na wszelkie wykonane przez siebie prace na okres 3 lat począwszy od daty ich odbioru. Za każdy dzień opóźnienia Generalny Wykonawca obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia Wykonawcy. Umowa z dnia 25.02.2009r. Przedmiotem Umowy była dostawa loco budowa profili dylatacyjnych. Strony ustaliły termin dostawy na dzień 10.03.2009r. Strony ustaliły, że zryczałtowane wynagrodzenie za dostawę materiałów objętych Umową wyniesie 17.418,93 EUR netto + podatek VAT 7%. Faktury VAT wraz z załączonym protokołem odbioru podpisanym przez upoważnionego przedstawiciela Generalnego Wykonawcy (CFE Sp. z o.o.) płatne będą w EUR w terminie 30 dni od dnia ich dostarczenia do siedziby Generalnego Wykonawcy. 89 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Wykonawca (Emitent) udziela gwarancji jakości na wszelkie wykonane przez siebie prace na okres 5 lat począwszy od ich ostatecznego odbioru. Za każdy dzień opóźnienia Generalny Wykonawca obciąży Dostawcę karą umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia Dostawcy. Umowa z dnia 30.04.2009r. Przedmiotem Umowy była naprawa dylatacji polegająca na : demontażu gresu i dylatacji wraz z wyrównaniem podłoża, - montażu zdemontowanego profilu dylatacyjnego na właściwych materiałach dostarczonych przez Podwykonawcę (Emitent), - wypełnieniu niszy dylatacyjnej i przygotowaniu podłoża pod montaż gresu, - uzupełnienie gresu Strony ustaliły następujące terminy realizacji Przedmiotu Umowy: rozpoczęcie robót na dzień 20.07.2009r., natomiast zakończenie robót na dzień 07.08.2009r. Strony ustaliły, szacunkowe wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy, na kwotę 76.218,30 zł + podatek VAT 7%. Ostateczne wynagrodzenie stanowić będzie iloczyn cen jednostkowych i ilości faktycznie wykonanych robót, ustalonych na podstawie ich obmiaru. 6.5.1.24. Umowa z CFE Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dnia 10.02.2012r. Przedmiotem Umowy była dostawa i montaż przez Emitenta (jako Wykonawcę) profili dylatacyjnych w związku z budową budynku biurowo-usługowego z parkingiem podziemnym i naziemnym we Wrocławiu przy ul. Rychtalskiej. Termin realizacji robót został ustalony na okres od 13.02.2012r. do 27.02.2012r. Łączna szacunkowa wartość umowy została określona na kwotę 20.495,30 złotych netto + VAT. Strony ustaliły kaucję gwarancyjną w wysokości 13% kwoty każdej faktury. Generalny Wykonawca zwolni kaucję gwarancyjną w następujący sposób: 10% wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy w momencie podpisania protokołu odbioru przez Inwestora, lecz nie później niż 15.06.2012r., 3% wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy po upływie okresu gwarancji. Wykonawca udzielił gwarancji jakości na wszelkie wykonane przez siebie prace na okres 3 lat począwszy od daty ich odbioru przez Inwestora, przy czym na urządzenia i materiały zastosowane w budowie Wykonawca udziela gwarancji takiej samej jak producent, jednak nie krótszej niż 3 lata począwszy od daty odbioru ich przez Inwestora. Strony przewidziały w Umowie karę umowną za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy. 6.5.1.25. Umowy z HOCHTIEF Polska S.A. z siedzibą w Warszawie Umowa zlecenia z dnia 12.10.2010r. Przedmiotem Zlecenia było wykonanie dylatacji w posadzkach na inwestycji OKĘCIE TERMINAL 2 ROZBUDOWA. Strony ustaliły termin realizacji Przedmiotu Zlecenia na okres od 08.11.2010r. do 22.12.2010r. Orientacyjne wynagrodzenie Zleceniobiorcy (Emitent) wyniesie 68.829,10 zł netto + podatek VAT 7%. Płatność nastąpi w terminie 30 dni od daty złożenia faktury z protokołem Zleceniodawcy (HOCHTIEF Polska S.A.). Zatrzymania czasowe wynoszą 5%. Zwrot zatrzymań czasowych nastąpi po okresie gwarancji i rękojmi. Wcześniej, po bezusterkowym odbiorze końcowym inwestycji od Zleceniodawcy, istnieje możliwość zamiany na gwarancję bankową w wysokości 5% wynagrodzenia z terminem ważności na okres gwarancji i rękojmi. Okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy + 30 dni, licząc od bezusterkowego odbioru końcowego całej inwestycji przez Inwestora od Zleceniodawcy. W dniu 09.06.2011r. do powyższego Zlecenia dodane zostało Zlecenie uzupełniające. Przedmiotem Zlecenia uzupełniającego było wykonanie wymiany profili dylatacyjnych w posadzkach na inwestycji OKĘCIE TERMINAL 2 ROZBUDOWA. Strony ustaliły termin realizacji Przedmiotu Zlecenia uzupełniającego na okres od 13.06.2011r. do 18.06.2011r. Orientacyjne wynagrodzenie netto Zleceniobiorcy wyniesie 21.408,00 zł + podatek VAT 7%. Płatność nastąpi w terminie 30 dni od daty złożenia faktury z protokołem w siedzibie Zleceniodawcy. Zatrzymania czasowe wynoszą 5%. Zwrot zatrzymań czasowych nastąpi po okresie gwarancji i rękojmi. Wcześniej, po bezusterkowym odbiorze końcowym całej inwestycji, istnieje możliwość zamiany na gwarancję bankową w wysokości 5% wynagrodzenia z terminem ważności na okres gwarancji i rękojmi. 90 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy + 30 dni, licząc od bezusterkowego odbioru końcowego całej inwestycji od Zleceniodawcy. 6.5.2.26. Umowa z WARBUD-HOCHTIEF – Terminal Łódź s.c. z siedzibą w Warszawie Przedmiotem Umowy zawartej w dniu 15 grudnia 2011r. była kompleksowa dostawa i montaż przez Emitenta (jako Podwykonawcę) listew dylatacyjnych w realizowanej inwestycji Budowa Terminala pasażerskiego nr 3 Międzynarodowego Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta. Strony uzgodniły wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 161.667,80 zł netto. Termin zakończenia prac określono na dzień 03.01.2012r. Ponadto w celu zabezpieczenia wykonania Umowy Strony ustaliły kaucję gwarancyjną w wysokości 10% wartości każdej wystawionej przez Podwykonawcę faktury, nie mniej niż 10% jego łącznego wynagrodzenia. Kaucja gwarancyjna podlega zwrotowi w wysokości 50% po dokonaniu odbioru przedsięwzięcia inwestycyjnego. Druga część w wysokości 50% zostaje zwrócona po upływie okresu gwarancji, czyli po 5 latach liczonych od dnia odbioru przedsięwzięcia inwestycyjnego. W przypadku wystąpienia opóźnień w wykonaniu Umowy, Strony zastrzegły wysokości kary umownej w wysokości 1% od wartości wynagrodzenia Podwykonawcy. W przypadku wystąpienia opóźnień w dotrzymaniu terminów pośrednich lub wystąpienia opóźnień w usunięciu wad, Podwykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej wynoszącej 1% wartości jego wynagrodzenia. W sytuacji odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Podwykonawcy, będzie on obowiązany zapłacić karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia. Jeżeli od Umowy odstąpi Zamawiający ze swojej winy, będzie obowiązany zapłacić 10% wartości wynagrodzenia Podwykonawcy. Ponadto, 1.000,00 zł (o ile inne klauzule nie stanowią inaczej) wynosi kara za niedotrzymanie obowiązków przez Podwykonawcę, natomiast kara umowna za wykonawstwo zastępcze wynosi 10% wartości wynagrodzenia Podwykonawcy. Umowa zawiera prawo odstąpienia od Umowy zarówno przez Zamawiającego jak i Podwykonawcę. Podwykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót i rękojmi. Okres gwarancji wynosi 5 lat. Ponadto Podwykonawca przekazał Zamawiającemu wszelkie, nieograniczone w czasie i przestrzeni, autorskie prawa majątkowe do przygotowanych projektów opracowań i dokumentów. 6.5.1.27. Umowa z Przedsiębiorstwem Robót Mostowych „Mosty-Łódź” S.A. z siedzibą w Łodzi Przedmiotem Umowy zawartej w dniu 6 września 2011r. było wykonanie przez Emitenta (jako Podwykonawcy) łożysk garnkowych oraz łożysk elastomerowych, przy czym zakres robót obejmuje wykonanie projektu technicznego łożysk, sporządzenie PZJ, wytworzenie łożysk, transport na miejsce wbudowania, przygotowanie powierzchni pod łożyska, ustawienie i regulacja łożysk na ciosach, zaszalowanie podlewek, wykonanie podlewek podłożyskowych z materiału Podwykonawcy, demontaż szalunków i oczyszczenie łożysk po montażu. Prace objęte Umową należy realizować w okresie od 08.09.2011 r. do 4.11.2011 r. Łączna wstępna wartość umowy została określona na kwotę 714.691,27 złotych brutto (materiał i montaż). Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy określono kaucję gwarancyjną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia, tj. 71.469,13 zł. Strony określiły w tym celu wzór gwarancji, który Podwykonawca przekazał Wykonawcy z następującymi warunkami obowiązywania: 100% wartości zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie niewykonania lub nienależytego wykonania robót, z czego 70% zostanie zwrócone po upływie okresu gwarancji i otrzymaniu zwrotu zabezpieczenia od Generalnego Wykonawcy. Przewidywany termin ważności gwarancji: 15.11.2012r. 30% wartości zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi, które zostanie zwrócone po upływie okresu gwarancji i otrzymaniu zwrotu zabezpieczenia od Generalnego Wykonawcy. Przewidywany termin ważności gwarancji: 30.11.2017r. W przypadku nie dostarczenia gwarancji lub nie zaakceptowania jej treści przez Wykonawcę, całość kwoty zabezpieczenia, do czasu przekazania oryginału gwarancji, będzie zatrzymana przez Wykonawcę w wysokości 10% wartości z każdej faktury brutto za roboty Podwykonawcy. Okres obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi na kontrakcie wynosi 60 miesięcy i liczony jest od daty końcowego odbioru przez Generalnego Wykonawcę całości robót objętych kontraktem. Przewidywany termin zakończenia kontraktu jest określony na 28.09.2012r. W umowie określono następujące kary umowne: Wykonawca zapłaci Podwykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Podwykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto. Podwykonawca zapłaci Wykonawcy następujące kary: Strony ustaliły kary umowne w następujących przypadkach: 91 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Podwykonawcy lub nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Podwykonawcę w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, b) za każdy dzień opóźnienia w realizacji robót po terminach określonych w Umowie - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, c) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, d) za naruszenie przepisów BHP, ppoż., ochrony środowiska w wysokości 1.000,00 zł za każde stwierdzone naruszenie, e) za niezgłoszenie lub podzlecenie robót jakiemukolwiek z dalszych Podwykonawców z naruszeniem zasad określonych w Umowie, w wysokości 30.000,00 zł za każdego niezgłoszonego lub zatrudnionego wbrew postanowieniom Umowy Podwykonawcę. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od Umowy przez Podwykonawcę lub w przypadku odstąpienia Wykonawcy z winy Podwykonawcy, Wykonawca może zlecić ukończenie robót stronie trzeciej obciążając Podwykonawcę powstałą różnicą w kosztach tych robót. a) Strony zastrzegły sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego i przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych. Umowa przewidywała prawa odstąpienia od Umowy. W dniu 19.10.2011r. Strony podpisały Aneks nr 1 do powyższej umowy, którym zmieniono parametry łożysk na obiektach, bez zmian cen jednostkowych i wartości umowy. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie. W dniu 23.12.2011r. Strony podpisały Aneks nr 2 do powyższej umowy, którym wyłączono z zakresu robót wykonanie i montaż 2 szt. Łożysk. Wartość robót wyłączonych niniejszym aneksem wyniosła 1.889,90 Euro netto materiał oraz 705,60 zł netto montaż. Wartość robót po wprowadzeniu niniejszego Aneksu wynosi: 118.210,02 Euro netto materiał oraz montaż 75.264,00 zł montaż. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie. 6.5.1.28. Umowy z SGI Baltis Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie Umowa z dnia 24.05.2011r. Przedmiotem Umowy była dostawa przez Emitenta (jako Wykonawcy) taśm dylatacyjnych i gum izolacyjnych, oraz wykonanie przez Emitenta hydroizolacji części podziemnych budynków I, J, K określonym w przekazanym Wykonawcy projekcie wykonawczym – „Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej Szczecin, ul. Barbakan (Krakowska) – etap II (Osiedle Krakowska II)”. Strony ustaliły termin rozpoczęcia robót na dzień 27.05.2011r., natomiast termin zakończenia na dzień 30.09.2011r. Terminem zakończenia wykonywania przedmiotu umowy będzie podpisanie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu Odbioru Końcowego. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi etapami zgodnie z załączonym do umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zamawiający uszczegółowi terminy prac na poszczególnych etapach podanych w harmonogramie rzeczowo – finansowym na 7 dni przed ich rozpoczęciem. Strony oszacowały, że wysokość wynagrodzenia Wykonawcy wyniesie nie więcej niż 68.100,00 zł netto + VAT. Powyższa kwota obejmuje wynagrodzenie za wszelkie prace jakie mogą być związane z wykonaniem przedmiotu umowy. Faktury będą wystawiane na podstawie podpisanych ze strony Zamawiającego, przez Kierownika budowy SGI Baltis i inspektora nadzoru robót budowlanych SGI Baltis potwierdzenia wykonania bez zastrzeżeń poszczególnych etapów robót określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym. Strony postanawiają, że w celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający ma prawo do zatrzymania kwoty stanowiącej równowartość 5% wynagrodzenia maksymalnego netto. Zatrzymanie kwoty następuje w formie zatrzymywania przez Zamawiającego 5% wynagrodzenia netto z każdej wystawionej przez Wykonawcę Faktury. Od zatrzymanej kwoty nie będą naliczane odsetki. Dodatkowo Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z zatrzymanych środków, w szczególności w przypadku konieczności pokrycia kosztów wykonania zastępczego, powstania należności przysługującej Zamawiającemu w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy z powodu wadliwego wykonania przedmiotu umowy lub powstania roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych. Zwrot 50% kwoty zatrzymanej przez Zamawiającego nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia pisma Wykonawcy z żądaniem zwrotu tej części zatrzymanej, które to pismo może zostać skutecznie sporządzone po sporządzeniu protokołu potwierdzającego dokonaniu Odbioru Końcowego i usunięciu wad w terminie. Zwrot pozostałej kwoty – pod warunkiem upływu okresu gwarancji i rękojmi – nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu pisma Wykonawcy z zawiadomieniem o wygaśnięciu udzielonej gwarancji jakości. W przypadku zamiany sposobu zabezpieczenia na gwarancję bankową, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu obowiązywania gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. W umowie przewidziano kary umowne, przy czym Zamawiający zastrzegł sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższy wysokości zastrzeżonej kary umownej. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 92 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny za odstąpienie w całości lub w części od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy – 6% maksymalnego wynagrodzenia netto, b) za każdy dzień opóźnienia w stosunku do któregokolwiek z terminów dotyczących wykonania niniejszej umowy 0,5% wynagrodzenia maksymalnego netto, c) za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do usuwania usterek lub wad – 0,5% wynagrodzenia netto, d) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu usterek lub wad – 0,3% wynagrodzenia netto, e) za każdy dzień opóźnienia dostarczenia przedłużonej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej – 1% wartości gwarancji, f) za każdy dzień opóźnienia dostarczenia przedłużenia Polisy Ubezpieczeniowej OC – 0,2% wartości wynagrodzenia maksymalnego netto. Zamawiający zapłaci Wykonawcy następujące kary umowne: a) w przypadku nie przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru poszczególnych etapów prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, w wyznaczonym przez Strony terminie – 0,5% wynagrodzenia netto za poszczególny etap, b) w przypadku odstąpienia od umowy przez wykonawcę z winy Zamawiającego – 7% wynagrodzenia maksymalnego netto, c) w przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe. Zamawiający niezależnie od ustawowego prawa, w terminie do dnia 16 marca 2015, może w całości lub w części odstąpić od umowy w szczególności gdy: a) wykonawca nie przyjął placu budowy w terminie oznaczonym w umowie, b) wykonawca nie podjął wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy w ciągu 5 dni roboczych od daty przekazania placu budowy, c) wykonawca, pomimo uprzedniego wezwania Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru z wyznaczeniem odpowiedniego terminu do zmiany wykonania zobowiązań umownych, wykonuje przedmiot umowy lub jego część w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, d) został wniesiony wniosek o ogłoszeni upadłości Wykonawcy, e) została ogłoszona upadłość Wykonawcy. W każdym z powyższych przypadków Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu. a) Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty prawa dochodzenia przez Zamawiającego kar umownych. Wykonawca oświadczył, że jest ubezpieczony w firmie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 1.000.000,00 zł. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia polisy ubezpieczeniowej OC w przypadku jej wygaśnięcia w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy i dostarczenia jej Zamawiającemu w terminie do 7 dni przed upływem jej obowiązywania. Umowa z dnia 19.01.2012r. Przedmiotem Umowy była dostawa przez Emitenta (jako Wykonawcy) taśm dylatacyjnych i gum izolacyjnych, oraz wykonanie hydroizolacji budynków A i B określonych w przekazanym Wykonawcy projekcie wykonawczym – „Zabudowa mieszkalna wielorodzinna przy ul. Rapackiego/ ks. Warcisława w Szczecinie”. Strony ustaliły termin rozpoczęcia robót na dzień 8.02.2011r., natomiast termin zakończenia na dzień 10.03.2012r. Terminem zakończenia wykonywania przedmiotu umowy jest podpisanie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu Odbioru Końcowego. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi etapami zgodnie z załączonym do umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zamawiający uszczegółowi terminy prac na poszczególnych etapach podanych w harmonogramie rzeczowo – finansowym na 7 dni przed ich rozpoczęciem. Strony oszacowały, że wysokość wynagrodzenia Wykonawcy wyniesie nie więcej niż 55.165,87 zł netto + VAT. Powyższa kwota obejmuje wynagrodzenie za wszelkie prace jakie mogą być związane z wykonaniem przedmiotu umowy. Faktury będą wystawiane na podstawie podpisanych ze strony Zamawiającego, przez Kierownika budowy SGI Baltis i inspektora nadzoru robót budowlanych SGI Baltis potwierdzenia wykonania bez zastrzeżeń poszczególnych etapów robót określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym. Zakończenie poszczególnych etapów robót dokonywane jest w terminie 1 dnia od daty pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do potwierdzenia wykonania elementu robót. Należności z poszczególnych faktur, będą płatne w pierwszy wtorek albo czwartek po upływie 30 dni od daty otrzymania faktury. Strony postanawiają, że w celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający ma prawo do zatrzymania kwoty stanowiącej równowartość 5% wynagrodzenia maksymalnego netto. Zatrzymanie kwoty następuje w formie zatrzymywania przez Zamawiającego 5% wynagrodzenia netto z każdej wystawionej przez Wykonawcę Faktury. Od zatrzymanej kwoty nie będą naliczane odsetki. Zwrot 50% kwoty zatrzymanej przez Zamawiającego nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia pisma Wykonawcy z żądaniem zwrotu tej części zatrzymanej , które to pismo może zostać skutecznie sporządzone po sporządzeniu protokołu potwierdzającego dokonaniu Odbioru Końcowego i usunięciu wad w terminie. Zwrot pozostałej kwoty – pod warunkiem upływu okresu gwarancji i rękojmi – nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu pisma Wykonawcy z zawiadomieniem o wygaśnięciu udzielonej gwarancji jakości. 93 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny W przypadku zamiany sposobu zabezpieczenia na gwarancję bankową, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu obowiązywania gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. W umowie przewidziano kary umowne, przy czym Zamawiający zastrzegł sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższy wysokości zastrzeżonej kary umownej. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: a) w przypadku odstąpienia w całości lub w części od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 6% maksymalnego wynagrodzenia netto, b) za każdy dzień opóźnienia w stosunku do któregokolwiek z terminów dotyczących wykonania niniejszej umowy 0,5% wynagrodzenia maksymalnego netto, c) za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do usuwania usterki lub wad – 0,5% wynagrodzenia netto, d) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu usterek lub wad – 0,3% wynagrodzenia netto, e) za każdy dzień opóźnienia dostarczenia przedłużonej gwarancji bankowej – 1% wartości gwarancji, f) za każdy dzień opóźnienia dostarczenia przedłużenia Polisy Ubezpieczeniowej OC – 0,2% wartości wynagrodzenia maksymalnego netto. Zamawiający zapłaci Wykonawcy następujące kary umowne: a) w przypadku nie przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru poszczególnych etapów prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, w wyznaczonym przez Strony terminie – 0,5% wynagrodzenia netto za poszczególny etap, b) w przypadku odstąpienia od umowy przez wykonawcę z winy Zamawiającego – 6% wynagrodzenia maksymalnego netto, c) w przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe. Zamawiający niezależnie od ustawowego prawa, w terminie do dnia 16 marca 2015, może w całości lub w części odstąpić od umowy w szczególności gdy: a) Wykonawca nie przyjął placu budowy w terminie oznaczonym w umowie, b) Wykonawca nie podjął wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy w ciągu 5 dni roboczych od daty przekazania placu budowy, c) Wykonawca, pomimo uprzedniego wezwania Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru z wyznaczeniem odpowiedniego terminu do zmiany wykonania zobowiązań umownych, wykonuje przedmiot umowy lub jego część w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, d) został wniesiony wniosek o ogłoszeni upadłości Wykonawcy. W każdym z powyższych przypadków Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty prawa dochodzenia przez Zamawiającego kar umownych. Wykonawca oświadczył, że jest ubezpieczony w firmie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 1.000.000,00 zł. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia polisy ubezpieczeniowej OC w przypadku jej wygaśnięcia w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy i dostarczenia jej Zamawiającemu w terminie do 7 dni przed upływem jej obowiązywania. 6.5.1.29. Umowy z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowo - Usługowym „RO.SA.-BUD” Roman Saczywko z siedzibą w Radomiu Umowa z dnia 17.10.2011r. Przedmiotem Umowy było wykonanie przez Emitenta (jako Wykonawcy) dylatacji trybun na zadaniu inwestycyjnym pn: „Budowa stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego w z krytą trybuną przy MOSiR w Radomiu, ul. Narutowicza 9”. Strony ustaliły następujące terminy realizacji Przedmiotu Umowy: rozpoczęcie realizacji prac na dzień 26.10.2011r., natomiast zakończenie wykonania prac na dzień 30.11.2011r. Strony ustaliły, że za wykonanie Przedmiotu Umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ok. 106.400,00 zł netto + VAT. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w oparciu o obmiar wykonanych prac, jako iloczyn mb wykonanej dylatacji i ceny jednostkowej w wysokości 532,00 zł/mb dylatacji + VAT. Zamawiający dopuścił możliwość fakturowania częściowego. Płatność faktur - przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia przyjęcia przez Zamawiającego faktury wraz z kompletem dokumentów. Strony postanowiły, iż z każdej faktury Zamawiający potrąci 5% wynagrodzenia netto tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz roszczeń wynikających z gwarancji i rękojmi. Zwrot 70% zatrzymanych kwot nastąpi w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego, natomiast pozostałych 30% - po upływie okresu rękojmi – w terminie 14 dni od pisemnego wezwania Zamawiającego przez Wykonawcę do zwrotu zabezpieczenia. Wykonawca udzielił gwarancji na przedmiot umowy na okres 8 lat licząc od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego. Okres rękojmi za wady wynosi 39 miesięcy i biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wady Przedmiotu Umowy. 94 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny W Umowie zastrzeżono następujące kary umowne: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy lub dotrzymaniu terminu pośredniego – w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy netto za każdy dzień zwłoki, b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy netto za każdy dzień zwłoki. Zamawiający w przypadku opóźnienia zapłaty za wykonanie robót, zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy, przez które w szczególności rozumie się: a) nieuzasadnioną przerwę w realizacji robót przez Wykonawcę, przekraczającą 10 dni, b) ogłoszenie upadłości, lub rozwiązanie bądź likwidację przedsiębiorstwa Wykonawcy. W powyższych przypadkach Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto. Wykonawca może odstąpić od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, uniemożliwiających Wykonawcy realizowanie lub wykonanie inwestycji zgodnie z umową, a w szczególności: a) w razie zwłoki Zamawiającego w przekazaniu placu budowy przekraczającej 10 dni, b) w razie ogłoszenia upadłości, lub rozwiązania bądź likwidacji przedsiębiorstwa Zamawiającego. W przypadkach wymienionych powyżej Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego netto oraz zapłaci za wszystkie roboty wykonane przez niego do dnia odstąpienia, i które nie zostały do tej chwili jeszcze opłacone, lub też nie zostały jeszcze odebrane i rozliczone. Warunkiem skuteczności odstąpienia jest powiadomienie drugiej strony o odstąpieniu w formie pisemnej. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją w całości szkód, Zamawiający i Wykonawca są uprawnieni do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Umowa z dnia 15.03.2012r. Przedmiotem Umowy było wykonanie przez Emitenta (jako Wykonawcy) ok. 100 mb dylatacji garażu oraz ok. 170 mb dylatacji trybuny B na zadaniu inwestycyjnym pn: „Budowa stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego w z krytą trybuną przy MOSiR w Radomiu, ul. Narutowicza 9”. Strony ustaliły następujące terminy realizacji Przedmiotu Umowy: rozpoczęcie realizacji prac na dzień 29.03.2012r., natomiast zakończenie wykonania prac na dzień 31.05.2012r. Strony ustaliły, że za wykonanie Przedmiotu Umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie według stawki jednostkowej netto: 172,00 zł/mb – wykonanej dylatacji – garaż, 532,00 zł/mb – wykonanej dylatacji – trybuna B, przy czym ostateczne wynagrodzenie zostanie ustalone w oparciu o obmiar wykonanych prac. Do wynagrodzenia Wykonawcy zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego. Z każdej faktury Zamawiający potrąci 5% wynagrodzenia netto tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz roszczeń wynikających z gwarancji i rękojmi. Zwrot 70% zatrzymanych kwot nastąpi w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego, natomiast pozostałych 30% - po upływie okresu rękojmi – w terminie 14 dni od pisemnego wezwania Zamawiającego przez Wykonawcę do zwrotu zabezpieczenia. Wykonawca udzielił gwarancji na przedmiot umowy na okres 8 lat licząc od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego. Okres rękojmi za wady wynosi 39 miesięcy i biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wady Przedmiotu Umowy. W Umowie zastrzeżono następujące kary umowne: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy lub dotrzymaniu terminu pośredniego – w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy netto za każdy dzień zwłoki, b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy netto za każdy dzień zwłoki. Zamawiający w przypadku opóźnienia zapłaty za wykonanie robót, zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy, przez które w szczególności rozumie się: a) nieuzasadnioną przerwę w realizacji robót przez Wykonawcę, przekraczającą 10 dni, b) ogłoszenie upadłości, lub rozwiązanie bądź likwidację przedsiębiorstwa Wykonawcy. W powyższych przypadkach Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto. Wykonawca może odstąpić od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, uniemożliwiających Wykonawcy realizowanie lub wykonanie inwestycji zgodnie z umową, a w szczególności: 95 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny w razie zwłoki Zamawiającego w przekazaniu placu budowy przekraczającej 10 dni, w razie ogłoszenia upadłości, lub rozwiązania bądź likwidacji przedsiębiorstwa Zamawiającego. W przypadkach wymienionych powyżej Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego netto oraz zapłaci za wszystkie roboty wykonane przez niego do dnia odstąpienia, i które nie zostały do tej chwili jeszcze opłacone, lub też nie zostały jeszcze odebrane i rozliczone. Warunkiem skuteczności odstąpienia jest powiadomienie drugiej strony o odstąpieniu w formie pisemnej. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją w całości szkód, Zamawiający i Wykonawca są uprawnieni do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. a) b) 6.5.1.30. Umowa z Firmą Budowlano-Inwestycyjną „TAKBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Przedmiotem Umowy zawartej w dniu 31 października 2011r. była dostawa i montaż przez Emitenta (jako Wykonawcę) uszczelnień w zespole biurowców Bonarka dla Biznesu budynek C i D. Termin realizacji robót został ustalony na okres od: 7.11.2011r. do 15.01.2012r. dla budynku C oraz od 20.11.2011 do 15.02.2012 r. dla budynku D. Łączna Szacunkowa wartość umowy została określona na kwotę 262.569,12 złotych netto + VAT. Strony ustaliły kaucję w wysokości 5% kwoty netto każdej faktury częściowej, wystawionej przez Wykonawcę za wykonane roboty. Po odbiorze końcowym przedmiotu umowy Zamawiający zwolni zatrzymaną z tytułu kaucji kwotę w terminach: Budynek C – 30.06.2012r., Budynek D – 31.12.2012r. Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji na wykonane prace, przy czym uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają po upływie 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót. Strony ustaliły kary umowne w następujących przypadkach: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: a) za opóźnienie w wykonaniu Umowy w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy netto za każdy dzień opóźnienia, b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady – w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy netto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, bez podania przyczyn, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy netto. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, bez podania przyczyn, Wykonawcy będzie przysługiwała kara umowna w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy netto. Łączna suma kar nie może przekroczyć 5% wartości przedmiotu umowy netto. Umowa w trakcie realizacji. 6.5.1.31. Umowa z STAVBY MOSTOV SLOVAKIA A.S. z siedzibą w Banska Bystrica Umowa z dnia 01.09.2011r. Przedmiotem Umowy była dostawa przez Emitenta (jako Wykonawcę) łożysk zgodnie z ofertą handlową nr MW/168/11 z dnia 26.08.2011 roku oraz montaż łożysk wraz z wykonaniem podlewek zgodnie z ofertą handlową nr MW/M171a/1 z dnia 04.09.2011 roku, mające na celu realizację części robót w ramach realizacji przez Zamawiającego inwestycji o nazwie „Projekt i budowa Autostrady A – 2 Stryków – Konotopa Odcinek C”. Strony ustaliły wartość wynagrodzenia w następujący sposób: za dostawę łożysk – 56.480,00 EUR netto + VAT oraz za montaż łożysk 30.240,00 PLN netto + VAT. Na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Zamawiający zatrzyma z każdej faktury 10% wartości netto przedmiotu umowy jako kaucję gwarancyjną. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujących terminach: a) 70% w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu końcowego, b) 30% w ciągu 30 dni od upływu terminu gwarancji, tj. po upływie 72 miesięcy od daty końcowego odbioru robót. Umowa zawiera prawo odstąpienia od Umowy zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę. Strony zastrzegły następujące kary umowne, na rzecz Zamawiającego a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości danego obiektu netto za każdy dzień opóźnienia, b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady – w wysokości 0,1% wartości danego obiektu netto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. Łączna suma kar nie może przekroczyć 5% wartości przedmiotu umowy netto. 96 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny 6.5.1.32. Umowa z Konsorcjum firm: Inżynierią Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie oraz BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. Przedmiotem Umowy z dnia 5 października 2011r. była kompleksowa dostawa i montaż przez Emitenta (jako Podwykonawcę) profili dylatacyjnych w ramach zdania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie o budynek dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z infrastrukturą zewnętrzną”. Termin realizacji robót został ustalony na okres od dnia podpisania umowy do dnia 08.10.2011r. Za wykonanie przedmiotu Umowy, Strony ustaliły wynagrodzenie w formie ryczałtu na kwotę w wysokości 42.910,00 złotych netto + podatek VAT. W umowie przewidziano zakaz powierzenia robót przez Podwykonawcę dalszym podwykonawcom. Podwykonawca zobowiązał się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto w formie zatrzymania z płatności faktur. Strony postanowiły, że równowartość 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót. Zwrot wniesionego został ustalony następująco: a) zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót – 30 dni od daty odbioru końcowego zadania inwestycyjnego od Generalnego Wykonawcy przez Inwestora i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie realizowanego obiektu, b) zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi – 30 dni od daty pozytywnego usunięcia usterek, podpisanego przez Generalnego Wykonawcę po okresie gwarancji i rękojmi. Okres gwarancyjny liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego od Generalnego Wykonawcy przez Inwestora wynosi 60 miesięcy. Strony zastrzegły w Umowie kary umowne. Podwykonawca zobowiązał się zapłacić Generalnemu Wykonawcy kary umowne: a) za każdy dzień opóźnienia w zakończeniu robót w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto ustalonego za przedmiot umowy, b) za każdy dzień opóźnienia w terminie usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego netto ustalonego za przedmiot umowy, c) z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru nie dających się usunąć w wysokości ustalonej przez komisję odbioru końcowego jako % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, d) za podzlecenie robót bez zgody Generalnego Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego za przedmiot umowy e) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Podwykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto. Natomiast Generalny Wykonawca zobowiązał się zapłacić Podwykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Podwykonawcę, z przyczyn zależnych od Generalnego Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej, Generalny Wykonawca zastrzegł sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego. Ponadto w przypadku, gdy Inwestor, upoważniony organ naliczy Generalnemu Wykonawcy karę z powodów, za które odpowiedzialność ponosi Podwykonawca, Podwykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia Generalnemu Wykonawcy kary w wysokości pełnej kary umownej naliczonej Generalnemu Wykonawcy przez Inwestora, upoważniony organ. Umowa zawiera prawo odstąpienia od Umowy zarówno przez Generalnego Wykonawcę jak i Podwykonawcę. 6.5.1.33. Umowa z Ataner Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu Przedmiotem Umowy zawartej w dniu 26 października 2011r. było wykonanie przez Emitenta (jako Wykonawcy) hydroizolacji płyty fundamentowej. Termin realizacji robót został ustalony na okres od dnia 02.11.2011 r. do dnia 31.01.2012 r. Za wykonanie przedmiotu Umowy, Strony ustaliły orientacyjną wysokość wynagrodzenia na kwotę ok. 70.000,00 złotych netto + podatek VAT. Strony ustaliły kaucję gwarancyjną należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości netto z faktur wystawianych przez Wykonawcę. Zatrzymana część wynagrodzenia w wysokości 10% wartości zrealizowanych prac zostanie odblokowana na pisemny wniosek Wykonawcy: a) 50% - w terminie 60 miesięcy + 30 dni od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy bez uwag, b) 50% w terminie 30 dni od dnia upływu okresu gwarancji. Okres gwarancyjny liczony od dnia oddania obiektu do użytkowania wynosi 3 lata. Umowa zawiera prawo odstąpienia od Umowy zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę. Strony zastrzegły następujące kary umowne na rzecz Zamawiającego: a) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,1% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki wliczając w to soboty, b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub okresie rękojmi wartości 0,1% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, c) w przypadku całkowitego lub częściowego odstąpienia od robót przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy. 97 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Zamawiający z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego zapłaci wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy. Dodatkowo Zamawiający zastrzegł sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają faktycznie poniesionych szkód. Umowa w trakcie realizacji. Umowy dostawy/sprzedaży materiałów 6.5.2.1. Umowy z MOSTOSTAL Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie Umowa z dnia 25.10.2010r. Przedmiotem Umowy było zobowiązanie się przez Sprzedającego (Emitent) do sprzedaży Kupującemu (Mostostal Warszawa SA) materiałów i wyrobów budowlanych oraz narzędzi i materiałów eksploatacyjnych, zwanych dalej „Materiałami”. Strony ustaliły, iż koszty wydania, ubezpieczenia na czas przewozu oraz koszty transportu Materiałów loco budowa wskazana w Zamówieniu lub w Umowie Szczegółowej ponosi Sprzedający. Jednakże, w przypadku pojedynczych zamówień o wartości poniżej 1400zł netto + 7% podatku VAT realizowanych poza teren Miasta Stołecznego Warszawy, Kupujący zobowiązuje się pokryć koszty dostawy, wg poniższych cen: a) Dla dostaw realizowanych na paletach – 130 zł/ paleta b) Dla dostaw w paczkach- 65 zł/ paczka Strony ustaliły, iż tytułem gwarancji: a) Dostarczane Materiały muszą bezwzględnie posiadać wszelkie wymagane świadectwa, dopuszczenia i certyfikaty wystawione zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz objęte będą gwarancją jakości ich Producenta. Sprzedający zobowiązuje się przekazać przy odbiorze Materiałów przez Kupującego dokumenty gwarancyjne producenta. b) Dla Materiałów, które nie są objęte gwarancją jakości ich producenta lub Sprzedający nie przekazał dokumentów gwarancyjnych producenta Kupującemu, Sprzedający udziela gwarancji jakości na okres 12 miesięcy od daty przekazania ww. Materiałów Kupującemu. c) Odpowiedzialność z tytułu rękojmi Sprzedający ponosi na zasadach opisanych w kodeksie cywilnym, z tą zmianą, iż w przypadku stwierdzenia wad Materiałów Kupujący poinformuje niezwłocznie o tym fakcie Sprzedającego, a Sprzedający usunie wadę Materiału lub wymieni Materiał na wolny od wad wedle wyboru Kupującego, w terminie wyznaczonym przez Kupującego. Przy wyznaczaniu terminu Kupujący uwzględni warunki techniczne i organizacyjne charakterystyczne dla danego Materiału. d) W przypadku, gdy Sprzedający nie naprawi lub nie wymieni wadliwego Materiału w wyznaczonym terminie, Kupujący ma prawo usunąć wady we własnym zakresie lub powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Sprzedającego lub też wymienić wadliwy Materiał, a kosztem zakupu i wymiany obciążyć Sprzedającego nie tracąc uprawnień z tytułu Rękojmi i gwarancji jakości. W przypadku, gdy Sprzedający: a) Opóźni się z dostawą lub jej częścią w stosunku do terminu wskazanego w &5 ust.2 lub terminów określonych w Umowie Szczegółowej- będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Kupującego kary umownej w wysokości 3% wartości brutto Zamówienia w stosunku, do którego nastąpiło opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia b) Opóźni się z usunięciem wad lub przystąpieniem do usunięcia wad w ramach Gwarancji jakości lub Rękojmi w stosunku do terminu wyznaczonego na ich usunięcie- będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Kupującego kary umownej w wysokości 3% ceny brutto dostawy, której wada dotyczy, za każdy dzień opóźnienia: przez usunięcie wad w rozumieniu tego postanowienia rozumie się również wymianę wadliwego Materiału na niewadliwy. c) Kary umowne mogą być potrącane z bieżących płatności d) W razie gdyby kary umowne nie pokrywały wartości szkody poniesionej przez Kupującego może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony i wchodzi w życie z dniem podpisania. Strony ustaliły, iż : 98 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony i wchodzi w życie z dniem podpisania. Każda ze stron może rozwiązać Umowę z zachowanie jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, przy czym rozwiązanie Umowy nie spowoduje zarazem odstąpienia od realizacji potwierdzonych Zamówień oraz Umów Szczegółowych, które pozostaną w dalszym ciągu w mocy do czasu całkowitego ich wykonania, a wszelkie odnoszące się do tych Zamówień lub Umów Szczegółowych postanowienia Umowy pozostaną w dalszym ciągu obowiązujące. c) Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, w przypadku gdyby Kupujący pozostawał w zwłoce z zapłatą ceny powyżej 30 dni po terminie płatności i nie ureguluje tych należności w terminie następnych 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o zamiarze odstąpienie od Umowy. d) Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku rażącego naruszenia zapisów Umowy przez Sprzedającego. e) Kupujący ma prawo odstąpić od realizacji potwierdzonego Zamówienia lub odstąpić od Umowy Szczegółowej w części niewykonanej, jeżeli: Odstąpiono od realizacji inwestycji, na potrzeby której złożono Zamówienie lub podpisano Umowę Szczegółową; a) b) - Sprzedający dopuszcza się zwłoki w wykonaniu potwierdzonego Zamówienia powyżej 2 dni roboczych; - W innych przypadkach przewidzianych prawem. Do Umowy został dołączony Aneks zawarty 15.04.2011r. Strony ustalają w nim, że faktura zostanie zapłacona w terminie 30 dni od daty doręczenia Kupującemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami wskazanymi powyżej, z zastrzeżeniem, że o ile ostatni dzień na dokonanie płatności przypadnie na dzień inny niż środa (względnie przypadnie na środę będącą dniem ustawowo wolnym od pracy), to wówczas Kupujący będzie uprawniony do dokonania płatności należności z tytułu faktury w najbliższą środę przypadającą po tym dniu, bez żadnych negatywnych konsekwencji z tym roszczeń o zapłatę odsetek za opóźnienie płatności lub odszkodowania uznając, że płatność dokonana została w terminie. Wszelkie płatności wynikające z umowy będą realizowane przelewem na podany na fakturze rachunek bankowy Sprzedającego. Za termin płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Kupującego. Umowa w trakcie realizacji. 6.5.2.2. Umowy z STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Umowa podwykonawcza Nr 62/NLA/2012 z dnia 29.06.2012r. Przedmiotem umowy było wyprodukowanie, dostawa i montaż przez Emitenta balustrad stalowych wiaduktu drogowego, murów oporowych MO1, MO7 oraz osłon trakcyjnych wiaduktu drogowego na realizowanej inwestycji o nazwie „Roboty związane z budową ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do trasy AK, w tym zadanie A odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. Ks. Juliana Chróścickiego w Warszawie. Szacunkowe wynagrodzenie strony ustaliły na kwotę 320.024,00 zł netto + należny podatek VAT. Termin zakończenia robót strony ustaliły na dzień 10 października 2012 roku. Ostateczna wartość wynagrodzenia wynikać będzie z przemnożenia ilości robót i usług wykonanych przez Emitenta i odebranych przez Strabag. Strony ustaliły, że w przypadku zamiaru podzlecenia robót dalszym podwykonawcom wymagana jest uprzednia zgoda Strabag oraz zaakceptowanie umów zawieranych z dalszymi podwykonawcami, na piśmie pod rygorem nieważności. Podzlecenie przez Emitenta robót objętych umową bez pisemnej zgody Strabag uprawnia Strabag do naliczenia w stosunku do Emitenta kary umownej w wysokości 100.000,00 zł i potrącenia naliczonej w ten sposób kary umownej z należnego wynagrodzenia Emitentowi. Emitent w ramach umowy zobowiązał się na żądanie Strabag do usunięcia na swój koszt wszelkich wad występujących w okresie gwarancji jakości i rękojmi. Okres rękojmi na roboty wykonane wynosi 36 miesięcy od daty formalnego odbioru końcowego całości robót. Jeżeli Emitent nie usunie wad w ustalonym terminie, Strabag może na koszt Emitenta usunąć usterki sam lub zlecić ich usunięcie osobie trzeciej. Okres gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy od dnia formalnego odbioru końcowego całości robót. W przypadku opóźnień w wykonaniu robót Emitent zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Strabag kar umownych wynoszących 0,5% wartości danego etapu, określonego w umowie, za każdy dzień opóźnienia, przy czym niezależnie od naliczenia kar umownych Strabag przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Emitent jest zobowiązany zapłacić karę również w przypadku, gdy Strabag nie poniósł szkody. Na podstawie umowy Emitent zobowiązany jest do przygotowania i przedłożenia Strabag planu zapewnienia jakości obejmującego całość robót zleconych Emitentowi, a w przypadku nie przedłożenia przez Emitenta planu w terminie wskazanym w umowie uprawnia Strabag do naliczenia kary umownej w wysokości 2% wartości Umowy netto. 99 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Zabezpieczenie umowy stanowi bezwarunkowa, nieodwołalna, płatna na pierwsze żądanie bankowa lub ubezpieczeniowa gwarancja dobrego wykonania Umowy na kwotę stanowiącą 10% wartości brutto umowy, ważną od momentu przedłożenia do końca okresu gwarancji jakości i rękojmi robót podzleconych z tym zastrzeżeniem, że w okresie gwarancji i rękojmi robót podzleconych od momentu odbioru końcowego całości prac gwarancja dobrego wykonania zabezpieczać winna 5% wartości brutto umowy. Strabag zobowiązał się zwrócić gwarancję dobrego wykonania Emitentowi po upływie okresu gwarancji jakości oraz rękojmi i usunięciu przez Emitenta wszystkich wad i usterek. Emitent zobowiązał się, w sytuacji wydłużenia zakładanego okresu trwania gwarancji i jakości rękojmi, na każde żądanie Strabag przedłużać okres ważności gwarancji dobrego wykonania, przy czym nie przedłużenie gwarancji uprawnia Strabag do pociągnięcia gwarancji bankowej stanowiącej gwarancję dobrego wykonania i zatrzymania uzyskanej w ten sposób kwoty jako zabezpieczenia roszczeń Strabag wynikających z umowy przez okres gwarancji jakości. Umowa przewiduje kary umowne w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek przebywania na terenie budowy pracowników Emitenta lub jego podwykonawców po wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyków, oraz za każdy przypadek nieprzestrzegania przepisów BHP. Ponadto umowa stanowi, że w szczególnie poważnych przypadkach zagrożenia życia, zdrowia lub narażenia na szkodę mienia znacznej wartości przez Emitenta i/lub jego podwykonawców, Emitent zapłaci na rzecz Strabag za każdy taki przypadek karę umowną w wysokości 0,5% całości wynagrodzenia netto przewidzianego w umowie. Umowa stanowi, iż Emitent nie może bez zgody Strabag wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności przenieść wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie tytułem darmym jak i odpłatnie, natomiast Strabag przysługuje prawo przeniesienia praw i/lin obowiązków wynikających z umowy na rzecz osób trzecich. Umowa może być w całości lub w części rozwiązania przez Strabag ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: rozwiązany zostanie główny kontrakt ze Strabag lub jeżeli zamawiający zrezygnuje z części robót objętych umową, w przypadku wyznaczenia kuratora lub likwidatora Emitenta, jak również, gdy Emitent złoży oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego , Emitent w sposób nieprzerwany nie realizuje robót objętych umową przez okres 7 dni bez zgody Strabag, Emitent wykonuje roboty niezgodnie z umową, Ilość pracowników, maszyn, przyrządów, materiałów jest na tyle niewystarczająca, że terminy realizacji robót nie będą mogły być dotrzymane, w szczególności, gdy opóźnienia realizacji robót przekroczą 14 dni. W przypadku rozwiązania umowy z w/w przyczyn Emitent zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Strabag kary umownej w wysokości 10% wartości umowy netto, a Strabag uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną karę umowną. Strabag uprawniony jest do rozwiązania umowy w przypadkach wskazanych powyżej w terminie 6 miesięcy od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. Emitent może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: Strabag opóźnia o więcej niż 45 dni należne Emitentowi płatności, Strabag bez uzasadnienia nie dokonuje odbiorów wykonanych przez Emitenta prac. W przypadku rozwiązania umowy z którejkolwiek z w/w przyczyn, Emitentowi nie przysługuje prawo do żadnych roszczeń, za wyjątkiem zapłaty za odebrane przez Strabag roboty do czasu rozwiązania umowy. Umowa stanowi, że w przypadku jej rozwiązania: Emitent zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionych na koszt strony, z której winy nastąpiło rozwiązanie umowy, Emitent zgłosi do dokonania przez Strabag odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających , według stanu na dzień przerwania robót, W terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa powyżej, Emitent sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia, zatwierdzony przez Strabag protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury Vat przez Emitenta. Umowa w trakcie realizacji. Umowa dostawy materiałów Nr 38/WŁK/2010 Przedmiotem Umowy była dostawa szalunków traconych i trzpieni dylatacyjnych, realizowanych w okresie od stycznia 2011r. do kwietnia 2011r. dla potrzeb realizowanej przez Dostawcę (Emitent) budowy o nazwie: „Modernizacja Al. Jerozolimskich odc.: Rondo Zesłańców Syberyjskich – Łopuszańska, w tym Zadanie III – Budowa Węzła Łopuszańska 0 Kleszczowa” (dalej jako Budowa), której inwestorem jest ZMID z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 120 (dalej jako Zamawiający). Z tytułu realizacji niniejszej Umowy, wynagrodzenie Dostawcy będzie wynosiło 288.860,00 zł. netto + należny podatek VAT 23%. Ostateczna wartość wynagrodzenia wynikać będzie z ilości dostarczonych i odebranych przez Odbiorcę Materiałów. Dostawca zobowiązany jest do rozpoczęcia dostaw w terminie 10 dni roboczych od złożenia zamówienia. Zobowiązany jest również uzgadniać każdą z planowanych dostaw materiałów z przedstawicielem Odbiorcy z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. Dostawca zobowiązany jest ponadto do niezwłocznego zawiadomienia 100 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Odbiorcy o każdym przypadku mogącym spowodować wstrzymanie dostawy, natomiast Odbiorca o przypadkach mogących mieć wpływ na wstrzymanie odbioru. Dostawca nie może bez pisemnej zgody Odbiorcy przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie. Za odebrane przez Odbiorcę materiały Dostawca wystawiać będzie po każdej dostawie fakturę VAT. Odbiorca będzie regulował należność za każdą fakturę przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Odbiorcę prawidłowo wystawionej faktury, zgodnej z Certyfikatem Płatności Faktury. Opóźnienia dostaw materiałów w stosunku do ustalonych terminów upoważnią Odbiorcę do obciążenia Dostawcy karą umowną w wysokości 0,05% wartości netto opóźnionych partii materiałów za każdy dzień opóźnienia. Partia materiałów, której jakość nie będzie odpowiadać wymaganiom określonym w Specyfikacji Technicznej uważana będzie za nie dostarczoną. Odbiorca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: a) Dostawca opóźnia się z dostawą o ponad 5 dni roboczych w stosunku do ustalonych terminów, b) Dwie partie dostarczonych materiałów nie spełniają wymogów jakościowych określonych niniejszą Umową, c) Dostawca złoży wniosek o wszczęcie postępowania naprawczego lub przystąpił do likwidacji swojej firmy; d) Dostawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi i administracyjnymi. Dostawca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Odbiorca opóźnia o więcej niż 45 dni należne Dostawcy płatności; warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest wcześniejsze powiadomienie pisemne przez Dostawce o istniejącym zadłużeniu zawierające wezwanie do uregulowania zaległej płatności w terminie 5 dni roboczych. Po bezskutecznym upływie tego terminu Dostawca może zrealizować uprawnienie do rozwiązania Umowy. W razie rozwiązania Umowy z którejkolwiek przyczyny, określonej powyżej oprócz lit. d) każdej ze Stron przysługiwać będzie kara umowna w kwocie stanowiącej 10% szacunkowej wartości Umowy netto. Umowa z dnia 11.01.2011r. Przedmiotem Umowy było dostarczenie na rzecz Kupującego urządzenia w postaci pojemnika na beton 3 BETOMAX typ A/0,75m – 1 szt. Strony ustaliły termin dostawy do dnia 31.01.2011r. 3 Cena pojemnika na beton BETOMAX typ A/0,75m za 1 szt. wynosi 3.400,00 zł + podatek VAT 23%. Płatność będzie następować na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury w siedzibie Kupującego. Sprzedający udzieli gwarancji producenckiej na okres 12 miesięcy licząc od daty dostarczenia urządzenia. Jeżeli termin dostawy nie będzie dotrzymany zostanie naliczona kara umowna w wysokości 0,5% wartości urządzanie za każdy dzień opóźnienia jednakże nie więcej niż 5% całego zamówienia. Umowa z dnia 06.06.2011r. Przedmiotem Umowy było zobowiązanie się Odbiorcy (Strabag) do kupna i odbioru materiałów traconych do robót żelbetowych. Za zakupione towary Odbiorca zapłaci cenę w kwocie 93.396,14 zł + VAT. Za dostarczone towary Dostawca (Emitent) wystawiać będzie faktury w odstępach czasowych ustalonych w Protokole z Negocjacji. O ile nie ustalono inaczej, termin płatności wynosi 30 dni. Termin płatności liczony jest od daty dostarczenia Odbiorcy prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi w niniejszej Umowie. O ile Strony nie ustaliły inaczej, w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy, Dostawca dostarczy Odbiorcy gwarancję dobrego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej na kwotę stanowiącą 5% wartości Umowy, której okres ważności będzie nie krótszy niż do dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego + 30 dni. W przypadku nie przedłożenia Odbiorcy gwarancji wystawionej przez podmiot zaakceptowany przez Odbiorcę w i treści zaakceptowanej przez Odbiorcę, Strony uznają, że Dostawca nie wypełnił powyższego zobowiązania. W takim przypadku Odbiorca będzie uprawniony do zatrzymania tytułem gwarancji dobrego wykonania Umowy z początkowych faktur częściowych wystawionych przez Dostawcę kwoty stanowiącej równowartość 5% wartości Umowy. Dostawca udziela gwarancji, co do jakości dostarczonych towarów. Okres gwarancyjny rozpocznie się od dnia dostarczenia towarów Odbiorcy. Okres gwarancji skończy się z upływem okresu 2 lat + 1 miesiąc/ gwarancja producenta, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego Inwestycji przez Inwestora. Odbiorca uprawniony jest do dokonywania zatrzymań kwot stanowiących 10% kwoty każdej faktury, stanowiących rezerwę na pokrycie zobowiązań umownych, jeżeli Strony nie postanowią inaczej. Odbiorca może od Umowy odstąpić w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania przez Dostawcę Umowy, a w szczególności jeżeli: a) Dostawca opóźnia się z dostawą ponad 2 dni w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie dostaw lub zamówieniu, b) Dostawca zatrudni przy realizacji Umowy podwykonawcę lub poddostawcę bez uzyskania pisemnej zgody Odbiorcy, 101 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny c) Zostanie złożony wniosek w Sądzie o wszczęcie postępowania naprawczego lub upadłościowego w stosunku do Dostawcy, a także w przypadku gdy Dostawca przystąpił do likwidacji swojej firmy lub został wydany nakaz zajęcia jego majątku, d) W przypadku naruszenia przez Dostawcę zakazu, zgodnie z którym Dostawca zobowiązał się, że w czasie realizacji dostaw i obowiązywania Umowy dostaw, nie będzie przyjmował zleceń dotyczących Inwestycji, objętych zakresem prac Odbiorcy na podstawie Kontraktu, od innych podmiotów niż Odbiorca. W razie złożenia przez Odbiorcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Dostawca powinien niezwłocznie wstrzymać dostawy i dokonać ich inwentaryzacji z udziałem Odbiorcy. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Odbiorcę, Dostawca przedłoży Odbiorcy w terminie 5 dni rozliczenie dostaw zrealizowanych i zafakturowanych na dzień odstąpienia. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Odbiorcę z winy Dostawcy, Odbiorca ma prawo do żądania od Dostawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości Umowy. Poza karą umowną, o której mowa wyżej Odbiorca może zlecić wykonanie Umowy w pozostałej części osobie trzeciej na koszt i ryzyko Dostawcy, bez konieczności uzyskiwania upoważnienia Sądu w tym zakresie. Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną, o ile nie postanowiono inaczej: a) za opóźnienie w wykonaniu dostaw – Dostawca zapłaci na rzecz Odbiorcy karę umowną w wysokości określonej w Protokole Negocjacji lub, jeśli tam nie ustalono w wysokości 0,8% wartości brutto wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia i stanowiącej nie więcej niż 10% łącznej wartości brutto wynagrodzenia, b) za opóźnienie w wykonaniu dostaw, jeśli opóźnienie to uniemożliwiło prowadzenia innych prac w ramach budowy, związanych z zakresem dostaw, Dostawca zapłaci na rzecz Odbiorcy karę umowną w wysokości 1,0% wartości brutto wynagrodzenia, za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 15% łącznej wartości brutto wynagrodzenia, o ile nie uzgodniono inaczej, c) w przypadku opóźnienia w terminie usunięcia wad i usterek przez Dostawcę w wysokości 0,8% wartości brutto wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia i stanowiącej nie więcej niż 10% łącznej wartości brutto wynagrodzenia. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Odbiorca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego. Niezależnie od postanowień wyżej wymienionych, Dostawca zobowiązany będzie pokryć wszelkie koszty i straty, jakie poniesie Odbiorca i jego podwykonawcy w związku z nienależytym wykonaniem Umowy, a w szczególności: ewentualne koszty przestojów sprzętu Odbiorcy i jego podwykonawców, - ewentualne koszty wbudowania, usunięcia i utylizacji materiałów nie spełniających określonych w niniejszej Umowie wymogów jakościowych, - ewentualnych kar lub odszkodowań przewidzianych Kontraktem, którymi Zamawiający obciąży Odbiorcę. Dostawca zobowiązuje się kupić od Odbiorcy towary wcześniej dostarczone przez niego zgodnie z niniejszą Umową, których Odbiorca nie wykorzystał podczas realizacji Inwestycji, za cenę ustaloną w oparciu o wykaz Cen Jednostkowych. Wartość zwróconych towarów nie może jednak przekroczyć 20% łącznej ceny wszystkich dokonanych przez Dostawcę dostaw towarów na podstawie niniejszej Umowy. W dniu 14.06.2011r. do powyższej Umowy zawarty został Aneks Nr 1, na podstawie którego zmieniono cenę jaką Odbiorca zapłaci za zakupione towary na następującą: 188.393,64 zł + podatek VAT 23%. Umowa w trakcie realizacji. Umowa z dnia 01.06.2010 r. Przedmiotem Umowy była dostawa i sprzedaż akcesoriów żelbetowych na rzecz Odbiorcy (Strabag). Zakres dostaw obejmuje również usunięcie wad i usterek ujawnionych w okresie realizacji Umowy oraz w Okresie Gwarancyjnym. Strony ustaliły następujące terminy realizacji Przedmiotu Umowy: dostawa asortymentu standardowego – 3 dni robocze od zamówienia, natomiast dostawa asortymentu niestandardowego – 14 dni roboczych. Strony ustaliły, że za zakupione towary Odbiorca zapłaci cenę ustaloną według cen jednostkowych o szacunkowej wartości 60.000,00 zł + podatek VAT 7%. Termin płatności wynosi 30 dni, licząc od daty dostarczenia Odbiorcy prawidłowo wystawionej faktury. Strony ustaliły gwarancję dobrego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na kwotę stanowiącą 10% wartości Umowy, której okres ważności będzie nie krótszy niż do dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego Inwestycji przez Odbiorcę. Gwarancje dobrego wykonania Umowy Dostawca (Emitent) dostarczy Odbiorcy w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy. W przypadku nie przedłożenia Odbiorcy gwarancji wystawionej przez podmiot zaakceptowany przez Odbiorcę, Odbiorca będzie 102 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny uprawniony do zatrzymania tytułem gwarancji dobrego wykonania Umowy z początkowych faktur częściowych wystawianych przez Dostawcę, kwoty stanowiącej równowartość 10% wartości Umowy. Strony ustaliły, że Dostawca udzieli gwarancji, co do jakości dostarczonych towarów. Okres gwarancyjny rozpoczyna się od dnia dostarczenia towarów Odbiorcy i skończy się z upływem 5 lat + 6 miesięcy licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego Inwestycji przez Inwestora. Powyższe postanowienia dotyczą także rękojmi za wady towaru. Odbiorca uprawniony jest do dokonywania zatrzymań kaucji stanowiących równowartość 10% każdej kwoty faktury, stanowiących rezerwę na pokrycie zobowiązań umownych, w tym gwarancyjnych oraz zabezpieczenie kosztów usuwania wad i usterek towarów. Odbiorca, dokonując rozliczenia końcowego, będzie uprawniony do dokonania zatrzymania gwarancyjnego kwoty stanowiącej 5% wartości netto Umowy. Wypłata kwoty stanowiącej Zatrzymanie Gwarancyjne nastąpi po upływie Okresu Gwarancji i prawidłowym usunięciu usterek i wad ujawnionych w Okresie Gwarancji, co zostanie potwierdzone podpisaniem pogwarancyjnego protokołu odbioru. Odbiorca może od Umowy odstąpić w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Dostawcę Umowy, a w szczególności jeżeli: a) Dostawca opóźnia się z dostawą ponad 2 dni w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie dostaw lub zamówieniu, b) Dostawca zatrudni przy realizacji Umowy podwykonawcę lub poddostawcę bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Odbiorcy, c) Zostanie złożony wniosek w Sądzie o wszczęcie postępowania naprawczego lub upadłościowego w stosunku do Dostawcy, a także w przypadku gdy Dostawca przystąpił do likwidacji swojej firmy lub został wydany nakaz zajęcia jego majątku. W razie złożenia przez Odbiorcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Dostawca powinien niezwłocznie wstrzymać dostawy i dokonać ich inwentaryzacji z udziałem Odbiorcy. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Odbiorcę, Dostawca przedłoży Odbiorcy w terminie 5 dni rozliczenia dostaw zrealizowanych i zafakturowanych na dzień odstąpienia. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Odbiorcę z winy Dostawcy. Odbiorca ma prawo do żądania od Dostawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości Umowy. Poza karą umowną, o której mowa wyżej Odbiorca może zlecić wykonanie Umowy w pozostałej części osobie trzeciej na koszt i ryzyko Dostawcy, bez konieczności uzyskiwania upoważnienia Sądu w tym zakresie. Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną: a) za opóźnienie w wykonaniu dostaw – Dostawca zapłaci na rzecz Odbiorcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia i stanowiącej nie więcej niż 10% łącznej wartości brutto wynagrodzenia, b) za opóźnienie w wykonaniu dostaw, jeśli to opóźnienia uniemożliwiło prowadzenie innych prac w ramach budowy, związanych z zakresem dostaw, Dostawca zapłaci na rzecz Odbiorcy karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto wynagrodzenia, za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 15% łącznej wartości brutto wynagrodzenia, o ile nie uzgodniono inaczej, c) w przypadku opóźnienia w terminie usunięcia wad i usterek przez Dostawcę w wysokości 0,5% wartości brutto wynagrodzenia, za każdy dzień opóźnienia i stanowiącej nie więcej niż 10% łącznej wartości brutto wynagrodzenia. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Odbiorca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego. Dostawca zobowiązany będzie pokryć wszelkie koszty, szkody i straty jakie poniesie Odbiorca i jego podwykonawcy w związku z nienależytym wykonaniem Umowy, a w szczególności: ewentualne koszty przestojów sprzętu Odbiorcy i jego podwykonawców, - ewentualne koszty wbudowania, usunięcia i utylizacji materiałów nie spełniających określonych w niniejszej Umowie wymogów jakościowych, - ewentualnych kar lub odszkodowań przewidzianych Kontraktem, którymi Zamawiający obciąży Odbiorcę. W dniu 10.12.2010r. do powyższej Umowy, zawarty został Aneks Nr 1, na podstawie którego szacunkowa wartość Umowy uległa zmianie na następująca kwotę: 150.000,00 zł. + podatek VAT 23% Umowa z dnia 08.11.2010r. Przedmiotem Umowy było dostarczenie na rzecz Kupującego (Strabag) urządzenia w postaci pojemnika na beton 3 BETOMAX typ A/0,75 m - 1 szt. Strony ustaliły termin dostawy do dnia 26.11.2010r. 103 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny 3 Cena pojemnika na beton BETOMAX typ A/075 m za 1 szt. wynosi 3.400,00 zł + podatek VAT 7%. Płatność będzie następować na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury w siedzibie Kupującego. Sprzedający udzieli gwarancji producenckiej na okres 12 miesięcy licząc od daty dostarczenia urządzenia. Jeżeli termin dostawy nie będzie dotrzymany zostanie naliczona kara umowna w wysokości 0,5% wartości urządzenia za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 5% całego zamówienia. Umowa z dnia 21.12.2009r. Przedmiotem Umowy było wykonanie i dostawa elementów stalowych przepompowni PR1 i PR2 (dalej jako Materiały) dla potrzeb realizowanej przez Odbiorcę (Strabag) budowy o nazwie „ Budowa drogi ekspresowej S8Trasa Armii Krajowej od węzła „Konotopa” do węzła „Prymasa Tysiąclecia”. Strony ustaliły, iż Dostawca (Emitent) zobowiązał się do dostarczenia Materiałów zgodnie z zapotrzebowaniem, nie później niż do 29.01.2010r., na własny koszt i ryzyko. Strony ustaliły, iż szacunkowa wartość Umowy wyniesie 30.000,00 zł + podatek VAT 7%. Za odebrane przez Odbiorcę Materiały, Dostawca wystawi fakturę VAT, na podstawie Certyfikatu Płatności Faktury, potwierdzonego przez upoważnionego przedstawiciela Odbiorcy. Odbiorca ureguluje należność za fakturę przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Odbiorcę prawidłowo wystawionej faktury zgodnej z Certyfikatem Płatności Faktury. W celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań Dostawcy wynikających z Umowy, z każdej należności Dostawcy zostanie potrącone 10% do osiągnięcia kwoty stanowiącej 10% wartości Umowy netto. Potrącona kwota zostanie w całości zwrócona Dostawcy, na jego wniosek w terminie 14 dni po dokonaniu odbioru końcowego całości robót objętych Kontraktem. Zwolnienie kwot zatrzymanych nastąpi tylko i wyłącznie po podpisaniu protokołu rozliczenia Umowy podwykonawczej. Strony ustaliły, iż Dostawca udzieli gwarancji jakości i następnych na dostarczone Materiały na okres 36 miesięcy od daty formalnego odbioru końcowego przez Zamawiającego całości robót objętych Kontraktem. Strony ustaliły, że okres rękojmi dla Materiałów wynosi 48 miesięcy i w żadnym przypadku nie będzie krótszy od okresu gwarancji jakości. W przypadku opóźnienia dostawy Materiałów w stosunku do terminów ustalonych przez Strony, Odbiorca będzie miał prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w wysokości 0,5% wartości netto opóźnionych partii materiałów za każdy dzień opóźnienia. Odbiorca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: a) Dostawca opóźnia się z dostawą o ponad 5 dni w stosunku do terminów ustalonych przez Strony, b) Dwie partie dostarczonych Materiałów nie spełniają wymogów jakościowych określonych niniejszą Umową, c) Dostawca zatrudni przy realizacji Umowy podwykonawcę lub poddostawcę bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Odbiorcy, d) Dostawca złoży wniosek o wszczęcie postępowania naprawczego lub przystąpił do likwidacji swojej firmy. W razie rozwiązania Umowy z przyczyn wyżej podanych, Odbiorcy przysługiwać będzie od Dostawcy kara umowna w kwocie stanowiącej 10% szacunkowej wartości Umowy netto. W przypadku rozwiązania Umowy z winy Dostawcy, Materiał dostarczony na budowę staje się własnością Odbiorcy, a dokumenty dostawy potwierdzone przez przedstawiciela Odbiorcy stanowić będą inwentaryzację stanu zaawansowania dostaw. Umowa z dnia 10.06.2009r. Przedmiotem Umowy było realizowanie dostaw dla potrzeb realizowanej przez Odbiorcę (Strabag) budowy o nazwie „Budowa Obwodnicy Miasta Słupska w ciągu drogi krajowej S6 Gdańsk-Szczecin”. Dostawca (Emitent) zobowiązał się do wyprodukowania i dostarczenia na własny koszt i ryzyko na rzecz Odbiorcy: kotew przyłączeniowych czteropunktowych i sześciopunktowych wraz z kompletem śrub z podkładkami zabezpieczonymi antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Strony ustaliły termin realizacji Przedmiotu Umowy na okres od 15.06.2009r. do dnia 15.10.2009r. Strony ustaliły, iż szacunkowa wartość Umowy wyniesie 78.037,85 zł netto + podatek VAT 7%. Za odebrane przez Odbiorcę materiały Dostawca wystawiał będzie po zrealizowaniu każdej dostawy materiałów i dostarczał Odbiorcy faktury VAT, które wystawiane będą tylko i wyłącznie na podstawie Certyfikatu Płatności Faktury, potwierdzonego przez upoważnionego przedstawiciela Odbiorcy. Odbiorca ureguluje należność za każdą fakturę przelewem w terminie 45 dni od dnia otrzymania przez Odbiorcę prawidłowo wystawionej faktury zgodnej z Certyfikatem Płatności Faktury. W przypadku opóźnienia dostaw materiałów w trybie określonym przez Strony, Odbiorca będzie miał prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w wysokości 0,5% wartości netto opóźnionych partii materiałów za każdy dzień opóźnienia. Niezależnie od powyższych postanowień, Dostawca zobowiązany będzie pokryć wszelkie koszty, szkody i straty jakie poniesie Odbiorca i jego podwykonawcy w związku z nienależytym wykonaniem Umowy, a w szczególności: ewentualne koszty przestojów sprzętu Odbiorcy i jego podwykonawców, 104 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny - ewentualne koszty wbudowania, usunięcia i utylizacji materiałów nie spełniających określonych niniejszą Umową wymogów jakościowych, - ewentualnych kar lub odszkodowań przewidzianych Kontraktem, którymi Zamawiający obciąży Odbiorcę. Strony ustaliły, iż Dostawca udzieli gwarancji jakości i następnych na dostarczone materiały na okres 60 miesięcy od daty odbioru przedmiotu dostawy potwierdzonego dokumentem odbioru podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela Odbiorcy. Strony ustaliły, że okres rękojmi dla materiałów wyniesie 60 miesięcy i w żadnym przypadku nie będzie krótszy od okresu gwarancji jakości. Odbiorca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli : a) Dostawca opóźnia się z dostawą o ponad 2 dni w stosunku do terminów określonych przez Strony, b) Dwie partie dostarczonych materiałów nie spełniają wymogów jakościowych określonych niniejszą Umową, c) Dostawca zatrudni przy realizacji Umowy podwykonawcę lub poddostawcę bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Odbiorcy, d) Dostawca złoży wniosek o wszczęcie postępowania naprawczego lub przystąpił do likwidacji swojej firmy. Dostawca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli odbiorca opóźnia o więcej niż 30 dni należne Dostawcy płatności w związku z realizacją niniejszej Umowy. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest wcześniejsze powiadomienie pisemne przez Dostawcę o istniejącym zadłużeniu zawierające wezwanie do uregulowania zaległej płatności w terminie 5 dni roboczych. Po bezskutecznym upływie tego terminu Dostawca może zrealizować uprawnienie do rozwiązania Umowy. W razie rozwiązania Umowy z którejkolwiek z przyczyn wyżej podanych, Odbiorcy przysługiwać będzie od Dostawcy kara umowna w kwocie stanowiącej 10% szacunkowej wartości Umowy netto. Niezależnie od naliczenia kar umownych, które przewiduje Umowa, Odbiorcy przysługuje prawo do dochodzenia od Dostawcy odszkodowania na zasadach ogólnych. 6.5.2.3. Umowy z WARBUD S.A. z siedzibą w Warszawie Umowa z dnia 10.03.2011r. Przedmiotem Umowy było zlecenie przez Odbiorcę (Warbud SA) i przyjęcie przez Dostawcę (Emitent) do realizacji dostawy na budowę zespołu hotelowego REDUTA (Etap/Ibis) w Warszawie. Strony ustaliły termin rozpoczęcia dostaw na dzień 10.03.2011r., natomiast przybliżony termin zakończenia dostaw na dzień 31.12.2011r. Odbiorca zastrzega sobie możliwość przesunięcia w/w terminów wykonania dostaw, o czym poinformuje dostawcę w formie pisemnej, drogą elektroniczną lub faxem. Strony ustaliły ceny jednostkowe, niezmienne w trakcie realizacji Umowy oraz szacunkowe ilości i wynikające z tych ilości szacunkową należność za wykonanie Przedmiotu Umowy na kwotę wynagrodzenia szacunkowego w wysokości 60.000,00 zł + podatek VAT 23%. Dostawca będzie wystawiał faktury dwa razy w miesiącu. Warunkiem koniecznym do przyjęcia faktury będzie dołączenie dokumentów potwierdzonych przez osobę upoważnioną stwierdzającą zasadność wystawienia faktury. Odbiorca zobowiązuje się do zapłaty za dostarczone materiały wg ustalonych cen w terminie 30 dni, licząc od dnia przyjęcia faktury w siedzibie Odbiorcy. Wszystkie płatności będą realizowane przelewem na konto Dostawcy. Dostawca ma prawo odstąpić od Umowy, jeżeli: a) Odbiorca uporczywie odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru dostawy, b) Odbiorca uporczywie odmawia bez uzasadnionych przyczyn zapłaty należności za dostawę. Odbiorca ma prawo odstąpić od Umowy, jeżeli: a) Umowa z Inwestorem na wykonanie Obiektu została rozwiązana lub którakolwiek ze Stron tej Umowy odstąpiła od niej. W takim przypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia z tytułu wykonania części Umowy, b) Dostawca złamał postanowienie o zachowaniu tajemnicy handlowej. W takim przypadku Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 5% szacunkowej należności za wykonanie Przedmiotu Umowy. Zapłata niniejszej kary nie wyklucza dodatkowego odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej w celu zrekompensowania poniesionych przez Odbiorcę strat oraz utraconych przez niego korzyści, c) Dostawca pomimo wezwania wykonuje dostawy niezgodnie z niniejszą Umową w szczególności jakość lub rodzaj dostarczonego materiału odbiega od określonego Umową, 105 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. d) Dokument Rejestracyjny Dostawca przerywa wykonanie przedmiotu Umowy lub jeśli opóźnienia w realizacji dostaw wynoszą więcej niż 7 dni i w tym przypadku Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 5% szacunkowej należności za wykonanie Przedmiotu Umowy. Strony ustaliły, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: Dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne: a) za niedotrzymanie terminów dostaw z przyczyn zależnych od Dostawcy – w wysokości 1% nierozliczonej części szacunkowej należności za wykonanie przedmiotu Umowy, b) za odstąpienie od Umowy przez Odbiorcę z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 5% szacunkowej należności za wykonanie przedmiotu Umowy, łącznie z wartością dostaw i zamówień dodatkowych, c) w przypadku nienależytego wypełnienia swoich zobowiązań przez Dostawcę oraz ich konsekwencji, Odbiorca może dochodzić od niego odszkodowania za poniesione straty i utracone korzyści do pełnej ich wysokości, przenoszącej wysokość kar umownych. Odbiorca zapłaci Dostawcy kary umowne: a) za opóźnienie w zapłacie faktury przekraczające 7 dni – odsetki w wysokości 6-miesięcznego WIBOR-u, b) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Odbiorcy w wysokości 5% szacunkowej należności za dostawy. 