prospekt emisyjny bipromet.indb
Transkrypt
prospekt emisyjny bipromet.indb
PROSPEKT EMISYJNY Bipromet Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach adres: 40-956 Katowice, ul. Graniczna 29 www.bipromet.pl sporządzony w związku z ofertą publiczną 750.000 Akcji Serii E z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy, ofertą publiczną 570.000 Akcji Dotychczasowych oraz w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 5.165.700 Akcji Dotychczasowych, od 1 do 750.000 Akcji Serii E, a także od 1 do 750.000 zbywalnych Praw do Akcji Serii E Firma inwestycyjna: Dom Maklerski Capital Partners S.A. Prospekt Emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 28 września 2007 roku Bipromet S.A. jako Emitent oferowanych na podstawie niniejszego Prospektu Emisyjnego Akcji niniejszym poleca uwadze wszystkich osób zainteresowanych złożeniem zapisu na oferowane akcje wnikliwą lekturę treści niniejszego Prospektu Emisyjnego i jednocześnie uprzedza, że warunkiem nabycia oferowanych akcji jest złożenie przez osobę składającą zapis pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Prospektu Emisyjnego, zrozumieniu tej treści i zaakceptowaniu warunków publicznej oferty akcji Emitenta. Oświadczenie to jest zawarte w treści formularza zapisu na oferowane akcje. Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony jako dokument jednolity, zgodnie z treścią artykułu 25 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) NR 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonującego dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam (Dz. Urz. UE L 149/1 z dn. 30.04.2004). Rozdział I I SPIS TREŚCI I. SPIS TREŚCI.......................................................................................................................1 II. PODSUMOWANIE .............................................................................................................7 A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. TOŻSAMOŚĆ DYREKTORÓW, WYŻSZEGO SZCZEBLA KIEROWNICTWA, DORADCÓW I BIEGŁYCH REWIDENTÓW ...............................................................................................8 ZARZĄD ............................................................................................................................8 RADA NADZORCZA...........................................................................................................8 OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA .................................................................8 BIEGLI REWIDENCI ............................................................................................................8 WPROWADZAJĄCY – Avallon MBO S.A.............................................................................8 OFERUJĄCY - DOM MAKLERSKI CAPITAL PARTNERS S.A....................................................9 B. 1. 2. STATYSTYKI OFERTY I PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM ................................................9 STATYSTYKI OFERTY..........................................................................................................9 METODY I PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM .................................................................9 C. 1. 2. 3. 4. 4.1. 4.2. KLUCZOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH...............10 WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA .......................................................................10 KAPITALIZACJA I ZOBOWIĄZANIA...................................................................................11 PRZYCZYNY OFERTY I WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH..................................11 CZYNNIKI RYZYKA...........................................................................................................11 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI................................................11 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM SPÓŁKA PROWADZI SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ.................................................................................................................12 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM I Z WTÓRNYM OBROTEM AKCJAMI.........................................................................................................................12 4.3. D. 1. 2. 3. INFORMACJE DOTYCZĄCE EMITENTA .............................................................................13 HISTORIA I ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA .......................................................................13 ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI ......................................................................................13 ŚRODKI TRWAŁE .............................................................................................................14 E. 1. 2. 3. WYNIKI PRZEDSIĘBIORSTWA, SYTUACJA FINANSOWA ORAZ PERSPEKTYWY ...................14 WYNIKI DZIAŁALNOSCI ...................................................................................................14 PŁYNNOŚĆ I ZASOBY KAPITAŁOWE .................................................................................15 TENDENCJE.....................................................................................................................15 F. 1. 2. 3. 4. 5. INFORMACJE O DYREKTORACH, WYŻSZYM SZCZEBLU ZARZĄDZANIA I PRACOWNIKACH...................................................................................16 DYREKTORZY I WYŻSZY SZCZEBEL KIEROWNICTWA........................................................16 WYNAGRODZENIA..........................................................................................................16 PRAKTYKI ZARZĄDU........................................................................................................16 PRACOWNICY .................................................................................................................16 WŁASNOŚĆ AKCJI ...........................................................................................................17 G. 1. 2. ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE I TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI..................17 GŁÓWNI AKCJONARIUSZE ..............................................................................................17 TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI.................................................................17 H. INFORMACJE FINANSOWE ..............................................................................................17 I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. SZCZEGÓŁY OFERTY I DOPUSZCZENIA DO OBROTU ........................................................18 OFERTA I DOPUSZCZENIE DO OBROTU ...........................................................................18 PLAN DYSTRYBUCJI.........................................................................................................18 RYNKI .............................................................................................................................18 SPRZEDAJĄCY POSIADACZE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ............................................18 ROZWODNIENIE .............................................................................................................18 KOSZTY EMISJI................................................................................................................19 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 1 Rozdział I III. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z EMITENTEM ORAZ Z TYPEM PAPIERU WARTOŚCIOWEGO OBJĘTEGO EMISJĄ ...........................................................................20 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI................................................20 RYZYKO ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM KLUCZOWYCH PRACOWNIKÓW...........................20 RYZYKO ZWIĄZANE Z NIE WYWIĄZANIEM SIĘ Z WARUNKÓW UMOWY..........................21 RYZYKO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI „DĘBOWE TARASY” ...............................22 RYZYKA ZWIĄZANE Z UTRATĄ PŁYNNOŚCI......................................................................22 RYZYKO ZWIĄZANE Z UZALEŻNIENIEM OD KLUCZOWYCH ODBIORCÓW ........................23 RYZYKO ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PODWYKONAWCÓW ........................................23 RYZYKO ZWIĄZANE Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ W CZYNNYCH OBIEKTACH .........23 RYZYKO ZMIAN CEN SUROWCÓW ..................................................................................24 RYZYKO DOSTĘPNOŚCI SUROWCÓW ..............................................................................24 RYZYKO ZWIĄZANE Z KONKURENCJĄ .............................................................................24 RYZYKO ZWIĄZANE Z PROCESEM POSZUKIWANIA NOWYCH KONTRAKTÓW ..................25 RYZYKO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW W UKŁADACH KONSORCJALNYCH ........25 RYZYKO ZWIĄZANE Z SEZONOWOŚCIĄ SPRZEDAŻY .......................................................25 RYZYKO ZWIĄZANE Z TOCZĄCYMI SIĘ POSTĘPOWANIAMI PROCESOWYMI O DUŻYM ZNACZENIU DLA EMITENTA............................................................................25 RYZYKO ZWIĄZANE Z TOCZĄCYM SIĘ POSTĘPOWANIEM UPADŁOŚCIOWYM ..................... PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANEGO KATOWICE S.A. ...................................................25 RYZYKO ZWIĄZANE Z NABYWANIEM PAKIETÓW KONTROLNYCH UDZIAŁÓW W INNYCH PODMIOTACH.............................................................................26 1.15. 1.16. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11. 3.12. 3.13. 2 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM W JAKIM SPÓŁKA PROWADZI SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ.................................................................................................................27 RYZYKO ZWIĄZANE Z KONIUNKTURĄ GOSPODARCZĄ W POLSCE ...................................27 RYZYKO ZWIĄZANE Z KONKURENCJĄ NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH...........................27 RYZYKO ZWIĄZANE Z OGÓLNYM STANEM GOSPODARKI POLSKI I KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ.........................................................................................27 RYZYKO NIEKORZYSTNYCH ZMIAN PRZEPISÓW PODATKOWYCH ....................................27 RYZYKO ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM PRAWNYM .............................................................27 RYZYKO WALUTOWE ......................................................................................................27 RYZYKO ZWIĄZANE Z WARUNKAMI UCZESTNICTWA W PRZETARGACH..........................28 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM I Z WTÓRNYM OBROTEM AKCJAMI........................................................................................................28 RYZYKO ZWIĄZANE Z ODWOŁANIEM OFERTY PUBLICZNEJ LUB ODSTĄPIENIEM OD JEJ PRZEPROWADZENIA ............................................................28 RYZYKO NIEDOJŚCIA EMISJI AKCJI SERII E DO SKUTKU ...................................................28 RYZYKO NIEUZYSKANIA ZGODY NA WPROWADZENIE AKCJI EMITENTA DO OBROTU GIEŁDOWEGO ORAZ OPÓŻNIENIA WPROWADZENIA AKCJI DO OBROTU ........................28 RYZYKO ZWIĄZANE Z DOKONYWANIEM INWESTYCJI W AKCJE OFEROWANE.................29 RYZYKO KSZTAŁTOWANIA SIĘ PRZYSZŁEGO KURSU AKCJI EMITENTA W OBROCIE GIEŁDOWYM ORAZ PŁYNNOŚCI OBROTU........................................................................29 RYZYKO ZWIĄZANE Z MOŻLIWOŚCIĄ OPÓŹNIENIENIA DOPUSZCZENIA AKCJI OFEROWANYCH DO OBROTU NA GPW LUB ODMOWA ICH DOPUSZCZENIA DO OBROTU ...................................................................................................................29 RYZYKO ZWIĄZANE Z DOPUSZCZENIEM DO OBROTU GIEŁDOWEGO AKCJI DOTYCHCZASOWYCH .....................................................................................................29 RYZYKO ZWIĄZANE Z SUBSKRYPCJĄ I OPŁACENIEM ZAPISU...........................................29 RYZYKO ZWIĄZANE Z DOPUSZCZENIEM DO OBROTU GIEŁDOWEGO PDA ......................29 RYZYKO ZWIĄZANE Z NOTOWANIEM PDA......................................................................30 RYZYKO ZWIĄZANE Z WYDANIEM DECYZJI O ZAWIESZENIU LUB O WYKLUCZENIU AKCJI SPÓŁKI Z OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM .........................30 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z NARUSZENIEM LUB UZASADNIONYM PODEJRZENIEM NARUSZENIA PRZEPISÓW PRAWA PRZEZ EMITENTA LUB PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W OFERCIE PUBLICZNEJ .......................................................................31 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE ZE SKŁADANIEM ZAPISÓW NA AKCJE ZE POMOCĄ SYSTEMU „eZapisy” ...................................................................................31 IV. INFORMACJE O EMITENCIE.............................................................................................32 1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE UMIESZCZONE W PROSPEKCIE EMISYJNYM............................................................................................32 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział I 1.1. 1.2. 1.3. EMITENT. ........................................................................................................................32 WPROWADZAJĄCY .........................................................................................................33 OFERUJĄCY ....................................................................................................................34 2. 2.1. BIEGLI REWIDENCI ..........................................................................................................35 PODMIOT UPRAWNIONY DO BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2005 ROK I HISTORYCZNYCH INFORMACJI FINANSOWYCH wg PSR..............................................................................35 PODMIOT UPRAWNIONY DO BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2006 ROK I HISTORYCZNYCH INFORMACJI FINANSOWYCH wg MSR.................................................................................................35 IMIONA I NAZWISKA (NAZWY) ADRESY ORAZ OPIS PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI ZAWODOWYCH ......................................................35 INFORMACJE NA TEMAT REZYGNACJI, ZWOLNIENIA LUB ZMIANY BIEGŁEGO REWIDENTA .....................................................................................36 2.2. 2.3. 2.4. 3. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE EMITENTA ............................................................36 4. CZYNNIKI RYZYKA SPECYFICZNE DLA EMITENTA LUB DLA JEGO BRANŻY........................37 5. 5.1. 5.2. INFORMACJE O EMITENCIE.............................................................................................37 HISTORIA I ROZWÓJ EMITENTA ......................................................................................37 INWESTYCJE. ..................................................................................................................40 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI EMITENTA I GRUPY KAPITAŁOWEJ.................................42 DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA........................................................................................42 GŁÓWNE RYNKI ZBYTU ...................................................................................................52 CZYNNIKI NADZWYCZAJNE.............................................................................................60 PODSUMOWANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH UZALEŻNIENIA EMITENTA OD PATENTÓW LUB LICENCJI, UMÓW PRZEMYSŁOWYCH, HANDLOWYCH LUB FINANSOWYCH ALBO OD NOWYCH PROCESÓW PRODUKCYJNYCH .........................61 ZAŁOŻENIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ EMITENTA I GRUPY KAPITAŁOWEJ DOTYCZĄCYCH ICH POZYCJI KONKURENCYJNEJ. ........................61 6.5. 7. 7.1. 7.2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ........................................................................................61 KRÓTKI OPIS GRUPY DO KTÓREJ NALEŻY EMITENT ORAZ MIEJSCA EMITENTA W TEJ GRUPIE – W PRZYPADKU EMITENTA, KTÓRY JEST CZĘŚCIĄ GRUPY........................61 WYKAZ ISTOTNYCH PODMIOTÓW ZALEŻNYCH OD EMITENTA WRAZ Z PODANIEM NAZWY, KRAJU INKORPORACJI LUB SIEDZIBY, PROCENTOWEGO UDZIAŁU EMITENTA W KAPITALE TYCH PODMIOTÓW ORAZ PROCENTOWEGO UDZIAŁU W GŁOSACH, JEŻELI JEST ON RÓŻNY OD UDZIAŁU W KAPITALE ......................62 8. 8.1. ŚRODKI TRWAŁE .............................................................................................................64 INFORMACJE DOTYCZĄCE JUŻ ISTNIEJĄCYCH LUB PLANOWANYCH ZNACZĄCYCH RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH, W TYM DZIERŻAWIONYCH NIERUCHOMOŚCI ORAZ JAKICHKOLWIEK OBCIĄŻEŃ USTANOWIONYCH NA TYCH AKTYWACH ...............................64 8.2. OPIS ZAGADNIEŃ I WYMOGÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA, KTÓRE MOGĄ MIEĆ WPŁYW NA WYKORZYSTANIE PRZEZ EMITENTA RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH ..................................................................................................................................67 9. 9.1. 9.2. PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ.........................................................67 SYTUACJA FINANSOWA EMITENTA .................................................................................67 WYNIK OPERACYJNY ......................................................................................................70 10. ZASOBY KAPITAŁOWE.....................................................................................................72 10.1. ŹRÓDŁA KAPITAŁU EMITENTA.........................................................................................72 10.2. ŹRÓDŁA I KWOTY ORAZ OPIS PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH EMITENTA ..........74 10.3. INFORMACJE NA TEMAT POTRZEB KREDYTOWYCH ORAZ STRUKTURY FINANSOWANIA EMITENTA ...................................................................................................................................74 10.4. INFORMACJE DOTYCZĄCE JAKICHKOLWIEK OGRANICZEŃ W WYKORZYSTYWANIU ZASOBÓW KAPITAŁOWYCH, KTÓRE MIAŁY LUB MOGŁYBY MIEĆ BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ISTOTNY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNĄ EMITENTA......................................................75 10.5. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ŹRÓDEŁ FUNDUSZY POTRZEBNYCH DO ZREALIZOWANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEDSTAWIONYCH W POZYCJACH 5.2.3. ORAZ 8.1. ..............75 11. 