Zał nr 2 do warunków przetargu
Transkrypt
Zał nr 2 do warunków przetargu
Załącznik Nr 2 do warunków przetargu UMOWA zawarta w dniu ………………… w Krynicy-Zdroju, pomiędzy: Gminą Krynica-Zdrój w imieniu, której działa Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju z siedzibą w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój reprezentowany przez ………………………………………………………………………., zwanym dalej Gminą a: …………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Inwestorem. §1 1. Inwestor zobowiązuje się do rozpoczęcia budowy na terenie działki ew. nr 1948, 1947, 1946/2 w terminie do 3 (trzech) lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży w/w działek w formie aktu notarialnego. Przez rozpoczęcie budowy rozumie się wybudowanie fundamentów, potwierdzone uwierzytelnioną kopią wpisu do dziennika budowy. 2. W ramach inwestycji prowadzonej na terenie działek ew. nr 1948, 1947, 1946/2 obręb Krynica Zdrój miasto Krynica-Zdrój Inwestor zobowiązuje się do zabezpieczenia nie mniej niż 50 (pięćdziesiąt) miejsc parkingowych, w formie parkingów jedno lub wielopoziomowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. §2 1. Gmina Krynica-Zdrój, po bezskutecznym upływie terminu do rozpoczęcia budowy, czyli w terminie 3 (trzech) lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży będzie naliczać kary umowne w wysokości 10% (dziesięć procent) ceny sprzedaży opisanej w akcie notarialnym, za każdy pełny rok. 2. Kary umowne będą naliczane po upływie 3 (trzeciego) roku od zawarcia aktu umowy sprzedaży i będą naliczane do czasu rozpoczęcia budowy, za każdy kolejny rok zwłoki. W razie naliczenia tych kary umownych Inwestor zobowiązuje się zapłacić je Gminie Krynicy-Zdrój na rachunek bankowy wskazany w pisemnym wezwaniu do zapłaty, w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia otrzymania wezwania na wskazany adres do korespondencji. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych Gmina Krynica-Zdrój może naliczać odsetki ustawowe od niezapłaconej w terminie kary umownej. 3. W celu zabezpieczenia należności z tytułu ewentualnych kar umownych za opóźnienie w rozpoczęciu inwestycji, wraz z ewentualnymi odsetkami, Inwestor zobowiązuje się, że w dniu sporządzenia umowy sprzedaży działek ew. nr 1948, 1947, 1946/2 złoży oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do maksymalnej 1|Strona kwoty 50% (pięćdziesiąt procent) ceny sprzedaży przedmiotowej nieruchomości z całego swojego majątku, co do obowiązku zapłaty powyższych kar umownych na rzecz Gminy Krynica-Zdrój wraz z ewentualnymi odsetkami, z tym zastrzeżeniem, że wierzyciel może wystąpić o nadanie temu rygorowi klauzuli wykonalności w terminie do 8 (ośmiu) lat od daty zawarcia umowy sprzedaży. 4. Inwestor zobowiązuje się w przypadku zmiany adresu do powiadomienia Gminy o dokonanej zmianie adresu, w formie pisemnej, pod rygorem bezskuteczności takiego powiadomienia. 5. Wezwanie do zapłaty zostanie potwierdzone jako przesyłka rejestrowa w rozumienie art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 z późn.zm.). 6. Od obowiązku zapłaty kar umownych przez Inwestora nie zwalnia okoliczność zbycia przedmiotu przetargu na rzecz osoby trzeciej, chyba że za zgodą Gminy obowiązek ten przejmie na siebie ta osoba trzecia i złoży oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji. §3 Niniejsza umowa będzie stanowić podstawę do zawarcia aktu notarialnego – oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaży działek ewidencyjnych nr 1948, 1947, 1946/2 obręb Krynica Zdrój miasto Krynica-Zdrój. §4 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 2. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Gminy Krynica-Zdrój. §5 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym po jednym dla każdej ze stron, a dwa egzemplarze do Kancelarii Notarialnej celem zawarcia umowy notarialnej – oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji. Gmina 2|Strona Inwestor