Wzór umowy Dodatek nr 4 do SIWZ Umowa dostawy nr

Wzór umowy
Dodatek nr 4 do SIWZ
Umowa dostawy nr ………….
zawarta dnia ……..r. w ………… w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy:
………………………………………………………………………………………….,
reprezentowaną przez:
…………………………………………. - Dyrektora,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
……………………………………………………………………………………….
z siedzibą w ……………………………………….
NIP: ……………………………………………..
reprezentowanym:
1)………………………………………………..,
2) ………………………………………………..,
zwaną dalej „Wykonawcą”,
o następującej treści:
§ 1.
Przedmiot
1. W wyniku przeprowadzanego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego na „Dostawę uŜywanego wyposaŜenia do pracowni starych technik
drukarskich”, Zamawiający kupuje, a Wykonawca dostarcza………………………………,
zgodnie ze złoŜoną ofertą w dniu …………………., stanowiącą załącznik Nr 1 do umowy,
która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ.
2. Za datę realizacji przedmiotu umowy uwaŜa się datę dostawy i oddania do eksploatacji
maszyn i urządzeń stanowiących wyposaŜenie pracowni starych technik drukarskich,
potwierdzone protokołem przekazania przedmiotu umowy do uŜytkowania, stanowiącym
załącznik nr 3 do umowy.
3. Koszty dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.
§ 2.
Cena
1.
Całkowita
wartość
umowy
wynosi
brutto:
……………
zł
(słownie:
………………………………………………………………………………………………zł)
w tym VAT: ………zł (słownie:……………………………………………………………zł).
2. Wartość umowy obejmuje koszty:
- przedmiotu umowy,
- dostawy do siedziby Zamawiającego,
- montaŜu,
- szkolenia personelu oraz inne koszty poniesione przez Wykonawcę do chwili sporządzenia
protokołu opisanego w § 1, pkt 2.
§ 3.
Płatność
. Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi w 36 miesięcznych ratach. Pierwsza
rata w wysokości 10% wartości zamówienia brutto, pozostała zapłata w 35 równych
miesięcznych ratach. Szczegółowy harmonogram finansowy zostanie określony w załączniku
Nr 2 do umowy dostawy.
Zamawiający dokona zapłaty pierwszej faktury przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenia, instalacji i uruchomienia przedmiotu
umowy, potwierdzonego protokołem przekazania, o którym mowa w § 1, pkt 2 i otrzymania
oryginału faktury. Za datę zapłaty przyjmuje się datę dokonania obciąŜenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
Nr rachunku Wykonawcy: ………………………………………………………………...........
§ 4.
Gwarancja
1. Okres gwarancji na dostarczony przedmiot umowy wynosi ( .......... miesięcy) – licząc od
dnia podpisania protokołu przekazania przedmiotu umowy do uŜytkowania.
2. Okres gwarancji na poszczególne urządzenia przedmiotu umowy ulega przedłuŜeniu o czas
wykonywania ich naprawy.
§ 5.
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się:
a) dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego, ul. 1 Maja 5 w Olsztynie.
c) zainstalować i uruchomić przedmiot umowy,
c)przeszkolić wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji
dostarczonych maszyn i urządzeń,
d) zapewnić w okresie gwarancji bezpłatne okresowe przeglądy techniczne.
.
§ 6.
Kary umowne
1. W przypadku powstania opóźnienia w realizacji zamówienia z winy leŜącej po stronie
Wykonawcy, Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 10 % wartości netto
przedmiotu umowy .
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy leŜącej po stronie
Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10 %
wartości netto przedmiotu umowy.
3. Zapłata kar umownych nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej (uzupełniającej)
na zasadach Kodeksu cywilnego.
4. W przypadku opóźnienia płatności, Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia
ustawowych odsetek.
§ 9.
Sąd właściwy
Do rozstrzygania sporów wynikłych ze stosowania niniejszej umowy właściwy jest
sąd dla siedziby Zamawiającego.
§ 10.
Zmiana umowy
1. Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany Umowy w następujących przypadkach:
a) w zakresie terminu realizacji, jeŜeli zaszły okoliczności, których nie moŜna było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności:
- w przypadku przedłuŜenia terminu zakończenia robót budowlanych prowadzonych w
budynku ul. 1 Maja 5, przedłuŜeniu ulegnie termin dostawy maszyn i urządzeń będących
przedmiotem niniejszego zamówienia,
b) w zakresie wynagrodzenia, jeŜeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,
c) zmiany ustawowej stawki podatku VAT,
d) konieczności zmiany umowy w zakresie ograniczenia rzeczowego zamówienia do
wysokości środków, którymi dysponuje Zamawiający,
e) konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia lub terminów płatności będących
następstwem zaistnienia siły wyŜszej;
f) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy o zamówienie publiczne,
spowodowanych działaniem osób trzecich;
g) konieczności zmiany terminów związanych z zapewnieniem finansowania zamówienia.
h) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
i) terminów płatności, wykazanych w harmonogramie finansowym (załącznik nr 2 do
niniejszej umowy);
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej waŜności wymagają zachowania formy
pisemnej i muszą być podpisane przez upowaŜnionych przedstawicieli obu Stron.
§ 11.
Stosowanie przepisów
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
§ 12.
Liczba egzemplarzy
Umowa została sporządzana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.
Załączniki do umowy:
1. Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy.
2. Załącznik nr 2 Harmonogram płatności.
3. Załącznik nr 3 Protokół przekazania.
……………………………
Zamawiający
………………………
Wykonawca
Załącznik nr 2 do umowy nr…..
z dnia………………….
Harmonogram finansowy
Zamówienie publiczne na „Dostawę uŜywanego wyposaŜenia do pracowni starych technik
drukarskich”
Nr raty
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Kwota brutto
Termin płatności
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
………………………………..
(Zamawiający)
……………………………………
(Wykonawca)
Załącznik nr 3 do umowy dostawy nr…..z dnia…….
Olsztyn………………………….
Protokół przekazania
maszyn i urządzeń stanowiących wyposaŜenie pracowni starych technik drukarskich zakupionych w
przetargu nieograniczonym na „Dostawę uŜywanego wyposaŜenia do pracowni starych technik
drukarskich”
LP
Nazwa wyposaŜenia
1.
Maszyna drukująca
dociskowa typu Boston –
format A4
2.
Prasa do próbnych odbitek
(korektorka)
3.
Zszywarka introligatorska
do szycia drutem
4.
Prasa do złoceń na gorąco
(goldprasa) – format AB5
5.
Falcerka jednonoŜowa
6.
Bigówka noŜna
7.
NoŜyce introligatorskie –
format B1
8.
Krajarka introligatorska
jednonoŜowa o napędzie
ręcznym
9.
Regał zecerski z kasztami
10.
Regał zecerski z szufelkami
11.
Regał zecerski z nadstawką
12.
Czcionka drewniana
13.
Czcionka metalowa
Ilość
Cena
jednostkowa
netto
Podatek
VAT
złotych
Cena
jednostkowa
brutto
Wartość brutto
14.
Materiał zecerski niezbędny
do wykonania składu
Wartość ogółem:
Słownie:…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….....
…………………………………
(Przekazujący)
…………………………………..
(Przyjmujący)