11.1. 11.2. BADANIA I ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE.......................................................................76 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE ORAZ POSIADANE PATENTY I LICENCJE .....................76 ZNAK TOWAROWY .........................................................................................................76 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 3 Rozdział I 12. 12.1. 12.2. 13. PROGNOZY WYNIKÓW ...................................................................................................79 14. ORGANY ADMINISTRACYJNE, ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA .....................................................79 DANE NA TEMAT CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH ORAZ OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH WYŻSZEGO SZCZEBLA, KTÓRE MAJĄ ZNACZENIE DLA STWIERDZENIA, ŻE EMITENT POSIADA STOSOWNĄ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZARZĄDZANIA SWOJĄ DZIAŁALNOŚCIĄ......................................79 INFORMACJE NA TEMAT KONFLIKTU INTERESÓW W ORGANACH ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH ORAZ WŚRÓD OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH WYŻSZEGO SZCZEBLA ......................................................................92 14.1. 14.2. 15. 15.1. 15.2. 16. 16.1. 16.2. 16.3. 16.4. 17. 17.1. 17.2. 17.3. 18. 18.1. 18.2. 18.3. 18.4. 19. 19.1. 19.2. 19.3. 19.4. 4 INFORMACJE O TENDENCJACH.......................................................................................76 NAJISTOTNIEJSZE OSTATNIO WYSTĘPUJĄCE TENDENCJE W SPRZEDAŻY I ZAPASACH ORAZ KOSZTACH I CENACH SPRZEDAŻY ZA OKRES OD DATY ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO DO DATY DOKUMENTU REJESTRACYJNEGO ............76 INFORMACJE NA TEMAT JAKICHKOLWIEK ZNANYCH TENDENCJI, NIEPEWNYCH ELEMENTÓW, ŻĄDAŃ, ZOBOWIĄZAŃ LUB ZDARZEŃ, KTÓRE WEDLE WSZELKIEGO PRAWDOPODOBIEŃSTWA MOGĄ MIEĆ ZNACZĄCY WPŁYW NA PERSPEKTYWY EMITENTA, PRZYNAJMNIEJ DO KOŃCA BIEŻĄCEGO ROKU ..............................................77 WYNAGRODZENIE I INNE ŚWIADCZENIA ........................................................................92 WYNAGRODZENIA DLA OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH ORAZ INNYCH OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH WYŻSZEGO SZCZEBLA ......................................................................92 ŚWIADCZENIA EMERYTALNE, RENTOWE LUB PODOBNE DLA OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH ORAZ INNYCH OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH WYŻSZEGO SZCZEBLA .....................................94 PRAKTYKI ORGANU ADMINISTRACYJNEGO, ZARZĄDZAJĄCEGO I NADZORUJĄCEGO......94 OKRES SPRAWOWANEJ KADENCJI ORAZ DATA JEJ ZAKOŃCZENIA.................................94 INFORMACJE O UMOWACH O ŚWIADCZENIE USŁUG CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH Z EMITENTEM LUB KTÓRYMKOLWIEK Z JEGO PODMIOTÓW ZALEŻNYCH OKREŚLAJĄCYCH ŚWIADCZENIA WYPŁACANE W CHWILI ROZWIĄZANIA STOSUNKU PRACY......................95 INFORMACJE O KOMISJI DS. AUDYTU I KOMISJI DS. WYNAGRODZEŃ EMITENTA ...........95 OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU PROCEDUR ŁADU KORPORACYJNEGO.........................95 PRACOWNICY .................................................................................................................97 INFORMACJE O ZATRUDNIENIU W GRUPIE W OKRESIE OBJĘTYM HISTORYCZNYMI DANYMI FINANSOWYMI......................................................................97 INFORMACJA O POSIADANYCH PRZEZ CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH AKCJACH I OPCJACH NA AKCJE EMITENTA ............98 OPIS WSZELKICH USTALEŃ DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA PRACOWNIKÓW W KAPITALE EMITENTA ........................................................................99 ZNACZNI AKCJONARIUSZE..............................................................................................99 PODMIOTY I OSOBY INNE NIŻ CZŁONKOWIE ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH, KTÓRE W SPOSÓB BEZPOŚREDNI LUB POŚREDNI MAJĄ UDZIAŁY W KAPITALE EMITENTA LUB PRAWA GŁOSU PODLEGAJĄCE ZGŁOSZENIU NA MOCY PRAWA KRAJOWEGO EMITENTA ....................................................................99 INFORMACJA, CZY ZNACZNI AKCJONARIUSZE EMITENTA POSIADAJĄ INNE PRAWA GŁOSU ......................................................................................................99 WSKAZANIE PODMIOTU DOMINUJĄCEGO WOBEC EMITENTA LUB PODMIOTU SPRAWUJĄCEGO KONTROLĘ NAD EMITENTEM...............................................................99 OPIS WSZELKICH ZNANYCH EMITENTOWI USTALEŃ, KTÓRYCH REALIZACJA MOŻE W PRZYSZŁOŚCI SPOWODOWAĆ ZMIANY W SPOSOBIE KONTROLI EMITENTA ..............100 TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI ZGODNIE Z MSR 24 ...............................100 UMOWY ZAWARTE POMIĘDZY EMITENTEM A PBK S.A. W LATACH 2004-2007 ............101 UMOWY ZAWARTE POMIĘDZY EMITENTEM A BIPROMET ECOSYSTEM SP. Z O.O. W LATACH 2004-2006 ..................................................................................................104 UMOWY ZAWARTE POMIĘDZY EMITENTEM A DOMEM MAKLERSKIM CAPITAL PARTNERS S.A. W LATACH 2005-2006 ...........................................................104 UMOWY ZAWARTE POMIĘDZY EMITENTEM A AVALLON Sp. z o.o. W LATACH 2005-2006 ..................................................................................................104 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział I 19.5. 19.6. 20. 20.1. 20.2. 20.3. 20.4. 20.5. 20.6. 20.7. 20.8. 20.9. UMOWY ZAWARTE POMIĘDZY EMITENTEM A BUDIMEX-DROMEX S.A. W LATACH 2004-2005 ..................................................................................................105 UMOWY ZAWARTE POMIĘDZY EMITENTEM A P.P.H.U PROMOS Sp. z o.o. W LATACH 2003 - 2005 ................................................................................................105 INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW EMITENTA, JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZYSKÓW I STRAT............................................................106 INFORMACJA O ZAWARTYCH W PROSPEKCIE HISTORYCZNYCH DANYCH FINANSOWYCH ORAZ RAPORTY BIEGŁEGO REWIDENTA ZA OSTATNIE 3 LATA OBROTOWE .................................................................................106 INFORMACJE FINANSOWE PRO FORMA........................................................................112 SPRAWOZDANIA FINANSOWE. .....................................................................................112 BADANIE HISTORYCZNYCH ROCZNYCH INFORMACJI FINANSOWYCH ...........................225 DATA NAJNOWSZYCH INFORMACJI FINANSOWYCH .....................................................226 ŚRÓDROCZNE INFORMACJE FINANSOWE .....................................................................226 POLITYKA DYWIDENDY.................................................................................................226 POSTĘPOWANIA SĄDOWE I ARBITRAŻOWE ..................................................................226 ZNACZĄCE ZMIANY W SYTUACJI FINANSOWEJ I EKONOMICZNEJ EMITENTA ...............227 21. 21.1. 21.1.1. 21.1.2. 21.1.3. 21.1.4. INFORMACJE DODATKOWE ..........................................................................................230 INFORMACJE DOTYCZĄCE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO EMITENTA .................................230 Wielkość kapitału wyemitowanego dla każdej klasy kapitału akcyjnego ......................230 Akcje nie reprezentujące kapitału zakładowego ...........................................................230 Akcje własne w posiadaniu Emitenta lub podmiotów z Grupy Kapitałowej .................230 Papiery wartościowe zamienne na akcje Emitenta lub uprawniające do subskrybowania akcji Emitenta ...............................................................................230 21.1.5. Prawa i zobowiązania w odniesieniu do kapitału docelowego Emitenta......................230 21.1.6. Opcje dotyczące kapitału zakładowego członków grupy kapitałowej Emitenta ...........230 21.1.7. Dane historyczne na temat kapitału zakładowego za okres objęty historycznymi informacjami finansowymi ...........................................................................................231 21.2. INFORMACJE DOTYCZĄCE STATUTU EMITENTA ............................................................231 22. 22.1. 22.2. 22.3. ISTOTNE ISTOTNE ISTOTNE ISTOTNE 23. INFORMACJE OSÓB TRZECICH ORAZ OŚWIADCZENIA EKSPERTÓW I OŚWIADCZENIE O JAKIMKOLWIEK ZAANGAŻOWANIU ...............................................247 24. DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU.................................................................247 25. INFORMACJA O UDZIAŁACH W INNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH...................................247 V. INFORMACJE O OFERCIE...............................................................................................248 1. 1.1. 1.2. 1.3. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ............................................................................................248 EMITENT.......................................................................................................................248 WPROWADZAJĄCY .......................................................................................................248 OFERUJĄCY ..................................................................................................................248 2. CZYNNIKI RYZYKA O ISTOTNYM ZNACZENIU DLA OFEROWANYCH I DOPUSZCZANYCH DO OBROTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. ..................................248 3. 3.1. 3.2. 3.3. PODSTAWOWE INFORMACJE........................................................................................248 OŚWIADCZENIE O KAPITALE OBROTOWYM ..................................................................248 KAPITALIZACJA I ZADŁUŻENIE.......................................................................................248 INTERESY OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH ZAANGAŻOWANYCH W EMISJĘ LUB OFERTĘ ..................................................................................................................250 PRZESŁANKI OFERTY I OPIS WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ......................250 3.4. 4. 4.1. 4.2. 4.3. UMOWY .........................................................................................................237 UMOWY ZAWARTE PRZEZ EMITENTA .............................................................237 UMOWY ZAWARTE PRZEZ PBK S.A. ................................................................242 UMOWY ZAWARTE PRZEZ BIPROMET ECOSYSTEM SP. Z O.O. .........................246 INFORMACJE O OFEROWANYCH PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH ..................................252 OPIS TYPU I RODZAJU OFEROWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH .........................252 PRZEPISY PRAWNE, NA MOCY KTÓRYCH ZOSTAŁY UTWORZONE OFEROWANE PAPIERY WARTOŚCIOWE .........................................................................252 INFORMACJA O RODZAJU I FORMIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ..............................252 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 5 Rozdział I 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1 7.2. 7.3. WALUTA EMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ..............................................253 OPIS PRAW, WŁĄCZNIE ZE WSZYSTKIMI ICH OGRANICZENIAMI, ZWIĄZANYCH Z PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI ORAZ PROCEDURY WYKONYWANIA TYCH PRAW .......................................................................................253 UCHWAŁY, ZEZWOLENIA LUB ZGODY, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁY LUB ZOSTANĄ WYEMITOWANE NOWE AKCJE...............................................................256 PRZEWIDYWANA DATA EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ......................................257 OPIS OGRANICZEŃ W SWOBODZIE PRZENOSZENIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ......257 OBOWIĄZUJĄCE REGULACJE DOTYCZĄCYCH OBOWIĄZKOWYCH OFERT PRZEJĘCIA LUB PRZYMUSOWEGO WYKUPU I ODKUPU W ODNIESIENIU DO AKCJI .........................261 PUBLICZNE OFERTY PRZEJĘCIA W STOSUNKU DO KAPITAŁU EMITENTA, DOKONANE PRZEZ OSOBY TRZECIE W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO I BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO ..............................................................................262 INFORMACJE O POTRĄCANYCH U ŹRÓDŁA PODATKACH DOCHODOWYCH ..................262 INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY..........................................................................263 WARUNKI, PARAMETRY I PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM OFERTY ORAZ DZIAŁANIA WYMAGANE PRZY SKŁADANIU ZAPISÓW .........................................263 ZASADY DYSTRYBUCJI I PRZYDZIAŁU ............................................................................269 CENA ............................................................................................................................271 PLASOWANIE I GWARANTOWANIE ...............................................................................273 DOPUSZCZENIE AKCJI DO OBROTU I USTALENIA DOTYCZĄCE OBROTU ........................273 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE AKCJI SERII E DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM .....................................................................273 WSZYSTKIE RYNKI REGULOWANE LUB RYNKI RÓWNOWAŻNE, NA KTÓRYCH SĄ DOPUSZCZONE DO OBROTU AKCJE EMITENTA ..................................273 EMISJE RÓWNOLEGŁE ..................................................................................................274 PODMIOTY POSIADAJĄCE WIĄŻĄCE ZOBOWIĄZANIE DO DZIAŁANIA JAKO POŚREDNICY W OBROCIE NA RYNKU WTÓRNYM, ZAPEWNIAJĄC PŁYNNOŚĆ ZA POMOCĄ KWOTOWANIA OFERT KUPNA I SPRZEDAŻY.............................................274 DZIAŁANIA STABILIZUJĄCE CENĘ W ZWIĄZKU Z OFERTĄ ..............................................274 INFORMACJE NA TEMAT WŁAŚCICELI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBJĘTYCH SPRZEDAŻĄ .................................................................................................274 NAZWA I SIEDZIBA WPROWADZAJĄCEGO ORAZ JEGO POWIĄZANIA Z EMITENTEM I OSOBAMI POWIĄZANYMI....................................................................274 LICZBA I RODZAJ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OFEROWANYCH PRZEZ KAŻDEGO Z WPROWADZAJĄCYCH .....................................................................274 UMOWY ZAKAZU SPRZEDAŻY AKCJI TYPU „LOCK-UP”..................................................274 8. 8.1. KOSZTY EMISJI..............................................................................................................275 WPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO OGÓŁEM ORAZ SZACUNKOWA WIELKOŚĆ WSZYSTKICH KOSZTÓW EMISJI LUB OFERTY................................................275 9. 9.1. 9.2. ROZWODNIENIE ...........................................................................................................275 STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA PRZED DOKONANIEM OFERTY PUBLICZNEJ .....275 WIELKOŚĆ I WARTOŚĆ PROCENTOWA NATYCHMIASTOWEGO ROZWODNIENIA SPOWODOWANEGO OFERTĄ........................................................................................275 WIELKOŚĆ I WARTOŚĆ PROCENTOWA NATYCHMIASTOWEGO ROZWODNIENIA SPOWODOWANEGO OFERTĄ ORAZ WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU W RAMACH PROGRAMU MOTYWACYJNEGO ...............................................................276 9.3. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 10.4. INFORMACJE DODATKOWE ..........................................................................................276 ZAKRES DZIAŁAŃ DORADCÓW ZWIĄZANYCH Z OFERTĄ PUBLICZNĄ I UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE AKCJI DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM .........................................................................................276 INNE INFORMACJE W PROSPEKCIE EMISYJNYM, KTÓRE ZOSTAŁY ZBADANE LUB ............... PRZEJRZANE PRZEZ UPRAWNIONYCH BIEGŁYCH REWIDENTÓW, ORAZ W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH SPORZĄDZILI ONI RAPORT...................................276 DANE DOTYCZĄCE EKSPERTÓW....................................................................................277 INFORMACJE OD OSÓB TRZECICH - ŹRÓDŁA I POTWIERDZENIA ...................................277 Objaśnienia pojęć i skrótów użytych w Prospekcie emisyjnym ..................................................277 6 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział II II PODSUMOWANIE ZASTRZEŻENIE: 1) Niniejsze Podsumowanie jest traktowanie jako wprowadzenie do Prospektu Emisyjnego. 2) Decyzja inwestycyjna powinna być każdorazowo podejmowana w oparciu o treść całego Prospektu Emisyjnego. 3) Inwestor wnoszący powództwo odnoszące się do treści Prospektu Emisyjnego ponosi koszt ewentualnego tłumaczenia tego prospektu emisyjnego przed rozpoczęciem postępowania przed sądem. 4) Osoby sporządzające Podsumowanie, łącznie z każdym jego tłumaczeniem, ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną w przypadku, gdy Podsumowanie wprowadza w błąd, jest niedokładne lub sprzeczne z innymi częściami Prospektu Emisyjnego. Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 7 Rozdział II A. TOŻSAMOŚĆ DYREKTORÓW, WYŻSZEGO SZCZEBLA KIEROWNICTWA, DORADCÓW I BIEGŁYCH REWIDENTÓW 1. ZARZĄD Tadeusz Karol Baj – Prezes Zarządu Tomasz Aleksander Sobol – Wiceprezes Zarządu Ryszard Straszak – Wiceprezes Zarządu 2. RADA NADZORCZA Robert Ryszard Więcławski – Prezes Rady Nadzorczej Marek Andrzej Leśniak – Wiceprezes Rady Nadzorczej Paweł Bala – Sekretarz Rady Nadzorczej Andrzej Henryk Musioł – Członek Rady Nadzorczej Tomasz Wojciech Jurczyk – Członek Rady Nadzorczej Tomasz Stefan Stamirowski – Członek Rady Nadzorczej Waldemar Woliński – Członek Rady Nadzorczej 3. OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA Janusz Mrówczyński – Kierownik Zespołu, Prokurent Piotr Wincenty Operhalski – Kierownik Kontraktu, Prokurent Krzysztof Wiesław Kasprzyk – Dyrektor ds. Marketingu, Prokurent Ryszard Wiesław Fałek – Dyrektor Biura Zarządu 4. BIEGLI REWIDENCI 4.1. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2005 oraz historycznych informacji finansowych wg PSR Badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2005 oraz badania historycznych informacji finansowych dokonała Biegły rewident Janina Krzemińska nr ewid. 9551/7130, działająca w imieniu PKF Consult Sp. z o.o. wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów w Warszawie pod numerem ewidencyjnym 477. 