6.5.2.4. Umowy z POLIMEX MOSTOSTAL S.A. z siedzibą w Warszawie Umowa z dnia 26.04.2011r. Przedmiotem umowy było wykonanie robót polegających na realizacji, dostawie i montażu wraz wykonaniem podlewek, łożysk elastomerowych dla obiektów inżynierskich. Strony ustaliły, że termin rozpoczęcia prac związanych realizacją robót objętych umową, ustala się na dzień 27.04.2011r. Rozliczenie ostateczne między Stronami dokonane będzie po odbiorze ostatecznym przedmiotu Umowy na podstawie faktury końcowej. Do tego czasu wynagrodzenie Podwykonawcy (Emitent) wypłacane będzie w częściach proporcjonalnych do ilości robót wykonanych przez Podwykonawcę w związku z realizacją przedmiotu Umowy. Za należyte, terminowe i kompleksowe wykonanie całości przedmiotu Umowy określonego w niniejszej Umowie, Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenia Podwykonawcy w wysokości stanowiącej równowartość 143.800,00 EURO plus podatek VAT 23%. Płatności będą dokonywane w PLN wg kursu średniego NBP z dnia wystawienia Świadectwa Płatności Podwykonawcy. Powyższe wynagrodzenie zostało ustalone przy zastosowaniu ryczałtowych cen jednostkowych, które są podane w Załączniku nr 1 oraz jednokrotnej mobilizacji dla danego obiektu. Koszt każdej następnej mobilizacji dla danego obiektu będzie dodatkowo płatny w wysokości 2.000,00 zł plus podatek VAT 23%. Strony ustalają, że zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w wysokości 10% wartości brutto Umowy zostanie wniesione przez Podwykonawcę w ciągu 21 dni po zawarciu Umowy, w formie bezwarunkowej, nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, z okresem ważności do 31.07.2017r, której treść zostanie uprzednio zaakceptowana przez Zlecającego. Ewentualne płatności z udzielonego zabezpieczenia będą dokonywane w PLN wg kursu średniego NBP z dnia podpisania umowy. Nie wniesienie gwarancji w terminie, o którym mowa powyżej uprawnia Zlecającego do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy. Strony ustaliły, że za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, Zlecający jest uprawniony do nałożenia na Podwykonawcę kar umownych z następujących tytułów: a) za opóźnienie w dotrzymaniu terminów realizacji robót w stosunku do terminów określonych w Umowie -& 3 ust. 1- w wysokości 0,50% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki w całości robót, b) za opóźnienie w realizacji danego etapu robót w stosunku do terminu podanego w uzgodnionym harmonogramie robót- 0,50% wynagrodzenia brutto c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji rękojmi- w wysokości 0,50 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad d) za naruszenie zasad bhp lub ochrony przeciwpożarowej- w wysokości do 1.000 zł brutto za każdy przypadek stwierdzony przez koordynatora BHP e) za rozwiązanie przez Zlecającego Umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Podwykonawcy- w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 106 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Bez względu na treść powyższą Zlecający zachowuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych( odszkodowanie uzupełniające). W przypadku naliczenia przez Zlecającego kar umownych wg zasad powyższych, Zlecający wystawi Podwykonawcy notę obciążeniową. Wynagrodzenie wypłacane Podwykonawcy może zostać pomniejszone o wartość not obciążeniowych. Kary umowne stają się wymagalne z chwilą powstania podstawy ich naliczenia. Żądanie zapłaty jednej kary umownej nie wyklucza prawa żądania zapłaty innej kary umownej. Zapłata kary przez Podwykonawcę lub odliczenie przez Zlecającego kwoty kary płatności należnej Podwykonawcy nie zwalnia Podwykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. Zlecający odpowiada wobec Podwykonawcy jedynie za szkody spowodowane działaniem umyślnym. Zlecający jednoznacznie upoważniony jest przez Podwykonawcę do dokonania potrąceń z kwot należnych lub które będą się należeć Podwykonawcy należności z tytułu kar umownych, odszkodowań lub innych obciążeń nałożonych na Zlecającego przez Zamawiającego w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem robót powierzonych Podwykonawcy w ramach robót przy realizacji przedmiotu kontraktu lub na jakiejkolwiek innej budowie, w której uczestniczyć będzie Podwykonawca. Stronom przysługuje odszkodowanie uzupełniające na zasadach Kodeksu Cywilnego. Strony ustaliły, że Zlecającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia w każdym czasie od Umowy, aż do zakończenia realizacji prac na podstawie umowy w całości lub w części (według swego uznania) ze skutkiem od dnia złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy, w szczególności jeżeli: a) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia kontraktu i Zamawiający skorzysta z możliwości odstąpienia od kontraktu lub nastąpi ograniczenie zakresu lub jakakolwiek inna zmiana Kontraktu, która wpływałaby na zakres przedmiotu niniejszej Umowy lub jakiekolwiek inne warunki z niej wynikające (w takim wypadku Podwykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy, a Zlecający nie jest uprawniony obciążyć Podwykonawcy karą umowną), b) majątek Podwykonawcy został zajęty w drodze postępowania egzekucyjnego lub Podwykonawca zrzekł się majątku na rzecz wierzycieli. c) złożono wniosek o ogłoszenie upadłości Podwykonawcy, zostanie otworzone postępowanie naprawcze z wierzycielami Podwykonawcy lub otwarto likwidację Podwykonawcy, albo istnieje zagrożenie niewypłacalnością Podwykonawcy. d) Podwykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy w ciągu 7 dni od terminu ustalonego w Umowie e) ,Podwykonawca zaniecha realizacji Umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 5 dni, w sytuacji gdy bieżący harmonogram nie przewiduje przerwy w robotach, a przerwa taka nie została zaakceptowana przez Zlecającego, nie dotyczy to sytuacji niezależnych od Podwykonawcy takich jak warunki atmosferyczne uniemożliwiające pracę z przyczyn technologicznych, strajk, pożar, powódź, f) Podwykonawca wykonuje Umowę w sposób wadliwy lub niezgodny z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej lub Podwykonawca nie realizuje przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub zaniedbuje zobowiązania umowne, g) Podwykonawca podziela całość lub jakąkolwiek część robót lub dokonuje cesji Umowy, bez wymaganego uzgodnienia, h) Podwykonawca nie usuwa w wyznaczonym przez Zlecającego terminie wady w wykonaniu przedmiotu Umowy, i) Nastąpiły inne przesłanki odstąpienia od Umowy wynikające odpowiednio z postanowień dokumentów umownych lub Kodeksu Cywilnego. Strony ustaliły, że Podwykonawca może odstąpić od umowy w sytuacji gdy Zlecający: a) Zalega z płatnościami powyżej 30 dni od dnia terminu płatności b) Nie dokonuje odbioru końcowego robót, choć zakres robót wykonany przez Podwykonawcę jest odebrany przez Zamawiającego c) ogłosił upadłość lub likwidację firmy Rozwiązanie Umowy lub odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej. W przypadku zaistnienia okoliczności upoważniających Zlecającego do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od Umowy z przyczyn wskazanych powyżej, Zlecający może po uprzedzeniu Podwykonawcy na 3 dni kalendarzowe, nie zwalniając Podwykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z postanowień niniejszej Umowy, powierzyć realizację robót innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Podwykonawcy. Dodatkowymi kosztami, stanowiącymi różnicę pomiędzy kwotą wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w odniesieniu do robót, od realizacji których odstąpiono a ceną wynegocjowaną z nowym podwykonawcą, Zlecający obciąży dotychczasowego Podwykonawcę. Na poczet zabezpieczenia tych kosztów, Zlecający zatrzymuje pełną kwotę wynagrodzenia z tytułu realizacji robót określonych w protokole inwentaryzacji. Podstawą do wystawienia faktury przez Podwykonawcę będzie w tym przypadku powiadomienie przez Zlecającego o dokonaniu ostatecznego rozliczenia przedmiotu Umowy z określeniem i udokumentowaniem kwoty, jaka pozostała do uregulowania z tytułu wynagrodzenia za realizację prac określonych w protokole inwentaryzacji. 107 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Podwykonawca jest w szczególności zobowiązany do zapłaty Zlecającemu odszkodowania za udokumentowane szkody, które nastąpiły w wyniku odstąpienia od Umowy przez Zlecającego wskutek opóźnienia Podwykonawcy z rozpoczęciem lub realizacją Umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, aby Podwykonawca ukończył prace w umówionym terminie lub wskutek wady przedmiotu Umowy uniemożliwiającej realizację na jego podstawie celu, któremu ma służyć. 6.5.2.5. Umowy z Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie Umowa z dnia 01.03.2010r. Przedmiotem Umowy było kupno materiałów budowlanych. Strony ustaliły następujące terminy realizacji przedmiotu Umowy: rozpoczęcie dostarczania towarów przez Sprzedającego (Emitent) od dnia 01.03.2010r., natomiast zakończenie dostarczania towarów przez Sprzedającego do dnia 31.12.2010r. Strony ustaliły łączną orientacyjną cenę netto za wykonanie całości przedmiotu Umowy w kwocie 24.000,00 zł + podatek VAT 7%. Zapłata ceny za dostarczone towary nastąpi w 1 lub 3 czwartek miesiąca przypadający po upływie 30 dni od otrzymania przez Kupującego(Budimex SA) od Sprzedającego prawidłowej faktury VAT. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu gwarancji i rękojmi za dostarczone towary rozpocznie się z dniem odbioru towarów przez Kupującego i skończy się po upływie 60 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia towaru. Kupujący może od Umowy odstąpić w każdym czasie w terminie jej obowiązywania (w tym terminie obowiązywania wynikających z nie okresów gwarancji i rękojmi) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedającego Umowy, a w szczególności: a) Sprzedający opóźnia się z dostarczeniem towaru ponad 14 dni w stosunku do terminów określonych w Zamówieniu, b) Sprzedający nie dostarcza towarów przez okres dłuższy niż 14 dni, c) Dostarczone towary nie spełniają warunków wymaganych Umową,’ d) Zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Sprzedającego lub ogłosi on likwidację spółki, e) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Sprzedającego, f) Sprzedający dokonał cesji swoich wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy, bez uzyskania na nią uprzedniej pisemnej zgody Kupującego, g) Nastąpi rozwiązanie Kontaktu pomiędzy Inwestorem a Kupującym lub jakakolwiek jego zmiana uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy lub powodująca, że jego wykonanie stało się zbędne, h) Zostało wszczęte postępowanie naprawcze z wierzycielami Sprzedającego. Sprzedający może odstąpić od Umowy, w następujących przypadkach: a) zostało ogłoszone otwarcie likwidacji Spółki Kupującego, b) zostało wszczęte postępowanie naprawcze z wierzycielami Kupującego, c) Kupujący nie dokonuje zapłaty faktur Sprzedawcy w okresie 7 dni od terminu ustalonego na zapłatę. W razie złożenia przez Kupującego lub Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Sprzedający powinien niezwłocznie wstrzymać dostarczenie towarów i dokonać inwentaryzacji dostarczonych towarów z udziałem Kupującego. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedający przedłoży Kupującemu w terminie 5 dni rozliczenie dostarczonych towarów i zafakturowanych, niekwestionowanych przez Kupującego. Strony ustaliły kary umowne: Sprzedający zapłaci Kupującemu kary umowne: a) za opóźnienie w dostarczeniu towarów zamówionych, a niedostarczonych w wysokości 1% łącznej ceny brutto, za każdy dzień opóźnienia, b) za opóźnienie w usunięciu wad towarów stwierdzonych przy odbiorze lub w czasie trwania gwarancji i rękojmi w wysokości 1% łącznej ceny brutto, za każdy dzień opóźnienia, c) w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, a także w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn niezależnych od Kupującego w wysokości 20% łącznej ceny brutto. Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Kupujący może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 108 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny W przypadku niedostarczenia towarów zgodnie z uzgodnionymi terminami, Kupujący nienależnie od prawa do naliczania kar umownych może zlecić osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego, wykonanie niezrealizowanych lub wadliwie wykonanych dostaw objętych przedmiotem Umowy. W dniu 16.07.2010r. do powyższej Umowy został zawarty Aneks Nr 1, na podstawie którego ustalono, iż za towary określone w Umowie, Odbiorca zapłaci Dostawcy wynagrodzenie w szacunkowej wartości 30.000,00 zł netto + podatek VAT 7%. Ponadto zwiększono wartość szacunkową wynagrodzenia na następująca: 54.000,00 zł netto + podatek VAT 7% Umowa z dnia 14.06.2010r. Przedmiotem Umowy było kupno materiałów budowlanych. Strony ustaliły następujące terminy realizacji przedmiotu Umowy: rozpoczęcie dostarczania towarów przez Sprzedającego (Emitent) od dnia 15.06.2010r., natomiast zakończenie dostarczania towarów przez Sprzedającego do dnia 31.07.2010r. Strony ustaliły łączną orientacyjną cenę netto za wykonanie całości przedmiotu Umowy na kwotę 65.397,26 zł netto + podatek VAT 7%. Zapłata ceny za dostarczone towary nastąpi w 1 lub 3 czwartek miesiąca przypadający po upływie 30 dni od otrzymania przez Kupującego (Budimex SA) od Sprzedającego prawidłowej faktury VAT. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu gwarancji i rękojmi za dostarczone towary rozpocznie się z dniem odbioru towarów przez Kupującego i skończy się po upływie 61 miesięcy od daty przekazania obiektu Inwestorowi. Kupujący może od Umowy odstąpić w każdym czasie w terminie jej obowiązywania ( w tym w terminie obowiązywania wynikających z niej okresów gwarancji i rękojmi) w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedającego Umowy, a w szczególności jeżeli: a) Sprzedający opóźnia się z dostarczeniem towarów ponad 5 dni w stosunku do terminów określonych w zamówieniu, b) Sprzedający nie dostarcza towarów przez okres dłuższy niż 5 dni, c) Dostarczone towary nie mają parametrów wymaganych Umową, d) Zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Sprzedającego lub ogłosi on likwidację spółki, e) Został wydany nakaz zajęcia majątku Sprzedającego, f) Sprzedający dokonał cesji swoich wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy, bez uzyskania na nią uprzedniej pisemnej zgody Kupującego, g) Nastąpi rozwiązanie Kontraktu pomiędzy Inwestorem a Kupującym lub jakakolwiek jego zmiana uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy lub powodująca, że jego wykonanie stało się zbędne, h) Zostało wszczęte postępowanie naprawcze z wierzycielami Sprzedającego. Sprzedający może odstąpić od Umowy, w następujących przypadkach: a) zostało ogłoszone otwarcie likwidacji Spółki Kupującego, b) zostało wszczęte postępowanie naprawcze z wierzycielami Kupującego. W razie złożenia przez Kupującego lub Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Sprzedający wstrzymać dostarczenie towarów i dokonać inwentaryzacji dostarczonych towarów z udziałem Kupującego. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedający przedłoży Kupującemu w terminie 5 dni rozliczenie dostarczonych towarów i zafakturowanych. Strony ustaliły kary umowne: Sprzedający zapłaci Kupującemu kary umowne: a) za opóźnienie w dostarczeniu towarów w wysokości 1% łącznej ceny brutto, za każdy dzień opóźnienia, b) za opóźnienia w usunięciu wad towarów stwierdzonych przy odbiorze lub w czasie trwania gwarancji i rękojmi w wysokości 1% łącznej ceny brutto, za każdy dzień opóźnienia, c) w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, leżących po stronie Sprzedającego, a także w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn niezależnych od Kupującego w wysokości 20% łącznej ceny brutto, d) za nieterminowe dostarczenie Kupującemu towarów w stosunku do terminów dostaw w wysokości kosztów przestoju pracowników i sprzętu Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 109 Kupujący może dochodzić odszkodowania Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny W przypadku niedostarczenia towarów zgodnie z uzgodnionymi terminami, Kupujący niezależnie od prawa do naliczania kar umownych może zlecić osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego, wykonanie niezrealizowanych lub wadliwie wykonanych dostaw objętych Przedmiotem Umowy. W przypadku gdy Kupujący zostanie obciążony przez Inwestora karami umownymi z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej Umowy przez Sprzedającego, Kupujący obciąży Sprzedającego całością tych kar oraz konsekwencjami z nich wynikającymi. W dniu 15.01.2011r. do powyższej Umowy zawarty został Aneks Nr 1, na podstawie którego zmianie uległa kwota orientacyjnego wynagrodzenia na następującą: 102.887,88 zł. netto + podatek VAT 23%, oraz termin zakończenia robót na następujący: 15.03.2011r. Umowa z dnia 06.05.2010r. Przedmiotem Umowy była sprzedaż towarów, wymienionych w Zakresie Rzeczowo – Finansowym, załączonym do Umowy. Strony ustaliły następujące terminy realizacji Przedmiotu Umowy: rozpoczęcie dostarczania towarów przez Sprzedającego (Emitent) od dnia 17.05.2010r., natomiast termin zakończenie dostarczania towarów do dnia 31.10.2010r. Strony ustaliły, iż łączna orientacyjna cena netto za wykonanie całości Przedmiotu Umowy wyniesie 34.491,00 zł + podatek VAT 7%. Zapłata ceny za dostarczone towary nastąpi w 1 lub 3 czwartek miesiąca, przypadający bezpośrednio po upływie 45 dni od otrzymania przez Kupującego (Budimex SA) od Sprzedającego prawidłowo wystawionej faktury. Płatność nastąpi na rachunek bankowy Sprzedającego. Sprzedający zapewnił Kupującego, że wydawane towary nie mają wad prawnych jak i fizycznych, a w szczególności spełniają wszystkie kryteria i parametry określone w Umowie. W przypadku dostarczenia Kupującemu przez Sprzedającego towarów nieodpowiadających warunkom określonym w Umowie, Sprzedający ponosi wszelką odpowiedzialność związaną z wbudowaniem wadliwego towaru, jego naprawą i wymianą. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu gwarancji i rękojmi za dostarczone towary rozpoczyna się z dniem odbioru towaru przez Kupującego i kończy po upływie 61 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego. Strony ustaliły, zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, zgodnie z którym Sprzedający dostarczy Kupującemu w terminie 14 dni od podpisania Umowy bezwarunkową, nieodwołalną gwarancję bankową, płatną na pierwsze żądanie, na kwotę stanowiącą 10% łącznej orientacyjnej ceny netto. Gwarancja lub kwota zabezpieczenia zostanie zwrócona Sprzedającemu po upływie 30 dni od zakończenia terminów gwarancji i rękojmi, jeżeli nie zostanie wykorzystana na zaspokojenie roszczeń Kupującego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. W przypadku gdy cena ostateczna okaże się wyższa od ceny przyjętej za podstawę ustalania wysokości Gwarancji, Sprzedający zobowiązuje się podwyższyć kwotę udzielonej Gwarancji w ten sposób, aby obejmowała ona także 10% wartości dodatkowej ceny brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy. Kupujący może od Umowy odstąpić w każdym czasie w terminie jej obowiązywania (w tym, w terminie obowiązywania wynikających z niej okresów gwarancji i rękojmi) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedającego Umowy, a w szczególności, jeżeli: a) Sprzedający opóźnia się z dostarczeniem towarów przez ponad 7 dni w stosunku do terminów określonych w Zamówieniu, b) Sprzedający nie dostarcza towarów przez okres dłuższy niż 7 dni, c) Dostarczone towary nie spełniają warunków, o których mowa w załączniku do Umowy lub nie spełniają innych parametrów wymaganych Umowa, d) Zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Sprzedającego lub ogłosi on likwidację spółki, e) Został wydany nakaz zajęcia majątku Sprzedającego, f) Sprzedający dokonał cesji swoich wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy bez uzyskania na nią uprzedniej pisemnej zgody Kupującego, g) Nastąpi rozwiązanie Kontraktu pomiędzy Inwestorem a Kupującym lub jakakolwiek jego zmiana uniemożliwiająca wykonanie Przedmiotu Umowy lub powodująca, że jego wykonanie stało się zbędne, h) Zostało wszczęte postępowanie naprawcze z wierzycielami Sprzedającego. Sprzedający może odstąpić od Umowy, w następujących przypadkach; a) zostało ogłoszone otwarcie likwidacji spółki Kupującego, b) zostało wszczęte postępowanie naprawcze z wierzycielami Kupującego. 110 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny W razie złożenia przez Kupującego lub Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Sprzedający powinien niezwłocznie wstrzymać dostarczanie towarów i dokonać inwentaryzacji dostarczonych towarów z udziałem Kupującego. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedający przedłoży Kupującemu w terminie 5 dni rozliczenie dostarczonych towarów i zafakturowanych. Odstąpienie od Umowy będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość przy zachowaniu w pełni wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Sprzedającego z jego zobowiązań z tytułu wad towarów wydanych do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie dostarczonych towarów. Sprzedający zapłaci Kupującemu kary umowne: a) za opóźnienie w dostarczaniu towarów w wysokości 1% łącznej orientacyjnej ceny netto, za każdy dzień opóźnienia, b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w czasie trwania gwarancji i rękojmi w wysokości 1% łącznej orientacyjnej ceny netto, za każdy dzień opóźnienia, c) w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, leżących po stronie Sprzedającego, a także w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn niezależnych od Kupującego w wysokości 20% łącznej orientacyjnej ceny brutto, d) za nieterminowe dostarczenia Kupującemu towarów w stosunku do terminów dostaw określonych w Umowie w wysokości kosztów przestoju pracowników i sprzętu. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Kupujący może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. W przypadku niedostarczenia towarów zgodnie z umówionymi terminami lub dostarczenia towarów wadliwych Kupujący niezależnie od prawa do naliczania kar umownych może zlecić osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego, wykonanie niezrealizowanych lub wadliwie wykonanych dostaw objętych Przedmiotem Umowy, W przypadku gdy Kupujący zostanie obciążony przez Inwestora karami umownymi z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej Umowy przez Sprzedającego, Kupujący obciąży Sprzedającego całością tych kar oraz konsekwencjami z nich wynikającymi. Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Kupujący w wysokości 20% łącznej orientacyjnej ceny netto za wykonanie Przedmiotu Umowy. 6.5.2.6. Umowy z Budimex Dromex S.A. z siedzibą w Warszawie Umowa z dnia 28.08.2009r. Przedmiotem Umowy było kupno materiałów budowlanych. Strony ustaliły zakończenie dostarczania towarów przez Sprzedającego do dnia 31.12.2009r. Za wykonanie całości Przedmiotu Umowy, Strony ustaliły łączną cenę orientacyjna na kwotę 25.000,00 zł netto + podatek VAT 7%. Zapłaty ceny za dostarczone towary nastąpi w 1 lub 3 czwartek miesiąca przypadający bezpośrednio po upływie 60 dni od otrzymania przez Kupującego (Budimex Dromex SA) od Sprzedającego (Emitent) prawidłowej faktury VAT. Płatność nastąpi na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w fakturze VAT. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu gwarancji i rękojmi za dostarczone towary rozpocznie się z dniem odbioru towarów przez Kupującego i skończy się po upływie 85 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego. Kupujący może odstąpić od Umowy w każdym czasie w terminie jej obowiązywania (w tym w terminie obowiązywania wynikających z niej okresów gwarancji i rękojmi) w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedającego Umowy, w szczególności jeżeli: a) Sprzedający opóźnia się z dostarczeniem towarów ponad 3 dni w stosunku do terminów określonych w zamówieniu, b) Sprzedający nie dostarcza towarów przez okres dłuższy niż 30 dni, c) Dostarczone towary nie spełniają parametrów wymaganych Umową, d) Zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Sprzedającego lub ogłosi on likwidację spółki, e) Został wydany nakaz zajęcia majątku Sprzedającego, f) Sprzedający dokonał cesji swoich wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy, bez uzyskania na nią uprzedniej pisemnej zgody Kupującego, 111 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny g) Nastąpi rozwiązanie Kontraktu pomiędzy Inwestorem a Kupującym lub jakakolwiek jego zmiana uniemożliwiająca wykonanie Przedmiotu Umowy lub powodująca, że jego wykonanie stało się zbędne, h) Zostało wszczęte postępowanie naprawcze z wierzycielami Sprzedającego. Sprzedający może odstąpić od Umowy, w następujących przypadkach: a) zostało ogłoszone otwarcie likwidacji Spółki Kupującego, b) zostało wszczęte postępowanie naprawcze z wierzycielami Kupującego. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedający przedłoży Kupującemu w terminie 5 dni rozliczenie dostarczonych towarów i zafakturowanych, niekwestionowanych przez Kupującego. Strony ustaliły kary umowne: Sprzedający zapłaci Kupującemu kary umowne: a) za opóźnienie w dostarczeniu towarów w wysokości 1% łącznej centy brutto, za każdy dzień opóźnienia, b) za opóźnienie w usunięciu wad towarów stwierdzonych przy odbiorze lub w czasie trwania gwarancji i rękojmi w wysokości 1% łącznej ceny brutto, za każdy dzień opóźnienia, c) w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, leżących po stronie Sprzedającego, a także w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn niezależnych od Kupującego w wysokości 20% łącznej ceny brutto, d) za nieterminowe dostarczenie Kupującemu towarów w stosunku do terminów dostaw w wysokości kosztów przestoju pracowników i sprzętu Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Kupujący może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. W przypadku niedostarczenie towarów zgodnie z uzgodnionymi terminami, Kupujący niezależnie od prawa do naliczania kar umownych może zlecić osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego, wykonanie niezrealizowanych lub wadliwie wykonanych dostaw objętych Przedmiotem Umowy. W przypadku, gdy Kupujący zostanie obciążony przez Inwestora karami umownymi z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Kontrakt, w związku z niewykonaniem lub nienależyty, wykonaniem niniejszej Umowy przez Sprzedającego, Kupujący obciąży Sprzedającego całością tych kar oraz konsekwencjami z nich wynikającymi. Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Kupujący w wysokości 20% łącznej ceny netto za wykonanie Przedmiotu Umowy. Umowa z dnia 20.03.2009r. Przedmiotem Umowy było dostarczenie Odbiorcy (Budimex Dromex SA) tzw. elementów traconych do robót żelbetowych. Strony ustaliły następujące terminy realizacji przedmiotu Umowy: rozpoczęcie dostaw na dzień 20.03.2009r., natomiast zakończenie dostaw na dzień 31.12.2009r. Strony ustaliły łączną orientacyjną cenę za wykonanie całości Przedmiotu Umowy na kwotę 23.112,00 zł netto + podatek VAT 7% Przy zamówieniach do kwoty 1.000,00 zł netto koszty transportu będzie pokrywał Odbiorca. Jeżeli wartość Zamówienia przekroczy 1.000,00 zł netto koszty transportu obciążają Dostawcę (Emitent). Zapłata ceny za dostarczone towary, nastąpi w 1 lub 3 czwartek miesiąca przypadający bezpośrednio po upływie 30 dni od otrzymania przez Odbiorcę od Dostawcy faktury VAT. Płatność nastąpi na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na fakturze VAT. Odbiorca może od Umowy odstąpić w każdym czasie w terminie jej obowiązywania w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Dostawcę Umowy, a w szczególności: a) Dostawca opóźnia się z dostawa ponad 7 dni w stosunku do terminów określonych w Zamówieniu, b) Dostawca nie wykonuje dostaw przez okres dłuższy niż 7 dni c) Dostarczone towary nie spełniają warunków, określonych w Umowie lub nie spełnią innych parametrów wymaganych Umową, d) Zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Dostawcy lub ogłosi on likwidację spółki, e) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy, f) Dostawca dokonał cesji swoich wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy, bez uzyskania na nią uprzedniej pisemnej zgody Odbiorcy, 112 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny g) Nastąpi rozwiązanie Kontraktu pomiędzy Inwestorem a Odbiorcą lub jakakolwiek jego zmiana uniemożliwiająca wykonanie Przedmiotu Umowy lub powodująca, że jego wykonanie stało się zbędne, h) Zostało wszczęte postępowanie naprawcze z wierzycielami Dostawcy. Dostawca może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach: a) zostało ogłoszone otwarcie likwidacji Spółki Odbiorcy, b) zostało wszczęte postępowanie naprawcze z wierzycielami Odbiorcy, c) Odbiorca zalega z zapłatą za dostarczone towary dłużej niż 60 dni od dnia upływu terminu płatności. W razie złożenia przez Odbiorcę lub Dostawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Dostawca powinien niezwłocznie wstrzymać dostawy o dokonać inwentaryzacji wykonanych dostaw z udziałem Odbiorcy. W przypadku odstąpienia od Umowy, Dostawca przedłoży Odbiorcy w terminie 5 dni rozliczenie dostaw zrealizowanych i zafakturowanych, a także będących w toku produkcji na dzień odstąpienia. Dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne: a) za opóźnienie w wykonaniu dostawy w wysokości 1% łącznej ceny brutto, za każdy dzień opóźnienia, b) za opóźnienie w usunięciu wad towarów stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1% łącznej ceny brutto, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, c) w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, a także w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn niezależnych od Odbiorcy w wysokości 10% łącznej ceny brutto. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Odbiorca może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. W przypadku nie realizowania dostaw zgodnie z uzgodnionymi terminami, Odbiorca niezależnie od prawa do naliczania kar umownych może zlecić osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Dostawcy wykonanie niezrealizowanych lub wadliwie wykonanych dostaw objętych Przedmiotem Umowy. W dnu 24.08.2009r. do powyższej Umowy zawarty został Aneks Nr 1, na podstawie którego zmieniła się łączna orientacyjna cena netto za wykonanie całości Przedmiotu Umowy na następującą: 120.007,28 zł + podatek VAT 7%. Umowa z dnia 30.10.2009r. Przedmiotem Umowy było dostarczenie Odbiorcy (Budimex Dromex SA) następujących towarów: kotwy kapy chodnikowej (gzymsowej), kotwy deski gzymsowej, materiałów drobnych (rurki, itp.) Strony ustaliły następujące terminy realizacji Przedmiotu Umowy: rozpoczęcie dostaw na dzień 01.11.2009r., natomiast zakończenie dostaw na dzień 30.11.2009r. Strony ustaliły, szacunkowe wynagrodzenia za dostarczone towary na kwotę 48.886,00 zł netto + podatek VAT 7%. Zapłata należności za wykonanie dostawy nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty doręczenia przez Dostawcę, do siedziby Odbiorcy prawidłowo wystawionej faktury VAT, wystawionej na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela Odbiorcy. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy. Strony postanowiły, że Dostawca udzieli Odbiorcy gwarancji na dostarczone towary na okres 37 miesięcy licząc od daty dostarczenia towarów potwierdzonego protokołem odbioru. Strony ustaliły, iż Dostawca tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy dostarczy Odbiorcy w terminie 14 dni od podpisania Umowy bezwarunkową, nieodwołalną gwarancję bankową, płatną na pierwsze żądanie, zaakceptowaną przez Odbiorcę, na kwotę stanowiącą 10% łącznej ceny netto. W przypadku niedostarczenia Gwarancji w wyżej wskazanym terminie, Odbiorca uprawniony będzie do zatrzymania tytułem zabezpieczenia 10% łącznej ceny netto. Gwarancja lub kwota zabezpieczona zostanie zwrócona Dostawcy po upływie 30 dni od zakończenia terminów dostaw, jeżeli nie zostanie wykorzystana na zaspokojenie roszczeń Odbiorcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Odbiorca może od Umowy odstąpić w każdym czasie w całości lub części, w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania przez Dostawcę Umowy, a w szczególności jeżeli: a) Dostawca opóźnia się z dostawą ponad 3 dni w stosunku do terminów określonych w harmonogramie realizacji dostaw, b) Dostawca przerwał realizację dostaw przez okres dłuższy niż 3 dni, c) Dostarczone towary nie spełniają warunków, określonych w Załącznikach do Umowy, d) Ogłoszono upadłość Dostawcy lub przystąpił on do likwidacji swojej firmy, e) Został wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy, 113 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny f) Dostawca nie złożył w terminie gwarancji bankowej, g) Dostawca dokonał cesji swoich wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy bez uzyskania na nią uprzedniej pisemnej zgody Odbiorcy, h) Nastąpi rozwiązanie lub ograniczenie zakresu lub jakakolwiek inna zmiana Kontraktu pomiędzy Odbiorcą a Inwestorem, która wpływałaby na zakres Przedmiotu niniejszej Umowy lub jakiekolwiek inne warunki z nie wynikające. Dostawca może od Umowy odstąpić w każdym czasie, jeżeli Odbiorca nie dokonuje Dostawcy zapłaty faktur w okresie 45 dni od terminu określonego na zapłatę. W razie złożenia przez Odbiorcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Dostawca powinien niezwłocznie wstrzymać dostawy i dokonać ich inwentaryzacji z udziałem Odbiorcy. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Odbiorcę z powodu naruszenia przez Dostawcę warunków Umowy, Dostawca przedłoży Odbiorcy w terminie 5 dni rozliczenie dostaw zrealizowanych i zafakturowanych na dzień odstąpienia. Dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne: a) za opóźnienie w wykonaniu dostawy w wysokości 1% wynagrodzenia szacunkowego, za każdy dzień opóźnienia, b) za opóźnienie w usunięciu wad towarów stwierdzonych przy odbiorze lub w czasie trwania gwarancji lub rękojmi w wysokości 1% wynagrodzenia szacunkowego, za każdy dzień opóźnienia, c) w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, a także w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn niezależnych od Odbiorcy w wysokości 7% szacunkowego wynagrodzenia, d) za nieterminową dostawę towarów w stosunku do terminów dostaw określonych przez Strony w wysokości kosztów przestoju pracowników i sprzętu. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Odbiorca może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. W przypadku nie realizowania dostaw zgodnie z uzgodnionymi terminami, Odbiorca niezależnie od prawa do naliczania kar umownych może zlecić osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Dostawcy, wykonanie niezrealizowanych lub wadliwie wykonanych dostaw objętych Przedmiotem Umowy. W przypadku, gdy Odbiorca zostanie obciążony przez Inwestora karami umownymi z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej Umowy przez Dostawcę, Odbiorca obciąży Dostawcę całością tych kar oraz konsekwencjami z nich wynikającymi. Odbiorca zapłaci Dostawcy karę umowną w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Odbiorca w wysokości 7% szacunkowego wynagrodzenia. 6.5.2.7. Umowy z Katowickim Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. Umowa z dnia 24.09.2010r. Przedmiotem Umowy było zobowiązanie się Dostawcy (Emitent) do wyprodukowania i dostarczenia loco budowa i zobowiązanie się Odbiorcy (Budus SA) do odebrania kompleksowo i prawidłowo wykonanych profili dylatacyjnych DEFLEX. Strony postanowiły, że terminy dostaw zostaną uzgodnione z Kierownikiem Projektu Odbiorcy. Za wykonanie wszystkich prac wraz Dostawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 19.224,00 zł netto + podatek VAT 7%. Rozliczenie za wykonany Przedmiot Umowy będzie następować fakturami częściowymi oraz na podstawie faktury końcowej. Przedmiot będzie uważać się za dostarczony po podpisaniu protokołu odbioru przez Kierownika Projektu Odbiorcy. Na podstawie podpisanego protokołu odbioru Dostawca wystawi fakturę za dostarczony materiał. Faktury będą płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Odbiorcę dokumentów rozliczeniowych. Odbiorca ma prawo naliczyć Dostawcy kary umowne: a) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu danej dostawy w wysokości 0,5% wartości netto Umowy, b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5% wartości netto Umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Odbiorcę na zakończenie usunięcia wad, c) za odstąpienie od Umowy przez Odbiorcę z przyczyn leżących po stronie Dostawcy lub odstąpienie przez Dostawcę z przyczyn niezależnych od Odbiorcy w wysokości 5% wartości netto Umowy. Dostawca ma prawo naliczyć Odbiorcy kary umowne: 114 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny a) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy w wysokości 5% wartości netto Umowy, b) za odstąpienie przez Odbiorcę z przyczyn niezależnych od Dostawcy w wysokości 5% wartości netto Umowy. Kary umowne mogą być potrącane z bieżących płatnościach Dostawcy. Maksymalna wysokość kar umownych w przypadku zwłoki w wykonaniu danej dostawy i zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia netto przysługującego za wykonanie Przedmiotu niniejszej Umowy. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wartość kar umownych w przypadku, gdy kara umowna nie pokryje całości poniesionej przez Stronę szkody. Dostawca udziela Odbiorcy gwarancji jakości i rękojmi za wady na dostarczony Przedmiot Umowy na okres 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego obiektu przez Inwestora. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakości lub rękojmi, wad lub usterek, Odbiorca poinformuje o tym Dostawcę na piśmie wyznaczając mu technicznie możliwy do dotrzymania termin do usunięcia. Dostawca zobowiązuje się w okresie gwarancji usuwać nieodpłatnie na pierwsze wezwanie wszelkie wady i usterki w terminie wyznaczonym przez Odbiorcę. Jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia to Odbiorca może żądać wykonania wadliwych dostaw po raz drugi na koszt u ryzyko Dostawcy lub obniżyć odpowiednio wynagrodzenie. 6.5.2.8. Umowy z MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. z siedzibą w Krakowie Umowa z dnia 01.01.2010r. Przedmiotem umowy była dostawa materiałów do kotwienia, dystansy do zbrojenia, dystansy do szalunków, zbrojenia odginanego (COMAX), systemów szalowania, technologii przy budowie mostów i innych materiałów będących przedmiotem działalności Emitenta. Strony ustaliły, że termin zapłaty za wykonanie świadczenia obejmuje 70 dni od wystawienia faktury. Ustalono, że termin udzielenia gwarancji wynosi 36 miesięcy. Strony ustaliły następujące kary umowne wobec Dostawcy (Emitent): a) Kara umowna za zwłokę w dostarczeniu Materiałów 1% wartości netto niedostarczonych w terminie Materiałów za każdy dzień zwłoki, b) Kara umowna za zwłokę w terminowym usunięciu wady lub dostarczeniu Materiałów wolnych od wad 1% wartości netto Materiałów za każdy dzień zwłoki, c) Kara umowna za odstąpienie od Umowy przez Nabywcę z przyczyn zależnych od Dostawcy lub z winy Dostawcy 10% wartości netto Materiałów będących przedmiotem umowy. Strony ustaliły karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Nabywcy w wysokości 10% wartości netto Materiałów będących przedmiotem Umowy Strony ustaliły, że okres opóźnienia w dostawie Materiałów stanowiących podstawę dla Nabywcy do natychmiastowego odstąpienia od umowy wynosi 14dni. Okres przerwy w wykonaniu przedmiotu Umowy bez zgody Nabywcy stanowiący podstawę dla Nabywcy do natychmiastowego odstąpienia od Umowy wynosi 7 dni W przypadku odstąpienia przez Dostawcę, okres przekraczający maksymalny okres zawieszenia dostaw stanowiący podstawę dla Dostawcy do natychmiastowego odstąpienia od Umowy wynosi- 30 dni. Termin wypowiedzenia Umowy wynosi 30 dni. Umowa w trakcie realizacji. 6.5.2.9. Umowy z SRB Polska Sp. z o.o. w Warszawie Umowa z dnia 23.02.2011r. Przedmiotem Umowy była sprzedaż kształtek z taśmy AD 250 + FV 30/20, FV 30/20 i DA 240/20. Zapłata należności za dostarczone towary będzie następować przelewem 30-go dnia od dnia, w którym wystawiono Odbiorcy (SRB Polska Sp. z o.o.) fakturę. Strony ustaliły termin rozpoczęcia prac na dzień 18.02.2011r., natomiast termin zakończenia prac na dzień 24.03.2011r. Dostawca (Emitent) będzie ponosić odpowiedzialność za szkody, jakie powstaną dla Odbiorcy wskutek dostarczania towarów wadliwych lub niezgodnych z warunkami Umowy. W przypadku stwierdzenia, że towar został dostarczony w ilości niezgodnej z Umową Dostawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków ilościowych w terminie wskazanym przez Odbiorcę. Strony ustaliły, iż przysługuje im prawo odstąpienia od Umowy, ustalono również wysokość kar umownych. Szczegółowa treść Umowy objęta jest tajemnicą handlową i nie może być ujawniona bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony. 115 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny 6.5.2.10. Umowy z Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego CHEMOBUDOWA – KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie Umowa z dnia 26.10.2009r. Przedmiotem Umowy była dostawa i montaż 12 szt. łożysk elastomerowych typu GUMBA wraz z wykonaniem niezbędnych podlewek na budowie mostu na potoku Wątok w Tarnowie. Strony ustaliły następujące terminy realizacji przedmiotu Umowy: dostawa łożyska na budowę do dnia 20.10.2009r, - wykonanie kompletnego montażu do dnia 25.10.2009r. Strony ustaliły wynagrodzenie Wykonawcy na kwotę 29.459,36 zł netto + podatek VAT 7%w fakturach za wykonane roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie wynikłe roboty dodatkowe. Dla potrzeb niniejszej Umowy roboty dodatkowe oznaczają wszelkie prace niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie uzyskać od Zamawiającego pisemne polecenie na wykonanie robót oraz przedstawić wstępny kosztorys. Rozliczenie wykonanych robót nastąpi jednorazowo po wykonaniu i odbiorze przedmiotu Umowy. Płatność za wykonane roboty dokonana zostanie przez Zamawiającego na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na podstawie Protokołu Końcowego Odbioru Robót objętych przedmiotem niniejszej Umowy. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty faktury w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Strony ustaliły kary umowne: a) W przypadku wystąpienia zawinionych przez Wykonawcę opóźnień w ukończeniu robót, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych, wynoszących 0,3% wartości wynagrodzenia brutto określonego w niniejszej Umowie za każdy dzień opóźnienia, b) W przypadku wystąpienia zawinionych przez Wykonawcę opóźnień w usuwaniu wad lub usterek w okresie gwarancji w stosunku do terminu wyznaczonego na ich usunięcie, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia brutto określonego w niniejszej Umowie za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający może w całości lub w części rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli zajdzie jedna z poniżej wymienionych okoliczności: a) Zamawiający rozwiąże z Generalnym Wykonawcą lub Inwestorem lub zrezygnuje z części robót objętych niniejszą Umową, b) W przypadku wyznaczenia kuratora Wykonawcy, i/lub w przypadku objęcia majątku Wykonawcy egzekucją, w stopniu uniemożliwiającym realizację niniejszej Umowy, i/lub gdy zostanie złożony wniosek o wszczęcie przez Wykonawcę postępowania naprawczego, c) Wykonawca w sposób nieprzerwany i nieuzasadniony nie realizuje robót objętych niniejszą Umową przez okres 7 dni bez zgody Zamawiającego, d) Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu wymaganych przepisami zaświadczeń lub atestów dotyczących wbudowanych materiałów, e) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z Umową, w szczególności Specyfikacjami Technicznymi i dokumentacją projektową lub nie reaguje na polecenia Zamawiającego i Inwestora dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania, f) W przypadku, gdy zawinione przez Wykonawcę opóźnienia realizacji robót, Wykonawcy przekroczą 14 dni w stosunku do obowiązującego Harmonogramu. Wykonawca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Zamawiający opóźnia o więcej niż 30 dni należne Wykonawcy płatności, warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest wcześniejsze powiadomienie pisemne przez Wykonawcę o istniejącym zadłużeniu zawierające wezwanie do uregulowania zaległej płatności w terminie 5 dni roboczych. W przypadku rozwiązania Umowy z którejkolwiek z przyczyn wymienionych wyżej, Wykonawcy nie przysługuje prawo do żadnych roszczeń, za wyjątkiem zapłaty za odebrane przez Zamawiającego roboty zrealizowane przez Wykonawcę do czasu rozwiązania Umowy. 6.5.2.11. Umowy z DYWIDAG BAU GMBH Sp. z o.o. Odział w Polsce z siedzibą w Warszawie Umowa z dnia 15.03.2011r. 116 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Przedmiotem Umowy było dostarczenie przez Sprzedającego (Emitent) dla Kupującego urządzenia w postaci 3 pojemnika na beton BETOMAX typ A/0,75 m - 1 szt. Strony ustaliły termin dostawy na dzień 25.03.2011r. Cena 3 wyżej wymienionego Pojemnika BETOMAX A/0,75 m - 1 szt. wynosi 3.400,00 zł + podatek VAT 23%. Płatność na podstawie wystawionej faktury VAT będzie zrealizowana w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury w siedzibie Kupującego. Jeżeli termin dostawy nie będzie dotrzymany zostanie naliczona kara umowna w wysokości 0,5% wartości urządzenia za każdy opóźnienia jednakże nie więcej niż 5% całego zamówienia. Sprzedający udziela gwarancji producenckiej na 12 miesięcy licząc od daty dostarczenia urządzenia. 6.5.2.12. Umowy z Hydrobudowa Polska S.A. z siedzibą w Wysogotowo k. Poznania Umowa z dnia 20.07.2009r. Przedmiotem Umowy było określenie zasad sprzedaży i dostawy przez Sprzedawcę (Emitent) na rzecz Kupującego (Hydrobudowa) materiałów i urządzeń znajdujących się w ofercie Sprzedawcy. Na mocy Umowy Kupujący zakupił podkładki neoprenowe Leschuplast GLT typ N15 gr. 10mm. Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy z tytułu sprzedaży i dostawy towaru cenę: 2 2 93,76 euro/m netto – zamówienie jednorazowe 25-1500 m , - 2 103,14 euro/ m netto – zamówienie jednorazowe poniżej 250 m 2 2 Koszt dostawy wynosi 130 zł netto za paletę, zamówienia poniżej 250 m dostawca dostarczy gratis. Do wyżej wymienionej kwoty zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w dniu sprzedaży stawkami – w 2009 r. – 7%. Zapłata za dostarczone zgodnie z zamówieniami towary nastąpi na podstawie dokumentów określonych w Umowie oraz faktury VAT prawidłowo wystawionej przez Sprzedawcę na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT w terminie 30 dni. Faktury VAT wystawione będą w złotych, przy czym kurs Euro przeliczany będzie według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. Towar dostarczony w ramach niniejszej Umowy objęty jest w całości rękojmią Sprzedawcy. Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi wygasają w stosunku do Sprzedawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Kupującego z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy, tj. po upływie 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego Zamówienia przez Zamawiającego. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń, braków oraz innych wad towarów zakupionych od Sprzedawcy, Kupujący zobowiązany jest zgłosić ich stwierdzenie Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty ujawnienia wady. Zgłoszenie wymaga formy pisemnej ze wskazaniem, którego towaru reklamacja dotyczy oraz szczegółowego opisu wady. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: a) Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną: b) za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedawca w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, c) za opóźnienie w dostarczeniu towaru w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy tydzień opóźnienia, d) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy tydzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości za odstąpienie od Umowy z winy Kupującego w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 6.5.2.13. Umowy z Przedsiębiorstwem Budowy Kopalń PeBeKa S.A. z siedzibą w Bytomiu Umowa z dnia 18.08.2010r. Przedmiotem Umowy była dostawa i montaż uszczelniania dylatacji konstrukcji żelbetowych. Strony ustaliły następujące terminy realizacji przedmiotu Umowy: rozpoczęcie robót na dwa dni od przekazania frontu robót, zakończenie robót na dzień 30.09.2010r. Za wykonanie przedmiotu Umowy Podwykonawcy (Emitent) przysługuje wynagrodzenie orientacyjne w kwocie 381.500,00 zł netto + podatek VAT 7%, który będzie naliczony bezpośrednio w fakturach w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów. Podwykonawca udzieli 37 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty licząc od daty podpisania przez Wykonawcę (PeBeKa SA) protokołu odbioru końcowego bez uwag całości zadania: „Powierzchniowa stacja wentylatorów głównych szybu SG-2”. Czas reakcji na awarię w okresie gwarancji wynosi 12 godzin od momentu zgłoszenia do momentu rozpoczęcia usuwania awarii. Czas naprawy – do 24 godzin lub w terminie wyznaczonym przez Wykonawcę. 117 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Strony ustaliły, że podstawę rozliczenia za wykonanie przedmiotu Umowy będą faktury wystawione przez Podwykonawcę na koniec miesiąca za wykonanie etapu prac. Podstawą do wystawienia faktur VAT będą podpisane, bez uwag, przez przedstawicieli obu Stron protokoły stanu zaawansowania robót oraz protokołu odbioru końcowego prac. Płatność nastąpi w formie przelewu bankowego na konto Podwykonawcy. W celu zabezpieczenia roszczeń Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, a także roszczeń osób trzecich w stosunku do Wykonawcy z powodu stwierdzonych wad Podwykonawca ustanowi na rzecz Wykonawcy kwotę zabezpieczenia w wysokości 10% wartości wynagrodzenia orientacyjnego netto. Wykonawca ma prawo naliczyć Podwykonawcy kary za: a) odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia orientacyjnego, b) odstąpienie od Umowy przez Podwykonawcę, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia orientacyjnego, c) nieterminowe wykonanie przedmiotu Umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia orientacyjnego, za każdy rozpoczęty dzień przekroczenia terminu, d) nieterminowe przystąpienie do usuwania wad w wysokości 0,05% wynagrodzenia orientacyjnego, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, e) opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia orientacyjnego, za każdy dzień rozpoczęty dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego przez Wykonawcę na usunięcie wad, f) niezłożenie odpadów przemysłowych w terminach wskazanych przez Inspektora Nadzoru w wysokości 0,5% wynagrodzenia orientacyjnego za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonej od daty wyznaczonego przez Wykonawcę na ich usunięcie, g) nieprzestrzeganie wewnętrznych aktów prawnych, m.in. związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy obowiązujących u Zamawiającego w zakresie dotyczącym podmiotów zewnętrznych jak również nieprzestrzegania poleceń koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w wysokości 0,5% wynagrodzenia orientacyjnego za każdy stwierdzony przypadek. Podwykonawca ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od Umowy przez Podwykonawcę z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia orientacyjnego. W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kar umownych Wykonawcy z przyczyn leżących po Stronie Podwykonawcy, niezależnie od kar, o których mowa wyżej – zwróci Wykonawcy w pełnej wysokości kwotę zapłaconą z tego tytułu na rzecz Zamawiającego. Podwykonawca wyraża bezwarunkową zgodę na kompensowanie wszelkich należności wynikających z realizacji niniejszej Umowy przez Wykonawcę, z płatności faktur. Podwykonawca oraz osoby przez niego zatrudnione do realizacji niniejszej Umowy, zobowiązane są do utrzymania w tajemnicy i nie ujawnienia osobom trzecim informacji uzyskanych przy realizacji niniejszej Umowy, w szczególności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Podwykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przy wykonywaniu Umowy, wszystkich postanowień w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną danych, a także z ochroną informacji poufnych oraz ochroną tajemnicy służbowej. W dniu 13.09.2010r. do powyższej Umowy zawarty został Aneks Nr 1, na podstawie którego zmieniono terminy realizacji przedmiotu Umowy. W dniu 25.10.2010r. do powyższej Umowy zawarty został Aneks Nr 2, na podstawie którego ostatecznie zmieniono terminy realizacji przedmiotu Umowy na następujące: termin realizacji zadania do 10.12.2010r., w tym I etap – wykonanie uszczelnienia dylatacji konstrukcji od strony zewnętrznej do 30.09.2010r.; II etap – wykonanie uszczelnienia dylatacji konstrukcji od strony wewnętrznej do 10.12.2010r. Umowa z dnia 18.08.2010r. Przedmiotem Umowy była dostawa i montaż przez Emitenta uszczelniania dylatacji konstrukcji żelbetowych w ramach zadania: Powierzchniowa stacja wentylatorów głównych szybu SG-2. Strony ustaliły następujące terminy realizacji przedmiotu Umowy: rozpoczęcie robót w ciągu dwóch dni od przekazania placu budowy, natomiast zakończenie robót do dnia 30.09.2010r. W dniu 13.09.2010r. do powyższej Umowy zawarty został Aneks Nr 1, na podstawie którego zmieniono termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy na następujący: 25.10.2010r. W dniu 25.10.2010r. do powyższej Umowy zawarty został Aneks Nr 2, na podstawie którego zmieniono termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy na następujący: 10.12.2010r. 6.5.2.14. Umowy z Rondo Bau-Konstrukcje Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku 118 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Umowa z dnia 27.08.2009r. Przedmiotem Umowy było dostarczenie przez Dostawcę (Emitent) Odbiorcy towarów, których asortyment określony został przez strony w Załączniku do Umowy. Strony ustaliły, że dostawa towarów będzie następować na podstawie zamówień składanych Dostawcy przez Odbiorcę. W zamówieniu Odbiorca wskaże rodzaj i ilość zamawianego towaru oraz żądany termin i miejsce dostawy. Strony ustaliły, że cena towarów dostarczonych przez Dostawcę ustalana będzie zgodnie z zamówieniem. Ceny zostaną powiększone o podatek VAT, w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury (w roku 2009 – 7%). Ponadto Odbiorca zobowiązał się, iż wartość jednorazowego zamówienia nie będzie niższa od kwoty 1.500,00 zł. Zapłata należności za dostarczone towary, będzie następować przelewem 60 – go od dnia, w którym dostarczono Odbiorcy fakturę. Strony ustaliły, iż przysługuje im prawo do odstąpienia od Umowy. Strony ustaliły wysokość kar umownych. Szczegółowa treść Umowy objęta jest tajemnicą handlową i nie może być ujawniona bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. 6.5.2.15. Umowy z Przedsiębiorstwem Budowlanym CALBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie Umowa z dnia 30.03.2009r. Przedmiotem Umowy było zobowiązanie się Dostawcy (Emitent) do sukcesywnego dostarczania Zamawiającemu (Calbud Sp. z o.o.) zbrojenia odginanego typu COMAX 160/8/20 dł. 1,25 mb/szt. Strony ustaliły szacunkowa wartość wynagrodzenia za przedmiot Umowy na kwotę 26.688,00 zł netto + podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami w dacie fakturowania wynagrodzenia (w 2009 r. – 7%) Rozliczenie za dostawy będzie następowało fakturami VAT wystawionymi przez Dostawcę po dostarczeniu danej partii przedmiotu dostawy na plac budowy. Zamawiający zapłaci Dostawcy należności za dostawę w terminie 30 dni od daty doręczenia poprawnie wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego. Płatności będą regulowane na rachunek bankowy Dostawcy każdorazowo wskazany na fakturze VAT. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres 5 lat licząc od daty odbioru całego zadania inwestycyjnego. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę, bez zachowania terminu wypowiedzenia lub odstąpić od Umowy w części niewykonanej w terminie do wygaśnięcia roszczeń z tytułu gwarancji jakości za przedmiot dostawy lub wszystkie jego elementy w następujących przypadkach: a) w razie opóźnienia się Dostawcy z dostawą danej partii przedmiotu dostawy o więcej niż 3 dni, w stosunku do terminów uzgodnionych w Umowie, b) gdy przedmiot dostawy nie będzie spełniał wymagań jakościowych określonych w Umowie, c) niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych przez Dostawcę. Ponadto Zamawiający może odstąpić od Umowy z Dostawcą w części niewykonanej w terminie do wygaśnięcia roszczeń z gwarancji jakości za przedmiot Umowy lub wszystkie jego elementy lub wypowiedzieć Umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej z Inwestorem na wykonanie zadania inwestycyjnego, rozwiązania tej Umowy z Inwestorem, wygaśnięcia tej Umowy w jakikolwiek sposób prawem przewidziany lub wstrzymania wykonywania robót na zadaniu inwestycyjnym przez Inwestora bądź Zamawiającego. Dostawca może odstąpić od Umowy gdy Zamawiający zalega z zapłatą za dostarczone materiały budowlane dłużej niż 30 dni od upływu terminu płatności. Strony ustaliły kary umowne: a) W razie opóźnienia o ponad 3 dni w wykonaniu dostawy określonej partii w stosunku do terminu jej dostawy, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% za daną partię przedmiotu dostawy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia w którym dana partia przedmiotu dostawy miała być dostarczona na plac budowy. b) Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia szacunkowego, w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Dostawcy lub w przypadku wypowiedzenia Umowy, bez zachowania terminu wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Dostawcy. c) Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia szacunkowego, w przypadku odstąpienia od Umowy przez Dostawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego. d) Jeżeli kara umowna nie pokryje wysokości poniesionych szkód, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej rzeczywiście szkody/ 119 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny 6.5.2.16. Umowy z P.R.I. POL – AQUA S.A. z siedzibą w Piasecznie Umowa z dnia 07.04.2010r. Przedmiotem Umowy była dostawa przez Emitenta franco budowa taśm do uszczelniania przerw roboczych i dylatacyjnych. Strony ustaliły następujące terminy realizacji przedmiotu Umowy: rozpoczęcie dostaw na dzień 07.04.2010r., - terminy pośrednie – ustalone z Kierownikiem Budowy na telefon, na 1-2 dni przed ustaloną dostawą, - zakończenie dostaw na dzień 31.05.2010r. Strony ustaliły szacunkowe wynagrodzenie za dostawę taśm do uszczelniania przerw roboczych i dylatacyjnych na kwotę 5.393,70 zł netto + podatek VAT 7%. Rozliczenie dostaw będzie następować fakturami etapowymi, nie częściej niż raz w miesiącu na podstawie dokumentów potwierdzających dostawę, podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli Stron. Termin płatności ustalono na 30 dni od daty dostarczenia kompletnej faktury wraz z załączonym dokumentem potwierdzającym odbiór dostawy przez Zamawiającego do siedziby Zamawiającego. Dostawca zapłaci następujące kary umowne: a) za przekroczenie terminu dostaw wynikającego z harmonogramu 0,05% wartości wynagrodzenia ostatecznego za każdy dzień opóźnienia, b) za odstąpienie od realizacji Umowy przez Dostawcę z przyczyn leżących po jego stronie 10% wartości wynagrodzenia ostatecznego. Zapłata należnych kar umownych może nastąpić poprzez potrącenie ich z wynagrodzenia Dostawcy, Niezależnie od uprawnienia do obciążenia Dostawcy karą umowną, Zamawiający zastrzegł sobie prawo, w przypadku opóźnienia Dostawcy w wykonaniu Umowy lub wykonywania jej w sposób wadliwy, do podejmowania na koszt Dostawcy działań zastępczych zmierzających do wykonania Umowy, w tym również do powierzania wykonania Dostaw osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko Dostawcy. 6.5.2.17. Umowy z CFE Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Umowa z dnia 21.04.2010r. Przedmiotem Umowy była dostawa przez Emitenta dylatacji na obiekt Decathlon w Gdańsku. Strony ustaliły termin rozpoczęcia dostaw na dzień 21.04.2010r., natomiast termin zakończenia dostaw na dzień 22.04.2010r. Strony ustaliły, że zryczałtowane wynagrodzenie za dostawę materiałów objętych Umową wyniesie 1.368,34 zł netto + podatek VAT 7%. Faktury VAT wraz z załączonym protokołem odbioru podpisanym przez upoważnionego przedstawiciela Generalnego Wykonawcy (CFE Polska Sp. z o.o.) płatne będą w terminie 30 dni od dnia ich dostarczenia do siedziby Generalnego Wykonawcy. Dostawca (Emitent) udzielił gwarancji jakości na wszelkie dostarczone materiały na okres 36 miesięcy począwszy od 01.05.2010r. Za każdy dzień opóźnienia Generalny Wykonawca obciąży Dostawcę karą umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia Dostawcy. 6.5.2.18. Umowy z Unidex Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie Umowa dnia 23.05.2011r. Przedmiotem Umowy było dostarczenie przez Dostawcę (Emitent) Odbiorcy (Unidex) towarów zgodnie z Zamówieniem stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. Strony ustaliły, że dostawa terminów będzie następować na podstawie harmonogramu dostaw, ustalonego odrębnie w Załączniku Nr 2 do Umowy. Strony ustaliły cenę towarów wg cennika. Ceny te zostaną powiększone o podatek VAT, w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury (w 2011 r. – 23% VAT). Koszty transportu towarów do miejsca dostawy wskazanego przez Odbiorcę, będzie ponosił Odbiorca w przypadku dostaw poniżej kwoty 3.000,00 zł. Strony ustaliły, że zapłata należności za dostarczone towary następować będzie przelewem 30 –go dnia, w którym wystawiono Odbiorcy fakturę. Dostawca ponosić będzie odpowiedzialność za szkody, jakie powstaną dla Odbiorcy wskutek dostarczania towarów wadliwych lub niezgodnych z warunkami Umowy. W przypadku stwierdzenia, że towar został dostarczony w ilości niezgodnej z Umową Dostawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków ilościowych w terminie wskazanym przez Odbiorcę. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie powstaną w czasie magazynowania i transportu towarów u Odbiorcy oraz za szkody wynikłe z niewłaściwego zastosowania montażu towarów przez Odbiorcę. Odbiorca może od Umowy odstąpić w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Dostawcę Umowy, a w szczególności: a) Dostawca opóźnia się z dostawa ponad 7 dni w stosunku do terminów, określonych w Umowie, b) Dostarczone towary nie spełniają warunków wymaganych w Umowie, 120 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny c) Ogłoszono upadłość Dostawcy lub przystąpił on do likwidacji swojej firmy, d) Został wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy. Dostawca może odstąpić od Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli: a) Odbiorca pozostaje w zwłoce z zapłatą za dostarczone towary przekraczającą 14 dni, b) Ogłoszono upadłość Odbiorcy lub przystąpił on do likwidacji swojej firmy, c) Został wydany nakaz zajęcia majątku Odbiorcy. Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną: a) za zwłokę w wykonaniu dostawy w wysokości 0,1% umownej ceny towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki, b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w czasie trwania gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1% umownej ceny towarów za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. Odbiorca zapłaci Dostawcy odsetki ustawowe za nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec Dostawcy. 6.5.2.19. Umowy z J&P Avax Societe Anonyme Contracting – Tourist – Commercial – Industrial – Bulidng Materials and Equipment S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie Umowa z dnia 24.02.2009r. Przedmiotem Umowy było zobowiązanie się Dostawcy (Emitent) do wyprodukowania i dostarczenia do Odbiorcy – Kotwy talerzowe typ II – ocynkowane ogniowo, w związku z realizacją przez Odbiorcę zadania o nazwie Budowa węzła „Sośnica” na skrzyżowani autostrad A-1 i A-4. Strony ustaliły terminy realizacji dostaw na okres od lipca 2009 do kwietnia 2010r. Strony ustaliły szacunkową wartość realizacji Przedmiotu Umowy na kwotę 202.301,00 zł netto + podatek VAT 7%. Termin płatności za dostarczony materiał wynosi 30 dni od daty dostarczenia faktury do Biura Budowy „Węzeł Sośnica” w Gliwicach. Strony ustaliły, iż Odbiorca ma prawo odmówić przyjęcia dostaw w przypadku stwierdzenia widocznej wady jakościowej Materiału, w takim przypadku Dostawca jest zobowiązany w terminie 2 dni roboczych do dostarczenia materiału wolnego od wad. Jeżeli stwierdzenie wady jakościowej Materiału nastąpi w trakcie jego wykorzystania podczas realizacji projektu budowlanego, Odbiorca przekaże Dostawcy notę reklamacyjną w formie pisemnej. Dostawca będzie zobowiązany w terminie 3 dni do rozpatrzenia reklamacji. W przypadku nierozpatrzenia reklamacji, o której mowa wyżej we wskazanym terminie, Dostawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 10% wartości netto wadliwej partii Materiału. Dostawca udzieli 36 miesięcznej rękojmi na dostarczone materiały. Dostawca udzieli gwarancji na dostarczone Materiały na okres 36 miesięcy, licząc od daty końcowego odbioru przez Zamawiającego od Odbiorcy. W wypadku opóźnienia dostawy Materiałów, Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 0,2% wartości netto danej partii Materiałów za każdy dzień opóźniania. Gdy opóźnienie dostawy Materiałów, o których mowa wyżej przekroczy 10 dni, Odbiorca będzie miał prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Żadna ze Stron nie może scedować jakichkolwiek praw lub zobowiązań umownych w całości lub części bez wcześniejszej pisemnej zgody drugiej strony. 6.5.3 Umowy ramowe / o współpracy 6.5.3.1. Umowa współpracy handlowej z dnia 01.09.2010r. W dniu 01.09.2010r. w Pruszkowie została zawarta Umowa (dalej jako Umowa) pomiędzy Strabag Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie (dalej jako Kupujący) a Betomax Polska S.A. z siedzibą w Końskich (dalej jako Sprzedawca, Emitent). Przedmiotem Umowy było określenie zasad współpracy pomiędzy Stronami oraz warunków, które będą obowiązywały przy realizacji zamówień składanych przez Kupującego u Sprzedawcy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków udzielania i zabezpieczenia kredytu kupieckiego. Strony zawarły niniejsza Umowę na czas nieokreślony. Strony ustaliły, że zapłata za realizację przedmiotu Umowy będzie następować na wskazany na fakturze rachunek bankowy Sprzedawcy. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. Termin płatności wynosi 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Kupującego. 6.5.3.2. Umowa z dnia 28.01.2009r. 121 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny W dniu 28.01.2009r. we Wrocławiu została zawarta Umowa (dalej jako Umowa) pomiędzy Dywidag Bau GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (dalej jako Kupujący) a Betomax Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Końskich (dalej jako Sprzedający). Przedmiotem Umowy było sukcesywne dostarczanie Kupującemu materiałów i wyrobów budowlanych oraz narzędzi i materiałów eksploatacyjnych (dalej jako Materiały). Termin realizacji dostaw przez Sprzedającego, licząc od daty otrzymania Zamówienia przez Sprzedającego wynosi maksymalnie 48 godzin w przypadku materiałów nie wymagających specjalnych procedur zamawiania u producenta, pod warunkiem złożenia zamówienia do godz.10. Koszty wydania, ubezpieczenia za czas przewozu oraz koszty transportu Materiałów w przypadku zamówienia o wartości większej niż 500,00 zł netto ponosi Sprzedający. W przypadku złożenia zamówienia poniżej 500 zł netto koszty ubezpieczenia i transportu w wysokości 90,00 zł netto ponosi Kupujący. Ceny jednostkowe Materiałów będą określane na podstawie oferty Sprzedawcy, która będzie udostępniana przez Sprzedającego na żądanie Kupującego. Ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca Sprzedający wystawi na każdy z obiektów mostowych jedną fakturę zbiorczą. Do cen doliczony zostanie podatek VAT według przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury (w 2009 r. – 7% VAT). Kupujący będzie dokonywał płatności w terminie 30 dni od daty doręczenia Kupującemu prawidłowo wystawionej faktury. Wszelkie płatności wynikające z Umowy będą realizowane przelewem na podany na fakturze rachunek bankowy Sprzedającego. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony i wchodzi w życie z dniem podpisania. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, w przypadku gdyby Kupujący pozostawał w zwłoce ze spłatą należności powyżej 50 dni po terminie płatności i nie ureguluje tych należności w terminie 7 dni od daty pisemnego powiadomienia o zamiarze odstąpienia od Umowy. 6.5.3.3. Umowa Ramowa z dnia 02.08.2010r. W dniu 02.08.2010r. w Tarnowie została zawarta Umowa (dalej jako Umowa) pomiędzy Dragados S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (dalej jako Kupujący) a Betomax Polska S.A. z siedzibą w Końskich (dalej jako Sprzedawca, Emitent). Przedmiotem Umowy było określenie zasad sprzedaży materiału, szczegółowo określone w Załączniku nr 1 do Umowy. Dostawy będą realizowane w terminach wskazanych w odrębnych zamówieniach. Łączna wartość Materiału brutto wynosi 53.996,53 zł (w tym VAT 7%). Płatności za odebrany Materiał, Kupujący dokonywać będzie na podstawie faktur VAT, wystawianych przez Sprzedawcę. Termin płatności wynosi 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Kupującego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę płatności uznaje się datę złożenia polecenia przelewu w banku Kupującego. Strony ustaliły kary umowne w razie, gdy Sprzedawca nie zapewni, że Materiał jest gotowy do odbioru albo nie dostarczy Materiału w terminach zgodnych z Zamówieniami, lub w przypadku nienależytego wykonania całości lub części Zamówienia, Sprzedawca zapłaci Kupującemu - kara umowna została ustalona w wysokości 0,5% wartości Zamówienia brutto za każdy dzień rozpoczęty opóźnienia w wydaniu/dostarczeniu Materiału. Strony ustaliły, że Sprzedawca nie jest zobowiązany do przedłożenia Gwarancji Bankowej. Sprzedawca ponosi względem Kupującego odpowiedzialność z tytułu rękojmi w przypadku, gdy Materiał posiada wady zmniejszające jego wartość lub przydatność Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy i liczony jest od dnia ostatecznego wydania/dostarczenia Materiału na podstawie Umowy. Kupujący powiadomi Sprzedawcę na piśmie o wykryciu wady w terminie 14 dni od wykrycia wady. W przypadku ujawnienia wad, Kupujący może według swojego wyboru: a) żądać obniżenia ceny, b) żądać usunięcia wadliwego Materiału oraz dostarczenia Materiału wolnego od jakichkolwiek wad na koszt Sprzedawcy, c) odstąpić od Umowy Szczegółowej zawartej na podstawie danego Zamówienia. Sprzedawca zapewnił, że posiada ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą w wysokości nie mniejszej niż 200.000 zł. Umowa została zawarta na okres od 02.08.2010r. do 26.01.2012r. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem Stron. Kupujący jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym: a) w razie stwierdzenia pogorszenia się jakości lub właściwości technicznych Materiału, w sposób w który przestałby on spełniać wymagania, b) w razie odmowy zatwierdzenia Materiału przez Inżyniera w rozumieniu Kontraktu i w ramach tego Kontraktu, c) w razie opóźnienia w wydaniu/dostarczeniu Materiału przekraczającego okres 7 dni. Sprzedawca zobowiązany jest do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji cenowych, technicznych, technologicznych, finansowych, handlowych i organizacyjnych dotyczących Kupującego otrzymanych w trakcie obowiązywania Umowy lub w związku z jej zawarciem, niezależnie od form przekazania tych informacji i ich źródeł. W razie naruszenia obowiązku poufności Kupujący uzyska prawo do żądania kary umownej w wysokości 10.000 zł za każdy przypadek naruszenia. 122 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Umowa w trakcie realizacji. 6.5.3.4. Umowa Ramowa Sprzedaży Nr A1/652/127/2010 z dnia 10.05.2010r. W dniu 10.05.2010r. w Bytomiu została zawarta Umowa (dalej jako Umowa) pomiędzy Dragados S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (dalej jako Kupujący) a Betomax Polska S.A. z siedzibą w Końskich (dalej jako Sprzedawca, Emitent). Przedmiotem Umowy było określenie zasad sprzedaży materiału wskazanego każdorazowo przez stronę. Dostawy będą realizowane w terminie od 10.05.2010r. do 31.03.2012r. Płatności za odebrany Materiał, Kupujący dokonywać będzie na podstawie faktur VAT, według stawki z dnia wystawienia faktury (2010 – 7%, 2011 r. – 23%), wystawianych przez Sprzedawcę. Termin płatności wynosi 45 dni. Strony ustaliły kary umowne w razie gdy Sprzedawca nie zapewni, że Materiał jest gotowy do odbioru albo nie dostarczy Materiału w terminach zgodnych z Zamówieniami, lub w przypadku nienależytego wykonania całości lub części Zamówienia - Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne w wysokości 0,5% wartości Zamówienia brutto za każdy dzień rozpoczęty opóźnienia w wydaniu/dostarczeniu Materiału. Strony ustaliły, że Sprzedawca nie jest zobowiązany do przedłożenia Gwarancji Bankowej. Sprzedawca ponosi względem Kupującego odpowiedzialność z tytułu rękojmi w przypadku, gdy Materiał posiada wady zmniejszające jego wartość lub przydatność. Okres rękojmi wynosi 39 miesięcy licząc od dnia dostarczenia Materiału na podstawie niniejszej Umowy. Kupujący powiadomi Sprzedawcę na piśmie o wykryciu wady w terminie 14 dni od wykrycia wady. W przypadku ujawnienia wad, Kupujący może według swojego wyboru: a) żądać obniżenia ceny, b) zażądać usunięcia wadliwego Materiału oraz dostarczenia Materiału wolnego od jakichkolwiek wad na koszt Sprzedawcy, c) odstąpić od Umowy Szczególnej zawartej na podstawie danego Zamówienia. Sprzedawca zapewnił, że posiada ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł, w tym od odpowiedzialności za szkody na osobie na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł. Umowa została zawarta na okres od 10.05.2010r. do 31.03.2012r. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem Stron. Kupujący jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym: a) w razie stwierdzenia pogorszenia się jakości lub właściwości technicznych Materiału, w sposób w który przestałby on spełniać wymagania, b) w razie odmowy zatwierdzenia Materiału przez Inżyniera w rozumieniu Kontraktu i w ramach tego Kontraktu, c) w razie opóźnienia w wydaniu/dostarczeniu Materiału przekraczającego okres 7 dni. Sprzedawca zobowiązany jest do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji cenowych, technicznych, technologicznych, finansowych, handlowych i organizacyjnych dotyczących Kupującego otrzymanych w trakcie obowiązywania Umowy lub w związku z jej zawarciem, niezależnie od form przekazania tych informacji i ich źródeł. W razie naruszenia obowiązku poufności Kupujący uzyska prawo do żądania kary umownej w wysokości 10.000 zł za każdy przypadek naruszenia. 