zobacz najlepszy pozew - Sąd arbitrażowy LEWIATAN
Transkrypt
zobacz najlepszy pozew - Sąd arbitrażowy LEWIATAN
KANCE LA RIA M PZ Ul i ca K on sor c jum 3/ 9, 31 –098 Kra ków ka n cel ar i a@ m pz. pl Telefon: +48 12 990 00 00 Kraków, dnia 30 marca 2016 r. Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa Pozew został również wysłany pocztą elektroniczną na adres: [email protected]. Strona Powodowa: 1) Skrzydło spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Uskrzydlona 3, 01-707 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000123989, tel. +48 12 990 40 60, NIP: 1991655472, adres REGON: e-mail: 017804155, [email protected], dalej jako: „Skrzydło” lub „Lider Konsorcjum”, 2) Lecik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Letnia 128, 00-211 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000123770, tel. +48 12 990 80 20, NIP: 1935651265, adres e-mail: REGON: 078815148, [email protected], dalej jako: „Lecik”, dalej łącznie jako: „Strona Powodowa” lub „Powodowie”, reprezentowane przez: adwokata Marka Malciaka, radcę prawnego Błażeja Pietrzyka oraz radcę prawnego Anikę Zemowską; adres do doręczeń: Kancelaria MPZ, ul. Konsorcjum 3/9, 31-098 Kraków, tel. +48 12 990 00 00, adres e-mail: [email protected], Strona Pozwana: Flygande aktiebolag (AB) spółka prawa szwedzkiego z siedzibą w Sztokholmie, Mäster Samuelsgatan 42, SE-111 57, wpisana NIP: 000 000 00 00; Regon: 000000000; Rachunek Bankowy: 00 0000 0000 0000 0000 0000 0001 do rejestru spółek (Bolagsverket) pod numerem 556074-7544, dalej jako: „Strona Pozwana”, „Pozwana” lub „Flygande”. Wartość 360.315.605,00 zł 1 (słownie: trzysta sześćdziesiąt milionów trzysta przedmiotu sporu: piętnaście tysięcy sześćset pięć złotych i 00/100) POZEW O ZAPŁATĘ Działając imieniem Strony Powodowej, w oparciu o pełnomocnictwa procesowe, których uwierzytelnione odpisy stanowią Załączniki 1 i 2 do pozwu, niniejszym wnoszę o: 1) zasądzenie od Pozwanej na rzecz Powodów kwoty w łącznej wysokości 84.890.000,00 euro (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy euro i 00/100), w tym: a) kwoty 18.450.000,00 euro (słownie: osiemnaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy euro 00 /100) wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 24 marca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty, tytułem wynagrodzenia za wykonanie Etapu I Umowy Wdrożeniowej, b) kwoty 59.040.000,00 euro czterdzieści tysięcy euro 00 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów /100) wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 7 czerwca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty, tytułem wynagrodzenia za wykonanie Etapu II Umowy Wdrożeniowej, c) kwoty 7.400.000,00 euro (siedem milionów czterysta tysięcy euro 00 /100) wraz z odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia doręczenia Pozwanej niniejszego pozwu do dnia zapłaty, tytułem naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania wynikającego z Umowy Wdrożeniowej w zakresie sprecyzowanym w treści pozwu, 2) zasądzenie od Pozwanego na rzecz Powodów kosztów postępowania zgodnie ze spisem kosztów, jaki zostanie przedłożony przez Stronę Powodową przed zakończeniem postępowania arbitrażowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego, 1 To jest równowartość dochodzonych roszczeń w wysokości 84.890.000,00 euro przeliczonych na walutę polską według tabeli kursów średnich Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 marca 2015 r., (źródło: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/kursy.html;), gdzie 1 euro = 4,2445 zł. Strona | 2 3) dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów na okoliczności wskazane w uzasadnieniu Pozwu, a nadto wnoszę o: 4) dopuszczenie na zasadzie § 21 Regulaminu Lewiatan w postępowaniu w charakterze interwenienta do wzięcia udziału 2 ubocznego Chmurex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Pochmurna 7, 00-366 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000123770, NIP: 9855893366, REGON: 099954466, dalej jako: „Chmurex”, ewentualnie przyłączenie Chmurex do postępowania w charakterze strony po Stronie Powodowej na zasadzie § 20 Regulaminu Lewiatan (por. pkt 26 i n. pozwu), jak również: 5) na zasadzie § 6 ust. 3 w zw. z § 16 ust. 2 pkt f Regulaminu Lewiatan, wyznaczam arbitra w osobie Witolda Burzowego, adres do doręczeń: ul. Programistów 10, 01-999 Warszawa, adres e-mail: [email protected]. UZASADNIENIE STAN FAKTYCZNY 1. [Umowa Wdrożeniowa] Konsorcjum spółek Skrzydło, Lecik oraz Chmurex, utworzone w oparciu o Umowę Konsorcjum z dnia 22 grudnia 2014 r. („Umowa Konsorcjum”), uzupełnioną Aneksem nr 1 z dnia 3 lutego 2015 r., zawarło z Flygande w dniu 2 lutego 2015 r. Umowę Wdrożeniową informatycznego Systemu 3 na zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie Fru-waj. Nadto, Konsorcjum zobowiązało się do przeprowadzenia szkoleń pracowników Flygande z obsługi nowego systemu, jak również do świadczenia usług serwisowych przez rok od daty jego wdrożenia. 2. Założeniem Systemu Fru-waj było umożliwienie Pozwanej zbierania opinii na temat satysfakcji jej klientów ze świadczonych usług lotniczych. System ten miał zastąpić użytkowany dotychczas przez Flygande System Wylataj. Za wykonanie Systemu Fru-waj Konsorcjum miało otrzymać wynagrodzenie w kwocie 100.000.000,00 euro powiększonej o podatek od towarów i usług (podatek VAT). Dowód: 1) Umowa Wdrożeniowa z 02.02.2015 r. (k. 10-13); 2) Umowa Konsorcjum z 22.12.2014 r. (k. 6-7); 3) Aneks nr 1 do Umowy Konsorcjum z 03.02.2015 r. (k. 39). 2 Regulamin Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan z 1 marca 2012 r. („Regulamin Lewiatan”). 