4.2. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2006 oraz historycznych informacji finansowych wg MSR Badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2006 oraz badania historycznych informacji finansowych dokonała Biegły rewident Janina Krzemińska nr ewid. 9551/7130, działająca w imieniu PKF Consult Sp. z o.o. wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów w Warszawie pod numerem ewidencyjnym 477. 5. WPROWADZAJĄCY – Avallon MBO S.A. Jedynym Wprowadzającym, oferującym 570.000 Akcji Dotychczasowych Emitenta w Ofercie Publicznej jest Avallon MBO S.A. z siedzibą w Łodzi, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000207511 Kapitał zakładowy: 2.300.000,00 zł, w pełni opłacony. Zarząd: Tomasz Stamirowski - Prezes Zarządu. 8 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział II 6. OFERUJĄCY - DOM MAKLERSKI CAPITAL PARTNERS S.A. Zakres działań oferującego obejmuje sporządzenie Rozdziału V, stanowiącego część ofertową niniejszego Prospektu Emisyjnego, za wyjątkiem pkt. 3.1., 3.2., 3.4. i 8.1., złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego, publikację Prospektu Emisyjnego na stronie internetowej, uzgodnienia z KDPW i GPW w zakresie przygotowania umów i wniosków oraz oferowanie akcji Emitenta w ofercie publicznej. B. STATYSTYKI OFERTY I PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM 1. STATYSTYKI OFERTY Liczba Akcji Oferowanych: 1.320.000 w tym: Akcje Serii E (subskrypcja): 750.000 Akcje Dotychczasowe: 570.000 Akcje oferowane w: Transzy Inwestorów Indywidualnych: 320.000 Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 1.000.000 Przedział Cenowy: 2. od 25,00zł do 30,00zł METODY I PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM Oferta Publiczna zostanie poprzedzona procesem budowy Księgi Popytu, w którym będą mogli wziąć udział Inwestorzy zainteresowani nabyciem Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych (Deklaracje) będą miały charakter wiążący. W przypadku gdy po rozpoczęciu przyjmowania Deklaracji do publicznej wiadomości zostanie udostępniony aneks do Prospektu Emisyjnego osoba, która złożyła Deklarację przed udostępnieniem aneksu, może ją anulować w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu. Na podstawie Księgi Popytu wysłane zostaną zaproszenia do złożenia zapisu na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Inwestorom, do których wysłane zostaną zaproszenia Akcje Oferowane zostaną przydzielone zgodnie ze wskazaną w nim liczbą akcji, pod warunkiem prawidłowego złożenia zapisu i opłacenia go w należnej kwocie. Pozostałym inwestorom składającym zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, Akcje Oferowane zostaną przydzielone uznaniowo. Inwestorzy zainteresowani udziałem w procesie budowy Księgi Popytu powinni skontaktować się bezpośrednio lub przez swojego brokera z Domem Maklerskim Capital Partners S.A., przesyłając informację pocztą na adres ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, pocztą elektroniczną na adres [email protected], faksem pod nr +48 22 330 68 89 lub zgłaszając ją telefonicznie pod numerem +48 22 330 68 88. Wszyscy zainteresowani Inwestorzy, o ile są uprawnieni do składania zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zgodnie z warunkami określonymi w punkcie 5.2.1 Rozdziału V, otrzymają Deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych. Zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych i Transzy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą po Cenie Emisyjnej. Terminy związane z Ofertą są następujące: CZYNNOŚĆ TERMIN 1 2 Budowa Księgi Popytu 11 października – 15 października 2007r. Podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej 15 października 2007r. Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych 16 – 19 października 2007r. Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 9 Rozdział II 1 2 Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 16 – 19 października 2007r. Przydział Akcji 23 października 2007r. Zamknięcie Publicznej Oferty 23 października 2007r. Warunki składania zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą: • w Punktach Obsługi Klientów (POK) domów i biur maklerskich tworzących Konsorcjum Dystrybucyjne (Uczestnicy Konsorcjum Dystrybucyjnego); • za pomocą systemu „eZapisy” Domu Maklerskiego Capital Partners S.A. Lista Uczestników Konsorcjum Dystrybucyjnego wraz z ich stronami internetowymi, na których podane są adresy POK stanowi Załącznik Nr 3 do Prospektu. Uczestnicy Konsorcjum Dystrybucyjnego przyjmować będą zapisy bezpośrednio w swoich POK, lub też za pośrednictwem Internetu, faksu, telefonu lub innych środków technicznych, na warunkach obowiązujących u poszczególnych Uczestników Konsorcjum Dystrybucyjnego. Emitent uprzedza, że warunkiem złożenia zapisu na Akcje Oferowane u niektórych Uczestników Konsorcjum Dystrybucyjnego może być konieczność zawarcia umowy świadczenia usług brokerskich i prowadzenia rachunku papierów wartościowych z Inwestorem. Warunki składania zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przyjmowane będą wyłącznie w Domu Maklerskim Capital Partners S.A. w formie pisemnej (w tej Transzy nie będzie wykorzystywany system eZapisy). Inwestorzy uprawnieni do składania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych są wymienieni w punkcie 5.2.1 Rozdziału V. C. KLUCZOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH 1. WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA Wybrane dane finansowe (w tys. zł) 2006 rok wg MSR skonsolidowane 2005 rok wg MSR skonsolidowane 2005 rok wg PSR skonsolidowane 2004 rok wg PSR skonsolidowane 1 2 3 4 5 Przychody ze sprzedaży 92.808 101.911 102.199 53.288 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9.381 6.193 1.914 -808 Wynik na dział. operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) 9.911 6.608 2.409 -259 Zysk (strata) brutto 8.927 5.526 1.233 346 Zysk (strata) netto 6.457 4.975 1.824 364 Aktywa razem 71.398 64.354 49.896 32.734 Zobowiązania długoterminowe 17.279 16.159 7.495 101 Zobowiązania krótkoterminowe 29.876 35.074 33.917 14.642 Kapitał własny (aktywa netto) 24.243 13.121 -774 8.942 549 1.166 336 336 18.038 11.200 11.200 11.200 Kapitał zakładowy Liczba akcji wyemitowanych (szt.) 10 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział II 1 2 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą Rozwodniony zysk (strata) na akcję Zadeklarowania lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 3 4 5 0,3580 0,4442 0,1629 0,0325 0,48 0,45 0,1629 0,0325 0 0 0 0 Źródło: Emitent 2. KAPITALIZACJA I ZOBOWIĄZANIA Kapitały i zobowiązania Grupy Kapitałowej Emitenta (w tys. zł) 2006 rok wg MSR 2005 rok wg MSR 2005 rok wg PSR skonsolidowane skonsolidowane skonsolidowane 2004 rok wg PSR skonsolidowane Kapitał własny 24.243 13.121 -774 8.942 Kapitał akcyjny 549 1.166 336 336 1.103 631 Kapitał zapasowy Zysk (strata) z lat ubiegłych (zyski zatrzymane) 4.068 7.599 -869 -751 Wynik netto 6.457 4.975 1.824 364 47.155 51.233 49.011 20.527 6.831 6.501 4.931 3.261 10.874 11.294 7.495 101 5.453 7.316 7.380 26.322 29.497 33.917 w tym kredyty i pożyczki 2.527 1.594 1.620 Rozliczenia międzyokresowe 3.128 3.941 2.668 2.523 71.398 64.354 49.896 32.734 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe w tym kredyty i pożyczki Zobowiązania krótkoterminowe Pasywa razem 14.642 Źródło: Emitent 3. PRZYCZYNY OFERTY I WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Celem Oferty Publicznej jest przede wszystkim pozyskanie środków w wysokości od 17,9 mln zł do 21,7 mln zł na wyszczególniony poniżej cele: a. Sfinansowanie przejęcia pakietów kontrolnych w wybranych firmach – od ok. 8,4 mln PLN do 10 mln PLN. b. Wzmocnienie finansowe i rozwój działalności spółki budowlanej (PB Katowice S.A. – podmiot zależny) – od ok. 5,7 mln PLN do 7 mln PLN. c. Uzupełnienie środków obrotowych – od ok. 3,8 mln PLN do 4,7 mln PLN. W przypadku gdyby którykolwiek z celów emisji wymienionych powyżej został zrealizowany za kwotę mniejszą niż zostało to przewidziane, wygospodarowane w ten sposób środki finansowe zasilą kapitał obrotowy. 4. CZYNNIKI RYZYKA 4.1. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI • Ryzyko związane z utrzymaniem kluczowych pracowników • Ryzyko związane z nie wywiązaniem się z warunków umowy • Ryzyko związane z realizacją inwestycji „Dębowe Tarasy” • Ryzyka związane z utratą płynności • Ryzyko związane z uzależnieniem od kluczowych odbiorców Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 11 Rozdział II • Ryzyko związane z zatrudnianiem podwykonawców • Ryzyko związane z prowadzoną działalnością w czynnych obiektach • Ryzyko zmian cen surowców • Ryzyko dostępności surowców • Ryzyko związane z konkurencją • Ryzyko związane z procesem poszukiwania nowych kontraktów • Ryzyko związane z realizacją projektów w układach konsorcjalnych • Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży • Ryzyko związane z toczącymi się postępowaniami procesowymi o dużym znaczeniu dla Emitenta • Ryzyko związane z toczącym się postępowaniem upadłościowym Przedsiębiorstwa Budowlanego Katowice S.A. • Ryzyko związane z nabywaniem pakietów kontrolnych udziałów w innych podmiotach. 4.2. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM SPÓŁKA PROWADZI SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ • Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce • Ryzyko związane z konkurencją na rynkach zagranicznych • Ryzyko związane z ogólnym stanem gospodarki Polski i krajów Unii Europejskiej • Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów podatkowych • Ryzyko związane z otoczeniem prawnym • Ryzyko walutowe • Ryzyko związane z warunkami uczestnictwa w przetargach. 4.3. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM I Z WTÓRNYM OBROTEM AKCJAMI • Ryzyko związane z odwołaniem oferty publicznej lub odstąpieniem od jej przeprowadzenia. • Ryzyko niedojścia emisji Akcji Serii E do skutku • Ryzyko nieuzyskania zgody na wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu giełdowego oraz opóźnienia wprowadzenia akcji do obrotu • Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w akcje oferowane • Ryzyko kształtowania się przyszłego kursu akcji Emitenta w obrocie giełdowym oraz płynności obrotu • Ryzyko związane z możliwością opóźnienia dopuszczenia Akcji Oferowanych do obrotu na GPW lub odmową ich dopuszczenia do obrotu • Ryzyko związane z dopuszczeniem do obrotu giełdowego Akcji Dotychczasowych • Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu • Ryzyko związane z dopuszczeniem do obrotu giełdowego PDA • Ryzyko związane z notowaniem PDA • Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji spółki z obrotu na rynku • Czynniki ryzyka związane z naruszeniem lub uzasadnionym podejrzeniem naruszenia przepisów prawa przez emitenta lub podmioty uczestniczące w ofercie publicznej • Czynniki ryzyka związane ze składaniem zapisów na akcje ze pomocą systemu „eZapisy”. 12 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział II D. INFORMACJE DOTYCZĄCE EMITENTA 1. HISTORIA I ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA Data zdarzenia Opis zdarzenia 1 stycznia 1950 Powstanie Biura Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych „Bipromet” z siedzibą w Katowicach. 31 grudnia 1990 Przekształcenie Biura Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych „Bipromet” w Spółkę Akcyjną BIPROMET. 8 maja 1991 Wykup środków trwałych i majątku dawnego biura państwowego. od 1993r Rozszerzenie działalności o generalne wykonawstwo inwestycji. 1993/94 Zrealizowanie pierwszej usługi w trybie GRI (generalna realizacja inwestycji – „pod klucz”). 3 marca 1995 Zawarcie Umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Bipromet-Ecosystem”, obejmując 51% udziałów w Spółce. 6 grudnia 1996 Wykup środków trwałych i majątku dawnego biura państwowego na podstawie umowy leasingowej z dnia 8 maja 1991r. 2000/2001 Mostostal Kraków S.A. wykupił akcje BIPROMET S.A. i tym samym stał się większościowym akcjonariuszem. 26 kwietnia 2000 Nabycie zorganizowanej części Przedsiębiorstwa Projektowania, Dostaw i Realizacji Obiektów Ochrony Powietrza „OPAM” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. 20 maja 2002 Nabycie 60% PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANEGO KATOWICE SPÓŁKA AKCYJNA. 2002 W wyniku przekształceń własnościowych akcje Mostostal Kraków S.A. przejął Budimex-Dromex S.A. i tym samym stał się większościowym akcjonariuszem BIPROMET S.A. 15 listopada 2004 Emisja akcji serii B. 2004 Otrzymanie certyfikatu jakości ISO 9001:2000. 21 grudnia 2005 Budimex-Dromex S.A. z siedzibą w Warszawie odsprzedał cały swój pakiet akcji Bipromet S.A. w ręce Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie i Avallon MBO S.A. z siedzibą w Łodzi, oraz grupie menadżerskiej. 2 maja 2006 Emisja akcji serii C. 20 czerwca 2006 Warunkowe podwyższenie kapitału w drodze emisji akcji serii D. 27 października 2006 Umorzenie 5.817 akcji zwykłych na okaziciela serii A i B. 13 lutego 2007 Zmiany dotychczasowej liczby akcji Spółki w drodze podziału ich wartości nominalnej w stosunku 1:30. 26 marca 2007 Podjęcie uchwały w sprawie dobrowolnego umorzenia 24.570 akcji serii A i B. NWZ oraz zmiany dotychczasowej liczby akcji Spółki w drodze podziału ich wartości nominalnej w stosunku 1:10. Podjęcie decyzje o publicznej emisji akcji serii E. 2. ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI Grupa Kapitałowa BIPROMET S.A. działa w szeroko rozumianej branży budowlanej. Emitent wyodrębnia następujące, główne obszary działalności: • usługi projektowe, generalna realizacja inwestycji, kompletacja dostaw; • pozostała działalność – usługi poligraficzne, usługi pomiarowe; • wynajem i dzierżawa pomieszczeń biurowych. Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 13 Rozdział II 3. ŚRODKI TRWAŁE Zestawienie środków trwałych Grupy Kapitałowej Emitenta za lata 2004-2006 Środki trwałe (wartość brutto w tys. zł) 2006 rok wg MSR skonsolidowane 2005 rok wg MSR skonsolidowane 2005 rok wg PSR skonsolidowane 2004 rok wg PSR skonsolidowane Grunty, w tym: 2.363 1.588 601 790 Bipromet S.A. 1.951 1.443 559 559 budynki i budowle, w tym: 9.544 5.386 946 2.465 Bipromet S.A. 7.845 4.910 610 610 maszyny i urządzenia, w tym: 2.566 2.743 2.743 2.942 Bipromet S.A. 1.511 1.638 1.638 1.635 środki transportu, w tym: 924 475 474 604 Bipromet S.A. 630 181 181 181 pozostałe środki trwałe, w tym: 408 489 492 894 83 110 110 110 Razem Grupa Kapitałowa 15.805 10.681 5.256 7.695 Razem Emitent 12.020 8.282 3.098 3.095 Bipromet S.A. Źródło: Emitent E. WYNIKI PRZEDSIĘBIORSTWA, SYTUACJA FINANSOWA ORAZ PERSPEKTYWY 1. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI Wyniki finansowe Emitenta Wybrane dane finansowe (w tys. zł) 2006 rok wg MSR skonsolidowane 2005 rok wg MSR skonsolidowane 2005 rok wg PSR skonsolidowane 2004 rok wg PSR skonsolidowane Przychody ze sprzedaży 92.808 101.911 102.199 53.288 Koszty sprzedanych produktów 83.757 95.778 96.198 50.467 Wynik brutto ze sprzedaży 9.051 6.133 6.001 2.821 Koszty ogólnego zarządu 5.232 3.516 4.074 4.232 Wynik na sprzedaży 2.532 2.097 1.880 -1462 Pozostałe przychody operacyjne 7.439 5.895 1.561 1.457 590 1.799 1.527 803 Wynik na dział. operacyjnej (EBIT) 9.381 6.193 1.914 -808 Wynik na dział. operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) 9.911 6.608 2.409 -259 Przychody finansowe 401 346 328 1.405 Koszty finansowe 855 1.013 1.067 309 Wynik przed opodatkowaniem 8.927 5.526 1.233 346 Wynik netto 6.457 4.975 1.824 364 Pozostałe koszty operacyjne Źródło: Emitent 14 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział II 2. PŁYNNOŚĆ I ZASOBY KAPITAŁOWE Analiza płynności Emitenta Wskaźniki płynności 2006 rok wg MSR skonsolidowane 2005 rok wg MSR skonsolidowane 2005 rok wg PSR skonsolidowane 2004 rok wg PSR skonsolidowane wskaźnik bieżącej płynności 1,3% 1,2% 1,2% 1,7% wskaźnik szybkiej płynności 1,3% 1,1% 1,2% 1,7% wskaźnik podwyższonej płynności 0,4% 0,7% 0,7% 0,4% 2006 rok wg MSR skonsolidowane 2005 rok wg MSR skonsolidowane 2005 rok wg PSR skonsolidowane 2004 rok wg PSR skonsolidowane Źródło: Emitent Źródła kapitału Emitenta (w tys. zł) Kapitał własny 24.243 13.121 -774 8.942 Kapitał akcyjny 549 1.166 336 336 1.103 631 Kapitał zapasowy Zysk (strata) z lat ubiegłych (zyski zatrzymane) 4.068 7.599 -869 -751 Wynik netto 6.457 4.975 1.824 364 47.155 51.233 49.011 20.527 6.831 6.501 4.931 3.261 10.874 11.294 7.495 101 5.453 7.316 7.380 26.322 29.497 33.917 w tym kredyty i pożyczki 2.527 1.594 1.620 Rozliczenia międzyokresowe 3.128 3.941 2.668 2.523 71.398 64.354 49.896 32.734 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe w tym kredyty i pożyczki Zobowiązania krótkoterminowe Pasywa razem 14.642 Źródło: Emitent 3. TENDENCJE Główne tendencje w ujęciu miesięcznym 2007r. pokazuje poniższe zestawienie: dane w tys. zł 12/2006 1/2007 2/2007 3/2007 4/2007 5/2007 6/2007 7/2007 Przychody netto ze sprzedaży 10.872 2.897 2.812 7.281 7.502 6.518 9.541 9.582 Koszty sprzedanych towarów 8.648 2.539 2.388 6.594 7.050 6.128 10.007 9.030 1.291 1.276 1.247 2.313 1.966 1.488 1.438 Zapasy Źródło: Emitent Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 15 Rozdział II F. INFORMACJE O DYREKTORACH, WYŻSZYM SZCZEBLU ZARZĄDZANIA I PRACOWNIKACH 1. DYREKTORZY I WYŻSZY SZCZEBEL KIEROWNICTWA Zarząd: Tadeusz Karol Baj – Prezes Zarządu Tomasz Aleksander Sobol – Wiceprezes Zarządu Ryszard Straszak – Wiceprezes Zarządu Osoby zarządzające wyższego szczebla: Janusz Mrówczyński – Kierownik Zespołu, Prokurent Piotr Wincenty Operhalski – Kierownik Kontraktu, Prokurent Krzysztof Wiesław Kasprzyk – Dyrektor ds. Marketingu, Prokurent Ryszard Wiesław Fałek – Dyrektor Biura Zarządu 2. 3. WYNAGRODZENIA Nazwisko i imię: Wysokość wynagrodzenia wypłaconego przez Emitenta z tytułu pełnionej funkcji (w zł brutto) za rok 2006 Tadeusz Karol Baj 336.000,00 Tomasz Aleksander Sobol 91.090,92 Ryszard Straszak nie był zatrudniony w Spółce Janusz Mrówczyński 95.741,60 Piotr Wincenty Operhalski 142.009,40 Krzysztof Wiesław Kasprzyk 156.300,00 Ryszard Wiesław Fałek 82.300,00 PRAKTYKI ZARZĄDU Zgodnie z § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków powoływanych na trzy lata na okres wspólnej kadencji. W skład Zarządu obecnej kadencji, która trwa od dni 29 czerwca 2005r. wchodzą trzej członkowie: • Pan Tadeusz Baj – Prezes Zarządu, powołany w dniu 01.06.2003r. • Pan Tomasz Sobol – Wiceprezes Zarządu, powołany w dniu 22.08.2006r. • Pan Ryszard Straszak – Wiceprezes Zarządu, powołany w dniu 11.06.2007r. Zgodnie z przepisami KSH, mandat członka zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. Tym samym mandaty członków Zarządu wygasną najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za 2007 rok. 4. PRACOWNICY Poniższa tabela przedstawia stan zatrudnienia w Grupie Kapitałowej Emitenta na koniec każdego roku objętego historycznymi informacjami finansowymi oraz na dzień zatwierdzenia prospektu. 