Załącznik nr 2 - zapytanie ofertowe 19-09-11 IT - Umowa

Załącznik nr 2 do SIWZ
UMOWA nr
W dniu ………………… , w ………………………………..
pomiędzy
Primulator Sp. z o.o., ul. Fabryczna 25, 90-341 Łódź
zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:
……………………. – …………………….
.…………………… – …………………….
(„Zamawiający”),
oraz
................................, z siedzibą w ................................ przy ulicy............................, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem...................., prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla ………………, ……….. Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy w wysokości
………………., NIP …………… reprezentowaną przez:
................................
................................
(„Wykonawca”),
zwanymi dalej „Stronami”
została zawarta Umowa o następującej treści:
Paragraf 1. Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest zakup sprzętu i oprogramowania, zgodnie z Opisem Przedmiotu
Zamówienia, dalej zwanych „Dostawą”, na zasadach i w terminach określonych w Umowie.
Paragraf 2. Termin i miejsce wykonywania Umowy
Dostawa zostanie wykonana w terminie do dnia ……………
Paragraf 3. Odbiór Dostawy
Odbiór Dostawy zostanie poświadczony przez Zamawiającego wystawieniem Protokołu Odbioru.
Paragraf 4. Wynagrodzenie umowne
1. Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi …… (słownie: ……….)
1
CENTRALA: ul. Fabryczna 25, 90-341 Łódź · tel. 042 6760474 · fax: 042 6760477
Oddział w Warszawie: ul. Warszawska 82, 05-092 Łomianki · tel. 022 498-33-11 · fax: 022 751-11-71
Oddział w Poznaniu: ul. Z. Sokolnickiej 1, 60-465 Poznań tel 061 839 22 06, 061 839 22 07 fax 061 832 47 40
PRIMULATOR Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Fabryczna 25,
NIP 726-000-46-94, REGON 470553806, GIOŚ E0005341W
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
Nr KRS 0000058606, Zarząd: Jan Vesthjell – Prezes Zarządu, Johan Magnus Mustad -Vice Prezes Zarządu
Kapitał zakładowy: 1 000 360,00 PLN
2. Do wynagrodzenia, o którym mowa powyżej zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
3. Wynagrodzenie określone w pkt 1 stanowi całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu
wykonania wszelkich zobowiązań określonych w Umowie.
Paragraf 5. Płatności
1. Płatności będą dokonywane w PLN przelewem na rachunek bankowy wskazany Zamawiającemu
przez Wykonawcę na fakturze.
2. Płatność będzie dokonana w terminie 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej
faktury VAT. Jeżeli koniec terminu płatności przypada w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy,
termin płatności upływa pierwszego dnia roboczego następującego po takim dniu.
3. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez strony Protokółu Odbioru.
4. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego,
z którego wypłacane są środki.
5. Faktura VAT oraz korygująca wystawiona niezgodnie z obowiązującymi przepisami i/lub Umową
spowoduje opóźnienie zapłaty z winy Wykonawcy, aż do czasu nadesłania prawidłowo sporządzonej.
Za wynikające z tego opóźnienia płatności nie będą naliczane odsetki ustawowe.
Paragraf 6. Gwarancja
1. Na dostarczony przedmiot Umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ……………, licząc od
daty podpisania Protokołu Odbioru.
2. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad i usterek stwierdzonych w okresie
gwarancji i rękojmi w reżimie 7/24 z 4 godzinnym czasem naprawy liczonym od momentu
powiadomienia Wykonawcy o zaistniałej awarii. Zgłoszenia będą dokonywane na nr telefonu ……….
oraz mailowo …………………
2
CENTRALA: ul. Fabryczna 25, 90-341 Łódź · tel. 042 6760474 · fax: 042 6760477
Oddział w Warszawie: ul. Warszawska 82, 05-092 Łomianki · tel. 022 498-33-11 · fax: 022 751-11-71
Oddział w Poznaniu: ul. Z. Sokolnickiej 1, 60-465 Poznań tel 061 839 22 06, 061 839 22 07 fax 061 832 47 40
PRIMULATOR Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Fabryczna 25,
NIP 726-000-46-94, REGON 470553806, GIOŚ E0005341W
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
Nr KRS 0000058606, Zarząd: Jan Vesthjell – Prezes Zarządu, Johan Magnus Mustad -Vice Prezes Zarządu
Kapitał zakładowy: 1 000 360,00 PLN
Paragraf 7. Odpowiedzialność
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1.1. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 20 %
wynagrodzenia umownego netto.