3 Strona Powodowa pisząc wielkimi literami terminy i nie definiując ich osobno, nadaje im takie samo znaczenie jakie nadano im w Problemie Konkursowym (Kazusie) oraz w załącznikach do niego. Strona | 3 3. [Wykonanie I oraz II etapu prac] Zakres prac w ramach Umowy Wdrożeniowej podzielono na 5 etapów: (i) zaprojektowanie Systemu Fru-waj (do 16.03.2015 r.), (ii) jego wykonanie (do 30.05.2015 r.), (iii) wdrożenie (do 15.06.2015 r.), (iv) szkolenie pracowników Flygande z obsługi Systemu (do 30.06.2015 r.) oraz (v) świadczenie usług serwisowych (do 15.06.2016 r.). Dwa pierwsze etapy zostały w całości zrealizowane przez Konsorcjum i odebrane bez zastrzeżeń protokołami odbiorów odpowiednio w dniach: 16 marca 2015 r. oraz 30 maja 2015 r. Mimo prawidłowego zafakturowania wykonanych prac przez Lidera Konsorcjum w ramach I oraz II etapu Flygande nie uiściło należności w jakiejkolwiek części. Zamawiający zapłacił na rzecz Konsorcjum jedynie opłatę licencyjną za korzystanie z pełnej licencji do Systemu Fruwaj w kwocie 1.000.000 euro. Dowody: 1) Protokoły odbiorów I oraz II etapu prac z dni: 16.03.2015 r. i 30.05.2015 r.; 2) Potwierdzenie przelewu wynagrodzenia za licencję do Systemu Fru-waj. 4. [Etap wdrożenia] Terminowe wykonanie wcześniejszych etapów pozwoliło Konsorcjum płynnie przejść do etapu wdrożenia Systemu Fru-waj. Jednakże z uwagi na stwierdzenie przez programistów Konsorcjum niekompatybilności Systemów Wylataj i Fru-waj okazało się, że dla zachowania ciągłości ich pracy konieczne jest dokonanie „ręcznej” migracji danych poprzez „przepisanie” (przeniesienie) danych ze starego do nowego Systemu. O fakcie tym Konsorcjum niezwłocznie poinformowało Zamawiającego mailem z 28 maja 2015 r. Następnie na najbliższym spotkaniu Komitetu Sterującego w dniu 1 czerwca 2015 r. przedstawiciele Konsorcjum podtrzymali stanowisko, że bez importu danych nie jest możliwe wdrożenie Systemu Fru-waj. Z kolei, import danych nie stanowił elementu etapu wdrożenia, co potwierdza treść Umowy Wdrożeniowej oraz Specyfikacji dla Systemu Fru-waj. Dowody: 1) Mail Konstantego Skrzydłowego z 28.05.2015 r., g. 08:45 (k. 40); 2) Umowa Wdrożeniowa z załącznikami (k. 10-13). 5. W rezultacie, ze względu na brak należytej współpracy Flygande z Konsorcjum na etapie wdrożenia, Lider Konsorcjum pismem z 2 czerwca 2015 r. wezwał Zamawiającego do współdziałania w wykonywaniu Umowy Wdrożeniowej poprzez: (i) zawarcie aneksu do Umowy z wydłużeniem etapu wdrożenia (oraz odpowiednio kolejnych etapów) i podwyższenie wynagrodzenia Konsorcjum o 10.000.000,00 euro lub (ii) zlecenie importu danych innemu podmiotowi. Odpowiedzią na rzeczone wezwanie było pismo Flygande z 4 czerwca 2015 r., w którym Zamawiający odmówił współpracy oraz Strona | 4 kontrfaktycznie stwierdził, że import danych – mimo braku stosownego postanowienia umownego – jest niezbędnym elementem etapu wdrożenia. Dowody: 1) Wezwanie do podjęcia współpracy z 02.06.2015 r. (k. 41); 2) Pismo Flygande z 04.06.2015 r. (k. 42). 6. [Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Wdrożeniowej] Ostatecznie, zważywszy na bierność i stanowcze stanowisko Flygande o braku zamiaru podjęcia współdziałania z Konsorcjum w wykonaniu Umowy Wdrożeniowej, Lider Konsorcjum złożył w jego imieniu oświadczenie z 26 czerwca 2015 r. o odstąpieniu przez Konsorcjum od Umowy Wdrożeniowej. Jednocześnie Flygande zostało wezwane do zapłaty zaległego wynagrodzenia za I oraz II etap prac. Brak zapłaty należnego wynagrodzenia oraz utracone korzyści Konsorcjum z niewykonania Umowy Wdrożeniowej w części uczyniły koniecznym dochodzenie roszczeń Powodów przed tut. Sądem Arbitrażowym. Dowód: Oświadczenie Konsorcjum o odstąpieniu od Umowy z 26.06.2015 r. (k. 43). STAN PRAWNY I. Uzasadnienie wniosku o przyłączenie Chmurex do postępowania 7. Chmurex, jako członkowi Konsorcjum, przysługują solidarnie ze Skrzydło oraz Lecik wierzytelności dochodzone niniejszym pozwem. Z uwagi jednak na wytoczenie powództwa przez Powodów, Chmurex utraciła prawo do odbioru świadczenia bezpośrednio od Flygande, a co za tym idzie – nie ma też prawa do wytoczenia powództwa ze względu na brak legitymacji czynnej i nie może dochodzić wierzytelności na drodze sądowej 4 . Skrzydło oraz Lecik, po uzyskaniu korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia w tym postępowaniu, staną się dłużnikami Chmurex, któremu przysługiwać będzie wierzytelność o część wynagrodzenia uzyskanego od Flygande zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 1 pkt c) Aneksu nr 1 do Umowy Konsorcjum. Wynik sprawy będzie miał zatem bezpośredni wpływ na sytuację prawną pomiędzy Stroną Powodową a Chmurex. Z tej przyczyny uznać należy, że Chmurex bezsprzecznie ma interes prawny we wstąpieniu do postępowania po stronie Powodów, zatem nin. wniosek jest w pełni uzasadniony, a jego zgłoszenie w pozwie dopuszczalne5. 4 W. Dubis [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Warszawa 2016, art. 367, nb. 4, A. Raczyński [w:] Kodeks cywilny, Tom I, Komentarz do art. 1-44911, M. Gutowski (red.), Warszawa 2016, art. 367, B, nb. 3. 5 Strona Powodowa zgłasza wniosek w trybie § 21 Regulaminu Lewiatan już w Pozwie, co uznać należy za dopuszczalne, z tym jednak zastrzeżeniem, że dla wywołania skutków przez taki wniosek konieczne jest skuteczne wszczęcie postępowania arbitrażowego, zob. P. Kwiatkowski [w:] Postępowanie przed sądem Strona | 5 II. Właściwość Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan w Warszawie 8. [Klauzula arbitrażowa] Strony Umowy Wdrożeniowej w art. 12.1. zawarły umowę o arbitraż, korzystając z modelowej klauzuli arbitrażowej tut. Sądu Arbitrażowego. Umowa ta jest ważna, skuteczna i wykonalna, a zgodnie z nią wszelkie spory wynikające z Umowy Wdrożeniowej lub w związku z nią będą ostatecznie rozstrzygane przez Zespół Orzekający działający przy Sądzie Arbitrażowym Lewiatan w Warszawie zgodnie z postanowieniami Regulaminu Lewiatan obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania. III. Dopuszczalność dochodzenia roszczeń przez Konsorcjum mimo wydania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia z 30.11.2015 r., nr sprawy: 23114/15 („Postanowienie”) 9. [Treść zabezpieczenia] Sąd Rejonowy w Sztokholmie, VIII Wydział Gospodarczy Postanowieniem udzielił „Zabezpieczenia” powództwa Flygande przeciwko Konsorcjum o ustalenie, że „w ramach etapu «wdrożenie», opisanego w «Umowie Wdrożeniowej» z dnia 2 stycznia 2014 r. […], obowiązkiem Konsorcjum było zapewnienie importu danych pomiędzy systemem Wylataj a systemem Fru-waj poprzez zakazanie Konsorcjum […] występowania z powództwem o zapłatę wynagrodzenia, o którym mowa w ww. Umowie Wdrożeniowej do czasu rozstrzygnięcia ww. powództwa” [podkr. własne], jednocześnie zobowiązując Flygande do wystąpienia z powództwem o ustalenie w terminie 7 miesięcy od wydania Postanowienia. Antycypując zarzut Pozwanego, że Zespół Orzekający nie ma kompetencji orzeczniczej w nin. sprawie z uwagi na wydanie Postanowienia, Powodowie przedstawiają poniższą argumentację. 