16 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział II Stan zatrudnienia na dzień Rodzaj umowy zatwierdzenia prospektu 31 grudnia 2006r. 31 grudnia 2005r. 31 grudnia 2004r. o pracę (osoby), w tym: 270 214 228 225 Bipromet S.A. 157 104 107 81 o pracę (etaty), w tym: 234,3 212,05 226,05 223,30 Bipromet S.A. 123,5 103,5 106,5 80,75 zlecenia, w tym: 19 14 10 18 Bipromet S.A. 19 14 10 18 o dzieło, w tym: 15 7 5 9 Bipromet S.A. 14 7 5 9 Razem, w tym: 270 235 243 252 Bipromet S.A. 157 125 122 108 5. WŁASNOŚĆ AKCJI Wśród osób będących w Zarządzie Emitenta akcje Spółki posiada Prezes Zarządu Pan Tadeusz Baj oraz Wiceprezes Zarządu Pan Tomasz Sobol. Żaden z członków Rady Nadzorczej Emitenta nie jest właścicielem akcji Bipromet S.A. Wśród dyrektorów i wyższym szczeblu kierownictwu jedynie Krzysztof Kasprzyk posiada akcje Emitenta. G. ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE I TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 1. GŁÓWNI AKCJONARIUSZE Akcjonariusz Liczba akcji Łączna wartość nominalna (PLN) Udział w kapitale zakładowym (%) Udział w ogólnej liczbie głosów (%) Capital Partners S.A. 3.330.600 333.060,00 64,48% 64,48% Avallon MBO S.A. 1.140.000 114.000,00 22,07% 22,07% 486.600 48.660,00 9,42% 9,42% Tadeusz Baj 2. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI W okresie od roku 2004 do dnia zatwierdzenia niniejszego Prospektu, Emitent zawarł na zasadach rynkowych transakcje z następującymi podmiotami powiązanymi (w myśl MSR 24): PBK S.A., Bipromet Ecosystem Sp. z o.o., Capital Partners S.A., Avallon MBO S.A., Dom Maklerski Capital Partners S.A., Avallon Sp. z o.o., Budimex-Dromex S.A. oraz P.P.H.U. PROMOS Sp. z o.o. H. INFORMACJE FINANSOWE W Prospekcie Emisyjnym przedstawiono historyczne informacje finansowe: • za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wraz z danymi porównywalnymi za rok obrotowy od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku Grupy Kapitałowej Emitenta, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i zbadane przez biegłego rewidenta, oraz Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 17 Rozdział II • za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wraz z danymi porównywalnymi za rok obrotowy od 01.01.2004 do 31.12.2004 roku Grypy Kapitałowej Emitenta sporządzone według Polskich Standardów Rachunkowości i zbadane przez biegłego rewidenta. I. SZCZEGÓŁY OFERTY I DOPUSZCZENIA DO OBROTU 1. OFERTA I DOPUSZCZENIE DO OBROTU Przedmiotem Oferty Publicznej jest 750.000 Akcji Serii E i 570.000 Akcji Dotychczasowych – Serii C. Przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym będzie od 1 do 750.000 Akcji Serii E, wszystkie Akcje Dotychczasowe oraz od 1 do 750.000 Praw do Akcji Serii E (PDA). 2. PLAN DYSTRYBUCJI Akcje Emitenta w Ofercie Publicznej podzielone są na transze: w Transzy Inwestorów Indywidualnych oferowanych jest 320.000 Akcji Serii E, a w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 430.000 Akcji Serii E i 570.000 Akcji Dotychczasowych. 3. RYNKI Akcje Emitenta oferowane są wyłącznie na rynku polskim. 4. SPRZEDAJĄCY POSIADACZE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 570.000 Akcji Dotychczasowych będących przedmiotem Oferty Publicznej jest sprzedawanych przez jednego znaczącego akcjonariusza Emitenta – AVALLON MBO S.A. 5. ROZWODNIENIE Strukturę dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta, przed dokonaniem oferty publicznej, prezentuje poniższa tabela: Akcjonariusze liczba akcji udział w kapitale zakładowym liczba głosów na WZ udział w głosach na WZ Capital Partners S.A. 3.330.600 64,48% 3.330.600 64,48% AVALLON MBO S.A. 1.140.000 22,07% 1.140.000 22,07% 486.600 9,42% 486.600 9,42% 3.000 0,06% 3.000 0,06% 64.200 1,24% 64.200 1,24% 141.300 2,74% 141.300 2,74% 5.165.700 100,00% 5.165.700 100,00% Tadeusz Baj Tomasz Sobol Krzysztof Kasprzyk Pozostali Razem 18 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział II Udział dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta w podwyższonym kapitale zakładowym i w głosach na WZ w przypadku objęcia w Ofercie Publicznej wszystkich Akcji Serii E i zbyciu wszystkich oferowanych przez Wprowadzającego akcji w Ofercie Publicznej prezentuje poniższa tabela: udział w kapitale zakładowym liczba głosów na WZ udział w głosach na WZ 3.330.600 56,30% 3.330.600 56,30% AVALLON MBO S.A. 570.000 9,64% 570.000 9,64% Tadeusz Baj 486.600 8,23% 486.600 8,23% 3.000 0,05% 3.000 0,05% 64.200 1,09% 64.200 1,09% Pozostali Akcjonariusze, którzy obejmą lub nabędą w ofercie publicznej akcje Emitenta 1.461.300 24,70% 1.461.300 24,70% Razem 5.915.700 100,00% 5.915.700 100,00% Akcjonariusze Capital Partners S.A. Tomasz Sobol Krzysztof Kasprzyk liczba akcji Udział dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta w podwyższonym kapitale zakładowym i w głosach na WZ w przypadku objęcia w Ofercie Publicznej wszystkich Akcji Serii E i zbyciu wszystkich oferowanych przez Wprowadzającego akcji w Ofercie Publicznej oraz warunkowego podwyższenia kapitału w ramach programu motywacyjnego prezentuje poniższa tabela: udział w kapitale zakładowym liczba głosów na WZ udział w głosach na WZ 3.330.600 45,20% 3.330.600 45,20% 570.000 7,74% 570.000 7,74% 1.212.750 16,46% 1.212.750 16,46% 3.000 0,04% 3.000 0,04% 64.200 0,87% 64.200 0,87% 726.150 9,86% 726.150 9,86% Pozostali 1.461.300 19,83% 1.461.300 19,83% Razem 7.368.000 100,00% 7.368.000 100,00% Akcjonariusze Capital Partners S.A. AVALLON MBO S.A. Tadeusz Baj Tomasz Sobol Krzysztof Kasprzyk Pozostali uczestnicy Programu Motywacyjnego (poza Tadeuszem Baj) 6. liczba akcji KOSZTY EMISJI Koszty przeprowadzenia Oferty Publicznej Emitent szacuje na łącznie 800.000 zł. Na koszty emisji składa się: • przygotowanie i przeprowadzenie emisji – 600 tys. zł, • sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 150 tys. zł, • promocja oferty – 50 tys. zł. Koszty oferowania Akcji Dotychczasowych poniesie Wprowadzający proporcjonalnie do ilości faktycznie sprzedanych akcji. Koszty Wprowadzającego szacowane są na kwotę od 0,00 zł do ok. 282 tys. zł. Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 19 Rozdział III III CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z EMITENTEM ORAZ Z TYPEM PAPIERU WARTOŚCIOWEGO OBJĘTEGO EMISJĄ 1. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI 1.1. RYZYKO ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM KLUCZOWYCH PRACOWNIKÓW Emitent opiera swoją działalność na wiedzy i doświadczeniu wysoko kwalifikowanej kadry pracowniczej w szczególności inżynierskiej. Działalność Emitenta oraz perspektywy jego rozwoju zależą w dużej mierze od zaangażowania, doświadczenia i kwalifikacji zatrudnionych pracowników. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, a co się z tym wiąże szersze otwarcie rynku pracy dla profesjonalistów stanowi istotne zagrożenie dla realizacji działalności statutowej Emitenta spowodowane wystąpieniem czynnika ryzyka związanego z niebezpieczeństwem utraty oraz trudności pozyskania wykwalifikowanej kadry inżynieryjno – technicznej. Istniejące potencjalne ryzyko odejścia pracowników o kluczowym znaczeniu może mieć negatywny wpływ na poziom świadczonych przez Emitenta usług. Wysokość wynagrodzenia w polskiej gospodarce jest relatywnie niska w porównaniu z wieloma innymi krajami europejskimi. Aktualnie polscy pracownicy coraz częściej korzystają z możliwości podjęcia pracy za granicą, co skutkuje zauważalnym odpływem kadr. W celu zapobieżenia utraty wykwalifikowanych pracowników polscy pracodawcy bywają często zmuszeni do podnoszenia stawek wynagrodzenia, co ma niewątpliwy wpływ na wzrost kosztów prowadzenia działalności. Tak więc podniesienie stawki wynagrodzeń może negatywnie wpłynąć na sytuację finansową Emitenta i spowodować pogorszenie perspektywy rozwoju Grupy Emitenta. Działalność Emitenta i jego Grupy Kapitałowej jest mocno powiązana z koniecznością zapewnienia wysokiego poziomu kadry kierowniczej w zakresie posiadanych umiejętności zawodowych, zdobytego doświadczenia oraz umiejętności organizacyjnych. Pojawienie się na rynku nowych firm, szczególnie zagranicznych, jest również kolejnym zagrożeniem odejścia tej grupy pracowników. W celu ograniczenia ryzyka związanego z utratą kluczowych pracowników, Emitent podejmuje działania polegające między innymi na: - monitorowaniu rynku pracy i oferowaniu konkurencyjnych warunków zatrudnienia, - szerokim programie szkoleń, - szerokim wykorzystaniu narzędzi informatycznych elektronicznego obiegu dokumentów. w procesie projektowania i systemu Aktualnie dzięki prowadzeniu odpowiedniej polityki kadrowej fluktuacja kadr wśród najbardziej pożądanych specjalistów jest niewielka. Emitent podejmuje działania polegające na optymalizacji procesu zatrudnienia tj. zawieraniu umów na czas realizacji poszczególnych kontraktów, zawieraniu umów z osobami działającymi na zasadzie jednoosobowej działalności gospodarczej, podpisywaniu umów na podwykonawstwo z niewielkimi firmami będącymi na liście kwalifikowanych dostawców Emitenta. Taki system pozwala zoptymalizować poziom zatrudnienia, dostosowując go do aktualnego zaangażowania Grupy Emitenta. Emitent realizując krajowe oraz zagraniczne kontrakty projektowe i generalnego wykonawstwa uzależniony jest od utrzymania określonego poziomu wykwalifikowanej, profesjonalnej kadry inżynierskiej oraz zarządzającej. Odejście od Emitenta i jego Grupy Kapitałowej istotnych ze względu na posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe pracowników, mogłoby spowodować brak stabilności rozwoju firmy poprzez ewentualne problemy z realizacją rozpoczętych kontraktów lub trudnością z dotrzymaniem umownych terminów realizacji, a co za tym idzie mogłoby ewentualnie spowodować negatywne konsekwencje finansowe dla Emitenta lub jego Grupy Kapitałowej. 20 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział III 1.2. RYZYKO ZWIĄZANE Z NIE WYWIĄZANIEM SIĘ Z WARUNKÓW UMOWY Emitent jest stroną wielu umów, w których występuje jako podmiot wykonawczy w określonych przedsięwzięciach. Ryzyko związane z zawartymi przez Emitenta umowami dotyczy w głównej mierze mogącej wystąpić w trakcie realizacji utraty, zarówno obiektywnych, jak i subiektywnych, możliwości ich pełnej realizacji. Realizowane umowy nakładają na Emitenta szereg zobowiązań oraz określają konsekwencje wynikające z nie wywiązania się z nich. Umowy dotyczące realizacji kontraktów projektowych i generalnego wykonawstwa, zawierają cały szereg klauzul odnośnie należytego i terminowego wykonania kontraktu, właściwego usunięcia wad i usterek, z czym związane jest wniesienie przez Emitenta lub spółkę z Grupy kaucji gwarancyjnej lub zabezpieczenia kontraktu gwarancją bankową lub ubezpieczeniową. Zabezpieczenie często wnoszone jest w dniu podpisania kontraktu i rozliczane po zakończeniu jego realizacji. Wysokość zabezpieczenia uzależniona jest od rodzaju kontraktu. Zwykle jego wysokość kształtuje się na poziomie do 10% ceny kontraktowej. W sytuacji, gdy Emitent lub spółki z Grupy Kapitałowej albo ich podwykonawcy, nie wywiążą się lub niewłaściwie wywiążą się z realizowanych umów istnieje ryzyko wystąpienia przez kontrahentów Grupy z roszczeniami zapłaty kar umownych lub odstąpienia od umowy. W przypadku sporu z inwestorem, co do jakości lub terminowości wykonania prac, kwota zabezpieczenia może pozostawać nierozliczona do czasu jego zakończenia. W wielu przypadkach spory takie mogą prowadzić do długotrwałych procesów sądowych. Ponadto w ramach kontraktów projektowych i generalnego wykonawstwa Emitent zostaje zobligowany do wykonania robót poprawkowych w ramach gwarancji usunięcia wad i usterek, a zobowiązanie to zabezpieczone jest często gwarancją bankową lub ubezpieczeniową. W celu minimalizacji tego ryzyka Emitent podejmuje następujące działania: - ubezpieczenie kontraktów, - przeniesienie ryzyka do umów o współpracy zawieranych przez Spółkę z producentami, dostawcami, podwykonawcami, - tworzenie rezerw na koszty napraw gwarancyjnych zgodnie z najlepszym szacunkiem zarządu co do przyszłych kosztów koniecznych do poniesienia przez Spółkę w okresie gwarancji danej umowy. Niedoszacowanie cen kontraktów spowodowane błędami w dokumentacji projektowej lub występującymi w niej brakami może mieć wpływ na realizacje kontraktów zawieranych na podstawie cen ryczałtowych. Może to skutkować nieukończeniem kontraktu w określonym umową terminie lub poniesieniem dodatkowych kosztów na dostosowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej. Realizacja inwestycji budowlanych wiąże się często z koniecznością wpłaty kaucji gwarancyjnych, które stanowią zabezpieczenie dla wymaganej jakości wykonywanych robót budowlanych. W przypadku wystąpienia usterek, wykonawca zobowiązany jest ponieść koszty napraw gwarancyjnych, co skutkować może zmniejszeniem rentowności prowadzonej przez Emitenta działalności. W 2005 i 2006 roku konieczność realizacji przez Emitenta napraw gwarancyjnych nie wpłynęła w istotny sposób na jego wyniki finansowe. W 2005 roku łączny koszt napraw gwarancyjnych wyniósł 72.276,39 zł, a w 2006 roku 122.918,34 zł. Ponoszone koszty napraw gwarancyjnych zostały naliczone z wcześniej utworzonych rezerw. Stan rezerw na naprawy gwarancyjne na koniec 2005 roku wyniósł: 1.035.805,19 zł a na koniec 2006 roku 839.811,80 zł. Ryzyko związane z nie wywiązaniem się przez zleceniodawców z warunków umowy, np. z terminów płatności za wykonane przez Emitenta prace, może doprowadzić do problemów z płynnością finansową. W okresie realizacji umowy istnieje ponadto ryzyko zmiany cen materiałów, jak również ryzyko związane z ewentualnym zatrudnieniem lub zmianą podwykonawców. W celu ograniczenia ryzyka związanego z nie wywiązaniem się z warunków umowy Emitent stosuje system zarządzania jakością ISO 9001:2000, dzięki któremu minimalizowane jest ryzyko wystąpienia problemów jakościowych. Podsumowując, w przypadku nie wywiązania się przez podwykonawcę z umowy lub w przypadku wadliwego wykonania przez podwykonawcę danej umowy, sytuacja taka może mieć negatywny wpływ Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 21 Rozdział III na wyniki finansowe Emitenta i jego Grupy Kapitałowej. Często bowiem wysokość ewentualnych kar jakie Emitent zobowiązany będzie do zapłaty nie zostaną pokryte przez wysokość kar naliczonych danemu podwykonawcy, co spowoduje w efekcie obniżenie rentowość danego kontraktu i rentowności Emitenta oraz może utrudnić pozyskanie w przyszłości nowych kontraktów w związku z utratą wiarygodności. Podobnie przypadek nie wywiązania się przez inwestorów z obowiązku zapłaty wynagrodzenia należnego Emitentowi może spowodować konieczność utworzenia odpowiednich rezerw oraz poniesienia kosztów dochodzenia zapłaty należności, a co za tym idzie obniżenia rentowności działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej. W przypadku nieterminowej zapłaty należnego Emitentowi wynagrodzenia, Emitent musi ponosić dodatkowe koszty z finansowaniem realizacji kontraktu, co obniża jego rentowność i negatywnie wpływa na jego wyniki. 1.3. RYZYKO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI „DĘBOWE TARASY” Przedmiotowe ryzyko wiąże się z realizacją przez Emitenta dwóch umów na budowę Zespołu Mieszkaniowego „Dębowe Tarasy” w Katowicach dla inwestorów, którymi są Silesia Residential Project Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz Dębowe Tarasy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością II Sp.K. z siedzibą w Katowicach. Warunki tych umów opisane są w punktach 6.4 i 20.9 Prospektu. Silesia Residential Project Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach pismem z dnia 11 maja 2007 roku stwierdziła opóźnienie w wykonaniu prac związanych z realizacją Etapu 1 oraz oświadczyła o naliczeniu kar umownych z tego tytułu. Kary umowne miałyby zostać potrącone z należnego Emitentowi wynagrodzenia. Przy piśmie z dnia 28 maja 2007 roku zamawiający poinformował Emitenta o wstrzymaniu potrącania kar umownych. Jednakże jak wskazano w piśmie decyzja o wstrzymaniu potrącania kar umownych nie stanowi anulowania naliczonych już kar, które będą mogły być potrącone z przyszłych należności miesięcznych jeżeli zamawiający uzna to za właściwe, ani też nie oznacza rezygnacji z naliczania kar za dalsze opóźnienia. Zgodnie z postanowieniami umowy z Silesia Residential Project Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, jeżeli opóźnienia zostaną nadrobione, ewentualne potrącone kary umowne zostaną zwrócone. W ocenie Emitenta, opóźnienia w realizacji nastąpiły również w związku z błędami w dokumentacji przekazanej Emitentowi przez zamawiającego, jak również w związku ze zmianami w dokumentacji Wpływ na powstanie opóźnień miały także ogólne czynniki związane z prowadzeniem robót budowlanych (drastyczny wzrost cen i trudności w kontraktacji materiałów, utrudniony dostęp do wykwalifikowanej kadry, wzrost cen usług podwykonawców). Ewentualne naliczenie przez inwestora kar umownych z tytułu niedotrzymania terminów wykonania umów będzie miało negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta i jego Grupy Kapitałowej. W przypadku konieczności zapłaty kar może to również negatywnie wpłynąć na płynność finansową Emitenta oraz utrudnić pozyskiwanie podobnych kontraktów w przyszłości, a w efekcie spowodować spadek poziomu przychodów ze sprzedaży Emitenta i jego Grupy Kapitałowej. 1.4. RYZYKA ZWIĄZANE Z UTRATĄ PŁYNNOŚCI Na dzień zatwierdzenia Prospektu nominalna wartość dostępnych Emitentowi kredytów bankowych wynosiła 24 mln zł. Na kwotę 24 mln zł składa się jedna umowa kredytu, z czego Transza A jest na bieżąco spłacana przez spółkę. (Opis Umowy w pkt. 22.1.2.) Na płynność finansową Emitenta i jego wynik finansowy negatywnie mogą wpłynąć okresowe braki zdolności płatniczych zleceniodawców. Wg stanu na 31.05.2007 roku łączna wartość należności handlowych wynosiła 13.641 tys. zł, w tym stan należności przeterminowanych wraz z należnościami od jednostek powiązanych to 1.847 tys. zł. Udział należności przeterminowanych w należnościach ogółem wynosił na dzień 31.05.2007 roku ok. 13,7%. Stosunkowo niski udział należności przeterminowanych w należnościach Emitenta świadczy o tym, iż w większości przypadków odbiorcy Emitenta regulują terminowo swoich zobowiązania. Ewentualne problemy z płynnością mogą negatywnie wpłynąć na możliwość wywiązania się przez Emitenta z jego zobowiązań kontraktowych, a co za tym idzie spowodować konieczność zapłaty kar umownych lub odszkodowań. W takiej sytuacji wpłynęłoby to negatywnie na wyniki finansowe Emitenta i jego Grupy Kapitałowej. Problemy z płynnością finansową mogą również ograniczyć możliwość pozyskiwania przez Emitenta podwykonawców oraz wpłynąć na wzrost kosztów oferowanych przez nich usług. W efekcie obniżyłaby się rentowność realizowanych przez Emitenta kontraktów co wpłynęłoby negatywnie na jego wyniki finansowe. W 2006 i 2007 roku sytuacja płynnościowa Emitenta była na tyle stabilna, iż nie wymagała korzystania 22 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział III z dostępnych linii kredytu w rachunku bieżącym. Emitent nie przewiduje wystąpienia takich trwałych trudności płatniczych, które mogłyby doprowadzić do jego niewypłacalności. 