6.5.3.5. Umowy o współpracy nr 0093/S00000/10 z dnia 26.09.2011r. W dniu 26 września 2011r. została zawarta umowa pomiędzy Spółką SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie a BETOMAX Polska S.A. z siedzibą w Końskich (dalej: Emitent, Dostawca, Wynajmujący). Przedmiot umowy stanowią: 1) rzeczy będące przedmiotem zakupu, co do których Emitent zobowiązuje się do ich dostarczenia, 2) rzeczy będące przedmiotem najmu, na podstawie zamówień składanych przez Skanska S.A., 3) obsługa przez Emitenta na rzecz Skanska S.A. w zakresie magazynowania, serwisowania, naprawy, oraz organizacji transportu. Umowa została zawarta na okres od 01.10.2011 r. do 31.12.2012r. Dostawca zobowiązał się do dostarczenia przedmiotu najmu i towarów do miejsca dostawy w terminach określonych w umowie bądź w składanych zamówieniach. W przypadku opóźnienia ze strony Dostawcy, Dostawca zapłaci na rzecz Skanska S.A. karę umowną w wysokości 0,2% za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia liczony od wartości katalogowej (w przypadku dzierżawy zewnętrznej) lub zakupu (w przypadku dzierżawy wewnętrznej) niezrealizowanego zamówienia. Gdy opóźnienie dostawy przekracza 5 dni roboczych, niezależnie od uprawnień Skanska S.A. dotyczących kary umownej, Skanska S.A. ma prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku zwrotu przedmiotu najmu będącego własnością Dostawcy nie oczyszczonego Skanska S.A. opłaci koszt czyszczenia sprzętu w wysokości 5% jego wartości katalogowej. Ponadto w przypadku zwrotu przedmiotu najmu uszkodzonego Skanska S.A. opłaci koszt jego 123 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny naprawy w wysokości 20% wartości katalogowej. Skanska S.A. zobowiązała się zapłacić cenę za dostarczone przedmioty najmu, towary oraz obsługę zgodnie z warunkami określonymi przez Strony. W przypadku dzierżawy elementów systemu będących własnością Dostawcy, Dostawca zastrzega sobie prawo sprawdzania sposobu używania Przedmiotu najmu. Skanska S.A. ma prawo odmówić przyjęcia dostawy w przypadku stwierdzenia wady jakościowej lub ilościowej Przedmiotu umowy zgodnie z warunkami zamówienia. Zgodnie z Umową, Skanska S.A. zobowiązał się przekazać Dostawcy notę reklamacyjną w formie pisemnej i zabezpieczyć posiadaną partię towaru. Dostawca zobowiązał się w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania noty reklamacyjnej do rozpatrzenia reklamacji. W przypadku nie podjęcia interwencji, Dostawca zostanie obciążony przez Skanska S.A. karą umowną w wysokości 10% wartości netto wadliwej partii towaru. Skanska S.A. ma prawo wypowiedzenia umowy z tytułu nieterminowości realizacji potwierdzonych zamówień. W przypadku realizacji wynajmu przedmiotu najmu będącego własnością Dostawcy, Dostawcy przysługuje prawo odmowy dostarczenia Przedmiotu najmu na dany projekt oraz prawo do wypowiedzenia umowy z danym projektem w przypadku: a) niezrealizowania płatności przez ten projekt, mimo otrzymania od Dostawcy dodatkowego pisemnego wezwania do zapłaty z wyznaczonym dodatkowym 14-dniowym terminem płatności, b) rażącego naruszenia przez Skanska S.A. postanowień niniejszej umowy na tym projekcie. Strony przewidziały możliwość wypowiedzenia niniejszej umowy na mocy porozumienia stron. Ponadto Skanska S.A. ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez Dostawcę zasad określonych w Kodeksie Postępowania Skanska. Umowa w trakcie realizacji. 6.5.4 Umowy agencyjne 6.5.4.1. Umowa z dnia 01.07.2010r. W dniu 01.07.2010r. w Końskich została zawarta Umowa (Umowa) pomiędzy ABC Maszyny Budowlane Szkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (Agent) a Betomax Polska S.A. z siedzibą w Końskich (Zlecający, Emitent). Przedmiotem Umowy było powierzenie przez Zlecającego Agentowi, prowadzenia stałej działalności polegającej na pośrednictwie w sprzedaży na terenie woj. Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego. Agent zobowiązany jest do osobistego działania i zachowania należytej staranności. Powierzenie działalności innym osobom wymaga zgody Zlecającego. Agent ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody przez osoby, którym wykonywanie działalności powierzył. Strony ustaliły, iż Agentowi przysługuje prowizja 2.000 zł oraz 3% od obrotu netto towarów, których sprzedaż nastąpiła za pośrednictwem Agenta. Prowizja od transakcji wypłacana będzie do dnia 7 każdego miesiąca na podstawie faktury VAT wystawionej przez Agenta za sfinalizowanie Umowy w miesiącu poprzednim. W przypadku należności przeterminowanych o więcej niż 3 miesiące, prowizja zostanie obniżona o prowizję wypłaconą za te należności. Po uregulowaniu przeterminowanych należności prowizja zostanie ponownie wypłacona. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Każdej ze Stron przysługuje prawo jej wypowiedzenia z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za zgodą Stron Umowa może być rozwiązana w każdym czasie. 6.5.4.2. Umowa z dnia 05.05.2003r. W dniu 05.05.2003r. w Końskich została zawarta Umowa (Umowa) pomiędzy Tomaszem Ziębą zamieszkałym w Ostrowcu Świętokrzyskim (Agent) a Betomax Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Końskich (Zlecający, Emitent). Przedmiotem Umowy było powierzenie przez Zlecającego Agentowi prowadzenia stałej działalności polegającej na pośrednictwie w sprzedaży na terenie woj. Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego. Agent zobowiązany jest do osobistego działania i zachowania należytej staranności. Powierzenie działalności innym osobom wymaga zgody Zlecającego. Agent ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody przez osoby, którym wykonywanie działalności powierzył. Strony ustaliły, iż Agentowi przysługuje prowizja w wysokości 1 500 zł oraz 3% prowizji od obrotu netto towarów, których sprzedaż nastąpiła za pośrednictwem Agenta. Prowizja od transakcji wypłacana będzie do 7 dni każdego miesiąca na podstawie faktury VAT wystawionej przez Agenta za sfinalizowanie Umowy w miesiącu poprzednim. W przypadku należności przeterminowanych o więcej niż 3 miesiące, prowizja zostanie obniżona o prowizję wypłaconą za te należności. Po uregulowaniu przeterminowanych należności prowizja zostanie ponownie wypłacona. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Każdej ze Stron przysługuje prawo jej wypowiedzenia z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za zgodą Stron Umowa może być rozwiązana w każdym czasie. 6.5.4.3. Umowa agencyjna z dnia 11.06.2002r. W dniu 11.06.2002r. w Końskich została zawarta Umowa (Umowa) pomiędzy IN-BUD Tomasz Tadeusz Kujawski z siedzibą w Krakowie (Agent) a Emitentem (też dalej jako Zlecający). Przedmiotem Umowy było powierzenie przez Zlecającego Agentowi, prowadzenia stałej działalności polegającej na pośrednictwie w sprzedaży na terenie woj. małopolskiego. 124 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Agent zobowiązany jest do osobistego działania i zachowania należytej staranności. Powierzenie działalności innym osobom wymaga zgody Zlecającego. Agent ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody przez osoby, którym wykonywanie działalności powierzył. Strony ustaliły, iż Agentowi przysługuje prowizja w wysokości 3% od obrotu netto towarów, których sprzedaż nastąpiła za pośrednictwem Agenta. Prowizja od transakcji wypłacana będzie do dnia 7 każdego miesiąca na podstawie faktury VAT wystawionej przez Agenta za sfinalizowanie Umowy w miesiącu poprzednim. W przypadku należności przeterminowanych o więcej niż 3 miesiące, prowizja zostanie obniżona o prowizję wypłaconą za te należności. Po uregulowaniu przeterminowanych należności prowizja zostanie ponownie wypłacona. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Każdej ze Stron przysługuje prawo jej wypowiedzenia z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za zgodą Stron, Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie. W dniu 01.10.2010r. do Umowy zawarty został Aneks Nr 1, na podstawie którego do wyżej wymienionej Umowy dodano następujące zapisy: a) Agent nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Zlecającego ani świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz innego podmiotu prowadzącego taką działalność konkurencyjną w stosunku do Zlecajacego, b) Zlecajacy zobowiązany jest do ścisłego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących działalności Spółki, których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę interesy Spółki. c) W czasie obowiązywania niniejszej Umowy, Agent nie może prowadzić jakiejkolwiek działalności związanej z reklamą, promocją lub sprzedażą produktów identycznych lub zbliżonych do produktów bądź też mających takie samo zastosowanie jak produkty. d) Zobowiązania Agenta, o których mowa powyżej, pozostaną w mocy, po ustaniu Umowy pomiędzy Agentem i Zlecajacym, przez okres 1 roku. W zamian za wykonywanie przez Agenta powyższego zobowiązania Zleceniodawca wypłaci Agentowi odszkodowanie w wysokości 100.000,00 zł, odszkodowanie będzie płatne w ratach kwartalnych w wysokości 25.000,00 zł. W przypadku niewykonywania zobowiązań, o których mowa wyżej, Agent zapłaci Zlecającemu odszkodowanie w wysokości 100.000,00 zł, płatne jednorazowo. Jeżeli Agent nie wykona lub nienależycie wykona swoje zobowiązanie w okresie, o którym mowa w punkcie 4, Zleceniodawca nie będzie obowiązany do wypłacenia odszkodowania, a kwotę odszkodowania wypłaconą przed ujawnieniem takiego niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, Agent zwróci Zlecającemu w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma zawierającego żądanie zwrotu. W dniu 01.07.2007r. do Umowy zawarty został Aneks nr 2, na podstawie którego, zmianie uległa kwota prowizji przysługującej Agentowi na następującą: 4,0% od obrotu netto towarów, których sprzedaż nastąpiła za pośrednictwem Agenta. 6.5.4.4. Umowa agencyjna z dnia 01.04.2003r. W dniu 01.04.2003r. w Końskich została zawarta Umowa (Umowa) pomiędzy STALMIR Sp. j. z siedzibą w Łodzi (Agent) a Emitentem (dalej też jako Zlecający). Przedmiotem Umowy było powierzenie przez Zlecającego Agentowi, prowadzanie stałej działalności polegającej na pośrednictwie w sprzedaży na terenie woj. Łódzkiego. Agentowi na wyżej wymienionym terenie przysługuje prawo działania na zasadach wyłączności. Agent zobowiązany jest do osobistego działania i zachowania należytej staranności. Powierzenie działalności innym osobom wymaga zgody Zlecającego. Agent ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody przez osoby, którym wykonywanie działalności powierzył. Strony ustaliły, iż Agentowi przysługuje prowizja w wysokości 35% marży towarów, których sprzedaż nastąpiła za pośrednictwem Agenta. Prowizja od transakcji wypłacana będzie do 7 dni każdego miesiąca na podstawie faktury VAT wystawionej przez Agenta za sfinalizowanie Umowy w miesiącu poprzednim. W przypadku należności przeterminowanej o więcej niż 3 miesiące, prowizja zostanie obniżona o prowizję wypłaconą za te należności. Po uregulowaniu przeterminowanych należności prowizja zostanie ponownie wypłacona. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Każdej ze Stron przysługuje prawo jej wypowiedzenia z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za zgodą Stron Umowa może być rozwiązana w każdym czasie. Umowa w trakcie realizacji. 7. Struktura organizacyjna 7.1. Krótki opis grupy, do której należy Emitent, oraz miejsca Emitenta w tej grupie – w przypadku Emitenta, który jest częścią grupy Na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego Emitent nie tworzy grupy kapitałowej (nie jest jednostką dominującą). Emitent nie posiada również podmiotu dominującego. 125 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Akcjonariusze Emitenta posiadający ponad 5% udziałów w kapitale zakładowym zostali opisani w pkt 18.1. Dokumentu Rejestracyjnego. 7.2. Wykaz istotnych podmiotów zależnych Emitenta Zgodnie z oświadczeniem Zarządu Emitenta, Emitent na dzień zatwierdzenia Prospektu nie posiada podmiotów zależnych. 7.3. Informacja o udziałach w innych przedsiębiorstwach Zgodnie z oświadczeniem Zarządu Emitenta, Emitent nie posiada udziałów i akcji w innych przedsiębiorstwach. 8. Środki trwałe 8.1. Informacje dotyczące już istniejących lub planowanych znaczących rzeczowych aktywów trwałych, w tym dzierżawionych nieruchomości oraz jakichkolwiek obciążeń ustanowionych na tych aktywach 8.1.1. Istniejące lub planowane znaczące rzeczowe aktywa trwałe Emitenta Rzeczowe aktywa trwałe wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania. Środki trwałe o wartości poniżej 3.500 zł są amortyzowane zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie kont. Środki trwałe umarzane są według stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji. Na dzień złożenia Prospektu Spółka była właścicielem rzeczowych aktywów trwałych o wartości netto: 10 326 272,48 zł. Do pozycji wchodzą środki trwałe (w zł): grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe środki trwałe w budowie Źródło: Emitent 2 473 000,00 5 570 048,27 722 918,18 1 069 140,71 414 405,55 76 759,77 Struktura własnościowa środków trwałych na dzień złożenia Prospektu w zł: a) własne b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu : - inne środki trwałe - samochody Środki trwałe bilansowe razem Źródło: Emitent Umorzenie środków trwałych wg grup (w zł): Grupa grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe Razem: Źródło: Emitent Wartość brutto 2 473 000,00 5 782 636,43 1 499 160,96 3 497 229,71 913 407,27 14 165 434,37 Umorzenie 0,00 212 588,16 776 242,78 2 428 089,00 499 001,72 3 915 921,66 9 570 505,44 755 767,04 0,00 755 767,04 10 326 272,48 Wartość netto 2 473 000,00 5 570 048,27 722 918,18 1 069 140,71 414 405,55 10 249 512,71 Nie ma środków trwałych pozabilansowych. Emitent planuje w 2012 roku zakup znaczących aktywów trwałych, w związku z realizacją celów emisji określonych w pkt. 3.4 Dokumentu Ofertowego. Poza wskazanymi w nim zakupami Emitent nie planuje nabywać innych znaczących aktywów trwałych. Znaczące środki trwałe szczegółowo: 126 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny - nieruchomość w Końskich ul. Górna 2a: - grunt o pow. 20 343,00 mkw. - budynek produkcyjny pow. użytkowa 1 660,29 mkw. - lata budowy 2006-2007 - budynek administracyjno-socjalny pow. użytkowa 486,16 mkw. - budynek magazynowo-warsztatowy pow. użytkowa 312 mkw. - rok budowy 1977 przebudowany w 2004 r. - 2 wiaty zadaszone stalowe łączna pow. użytkowa 462,00 mkw. – rok budowy 2006 - giętarka G-STAR 12SE SP - rok produkcji 2007 - maszyna do produkcji zbrojeń skręcanych BAR-TEC - rok produkcji 2010 - 2 przecinarki - rok produkcji 2008-2009 - sprzęt komputerowy - rok produkcji 2005-2012 - samochody Kia – 13 szt. - rok produkcji 2009-2012 - samochody Renault – 3 szt. - rok produkcji 2010-2012 - samochody Toyota – 7 szt. - rok produkcji 2006-2011 - samochody ciężarowe MAN – 2 szt. - rok produkcji 2000-2002 - samochody ciężarowe Volvo – 2 szt. - rok produkcji 2009-2011 - inne marki samochodów – 7 szt. - rok produkcji 2005-2011 - wózki widłowe – 7 szt. - rok produkcji 2000-2011 - wózki montażowe – 6 szt. - rok produkcji 2001-2006 - podesty rozładunkowe – 10 szt. - rok produkcji 2011-2012 8.1.2. Opis nieruchomości Emitenta Emitent jest właścicielem nieruchomości o pow. 2,0343 ha położonej w Końskich przy ul. Górnej 2a (działka nr 1426/11), dla której Sąd Rejonowy w Końskich V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr KI1K/41846/7 (akt notarialny z dnia 14 kwietnia 2011 r. Rep A 1648/2011 sporządzony w Kancelarii notarialnej w Końskich przed notariuszem Ewą Dunin – Święcicką). Na nieruchomości ustanowiona jest hipoteka na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Końskich do kwoty 13.600.000 zabezpieczająca wierzytelność z tytułu kredytu – umowa z dnia 12 kwietnia 2011 r. Nr 32/SME/2011 - udzielonego na zakup nieruchomości, podlegającego spłacie do 20 marca 2021 r. w kwocie 6.800.000 oraz zabezpieczająca odsetki od tego kredytu, przyznane koszty postępowania oraz inne roszczenia o świadczenia uboczne (opłaty, prowizje przewidziane i określone w umowie kredytu). Zgodne z zaświadczeniem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie UKO.6727.46.2011.KF z dnia 27 stycznia 2011 r. działka znajduje się na terenie przewidzianym pod teren o charakterze produkcyjnym, przemysłowo-składowym bądź infrastrukturalnym. Emitent nie jest najemcą ani dzierżawcą nieruchomości. 8.2. Opis zagadnień i wymogów związanych z ochroną środowiska, które mogą mieć wpływ na wykorzystanie przez Emitenta rzeczowych aktywów trwałych Zgodnie z aktualną wiedzą Zarządu, ze względu na charakter prowadzonej przez Emitenta działalności, na dzień zatwierdzenia Prospektu nie występują zagadnienia i wymogi związane z ochroną środowiska, mogące mieć wpływ na wykorzystanie przez niego składników rzeczowych aktywów trwałych. Emitent nie jest zobowiązany do uzyskiwania pozwoleń na korzystanie ze środowiska naturalnego ani do uiszczenia opłat z tego tytułu. 9. Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Emitenta 9.1. Sytuacja finansowa Emitenta Przeglądu sytuacji operacyjnej i finansowej Emitenta dokonano na podstawie zbadanych historycznych informacji finansowych, obejmujących sprawozdania finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku oraz porównywalne dane finansowe za okresy od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku i od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku, sporządzonych według Polskich Standardów Rachunkowości (PSR). Dodatkowo przedstawiono wskaźniki charakteryzujące efektywność działalności gospodarczej i zdolność regulowania zobowiązań Emitenta w oparciu o dane finansowe za I półrocze 2012 oraz I półrocze 2011. 9.1.1. Wskaźniki charakteryzujące regulowania zobowiązań Emitenta efektywność działalności gospodarczej i zdolność Tabela 9.1. Wskaźniki charakteryzujące efektywność działalności gospodarczej Emitenta Wyszczególnienie Przychody ze sprzedaży netto j.m. (tys. zł) I półrocze 2012 24 739,00 127 I półrocze 2011 31 163,00 2011 2010 2009 70.294,0 48 408,60 35 823,60 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Wynik na sprzedaży (tys. zł) 1 032 2 267,00 6.323,0 3 105,30 183,3 EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) (tys. zł) 1 856 2 783,00 7.139,0 3 714,0 743,7 EBIT (wynik operacyjny) (tys. zł) 1 285 2 276,00 6.098,0 2 919,90 52 Wynik brutto (tys. zł) 1 176 2 119,00 5.130,0 2 924,60 112,3 Wynik finansowy netto (tys. zł) 1 006 1 684,00 4.025,0 2 320,50 99 Rentowność sprzedaży[1] % 4,07% 5,40% 9,00% 6,40% 0,50% Rentowność działalności operacyjnej % 5,19% 7,30% 8,70% 6,00% 0,10% Rentowność EBITDA % 7,50% 8,93% 10,20% 7,70% 2,10% Rentowność brutto % 4,75% 6,80% 7,30% 6,00% 0,30% Rentowność netto % 4,07% 5,40% 5,70% 4,80% 0,20% Rentowność aktywów ogółem ROA[2] % 2,58% 4,23% 9,50% 9,50% 0,60% Rentowność kapitału własnego ROE[3] % 5,49% 11,24% 23,20% 17,40% 0,90% Źródło: Emitent Analiza wyników za lata 2009-2011 pokazuje rosnące wskaźniki rentowności na każdym poziomie działalności gospodarczej Spółki. Należy zwrócić uwagę na fakt, że specyfika działalności Emitenta powoduje, że próg rentowności zostaje osiągnięty przy rocznym poziomie przychodów ze sprzedaży na poziomie około 35 mln zł. Powyżej tej kwoty Spółka wypracowuje wyraźnie dodatni wynik finansowy. Tą prawidłowość potwierdza analiza rentowności kapitału, która w roku 2008 wyniosła blisko 32% zaś w roku 2010 odpowiednio 17,4% przy rosnącej bazie kapitałów własnych. Rok 2011 był najlepszym w analizowanym okresie i pokazał rentowność netto na poziomie 5,7%. Było to spowodowane zwiększeniem wolumenu sprzedaży, przy zachowaniu restrykcyjnej polityki kosztowej. Spółka systematycznie rozbudowuje również wachlarz oferowanych rozwiązań przez co wchodzi na nowe rynki – szczególnie jest to widoczne w zakresie oferowanych rozwiązań przeciwpowodziowych. Udało się także ograniczyć koszty wynajmu w związku z nabyciem nieruchomości, w której znajduje się główna siedziba Spółki. W I półroczu 2012 odnotowano zmniejszenie zamówień w stosunku do I półrocza 2011 o ponad 15%. Było to spowodowane obserwowanym spowolnieniem gospodarczym oraz ograniczaniem inwestycji, szczególnie w sektorze infrastruktury. Emitent dodatkowo ograniczył sprzedaż do podmiotów o słabszym standingu finansowym, dzięki czemu nie doświadcza w dużej skali problemu zatorów płatniczych. 9.1.2. Sytuacja finansowa Emitenta, jej zmiany i wynik na działalności operacyjnej oraz opis przyczyn istotnych zmian w zakresie koniecznym do zrozumienia i oceny działalności Emitenta jako całości 128 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny 9.1.1.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Tabela 9.2. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat (tys. zł) wraz ze wskazaniem dynamiki zmian poszczególnych wartości 2011 Wyszczególnienie Lp 1 A. 2 Działalność podstawowa Przychody netto ze sprzedaży i 1. zrównane z nimi, w tym: 2. Koszt własny sprzedaży 3. Wynik na sprzedaży kwota 3 rok 2010 % udziału 4 rok 2009 % kwota udziału 5 6 Kwota 7 rok Zmiana stanu % % udziału 8 % 2011/2010 9 2011/2009 10 11 12 70 294,4 99,7 48 408,6 99,1 35 823,6 98,6 21 885,8 145,2 34 470,8 63 971,1 97,8 45 303,3 98,7 35 640,3 98,4 18 667,8 141,2 28 330,8 179,5 3 218,1 203,6 6 140,0 3 450,0 6 323,3 3 105,3 183,3 196,2 B. Pozostała działalność operacyjna 1. Pozostałe przychody operacyjne 198,1 0,3 359,2 0,7 445,4 1,2 (161,2) 55,1 (247,3) 44,5 2. Pozostałe koszty operacyjne Wynik na działalności 3. operacyjnej C. Wynik operacyjny (A3+B3) 423,3 0,6 544,6 1,2 576,6 1,6 (121,3) 77,7 (153,3) 73,4 (225,3) (185,4) (131,3) (39,8) 121,5 (94,0) 171,6 6 098,1 2 919,9 52,0 3 178,2 208,8 6 046,1 11 726,6 (27,1) 945,6 52,9 1 887,8 (33,3) 995,0 47,8 28 382,1 D. Działalność finansowa 1. Przychody finansowe 2. Koszty finansowe Wynik na działalności 3. finansowej 30,5 998,5 0,0 1,5 57,6 52,9 0,1 0,1 63,8 3,5 0,2 0,0 (968,0) 4,8 60,3 (972,7) (20 339,3) (1 028,3) (1 605,1) F. Zysk (strata) brutto (C+D3+E3) 5 130,1 2 924,6 112,3 2 205,5 175,4 5 017,8 4 568,0 1. Podatek dochodowy Pozostałe obowiązkowe 2. zmniejszenia zysku Obowiązkowe obciążeniaG. razem Zysk (strata) netto (F-G) 1 105,5 604,2 13,3 501,4 183,0 1 092,3 8 325,4 1 105,5 604,2 13,3 501,4 183,0 1 092,3 8 325,4 E. Zdarzenia nadzwyczajne 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne 3. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 1 704,1 173,4 3 925,5 4 064,1 Przychody ogółem 70 523,0 4 024,6 100,0 48 825,4 2 320,5 100,0 36 332,8 99,0 100,0 21 697,5 144,4 34 190,2 194,1 Koszty ogółem 65 392,9 100,0 45 900,8 100,0 36 220,5 100,0 19 492,0 142,5 29 172,4 180,5 Źródło: Emitent 129 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Udział poszczególnych elementów rachunku zysków i strat kształtujących wynik finansowy przedstawia poniższy wykres: Źródło: Emitent W latach 2009 – 2011 zarówno przychody jak i zyski Emitenta znacząco wzrosły. W roku 2009 nastąpiło znaczące obniżenie poziomu przychodów (o około 30% w porównaniu do roku 2008) jak również znaczące obniżenie wyniku netto, który znalazł się na minimalnym poziomie. Taka sytuacja była wynikiem czynnika nadzwyczajnego związanego z sytuacją ogólnogospodarczą i załamaniem na rynku budowlanym, które miało miejsce w roku 2009. Nastąpił znaczący spadek zamówień na rynku, w tym na produkty i usługi Emitenta, a także z uwagi na wąski rynek obniżyły się zauważalnie osiągane marże. Według szacunków zarządu ubytek przychodów spowodowany kryzysem ekonomicznym wyniósł w roku 2009 od 10 do 15 mln zł. Według tych szacunków ok. 5 mln zł wynikało z odwołanych projektów inwestycyjnych, które Emitent miał obsługiwać a około 10 mln zł to wartość przychodów ze sprzedaży kontraktów które przesunęły się w czasie. W roku 2010 następowała stopniowa odbudowa rynku, zwłaszcza w drugiej połowie tego roku. Szczególnie wyraźna poprawa nastąpiła w budownictwa infrastrukturalnym, z czego najwięcej zamówień dotyczyło budownictwa drogowego i mostowego (według obliczeń Zarządu wzrost zamówień w tym segmencie sięgnął 40% licząc rok do roku). Rok 2011 pokazał możliwości wykorzystania potencjału Spółki w okresie sprzyjającej koniunktury gospodarczej. Motorem napędzającym wyniki była sprzedaż rozwiązań dla sektora infrastruktury. Przychody ze sprzedaży w 2010 roku w kwocie 48.408,6 tys. zł zwiększyły się o 35,1 % procentowych w porównaniu do roku 2009. W stosunku do roku 2008 wynoszą one 96,1 %. Koszt własny sprzedaży w kwocie 45 303,3 tys. zł wzrósł o 27,1 %, tj. o 8,0 punktów procentowych mniej niż wzrost sprzedaży. Wynik na sprzedaży osiągnięty w 2010 roku w kwocie 3 105,3 tys. zł jest znacznie wyższy niż osiągnięty za rok 2009 ale osiągnął 59,7 % zysku za rok 2008. Wynik działalności finansowej nie miał istotnego wpływu na kształtowanie się zysku brutto, który za 2010 rok wyniósł 2 924,6 tys. zł i choć był znacząco wyższy od uzyskanego za 2009 rok, to osiągnął 62,8 % kwoty zysku za rok 2008. netto w kwocie 2 320,5 tys. zł za rok 2010 jest wyższy od zysku roku 2009, kiedy wyniósł on zaledwie 99,0 tys. zł. Przychody ze sprzedaży w 2011 roku w kwocie 70 294,4 tys. zł zwiększyły się o 21 885,8 tys. zł w porównaniu do roku 2010, co stanowi o 96,2 % w porównaniu do sprzedaży za 2009 rok. W tym samym okresie koszt własny sprzedaży w kwocie 63 971,1 tys. zł zwiększył się o 18 667,8 tys. zł, co stanowi wzrost o 41,2 %. Wzrost kosztów był niższy od wzrostu wartości sprzedaży o 4,0 punkty procentowe. Zysk na sprzedaży osiągnięty za 2011 roku w kwocie 6 323,3 tys. zł jest znacznie wyższy niż osiągnięty za lata poprzednie, w tym za 2011 rok jest dwukrotnie wyższy od uzyskanego za 2010 rok i wielokrotnie wyższy od uzyskanego za rok 2009. Strata poniesiona na pozostałej działalności operacyjnej za 2011 rok w kwocie 225,3 tys. zł i strata na działalności finansowej w kwocie 968,0 tys. zł spowodowały zmniejszenie zysku brutto do kwoty 5 130,1 tys. zł. Zysk netto w kwocie 4 024,6 tys. zł za rok 2011 jest wyższy od zysku roku 2010 o 1 704,1 tys. zł, co stanowi wzrost o 73,4 % w porównaniu do roku 2010. 130 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny 9.1.1.2. Aktywa Tabela 9.3. Wybrane pozycje aktywów (tys. zł) 2011 Wyszczególnienie Lp 1 2 A. Aktywa trwałe kwota 3 2010 % udziału 4 kwota 5 2009 % udziału 6 kwota 7 Zmiana stanu % udziału 8 % % 2011/2010 9 2011/2009 10 11 12 10 720,0 25,3 2 571,5 10,5 2 352,3 14,0 8 148,5 416,9 8 367,8 455,7 355,4 0,8 82,3 0,3 44,7 0,3 273,2 432,1 310,7 795,1 10 364,6 24,5 2 489,2 10,2 2 307,6 13,7 7 875,4 416,4 8 057,0 449,2 31 578,3 74,7 21 889,0 89,5 14 451,9 86,0 9 689,3 144,3 17 126,4 218,5 I. Zapasy 13 315,7 31,5 9 329,9 38,1 8 153,8 48,5 3 985,8 142,7 5 161,9 163,3 II. Należności krótkoterminowe 17 647,8 41,7 11 306,7 46,2 5 837,4 34,7 6 341,1 156,1 11 810,4 302,3 231,0 0,5 368,2 1,5 429,6 2,6 (137,1) 62,7 (198,6) 53,8 383,8 0,9 884,2 3,6 31,1 0,2 (500,4) 43,4 352,7 17 837,9 172,9 25 494,2 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych IV. Inwestycje długoterminowe a) w jednostkach powiązanych V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe 1. Należności od jednostek powiązanych III. Inwestycje krótkoterminowe a) w jednostkach powiązanych IV. Krótkoterminowe rozliczenia m/o Aktywa razem 42 298,3 100,0 24 460,4 100,0 Źródło: Emitent 131 16 804,2 100,0 1 235,2 251,7 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Aktywa trwałe stanowią 25,3 % całego majątku Spółki, w tym: rzeczowe aktywa trwałe stanowiące 24,5 % aktywów bilansu wzrosły o 7 875,4 tys. zł w wyniku zakupu nieruchomości zabudowanej z przeznaczeniem na siedzibę spółki. Dotychczas nieruchomość ta była dzierżawiona. wartości niematerialne i prawne stanowią 0,8 % aktywów bilansu. Aktywa obrotowe stanowią 74,7 % aktywów Spółki. W ostatnim okresie nastąpiło ich zwiększenie o 9 689,3 tys. zł (o 44,3 %) w porównaniu do 2010 roku, w tym: główną pozycję aktywów obrotowych stanowią należności - tj. 41,7 %, które wzrosły w porównaniu do roku 2010 o 6 341,1 tys. zł, co stanowi wzrost o 56,1 %, przy wzroście przychodów o 45,2 %. drugą co do wielkości pozycją aktywów obrotowych są zapasy, które stanowią 31,5 % aktywów Spółki. W 2011 r. wartość zapasów wzrosła o 3 985,8 tys. zł, co stanowi wzrost o 42,7 % w stosunku stanu zapasów za rok ubiegły. środki pieniężne na dzień bilansowy stanowią 0,5 % aktywów nie stanowią kwoty istotnej. Jednak odnotować należy, ze ich stan na przestrzeni lat 2009 – 2011 systematycznie maleje. stan rozliczeń międzyokresowych na 31.12.2011 roku zmniejszył się o kwotę 500,4 tys. zł. 132 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny 9.1.1.3. Pasywa Tabela 9.4. Wybrane pozycje pasywów (tys. zł) 2011 lp Wyszczególnienie 1 2 A. Kapitał własny 2010 % kwota 3 udziału 4 2009 % kwota 3 udziału 4 Zmiana stanu % kwota % udziału 5 6 % 2011/2010 9 130,3 11 12 17 319,1 40,9 13 294,5 54,4 10 974,1 65,3 1 000,0 2,4 1 000,0 4,1 1 000,0 6,0 12 294,5 29,1 9 974,1 40,8 9 875,1 58,8 2 320,5 123,3 2 419,5 124,5 4 024,6 9,5 2 320,5 9,5 99,0 0,6 1 704,1 173,4 3 925,5 4 064,1 24 979,2 59,1 11 165,9 45,6 5 830,1 34,7 13 813,3 223,7 19 149,2 428,5 5 826,8 13,8 139,0 0,6 242,4 1,4 5 687,8 4 190,8 5 584,4 2 403,5 III. Zobowiązania krótkoterminowe 19 152,4 45,3 11 026,9 45,1 5 587,6 33,3 8 125,5 173,7 13 564,8 342,8 1. Wobec jednostek powiązanych 797,8 1,9 1 141,2 4,7 388,6 2,3 (343,4) 69,9 409,2 205,3 100,0 24 460,4 100,0 17 837,9 172,9 25 494,2 251,7 I. Kapitał podstawowy 4 024,6 2011/2009 10 6 345,0 100,0 157,8 100,0 Należne wpłaty na kapitał II. podstawowy (wielkość ujemna) III. Akcje własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał zapasowy V. Kapitał z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych IV. Rozliczenia międzyokresowe Pasywa razem 42 298,3 Źródło: Emitent 133 16 804,2 100,0 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Źródło: Emitent W pasywach bilansu kapitały własne Spółki stanowiły w 2011 roku 40,9 % kwoty pasywów, a ich udział w ogólnej kwocie pasywów zmniejszył się w porównaniu do roku ubiegłego o 13,5 punktów procentowych, przy zwiększonej kwocie kapitałów o 4 024,6 tys. zł. W 2011 roku Akcjonariusze przeznaczyli w całości zysk netto za 2010 rok na zwiększenie kapitału zapasowego, którego udział w pasywach bilansu systematycznie rośnie i na dzień 31.12.2011 roku wyniósł 29,1 %. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania stanowią 59,1 % pasywów bilansu. Ich udział w finansowaniu działalności spółki zwiększył się w stosunku do 2010 roku o 13,5, co stanowi wzrost o kwotę 13 813,3 tys. zł , tj. o 123,7 %, w tym: stan zobowiązań długoterminowych wzrósł o kwotę 5 687,8 tys. zł. Wzrost ten jest wynikiem zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie transakcji zakupu nieruchomości. stan zobowiązań krótkoterminowych jest wyższy w porównaniu do roku ubiegłego o kwotę 8 125,5 tys. zł, a ich udział w pasywach bilansu wzrósł tylko o 0,2 % na skutek znacznego wzrostu stanów na dzień bilansowy. 134 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny 9.1.1.4. Wskaźniki aktywności Tabela 9.5. Podstawowe wskaźniki rotacji poszczególnych składników kapitału obrotowego Tabela 9.5. Podstawowe wskaźniki rotacji poszczególnych składników kapitału obrotowego Wskaźniki rotacji (obrotowość) I półrocze 2012 I półrocze 2011 94 65 2011 2010 2009 59 66 79 72 63 64 66 57 49 Szybkość obrotu zapasów (w dniach) średni stan zapasów x 365 dni przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w dniach Spływ należności (w dniach) średni stan należności z tytułu dostaw i usług x 365 dni przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w dniach Spłata zobowiązań (w dniach) średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 dni przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 104 95 152 146 w dniach Źródło: Emitent W latach 2009-2011 cykl rotacji zapasów ulegał zmianom, w 2009 roku wydłużył się z 43 do 79 dni, odbywało się to przy jednoczesnym i systematycznym spadku poziomu zapasów. Wzrost cyklu rotacji zapasów w 2009 roku był spowodowany przede wszystkim spadkiem poziomu sprzedaży. W okresie 2009-2011 cykl rotacji należności wydłużył się z 64 dni w roku 2009 do 72 dni w roku 2011. Wzrost ten wynikał z szybszego wzrostu poziomu należności w stosunku do zmian w ramach przychodów ze sprzedaży produktów i usług. Cykl rotacji zobowiązań wydłużał się corocznie w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi i wyniósł odpowiednio 49 dni w roku 2009, 57 w roku 2010 i 66 w 2011 roku. Wahania poziomu cyklu rotacji zobowiązań krótkoterminowych wynikają zarówno ze zmian poziomu przychodów ze sprzedaży produktów i usług jak i poziomu zobowiązań. Dane za zakończone półrocze 2012 r. wykazują wydłużające się cykle obrotu należnościami, zapasami i zobowiązaniami. Jest to tendencja niekorzystna. Niemniej wynika ona w dużej mierze z sezonowości działalności gospodarczej Emitenta. Analizując wielkość wskaźników uzyskanych za I półrocze 2012 do analogicznych danych za I półrocze 2011 widoczne jest, że wzrost wskaźników aktywności nie jest znaczący. 9.1.1.5. Zadłużenie Tabela 9.6. Wskaźniki charakteryzujące zadłużenie i strukturę kapitałową Emitenta I I Wskaźniki zadłużenia i struktury kapitału półrocze półrocze 2011 2010 2009 2012 2011 Złota reguła bilansowania (kapitały własne + rezerwy długoterminowe) x 100/ aktywa trwałe % 167,28% 139,33% 161,56% 517,00% 466,53% Złota reguła finansowania kapitały własne x 100 / kapitał obcy Wartość bilansowa jednostki Aktywa ogółem - zobowiązania ogółem Źródło: Emitent % 88,70% 60,23% 69,33% 119,06% 188,23% tys. zł 18.326,0 14.978,0 17 319,1 13 294,5 10 974,1 Zadłużenie Emitenta utrzymuje się na poziomie uznawanym za bezpieczny. Zaciągnięte zobowiązania nie stanowią zagrożenia dla zachowania odpowiednich poziomów płynności. W okresie objętym badaniem Spółka spełniała zasadę „Złotej reguły bilansowej” gdyż wysokość tego wskaźnika na koniec 2011 roku na poziomie 161,56 % oznacza, że kapitały własne i rezerwy długoterminowe prawidłowo finansują aktywa trwałe i częściowo aktywa obrotowe. 135 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny W 2011 roku struktura finansowania w bilansie Spółki zmieniła się. Głównie w wyniku transakcji nabycia nieruchomości przez Spółkę, która została sfinansowana długiem oraz w związku z rosnącym poziomem przychodów (wzrost zapotrzebowania na kapitał obrotowy) zwiększył się udział kapitałów obcych w strukturze finansowania. W wyniku powyższego „złota reguła bilansowa” jest spełniona ale wartość wskaźnika zmniejszyła się do 161% z wielkości 517% w roku 2010. Ponadto udział kapitałów własnych w relacji do długu spadł znacząco – do ok. 70%. W I półroczu 2012 r. nie odnotowano większych zmian w zakresie wielkości zadłużenia i jego struktury. Poniżej przedstawiono szczegółowe dane dotyczące głównych źródeł istniejących zobowiązań Emitenta: Tabela 9.7 Zobowiązania kredytowe na dzień 30.09.2012r. Kwota Kwota kredytu kredytu / / pożyczki Kredytodawca Siedziba pożyczki wg pozostała do umowy spłaty w tys. walu w tys. walut zł ta zł a Warunki Termin Zabezpieczenia Inne oprocentow ania Spłaty Bank PEKAO S.A. Końskie, ul Zamkowa 12 2 500 PLN 2 401 PLN WIBOR 1M + 1,8% 28.02.2 013 Bank PEKAO S.A. Końskie, ul Zamkowa 12 6 800 PLN 5 837 PLN WIBOR 1M + 1,95% 20.03.2 021 przewłaszczenie na towarach o wartości 5 000 tys. zł - przelew praw z polisy 5 000 tys. zł - weksel in blanco 2 500 tys. zł - hipoteka umowna do kwoty 13 600 tys. zł -cesja praw z polisy ubezpieczeniow ej - weksel in blanco 6 800 tys. zł Kredyt w rachunku bieżącym Kredyt inwestycyjny Źródło: Emitent 9.2. Wynik operacyjny 9.2.1. Informacje dotyczące istotnych czynników, w tym zdarzeń nadzwyczajnych lub sporadycznych mających istotny wpływ na wyniki działalności operacyjnej Wszystkie istotne czynniki mające wpływ na wyniki działalności operacyjnej są ściśle powiązane z sytuacją finansową Emitenta, zostały opisane w pkt. 9.1. Dokumentu Rejestracyjnego. 9.2.2. Znaczące zmiany w sprzedaży netto lub przychodach netto Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi wynoszą za 2011 rok 70.294.414,87 zł z tego w okresie objętym danymi historycznymi, przypada na Przychody ze sprzedaży - usług - towarów Razem 2011 2010 2009 5 895 882,88 5 269 206,19 2 623 514,87 64 398 531,99 43 139 380,14 33 200 082,25 70 294 414,87 48 408 586,33 35 823 597,12 Źródło: Emitent Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów za 2011 rok wyniosły 64 398 531,99zł. Spółka dokonuje sprzedaży szerokiego asortymentu specjalistycznych materiałów budowlanych przeznaczonych dla budownictwa monolitycznego. Sprzedaż towarów prowadzona jest w siedzibie Spółki oraz poprzez przedstawicielstwa 136 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny handlowe. W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi miało miejsce znaczące zachwianie poziomu przychodów w roku 2009. Nie wynikało ono z czynników wewnętrznych ale było spowodowana sytuacją rynkową, spadkiem zamówień zarówno ze strony sektora publicznego jak i prywatnego oraz zatrzymania lub przesuwania realizacji inwestycji. Przychody ze sprzedaży usług w roku 2010 wyniosły 5 269 206,19 zł zaś w roku 2011 było to 5 895 882,88. Sprzedaż usług realizowana przez spółkę obejmuje usługi uszczelnienia i montażu profili dylatacyjnych oraz dzierżawę sprzętu budowlanego. Koszty działalności operacyjnej za 2011 rok wyniosły 63 971 088,01 zł. Ich podział w ujęciu rodzajowym przedstawia się następująco: 2010 2011 2009 Rodzaj kosztu Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł % 1 044 333,40 1,6 794 061,07 1,8 414 436,87 0,9 Zużycie materiałów i energii 1 456 002,61 2,3 1 045 117,61 2,3 825 768,76 1,8 Usługi obce 5 812 638,17 9,1 5 231 658,17 11,5 5 343 233,77 11,8 Podatki i opłaty 253 984,85 0,4 126 513,03 0,3 160 049,36 0,4 Wynagrodzenia 5 839 773,98 9,1 3 852 124,60 8,5 2 927 903,52 6,5 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 060 166,53 1,7 668 899,58 1,5 433 166,51 1,0 980 738,33 1,5 506 796,26 1,1 690 763,99 1,5 12 225 170,32 27,0 10 795 322,78 23,9 74,3 33 078 142,10 73,0 34 404 227,48 76,1 100,0 45 303 312,42 100,0 45 199 550,26 100,0 Amortyzacja Pozostałe koszty rodzajowe Razem koszty rodzajowe 16 447 637,87 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 47 523 450,14 Razem 63 971 088,01 26,7 Źródło: Emitent 137 % Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Źródło: Emitent 10. Zasoby kapitałowe 10.1. Informacje dotyczące źródeł kapitału Emitenta Tabela 10.1. Struktura kapitału obrotowego oraz zapotrzebowanie na fundusze obrotowe (dane w tys. zł) I półrocze I półrocze Wyszczególnienie 2011 2010 2012 2011 2009 Kapitał własny 18 325 14 978 17 319 13 294 10 974 Aktywa obrotowe, w tym: 28 038 29 096 31 578 21 889 14 452 - zapasy 12 820 11 199 13 315 9 330 8 154 - należności krótkoterminowe 14 144 16 322 17 647 11 307 5 837 - środki pieniężne i ich ekwiwalenty 262 333 231 368 430 - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 812 1 242 384 884 31 19 152 11 027 5 588 18 354 9 886 5 199 0 0 0 Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: - z tytułu dostaw i usług Rozliczenia międzyokresowe 15 181 18 597 14 687 17 863 0 0 12 857 10 499 Udział zapasów w aktywach obrotowych 45,72% 38,49% Udział należności w aktywach obrotowych 50,45% 56,10% Udział środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w aktywach obrotowych 0,93% 1,14% Udział krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych w aktywach obrotowych 2,90% 4,27% Kapitał obrotowy netto Źródło: Emitent 138 12 426 10 862 8 864 42,16% 42,62% 56,42% 55,88% 51,66% 40,39% 0,73% 1,68% 2,98% 1,21% 4,04% 0,21% Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Algorytm wskaźników struktury finansowania: Udział zapasów w aktywach obrotowych = zapasy*100% aktywa obrotowe Udział należności krótkoterminowych w aktywach obrotowych = należności krótkoterminowe*100% aktywa obrotowe Udział środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w aktywach obrotowych = środki pieniężne i ich ekwiwalenty*100% aktywa obrotowe Udział krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych = w aktywach obrotowych Kapitał obrotowy netto = krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe*100% aktywa obrotowe aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe – rozliczenia międzyokresowe Tabela 10.2. Zobowiązania oprocentowane i wskaźniki zadłużenia (dane w tys. zł) I półrocze 2012 Wyszczególnienie I półrocze 2011 Zobowiązania długoterminowe 5 487 6 271 Zobowiązania krótkoterminowe 15 181 18 597 Wskaźnik ogólnego zadłużenia 53,00% 62,41% Wskaźnik pokrycia aktywów kapitałem własnym 47,00% 37,59% Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 112,78% 166,03% Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 29,94% 41,87% Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego 82,84% 124,16% 2011 2010 2009 5 827 139 242 19 152 11 027 5 588 59,10% 45,65% 34,69% 40,90% 54,35% 65,31% 144,22% 83,99% 53,13% 33,64% 1,05% 2,21% 110,58% 82,95% 50,92% Źródło: Emitent Algorytm obliczania wskaźników: Wskaźnik ogólnego zadłużenia = Wskaźnik pokrycia aktywów kapitałem własnym = Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych = Wskaźnik zadłużenia długoterminowego = Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego = zobowiązania i rezerwy na zobowiązania aktywa kapitał własny aktywa zobowiązania i rezerwy na zobowiązania kapitał własny zobowiązania długoterminowe kapitał własny zobowiązania krótkoterminowe kapitał własny Aktywa obrotowe, którymi dysponowała Spółka, były w latach 2009-2011 finansowane zobowiązaniami oraz kapitałami własnymi. W przedstawionym okresie różnica pomiędzy wartością aktywów obrotowych a zobowiązaniami krótkoterminowymi i rozliczeniami międzyokresowymi tj. kapitał obrotowy netto była dodatnia. W każdym z przedstawionych lat obrotowych 2009 – 2011 w strukturze aktywów obrotowych dominowały zapasy i należności. Zadłużenie Emitenta utrzymuje się na poziomie uznawanym za stosunkowo bezpieczny. Zaciągnięte zobowiązania nie stanowią zagrożenia dla zachowania odpowiednich poziomów płynności. Wskaźnik ogólnego zadłużenia obrazujący stosunek zaciągniętych zobowiązań do całości aktywów w okresie ostatnich trzech lat obrotowych przyjmował wartości w przedziale od 34% do 69%. W latach 2009-2011 Emitent w nieznacznym stopniu finansował swoją działalność z kredytów bankowych i leasingów finansowych. Obecna, konserwatywna struktura finansowania Emitenta, gdzie Spółka korzysta w niewielkim stopniu z zadłużenia, pozostawia wolne zdolności kredytowe do finansowania swojej przyszłej działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej z wykorzystaniem środków obcych. Zmiany w strukturze finansowania w 2011 roku wynikają z następujących tendencji: znaczącego wzrostu zobowiązań długoterminowych w związku z zaciągnięciem kredytu na sfinansowanie zakupu nieruchomości, zwiększenia się poziomu zobowiązań krótkoterminowych wynikającego ze wzrostu zapotrzebowania na majątek obrotowy wraz z rosnącym wolumenem sprzedaży. 139 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny W I półroczu 2012 nie zaszły istotne zmiany w zakresie struktury finansowania działalności Emitenta w porównaniu do danych na koniec 2011 roku. 10.2. Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów środków pieniężnych W poniższej tabeli przedstawiono informacje na temat źródeł i wysokości zobowiązań odsetkowych długo- i krótkoterminowych na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego: Tabela 10.3. Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych (dane w tys. zł) I półrocze I półrocze 2012 2011 2011 2010 2009 A PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Zysk (strata) netto 1 006 1 684 4 025 2 320 99 -311 -1 922 -2 746 -1 718 1 040 571 507 1 041 794 691 0 0 0 25 0 497 -1 870 -3 986 -1 176 -801 3 503 -5 015 -6 341 -5 469 1 220 -4 454 4 817 6 040 4 961 -70 -428 -357 500 -853 0 0 -4 0 0 0 695 -238 1 279 602 1 139 Korekty w tym: Amortyzacja Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej B PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ Wpływy ze zbycia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 225 0 11 0 40 813 8 682 8 975 1 038 610 -588 -8 682 -8 964 -1 038 -570 C PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ Wpływy z kredytów i pożyczek 264 9 211 8 354 478 0 Wypłacone dywidendy 0 0 0 0 750 Spłaty kredytów i pożyczek 340 170 510 0 0 Inne wydatki finansowe 0 156 296 104 193 -76 8 885 7 548 374 -943 31 231 262 -35 368 333 -137 368 231 -62 430 368 -374 804 430 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej E PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej osiągnęły wartość dodatnią w latach 2009, 2010, 2011 oraz w I półroczu 2012r. Szczególnie wysoki poziom osiągnęły w 2011 roku, kiedy wyniosły 1 279 tys zł. Było to spowodowane przede wszystkim osiągnięciem wysokiego zysku netto na poziomie ok. 4.025 tys. zł oraz istotnym zwiększeniem zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem kredytów i pożyczek). Natomiast na ujemny poziom przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej w I półroczu 2011 r. największy wpływ miało zwiększenie stanu należności. Wzrost stanu należności w latach 2010 i 2011 oraz zwiększenie stanu zapasów w latach 2009, 2010, 2011 były czynnikami obniżającymi wartość przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej – wzrost obu tych pozycji miał związek z dynamicznym rozwojem działalności Emitenta. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej w latach 2009 – 2011 oraz w I półroczu 2012 r. osiągały wartość ujemną, co było odzwierciedleniem przeprowadzanych w tym czasie inwestycji. Najważniejsze 140 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny inwestycje Emitenta zostały opisane w pkt. 5.2. Dokumentu Rejestracyjnego. Wysoka wartość wydatków inwestycyjnych w roku 2011 wiąże się z zakupem nieruchomości w Końskich. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej miały w latach 2010 – 2011 wartość dodatnią. Spowodowane było to zaciągnięciem kredytu inwestycyjnego (2011 r.) oraz kredytów i pożyczek krótkoterminowych (2010 2011). Ujemne przepływy w roku 2009 były spowodowane głównie wypłatą dywidendy na rzecz akcjonariuszy, natomiast w I półroczu 2012 r. ujemnym saldem zaciągnięć i spłat kredytów. Tabela 10.4. Wskaźniki przepływów pieniężnych Wskaźniki przepływów pieniężnych Cash flow I półrocze 2012 I półrocze 2011 2011 2010 2009 Nadwyżka finansowa jednostki (płynna gotówka) tys. zł 5 068,9 3 114,5 790,1 -7,08 2,79 3,86 0,09 82,28% -213,03% 72,49% 29,78 -104,49 1 856 2 783 zł/zł 1,45 % Wynik finansowy netto + amortyzacja Wskaźnik relacji zysku netto do pieniężnej nadwyżki operacyjnej Wynik finansowy netto przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Wskaźnik udziału amortyzacji w środkach pieniężnych 131,97% 60,65% amortyzacja roczna x 100 przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Wskaźnik spłacalności zobowiązań zobowiązania ogółem przepływy pieniężne z działalności operacyjnej zł/zł 19,54 18,56 5,12 Źródło: Emitent Wskaźniki płynności finansowej Wskaźnik płynności finansowej I stopnia aktywa obrotowe - należności z tyt. dostaw i usług powyżej 12 mc zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania krótkoterm.powyżej 12 mc Wskaźnik płynności finansowej II stopnia aktywa obrotowe-zapasy-krótkoterm.RMK czynne należności z tyt. dost. i usł.pow.12 mc zobowiązania krótkoterminowe-zobowiązania z tyt. dostaw i usług pow. 12 mc I półrocze 2012 I półrocze 2011 krotnoś ć 0,92 0,69 krotnoś ć 0,07 0,08 krotnoś ć 0,01 0,01 2011 2010 2009 1,65 1,99 2,59 0,93 1,06 1,12 0,01 0,03 0,08 Wskaźnik płynności finansowej III stopnia inwestycje krótkoterminowe zobowiązania krótkoterminowe-zobowiązania z tyt. dostaw i usług pow. 12 mc Źródło: Emitent Poza ogólną kwotą ujemnych przepływów pieniężnych w kwocie 137 tys. zł w roku 2011 uwagę zwraca stosunkowo niska nadwyżka środków pieniężnych z działalności operacyjnej w kwocie 1 278 tys. zł. 141 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Po uwzględnieniu bowiem amortyzacji rocznej w wysokości 1 044,3 tys. zł jako kosztu nie będącego wydatkiem – przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosłyby 234,5 tys. zł. Wskaźniki płynności finansowej utrzymują się na bezpiecznym poziomie. Nawet w roku 2009, który był trudnym okresem w działalności Emitenta, z uwagi na kryzys gospodarczy sytuacja płynnościowa była korzystna. Wskaźnik płynności finansowej I stopnia obniżył się w roku 2010 do 1,99, z kolei w roku 2011 do 1,65. Wskaźnik płynności szybkiej i natychmiastowej obniżał się w okresie 2009 – 2011 ale utrzymał się na poziomie akceptowalnym. Obniżenie poziomu wskaźników płynności za I półrocze 2012 w stosunku do danych za cały 2011 rok wynika z czynników sezonowych. Również w I półroczu 2011 widoczna była tendencja do obniżenia wskaźników płynności co również było wynikiem specyfiki działalności Emitenta. W poniższej tabeli przedstawiono informacje na temat źródeł i wysokości zobowiązań odsetkowych długo- i krótkoterminowych na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego: Tabela 10.5. Zobowiązania odsetkowe na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego (dane w tys. zł) Kredytodawca Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy w tys. zł walut a Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty w tys. walut zł a Warunki Termin Zabezpieczenia Inne Oprocentowani a Spłaty Bank PEKAO S.A. Końskie, ul Zamkowa 12 2 500 PLN 2 401 PLN WIBOR 1M + 1,8% 28.02.2 013 Bank PEKAO S.A. Końskie, ul Zamkowa 12 6 800 PLN 5 837 PLN WIBOR 1M + 1,95% 20.03.2 021 - przewłaszczenie na towarach o wartości 5 000 tys. zł - przelew praw z polisy 5 000 tys. zł - weksel in blanco 2 500 tys. zł - hipoteka umowna do kwoty 13 600 tys. zł -cesja praw z polisy ubezpieczeniowej - weksel in blanco 6 800 tys. zł Kredyt w rachunku bieżącym Kredyt inwestycyjny Źródło: Emitent 10.3. Informacje na temat potrzeb kredytowych oraz struktury finansowania W strukturze finansowania działalności Emitenta kapitały obce na dzień 31 grudnia 2011 roku stanowiły 59,10% wartości pasywów. W strukturze finansowania działalności Emitenta kapitały obce na dzień 31 grudnia 2010 roku stanowiły 45,65% wartości pasywów. W strukturze finansowania działalności Emitenta kapitały obce na dzień 31 grudnia 2009 roku stanowiły 34,69% wartości pasywów. Głównym elementem kapitałów obcych w latach 2009-2011 były zobowiązania wobec dostawców. Emitent w niewielkim stopniu korzystał z finansowania dłużnego. W 2011 roku nastąpił wzrost finansowania dłużnego spowodowany przede wszystkim zaciągnięciem kredytu długoterminowego na sfinansowanie zakupu nieruchomości. Wpływ na strukturę finansowania Emitenta będzie miała emisja Akcji Serii C opisana w Prospekcie. Aktualne inwestycje mają charakter odtworzeniowy i są realizowane z bieżących wpływów z prowadzonej działalności gospodarczej. Inwestycje związane z emisją Akcji serii C będą realizowane z uzyskanych środków ze sprzedaży Akcji i nie będą wymagały innego finansowania zewnętrznego. 10.4. Informacje na temat dotyczące jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych, które miały lub które mogłyby mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ, na działalność operacyjną Emitenta W stosunku do Emitenta nie występują żadne ograniczenia w wykorzystaniu zasobów kapitałowych, które mogłyby mieć wpływ na prowadzoną działalność operacyjną. 142 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny 10.5. Informacje dotyczące przewidywanych źródeł funduszy potrzebnych do zrealizowania zobowiązań przedstawionych w pozycjach 5.2.3 i 8.1. Emitent na dzień zatwierdzenia Prospektu nie prowadzi znaczących inwestycji ani nie podjął wiążących zobowiązań w zakresie nowych inwestycji. Nie istnieje wobec tego potrzeba pozyskiwania funduszy na ich realizację. Emitent planuje realizację programu inwestycyjnego finansowanego wpływami z emisji akcji serii C i scharakteryzowanego w pkt 3.4 Prospektu. 11. Badania i rozwój, patenty i licencje 11.1. Strategia badawczo-rozwojowa Emitenta za ostatnie 3 lata obrotowe Z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej Emitent nie prowadził prac badawczo-rozwojowych, w związku z tym nie ponosił nakładów na te cele w okresie ostatnich 3 lat. W okresie objętym historycznymi danymi finansowymi Emitent nie prowadził prac o charakterze badawczo-rozwojowym. 11.2. Patenty, licencje i certyfikaty posiadane przez Emitenta Emitent posiada domenę internetową www.betomax.pl zarejestrowaną na rzecz Betomax Polska S.A.: Zarejestrowane znaki towarowe, wzory użytkowe, wzory przemysłowe i wynalazki Znak Numer zgłoszenia: Nr rejestru ZNAKI Secumax 009012428 117344 Uchwyt dla budownictwa, zwłaszcza do zabezpieczenia stref niebezpiecznych 117660 Uchwyt dla budownictwa, zwłaszcza do zabezpieczenia stref niebezpiecznych 117661 Uchwyt dla budownictwa, zwłaszcza do zabezpieczenia stref niebezpiecznych 117662 Uchwyt dla budownictwa, zwłaszcza do zabezpieczenia stref niebezpiecznych z08/04/2010 Uwagi UE Klasy:6,8,9,1 7,19,20 PL Świadectwo ochronne z dnia 05.10.2010 – prawo ochronne od dnia 11.03.2008 PL postępowan ie UŻYTKOWE z: 11.03.2008 64934 w:11.03.2013 z: 22.08.2008 w toku z: 22.08.2008 PL postępowan ie w toku z: 22.08.2008 PL postępowan ie w toku 117663 z: 22.08.2008 PL postępowan ie w toku WZORY Element bocznego mocowania słupka barierki Zakres terytorialny TOWAROWE WZORY Element bocznego mocowania słupka barierki Data zgłoszenia(z)/data ważności (w) PRZEMYSŁOWE z: 11.03.2008 12780 w:11.03.2013 143 PL postępowan ie Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny w toku WYNALAZKI Sposób wytwarzania blachy uszczelniającej oraz budowlana blacha uszczelniająca 393725 z: 25.01.2011 PL postępowan ie w toku 12. Informacje o tendencjach 12.1. Najistotniejsze tendencje występujące w produkcji, sprzedaży i zapasach oraz kosztach i cenach sprzedaży za okres od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego do daty Prospektu Od daty zakończenia ostatniego roku obrachunkowego Emitenta, do daty zatwierdzenia niniejszego Prospektu Emisyjnego, w związku z niepewną sytuacją na rynku działalności Emitenta, wystąpiły istotne, nowe tendencje, które mogą wpływać na działalność Emitenta. Tendencje te dotyczyły: sprzedaż i rynki zbytu: Emitent obserwuje utrzymujące się zainteresowanie nabywców nowymi technologiami dla budownictwa, których Emitent jest dostawcą. Tendencja ta wynika z: dużej aktywności na rynku budownictwa infrastrukturalnego i inżynierskiego, wysokiej presji na szybkość realizacji budów i narzucanie restrykcyjnych terminów przez inwestorów. W takim przypadku ryzyko ewentualnej kary za nieterminową realizację inwestycji jest dużo większe niż konieczność wydatkowania dodatkowych środków na zaawansowane techniki budowlane. Aktualne problemy generalnych wykonawców na ważniejszych inwestycjach drogowych wynikają z przedłużających się terminów ich realizacji. Inwestorzy i wykonawcy są zainteresowani przyśpieszeniem prac co wymaga stosowania najnowszych technologii budowlanych, których dostawcą jest Emitent.; zapasy: Emitent w okresie swego funkcjonowania utrzymuje zapasy na optymalnym poziomie dostosowanym do bieżących potrzeb; koszty: Aktualnie Emitent obserwuje, zarówno w zakresie kosztów materiałów budowlanych, jak również kosztów osobowych oraz cen usług budowlanych wyraźną stabilizację cen i kosztów. ceny sprzedaży: ceny sprzedaży zachowują się stabilnie. Niemniej zauważalne jest opóźnianie realizacji płatności przez kontrahentów i zwiększenie cyklu obrotu należnościami. Wynika to prawdopodobnie z rosnących zatorów płatniczych w branży budowlanej. Emitent stale monitoruje spływ należności oraz stara się zawierać kontrakty z odbiorcami o stabilnej pozycji finansowej. ceny produkcji: Emitent nie jest obecnie producentem oferowanych rozwiązań a jedynie ich dystrybutorem. Planuje on jednak uruchomienie produkcji w efekcie realizacji celów emisji Akcji serii C. 12.2. Jakiekolwiek znane tendencje, niepewne elementy, żądania, zobowiązania lub zdarzenia, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta Przyszłe wyniki finansowe Emitenta w dużym stopniu zależeć będą od ogólnej koniunktury gospodarczej, tempa wychodzenia z okresu spowolnienia gospodarczego, stanu finansów publicznych oraz sytuacji panującej w budownictwie. W roku 2013 oraz w kolejnych latach spodziewać się można następujących tendencji, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta: - Nieznane konsekwencje wynikające z kryzysu zadłużenia niektórych państw i zmiennej sytuacji na rynkach finansowych. Na dzień dzisiejszy skutki tych zmian dla realnej gospodarki są trudne do przewidzenia. Emitent posiada sprawną organizację, która przeszła już załamanie rynku w roku 2009, kiedy to także został wypracowany zysk. - Dalsza realizacja programów pomocowych UE, zwłaszcza w programie Infrastruktura i Środowisko będzie generował dodatkowy popyt na produkty Emitenta. Pomimo niepewnej sytuacji budżetowej absorpcja środków pomocowych UE będzie mobilizowała zarówno państwo jak i samorządy do realizacji planów inwestycyjnych. Realizacja budżetu UE na lata 2007 – 2013 zapewni na to odpowiednie środki. Precyzyjne wyliczenia dotyczące możliwych środków pomocowych w kolejnym budżecie unijnym nie są jeszcze znane. Występujące trudności w zatwierdzeniu budżetu UE na lata 2014 – 2020 mogą negatywnie oddziaływać na popyt na produkty Emitenta; - Rynek budowlany staje się rynkiem coraz bardziej wymagającym, gdzie ma znaczenie jakość i termin realizacji zadania inwestycyjnego. Oferta Emitenta wpisuje się w ten trend. Co więcej będą się z pewnością 144 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny rozwijać nowe obszary wyspecjalizowanego budownictwa np. zabezpieczenia przeciwpowodziowe, konstrukcje mostowe czy drogowe. - W zakresie budownictwa ogólnego i mieszkaniowego czynnikami ograniczającymi popyt mogą być: utrzymujące się w dalszym ciągu wysokie koszty kredytów hipotecznych, awersja do zaciągania kredytów wynikająca z niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, ryzyko walutowe ograniczające skłonność do zaciągania kredytów w walutach obcych oraz konsekwencje wprowadzenia przez KNF Rekomendacji T, która zaostrza kryteria przyznawania kredytów dla klientów indywidualnych. Słabnący popyt wewnętrzny może skutkować decyzją o obniżce stóp procentowych przez RPP, co w średniej perspektywie wpłynie na obniżkę kosztu pieniądza. Poza wskazanymi powyżej czynnikami, na dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu Emisyjnego nie są znane Emitentowi inne tendencje, niepewne elementy, żądania, zobowiązania lub zdarzeń, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta, przynajmniej do końca 2013 roku. 13. Prognozy wyników lub wyniki szacunkowe Emitent nie sporządzał prognoz wyników finansowych. 13.1. Oświadczenie na temat aktualności innych opublikowanych prognoz wyników Emitent nie publikował dotychczas prognoz wyników finansowych. 14. Organy administracyjne, zarządzające i nadzorcze oraz osoby zarządzające wyższego szczebla 14.1. Imiona i nazwiska, adresy miejsca pracy i funkcje w ramach Emitenta wymienionych osób, a także wskazanie podstawowej działalności wykonywanej przez te osoby poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta oraz pozostałe informacje 14.1.1. Zarząd Organem zarządzającym Emitenta jest Zarząd. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego, w skład Zarządu Emitenta wchodzą: Grzegorz Muszyński – Prezes zarządu, Paweł Kamiński – członek Zarządu, Piotr Kurczyński – członek Zarządu Grzegorz Muszyński – Prezes Zarządu Lat: 37 W skład Zarządu obecnej kadencji powołany z dniem 26 stycznia 2010 r. Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 5/I/2010 w sprawie zmian w Zarządzie. Z dniem 1 sierpnia 2010 r. powierzono mu funkcję Prezesa Zarządu na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej nr 12/I/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie zmian w Zarządzie Betomax Polska S.A. Jego kadencja jako Prezesa Zarządu upływa z dniem 30 listopada 2012 roku, natomiast mandat wygasa z dniem zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta sprawozdań finansowych Emitenta za rok 2011. Miejscem pracy Pana Grzegorza Muszyńskiego jest siedziba Emitenta. Poza Emitentem, Pan Grzegorz Muszyński prowadzi działalność gospodarczą „DOMEX” Grzegorz Muszyński. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do BETOMAX Polska S.A. Pan Grzegorz Muszyński posiada wykształcenie wyższe: ukończył studia na Politechnice Świętokrzyskiej uzyskując stopień magistra inżyniera budownictwa. Posiada ponadto uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, specjalność konstrukcyjno-budowlana, obejmująca kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie występują powiązania rodzinne pomiędzy Panem Grzegorzem Muszyńskim a pozostałymi członkami Zarządu oraz członkami Rady Nadzorczej. Przebieg kariery zawodowej Pana Piotra Muszyńskiego: 09.1996 – 04.1997 Zakład Instalacji Sanitarnych i gazowych (pomoc montera instalacji gazowych), 145 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. 08.1998 – 06.2002 06.2002 – 08.2004 01.2005 – nadal Dokument Rejestracyjny STRONG POLAND (sprzedawca), „WIP-BUD” firma budowlana (inżynier budowy), BETOMAX Polska Sp. z o.o. i po przekształceniu w spółkę akcyjną (od 26.01.2010 – Wiceprezes Zarządu, od 1.08.2010 Prezes Zarządu). Oprócz pełnienia funkcji w Zarządzie Emitenta Pan Grzegorz Muszyński nie był w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani też wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych. Według złożonego oświadczenia Pan Grzegorz Muszyński: nie został skazany za przestępstwo oszustwa; w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających, nadzorujących lub zarządzających wyższego szczebla (o których mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny; nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych); nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat. Paweł Kamiński – członek Zarządu Lat: 34 W skład Zarządu obecnej kadencji powołany z dniem 30 listopada 2009 roku, na podstawie Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników BETOMAX Polska Sp. z o.o. o przekształceniu w spółkę akcyjną. Z dniem 26 stycznia 2010 r. powierzono mu funkcję członka Zarządu na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr 5/I/2010 w sprawie zmian w Zarządzie Betomax Polska S.A. Jego kadencja jako członka Zarządu upływa z dniem 30 listopada 2012 roku, natomiast mandat wygasa z dniem zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta sprawozdań finansowych Emitenta za rok 2011. Miejscem pracy Pana Pawła Kamińskiego jest siedziba Emitenta. Poza Emitentem Pan Paweł Kamiński nie prowadzi działalności gospodarczej. Pan Paweł Kamiński posiada wykształcenie wyższe. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie występują powiązania rodzinne pomiędzy Panem Pawłem Kamińskim a pozostałymi członkami Zarządu oraz członkami Rady Nadzorczej. Przebieg kariery zawodowej Pana Pawła Kamińskiego: 10.2004 – 06.2009 BETOMAX Polska Sp. z o.o. (specjalista ds. sprzedaży), 07.2009 – 11.2009 BETOMAX Polska Sp. z o.o. (kierownik działu handlowego), 11.2009 – nadal BETOMAX Polska S.A. (od 30.11.2009 – Prezes Zarządu, od 26.01.2010 - członek Zarządu). Oprócz pełnienia funkcji w Zarządzie Emitenta Pan Paweł Kamiński nie był w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani też wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych. Według złożonego oświadczenia Pan Paweł Kamiński: nie został skazany za przestępstwo oszustwa; w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających, nadzorujących lub zarządzających wyższego szczebla (o których mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny; 146 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych); nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat. Piotr Kurczyński - członek Zarządu Lat: 40 W skład Zarządu obecnej kadencji powołany z dniem 30 listopada 2009 roku, na podstawie Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników BETOMAX Polska Sp. z o.o. o przekształceniu w spółkę akcyjną. Z dniem 26 stycznia 2010 r. powierzono mu funkcję członka Zarządu na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr 5/I/2010 w sprawie zmian w Zarządzie Betomax Polska S.A. Jego kadencja jako członka Zarządu upływa z dniem 30 listopada 2012 roku, natomiast mandat wygasa z dniem zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta sprawozdań finansowych Emitenta za rok 2011. Miejscem pracy Pana Piotra Kurczyńskiego jest siedziba Emitenta. Poza Emitentem, Pan Piotr Kurczyński prowadzi Biuro Rachunkowe mgr I. Nowak, mgr P. Kurczyński Sp. J. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do BETOMAX Polska S.A. Pan Piotr Kurczyński posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne - ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie występują powiązania rodzinne pomiędzy Panem Piotrem Kurczyńskim a pozostałymi członkami Zarządu oraz członkami Rady Nadzorczej. Przebieg kariery zawodowej Pana Piotra Kurczyńskiego: 11.1996 – 02.1997 THOMAS TV Sp. z o.o. w Warszawie (samodzielny księgowy, kontroler finansowy), 03.1997 – 05.2002 Komenda Kieleckiej Chorągwi ZHP w Kielcach (główny księgowy), 05.2004 – 09.2010 Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. (członek Zarządu – dyrektor ekonomiczny, główny księgowy) 02.2009 – nadal Betomax Sp. z o.o. i po przekształceniu w spółkę akcyjną (od 30.11.2009 – wiceprezes Zarządu, od 26.01.2010 – członek Zarządu) 12.2001 – nadal Biuro Rachunkowe mgr I. Nowak, mgr P. Kurczyński Sp. J. – współwłaściciel W ciągu ostatnich 5 lat Pan Piotr Kurczyński sprawował następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w spółkach kapitałowych lub osobowych: 05.2004 – 09.2010 Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. (członek zarządu) 12.2001 - nadal Biuro Rachunkowe mgr I. Nowak, mgr P. Kurczyński Sp. J. (współwłaściciel) Oprócz wskazanych wyżej, Pan Piotr Kurczyński nie był w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani też wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych. Według złożonego oświadczenia Pan Piotr Kurczyński: nie został skazany za przestępstwo oszustwa; w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających, nadzorujących lub zarządzających wyższego szczebla (o których mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny; nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych); nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat. 14.1.2. Rada Nadzorcza Organem nadzorczym Emitenta jest Rada Nadzorcza. 147 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego w skład Rady Nadzorczej (pierwszej kadencji) Emitenta wchodzą: Lech Jan Pasturczak – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Stanisław Juliusz Pargieła – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Artur Mączyński - Członek Rady Nadzorczej, Sławomir Kamiński – Członek Rady Nadzorczej, Konrad Kosierkiewicz – Członek Rady Nadzorczej, Andrzej Pargieła – Członek Rady Nadzorczej, Wolfgang Scheurer – Członek Rady Nadzorczej. Kryteria niezależności zgodnie z § 20 pkt 8 Statutu Spółki spełniają Panowie Sławomir Kamiński i Konrad Kosierkiewicz. Lech Jan Pasturczak – Przewodniczący Rady Nadzorczej Lat: 58 W składzie Rady Nadzorczej Emitenta od dnia 30 listopada 2009 roku. Uchwałą Nr 1/I/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r. został powołany na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta. Miejscem pracy Pana Lecha Pasturczaka jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Stalkop s.c. z siedzibą w Końskich, ul. Piłsudskiego 132, Stalmax A&S Pargieła, A. Mączyński, L. Pasturczak Spółka jawna z siedzibą Końskich ul. Górna 1 oraz Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. z siedzibą w Stąporkowie ul. Górnicza 3. Pan Lech Pasturczak zatrudniony jest u Emitenta na pół etatu na podstawie umowy o pracę z dnia 9 września 1999 roku, zawartej na czas nieokreślony, zmienionej Aneksami: z dnia 1 października 1999 roku, 1 marca 2000 roku, 1 lipca 2000 roku, 1 lipca 2005 roku, 1 lutego 2007 roku,1 lipca 2010 roku na stanowisku pełnomocnika do spraw współpracy w Dziale Promocji i Marketingu. Umowa nie określa zakresu udzielonego pełnomocnictwa ani zakresu zadań. Pan Lech Pasturczak nie jest pełnomocnikiem Emitenta i nie zawiera w jego imieniu żadnych umów. Pan Lech Pasturczak posiada wykształcenie wyższe techniczne – ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie występują powiązania rodzinne pomiędzy Panem Lechem Pasturczakiem a członkami Zarządu i pozostałymi członkami Rady Nadzorczej. Przebieg kariery zawodowej Pana Lecha Pasturczaka: 1980 – 1982 Zakłady Metalurgiczne „Polmo”, Końskie (technolog), 1982 – 1984 „Kowent”, Końskie (technolog), 1984 – 1991 Exbud, Kielce (Specjalista ds. eksportu, kierownik kontraktów w RFN), 1988 – 1989 Corpol, Kielce (dyrektor ds. technicznych), 1992 – 1995 Pasko Sp. z o.o., Końskie (dyrektor), 1995 – nadal Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Stalkop s.c. Końskie (wspólnik), 1998 – 2009 Betomax Polska Sp. z o.o., Końskie (wiceprezes Zarządu, dyrektor), 1999 – nadal Stalmax A&S Pargieła, A. Mączyński, L. Pasturczak Spółka jawna, Końskie (wspólnik), 09.1999 – nadal BETOMAX Polska Sp. z o.o./BETOMAX Polska S.A. (Dyrektor ds. handlowych, następnie Pełnomocnik ds. współpracy w Dziale Promocji i Marketingu), 2002 – nadal Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. (przewodniczący Rady Nadzorczej), 2009 – nadal BETOMAX Polska S.A. (Przewodniczący Rady Nadzorczej). W ciągu ostatnich 5 lat Pan Lech Pasturczak sprawował następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w spółkach kapitałowych lub osobowych: 1998 – 2009 Betomax Polska Sp. z o.o., Końskie (wiceprezes Zarządu - dyrektor), 2002 – nadal Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. (przewodniczący Rady Nadzorczej), 2009 – nadal BETOMAX Polska S.A. (Przewodniczący Rady Nadzorczej). W ciągu ostatnich 5 lat Pan Lech Pasturczak był/jest wspólnikiem (rozumianym również jako akcjonariusz lub udziałowiec) w następujących spółkach kapitałowych lub osobowych: 1995 – nadal Stal Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Stalkop s.c., Końskie, 1999 – nadal Stalmax A&S Pargieła, A. Mączyński, L. Pasturczak Spółka jawna, Końskie. Oprócz wskazanych wyżej, Pan Lech Pasturczak nie był w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani też wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych. 148 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Według złożonego oświadczenia Pan Lech Pasturczak: nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta; nie został skazany za przestępstwo oszustwa; w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających, nadzorujących lub zarządzających wyższego szczebla (o których mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny; nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych); nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat. Pan Lech Pasturczak posiada 1.600.000 akcji Emitenta, które stanowią 16% w kapitale zakładowym Emitenta oraz 15,6 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. Stanisław Juliusz Pargieła – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Lat: 47 W składzie Rady Nadzorczej Emitenta od dnia 30 listopada 2009 roku. Uchwałą Nr 2/I/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r. został powołany na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta. Miejscem pracy Pana Stanisława Pargieły jest Pamexpol Sp. J. z siedzibą w Końskich, ul. Górna 1, Stalmax A&S Pargieła, A. Mączyński, L. Pasturczak Spółka jawna z siedzibą Końskich ul. Górna 1 oraz Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. z siedzibą w Stąporkowie ul. Górnicza 3. Pan Stanisław Pargieła zatrudniony jest u Emitenta na pół etatu na podstawie umowy o pracę z dnia 9 września 1999 roku, zawartej na czas nieokreślony, zmienionej Aneksami: z dnia 1 października 1999 roku, 1 marca 2000 roku, 1 lipca 2000 roku, 1 lipca 2005 roku, 1 lutego 2007 roku,1 lipca 2010 roku na stanowisku pełnomocnika do spraw kontaktów zagranicznych w Dziale Handlowym. Umowa nie określa zakresu udzielonego pełnomocnictwa ani zakresu zadań. Pan Stanisław Pargieła nie jest pełnomocnikiem Emitenta i nie zawiera w jego imieniu żadnych umów. Pan Stanisław Pargieła jest bratem innego Członka Rady Nadzorczej - Pana Andrzeja Piotra Pargieły. Poza w/w powiązaniem, pomiędzy Panem Stanisławem Pargiełą a członkami Zarządu oraz innymi Członkami Rady Nadzorczej nie istnieją powiązania rodzinne. Przebieg kariery zawodowej Pana Stanisława Pargieła: 1980 – 1990 ZAMTAL (pracownik Wydziału Narzędziowego), 1991 – 1993 Aldorf Niemcy (mistrz zmianowy, technolog), 1994 – nadal Pamexpol Sp. J. (wspólnik), 1998 – 2009 Betomax Polska Sp. z o.o. (dyrektor naczelny), 1999 – nadal Stalmax A&S Pargieła, A, Mączyński, L. Pasturczak Spółka jawna (wspólnik), 09.1999 – nadal BETOMAX Polska Sp. z o.o./BETOMAX Polska S.A. (Dyrektor Naczelny, następnie Pełnomocnik ds. kontaktów zagranicznych), 2002 – nadal Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W ciągu ostatnich 5 lat Pan Stanisław Pargieła sprawował następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w spółkach kapitałowych lub osobowych: 1998 – 2009 Betomax Polska Sp. z o.o., Końskie (Prezes Zarządu), 2002 – nadal Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. (przewodniczący Rady Nadzorczej), 2009 – nadal BETOMAX Polska S.A. (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej). W ciągu ostatnich 5 lat Pan Stanisław Pargieła był/jest wspólnikiem (rozumianym również jako akcjonariusz lub udziałowiec) w następujących spółkach kapitałowych lub osobowych: 1994 – nadal Pamexpol Sp.J., Końskie (wspólnik), 1999 – nadal Stalmax A&S Pargieła, A, Mączyński, L. Pasturczak Spółka jawna, Końskie (wspólnik). Oprócz wskazanych wyżej, Pan Stanisław Pargieła nie był w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani też wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych. Według złożonego oświadczenia Pan Stanisław Pargieła: nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta; nie został skazany za przestępstwo oszustwa; 149 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających, nadzorujących lub zarządzających wyższego szczebla (o których mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny; nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych); nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat. Pan Stanisław Pargieła posiada 1.600.000 akcji Emitenta, które stanowią 16% w kapitale zakładowym Emitenta oraz 15,6 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. Artur Mączyński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Lat: 42 W składzie Rady Nadzorczej Emitenta od dnia 30 listopada 2009 roku. Uchwałą Nr 1/I/2011 Rady Nadzorczej z dnia 7 września 2011 r. został powołany na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Miejscem pracy Pana Artura Mączyńskiego jest Pamexpol Sp. J. z siedzibą w Końskich, ul. Górna 1, Stalmax A&S Pargieła, A. Mączyński, L. Pasturczak Spółka jawna z siedzibą Końskich ul. Górna 1 oraz Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. z siedzibą w Stąporkowie ul. Górnicza 3. Pan Artur Mączyński zatrudniony jest u Emitenta na pół etatu na podstawie umowy o pracę z dnia 9 września 1999 roku, zawartej na czas nieokreślony, zmienionej Aneksami: z dnia 1 października 1999 roku, 1 marca 2000 roku, 1 lipca 2000 roku, 1 lipca 2005 roku, 1 lutego 2007 roku,1 lipca 2010 roku na stanowisku pełnomocnika do spraw handlowych w Dziale Handlowym. Umowa nie określa zakresu udzielonego pełnomocnictwa ani zakresu zadań. Pan Artur Mączyński nie jest pełnomocnikiem Emitenta i nie zawiera w jego imieniu żadnych umów. Pan Artur Mączyński posiada wykształcenie średnie techniczne. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie występują powiązania rodzinne pomiędzy Panem Arturem Mączyńskim a członkami Zarządu i pozostałymi członkami Rady Nadzorczej. Przebieg kariery zawodowej Pana Artura Mączyńskiego: 1998 – 2000 ZPUH Artur Mączyński (właściciel), 1994 – nadal Pamexpol Sp.J. (wspólnik), 1998 – 2009 Betomax Polska Sp. z o.o. (dyrektor ds. produkcji), 1999 – nadal Stalmax A&S Pargieła, A. Mączyński, L. Pasturczak Spółka jawna (wspólnik), 09.1999 – nadal BETOMAX Polska Sp. z o.o./BETOMAX Polska S.A. (Dyrektor ds. Produkcji, następnie Pełnomocnik ds. handlowych w Dziale Handlowym), 2002 – nadal Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. (członek Rady Nadzorczej). W ciągu ostatnich 5 lat Pan Artur Mączyński sprawował następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w spółkach kapitałowych lub osobowych: 2002 – nadal Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. (członek Rady Nadzorczej), 2009 – nadal BETOMAX Polska S.A. (członek Rady Nadzorczej). W ciągu ostatnich 5 lat Pan Artur Mączyński był/jest wspólnikiem (rozumianym również jako akcjonariusz lub udziałowiec) w następujących spółkach kapitałowych lub osobowych: 1994 – nadal Pamexpol Sp.J., Końskie (wspólnik), 1999 – nadal Stalmax A&S Pargieła, A. Mączyński, L. Pasturczak Spółka jawna, Końskie (wspólnik). Oprócz wskazanych wyżej, Pan Artur Mączyński nie był w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani też wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych. Według złożonego oświadczenia Pan Artur Mączyński: nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta; nie został skazany za przestępstwo oszustwa; w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających, nadzorujących lub zarządzających wyższego szczebla (o których mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny; 150 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych); nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat. Pan Artur Mączyński posiada 1.600.000 akcji Emitenta, które stanowią 16% w kapitale zakładowym Emitenta oraz 15,6 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. Sławomir Kamiński – członek Rady Nadzorczej Lat: 42 W składzie Rady Nadzorczej Emitenta od dnia 14 kwietnia 2011 r. Miejscem wykonywania głównej działalności Pana Sławomira Kamińskiego poza Emitentem jest Kancelaria „Professio Kancelaria Prawnicza Kamiński” Sp. K., w której jest komplementariuszem. Pan Sławomir Kamiński pełni także funkcję Wiceprezesa Zarządu SovereignFund TFI SA. Pan Sławomir Kamiński nie wykonuje działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Pan Sławomir Kamiński ma wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1996) oraz Podyplomowego Studium Giełd Towarowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (1997). W roku 2002 ukończył aplikację radcowską i został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie występują powiązania rodzinne pomiędzy Panem Sławomirem Kamińskim a członkami Zarządu i pozostałymi członkami Rady Nadzorczej. Przebieg kariery zawodowej Pana Sławomira Kamińskiego: 1994 – 2005 Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A. (pracownik, następnie Kierownik Zespołu Obsługi Prawnej oraz Naczelnik Wydziału Emisji i Finansów), 2001 – 2002 Toto – Sport Sp. z o. o. (Członek Rady Nadzorczej), 2001 – 2002 Służewiec – Tory Wyścigów Konnych Sp. z o. o. (Przewodniczący Rady Nadzorczej), 2001 – 2004 Totalizator Sportowy (pracownik Zespołu Nadzoru Właścicielskiego), 2003 – 2007 Plast – Box S.A. (Członek Rady Nadzorczej), 2004 – 2004 PKO BP S.A. Departament Prawny (Radca Prawny), 2004 – 2005 Polmos Białystok S.A. (Członek Rady Nadzorczej), 2004 – 2005 Chemia Polska Sp. z o. o. (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej), 2004 – obecnie PROFESSIO Kancelaria Prawnicza Kamiński Sp. k. (komplementariusz), 2005 – 2006 PKN Orlen S.A. (Zastępca Dyrektora Biura Grupy Kapitałowej, Radca Prawny), 2005 – 2006 Orlen PetroCentrum Sp. z o. o. (Przewodniczący Rady Nadzorczej), 2005 – 2006 Orlen PetroProfit Sp. z o. o. (Przewodniczący Rady Nadzorczej), 2005 – 2006 Orlen PetroTank Sp. z o. o. (Przewodniczący Rady Nadzorczej), 2005 – 2006 Orlen Morena Sp. z o. o. (Przewodniczący Rady Nadzorczej), 2005 – 2006 Orlen PetroZachód Sp. z o. o. (Przewodniczący Rady Nadzorczej), 2005 – 2007 II NFI S.A. /obecnie NFI KREZUS S.A./ (Członek Rady Nadzorczej), 2005 – 2008 Impexmetal S.A. (Członek Rady Nadzorczej, następnie sekretarz Rady Nadzorczej), 2006 – 2006 Petrolot Sp. z o. o. (Wiceprezes Zarządu), 2006 – 2006 Orlen Budonaft Sp. z o. o. (Przewodniczący Rady Nadzorczej), 2006 – 2006 Mottel Sp. z o. o. (Członek Rady Nadzorczej), 2006 – 2008 Energomontaż – Południe S.A. (Członek Rady Nadzorczej), 2007 – 2009 Suwary S.A. (Wiceprzewodniczący a następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej), 2007 – 2010 Plantpress Sp. z o. o. (Członek Rady Nadzorczej), 2007 – obecnie PA Nova S.A. (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej), 2007 – obecnie ATM S.A. (Członek Rady Nadzorczej), 2008 – obecnie Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. (Członek Rady Nadzorczej), 2008 – obecnie SovereignFund TFI S.A. (Prezes Zarządu, a obecnie Wiceprezes Zarządu), 04.2009 – 09.2009 Plast – Box S.A. (Członek Rady Nadzorczej), 2011 – obecnie Rolimpex Nasiona S.A. (Członek Rady Nadzorczej), 04.2011 – obecnie Betomax Polska S.A. (Członek Rady Nadzorczej). 151 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny W ciągu ostatnich 5 lat Pan Sławomir Kamiński sprawował następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w spółkach kapitałowych lub osobowych: 2004 – obecnie PROFESSIO Kancelaria Prawnicza Kamiński Sp. k. (komplementariusz), 2006 – 2008 Energomontaż – Południe S.A. (Członek Rady Nadzorczej), 2006 – 2008 Energomontaż – Południe S.A. (Członek Rady Nadzorczej), 2007 – 2009 Suwary S.A. (Wiceprzewodniczący a następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej), 2007 – 2010 Plantpress Sp. z o. o. (Członek Rady Nadzorczej), 2007 – obecnie PA Nova S.A. (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej), 2007 – obecnie ATM S.A. (Członek Rady Nadzorczej), 2008 – obecnie Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. (Członek Rady Nadzorczej), 2008 – obecnie SovereignFund TFI S.A. (Prezes Zarządu, a obecnie Wiceprezes Zarządu), 04.2009 – 09.2009 Plast – Box S.A. (Członek Rady Nadzorczej), 2011 – obecnie Rolimpex Nasiona S.A. (Członek Rady Nadzorczej), 04.2011 – obecnie Betomax Polska S.A. (Członek Rady Nadzorczej). Pan Sławomir Kamiński jest Arbitrem Sądu Izby Domów Maklerskich w Warszawie, był Sędzią Sądu Giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a także został wpisany przez Sąd Okręgowy w Warszawie na listę biegłych sądowych z zakresu obrotu papierami wartościowymi. Pan Sławomir Kamiński w latach 2003 – 2007 pełnił także funkcję członka Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, a w latach 2007-2010 był Skarbnikiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i członkiem Wyższej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Radców Prawnych. Pan Sławomir Kamiński, w okresie ostatnich 5 lat był/jest wspólnikiem/akcjonariuszem w następujących spółkach osobowych lub kapitałowych, w których posiadane pakiety akcji/udziałów przekraczały/przekraczają 5%: PROFESSIO Kancelaria Prawnicza Kamiński Sp. k. Skryba Sp. z o.o. SovereignFund Konat Sp. J. SovereignFund TFI S.A. IPO Doradztwo Strategiczne S.A. Pan Sławomir Kamiński jest inwestorem giełdowym na rachunek własny. Posiadane pakiety akcji notowane na rynku regulowanym i ASO nie przekraczają progu 5%. Pan Sławomir Kamiński nie posiada akcji lub udziałów w podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Emitenta. Oprócz wskazanych wyżej, Pan Sławomir Kamiński nie był w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani też wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych. Według złożonego oświadczenia Pan Sławomir Kamiński: nie został skazany za przestępstwo oszustwa; w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających, nadzorujących lub zarządzających wyższego szczebla (o których mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny; nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych); nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat. Konrad Kosierkiewicz – członek Rady Nadzorczej Lat: 38 W składzie Rady Nadzorczej Emitenta od dnia 14 kwietnia 2011 r. Miejscem pracy Pana Konrada Kosierkiewicza jest Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Pan Konrad Kosierkiewicz ma wykształcenie wyższe. Posiada doktorat z ekonomii, który obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim. 152 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie występują powiązania rodzinne pomiędzy Panem Konradem Kosierkiewiczem a członkami Zarządu i pozostałymi członkami Rady Nadzorczej. Przebieg kariery zawodowej Pana Konrada Kosierkiewicza: 1997 – 1998 Arabski i Gawor Biuro Maklerskie s.c. (kierownik Działu Obsługi Rynku Kapitałowego), 1999 – 2002 Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A. (specjalista w Wydziale Rynków), 2002 – 2004 TRAS Tychy S.A. (dyrektor ds. korporacyjnych), 2004 – nadal Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie (adiunkt), 2005 – 2012 UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. (dyrektor finansowy, członek Zarządu), 2006 – nadal Projekt Karmelicka Sp. z o.o. (członek Zarządu), 2007 –2008 Grupa Deweloperska Inwest S.A. (członek Rady Nadzorczej), 2007 – 2008 Orion Investment S.A. (członek Rady Nadzorczej), 2007 – 2008 IIF S.A. (członek Rady Nadzorczej), 2007 - 2009 Eskimos S.A. (członek Rady Nadzorczej), 2008 – 2012 Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. (członek Rady Nadzorczej, od 10.01.2012 członek Zarządu), 2008 – nadal Kodis Sp. z o.o. (Prezes Zarządu), 2010 – nadal Wawinfo Sp. z o.o. (członek Zarządu), 2010 – nadal Balticinfo Sp. z o.o. (członek Zarządu), 2010 – nadal Abarta Sp. z o.o. (członek Zarządu), 2011 – 2012 iGPM Sp. z o.o. (Prezes Zarządu), 2011 – nadal Betomax Polska S.A. (członek Rady Nadzorczej), 2012 – nadal Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków SA. (członek Zarządu). W ciągu ostatnich 5 lat Pan Konrad Kosierkiewicz sprawował następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w spółkach kapitałowych lub osobowych: 2004 – nadal Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie (adiunkt), 2005 – 2012 UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. (dyrektor finansowy, członek Zarządu), 2006 – nadal Projekt Karmelicka Sp. z o.o. (członek Zarządu), 2007 – 2008 Grupa Deweloperska Inwest S.A. (członek Rady Nadzorczej), 2007 – 2008 Orion Investment S.A. (członek Rady Nadzorczej), 2007 – 2008 IIF S.A. (członek Rady Nadzorczej), 2007 - 2009 Eskimos S.A. (członek Rady Nadzorczej), 2008 – 2012 Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. (członek Rady Nadzorczej, od 10.01.2012 członek Zarządu), 2008 – nadal Kodis Sp. z o.o. (Prezes Zarządu), 2010 – nadal Wawinfo Sp. z o.o. (członek Zarządu), 2010 – nadal Balticinfo Sp. z o.o. (członek Zarządu), 2010 – nadal Abarta Sp. z o.o. (członek Zarządu), 2011 – 2012 iGPM Sp. z o.o. (Prezes Zarządu), 2011 – nadal 2012 – nadal Betomax Polska S.A. (członek Rady Nadzorczej), Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków SA. (członek Zarządu). W ciągu ostatnich 5 lat Pan Konrad Kosierkiewicz nie był wspólnikiem (rozumianym również jako akcjonariusz lub udziałowiec) w spółkach kapitałowych lub osobowych. Pan Konrad Kosierkiewicz był członkiem zarządu ICM Polska Sp. z o.o., która w 2009 r. ogłosiła upadłość. Spółka ICM Polska Sp. z o.o. należała do grupy kapitałowej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA. Zajmowała się działalnością teleinformatyczną w szczególności polegającą na integracji systemów call center, była autoryzowanym przedstawicielem firmy Alcatel. W związku z niewystarczającym poziomem zamówień i słabymi wynikami z osiąganej działalności spółka miała problemy płynnościowe. Zarząd podjął decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. W dniu 02.10.2009 r. sąd podjął decyzję o ogłoszeniu upadłości ww. podmiotu, która uprawomocniła się w dniu 10.10.2009 r. Orzeczona została upadłość przewidująca likwidację majątku podmiotu. Według złożonego oświadczenia Pan Konrad Kosierkiewicz: nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta; nie został skazany za przestępstwo oszustwa; 153 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny w ciągu ostatnich pięciu lat, poza spółka wskazaną powyżej, nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających, nadzorujących lub zarządzających wyższego szczebla (o których mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny; nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych); nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat. Andrzej Piotr Pargieła – Sekretarz Rady Nadzorczej Lat: 43 W składzie Rady Nadzorczej Emitenta od dnia 30 listopada 2009 roku. Uchwałą Nr 2/I/2011 Rady Nadzorczej z dnia 7 września 2011 r. został powołany na stanowisko Sekretarza Rady Nadzorczej. Miejscem pracy Pana Andrzeja Pargieły jest Pamexpol Sp. J. z siedzibą w Końskich, ul. Górna 1, Stalmax A&S Pargieła, A. Mączyński, L. Pasturczak Spółka jawna z siedzibą Końskich ul. Górna 1 oraz Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. z siedzibą w Stąporkowie ul. Górnicza 3. Pan Andrzej Pargieła zatrudniony jest u Emitenta na pół etatu na podstawie umowy o pracę z dnia 9 września 1999 roku, zawartej na czas nieokreślony, zmienionej Aneksami: z dnia 1 października 1999 roku, 1 marca 2000 roku, 1 lipca 2000 roku, 1 lipca 2005 roku, 1 lutego 2007 roku,1 lipca 2010 roku na stanowisku pełnomocnika do spraw ekonomiczno-finansowych w Dziale Realizacji Inwestycji. Umowa nie określa zakresu udzielonego pełnomocnictwa ani zakresu zadań. Pan Andrzej Pargieła nie jest pełnomocnikiem Emitenta i nie zawiera w jego imieniu żadnych umów.” Pan Andrzej Pargieła posiada wykształcenie średnie techniczne. Pan Andrzej Pargieła jest bratem innego Członka Rady Nadzorczej - Pana Stanisława Pargieły. Poza w/w powiązaniem, pomiędzy Panem Andrzejem Pargiełą a członkami Zarządu oraz innymi Członkami Rady Nadzorczej nie istnieją powiązania rodzinne. Przebieg kariery zawodowej Pana Andrzeja Pargieły: 1990 – 1998 Padex (właściciel), 1994 – nadal Pamexpol Sp. J. (wspólnik), 1998 – 2009 Betomax Polska Sp. z o.o. (dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych), 1999 – nadal Stalmax A&S Pargieła, A. Mączyński, L. Pasturczak Spółka jawna (wspólnik), 09.1999 – nadal BETOMAX Polska Sp. z o.o./BETOMAX Polska S.A. (Dyrektor Ekonomiczno Finansowy, następnie Pełnomocnik ds. ekonomiczno – finansowych w Dziale Realizacji Inwestycji), 2002 – nadal Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A (sekretarz Rady Nadzorczej). 2009 – nadal Betomax Polska S.A. (członek Rady Nadzorczej). W ciągu ostatnich 5 lat Pan Andrzej Pargieła sprawował następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w spółkach kapitałowych lub osobowych: 1998 – 2009 Betomax Polska Sp. z o.o., Końskie (Wiceprezes Zarządu), 2002 – nadal Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. (przewodniczący Rady Nadzorczej) 2009 – nadal Betomax Polska S.A. (członek Rady Nadzorczej). W ciągu ostatnich 5 lat Pan Andrzej Pargieła był wspólnikiem (rozumianym również jako akcjonariusz lub udziałowiec) w następujących spółkach kapitałowych lub osobowych: 1994 – nadal Pamexpol Sp.J., Końskie (wspólnik) 1999 – nadal Stalmax A&S Pargieła, A. Mączyński, L. Pasturczak Spółka jawna, Końskie (wspólnik) Oprócz wskazanych wyżej, Pan Andrzej Pargieła nie był w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani też wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych. Według złożonego oświadczenia Pan Stanisław Pargieła: nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta; nie został skazany za przestępstwo oszustwa; 154 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających, nadzorujących lub zarządzających wyższego szczebla (o której mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny; nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych); nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat. Wolfgang Scheurer – członek Rady Nadzorczej Lat: 64 W składzie Rady Nadzorczej Emitenta od dnia 30 listopada 2009 roku. Miejscem pracy Pana Wolfganga Scheurer jest Betomax GmbH & Co. KG z siedzibą w Neuss w Niemczech – członek zarządu. Pan Wolfgang Scheurer posiada wykształcenie wyższe. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie występują powiązania rodzinne pomiędzy Panem Wolfgangiem Scheurer a członkami Zarządu i pozostałymi członkami Rady Nadzorczej. Przebieg kariery zawodowej Pana Wolfganga Scheurer: do 1987 Stein Unternehmensberatung z siedzibą we Frankfurcie (doradca), 1987 – 1997 Kraemer Ausbautechnik z siedzibą w Saarbrucken (członek Zarządu), 1997 – nadal Betomax GMBH&CO KG z siedzibą w Neuss (członek Zarządu), 2002 – nadal Betomax Austria GMBH z siedzibą w Linz (członek Rady nadzorczej), 2006 – nadal ANCOTECH GMBH z siedziba w Kolonii (członek Rady nadzorczej), 2009 – nadal Betomax Polska S.A. (członek Rady Nadzorczej). W ciągu ostatnich 5 lat Pan Wolfgang Scheurer sprawował/sprawuje następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w spółkach kapitałowych lub osobowych: 1997 – nadal Betomax GMBH&CO KG z siedzibą w Neuss (członek Zarządu), 2002 – nadal Betomax Austria GMBH z siedzibą w Linz (członek Rady nadzorczej), 2006 – nadal ANCOTECH GMBH z siedzibą w Kolonii (członek Rady nadzorczej), 2009 – nadal Betomax Polska S.A. (członek Rady Nadzorczej). W ciągu ostatnich 5 lat Pan Wolfgang Scheurer nie był wspólnikiem (rozumianym również jako akcjonariusz lub udziałowiec) w spółkach kapitałowych lub osobowych. Według złożonego oświadczenia Pan Wolfgang Scheurer: nie został skazany za przestępstwo oszustwa; w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających, nadzorujących lub zarządzających wyższego szczebla (o których mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny; nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych); nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat. 14.1.3. Osoby zarządzające wyższego szczebla Poza bezpośrednio zaangażowanymi w zarządzanie Spółką, Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej, takie osoby nie występują. 155 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny 14.2. Konflikt interesów w organach zarządzających i nadzorczych 14.2.1. Potencjalne konflikty interesów osób będących członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta z ich prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami Potencjalne konflikty interesów mogą zachodzić: 1) w przypadku Członka Rady Nadzorczej – Pana Sławomira Kamińskiego w związku z jednoczesnym pełnieniem przez niego funkcji Komplementariusza w Kancelarii „PROFESSIO Kancelaria Prawnicza Kamiński” Sp.k., która na podstawie umowy doradztwa świadczy usługi doradztwa prawnego w procesie przygotowania Prospektu Emisyjnego Spółki. 2) w przypadku Członka Rady Nadzorczej – Pana Konrada Kosierkiewicza w związku z jednoczesnym pełnieniem przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki Kodis Sp. z o.o., która na podstawie umowy na doradztwo świadczy usługi w zakresie przeprowadzenia oferty publicznej i emisji akcji Spółki oraz doradztwo w zakresie finansowych aspektów Oferty publicznej i doradztwo przy sporządzaniu Prospektu Emisyjnego Spółki. Ponadto, pomiędzy członkami Rady Nadzorczej istnieją powiązania rodzinne wskazane w pkt 14.1.2. Dokumentu Rejestracyjnego - Pan Stanisław Pargieła jest bratem innego Członka Rady Nadzorczej - Pana Andrzeja Piotra Pargieły. To powiązanie rodzinne pomiędzy członkami Rady Nadzorczej według wiedzy Emitenta nie powoduje konfliktu interesów. Istnieje jednak teoretyczna możliwość wystąpienia potencjalnego konfliktu interesów. Zaznaczyć należy również powiązanie pomiędzy Betomax GmbH & CO KG z siedzibą w Neuss w Niemczech a Emitentem. Członek Rady Nadzorczej Pan Wolfgang Scheurer jest jednocześnie Prezesem akcjonariusza Emitenta. W oparciu o dotychczasową współpracę i stosunki, również handlowe, Emitent wskazuje, że to powiązanie nie powoduje jednak konfliktu interesów, a pozwala na lepszą współpracę pomiędzy oboma podmiotami. Zdaniem Emitenta nie ma zagrożenia wystąpienia potencjalnego konfliktu interesów pomiędzy Panem Wolfgang Scheurer jako członkiem Rady Nadzorczej Emitenta i Prezesem Betomax GmbH & CO KG a Emitentem. Poza powyższym, według wiedzy Emitenta, wśród członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej nie występują potencjalne konflikty interesów pomiędzy obowiązkami wobec Emitenta a ich prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami. 14.2.2. Umowy i porozumienia ze znaczącymi akcjonariuszami, klientami, dostawcami lub innymi osobami, na mocy których wybrano członków Zarządu Emitenta, członków Rady Nadzorczej Emitenta lub inne osoby zarządzające wyższego szczebla Według najlepszej wiedzy Emitenta nie istnieją żadne umowy ani porozumienia z akcjonariuszami, klientami, dostawcami lub innymi osobami, na mocy których osoby wskazane wyżej w pkt 14.1.1. i 14.1.2. zostały wybrane na członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej 14.2.3. Informacje dotyczące ograniczeń uzgodnionych przez członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej oraz inne osoby zarządzające wyższego szczebla w zakresie zbycia w określonym czasie posiadanych przez nie papierów wartościowych Emitenta Według najlepszej wiedzy Emitenta nie zostały uzgodnione przez członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej żadne ograniczenia w zakresie zbycia w określonym czasie akcji Emitenta, znajdujących się w ich posiadaniu. 15. Wynagrodzenia i inne świadczenia za ostatni pełny rok obrotowy w odniesieniu do członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz osób zarządzających wyższego szczebla Zgodnie z oświadczeniem Zarządu Emitenta struktura organizacyjna Spółki nie przewiduje organów administracyjnych ani osób zarządzających wyższego szczebla nie będących członkami Zarządu. 15.1. Wysokość wynagrodzenia (w tym świadczeń warunkowych lub odroczonych) oraz przyznanych przez Emitenta i jego podmioty zależne świadczeń w naturze za usługi świadczone na rzecz spółki lub jej podmiotów zależnych Zgodnie ze Statutem Spółki (§ 23 ust. 5 pkt 2) wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza Emitenta. Wynagrodzenia brutto osób zarządzających Emitentem za ostatni pełny rok obrotowy (2011) kształtowały się następująco: 156 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Funkcja Imię i nazwisko Okres pełnienia funkcji Wynagrodzenie (zł) Prezes Zarządu Grzegorz Muszyński 01.01.2011r. – obecnie 253 737,14 Członek Zarządu Paweł Kamiński 01.01.2011r. – obecnie 92 195,51 Członek Zarządu Piotr Kurczyński 01.01.2011r. – obecnie 138 000,00 Razem w zł 483 932,65 W wynagrodzeniu Prezesa uwzględniona została premia z zysku za 2010r. w wysokości 19 337,14 zł Powyższe wynagrodzenia obejmują całość wypłaconego przez Emitenta wynagrodzenia osobom zarządzającym, tj. z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie oraz z tytułu zawartych z Emitentem umów o pracę. W 2011 roku wyżej wymienionym osobom nie dokonano wypłaty na podstawie planu podziału zysku, jak również w formie opcji na akcje. Członkom Zarządu nie przysługiwały żadne świadczenia w naturze, świadczenia warunkowe ani świadczenia odroczone. Zgodnie ze Statutem (§ 16 ust. 2 pkt 2) wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Wynagrodzenia brutto osób nadzorujących Emitenta za ostatni pełny rok obrotowy (2011) kształtowały się następująco: Funkcja Imię i nazwisko Okres pełnienia funkcji Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w RN Wynagrodzenie z umowy o pracę Suma Przewodniczący Rady Nadzorczej Lech Pasturczak 1.01.2011 obecnie 38 032,26 96 000,00 134 032,26 Wiceprzewodniczą cy Rady Nadzorczej Stanisław Pargieła 1.01.2011 obecnie 38 032,26 96 000,00 134 032,26 Andrzej Pargieła 1.01.2011 obecnie 36 277,42 96 000,00 132 277,42 Wiceprzewodniczą cy Rady Nadzorczej Artur Mączyński 1.01.2011 obecnie 36 277,42 96 000,00 132 277,42 Członek Rady Nadzorczej Wolfgang Scheurer 1.01.2011 obecnie 28 677,42 - 28 677,42 Członek Rady Nadzorczej Sławomir Kamiński 14.04.2011 obecnie 14 032,26 - 14 032,26 Członek Rady Nadzorczej Konrad Kosierkiewicz 14.04.2011 obecnie 14 032,26 - 14 032,26 Sekretarz Rady Nadzorczej Źródło: Emitent Powyższe wynagrodzenia obejmują całość wypłaconego wynagrodzenia osobom nadzorującym, tj. z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, a w przypadku Lecha Pasturczaka, Artura Mączyńskiego, Stanisława Pargieły i Andrzeja Pargieły również z tytułu zawartych z Emitentem umów o pracę. Wyżej wymienionym osobom nie przyznano świadczeń w naturze, nie dokonano wypłaty na podstawie planu premii lub podziału zysku, jak również w formie opcji na akcje. Osobom tym nie przysługiwały żadne świadczenia w naturze, świadczenia warunkowe ani świadczenia odroczone. 157 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny 15.2. Ogólna kwota wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta lub jego podmioty zależne na świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne świadczenia W 2011 roku oraz do dnia zatwierdzenia Prospektu Emitent nie gromadził i nie wydzielił kwot pieniężnych na świadczenia rentowe, emerytalne i podobne. 16. Praktyki organu nadzorującego administracyjnego, zarządzającego i Zgodnie z oświadczeniem Zarządu Emitenta struktura organizacyjna Spółki nie przewiduje organów administracyjnych. 16.1. Data zakończenia obecnej kadencji oraz okres, przez jaki członkowie organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących sprawowali swoje funkcje 16.1.1. Zarząd Zgodnie z § 25 Statutu Zarząd Emitenta, powoływany przez Radę Nadzorczą jest jedno- lub wieloosobowy. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Kadencja członków Zarządu jest kadencją wspólną i trwa trzy lata. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być również odwołani przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji tylko z ważnych powodów, do których w szczególności należą: 1) podjęcie przez członka Zarządu działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, bez uprzedniej zgody wyrażonej przez organ, który go powołał, 2) choroba uniemożliwiająca członkowi Zarządu należyte prowadzenie spraw Spółki, 3) rażące naruszenie przez członka Zarządu jego obowiązków przewidzianych w kodeksie spółek handlowych, Statucie bądź Regulaminie Zarządu. Grzegorz Muszyński w skład Zarządu obecnej kadencji powołany został z dniem 26 stycznia 2010 r. Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 5/I/2010 w sprawie zmian w Zarządzie. Z dniem 1 sierpnia 2010 r. powierzono mu funkcję Prezesa Zarządu na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej nr 12/I/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie zmian w Zarządzie Betomax Polska S.A. Paweł Kamiński w skład Zarządu obecnej kadencji powołany został z dniem 30 listopada 2009 roku, na podstawie Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników BETOMAX Polska Sp. z o.o. o przekształceniu w spółkę akcyjną. Z dniem 26 stycznia 2010 r. powierzono mu funkcję członka Zarządu na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr 5/I/2010 w sprawie zmian w Zarządzie Betomax Polska S.A. Piotr Kurczyński w skład Zarządu obecnej kadencji powołany został z dniem 30 listopada 2009 roku, na podstawie Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników BETOMAX Polska Sp. z o.o. o przekształceniu w spółkę akcyjną. Z dniem 26 stycznia 2010 r. powierzono mu funkcję członka Zarządu na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr 5/I/2010 w sprawie zmian w Zarządzie Betomax Polska S.A. Zgodnie z art. 369 §3 KSH jeżeli statut przewiduje, że członków zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat członka zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków zarządu, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Koniec obecnej I kadencji członków zarządu – 30 listopada 2012 roku. Zgodnie z art. 369 § 4 KSH mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu tj. sprawozdań finansowych Emitenta za rok 2011. 16.1.2. Rada Nadzorcza Zgodnie z § 18 Statutu Emitenta Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu i nie więcej niż siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez walne Zgromadzenie, na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat. Rada wybiera spośród swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i Sekretarza Rady Nadzorczej. Skład Rady Nadzorczej bieżącej kadencji Betomax Polska S.A.: Lech Jan Pasturczak – Przewodniczący Rady Nadzorczej Stanisław Juliusz Pargieła – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Artur Mączyński – Członek Rady Nadzorczej Andrzej Pargieła – Członek Rady Nadzorczej 158 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Wolfgang Scheurer – Członek Rady Nadzorczej został ustalony na mocy Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Betomax Polska Sp. z o.o. o przekształceniu w spółkę akcyjną. Rada Nadzorcza I kadencji w tym składzie działa od dnia 30 listopada 2009 r. Członkowie Rady Nadzorczej w osobach Konrada Kosierkiewicza i Sławomira Kamińskiego zostali powołani na mocy odpowiednio uchwały Nr 19 i 20 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 kwietnia 2011 r. Zgodnie z art. 369 §3 w zw. z art. 386 §2 KSH jeżeli statut przewiduje, że członków rady nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat członka rady nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji rady nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków rady nadzorczej, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Koniec obecnej I kadencji członków Rady Nadzorczej – 30 listopada 2014 roku. Zgodnie z art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 4 KSH mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej tj. sprawozdań finansowych Emitenta za rok 2013. 16.2. Informacje o umowach o świadczenie usług członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących z Emitentem lub którymkolwiek z jego podmiotów zależnych, określających świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy Zgodnie z oświadczeniem Zarządu, Emitent nie posiada podmiotów zależnych. 16.2.1. Zarząd Członkowie Zarządu są zatrudnieni w Spółce na podstawie umów o pracę zawartych pomiędzy nimi a Emitentem. Umowy o pracę zawarte zostały na czas nieokreślony. Okresy wypowiedzenia umów o pracę są określone zgodnie z Kodeksem pracy. Umowy o pracę nie przewidują wypłaty rekompensat z tytułu rozwiązania umowy o pracę. Członkom Zarządu Emitenta w przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania z nimi tych umów przysługują jedynie roszczenia wynikające z Kodeksu Pracy. Wynagrodzenie członków Zarządu składa się z wynagrodzenia zasadniczego otrzymywanego z tytułu zawartej umowy o pracę. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu składa się nadto z premii rocznej w wysokości 2% brutto z zysku netto osiągniętego na koniec każdego roku obrotowego. 16.2.2. Rada Nadzorcza Lech Pasturczak zatrudniony jest na pół etatu na podstawie umowy o pracę z dnia 9 września 1999 roku, zawartej na czas nieokreślony, zmienionej Aneksami: z dnia 1 października 1999 roku, 1 marca 2000 roku, 1 lipca 2000 roku, 1 lipca 2005 roku, 1 lutego 2007 roku,1 lipca 2010 roku na stanowisku pełnomocnika do spraw współpracy w Dziale Promocji i Marketingu. Umowa nie określa zakresu udzielonego pełnomocnictwa ani zakresu zadań. Pan Lech Pasturczak nie jest pełnomocnikiem Emitenta i nie zawiera w jego imieniu żadnych umów. Artur Mączyński zatrudniony jest na pół etatu na podstawie umowy o pracę z dnia 9 września 1999 roku, zawartej na czas nieokreślony, zmienionej Aneksami: z dnia 1 października 1999 roku, 1 marca 2000 roku, 1 lipca 2000 roku, 1 lipca 2005 roku, 1 lutego 2007 roku,1 lipca 2010 roku na stanowisku pełnomocnika do spraw handlowych w Dziale Handlowym. Umowa nie określa zakresu udzielonego pełnomocnictwa ani zakresu zadań. Pan Artur Mączyńki nie jest pełnomocnikiem Emitenta i nie zawiera w jego imieniu żadnych umów. Stanisław Pargieła zatrudniony jest na pół etatu na podstawie umowy o pracę z dnia 9 września 1999 roku, zawartej na czas nieokreślony, zmienionej Aneksami: z dnia 1 października 1999 roku, 1 marca 2000 roku, 1 lipca 2000 roku, 1 lipca 2005 roku, 1 lutego 2007 roku,1 lipca 2010 roku na stanowisku pełnomocnika do spraw kontaktów zagranicznych w Dziale Handlowym. Umowa nie określa zakresu udzielonego pełnomocnictwa ani zakresu zadań. Pan Stanisław Pargieła nie jest pełnomocnikiem Emitenta i nie zawiera w jego imieniu żadnych umów. Andrzej Pargieła zatrudniony jest na pół etatu na podstawie umowy o pracę z dnia 9 września 1999 roku, zawartej na czas nieokreślony, zmienionej Aneksami: z dnia 1 października 1999 roku, 1 marca 2000 roku, 1 lipca 2000 roku, 1 lipca 2005 roku, 1 lutego 2007 roku,1 lipca 2010 roku na stanowisku pełnomocnika do spraw ekonomiczno-finansowych w Dziale Realizacji Inwestycji. Umowa nie określa zakresu udzielonego pełnomocnictwa ani zakresu zadań. Pan Andrzej Pargieła nie jest pełnomocnikiem Emitenta i nie zawiera w jego imieniu żadnych umów. Wszystkie umowy zostały oparte za przepisach Kodeksu pracy. Umowy nie przewidują rekompensat z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę. Wynagrodzenie wszystkich wyżej wskazanych członków Rady Nadzorczej składa się z wynagrodzenia zasadniczego otrzymywanego z tytułu zawartej umowy w wysokości 8.000,00 zł oraz nagrody uznaniowej w wysokości określonej przez pracodawcę. 159 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Zatrudnienie członków Rady Nadzorczej nie narusza postanowień art. 387 § 2 Kodeksu spółek handlowych, bowiem bezpośrednimi przełożonymi powyższych pracowników są dyrektorzy biur, a nie członkowie Zarządu. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej nie są zatrudnieni u Emitenta. 16.3. Informacje o komitecie ds. audytu i komitecie ds. wynagrodzeń Emitenta, dane komitetu oraz podsumowanie zasad funkcjonowania tych komitetów Uchwała Nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki, w ramach Rady Nadzorczej ustanowiony został Komitet Audytu, składający się z trzech członków wybieranych spośród członków Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych w drodze uchwały Rady Nadzorczej. Powyższe zmiany w Statucie zostały zarejestrowane przez Sąd w dniu 14 sierpnia 2012 roku, jednakże na dzień zatwierdzenia Prospektu Rada Nadzorcza nie podjęła uchwały o powołaniu członków Komitetu Audytu spośród członków Rady Nadzorczej. Do zadań Komitetu Audytu należy m.in.: monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem; monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej; monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Pan Konrad Kosierkiewicz spełnia kryterium niezależności oraz posiada niezbędne kwalifikacje w zakresie rachunkowości. W strukturze organizacyjnej Emitenta nie funkcjonuje Komitet ds. wynagrodzeń. 16.4. Oświadczenie na temat stosowania przez Emitenta procedur ładu korporacyjnego Zgodnie z oświadczeniem Zarządu, Emitent zamierza przestrzegać zasad ogólnych i szczegółowych ładu korporacyjnego określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” stanowiącym załącznik do uchwały Nr 20/1287/2011 Rady Giełdy z dnia 19 października 2011 roku, jednakże z pewnymi wyjątkami, przy czym na dzień zatwierdzenia Prospektu Zarząd Emitenta nie złożył jeszcze oświadczenia określającego zakres stosowania tych zasad. Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego, które w sposób szczegółowy określi zakres stosowania tych zasad, Zarząd Spółki złoży niezwłocznie po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad zostanie zamieszczone na stronie internetowej Emitenta. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent oświadcza, że znane mu są rekomendacje dotyczące Dobrych Praktyk spółek giełdowych i znana mu jest treść Dobrych Praktyk realizowana przez zarządy spółek, członków rad nadzorczych oraz akcjonariuszy. Spółka sporządziła regulaminy: Rady Nadzorczej, Zarządu oraz Walnego Zgromadzenia uwzględniające w swej treści również reguły określone w Dobrych Praktykach, a w Statucie Spółki wpisane zostały przesłanki niezależności członków Rady Nadzorczej. Statut Spółki w § 24 ust. 3 stanowi, iż w ramach Rady Nadzorczej ustanowiony został Komitet Audytu składający się z trzech członków wybieranych spośród członków Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych w drodze uchwały Rady Nadzorczej. W dniu 27 września 2012 roku Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 1 w sprawie powołania członków Komitetu Audytu. Na dzień zatwierdzenia Prospektu w skład Komitetu wchodzą: Konrad Kosierkiewicz jako Przewodniczący Komitetu, Sławomir Kamiński jako Członek Komitetu, Andrzej Pargieła jako Członek Komitetu. Kryteria niezależności oraz niezbędne kwalifikacje w zakresie rachunkowości spełnia Pan Konrad Kosierkiewicz. 17. Zatrudnienie 17.1. Informacje o zatrudnieniu w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Zatrudnienie w przedsiębiorstwie Emitenta w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi uległo znacznemu zwiększeniu. Poniższe tabele przedstawiają historyczne wielkości dotyczące zatrudnienia i jego bieżący stan oraz strukturę zatrudnienia w Spółce. Tabela 17.1 Stan zatrudnienia w strukturach Emitenta w okresie 2009 - 2012 160 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Stan na dzień Liczba zatrudnionych 31.12.2009 47 31.12.2010 65 31.12.2011 93 Na dzień zatwierdzenia Prospektu 99 Źródło: Emitent Tabela 17.2 Zatrudnienie wg struktury wykształcenia pracowników w przedsiębiorstwie Emitenta Wykształcenie 2009 2010 Liczba osób Liczba (%) Dzień zatwierdzenia Prospektu 2011 Liczba (%) osób Liczba (%) Osób (%) Osób Podstawowe 0 0 0 0 0 0 3 3 Zasadnicze zawodowe 8 17 18 28 26 28 20 20 Średnie zawodowe 10 21 12 18 14 15 19 19 Średnie ogólne 6 13 6 9 7 7 12 12 Policealne 0 0 0 0 0 0 1 1 Wyższe 23 49 29 45 46 50 44 45 RAZEM 47 100 65 100 93 100 99 100 Źródło: Emitent Tabela 17.3 Zatrudnienie wg struktury wiekowej 2009 Lata 2010 Liczba osób Liczba (%) osób Dzień zatwierdzenia Prospektu 2011 Liczba (%) Osób Liczba (%) (%) Osób 19 – 30 16 34 27 42 38 40 39 39 31 – 40 21 45 26 40 37 40 40 41 41 – 50 9 19 11 17 15 16 16 16 51 – 60 1 2 1 2 3 4 4 4 61 + 0 0 0 0 0 0 0 0 RAZEM Źródło: Emitent 47 100 65 100 93 100 99 100 Tabela 17.4 Stopień płynności kadr w przedsiębiorstwie Emitenta Lata Liczba zatrudnionych Liczba zwolnionych 2009 6 4 2010 24 4 2011 24 10 161 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dzień zatwierdzenia Prospektu Dokument Rejestracyjny 22 16 Źródło: Emitent Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent zatrudnia 99 pracowników. 17.2. Informacje o posiadanych przez członków organów zarządczych i nadzorujących akcjach i opcjach na akcje Emitenta Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta wyrażoną w oświadczeniach członków organów zarządzających i nadzorczych Emitenta, Członkowie Zarządu Emitenta nie posiadają akcji ani opcji na akcje Emitenta, natomiast Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta posiadają akcje Emitenta. Opis akcji posiadanych przez Członków Rady Nadzorczej Emitenta zawiera poniższa tabela. Tabela 17.5. Akcje Emitenta posiadane przez Członków Rady Nadzorczej Udział w kapitale zakładowym w% Udział w liczbie głosów w WZ w % Imię i nazwisko Akcje Serii A imienne uprzywilejowane co do głosu 1. Lech Pasturczak 600.000 1.000.000 16% 15,6% Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Stanisław Pargieła 600.000 1.000.000 16% 15,6% Wiceprzewodnicz ący Rady Nadzorczej 3. Artur Mączyński 600.000 1.000.000 16% 15,6% Wiceprzewodnicz ący Rady Nadzorczej 4. Andrzej Pargieła 600.000 1.000.000 16% 15,6% Sekretarz Rady Nadzorczej Lp. Akcje Serii B zwykłe na okaziciela Funkcja Źródło: Emitent Pozostali członkowie Rady Nadzorczej Emitenta nie posiadają żadnych akcji Emitenta. Żaden z członków Rady nadzorczej Emitenta nie posiada opcji na akcje Emitenta. W pkt 9. Dokumentu Ofertowego wskazano rozwodnienie posiadanych akcji przez każdego z akcjonariuszy w zależności od opcji sprzedaży posiadanych akcji. 17.3. Opis wszelkich ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta Na dzień zatwierdzenia Prospektu pracownicy Emitenta – za wyjątkiem akcjonariuszy w osobach Lecha Pasturczaka, Stanisława Pargieły, Andrzeja Pargieły i Artura Mączyńskiego, wskazanych w pkt 17.2. Dokumentu Rejestracyjnego - nie posiadają akcji Emitenta. Zgodnie z oświadczeniem Emitenta nie istnieją także żadne ustalenia dotyczące uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta, z zastrzeżeniem uprawnień wynikających z KSH przysługujących osobom wskazanym w zdaniu poprzednim. 18. Znaczni akcjonariusze 18.1. Informacje na temat osób innych niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, które w sposób bezpośredni lub pośredni mają udziały w kapitale Emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego Emitenta Na dzień zatwierdzenia Prospektu poza członkami Rady Nadzorczej posiadającymi udziały w kapitale Emitenta, wskazanymi w pkt 17.2.Dokumentu Rejestracyjnego, znaczącym akcjonariuszem Emitenta jest spółka działająca pod firmą Betomax GmbH & CO KG z siedzibą w Neuss w Niemczech. Podmiot ten został zarejestrowany w Rejestrze Handlowym w Sądzie Rejonowym Amtgericht Neuss w Niemczech 24 czerwca 1963 r. pod numerem HRA 4852. Betomax GmbH & CO KG posiada 1.700.000 akcji serii A oraz 1.900.000 akcji serii B, co stanowi łącznie udział 36% w kapitale zakładowym Emitenta i daje 37,6% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. 162 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Wolfgang Scheurer, będący członkiem Rady Nadzorczej Emitenta jest Prezesem Zarządu Betomax GmbH & CO KG. Przedmiotem działalności Betomax GmbH & CO KG jest produkcja i sprzedaż wyrobów budowlanych. W pkt 9. Dokumentu Ofertowego wskazano rozwodnienie posiadanych akcji przez każdego z akcjonariuszy w zależności od opcji sprzedaży posiadanych akcji. 18.2. Informacje o innych prawach głosu w odniesieniu do Emitenta Zgodnie z oświadczeniem Zarządu, akcjonariusze Emitenta nie dysponują innymi prawami głosu w odniesieniu do Emitenta niż wskazane w pkt 17.3. Dokumentu Rejestracyjnego. 18.3. Wskazanie podmiotu dominującego wobec Emitenta, lub podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie posiada podmiotu dominującego lub sprawującego kontrolę nad nim. 18.4. Opis wszelkich znanych Emitentowi ustaleń, których realizacja w przyszłości może spowodować zmiany w sposobie kontroli Emitenta Zgodnie z oświadczeniem Zarządu, na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitentowi nie są znane ustalenia, których realizacja w przyszłości może spowodować zmiany w sposobie kontroli Emitenta. 19. Transakcje z podmiotami powiązanymi Zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 24: Podmiot powiązany jest osobą lub jednostką związaną z jednostką, która sporządza sprawozdanie finansowe (jednostką sprawozdawczą). 1) 2) Osoba lub bliski członek rodziny tej osoby jest związany z jednostką sprawozdawczą, jeżeli ta osoba: a) sprawuje kontrolę lub współkontrolę nad jednostką sprawozdawczą; b) ma znaczący wpływ na jednostkę sprawozdawczą; lub c) jest członkiem kluczowego personelu kierowniczego jednostki sprawozdawczej lub jej jednostki dominującej. Jednostka jest związana z jednostką sprawozdawczą, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków: a) jednostka i jednostka sprawozdawcza są członkami tej samej grupy (co oznacza, że każda jednostka dominująca, zależna i współzależna jest związana z pozostałymi jednostkami). b) jedna jednostka jest jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem innej jednostki (lub jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem członka grupy, której członkiem jest ta inna jednostka). c) obydwie jednostki są wspólnymi przedsięwzięciami tego samego trzeciego podmiotu. d) jedna jednostka jest wspólnym przedsięwzięciem trzeciej jednostki, a dana inna jednostka jest jednostką stowarzyszoną trzeciej jednostki). e) jednostka jest programem świadczeń po okresie zatrudnienia na rzecz pracowników jednostki sprawozdawczej lub jednostki związanej z jednostką sprawozdawczą. Jeżeli jednostka sprawozdawcza jest sama w sobie takim programem, sponsorujący pracodawcy są również związani z jednostką sprawozdawczą. f) jednostka jest kontrolowana lub wspólnie kontrolowana przez osobę określoną w pkt 1). g) osoba określona w pkt 1) ppkt a) ma znaczący wpływ na jednostkę lub jest członkiem kluczowego personelu kierowniczego jednostki (lub jednostki dominującej tej jednostki). Podmioty powiązane, zgodnie z MSR 24, z którymi Emitent w okresie objętym zbadanymi historycznymi informacjami finansowymi oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia zatwierdzenia Prospektu, dokonywał transakcji, wraz ze wskazaniem charakteru powiązania, zostały przedstawione w tabeli, poniżej. 19.1.Podmioty powiązane z którymi Emitent dokonywał transakcji w okresie objętym zbadanymi historycznymi informacjami finansowymi oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia zatwierdzenia Prospektu Lp. Nazwa podmiotu powiązanego Charakter powiązania 1. Betomax GmbH & Co.KG Znaczący akcjonariusz Emitenta 163 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. 2. Dokument Rejestracyjny Spółka powiązana poprzez Członków Rady Nadzorczej Stalmax A&S Pargieła, A. Emitenta: Andrzeja Pargiełę, Stanisława Pargiełę, Artura Mączyński, L. Pasturczak Spółka Mączyńskiego oraz Lecha Pasturczaka, którzy są jednocześnie jawna wspólnikami w Stalmax A&S Pargieła, A. Mączyński, L. Pasturczak Spółka jawna PAMEXPOL A. & S. Pargieła, A. Mączyński Spółka jawna Spółka powiązana poprzez Członków Rady Nadzorczej Emitenta: Andrzeja Pargiełę, Stanisława Pargiełę oraz Artura Mączyńskiego, którzy są jednocześnie wspólnikami PAMEXPOL A. & S. Pargieła, A. Mączyński Spółka jawna 4. Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. Spółka powiązana poprzez Członka Zarządu Emitenta: Piotra Kurczyńskiego oraz Członków Rady Nadzorczej Emitenta: Lecha Pasturczaka, Stanisława Pargiełę, Artura Mączyńskiego, Konrada Kosierkiewicza, Andrzeja Pargiełę, którzy pełnią również funkcje w organach zarządzających oraz nadzorczych ZUK „Staporków” S.A. 5. Przedsiębiorstwo HandlowoUsługowe Stalkop s.c. Spółka powiązana poprzez Członka Rady Nadzorczej Emitenta: Lecha Pasturczaka, który jest jednocześnie wspólnikiem w spółce Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Stalkop s.c. 6. „PROFESSIO Kancelaria Prawnicza Kamiński” Spółka komandytowa Spółka powiązana poprzez Członka Rady Nadzorczej Emitenta – Sławomira Kamińskiego, który jest jednocześnie Komplementariuszem w „PROFESSIO Kancelaria Prawnicza Kamiński” Spółka komandytowa Pamexpol Spółka jawna Spółka powiązana poprzez Członków Rady Nadzorczej Emitenta: Stanisława Pargiełę, Artura Mączyńskiego, Andrzeja Pargiełę, którzy są jednocześnie wspólnikami w Pamexpol Spółka jawna 3. 7. Źródło: Emitent W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi i do dnia zatwierdzenia Prospektu Emitent nie był stroną transakcji nieodpłatnych z podmiotami powiązanymi Emitenta. Wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi zawierane były na warunkach rynkowych. Zaprezentowane w niniejszym punkcie informacje oddają w pełni, prawdziwie, rzetelnie i kompletnie obraz transakcji zawieranych przez Emitenta z podmiotami powiązanymi i w opinii Emitenta dają wystarczającą podstawę do dokonania oceny tych transakcji oraz podjęcia decyzji inwestycyjnej przez racjonalnie działającego inwestora. Transakcje wynikają z umów sprzedaży dokonywanych pomiędzy Emitentem a podmiotami powiązanymi na podstawie faktur sprzedaży wystawionych przez Sprzedawców/Wykonawców. 19.2. Transakcje Emitenta z podmiotami powiązanymi w okresie 01.01.2009r. – 31.12.2009r. Nazwa podmiotu Lp. Sprzedawca/ Wykonawca Kupujący/ Zamawiający kwota transakcji w PLN Przedmiot sprzedaży/usługi 1 2 3 4 5 1 Betomax Kunststoffund Metallwarenfabrik GmbH &Co.KG Betomax Polska Sp. z o.o./S.A. 1 264 530,32 Zakup muf do systemu Bar-Tec, nakrętek, kleju dwuskładnikowego, napinaczy drutu, elementów od uszczelnień i innych towarów handlowych 2 3 Stalmax A&S Pargieła, A, Betomax Polska Sp. Mączyński, L. Pasturczak 108 404,98 z o.o./S.A. Spółka jawna Stalmax A&S Betomax Polska Sp. z Pargieła, A, 4 224 420,17 o.o./S.A. Mączyński, L. 164 Sprzedaż materiałów budowlanych Zakup stali do systemu Bar-Tec, belek kotwiących, zbrojeń odginanych, dystansów stalowych, usługi cięcia, gięcia elementów Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Pasturczak Spółka jawna stalowych, wulkanizacyjne, najem biura i magazynów 4 Betomax Polska Sp. z o.o./S.A. PAMEXPOL A. & S. Pargieła, A. Mączyński Spółka Jawna 442 999,55 Sprzedaż siatki ocynkowanej i innych materiałów budowlanych 5 PAMEXPOL A. & S. Pargieła, A. Mączyński Spółka Jawna Betomax Polska Sp. z o.o./S.A.. 3 249 571,36 Zakup belek kotwiących, kotew talerzowych uchwytów, elementów do przerw roboczych, nakrętek i innych towarów handlowych 6 Betomax Polska Sp. z o.o./S.A. Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. 67 510,11 Sprzedaż materiałów budowlanych, samochodu Betomax Polska Sp. z o.o./S.A. 724 840,02 Zakup pojemników transportowych, pojemników na gruz, form stalowych, usługi kalibracji pręta Betomax Polska Sp. z o.o./S.A. 15 649,55 Zakup nakrętek i stożków Betomax Polska Sp. z o.o./S.A. 30 500,00 Usługi związane z przekształceniem Sp. z o.o. w S.A. Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. Przedsiębiorstwo 8 Handlowo-Usługowe Stalkop s.c. "PROFESSIO Kancelaria 9 Prawnicza Kamiński” Spółka komandytowa Źródło: Emitent 7 19.3. Transakcje Emitenta z podmiotami powiązanymi w okresie 01.01.2010r. – 31.12.2010r. Nazwa podmiotu Lp. Sprzedawca/ Wykonawca Kupujący/ Zamawiający kwota transakcji w PLN Przedmiot sprzedaży/usługi 1 2 3 4 5 1 Betomax Kunststoffund Metallwarenfabrik GmbH &Co.KG Betomax Polska S.A. 1 903 114,72 Zakup muf do systemu Bar-Tec, nakrętek, kleju dwuskładnikowego, napinaczy drutu, elementów od uszczelnień i innych towarów handlowych 2 Betomax Polska S.A. Stalmax A&S Pargieła, A, Mączyński, L. Pasturczak Spółka jawna 276 213,16 Sprzedaż pręta żebrowanego i innych materiałów budowlanych 3 Stalmax A&S Pargieła, A, Mączyński, L. Pasturczak Spółka jawna Betomax Polska S.A. 4 241 747,35 Zakup stali do systemu Bar-Tec, belek kotwiących, zbrojeń odginanych, dystansów stalowych, usługi cięcia, gięcia elementów stalowych, wulkanizacyjne, najem biura i magazynów 4 Betomax Polska S.A. PAMEXPOL A. & S. Pargieła, A. Mączyński Spółka Jawna 60 611,77 Sprzedaż materiałów budowlanych Betomax Polska S.A. 5 777 433,14 Zakup belek kotwiących, kotew talerzowych uchwytów, elementów do przerw roboczych, nakrętek i innych towarów handlowych 5 PAMEXPOL A. & S. Pargieła, A. Mączyński Spółka Jawna 165 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. 6 Betomax Polska S.A. Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. Przedsiębiorstwo 8 Handlowo-Usługowe Stalkop s.c. Źródło: Emitent 7 Dokument Rejestracyjny Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. Betomax Polska S.A. Betomax Polska S.A. 44 809,62 Sprzedaż materiałów budowlanych Zakup płyt kotwiących do łożysk mostowych, 1 646 361,92 pojemników transportowych, pojemników na gruz, form stalowych, usługi kalibracji pręta 38 731,34 Zakup nakrętek i stożków 19.4. Transakcje Emitenta z podmiotami powiązanymi w okresie 01.01.2011- 31.12.2011r. Nazwa podmiotu Lp. Sprzedawca/ Wykonawca Kupujący/ Zamawiający kwota transakcji w PLN Przedmiot sprzedaży/usługi 1 2 3 4 5 1 Betomax Kunststoffund Metallwarenfabrik GmbH &Co.KG Betomax Polska S.A. 2 022 669,16 Zakup muf do systemu Bar-Tec, nakrętek, kleju dwuskładnikowego, napinaczy drutu, elementów od uszczelnień i innych towarów handlowych, wynajem wózków montażowych 2 Betomax Polska S.A. Stalmax A&S Pargieła, A, Mączyński, L. Pasturczak Spółka jawna 65 001,77 Sprzedaż materiałów budowlanych Betomax Polska S.A. 13 364 248,87 Zakup stali do systemu Bar-Tec, belek kotwiących, zbrojeń odginanych, dystansów stalowych, usługi cięcia, gięcia elementów stalowych, najem biura i magazynów, sprzedaż nieruchomości w Końskich – Górna 2a Pamexpol Spółka jawna 44 022,60 Sprzedaż materiałów budowlanych 3 4 Stalmax A&S Pargieła, A, Mączyński, L. Pasturczak Spółka jawna Betomax Polska S.A. 5 Pamexpol Spółka jawna Betomax Polska S.A. 6 Betomax Polska S.A. Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. Przedsiębiorstwo 8 Handlowo-Usługowe Stalkop s.c. Źródło: Emitent 7 Betomax Polska S.A. Betomax Polska S.A. Zakup belek kotwiących, kotew talerzowych uchwytów, elementów do przerw roboczych, 8 005 693,38 nakrętek i innych towarów handlowych, podestów rozładunkowych 32 023,01 Sprzedaż materiałów budowlanych Zakup płyt kotwiących do łożysk mostowych, 1 507 178,05 pojemników transportowych, pojemników na gruz, form stalowych 452 499,60 Zakup nakrętek 19.5. Transakcje Emitenta z podmiotami powiązanymi w okresie od 01.01.2012 do dnia zatwierdzenia Prospektu Nazwa podmiotu kwota transakcji w PLN Przedmiot sprzedaży/usługi 3 4 5 Betomax Polska S.A. 761 749,87 Zakup elementów od uszczelnień i innych Sprzedawca/ Kupujący/ Wykonawca Zamawiający 1 2 1 Betomax GmbH & Lp. 166 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny towarów handlowych, Co.KG Betomax Polska S.A. Betomax GmbH & Co.KG 369,77 Transport 3 Betomax Polska S.A. Stalmax A&S Pargieła, A. Mączyński, L. Pasturczak Spółka jawna 43 633,63 Sprzedaż materiałów budowlanych 4 Stalmax A&S Pargieła, A, Mączyński, L. Pasturczak Spółka jawna Betomax Polska S.A. 5 Betomax Polska S.A. Pamexpol Spółka jawna 2 6 7 8 Pamexpol Spółka jawna Betomax Polska S.A. Zakup stali do systemu Bar-Tec, zbrojeń odginanych, dystansów stalowych, usługi 5 212 753,85 cięcia, gięcia elementów stalowych, najem magazynu, 87 420,82 Sprzedaż materiałów budowlanych 1 806 226,81 Zakup belek kotwiących, podpór, podestów i innych towarów handlowych 16 939,78 Sprzedaż nakrętek i podkładek 893 298,75 Zakup płyt kotwiących do łożysk mostowych, walcowanie pręta Zakłady Urządzeń Betomax Polska S.A. Kotłowych „Stąporków” S.A. Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” Betomax Polska S.A. S.A. 9 Betomax Polska S.A. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Stalkop s.c. 499,50 Sprzedaż towarów 10 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Stalkop s.c. Betomax Polska S.A. 351 825,88 Zakup nakrętek 11 „PROFESSIO Kancelaria Prawnicza Kamiński” Spółka komandytowa Betomax Polska S.A. 24 600,00 Doradztwo prawne Źródło: Emitent 19.6. Umowa pożyczki z dnia 19 kwietnia 2011 r. W dniu 19 kwietnia 2011 r. pomiędzy Stalmax A&S Pargieła, A, Mączyński, L. Pasturczak Spółka jawna a Emitentem została zawarta umowa, na mocy której Emitentowi został udzielona pożyczka w wysokości 1.840.000,00 zł. Strony ustaliły wysokość oprocentowania na 5% w skali roku. Niezależnie od powyższego - w przypadku zwłoki w zwrocie pożyczki Emitent zobowiązany jest do zapłaty 15% odsetek w skali roku. Termin zwrotu pożyczki strony ustaliły na dzień 30 września 2011 r. Pożyczka została spłacona. Umowa pożyczki z dnia 30 listopada 2011 r. W dniu 30 listopada 2011 r. pomiędzy Arturem Mączyńskim a Emitentem została zawarta umowa, na mocy której Emitentowi został udzielona pożyczka w wysokości 500.000,00 zł. Strony ustaliły wysokość oprocentowania na 5% w skali roku. Niezależnie od powyższego - w przypadku zwłoki w zwrocie pożyczki Emitent zobowiązany jest do zapłaty 15% odsetek w skali roku. Termin zwrotu pożyczki strony ustaliły na dzień 31 stycznia 2012 r. Pożyczka została spłacona w terminie. 19.7. Wysokość wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta wypłaconych w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi (2009 – 2011) oraz na dzień zatwierdzenia Prospektu Wynagrodzenia brutto osób zarządzających Emitentem w 2009 roku kształtowały się następująco: Funkcja Imię i nazwisko Okres pełnienia funkcji 167 Wynagrodzenie (w zł) Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Prezes Zarządu Stanisław Pargieła 01.01.2009r. – 30.11.2009r. 242 400,00 Wiceprezes Zarządu Andrzej Pargieła 01.01.2009r. – 30.11.2009r. 242 400,00 Wiceprezes Zarządu Lech Pasturczak 01.01.2009r. – 30.11.2009r. 242 400,00 Specjalista ds. Sprzedaży 01.01.2009r. – 30.11.2009r. Paweł Kamiński Prezes Zarządu 64 120,00 01.12.2009r. – 31.12.2009r. Główny Księgowy 01.01.2009r. – 30.11.2009r. Piotr Kurczyński Wiceprezes Zarządu 75 720,00 01.12.2009r. – 31.12.2009r. Razem w zł 867 040,00 Źródło: Emitent Wynagrodzenia brutto osób zarządzających Emitentem w 2010 roku kształtowały się następująco: Wynagrodzenie Funkcja Imię i nazwisko Okres pełnienia funkcji (w zł) Prezes Zarządu (do 31.07.2010r. Wiceprezes 21.01.2010r. – 31.12.2010r. Grzegorz Muszyński 135 000,00 Zarządu) Członek Zarządu Paweł Kamiński 06.04.2010r.- 31.12.2010r. 77 000,00 Członek Zarządu Piotr Kurczyński 01.01.2010r. – 31.12.2010r. 98 000,00 Prezes Zarządu Tomasz Chrobot 26.01.2010r. - 31.07.2010 144 000,00 Razem w zł 310 000,00 Źródło: Emitent Wynagrodzenia brutto osób zarządzających Emitentem w 2011 roku kształtowały się następująco: Funkcja Imię i nazwisko Okres pełnienia funkcji Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Grzegorz Muszyński Paweł Kamiński Piotr Kurczyński 01.01.2011r. – obecnie 01.01.2011r. – obecnie 01.01.2011r. – obecnie Wynagrodzenie (zł) 253 737,14 92 195,51 138 000,00 Razem w zł 483 932,65 Źródło: Emitent W wynagrodzeniu Prezesa uwzględniona premia z zysku za 2010r. w wysokości 19 337,14 zł Wynagrodzenia brutto osób zarządzających Emitentem na dzień zatwierdzenia Prospektu kształtują się następująco: Funkcja Imię i nazwisko Okres pełnienia funkcji Prezes Zarządu Grzegorz Muszyński 01.01.2012r. – obecnie 204 308,12 Członek Zarządu Paweł Kamiński 01.01.2012r. – obecnie. 83 549,51 Członek Zarządu Piotr Kurczyński 01.01.2012r. – obecnie 114 434,82 Razem w zł Wynagrodzenie (zł) 402 292,45 Źródło: Emitent Umowy o pracę zawarte z członkami Zarządu opisane zostały w punkcie 16.2.1. Dokumentu Rejestracyjnego. 168 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Powyższe wynagrodzenia obejmują całość wypłaconego przez Emitenta wynagrodzenia osobom zarządzającym, tj. z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie oraz z tytułu zawartych z Emitentem umów o pracę. W 2009 - 2011 r. oraz na dzień zatwierdzenia Prospektu wyżej wymienionym osobom nie dokonano wypłaty na podstawie planu podziału zysku, jak również w formie opcji na akcje. Członkom Zarządu nie przysługiwały żadne świadczenia w naturze, świadczenia warunkowe ani świadczenia odroczone. Wynagrodzenia brutto osób nadzorujących Emitenta w 2009 roku kształtowały się następująco: Wynagrodzenie Wynagrodzenie Imię i Okres pełnienia z tytułu Funkcja z umowy o nazwisko funkcji pełnienia funkcji pracę w RN w zł Przewodniczący Rady Nadzorczej Suma Lech Pasturczak 01.12.2009r. – 31.12.2009r. - 20 000,00 20 000,00 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Stanisław Pargieła 01.12.2009r. – 31.12.2009r. - 20 000,00 20 000,00 Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Andrzej Pargieła Artur Mączyński Wolfgang Scheurer 01.12.2009r. – 31.12.2009r. 01.12.2009r. – 31.12.2009r. 01.12.2009r. – 31.12.2009r. - 20 000,00 20 000,00 - 20 000,00 20 000,00 - - 0,00 Źródło: Emitent Wynagrodzenia brutto osób nadzorujących Emitenta w 2010 roku kształtowały się następująco: Wynagrodzenie Wynagrodzeni Imię i Okres pełnienia z tytułu Funkcja e z umowy o nazwisko funkcji pełnienia funkcji pracę w RN w zł Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Suma Lech Pasturczak 01.01.2010r.31.12.2010r. 13 000,00 170 000,00 183 000,00 Stanisław Pargieła 01.01.2010r.31.12.2010r. 13 000,00 170 000,00 183 000,00 Andrzej Pargieła Artur Mączyński Wolfgang Scheurer Sławomir Kamiński Konrad Kosierkiewicz 01.01.2010r.31.12.2010r. 01.01.2010r.31.12.2010r. 01.01.201031.12.2010r. 13 000,00 170 000,00 183 000,00 13 000,00 170 000,00 132 277,42 13 000,00 - 13 000,00 - - - - - - - - Źródło: Emitent Wynagrodzenia brutto osób nadzorujących Emitenta w 2011 roku kształtowały się następująco: Wynagrodzenie Wynagrodzenie Imię i Okres pełnienia z tytułu Funkcja z umowy o nazwisko funkcji pełnienia funkcji pracę w RN Suma Przewodniczący Rady Nadzorczej Lech Pasturczak 01.01.2011r. obecnie 38 032,26 96 000,00 134 032,26 Wiceprzewodniczą cy Rady Nadzorczej Stanisław Pargieła 01.01.2011r. obecnie 38 032,26 96 000,00 134 032,26 169 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Sekretarz Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczą cy Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Dokument Rejestracyjny Andrzej Pargieła 01.01.2011r. – obecnie 36 277,42 96 000,00 132 277,42 Artur Mączyński 01.01.2011r. obecnie 36 277,42 96 000,00 132 277,42 Wolfgang Scheurer Sławomir Kamiński Konrad Kosierkiewicz 01.01.2011r. obecnie 14.04.2011r. – obecnie 14.04.2011r. obecnie 28 677,42 - 28 677,42 14 032,26 - 14 032,26 14 032,26 - 14 032,26 Źródło: Emitent Wynagrodzenia brutto osób nadzorujących Emitenta na dzień zatwierdzenia Prospektu kształtują się następująco: Wynagrodzenie Wynagrodzenie Imię i Okres pełnienia z tytułu Funkcja z umowy o nazwisko funkcji pełnienia funkcji Suma pracę w RN Przewodniczący Rady Nadzorczej Lech Pasturczak 01.01.2012r. – obecnie 50 000,00 Wiceprzewodniczą cy Rady Nadzorczej Stanisław Pargieła 01.01.2012r. – obecnie 50 000,00 Andrzej Pargieła 01.01.2012r. – obecnie 50 000,00 Wiceprzewodniczą cy Rady Nadzorczej Artur Mączyński 01.01.2012r. – obecnie 50 000,00 Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Wolfgang Scheurer Sławomir Kamiński Konrad Kosierkiewicz 01.01.2012r. – obecnie 14.04.2012r. – obecnie 14.04.2012r. obecnie Sekretarz Rady Nadzorczej 80 000,00 130 000,00 80 000,00 130 000,00 80 000,00 130 000,00 80 000,00 130 000,00 30 000,00 - 30 000,00 30 000,00 - 30 000,00 30 000,00 - 30 000,00 Źródło: Emitent Umowy o pracę zawarte z poszczególnymi członkami Rady Nadzorczej opisane zostały w pkt. 16.2.2. Dokumentu Rejestracyjnego. Powyższe wynagrodzenia obejmują całość wypłaconego wynagrodzenia osobom nadzorującym, tj. z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, a w przypadku Lecha Pasturczaka, Artura Mączyńskiego, Stanisława Pargieły i Andrzeja Pargieły również z tytułu zawartych z Emitentem umów o pracę. W 2009 - 2011 r. oraz na dzień zatwierdzenia Prospektu wyżej wymienionym osobom nie przyznano świadczeń w naturze, nie dokonano wypłaty na podstawie planu premii lub podziału zysku, jak również w formie opcji na akcje. Osobom tym nie przysługiwały żadne świadczenia w naturze, świadczenia warunkowe ani świadczenia odroczone. 20. Informacje finansowe dotyczące aktywów i pasywów Emitenta, jego sytuacji finansowej oraz zysków i strat 20.1. Wprowadzenie do historycznych danych finansowych 20.1.1. Informacje o Spółce Nazwa spółki: BETOMAX Polska S.A. Siedziba: ul. Górna 2A, 26-200 Końskie 170 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nazwa i numer rejestru: KRS 0000342237 Podstawowy przedmiot działalności jednostki: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. PKD 24.32.Z Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno, PKD 24.33.Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno, PKD 25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, PKD 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,PKD 38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych, PKD 38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych, PKD 46.12.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych, PKD 46.13.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych, PKD 46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, PKD 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów równego rodzaju, PKD 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, PKD 46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych PKD 46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, PKD 47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, PKD 72.11.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, PKD 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej, PKD 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy, PKD 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych, PKD 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, PKD 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, PKD 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), PKD 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, PKD 23.52.Z - Produkcja wapna i gipsu, PKD 23.61.Z - Produkcja wyrobów budowlanych z betonu, PKD 23.62.Z - Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu, PKD 23.63.Z - Produkcja masy betonowej prefabrykowane, PKD 23.64.Z - Produkcja zaprawy murarskiej, PKD 23.69.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu, PKD 24.31.Z - Produkcja prętów ciągnionych na zimno, PKD 24.34.Z - Produkcja drutu, PKD 25.71.Z - Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców, PKD 25.73.Z - Produkcja narzędzi, PKD 28.41.Z - Produkcja maszyn do obróbki metalu, PKD 28.49.Z - Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych, PKD 28.92.Z - Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa, PKD 33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, PKD 25.29.Z - Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych, PKD 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, PKD 25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, PKD 25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych, PKD 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, PKD 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę, PKD 43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, 171 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. Dokument Rejestracyjny PKD 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, PKD 42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, PKD 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli, PKD 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, PKD 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, PKD 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, PKD 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad, PKD 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, PKD 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, PKD 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych, PKD 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, PKD 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, PKD 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury, PKD 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, 20.1.2. Wskazanie czasu trwania Spółki, jeżeli jest oznaczony Czas trwania działalności jednostki: nieograniczony 20.1.3. Okresy, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe Okres objęty sprawozdaniem: 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. oraz porównywalne dane finansowe za okres od 01 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. oraz dane finansowe za okres od 01 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r. 20.1.4. Skład organów zarządzających i nadzorczych Spółki Skład Zarządu Spółki w trakcie 2011r. był następujący: - Grzegorz Muszyński - Prezes Zarządu - Paweł Kamiński - Członek Zarządu - Piotr Kurczyński - Członek Zarządu Rada Nadzorcza w trakcie 2011r. miała następujący skład osobowy: - Lech Pasturczak - Przewodniczący - Stanisław Juliusz Pargieła - Wiceprzewodniczący - Artur Mączyński - Wiceprzewodniczący - Andrzej Piotr Pargieła - Sekretarz - Wolfgang Scheurer - Członek - Konrad Kosierkiewicz - Członek - od 14.04.2011r. - Sławomir Kamiński - Członek - od 14.04.2011r. 20.1.5. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe i dane porównywalne zawierają dane łączne Sprawozdanie finansowe oraz porównywalne dane finansowe nie zawierają danych łącznych. Spółka nie posiada jednostek sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe. 172 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny 20.1.6. Wskazanie czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółka nie jest jednostką dominującą ani znaczącym inwestorem wobec innych podmiotów i nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 20.1.7 Wskazanie czy w okresie, za który sporządzono sprawozdanie finansowe oraz dane porównywalne nastąpiło połączenie spółek W okresie objętym sprawozdaniem finansowym oraz porównywalnymi danymi finansowymi nie nastąpiło połączenie spółki z innym podmiotem (podmiotami). W związku z tym sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe nie zawierają skutków rozliczenia połączenia spółek. 20.1.8. Założenie kontynuacji działalności Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu, że Spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości, a także nie zamierza zaniechać działalności lub też istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działania Spółki w przyszłości. 20.1.9. Porównywalność danych Sprawozdanie finansowe oraz porównywalne dane finansowe zostały zaprezentowane w sposób zapewniający ich porównywalność poprzez zastosowanie jednolitych zasad rachunkowości we wszystkich okresach sprawozdawczych objętych historycznymi informacjami finansowymi, zgodnie z zasadami rachunkowości przyjętymi przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku oraz zgodnie z przyjętymi przez Spółkę do stosowania zasadami (polityką) rachunkowości. W przedstawionym sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych nie dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych za lata, za które sprawozdania finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w Prospekcie. 20.1.10. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Zasada kontynuacji - Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Zasadami memoriału - Zgodnie z zasadą memoriału jednostka ujęła w księgach rachunkowych wszystkie osiągnięte przychody i koszty, związane z tymi przychodami niezależnie od terminu ich zapłaty. Zasada współmierności przychodów i kosztów - Zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty. Ostrożnej wyceny - Zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenione się po kosztach rzeczywiście poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie. Uwzględniono w wyniku finansowym: zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej aktywów, w tym również dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych, wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody i koszty operacyjne oraz zyski i straty nadzwyczajne. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią Wycena aktywów i pasywów Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że: 1) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości niższej niż 3 500 zł zaliczane są do środków trwałych z tym że są w całości jednorazowo amortyzowane. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 3 500 zł odpisuje się jednorazowo w koszty. Pozostałe wartości niematerialne i prawne amortyzuje się przy uwzględnieniu minimalnych długości okresów amortyzacji określanych w przepisach podatkowych. 173 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowiących nabyte prawa, dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów. Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową. Spółka stosuje roczne stawki amortyzacyjne określone w przepisach podatkowych. 2) Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 3) Udziały w innych jednostkach, oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 4) Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. 5) Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość. Należności podlegają aktualizacji wyceny poprzez pomniejszenie ich o odpis aktualizacyjny do wysokości nie pokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem. 6) Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub wartości rynkowej. 7) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. 8) Udziały (akcje) własne wycenia się według cen nabycia. 9) Kapitały wycenia się według wartości nominalnej. 10) Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych. 11) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pod dokonaniu analizy aktywów i pasywów na dzień 31.12.2011r. stwierdza się, że w Spółce występują jedynie ujemne różnice przejściowe, które w przyszłości spowodują zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego. Zgodnie z MSR 12 za uprawdopodobnienie, że dochód do opodatkowania umożliwi zrealizowanie (odliczenie) ujemnych różnic przejściowych uznaje się istnienie dodatnich różnic przejściowych, które według przewidywań odwrócą się w tym samym okresie. Mając powyższe na uwadze Spółka nie wykazała w bilansie na dzień 31.12.2011r. aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 12) Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych: aktywa wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, pasywa wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Zmiany polityki rachunkowości w roku bieżącym. - w 2010r. nie dokonano zmian w polityce rachunkowości. W ciągu roku sprawozdawczego nie miały miejsca znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego. Nie nastąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym, których nie uwzględniono w sprawozdaniu finansowym. Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EURO w okresie objętym sprawozdaniem finansowym Średni kurs Minimalny kurs Maksymalny kurs Kurs na ostatni Okres 174 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. w okresie Dokument Rejestracyjny (1) w okresie (2) w okresie (3) dzień okresu 2011 4,1401 3,8403 4,5642 4,4168 2010 4,0044 3,8356 4,1770 3,9603 2009 4,3406 3,9170 4,8999 4,1082 (1) Średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie. (2) Najniższy kurs w okresie – tabela kursowa o numerze: 7/A/NBP/2011, 66/A/NBP/2010, 4/A/NBP/2009, (3) Najwyższy kurs w okresie – tabela kursowa o numerze: 241/A/NBP/2011, 88/A/NBP/2010, 34/A/NBP/2009, Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EURO Podstawowe pozycje bilansu w przeliczeniu na EURO Stan na ostatni dzień okresu bilansowego w tys. Pozycja bilansu 2011 PLN 2010 EUR PLN 2009 EUR PLN EUR Aktywa razem 42 298 9 577 24 460 6 176 16 804 4 090 Aktywa trwałe 10 720 2 427 2 571 649 2 352 573 Aktywa obrotowe 31 578 7 150 21 889 5 527 14 452 3 518 Pasywa razem 42 298 9 577 24 460 6 176 16 804 4 090 Kapitał własny 17 319 3 921 13 295 3 357 10 974 2 671 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24 979 5 656 11 166 2 819 5 830 1 419 Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2011 – 31.12.2011 przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień tj. kurs 4,4168 zł/EURO Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2010 – 31.12.2010 przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień tj. kurs 3,9603 zł/EURO Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2009 – 31.12.2009 przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień tj. kurs 4,1082 zł/EURO Podstawowe pozycje rachunku zysków i strat w przeliczeniu na EURO Stan na ostatni dzień okresu w tys. Pozycja rachunku zysków i strat 2011 PLN 2010 EUR PLN 2009 EUR PLN EUR Przychody netto ze sprzedaży produktów 5 896 1 424 5 269 1 316 2 624 604 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 64 398 15 555 43 139 10 773 33 200 7 649 4 473 1 081 4 123 1 030 2 072 477 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 175 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Wartość sprzedanych towarów i materiałów 47 524 11 479 33 078 8 260 24 754 5 703 Zysk brutto na sprzedaży 18 297 4 420 11 208 2 799 8 998 2 073 Zysk na sprzedaży 6 323 1 527 3 105 775 183 42 Zysk z działalności operacyjnej 6 098 1 473 2 920 729 52 12 Zysk (strata) z działalności gospodarczej 5 130 1 239 2 925 730 112 26 Zysk (strata) brutto 5 130 1 239 2 925 730 112 26 Zysk (strata) netto 4 025 972 2 320 579 99 23 Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 01.01.2011r.