10. [Pozbawienie Konsorcjum możliwości obrony praw] Powodowie wyraźnie podkreślają, że żaden z członków Konsorcjum nie został formalnie zawiadomiony o toczącym się postępowaniu przed sądem szwedzkim w sprawie udzielenia Zabezpieczenia. Co znamienne, Postanowienie stało się prawomocne w dniu 7 grudnia 2015 r., podczas gdy członkowie Konsorcjum dowiedzieli się o jego wydaniu (oraz o samym postępowaniu zabezpieczającym) dopiero 10 grudnia 2015 r. z chwilą doręczenia im Postanowienia. polubownym, Komentarz do Regulaminu Sądu Arbitrażowego Lewiatan, B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (red.), Warszawa 2016, § 21, nb. 9. Strona | 6 11. Zgodnie z art. 36 ust. 1 Bruksela I bis 6 orzeczenia wydane w jednym państwie członkowskim są uznawane w innych państwach członkowskich bez potrzeby przeprowadzania specjalnego postępowania. Jednakowoż, na wniosek każdej zainteresowanej strony odmawia się uznania orzeczenia, jeżeli pozwanemu, który nie wdał się w spór nie doręczono dokumentu wszczynającego postępowanie lub dokumentu mu równorzędnego w czasie i w sposób umożliwiający mu przygotowanie obrony, chyba że pozwany nie złożył przeciwko orzeczeniu środka zaskarżenia, chociaż miał taką możliwość (art. 45 ust. 1 lit. b). 12. W kontekście zacytowanych przepisów w doktrynie wyrażono pogląd, że w sytuacji doręczenia dokumentu, ale w czasie i w sposób nieumożliwiający przygotowanie obrony, aktualna pozostaje podstawa odmowy uznania orzeczenia 7 . Co istotne, przy ocenie zapewnienia stronie możności obrony praw przed sądem zagranicznym nie tyle chodzi o zgodność z konkretnymi przepisami prawa obcego, ile o rzeczywistą możliwość uczestniczenia w postępowaniu i podjęcia obrony 8 . Jak wskazał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wykładni art. 34 pkt 2 Rozporządzenia Nr 44/2001 [odpowiednik obecnego art. 45 ust. 1 lit. b Brukseli I bis – dopisek własny] należy dokonywać w ten sposób, że pozwany ma «możliwość» złożenia środków zaskarżenia od orzeczenia zaocznego zapadłego w jego sprawie tylko wówczas, gdy faktycznie poznał treść orzeczenia, doręczonego mu w odpowiednim terminie, umożliwiającym przygotowanie obrony przed sądem państwa pochodzenia 9. 13. W świetle powyższych ustaleń truizmem jest skonstatowanie, że doręczenie prawomocnego Postanowienia członkom Konsorcjum uniemożliwiło podjęcie przez nich jakiejkolwiek merytorycznej obrony, w szczególności poprzez kwestionowanie zasadności tego orzeczenia w drodze zażalenia. 14. Należy mieć także na względzie, że ewentualne podzielenie stanowiska Flygande prowadziłoby do czasowej niedopuszczalności wytoczenia przez Powodów powództwa przed sądem arbitrażowym, co przy uwzględnieniu całokształtu okoliczności sprawy jest 6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych. 7 J. Gołaczyński (red.), Jurysdykcja, uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie w sprawach cywilnych i handlowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1215/2012. Komentarz, Warszawa 2015, kom. do art. 45, nb. 25. 8 Zob. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 17 grudnia 2013 r., I ACz 1753/13, Legalis nr 1067232. 9 Wyrok TS UE z 14 grudnia 2006 r., C-283/05, pkt 49, Zbiór Orzeczeń 2006 I-12041. Strona | 7 jaskrawym nadużyciem przepisów proceduralnych w celu zapewnienia nieuzasadnionej ochrony dla niezasługującego na nią w istocie interesu faktycznego Pozwanej. W rezultacie, uznanie Postanowienia prowadziłoby do bezzasadnego odebrania Powodom prawa do sądu i dochodzenia należnego im roszczenia przez okres co najmniej 7 miesięcy. W tym kontekście nie może znikać z pola widzenia treść maila Anny Przekot do Jana Przekot z 15 sierpnia 2015 r. (k. 47), w którym jednoznacznie potwierdzony został rzeczywisty motyw wystąpienia przez Flygande z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia, tj. wyłącznie uniemożliwienie dochodzenia roszczenia o zapłatę wynagrodzenia przez Konsorcjum, a nie – jak zdawałoby się wynikać z Postanowienia – potrzeba ustalenia treści konkretnego postanowieniaUmowy Wdrożeniowej. Dowód: Mail Anny Przekot do Jana Przekot z 15.08.2015 r. (k. 47). 15. Poza tym utrwalona w doktrynie i orzecznictwie jest teza, że roszczenie o ustalenie istnienia lub nieistnienia prawa lub stosunku prawnego nie służy ustaleniu przez sąd treści normy prawnej przez dokonanie wiążącej wykładni przepisu określającego prawa i obowiązki powoda10. W opozycji do tego Flygande w przyszłym procesie o ustalenie domagałoby się w rzeczywistości dokonania wiążącej wykładni konkretnego postanowienia Umowy Wdrożeniowej (a zatem normy, która nakłada na Strony prawa i obowiązki), co jak zasygnalizowano jest niedopuszczalne. 16. Poza tym Postanowienie należy traktować jako anti-suit injunction, możliwość stosowania których została generalnie zakwestionowana w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydanym w sprawie West Tankers11. Trafnie uznano w nim, że wydanie wobec danej osoby przez sąd państwa członkowskiego zakazu wszczynania i dalszego prowadzenia postępowania przed sądami innego państwa członkowskiego, jest niezgodne z rozporządzeniem Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. (Bruksela I). Zasadne jest dokonanie wykładni spornych postanowień Umowy Wdrożeniowej w ramach nin. postępowania o świadczenie, co uczyni zbędnym prowadzenie odrębnego postępowania o ustalenie, które zostało zabezpieczone Postanowieniem. Zakazanie Konsorcjum w trybie zabezpieczenia dochodzenia roszczeń przez okres 7 miesięcy jest niedopuszczalne również z uwagi na niespełnienie wymogów 10 A. Zieliński, [w:] A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Wyd. 8, Legalis, kom. do art. 189 k.p.c., nb 22; wyrok Sądu Najwyższego z 24 kwietnia 2014 r., III CSK 182/13, Legalis nr 1048619. 