1.5. RYZYKO ZWIĄZANE Z UZALEŻNIENIEM OD KLUCZOWYCH ODBIORCÓW Emitent realizuje przede wszystkim prace projektowe i generalnego wykonawstwa na terenie województwa śląskiego, dolnośląskiego i małopolskiego, w tym wiele prac dla firm będących regularnymi odbiorcami usług Emitenta od wielu lat. W związku z powyższym osiąganie przychodów jest częściowo uzależnione od aktualnej sytuacji finansowej stałych klientów, realizowanych przez nich programów inwestycyjnych, koniunktury danej branży, w tym kształtowanie się cen surowców w tym metali jak również ogólnej koniunktury w kraju. Emitent zamierza minimalizować niniejsze ryzyko m.in. poprzez: - pozyskiwanie nowych klientów, - rozwijanie działalności na rynkach zagranicznych. Poszerzanie zakresu działalności Emitenta oraz dalsze pozyskiwanie nowych rynków powoduje, że obecnie w coraz mniejszym stopniu występuje ryzyko uzależnienia od jednego z odbiorców usług. Ryzyko to maleje również ze względu na rosnący udział w portfelu realizowanych kontraktów w obszarze ochrony środowiska. Ewentualny spadek zamówień od kluczowych odbiorców może negatywnie wpłynąć na wielkość sprzedaży Emitenta i jego Grupy Kapitałowej, a w konsekwencji ujemnie na wyniki finansowe Emitenta i jego Grupy Kapitałowej. 1.6. RYZYKO ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PODWYKONAWCÓW Emitent w procesie realizacji kontraktów korzysta z usług podwykonawców. Umowy z podwykonawcami zawierane są w taki sposób, aby ich realizacja była zgodna z terminami i warunkami określonymi dla danego kontraktu w umowie pomiędzy Emitentem a zamawiającym. Ryzyko związane z ewentualnym zatrudnieniem nierzetelnych podwykonawców, a co się z tym wiąże ryzyko związane z ewentualnym nie wywiązaniem się takich podwykonawców z umowy, ponosi Emitent. Może to skutkować naruszeniem przez Emitenta umowy z zamawiającym i doprowadzić do powstania roszczeń w stosunku do Emitenta. Coraz wyraźniej na polskim rynku budowlanym zauważalny jest odpływ wykwalifikowanych podwykonawców, którzy rozpoczynają działalność na rynkach europejskich. Odpływ podwykonawców powoduje ograniczenia dostępności usług, a tym samym wpływa na wzrost kosztów realizacji inwestycji. Ze względu na powyższe zjawisko można oczekiwać, iż koszty usług podwykonawców w Polsce będą stopniowo wyrównywać się z kosztami porównywalnych usług w innych krajach Unii Europejskiej. W przypadku działalności Grupy Emitenta wzrost kosztów podwykonawców, który nie znajdzie odzwierciedlenia we wzroście przychodów z realizowanych projektów, może w przyszłości negatywnie wpłynąć na działalność, wyniki, sytuację finansową lub perspektywy rozwoju Grupy Emitenta. W celu ograniczenia tego ryzyka Emitent stara się zawierać umowy z wiarygodnymi podwykonawcami stosując się do procedur ISO i wybierając ich z listy kwalifikowanych dostawców Emitenta. Ponadto Emitent stara się ograniczać własną odpowiedzialność w ramach tychże umów, między innymi poprzez warunkowanie ich zawarcia od przedstawienia przez podwykonawców gwarancji bankowych/ ubezpieczeniowych w zakresie zwrotu zaliczki, dobrego wykonania oraz terminowego usunięcia ewentualnych wad i usterek. Nie można wykluczyć wystąpienia ryzyka przejściowego braku możliwości zawarcia umów z wiarygodnymi dostawcami na akceptowalnych warunkach kontraktowych. Taka sytuacja może skutkować trudnościami lub brakiem możliwości realizacji podpisanych przez Emitenta kontraktów na założonych warunkach, co może wpłynąć negatywnie na wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju Grupy Emitenta. 1.7. RYZYKO ZWIĄZANE Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ W CZYNNYCH OBIEKTACH Z prowadzoną działalnością operacyjną Emitenta, zwłaszcza w zakresie prac na funkcjonujących obiektach, wiążą się zagrożenia polegające między innymi na możliwości wystąpienia różnorakich awarii. Mogą one skutkować zarówno stratami ludzkimi, jak i materialnymi. Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 23 Rozdział III Emitent przeciwdziała temu zagrożeniu poprzez: - ubezpieczenie działalności od odpowiedzialności cywilnej, - treningi i podnoszenie kwalifikacji pracowników, - stałe szkolenia, m.in. w zakresie BHP. 1.8. RYZYKO ZMIAN CEN SUROWCÓW Stal konstrukcyjna stanowi podstawowy materiał, który służy Emitentowi w procesie wytwarzania budowlanych konstrukcji stalowych. Zmienność cen stali ma istotny wpływ na realizowane kontrakty. Nieoczekiwany gwałtowny wzrost ceny tego materiału może wpływać na nieprzewidziane dodatkowe koszty z tytułu realizacji kontraktu, co w konsekwencji może spowodować, że stanie się on nierentowny. Przy kontraktach o dużej wartości może to nawet spowodować niestabilność sytuacji finansowej Emitenta oraz wpłynąć na osiągane wyniki. Emitent zabezpiecza się przed zmianami cen stali poprzez kalkulację indywidualną zleceń w oparciu o aktualne ceny przy uwzględnieniu ewentualnego ich wzrostu. Inwestycje budowlane realizowane są z wykorzystaniem materiałów budowlanych, których ceny uzależnione są m.in. od zmian cen podstawowych surowców oraz zmian popytu. Wywołuje to ryzyko nieprzewidywalnego wzrostu kosztów realizowanych inwestycji w przypadku ewentualnego wzrostu cen danych materiałów i surowców, co może w konsekwencji powodować obniżenie rentowności działania Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej. 1.9. RYZYKO DOSTĘPNOŚCI SUROWCÓW Wraz ze wzrostem gospodarczym oraz bardzo dobrą koniunkturą w sektorze budowlanym powstaje ryzyko związane z dostawą podstawowych surowców takich m.in. jak cement, żwir, piasek. W związku z ograniczeniem Polsce limitu emisji dwutlenku węgla wynoszące około 30 proc. przez Komisję Europejską zaistniało ryzyko związane z produkcją i dostawą cementu na rynek. Istnieje zatem ryzyko związane ze wzrostem cen i dostępnością dostaw surowców niezbędnych Emitentowi do działalności. W odniesieniu do dostaw surowców Emitent podpisuje odpowiednio wynegocjowane umowy z poddostawcami materiałów, ale nie można wykluczyć wzrostu ich cen oraz wydłużania się terminów dostaw co może negatywnie wpłynąć na rentowność poszczególnych kontraktów i na sytuację finansową Emitenta. 1.10. RYZYKO ZWIĄZANE Z KONKURENCJĄ Segment rynku, na którym działa Emitent obsługiwany jest przez dużą liczbę podmiotów gospodarczych. Emitent prowadzi znaczną część działalności na rynku budowlanym charakteryzującym się dużą konkurencyjnością pomiędzy podmiotami na nim działającymi. Podmiotami tymi są zarówno firmy krajowe jak i zagraniczne. Najwięksi konkurenci posiadają wysokie kapitały własne, dysponują też własnym sprzętem do realizacji inwestycji. Strategia działania Emitenta koncentruje się na umacnianiu dotychczasowej pozycji rynkowej i przewagi konkurencyjnej poprzez zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług, oferowanie kompleksowych usług, w tym projektowania i kompletacji dostaw, poszerzanie posiadanych i tworzenie nowych rozwiązań, elastyczne dostosowanie oferty do potrzeb klienta. Istotnym jednak czynnikiem decydującym o przewadze konkurencyjnej danej firmy jest oferowana cena usług, co w konsekwencji powodować może obniżenie rentowności działania Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej. Obecność Polski w strukturach europejskich może przyczynić się do zwiększenia zainteresowania wejściem na polski rynek europejskich firm, które świadczą usługi podobne do świadczonych przez Emitenta, co w konsekwencji powodować może obniżenie rentowności działania Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej. 24 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział III 1.11. RYZYKO ZWIĄZANE Z PROCESEM POSZUKIWANIA NOWYCH KONTRAKTÓW Istnieje ryzyko, iż w kolejnych latach podmioty z Grupy Emitenta mogą nie być w stanie pozyskać poziomu kontraktacji gwarantującego podobny poziom przychodów jak prognozowany na 2007 rok, co może negatywnie wpłynąć na działalność, wyniki, sytuację finansową lub perspektywy rozwoju całej Grupy Emitenta. 1.12. RYZYKO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW W UKŁADACH KONSORCJALNYCH W toku działalności Emitenta pojawiają się kontrakty , które realizowane są w układach konsorcjalnych. Współpraca pomiędzy stronami w ramach konsorcjum jest dokładnie sprecyzowana w umowach konsorcjalnych. Podstawowym założeniem w zawieranych umowach konsorcjalnych jest solidarna i wzajemna odpowiedzialność stron konsorcjum względem klienta za realizację projektu. Emitent dobiera partnerów konsorcjalnych przede wszystkim z punktu widzenia zakresu wymaganych referencji oraz doświadczenia w realizacji podobnych zadań, niemniej jednak wspólna i solidarna odpowiedzialność może w niektórych przypadkach stworzyć określone ryzyka dla Emitenta, w tym z tytułu terminowość i jakości wykonywanych prac. 1.13. RYZYKO ZWIĄZANE Z SEZONOWOŚCIĄ SPRZEDAŻY Zdecydowaną większość przychodów ze sprzedaży Grupa Emitenta generuje w branży usług budowlanych i generalnego wykonawstwa, w której występuje charakterystyczna dla całej branży sezonowość sprzedaży. Zjawisko sezonowości sprzedaży charakteryzuje całą branżę budowlaną. Z uwagi na uwarunkowania technologiczne większość prac budowlanych prowadzona zwykle jest w okresie kwiecień-listopad. Miesiące zimowe charakteryzuje zmniejszenie aktywności budowlanej i realizacyjnej na obiektach w tym również przemysłowych. Może to mieć zasadnicze znaczenie, w szczególności w przypadku wysokich spadków temperatury. Większość remontów i modernizacji odbywa się w sezonie letnim. W związku z powyższym przychody Grupy Emitenta ze sprzedaży są zwykle najniższe w pierwszym kwartale, a zdecydowany ich wzrost następuje w drugim półroczu. Pochodną istnienia zjawiska sezonowości sprzedaży Grupy Emitenta jest występowanie okresowego, znacznego zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Ponadto istnieje konieczność zwiększania liczby podwykonawców w okresie największej realizacji prac. W celu zniwelowania zjawiska sezonowości planuje się w miarę możliwości proces realizacji inwestycji w taki sposób, aby w okresie zimowym prowadzone były prace wykończeniowe wewnątrz budynków oraz prace instalacyjne. 1.14. RYZYKO ZWIĄZANE Z TOCZĄCYMI SIĘ POSTĘPOWANIAMI PROCESOWYMI O DUŻYM ZNACZENIU DLA EMITENTA Wśród innych rodzajów ryzyka związanych z działalnością Emitenta wskazać należy zwłaszcza postępowania procesowe o dużym znaczeniu dla Emitenta. W przypadku orzeczenia na niekorzyść Emitenta i w związku z tym wystąpienia konieczności poniesienia nieprzewidzianych kosztów Emitent może być zagrożony utratą płynności finansowej oraz w konsekwencji powodować obniżenie rentowności działania Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej. Toczące się postępowania sądowe i arbitrażowe, których strona jest Emitent, zostały opisane w Rozdziale IV, pkt. 20.8. 1.15. RYZYKO ZWIĄZANE Z TOCZĄCYM SIĘ POSTĘPOWANIEM UPADŁOŚCIOWYM PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANEGO KATOWICE S.A. W dniu 16 lutego 2006r. PB Katowice SA złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Sąd Rejonowy w Katowicach postanowieniem z dnia 25 maja 2006r. ogłosił upadłość z możliwością zawarcia układu Przedsiębiorstwa Budowlanego Katowice SA. Propozycje układowe złożone przez Zarząd PB Katowice SA przewidywały jednorazową spłatę wszystkich wierzytelności układowych o wartości nieprzekraczającej 2.000 zł w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia układu oraz redukcję 50% wierzytelności powyżej kwoty 2.000 zł i rozłożenie ich spłaty na 28 kwartalnych rat. We wszystkich przypadkach wierzytelności obejmować miały odsetki naliczone do dnia ogłoszenia upadłości. Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 25 Rozdział III Sąd zwołał zgromadzenie wierzycieli PB Katowice SA na dzień 31 lipca 2007r. Po sprawdzeniu listy obecności zostało ono odroczone do dnia 31 sierpnia 2007r. ze względu na wpłynięcie w dniu 24 lipca 2007r. do sądu nowych propozycji układowych złożonych przez jednego z wierzycieli PB Katowice SA i konieczność zapoznania się z nimi przez wszystkich wierzycieli. Nowe propozycje w stosunku do wierzycieli do 2.000 zł zakładają jednorazową spłatę wszystkich wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia układu, natomiast w przypadku wierzytelności przekraczających 2.000 zł przewidywana jest ich konwersja na akcje, której podstawą będzie cena nominalna akcji w wysokości 1,97 zł. W trakcie posiedzenia Sądu Zarząd PB Katowice SA pozytywnie odniósł się do propozycji złożonych przez wierzyciela. W dniu 31 sierpnia 2007 r. odbyło się odroczone wcześniej głosowanie nad propozycjami układowymi zgłoszonymi przez jednego z wierzycieli. Propozycja wierzyciela uzyskała wymagane poparcie gdyż liczba głosów oddanych za przyjęciem układu przekroczyła połowę ilości wszystkich wierzycieli upoważnionych do głosowania, a wartość wierzytelności reprezentowanych przez tych wierzycieli przekroczyła 2/3 łącznej wartości zgłoszonych wierzytelności. W dniu 20 września 2007 roku Sąd wydał postanowienie zatwierdzające układ. Na postanowienie Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie. Łączna wartość wierzytelności podlegających konwersji na akcje wyniesie 3.620.322,19 zł a emisja obejmie 1.837.727 sztuk akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,97 zł (jeden złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) każda. Spłata pozostałych części wierzytelności niemożliwych do skonwertowania ze względu na wartość mniejszą aniżeli 1,97 zł tj. wartość nominalną jednej akcji, nastąpi jednorazowo w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu. W skutek dokonywanej konwersji wierzytelności nastąpi podwyższenie dotychczasowego kapitału zakładowego spółki do kwoty 5.166.319,09 zł. W przypadku wierzytelności nieprzekraczających kwoty 2.000 zł przewidziana jest ich jednorazowa spłata w całości w terminie 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu. Ewentualne ogłoszenie upadłości Przedsiębiorstwa Budowlanego Katowice SA obejmującej likwidację majątku będzie miało negatywny wpływ na sytuację majątkową i finansową Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta. Do najważniejszych negatywnych elementów może należeć konieczność samodzielnej realizacji przez Emitenta kontraktów realizowanych dotychczas wspólnie z Przedsiębiorstwem Budowlanym Katowice SA w tym solidarna odpowiedzialność Emitenta za ewentualne nie wywiązanie się przez PB Katowice SA z jego zobowiązań. Dodatkowo w przypadku ewentualnego nie wywiązywania się przez Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice SA ze swoich zobowiązań kontraktowych może nastąpić opóźnienie w realizacji kontraktów Emitenta przy realizacji których PB Katowice SA jest podwykonawcą Emitenta, a w konsekwencji ryzyko nieterminowego wywiązania się przez Emitenta z jego zobowiązań. W przypadku upadłości PB Katowice SA obejmującej likwidację majątku istnieje ryzyko nie wywiązania się przez tę firmę ze zobowiązań wynikających z udzielonych uprzednio gwarancji i rękojmi z tytułu wykonywanych prac. W związku z powyższym koszty ewentualnych napraw gwarancyjnych obciążałyby Emitenta i negatywnie wpłynęłyby na jego wyniki finansowe. Ewentualna upadłość Przedsiębiorstwa Budowlanego Katowice SA obejmująca likwidację majątku wpłynęłaby również negatywnie w przyszłości na wielkość przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta oraz na jego zdolność do pozyskiwania i realizacji kontraktów budowlanych. 1.16. RYZYKO ZWIĄZANE Z NABYWANIEM PAKIETÓW KONTROLNYCH UDZIAŁÓW W INNYCH PODMIOTACH Emitent ocenia, iż istnieje ryzyko w zakresie realizacji celu emisji polegającego na nabywaniu pakietów kontrolnych udziałów lub akcji w innych podmiotach wynikające ze specyfiki przebiegu procesu akwizycji kapitałowych tj. konieczności wynegocjowania terminów i warunków nabycia udziałów lub akcji przejmowanych podmiotów. Emitent zwraca uwagę, że na dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu Emisyjnego nie zawarł umów lub porozumień, które skutkowałyby przejęciem podmiotów zidentyfikowanych przez Emitenta jako potencjalne obiekty przejęć kapitałowych. Istnieje zatem możliwość wystąpienia konieczności zmiany obiektów przejęć z uwagi na istotną zmianę ceny przez obecnych udziałowców lub odstąpienie przez od zamiaru sprzedaży posiadanych udziałów. Ponadto mogą wystąpić opóźnienia w realizacji tego celu emisji wynikające m.in z koniecznością uzyskania zgód organów przejmowanych podmiotów, ich dotychczasowych udziałowców oraz organów administracji różnego szczebla lub związane z potrzeba identyfikacji nowych obiektów przejęć. 26 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział III 2. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM W JAKIM SPÓŁKA PROWADZI SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ 2.1. RYZYKO ZWIĄZANE Z KONIUNKTURĄ GOSPODARCZĄ W POLSCE Na realizację celów strategicznych Emitenta i osiągnięcie planowanych wyników finansowych wpływają między innymi czynniki makroekonomiczne, które są niezależne od działań Emitenta. Do czynników tych zaliczyć można: poziom wzrostu produktu krajowego brutto (PKB), wielkość inflacji, wielkość inwestycji, ogólną kondycję polskiej gospodarki. Zapotrzebowanie na usługi świadczone przez Grupę Kapitałową Emitenta powiązane jest z ogólną sytuacją gospodarczą kraju, która przekłada się na plany inwestycyjne potencjalnych zleceniodawców. Niekorzystne zmiany wskaźników makroekonomicznych mogą wpłynąć na pogorszenie sytuacji finansowej Emitenta i jego Grupy Kapitałowej. 2.2. RYZYKO ZWIĄZANE Z KONKURENCJĄ NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH Na rynkach zagranicznych Emitent wykonuje głównie kontrakty specjalistyczne w zakresie montażu urządzeń ochrony powietrza. Uzyskane członkostwo w UE może z drugiej strony skutkować wejściem na polski rynek kolejnych podmiotów zagranicznych świadczących takie same usługi jak oferowane przez Emitenta, a co za tym idzie pogorszenie wyników finansowych Emitenta. 2.3. RYZYKO ZWIĄZANE Z OGÓLNYM STANEM GOSPODARKI POLSKI I KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ W związku z przystąpieniem Polski do UE oraz coraz większym zaangażowaniem Emitenta na rynku krajów UE, istotny wpływ na popyt na usługi Emitenta ma również globalna koniunktura w UE jak również na świecie. 2.4. RYZYKO NIEKORZYSTNYCH ZMIAN PRZEPISÓW PODATKOWYCH Istnieje ryzyko zmiany obecnych przepisów podatkowych, w taki sposób, że nowe regulacje mogą okazać się mniej korzystne dla Emitenta, spółek z Grupy Kapitałowej, co w konsekwencji może przełożyć się w sposób bezpośredni lub pośredni na pogorszenie wyników finansowych Emitenta i Grupy Kapitałowej. 2.5. RYZYKO ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM PRAWNYM Regulacje prawne w Polsce ulegają częstym zmianom. W szczególności dotyczy to przepisów związanych z działalnością przemysłową, ochroną środowiska, prawem pracy i ubezpieczeń społecznych, prawem budowlanym jak również ze zmianami w prawie handlowym. Na zmiany legislacyjne w Polsce wywiera również wpływ implementacja prawa unijnego. Zmiany przepisów prawa z tym związane mogą mieć wpływ na otoczenie prawne działalności gospodarczej. Każdorazowa zmiana przepisów może przyczynić się do wzrostu poziomu kosztów działalności Emitenta oraz negatywnie wpłynąć na jego wyniki finansowe. 