UMOWA Nr NZP/TI/28/2010 - Uzdrowisko Szczawno
Transkrypt
UMOWA Nr NZP/TI/28/2010 - Uzdrowisko Szczawno
PROJEKT UMOWY UMOWA nr ZP/5/ 2016 zawarta w dniu ……………………….. roku w Szczawnie Zdroju pomiędzy: Spółką „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A. mającą siedzibę w Polsce, województwo dolnośląskie, powiat wałbrzyski, gmina Szczawno Zdrój, ul. Sienkiewicza 1, 58-310 Szczawno Zdrój wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej / IX Wydział Gospodarczy, Krajowy Rejestr Sądowy / do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000110745, NIP 886-000-03-40, REGON 000 288 308, kapitał zakładowy i wpłacony: 28 775 000,00 zł, reprezentowaną przez: ………………………….. - ……………………………….. zwaną dalej Zamawiającym a …………………………………………………………………………………………………………… reprezentowaną przez: …………………………………………………………… zwaną dalej Wykonawcą. §1 Na podstawie rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z dnia ………………………..pn. Konserwacja i restauracja dekoracji sgraffitowej i malarskiej ścian Hali Spacerowej Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę zgodnie z warunkami określonymi w: ofercie Wykonawcy, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Programem konserwacji dekoracji sgraffitowej i malarskiej ścian hali spacerowej. Dokumenty te stanowią integralna część niniejszej Umowy. §2 1. Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości położonej w Szczawnie Zdroju przy ulicy Kościuszki 23, w której znajduje się hala spacerowa, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o numerze SW1W/00010798/2 przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu. 2. Zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ……………. oraz powiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia …………….. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pod nazwą: Konserwacja i restauracja dekoracji sgraffitowej i malarskiej ścian Hali Spacerowej, znajdującej się w miejscu opisanym w ust.1, zadania realizowanego przy wykorzystaniu środków pochodzących z dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. §3 Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: Etap I 1. Inwentaryzacja fotograficzna i pomiarowa ściany południowo-zachodniej oraz przyległych murowanych części ściany północno-zachodniej. 2. Przeprowadzenie badań sondażowych w celu sprecyzowania stratygrafii i ustalenia zakresu występowania dekoracji. 3. Rozpoznanie stanu nawarstwień oraz opracowanie metody odsłaniania fragmentów odspojonych i rozwarstwionych. 4. Odsłonięcie dekoracji w ustalonym zakresie. 5. Inwentaryzacja fotograficzna odsłoniętej ściany i wykonanie rejestru stanu zachowania. 6. Identyfikacja materiałów (spoiwa, pigmenty, zaprawy) i analiza techniki wykonania w celu określenia warsztatu autora i chronologii nawarstwień. 7. Konsolidacja podłoża przy użyciu materiałów mineralnych. Wybór metody i materiału nastąpi po rozpoznaniu stanu warstw. 1 PROJEKT UMOWY 8. Opracowanie projektu konserwatorskiego zawierającego następujące elementy : - propozycja uporządkowania nawarstwień nie autorskich, - wizualizacja rozwiązań estetycznych- zakres i sposób ekspozycji, zakres uzupełnień i ewentualnej rekonstrukcji, - rozwiązanie techniczne – metody , materiały, - harmonogram prac, - wytyczne do ochrony po konserwacji. Etap II 1. Restauracja dekoracji według uzgodnionych szczegółów programu ( punkt 8 w etapie I). §4 Kierownikiem prac konserwatorskich, reprezentantem Wykonawcy będzie ………………………… zam. ………………………………………………………, tel. ………...……………………………… legitymujący się uprawnieniami w zakresie ……………………………………………………………… 2. Przedstawicielem Zamawiającego będzie Inspektor Nadzoru ……………………..……………………… zam. …………………………………………………………….……………………………………….. tel. ……………… legitymujący się uprawnieniami ………………………………..………………..…… 1. §5 1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto: …………. zł (słownie: ……………………………..), podatek VAT 23%, w kwocie ……………..zł (słownie: ………………………………………….), tj. brutto ……………… zł (słownie: ……………………………………………………………….). 2. Fakturę za wykonany zakres przedmiotu Umowy Wykonawca wystawi na Zamawiającego po podpisaniu przez strony protokołu odbioru . 3. Termin płatności 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego wraz z protokołem odbioru. 4. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy. §6 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie z Programem konserwacji dekoracji sgraffitowej, z obowiązującymi przepisami w tym przepisami dotyczącymi ochrony konserwatorskiej, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z przepisami BHP, etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej Umowy. 2. Wszystkie prace, będące przedmiotem niniejszej umowy wykonywane będą przy uwzględnieniu zabytkowego charakteru obiektu, zgodnie z treścią decyzji nr 107/2016 z dnia 27.01.2016 r. o pozwoleniu na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku ruchomym wydanej przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 3. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot Umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( tj. Dz.U. z 2014r. poz. 1446 z późn.zm.) 4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015r. ( poz.1789). 5. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac. §7 1. Wykonawca zobowiązuje się zakończyć prace objęte niniejszą Umową w terminie do dnia 31.10.2016 r. 2. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego kosztorysu ofertowego na zakres rzeczowy prac realizowany z udziałem dotacji budżetu Województwa Dolnośląskiego wyszczególnionymi 2 PROJEKT UMOWY 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. kosztami realizacji netto i brutto zadania, stanowiącego dokument pomocniczy służący do określenia rzeczywistego kosztu realizowanego zadania. Wykonawca przekaże szczegółowy kosztorys ofertowy Zamawiającemu niezwłocznie, nie później niż do dnia ……………… (dwa egzemplarze wersji papierowej i jeden egzemplarz wersji elektronicznej). Wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektu konserwatorskiego w wersji papierowej ( 2 egz.) oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD ( 2 egz.) zapisanej w formacie pdftekst, jpg- obrazy, uwzględniającej każdy kolejny etap prac konserwatorskich dokumentowany zdjęciami ( przed , w trakcie i po konserwacji), a w razie potrzeby uzupełnione o odpowiednie szkice i rysunki. Dokumentacja powinna również zawierać informacje na temat sposobu prowadzenia prac oraz zastosowanych materiałach i środkach pomocniczych. Dokumentacja prac konserwatorskich musi być zgodna ze standardami dokumentacji prac konserwatorskich prowadzonych przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków, wynikającymi z Załącznika do Rozporządzenia Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytku ( Dz.U. z 2015r. poz.1789). Wykonawca zobowiązuje się do zachowania szczególnej staranności w celu zabezpieczenia obiektów przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz utrzymania porządku w miejscu wykonania prac. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić przedstawicielowi Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu stały nadzór nad pracami oraz stałą kontrolę jakości zastosowanych materiałów. Po zakończeniu realizacji I etapu Umowy Strony dokonają odbioru przy udziale przedstawiciela Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, w celu uzgodnienia przebiegu prac w Etapie II. Po zakończeniu realizacji Umowy strony dokonają odbioru końcowego przy udziale przedstawiciela Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu oraz służb Urzędu Marszałkowskiego. Zamawiający wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiór najpóźniej w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru. Jeżeli w wyniku odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia: a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin do ich usunięcia, oraz wstrzymać dokonanie odbioru do tego czasu, b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie lub rozwiązać umowę. c) usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. §8 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: a) zwłoki w należytym wykonaniu Umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, b) za niedotrzymanie jednorazowego terminu na usunięcie stwierdzonych wad, o którym mowa w § 6 ust. 4 niniejszej umowy w wysokości i na zasadach ustalonych w lit. a), 3 PROJEKT UMOWY c) odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania Umowy, w całości lub części z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada w wysokości 10% wysokości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku: a) odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy, w całości lub części z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada w wysokości 10% wysokości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 3. Uiszczenie kar, o których mowa w ust. 1 i 2 nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia każdej ze stron żądania zapłaty kary umownej, na wskazany przez stronę rachunek bankowy. 4. Zamawiający ma prawo potrącić w/w karę umowną z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia uzgodnionym terminom realizacji prac, powstałe z winy Zamawiającego. W przypadku wystąpienia przestojów w pracy Wykonawcy z winy Zamawiającego, uzgodnione terminy wykonania robót przedłużone zostaną o czas trwania przestojów, co strony uzgadniają na piśmie. 6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. §9 1. Zmiany do umowy mogą być wprowadzone zgodnie z art. 144 Prawo Zamówień Publicznych oraz zapisami SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w następujących przypadkach, jeżeli: a) zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego (korzyść ekonomiczna, techniczna, eksploatacyjna), b) wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia, c) wystąpiły urzędowe zmiany podatku VAT. § 10 1. Każda ze stron może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w umowie i przepisach prawa. 2. Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej części, gdy: a) zostanie zgłoszony wniosek o upadłość lub podjęta uchwała o rozwiązaniu firmy Wykonawcy, b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego, d) Wykonawca naruszy w sposób rażący postanowienia umowy, e) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. f) Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 3. Wykonawca może odstąpić od umowy lub jej części, gdy: a) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. b) Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 4 PROJEKT UMOWY § 11 1. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności cywilnej za wszelkie szkody powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w umowie, w tym celu Wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej z tytułu wykonywania określonego rodzaju prac. 2. Wykonawca jest zobowiązany utrzymać aktualne ubezpieczenie przez cały okres realizacji umowy tj. do czasu podpisania protokołu końcowego odbioru prac. 3. W przypadku zmiany polisy ubezpieczeniowej Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu nowej polisy w terminie 14 dni od zmiany polisy. § 12 Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres …………… miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru końcowego. § 13 W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają przepisy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego. § 14 Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 15 Sprawy sporne wynikłe na tle realizacji Umowy, które nie mogą być rozwiązane polubownie, rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. § 16 1. Prawa autorskie wynikające z ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.) umową niniejszą przechodzą na Zamawiającego. 2. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne pozostają własnością projektantów – autorów dokumentacji. § 17 Przeniesienie wierzytelności Wykonawcy, przysługujących mu względem Zamawiającego jest możliwe tylko za zgodą Zamawiającego, udzieloną na piśmie pod rygorem nieważności. § 18 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy. Integralną część umowy stanowią załączniki w niej wymienione. §19 Strony oświadczają, że umowa została odczytana, przyjęta i podpisana. Wykonawca: Zamawiający: 5