11 Wyrok TS UE z 10.02.2009 r., C-185/07, Zbiór Orzeczeń 2009 I-00663. Strona | 8 uznania Postanowienia na gruncie k.p.c. (zob. art. 1146 § 1 pkt 3-4 k.p.c.), a w rezultacie Zabezpieczenie nie może stanowić przeszkody dla prowadzenia tego postępowania. 17. Z uwagi na powyższe, Powodowie stoją na stanowisku, że w niniejszej sprawie spełnione zostały przesłanki do odmowy uznania Postanowienia na gruncie prawa polskiego. Oznacza to, że antycypowane przez Powodów powoływanie się przez Flygande na fakt wydania Postanowienia przez sąd szwedzki nie stoi na przeszkodzie rozpoznaniu oraz rozstrzygnięciu nin. sporu przez Zespół Orzekający. IV. Legitymacja czynna Powodów 18. Roszczenia dochodzone niniejszym pozwem wynikają z Umowy Wdrożeniowej i jako takie przysługują Konsorcjum, chociaż są dochodzone wyłącznie przez Skrzydło oraz Lecik. Antycypując podniesienie przez Pozwanego zarzutu braku legitymacji czynnej po stronie Powodów, z uwagi na fakt, że powództwo zostało wytoczone przez dwóch spośród trzech członków Konsorcjum, Powodowie wskazują co następuje. 19. W pierwszej kolejności należy stanowczo podkreślić, że umowa konsorcjum nie ma co do zasady charakteru tożsamego z umową spółki cywilnej 12 . W niniejszej sprawie tym bardziej brak jakichkolwiek przesłanek, aby twierdzić, że zgodną wolą stron Umowy Konsorcjum miało w istocie być zawarcie umowy spółki cywilnej. 20. Dalej Powodowie wskazują, że po stronie członków Konsorcjum mamy do czynienia z solidarnością czynną wierzycieli. Solidarność czynna znajduje w tym wypadku swoje źródło zgodnie z treścią art. 369 k.c. w czynności prawnej, a mianowicie w Umowie Konsorcjum, w której § 4 wprost przewidziano istnienie po stronie członków Konsorcjum solidarności w relacjach z Flygande. 21. Nie powinno budzić przy tym wątpliwości, że czynność prawna, z której wynika solidarność wierzycieli, nie musi zostać dokonana bezpośrednio w umowie stanowiącej źródło stosunku prawnego będącego podstawą dochodzonych roszczeń, a w szczególności może ona zostać dokonana w umowie wewnętrznej między członkami konsorcjum, którzy następnie zawarli umowę i dochodzą roszczeń z niej wynikających 13. 12 Zob. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 2015 r., III CZP 113/14, LEX nr 1733674: „Co do zasady - konsorcjum nie działa w formie spółki cywilnej, chyba że wolą stron ukształtowano je w ten sposób, że spełnione są wymogi konstrukcyjne wyznaczające treść takiego stosunku prawnego, tj. istnieje przedsiębiorstwo, majątek wspólny, więzi organizacyjne i majątkowe wspólników”. 13 Por. uzasadnienie Wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 września 2013 r., VI ACa 15/13, LEX nr 1416429: „Słusznie podnosi przy tym pozwany, iż powód nie przedstawił w toku procesu żadnego dokumentu wskazującego na dokonanie czynności prawnej, z której wynikałaby solidarność wierzycieli Strona | 9 Ewentualny brak świadomości co do postanowień umowy Konsorcjum w zakresie solidarności jego członków występujący u drugiej strony stosunku prawnego nie stanowi przeszkody dla istnienia stosunku solidarności. Załączona do pozwu Umowa Konsorcjum stanowi zatem źródło solidarności czynnej po stronie członków Konsorcjum. 22. Istnienie solidarności czynnej po stronie członków Konsorcjum przesądza o ich prawie do domagania się całości lub części świadczenia od dłużnika przez jednego z nich, niektórych z nich lub wszystkich jednocześnie 14 . Skoro jednak przeciwko Flygande zostało wytoczone powództwo, nie przez wszystkich, lecz tylko przez niektórych wierzycieli solidarnych – Skrzydło oraz Lecik – to do ich rąk łącznie, na zasadzie art. 367 § 2 k.c. powinno zostać spełnione całe świadczenie przysługujące wierzycielom solidarnym15. Współuczestnictwo w postępowaniu wierzycieli solidarnych ma charakter materialny. Z całą pewnością nie ma jednak charakteru koniecznego, o czym świadczy choćby treść art. 367 § 2 k.c., z którego wynika wprost dopuszczalność wytoczenia powództwa przez jednego tylko z wierzycieli solidarnych. 23. Współuczestnictwo członków Konsorcjum w sporze po Stronie Powodowej nie ma zatem charakteru współuczestnictwa materialnego koniecznego. W rezultacie rezygnacja przez Chmurex z uczestnictwa w dochodzeniu przysługujących Konsorcjum roszczeń od Flygande, nie może stanowić przyczyny oddalenia pozwu. 24. Z najdalej posuniętej ostrożności procesowej, na wypadek przyjęcia przez Zespół Orzekający, że legitymacja czynna przysługuje członkom Konsorcjum tylko łącznie, a ich współuczestnictwo ma charakter konieczny z uwagi na podobieństwo Umowy Konsorcjum do umowy spółki cywilnej, który to pogląd (jakkolwiek w odmiennych stanach faktycznych) jest niekiedy reprezentowany w orzecznictwie, Strona Powodowa wskazuje co następuje. 25. Wszczęcie niniejszego postępowania stało się konieczne dla realizacji celu Umowy Konsorcjum. Współdziałanie członków Konsorcjum w zakresie koniecznym po stronie konsorcjantów. W aktach sprawy brak jest umowy konsorcjum mogącej stanowić ewentualne źródło solidarności czynnej członków konsorcjum. Pomimo podnoszonego przez pozwanego zarzutu braku samodzielnej legitymacji procesowej czynnej po stronie powoda, umowa konsorcjum nie została przedłożona przez powoda, co uniemożliwia dokonanie oceny powyższego zarzutu w aspekcie łączącego konsorcjantów stosunku prawnego.” 14 W. Dubis [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Warszawa 2016, art. 367, nb. 1. 15 A. Raczyński [w:] Kodeks cywilny, Tom I, Komentarz do art. 1-44911, M. Gutowski (red.), Warszawa 2016, art. 367, B, nb. 1. Strona | 10 dla dochodzenia roszczeń ze stosunków prawnych łączących Konsorcjum z osobami trzecimi, jest oczywistym obowiązkiem członków Konsorcjum. 