-31.12.2011r., przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,1401 zł/EURO. Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 01.01.2010 r.-31.12.2010 r., przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,0044 zł/EURO. Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 01.01.2009r.-31.12.2009r., przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,3406 zł/EURO. Podstawowe pozycje rachunku przepływów pieniężnych w przeliczeniu na EURO Stan na ostatni dzień okresu w tys. Pozycja rachunku przepływów pieniężnych 2011 PLN A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 2010 EUR PLN 2009 EUR PLN EUR 1 279 309 602 150 1 139 263 -8 964 -2 165 -1 038 -259 -570 -131 C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 7 548 1 823 375 94 -943 -217 D. Przepływy pieniężne netto razem (A+/-B+/-C) -137 -33 -61 -15 -374 -86 F. Środki pieniężne na początek okresu 368 93 430 105 804 193 G. Środki pieniężne na koniec okresu 231 52 368 93 430 105 Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2011r.-31.12.2011r., przyjęto niżej opisane kursy EURO: – do obliczenia danych z pozycji A, B, C, D – kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,1401 zł/EURO, – do obliczenia danych z pozycji F – kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2010 roku, tj. kurs 3,9603 zł/EURO, – do obliczenia danych z pozycji G - kurs ustalony przez NBP na dzień 30 grudnia 2011 roku, tj. kurs 4,4168 zł/EURO. Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2010r.-31.12.2010 r., przyjęto niżej opisane kursy EURO: – do obliczenia danych z pozycji A, B, C, D – kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,0044 zł/EURO, – do obliczenia danych z pozycji F – kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2009 roku, tj. kurs 4,1082 zł/EURO, - do obliczenia danych z pozycji G - kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2010 roku, tj. kurs 3,9603 zł/EURO. 176 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2009r.-31.12.2009 r., przyjęto niżej opisane kursy EURO: – do obliczenia danych z pozycji A, B, C, D – kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,3406 zł/EURO, – do obliczenia danych z pozycji F – kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2008 roku, tj. kurs 4,1724 zł/EURO, – do obliczenia danych z pozycji G - kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2009 roku, tj. kurs 4,1082 zł/EURO. 20.1.11. Różnice pomiędzy polskimi a międzynarodowymi standardami rachunkowości BETOMAX Polska S.A. stosuje zasady i metody rachunkowości zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U.02.76.694 ze zm.). Spółka dokonała wstępnej identyfikacji obszarów występowania różnic w wartości ujawnionych danych, dotyczących kapitału własnego (aktywów netto) i wyniku finansowego oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości pomiędzy niniejszym publikowanym sprawozdaniem i danymi porównywalnymi sporządzonymi zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, a sprawozdaniem finansowym, które zostałoby sporządzone zgodnie z MSR. Mimo dołożenia należytej staranności Spółka nie może podać wartościowego uzgodnienia różnic w wyniku netto oraz w kapitale własnym pomiędzy sprawozdaniem finansowym a danymi, które wynikałyby ze sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF, w odniesieniu do MSR 16 – Środki Trwałe, MSR 21 – Skutki zmian kursów wymiany walut obcych, MSSF 1 – Zastosowanie MSR jako podstaw rachunkowości, gdyż wskazanie tych danych w sposób wiarygodny nie jest możliwe, pomimo dołożenia należytej staranności. W odniesieniu do MSR 16 Zarząd Spółki nie posiada jednoznacznych danych co do wartości rezydualnej poszczególnych kontrolowanych aktywów w postaci środków trwałych. Brak tych wartości uniemożliwia oszacowanie prawidłowego odpisu amortyzacyjnego, w oparciu o czas ekonomicznej użyteczności, w poszczególnych latach, który ma bezpośredni wpływ na wynik netto Spółki oraz na jego kapitały własne. W odniesieniu do pozostałych Międzynarodowych Standardów Rachunkowości niepublikowanie wynika z ich nieistotnego wpływu na wyniki netto Spółki w poszczególnych okresach. Zdaniem Zarządu, analiza obszarów różnic oraz oszacowania ich wartości, bez sporządzenia kompletnego sprawozdania finansowego wg MSSF jest obarczona ryzykiem niepewności. Obszary występowania głównych różnic pomiędzy niniejszym publikowanym sprawozdaniem finansowym sporządzonym zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości a sprawozdaniem finansowym, które zostałoby sporządzone zgodnie z MSSF: - MSR 8 – Polityki rachunkowości, zmiany w oszacowaniach oraz błędy. Zmiana polityki rachunkowości w postaci raportowania wyników zgodnie z MSSF znajduje się w zakresie MSSF 1. W ramach raportowania wyniku zgodnego z MSSF nie dokonywano jeszcze zmian polityk rachunkowości ani oszacowań. - MSR 16 – Środki trwałe Rzeczowy majątek trwały ujęto według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Pozycja ta stanowi znaczącą część bilansu Spółki. Jednocześnie jednak dla niektórych grup środków trwałych przyjęte stawki zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych powodują wydłużenie się okresu użyteczności dla Spółki środka trwałego ponad okres jego ekonomicznej użyteczności, co nie jest zgodne ze standardem. MSR 16 wymaga odrębnego amortyzowania komponentów środka trwałego. Spółka nie rozpoznała wszystkich komponentów poszczególnych środków trwałych. Zastosowała zgodnie z ustawą o rachunkowości jedną stawkę amortyzacyjną dla każdego środka trwałego jako całości. MSSF wymagają, aby koszt nabycia środka trwałego był amortyzowany do jego wartości rezydualnej przez okres jego wykorzystywania w jednostce. Spółka nie rozpoznała wartości rezydualnej poszczególnych środków trwałych. - MSR 21 – Skutki zmian kursów wymiany walut obcych. Różnice wynikające z wyceny pozycji walutowych wg kursu średniego NBP - w sprawozdaniu finansowym i w danych porównywalnych pozycje aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych zostały wycenione według kursu średniego NBP obowiązującego na dzień bilansowy. Zgodnie z punktem 23 MSR 21 „Skutki zmian kursów wymiany walut obcych", pozycje te na dzień bilansowy przelicza się przy zastosowaniu kursu zamknięcia, stanowiącego natychmiastowy kurs wymiany na dzień bilansowy. Kursem, po którym natychmiastowa wymiana jest możliwa, jest kurs kupna (w przypadku aktywów) lub sprzedaży (w przypadku pasywów) wiodącego banku Spółki. W przypadku sporządzania sprawozdania finansowego zgodnie z MSR różnice pomiędzy natychmiastowym kursem wymiany i kursem średnim NBP obciążyłyby wynik okresu, w którym przeliczenie nastąpiło oraz uległyby odwróceniu w okresie następnym. - MSSF 1- Zastosowanie MSR jako podstawy rachunkowości Zgodnie z ustawą o rachunkowości należności z tytułu dostaw i usług zostały w sprawozdaniu finansowym wycenione kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożnej wyceny, tj. po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące ich wartość. Tymczasem MSSF 1 wymaga, aby należności z tytułu dostaw i usług (o długim terminie 177 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny wymagalności – powyżej 3 miesięcy) – wycenione były w skorygowanej cena nabycia MSR 39 (wartość początkowa nie w kwocie nominalnej, lecz wg MSR 18) - MSR 1 - Prezentacja sprawozdań finansowych Składniki poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego sporządzonego według polskich zasad rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej mogą się różnić w istotnym stopniu. Także zakres informacji dodatkowej zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości jest mniejszy od zakresu przewidzianego wymogami MSSF. 178 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny 20.2. Opinie biegłych rewidentów do sprawozdań finansowych Emitenta za lata 2009-2011 Opinia niezależnego biegłego rewidenta dotycząca danych porównywalnych za lata 2009-2011 dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu BETOMAX POLSKA Spółka Akcyjna 26 - 200 Końskie, ul. Górna 2 a Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego BETOMAX POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w 26 - 200 Końskie, ul. Górna 2 a, za lata 2009 – 2011 w zakresie potwierdzenia danych historycznych oraz jego zgodności z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 roku w sprawie informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz. U. Nr 209, poz. 1743 z dnia 26.10.2005 r. z późniejszymi zmianami). Za przedstawione historyczne dane finansowe, jak również prawidłowość ich ustalenia odpowiedzialny jest Zarząd BETOMAX POLSKA S.A. w Końskich. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, i jasności prezentowanych w niniejszym sprawozdaniu finansowym historycznych informacji finansowych. Badanie historycznych informacji finansowych przeprowadziliśmy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz stosownie do postanowień: 1) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami), 2) wiedzy i doświadczenia wynikającego z norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w okresie ich obowiązywania, 3) krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce, w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że historyczne informacje finansowe nie zawierają istotnych nieprawidłowości. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków oraz sprawdzenie - w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy — dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w historycznych informacjach finansowych, jak i całościową ocenę historycznych informacji finansowych. Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii. Naszym zdaniem historyczne informacje finansowe za okresy: a) od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku oraz od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku sporządzone zostały zgodnie z ustawą o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 roku w sprawie informacji 179 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz. U. Nr 209, poz. 1743 z późniejszymi zmianami), zwanym dalej Rozporządzeniem o prospekcie, b) od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, sporządzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami oraz Rozporządzeniem o prospekcie, przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyników finansowych spółki w prezentowanych okresach. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę pod nr 472 Biegli Rewidenci Kielce sp. z o.o. 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105 tel. 41 368 23 21, tel./fax 41 366 35 79 NIP 657 030 82 64 REG. 290031145 Kluczowy biegły rewident: Irena Kos Nr rej. 10093 180 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Opinia niezależnego biegłego rewidenta za rok 2011 dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu BETOMAX POLSKA Spółka Akcyjna 26 - 200 Końskie, ul. Górna 2 a Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego jednostki BETOMAX POLSKA Spółka Akcyjna w Końskich, ul. Górna 2 a, na które składa się: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 42 298 336,45 zł 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 4) 4 024 570,49 zł zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5) 4 024 570,49 zł rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6) 137 142,54 zł dodatkowe informacje i objaśnienia. Do sprawozdania finansowego dołączono sprawozdanie z działalności spółki za 2011 rok. Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do: 1) przepisów rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223, z późn. zmianami), 2) ustawy z dnia 07 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, 3) krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce, Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie - w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy - 181 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii. Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe BETOMAX POLSKA S.A. w Końskich, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne: a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.2011 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu. Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę pod nr 472 Biegli Rewidenci Kielce sp. z o.o. 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105 tel. 41 368 23 21, tel./fax 41 366 35 79 NIP 657 030 82 64 REG. 290031145 Kluczowy biegły rewident: Irena Kos Nr rej. 10093 182 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Opinia niezależnego biegłego rewidenta za rok 2010 dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu BETOMAX POLSKA Spółka Akcyjna 26 - 200 Końskie, ul. Górna 2 a Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego jednostki BETOMAX POLSKA Spółka Akcyjna w Końskich, ul. Górna 2 a, na które składa się: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 24 460 449,76 zł 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2 320 457,23 zł 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 320 457,23 zł 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 61 445,42 zł 6) dodatkowe informacje i objaśnienia oraz dołączone sprawozdanie z działalności spółki za 2010 rok. Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości". Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową jak też wynik finansowy jednostki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do: 1) przepisów rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z póżn. zmianami), 2) ustawy z dnia 07 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, 3) krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce, Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie - w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii. 183 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe BETOMAX POLSKA S.A. w Końskich, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne: a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.2010 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku, b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu. Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę pod nr 472 Biegli Rewidenci Kielce sp. z o.o. 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105 tel. 41 368 23 21, tel./fax 41 366 35 79 NIP 657 030 82 64 REG. 290031145 Kluczowy biegły rewident: Irena Kos Nr rej. 10093 184 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Opinia niezależnego biegłego rewidenta za rok 2009 dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu BETOMAX POLSKA Spółka Akcyjna 26 - 200 Końskie, ul. Górna 2 a Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego jednostki BETOMAX POLSKA Spółka Akcyjna, w Końskich, ul. Górna 1, na które składa się: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 16 804 156,49 zł 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2009 roku do 31 12 2009 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 99 027,39 zł 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 01.2009 roku do 31.12.2009 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 650 972,61 zł 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 374 055,06 zł 6) dodatkowe informacje i objaśnienia oraz dołączone sprawozdanie z działalności spółki za 2009 rok. Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do: 1) przepisów rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zmianami), 2) ustawy z dnia 07 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, 3) wiedzy i doświadczenia wynikającego z norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w okresie ich obowiązywania. Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie - w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii. Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe BETOMAX POLSKA S A w Końskich, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne: 185 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.2009 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku, b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu. Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę pod nr 472 Biegli Rewidenci Kielce sp. z o.o. 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105 tel. 41 368 23 21, tel./fax 41 366 35 79 NIP 657 030 82 64 REG. 290031145 Kluczowy biegły rewident: Irena Kos Nr rej. 10093 186 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny 20.3. Dane finansowe pro-forma W okresie 01.01 - 31.12.2010 roku oraz w okresie od 01.01.2011 roku do dnia zatwierdzenia niniejszego Prospektu Emisyjnego w działalności Emitenta nie wystąpiły żadne zdarzenia, który wymagałyby sporządzenia danych finansowych pro-forma. 20.4. Sprawozdania finansowe Wszystkie dane liczbowe zamieszczone w punkcie 20 Dokumentu Rejestracyjnego Prospektu Emisyjnego zostały zaprezentowane w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej. II. Bilans BILANS Nota 31 grudnia 2011 I. Aktywa trwałe 31 grudnia 2009 dane dane porównywalne historyczne w tys. zł tys. w zł w tys. zł Aktywa 31 grudnia 2010 10 720 2 571 2 352 355 82 44 0 0 0 10 365 2 489 2 308 0 0 0 3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 3.2. Od pozostałych jednostek 0 0 0 0 0 0 4.1. Nieruchomości 0 0 0 4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0 0 0 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 31 578 21 889 14 452 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 3. Należności długoterminowe 4. Inwestycje długoterminowe 3 a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 187 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny 1. Zapasy 4 13 315 9 330 8 154 2. Należności krótkoterminowe 5 17 648 11 307 5 837 0 0 0 17 648 11 307 5 837 231 368 430 231 368 430 a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 231 368 430 0 0 0 384 884 31 42 298 24 460 16 804 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych jednostek 3. Inwestycje krótkoterminowe 6 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7 Aktywa razem BILANS Nota 31 grudnia 2011 I. Kapitał własny 1. Kapitał zakładowy 8 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 31 grudnia 2009 dane dane porównywalne historyczne w tys. zł tys. w zł w tys. zł Pasywa 31 grudnia 2010 17 319 13 294 10 974 1 000 1 000 1 000 0 0 0 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 9 0 0 0 4. Kapitał zapasowy 10 12 294 9 974 9 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 025 2 320 99 0 0 0 24 979 11 166 5 830 0 0 0 0 0 0 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 11 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 188 12 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 a) długoterminowa 0 0 0 b) krótkoterminowa 0 0 0 1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 0 a) długoterminowe 0 0 0 b) krótkoterminowe 0 0 0 5 827 139 242 0 0 0 5 827 139 242 19 152 11 027 5 588 798 1 141 389 18 354 9 886 5 199 0 0 0 0 0 0 4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 a) długoterminowe 0 0 0 b) krótkoterminowe 0 0 0 Pasywa razem 42 298 24 460 16 804 Wartość księgowa 17 319 13 294 10 974 10 000 000 1 000 000 1 000 000 1,73 13,29 10,97 2. Zobowiązania długoterminowe 13 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania krótkoterminowe 14 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych jednostek 3.3. Fundusze specjalne 4. Rozliczenia międzyokresowe 15 Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 16 Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) POZYCJE POZABILANSOWE 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009 w tys. zł dane porównywalne w tys. zł dane historyczne tys. w zł 0 0 Nota 1. Należności warunkowe 0 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 189 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny - otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe 297 65 508 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 297 65 508 - udzielonych gwarancji i poręczeń 297 65 508 26 125 5 706 6 392 3 300 3 300 3 300 9 225 2 406 3 092 26 422 5 771 6 900 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń 3. Inne (z tytułu) 17 - przewłaszczenie na środkach trwałych - przewłaszczenie na zapasach - zastaw na środkach trwałych - hipoteki na nieruchomościach 13 600 - weksle in blanco Pozycje pozabilansowe, razem III. Rachunek zysków i strat Wariant kalkulacyjny RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009 w tys. zł dane porównywalne w tys. zł dane historyczne tys. w zł 70 294 48 408 35 824 0 0 0 Nota I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 18 5 896 5 269 2 624 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 19 64 398 43 139 33 200 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 20 51 997 37 201 26 826 0 0 0 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 4 473 4 123 2 072 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 47 524 33 078 24 754 18 297 11 207 8 998 - od jednostek powiązanych III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 190 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny IV. Koszty sprzedaży 20 2 646 1 966 1 259 V. Koszty ogólnego zarządu 20 9 328 6 136 7 556 6 323 3 105 183 198 359 445 11 0 40 0 0 0 187 359 405 423 544 576 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 423 544 576 6 098 2 920 52 31 58 64 0 0 0 0 0 0 27 18 7 0 0 0 3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 5. Inne 4 40 57 999 53 4 495 14 4 0 0 0 2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 504 39 0 5 130 2 925 112 0 0 0 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne 21 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne 22 3. Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 23 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych XI. Koszty finansowe 24 1. Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych 4. Inne XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 25 0 0 0 2. Straty nadzwyczajne 26 0 0 0 5 130 2 925 112 XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 191 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny XV. Podatek dochodowy 27 a) część bieżąca b) część odroczona 1 105 605 13 1 105 605 13 0 0 0 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 28 0 0 0 XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 29 0 0 0 XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 4 025 2 320 99 Zysk (strata) netto (zanualizowany) 4 025 2 320 99 10 000 000 1 000 000 1 000 000 0,40 2,32 0,10 Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 30 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) Wariant porównawczy RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009 w tys. zł dane porównywalne w tys. zł dane historyczne tys. w zł Nota I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 70 294 48 408 35 824 0 0 0 5 896 5 269 2 624 2. Zmiana stanu produktów (zwiększenie +, zmniejszenie -) 0 0 0 3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0 0 0 19 64 398 43 139 33 200 20 63 971 45 303 35 641 1. Amortyzacja 1 044 794 691 2. Zużycie materiałów i energii 1 456 1 045 780 3. Usługi obce 5 813 5 232 5 126 254 127 144 0 0 0 - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 18 4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty działalności operacyjnej 4. Podatki i opłaty w tym: - Podatek akcyzowy 192 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny 5. Wynagrodzenia 5 840 3 852 3 052 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 060 669 468 980 506 626 47 524 33 078 24 754 6 323 3 105 183 198 359 445 11 0 40 0 0 0 187 359 405 423 544 576 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 423 544 576 6 098 2 920 52 31 58 64 0 0 0 0 0 0 27 18 7 0 0 0 3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 5. Inne 4 40 57 999 53 4 495 14 4 0 0 0 2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 504 39 0 5 130 2 925 112 0 0 0 0 0 0 7. Pozostałe koszty rodzajowe 8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) ze sprzedaży (I-II) IV. Pozostałe przychody operacyjne 21 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody operacyjne V. Pozostałe koszty operacyjne 22 3. Inne koszty operacyjne VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III + IV -V) VII. Przychody finansowe 23 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych VIII. Koszty finansowe 24 1. Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych 4. Inne IX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (VI+VII-VIII) X. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (X.1-X.2) 25 1. Zyski nadzwyczajne 193 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny 26 2. Straty nadzwyczajne XI. Zysk (strata) brutto (IX+/-X) XII. Podatek dochodowy 27 a) część bieżąca b) część odroczona XIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 28 XIV. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 29 0 0 0 5 130 2 925 112 1 105 605 13 1 105 605 13 0 0 0 0 0 0 0 2 320 99 0 0 XV. Zysk (strata) netto ( XI-XII-XIII+/-XIV ) 4 025 IV. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009 w tys. zł dane porównywalne w tys. zł dane historyczne tys. w zł ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 13 294 10 974 11 625 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 13 294 10 974 11 625 1 000 1 000 1 000 1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na początek okresu - emisji akcji (wydania udziałów) b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) 194 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 0 9 974 9 875 6 933 4.1. Zmiany kapitału zapasowego 2 320 99 2 942 a) zwiększenia (z tytułu) 2 320 99 2 942 0 0 0 2 320 99 2 942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - pokrycia straty okresu ubiegłego 0 0 0 - inne 0 0 0 12 294 9 974 9 875 0 0 0 0 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 - kapitał przejętej spółki 0 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na początek okresu - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - wniesienie kap. z przejętej s-ki (przypadającej na kap. z aktual. wyceny) - zwiększenie z tyt. przeszacowania sprzed. Środka trwałego b) zmniejszenie (z tytułu) 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny - wniesienie kap. z przejętej s-ki (przypadającej na kap. z aktual. wyceny) 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 195 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 320 99 3 692 0 0 0 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 2 320 99 3 692 0 0 0 0 0 0 2 320 99 3 692 2 320 99 2 942 0 0 750 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 4 025 2 320 99 4 025 2 320 99 b) strata netto 0 0 0 c) odpisy z zysku 0 0 0 17 319 13 294 10 974 - podziału zysku b) zmniejszenia (z tytułu) 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenia (z tytułu) -zasilenie kapitału rezerwowego - przeznaczenie na dywidendę 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - korekta błędów podstawowych b) zmniejszenia (z tytułu) -pokrycie z zysku 8. Wynik netto a) zysk netto II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 196 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) V. Rachunek przepływów pieniężnych 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009 w tys. zł dane porównywalne w tys. zł dane historyczne tys. w zł RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 4 025 2 320 99 -2 746 -1 718 1 040 0 0 0 1 041 794 691 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 0 0 5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 0 25 0 6. Zmiana stanu rezerw 0 0 0 7. Zmiana stanu zapasów -3 986 -1 176 -801 8. Zmiana stanu należności -6 341 -5 469 1 220 6 040 4 961 -70 500 -853 0 0 0 0 1 279 602 1 139 11 0 40 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 11 0 40 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 II. Korekty razem 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 197 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny 3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0 0 0 - zbycie aktywów finansowych 0 0 0 - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 - odsetki 0 0 0 - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0 0 0 - zbycie aktywów finansowych 0 0 0 - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 - odsetki 0 0 0 - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0 0 0 8 975 1 038 610 8 975 1 038 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - nabycie aktywów finansowych 0 0 0 - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0 0 0 - nabycie aktywów finansowych 0 0 0 - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0 0 0 -8 964 -1 038 -570 8 354 478 0 0 0 0 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i 198 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 8 354 478 0 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 806 104 943 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 750 0 0 0 510 0 0 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 296 104 193 8. Odsetki 0 0 0 9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 7 548 374 -943 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -137 -62 -374 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0 0 0 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 F. Środki pieniężne na początek okresu 368 430 804 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 231 368 430 0 0 0 II. Wydatki 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego - o ograniczonej możliwości dysponowania VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia CZĘŚĆ 1. – Noty objaśniające do bilansu. Nota 1.1 (do poz. I.1 aktywów) 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009 w tys. zł w tys. zł w tys. zł WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych b) wartość firmy 199 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: - oprogramowanie komputerowe 355 82 44 355 82 44 355 82 44 d) inne wartości niematerialne i prawne e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne razem Nota 1.2 (do poz. I.1 aktywów) (w tys. zł) ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)) Rok 2011 Wyszczególnieni e a b koszty zakończonyc h prac rozwojowych c wartoś ć firmy 0 0 - zakup c) zmniejszenia (z tytułu) 0 nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: oprogramowani e komputerowe a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) d 0 e inne wartości niematerialn e i prawne zaliczki na wartości niematerialn e i prawne 0 26 0 260 0 36 5 365 0 36 5 365 0 0 365 0 0 0 0 - sprzedaż 0 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres 260 365 - likwidacja d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu Wartości niematerialn e i prawne, razem 0 0 0 0 62 5 625 0 0 625 17 8 178 0 0 178 92 92 0 200 0 92 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny (z tytułu) - zwiększenia 92 92 92 - zmniejszenia 0 0 0 27 0 270 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 0 0 0 270 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 - zwiększenie 0 0 - zmniejszenie 0 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 35 5 0 355 0 0 355 ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)) Rok 2010 Wyszczególnienie a b koszty zakończonych prac rozwojowych c wartość firmy d nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: oprogramowanie komputerowe e Wartości niematerialne zaliczki na inne wartości i prawne, wartości niematerialne niematerialne razem i prawne i prawne a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 0 0 198 198 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 132 132 0 132 132 70 70 54 54 - zakup c) zmniejszenia (z tytułu) - likwidacja 0 0 201 0 198 132 132 0 0 70 54 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny - sprzedaż 16 16 16 d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 260 260 0 0 260 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 0 154 154 0 0 154 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 0 24 24 0 - zwiększenia 78 78 78 - zmniejszenia 54 54 54 178 178 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 0 24 0 0 178 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 - zwiększenie 0 0 - zmniejszenie 0 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 82 82 0 0 82 ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)) Rok 2009 wyszczególnienie a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na a b koszty zakończonych prac rozwojowych 0 c wartość firmy 0 d nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: oprogramowanie komputerowe 190 190 202 e Wartości niematerialne zaliczki na inne wartości i prawne, wartości niematerialne niematerialne razem i prawne i prawne 0 0 190 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - zakup c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 8 8 8 8 0 0 0 8 8 0 0 0 - likwidacja 0 - sprzedaż 0 d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 - zwiększenia 198 198 0 0 198 101 101 0 0 101 53 53 0 53 53 53 53 0 - zmniejszenia g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 0 154 154 0 0 154 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 - zwiększenie 0 0 - zmniejszenie 0 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 44 44 0 0 Nota 1.3 (do poz. I.1 aktywów) WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA 31 grudnia 2011 203 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009 44 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny w tys. zł WŁASNOŚCIOWA) a) własne w tys. zł w tys. zł 355 82 44 355 82 44 b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: Wartości niematerialne i prawne razem Nota 2.1 (do poz. I.2 aktywów) RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009 w tys. zł w tys. zł w tys. zł a) środki trwałe, w tym: 10 365 2 264 2 226 678 809 555 1 182 1 296 1 303 341 159 368 0 225 82 10 365 2 489 2 308 - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2 473 - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5 691 - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe b) środki trwałe w budowie c) zaliczki na środki trwałe w budowie Rzeczowe aktywa trwałe, razem Nota 2.3 (do poz. I.2 aktywów) ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009 w tys. zł w tys. zł w tys. zł a) własne 9 609 1 624 1 165 756 640 1 061 0 0 173 756 640 888 10 365 2 264 2 226 b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu : - inne środki trwałe - samochody Środki trwałe bilansowe, razem Nota 2.4 (do poz. I.2 aktywów) ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009 w tys. zł w tys. zł w tys. zł 204 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny -używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: - leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - wartość gruntów użytkowanych wieczyście Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem Nota 2.2 (do poz. I.2 aktywów) (w tys. zł) ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) Rok 2011 a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu - grunty (w tym prawo użytkowani a wieczysteg o gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - środki trwałe w budowie - inne środki trwałe - zaliczki na środki trwałe w budowie Środki trwałe, razem 0 0 1 276 3 161 489 225 0 5 151 2 473 5 783 72 451 271 0 0 9 050 0 0 0 0 0 0 0 0 2 473 5 783 72 11 271 8 610 0 0 0 440 0 440 0 0 10 54 0 - sprzedaż 0 0 10 54 0 -likwidacja 0 0 -inne 0 0 2 473 5 783 1 338 3 558 760 0 0 13 912 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 0 467 1 865 330 0 0 2 662 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 92 193 511 89 0 0 885 0 92 203 565 89 0 0 949 b) zwiększenia (z tytułu) - przejęcie s-ki zależnej - zakup - inne c) zmniejszenia (z tytułu) d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu - zwiększenia 225 0 289 64 0 225 225 205 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. - amortyzacja planowa Dokument Rejestracyjny 92 0 0 - zmniejszenia 0 0 10 54 0 - sprzedaż 0 0 10 54 0 - likwidacja 0 0 0 - inne 0 0 0 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 92 660 2 376 419 0 0 3 547 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0 0 0 - zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 - zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0 0 2 473 5 691 678 1 182 341 0 0 10 365 - inne j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 203 565 949 0 89 0 0 64 0 64 ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) Rok 2010 - grunty (w tym prawo użytkowani a wieczysteg o gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - środki trwałe w budowie - inne środki trwałe - zaliczki na środki trwałe w budowie Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 0 0 893 2 683 655 82 0 4 313 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 424 478 32 143 0 1 077 - przejęcie s-ki zależnej 0 0 0 0 0 0 0 0 - zakup 0 0 424 175 32 143 - inne 0 0 0 303 0 0 0 41 0 198 c) zmniejszenia (z tytułu) 206 774 303 0 0 239 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny - sprzedaż 0 0 0 0 0 0 -likwidacja 0 0 41 0 0 41 -inne 0 0 198 198 d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 0 0 1 276 3 161 489 225 0 5 151 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 0 338 1 380 287 0 0 2 005 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 0 129 485 43 0 0 657 - zwiększenia 0 0 165 485 68 0 0 718 - amortyzacja planowa 0 0 165 328 68 561 0 0 0 157 0 157 - zmniejszenia 0 0 36 0 25 - sprzedaż 0 0 0 0 0 0 - likwidacja 0 0 36 0 0 36 - inne 0 0 25 25 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 0 467 1 865 330 0 0 2 662 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0 0 0 - zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 - zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0 0 j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 0 0 809 1 296 159 225 0 2 489 - inne 0 61 0 ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) Rok 2009 - grunty (w tym prawo użytkowani a wieczysteg budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu 207 - inne środki trwałe - środki trwałe w budowie - zaliczki na środki trwałe w budowie Środki trwałe, razem Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. o gruntu) Dokument Rejestracyjny wodnej a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 0 0 853 2 242 617 0 0 3 712 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 40 443 38 82 0 603 - przejęcie s-ki zależnej 0 40 - zakup 38 327 82 276 276 - inne c) zmniejszenia (z tytułu) 167 0 0 0 - sprzedaż 2 0 0 0 2 2 2 -likwidacja 0 -inne 0 d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 0 0 893 2 683 655 82 0 4 313 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 0 201 960 207 0 0 1 368 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 0 137 420 80 0 0 637 0 0 137 422 80 0 0 639 137 172 59 368 250 21 271 2 0 - zwiększenia - amortyzacja planowa - inne - zmniejszenia 0 0 0 - sprzedaż 0 0 2 2 2 - likwidacja 0 - inne 0 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 0 338 1 380 287 0 0 2 005 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0 0 0 - zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 208 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny - zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0 0 j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 0 0 555 1 303 368 82 0 2 308 Nota 3 (do poz. I.4. aktywów) PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE, RAZEM A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa): - korekty aktualizujące wartość (za okres) - wartość na początek okresu - wartość według cen nabycia b) obligacje (wartość bilansowa): - korekty aktualizujące wartość (za okres) - wartość na początek okresu - wartość według cen nabycia c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): - korekty aktualizujące wartość (za okres) - wartość na początek okresu - wartość według cen nabycia B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa): - korekty aktualizujące wartość (za okres) - wartość na początek okresu - wartość według cen nabycia b) obligacje (wartość bilansowa): - korekty aktualizujące wartość (za okres) - wartość na początek okresu 209 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009 w tys. zł w tys. zł w tys. zł Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny - wartość według cen nabycia c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): - korekty aktualizujące wartość (za okres) - wartość na początek okresu - wartość według cen nabycia C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa): - korekty aktualizujące wartość (za okres) - wartość na początek okresu - wartość według cen nabycia b) obligacje (wartość bilansowa): - korekty aktualizujące wartość (za okres) - wartość na początek okresu - wartość według cen nabycia c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): - korekty aktualizujące wartość (za okres) - wartość na początek okresu - wartość według cen nabycia D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) a) udziały i akcje (wartość bilansowa): - korekty aktualizujące wartość (za okres) - wartość na początek okresu - wartość według cen nabycia b) obligacje (wartość bilansowa): - korekty aktualizujące wartość (za okres) - wartość na początek okresu - wartość według cen nabycia c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): - korekty aktualizujące wartość (za okres) - wartość na początek okresu 210 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny - wartość według cen nabycia ... Wartość według cen nabycia, razem Wartość na początek okresu, razem Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem Wartość bilansowa, razem Nota 4 (do poz. II.1 aktywów) ZAPASY a) materiały 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009 w tys. zł w tys. zł w tys. zł 1 469 311 0 11 846 9 019 8 154 13 315 9 330 8 154 b) półprodukty i produkty w toku c) produkty gotowe d) towary e) zaliczki na dostawy Zapasy, razem W latach 2009 - 2011r. nie wystąpiły okoliczności uzasadniające tworzenie odpisów aktualizujących wartość zapasów. Nota 5.1(do poz. II.2 aktywów) NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE a) od jednostek powiązanych 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009 w tys. zł w tys. zł w tys. zł 0 0 0 0 0 0 - do 12 miesięcy 0 0 0 - powyżej 12 miesięcy 0 0 0 - inne 0 0 0 0 0 0 17 648 11 307 5 837 16 738 11 077 5 615 16 738 11 077 5 615 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - dochodzone na drodze sądowej b) należności od pozostałych jednostek - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - do 12 miesięcy 211 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny - powyżej 12 miesięcy 0 0 0 66 150 159 - inne 314 80 63 - dochodzone na drodze sądowej 530 0 0 17 648 11 307 5 837 666 519 508 18 314 11 826 6 345 - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń Należności krótkoterminowe netto, razem c) odpisy aktualizujące wartość należności Należności krótkoterminowe brutto, razem Nota 5.2 (do poz. II.2 aktywów) ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009 w tys. zł w tys. zł w tys. zł Stan na początek okresu 519 508 475 a) zwiększenia (z tytułu) 151 11 40 0 0 0 151 11 40 0 0 0 4 0 7 -rozwiązanie odpisu aktualizującego 4 0 7 - wykorzystanie odpisu aktualizującego 0 0 0 666 519 508 -stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych dot. zaliczek na koniec okresu 0 0 0 -stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych z tyt. dostaw i usług na koniec okresu 666 519 508 -utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności wątpliwych -utworzenie odpisu aktualizującego z tyt. spraw sądowych, układu, upadłości - inne b) zmniejszenia (z tytułu) Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu, w tym: Nota 5.3 (do poz. II.2 aktywów) NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) 212 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny w tys. zł a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) Należności krótkoterminowe, razem w tys. zł 17 947 11 307 6 345 367 519 0 83 131 0 367 519 0 18 314 11 826 6 345 jednostka walutowa EUR po przeliczeniu na PLN w tys. zł Nota 5.4 (do poz. II.2 aktywów) NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: a) do 1 miesiąca (związane z normalnym tokiem sprzedaży) 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009 w tys. zł w tys. zł w tys. zł 9 611 4 780 2 862 b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 0 0 c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 0 0 d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 0 0 e) powyżej 1 roku 0 0 0 7 793 6 816 3 261 17 404 11 596 6 123 666 519 508 16 738 11 077 5 615 f) należności przeterminowane Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) Nota 5.5 (do poz. II.2 aktywów) NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE: 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009 w tys. zł w tys. zł w tys. zł a) do 1 miesiąca 4 053 3 696 1 647 b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 1 488 1 328 497 c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 576 662 87 d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 438 433 263 1 238 697 767 e) powyżej 1 roku 213 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 7 793 6 816 3 261 666 519 508 7 127 6 297 2 753 f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) Nota 5.6 (do poz. II.2 aktywów) (w tys. zł) Krótkoterminowe Długoterminowe Odpis aktualizacyjny Przetermino wane, nie objęte odpisem aktualizacyjn ym Rok 2011 Brutto 1. Należności z tytułu dostaw i usług 17 404 17 404 666 16 738 7 127 66 66 66 0 3. Pozostałe należności 314 314 314 0 4. Należności sporne 530 530 530 0 0 0 0 0 18 314 18 314 666 17 648 7 127 2. Należności z tytułu podatków 5. Należności sądowe Rok 2010 0 Odpis Brutto Krótkoterminowe Długoterminowe aktualizacyjny 1. Należności z tytułu dostaw i usług 11 596 Netto Przeterminowane, nie objęte odpisem aktualizacyjnym Netto 11 596 519 11 077 6 297 150 150 150 0 80 80 80 0 4. Należności sporne 0 0 0 0 5. Należności sądowe 0 0 0 0 11 826 11 826 519 11 307 6 297 2. Należności z tytułu podatków 3. Pozostałe należności Rok 2009 0 Odpis Brutto Krótkoterminowe Długoterminowe Netto aktualizacyjny 214 Przeterminowane, nie objęte odpisem aktualizacyjnym Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny 1. Należności z tytułu dostaw i usług 6 123 6 123 508 5 615 2 753 159 159 159 0 63 63 63 0 4. Należności sporne 0 0 0 0 5. Należności sądowe 0 0 0 0 6 345 6 345 508 5 837 2 753 2. Należności z tytułu podatków 3. Pozostałe należności 0 Nota 6.1 (do poz. II.3 aktywów) 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009 w tys. zł w tys. zł w tys. zł KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zależnych - udziały lub akcje - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach - dłużne papiery wartościowe - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) b) w jednostkach współzależnych - udziały lub akcje - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach - dłużne papiery wartościowe - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) c) w jednostkach stowarzyszonych - udziały lub akcje - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach - dłużne papiery wartościowe - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - udzielone pożyczki 215 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) d) w znaczącym inwestorze - udziały lub akcje - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach - dłużne papiery wartościowe - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) e) w jednostce dominującej - udziały lub akcje - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach - dłużne papiery wartościowe - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) f) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach - dłużne papiery wartościowe - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 231 368 430 231 368 430 231 368 430 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009 - inne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem Nota 6.2 (do poz. II.3 aktywów) ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE 216 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny w tys. zł (STRUKTURA WALUTOWA) w tys. zł w tys. zł 226 364 426 5 4 4 jednostka walutowa EUR 1 1 1 po przeliczeniu na PLN 5 4 4 231 368 430 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009 w tys. zł w tys. zł w tys. zł a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem Nota 7 (do poz. II.4 aktywów) KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 384 884 31 89 36 29 295 7 2 0 841 0 0 0 0 - podatek VAT do rozliczenia w następnych okresach 0 0 0 - nakłady na wdrożenie nowych towarów 0 0 0 - inne 0 0 0 384 884 31 - ubezpieczenia majątkowe - inne opłaty roczne, prenumeraty, - sprzęt budowlany w dzierżawie b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem Nota 8 (do poz. I.1 pasywów) 31 grudzień 2011 Seria / emisja KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Rodzaj akcji Rodzaj Rodzaj ograniczeni uprzywilejo a praw do wania akcji akcji Liczba akcji Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji gotówka 12.08.2011 w tys. zł A imienne 2 głosy na 1 akcję na Walnym Zgromadze niu brak 217 4 100 000 410 Prawo do dywidendy (od daty) Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. B zwykłe na okaziciela brak Dokument Rejestracyjny brak Liczba akcji razem 5 900 000 590 gotówka 11.08.2011 10 000 000 Kapitał zakładowy, razem 1 000 Wartość nominalna jednej akcji = 0,10 zł W dniu 14 kwietnia 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło: Uchwałę Nr 13 w sprawie zmiany Statutu Spółki, na mocy której kapitał zakładowy w wysokości 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) dzieli się na 410.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 590.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B; Uchwałę Nr 14 w sprawie podziału akcji Spółki i zmiany w Statucie, na mocy której wartość nominalna wszystkich akcji Spółki została obniżona do kwoty 0,10 zł (dziesięć groszy) wskutek czego liczba akcji wzrosła odpowiednio do 10.000.000 akcji i dzieli się na 4.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 5.900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B. Uchwałę Nr 15 w sprawie uprzywilejowania akcji serii A i zmiany w Statucie, na mocy której akcje serii A zostały uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że jednej akcji serii A będą przysługiwać dwa głosy. Powyższe zmiany w Statucie Spółki zostały zarejestrowane w sierpniu 2011 r. 31 grudzień 2010 Seria / emisja KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilej owania akcji Rodzaj ograniczen ia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji gotówka 30.11.200 9 Prawo do dywidendy (od daty) w tys. zł A zwykłe na okaziciela brak brak 1 000 000 Liczba akcji razem 1 000 1 000 000 Kapitał zakładowy, razem 1 000 Wartość nominalna jednej akcji = 1,00 zł 31 grudzień 2009 Seria / emisja KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilej owania akcji Rodzaj ograniczen ia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji gotówka 30.11.200 9 w tys. zł A zwykłe na okaziciela brak brak 1 000 000 218 1 000 Prawo do dywidendy (od daty) Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Liczba akcji razem 1 000 000 Kapitał zakładowy, razem 1 000 Wartość nominalna jednej akcji = 1,00 zł Zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A 1793/2009 z dn. 15.04.2009r. Zgromadzenie Wspólników Betomax Polska Sp. z o.o. podjęło uchwałę Nr 1 w sprawie przekształcenia Spółki Betomax Polska Sp. z o.o. w spółkę akcyjną. Ustalono wartość kapitału zakładowego na 1 000 000,00 zł. Kapitał zakładowy dzieli się na 1 000 000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł każda. Akcje zostały objęte w następujący sposób przez dotychczasowych udziałowców: Ilość akcji - sztuk Cena nominalna 1 akcji Łączna wartość akcji w tys. zł Betomax – Fabryka wyrobów z tworzyw sztucznych i metalowych spółka z o.o. z siedziba w Neuss (Niemcy) 360 000 1,00 360 Lech Pasturczak 160 000 1,00 160 Stanisław Juliusz Pargieła 160 000 1,00 160 Andrzej Piotr Pargieła 160 000 1,00 160 Artur Mączyński 160 000 1,00 160 1 000 000 --- 1 000 Wspólnik RAZEM: W dn. 30.11.2009r. Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował przekształcenie Spółki Betomax Polska Sp. z o.o. w Betomax Polska S.A. i nadał numer KRS 0000342237 nowej spółce. Nota 9 (do poz. I.3 pasywów) 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009 AKCJE WŁASNE w tys. zł w tys. zł w tys. zł Akcje własne skupione w celu umorzenia Akcje własne, razem 0 0 0 Nota 10 (do poz. I.4 pasywów) KAPITAŁ ZAPASOWY 31 grudnia 219 31 grudnia 31 grudnia Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny 2011 2010 2009 w tys. zł w tys. zł w tys. zł a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej b) utworzony ustawowo c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 12 294 9 974 9 875 12 294 9 974 9 875 d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników e) inny (wg rodzaju) Kapitał zapasowy, razem Nota 11 (do poz. I.6 pasywów) POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009 w tys. zł w tys. zł w tys. zł Pozostałe kapitały rezerwowe Kapitały rezerwowe razem 0 0 0 Nota 12 (do poz. I.9 pasywów) 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009 ODPISY Z ZYSKU W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO w tys. zł w tys. zł w tys. zł Wypłacone zaliczki na poczet dywidendy Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego, razem 0 0 0 Nota 13.1 (do poz. II.2 pasywów) ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 220 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009 w tys. zł w tys. zł w tys. zł Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny a) wobec jednostek zależnych - kredyty i pożyczki - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe, w tym: - umowy leasingu finansowego - inne (wg rodzaju) b) wobec jednostek współzależnych - kredyty i pożyczki - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe, w tym: - umowy leasingu finansowego - inne (wg rodzaju) c) wobec jednostek stowarzyszonych - kredyty i pożyczki - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe, w tym: - umowy leasingu finansowego - inne (wg rodzaju) d) wobec znaczącego inwestora - kredyty i pożyczki - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe, w tym: - umowy leasingu finansowego - inne (wg rodzaju) e) wobec jednostki dominującej - kredyty i pożyczki - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe, w tym: - umowy leasingu finansowego - inne (wg rodzaju) f) wobec pozostałych jednostek 5 827 221 139 242 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny - kredyty i pożyczki 5 610 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - dywidenda dla akcjonariuszy - z tytułu umowy leasingu finansowego 217 139 242 5 827 139 242 - inne (wg rodzaju) Zobowiązania długoterminowe, razem Nota 13.2 (do poz. II.2 pasywów) ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY 31 grudnia 2011 w tys. zł a) powyżej 1 roku do 3 lat 1 917 b) powyżej 3 do 5 lat 1 360 c) powyżej 5 lat 2 550 Zobowiązania długoterminowe, razem 5 827 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009 w tys. zł w tys. zł 139 242 139 242 Nota 13.3 (do poz. II.2 pasywów) ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 31 grudnia 2011 w tys. zł a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009 w tys. zł w tys. zł 5 827 139 242 0 0 0 5 827 139 242 jednostka walutowa EUR po przeliczeniu na PLN Zobowiązania długoterminowe, razem 222 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Nota 13.4 (do poz. II.2 pasywów) ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Rok 2011 Nazwa (firma) Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy w tys. zł jednostki waluta Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty w tys. zł waluta Warunki Termin Zabezpieczenia Inne oprocentowania spłaty - hipoteka umowna do kwoty 13 600 tys. zł Bank PEKAO S.A. Końskie, ul Zamkowa 12 6 800 PLN 5 610 PLN wIBOR 1M + 2,3% 20.03.2021 -cesja praw z polisy ubezpieczeniowej Kredyt inwestycyjny - weksel in blanco 6 800 tys. zł ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Rok 2010 Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy w tys. zł waluta Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty w tys. zł —— 223 waluta Warunki Termin Zabezpieczenia Inne oprocentowania spłaty Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny —— ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Rok 2009 Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy w tys. zł waluta Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty w tys. zł —— —— 224 waluta Warunki Termin Zabezpieczenia Inne oprocentowania spłaty Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Nota 14.1 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Rok 2010 Nazwa (firma) Siedziba Kwota kredytu / Kwota kredytu / pożyczki pożyczki wg umowy pozostała do spłaty w tys. zł jednostki waluta w tys. zł waluta Warunki Termin Zabezpieczenia Inne oprocentowania spłaty - przewłaszczenie na towarach o wartości 3 300 tys. zł Bank PEKAO S.A. Końskie, ul Zamkowa 12 1 054 PLN 1 054 PLN wIBOR 1M + 2,2% - przelew praw z polisy 1 200 tys. zł Kredyt w rachunku bieżącym - weksel in blanco 1 200 tys. zł - hipoteka umowna do kwoty 13 600 tys. zł Bank PEKAO S.A. Końskie, ul Zamkowa 12 6 800 PLN 680 PLN wIBOR 1M + 2,3% -cesja praw z polisy ubezpieczeniowej - weksel in blanco 6 800 tys. zł 225 Kredyt inwestycyjny Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. A. Mączyński Końskie 500 PLN 500 PLN Pożyczka 5% / rok ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Rok 2010 Nazwa (firma) Dokument Rejestracyjny Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy w tys. zł jednostki waluta Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty w tys. zł waluta Warunki Termin Zabezpieczenia Inne oprocentowania spłaty - przewłaszczenie na towarach o wartości 3 300 tys. zł Bank PEKAO S.A. Końskie, ul Zamkowa 12 478 PLN 478 PLN - przelew praw z polisy 1 200 tys. zł WIBOR 1M + 2,2% Kredyt w rachunku bieżącym - weksel in blanco 1 200 tys. zł ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Rok 2009 Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy w tys. zł waluta Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty w tys. zł 226 waluta Warunki Termin Zabezpieczenia Inne oprocentowania spłaty Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny —— —— 227 Nota 14.2 (do poz. II.3 pasywów) 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009 w tys. zł w tys. zł w tys. zł ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE a) wobec jednostek zależnych - kredyty i pożyczki, w tym: - długoterminowe w okresie spłaty - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - z tytułu dywidend - inne zobowiązania finansowe, w tym: - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy - zaliczki otrzymane na dostawy - zobowiązania wekslowe - inne (wg rodzaju) - należne wpłaty na zwiększenie kapitału b) wobec jednostek współzależnych - kredyty i pożyczki, w tym: - długoterminowe w okresie spłaty - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - z tytułu dywidend - inne zobowiązania finansowe, w tym: - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy - zaliczki otrzymane na dostawy - zobowiązania wekslowe - inne (wg rodzaju) c) wobec jednostek stowarzyszonych - kredyty i pożyczki, w tym: - długoterminowe w okresie spłaty - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 228 BETOMAX Polska S.A. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny - z tytułu dywidend - inne zobowiązania finansowe, w tym: - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy - zaliczki otrzymane na dostawy - zobowiązania wekslowe - inne (wg rodzaju) d) wobec znaczącego inwestora - kredyty i pożyczki, w tym: - długoterminowe w okresie spłaty - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - z tytułu dywidend - inne zobowiązania finansowe, w tym: - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy - zaliczki otrzymane na dostawy - zobowiązania wekslowe - inne (wg rodzaju) e) wobec jednostki dominującej 798 1 141 389 798 1 141 389 798 1 141 389 - kredyty i pożyczki, w tym: - długoterminowe w okresie spłaty - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - z tytułu dywidend - inne zobowiązania finansowe, w tym: - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy - zaliczki otrzymane na dostawy - zobowiązania wekslowe - inne (wg rodzaju) 229 BETOMAX Polska S.A.. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny f) wobec pozostałych jednostek 18 354 9 886 5 199 - kredyty i pożyczki, w tym: 2 234 478 0 14 677 8 937 4 636 14 677 8 937 4 636 0 0 0 - zaliczki otrzymane na dostawy 1 0 0 - zobowiązania wekslowe 0 0 0 855 275 233 89 0 0 498 196 330 498 196 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 152 11 027 5 588 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009 w tys. zł w tys. zł w tys. zł - długoterminowe w okresie spłaty - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - z tytułu dywidend - inne zobowiązania finansowe, w tym: - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń - z tytułu wynagrodzeń - inne, z tytułu: - umów leasingu - pozostałe g) fundusze specjalne (wg tytułów) - fundusz socjalny Zobowiązania krótkoterminowe, razem Nota 14.3 (do poz. II.3 pasywów) ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej 14 616 7 398 3 287 4 536 3 629 2 301 jednostka walutowa EUR 1 027 916 560 po przeliczeniu na PLN 4 536 3 629 2 301 19 152 11 027 5 588 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) Zobowiązania krótkoterminowe, razem Nota 15 (do poz. II.4 pasywów) 230 BETOMAX Polska S.A.. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009 w tys. zł w tys. zł w tys. zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - długoterminowe (wg tytułów) - krótkoterminowe (wg tytułów) b) rozliczenia międzyokresowe przychodów - długoterminowe (wg tytułów) - wartość środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie - zasądzone koszty sądowe - inne - krótkoterminowe (wg tytułów) - wartość środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie Inne rozliczenia międzyokresowe, razem Nota 16 2011 Sposób obliczenia wartości księgowej na 1 akcję w zł i EUR - wartość księgowa na 1akcję w zł = kapitał własny (w zł) / ilość akcji (w szt.) - wartość księgowa na 1 akcję w zł = 1,73 zł - wartość księgowa na 1 akcję w EUR = kapitał własny (w EUR) / ilość akcji (w szt.) - wartość księgowa na 1 akcję w EUR = 0,39 EUR 2010 Sposób obliczenia wartości księgowej na 1 akcję w zł i EUR - wartość księgowa na 1akcję w zł = kapitał własny (w zł) / ilość akcji (w szt.) - wartość księgowa na 1 akcję w zł = 13,29 zł - wartość księgowa na 1 akcję w EUR = kapitał własny (w EUR) / ilość akcji (w szt.) - wartość księgowa na 1 akcję w EUR = 3,36 EUR 231 BETOMAX Polska S.A.. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny 2009 Sposób obliczenia wartości księgowej na 1 akcję w zł i EUR - wartość księgowa na 1akcję w zł = kapitał własny (w zł) / ilość akcji (w szt.) - wartość księgowa na 1 akcję w zł = 10,97 zł - wartość księgowa na 1 akcję w EUR = kapitał własny (w EUR) / ilość akcji (w szt.) - wartość księgowa na 1 akcję w EUR = 2,67 EUR Nota 17 POZYCJE POZABILANSOWE 1. Należności warunkowe 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009 w tys. zł w tys. zł w tys. zł 0 0 0 297 65 508 297 65 508 297 65 508 26 125 5 706 6 392 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - umowa inwestycyjna - udzielonych gwarancji i poręczeń 3. Inne (z tytułu) - hipoteki na nieruchomościach 13 600 - weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych 1 225 1 206 1 892 - weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów kredytowych 8 000 1 200 1 200 - przewłaszczenie na towarach z tytułu umów kredytowych 3 300 3 300 3 300 26 422 5 771 6 900 Pozycje pozabilansowe, razem CZĘŚĆ 2. – Noty objaśniające do rachunku wyników. 232 BETOMAX Polska S.A.. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Nota 18.1 (do poz. I.1 rachunku zysków i strat) PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009 w tys. zł w tys. zł w tys. zł Sprzedaż produktów 0 0 0 5 896 5 269 2 624 5 896 5 269 2 624 5 896 5 269 2 624 0 0 0 - w tym: od jednostek powiązanych Sprzedaż usług - w tym: od jednostek powiązanych - Pozostałe usługi Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem - w tym: od jednostek powiązanych Nota 18.2 (do poz. I.1 rachunku zysków i strat) PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009 w tys. zł w tys. zł w tys. zł 5 818 5 268 2 623 78 1 1 0 0 0 5 896 5 269 2 624 b) eksport - w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem - w tym: od jednostek powiązanych Nota 19.1 (do poz. I.2 rachunku zysków i strat) PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009 w tys. zł w tys. zł w tys. zł Sprzedaż towarów 64 398 43 139 33 200 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 64 398 43 139 33 200 0 0 0 - w tym: od jednostek powiązanych 233 BETOMAX Polska S.A.. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Nota 19.2 (do poz. I.2 rachunku zysków i strat) PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009 w tys. zł w tys. zł w tys. zł 64 145 42 992 33 169 0 0 0 253 147 31 0 0 0 64 398 43 139 33 200 0 0 0 - w tym: od jednostek powiązanych b) eksport - w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem - w tym: od jednostek powiązanych Nota 20 (do poz. II.1 , poz. IV, poz. V rachunku zysków i strat) KOSZTY WEDŁUG RODZAJU 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009 w tys. zł w tys. zł w tys. zł a) amortyzacja 1 044 794 691 b) zużycie materiałów i energii 1 456 1 045 780 c) usługi obce 5 813 5 232 5 126 d) podatki i opłaty 254 127 144 e) wynagrodzenia 5 840 3 852 3 052 f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 060 669 468 980 506 626 - reprezentacja i reklama 307 188 242 - podróże służbowe 300 98 6 42 51 54 331 169 324 16 447 12 225 10 887 0 0 0 g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) - ubezpieczenia majątkowe - inne Koszty według rodzaju, razem Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 234 BETOMAX Polska S.A.. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) 0 0 0 Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -2 646 -1 966 -1 259 Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -9 328 -6 136 -7 556 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów -4 473 -4 123 -2 072 Nota 21 (do poz. VII. rachunku zysków i strat) POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009 w tys. zł w tys. zł w tys. zł a) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 11 0 40 11 0 40 0 0 0 0 0 0 187 359 405 - rozwiązanie odpisów na należności 0 0 7 - rozwiązanie odpisów na zapasy 0 0 0 187 359 398 198 359 445 - przychody ze zbyci niefinansowych aktywów trwałych - wartość netto niefinansowych aktywów trwałych b) dotacje c) inne przychody operacyjne - inne Inne przychody operacyjne, razem Nota 22 (do poz. VIII. rachunku zysków i strat) POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009 w tys. zł w tys. zł w tys. zł a) strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 - na roszczenia i należności 0 0 0 - na zapasy 0 0 0 423 544 576 2 177 1 421 367 575 423 544 576 c) inne koszty operacyjne - darowizny - inne Inne koszty operacyjne, razem 235 BETOMAX Polska S.A.. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Nota 23.1 (do poz. X. rachunku zysków i strat) PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009 w tys. zł w tys. zł w tys. zł a) z tytułu udzielonych pożyczek - od jednostek powiązanych, w tym: - od jednostek zależnych - od jednostek współzależnych - od jednostek stowarzyszonych - od znaczącego inwestora - od jednostki dominującej - od pozostałych jednostek b) pozostałe odsetki 27 18 7 27 18 7 27 18 7 - od jednostek powiązanych, w tym: - od jednostek zależnych - od jednostek współzależnych - od jednostek stowarzyszonych - od znaczącego inwestora - od jednostki dominującej - od pozostałych jednostek Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem Nota 23.2 (do poz. X. rachunku zysków i strat) INNE PRZYCHODY FINANSOWE a) dodatnie różnice kursowe 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010 w tys. zł w tys. zł 31 grudnia 2009 w tys. zł 0 40 57 - zrealizowane 0 34 27 - niezrealizowane 0 6 30 0 0 0 0 0 0 4 0 0 b) rozwiązane rezerwy (z tytułu) c) pozostałe, w tym: 236 BETOMAX Polska S.A.. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny -inne Inne przychody finansowe, razem 4 0 0 4 40 57 Nota 24.1 (do poz. XI. rachunku zysków i strat) KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK a) od kredytów i pożyczek 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009 w tys. zł w tys. zł w tys. zł 390 13 2 390 13 2 105 1 2 105 1 2 495 14 4 - dla jednostek powiązanych, w tym: - dla jednostek zależnych - dla jednostek współzależnych - dla jednostek stowarzyszonych - dla znaczącego inwestora - dla jednostki dominującej - dla innych jednostek b) pozostałe odsetki - dla jednostek powiązanych, w tym: - dla jednostek zależnych - dla jednostek współzależnych - dla jednostek stowarzyszonych - dla znaczącego inwestora - dla jednostki dominującej - dla innych jednostek Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem Nota 24.2 (do poz. XI. rachunku zysków i strat) 31 grudnia 2011 INNE KOSZTY FINANSOWE w tys. zł a) ujemne różnice kursowe - zrealizowane 237 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009 w tys. zł w tys. zł 427 0 0 383 0 0 BETOMAX Polska S.A.. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny - niezrealizowane b) utworzone rezerwy (z tytułu) 44 0 0 0 0 0 77 39 0 77 39 504 39 - odsetki od należności c) pozostałe, w tym: - odpisane należności z tyt. odsetek - inne Inne koszty finansowe, razem 0 Nota 25 (do poz. XIII.1 rachunku zysków i strat) 31 grudnia 2011 ZYSKI NADZWYCZAJNE w tys. zł 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009 w tys. zł w tys. zł a) losowe b) pozostałe (wg tytułów) Zyski nadzwyczajne, razem 0 0 0 Nota 26 (do poz. XIII.2 rachunku zysków i strat) 31 grudnia 2011 STRATY NADZWYCZAJNE w tys. zł 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009 w tys. zł w tys. zł a) losowe b) pozostałe (wg tytułów) Straty nadzwyczajne, razem 0 0 0 Nota 27 (do poz. XV rachunku zysków i strat) 31 grudnia 2011 PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys. zł 1. Zysk (strata) brutto 2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 238 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009 w tys. zł w tys. zł 5 130 2 925 112 688 430 -43 BETOMAX Polska S.A.. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny - zrealizowane różnice kursowe 6 30 0 11 6 331 - naliczone w odsetki 0 0 0 - amortyzacja prawa użytkowania wieczystego gruntów 0 0 0 - rozwiązane rezerwy nie zaliczane przy tworzeniu do k.u.p 0 0 0 11 6 30 0 0 301 693 406 288 - PFRON i inne opłaty 80 48 14 - koszty reprezentacji 122 102 97 - amortyzacja środków trwałych n.k.u.p. 379 302 314 99 0 0 - naliczone odsetki od zobowiązań 3 0 1 - różnice kursowe niezrealizowane 55 4 1 256 66 502 2 177 1 0 0 0 - zapłacone odsetki za lata poprzednie 0 0 0 - wypłacone wynagrodzenia z poprzedniego roku 0 0 -139 -303 -293 -503 5 818 3 355 69 0 175 0 3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 5 818 3 180 69 4. Podatek dochodowy według stawki 19 % 1 105 605 13 0 0 0 6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 1 105 605 13 - wykazany w rachunku zysków i strat wraz z korektą dot. przekształcenia 1 105 605 13 0 0 0 - wyłączenia z przychodów podatkowych, w tym: - niezrealizowane dodatnie różnice kursowe - pozostałe - korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu, w tym: - utworzone rezerwy nie będące k.u.p - koszty sądowe, spisane należności, inne - odsetki budżetowe - pozostałe tytuły - pozostałe tytuły, darowizny - nie wypłacone wynagrodzenie, składki ZUS w roku następnym - pozostałe tytuły zwiększające koszty uzyskania przychodu 3. Dochód do opodatkowania 4.Odliczenia od dochodu (darowizna, straty z lat ubiegłych)) 5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny 239 BETOMAX Polska S.A.. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: 0 31 grudnia 2011 w tys. zł 0 0 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009 w tys. zł w tys. zł - zwiększenie z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych - zmniejszenie z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - zmniejszenie z tytułu korekty/rozwiązania rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego -zwiększenie aktywów z tyt. powstania różnic przejściowych -realizacja aktywu utworzonego w 2004r Podatek dochodowy odroczony, razem 0 PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY: 31 grudnia 2011 w tys. zł 0 0 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009 w tys. zł w tys. zł - działalności zaniechanej 0 0 0 - wyniku na operacjach nadzwyczajnych 0 0 0 Nota 28 (do poz. XVI. Rachunku zysków i strat) POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: 31 grudnia 2011 w tys. zł Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009 w tys. zł w tys. zł 0 0 0 0 0 0 Nota 29 (do poz. XVII. Rachunku zysków i strat) UDZIAŁ W ZYSKACH )STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW 240 31 grudnia 2011 w tys. zł 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009 BETOMAX Polska S.A.. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł w tys. zł - odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0 0 - odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0 0 - odpis różnicy w wycenie aktywów netto 0 0 0 Nota 30 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009 w tys. zł w tys. zł 4 025,00 2 320,00 99,00 10 000 000 1 000 000 1 000 000 0,40 2,32 0,10 31 grudnia 2011 ZYSK NETTO NA JEDEN UDZIAŁ w tys. zł Zysk (strata ) netto w tys. zł Liczba udziałów w szt. Zysk (strata) netto na jeden udział w zł Średnia ważona liczba udziałów (w szt.) Rozwodniony zysk (strata) na jeden udział w zł Zysk na jeden udział został ustalony przez podzielenie zysku netto przez ilość udziałów. Zarząd proponuje wypłacić dywidendę za 2011 w wysokości 1 000 tys. zł. CZĘŚĆ 3. - Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych. Nota 31 STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010 w tys. zł w tys. zł a) Środki pieniężne razem (stan na początek okresu) - środki pieniężne w kasie - środki pieniężne na rachunkach bankowych - inne środki pieniężne a) Środki pieniężne razem (stan na koniec okresu) - środki pieniężne w kasie - środki pieniężne na rachunkach bankowych 241 31 grudnia 2009 w tys. zł 368 430 804 2 1 77 366 429 727 0 0 0 231 368 430 1 2 1 230 366 429 BETOMAX Polska S.A.. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny - inne środki pieniężne Zmiana stanu środków pieniężnych Środki pieniężne z działalności operacyjnej Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne z działalności finansowej 0 0 0 -137 -62 -374 1 279 602 1 139 -8 964 -1 038 -570 7 548 374 -943 CZĘŚĆ 4. – Dodatkowe noty objaśniające. 4.1. Informacja o instrumentach finansowych. Zmiana stanu instrumentów finansowych (w tys. zł): Dane za 2011r. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu stan na 01.01.2011 368 zwiększenia 110 808 stan na 31.12.2011 zmniejszenia 110 945 231 Pożyczki udzielone i należności własne 0 Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 0 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 0 Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 0 Pozostałe zobowiązania finansowe Dane za 2010r. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 813 stan na 01.01.2010 430 8 326 zwiększenia 169 170 806 8 333 stan na 31.12.2010 zmniejszenia 169 232 368 Pożyczki udzielone i należności własne 0 Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 0 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 0 Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 0 Pozostałe zobowiązania finansowe 573 242 752 512 813 BETOMAX Polska S.A.. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny stan na 01.01.2009 Dane za 2009r. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 804 zwiększenia stan na 31.12.2009 zmniejszenia 282 905 283 279 430 Pożyczki udzielone i należności własne 0 Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 0 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 0 Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 0 Pozostałe zobowiązania finansowe 1 055 276 758 573 Aktywa i zobowiązania finansowe według podziału przyjętego w bilansie na 31 grudnia 2011r. (w tys. zł) Wyszczególnienie Aktywa Finansowe przeznaczo ne do obrotu Pożyczki udzielone i należności własne Aktywa finansowe utrzymywan e do terminu wymagalno ści Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Zobowiązan ia Pozostałe finansowe zobowiązan przeznaczo ia ne do finansowe obrotu Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych: – udziały lub akcje) – inne papiery wartościowe – udzielone pożyczki – inne długoterminowe aktywa finansowe Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach: – udziały lub akcje – inne papiery wartościowe – udzielone pożyczki – inne długoterminowe. aktywa finansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych: – udziały lub akcje – inne papiery wartość. – udzielone pożyczki – inne długoterminowe. aktywa 243 BETOMAX Polska S.A.. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny finansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach – udziały lub akcje – inne papiery wartościowe – udzielone pożyczki – inne długoterminowe aktywa finansowe Środki pieniężne 231 Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek: 5 827 – kredyty i pożyczki 5 610 – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych – inne zobowiązania finansowe (leasing) 217 Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek: 2 506 – kredyty i pożyczki 2 234 – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych – inne zobowiązania finansowe (leasing) 272 Aktywa i zobowiązania finansowe według podziału przyjętego w bilansie na 31 grudnia 2010r. (w tys. zł) Wyszczególnienie Aktywa Finansowe przeznaczo ne do obrotu Pożyczki udzielone i należności własne Aktywa finansowe utrzymywan e do terminu wymagalno ści Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Zobowiązan ia Pozostałe finansowe zobowiązan przeznaczo ia ne do finansowe obrotu Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych: – udziały lub akcje) – inne papiery wartościowe 244 BETOMAX Polska S.A.. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny – udzielone pożyczki – inne długoterminowe aktywa finansowe Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach: – udziały lub akcje – inne papiery wartościowe – udzielone pożyczki – inne długoterminowe. aktywa finansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych: – udziały lub akcje – inne papiery wartość. – udzielone pożyczki – inne długoterminowe. aktywa finansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach – udziały lub akcje – inne papiery wartościowe – udzielone pożyczki – inne długoterminowe aktywa finansowe Środki pieniężne 368 Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek: 139 – kredyty i pożyczki – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych – inne zobowiązania finansowe (leasing) 139 Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek: 674 245 BETOMAX Polska S.A.. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny – kredyty i pożyczki 478 – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych – inne zobowiązania finansowe (leasing) 196 Aktywa i zobowiązania finansowe według podziału przyjętego w bilansie na 31 grudnia 2009r. (w tys. zł) Wyszczególnienie Aktywa Finansowe przeznaczo ne do obrotu Pożyczki udzielone i należności własne Aktywa finansowe utrzymywan e do terminu wymagalno ści Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Zobowiązan ia Pozostałe finansowe zobowiązan przeznaczo ia ne do finansowe obrotu Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych: – udziały lub akcje) – inne papiery wartościowe – udzielone pożyczki – inne długoterminowe aktywa finansowe Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach: – udziały lub akcje – inne papiery wartościowe – udzielone pożyczki – inne długoterminowe. aktywa finansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych: – udziały lub akcje – inne papiery wartość. – udzielone pożyczki – inne długoterminowe. aktywa finansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach – udziały lub akcje 246 BETOMAX Polska S.A.. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny – inne papiery wartościowe – udzielone pożyczki – inne długoterminowe aktywa finansowe Środki pieniężne 430 Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek: 242 – kredyty i pożyczki – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych – inne zobowiązania finansowe (leasing) 242 Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek: 331 – kredyty i pożyczki – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych – inne zobowiązania finansowe (leasing) 331 Charakterystyka instrumentów finansowych (w tys. zł): Charakterystyka instrumentów finansowych za 2011r. Portfel Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Charakterystyka Środki pieniężne Wartość Ilość 231 Pożyczki udzielone i należności własne Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Pozostałe zobowiązania finansowe Leasing/Kredyt 247 8 333 18 BETOMAX Polska S.A.. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Charakterystyka instrumentów finansowych za 2010r. Portfel Charakterystyka Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Wartość Ilość Środki pieniężne 368 Leasing/Kredyt 813 Pożyczki udzielone i należności własne Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Pozostałe zobowiązania finansowe 12 Charakterystyka instrumentów finansowych za 2009r. Portfel Charakterystyka Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Wartość Ilość Środki pieniężne 430 Leasing 573 Pożyczki udzielone i należności własne Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Pozostałe zobowiązania finansowe 11 4.2. Opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalenia wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości Do wyceny finansowych składników aktywów i pasywów nie ustalano wartości godziwej. 4.3. Informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej Ryzyko nie występuje. 4.4. Koszty odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań finansowych (w tys. zł) Rok 2011 Tytuł zobowiązania Odsetki niezrealizowane Odsetki 248 BETOMAX Polska S.A.. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Pozostałe zobowiązania finansowe Dokument Rejestracyjny zrealizowane Powyżej 12 miesięcy Od 3 do 12 miesięcy Do 3 miesięcy - długoterminowe 0 104 294 1 560 - krótkoterminowe 492 3 0 0 Razem 492 107 294 1 560 Rok 2010 Tytuł zobowiązania Pozostałe zobowiązania finansowe Odsetki niezrealizowane Odsetki zrealizowane Powyżej 12 miesięcy Od 3 do 12 miesięcy Do 3 miesięcy - długoterminowe 0 0 0 0 - krótkoterminowe 14 0 0 0 Razem 14 0 0 0 Rok 2009 Tytuł zobowiązania Pozostałe zobowiązania finansowe Odsetki niezrealizowane Odsetki zrealizowane Powyżej 12 miesięcy Od 3 do 12 miesięcy Do 3 miesięcy - długoterminowe 0 0 0 0 - krótkoterminowe 3 1 0 0 Razem 3 1 0 0 4.5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez Spółkę gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych) POZYCJE POZABILANSOWE 1. Należności warunkowe 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009 w tys. zł w tys. zł w tys. zł 0 0 0 297 65 508 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 249 BETOMAX Polska S.A.. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny - udzielonych gwarancji i poręczeń 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 297 65 508 297 65 508 26 125 5 706 6 392 - umowa inwestycyjna - udzielonych gwarancji i poręczeń 3. Inne (z tytułu) - hipoteki na nieruchomościach 13 600 - weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych 1 225 1 206 1 892 - weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów kredytowych 8 000 1 200 1 200 - przewłaszczenie na towarach z tytułu umów kredytowych 3 300 3 300 3 300 26 422 5 771 6 900 Pozycje pozabilansowe, razem 4.6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania praw własności budynków i budowli. Na dzień 31.12.2011 roku Spółka nie posiadała zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. 4.7. Przychody, koszty i wyniki działalności zaniechanej w okresie sprawozdawczym lub przewidzianej do zaniechania w okresie następnym Spółka nie zaniechała, w okresie sprawozdawczym, żadnej z dotychczas prowadzonych działalności, nie przewiduje również zaniechania tych działalności w okresie następnym. 4.8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 1. Koszty montażu maszyn i urządzeń (inwestycje) 2. Koszt wytworzenia narzędzi i przyrządów 3. Uszczelnienia kręgu kosztów Razem 0 0 0 4.9. Poniesione i planowane nakłady inwestycyjne 250 BETOMAX Polska S.A.. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Poniesione w Poniesione w Poniesione w roku 2011 w tys. roku 2010 w tys. roku 2009 w tys. zł zł zł NAKŁADY NA: 1. Wartości niematerialne i prawne 2. Środki trwałe 335 132 8 8 610 774 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 945 906 335 w tym dotyczące ochrony środowiska 3. Środki trwałe w budowie w tym dotyczące ochrony środowiska 4. Inwestycje w nieruchomości i prawa Razem W 2012r. są planowane nakłady inwestycyjne w wysokości 2 000 tys. zł. Spółka nie ponosiła i nie planuje nakładów inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska. 4.10. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi W prezentowanym okresie wystąpiły transakcje z podmiotami powiązanymi. Dotyczyły one transakcji kupna i sprzedaży towarów handlowych. Spółka zamierza kontynuować zawieranie umów i dokonywanie transakcji z podmiotami powiązanymi, podobnie jak do chwili obecnej, czyli na zasadach rynkowych 4.11. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji W prezentowanym okresie Spółka nie realizowała wspólnych przedsięwzięć, które podlegają konsolidacji. 4.12. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe Przeciętna liczba zatrudnionych w roku 2011 Przeciętna liczba zatrudnionych w roku 2010 Przeciętna liczba zatrudnionych w roku 2009 92 53 42 . pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych) 54 35 28 . pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych) 38 18 14 WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem z tego: 251 BETOMAX Polska S.A.. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny . uczniowie 0 0 0 . osoby wykonujące pracę nakładczą 0 0 0 0 0 0 . osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych 4.13. Łączna wartość wynagrodzeń i nagród (w pieniądzu i w naturze), wypłaconych lub należnych, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących Spółkę w przedsiębiorstwie Spółki z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno) WYNAGRODZENIA (w zł) 2011 2010 2009 Wynagrodzenia zapłacone przez Spółkę z tytułu umowy o pracę i tytułu sprawowania funkcji nadzorczych w tys. zł w tys. zł w tys. zł Pargieła Stanisław 38 13 262 Lech Pasturczak 38 13 262 Andrzej Pargieła 36 13 262 Artur Mączyński 36 13 Wolfgang Scheurer 29 13 Kamiński Sławomir 14 Kosierkiewicz Konrad 14 Tomasz Chrobot 144 Grzegorz Muszyński 234 135 Paweł Kamiński 92 77 64 Piotr Kurczyński 138 98 76 Razem 669 519 926 4.14. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz Spółki, udzielonych przez Spółkę osobom zarządzającym i nadzorującym Wymienione tytuły rozliczeń nie wystąpiły. 4.15.Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres W sprawozdaniu finansowym za bieżący rok obrotowy nie są ujęte żadne znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych. 252 BETOMAX Polska S.A.. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny 4.16. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym Brak istotnych zdarzeń dotyczących lat ubiegłych, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym. 4.17. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem, a Spółką oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów BETOMAX Polska S.A. powstał z przekształcenia BETOMAX Polska Sp. z o.o. działającej jako nowa jednostka od 1998r. Szczegóły zostały opisane w objaśnieniach do Noty nr 8. 4.18. Sprawozdanie finansowe skorygowane wskaźnikiem inflacji Nie zaistniała konieczność korygowania sprawozdań Spółki wskaźnikiem inflacji. 4.19. Zestawienie i objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami Nie zaistniała konieczność korygowania sprawozdań Spółki w celu zapewnienia porównywalnych danych finansowych pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami. 4.20. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność W latach 2009, 2010 i 2011 nie dokonywano zmian zasad (polityki) rachunkowości. 4.21. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność W prezentowanym sprawozdaniu finansowym nie dokonano korekt błędów podstawowych. 4.22. W przypadku występowania niepewności, co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazania, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez Spółkę działań mających na celu eliminację niepewności Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Spółkę działalności. 253 BETOMAX Polska S.A.. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny 4.23. Połączenie jednostek W prezentowanych okresach nie miało miejsca połączenie Spółki z innym podmiotem gospodarczym. 4.24. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych – metody praw własności – należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie oraz wpływ na wynik finansowy Spółka nie posiada udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych. 4.25. Informacja o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki W Spółce nie występują umowy nieuwzględnione w bilansie. 4.26. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy. Spółka zawarła umowę na badanie sprawozdania finansowego za rok 2011 z firmą: Biegli Rewidenci Kielce Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 473). Łączna wysokości wynagrodzenia, wynikającego z umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, należnego z tytułu badania sprawozdania finansowego wynosi 10 000,00 zł netto. 20.5. Badanie historycznych informacji finansowych 20.5.1. Oświadczenie stwierdzające, że historyczne dane finansowe zostały zbadane przez biegłego rewidenta Oświadczenie biegłego rewidenta stwierdzające, że historyczne informacje finansowe za lata 2008 – 2010 podlegały badaniu Przedłożone przez Zarząd Spółki jednostkowe historyczne informacje finansowe, których podstawą były zbadane wcześniej przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowe, za okres: od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. podlegały badaniu zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku wdrażającym Dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz upowszechniania reklam. Za sporządzenie historycznych informacji finansowych oraz dokonanie przekształceń i dostosowanie tych sprawozdań w sposób umożliwiający ich porównywalność odpowiedzialny jest Zarząd Emitenta. Zamieszczone w Prospekcie historyczne sprawozdania finansowe za okres za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku oraz za okresy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku i od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, zostały sporządzone na podstawie Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, a także zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 roku w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (z późniejszymi zmianami). 20.5.2. Wskazanie innych informacji w Prospekcie Emisyjnym, które zostały zbadane przez biegłych rewidentów Poza badaniem przez biegłych rewidentów zawartych w Prospekcie Emisyjnym historycznych informacji finansowych za lata 2008-2010, inne informacje w Prospekcie Emisyjnym nie były badane przez biegłych rewidentów. 254 BETOMAX Polska S.A.. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny 20.5.3. Prezentowane dane finansowe niepodlegające badaniu przez biegłych rewidentów Badaniu przez biegłych rewidentów nie podlegały inne elementy, poza wymienionymi w punkcie 20.4.2. 20.6. Data najnowszych sprawozdań finansowych Spółka sporządza sprawozdanie finansowe za każde kolejne 12 miesięcy roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia i kończącego 31 grudnia. Najnowsze zbadane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku i podlegało badaniu przez biegłego rewidenta. Spółka sporządzała śródroczne sprawozdania finansowe za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012, które zostały zamieszczone w Prospekcie Emisyjnym. 20.7. Śródroczne i inne dane finansowe SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres: od 01 stycznia 2012r. do 30 czerwca 2012r. Nazwa spółki: BETOMAX Polska Spółka Akcyjna Siedziba: NIP: REGON: KRS: ul. Górna 2A, 26-200 Końskie 658-17-00-296 290997907 0000342237 Spis treści I. II. III. IV. V. VI. VII. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans Rachunek zysków i strat Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Rachunek przepływów pieniężnych Dodatkowe informacje i objaśnienia Sprawozdanie zarządu I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Dane identyfikacyjne: Nazwa spółki: BETOMAX Polska S.A. Siedziba: ul. Górna 2A, 26-200 Końskie Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nazwa i numer rejestru: KRS 0000342237 Podstawowy przedmiot działalności jednostki: 66. PKD 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, 67. PKD 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli, 68. PKD 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, 69. PKD 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad, 70. PKD 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, 71. PKD 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 72. PKD 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, 73. PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 74. PKD 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury, 75. PKD 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, Czas trwania działalności jednostki: nieograniczony Okres objęty sprawozdaniem: 01 stycznia 2012r. do 30 czerwca 2012r. Skład organów Spółki Skład Zarządu Spółki w trakcie I półrocza 2012r. był następujący: - Grzegorz Muszyński - Prezes Zarządu - Paweł Kamiński - Członek Zarządu - Piotr Kurczyński - Członek Zarządu Rada Nadzorcza w trakcie I półrocza 2012r.miała następujący skład osobowy: 255 BETOMAX Polska S.A.. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. - Lech Pasturczak - Stanisław Juliusz Pargieła - Artur Mączyński - Andrzej Piotr Pargieła - Wolfgang Scheurer - Konrad Kosierkiewicz - Sławomir Kamiński Dokument Rejestracyjny - Przewodniczący - Wiceprzewodniczący - Wiceprzewodniczący - Sekretarz - Członek - Członek - Członek Wskazania Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez jednostkę. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. W skład jednostki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. Spółka nie jest jednostką dominującą ani nie jest znaczącym inwestorem dla innych spółek i nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiło połączenie Spółki z inną spółką. Nie zaistniała konieczność korygowania sprawozdań Spółki w celu zapewnienia porównywalnych danych finansowych pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami. W sprawozdaniu finansowym oraz danych porównywalnych nie dokonywano korekt wynikających z zastrzeżeń w opinii podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego. Opinie za te lata były bez zastrzeżeń. Stosowane metody i zasady rachunkowości Zasada kontynuacji - Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Zasadami memoriału - Zgodnie z zasadą memoriału jednostka ujęła w księgach rachunkowych wszystkie osiągnięte przychody i koszty, związane z tymi przychodami niezależnie od terminu ich zapłaty. Zasada współmierności przychodów i kosztów - Zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty. Ostrożnej wyceny - Zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenione się po kosztach rzeczywiście poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie. Uwzględniono w wyniku finansowym: 1) zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej aktywów, w tym również dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych, 2) wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody i koszty operacyjne oraz zyski i straty nadzwyczajne. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią Wycena aktywów i pasywów Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości z tym, że: 13) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości niższej niż 3 500 zł zaliczane są do środków trwałych z tym, że są w całości jednorazowo amortyzowane. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 3 500 zł odpisuje się jednorazowo w koszty. Pozostałe wartości niematerialne i prawne amortyzuje się przy uwzględnieniu minimalnych długości okresów amortyzacji określanych w przepisach podatkowych. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowiących nabyte prawa, dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów. Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową. Spółka stosuje roczne stawki amortyzacyjne określone w przepisach podatkowych. 14) Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 15) Udziały w innych jednostkach, oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 16) Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. 17) Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość. Należności podlegają aktualizacji wyceny poprzez pomniejszenie ich o odpis aktualizacyjny do wysokości nie pokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem. 18) Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub wartości rynkowej. 19) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. 20) Udziały (akcje) własne wycenia się według cen nabycia. 21) Kapitały wycenia się według wartości nominalnej. 22) Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych. 256 BETOMAX Polska S.A.. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny 23) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pod dokonaniu analizy aktywów i pasywów na dzień 30.06.2012r. stwierdza się, że w Spółce występują jedynie ujemne różnice przejściowe, które w przyszłości spowodują zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego. Zgodnie z MSR 12 za uprawdopodobnienie, że dochód do opodatkowania umożliwi zrealizowanie (odliczenie) ujemnych różnic przejściowych uznaje się istnienie dodatnich różnic przejściowych, które według przewidywań odwrócą się w tym samym okresie. Mając powyższe na uwadze Spółka nie wykazała w bilansie na dzień 30.06.2012r. aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 24) Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych: aktywa wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, pasywa wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Zmiany polityki rachunkowości w roku bieżącym. - w 2012r. nie dokonano zmian w polityce rachunkowości. W ciągu roku sprawozdawczego nie miały miejsca znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego. Nie nastąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym, których nie uwzględniono w sprawozdaniu finansowym. Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EURO w okresie objętym sprawozdaniem finansowym Okres I półrocze 2012 2011 I półrocze 2011 Średni kurs w okresie (1) Minimalny kurs w okresie (2) 4,2246 4,1401 3,9673 Maksymalny kurs w okresie(3) 4,1062 3,8403 3,8403 Kurs na ostatni dzień okresu 4,5135 4,5642 4,0800 4,2613 4,4168 3,9866 (1) Średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie. (2) Najniższy kurs w okresie – tabela kursowa o numerze: 050/A/NBP/2012,7/A/NBP/2011, 7/A/NBP/2011 (3) Najwyższy kurs w okresie – tabela kursowa o numerze: 004/A/NBP/2012, 241/A/NBP/2011, 53/A/NBP/2011, Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EURO Podstawowe pozycje bilansu w przeliczeniu na EURO Stan na ostatni dzień okresu bilansowego w tys. Pozycja bilansu I półrocze 2012 2011 I półrocze 2011 PLN EUR PLN EUR PLN EUR Aktywa razem 38 993 9 150 42 298 9 577 39 846 9 995 Aktywa trwałe 10 955 2 571 10 720 2 427 10 750 2 696 Aktywa obrotowe 28 037 6 580 31 578 7 150 29 096 7 299 Pasywa razem 38 993 9 150 42 298 9 577 39 846 9 995 Kapitał własny 18 326 4 300 17 319 3 921 14 978 3 757 Zobowiązania i rezerwy 20 667 4 850 24 979 5 656 24 868 6 238 na zobowiązania Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2012 – 30.06.2012 przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień tj. kurs 4,2613 zł/EURO Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2011 – 31.12.2011 przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień tj. kurs 4,4168 zł/EURO Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2011 – 30.06.2011 przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień tj. kurs 3,9866 zł/EURO Podstawowe pozycje rachunku zysków i strat w przeliczeniu na EURO Stan na ostatni dzień okresu w tys. Pozycja rachunku I półrocze 2012 2011 zysków i strat PLN EUR PLN Przychody netto ze 4 197 993 5 896 sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i 20 542 4 863 64 399 materiałów Koszt wytworzenia 2 101 497 4 473 sprzedanych produktów Wartość sprzedanych 14 052 3 326 47 523 towarów i materiałów Zysk brutto na sprzedaży 8 587 2 033 18 297 Zysk na sprzedaży 1 032 244 6 323 Zysk z działalności 1 285 304 6 098 operacyjnej 257 EUR I półrocze 2011 PLN EUR 1 424 2 585 652 15 555 28 578 7 203 1 081 1 849 466 11 479 21 365 5 385 4 420 1 527 7 949 2 267 2 004 571 1 473 2 276 574 BETOMAX Polska S.A.. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Zysk (strata) z działalności 1 176 278 5 130 1 239 2 119 gospodarczej Zysk (strata) brutto 1 176 278 5 130 1 239 2 119 Zysk (strata) netto 1 006 238 4 025 972 1 684 Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 01.01.2012r.-30.06.2012r., przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,2246 zł/EURO. Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 01.01.2011r.-31.12.2011r., przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,1401 zł/EURO. Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 01.01.2011r.-30.06.2011r., przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 3,9673 zł/EURO. 534 534 424 Podstawowe pozycje rachunku przepływów pieniężnych w przeliczeniu na EURO Stan na ostatni dzień okresu w tys. Pozycja rachunku I półrocze 2012 2011 I półrocze 2011 przepływów pieniężnych PLN EUR PLN EUR PLN EUR A. Przepływy pieniężne z 694 164 1 279 309 -238 -60 działalności operacyjnej B. Przepływy pieniężne z -588 -139 -8 964 -2 165 -8 682 -2 188 działalności inwestycyjnej C. Przepływy pieniężne z -76 -18 7 548 1 823 8 885 2 239 działalności finansowej D. Przepływy pieniężne 31 7 -137 -33 -35 -9 netto razem (A+/-B+/-C) F. Środki pieniężne na 231 52 368 93 368 93 początek okresu G. Środki pieniężne na 262 61 231 52 333 84 koniec okresu Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2012r.-30.06.2012r., przyjęto niżej opisane kursy EURO: – do obliczenia danych z pozycji A, B, C, D – kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,2246 zł/EURO, – do obliczenia danych z pozycji F – kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2011 roku, tj. kurs 4,4168 zł/EURO, – do obliczenia danych z pozycji G - kurs ustalony przez NBP na dzień 30 czerwca 2012 roku, tj. kurs 4,2613 zł/EURO. Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2011r.-31.12.2011r., przyjęto niżej opisane kursy EURO: – do obliczenia danych z pozycji A, B, C, D – kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,1401 zł/EURO, – do obliczenia danych z pozycji F – kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2010 roku, tj. kurs 3,9603 zł/EURO, – do obliczenia danych z pozycji G - kurs ustalony przez NBP na dzień 30 grudnia 2011 roku, tj. kurs 4,4168 zł/EURO. Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2011r.-30.06.2011r., przyjęto niżej opisane kursy EURO: – do obliczenia danych z pozycji A, B, C, D – kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 3,9673 zł/EURO, – do obliczenia danych z pozycji F – kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2010 roku, tj. kurs 3,9603 zł/EURO, – do obliczenia danych z pozycji G - kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2008 roku, tj. kurs 3,9866 zł/EURO. Różnice między polskimi a międzynarodowymi standardami rachunkowości BETOMAX Polska S.A. stosuje zasady i metody rachunkowości zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U.02.76.694 ze zm.). Spółka dokonała wstępnej identyfikacji obszarów występowania różnic w wartości ujawnionych danych, dotyczących kapitału własnego (aktywów netto) i wyniku finansowego oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości pomiędzy niniejszym publikowanym sprawozdaniem i danymi porównywalnymi sporządzonymi zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, a sprawozdaniem finansowym, które zostałoby sporządzone zgodnie z MSR. Mimo dołożenia należytej staranności Spółka nie może podać wartościowego uzgodnienia różnic w wyniku netto oraz w kapitale własnym pomiędzy sprawozdaniem finansowym a danymi, które wynikałyby ze sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF, w odniesieniu do MSR 16 – Środki Trwałe, MSR 21 – Skutki zmian kursów wymiany walut obcych, MSSF 1 – Zastosowanie MSR jako podstaw rachunkowości, gdyż wskazanie tych danych w sposób wiarygodny nie jest możliwe, pomimo dołożenia należytej staranności. W odniesieniu do MSR 16 Zarząd Spółki nie posiada jednoznacznych danych co do wartości rezydualnej poszczególnych kontrolowanych aktywów w postaci środków trwałych. Brak tych wartości uniemożliwia oszacowanie prawidłowego odpisu amortyzacyjnego, w oparciu o czas ekonomicznej użyteczności, w poszczególnych latach, który ma bezpośredni wpływ na wynik netto Spółki oraz na jego kapitały własne. 258 BETOMAX Polska S.A.. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny W odniesieniu do pozostałych Międzynarodowych Standardów Rachunkowości niepublikowanie wynika z ich nieistotnego wpływu na wyniki netto Spółki w poszczególnych okresach. Zdaniem Zarządu, analiza obszarów różnic oraz oszacowania ich wartości, bez sporządzenia kompletnego sprawozdania finansowego wg MSSF jest obarczona ryzykiem niepewności. Obszary występowania głównych różnic pomiędzy niniejszym publikowanym sprawozdaniem finansowym sporządzonym zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości a sprawozdaniem finansowym, które zostałoby sporządzone zgodnie z MSSF: - MSR 8 – Polityki rachunkowości, zmiany w oszacowaniach oraz błędy. Zmiana polityki rachunkowości w postaci raportowania wyników zgodnie z MSSF znajduje się w zakresie MSSF 1. W ramach raportowania wyniku zgodnego z MSSF nie dokonywano jeszcze zmian polityk rachunkowości ani oszacowań. - MSR 16 – Środki trwałe Rzeczowy majątek trwały ujęto według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Pozycja ta stanowi znaczącą część bilansu Spółki. Jednocześnie jednak dla niektórych grup środków trwałych przyjęte stawki zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych powodują wydłużenie się okresu użyteczności dla Spółki środka trwałego ponad okres jego ekonomicznej użyteczności, co nie jest zgodne ze standardem. MSR 16 wymaga odrębnego amortyzowania komponentów środka trwałego. Spółka nie rozpoznała wszystkich komponentów poszczególnych środków trwałych. Zastosowała zgodnie z ustawą o rachunkowości jedną stawkę amortyzacyjną dla każdego środka trwałego jako całości. MSSF wymagają, aby koszt nabycia środka trwałego był amortyzowany do jego wartości rezydualnej przez okres jego wykorzystywania w jednostce. Spółka nie rozpoznała wartości rezydualnej poszczególnych środków trwałych. - MSR 21 – Skutki zmian kursów wymiany walut obcych. Różnice wynikające z wyceny pozycji walutowych wg kursu średniego NBP - w sprawozdaniu finansowym i w danych porównywalnych pozycje aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych zostały wycenione według kursu średniego NBP obowiązującego na dzień bilansowy. Zgodnie z punktem 23 MSR 21 „Skutki zmian kursów wymiany walut obcych", pozycje te na dzień bilansowy przelicza się przy zastosowaniu kursu zamknięcia, stanowiącego natychmiastowy kurs wymiany na dzień bilansowy. Kursem, po którym natychmiastowa wymiana jest możliwa, jest kurs kupna (w przypadku aktywów) lub sprzedaży (w przypadku pasywów) wiodącego banku Spółki. W przypadku sporządzania sprawozdania finansowego zgodnie z MSR różnice pomiędzy natychmiastowym kursem wymiany i kursem średnim NBP obciążyłyby wynik okresu, w którym przeliczenie nastąpiło oraz uległyby odwróceniu w okresie następnym. - MSSF 1- Zastosowanie MSR jako podstawy rachunkowości Zgodnie z ustawą o rachunkowości należności z tytułu dostaw i usług zostały w sprawozdaniu finansowym wycenione kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożnej wyceny, tj. po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące ich wartość. Tymczasem MSSF 1 wymaga, aby należności z tytułu dostaw i usług (o długim terminie wymagalności – powyżej 3 miesięcy) – wycenione były w skorygowanej cena nabycia MSR 39 (wartość początkowa nie w kwocie nominalnej, lecz wg MSR 18) - MSR 1 - Prezentacja sprawozdań finansowych Składniki poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego sporządzonego według polskich zasad rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej mogą się różnić w istotnym stopniu. Także zakres informacji dodatkowej zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości jest mniejszy od zakresu przewidzianego wymogami MSSF. Końskie, 20 lipiec 2012r. 259 BETOMAX Polska S.A.. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny II. Bilans BILANS Nota Aktywa I. Aktywa trwałe 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 1. Zapasy 2. Należności krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych jednostek 3. Inwestycje krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem 1 2 3 4 5 6 7 30 czerwiec 2012 w tys. zł 10 955 628 0 10 327 0 0 0 0 0 0 0 0 31 grudnia 2011 w tys. zł 10 720 355 0 10 365 0 0 0 0 0 0 0 0 30 czerwiec 2011 w tys. zł 10 750 127 0 10 623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 038 12 820 14 144 0 14 144 262 262 0 0 262 0 812 38 993 0 0 0 0 0 31 578 13 315 17 648 0 17 648 231 231 0 0 231 0 384 42 298 0 0 0 0 0 29 096 11 199 16 322 0 16 322 333 333 0 0 333 0 1 242 39 846 Końskie, 20 lipiec 2012r. 260 BETOMAX Polska S.A.. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny BILANS Nota Pasywa I. Kapitał własny 1. Kapitał zakładowy 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych jednostek 3.3. Fundusze specjalne 4. Rozliczenia międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe Pasywa razem Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) POZYCJE POZABILANSOWE 1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń 3. Inne (z tytułu) - przewłaszczenie na środkach trwałych - przewłaszczenie na zapasach - zastaw na środkach trwałych - hipoteki na nieruchomościach - weksle in blanco Pozycje pozabilansowe, razem 8 9 10 11 30 czerwiec 2012 w tys. zł 18 325 1 000 0 0 14 819 0 0 1 500 1 006 31 grudnia 2011 w tys. zł 17 319 1 000 0 0 12 294 0 0 0 4 025 30 czerwiec 2011 w tys. zł 14 978 1 000 0 0 12 294 0 0 0 1 684 0 0 0 20 668 0 0 0 0 0 0 0 0 5 487 0 5 487 15 181 494 14 687 0 0 0 0 0 0 38 993 24 979 0 0 0 0 0 0 0 0 5 827 0 5 827 19 152 798 18 354 0 0 0 0 0 0 42 298 24 868 0 0 0 0 0 0 0 0 6 271 0 6 271 18 597 734 17 863 0 0 0 0 0 0 39 846 18 325 10 000 000 1,83 17 319 10 000 000 1,73 14 978 1 000 000 14,98 12 13 14 15 16 Nota 17 30 czerwiec 2012 w tys. zł 31 grudnia 2011 w tys. zł 30 czerwiec 2011 w tys. zł 0 0 0 308 297 136 308 308 28 940 297 297 26 125 136 136 25 961 5 000 3 300 3 300 13 600 10 340 29 248 13 600 9 225 26 422 13 600 9 061 26 097 Końskie, 20 lipiec 2012r. 261 BETOMAX Polska S.A.. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny III. Rachunek zysków i strat Wariant kalkulacyjny RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne XI. Koszty finansowe 1. Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 30 czerwiec 2012 w tys. zł 31 grudnia 2011 w tys. zł 30 czerwiec 2011 w tys. zł 24 739 70 294 31 163 18 19 0 4 197 20 542 0 5 896 64 398 0 2 585 28 578 20 16 153 51 997 23 214 0 2 101 14 052 8 586 2 380 5 174 1 032 254 218 0 36 1 0 0 1 1 285 134 0 0 0 0 0 0 134 243 242 0 0 0 1 1 176 0 0 0 1 176 170 170 0 0 4 473 47 524 18 297 2 646 9 328 6 323 198 11 0 187 423 0 0 423 6 098 31 0 0 27 0 0 0 4 999 495 0 0 0 504 5 130 0 0 0 5 130 1 105 1 105 0 0 1 849 21 365 7 949 1 054 4 628 2 267 41 0 0 41 32 0 0 32 2 276 14 0 0 11 0 0 0 3 171 114 0 0 0 57 2 119 0 0 0 2 119 435 435 0 28 0 0 0 29 0 0 0 1 006 4 025 1 684 1 006 10 000 000 0,10 4 025 10 000 000 0,40 1 684 1 000 000 1,68 20 20 21 22 23 24 25 26 27 30 Końskie, 20 lipiec 2012r. 262 BETOMAX Polska S.A.. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Wariant porównawczy RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 30 czerwiec 2012 w tys. zł 24 739 0 4 197 0 0 20 542 23 707 571 1 186 2 593 134 0 3 935 777 459 14 052 1 032 254 218 0 36 1 0 0 1 1 285 134 0 0 0 0 0 0 134 243 242 0 0 0 1 1 176 0 0 0 1 176 170 170 0 31 grudnia 2011 w tys. zł 70 294 0 5 896 0 0 64 398 63 971 1 044 1 456 5 813 254 0 5 840 1 060 980 47 524 6 323 198 11 0 187 423 0 0 423 6 098 31 0 0 27 0 0 0 4 999 495 0 0 0 504 5 130 0 0 0 5 130 1 105 1 105 0 30 czerwiec 2011 w tys. zł 31 163 0 2 585 0 0 28 578 28 896 507 650 2 683 100 0 2 707 540 344 21 365 2 267 41 0 0 41 32 0 0 32 2 276 14 0 0 11 0 0 0 3 171 114 0 0 0 57 2 119 0 0 0 2 119 435 435 0 28 0 0 0 29 0 0 0 1 006 4 025 1 684 Nota I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2. Zmiana stanu produktów (zwiększenie +, zmniejszenie -) 3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty działalności operacyjnej 1. Amortyzacja 2. Zużycie materiałów i energii 3. Usługi obce 4. Podatki i opłaty w tym: - Podatek akcyzowy 5. Wynagrodzenia 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 7. Pozostałe koszty rodzajowe 8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) ze sprzedaży (I-II) IV. Pozostałe przychody operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody operacyjne V. Pozostałe koszty operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III + IV -V) VII. Przychody finansowe 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne VIII. Koszty finansowe 1. Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne IX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (VI+VII-VIII) X. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (X.1-X.2) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XI. Zysk (strata) brutto (IX+/-X) XII. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIV. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XV. Zysk (strata) netto ( XI-XII-XIII+/-XIV ) 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Końskie, 20 lipiec 2012r. 263 BETOMAX Polska S.A.. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny IV. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - wniesienie kap. z przejętej s-ki (przypadającej na kap. z aktual. wyceny) - zwiększenie z tyt. przeszacowania sprzed. Środka trwałego b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty okresu ubiegłego - inne 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - kapitał przejętej spółki b) zmniejszenia (z tytułu) - wniesienie kap. z przejętej s-ki (przypadającej na kap. z aktual. wyceny) 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenia (z tytułu) 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenia (z tytułu) -zasilenie kapitału rezerwowego - przeznaczenie na dywidendę 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 264 30 czerwiec 2012 w tys. zł 17 319 0 0 31 grudnia 2011 w tys. zł 13 294 0 0 30 czerwiec 2011 w tys. zł 13 294 0 0 17 319 13 294 13 294 1 000 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 294 2 525 2 525 0 2 525 1 000 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 974 2 320 2 320 0 2 320 1 000 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 974 2 320 2 320 0 2 320 0 0 0 0 0 0 0 14 819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 320 0 0 0 4 025 2 320 2 320 0 0 2 525 2 525 0 1 500 0 0 0 0 2 320 2 320 0 0 0 0 0 0 2 320 2 320 0 0 0 0 BETOMAX Polska S.A.. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - korekta błędów podstawowych b) zmniejszenia (z tytułu) -pokrycie z zysku 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 1 006 1 006 0 0 18 325 0 0 0 0 0 0 4 025 4 025 0 0 17 319 0 0 0 0 0 0 1 684 1 684 0 0 14 978 Końskie, 20 lipiec 2012r. 265 BETOMAX Polska S.A.. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny V. Rachunek przepływów pieniężnych 30 czerwiec 2012 w tys. zł RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 7. Zmiana stanu zapasów 8. Zmiana stanu należności 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (III) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 266 31 grudnia 2011 w tys. zł 30 czerwiec 2011 w tys. zł 1 006 -311 4 025 -2 746 1 684 -1 922 0 0 0 571 0 0 0 0 497 3 503 1 041 0 0 0 0 -3 986 -6 341 507 0 0 0 0 -1 870 -5 015 -4 454 6 040 4 817 -428 0 500 0 -357 -4 695 1 279 -238 225 11 0 225 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 682 813 8 975 8 682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -588 -8 964 -8 682 264 8 354 9 211 0 0 0 264 0 0 8 354 0 0 9 211 0 0 BETOMAX Polska S.A.. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny II. Wydatki 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania 340 0 0 806 0 0 326 0 0 0 0 0 340 0 0 0 0 0 -76 31 0 0 231 262 0 510 0 0 296 0 0 7 548 -137 0 0 368 231 0 170 0 0 0 0 156 8 885 -35 0 0 368 333 0 Końskie, 20 lipiec 2012r. 267 BETOMAX Polska S.A.. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia CZĘŚĆ 1. – Noty objaśniające do bilansu. Nota 1.1 (do poz. I.1 aktywów) WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 30 czerwca 2012 w tys. zł a) koszty zakończonych prac rozwojowych b) wartość firmy c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: - oprogramowanie komputerowe d) inne wartości niematerialne i prawne e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne razem 31 grudnia 2011 w tys. zł 30 czerwca 2011 w tys. zł 628 355 127 628 355 127 628 355 127 Nota 1.2 (do poz. I.1 aktywów) (w tys. zł) ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)) I półrocze 2012 a b c d e nabyte koncesje, patenty, Wartości Wyszczególnienie licencje i podobne wartości, w koszty zaliczki na niematerialne inne wartości tym: zakończonych wartość wartości i prawne, niematerialne i prac firmy niematerialne razem prawne rozwojowych i prawne oprogramowanie komputerowe a) wartość brutto wartości niematerialnych i 625 625 0 0 625 prawnych na początek okresu b) zwiększenia (z 0 0 450 450 0 450 tytułu) - zakup 450 450 450 c) zmniejszenia (z 0 0 0 0 0 0 0 tytułu) - likwidacja 0 - sprzedaż 0 0 0 d) wartość brutto wartości niematerialnych i 0 0 1 075 1 075 0 0 1 075 prawnych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja 270 270 0 0 270 (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres 0 177 177 0 177 (z tytułu) - zwiększenia 177 177 177 - zmniejszenia 0 0 0 g) skumulowana amortyzacja 0 0 447 447 0 0 447 (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 0 0 na początek okresu - zwiększenie 0 0 - zmniejszenie 0 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na 0 0 koniec okresu j) wartość netto wartości niematerialnych i 0 628 628 0 0 628 prawnych na koniec okresu 268 BETOMAX Polska S.A. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)) Rok 2011 a b c d e nabyte koncesje, patenty, Wartości Wyszczególnienie licencje i podobne wartości, w koszty zaliczki na niematerialne inne wartości tym: zakończonych wartość wartości i prawne, niematerialne i prac firmy niematerialne razem prawne rozwojowych i prawne oprogramowanie komputerowe a) wartość brutto wartości niematerialnych i 260 260 0 0 260 prawnych na początek okresu b) zwiększenia (z 0 0 365 365 0 365 tytułu) - zakup 365 365 365 c) zmniejszenia (z 0 0 0 0 0 0 0 tytułu) - likwidacja 0 - sprzedaż 0 0 0 d) wartość brutto wartości niematerialnych i 0 0 625 625 0 0 625 prawnych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja 178 178 0 0 178 (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres 0 92 92 0 92 (z tytułu) - zwiększenia 92 92 92 - zmniejszenia 0 0 0 g) skumulowana amortyzacja 0 0 270 270 0 0 270 (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 0 0 na początek okresu - zwiększenie 0 0 - zmniejszenie 0 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na 0 0 koniec okresu j) wartość netto wartości niematerialnych i 0 355 355 0 0 355 prawnych na koniec okresu ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)) I półrocze 2011 a b c d e nabyte koncesje, patenty, Wartości wyszczególnienie licencje i podobne wartości, w koszty zaliczki na niematerialne inne wartości tym: zakończonych wartość wartości i prawne, niematerialne i prac firmy niematerialne razem prawne rozwojowych i prawne oprogramowanie komputerowe a) wartość brutto wartości niematerialnych i 0 0 260 260 0 0 260 prawnych na początek okresu b) zwiększenia (z 0 0 90 90 0 90 tytułu) - zakup 90 90 90 c) zmniejszenia (z 0 0 0 0 0 0 0 tytułu) - likwidacja 0 - sprzedaż 0 d) wartość brutto 0 0 350 350 0 0 350 wartości 269 BETOMAX Polska S.A. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. niematerialnych i prawnych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) - zwiększenia - zmniejszenia g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu - zwiększenie - zmniejszenie i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 Dokument Rejestracyjny 0 178 178 0 45 45 0 45 45 223 223 0 0 0 0 Nota 1.3 (do poz. I.1 aktywów) WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: Wartości niematerialne i prawne razem 0 178 45 45 0 0 0 223 0 0 0 0 0 0 0 0 127 127 30 czerwca 2012 w tys. zł 0 31 grudnia 2011 w tys. zł 0 127 30 czerwca 2011 w tys. zł 628 355 127 628 355 127 Nota 2.1 (do poz. I.2 aktywów) RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 30 czerwca 2012 w tys. zł a) środki trwałe, w tym: - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe b) środki trwałe w budowie c) zaliczki na środki trwałe w budowie Rzeczowe aktywa trwałe, razem Nota 2.3 (do poz. I.2 aktywów) ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu : - inne środki trwałe - samochody Środki trwałe bilansowe, razem 31 grudnia 2011 w tys. zł 30 czerwca 2011 w tys. zł 10 324 2 473 5 619 654 1 196 382 3 10 365 2 473 5 691 678 1 182 341 0 10 287 2 473 5 504 736 1 311 263 336 10 327 10 365 10 623 30 czerwca 2012 w tys. zł 31 grudnia 2011 w tys. zł 30 czerwca 2011 w tys. zł 9 568 9 609 9 591 756 756 696 0 756 10 324 0 756 10 365 0 696 10 287 Nota 2.4 (do poz. I.2 aktywów) ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO 30 czerwca 2012 w tys. zł -używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: - leasing - wartość gruntów użytkowanych wieczyście Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 270 31 grudnia 2011 w tys. zł 30 czerwca 2011 w tys. zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BETOMAX Polska S.A. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Nota 2.2 (do poz. I.2 aktywów) (w tys. zł) ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - grunty (w tym - budynki, lokale prawo użytkowania I półrocze 2012 i obiekty inżynierii wieczystego lądowej i wodnej gruntu) a) wartość brutto środków 2 473 5 783 trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - przejęcie s-ki zależnej 0 0 - zakup - inne c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - sprzedaż -likwidacja 0 0 -inne 0 0 d) wartość brutto środków 2 473 5 783 trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja 0 92 (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 72 - zwiększenia 0 72 - amortyzacja planowa 0 72 - inne 0 - zmniejszenia 0 0 - sprzedaż - likwidacja 0 0 - inne 0 0 g) skumulowana amortyzacja 0 164 (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty 0 0 wartości na początek okresu - zwiększenie 0 0 - zmniejszenie 0 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty 0 0 wartości na koniec okresu j) wartość netto środków trwałych 2 473 5 619 na koniec okresu ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) Rok 2011 - grunty (w tym - budynki, lokale 271 - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe - środki trwałe w budowie - zaliczki na środki trwałe w budowie Środki trwałe, razem 1 338 3 558 760 0 0 13 912 42 0 42 230 0 230 89 0 89 3 0 3 0 0 0 292 292 0 0 0 364 0 364 0 292 292 0 0 1 380 3 496 849 3 0 13 984 660 2 376 419 0 0 3 547 66 66 66 -76 209 209 48 48 48 0 0 0 0 0 285 285 0 0 0 110 395 395 0 285 285 0 0 726 2 300 467 0 0 3 657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 654 1 196 382 3 0 10 327 - urządzenia - środki - inne środki BETOMAX Polska S.A. - środki trwałe w - zaliczki na Środki trwałe, razem Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny prawo użytkowania wieczystego gruntu) a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) - przejęcie s-ki zależnej - zakup - inne c) zmniejszenia (z tytułu) - sprzedaż -likwidacja -inne d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) - zwiększenia - amortyzacja planowa - inne - zmniejszenia - sprzedaż - likwidacja - inne g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu - zwiększenie - zmniejszenie i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu i obiekty inżynierii lądowej i wodnej techniczne i maszyny trwałe transportu środki trwałe w budowie budowie 0 0 1 276 3 161 489 225 0 5 151 2 473 0 2 473 0 0 0 0 0 5 783 0 5 783 0 0 0 0 0 72 0 72 0 10 10 451 0 11 440 54 54 271 0 271 0 0 0 0 0 0 0 225 0 9 050 0 8 610 440 289 64 0 225 2 473 5 783 1 338 3 558 760 0 0 13 912 0 0 467 1 865 330 0 0 2 662 0 0 0 0 0 0 0 0 92 92 92 0 0 0 0 0 193 203 203 511 565 565 89 89 89 0 0 0 0 10 10 54 54 0 0 0 0 885 949 949 0 64 64 0 0 0 92 660 2 376 419 0 0 3 547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 473 5 691 678 1 182 341 0 0 10 365 ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - grunty (w tym - budynki, lokale prawo użytkowania I półrocze 2011 i obiekty inżynierii wieczystego lądowej i wodnej gruntu) a) wartość brutto środków 0 0 trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) 2 473 5 527 - przejęcie s-ki zależnej - zakup 2 473 5 527 - inne 272 225 - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe - środki trwałe w budowie - zaliczki na środki trwałe w budowie Środki trwałe, razem 1 276 3 161 489 225 0 5 151 44 291 146 111 0 44 291 146 111 8 592 0 8 592 0 BETOMAX Polska S.A. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. c) zmniejszenia (z tytułu) - sprzedaż -likwidacja -inne d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) - zwiększenia - amortyzacja planowa - inne - zmniejszenia - sprzedaż - likwidacja - inne g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu - zwiększenie - zmniejszenie i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu Dokument Rejestracyjny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 452 635 336 0 13 743 467 1 865 330 0 0 2 662 117 117 117 276 276 276 42 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 458 458 458 0 0 0 0 0 0 23 584 2 141 372 0 0 3 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 473 5 504 736 1 311 263 336 0 10 623 0 0 2 473 5 527 1 320 0 0 0 0 23 23 23 0 0 0 0 273 BETOMAX Polska S.A. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Nota 3 (do poz. I.4. aktywów) PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE, RAZEM 30 czerwca 2012 w tys. zł 31 grudnia 2011 w tys. zł 30 czerwca 2011 w tys. zł A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa): - korekty aktualizujące wartość (za okres) - wartość na początek okresu - wartość według cen nabycia b) obligacje (wartość bilansowa): - korekty aktualizujące wartość (za okres) - wartość na początek okresu - wartość według cen nabycia c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): - korekty aktualizujące wartość (za okres) - wartość na początek okresu - wartość według cen nabycia B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa): - korekty aktualizujące wartość (za okres) - wartość na początek okresu - wartość według cen nabycia b) obligacje (wartość bilansowa): - korekty aktualizujące wartość (za okres) - wartość na początek okresu - wartość według cen nabycia c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): - korekty aktualizujące wartość (za okres) - wartość na początek okresu - wartość według cen nabycia C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa): - korekty aktualizujące wartość (za okres) - wartość na początek okresu - wartość według cen nabycia b) obligacje (wartość bilansowa): - korekty aktualizujące wartość (za okres) - wartość na początek okresu - wartość według cen nabycia c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): - korekty aktualizujące wartość (za okres) - wartość na początek okresu - wartość według cen nabycia D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) a) udziały i akcje (wartość bilansowa): - korekty aktualizujące wartość (za okres) - wartość na początek okresu - wartość według cen nabycia b) obligacje (wartość bilansowa): - korekty aktualizujące wartość (za okres) - wartość na początek okresu - wartość według cen nabycia c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): - korekty aktualizujące wartość (za okres) - wartość na początek okresu - wartość według cen nabycia ... Wartość według cen nabycia, razem Wartość na początek okresu, razem Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem Wartość bilansowa, razem Nota 4 (do poz. II.1 aktywów) 30 czerwca 2012 w tys. zł ZAPASY a) materiały b) półprodukty i produkty w toku 965 274 31 grudnia 2011 w tys. zł 1 469 30 czerwca 2011 w tys. zł 1 013 0 BETOMAX Polska S.A. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny c) produkty gotowe d) towary e) zaliczki na dostawy Zapasy, razem 11 855 11 846 0 10 186 12 820 13 315 11 199 W latach 2011 - 2012r. nie wystąpiły okoliczności uzasadniające tworzenie odpisów aktualizujących wartość zapasów. Nota 5.1(do poz. II.2 aktywów) 30 czerwca 2012 w tys. zł NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE a) od jednostek powiązanych - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy - inne - dochodzone na drodze sądowej b) należności od pozostałych jednostek - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń - inne - dochodzone na drodze sądowej Należności krótkoterminowe netto, razem c) odpisy aktualizujące wartość należności Należności krótkoterminowe brutto, razem 31 grudnia 2011 w tys. zł 30 czerwca 2011 w tys. zł 0 0 0 0 0 0 14 144 13 196 13 196 0 0 0 0 0 0 0 17 648 16 738 16 738 0 0 0 0 0 0 0 16 322 14 825 14 825 0 0 66 1 281 418 530 14 144 664 14 808 314 530 17 648 666 18 314 216 0 16 322 519 16 841 Nota 5.2 (do poz. II.2 aktywów) 31 grudnia 2011 w tys. zł ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH 30 czerwca 2012 w tys. zł Stan na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) -utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności wątpliwych -utworzenie odpisu aktualizującego z tyt. spraw sądowych, układu, upadłości - inne b) zmniejszenia (z tytułu) -rozwiązanie odpisu aktualizującego - wykorzystanie odpisu aktualizującego Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu, w tym: -stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych dot. zaliczek na koniec okresu -stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych z tyt. dostaw i usług na koniec okresu 666 0 0 0 0 2 2 0 519 151 0 151 0 4 4 0 519 0 0 0 0 0 0 0 664 666 519 0 0 0 664 666 519 30 czerwca 2011 w tys. zł Nota 5.3 (do poz. II.2 aktywów) NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) 30 czerwca 2012 w tys. zł 14 695 113 26 113 14 808 a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) jednostka walutowa EUR po przeliczeniu na PLN Należności krótkoterminowe, razem 31 grudnia 2011 w tys. zł 17 947 367 83 367 18 314 30 czerwca 2011 w tys. zł 16 841 0 0 0 16 841 Nota 5.4 (do poz. II.2 aktywów) NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: a) do 1 miesiąca (związane z normalnym tokiem sprzedaży) b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku e) powyżej 1 roku f) należności przeterminowane 30 czerwca 2012 w tys. zł 7 319 0 0 0 0 6 541 275 31 grudnia 2011 w tys. zł 9 611 0 0 0 0 7 793 30 czerwca 2011 w tys. zł 10 558 0 0 0 0 4 786 BETOMAX Polska S.A. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) Nota 5.5 (do poz. II.2 aktywów) NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE: a) do 1 miesiąca b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku e) powyżej 1 roku Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) Nota 5.6 (do poz. II.2 aktywów) Brutto 1. Należności z tytułu dostaw i usług 13 860 0 418 530 0 14 808 3. Pozostałe należności 4. Należności sporne 5. Należności sądowe Rok 2011 Brutto 1. Należności z tytułu dostaw i usług 17 404 66 314 530 0 18 314 2. Należności z tytułu podatków 3. Pozostałe należności 4. Należności sporne 5. Należności sądowe I półrocze 2011 1. Należności z tytułu dostaw i usług 2. Należności z tytułu podatków 3. Pozostałe należności 30 czerwca 2012 w tys. zł 17 404 666 16 738 15 344 519 14 825 31 grudnia 2011 w tys. zł 30 czerwca 2011 w tys. zł 2 338 1 647 323 689 1 544 6 541 4 053 1 488 576 438 1 238 7 793 1 734 1 090 612 490 860 4 786 664 666 519 5 877 7 127 4 267 (w tys. zł) I półrocze 2012 2. Należności z tytułu podatków 13 860 664 13 196 Brutto Krótkoterminowe Długoterminowe 13 860 0 418 530 0 14 808 Odpis aktualizacyjny 664 0 664 Krótkoterminowe Długoterminowe Odpis aktualizacyjny 17 404 66 314 530 0 18 314 666 0 Krótkoterminowe Długoterminowe 15 344 1 281 216 15 344 1 281 216 16 841 16 841 666 Odpis aktualizacyjny 519 4. Należności sporne 5. Należności sądowe 0 519 Przeterminowane, nie objęte odpisem aktualizacyjnym Netto 13 196 0 418 530 0 14 144 5 877 0 0 0 0 5 877 Przeterminowane, nie objęte odpisem aktualizacyjnym Netto 16 738 66 314 530 0 17 648 7 127 0 0 0 0 7 127 Przeterminowane, nie objęte odpisem aktualizacyjnym Netto 14 825 1 281 216 0 0 16 322 4 267 0 0 0 0 4 267 Nota 6.1 (do poz. II.3 aktywów) 30 czerwca 2012 w tys. zł KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 31 grudnia 2011 w tys. zł 30 czerwca 2011 w tys. zł a) w jednostkach zależnych - udziały lub akcje - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach - dłużne papiery wartościowe - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) b) w jednostkach współzależnych - udziały lub akcje - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach - dłużne papiery wartościowe 276 BETOMAX Polska S.A. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) c) w jednostkach stowarzyszonych - udziały lub akcje - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach - dłużne papiery wartościowe - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) d) w znaczącym inwestorze - udziały lub akcje - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach - dłużne papiery wartościowe - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) e) w jednostce dominującej - udziały lub akcje - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach - dłużne papiery wartościowe - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) f) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach - dłużne papiery wartościowe - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne - środki pieniężne w kasie i na rachunkach - inne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem Nota 6.2 (do poz. II.3 aktywów) ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) jednostka walutowa EUR po przeliczeniu na PLN Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 262 262 231 231 333 333 262 231 333 30 czerwca 2012 w tys. zł 135 127 30 127 262 31 grudnia 2011 w tys. zł 30 czerwca 2011 w tys. zł 226 5 1 5 231 328 5 1 5 333 Nota 7 (do poz. II.4 aktywów) 30 czerwca 2012 w tys. zł KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - ubezpieczenia majątkowe - inne opłaty roczne, prenumeraty, - sprzęt budowlany w dzierżawie b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe - podatek VAT do rozliczenia w następnych okresach - nakłady na wdrożenie nowych towarów - inne Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem Nota 8 (do poz. I.1 pasywów) 30 czerwiec 2012 Seria / emisja Rodzaj akcji 812 106 706 0 0 0 0 0 812 31 grudnia 2011 w tys. zł 384 89 295 0 0 0 0 0 384 KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Rodzaj Rodzaj Wartość Sposób uprzywilejowania ograniczenia Liczba akcji serii / pokrycia akcji praw do emisji wg kapitału 277 30 czerwca 2011 w tys. zł 1 242 84 8 1 150 0 0 0 0 1 242 Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) BETOMAX Polska S.A. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny wartości nominalnej w tys. zł akcji A imienne 2 głosy na 1 akcję na Walnym Zgromadzeniu brak 4 100 000 410 gotówka 12.08.2011 B zwykłe na okaziciela brak brak 5 900 000 590 gotówka 11.08.2011 10 000 000 Liczba akcji razem Kapitał zakładowy, razem Wartość nominalna jednej akcji = 0,10 zł 31 grudzień 2011 Seria / emisja Rodzaj akcji A imienne B zwykłe na okaziciela 1 000 KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Wartość Rodzaj serii / Rodzaj Sposób Prawo do ograniczenia emisji wg Data uprzywilejowania Liczba akcji pokrycia dywidendy praw do wartości rejestracji akcji kapitału (od daty) akcji nominalnej w tys. zł 2 głosy na 1 akcję na brak 4 100 000 410 gotówka 12.08.2011 Walnym Zgromadzeniu brak brak 5 900 000 gotówka 11.08.2011 590 Liczba akcji razem 10 000 000 Kapitał zakładowy, razem 1 000 Wartość nominalna jednej akcji = 0,10 zł W dniu 14 kwietnia 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło: Uchwałę Nr 13 w sprawie zmiany Statutu Spółki, na mocy której kapitał zakładowy w wysokości 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) dzieli się na 410.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 590.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B; Uchwałę Nr 14 w sprawie podziału akcji Spółki i zmiany w Statucie, na mocy której wartość nominalna wszystkich akcji Spółki została obniżona do kwoty 0,10 zł (dziesięć groszy) wskutek czego liczba akcji wzrosła odpowiednio do 10.000.000 akcji i dzieli się na 4.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 5.900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B. Uchwałę Nr 15 w sprawie uprzywilejowania akcji serii A i zmiany w Statucie, na mocy której akcje serii A zostały uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że jednej akcji serii A będą przysługiwać dwa głosy. Powyższe zmiany w Statucie Spółki zostały zarejestrowane w sierpniu 2011 r. 30 czerwiec 2011 Seria / emisja A Rodzaj akcji KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Wartość Rodzaj serii / Rodzaj Sposób ograniczenia Liczba emisji wg uprzywilejowania pokrycia praw do akcji wartości akcji kapitału akcji nominalnej w tys. zł zwykłe na okaziciela brak brak 1 000 000 1 000 Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) gotówka 30.11.2009 1 000 000 Liczba akcji razem Kapitał zakładowy, razem Wartość nominalna jednej akcji = 1,00 zł 1 000 Nota 9 (do poz. I.3 pasywów) 30 czerwca 2012 31 grudnia 2011 30 czerwca 2011 w tys. zł w tys. zł w tys. zł AKCJE WŁASNE Akcje własne skupione w celu umorzenia Akcje własne, razem 0 0 0 Nota 10 (do poz. I.4 pasywów) 30 czerwca 2012 w tys. zł KAPITAŁ ZAPASOWY a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej b) utworzony ustawowo c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników e) inny (wg rodzaju) Kapitał zapasowy, razem 278 31 grudnia 2011 w tys. zł 30 czerwca 2011 w tys. zł 14 819 12 294 12 294 14 819 12 294 12 294 BETOMAX Polska S.A. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Nota 11 (do poz. I.6 pasywów) 30 czerwca 2012 w tys. zł POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE 30 czerwca 2011 w tys. zł 31 grudnia 2011 w tys. zł Pozostałe kapitały rezerwowe Kapitały rezerwowe razem 0 0 30 czerwca 2012 w tys. zł 31 grudnia 2011 w tys. zł 0 Nota 12 (do poz. I.9 pasywów) ODPISY Z ZYSKU W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO 30 czerwca 2011 w tys. zł Wypłacone zaliczki na poczet dywidendy Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego, razem 0 0 0 Nota 13.1 (do poz. II.2 pasywów) ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 30 czerwca 2012 w tys. zł 31 grudnia 2011 w tys. zł 30 czerwca 2011 w tys. zł 5 487 5 270 5 827 5 610 6 271 5 950 217 217 321 5 487 5 827 6 271 a) wobec jednostek zależnych - kredyty i pożyczki - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe, w tym: - umowy leasingu finansowego - inne (wg rodzaju) b) wobec jednostek współzależnych - kredyty i pożyczki - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe, w tym: - umowy leasingu finansowego - inne (wg rodzaju) c) wobec jednostek stowarzyszonych - kredyty i pożyczki - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe, w tym: - umowy leasingu finansowego - inne (wg rodzaju) d) wobec znaczącego inwestora - kredyty i pożyczki - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe, w tym: - umowy leasingu finansowego - inne (wg rodzaju) e) wobec jednostki dominującej - kredyty i pożyczki - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe, w tym: - umowy leasingu finansowego - inne (wg rodzaju) f) wobec pozostałych jednostek - kredyty i pożyczki - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - dywidenda dla akcjonariuszy - z tytułu umowy leasingu finansowego - inne (wg rodzaju) Zobowiązania długoterminowe, razem Nota 13.2 (do poz. II.2 pasywów) ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY a) powyżej 1 roku do 3 lat b) powyżej 3 do 5 lat c) powyżej 5 lat Zobowiązania długoterminowe, razem Nota 13.3 (do poz. II.2 pasywów) ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 30 czerwca 2012 w tys. zł 1 577 1 360 2 550 5 487 30 czerwca 2012 279 31 grudnia 2011 w tys. zł 30 czerwca 2011 w tys. zł 1 917 1 360 2 550 5 827 2 361 1 360 2 550 6 271 31 grudnia 2011 30 czerwca 2011 BETOMAX Polska S.A. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) jednostka walutowa EUR po przeliczeniu na PLN Zobowiązania długoterminowe, razem Dokument Rejestracyjny w tys. zł 280 w tys. zł w tys. zł 5 487 5 827 6 271 0 0 0 5 487 5 827 6 271 BETOMAX Polska S.A. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Nota 13.4 (do poz. II.2 pasywów) I półrocze 2012 Nazwa (firma) ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy zł jednostki Bank PEKAO S.A. waluta Końskie, ul Zamkowa 12 6 800 Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty zł PLN waluta 5 270 PLN Warunki Termin oprocentowania spłaty WIBOR 1M + 1,95% Zabezpieczenia Inne - hipoteka umowna do kwoty 13 600 tys. zł Kredyt 20.03.2021 -cesja praw z polisy inwestycyjny ubezpieczeniowej - weksel in blanco 6 800 tys. zł ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Rok 2011 Nazwa (firma) w tys. zł jednostki Bank PEKAO S.A. Końskie, ul Zamkowa 12 6 800 Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy I półrocze 2011 Nazwa (firma) w tys. zł PLN 5 610 waluta Warunki Termin oprocentowania spłaty PLN wIBOR 1M + 2,3% Zabezpieczenia Inne - hipoteka umowna do kwoty 13 600 tys. zł Kredyt 20.03.2021 -cesja praw z polisy inwestycyjny ubezpieczeniowej - weksel in blanco 6 800 tys. zł ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK zł jednostki Bank PEKAO S.A. waluta Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Końskie, ul Zamkowa 12 waluta 6 800 PLN Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty zł waluta 5 950 Warunki Termin oprocentowania spłaty PLN wIBOR 1M + 2,3% Nota 14.1 281 BETOMAX Polska S.A. Zabezpieczenia - hipoteka umowna do kwoty 13 600 tys. zł -cesja praw z polisy 20.03.2021 ubezpieczeniowej - weksel 281n blanco 6 800 tys. zł Inne Kredyt inwestycyjny Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny I półrocze 2012 Nazwa (firma) ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Kwota kredytu / Kwota kredytu / pożyczki Warunki Termin pożyczki wg umowy pozostała do spłaty w zł waluta w zł waluta oprocentowania spłaty Siedziba jednostki Bank PEKAO S.A. Końskie, ul Zamkowa 12 2 500 PLN 1 819 PLN WIBOR 1M + 1,8% Bank PEKAO S.A. Końskie, ul Zamkowa 12 6 800 PLN 680 PLN WIBOR 1M + 1,95% Nazwa (firma) Siedziba jednostki Bank PEKAO S.A. Końskie, ul Zamkowa 12 1 054 PLN 1 054 PLN wIBOR 1M + 2,2% Bank PEKAO S.A. Końskie, ul Zamkowa 12 6 800 PLN 680 PLN wIBOR 1M + 2,3% A. Mączyński Końskie 500 PLN 500 PLN 5% / rok I półrocze 2011 Nazwa (firma) jednostki Siedziba ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Kwota kredytu / pożyczki Kwota kredytu / pożyczki Warunki Termin wg umowy pozostała do spłaty w zł waluta w zł waluta oprocentowania spłaty 282 BETOMAX Polska S.A. Inne - przewłaszczenie na towarach o wartości 5 000 tys. Kredyt w zł rachunku 28.02.2013 - przelew praw z bieżącym polisy 5 000 tys. zł - weksel in blanco 2 500 tys. zł - hipoteka umowna do kwoty 13 600 tys. zł Kredyt 20.03.2021 -cesja praw z polisy inwestycyjny ubezpieczeniowej - weksel in blanco 6 800 tys. zł ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Kwota kredytu / Kwota kredytu / pożyczki Warunki Termin pożyczki wg umowy pozostała do spłaty w tys. zł waluta w tys. zł waluta oprocentowania spłaty Rok 2011 Zabezpieczenia Zabezpieczenia Inne - przewłaszczenie na towarach o wartości 3 300 tys. Kredyt w zł rachunku - przelew praw z bieżącym polisy 1 200 tys. zł - weksel in blanco 1 200 tys. zł - hipoteka umowna do kwoty 13 600 tys. zł Kredyt -cesja praw z polisy inwestycyjny ubezpieczeniowej - weksel in blanco 6 800 tys. zł Pożyczka Zabezpieczenia Inne Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Bank PEKAO S.A. Dokument Rejestracyjny Końskie, ul Zamkowa 12 1 049 PLN 1 049 PLN wIBOR 1M + 2,2% PLN Bank PEKAO S.A. Końskie, ul Zamkowa 12 6 800 PLN 680 Stalamx S.J. Końskie, ul. Górna 1 1 840 PLN 1 840 283 wIBOR 1M + 2,3% PLN 5% / rok BETOMAX Polska S.A. - przewłaszczenie na towarach o wartości 3 300 tys. Kredyt w zł rachunku - przelew praw z bieżącym polisy 1 200 tys. zł - weksel in blanco 1 200 tys. zł - hipoteka umowna do kwoty 13 600 tys. zł Kredyt -cesja praw z polisy inwestycyjny ubezpieczeniowej - weksel in blanco 6 800 tys. zł pożyczka Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Nota 14.2 (do poz. II.3 pasywów) 30 czerwca 2012 w tys. zł ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE a) wobec jednostek zależnych - kredyty i pożyczki, w tym: - długoterminowe w okresie spłaty - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - z tytułu dywidend - inne zobowiązania finansowe, w tym: - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy - zaliczki otrzymane na dostawy - zobowiązania wekslowe - inne (wg rodzaju) - należne wpłaty na zwiększenie kapitału b) wobec jednostek współzależnych - kredyty i pożyczki, w tym: - długoterminowe w okresie spłaty - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - z tytułu dywidend - inne zobowiązania finansowe, w tym: - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy - zaliczki otrzymane na dostawy - zobowiązania wekslowe - inne (wg rodzaju) c) wobec jednostek stowarzyszonych - kredyty i pożyczki, w tym: - długoterminowe w okresie spłaty - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - z tytułu dywidend - inne zobowiązania finansowe, w tym: - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy - zaliczki otrzymane na dostawy - zobowiązania wekslowe - inne (wg rodzaju) d) wobec znaczącego inwestora - kredyty i pożyczki, w tym: - długoterminowe w okresie spłaty - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - z tytułu dywidend - inne zobowiązania finansowe, w tym: - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy - zaliczki otrzymane na dostawy - zobowiązania wekslowe - inne (wg rodzaju) e) wobec jednostki dominującej - kredyty i pożyczki, w tym: - długoterminowe w okresie spłaty - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - z tytułu dywidend - inne zobowiązania finansowe, w tym: - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy - zaliczki otrzymane na dostawy - zobowiązania wekslowe - inne (wg rodzaju) 284 31 grudnia 2011 w tys. zł 30 czerwca 2011 w tys. zł 494 798 734 494 494 798 798 734 734 BETOMAX Polska S.A. