WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Syg. akt: R-DOPU271-5/12/is/PZP
Załącznik nr 5
WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
UMOWA NR …………………/2012
zawarta w Krakowie, dnia ……………… 2012 r.
pomiędzy:
Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z siedzibą w:
31 – 510 Kraków, ul. Rakowicka 27, NIP: 675-000-63-46.
reprezentowanym przez :
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego – Prof. dr hab. Romana Niestroja, przy kontrasygnacie Kwestor
Uniwersytetu Ekonomicznego – mgr Adeli Gajdy,
zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym,
a
Panem/ Panią .............................. zamieszkałym/ ą ............................................. prowadzącym
działalność
gospodarczą
pod
nazwą
.........................................................
z siedzibą
....................................................... zarejestrowanym/ ą w ewidencji działalności gospodarczej
prowadzonej przez.................................................... pod nr.........................................................
NIP................................................. Regon.............................................
lub
Przedsiębiorcą
z siedzibą w:
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
..............................w ................, ............................ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
Numer KRS: ………, REGON:…………, NIP:……………………
reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………..
zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”
treści następującej:
Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu przeprowadzonym przez Zamawiającego w trybie
przetargu nieograniczonego nr R-DOPU271-5/12/is/PZP, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami).
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest realizacja dostawy wraz z montażem 5 szt. tablic interaktywnych z
przyłączem ściennym, 5 szt. projektorów multimedialnych z uchwytami oraz 5 szt. laptopów
w ramach projektu „Uruchomienie unikatowego kierunku studiów Informatyka Stosowana
odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy”, [nr projektu: POKL.04.01.01-00-011/09]
dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu
2/POKL/4.1.1/2009 organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w
ramach poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, działania 4.1
Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby
absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, priorytetu
IV Szkolnictwo wyższe i nauka Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwanego dalej
projektem, na warunkach zgodnych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz
ofertą z dnia ……………………… złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
1
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, numer postępowania R-DOPU2715/12/is/PZP.
2. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do dostarczenia i zamontowania 5
szt. tablic interaktywnych wraz z przyłączem ściennym, 5 szt. projektorów multimedialnych
wraz z uchwytami oraz 5 szt. laptopów o parametrach technicznych określonych w ofercie
stanowiącej integralną część niniejszej umowy.
3. Przedmiot Zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kompletny, gotowy do pracy
zgodnie z przeznaczeniem.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
§2
Termin i warunki wykonania umowy
Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć i zamontować przedmiot
zamówienia w siedzibie Zamawiającego w terminie do 21 dni od daty podpisania niniejszej
umowy, według zaleceń osób upoważnionych przez Zamawiającego.
Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji
przetargowej nastąpi w siedzibie Zamawiającego, co potwierdzone będzie protokołem
odbioru.
Prace instalacyjne mogą się odbywać co do zasady wyłącznie w dni powszednie w godzinach
od 19.00 do 21.00 (ewentualnie dłużej za zgodą Zamawiającego). Sprzęt będzie przywożony
sukcesywnie na montaże / nie ma możliwości składowania na uczelni /.
Wykonawca po zamontowaniu przedmiotu zamówienia dokona kalibracji i uruchomienia
całości zamówionych zestawów interaktywnych.
Po zainstalowaniu zestawów interaktywnych, w ustalonych terminach, zostaną
przeprowadzone przez Wykonawcę 3 dwugodzinne szkolenia dla użytkowników.
§3
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, wg szczegółowego opisu przedmiotu
zamówienia oraz formularza ofertowego – stanowiących integralną część oferty Wykonawcy,
Zamawiający uiści na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej wysokości:
netto: ……………………… zł,
(słownie netto: ……………………………………………………………….………);
brutto: ……………………… zł
(słownie brutto: ………………………………………………………………………).
W przypadku Wykonawców mających siedzibę poza Polską, ceną którą uiści Zamawiający na
rzecz Wykonawcy będzie łączna wartość netto.