26. Na wypadek przyjęcia, że legitymacja czynna przysługuje członkom Konsorcjum łącznie, w związku z bezczynnością Chmurex, który nie wyraził woli wspólnego wystąpienia przeciwko Flygande w tym postępowaniu, Strona Powodowa, na zasadzie § 20 Regulaminu Lewiatan, zgłasza ewentualny wniosek (por. pkt 7 pozwu) o przyłączenie Chmurex do postępowania w charakterze powoda. Po pierwsze Chmurex jest stroną umowy o arbitraż. Po drugie § 20 nie wyłącza możliwości przyłączenia dodatkowej osoby po stronie, która zgłasza taki wniosek. Oczywiście, Powodowie mają świadomość, że wyrażono pogląd, iż osoba objęta wnioskiem w trybie § 20 może być przyłączona jedynie po stronie przeciwnej niż strona zgłaszająca wniosek 16 , jednakże przyczyny, dla których go wyrażono tracą na aktualności w stanie faktycznym niniejszej sprawy. 27. Należy bowiem mieć na uwadze, że Chmurex jest spółką jednoosobową, w której wszystkie udziały posiada Opadex sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a właścicielem wszystkich udziałów Opadex jest Pozwana. Nadto zauważyć należy, że Jan Przekot jest jednocześnie prezesem zarządu Chmurex oraz Opadex, a nadto jest szwagrem Anny Przekot - pełnomocnika zarządu Flygande. Dowody: 1) KRS Chmurex (k. 27-32); 2) KRS Opadex (k. 33-38). 28. Z powyższego wynika, że Chmurex jest spółką w pełni zależną od Flygande, co w kontekście okoliczności faktycznych sprawy czyni uzasadnionym przypuszczenie, że Chmurex był w istocie spółką stworzoną przez Flygande tylko i wyłącznie w tym celu, aby stanowił on swoisty „wentyl bezpieczeństwa” uniemożliwiający dochodzenie przez Konsorcjum jakichkolwiek roszczeń względem Flygande. Wszystko to na wypadek gdyby z jakichkolwiek względów realizacja Umowy Wdrożeniowej zakończyła się niepowodzeniem. Biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięcia i wartość projektu objętego Umową Wdrożeniową, podjęcie nawet tak daleko idących czynności, jest dalece prawdopodobne. W niniejszej sprawie duet Chmurex oraz Flygande działają w rzeczywistości wspólnie na korzyść tej ostatniej. 16 B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz, P. Kwiatkowski [w:] Postępowanie przed sądem polubownym, Komentarz do Regulaminu Sądu Arbitrażowego Lewiatan, B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (red.), Warszawa 2016, § 20, nb. 20. Strona | 11 29. Powyższe znalazło ostateczne potwierdzenie w treści e-maila Anny Przekot do Jana Przekot, w którym poleciła mu ona, aby Chmurex nie przystępował do postępowania po stronie Konsorcjum. Korespondencja ta została ujawniona zupełnie przypadkowo przez firmę PwC. Dowód: 1) Email A. Przekot do J. Przekot z 15.02.2016 r. (k. 47). 30. W świetle przedstawionej argumentacji i przytoczonych okoliczności, w przypadku błędnego przyjęcia, że legitymacja czynna członków Konsorcjum jest legitymacją materialną konieczną (czemu Strona Powodowa stanowczo się sprzeciwia), przyłączenie Chmurex do postępowania w ramach przysługującego Zespołowi Orzekającemu na zasadzie § 20 ust. 4 Regulaminu Lewiatan uprawnienia do rozstrzygania w tej kwestii, staje się konieczne i uzasadnione. Odmienna decyzja musiałaby bowiem prowadzić do oddalenia powództwa z uwagi na brak legitymacji czynnej, co stanowiłoby rozstrzygnięcie rażąco niesprawiedliwe. Otóż, Flygande swoim podstępnym działaniem, mimo zawarcia umowy o arbitraż, z której wynika obowiązek lojalności między jej stronami, dążyła do udaremnienia możliwości merytorycznego rozpoznania niniejszego sporu zarówno przez uzyskanie Postanowienia przed sądem szwedzkim, jak i przez nieformalne wydawanie poleceń jednemu z członków Konsorcjum. Takie działanie z pewnością nie powinno podlegać ochronie prawnej. V. Zakres Umowy Wdrożeniowej 31. [Charakter Umowy Wdrożeniowej] Umowa Wdrożeniowa jest umową mieszaną, gdyż łączy w sobie elementy kilku typów umów nazwanych, tj. umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług oraz umowy prawnoautorskiej. Elementy umowy o dzieło są widoczne w czterech pierwszych etapach Umowy Wdrożeniowej, usługi serwisowe z piątego etapu stanowią element umowy o świadczenie usług, natomiast element prawnoautorski wynika z zawartego w Umowie Wdrożeniowej zobowiązania do udzielenia Pozwanej pełnej licencji na korzystanie z Systemu Fru-Waj. 32. O charakterze czterech etapów wdrożenia jako umowy o dzieło (o tym dlaczego mamy tutaj do czynienia z czterema oddzielnymi dziełami poniżej) świadczy przede wszystkim to, że celem jej zawarcia nie była staranna realizacja zleconych usług, ale rezultat tych usług w postaci dzieła (zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie, przeprowadzenie szkoleń). Istotne dla Pozwanej było bowiem uzyskanie efektu wykonanych prac, a nie sama ich realizacja, choćby na najwyższym poziomie. Należy zatem zauważyć, że elementy dotyczące umowy o dzieło nie tylko przeważają w Umowie Wdrożeniowej, Strona | 12 ale przede wszystkim dotyczą elementów kluczowych, bez których jej zawarcie byłoby pozbawione sensu. 33. Taką ocenę Umowy Wdrożeniowej potwierdza także orzecznictwo. Dokonując kwalifikacji prawnej umowy wdrożenia IT sądy powszechne dostrzegają w niej umowę o dzieło 17 , umowę zbliżoną do umowy o dzieło 18 lub też umowę mieszaną (ze wskazaniem, że w swym zasadniczym nurcie stanowi ona umowę o dzieło) 19. 34. W zależności od treści analizowanej umowy mieszanej można: (i) w pełni stosować przepisy dotyczące umowy nazwanej, albo (ii) wykluczyć taką możliwość, bądź też (iii) stosować przepisy o zbliżonej umowie typowej z modyfikacjami. Natomiast jeżeli w umowie mieszanej przeważa pewien rodzaj świadczenia, a jedynie świadczenia uboczne mają inny charakter, wówczas za trafne uznaje się stosowanie przepisów dotyczących umowy nazwanej głównego typu 20. 35. Podsumowując, elementy umowy o dzieło są przeważającym elementem Umowy Wdrożeniowej, dlatego też znajdują do niej zastosowanie przepisy dotyczące tej właśnie umowy, choć z modyfikacjami wynikającymi z przepisów prawa autorskiego. Element prawno-autorski jest bowiem na tyle istotny w Umowie Wdrożeniowej, że stosowanie do niej norm prawa autorskiego jest konieczne dla zachowania celu takiej umowy. Natomiast ewentualny wpływ umowy o świadczenie usług mógłby uwidocznić się dopiero na etapie realizacji usług serwisowych, a zatem pozostaje irrelewantny dla dalszych rozważań. 36. [Zakres i cel Umowy Wdrożeniowej] Na etapie wdrożenia Systemu Fru-waj pojawił się spór między Stronami. Dotyczył on tego, czy import danych z Systemu Wylataj do Systemu Fru-waj („Import Danych”) jest objęty Umową Wdrożeniową. Bez takiego importu nie jest możliwe bowiem utrzymanie ciągłości działania Systemów. 