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny f) wobec pozostałych jednostek - kredyty i pożyczki, w tym: - długoterminowe w okresie spłaty - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - z tytułu dywidend - inne zobowiązania finansowe, w tym: - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy - zaliczki otrzymane na dostawy - zobowiązania wekslowe - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń - z tytułu wynagrodzeń - inne, z tytułu: - umów leasingu - pozostałe g) fundusze specjalne (wg tytułów) - fundusz socjalny Zobowiązania krótkoterminowe, razem Nota 14.3 (do poz. II.3 pasywów) ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) jednostka walutowa EUR po przeliczeniu na PLN jednostka walutowa CHF po przeliczeniu na PLN Zobowiązania krótkoterminowe, razem 14 687 2 499 18 354 2 234 17 863 3 569 10 515 10 515 0 1 0 990 395 287 287 0 0 0 15 181 14 677 14 677 0 1 0 855 89 498 498 0 0 0 19 152 13 299 13 299 0 0 0 847 0 148 148 0 0 0 18 597 30 czerwiec 2012 31 grudnia 2011 12 067 3 114 728 3 084 9 30 15 181 30 czerwiec 2011 14 616 4 536 1 027 4 536 14 588 4 009 1 033 4 009 19 152 18 597 Nota 15 (do poz. II.4 pasywów) INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 30 czerwca 2012 w tys. zł a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - długoterminowe (wg tytułów) - krótkoterminowe (wg tytułów) b) rozliczenia międzyokresowe przychodów - długoterminowe (wg tytułów) - wartość środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie - zasądzone koszty sądowe - inne - krótkoterminowe (wg tytułów) - wartość środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 31 grudnia 2011 w tys. zł 30 czerwca 2011 w tys. zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nota 16 I półrocze 2012 Sposób obliczenia wartości księgowej na 1 akcję w zł i EUR - wartość księgowa na 1akcję w zł = kapitał własny (w zł) / ilość akcji (w szt.) - wartość księgowa na 1 akcję w zł = 1,83 zł - wartość księgowa na 1 akcję w EUR = kapitał własny (w EUR) / ilość akcji (w szt.) - wartość księgowa na 1 akcję w EUR = 0,43 EUR 2011 Sposób obliczenia wartości księgowej na 1 akcję w zł i EUR - wartość księgowa na 1akcję w zł = kapitał własny (w zł) / ilość akcji (w szt.) - wartość księgowa na 1 akcję w zł = 1,73 zł - wartość księgowa na 1 akcję w EUR = kapitał własny (w EUR) / ilość akcji (w szt.) - wartość księgowa na 1 akcję w EUR = 0,39 EUR 285 BETOMAX Polska S.A. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny I półrocze 2011 Sposób obliczenia wartości księgowej na 1 akcję w zł i EUR - wartość księgowa na 1akcję w zł = kapitał własny (w zł) / ilość akcji (w szt.) - wartość księgowa na 1 akcję w zł = 14,98 - wartość księgowa na 1 akcję w EUR = kapitał własny (w EUR) / ilość akcji (w szt.) - wartość księgowa na 1 akcję w EUR = 3,76 EUR Nota 17 POZYCJE POZABILANSOWE 1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - umowa inwestycyjna - udzielonych gwarancji i poręczeń 3. Inne (z tytułu) - hipoteki na nieruchomościach - weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych - weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów kredytowych - przewłaszczenie na towarach z tytułu umów kredytowych Pozycje pozabilansowe, razem 30 czerwca 2012 w tys. zł 31 grudnia 2011 w tys. zł 30 czerwca 2011 w tys. zł 0 0 0 308 297 136 308 297 136 308 28 940 13 600 1 040 9 300 5 000 29 248 297 26 125 13 600 1 225 8 000 3 300 26 422 136 25 961 13 600 1 061 8 000 3 300 26 097 CZĘŚĆ 2. – Noty objaśniające do rachunku wyników. Nota 18.1 (do poz. I.1 rachunku zysków i strat) PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) Sprzedaż produktów - w tym: od jednostek powiązanych Sprzedaż usług - w tym: od jednostek powiązanych - Pozostałe usługi Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem - w tym: od jednostek powiązanych Nota 18.2 (do poz. I.1 rachunku zysków i strat) PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj b) eksport - w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem - w tym: od jednostek powiązanych Nota 19.1 (do poz. I.2 rachunku zysków i strat) PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) Sprzedaż towarów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem - w tym: od jednostek powiązanych 286 30 czerwca 2012 w tys. zł 31 grudnia 2011 w tys. zł 30 czerwca 2011 w tys. zł 0 0 0 4 197 5 896 2 585 4 197 4 197 0 5 896 5 896 0 2 585 2 585 0 30 czerwca 2012 w tys. zł 4 197 0 0 4 197 30 czerwca 2012 w tys. zł 20 542 20 542 0 31 grudnia 2011 w tys. zł 5 818 78 0 5 896 31 grudnia 2011 w tys. zł 64 398 64 398 0 30 czerwca 2011 w tys. zł 2 585 0 0 2 585 30 czerwca 2011 w tys. zł 28 578 28 578 0 BETOMAX Polska S.A. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Nota 19.2 (do poz. I.2 rachunku zysków i strat) PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj - w tym: od jednostek powiązanych b) eksport - w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem - w tym: od jednostek powiązanych 30 czerwca 2012 w tys. zł 20 219 0 323 0 20 542 0 31 grudnia 2011 w tys. zł 64 145 0 253 0 64 398 0 30 czerwca 2011 w tys. zł 28 499 0 79 0 28 578 0 Nota 20 (do poz. II.1 , poz. IV, poz. V rachunku zysków i strat) 30 czerwca 2012 w tys. zł KOSZTY WEDŁUG RODZAJU a) amortyzacja b) zużycie materiałów i energii c) usługi obce d) podatki i opłaty e) wynagrodzenia f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) - reprezentacja i reklama - podróże służbowe - ubezpieczenia majątkowe - inne Koszty według rodzaju, razem Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 571 1 186 2 593 134 3 935 777 459 74 136 33 216 9 655 0 0 -2 380 -5 174 -2 101 31 grudnia 2011 w tys. zł 1 044 1 456 5 813 254 5 840 1 060 980 307 300 42 331 16 447 0 0 -2 646 -9 328 -4 473 30 czerwca 2011 w tys. zł 507 650 2 683 100 2 707 540 344 130 77 11 124 7 531 0 0 -1 054 -4 628 -1 849 Nota 21 (do poz. VII. rachunku zysków i strat) 30 czerwca 2012 w tys. zł POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE a) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - przychody ze zbyci niefinansowych aktywów trwałych - wartość netto niefinansowych aktywów trwałych b) dotacje c) inne przychody operacyjne - rozwiązanie odpisów na należności - rozwiązanie odpisów na zapasy - inne Inne przychody operacyjne, razem 218 218 0 0 36 0 0 36 254 31 grudnia 2011 w tys. zł 30 czerwca 2011 w tys. zł 11 11 0 0 187 0 0 187 198 0 0 0 0 41 0 0 41 41 Nota 22 (do poz. VIII. rachunku zysków i strat) 30 czerwca 2012 w tys. zł POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE a) strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - na roszczenia i należności - na zapasy c) inne koszty operacyjne - darowizny - inne Inne koszty operacyjne, razem 0 0 0 0 1 1 0 1 31 grudnia 2011 w tys. zł 30 czerwca 2011 w tys. zł 0 0 0 0 423 2 421 423 0 0 0 0 32 1 31 32 Nota 23.1 (do poz. X. rachunku zysków i strat) 30 czerwca 2012 w tys. zł PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 31 grudnia 2011 w tys. zł 30 czerwca 2011 w tys. zł a) z tytułu udzielonych pożyczek 287 BETOMAX Polska S.A. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny - od jednostek powiązanych, w tym: - od jednostek zależnych - od jednostek współzależnych - od jednostek stowarzyszonych - od znaczącego inwestora - od jednostki dominującej - od pozostałych jednostek b) pozostałe odsetki - od jednostek powiązanych, w tym: - od jednostek zależnych - od jednostek współzależnych - od jednostek stowarzyszonych - od znaczącego inwestora - od jednostki dominującej - od pozostałych jednostek Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 0 27 11 0 0 27 27 11 11 30 czerwca 2012 w tys. zł 134 134 0 0 0 0 0 134 31 grudnia 2011 w tys. zł 0 0 0 0 0 4 4 4 30 czerwca 2011 w tys. zł 0 0 0 0 0 3 3 3 30 czerwca 2012 w tys. zł 31 grudnia 2011 w tys. zł 30 czerwca 2011 w tys. zł Nota 23.2 (do poz. X. rachunku zysków i strat) INNE PRZYCHODY FINANSOWE a) dodatnie różnice kursowe - zrealizowane - niezrealizowane b) rozwiązane rezerwy (z tytułu) c) pozostałe, w tym: -inne Inne przychody finansowe, razem Nota 24.1 (do poz. XI. rachunku zysków i strat) KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK a) od kredytów i pożyczek - dla jednostek powiązanych, w tym: - dla jednostek zależnych - dla jednostek współzależnych - dla jednostek stowarzyszonych - dla znaczącego inwestora - dla jednostki dominującej - dla innych jednostek b) pozostałe odsetki - dla jednostek powiązanych, w tym: - dla jednostek zależnych - dla jednostek współzależnych - dla jednostek stowarzyszonych - dla znaczącego inwestora - dla jednostki dominującej - dla innych jednostek Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 240 390 113 240 2 390 105 113 1 2 242 105 495 1 114 Nota 24.2 (do poz. XI. rachunku zysków i strat) 30 czerwca 2012 w tys. zł INNE KOSZTY FINANSOWE a) ujemne różnice kursowe - zrealizowane - niezrealizowane b) utworzone rezerwy (z tytułu) - odsetki od należności c) pozostałe, w tym: - odpisane należności z tyt. odsetek - inne Inne koszty finansowe, razem 288 31 grudnia 2011 w tys. zł 30 czerwca 2011 w tys. zł 0 0 0 0 427 383 44 0 20 20 0 0 1 77 37 1 1 77 504 37 57 BETOMAX Polska S.A. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Nota 25 (do poz. XIII.1 rachunku zysków i strat) 30 czerwca 2012 w tys. zł ZYSKI NADZWYCZAJNE a) losowe b) pozostałe (wg tytułów) Zyski nadzwyczajne, razem 0 31 grudnia 2011 w tys. zł 30 czerwca 2011 w tys. zł 0 0 Nota 26 (do poz. XIII.2 rachunku zysków i strat) 30 czerwca 2012 w tys. zł STRATY NADZWYCZAJNE a) losowe b) pozostałe (wg tytułów) Straty nadzwyczajne, razem 0 31 grudnia 2011 w tys. zł 30 czerwca 2011 w tys. zł 0 0 Nota 27 (do poz. XV rachunku zysków i strat) 30 czerwca 2012 w tys. zł PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY 1. Zysk (strata) brutto 2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) - zrealizowane różnice kursowe - wyłączenia z przychodów podatkowych, w tym: - naliczone w odsetki - amortyzacja prawa użytkowania wieczystego gruntów - rozwiązane rezerwy nie zaliczane przy tworzeniu do k.u.p - niezrealizowane dodatnie różnice kursowe - pozostałe - korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu, w tym: - utworzone rezerwy nie będące k.u.p - koszty sądowe, spisane należności, inne - PFRON i inne opłaty - koszty reprezentacji - amortyzacja środków trwałych n.k.u.p. - odsetki budżetowe - naliczone odsetki od zobowiązań - różnice kursowe niezrealizowane - pozostałe tytuły - pozostałe tytuły, darowizny - nie wypłacone wynagrodzenie, składki ZUS w roku następnym - zapłacone odsetki za lata poprzednie - wypłacone wynagrodzenia z poprzedniego roku - pozostałe tytuły zwiększające koszty uzyskania przychodu 3. Dochód do opodatkowania 4.Odliczenia od dochodu (darowizna, straty z lat ubiegłych)) 3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 4. Podatek dochodowy według stawki 19 % 5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: - wykazany w rachunku zysków i strat wraz z korektą dot. przekształcenia - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: - zwiększenie z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych - zmniejszenie z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - zmniejszenie z tytułu korekty/rozwiązania rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego -zwiększenie aktywów z tyt. powstania różnic przejściowych -realizacja aktywu utworzonego w 2004r Podatek dochodowy odroczony, razem 289 31 grudnia 2011 w tys. zł 30 czerwca 2011 w tys. zł 1 176 5 130 2 119 -281 688 174 0 0 0 0 0 0 0 -281 6 11 0 0 0 11 0 693 48 0 19 2 0 0 0 1 0 0 0 -351 895 0 895 170 0 80 122 379 99 3 55 256 2 0 0 0 -303 5 818 0 5 818 1 105 0 0 0 0 0 0 0 0 174 0 0 37 61 177 0 0 0 26 1 0 0 0 -128 2 293 0 2 293 435 0 170 1 105 435 170 0 1 105 0 435 0 0 0 0 30 czerwca 2012 w tys. zł 0 31 grudnia 2011 w tys. zł 30 czerwca 2011 w tys. zł 0 BETOMAX Polska S.A. 0 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY: - działalności zaniechanej - wyniku na operacjach nadzwyczajnych Nota 28 (do poz. XVI. Rachunku zysków i strat) POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem 30 czerwca 2012 w tys. zł 31 grudnia 2011 w tys. zł 0 0 30 czerwca 2012 w tys. zł 0 0 31 grudnia 2011 w tys. zł 0 0 Nota 29 (do poz. XVII. Rachunku zysków i strat) UDZIAŁ W ZYSKACH )STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: - odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych - odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych - odpis różnicy w wycenie aktywów netto 30 czerwca 2012 w tys. zł 30 czerwca 2011 w tys. zł 0 0 30 czerwca 2011 w tys. zł 0 0 31 grudnia 2011 w tys. zł 0 0 0 0 0 30 czerwca 2011 w tys. zł 0 0 0 0 0 0 Nota 30 ZYSK NETTO NA JEDEN UDZIAŁ Zysk (strata ) netto w tys. zł Liczba udziałów w szt. Zysk (strata) netto na jeden udział w zł Średnia ważona liczba udziałów (w szt.) Rozwodniony zysk (strata) na jeden udział w zł 30 czerwca 2012 w tys. zł 31 grudnia 2011 w tys. zł 30 czerwca 2011 w tys. zł 1 006 10 000 000 0,10 4 025 10 000 000 0,40 1 684 1 000 000 1,68 Zysk na jeden udział został ustalony przez podzielenie zysku netto przez ilość udziałów. CZĘŚĆ 3. - Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych. Nota 31 STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU a) Środki pieniężne razem (stan na początek okresu) - środki pieniężne w kasie - środki pieniężne na rachunkach bankowych - inne środki pieniężne a) Środki pieniężne razem (stan na koniec okresu) - środki pieniężne w kasie - środki pieniężne na rachunkach bankowych - inne środki pieniężne 30 czerwca 2012 w tys. zł Zmiana stanu środków pieniężnych Środki pieniężne z działalności operacyjnej Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne z działalności finansowej 31 grudnia 2011 w tys. zł 30 czerwca 2011 w tys. zł 231 1 230 0 262 32 230 0 368 2 366 0 231 1 230 0 368 2 366 31 -137 -35 695 -588 -76 1 279 -8 964 7 548 -238 -8 682 8 885 333 18 315 0 CZĘŚĆ 4. – Dodatkowe noty objaśniające. 4.1. Informacja o instrumentach finansowych. Zmiana stanu instrumentów finansowych (w tys. zł): Dane za 2011r. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Pożyczki udzielone i należności własne Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu stan na 01.01.2012 231 zwiększenia 41 695 zmniejszenia 41 664 stan na 30.06.2012 262 0 0 0 0 290 BETOMAX Polska S.A. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Pozostałe zobowiązania finansowe Dane za 2011r. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Pożyczki udzielone i należności własne Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Pozostałe zobowiązania finansowe Dane za 2009r. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Pożyczki udzielone i należności własne Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Pozostałe zobowiązania finansowe Dokument Rejestracyjny 8 333 stan na 01.01.2011 368 264 zwiększenia 110 808 340 8 257 stan na 31.12.2011 231 0 zmniejszenia 110 945 0 0 0 813 stan na 01.01.2011 368 0 8 326 zwiększenia 47 214 806 8 333 stan na 30.06.2011 333 0 zmniejszenia 47 249 0 0 0 0 0 813 0 9 845 670 9 988 Aktywa i zobowiązania finansowe według podziału przyjętego w bilansie na 30 czerwca 2012r. (w tys. zł) Aktywa Aktywa Pożyczki finansowe Aktywa Zobowiązani Finansowe udzielone i utrzymywan finansowe a finansowe Wyszczególnienie przeznaczon należności e do terminu dostępne do przeznaczon e do obrotu własne wymagalnoś sprzedaży e do obrotu ci Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych: – udziały lub akcje) – inne papiery wartościowe – udzielone pożyczki – inne długoterminowe aktywa finansowe Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach: – udziały lub akcje – inne papiery wartościowe – udzielone pożyczki – inne długoterminowe. aktywa finansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych: – udziały lub akcje – inne papiery wartość. – udzielone pożyczki – inne długoterminowe. aktywa finansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach – udziały lub akcje – inne papiery wartościowe – udzielone pożyczki – inne długoterminowe aktywa finansowe Środki pieniężne 262 Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek: – kredyty i pożyczki – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych – inne zobowiązania finansowe (leasing) 291 Pozostałe zobowiązani a finansowe 5 487 5 270 217 BETOMAX Polska S.A. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek: – kredyty i pożyczki – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych – inne zobowiązania finansowe (leasing) 2 770 2 499 271 Aktywa i zobowiązania finansowe według podziału przyjętego w bilansie na 31 grudnia 2011r. (w tys. zł) Aktywa Aktywa Pożyczki finansowe Aktywa Finansowe udzielone i utrzymywan finansowe Wyszczególnienie przeznaczon należności e do terminu dostępne do e do obrotu własne wymagalnoś sprzedaży ci Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych: – udziały lub akcje) – inne papiery wartościowe – udzielone pożyczki – inne długoterminowe aktywa finansowe Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach: – udziały lub akcje – inne papiery wartościowe – udzielone pożyczki – inne długoterminowe. aktywa finansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych: – udziały lub akcje – inne papiery wartość. – udzielone pożyczki – inne długoterminowe. aktywa finansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach – udziały lub akcje – inne papiery wartościowe – udzielone pożyczki – inne długoterminowe aktywa finansowe Środki pieniężne 231 Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek: – kredyty i pożyczki – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych – inne zobowiązania finansowe (leasing) Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek: – kredyty i pożyczki – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych – inne zobowiązania finansowe (leasing) Zobowiązani a finansowe przeznaczon e do obrotu Pozostałe zobowiązani a finansowe 5 827 5 610 217 2 506 2 234 272 Aktywa i zobowiązania finansowe według podziału przyjętego w bilansie na 30 czerwca 2011r. (w tys. zł) 292 BETOMAX Polska S.A. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Wyszczególnienie Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych: – udziały lub akcje) – inne papiery wartościowe – udzielone pożyczki – inne długoterminowe aktywa finansowe Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach: – udziały lub akcje – inne papiery wartościowe – udzielone pożyczki – inne długoterminowe. aktywa finansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych: – udziały lub akcje – inne papiery wartość. – udzielone pożyczki – inne długoterminowe. aktywa finansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach – udziały lub akcje – inne papiery wartościowe – udzielone pożyczki – inne długoterminowe aktywa finansowe Środki pieniężne Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek: – kredyty i pożyczki – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych – inne zobowiązania finansowe (leasing) Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek: – kredyty i pożyczki – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych – inne zobowiązania finansowe (leasing) Dokument Rejestracyjny Aktywa Finansowe przeznaczon e do obrotu Pożyczki udzielone i należności własne Aktywa finansowe utrzymywan e do terminu wymagalnoś ci Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Zobowiązani a finansowe przeznaczon e do obrotu Pozostałe zobowiązani a finansowe 333 6 271 5 950 321 3 717 3 569 148 Charakterystyka instrumentów finansowych (w tys. zł): Charakterystyka instrumentów finansowych za I półrocze 2012r. Portfel Charakterystyka Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Środki pieniężne Pożyczki udzielone i należności własne Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Pozostałe zobowiązania finansowe Leasing/Kredyt Charakterystyka instrumentów finansowych za 2011r. Portfel Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Charakterystyka Środki pieniężne 293 Wartość Ilość 262 8 257 Wartość 15 Ilość 231 BETOMAX Polska S.A. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Pożyczki udzielone i należności własne Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Pozostałe zobowiązania finansowe Leasing/Kredyt 18 8 333 Charakterystyka instrumentów finansowych za I półrocze 2011r. Portfel Charakterystyka Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Środki pieniężne Pożyczki udzielone i należności własne Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Pozostałe zobowiązania finansowe Leasing Wartość Ilość 333 12 9 988 4.2. Opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalenia wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości Do wyceny finansowych składników aktywów i pasywów nie ustalano wartości godziwej. 4.3. Informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej Ryzyko nie występuje. 4.4. Koszty odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań finansowych (w tys. zł) I półrocze 2012 Tytuł zobowiązania Pozostałe zobowiązania finansowe Odsetki zrealizowane - długoterminowe - krótkoterminowe Razem 0 242 242 Odsetki niezrealizowane Od 3 do 12 Do 3 miesięcy miesięcy 99 277 0 0 99 277 Powyżej 12 miesięcy 1 378 0 1 378 Odsetki niezrealizowane Od 3 do 12 Do 3 miesięcy miesięcy 104 294 3 0 107 294 Powyżej 12 miesięcy 1 560 0 1 560 Rok 2011 Tytuł zobowiązania Pozostałe zobowiązania finansowe Odsetki zrealizowane - długoterminowe - krótkoterminowe Razem I półrocze 2011 Tytuł zobowiązania Pozostałe zobowiązania finansowe 0 492 492 Odsetki zrealizowane - długoterminowe - krótkoterminowe Razem 0 114 114 Odsetki niezrealizowane Od 3 do 12 Do 3 miesięcy miesięcy 108 325 0 0 108 325 Powyżej 12 miesięcy 246 0 246 4.5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez Spółkę gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych) POZYCJE POZABILANSOWE 1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - umowa inwestycyjna 294 31 grudnia 2011 w tys. zł 31 grudnia 2010 w tys. zł 31 grudnia 2009 w tys. zł 0 0 0 308 297 136 308 297 136 BETOMAX Polska S.A. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny - udzielonych gwarancji i poręczeń 3. Inne (z tytułu) - hipoteki na nieruchomościach - weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych - weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów kredytowych - przewłaszczenie na towarach z tytułu umów kredytowych Pozycje pozabilansowe, razem 308 28 940 13 600 1 040 9 300 5 000 29 248 297 26 125 13 600 1 225 8 000 3 300 26 422 136 25 961 13 600 1 061 8 000 3 300 26 097 4.6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania praw własności budynków i budowli. Na dzień 30.06.2012 roku Spółka nie posiadała zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. 4.7. Przychody, koszty i wyniki działalności zaniechanej w okresie sprawozdawczym lub przewidzianej do zaniechania w okresie następnym Spółka nie zaniechała, w okresie sprawozdawczym, żadnej z dotychczas prowadzonych działalności, nie przewiduje również zaniechania tych działalności w okresie następnym. 4.8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby I półrocze 2012 WYSZCZEGÓLNIENIE 1. Koszty montażu maszyn i urządzeń (inwestycje) 2. Koszt wytworzenia narzędzi i przyrządów 3. Uszczelnienia kręgu kosztów Razem I półrocze 2011 Rok 2011 0 0 0 4.9. Poniesione i planowane nakłady inwestycyjne Poniesione w I półroczu 2012 w tys. zł NAKŁADY NA: 1. Wartości niematerialne i prawne 2. Środki trwałe w tym dotyczące ochrony środowiska 3. Środki trwałe w budowie w tym dotyczące ochrony środowiska 4. Inwestycje w nieruchomości i prawa Razem Poniesione w roku 2011 w tys. zł 450 364 0 0 0 0 814 Poniesione w I półroczu 2011 w tys. zł 335 8 610 0 0 0 0 8 945 90 8 592 0 0 0 0 8 682 W 2012r. są planowane nakłady inwestycyjne w wysokości 2 000 tys. zł. Spółka nie ponosiła i nie planuje nakładów inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska. 4.10. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi W prezentowanym okresie wystąpiły transakcje z podmiotami powiązanymi. Dotyczyły one transakcji kupna i sprzedaży towarów handlowych. Spółka zamierza kontynuować zawieranie umów i dokonywanie transakcji z podmiotami powiązanymi, podobnie jak do chwili obecnej, czyli na zasadach rynkowych 4.11. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji W prezentowanym okresie Spółka nie realizowała wspólnych przedsięwzięć, które podlegają konsolidacji. 4.12. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem z tego: . pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych) . pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych) . uczniowie . osoby wykonujące pracę nakładczą . osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych 295 Przeciętna liczba zatrudnionych w I półroczu 2012 92 Przeciętna liczba zatrudnionych w roku 2011 Przeciętna liczba zatrudnionych w I półroczu 2011 92 77 56 36 0 0 54 38 0 0 46 31 0 0 0 0 0 BETOMAX Polska S.A. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny 4.13. Łączna wartość wynagrodzeń i nagród (w pieniądzu i w naturze), wypłaconych lub należnych, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących Spółkę w przedsiębiorstwie Spółki z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno) WYNAGRODZENIA (w zł) Wynagrodzenia zapłacone przez Spółkę z tytułu umowy o pracę i tytułu sprawowania funkcji nadzorczych Pargieła Stanisław Lech Pasturczak Andrzej Pargieła Artur Mączyński Wolfgang Scheurer Kamiński Sławomir Kosierkiewicz Konrad Grzegorz Muszyński Paweł Kamiński Piotr Kurczyński Razem I półrocze 2012 2011 I półrocze 2011 w tys. zł w tys. zł w tys. zł 30 30 30 30 18 18 18 120 58 69 421 38 38 36 36 29 14 14 234 92 138 669 12 12 12 12 12 0 0 114 44 70 288 4.14. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz Spółki, udzielonych przez Spółkę osobom zarządzającym i nadzorującym Wymienione tytuły rozliczeń nie wystąpiły. 4.15.Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres W sprawozdaniu finansowym za bieżący rok obrotowy nie są ujęte żadne znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych. 4.16. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym Brak istotnych zdarzeń dotyczących lat ubiegłych, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym. 4.17. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem, a Spółką oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów BETOMAX Polska S.A. powstał z przekształcenia BETOMAX Polska Sp. z o.o. działającej jako nowa jednostka od 1998r. Szczegóły zostały opisane w objaśnieniach do Noty nr 8. 4.18. Sprawozdanie finansowe skorygowane wskaźnikiem inflacji Nie zaistniała konieczność korygowania sprawozdań Spółki wskaźnikiem inflacji. 4.19. Zestawienie i objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami Nie zaistniała konieczność korygowania sprawozdań Spółki w celu zapewnienia porównywalnych danych finansowych pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami. 4.20. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność W latach 2011 i 2012 nie dokonywano zmian zasad (polityki) rachunkowości. 4.21. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność W prezentowanym sprawozdaniu finansowym nie dokonano korekt błędów podstawowych. 4.22. W przypadku występowania niepewności, co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazania, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez Spółkę działań mających na celu eliminację niepewności Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Spółkę działalności. 296 BETOMAX Polska S.A. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny 4.23. Połączenie jednostek W prezentowanych okresach nie miało miejsca połączenie Spółki z innym podmiotem gospodarczym. 4.24. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych – metody praw własności – należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie oraz wpływ na wynik finansowy Spółka nie posiada udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych. 4.25. Informacja o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki W Spółce nie występują umowy nieuwzględnione w bilansie. 4.26. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy. Spółka zawarła umowę na badanie sprawozdania finansowego za rok 2011 z firmą: Biegli Rewidenci Kielce Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 473). Łączna wysokości wynagrodzenia, wynikającego z umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, należnego z tytułu badania sprawozdania finansowego wynosiło 10 000,00 zł netto. 20.8. Polityka w zakresie wypłaty dywidendy 20.8.1. Zasady polityki Zarządu co do wypłaty dywidendy w okresie ostatnich 3 lat obrotowych Uchwałą Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 czerwca 2010 r. zysk netto osiągnięty przez Emitenta w roku 2009 przeznaczono w całości na kapitał zapasowy. Uchwałą Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2010 roku, zysk netto osiągnięty przez Emitenta w roku 2010 przeznaczono w całości na kapitał zapasowy. Uchwałą Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2011 roku, kwotę 1.500.0000 zł przeznaczono na wypłatę dywidendy, zaś pozostałą część zysku na kapitał zapasowy. Ustalenie terminów w związku z wypłatą dywidendy oraz operacja wypłaty dywidendy, o ile Walne Zgromadzenie Emitenta podejmie uchwałę w sprawie jej wypłaty, będzie przeprowadzana zgodnie z regulacjami KDPW. Dane o wartości wypłaconej dywidendy w trzech ostatnich latach obrotowych obrazuje poniższa tabela: Rok obrotowy 2009 2010 2011 Zysk przeznaczony do wypłaty – w zł Ilość udziałów/akcji uprawnionych do dywidendy Data wypłaty dywidendy 0,00 0,00 0,00 - 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Kwota dywidendy na 1 ówczesny udział/akcję – w zł 0,00 0,00 1.500.000,00 Kwota dywidendy w przeliczeniu na 1 obecna akcję 0,00 0,00 0,15 Źródło:Emitent Emitent*Betomax Polska Spółka z o.o. 297 BETOMAX Polska S.A. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny 20.8.2. Zasady polityki Zarządu co do wypłaty dywidendy w okresie najbliższych 3 lat obrotowych W związku z planowanym upublicznieniem akcji Spółki, nabywający je akcjonariusze oczekiwać będą jak najwyższego zwrotu z inwestycji, który będzie następował poprzez wzrost wartości (notowań) akcji lub wypłatę dywidendy. Zgodnie z oświadczeniem Zarządu, w najbliższych trzech latach obrotowych, planuje on rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wypłatę dywidendy w granicach do 50% rocznego zysku Spółki, natomiast pozostałą część zysku w wysokości od 50% przeznaczać na kapitał zapasowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, organem uprawnionym do podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy jest Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które może podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy, powinno odbyć się w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrotowego, za który następuje podział wypracowanego zysku. Ponieważ rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, Walne Zgromadzenie powinno odbywać się do końca czerwca. W przypadku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy, powinna ona wskazywać datę ustalenia prawa do dywidendy (tzw. „dzień dywidendy”) oraz termin jej wypłaty. 20.8.3. Informacje o odbiorze dywidendy będą ogłaszane w formie raportów bieżących. Prawo do dywidendy przysługiwać będzie osobom, na których rachunkach będą zapisane akcje w dniu dywidendy. Warunki odbioru dywidendy przez akcjonariuszy odpowiadają zasadom przyjętym dla spółek, których akcje są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Emitent jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, Komisję Nadzoru Finansowego oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych o podjęciu uchwały o przeznaczeniu zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dniu ustalenia prawa do dywidendy oraz dniu wypłaty dywidendy. 20.8.4. Wartość dywidendy na akcję za każdy rok obrotowy okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi Za rok obrotowy 2009 dywidenda akcjonariuszom Spółki nie została przyznana. Za rok obrotowy 2010 dywidenda akcjonariuszom Spółki nie została przyznana Za rok obrotowy 2011 Spółka przyznała akcjonariuszom dywidendę w wysokości 1.500.000 zł. Wyszczególnienie 2011 Wartość dywidendy (w tys. zł) Średnia ważona liczba akcji po doprowadzenia do porównywalności (szt.) Wartość dywidendy na jedną akcje (zł) 2010 2009 1.500.000,0 0,0 0,0 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 0,15 0 0,0 20.9. Postępowania sądowe i arbitrażowe Na dzień zatwierdzenia Prospektu nie toczą się i w okresie ostatnich 12 miesięcy nie toczyły się żadne postępowania sądowe, które miały w niedawnej przeszłości istotny wpływ na sytuację finansową lub rentowność Emitenta. Na dzień zatwierdzenia Prospektu, według najlepszej wiedzy Emitenta, nie istnieją podstawy do ewentualnego wszczęcia takich postępowań w przyszłości. Aktualnie toczy się 7 postępowań o zapłatę na rzecz Emitenta na łączną kwotę wierzytelności w wysokości 66.192, 15 zł, z których odzyskano 11.732,00 zł. Emitent oświadcza, iż od momentu rozpoczęcia działalności nie toczyło się żadne postępowanie arbitrażowe, upadłościowe, likwidacyjne i układowe bądź naprawcze, których stroną byłby Emitent. Według wiedzy Emitenta w przyszłości nie powinny wystąpić żadne postępowania upadłościowe, likwidacyjne i układowe bądź naprawcze, których stroną byłby Emitent. 20.10. Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta Nie nastąpiły znaczące zmiany w sytuacji finansowej i handlowej (ekonomicznej) Spółki w okresie od dnia 31.12.2011 roku, tj. dnia, na który sporządzono ostatnie zbadane sprawozdanie finansowe do dnia zatwierdzenia Prospektu. 298 BETOMAX Polska S.A. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny 21. Informacje dodatkowe 21.1. Informacje dotyczące kapitału zakładowego Emitenta 21.1.1. Wielkość wyemitowanego kapitału zakładowego Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) i dzieli się na: 4.100.000 (słownie: cztery miliony sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. 5.900.000 (słownie: pięć milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. Akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każdej Akcji serii A przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Kapitał zakładowy Emitenta jest w całości opłacony. W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi nie miała miejsca sytuacja opłacenia ponad 10% kapitału Emitenta w postaci aktywów innych niż gotówka. 20.1.2. Akcje, które nie reprezentują kapitału Emitent nie emitował akcji nie reprezentujących kapitału. 21.1.3. Akcje Emitenta w posiadaniu Emitenta, innych osób w imieniu Emitenta lub podmiotów zależnych Emitenta Według wiedzy Zarządu nie występują akcje Emitenta w posiadaniu Emitenta, innych osób w imieniu Emitenta lub podmiotów zależnych Emitenta. 21.1.4. Zamienne, wymienne papiery wartościowe lub papiery wartościowe z warrantami Emitent nie wyemitował żadnych zamiennych papierów wartościowych, wymienialnych papierów wartościowych lub papierów wartościowych z warrantami. W szczególności Emitent nie wyemitował żadnych obligacji zamiennych na akcje Emitenta, obligacji z prawem pierwszeństwa ani warrantów subskrypcyjnych. 21.1.5. Wszelkie prawa nabycia lub zobowiązania w odniesieniu do kapitału docelowego lub zobowiązania do podwyższenia kapitału Statut Emitenta nie przewiduje upoważnienia dla Zarządu w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. 21.1.6. Kapitał Emitenta, który jest przedmiotem opcji lub wobec którego zostało uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on przedmiotem opcji Według wiedzy Emitenta, kapitał Spółki nie jest przedmiotem opcji oraz nie zostało uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on przedmiotem opcji. 21.1.7. Dane historyczne na temat kapitału zakładowego 21.1.7.1. Zmiany kapitału zakładowego w okresie objętym historycznymi danymi finansowymi Poprzednik prawny Emitenta – BETOMAX Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zawiązana na mocy Umowy Spółki w dniu 10 września 1998 r. – akt notarialny z dnia 10 września 1998 r. przed notariuszem Czesławem Salagierskim w Kancelarii Notarialnej w Końskich – Repertorium A nr 3710/98. Kapitał zakładowy spółki wynosił 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) i dzielił się na 50 równych udziałów po 100,00 zł każdy. Spółka została zarejestrowana rejestrze handlowym w Sądzie Rejonowym Sądzie Gospodarczym w Kielcach w dniu 23 października 1998 r. pod numerem RHB 2882. Założycielami BETOMAX Polska Spółka z o.o. byli Betomax Kunststoff und Metallwarenfabrik GmbH & CO KG, Lech Pasturczuk, Andrzej Pargieła, Stanisław Pargieła i Artur Mączyński. Uchwałą Nr 4 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników BETOMAX Polska Sp. z o.o. z dnia 24 lutego 2001 r. kapitał zakładowy spółki został podwyższony do kwoty 50.000,00 zł (akt notarialny z dnia 24 lutego 2001 r. przed notariuszem Czesławem Salagierskim z Kancelarii Notarialnej w Końskich – Repertorium A Nr 866/2001). 299 BETOMAX Polska S.A. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników BETOMAX Polska Sp. z o.o. z dnia 24 kwietnia 2008 r. kapitał zakładowy spółki został podwyższony do kwoty 1.000.000,00 zł (akt notarialny z dnia 24 kwietnia 2008 r. przed notariuszem Czesławem Salagierskim z Kancelarii Notarialnej w Końskich – Repertorium A Nr 2605/2008). W dniu 15 kwietnia 2009 r. podjęta została przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników BETOMAX Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Uchwała Nr 1 o przekształceniu w spółkę akcyjną (akt notarialny z dnia 15 kwietnia 2009 r. przed notariuszem Czesławem Salagierskim z Kancelarii Notarialnej w Końskich – Repertorium A Nr 1793/2009) oraz zostały złożone stosowane oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej i objęciu akcji przez wspólników (akt notarialny z dnia 15 kwietnia 2009 r. przed notariuszem Czesławem Salagierskim z Kancelarii Notarialnej w Końskich – Repertorium A Nr1798/2009). Kapitał zakładowy Emitenta w chwili zarejestrowania Emitenta w KRS (tj. w dniu 30 listopada 2009 r.) wynosił 1.000.000,00 zł i dzielił się na 1.000.000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. W dniu 14 kwietnia 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło: Uchwałę Nr 13 w sprawie zmiany Statutu Spółki, na mocy której kapitał zakładowy w wysokości 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) dzieli się na 410.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 590.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B; Uchwałę Nr 14 w sprawie podziału akcji Spółki i zmiany w Statucie, na mocy której wartość nominalna wszystkich akcji Spółki została obniżona do kwoty 0,10 zł (dziesięć groszy) wskutek czego liczba akcji wzrosła odpowiednio do 10.000.000 akcji i dzieli się na 4.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 5.900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B. Uchwałę Nr 15 w sprawie uprzywilejowania akcji serii A i zmiany w Statucie, na mocy której akcje serii A zostały uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że jednej akcji serii A będą przysługiwać dwa głosy. Powyższe zmiany w Statucie Spółki zostały zarejestrowane w sierpniu 2011 r. Wskutek powyższych zmian, kapitał zakładowy Emitenta wynosił 1.000.000,00 zł i dzielił się na: 4.100.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu (2:1), 5.900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B; o wartości nominalnej 0,10 zł każda. W dniu 7 września 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło: Uchwałę Nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian w Statucie Spółki, na mocy której kapitał zakładowy spółki podwyższony został do kwoty nie mniejszej niż 1.000.000,10 zł (słownie: jeden milion złotych dziesięć groszy) i nie większej niż 1.100.000,00 zł w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 1.000.000 akcji serii C („Akcje Serii C”). Uchwałę Nr 4 w sprawie dematerializacji 5.900.000 akcji na okaziciela serii B, nie mniej niż 1 i nie więcej niż 1.000.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oraz praw do akcji serii C. W dniu 20 marca 2012 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy powyższe Uchwały Nr 3 i Nr 4 zostały zmienione następującymi Uchwałami: Uchwałą Nr 1 w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7 września 2011 roku; Uchwałą nr 1 podwyższony został kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.000.000,00 zł do kwoty nie mniejszej niż 1.000.000,10 zł i nie większej niż 1.200.000,00 zł, tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł i nie większą niż 200.000,00 zł w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2.000.000 akcji serii C. Uchwałą Nr 2 w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7 września 2011 roku; Uchwałą nr 2 dokonano dematerializacji 5.900.000 akcji na okaziciela serii B, nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2.000.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oraz praw do akcji serii C. 21.1.7.2 Dane historyczne na temat kapitału zakładowego po dniu ostatniego bilansu przedstawionego w historycznych danych finansowych do dnia zatwierdzenia prospektu W dniu 7 września 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło: Uchwałę Nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian w Statucie Spółki, na mocy której kapitał zakładowy spółki podwyższony został do kwoty nie mniejszej niż 1.000.000,10 zł (słownie: jeden milion złotych dziesięć groszy) i nie większej niż 1.100.000,00 zł w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 1.000.000 akcji serii C („Akcje Serii C”). Uchwałę Nr 4 w sprawie dematerializacji 5.900.000 akcji na okaziciela serii B, nie mniej niż 1 i nie więcej niż 1.000.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oraz praw do akcji serii C, na mocy której wyrażono zgodę na dematerializację 5.900.000 akcji na okaziciela serii B, nie mniej niż 1 i nie więcej niż 1.000.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oraz praw do akcji serii C. 300 BETOMAX Polska S.A. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny W dniu 20 marca 2012 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy powyższe Uchwały Nr 3 i Nr 4 zostały zmienione następującymi Uchwałami: Uchwałą Nr 1 w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7 września 2011 roku; Uchwałą nr 1 podwyższony został kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.000.000,00 zł do kwoty nie mniejszej niż 1.000.000,10 zł i nie większej niż 1.200.000,00 zł, tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł i nie większą niż 200.000,00 zł w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2.000.000 akcji serii C. Uchwałą Nr 2 w sprawie zmiany Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7 września 2011 roku; Uchwałą nr 2 wyrażono zgodę na dematerializację 5.900.000 akcji na okaziciela serii B, nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2.000.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oraz praw do akcji serii C. 21.2. Informacje dotyczące statutu Emitenta 21.2.1. Opis przedmiotu i celu działalności Emitenta ze wskazaniem miejsca w Statucie Spółki, w którym są one określone Przedmiotem działalności Emitenta zgodnie z § 6 Statutu jest: 1. PKD 13.9 - Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, 2. PKD 22.2 - Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych, 3. PKD 23.52.Z - Produkcja wapna i gipsu, 4. PKD 23.61.Z - Produkcja wyrobów budowlanych z betonu, 5. PKD 23.62.Z - Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu, 6. PKD 23.63.Z - Produkcja masy betonowej prefabrykowane, 7. PKD 23.64.Z - Produkcja zaprawy murarskiej, 8. PKD 23.69.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu, 9. PKD 24.31.Z - Produkcja prętów ciągnionych na zimno, 10. PKD 24.32.Z - Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno, 11. PKD 24.33.Z - Produkcja wyrobów formowanych na zimno, 12. PKD 24.34.Z - Produkcja drutu, 13. PKD 25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, 14. PKD 25.29.Z - Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych, 15. PKD 25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, 16. PKD 25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych, 17. PKD 25.71.Z - Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców, 18. PKD 25.73.Z - Produkcja narzędzi, 19. PKD 25.9 - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, 20. PKD 28.41.Z - Produkcja maszyn do obróbki metalu, 21. PKD 28.49.Z - Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych, 22. PKD 28.92.Z - Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa, 23. PKD 33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, 24. PKD 33.19.Z. - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, 25. PKD 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, 26. PKD 38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych, 27. PKD 38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych, 28. PKD 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 29. PKD 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad, 30. PKD 42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, 31. PKD 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli, 32. PKD 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, 33. PKD 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, 34. PKD 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, 35. PKD 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądoweji wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, 36. PKD 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, 37. PKD 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę, 38. PKD 43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, 39. PKD 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych, 40. PKD 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, 41. PKD 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, 42. PKD 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 43. PKD 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, 44. PKD 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, 45. PKD 46.12.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych, 46. PKD 46.13.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych, 47. PKD 46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, 48. PKD 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów równego rodzaju, 49. PKD 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, 301 BETOMAX Polska S.A. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny 50. PKD 46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 51. PKD 46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, 52. PKD 47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 53. PKD 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, 54. PKD 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, 55. PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 56. PKD 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury, 57. PKD 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne. 58. PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy, 59. PKD 72.11.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, 60. PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, 61. PKD 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych, 62. PKD 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, 63. PKD 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, 64. PKD 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), 65. PKD 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, 66. PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej, 67. PKD 74.10.Z. - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 68. PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 69. PKD 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, 70. PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 71. PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów, 72. PKD 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów. Wiodącym rodzajem działalności prowadzonej przez Emitenta jest sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z ) Statut Spółki nie określa celu działalności Emitenta. 21.2.2. Podsumowanie postanowień statutu lub regulaminów Emitenta, odnoszących się do członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Zarząd składa się z jednego lub większej ilości członków. Zarząd jednoosobowy składa się z Prezesa Zarządu. Zarząd wieloosobowy składa się z Prezesa Zarządu oraz nie więcej niż dwóch Wiceprezesów oraz członków Zarządu. Członkowie Zarządu, w tym Prezes i Wiceprezes powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Pierwszy Zarząd powołany był uchwałą o przekształceniu Spółki. Kadencja Zarządu wynosi trzy lata, a wszyscy członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji. Zarząd reprezentuje Emitenta na zewnątrz oraz prowadzi sprawy Emitenta, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Do składania oświadczeń woli w imieniu Emitenta uprawnieniu są dwaj członkowie Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu. Członkowie Zarządu powinni uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Zarząd obraduje i podejmuje uchwały na posiedzeniach, które odbywają się co najmniej raz w miesiącu. Posiedzenie zwoływane jest przez Prezesa zarządu lub na wniosek któregokolwiek z członków Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów członków zarządu biorących udział w podejmowaniu uchwały, zaś w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Emitenta Rada Nadzorcza lub jej przedstawiciel na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Nadzorczą w formie uchwały. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu. Wynagrodzenie członków Zarządu jest ustalane przez Radę Nadzorczą. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach członków Zarządu. 302 BETOMAX Polska S.A. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Emitenta. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi pięć lat. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej każdej kolejnej kadencji zwoływane jest przez Przewodniczącego Rady minionej kadencji, a w przypadku jego nieobecności lub wynikających z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji – Wiceprzewodniczący Rady minionej kadencji. Na pierwszym posiedzeniu danej kadencji członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i Sekretarza Rady. W razie śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka (członków) Rady Nadzorczej – Rada Nadzorcza w okresie swej kadencji ma prawo dokooptowania, do czasu powołania przez Walne Zgromadzenie nowego członka (członków) w miejsce tego (tych), którzy ustąpili w czasie kadencji. Prawo to może być zrealizowane wyłącznie w przypadku, kiedy ilość członków spadnie poniżej pięciu. Taki członek rady działa do najbliższego Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje (w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał) i przewodniczy posiedzeniom Rady oraz kieruje jej pracami. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia, powinno zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na 14 dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Posiedzenie Rady może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefax, e- mail, telekonferencja, wideokonferencja), z zastrzeżeniem postanowień kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Raz w roku Rada Nadzorcza sporządza, w celu przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu: 1) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, 2) ocenę swojej pracy, 3) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za poprzedni rok obrotowy. Dokumenty powyższe powinny być udostępnione wszystkim Akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z nimi zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Do szczególnych obowiązków i kompetencji Rady Nadzorczej należą: 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami jak i ze stanem faktycznym, 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, 5) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki, 6) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, 7) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej, 8) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki, 9) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, 10) zatwierdzanie Regulaminu Komitetu Audytu (o ile taki zostanie w Spółce powołany) oraz każdej jego zmiany, 11) przyjmowanie corocznego sprawozdania z działalności Komitetu Audytu, 12) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 13) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, 14) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu, w tym również w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o pracę z członkami Zarządu, 15) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach członków Zarządu, 16) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności, 17) udzielanie zgody na: a) tworzenie i likwidację oddziałów i zakładów Spółki, b) nabycie albo zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, niezależnie od wartości takiej nieruchomości, c) wypłatę przez Spółkę Akcjonariuszom zaliczki na poczet przyszłej dywidendy, d) wystawianie weksli, udzielanie przez Spółkę poręczeń lub gwarancji przewyższających kwotę 1.000.000 złotych, e) zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu pożyczek lub kredytów o wartości przekraczającej jednorazowo wartość kapitału zakładowego, f) podjęcie inwestycji, której wartość przekracza kwotę 1.000.000 złotych, 303 BETOMAX Polska S.A. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. g) Dokument Rejestracyjny nawiązanie współpracy z firmami, które dla spółki Betomax GmbH & CO KG Amtsgericht Neuss HRA 4852 stanowią konkurencję na którymkolwiek z rynków krajowych, 18) udzielanie zgody na zawieranie umów z: a) podmiotem dominującym w stosunku do Spółki, jednostką podporządkowaną wobec podmiotu dominującego albo współmałżonkiem lub osobą pozostającą z nią we wspólnym pożyciu, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli, a także podmiotem, w którym jedna z tych osób jest podmiotem dominującym lub osobą zarządzającą, b) innym Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 20 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a także jednostkę od niego zależną lub podmiot, w którym jest osobą zarządzającą, c) jednostką podporządkowaną wobec Spółki, d) osobą pełniącą obowiązki członka Zarządu, będącą członkiem Zarządu, prokurentem, kuratorem Spółki, członkiem zarządu komisarycznego, członkiem Rady Nadzorczej, jej współmałżonkiem lub osobą pozostającą z nią we wspólnym pożyciu, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, a także podmiotem, w którym jedna z tych osób jest podmiotem dominującym lub osobą zarządzającą, - z wyjątkiem umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział. Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności prawnej, Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia, aby powzięło uchwałę w przedmiocie udzielenia zgody na jej dokonanie. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas określony. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Emitenta. Członkowie Rady są obowiązani do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 21.2.3. Opis praw, przywilejów i ograniczeń związanych z każdym rodzajem istniejących akcji Prawa i obowiązki związane z akcjami Emitenta są określone w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, w Statucie oraz w innych przepisach prawa. Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy skorzystać z porady osób uprawnionych do świadczenia pomocy prawnej. Akcje wyemitowane przez Emitenta dzielą się na akcje imienne uprzywilejowanie co do głosu (4.100.000 akcji serii A) oraz akcje zwykłe na okaziciela (5.900.000 akcji serii B). Wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy). Zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 6 uprzywilejowanie akcji serii A polega na tym, że na jedną akcję serii A przypadają dwa głosy. Prawa majątkowe związane z akcjami Emitenta obejmują m.in.: 1) Prawo do dywidendy, to jest udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 Ksh) oraz praw do zaliczki na poczet dywidendy. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, że na każdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy, który może zostać wyznaczony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia (art. 348 Ksh). Ustalając dzień dywidendy Walne Zgromadzenie powinno jednak wziąć pod uwagę regulacje KDPW i GPW. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala również termin wypłaty dywidendy (art. 348 § 3 Ksh). W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze nabywają roszczenie o wypłatę dywidendy. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych. Przepisy prawa nie określają terminu, po którym wygasa prawo do dywidendy. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 § 1 Ksh). Przepisy prawa nie zawierają innych postanowień na temat stopy dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, częstotliwości oraz akumulowanego lub nieakumulowanego charakteru wypłat. Zgodnie z § 33 Statutu Emitenta, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca 304 BETOMAX Polska S.A. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.. 2) 3) 4) 5) Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru); przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 KSH, Akcjonariusz może zostać pozbawiony tego prawa w części lub w całości w interesie Emitenta mocą uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością co najmniej 4/5 głosów; przepisu o konieczności uzyskania większości co najmniej 4/5 głosów nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale oraz gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji; pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Prawo do udziału w majątku Emitenta pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej likwidacji (art. 474 KSH); Statut Emitenta nie przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym zakresie. Prawo do zbywania posiadanych akcji. Prawo do zbywania akcji Emitenta nie jest statutowo ograniczone. Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem. Zgodnie z art. 340 § 3 KSH, w okresie gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi. Uprawnienia korporacyjne związane z akcjami obejmują m.in.: 1) Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 KSH) oraz prawo do wykonywania na Walnym Zgromadzeniu prawa głosu (art. 411 § 1 KSH). Każdej akcji imiennej uprzywilejowanej serii A przysługują dwa głosy (§ 7 ust. 6 Statutu), natomiast każdej akcji zwykłej na okaziciela przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 KSH). 2) Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Emitenta (art. 400 § 1 KSH). 3) Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422-427 KSH. Stosownie do postanowień art. 422 KSH, uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem lub dobrymi obyczajami i godząca w interes Emitenta lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Emitentowi powództwa o uchylenie uchwały. Powództwo może zostać wytoczone przez Zarząd, Radę Nadzorczą oraz poszczególnych członków tych organów lub akcjonariusza, który: głosował przeciwko uchwale, a po jej podjęciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu (wymóg głosowania nie dotyczy akcji niemej); został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu; nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało w sposób wadliwy lub podjęto uchwałę w sprawie, która nie była podjęta porządkiem obrad. W przypadku spółki publicznej termin do wniesienia powództwa o uchylenie uchwały wynosi miesiąc od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia podjęcia uchwały (art. 424 § 2 Ksh). W sytuacji, kiedy uchwała jest sprzeczna z przepisami KSH, może zostać zaskarżona w trybie art. 425 KSH, w drodze powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały wytoczonego przeciwko Emitentowi. 4) 5) 6) 7) 8) W terminie 30 dni od daty ogłoszenia uchwały Walnego Zgromadzenia spółki publicznej, nie później niż po upływie roku od dnia podjęcia uchwały, może zostać wytoczone powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały. Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami; zgodnie z art. 385 § 3 KSH na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/5 część kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Prawo do uzyskania informacji o Emitencie w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, w szczególności zgodnie z art. 428 KSH, podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Emitenta, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad; akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do Sądu Rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji (art. 429 KSH). Uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi (art. 328 § 6 Ksh). Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na 15 dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 KSH). Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 KSH). 305 BETOMAX Polska S.A. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) Dokument Rejestracyjny Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 KSH). Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z 3 osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze, posiadający 1/10 kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 KSH). Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 KSH). Prawo do wniesienia powództwa o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi na zasadach określonych w art. 486 i 487 KSH, jeżeli Emitent nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę. Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Emitenta bezpłatnie odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 KSH (w przypadku połączenia spółek), w art. 540 § 1 KSH (w przypadku podziału Emitenta) oraz w art. 561 § 1 KSH (w przypadku przekształcenia Emitenta). Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 341 § 7 KSH). Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie. Prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych) zgodnie z art. 84 ustawy o ofercie publicznej. Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Stosowna uchwała powinna określać w szczególności: przedmiot i zakres badania; dokumenty, które Emitent powinien udostępnić biegłemu; stanowisko Zarządu wobec zgłoszonego wniosku. Jeżeli Walne Zgromadzenie odrzuci wniosek o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić z wnioskiem o wyznaczenie biegłego rewidenta do sądu rejestrowego terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały. 17) Zgodnie ze Statutem Emitenta akcje mogą być umarzane z zachowaniem przepisów kodeksu spółek handlowych o obniżeniu kapitału zakładowego. Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone, w drodze nabycia ich przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Warunki i sposób umorzenia określi każdorazowo Walne Zgromadzenie, zastrzeżeniem, że wypłata wynagrodzenia za umorzone akcje dokonywana jest, co najmniej według wartości bilansowej obliczonej w oparciu o ostatni bilans roczny. Zgodnie z art. 359 § 2 KSH, umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. 18) Prawo do zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela (art. 334 § 2 Ksh). Zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Statutu, zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. 21.2.4. Opis działań niezbędnych do zmiany praw posiadaczy akcji, ze wskazaniem tych zasad, które mają bardziej znaczący zakres niż jest to wymagane przepisami prawa Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych Emitent może wydać akcje o szczególnych uprawnieniach, a także przyznać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobiste uprawnienia, które wygasają najpóźniej z dniem, w którym uprawniony przestaje być akcjonariuszem Emitenta. Akcje uprzywilejowane, z wyjątkiem akcji niemych, powinny być imienne, a uprzywilejowanie, o którym mowa, może dotyczyć m.in. prawa głosu, prawa do dywidendy lub podziału majątku w przypadku likwidacji spółki. Uprzywilejowanie w zakresie prawa głosu nie dotyczy spółki publicznej (z wyłączeniem akcji imiennych uprzywilejowanych spółek publicznych, które nie są dopuszczane do obrotu na rynku regulowanym), a ponadto jednej akcji nie można przyznać więcej niż 2 głosy (z zastrzeżeniem praw nabytych przed dniem wejścia w życie kodeksu spółek handlowych, kiedy jednej akcji można było przyznać nie więcej niż 5 głosów na walnym zgromadzeniu) i w przypadku zamiany takiej akcji na akcję na okaziciela lub w razie jej zbycia wbrew zastrzeżonym warunkom, uprzywilejowanie to wygasa. Akcje uprzywilejowane w zakresie dywidendy mogą przyznawać uprawnionemu dywidendę, która przewyższa nie więcej niż o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych (nie dotyczy to akcji niemych oraz zaliczek na poczet dywidendy) i nie korzystają one z pierwszeństwa zaspokojenia przed pozostałymi akcjami (nie dotyczy akcji niemych). Wobec akcji uprzywilejowanej w zakresie dywidendy może być wyłączone prawo głosu (akcje nieme), a nadto akcjonariuszowi uprawnionemu z akcji niemej, któremu nie wypłacono w pełni albo częściowo dywidendy w danym roku obrotowym, można przyznać prawo do wyrównania z zysku w następnych latach, nie później jednak niż w ciągu 306 BETOMAX Polska S.A. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny kolejnych trzech lat obrotowych. Przyznanie szczególnych uprawnień można uzależnić od spełnienia dodatkowych świadczeń na rzecz spółki, upływu terminu lub ziszczenia się warunku. Akcjonariusz może wykonywać przyznane mu szczególne uprawnienia związane z akcją uprzywilejowaną po zakończeniu roku obrotowego, w którym wniósł w pełni swój wkład na pokrycie kapitału zakładowego. Osobiste uprawnienia, jak wskazano wyżej, mogą być przyznane jedynie indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi i dotyczyć mogą m.in. prawa powoływania lub odwoływania członków zarządu, rady nadzorczej lub prawa do otrzymywania oznaczonych świadczeń od spółki. Przyznanie osobistego uprawnienia można uzależnić od dokonania oznaczonych świadczeń, upływu terminu lub ziszczenia się warunku. Do uprawnień przyznanych akcjonariuszowi osobiście należy stosować odpowiednio ograniczenia dotyczące zakresu i wykonywania uprawnień wynikających z akcji uprzywilejowanych. Opisane wyżej zmiany praw posiadaczy akcji, tj. wydanie akcji o szczególnych uprawnieniach oraz przyznanie indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień, dla swej ważności wymagają odpowiednich postanowień Statutu. Statut Emitenta przewiduje uprzywilejowanie akcji imiennych serii A. Uprzywilejowanie to dotyczy prawa głosu i polega na tym, że na jedną akcję serii A przypadają dwa głosy (§ 7 ust. 6 Statutu). Statut Emitenta nie zawiera postanowień na temat innych akcji o szczególnych uprawnieniach, nie przyznaje też żadnych osobistych uprawnień indywidualnie oznaczonym akcjonariuszom. Wprowadzenie jakichkolwiek nowych akcji uprzywilejowanych Emitenta lub osobistych uprawnień akcjonariuszy Emitenta, wymagałoby zmiany Statutu Emitenta. Zgodnie z art. 430 § 1 KSH, zmiana Statutu Emitenta wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 głosów i wpisu do rejestru. Ponadto, uchwała taka winna zawierać wskazanie akcji uprzywilejowanych lub odpowiednio oznaczenie podmiotu, któremu przyznawane są osobiste uprawnienia, rodzaj uprzywilejowania akcji lub odpowiednio rodzaj osobistego uprawnienia oraz ewentualnie dodatkowe warunki, od których spełnienia uzależnione jest przyznanie uprzywilejowania akcji lub odpowiednio osobistego uprawnienia. Uchwała dotycząca zmiany statutu, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom zgodnie z art. 354 KSH, wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy (art. 415 KSH). Zmiana statutu nie dotycząca podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego winna być zgłoszona do sądu rejestrowego w terminie 3 miesięcy od dnia jej podjęcia (art. 430 § 2 KSH). 21.2.5. Opis zasad określających sposób zwoływania Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń oraz Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń, włącznie z zasadami uczestnictwa w nich Za prawidłowe zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odpowiedzialny jest Zarząd Emitenta, który obowiązany jest przedsięwziąć wszelkie niezbędne czynności w celu prawidłowego zwołania, a także przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Emitenta i powinno się ono odbyć w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Emitenta, tj. w terminie do 30 czerwca. Zgodnie z § 12 ust. 1 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą, jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walne Zgromadzenia w powyższym terminie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Emitenta. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za stosowne, a Zarząd w ciągu 14 dni od złożenia stosownego żądania przez Radę Nadzorczą nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone pisemnie na ręce Zarządu. Jeżeli w terminie 2 tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 20% kapitału zakładowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem, przy czym sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Emitenta ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie w Końskich lub w Warszawie. Przed każdym Walnym Zgromadzeniem winna być sporządzona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Lista podpisana przez Zarząd winna być wyłożona w lokalu Emitenta przez okres trzech dni powszednich poprzedzających odbycie Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą przeglądać listę w lokalu Emitenta oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. Na Walnym Zgromadzeniu, niezwłocznie po wyborze przewodniczącego, winna być sporządzona lista obecności, zawierająca spis uczestników z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i przysługujących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję złożoną przynajmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo do wyboru jednego członka komisji. Uchwały można podjąć jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Zgodnie z art. 405 307 BETOMAX Polska S.A. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny KSH, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, jeżeli przepisy KSH lub Statutu nie stanowią inaczej. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy KSH lub Statutu nie stanowią inaczej. 21.2.6. Opis postanowień statutu lub regulaminów Emitenta, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie zmiany kontroli nad Emitentem Statut Emitenta nie zawiera postanowień, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie zmiany kontroli nad Emitentem. 21.2.7. Wskazanie postanowień statutu lub regulaminów Emitenta, jeżeli takie istnieją, regulujących progową wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza Statut nie zawiera postanowień regulujących progową wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza. 21.2.8. Opis warunków nałożonych zapisami statutu spółek, jej regulaminami, którym podlegają zmiany kapitału w przypadku, gdy te zasady są bardziej rygorystyczne niż określone wymogami obowiązującego prawa Statut nie określa warunków, którym podlegają zmiany kapitału zakładowego w sposób bardziej rygorystyczny niż przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. 22. Inne istotne umowy których stroną jest Emitent, inne niż umowy zawierane w normalnym toku działalności Emitenta, za okres dwóch lat bezpośrednio poprzedzających datę publikacji dokumentu rejestracyjnego Emitent wskazuje w niniejszym punkcie istotne, z punktu widzenia Emitenta, umowy zawarte poza normalnym, tokiem jego działalności, których przedstawienie pozwoli na wskazanie zdarzeń w działalności Emitenta. Przyjęte kryterium istotności uwzględnia charakter umowy i jej znaczenie dla Emitenta lub – w przypadku umów wskazanych w pkt 22.4. i 22.5. – wskazanie zapewnienia zabezpieczenia transportowego i ubezpieczeń, które świadczą o dbałości o interesy Spółki. Zdaniem Emitenta takie całościowe przedstawienie umów zapewni przekazanie informacji ważnych dla zachowania transparentności jego działalności i zapewnienia zapoznania z informacjami akcjonariuszy i inwestorów Spółki. Opisane poniżej Umowy realizowane są zgodnie z terminami w nich określonymi. W przypadku, gdy umowa realizowana jest w odmiennych terminach, pod opisami umów zawarto zostało odpowiednie wyjaśnienie. 22.1. Umowy z Bankiem Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna Oddział w Końskich 22.1.1. Umowa z dnia 5 maja 2009 r. Przedmiotem umowy jest otwarcie i prowadzenie dla Emitenta (dalej jako Posiadacz rachunku) rachunków rozliczeniowych w złotych, USD, EUR, GBP lub CHF, rachunków lokat krótkoterminowych i średnioterminowych w złotych, USD, EUR, GBP lub CHF oraz rachunków lokat progresywnych w złotych. Posiadacz rachunku w trakcie obowiązywania Umowy może składać wnioski o otwarcie kolejnych rachunków rozliczeniowych oraz deklaracje wniesienia lokat terminowych. W przypadku gdy oprocentowanie rachunków rozliczeniowych jest wyższe niż 0%, odsetki naliczane są w walucie rachunku od dnia powstania salda na rachunku lub jego zmiany do dnia poprzedzającego zmianę lub likwidacje salda, przyjmując, że rok obrachunkowy liczy 365 dni, a każdy miesiąc – faktyczną liczbę dni kalendarzowych występujących w danym miesiącu oraz kapitalizowane na koniec każdego kwartału kalendarzowego. Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku lokaty terminowej naliczane są od dnia wpływu środków na rachunek lokaty do dnia poprzedzającego dzień upływu okresu umownego lub do dnia poprzedzającego likwidację lokaty przed upływem tego okresu. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty progresywnej oprocentowane są według stopy procentowej określonej dla ostatniego pełnego miesięcznego okresu utrzymania lokaty. W przypadku 308 BETOMAX Polska S.A. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny podjęcia środków z rachunku lokaty progresywnej przed upływem pierwszego pełnego okresu umownego, odsetki nie są naliczane. Bank zastrzega sobie prawo zmiany wysokości oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach lokat terminowych bez konieczności wypowiedzenia umowy w przypadku podwyższenia lub obniżenia przynajmniej jednego z następujących czynników: 1. jednej z podstawowych stóp procentowych NBP, ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej – w przypadku rachunków prowadzonych w złotych albo poziomu podstawowych stóp procentowych zagranicznych banków centralnych – w przypadku rachunków prowadzonych w walutach wymienialnych, 2. poziomu rezerw obowiązkowych, ustalanych przez radę Polityki pieniężnej, 3. poziomu inflacji mierzonego wskaźnikiem zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych, 4. ceny środków finansowych na rynku międzybankowym. Informacja o aktualnie obowiązującej wysokości stopy procentowej podawana jest do wiadomości klientów w sposób ogólnie dostępny w miejscu świadczenia usług bankowych oraz w przekazywanych Posiadaczowi rachunku wyciągach bankowych. Posiadacz rachunku zobowiązuje się do gromadzenia na rachunkach rozliczeniowych, prowadzonych w ramach umowy, środków pieniężnych i przeprowadzania za ich pośrednictwem rozliczeń pieniężnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz warunkami określonymi w umowie. Bank przeprowadza rozliczenia pieniężne w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Rozliczenia gotówkowe mogą być dokonywane na podstawie: 1. Czeku gotówkowego, 2. Karty płatniczej wydanej do rachunku rozliczeniowego, 3. Dyspozycji wpłaty/wypłaty. Rozliczenia bezgotówkowe mogą być dokonywane na podstawie: 1. Czeku rozrachunkowego, 2. Polecenia przelewu, 3. Polecenia zapłaty, 4. Karty płatniczej wydanej do rachunku rozliczeniowego. Bank zobowiązuje się do przechowywania środków pieniężnych na rachunku Posiadacza rachunku na rachunkach rozliczeniowych, otwartych na podstawie umowy oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych na podstawie dyspozycji Posiadacza rachunku, do wysokości salda dostępnych środków na rachunku w chwili realizacji dyspozycji . Za czynności bankowe związane z prowadzeniem rachunków bankowych, bank pobiera prowizje i opłaty, zgodnie z obowiązują w banku tabelą prowizji i opłat. