Naprawa podwozia spycharki TD-20 M Extra Nr ref. 10/ZP/ZGO/2014
Transkrypt
Naprawa podwozia spycharki TD-20 M Extra Nr ref. 10/ZP/ZGO/2014
Naprawa podwozia spycharki TD-20 M Extra Nr ref. 10/ZP/ZGO/2014 Projekt Umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa nr 10/ZP/ZGO/2014 zawarta w Bielsku -Białej, w dniu…….pomiędzy: Zakładem Gospodarki Odpadami S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Krakowskiej 315 d, 43-300 Bielsko-Biała, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000044393, NIP: 547-19-00-421, Regon: 072321490, o kapitale zakładowym: 11.580.300,00 zł wniesionym w całości, reprezentowanym przez: ……………………………………. zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, a ………………………………………. zwanym dalej WYKONAWCĄ. na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 2013 roku, poz. 907 z późn.zm.), po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym w zakresie i na warunkach określonych w dokumentacji przetargowej oraz zgodnie z przygotowaną na ich podstawie ofertą z dnia…….została zawarta umowa o następującej treści: §1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie naprawy podwozia spycharki TD – 20M Extra, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w pkt. III SIWZ. 2. Wykonanie usługi odbędzie się zgodnie z zakresem przedmiotu zamówienia: a) Transport spycharki do wydziału remontowego Wykonawcy. b) Demontaż z maszyny elementów podwoziowych planowanych do wymiany lub naprawy. c) Mycie, piaskowanie oraz weryfikację części i podzespołów. d) Wykonanie naprawy zgodnie z przedstawionym zakresem naprawy w SIWZ (III pkt. 2) w związku z Załącznikiem nr 5 do SIWZ. f) Malowanie naprawionych podzespołów farbą podkładową i nawierzchniową. g) Montaż ww. podzespołów do maszyny. h) Próby maszyny. i) Transport maszyny do Zamawiającego po zakończonej naprawie. Naprawa podwozia spycharki TD-20 M Extra Nr ref. 10/ZP/ZGO/2014 §2 Cena i warunki płatności 1. Wartość umowy określona na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wynosi…..brutto (słownie:……). 2. W trakcie umowy, cena umowy nie zostanie podwyższona. 3. Wartość umowy zawiera wszelkie koszty, poniesione w celu należytego wykonania zamówienia. 4. Fakturę za realizacje przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawi Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru robót przez Zamawiającego. 5. Termin płatności faktury dokumentującej zobowiązania wynikające z niniejszej umowy wynosi 21 dni od daty wystawienia faktury. §3 Realizacja przedmiotu umowy 1. Termin realizacji przedmiotu umowy wyniesie 3 tygodnie od daty przekazania Wykonawcy maszyny protokołem zdawczo-odbiorczym. 2. Przed przystąpieniem do naprawy, przedstawiciele Stron dokonają komisyjnie oceny stanu technicznego i szczegółowego zakresu naprawy. 3. Strony mają obowiązek dokonania częściowego odbioru robót w przypadku robót zanikowych lub ulegających zakryciu, przerw w robotach i w innych uzasadnionych przypadkach. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wizytacji w miejscu i podczas wykonywania przedmiotu zamówienia na każdym etapie trwania przedmiotu zamówienia. §4 Gwarancja, rękojmia i zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1. Okres gwarancji dla przedmiotu umowy wynosi 12 miesięcy lub 1.000 mtg (w zależności od tego, która z okoliczności wystąpi pierwsza) z zastrzeżeniem, że jeśli Wykonawca uzyska na fabrycznie nowe części zamontowane w maszynie objętej przedmiotem zamówienia terminy dłuższe, wówczas przeniesie je na Zamawiającego. Okres gwarancji liczony będzie od daty przekazania Zamawiającemu maszyny protokołem zdawczo-odbiorczym. 2. Okres rękojmi za wady fizyczne jest równy okresowi gwarancji i rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu, o którym mowa w § 4 pkt. 1 niniejszej umowy. 3. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Naprawa podwozia spycharki TD-20 M Extra Nr ref. 10/ZP/ZGO/2014 Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący sposób: a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. b) 30% kwoty na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwolnione najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. §5 Obowiązki Wykonawcy 1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia szczegółowego raportu z wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem listy wymienionych części zamiennych wraz z podaniem w liście numerów katalogowych wymienionych części i ich pochodzenia. 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe z jego winy. 3. Wykonawca zapewnia bazę serwisową wraz z magazynem części zamiennych, w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego. 4. Wykonawca dysponuje serwisem zapewniającym ciągłość pracy maszyny i będzie przystępować do usunięcia jej awarii w okresie gwarancyjnym w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia faxem oraz zapewni dostępność części zamiennych na rynku krajowym. 5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania naprawy podwozia spycharki TD 20– M Extra zgodnie z wymaganiami jakościowymi, dokumentacją serwisową i zaleceniami Producenta przewidzianymi dla naprawy tego typu pojazdów. §6 Obowiązki Zamawiającego 1. Obowiązkiem Zamawiającego jest przekazanie maszyny do remontu. 2. Udział w odbiorze oraz protokolarne potwierdzenie zakończenia realizacji. §7 Nadzór i koordynacja 1. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego Przedstawiciel ZGO S.A. - Grzegorz Zeman (tel. 33 829 75 90 wew. 38). 2. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy……. Naprawa podwozia spycharki TD-20 M Extra Nr ref. 10/ZP/ZGO/2014 3. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie bezusterkowe wykonanie przedmiotu objętego niniejszą umową. 4. Odbioru końcowego maszyny dokona przedstawiciel po stronie Zamawiającego i Wykonawcy. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. 5. Protokół odbioru końcowego oraz dostarczenie Zamawiającemu szczegółowego raportu, o którym mowa w § 5 pkt.1 niniejszej umowy będą podstawą do wystawienia faktury VAT i zapłaty należności za realizację przedmiotu zamówienia. §8 Kary umowne W razie niewykonania i nienależytego wykonania umowy: 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w sytuacji odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca ten zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości brutto umowy. 2. Za przekroczenie terminu określonego w § 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 1 %, określonej w § 2 pkt. 1, ceny brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 20 % wartości brutto umowy. 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 4. Niezależnie od kar umownych przewidzianych w pkt. 1 i 2 Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości faktycznie poniesionych strat. §9 Rozwiązanie umowy 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że jej wykonanie nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie, może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy. 2. Rozwiązanie umowy może nastąpić w każdym czasie na mocy porozumienia Stron. § 10 Postanowienia końcowe 1. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność i wszelkie konsekwencje wynikające z ewentualnego roszczenia osób trzecich w związku z realizacją niniejszej umowy. 2. Ewentualne sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania spory poddawane będą do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy dla Zamawiającego. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw obowiązujących w tym zakresie. Naprawa podwozia spycharki TD-20 M Extra Nr ref. 10/ZP/ZGO/2014 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. 5. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron. Zamawiający Wykonawca