37. Analiza tej kwestii wskazuje, że Import Danych w kształcie jaki okazał się konieczny dla realizacji Umowy Wdrożeniowej nie był i nie mógł być objęty zakresem porozumienia zawartego pomiędzy Stronami. 38. Sytuacja, w której początkowo przewidywany zakres prac koniecznych dla realizacji dzieła okazuje się niepełny, została przewidziana w art. 630 k.c. Dotyczy on co prawda podwyższenia wynagrodzenia, jednakże zasadne jest odwołanie się do stosowanych 17 Wyrok SO w Szczecinie z 21.05.2015 r., VIII Ga 20/15, orzeczenia.szczecin.so.gov.pl. 18 Wyrok SA w Łodzi z 24.10.2012 r., I ACa 745/12, orzeczenia.lodz.sa.gov.pl. 19 Wyrok SA w Gdańsku z 13.05.2015 r., I ACa 1054/14, orzeczenia.gdansk.sa.gov.pl. 20 Por. wyrok SN z 14.01.2010 r., IV CSK 319/09, LexisNexis.pl. Strona | 13 tam zasad w celu ustalenia, jakie prace mogą zostać uznane za objęte Umową Wdrożeniową, a jakie muszą być uznane za wykraczające poza jej zakres. 39. Analiza ustanowionych w tym przepisie zasad, każe zwrócić uwagę na to, że w niniejszej sprawie zapytanie ofertowe (precyzujące zakres prac i terminy realizacji) zostało złożone przez Pozwaną. Mając na uwadze, że Nowe Trasy miały zostać uruchomione 1 lipca 2015 r., zapytanie to przewidywało wykonanie Umowy Wdrożeniowej do tego dnia. 40. O ile art. 630 k.c. nakłada ryzyko związane z koniecznością wykonania dodatkowych prac na tego, kto sporządził zestawienie planowanych prac, o tyle w niniejszej sprawie zasadne jest uznanie, że brak możliwości realizacji Umowy Wdrożeniowej w określonym w zapytaniu ofertowym terminie powinien obarczać tego, kto termin ten ustanowił. Ma to na celu ochronę przyjmującego zamówienie, który nie mając wpływu na ten termin, podjął się zrealizowania dzieła 21. 41. Należy zwrócić uwagę na fakt, że próbki danych z Systemu Wylataj zostały Powodom przekazane po zawarciu Umowy Wdrożeniowej wraz z danymi dostępowymi do tego Systemu 22. Powodowie uzyskali możliwość rzeczywistego zapoznania się z Systemem Wylataj dopiero po podpisaniu Umowy Wdrożeniowej i to nadal jedynie w zakresie, w jakim umożliwiła im to Pozwana (przekazano jedynie próbki danych, a nie całość danych). 42. Powodom pozostawało bazować na zapewnieniach Pozwanej, dysponującej wszelkimi informacjami potrzebnymi dla oceny zakresu koniecznych do wykonania prac. Pozwana ujawniła posiadane informacje, jak się później okazało, w niewystarczającym zakresie. Powodowie mogli zatem jedynie przetestować przekazaną im próbkę i założyć, że wszystkie dane w Systemie Wylataj będą w tym samym formacie i możliwe będzie ich automatyczne przeniesienie w taki sam sposób. Powodowie mieli prawo przypuszczać, że w przeciwnym wypadku, czynność polegająca na przeprowadzeniu migracji danych, jako zadanie szczególnie czasochłonne i wymagające zaangażowania znacznych sił ludzkich, zostanie wyraźnie wskazane przez Pozwaną, co musiałoby wpłynąć zarówno na terminy realizacji poszczególnych etapów Umowy Wdrożeniowej, jak również na wysokość wynagrodzenia Konsorcjum. 43. Gdyby przekazana przez Flygande próbka danych miała charakter reprezentatywny, już na początkowym etapie realizacji Umowy Wdrożeniowej Powodowie mogliby 21 Por. rozważania prowadzone na gruncie art. 630 k.c. K. Jędrej [w:] J. Ciszewski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, LexisNexis 2014, kom. do art. 630 k.c., nb. 2. 22 Por. mail A. Przekot z 7.01.2015 r. (k. 8). Strona | 14 poinformować Pozwaną o braku możliwości przeniesienia danych w wyznaczonym przez nią terminie. W sytuacji, gdy format danych, których miał dotyczyć Import Danych nie był jednolity, Pozwana powinna była zapewnić dostęp dodanych które miały podlegać importowi i to co do każdego z używanych tam formatów. 44. Podsumowując, Powodowie mogli opierać się jedynie na zapewnieniu Pozwanej, że możliwa jest realizacja Umowy Wdrożeniowej w terminie wynikającym z zapytania ofertowego. Jest to zgodne z racjonalnym założeniem, że Pozwana także nie powinna była chcieć zawrzeć umowy, której terminowa realizacja jest niemożliwa. 45. Specyficzny charakter Importu Danych z Systemu Wylataj do Systemu Fru-waj wskazuje na brak możliwości objęcia go Umową Wdrożeniową. Wynika to z porównania tej usługi oraz Umowy Wdrożeniowej. Za III etap Umowy Wdrożeniowej (zatem ten, który miałby obejmować Import Danych) zostało przewidziane wynagrodzenie w kwocie 12.000.000,00 euro. Natomiast sam Import Danych to usługa, której koszt wynosi 10.000.000,00 euro (zob. wezwanie do podjęcia współpracy – k. 41). Jednocześnie czas potrzebny na wykonanie Importu Danych (6 miesięcy), jest dłuższy nie tylko niż okres przeznaczony na wykonanie III etapu Umowy Wdrożeniowej, ale nawet niż czas przeznaczony na realizację całej Umowy Wdrożeniowej (5 miesięcy). 46. Analiza powyższych wielkości wskazuje, że Import Danych jest usługą porównywalną w swej wielkości do całego etapu III Umowy Wdrożeniowej (biorąc za podstawę porównania najbardziej wymierny czynnik, tj. koszt usługi). Nie sposób natomiast racjonalnie zakładać, że tego typu usługa stanowiła po prostu jeden z elementów Umowy Wdrożeniowej, pomimo braku jej wyodrębnienia jako kolejnego etapu, czy choćby wyraźnego wskazania, że wchodzi ona w zakres któregoś z już przewidzianych etapów. W szczególności, że jej realizacja ze swej istoty uniemożliwiała Konsorcjum wykonanie Umowy Wdrożeniowej zgodnie z ustalonymi w niej terminami. 47. Należy również mieć na uwadze, że Umowa Wdrożeniowa została przygotowana przez prawników obsługujących Pozwaną i to Pozwana jest autorem tej umowy. Zatem skutki zaniechania jednoznacznego wskazania, że Import Danych stanowi część etapu wdrożenia obciążać muszą Pozwaną zgodnie z regułą in dubio contra proferentem (zob. k. 7, k. 10). VI. Odstąpienie od Umowy Wdrożeniowej 48. [Wezwanie do współdziałania] W efekcie zaistniała sytuacja, w której dla realizacji Umowy Wdrożeniowej konieczne stało się współdziałanie Pozwanej w postaci zapewnienia Importu Danych. Powinność współdziałania przy wykonywaniu dzieła przez Strona | 15 Pozwaną, jako czynność niezbędna do wykonania dzieła, wynikała wprost z normy art. 640 k.c.23. 