Ceny jednostkowe przedmiotu umowy określone są w szczegółowej ofercie cenowej
przedmiotu zamówienia, stanowiącej integralną część oferty Wykonawcy.
Ceny, o których mowa w ust. 2 oraz wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje również
wszelkie koszty transportu, opakowania, ubezpieczenia, cło importowe, podatek graniczny i
podatek VAT (nie dotyczy Wykonawców mających siedzibę za granicą), naliczone według
aktualnie obowiązujących przepisów oraz montaż i uruchomienie oraz szkolenie o którym
mowa w § 2 ust. 5.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 współfinansowane jest przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zamawiający uiści zapłatę na rzecz Wykonawcy, przelewem, w terminie 30 dni od daty
otrzymania faktury VAT lub innego dokumentu, który zgodnie z prawem siedziby Wykonawcy
dokumentuje dokonanie sprzedaży (w przypadku Wykonawców mających siedzibę poza
Polską), wystawionym po podpisaniu protokołów odbioru.
Należność Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze zostanie przelana na rachunek
bankowy Wykonawcy o numerze: ………………………………..
Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
2
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
§4
Gwarancja
Na dostarczony sprzęt, wyszczególniony w ofercie, Wykonawca udziela Zamawiającemu
gwarancji na okres: wymieniony w złożonej ofercie, tj. ……………………. miesięcy.
Okres gwarancji liczy się od daty podpisania protokołów odbioru, o których mowa w § 2 ust.
2.
W okresie gwarancji Wykonawca będzie nieodpłatnie usuwał wszystkie awarie i usterki
uniemożliwiające lub utrudniające ciągłą pracę dostarczonego sprzętu.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu stosowny dokument gwarancyjny
przy podpisywaniu protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
Karty gwarancyjne, o których mowa w ust. 4 będą wystawione dla każdego urządzenia
oddzielnie.
§5
Kary umowne
W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiający ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.
Jeżeli opóźnienie Wykonawcy przekroczy okres 30 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od
umowy, a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10% kwoty
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.
Niezależnie od postanowień wcześniejszych w razie niewykonania umowy lub jej wadliwego
wykonania Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości 10%
kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.
Postanowienia ust. 1-3 nie wykluczają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego od
Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.
W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie zamówienia, Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za wady w ramach rękojmi na zasadach określonych w przepisach kodeksu
cywilnego.
§6
Zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy poprzez zawarcie pisemnego aneksu pod
rygorem nieważności w następujących przypadkach:
a. w przypadku wstrzymania produkcji, (której nie można było przewidzieć) określonego
modelu sprzętu przewidzianego w złożonej ofercie, pod warunkiem, że Wykonawca
dostarczy sprzęt o parametrach technicznych, nie gorszych niż te, które zostały
wyspecyfikowane w pierwotnej ofercie, oraz pod warunkiem, że cena sprzętu o nowych
parametrach technicznych nie ulegnie zwiększeniu,
b. w przypadku pojawienia się na rynku urządzeń nowszej generacji pozwalających na
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji
przedmiotu umowy lub pojawieniem się na rynku urządzeń o lepszych parametrach niż
wskazane w ofercie, pod warunkiem, że zmiany wskazane powyżej nie spowodują
zwiększenia ceny ofertowej.
2. Zamiany nie dotyczące postanowień umownych np. gdy z przyczyn organizacyjnych
konieczna będzie zmiana danych teleadresowych określonych w umowie, gdy zmianie
ulegnie numer konta bankowego jednej ze Stron nastąpią poprzez przekazanie pisemnego
oświadczenie Strony, której te zmiany dotyczą, drugiej Stronie.
§7
Warunki ogólne
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, a w
sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.
3
2. Ewentualne sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd miejscowo właściwy dla siedziby
Zamawiającego, o ile strony nie postanowią inaczej.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania przez obie Strony.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku zaprzestania finansowania projektu, o
którym mowa w § 1 ust. 1, przez Instytucję Wdrażającą.
5. W razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia tylko za
wykonaną część umowy.
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i
jeden dla Wykonawcy.
Zamawiający:
Wykonawca:
4