1.2. z tytułu przekroczenia umownego terminu realizacji - jednorazowo w wysokości 10 %
wynagrodzenia netto za pierwszy dzień opóźnienia; za każdy następny dzień w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia netto za Dostawę nie zrealizowaną w terminie;
1.3. z tytułu opóźnienia w usunięciu wad i usterek – 0,5 % wynagrodzenia umownego netto za każdą
rozpoczętą godzinę opóźnienia.
Łączna suma kar umownych z tytułu przekroczenia terminu realizacji i opóźnienia w usunięciu wad i
usterek nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia umownego netto.
2. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych strat, Strony mogą dochodzić odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.
3. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają
jedynie zdarzenia siły wyższej, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec,
a w szczególności okoliczności wskazane w pkt 4.
4. Termin „siła wyższa” oznacza akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady,
powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy i inne
podobne nieprzewidywalne zdarzenia poza kontrolą którejkolwiek ze Stron, i których żadna ze Stron
nie może pokonać przy należytych staraniach.
Paragraf 8. Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy
Wykonawca opóźnia się z wykonaniem Dostawy o więcej niż 14dni.
2. Odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3
CENTRALA: ul. Fabryczna 25, 90-341 Łódź · tel. 042 6760474 · fax: 042 6760477
Oddział w Warszawie: ul. Warszawska 82, 05-092 Łomianki · tel. 022 498-33-11 · fax: 022 751-11-71
Oddział w Poznaniu: ul. Z. Sokolnickiej 1, 60-465 Poznań tel 061 839 22 06, 061 839 22 07 fax 061 832 47 40
PRIMULATOR Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Fabryczna 25,
NIP 726-000-46-94, REGON 470553806, GIOŚ E0005341W
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
Nr KRS 0000058606, Zarząd: Jan Vesthjell – Prezes Zarządu, Johan Magnus Mustad -Vice Prezes Zarządu
Kapitał zakładowy: 1 000 360,00 PLN
Paragraf 9. Porozumiewanie się stron
1. Niezależnie od postanowień Umowy zobowiązującej do przedstawienia określonych dokumentów w
formie pisemnej, wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające z
wykonywania Umowy, wymagają formy pisemnej.
2. Pisma Stron powinny powoływać się na tytuł Umowy i jej numer. Za datę otrzymania
korespondencji Strony uznają dzień przekazania korespondencji pocztą elektroniczną lub faksem,
jeżeli jego treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
Paragraf 10. Postanowienia końcowe
1. Zmiany Umowy mogą być dokonane na piśmie za zgodą Stron pod rygorem nieważności.
2. Umowę sporządzono w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla
Wykonawcy, drugi dla Zamawiającego.
Wykonawca
Zamawiający
4
CENTRALA: ul. Fabryczna 25, 90-341 Łódź · tel. 042 6760474 · fax: 042 6760477
Oddział w Warszawie: ul. Warszawska 82, 05-092 Łomianki · tel. 022 498-33-11 · fax: 022 751-11-71
Oddział w Poznaniu: ul. Z. Sokolnickiej 1, 60-465 Poznań tel 061 839 22 06, 061 839 22 07 fax 061 832 47 40
PRIMULATOR Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Fabryczna 25,
NIP 726-000-46-94, REGON 470553806, GIOŚ E0005341W
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
Nr KRS 0000058606, Zarząd: Jan Vesthjell – Prezes Zarządu, Johan Magnus Mustad -Vice Prezes Zarządu
Kapitał zakładowy: 1 000 360,00 PLN
5
CENTRALA: ul. Fabryczna 25, 90-341 Łódź · tel. 042 6760474 · fax: 042 6760477
Oddział w Warszawie: ul. Warszawska 82, 05-092 Łomianki · tel. 022 498-33-11 · fax: 022 751-11-71
Oddział w Poznaniu: ul. Z. Sokolnickiej 1, 60-465 Poznań tel 061 839 22 06, 061 839 22 07 fax 061 832 47 40
PRIMULATOR Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Fabryczna 25,
NIP 726-000-46-94, REGON 470553806, GIOŚ E0005341W
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
Nr KRS 0000058606, Zarząd: Jan Vesthjell – Prezes Zarządu, Johan Magnus Mustad -Vice Prezes Zarządu
Kapitał zakładowy: 1 000 360,00 PLN