49. Powodowie poinformowali o tym Pozwaną na spotkaniu Komitetu Sterującego. Następnie oficjalnie wezwali Pozwaną pismem z 2 czerwca 2015 r. do podjęcia współpracy. W wezwaniu wyraźnie wskazano, że zapewnienie Importu Danych jest konieczne dla realizacji III etapu Umowy Wdrożeniowej. Wykazując swoją dobrą wolę kontynuowania współpracy i prawidłowej realizacji dalszych etapów umowy, pomimo zaistniałej z winy Pozwanej sytuacji, Powodowie wskazali w jaki sposób i na jakich warunkach byliby w stanie wykonać Import Danych dla Pozwanego. 50. [Wyznaczenie terminu do odstąpienia] W myśl art. 640 k.c. w przypadku braku współdziałania zamawiającego, koniecznego do realizacji dzieła, przyjmujący zamówienie jest uprawniony do odstąpienia od umowy. Uprawnienie to aktualizuje się jeśli w wezwaniu do współpracy zostanie wskazany odpowiedni termin z zagrożeniem, że po jego upływie przyjmujący zamówienie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Niemniej jednak pomimo braku wyraźnego oznaczenia takiego terminu w niniejszej sprawie uprawnienie do odstąpienia zaktualizowało się. 51. Wyznaczenie dodatkowego terminu pełni bowiem, podobnie jak w art. 491 § 1 k.c., funkcję dyscyplinującą, umożliwiając zarazem zamawiającemu wypełnienie ciążącej na nim powinności i zapobiegnięcie ustaniu stosunku obligacyjnego. O tym, jaki termin jest odpowiedni, należy rozstrzygać in casu, przy uwzględnieniu rodzaju czynności, które zamawiający powinien wykonać. 52. Należy zatem zauważyć, że w niniejszej sprawie zastosowanie literalnej wykładni tego przepisu bez uwzględnienia wykładni celowościowej wypaczałoby sens tej normy. Pozwana odrzuciła bowiem w sposób kategoryczny możliwość realizacji przez niego Importu Danych w jeden ze sposobów zaproponowanych przez Konsorcjum. Pozwana nie była także zainteresowana poszukiwaniem wspólnie z Konsorcjum alternatywnego rozwiązania zaistniałej sytuacji. W efekcie wyznaczenie dodatkowego terminu w żaden sposób nie mogło doprowadzić do realizacji przez Pozwaną ciążącego na niej obowiązku współdziałania. Jednocześnie nie sposób wskazać na zasadę porządku prawnego, która mogłaby zostać naruszona przyjęciem takiego stanowiska. Tym bardziej, że dla obu stron 23 Por. P. Drapała [w:] J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania., LexisNexis 2013, kom. do art. 640, nb. 1. Strona | 16 było jasne, iż dla realizacji Umowy Wdrożeniowej konieczne jest jak najszybsze wykonanie Importu Danych. 53. Jest to także sytuacja analogiczna do przewidzianej w art. 4921 k.c. W tym przepisie zostało wyrażone stanowisko ustawodawcy wskazujące na to, że gdy strona zobowiązana do podjęcia działania oświadcza, iż nie ma zamiaru takich czynności wykonać, to wyznaczanie terminu aktualizującego uprawnienie do odstąpienia od umowy jest pozbawione sensu. 54. [Odstąpienie od Umowy Wdrożeniowej] Pismem z 26 czerwca 2015 r. Konsorcjum (działając przez Lidera Konsorcjum) złożyło oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Wdrożeniowej. Pismo to zostało w dniu 26 czerwca 2015 r. przesłane Pozwanemu mailem (mail z godziny 19:30) oraz doręczone Pozwanemu pocztą kurierską w dniu 29 czerwca 2015 r.. 55. Umowa Wdrożeniowa nie zawierała żadnych specjalnych regulacji co do formy, w jakiej powinny być składane oświadczenia woli dotyczące tej umowy. W efekcie zastosowanie znajdą ogólne regulacje Kodeksu cywilnego. 56. Zgodnie z art. 77 § 2 k.c., mając na uwadze, że Umowa Wdrożeniowa została zawarta w formie pisemnej, odstąpienie od niej powinno być stwierdzone pismem. Należy podkreślić, że nie chodzi tutaj o wymóg zachowania formy pisemnej, a jedynie o stwierdzenie złożenia oświadczenia pismem, która to forma zastrzeżona została jedynie dla celów dowodowych (zatem skuteczne może być oświadczenie w każdej formie). 57. Przesłanie za pomocą wiadomości e-mail podpisanego dokumentu zawierającego odstąpienie od Umowy Wdrożeniowej stanowiło realizację tego wymogu 24. Uznać należy zatem, że Powodowie skutecznie odstąpili od Umowy Wdrożeniowej w zakresie, w jakim nie została jeszcze wykonana. 58. Pozwana także złożyła oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Wdrożeniowej, które jednak było pozbawione podstaw. Powołano się w nim bowiem na art. 635 k.c., a jak trafnie wskazał Sąd Najwyższy 25 : skoro art. 635 k.c. nie zawiera rozróżnienia opóźnienia zawinionego i niezawinionego przez przyjmującego zamówienie, to uprawnienie zamawiającego do odstąpienia od umowy jest niezależne od przyczyny tego opóźnienia, zatem może on od umowy odstąpić także wówczas, gdy opóźnienie zostało przez niego spowodowane. Jeżeli przyjmujący zamówienie nie spełnia 24 Por. rozważania S. Rudnicki, R. Trzaskowski [w:] S. Dmowski, J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Księga pierwsza. Część ogólna., LexisNexis 2014, komentarz do art. 77. 25 Wyrok SN z 21.09.2006 r., I CSK 129/06, LexisNexis nr 2050317. Strona | 17 świadczenia z powodu braku potrzebnego do wykonania dzieła współdziałania zamawiającego, to nie zachodzi przesłanka opóźnienia się przyjmującego zamówienie warunkująca prawo zamawiającego do odstąpienia od umowy. Tymczasem Flygande wskazało art. 635 k.c. jako przyczynę odstąpienia, podczas gdy opóźnienie w realizacji umowy przez Konsorcjum nastąpiło właśnie z winy Pozwanej – nie było zatem dopuszczalne powołanie się przez nią na opóźnienie w realizacji umowy, które miało uzasadniać odstąpienie od Umowy Wdrożeniowej. 