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości lub wprowadzenia nowych prowizji i opłat, jeśli zaistnieje przynajmniej jeden z niżej wymienionych czynników: 1. Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych , 2. Wzrost kosztów obsługi oferowanych przez bank produktów i usług, spowodowany czynnikami zewnętrznymi , a w szczególności zmianą cen połączeń telekomunikacyjnych, pocztowych oraz kosztów rozliczeń międzybankowych, 3. Podwyższenie standardu obsługi, 4. Wprowadzenie usług komplementarnych. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony W sprawach nieuregulowanych stosuje się „Regulamin otwierania i prowadzenia przez Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych” oraz „Regulamin realizacji poleceń wypłaty z zagranicy”. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę poprzez złożenie drugiej stronie oświadczenia w tym zakresie, z zachowaniem okresu wypowiedzenia (30 dni) przy czym Bank może wyrazić zgodę na skrócenie okresu dokonanego przez Posiadacza rachunku. Bank może wypowiedzieć umowę tylko z ważnych powodów, a w szczególności: 1. Podania przez Posiadacza rachunku nieprawdziwych informacji przy zawieraniu umowy, 2. Nieuregulowania w terminie należności Banku, 3. Jeżeli w okresie trzech miesięcy nie były dokonywane na rachunku rozliczeniowym żadne obroty, poza dopisywaniem odsetek i saldo rachunku utrzymywało się poniżej 150,00 zł w przypadku rachunków w złotych, a w przypadku rachunków w walucie wymienialnej – poniżej 100 USD lub równowartości tej kwoty, przy czym w przypadku prowadzenia przez Bank więcej niż jednego rachunku , wypowiedzenie to dotyczy wyłącznie rachunku spełniającego 309 BETOMAX Polska S.A. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Bank zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez Posiadacza warunków umowy oraz decyzji organu administracji publicznej, uniemożliwiającej dalsze prowadzenie rachunku bankowego. 22.1.2. Umowa z dnia 4 maja 2009 r. Umowa dotyczy Pakietu Firma Plan2 nr 3904516, rachunku bankowego, korzystania z systemu bankowości telefonicznej i internetowej, karty płatniczej oraz zawierania i rozliczania transakcji wymiany walutowej z zastosowaniem negocjowanego kursu waluty – FX – SPOT. Na postawie zawartej umowy Bank w ramach Umowy Pakietu otwiera i prowadzi dla Posiadacza rachunku rachunek bieżący w PLN i rachunki lokat terminowych w PLN, USD i EUR. Otwarcie kolejnych rachunków rozliczeniowych (bieżących i pomocniczych) następuje na podstawie odrębnych w tym zakresie umów. Posiadacz rachunku zobowiązuje się do gromadzenia na rachunku bieżącym, prowadzonym w ramach umowy Pakietu, środków pieniężnych i przeprowadzania za jego pośrednictwem rozliczeń pieniężnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz warunkami określonymi w umowie Pakietu. Bank zobowiązuje się do przechowywania środków pieniężnych Posiadacza pakietu na rachunku bieżącym otwartym na podstawie umowy Pakietu i przeprowadzania rozliczeń pieniężnych na zlecenie Posiadacza pakietu, do wysokości salda dostępnych środków na rachunku w chwili realizacji dyspozycji . Bank zobowiązuje się do zapewnienia Posiadaczowi pakietu oraz osobom przez niego wskazanym możliwości korzystania z systemu bankowości elektronicznej (TeleBGŻ) oraz systemu bankowości internetowej (eBGŻ Firma) umożliwiających korzystanie z usług świadczonych przez Bank na rzecz Posiadacza pakietu w zakresie obsługi rachunków bankowych, na zasadach określonych w „Regulaminie korzystania przez klientów instytucjonalnych z systemów bankowości telefonicznej i internetowej”. Na podstawie Umowy pakietu Bank wydaje kartę płatniczą Maestro Business w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wydanie karty oraz zobowiązuje się do obsługi tej karty. Posiadacz pakietu upoważnia Bank do obciążania rachunku bieżącego kwotą operacji oraz prowizji i opłat z tytułu używania karty. Bank umożliwia Posiadaczowi pakietu zawieranie transakcji wymiany walutowej , których warunki ustala się w ramach indywidualnych negocjacji Posiadacza pakietu z Bankiem i ich realizację z zastosowaniem negocjowanego kursu walut. Transakcje walutowe obejmują w szczególności rozliczenia z tytułu: 1. Poleceń zapłaty z zagranicy, 2. Poleceń wypłaty za granicę, 3. Inkasa importowego, 4. Inkasa eksportowego, 5. Akredytywy własnej, 6. Akredytywy obcej, 7. Innych rozliczeń eksportowych, 8. Innych rozliczeń importowych, 9. Przewalutowania środków na rachunkach klienta, 10. Uruchomienia kredytu/spłaty kredytu/przewalutowania kredytu/ spłaty odsetek od kredytu. Posiadacz Pakietu zobowiązany jest do udzielania na każde żądanie Banku wyjaśnień i przedstawiania dokumentów dotyczących swojej sytuacji ekonomiczno-finansowej. Sprawy nieuregulowane rozstrzygają postanowienia przepisów prawa i Regulaminów obowiązujących w Banku. Za czynności bankowe i usługi wykonywane zgodnie z umową Bank pobiera prowizje i opłaty, zgodnie z obowiązują w banku tabelą prowizji i opłat dla klientów instytucjonalnych. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości lub wprowadzenia nowych prowizji i opłat, jeśli zaistnieje przynajmniej jeden z niżej wymienionych czynników: 1. Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych , 2. Wzrost kosztów obsługi oferowanych przez Bank produktów i usług, spowodowany czynnikami zewnętrznymi, a w szczególności zmianą cen połączeń telekomunikacyjnych, pocztowych, rozliczeń międzybankowych decyzjami MasterCard Worldwide. 3. Podwyższenie standardu obsługi Umowa została zawarta na czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem, że Umowa w zakresie karty zawarta jest na czas ważności karty. 22.2. Umowa z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie Umowa skonsolidowana o otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego, świadczenie usług bankowości elektronicznej, świadczenie usług online trading oraz online confirmations, wydanie kart debetowych Citibank Business w formie standardowej z dnia 13 czerwca 2007 r. 310 BETOMAX Polska S.A. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Bank zobowiązuje się do 1. przechowywania na Rachunku środków pieniężnych Posiadacza rachunku, 2. zapewnienia Posiadaczowi rachunku dostępu do środków pieniężnych zgromadzonych na wskazanych rachunkach bankowych Posiadacza rachunku za pośrednictwem bankowości elektronicznej z wykorzystaniem urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej lub z użyciem kart płatniczych, a także do zapewnienia Posiadaczowi rachunku dostępu do informacji bankowej oraz przeprowadzania za pośrednictwem Rachunku rozliczeń pieniężnych na zlecenie Posiadacza rachunku. Na podstawie Umowy w Banku zostały otwarte dwa rachunki bankowe: rachunek bieżący w PLN i rachunek pomocniczy w EUR. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku są oprocentowane na zasadach określonych w Regulaminie – Ogólnych Warunkach Współpracy z Klientem. Na wniosek Posiadacza rachunku bank otworzy kolejny rachunek pomocniczy do rachunku. Na podstawie Umowy Bank udostępnia Posiadaczowi rachunku system elektronicznego przetwarzania i transmisji danych – system bankowości elektronicznej. Sieć udostępniana jest w celu uzyskania przez posiadacza Rachunku dostępu do prowadzonych rachunków, w tym w celu dokonywania operacji oraz korzystania z innych usług, w szczególności inicjowania zleceń płatniczych i uzyskiwania informacji o rachunkach Posiadacza rachunku. Na podstawie Umowy Bank świadczy na rzecz Posiadacza rachunku usługi wydawania Kart Debetowych Citibank Business i przeprowadzania rozliczeń z tytułu dokonania wypłaty gotówki albo zapłaty przy użyciu karty debetowej Citibank Business, przy czym warunkiem rozpoczęcia przez Bank świadczenia na rzecz Posiadacza rachunku tejże usługi jest zapewnienie na właściwym rachunku środków pieniężnych w celu rozliczenia naliczonych opłat i prowizji z tytułu zawarcia oraz wykonywania Umowy. Na postawie umowy oraz Regulaminu Świadczenia Usług bankowości Elektronicznej Bank świadczy na rzecz Posiadacza rachunku usługi Online Trading oraz Online Confirmations. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa i Regulaminy wewnętrzne Banku. 22.3. Umowy z Bankiem Pekao Polska Kasa Opieki S.A. 22.3.1. Umowa z dnia 30 marca 2004 r. Umowa kompleksowa pakietu Harmonium Plus została zawarta w dniu 30 marca 2004 r. z Bankiem PrzemysłowoHandlowym (jako następca prawny tego banku działa aktualnie Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna). Przedmiotem umowy jest prowadzenie rachunku bieżącego złotych i EUR, wydanie kart płatniczych Maestro Business, zasady korzystania z kanałów elektronicznych zapewniających dostęp do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach za pośrednictwem Internetu i telefonu oraz limit debetowy w rachunku bieżącym. Bank zobowiązuje się na mocy postanowień tej umowy do prowadzenia lokat terminowych na podstawie każdorazowo składanych deklaracji założenia lokaty określających wartość lokaty, walutę i okres lokowania. Obowiązujące opłaty i prowizje za prowadzenie rachunków oraz związane z użytkowaniem kanałów elektronicznych i kart określa obowiązująca Taryfa Opłat i Prowizji. Wysokość obowiązujących opłat i prowizji może ulec zmianie w przypadku zmiany jednego z poniższych czynników: 1) wskaźnika poziomu inflacji, 2) opłat ponoszonych przez Bank z tytułu rozliczeń międzybankowych, 3) wysokości opłat telekomunikacyjnych bądź stosowanych przez inne instytucje, z których usług korzysta Bank przy wykonywaniu danej czynności. Zasady korzystania z produktów określone są w Regulaminach dotyczących poszczególnych produktów. Bank może przyznać Emitentowi limit debetowy w rachunku bieżącym po spełnieniu pakietu warunków określonych w Regulaminie limitu debetowego oraz złożeniu wniosku o przyznanie limitu debetowego wraz z wymaganymi przez Bank dokumentami. Umowa była zmieniona dziesięcioma aneksami, w których każdorazowo określano: Aneks Nr 1 z dnia 30 czerwca 2005 r. – wskazanie limitu debetowego dla kart obciążeniowych; Aneks Nr 2 z dnia 22 września 2006 r. – wskazanie limitu debetowego dla kart obciążeniowych (zmiana wysokości), Aneks Nr 3 z dnia 3 października 2006 r. – wskazanie postanowień szczegółowych dotyczących karty debetowej Harmonium dla Klientów Biznesowych; Aneks Nr 4 z dnia 25 kwietnia 2007 r. – zapisy dot. limitu debetowego zgodnie z którymi: 311 BETOMAX Polska S.A. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Bank przyznaje limit debetowy w rachunku bieżącym pomocniczym w celu finansowania krótkoterminowych bieżących potrzeb finansowych Emitenta w wys. 100.000,00 złotych z oprocentowaniem zmiennym WIBOR 1M + 4,5% tj. 8,64 % na dzień zawarcia aneksu – z zapłaceniem prowizji 1500 zł, przy czym Emitent ma utrzymywać średnie miesięczne wpływy na posiadanych rachunkach w kwocie nie niższej niż 200.000,00 zł; Bank może podwyższyć marżę w przypadku obniżenia się wysokości średnich miesięcznych wpływów na rachunkach. Oprocentowanie limitu debetowego ustalane jest w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej, zostały ponadto określone okoliczności rozwiązania umowy limitu w saldzie debetowym; integralną częścią Umowy jest Regulamin Limitu Debetowego banku BPH SA dla klientów biznesowych; Aneks Nr 5 z dnia 30 marca 2008 r. - wskazuje się zmianę w terminie korzystania z limitu debetowego na do dnia 30 marca 2008 r.; Aneks Nr 6 z dnia 30 marca 2009 r. - wskazuje się zmianę opłat i prowizji na rok 2009; Aneks Nr 7 z dnia 3 marca 2010 r. – ustala się zasady sporządzania i doręczania wyciągów i wprowadza nową kartę wzorów podpisów, Aneks Nr 8 z dnia 10 września 2010 r. - zmiana w preambule adresu Emitenta oraz ustala się nową kartę wzorów podpisów, Aneks Nr 9 z dnia 10 września 2010r. - z dniem 10 września 2010 r. otwarcie na rzecz Emitenta rachunku do obsługi kart w PLN – rachunek bez oprocentowania – wraz z określeniem zasad pobierania opłat za prowadzenie i obsługę rachunku pomocniczego, Aneks nr 10 z dnia 1 lutego 2011 r. - określenie wysokości opłat i prowizji za prowadzenie rachunków bankowych Emitenta w okresie 01-02-2011 a 31-12-2011r. 22.3.2. Umowa z dnia 23 marca 2009 r. Przedmiotem Umowy, zmienionej aneksami z dnia 3 marca 2010 r. i 28 lutego 2011 r., jest ustalenie ogólnych zasad, jakie będą stosowane do kredytów, które mogą być udzielone Emitentowi. Po zawarciu niniejszej Umowy Emitent może ubiegać się na podstawie odrębnej umowy o udzielenie każdego kredytu z oferty banku kierowanej do klientów zaliczonych do segmentu klientów mikro i małych. Bank będzie udzielał kredytów na podstawie odrębnych wniosków kredytowych, składanych w Banku przez Emitenta i zawieranych w związku z nimi odrębnych umów kredytu, regulujących szczegółowe warunki danego kredytu. Uruchomienie kredytu nastąpi każdorazowo po zapłacie prowizji przygotowawczej oraz po spełnieniu przez Emitenta warunków zastrzeżonych w odrębnej umowie kredytu, takich jak m.in. ustanowienie prawnego zabezpieczenia kredytu. Bank może odstąpić od kredytu i odmówi uruchomienia kredytu, jeżeli przed uruchomieniem kredytu: 1) w stosunku do Emitenta zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, 2) zostanie otwarta likwidacja Emitenta, 3) zostanie wypowiedziana umowa o prowadzenie rachunku bieżącego, 4) zajdą okoliczności nieznane Bankowi w dniu podpisywania kredytu, które w niepodważalnie w opinii Banku stanowią zagrożenie dla terminowej spłaty kredytu, 5) Emitent utraci zdolność kredytową, 6) Emitent zachowa wiarygodność kredytową. Każdy kredyt będzie mógł być wykorzystany wyłącznie na realizację celu, na finansowanie którego będzie przeznaczony. Opłaty od poszczególnych kredytów i związanych z nimi czynności są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla Klientów Biznesowych. Ustalenie wysokości oprocentowania oraz prawne zabezpieczenie kredytu uregulowane zostanie każdorazowo w docelowej umowie kredytowej. Bank może udzielić kredytu w rachunku bieżącym lub w rachunku kredytowym. W przypadku utraty zdolności kredytowej lub niedotrzymaniu jednego lub kilku warunków udzielania kredytu Bank zastrzega sobie Rawo do wypowiedzenia umowy kredytowej w całości lub w części lub obniżenia kwoty kredytu. Emitent udzielił nadto Bankowi upoważnienia do prowadzenia kontroli w zakresie związanym z oceną jego sytuacji finansowej i gospodarczej oraz kontrolą wykorzystania i spłaty kredytów udzielonych przez Bank. 22.3.3. Umowa z dnia 3 marca 2010 r. Przedmiotem Umowy, zmienionej aneksem z dnia 27 czerwca 2012r., jest udzielenie Emitentowi odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na bieżące finansowanie działalności gospodarczej w wysokości 2.500.000,00 zł. Termin spłaty kredytu Strony określiły na dzień 28.02.2013 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR 1M z każdego dnia. Od kapitału przeterminowanego bank pobiera odsetki w wysokości 4X stopa kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. 312 BETOMAX Polska S.A. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Spłata kredytu następuje automatycznie z wpływów na rachunek. Strony ustalają, że kwota średnich miesięcznych wpływów środków na rachunek bieżący za okres każdych kolejnych 6 miesięcy nie będzie niższa niż 3.200.000,00 zł. Emitent poddaje się egzekucji i wyraża zgodę na wystawienie przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego obejmującego roszczenia z tytułu umowy do kwoty 5.000.000,00 zł. Bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny oraz wystąpić o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności, nie później niż w terminie 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy wraz z późniejszymi zmianami. Prawnym zabezpieczeniem kredytu jest: przewłaszczenie z datą pewną rzeczy oznaczonych co do gatunku – towarów handlowych o wartości 3.300.000,00 zł znajdujących się w magazynie w Końskich przy ul. Górnej 1, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, pełnomocnictwo do dokonania wypłaty środków pieniężnych w celu spłaty niespłaconego kredytu za rachunku bankowego Emitenta prowadzonego w walucie polskiej i obcej w Banku, oświadczenie o poddaniu się egzekucji Kredytobiorcy. 22.3.4. Umowa z dnia 3 marca 2010 r. Przedmiotem Umowy jest zobowiązanie Banku do udostępnienia Emitentowi systemu elektronicznej obsługi bankowej PROFFICE oraz realizowanie zleceń płatniczych przekazywanych za pośrednictwem tego systemu. Z dniem podpisania Umowy Emitent otrzymuje dyskietki komunikacyjne i stosowane w systemie kody PIN, przy czym w Umowie zastrzeżono, że kodami mogą posługiwać się osoby uprawnione do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach Emitenta. Bank zobowiązał się do zapewnienia Emitentowi bezpieczeństwa dokonywania operacji. Emitent ponosi odpowiedzialność za niewłaściwe użytkowanie dyskietek, przekazanie zlecenia zawierającego błędne lub niekompletne informacje, udostępnienie kodów PIN osobom nieupoważnionym oraz realizację dyspozycji zleconych przez osoby nieuprawnione. Za czynności związane z udostępnieniem i użytkowaniem systemu Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z Tabelą prowizji i opłat bankowych dla klientów korporacyjnych z segmentu firm małych i mikro. 22.3.5. Umowa z dnia 16 września 2010 r. Przedmiotem Umowy, aneksowanej w dniu 23 lutego 2011 r., jest wydanie 4 kat debetowych Master Card Business oraz rozliczanie operacji dokonywanych przy użyciu tych kart przez osoby upoważnione przez Emitenta. Emitent zobowiązuje się do zapłaty kwot operacji wraz z należnymi Bankowi kwotami opłat i prowizji. Umowa obowiązuje do ostatniego dnia miesiąca podanego na awersie karty, a w przypadku kart płatniczych o różnych okresach ważności do ostatniego dnia najpóźniej upływającego okresu ważności karty. Po upływie okresu wskazanego zdaniu poprzednim Umowa ulega przedłużeniu na okres ważności następnej i kolejnych kart pod warunkiem braku zawiadomienia o rezygnacji z przedłużenia Umowy najpóźniej na 45 dni przed upływem okresu jej obowiązywania. Rozwiązanie Umowy przez jedną ze stron może nastąpić z zachowaniem okresu wypowiedzenia upływającego z ostatnim dniem miesiąca następującego po okresie ważności karty, przy czym Bank może wypowiedzieć Umowę tylko z ważnych przyczyn (wycofanie karty z oferty Banku, nieprzestrzegania przez Emitenta postanowień Umowy i Regulaminu). Aneks Nr 1 z dnia 23 lutego 2011 r. został zawarty w związku z udostępnieniem kolejnych dwóch kart debetowych. 22.3.6. Umowa z dnia 12 kwietnia 2011 r. Przedmiotem umowy jest udzielenie nieodnawialnego kredytu inwestycyjnego wysokości 6.800.000.00 zł przeznaczonego na sfinansowanie do 85% kosztów netto projektu inwestycyjnego polegającego na zakupie nieruchomości położonej w Końskich przy ul. Górnej 2a. Prawnym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka umowna do kwoty 13.600.000,00 zł ustanowiona na przedmiocie inwestycji, dla której Sąd Rejonowy w Końskich prowadzi księgę wieczystą nr KI1K/00041846/7, weksel własny in blanco, poddanie się egzekucji, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami Emitenta prowadzonymi w Banku. Kredyt udzielony jest na okres od dnia 12 kwietnia 20111 r. do dnia 20 marca 2021 r. Bank pobrał prowizje przygotowawczą, rekompensacyjną i od zaangażowania płatną w terminach płatności odsetek. Za pozostałe czynności związane z uruchomieniem i obsługą kredytu pobrane są prowizje wskazane w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla Klientów biznesowych(małe i mikro firmy). Bank nalicza odsetki od kwoty wykorzystanego kredytu według zmiennej stawki procentowej ustalonej na bazie stawki WIBOR z 12 dnia każdego miesiąca obrachunkowego, powiększonego o marżę Banku. 313 BETOMAX Polska S.A. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny W dniu podpisania Umowy stawka WIBOR 1 M wynosi 4,07 % w stosunku rocznym, marża Banku wynosi 1,95% w stosunku rocznym (w związku z finansowaniem kredytu środkami pochodzącymi z linii kredytowej przyznanej Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny), a oprocentowanie kredytu wynosi 7,37% w stosunku rocznym. Od kapitału przeterminowanego oraz od kwoty niezapłaconej w terminie prowizji Bank pobiera odsetki w wysokości 4x stopa kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, co stanowi w dniu podpisania Umowy 22% w stosunku rocznym. 22.4. Umowy ubezpieczenia 22.4.1. Polisa Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Nr 409-12-430-05886966 zawarta w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na okres od dnia 11 lutego 2012 r. do dnia 10 lutego 2013 r. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna deliktowo-kontraktowa za szkody rzeczowe i osobowe w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością obejmującą ochroną ryzyko: OC za produkt, Odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek wadliwego wykonania zakończonych i przekazanych odbiorcy usług, Odpowiedzialności za szkody w nieruchomościach użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, Odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego, Odpowiedzialności za szkody spowodowane w urządzeniach lub instalacjach w trakcie wykonywania prac lub usług przez Ubezpieczonego, Odpowiedzialności za szkody spowodowane w związku z organizowaniem imprez, Odpowiedzialności za szkody wyrządzone podczas prac ładunkowych, Odpowiedzialności za szkody spowodowane przez maszyny budowlane i rolnicze oraz pojazdy wolnobieżne w rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym, w związku z wykonywaniem prac i usług kontraktowych (zakontraktowanych) Zakres ubezpieczenia rozszerzono o: Klauzule 3 – włączenie odpowiedzialności za szkody w rzeczach ruchomych użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze Klauzule 4 – włączenie odpowiedzialności za szkody w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu, pakowania lub innych czynności wykonywanych w ramach usług prowadzonych przez Ubezpieczonego Klauzule 5 – włączenie odpowiedzialności za szkody w rzeczach ruchomych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego Klauzule 6 – włączenie odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego Klauzula 7 – włączenie odpowiedzialności za czyste szkody majątkowe Klauzula 10 – włączenie odpowiedzialności za szkody poniesione przez osoby trzecie z powodu wadliwości produktu końcowego, powstającego w wyniku połączenia lub zmieszania produktów dostarczonych przez Ubezpieczonego z innymi wyrobami Klauzula 13 – włączenie odpowiedzialności za szkody osób trzecich poniesione na usunięcie, demontaż lub odsłonięcie wadliwych produktów oraz na montaż, umocowanie lub położenie produkt bez wad klauzule 15 – włączenie do ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej. Suma gwarancyjna została określona na kwotę 1.000.000,00 zł za jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia oraz 30.000,00 zł koszty ochrony prawnej za jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, 200.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia w odniesieniu do ryzyka określonego klauzulą 3, 4, 5, 7, 10 i 13 oraz w odniesieniu do szkód wyrządzonych podczas prac ładunkowych, w odniesieniu do szkód spowodowanych przez maszyny budowlane i rolnicze oraz pojazdy wolnobieżne w związku z wykonywaniem prac i usług kontraktowych (zakontraktowanych). 22.4.2. Polisa z dnia 28 lutego 2012 r. ubezpieczenia budynków/lokali Nr 409-12-067-35008912 zawarta w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. na okres od dnia 02.03.2012r. do dnia 1.03.2013r. Polisa obejmuje ubezpieczenie budynków/lokali oraz elementów działki, przy ul. Górnej 2A w Końskich, w zakresie pożaru, uderzenia pioruna, eksplozji, implozji, uderzenia lub upadku statku powietrznego, terroryzmu oraz z tytułu dymu, sadzy, uderzenia pojazdu mechanicznego, fali dźwiękowej, silnego wiatru, gradu, żywiołów oraz zalania i pękania mrozowego, a nadto z tytułu przepięcia, katastrofy budowlanej, upadku drzew i budowli, a szyby – od stłuczenia. Suma ubezpieczenia w zakresie budynków/lokali i elementów działki: 5.001.000,00 zł. Suma ubezpieczenia w zakresie szyb: 2.000,00 zł. 314 BETOMAX Polska S.A. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny W zakresie tej polisy kontynuowana jest cesja na rzecz Banku Pekao S.A.O/Końskie. 22.4.3. Polisa Ubezpieczenia Allianz Biznes Plus nr 409-12-094-00153128 na okres od dnia 29 czerwca 2012 r. do dnia 20 kwietnia 2013 r. Polisa obejmuje ubezpieczenie rzeczy ruchomych i nakładów inwestycyjnych, przy ul. Górnej 2A w Końskich, w zakresie pożaru, uderzenia pioruna, eksplozji, implozji, uderzenia lub upadku statku powietrznego, terroryzmu, oraz z tytułu dymu, sadzy, uderzenia pojazdu mechanicznego, fali dźwiękowej, silnego wiatru, gradu, żywiołów oraz zalania i pękania mrozowego, rzeczy ruchomych w zakresie kradzieży z włamaniem, rabunku, przepięcia. Suma ubezpieczenia w zakresie rzeczy ruchomych i nakładów inwestycyjnych od pożaru, uderzenia pioruna, eksplozji, implozji, uderzenia lub upadku statku powietrznego, terroryzmu, oraz z tytułu dymu, sadzy, uderzenia pojazdu mechanicznego, fali dźwiękowej, silnego wiatru, gradu, żywiołów oraz zalania i pękania mrozowego, kradzieży z włamaniem, rabunku i Biznes Assistance: 3.400.000,00 zł. Suma ubezpieczenia w zakresie rzeczy ruchomych i nakładów inwestycyjnych od pożaru, uderzenia pioruna, eksplozji, implozji, uderzenia lub upadku statku powietrznego, terroryzmu, oraz z tytułu dymu, sadzy, uderzenia pojazdu mechanicznego, fali dźwiękowej, silnego wiatru, gradu, żywiołów oraz zalania i pękania mrozowego: 1.700.000,00 zł. Suma ubezpieczenia w zakresie maszyn i urządzeń przenośnych poza miejscem ubezpieczenia: 402.302,79 zł. 315 BETOMAX Polska S.A. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny 22.5. Umowy leasingowe MARKA UMOWA WARTOŚĆ UMOWNA NETTO RATA NETTO RATA BRUTTO TERMIN ZAKOŃCZENIA ILOŚĆ RAT 47 950,82 1 370,58 1 685,81 08.02.2013 35 47 950,82 1 370,58 1 685,81 08.02.2013 35 52 377,05 1 628,51 2 003,07 08.07.2013 35 107 500,00 2 810,27 3 456,63 22.10.2013 35 47 540,98 1 264,00 1 554,72 22.11.2013 35 72 040,65 2 051,79 2 523,70 05.04.2014 35 43 821,14 1 299,38 1 598,24 06.05.2014 36 43 821,14 1 299,38 1 598,24 06.05.2014 36 43 821,14 1 299,38 1 598,24 06.05.2014 36 43 821,14 1 299,38 1 598,24 06.05.2014 36 43 821,14 1 299,38 1 598,24 06.05.2014 36 44 674,80 1 249,06 1 536,34 15.10.2014 36 89 837,39 2 507,27 3 083,94 22.10.2014 36 79 593,49 2 392,98 2 943,37 20.01.2015 36 *N3414R Kia Ceed z dnia 09.03.2010 *N3281F Kia Ceed z dnia 09.03.2010 *NA798J Kia Ceed z dnia 09.07.2010 Iveco Daily 50C15 z zabudową skrzyniową Iglopol *NJ2754 z dnia 22.11.2010 *NJ2831 Kia Ceed z dnia 22.11.2010 **29/0049/11 Renault Traffic z dnia 05.04.2011 ***106798 Kia Ceed z dnia 06.05.2011 ***106799 Kia Ceed z dnia 06.05.2011 ***106800 Kia Ceed z dnia 06.05.2011 ***106797 Kia Ceed z dnia 06.05.2011 ***106770 Kia Ceed z dnia 06.05.2011 ***116479 Kia Ceed z dnia 07.11.2011 ***116480 Kia Sportage z dnia 22.11.2011 ***121705 Kia Optima z dnia 16.02.2012 316 BETOMAX Polska S.A. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny ***121710 Kia Ceed 44 227,64 1 329,70 1 635,53 20.01.2015 z dnia 16.02.2012 (*) z Raiffeisen Leasing z siedzibą w Warszawie; (**) z PEKAO Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; (***) z GETIN Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu Wartość umowna netto, rata netto i rata brutto: podane w złotych polskich 317 BETOMAX Polska S.A. 36 Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny 22.6. Umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-26-020/11-00 z dnia 17 kwietnia 2012 roku Przedmiotem Umowy jest udzielenie Emitentowi (jako Beneficjentowi) dofinansowania na realizację Projektu „Wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego B2B wraz z integracją EDI automatyzującą BETOMAX Polska S.A.”. Termin realizacji przedsięwzięcia został ustalony na okres od: 31.10.2011r. do 14.06.2012r. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 990.705,00 zł. Po spełnieniu warunków wynikających z Umowy oraz Rozporządzenia Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązuje się udzielić Beneficjentowi dofinansowania na realizację projektu do maksymalnej wysokości 536.930,70 zł, w tym: do 85% kwoty dofinansowania w formie płatności ze środków europejskich, co stanowi 456 391,09 zł oraz do 15% kwoty dofinansowania w formie dotacji celowej, co stanowi 80 539,61 zł. W przypadku zmian w zakresie wartości Projektu, zmniejszenia lub zwiększenia wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, kwota przyznanego dofinansowania może ulec zmianie, po wyrażeniu zgody przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia, nie może to jednak spowodować przekroczenia dopuszczalnego Rozporządzeniem maksymalnego poziomu intensywności wsparcia określonego danym rodzajem pomocy publicznej. Warunkiem uznania wydatków za kwalifikujące się do objęcia wsparciem jest poniesienie ich przez Beneficjenta w związku z realizacją Projektu. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki, które jednocześnie: są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu; zostały wskazane w Harmonogramie rzeczowo-finansowym Projektu, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy, zostały faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków i nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, zostały prawidłowo udokumentowane, zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez Instytucję Wdrażającą. Wydatki poniesione na pokrycie podatku od towarów i usług (VAT) mogą zostać uznane za kwalifikujące się do objęcia wsparciem, jeśli zgodnie z właściwymi przepisami nie jest możliwe uzyskanie jego zwrotu lub odliczenia na rzecz Beneficjenta. Przekazanie płatności końcowej następuje pod warunkiem zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego projektu. W terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia złożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność, Instytucja Wdrażająca/ Instytucja Pośrednicząca II stopnia jest zobowiązana do wystawienia zlecenia płatności ze środków europejskich oraz wypłaty dotacji celowej. Warunkiem przekazania dofinansowania jest realizacja Projektu zgodnie z postanowieniami Umowy, ustanowienie i wniesienie przez beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie, jeżeli opóźnienie lub niedokonanie wypłaty dofinansowania jest rezultatem: braku środków na wypłatę dofinansowania, niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Beneficjenta, braku ustanowienia lub niewniesienia zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. Beneficjent zobowiązuje się do osiągnięcia założonych celów Projektu oraz utrzymania trwałości Projektu, w szczególności przez utrzymanie inwestycji województwie, w którym została zrealizowana, a w przypadku realizacji inwestycji na obszarze miasta stołecznego Warszawy – w tym mieście, przez okres najmniej 3 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Beneficjent jest zobowiązany do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację Projektu zarówno w trakcie realizacji Projektu, jak i po jego zakończeniu. Beneficjent jest zobowiązany stosować przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, do udzielenia zamówień publicznych w ramach projektu, w przypadku gdy wymóg jej stosowania wynika z art. 3 ww. ustawy. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie następuje na piśmie i powinno zawierać przyczyny wypowiedzenia. Wypowiedzenie Umowy nie zwalnia Beneficjenta, z obowiązku złożenia w terminie 25 dni od dnia rozwiązania Umowy wniosku o płatność wraz częścią sprawozdawczą, jeśli Beneficjent otrzymał co najmniej jedną płatność pośrednią, oraz z obowiązku właściwego przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu przez 10 lat od dnia wejścia w życie umowy. W przypadku rozwiązania Umowy w trybach, o których mowa w § 13 ust. 1-3, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, Instytucja Wdrażająca/ Instytucja Pośrednicząca II stopnia wzywa Beneficjenta do zwrotu dofinansowania, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek bankowy Beneficjenta do dnia ich zwrotu oraz z odsetkami bankowymi od dnia dofinansowania przekazanego w formie zaliczki Zwrot dofinansowania powinien zostać dokonany na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Wdrażającą/ Instytucję Pośredniczącą II stopnia. 318 BETOMAX Polska S.A. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Strony mogą dokonać zmiany Umowy zgodnymi oświadczeniami woli w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w formie aneksu. Dofinansowanie wypłacane jest po ustanowieniu i wniesieniu przez Beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy w formie określonej w ust. 2. Zabezpieczenie ustanawiane jest na okres realizacji Projektu, w formie weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” z podpisem notarialnie poświadczonym albo złożonym w obecności osoby upoważnionej przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia wraz z deklaracją wekslową. Aneksem zawartym do powyższej Umowy przedłużono okres realizacji projektu do dnia 15 lipca 2012 roku. Na dzień zatwierdzenia Prospektu projekt jest na etapie rozliczania. Emitent złożył wnioski o płatności. 23. Informacje osób trzecich oraz oświadczenia ekspertów i oświadczenie jakimkolwiek zaangażowaniu 23.1. Dane dotyczące osoby określanej jako ekspert W Prospekcie nie zostały zamieszczone informacje od osób określanych jako eksperci. 23.2. Informacje uzyskane od osób trzecich i wskazanie źródeł tych informacji Emitent i jego Doradcy w niniejszym Prospekcie Emisyjnym powołują się na informacje pochodzące ze źródeł innych niż Emitent, w tym: Publikacje Głównego Urzędu Statystycznego – Dokument Rejestracyjny, punkty 6.2.1., 9.2.3., niniejszego Prospektu Emisyjnego: GUS – Informacje bieżące: „Wybrane kwartalne wskaźniki makroekonomiczne”; Dane dotyczące perspektyw rynku budowlanego oparte głównie na raporcie PMR – Dokument Rejestracyjny, punkt 6.2.1. – źródło: http://inwestor.msp.gov.pl; Publikacja Raport Kwartalny Rynku Budowlanego za KompasInwestycji.pl – dane za I kwartał 2011 roku Dokument Rejestracyjny, punkt 6.2.1.; Zarząd Emitenta oświadcza, że wykorzystane informacje pochodzące z przytoczonego źródła zostały dokładnie przytoczone i stanowią streszczenie, na które składa się zbiór najistotniejszych faktów i nie zostały pominięte żadne fakty, które sprawiłyby, że powtórzone informacje byłyby niedokładne lub wprowadzałyby w błąd. 24. Dokumenty udostępnione do wglądu W okresie ważności Prospektu emisyjnego w siedzibie Emitenta można zapoznawać się z następującymi dokumentami lub ich kopiami: Statut Emitenta, Historyczne dane finansowe za lata obrotowe 2009, 2010, 2011 oraz za I półrocze 2012 r. Regulaminy Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej oraz Zarządu Ponadto Prospekt w formie elektronicznej zostanie udostępniony na www.betomax.pl oraz Oferującego (http://bossa.pl). stronie internetowej Emitenta 25. Informacja o udziałach w innych przedsiębiorstwach Emitent nie posiada udziałów w innych przedsiębiorstwach. Emitent posiada podmioty powiązane: 1. PAMEXPOL A. & S. Pargieła, A. Mączyński Spółka Jawna, 2. STALMAX A. & S. Pargieła, A. Mączyński, L. Pasturczak Spółka Jawna, 3. Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. Emitent nie posiada udziałów w spółkach, ale z uwagi na powiązania osobowe informuje o tym fakcie. PAMEXPOL A. & S. Pargieła, A. Mączyński Spółka Jawna zarejestrowana została w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000073778 w dniu 17 grudnia 2001 r. Wspólnikami spółki są: 1. Andrzej Piotr Pargieła, 2. Artur Mączyński, 3. Stanisław Juliusz Pargieła. 319 BETOMAX Polska S.A. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Rejestracyjny Każdy wspólnik ma prawo reprezentowania spółki. Do składania oświadczeń woli i składania podpisów w imieniu spółki umocowani są łącznie dwaj spośród trzech wspólników. Spółka zajmuje się produkcją wyrobów i konstrukcji stalowych, produkcją konstrukcji reklamowych, urządzeń odpylających, usługami obróbki plastycznej metali oraz obróbką skrawaniem. STALMAX A. & S. Pargieła, A. Mączyński, L. Pasturczak Spółka Jawna zarejestrowana została w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000079415 w dniu 9 stycznia 2001 r. Wspólnikami spółki są: 1. Andrzej Piotr Pargieła, 2. Artur Mączyński, 3. Stanisław Juliusz Pargieła, 4. Lech Pasturczak. Każdy wspólnik ma prawo reprezentowania spółki. Do składania oświadczeń woli i składania podpisów w imieniu spółki umocowani są łącznie dwaj spośród czterech wspólników. Spółka zajmuje się Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. zarejestrowana została w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000081300 w dniu 14 stycznia 2002 r. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.513.288,60 zł i dzieli się na 4.103.790 akcji zwykłych na okaziciela serii A i 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,34 zł. W skład Zarządu wchodzą: 1. Marek Waldemar Milczarek – Prezes Zarządu, 2. Grzegorz Jacek Pasturczak – członek Zarządu, 3. Waldemar Józef Parada – członek Zarządu. W skład Rady Nadzorczej wchodzą: 1. Stanisław Juliusz Pargieła, 2. Andrzej Piotr Pargieła, 3. Artur Mączyński, 4. Konrad Kosierkiewicz 5. Radosław Celiński Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki uprawnieni są dwaj członkowie zarządu, działający łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem. Spółka zajmuje się: 1. produkcją: usługami: projektowaniem systemów nawęglania, spalania i odżużlania, modernizacją produkowanych 320 BETOMAX Polska S.A. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Ofertowy DOKUMENT OFERTOWY 1. Osoby odpowiedzialne Dane osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w Prospekcie oraz ich stosowne oświadczenia zamieszczono w punkcie 1. Dokumentu Rejestracyjnego. 2. Czynniki ryzyka Czynniki ryzyka o istotnym znaczeniu dla dopuszczanych do obrotu papierów wartościowych, dla potrzeb oceny ryzyka rynkowego powiązanego z tymi papierami wartościowymi zostały zaprezentowane w pkt 3. Czynniki ryzyka związane z akcjami w niniejszym Prospekcie. 3. Podstawowe informacje 3.1. Oświadczenie o kapitale obrotowym Zarząd Emitenta oświadcza, że na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent dysponuje odpowiednią zdolnością do uzyskania dostępu do środków pieniężnych oraz innych dostępnych płynnych zasobów w celu terminowego spłacania swoich zobowiązań w okresie nie krótszym niż 12 kolejnych miesięcy od dnia zatwierdzenia Prospektu. Zarządowi Spółki nie są znane problemy z kapitałem obrotowym Emitenta, które mogą wystąpić w przyszłości. Emitent ponadto zapewnia, że jego zdaniem Betomax Polska S.A. posiada wystarczające przepływy pieniężne na okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy, z uwzględnieniem szerokiego zakresu zmiennych i czynników ryzyka. 3.2. Kapitalizacja i zadłużenie Oświadczenie w sprawie kapitalizacji i zadłużenia Emitenta według stanu na dzień przypadający nie wcześniej niż 90 dni przed zatwierdzeniem Prospektu Emisyjnego. Zarząd Emitenta oświadcza, że kapitały własne, zadłużenie i zadłużenie netto na dzień 31 sierpnia 2012 roku wynoszą odpowiednio (dane w zł): Zadłużenie krótkoterminowe ogółem 14 248 903,96 - gwarantowane 307 983,60 - zabezpieczone 3 153 043,62 - niegwarantowanie/niezabezpieczone 10 787 876,74 Zadłużenie długoterminowe ogółem 5 373 487,96 - gwarantowane - zabezpieczone 5 373 487,96 - niegwarantowanie/niezabezpieczone Zadłużenie krótko- i długoterminowe ogółem 19 622 391,92 Kapitał własny (bez wyniku finansowego roku bieżącego) 17 319 107,24 - kapitał zakładowy 1 000 000,00 - kapitał zapasowy 14 819 107,24 - zyski zatrzymane 1 500 000,00 Wartość zadłużenia netto w krótkiej i średniej perspektywie czasowej: A. Środki pieniężne 321 203,91 321 BETOMAX Polska S.A. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Ofertowy B. Ekwiwalenty środków pieniężnych C. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu D. Płynność (A+B+C) 321 203,91 E. Krótkoterminowe należności finansowe F. Krótkoterminowe zadłużenie w bankach 2 473 039,62 G. Bieżąca część zadłużenia długoterminowego 680 004,00 H. Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe 272 228,39 I. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (F+G+H) 3 425 272,01 J. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (I-E-D) 3 104 068,10 K. Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe 5 156 657,00 L. Wyemitowane obligacje M. Inne długoterminowe kredyty i pożyczki 216 830,93 N. Długoterminowe zadłużenie finansowe netto (K+L+M) 5 373 487,93 O. Zadłużenie finansowe netto (J+N) 8 477 556,03 Źródło; Emitent Wyżej wymienione dane finansowe oświadczenia o kapitalizacji i zadłużeniu, sporządzonego według stanu na dzień 31.08.2012 roku nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta. 3.3. Interesy osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w emisję lub ofertę Do osób prawnych zaangażowanych w Ofertę Publiczną należą: Dom Maklerski BOŚ SA z siedzibą w Warszawie Kodis Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie "PROFESSIO Kancelaria Prawnicza Kamiński" Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie Biegli Rewidenci Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach – Oferujący, – Doradca Finansowy, – Doradca Prawny, – Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, numer ewidencyjny 2917. Wyżej wymienione osoby prawne nie posiadają żadnych papierów wartościowych Emitenta. Część wynagrodzenia Oferującego i Doradcy Finansowego powiązana jest z wielkością środków pozyskanych z Oferty Publicznej. Oferujący i Doradca Finansowy są zainteresowani uzyskaniem przez Emitenta jak najwyższych wpływów z emisji Akcji Serii C. Poza tym wymienione osoby prawne nie mają bezpośredniego ani też pośredniego interesu ekonomicznego, który zależy od wielkości środków pozyskanych przez Emitenta w wyniku emisji Akcji Serii C. Nie występuje również konflikt interesów między wyżej wymienionymi osobami związany z dopuszczeniem akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym. Oferujący Oferujący jest powiązany z Emitentem w zakresie wynikającym z umowy na pełnienie funkcji Oferującego Emitenta przy przeprowadzaniu Publicznej Oferty Akcji Emitenta oraz na doradztwo w zakresie Oferty publicznej i doradztwo przy sporządzaniu przez Emitenta Prospektu Emisyjnego. Doradca finansowy Kodis Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pełniąca funkcję doradcy finansowego jest powiązana z Emitentem w zakresie wynikającym z umowy na doradztwo w zakresie przeprowadzenia oferty publicznej i emisji akcji Spółki oraz doradztwo w zakresie finansowych aspektów Oferty publicznej i doradztwo przy sporządzaniu przez Emitenta Prospektu Emisyjnego. Dodatkowo Pan Konrad Kosierkiewicz – Prezes Zarządu w spółce Kodis Sp. z o.o. jest powiązany z Emitentem w taki sposób, że pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej. 322 BETOMAX Polska S.A. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Ofertowy Doradca prawny Kancelaria „PROFESSIO Kancelaria Prawnicza Kamiński” Sp. k. z siedzibą w Warszawie pełniąca funkcję doradcy prawnego w publicznej ofercie akcji Emitenta. Wynagrodzenie doradcy prawnego nie jest powiązane z wielkością środków pozyskanych z oferty publicznej akcji Emitenta. Ponadto pomiędzy działaniami Doradcy Prawnego i Emitenta nie występują żadne konflikty interesów. Doradca Prawny nie jest akcjonariuszem Emitenta. Dodatkowo Pan Sławomir Kamiński – Komplementariusz w Kancelari „PROFESSIO Kancelaria Prawnicza Kamiński” Sp. k.” jest powiązany z Emitentem w taki sposób, że pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej. Biegły rewident Biegli Rewidenci Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach powiązana jest z Emitentem w zakresie wynikającym z umowy na badanie sprawozdań Finansowych Spółki obejmujące: badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za 2010 rok, wyrażenie opinii biegłego rewidenta o jednostkowych historycznych danych finansowych za lata 2008-2010 zamieszczonych w Prospekcie; sporządzenie raportu z przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2011 r; Pomiędzy wyżej wymienionymi podmiotami i Emitentem nie występuje konflikt interesów, który mógłby mieć istotny wpływ na Ofertę Publiczną Akcji Emitenta. Do osób fizycznych zaangażowanych w Ofertę Publiczną należą: Pan Lech Pasturczak – Członek Rady Nadzorczej Emitenta, Pan Stanisław Pargieła – Członek Rady Nadzorczej Emitenta, Pan Andrzej Pargieła – Członek Rady Nadzorczej Emitenta, Pan Artur Mączyński – Członek Rady Nadzorczej Emitenta, Powyższe osoby, będące członkami Rady Nadzorczej Emitenta i jednocześnie akcjonariuszami Spółki, których akcje mają być wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. są zainteresowane wzrostem wartości posiadanych przez nich akcji. 323 BETOMAX Polska S.A. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Ofertowy 3.4. Przesłanki oferty i opis wykorzystania wpływów pieniężnych Celem strategicznym Emitenta jest budowa silnej firmy będącej dostawcą zaawansowanych technologii dla budownictwa infrastrukturalnego, przemysłowego i ogólnego. Dlatego Emitent zamierza zmienić charakter prowadzonej działalności z handlowo – usługowej na produkcyjno – handlowo - usługową. Aby zrealizować to zamierzenie zostaną przeprowadzone inwestycje mające na celu rozbudowę potencjału ekonomicznego Spółki, w tym: 1. Nabycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, które prowadzi działalność w sektorze produkcyjnym komplementarnym do działalności Emitenta. Celem jest pozyskanie rentownej firmy produkcyjnej o rocznych przychodach ze sprzedaży powyżej 10 mln zł. Firma powinna posiadać własny majątek produkcyjny, w tym maszyny i urządzenia oraz zespół pracowników, który posiada możliwości wytwórcze w zakresie części asortymentu Emitenta. W szczególności powinna mieć możliwość wytwarzania osprzętu budowlanego i elementów systemów zbrojeniowych. Emitent prowadzi obecnie przegląd rynku, pod kątem znalezienia odpowiednich kandydatów do przejęcia. Emitent nie zamierza nabywać udziałów mniejszościowych i jest w pierwszej kolejności zainteresowany nabyciem całego przedsiębiorstwa lub 7 000 000 jego zorganizowanej części. Taka transakcja pozwoli Emitentowi na wykorzystanie efektu synergii oraz zwiększenie rentowności, gdyż obecnie jako firma handlowa jest zmuszony zamawiać produkcję dużej części asortymentu u zewnętrznych dostawców. Nabycie zamierzonych aktywów powinno nastąpić w I kwartale 2013 r. Emitent planuje, że cena nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nie przekroczy wartości 130% wartości księgowej nabywanego podmiotu. Emitent przeprowadził badanie rynku podmiotów działających w komplementarnym zakresie produkcyjnym. Liczba podmiotów spełniających założone kryteria to kilka firm. Podjęcie skutecznych negocjacji o zakupie wymaga jednak pozyskania odpowiednich środków z emisji akcji serii C. 2. Wiata – magazyn wysokiego składowania – (dobudówka do obecnej hali produkcyjnej, regały wysokiego składowania, wózek wysokiego składowania) – 2 000 000,00 lepsza organizacja miejsca magazynowego – scalenie kilku rozproszonych magazynów 3. Rozwój sieci sprzedaży poprzez rozbudowę i doposażenie biur regionalnych z jednoczesnym zwiększeniem poziomu kapitału obrotowego. W tym koszcie zostanie zawarte otwarcie dwóch kolejnych biur regionalnych wraz z ich wyposażeniem. Zostaną zatrudnieni handlowcy do nowych i istniejących biur 1 000 000,00 regionalnych w liczbie 4 etatów. Ponadto zostanie zwiększony kapitał obrotowy służący finansowaniu rosnącego wolumeny sprzedaży i doposażenia magazynu dzierżawy w sprzęt do wydzierżawiania (Secumax, pojemniki na 1) beton, wózki montażowe, pomosty robocze) RAZEM: 10 000 000 1) – W trakcie postępowania o uzyskanie pozwolenia na budowę. Złożony wniosek o warunki zabudowy. Biuro projektowe opracowuje projekt budowlany, Emitent zbiera oferty na wyposażenie hali (m.in. regały wysokiego składowania, wózki widłowe) Spółka nie przewiduje przesunięcie środków na inne inwestycje. W przypadku, gdy środki pozyskane z emisji Akcji Serii C okażą się niewystarczające dla realizacji celów emisji, Spółka zrealizuje inwestycje ze środków pochodzących z wypracowanych zysków, pożyczek lub kredytów bankowych. Środki pochodzące z emisji nie zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia Emitenta ani na nabycie składników majątkowych na warunkach istotnie odbiegających od dotychczasowych warunków nabywania takich składników majątkowych przez Emitenta, ani na nabywanie takich składników majątkowych od podmiotów powiązanych. W okresie pomiędzy pozyskaniem środków z emisji, a realizacją celów emisji, środki te zostaną ulokowane w bezpieczne instrumenty finansowe, tj. papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub lokaty bankowe. Stopień przygotowania Emitenta do realizacji celów emisji jest zaawansowany w zakresie realizacji celu nr 2. Emitent dokonał przeglądu rynku pod kątem znalezienia nowych lokalizacji o wysokim potencjale rozwoju. 324 BETOMAX Polska S.A. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Ofertowy Znajdują się one głównie w Polsce północnej. W zakresie utworzenia nowych stanowisk pracy w biurach regionalnych prowadzona jest wstępna rekrutacja oraz zostały wyselekcjonowane osoby, które spełniają wymagania stawiane na stanowiskach handlowców. W zakresie pkt. 1 celów emisji Emitent posiada wstępną listę podmiotów, z którymi będzie prowadził negocjacje zmierzające do nabycia danego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Należy uznać, że w zakresie tego celu Emitent znajduje się na etapie przygotowawczym. 4. Informacje o papierach dopuszczanych do obrotu wartościowych oferowanych / 4.1. Opis typu i rodzaju oferowanych lub dopuszczonych do obrotu papierów wartościowych, włącznie z kodem ISIN (Międzynarodowy Numer Identyfikacyjny Papierów Wartościowych) lub innym podobnym kodem identyfikacyjnym papierów wartościowych Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym: 5.900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, a także nie więcej niż 2.000.000 Praw do Akcji Serii C Na podstawie Prospektu oferowanych jest 5.900.000 akcji zwykłych na okaziciela BETOMAX Polska S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: 10 groszy) każda (Akcji Oferowanych), w tym: 2.000.000 nowo emitowanych Akcji Serii C, 3.900.000 Akcji Serii B (Akcje Sprzedawane). Akcje Oferowane oferowane są w następujących transzach: Transza Małych Inwestorów (TMI)- 1.300.000 Akcji Serii C,; Transza Dużych Inwestorów (TDI) – 4.600.000 akcji, (w tym 700.000 Akcji Serii C oraz 3.900.000 Akcji Sprzedawanych). Walne Zgromadzenie Emitenta upoważniło Zarząd Emitenta do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony, przy czym tak określona suma nie może być wyższa niż określona przez Walne Zgromadzenie, tzn. nie wyższa niż 2.000.000,00 zł. Zarząd Emitenta podjął w formie uchwały decyzję o nie korzystaniu z upoważnienia do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony. Poniżej treść podjętej przez Zarząd Uchwały: „Uchwała nr 1/03/2012 Zarządu BETOMAX Polska S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie nie korzystania przez Zarząd z uprawnienia do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Na podstawie § 3 pkt 4) Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. z dnia 7 września 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian w Statucie Spółki, zmienionej Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. z dnia 20 marca 2012 roku, w związku z art. 371 § 2 k.s.h., Zarząd Spółki postanawia: §1 Nie korzystać z uprawnienia przyznanego Zarządowi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Uchwałą nr 3 w § 3 pkt 4) z dnia 7 września 2011 roku, która została zmieniona Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. z dnia 20 marca 2012 roku. 325 BETOMAX Polska S.A. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Ofertowy §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Na dzień zatwierdzenia Prospektu akcjom serii B i C nie został przyznany kod ISIN, jednak stosownie do art. 5 ust. 1 i 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi Emitent jest zobowiązany zawrzeć z KDPW umowę, której przedmiotem będzie rejestracja akcji serii B i C. Rejestracja akcji serii B i C przez KDPW będzie jednoznaczna z nadaniem im kodu ISIN. Umowa z KDPW będzie obejmowała także PDA Serii C. 4.2. Przepisy prawne, na mocy których zostały utworzone te papiery wartościowe Zgodnie z art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1 Ksh w związku z art. 430 Ksh podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała taka dla swojej skuteczności musi być podjęta większością trzech czwartych głosów oddanych. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego nie może być zgłoszona do sądu rejestrowego po upływie sześciu miesięcy od dnia jej powzięcia, a w przypadku akcji nowej emisji będących przedmiotem oferty publicznej objętej prospektem emisyjnym albo memorandum informacyjnym załączonym do zawiadomienia dotyczącego tych akcji, na podstawie przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – po upływie dwunastu miesięcy od dnia odpowiednio, zatwierdzenia prospektu emisyjnego albo memorandum informacyjnego, albo stwierdzenia równoważności informacji zawartych w memorandum informacyjnym z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym, oraz nie później niż po upływie jednego miesiąca od dnia przydziału akcji, przy czym wniosek o zatwierdzenie prospektu albo memorandum informacyjnego albo wniosek o stwierdzenie równoważności informacji zawartych w memorandum informacyjnym z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym nie mogą zostać po upływie czterech miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego (art. 431 § 4 Ksh). 4.3. Rodzaj i forma papierów wartościowych Akcje serii B i C są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje serii B i C oraz Prawa do Akcji Serii C ulegną dematerializacji z chwilą ich zarejestrowania na podstawie zawartej przez Spółkę umowy z KDPW (z siedzibą przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa), który jest podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie systemu rejestracji papierów wartościowych (art. 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi). 4.4. Waluta emitowanych papierów wartościowych Walutą emitowanych papierów wartościowych jest złoty polski (PLN). 4.5. Opis praw, włącznie ze wszystkimi ich ograniczeniami, związanych z papierami wartościowymi, oraz procedury wykonywania tych praw Prawa i obowiązki związane z papierami wartościowymi Spółki są określone w przepisach Ksh, w Statucie oraz w innych przepisach prawa. Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy skorzystać z porady osób i podmiotów uprawnionych do świadczenia usług doradztwa podatkowego, finansowego i prawnego. 4.5.1. Prawa majątkowe związane z akcjami Spółki Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa o charakterze majątkowym: 6) Prawo do dywidendy, to jest udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 Ksh) oraz praw do zaliczki na poczet dywidendy. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, że na każdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy, który może zostać wyznaczony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia (art. 348 Ksh). Ustalając dzień dywidendy Walne Zgromadzenie powinno jednak wziąć pod uwagę regulacje KDPW i GPW. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala również termin wypłaty dywidendy (art. 348 § 3 Ksh). W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze nabywają roszczenie o wypłatę dywidendy. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych. Przepisy prawa nie określają terminu, po którym wygasa prawo do dywidendy. 326 BETOMAX Polska S.A. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Ofertowy Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 § 1 Ksh). Przepisy prawa nie zawierają innych postanowień na temat stopy dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, częstotliwości oraz akumulowanego lub nieakumulowanego charakteru wypłat. 2) 3) 4) 5) 6) 7) Zgodnie z § 33 Statutu Emitenta, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). Przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 Ksh, Akcjonariusz może zostać pozbawiony tego prawa w części lub w całości w interesie Spółki mocą uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością co najmniej czterech piątych głosów; przepisu o konieczności uzyskania większości co najmniej 4/5 głosów nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale oraz gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji; pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia. Z akcjami Emitenta nie jest związane inne prawo do udziału w zyskach Emitenta, w szczególności Statut Emitenta nie przewiduje przyznania uczestnictwa w zyskach Spółki w postaci wydania imiennych świadectw założycielskich, w celu wynagrodzenia usług świadczonych przy powstaniu Spółki, lub świadectw użytkowych wydanych w zamian za akcje umorzone. Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej likwidacji. Zgodnie z art. 474 § 2 Ksh majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy; Statut Spółki nie przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym zakresie. Prawo do zbywania posiadanych akcji. Prawo do zbywania akcji Emitenta nie jest statutowo ograniczone. Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem. W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 Ksh). Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza poprzez obniżenie kapitału akcyjnego. Kolejność i numery akcji do umorzenia ustala Zarząd. Pozostałe kwestie dotyczące umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia. 4.5.2. Prawa korporacyjne związane z akcjami Spółki Akcjonariuszom Spółki przysługują następujące uprawnienia związane z uczestnictwem w Spółce: 1) Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 Ksh) oraz prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 §1 Ksh). Każdej akcji zwykłej na okaziciela przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. Każdej akcji imiennej uprzywilejowanej przysługują 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu. 2) Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 400 §1 Ksh). Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. We wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy wnoszone pod jego obrady. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nie zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem (art. 401 § 3 Ksh). 3) Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422 – 427 Ksh. 4) Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami. Zgodnie z art. 385 § 3 Ksh na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 327 BETOMAX Polska S.A. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Dokument Ofertowy Prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (art. 84 Ustawy o Ofercie); jeżeli Walne Zgromadzenie oddali wniosek o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie takiego rewidenta do Sądu Rejestrowego w terminie 14 dni od powzięcia uchwały (art. 85 Ustawy o Ofercie). Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, w szczególności zgodnie z art. 428 Ksh. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad; akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do Sądu Rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji (art. 429 Ksh). Prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej (art. 328 § 6 Ksh). Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 Ksh). Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia; prawo do żądania przesłania listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną (art. 407 §1, 407 §11 Ksh). Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 Ksh). Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 Ksh). Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 Ksh). Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach określonych w art. 486 i 487 Ksh, jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę. Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 Ksh (w przypadku połączenia spółek), w art. 540 § 1 Ksh (w przypadku podziału Spółki) oraz w art. 561 § 1 Ksh (w przypadku przekształcenia Spółki). Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 341 § 7 Ksh). Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie (art. 6 § 4 i 6 Ksh). Prawo do zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela (art. 334 § 2 Ksh). Zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Statutu, zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. 4.6. Uchwały, zezwolenia lub zgody, na podstawie których zostały lub zostaną utworzone lub wyemitowane nowe papiery wartościowe Akcje serii B Akcje serii B Spółki utworzone zostały poprzez dokonanie podziału serii A akcji na dwie serie A i B. Powyższy podział dokonany został Uchwałą nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ak cjonariuszy Emitenta z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki. Dodatk owo Uchwałą nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie podziału akcji Spółki i zmiany w Statucie dokonano podziału akcji Spółki serii A i B poprzez obniżenie ich wartości nominalnej, z kwoty 1,00 zł do kwoty 0,10 zł, wskutek czego liczba akcji wzrosła z 1.000.000 do 10.000.000 akcji (Akt notarialny z dnia 14.04.2011r., Rep. A nr 1643/2011). Wyciąg z Aktu notarialnego z dnia 14.04.2011r., Rep. A nr 1643/2011 „Uchwała Nr 13 w sprawie zmiany Statutu Spółki 328 BETOMAX Polska S.A. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Ofertowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. działając na podstawie art.430 Kodeksu spółek handlowych. oraz §19 pkt.8 Statutu Spółki uchwala, co następuje : §1 Uchyla się dotychczasowe brzmienie Statutu Spółki i nadaje się mu nowe następujące brzmienie: Statut Betomax Polska Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE (…) 1. 2. 3. 4. 5. (…) III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY §7. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000 zł (jeden milion złotych) i dzieli się na 1.000.000 (jeden milion) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Akcjami Spółki są: a) 410.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A b) 590.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B. Akcje serii A i B objęte są przez Akcjonariuszy w wyniku przekształcenia spółki pod firmą: BETOMAX Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. Zmiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.” „Uchwała Nr 14 w sprawie podziału akcji Spółki i zmiany w Statucie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. działając na podstawie uchwala, co następuje : §1 Obniża się wartość nominalną wszystkich akcji spółki BETOMAX Polska S.A. („Spółka”) z kwoty 1,00 zł (jeden złoty) każda do kwoty 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, wskutek czego liczba akcji wzrasta z 1.000.000 (jeden milion) akcji do 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji. 2. Podział akcji następuje poprzez wymianę wszystkich akcji Spółki serii A i B w stosunku 1:10 (jeden do dziesięć), tj. wymienia się każdą akcję Spółki serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) na 10 akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i każdą akcję Spółki serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) na 10 akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 3. Zmiana wartości nominalnej akcji następuje bez zmiany kapitału zakładowego, jako że wraz z obniżeniem wartości nominalnej akcji odpowiednio wzrasta liczba wszystkich akcji Spółki. §2 W związku z podziałem akcji Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podjętą uchwałą, w szczególności związanych z rejestracją zmienionej ilości akcji Spółki i ich wartości nominalnej w Krajowym Rejestrze Sądowym. 1. §3 W związku z podziałem akcji Spółki, zmianie ulega treść § 7 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: 1. 2. 3. 4. 5. §7. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000 zł (jeden milion złotych) i dzieli się na 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Akcjami Spółki są: 1) 4.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 2) 5.900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B. Akcje serii A i B objęte są przez Akcjonariuszy w wyniku przekształcenia spółki pod firmą BETOMAX Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. (…) §7 329 BETOMAX Polska S.A. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Ofertowy Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.” Akcje serii C Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 7 września 2011 r. została podjęta Uchwała o treści następującej: Uchwała Nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian w Statucie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. działając na podstawie art. 430 § 5, 431, 432 i 433 § 2 oraz art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 2 i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”) uchwala, co następuje: §1 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) do kwoty nie mniejszej niż 1.000.000,10 zł (słownie: jeden milion złotych dziesięć groszy) i nie większej niż 1.100.000,00 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych), to jest o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie większą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). 2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 1.000.000 akcji serii C („Akcje Serii C”). 3. Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela. 4. Każda akcja nowej emisji Serii C ma wartość nominalną 0,10 zł (dziesięć groszy). 5. Akcje serii C zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. 6. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2011 roku. 7. Akcje serii C zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej („Oferta Publiczna”). 1. 2. §2 Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w interesie Spółki, wyłącza w całości prawo poboru Akcji serii C przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, przychyla się do jej treści i przyjmuje jej tekst, jako uzasadnienie wyłączenia poboru Akcji serii C. Zgodnie z opinią Zarządu uzasadnieniem pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii C jest fakt, iż zostaną one zaoferowane do objęcia inwestorom zewnętrznym na warunkach oferty publicznej, która jest najlepszym sposobem pozyskania środków finansowych potrzebnych Spółce, a która umożliwi wzrost pozycji Spółki na rynku, podniesienie jej wiarygodności i zwiększenie dynamiki rozwoju. §3 W związku z emisją Akcji serii C Zwyczajne Walne Zgromadzenie: 1) upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, na podstawie niniejszej Uchwały oraz Ofertą Publiczną Akcji Serii C, do ustalenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii C, w tym do: a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C; b) ustalenia przedziału cenowego na potrzeby budowania księgi popytu, 330 BETOMAX Polska S.A. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Ofertowy c) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, w tym zmian tych terminów, ustalenia terminów, sposobów i warunków składania zapisów na Akcje Serii C oraz ustalania miejsc, w których przyjmowane będą takie zapisy; d) ewentualnego wyodrębnienia na potrzeby subskrypcji Akcji Serii C poszczególnych transz oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji Serii C pomiędzy poszczególnymi transzami, e) ustalenia szczegółowych zasad przydziału oraz dokonania przydziału Akcji Serii C, f) zawarcia umów o subemisję inwestycyjną lub usługową, w tym do ustalenia wszystkich warunków subemisji usługowej, jeżeli zdaniem Zarządu zawarcie takich umów będzie leżało w interesie Spółki; g) ustalenia pozostałych warunków emisji Akcji Serii C w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale; h) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych; 2. 3. 4. upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby zaoferowania Akcji Serii C, w drodze Oferty Publicznej, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego; upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej albo o zawieszeniu jej przeprowadzenia w każdym czasie; upoważnia Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki w związku z emisją Akcji Serii C. §4 W związku z podwyższeniem kapitału, zmianie ulega treść § 7 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: „§7 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.000.000,10 zł (jeden milion złotych dziesięć groszy) i nie więcej niż 1.100.000,00 zł (jeden milion sto tysięcy złotych) i dzieli się na 10.000.001 (dziesięć milionów i jedną) akcję i nie więcej niż 11.000.000 (jedenaście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 2. Akcjami Spółki są: 1) 4.100.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, 2) 5.900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 3) nie mniej niż 1 i nie więcej 1.000.000 akcji na okaziciela serii C. 3. Akcje serii A i B objęte są przez Akcjonariuszy w wyniku przekształcenia Spółki pod firmą Betomax Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. 4. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. 5. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. 6. Każdej Akcji serii A przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.” §5 Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. §6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym. Załącznikiem do powyższej Uchwały jest Opinia Zarządu Spółki BETOMAX Polska S.A. z siedzibą w Końskich /działającego w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych/ w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii C oraz zasad ustalania ceny emisyjnej akcji serii C o treści następującej: Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii C jest w pełni uzasadnione koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na rozwój jej działalności, których nie mogą zapewnić dotychczasowi akcjonariusze oraz zamierzeniami poszerzenia grona akcjonariuszy. Celem Spółki jest zwiększenie bazy kapitałowej poprzez emisję akcji dla nowych akcjonariuszy, co umożliwi prowadzenie szerszych projektów inwestycyjnych. Skala potrzeb Spółki wskazuje, iż niezbędne środki finansowe mogą być pozyskane wyłącznie w drodze emisji akcji przeprowadzanej w warunkach oferty publicznej. Poszerzenie grona akcjonariuszy, a następnie wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. znacząco poprawi też wizerunek Spółki i przyczyni się do umocnienia jej pozycji rynkowej. Ponadto, wskutek 331 BETOMAX Polska S.A. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Ofertowy zwiększenia rozpoznawalności Spółki i tym samym jej wiarygodności, powinien nastąpić wzrost wyników finansowych. Cena emisyjna akcji serii C zostanie ustalona w oparciu o przeprowadzoną przez Zarząd Spółki analizę popytu na akcje nowej emisji w oparciu o mechanizm budowania książki popytu (book-building). Po zaprezentowaniu oferty Spółki potencjalnym inwestorom będą oni mogli składać deklaracje zainteresowania nabyciem akcji serii C. Na podstawie zestawienia wielu deklaracji Spółka uzyska informację na temat rynkowej wyceny akcji serii C oraz ustali ich cenę emisyjną na takim poziomie, który zapewni Spółce niezbędne wpływy z emisji przy uwzględnieniu rozproszenia akcjonariatu. W przypadku nie dojścia do skutku procesu budowy książki popytu Zarząd Spółki ustali cenę emisyjną w oparciu o rekomendację domu maklerskiego przeprowadzającego ofertę publiczną. Z przedstawionych wyżej względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy Spółki. Nadto na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 7 września 2011 r. została podjęta Uchwała o treści następującej: Uchwała Nr 4 w sprawie dematerializacji akcji serii B i C oraz praw do akcji serii C, ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Betomax Polska S.A., działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) i art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”) oraz mając na uwadze Uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Betomax Polska S.A. z dnia 7 września 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C w ramach oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian w Statucie uchwala, co następuje: §1 1. Wyraża zgodę na dematerializację w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie: 1) 5.900.000 akcji na okaziciela serii B, 2) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 1.000.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 3) praw do akcji serii C. 2. Wyraża zgodę na ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) akcji na okaziciela serii B i C oraz praw do akcji serii G. 3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW akcji na okaziciela serii B i C oraz praw do akcji serii C, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji na okaziciela serii B i C oraz praw do akcji serii C w depozycie papierów wartościowych oraz złożenia odpowiednich wniosków do GPW. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 20 marca 2012 r. została podjęta Uchwała o treści następującej: Uchwała nr 1 w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. z dnia 7 września 2011 roku dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze 332 BETOMAX Polska S.A. Prospekt emisyjny Betomax Polska S.A. Dokument Ofertowy oferty publicznej nowej emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian w Statucie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A., działając na podstawie art. 431, 432 oraz art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: §1 Postanawia zmienić Uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. z dnia 7 września 2011 roku dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian w Statucie Spółki, poprzez: zmianę § 1 ust. 1 i 2 Uchwały i nadanie mu następującego brzmienia: „§ 1 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) do kwoty nie mniejszej niż 1.000.000,10 zł (słownie: jeden milion złotych dziesięć groszy) i nie większej niż 1.200.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych), to jest o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie większą niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). 2. Podwyższenie, o którym mowa w ust.1, dokonane zostanie w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2.000.000 akcji serii C („Akcje Serii C”).” 1) 2) zmianę § 4 Uchwały i nadanie mu następującego brzmienia: „§ 4 W związku z podwyższeniem kapitału, zmianie ulega treść § 7 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: 6. 7. 8. 9. 10. 11. „§7. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.000.000,10 zł (jeden milion złotych dziesięć groszy) i nie więcej niż 1.200.000,00 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 10.000.001 i nie więcej niż 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Akcjami Spółki są: 3) 4.100.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu 4) 5.900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B. 5) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C. Akcje serii A i B objęte są przez Akcjonariuszy w wyniku przekształcenia spółki pod firmą BETOMAX Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. Każdej akcji serii A przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.”” §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ponadto, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 20 marca 2012 r. została podjęta Uchwała o treści następującej: Uchwała nr 2 w sprawie zmiany Uchwały