59. Na marginesie można zauważyć, że oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Wdrożeniowej przez Powodów zostało Pozwanej doręczone w dniu 29 czerwca 2015 r. o godzinie 14:30, a więc wcześniej niż oświadczenie złożone przez Pozwaną. Pismo Pozwanej zostało bowiem w dniu 26 czerwca 2015 r. doręczone jedynie Chmurex, a zatem podmiotowi, który nie był uprawniony do przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Konsorcjum. Natomiast niezależnie czy przyjmie się, że oświadczenie to powinno zostać złożone wszystkim członkom Konsorcjum, czy też Liderowi Konsorcjum i tak miało to miejsce dopiero 29 czerwca 2015 r. o godzinie 15:30, czyli już po doręczeniu oświadczenia składanego przez Konsorcjum. VII. Zakres odstąpienia 60. W związku z podzielnym charakterem świadczenia niepieniężnego Konsorcjum, złożone dnia 26 czerwca 2015 r. oświadczenie o odstąpieniu odniosło skutek jedynie na przyszłość (ex nunc). Oznacza to, że Umowa Wdrożeniowa, w zakresie, w jakim została już wykonana, pozostała w mocy, a żądanie przez Powodów zapłaty wynagrodzenia za wykonane już w ramach Etapu I i II prace jest zasadne. W pozostałym natomiast zakresie, w odniesieniu do świadczeń Stron dotyczących Etapu III, IV i V, wypowiedzenie jest skuteczne a Umowa Wdrożeniowa uznawana za niezawartą, zaś Strona Powodowa korzysta ze swojego uprawnienia do żądania naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania na zasadach ogólnych. 61. Odstąpienie Powoda mogło dotyczyć jedynie niewykonanej jeszcze części Umowy Wdrożeniowej. Nie istniała możliwość odstąpienia od dwóch pierwszych etapów, które zostały już wykonane i odebrane. Jest to pogląd tym bardziej zasadny, że mając na uwadze charakter wykonanych etapów stanowiły one odrębne dzieła i zawierały wszystkie umówione funkcjonalności. Wynika to w szczególności, z tego, że stanowiły one zakończenie pewnego etapu, tj. realizacja dalszych prac wchodzących w zakres Umowy Wdrożeniowej mogła być podjęta przez inny podmiot (w szczególności co do szkoleń i usług serwisowych). Jednocześnie po zakończeniu każdego z tych etapów Strona | 18 powstawał efekt, który był niejako samodzielny – odrywał się od wykonanych prac i mógł stanowić samodzielny przedmiot obrotu. 62. Należy przy tym stanowczo podkreślić, że realizacja Etapu I i II wiązała się ze sporządzeniem i przekazaniem Pozwanemu wszelkiej dokumentacji pozwalającej na korzystanie z Systemu Fru-waj i jego eksploatacja obecnie jest możliwa także bez udziału specjalistów z ramienia Konsorcjum. Możliwe było korzystanie z Systemu Fru-waj przez Pozwaną już po zakończeniu Etapu II, o czym dobitnie świadczy zawarcie przez Strony Umowy Licencyjnej. 63. Strony wprost przewidziały, że świadczenie będzie spełniane etapami. Za realizację każdego kolejnego etapu miało zostać odrębnie uiszczone wynagrodzenie (por. pkt 1.2, pkt 2.1 oraz pkt 3.1. Umowy Wdrożeniowej). Wykładnia oświadczeń woli stron w zgodzie z przepisem art. 65 ust. 2 k.c. prowadzi do wniosku, że Strony traktowały poszczególne etapy jako autonomiczne części, z których każda przedstawiała w sposób samodzielny wartość dla Pozwanej. Prowadzi to do wniosku, że każdy etap Umowy Wdrożeniowej stanowił w zamierzeniu Stron Umowy Wdrożeniowej odrębne dzieło. 64. Powyższe rozważania o charakterze etapów Umowy Wdrożeniowej prowadzą do konstatacji, że odstąpienie od umowy na podstawie art. 640 k.c. może odnosić się jedynie do niewykonanej części stosunku obligacyjnego. W szczególności należy tutaj mieć na uwadze, że ustawodawca obliguje zarazem zamawiającego do zapłaty umówionego wynagrodzenia pomniejszonego o wartość, którą przyjmujący zamówienie oszczędził, nie kontynuując prac nad wykonaniem dzieła. Odmienna wykładnia – prowadząca do wniosku, że odstąpienie ma w takim przypadku skutek ex tunc i prowadzi do powstania stanu, jakby umowa nie została w ogóle zawarta – byłaby nie do pogodzenia z przysługującym wykonawcy po odstąpieniu roszczeniem o zapłatę umownego wynagrodzenia (nie zaś roszczeniem o naprawienie szkody, art. 494 k.c.)26. Uznaje się, że skutki odstąpienia od umowy o dzieło dokonywanego na podstawie art. 644 k.c. odnoszą się jedynie do niewykonanej części zobowiązania 27. VIII. Wysokość roszczenia 26 Tak P. Drapała [w:] J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania., komentarz do art. 640, nb. 7. 27 Wyroki SN: z 26.01.2001 r., II CKN 365/2000, OSN 2001, nr 10, poz. 154; z 19.12.2002 r., I CKN 1334/2000, IC 2003, nr 7-8, s. 44; z 22.05.2003 r., II CKN 367/02, niepubl., z 17.12.2003 r., IV CKN 294/02, niepubl. Strona | 19 65. Strona Powodowa żąda, aby Pozwany w pierwszej kolejności uiścił na rzecz Konsorcjum, wynagrodzenie za zrealizowany Etap I i Etap II Umowy Wdrożeniowej, to jest uregulował należność wskazaną w fakturach wystawionych przez Konsorcjum, wraz z przysługującymi Konsorcjum odsetkami wynikającymi z opóźnienia w płatności faktur. Kwota, której Strona Powodowa żąda tytułem zapłaty wynagrodzenia za zrealizowane etapy to: za Etap I – 15.000.000,00 euro powiększone o należny podatek VAT (23 %), to jest 18.450.000,00 euro wraz z należnymi odsetkami liczonymi od dnia 24 marca 2015 r.28 oraz za Etap II – 48.000.000,00 euro powiększone o należny podatek VAT (23 %), to jest 59.040.000,00 euro wraz z należnymi odsetkami liczonymi od dnia 7 czerwca 2015 r. Łączna kwota należności z tytułu wynagrodzenia za wykonane etapy wynosi 77.490.000,00 euro. 66. Nadto, Strona Powodowa żąda naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. Wynagrodzenie za etap III, IV i V wynosiło 37.000.000,00 euro netto. Z tytułu realizacji Umowy Wdrożeniowej Konsorcjum, po uwzględnieniu wszelkich kosztów realizacji świadczeń, z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością osiągnęłoby zysk w wysokości 20 % wynagrodzenia 29 . Zatem, gdyby Pozwany prawidłowo wykonywał Umowę Wdrożeniową, czyli podjął współpracę z Konsorcjum, co stanowiło jego obowiązek w świetle regulacji art. 640 k.c., to Konsorcjum osiągnęłoby dalszy zysk z jej realizacji w wysokości 7.400.000,00 euro. *** Mając na względzie powyższe wnosimy jak w petitum. Za Stronę Powodową – pełnomocnicy [PODPIS] ADW. M. MALCIAK [PODPIS] R.PR. B. PIETRZYK [PODPIS] R.PR. A. ZEMOWSKA Spis załączników: Załącznik 1. Uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa udzielonego przez Skrzydło. Załącznik 2. Uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa udzielonego przez Lecik. Załącznik 3. Dowody wskazane w treści Pozwu. Załącznik 4. Sześć odpisów niniejszego Pozwu wraz z załącznikami – dla każdego z arbitrów, Flygande, Chmurex oraz dla Sekretariatu Sądu Arbitrażowego. 28 Tj. od dnia następującego po ostatnim dniu terminu płatności ustalonym zgodnie z pkt 3.3. Umowy Wdrożeniowej (k. 12). 29 Zgodnie z wyjaśnieniami do kazusu (pkt 37). Strona | 20