2.6. RYZYKO WALUTOWE Ryzyko walutowe może występować w przypadku podpisywania kontraktów, których środkiem rozliczeniowym jest waluta inna niż złoty polski. Istnieje wtedy zagrożenie związane ze zmiennością kursu waluty do złotego. Duże wahania kursów mogą negatywnie wpływać na wyniki poszczególnych kontraktów. W celu zminimalizowania powyższego ryzyka Emitent stara się zawierać umowy na realizacje inwestycji w polskich złotych. Ponadto ma możliwość minimalizowania ryzyka kursowego poprzez zawieranie zabezpieczających transakcji walutowych. Nie ma jednak pewności, że pomimo starań Emitenta ryzyko to nie wystąpi i będzie miało negatywnego wpływu wyniki finansowe Emitenta i Grupy Kapitałowej. Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 27 Rozdział III 2.7. RYZYKO ZWIĄZANE Z WARUNKAMI UCZESTNICTWA W PRZETARGACH Emitent uczestniczy w przetargach na realizację inwestycji, które organizowane są w trybie zamówień publicznych. W związku z bardzo dużą konkurencją, a szczególnie w zakresie oferowanych cen ryczałtowych nie można jednoznacznie założyć, iż wszystkie realizowane przez Emitenta będą generowały wysoką marżę. Istnieje również ryzyko związane z przedłużaniem się procedury przetargowej, jak również możliwość unieważnienia przetargu co w efekcie wiązać się może z dodatkowymi kosztami negatywnie wpływającymi na wyniki finansowe Emitenta. 3. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM I Z WTÓRNYM OBROTEM AKCJAMI 3.1. RYZYKO ZWIĄZANE Z ODWOŁANIEM OFERTY PUBLICZNEJ LUB ODSTĄPIENIEM OD JEJ PRZEPROWADZENIA Do czasu rozpoczęcia przyjmowania zapisów Emitent może postanowić o odwołaniu Publicznej Oferty bez podawania przyczyn swojej decyzji. Także Wprowadzający może – w porozumieniu z Emitentem – podjąć decyzję o odstąpieniu od zbycia Akcji Dotychczasowych będących przedmiotem Oferty Publicznej. Odstąpienie od przeprowadzenia Publicznej Oferty bądź jej odwołanie w części lub w całości wymaga zmiany Prospektu w formie aneksu. Aneks zostanie przekazany niezwłocznie do KNF z wnioskiem o jego zatwierdzenie, a następnie po zatwierdzeniu aneksu jego treść podana będzie do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt Emisyjny. W przypadku odwołania lub odstąpienia od Oferty Publicznej i nieprzydzielenia Akcji Oferowanych stosowna informacja zostanie przekazana do publicznej wiadomości dodatkowo w trybie artykułu 56 Ustawy o ofercie. 3.2. RYZYKO NIEDOJŚCIA EMISJI AKCJI SERII E DO SKUTKU Emisja Akcji Serii E nie dojdzie do skutku w przypadku, jeśli: - zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie nie zostanie subskrybowana i należycie opłacona przynajmniej jedna Akcja Serii E, - Zarząd nie złoży do sądu rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji w terminie sześciu miesięcy od zatwierdzenia niniejszego Prospektu, - sąd rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego, wynikającego z emisji Akcji Serii E uzależniona jest także od złożenia przez Zarząd oświadczenia określającego wielkość podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie ilości Akcji Serii E objętych ważnymi zapisami. Oświadczenie to, złożone zgodnie z artykułem 310 KSH, w związku z art. 431 § 7 KSH, powinno określić wysokość kapitału zakładowego po zakończeniu publicznej subskrypcji w granicach określonych w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E. Niezłożenie powyższego oświadczenia przez Zarząd spowodowałoby niemożność rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji i tym samym niedojście emisji Akcji Serii E do skutku. Brak podwyższenia kapitału zakładowego może spowodować zamrożenie środków finansowych na pewien czas i utratę potencjalnych korzyści przez inwestorów, bowiem wpłacone kwoty zostaną zwrócone subskrybentom bez żadnych odsetek i odszkodowań. 3.3. RYZYKO NIEUZYSKANIA ZGODY NA WPROWADZENIE AKCJI EMITENTA DO OBROTU GIEŁDOWEGO ORAZ OPÓŹNIENIA WPROWADZENIA AKCJI DO OBROTU Wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu giełdowego odbywa się na wniosek Emitenta, który powinien zostać złożony w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia podjęcia przez Zarząd Giełdy uchwały 28 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział III o dopuszczeniu Akcji Serii E do obrotu giełdowego. W przeciwnym razie Zarząd Giełdy może uchylić uchwałę o dopuszczeniu akcji do obrotu giełdowego. 3.4. RYZYKO ZWIĄZANE Z DOKONYWANIEM INWESTYCJI W AKCJE OFEROWANE W przypadku nabywania Akcji Oferowanych należy zdawać sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego inwestowania w akcje na rynku kapitałowym jest nieporównywalnie większe od ryzyka związanego z inwestycjami w papiery skarbowe czy też jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych ze względu na trudną do przewidzenia zmienność kursów akcji zarówno w krótkim jak i długim terminie. 3.5. RYZYKO KSZTAŁTOWANIA SIĘ PRZYSZŁEGO KURSU AKCJI EMITENTA W OBROCIE GIEŁDOWYM ORAZ PŁYNNOŚCI OBROTU Nie ma żadnej pewności, co do przyszłego kształtowania się ceny akcji Emitenta po ich wprowadzeniu do obrotu giełdowego. Ponadto kurs rynkowy akcji Spółki może podlegać znaczącym wahaniom w związku z licznymi czynnikami, które nie są uzależnione od Spółki. Nie można wobec tego zapewnić, że inwestor nabywający akcje będzie mógł je zbyć w dowolnym terminie po satysfakcjonującej cenie. 3.6. RYZYKO ZWIĄZANE Z MOŻLIWOŚCIĄ OPÓŹNIENIENIA DOPUSZCZENIA AKCJI OFEROWANYCH DO OBROTU NA GPW LUB ODMOWA ICH DOPUSZCZENIA DO OBROTU Emitent podejmie wszelkie działania mające na celu szybkie wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu giełdowego. Jednak inwestorzy powinni mieć świadomość, że procedury obowiązujące w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych mogą opóźnić wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu giełdowego niezależne od woli Emitenta. Wskutek powyższego, Zarząd Spółki nie może zagwarantować, że Akcje Oferowane zostaną wprowadzone do notowań w terminie określonym w Prospekcie Emisyjnym. Oprócz ryzyka opóźnienia dopuszczenia Akcji do obrotu giełdowego istnieje, w przypadku niespełnienia przez Emitenta kryteriów określonych w par. 10 Regulaminu GPW, ryzyko odmowy dopuszczenia przez Zarząd GPW Akcji do obrotu na rynku regulowanym. 3.7. RYZYKO ZWIĄZANE Z DOPUSZCZENIEM DO OBROTU GIEŁDOWEGO AKCJI DOTYCHCZASOWYCH Warunkiem wprowadzenia do obrotu giełdowego Akcji Dotychczasowych, w tym 570.000 Akcji należących do Wprowadzającego i będących przedmiotem Oferty Publicznej, jest rejestracja podwyższonego kapitału zakładowego w wyniku emisji Akcji Serii E. Nabywcy Akcji Dotychczasowych muszą liczyć się z ryzykiem opóźnienia możliwości obrotu tymi akcjami. Emitent będzie dokonywał przydziału Oferowanych Akcji w ten sposób, że Inwestorzy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych otrzymają w jednakowej proporcji zarówno Akcje serii E jak i Akcje Dotychczasowe. 3.8. RYZYKO ZWIĄZANE Z SUBSKRYPCJĄ I OPŁACENIEM ZAPISU Należy podkreślić, że wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi osoba dokonująca zapisu. Ponadto niedokonanie wpłaty w określonym terminie skutkuje nieważnością zapisu. 3.9. RYZYKO ZWIĄZANE Z DOPUSZCZENIEM DO OBROTU GIEŁDOWEGO PDA Niedopuszczenie PDA do obrotu giełdowego może oznaczać dla inwestorów brak możliwości zbywania na rynku regulowanym przydzielonych papierów wartościowych aż do dnia debiutu Akcji Serii E na GPW. Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 29 Rozdział III 3.10. RYZYKO ZWIĄZANE Z NOTOWANIEM PDA Charakter obrotu PDA rodzi ryzyko, iż w sytuacji niedojścia do skutku emisji Akcji Serii E (niezarejestrowania jej przez sąd), posiadacz Praw do Akcji Serii E otrzyma jedynie zwrot środków w wysokości iloczynu liczby PDA zapisanych się na swoim rachunku papierów wartościowych oraz Ceny Emisyjnej Akcji Serii E. Dla inwestorów, którzy nabędą PDA na GPW może oznaczać to poniesienie straty w sytuacji, gdy cena, jaką zapłacą oni na rynku wtórnym za PDA będzie wyższa od Ceny Emisyjnej Akcji Serii E. 3.11. RYZYKO ZWIĄZANE Z WYDANIEM DECYZJI O ZAWIESZENIU LUB O WYKLUCZENIU AKCJI SPÓŁKI Z OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM W sytuacji, gdy spółki publiczne nie dopełniają określonych obowiązków wymienionych w artykule 157 i 158 Ustawy o obrocie, Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć na podmiot, który nie dopełnił obowiązków, karę pieniężną do wysokości jednego miliona złotych albo może wydać decyzję o wykluczeniu Akcji z obrotu na rynku regulowanym albo nałożyć obie te kary łącznie. Ponadto, zgodnie z artykułem 20 Ustawy o obrocie, w przypadku gdy obrót określonymi papierami wartościowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, albo naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych zawiesza obrót tymi papierami wartościowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. Na żądanie Komisji GPW wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję Nadzoru Finansowego papiery wartościowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku, albo powoduje naruszenie interesów inwestorów. Nie sposób wykluczyć ryzyka wystąpienia takiej sytuacji w przyszłości w odniesieniu do Akcji Spółki. Zgodnie z Regulaminem GPW Zarząd Giełdy może zawiesić obrót papierami wartościowymi na okres do trzech miesięcy na wniosek Emitenta, a także jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu lub jeżeli Emitent naruszy przepisy obowiązujące na Giełdzie Papierów Wartościowych. Ponadto w sytuacjach określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych Zarząd Giełdy może wykluczyć papiery wartościowe z giełdowego obrotu. Ponadto, zgodnie z § 31 Regulaminu GPW, Zarząd Giełdy wyklucza papiery wartościowe z obrotu giełdowego: jeżeli ich zbywalność stała się ograniczona, na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie, w przypadku zniesienia ich dematerializacji, w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru. Oprócz wyżej wymienionych obligatoryjnych przypadków wykluczenia Regulamin GPW przewiduje poniższe sytuacje, gdy Zarząd Giełdy może zadecydować o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu giełdowego: jeżeli przestały spełniać inne warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego niż te będące podstawą do obligatoryjnego wykluczenia papierów wartościowych z obrotu giełdowego, jeżeli Emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na Giełdzie Papierów Wartościowych, na wniosek Emitenta, wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, jeżeli Zarząd GPW uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, wskutek podjęcia decyzji o połączeniu Emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym papierze wartościowym, 30 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział III wskutek podjęcia przez Emitenta działalności zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa, wskutek otwarcia likwidacji Emitenta. Nie ma pewności, że wymienione powyżej sytuacje nie wystąpią w przyszłości w odniesieniu do Akcji Oferowanych. 3.12. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z NARUSZENIEM LUB UZASADNIONYM PODEJRZENIEM NARUSZENIA PRZEPISÓW PRAWA PRZEZ EMITENTA LUB PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W OFERCIE PUBLICZNEJ Zgodnie z art. 16 Ustawy o ofercie w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną przez emitenta, wprowadzającego lub inne podmioty działające w imieniu lub na zlecenie emitenta lub wprowadzającego albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF może nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej lub przerwanie jej przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub zakazać rozpoczęcia oferty publicznej albo dalszego jej prowadzenia, lub opublikować (na koszt emitenta lub wprowadzającego) informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą publiczną. W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym przez emitenta, wprowadzającego lub inne podmioty działające w imieniu lub na zlecenie emitenta lub wprowadzającego albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF na mocy art. 17 Ustawy o ofercie, może nakazać wstrzymanie dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, zakazać dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym i opublikować (na koszt emitenta lub wprowadzającego) informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. Zgodnie z art. 18 Ustawy o ofercie KNF może zastosować środki, o których mowa w art. 16 lub 17 Ustawy o ofercie także w przypadku, gdy z treści prospektu emisyjnego składanych do Komisji lub przekazywanych do wiadomości publicznej, wynika, że oferta publiczna papierów wartościowych lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów, utworzenie emitenta nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa, którego skutki pozostają w mocy, działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, którego skutki pozostają w mocy, lub status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa. Nie można całkowicie wykluczyć istnienia tego ryzyka w odniesieniu do oferty publicznej objętej niniejszym Prospektem emisyjnym i ubiegania się o wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowany. 3.13. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE ZE SKŁADANIEM ZAPISÓW NA AKCJE ZA POMOCĄ SYSTEMU „eZapisy” Składanie zapisów na Akcje Oferowane drogą elektroniczną za pomocą systemu „eZapisy” Domu Maklerskiego Capital Partners, opisane w punkcie 5.1.4. Rozdziału V Prospektu emisyjnego niesie ze sobą ryzyko związane z niezachowaniem formy pisemnej zapisu. Zapis złożony drogą elektroniczną nie jest opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, pozwalającym traktować dokument w formie elektronicznej jak sporządzony w formie pisemnej. Niezachowanie formy pisemnej zapisu nie powoduje jego nieważności, bowiem zgodnie z art. 437 KSH forma pisemna zapisu jest zastrzeżona wyłącznie dla celów dowodowych. W związku z powyższym inwestor dokonujący zapisu na Akcje Oferowane przy użyciu systemu „eZapisy” powinien mieć świadomość ryzyka wynikającego z możliwych trudności dowodowych w przypadku zgłaszania ewentualnych roszczeń wynikających ze złożenia zapisu na Akcje Oferowane. Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 31 Rozdział IV IV INFORMACJE O EMITENCIE 1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE UMIESZCZONE W PROSPEKCIE EMISYJNYM 1.1. EMITENT Nazwa Spółki: BIPROMET S.A. Siedziba Spółki: Katowice Adres: 40-956 Katowice, ul. Graniczna 29 Numery telekomunikacyjne: tel. +48 32 77 45 801 fax +48 32 25 62 761 Poczta elektroniczna: [email protected] Strona internetowa: www.bipromet.pl W imieniu Emitenta działają: Tadeusz Karol Baj – Prezes Zarządu Tomasz Aleksander Sobol – Wiceprezes Zarządu Ryszard Straszak – Wiceprezes Zarządu Oświadczenie Emitenta: Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Prospekcie Emisyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. _______________________ Tadeusz Karol Baj Prezes Zarządu BIPROMET S.A. 32 ________________________ Ryszard Straszak Wiceprezes Zarządu BIPROMET S.A. Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV 1.2. WPROWADZAJĄCY Nazwa Spółki: Avallon MBO S.A. Siedziba Spółki: Łódź Adres: 90-423 Łódź ul. Piotrkowska 89 Numery telekomunikacyjne: tel. +48 42 630 97 71 fax +48 42 630 97 75 Poczta elektroniczna: [email protected] Strona internetowa: www.avallon.pl W imieniu Wprowadzającego działa: Tomasz Stamirowski – Prezes Zarządu Oświadczenie Wprowadzającego: Oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Prospekcie Emisyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. ________________________ Tomasz Stamirowski Prezes Zarządu Avallon MBO S.A. Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 33 Rozdział IV 1.3. OFERUJĄCY Nazwa Spółki: Dom Maklerski Capital Partners S.A. Siedziba Spółki: Warszawa Adres: ul. Królewska 16 00-103 Warszawa Numery telekomunikacyjne: tel. +48 22 330 68 88 fax +48 22 330 68 89 Poczta elektroniczna: [email protected] Strona internetowa: www.dmcp.com.pl W imieniu Oferującego działają: Andrzej Przewoźnik – Prezes Zarządu Paweł Bala – Wiceprezes Zarządu Paweł Sobkiewicz – Wiceprezes Zarządu Oświadczenie Oferującego: Jako osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Rozdziale V, stanowiącym część ofertową niniejszego Prospektu emisyjnego, sporządzoną zgodnie ze schematem podanym w Załączniku nr III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r., wykonującego dyrektywę 2003/ 71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacje takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam (Dz. Urz. UE L 149/1 z dn. 30.04.2004), niniejszym oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan, informacje zawarte w części ofertowej, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że nie pominięto niczego, co mogłyby wpływać na ich znaczenie. Równocześnie informujemy, że wyłącznym źródłem informacji zawartych w punktach 3.1, 3.2., 3.4 i 8.1. części ofertowej jest Emitent, a Oferujący zawarł z Emitentem umowę określającą wzajemne zobowiązania z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wskutek udostępnienia do publicznej wiadomości nieprawdziwej informacji lub przemilczenia informacji, która powinna być zawarta w dokumentach sporządzanych i udostępnianych w związku z ofertą publiczną dotyczącą papierów wartościowych i ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. _____________________ Paweł Sobkiewicz Wiceprezes Zarządu Domu Maklerskiego CAPITAL PARTNERS S.A. 34 ______________________ Paweł Bala Wiceprezes Zarządu Domu Maklerskiego CAPITAL PARTNERS S.A. ______________________ Andrzej Przewoźnik Prezes Zarządu Domu Maklerskiego CAPITAL PARTNERS S.A. Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV 2. BIEGLI REWIDENCI 2.1. PODMIOT UPRAWNIONY DO BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2005 ROK I HISTORYCZNYCH INFORMACJI FINANSOWYCH wg PSR Nazwa (firma): Siedziba: Adres: Adres poczty elektronicznej: PKF Consult Sp. z o.o. Warszawa 01-747 Warszawa ul. Elbląska 15/17 podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 477 tel. (0 22) 560 76 50 fax (0 22) 560 76 63 [email protected] Adres strony internetowej: www.pkfconsult.pl Podstawa uprawnień: Numery telekomunikacyjne: 2.2. PODMIOT UPRAWNIONY DO BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2006 ROK I HISTORYCZNYCH INFORMACJI FINANSOWYCH wg MSR Nazwa (firma): Siedziba: Adres: Adres poczty elektronicznej: PKF Consult Sp. z o.o. Warszawa 01-747 Warszawa ul. Elbląska 15/17 podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 477 tel. (0 22) 560 76 50 fax (0 22) 560 76 63 [email protected] Adres strony internetowej: www.pkfconsult.pl Podstawa uprawnień: Numery telekomunikacyjne: 2.3. IMIONA I NAZWISKA (NAZWY) ADRESY ORAZ OPIS PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI ZAWODOWYCH Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2005 oraz historycznych informacji finansowych wg PSR Badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2005 oraz badania historycznych informacji finansowych dokonała Biegły rewident Janina Krzemińska nr ewid. 9551/7130, działająca w imieniu PKF Consult Sp. z o.o. wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów w Warszawie pod numerem ewidencyjnym 477. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2006 oraz historycznych informacji finansowych wg MSR Badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2006 oraz badania historycznych informacji finansowych dokonała Biegły rewident Janina Krzemińska nr ewid. 9551/7130, działająca w imieniu PKF Consult Sp. z o.o. wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów w Warszawie pod numerem ewidencyjnym 477. Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 35 Rozdział IV 2.4. INFORMACJE NA TEMAT REZYGNACJI, ZWOLNIENIA LUB ZMIANY BIEGŁEGO REWIDENTA W latach 2004-2006 nie miały miejsca przypadki rezygnacji, zwolnienia lub zmiany biegłego rewidenta, poza przypadkiem zmiany biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2005 w związku ze zmianą w dniu 20 grudnia 2005 roku składu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza w nowym składzie w dniu 30 grudnia 2005 roku uchyliła uchwałę nr 23/RN/2005 z dnia 22 listopada 2005 roku w sprawie wyboru PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. do zbadania sprawozdania finansowego za 2005 rok dokonując wyboru uchwałą nr 28/RN/2005 firmy LEX-FIN Sp. z o.o. W związku z powyższym Emitent zawarł umowę Nr 61/2005/B z dnia 5.01.2006 r. zgodnie z wyborem Rady Nadzorczej z firmą LEX-FIN Sp. z o.o. W opinii nowej Rady Nadzorczej, po wzięciu pod uwagę sytuacji finansowej Emitenta na koniec roku 2005, oferta firmy LEX-FIN była korzystniejsza finansowo przy jednoczesnej gwarancji porównywalnej jakości usługi w stosunku do PricewaterhouseCoopers. 3. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE EMITENTA Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Przedstawione poniżej informacje finansowe sporządzone zostały na podstawie historycznych informacji finansowych Grupy kapitałowej Emitenta za lata 2004 - 2006, które zostały zbadane przez biegłego rewidenta. Wybrane dane finansowe (w tys. zł) Przychody ze sprzedaży 2006 rok wg MSR skonsolidowane 2005 rok wg MSR skonsolidowane 2005 rok wg PSR skonsolidowane 2004 rok wg PSR skonsolidowane 92.808 101.911 102.199 53.288 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9.381 6.193 1.914 -808 Wynik na dział. operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) 9.911 6.608 2.409 -259 Zysk (strata) brutto 8.927 5.526 1.233 346 Zysk (strata) netto 6.457 4.975 1.824 364 Aktywa razem 71.398 64.354 49.896 32.734 Zobowiązania długoterminowe 17.279 16.159 7.495 101 Zobowiązania krótkoterminowe 29.876 35.074 33.917 14.642 Kapitał własny (aktywa netto) 24.243 13.121 -774 8.942 549 1.166 336 336 Liczba akcji wyemitowanych (szt.) 18.038 11.200 11.200 11.200 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,3580 0,4442 0,1629 0,0325 Rozwodniony zysk (strata) na akcję 0,48 0,45 0,1629 0,0325 0 0 0 0 Kapitał zakładowy Zadeklarowania lub wypłacona dywidenda na jedną akcję Źródło: Emitent Główny wpływ na osiągnięte przez Emitenta wyniki w latach 2004-2006 miały takie zdarzenia jak: Trwająca dekoniunktura w branży budowlanej w Polsce, utrudniająca zarówno Emitentowi, jak i całej Grupie Kapitałowej budowę portfela rentownych kontraktów, co miało wpływ na ograniczenie wzrostu przychodów ze sprzedaży, a także wpłynęło na poziom rentowności. Pogorszenie sytuacji finansowej kontrahentów Emitenta, co zasadniczo miało wpływ na możliwości terminowego regulowania płatności i negatywnie wpłynęło na płynność finansową Emitenta jak i całej Grupy Kapitałowej. 36 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV Ogłoszenie przez Sąd Rejonowy w Katowicach postanowieniem z dnia 25 maja 2006r. upadłości z możliwością zawarcia układu Przedsiębiorstwa Budowlanego Katowice S.A., na wniosek PBK SA z dnia 16 lutego 2006r. Rok 2006 był pierwszym rokiem działalności poza grupą “Budimex”, co spowodowało konieczność samodzielnego pozyskiwania kontraktów, bez wsparcia ze strony jednostki dominującej o silnej pozycji na rynku. O wyjściu Emitenta z grupy „Budimex” Emitent informował w Rozdziale IV, pkt. 5.1.5. 4. CZYNNIKI RYZYKA SPECYFICZNE DLA EMITENTA LUB DLA JEGO BRANŻY Czynniki ryzyka o istotnym znaczeniu dla oferowanych i dopuszczanych do obrotu papierów wartościowych są szczegółowo omówione w rozdziale III punkty 1, 2 i 3 Prospektu Emisyjnego. 5. INFORMACJE O EMITENCIE 5.1. HISTORIA I ROZWÓJ EMITENTA 5.1.1. Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta Prawną (statutową) nazwą Emitenta jest firma Emitenta określona w §1 ust. 1 Statutu Emitenta w brzmieniu: BIPROMET Spółka Akcyjna. Handlowa nazwa Emitenta zgodnie z §1 ust. 2 Statutu Emitenta, jest skrótem firmy Emitent w brzmieniu BIPROMET S.A. W obrocie handlowym Emitent może używać zarówno firmy, jak i skrótu firmy. Emitent nie posiada oddziałów. 5.1.2. Miejsce rejestracji Emitenta oraz jego numer rejestracyjny Emitent powstał w dniu 31 grudnia 1990 roku (akt notarialny sporządzony przez notariusza Michała Grajnera z Państwowego Biura Notarialnego w Katowicach Oddział w Mikołowie, Rep. A Nr 7753/90) na podstawie przepisów Kodeksu Handlowego oraz ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. nr 54, poz. 298), w drodze przekształcenia Biura Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych „Bipromet” w spółkę akcyjną. Pierwsza rejestracja Bipromet S.A. dokonana została w RHB za numerem 9744 przez Sąd Rejonowy w Katowicach dnia 31 grudnia 1990r. Emitent został zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 października 2002 roku w pod numerem KRS 0000135615 na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. W celu identyfikacji Emitenta nadano mu również: - numer identyfikacji podatkowej NIP: 634-019-75-13; - statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 003555075. 5.1.3. Data utworzenia Emitenta oraz czas na jaki został utworzony Emitent powstał w dniu 31 grudnia 1990 roku w drodze przekształcenia Biura Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych „Bipromet” w spółkę akcyjną. Poprzednik prawny Emitenta, tj. Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych „Bipromet”, utworzony został w dniu 1 stycznia 1950r. Emitent został założony na czas nieoznaczony. Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 37 Rozdział IV 5.1.4. Siedziba i forma prawna Emitenta, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa Emitent, kraj siedziby oraz adres i numer telefonu jego siedziby Siedziba: Katowice Forma prawna: Spółka akcyjna Adres siedziby: 40-956 Katowice, ul. Graniczna 29 Adres głównego miejsca prowadzenia działalności: 40-956 Katowice, ul. Graniczna 29 Telefon: (032) 77-45-801 Faks: (032) 256-27-61 Poczta elektroniczna: [email protected] Strona internetowa: www.bipromet.pl Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych „Bipromet”, poprzednik prawny Emitenta, działało na podstawie przepisów o przedsiębiorstwach państwowych, a po sprywatyzowaniu i przekształceniu w Spółkę Akcyjną Bipromet, na podstawie przepisów Kodeksu Handlowego. Spółka Akcyjna Emitenta powstała w celu utrzymania, kontynuowania i rozwijania działalności gospodarczej likwidowanego przedsiębiorstwa państwowego Biura Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych „Bipromet” w Katowicach. Począwszy od stycznia 2001 roku, w związku z wejściem w życie Kodeksu spółek handlowych, do działalności Emitenta stosują się przepisy KSH. Spółka działa także na podstawie innych przepisów prawa polskiego. Emitent działa także zgodnie z zapisami Statutu ustalonego w formie aktu notarialnego w dniu 19 grudnia 1990 roku (Rep. A Nr 7753/90) z późniejszymi zmianami. Do dnia zatwierdzenia niniejszego Prospektu, zapisy Statutu uległy zmianie na mocy uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie. 5.1.5. Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta 38 Data zdarzenia Opis zdarzenia 1 2 1 stycznia 1950 Powstanie Biura Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych „Bipromet” z siedzibą w Katowicach, będącego zapleczem technologiczno-konstrukcyjnym Centralnego Zarządu Przemysłu Metali Nieżelaznych oraz Centralnego Zarządu Kopalnictwa Rud Metali Nieżelaznych. 31 grudnia 1990 Przekształcenie Biura Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych „Bipromet” w Spółkę Akcyjną BIPROMET. 8 maja 1991 Zawarcie umowy leasingowej polegającej na wykupie środków trwałych i majątku dawnego biura państwowego. od 1993r Rozszerzenie działalności o generalne wykonawstwo inwestycji zarówno przemysłowych, jak i ogólnobudowlanych. 1993/94 Zrealizowanie pierwszej usługi w trybie GRI (generalna realizacja inwestycji – „pod klucz”). 3 marca 1995 Zawarcie Umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Bipromet-Ecosystem”, obejmując 51% udziałów w Spółce. 6 grudnia 1996 Zakończenie procesu wykupu środków trwałych i majątku dawnego biura państwowego na podstawie umowy leasingowej z dnia 8 maja 1991r. 2000/2001 Mostostal Kraków S.A. wykupił od prywatnych akcjonariuszy BIPROMET S.A. akcje i tym samym stał się większościowym akcjonariuszem. 26 kwietnia 2000 Nabycie od Przedsiębiorstwa Projektowania, Dostaw i Realizacji Obiektów Ochrony Powietrza „OPAM” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach składników majątkowych, materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa, służących do realizacji działalności w zakresie projektowania i realizacji obiektów służących odpylni i oczyszczaniu gazów emitowanych w procesach technologicznych. Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV 1 2 20 maja 2002 Nabycie od PPHU „PROMOS” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 60% PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANEGO KATOWICE SPÓŁKA AKCYJNA (wcześniej pod firmą: Przedsiębiorstwo Budowlane Przemysłu Węglowego S.A.) z siedzibą w Katowicach. 2002 W wyniku przekształceń własnościowych akcje Mostostal Kraków S.A. przejął Budimex-Dromex S.A. i tym samym stał się większościowym akcjonariuszem BIPROMET S.A. 15 listopada 2004 Postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrowano zmianę kapitału zakładowego spółki (Sygn. spr. KA.VIII NS-REJ.KRS/ 8756/4/298). Kapitał zakładowy w drodze emisji akcji serii B został podwyższony o 168.000,00 zł. Kapitał zakładowy Spółki wyniósł 336.000,00zł i został podzielony na 11.200 akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 30,00zł. 2004 Otrzymanie przez Emitenta certyfikatu jakości ISO 9001:2000 wydanego przez TUV Rheinland Inter Cert poświadczającego wysoką jakość usług świadczonych przez Emitenta. Certyfikat ważny jest do 19 lutego 2010r.. 21 grudnia 2005 Budimex-Dromex S.A. z siedzibą w Warszawie odsprzedał cały swój pakiet akcji Bipromet S.A. w ręce Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie i Avallon MBO S.A. z siedzibą w Łodzi, oraz grupie menadżerskiej. 2 maja 2006 Postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrowano zmianę kapitału zakładowego spółki (Sygn. spr. KA.VIII NSREJ.KRS/002259/06/576). Kapitał zakładowy w drodze emisji akcji serii C został podwyższony o 379.650,00 zł. Kapitał zakładowy Spółki wyniósł 715.650,00zł i został podzielony na 12.655 akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 30,00zł. 20 czerwca 2006 NWZ podjęło uchwałę w sprawie emisji 4.841 sztuk imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, uprawniających w terminie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2010 do objęcia akacji serii D emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, z wyłączeniem prawa poboru, w ramach Programu Motywującego. Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę 145.230,00 zł w drodze emisji 4.841 akcji zwykłych n okaziciela serii D o wartości nominalnej 30,00 zł każda akcja. 27 października 2006 Postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrowano zmianę kapitału zakładowego spółki (Sygn. spr. KA.VIII NSREJ.KRS/021042/06/189). Kapitał zakładowy został obniżony z kwoty 715.650,00 zł do kwoty 541.140,00 zł, tj. o kwotę 174.510,00zł poprzez umorzenie 5.817 akcji zwykłych na okaziciela serii A i B o wartości nominalnej 30,00zł. 13 lutego 2007 Postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrowano zmianę kapitału zakładowego spółki (Sygn. spr. KA.VIII NS-REJ.KRS/ 000615/07/953). Podjęta uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 19 grudnia 2006 roku dokonała zmiany dotychczasowej liczby akcji Spółki w drodze podziału ich wartości nominalnej w stosunku 1:30 w ten sposób, że dotychczasowa nominalna wartość każdej akcji w wysokości 30,00 zł ustalona została na 1,00 zł dla każdej akcji. 26 marca 2007 NWZ Spółki podjęło uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 24.570,00zł tj. z kwoty 541.140,00 zł do kwoty 516.570,00 zł. poprzez dobrowolne umorzenie 24.570 akcji zwykłych na okaziciel serii A i B. NWZ podjęło również uchwałę w sprawie zmiany dotychczasowej liczby akcji Spółki w drodze podziału ich wartości nominalnej w stosunku 1:10 w ten sposób, że dotychczasowa wartość nominalna w wysokości 1,00zł ustalona została na 0,10 zł. NWZ podjęło równocześnie decyzje o publicznej emisji akcji serii E. Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 39 Rozdział IV 5.2. INWESTYCJE 5.2.1. Opis głównych inwestycji Emitenta za każdy rok obrotowy w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi aż do daty Prospektu Emisyjnego Poniżej przedstawiono charakterystykę nakładów inwestycyjnych Emitenta, jak i Spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta, zarówno w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych, jaki i rzeczowego majątku trwałego w latach 2004-2006 oraz w ciągu 7 miesięcy 2007 roku. Wyszczególnienie głównych inwestycji Emitenta (w tys. zł) Wartości niematerialne i prawne 2004r. 2005r. 29 87 Budynki i budowle Urządzenia techniczne i maszyny 85 Stan na dzień 31.07.2007r. 2006r. 40 42 364 60 51 1 297 449 503 904 1 902 132 Środki transportu Pozostałe środki trwałe Razem 114 219 Źródło: Emitent W 2004 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne na wartości niematerialne i prawne w kwocie 29 tys. zł (zakup 2 szt. oprogramowania komputerowego Inventor 7 do trójwymiarowego projektowania) oraz na rzeczowe aktywa trwałe w kwocie 85 tys. zł (sprzęt komputerowy w ilości 15 szt. w tym 5 Notebooków i 10 komputerów stacjonarnych). Źródłem finansowania nakładów inwestycyjnych Emitenta w 2004 roku były środki własne. W 2005 roku Emitent poniósł nakłady inwestycyjne na wartości niematerialne i prawne w kwocie 87 tys. zł (zakup oprogramowania komputerowego: AutoCAD LT 2005 PL, ArchiCAD 9, Robot Office, AutoCAD LT 2006 PL ) oraz na rzeczowe aktywa trwałe w łącznej kwocie 132 tys. zł, w tym: - sprzęt komputerowy w kwocie 126 tys. zł (6 Notebooków, Serwer IBM, Router Cisco 2800 oraz 14 komputerów stacjonarnych), - urządzenie klimatyzacyjne do pomieszczeń biurowych w kwocie 6 tys. zł. Źródłem finansowania nakładów inwestycyjnych Emitenta w 2005 roku były środki własne. W 2006 roku Emitent poniósł nakłady inwestycyjne na wartości niematerialne i prawne w kwocie 40 tys. zł (zakup oprogramowania komputerowego: Autodesk Inventor, ArchiCad 10, RCAD Stal) ) oraz na rzeczowe aktywa trwałe w łącznej kwocie 864 tys. zł, w tym: - środki transportu (2 samochody osobowe Honda Accord, 1 samochód osobowy Honda Legend) w kwocie 449 tys. zł, - budynki i budowle (wydatki na modernizację budynku biurowego „B” siedziby) w kwocie 364 tys. zł, - sprzęt komputerowy (4 Notebooki, serwer, drukarka i 12 komputerów stacjonarnych) w kwocie 51 tys. zł. Źródłem finansowania nakładów inwestycyjnych Emitenta w 2006 roku były środki własne, a także leasing operacyjny przy inwestycjach w środki transportu. Do dnia 31.07.2007 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne na wartości niematerialne i prawne w kwocie 42 tys. zł, w tym: - patenty i licencje (system obiegu dokumentów IntraDOK) w kwocie 22 tys. zł, - oprogramowanie (Robot Millenium, System Symfonia Forte klasy ERP wspomagający zarządzanie strategicznymi obszarami i procesami zachodzącymi w organizacji) w kwocie 20 tys. zł, oraz na rzeczowe aktywa trwałe w kwocie 1.860 tys. zł, w tym: 40 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV - modernizacja parkingu przy siedzibie Emitenta w kwocie 60 tys. zł, - urządzenia techniczne i maszyny (węzeł betoniarski) w kwocie 1.214 tys. zł, - środki transportu (2 samochody osobowe Toyota Corolla, 2 samochody osobowe Honda Civic, BMW, Toyota Auris) w kwocie 503 tys. zł, - sprzęt komputerowy (10 Notebooków, 2 skanery, serwer, 16 komputerów stacjonarnych) w kwocie 83 tys. zł. Źródłem finansowania nakładów inwestycyjnych Emitenta w 2006 roku były środki własne, a także leasing operacyjny przy inwestycjach w środki transportu. Wyszczególnienie głównych inwestycji Przedsiębiorstwa Budowlanego Katowice S.A. (w tys. zł) 2004r. 2005r. Stan na dzień 31.07.2007r. 2006r. Wartości niematerialne i prawne Budynki i budowle Urządzenia techniczne i maszyny 41 Środki transportu 9 28 40 270 149 Pozostałe środki trwałe Razem 34 41 49 28 453 Źródło: Emitent W 2004 roku jednostka zależna Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice poniosła nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe w kwocie 41 tys. zł na urządzenia techniczne i maszyny (transformator, żuraw wieżowy, suwnica pomostowa). W 2005 roku PBK S.A. poniosła nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe w kwocie 49 tys. zł, w tym: - środek transportu (samochód Peugeot 406 kombi) w kwocie 40 tys. zł, - sprzęt komputerowy (2 Notebooki, komputer stacjonarny, drukarka) w kwocie 9 tys. zł. W 2006 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe w kwocie 28 tys. zł, w tym: - sprzęt komputerowy (3 Notebooki, 7 komputerów stacjonarnych, monitor) w kwocie 27 tys. zł, - niwelator 1 tys. zł. Do dnia 31.07.2007 roku Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. poniosła nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe w kwocie 453 tys. zł, w tym: - środki transportu (samochód dostawczy Renault Master, 2 samochody osobowe Hyunday Getz) w kwocie 149 tys. zł, - inne środki trwałe (2 kontenery służące jako pomieszczenia biurowe na budowie, dwa kontenery magazynowe, młot udarowo-obrotowy i przecinarka) w kwocie 36 tys. zł, - sprzęt komputerowy (3 Notebooki, 4 komputery stacjonarne, monitor, drukarka) w kwocie 20 tys. zł, - urządzenia techniczne i maszyny (koparko-ładowarka, pompa zanurzalna, pojemnik do betonu) w kwocie 248 tys. zł. Wyszczególnienie głównych inwestycji Bipromet Ecosystem Sp. z o.o. Od 2004 roku do 31 maja 2007 r. Bipromet Ecosystem Sp. z o.o. nie dokonała wydatków o charakterze inwestycyjnym. Od czerwca 2007 r. do dnia 31.07.2007 roku Spółka Bipromet Ecosystem Sp. z o.o. poniosła nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe w kwocie: - leasing samochodu ciężarowego GAZELA Furgon o wartości 52.900,00 zł netto (data podpisania umowy leasingowej: 23.07.2007 r.) I wpłata leasingowa: 19.573 zł netto. Źródłem finansowania nakładów inwestycyjnych Emitenta w 2007 roku były środki własne, a także leasing operacyjny przy inwestycjach w środki transportu. Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 41 Rozdział IV 5.2.2. Opis obecnie prowadzonych inwestycji Emitenta, włącznie z podziałem geograficznym tych inwestycji oraz sposobami finansowania (wewnętrzne lub zewnętrzne) Obecnie Emitent realizuje inwestycję rozpoczętą w miesiącu kwietniu 2007 roku, to jest inwestycję związaną z zakupem linii walcowania elektrod zbiorczych elektrofiltrów. Linia ta służy do produkcji elektrod zbiorczych dla elektrofiltrów poziomych suchych, urządzeń instalacji oczyszczania gazów przemysłowych stosowanych w różnych branżach gospodarki. Zakup pozwoli Emitentowi uniezależnić się od drugiego w kraju producenta elektrod (dysponującego analogiczną linią walcowania), której to producent występuje na rynku „techniki ochrony powietrza” jako jednostka konkurencyjna w stosunku do Emitenta dyktując ceny produkcji wymienionych elektrod zbiorczych. Nakłady poniesione na ten cel do daty Prospektu to 290 tys. zł netto, natomiast dalsze nakłady wyniosą około 100 tys. zł. Ponadto w dniu 30.05.2007 roku Emitent podpisał umowę na wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z projektami w budynku „B” siedziby. Wartość umowna inwestycji to 303 tys. zł netto. Obecnie Emitent nie prowadzi żadnej inwestycji zagranicznej. Źródłem finansowania nakładów inwestycyjnych Emitenta po pierwszych 5-ciu miesiącach 2007 roku do daty dokumentu Rejestracyjnego są środki własne. Obecnie żadna ze spółek Grupy Kapitałowej nie prowadzi inwestycji w kraju lub za granicą. Wykaz głównych inwestycji Emitenta prowadzonych obecnie. Lp. nazwa data zakupu/umowy poniesione nakłady do dnia 31.07.2007 1. Linia do profilowania Typ WV2 4EF do produkcji elektrod zbiorczych 14.04.2007 290 tys. zł 2. Instalacja klimatyzacyjna w budynku „B” 30.05.2007 130 tys. zł Źródło: Emitent 5.2.3. Informacje dotyczące głównych inwestycji Emitenta w przyszłości, co do których jego organy zarządzające podjęły już wiążące zobowiązania Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent kontynuuje inwestycję związaną z zakupem linii walcowania elektrod zbiorczych elektrofiltrów oraz wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z projektami w budynku „B” siedziby Emitenta opisane w punkcie 5.2.2. 6. ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI EMITENTA I GRUPY KAPITAŁOWEJ 6.1. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA 6.1.1. Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary działalności oraz rodzaj prowadzonej przez Emitenta i Grupę Kapitałową działalności operacyjnej. Wskazanie głównych kategorii sprzedawanych produktów lub świadczonych usług Grupa Kapitałowa BIPROMET S.A. działa w szeroko rozumianej branży budowlanej. Poziom i strukturę przychodów ze sprzedaży Emitenta i jego spółek zależnych w latach 2004 – 2006 prezentuje poniższa tabela. 42 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy kapitałowej BIPROMET S.A. Dane w tys. zł 2006 wg MSR w% 2005 wg MSR 2005 wg PSR w% w% 2004 wg PSR w% Przychody ze sprzedaży BIPROMET S.A., w tym: 84.351 100% 90.748 100% 90.845 100% 37.566 100% usługi projektowe, generalna realizacja inwestycji, kompletacja dostaw 81.685 88,40% 88.664 89,95% 88.761 89,95% 35.536 67,80% 2.519 2,98% 1.906 2,10% 1.906 2,10% 1.870 4,98% 147 8,62% 178 7,95% 178 7,95% 160 27,22% Przychody ze sprzedaży Bipromet Ecosystem Sp. z o.o., w tym: (*) 3.306 100% - - 3.523 100% 3.793 100% usługi w zakresie wykonania instalacji c.o., c.w.u., wod., kan. 1.988 60,14% - - 1.996 56,64% 1.499 39,51% sprzedaż towarów (zawory termostatyczne, automatyka c.o., materiały instalacyjne itp.) 586 17,74% - - 744 21,11% 1.947 51,35% usługi w zakresie obsługi systemów indywidualnego rozliczania zużycia ciepła 349 10,54% - - 373 10,59% 201 5,30% usługi w zakresie konserwacji i serwisu instalacji c.o. 327 9,88% - - 364 10,35% 113 2,98% 56 1,70% - - 46 1,31% 33 0,86% 13.304 100% - - 18.020 100% 21.068 100% usługi budowlane w budownictwie ogólnym 8.434 63,50% - - 17.149 95,17% 21.068 100% usługi budowlane w budownictwie przemysłowym 4.870 36,50% - - 871 4,83% - - wynajem i dzierżawa pomieszczeń biurowych pozostała działalność (usługi poligraficzne, pomiarowe) usługi projektowe – branża instalacje c.o., c.w.u., wod., kan., gaz. Przychody ze sprzedaży Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A., w tym: (*) (*) Spółki zależne Bipromet S.A., tj. Bipromet Ecosystem Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. sporządzają sprawozdania finansowe tylko wg PSR Źródło: Emitent Działalność podstawowa Emitenta Emitent wyodrębnia następujące, główne obszary działalności: - usługi projektowe, generalna realizacja inwestycji, kompletacja dostaw; - pozostała działalność – usługi poligraficzne, usługi pomiarowe; - wynajem i dzierżawa pomieszczeń biurowych. Usługi projektowe, generalna realizacja inwestycji, kompletacja dostaw Emitent posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji usług projektowych, oparte na wysokokwalifikowanej kadrze inżynierskiej oraz zgromadzonym przez ponad 50 lat archiwum dokumentacyjnym, na które składają się sporządzone przez Emitenta projekty. Strategia firmy w zakresie prac projektowych, dostosowana do nowoczesnego rynku oraz narzędzi, opiera się na świadczeniu usług projektowych siłami własnymi oraz elastyczne korzystanie z potencjału rynku poprzez outsourcing. Głównym narzędziem zespołów projektowych są narzędzia komputerowego wspomagania projektowania (AutoCad). W latach 2004-2006 przeprowadzono gruntowną komputeryzację firmy wyposażając i unowocześniając wszystkie stanowiska projektowe w stosowne i niezbędne zestawy komputerowe wraz z licencjonowanym oprogramowaniem. Spółka realizuje usługi projektowe we wszystkich fazach, od analiz techniczno - ekonomicznych po projekty wykonawcze i nadzory autorskie w dziedzinach: - przemysł ciężki - hutnictwo metali nieżelaznych, odzysk i przerób złomu metali nieżelaznych, - budownictwo przemysłowe i ogólne, Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 43 Rozdział IV - ochrona środowiska – powietrze, woda i ścieki, odpady. Wykonywane są również raporty oddziaływania zakładów, technologii, instalacji na środowisko. Usługi projektowe zlokalizowane w przemyśle ciężkim stanowią podstawę działalności projektowej Emitenta. Technologie procesów hutniczych z zakresu: - pirometalurgicznych procesów otrzymywania cynku, miedzi, ołowiu, aluminium i innych, - hydrometalurgii metali nieżelaznych, - przerobu złomów akumulatorowych (Pb), - odzysku metali z materiałów odpadowych, - ciągarni i prasowni metali nieżelaznych, - walcowni blach i taśm z metali nieżelaznych, stopów i stali, - instalacji powlekania taśm metali, - produkcji stopów metali, realizowane są w nowych i modernizowanych obiektach przy zapewnieniu fachowego wykonawstwa. W ramach wykonawstwa Emitent oferuje następujące usługi: - prace studialne, koncepcje, doradztwo techniczne, - kompleksowa dokumentacja nowych obiektów i instalacji, - dokumentacja projektowa modernizacji istniejących obiektów i instalacji, - projekty ofertowe i wykonawcze nietypowych maszyn i urządzeń, - projekty wykonawcze pieców przemysłowych dla przemysłu metali nieżelaznych (piece stacjonarne, obrotowe, konwertory syfonowe, piece wahadłowo obrotowe, piece do destylacji ogniowej i inne), - kompleksowe oceny oddziaływania zakładów przemysłowych i instalacji na środowisko. W ramach generalnej realizacji inwestycji Emitent oferuje: - przygotowanie inwestycji: koncepcje z analizą wykonalności, biznes plany, analizy ekonomiczne, studia restrukturyzacyjne, ofertowanie, przygotowanie harmonogramów realizacyjnych - realizację inwestycji: generalne wykonawstwo i realizacja inwestycji “pod klucz”, pełnienie funkcji inwestora zastępczego, nadzory autorskie i inwestorskie, kompletacja dostaw, prowadzenie rozruchów montażowych, szkolenia załogi, rozruch technologiczny i wstępna eksploatacja. W zakresie ochrony powietrza Bipromet SA, kontynuując kilkudziesięcioletnie doświadczenie i markę firmy OPAM, która w roku 2001 została przez Bipromet SA kupiona, może i realizuje inwestycje w tym zakresie kompleksowo, w systemie Generalnej Realizacji Inwestycji. Posiadając wieloletnie doświadczenie projektowe i realizacyjne zakres usług Emitenta obejmuje kompletacje dostaw linii technologicznych dla przemysłu, którą potrafimy wesprzeć profesjonalnym projektowaniem. W ramach powyższej usługi przeprowadzamy rozruch oraz niezbędne szkolenia, doprowadzając obiekt, linię technologiczną do oddania do użytkowania. Najważniejsze z nich to: - Kompleksowe instalacje i obiekty ekologiczne: - instalacje odpylania gazów z procesów przemysłowych, - elektrofiltry ESPO suche i mokre, - filtry tkaninowe i włókninowe (pulsacyjne), - odpylacze mechaniczne suche i mokre, - wieże i reaktory do schładzania gazów z pełnym odparowaniem, - instalacje transportu pyłów, przenośniki zgrzebłowe, dozowniki specjalne, przepustnice, - instalacje oczyszczania gazów w spalarniach odpadów komunalnych, - składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych, - linie produkcyjne paliwa alternatywnego wg technologii Herchof z odpadów komunalnych. - Usługi kompleksowe: 44 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV - projektowanie, - generalna realizacja obiektów, - kompletacja dostaw, - nadzory inwestorskie i autorskie, - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, - szkolenie obsługi. - Usługi remontowe: - wymiana, rozbudowa i przebudowa elektrofiltrów, - modernizacja i wymiana wyposażenia wewnętrznego elektrofiltrów, - zabudowa filtrów tkaninowych w istniejących elektrofiltrach. - Ocena oddziaływania na środowisko: - opracowania dla celów określenia dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń do atmosfery dla stanów istniejących i projektowanych, - kompleksowe oceny oddziaływania zakładów przemysłowych na środowisko, - pomiary emisji i skuteczności urządzeń, - opracowania dla uzyskania zintegrowanego pozwolenia na korzystanie ze środowiska naturalnego. W ramach kompletacji dostaw Emitent świadczy te usługi w zakresie dostaw maszyn i urządzeń, w szczególności w dziedzinie ochrony powietrza oraz generalnej realizacji inwestycji. Usługi te pozwalają po zrealizowaniu projektu na udzielenie stosownej gwarancji. Pozostała działalność – usługi poligraficzne, usługi pomiarowe. W ramach firmy funkcjonuje sprawnie działający, świetnie wyposażony we wszelkie niezbędne urządzenia poligraficzne, zespół poligrafii. Świadczy on usługi wewnętrzne w ramach projektów Bipromet S.A. oraz tzw. zewnętrzne usługi takie jak: reprodukcja dokumentacji technicznej, skanowanie, prace wykończeniowe. Emitent zapewnia usługi pomiarowe w ramach zabudowanych urządzeń i instalacji, w szczególności w zakresie ochrony powietrza. Wynajem i dzierżawa pomieszczeń biurowych. W użytkowaniu BIPROMET S.A. znajduje się 9.709m2 powierzchni gruntów zlokalizowanych w centrum miasta, oddanych spółce w wieczyste użytkowanie. Na tym terenie znajdują się 3 nowoczesne wielokondygnacyjne budynki biurowe o łącznej powierzchni 10.665,10m2. W ramach prowadzonej działalności Emitent wydzierżawia pomieszczenia podmiotom zewnętrznym. Jest to dzierżawa pomieszczeń w budynkach Spółki zlokalizowanych w Katowicach przy ul. Granicznej 29. Wykaz głównych umów zawartych w normalnym toku działalności Emitenta w latach 2004-2006 oraz do dnia Prospektu Emisyjnego przedstawiają poniższe tabele, gdzie użyto następujących skrótów do oznaczenia branży: MN – metale nieżelazne MZ – żelazo i stal OB – budownictwo ogólne OŚ – ochrona środowiska Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 45 Rozdział IV Główne umowy Emitenta zawarte w normalnym toku działalności w roku 2004 Lp. Nr umowy, data zawarcia Inwestor Przedmiot umowy Branża 1 2 3 4 5 Termin Wartość zakończenia umowy w PLN 6 7 I. Usługi projektowe dla KGHM Polska Miedź S.A. w 2004r. - podstawowa działalność projektowa Bipromet S.A. (specjalistyczne projekty technologiczne i wielobranżowe) 1. U-015/ 2004/23 z 26.02.2004r. HM Legnica Wykonanie dokumentacji do wydania sektorowego pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami OŚ 05.04.2004r. 6.300,00 2. U-023/ 2004/24 z 16.04.2004r. HM Głogów Projekty wykonawcze i aktualizacja powykonawcza projektu w ramach zadania „P-7 - wzrost zdolności produkcyjnej hali wanien” MN 21.05.2004r. 17.900,00 3. U-026/ 2004/24 z 11.05.2004 HM Głogów Dokumentacja techniczna modernizacji stanowiska kruszenia żużla - II etap na wydziale P-30 MN 15.06.2004r. 35.500,00 4. U-030/ 2004/09 z 27.05.2004r. HM Cedynia Pełnienie nadzoru autorskiego i wykonanie drobnych prac projektowych dla zadania „Modernizacja strefy załadowczej pieca ASARCO” MN 25.10.2004r. 28.420,00 5. U-031/ 2004/23 z 29.03.2004r. HM Legnica Wykonanie i testowanie oprogramowania sterownika KU-2 siarczan miedzi (w zakresie „Stara odmiedziownia”) MN 30.06.2004r. 42.000,00 6. U-039/ 2004/24 z 22.06.2004r. HM Głogów Projekt wykonawczy remontu Pieca Zawiesinowego HMG II MN 30.10.2004r. 398.000,00 HM Głogów Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlano - montażowych w zakresie prac projektowych wyszczególnionych w Zał. Nr 1 objętych Umową Nr U-075/ 2002/24 pt.: „Dok. Techn. Modernizacji Odpylni Gazów Konwertorowych i Węzła Płucząco - Chłodzącego FkS MN 15.11.2004r. 19.080,00 MN 28.08.2004r. 17.800,00 7. U-041/ 2004/24 z 24.06.2004r. 8. U-048/ 2004/24 z 12.07.2004r. HM Głogów Analiza możliwości zabudowy pieca topielno - rafinacyjnego w hali Wydziału Metalurgicznego - Piece Anodowe w Hucie Miedzi „Głogów”. 9. U-049/ 2004/24 z 25.18.2004r. KGHM Polska Miedź S.A. Studium techniczno-ekonomiczne zadania „Modernizacja pirometalurgii KGHM Polska Miedź S.A.” MN 31.10.2004r. 795.000,00 HM Głogów Opracowanie instrukcji obsługi klimatyzacyjnej pomieszczeń prostowników nr 1-4, hali odłączników prostowników nr 1-4 i rozdzielni OSR3 Nowa i OSR-3a Nowa w ramach zadania „P-7 - wzrost zdolności produkcyjnej hali wanien” MN 06.10.2004r. 6.850,00 U-056/ 11. 2004/24 z 24.08.2004r. HM Głogów Aktualizacja projektu technicznego Nr 40-15-1201 - sygnalizacji blokady ZPT 1-4 od Klimatyzacji i wentylacji w ramach zadania pn.: „P-7 - wzrost zdolności produkcyjnej hali wanien” MN 15.10.2004r. 6.950,00 U-060/ 12. 2004/51 z 20.09.2004r. Instytut Metali Nieżelaznych Analiza rozprzestrzeniania się benzenu wokół wybranych Oddziałów KGHM PM S.A. MN 15.11.2004r. 12.000,00 U-064/ 13. 2004/23 z 30.09.2004r. HM Głogów Obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń dwutlenku siarki dla opisanych sytuacji technologicznych MN 06.10.2004r. 4.000,00 U-054/ 10. 2004/24 z 10.08.2004r. 46 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV 1 2 U-066/ 14. 2004/24 z 11.10.2004r. 3 4 5 6 7 HM Głogów Projekt zabudowy nowego węzła odlewania anod na wydziale P-24 w HM Głogów MN 31.08.2006r. 598.000,00 HM Głogów Dokumentacja techniczna w zakresie przeprojektowania palnika pyłowo - olejowego szybu reakcyjnego Pieca Zawiesinowego MN 12.01.2005r. 24.900,00 HM Głogów Dokumentacja techniczna przeprojektowania instalacji do odprowadzania kondensatu pary wodnej z układu podgrzewacza oleju na Piecu Zawiesinowym MN 12.01.2005r. 14.100,00 U-077/ 17. 2004/24 z 06.12.2004r. HM Głogów Dokumentacja techniczna w zakresie zmiany napędów przenośników koncentratu Pieca Zawiesinowego z zastosowaniem przetwornic częstotliwości i wyeliminowaniem przekładni hydraulicznych MN 12.01.2005r. 28.000,00 U-014/ 18. 2004/10 z 09.02.2004r. KGHM Polska Miedź S.A. Projekty wykonawcze dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Zakładu wzbogacania rud Kimpe w Republice Demokratycznej Konga” MN 31.05.2005r. 2.630.000,00 U-075/ 15. 2004/24 z 06.12.2004r. U-076/ 16. 2004/24 z 06.12.2004r. II. Usługi projektowe dla Eaton Automotive Sp. z o.o.- podstawowa działalność Bipromet S.A. - specjalistyczne projekty wielobranżowe i usługi zarządzania inwestycją (specjalistyczne projekty technologiczne i wielobranżowe) 1. U-001/ 2004/99 z 31.03.2004r. Dokumentacja techniczna dla zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu Eaton Automotive produkcyjnego komponentów Systems Sp. z o.o. silnikowych w Bielsku - Białej + nadzory autorskie OB 28.02.2006r. 2.332.400,00 2. U-021/ 2004/99 z 19.04.2004r. Eaton Automotive Usługi konsultacyjne w temacie Systems Sp. z o.o. relokacji zakładu w Bielsku Białej OB 23.04.2004r. 4.650,00 3. U-024/ 2004/99 z 10.10.2004r. Zarządzanie Projektem dla fazy Eaton Automotive przedrealizacyjnej, realizacyjnej Systems Sp. z o.o. i porealizacyjnej OB 31.05.2006r. 1.297.500,00 4. U-033/ 2004/99 z 09.06.2004r. Ocena możliwości inwestycyjnych Eaton Automotive Zakładu Produkcji Zaworów w Systems Sp. z o.o. aktualnej lokalizacji OB 18.06.2004r. 12.700,00 III. Usługi Generalnej Realizacji Inwestycji (usługi projektowe + wykonawstwo inwestycji) - podstawowa działalność Bipromet S.A. w zakresie realizacji inwestycji 1. U-004/ 2004/99 z 14.01.2004r. Elektrociepłownia Kraków , realizacja w Modernizacja elektrofiltrów kotłów konsorcjum blokowych w EC Kraków - Blok nr 1, z Budimex2, 3 Dromex- Oddział Południowy 2. U-011/ 2004/99 z 01.03.2004r. ZGH Bolesław S.A. 3. U-028/ 2004/99 z 06.05.2004r Uhde Services GmbH OŚ 07.09.2006r. pomiary gwarancyjne do grudnia 2006r. 20.237.390,00 Budowa pieca fluidyzacyjnego Nr 1 OŚ 27.09.2004r. 2.331.068,42 Instalacja filtrów workowych dla PECS Cockerill Sambre Belgia OŚ 01.06.2005r. 4.804.413,86 4. U-050/ Modernizacja wieży schładzającej gazy Górażdże Cement 2004/99 z pieca obrotowego do wypalania S.A. z02.08.2004r. klinkieru linii nr 2 OŚ 15.06.2005r. 5.407.200,00 5. U-073/ 2004/99 z19.11.2004r. (Umowa Baterpol Sp. z o.o. związana z umową U-07304) MN 30.11.2005r. 15.908.000,00 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. GWI dla Zakładu Odsiarczania Pasty PbSO4 krystalizacji Na2S04 i utylizacji elektrolitu oraz piec do wytopu ołowiu z odsiarczonej pasty 47 Rozdział IV 1 2 3 U-012/ 2004/99 z18.02.2004r. 5.a. (Umowa Baterpol Sp. z o.o. związana z umową U-07304) 4 Projekt budowlany dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zabudowa linii odsiarczania pasty ołowiowej PbSO4 wraz z linią krystalizacji sodu Na2SO4 oraz pieca do przetopu odsiarczonej pasty o wydajności 20000Mg kwasu /rok” 5 6 MN 15.05.2004r. 7 237.000,00 Główne umowy Emitenta zawarte w normalnym toku działalności w roku 2005 Lp. Nr umowy Inwestor Przedmiot umowy Branża Termin zakończenia Wartość umowy w PLN 1 2 3 4 5 6 7 I. Usługi projektowe dla KGHM Polska Miedź S.A. - zadania różne 1. U-007/2005 z 11.01.2005r. HM Głogów PW- Nowy pomiar poziomu cieczy w wieży chłodzącej MN 07.02.2005r. 16.000,00 2. U-004/2005 z 31.01.2005r. ZWR Polkowice Projekt budowlany i wykonawczy instalacji do chemicznej modyfikacji koncentratów pośrednich MN 31.03.2005r. 320.000,00 3. U-008/2005 z 07.03.2005r. HM Głogów Projekty wykonawcze remontu pieca elektrycznego MN 25.03.2005r. 20.000,00 4. U-012/2005 z 14.03.2005r. Instytut Materiałów Ogniotrwałych Badania materiałów ogniotrwałych oraz określenie przyczyn zużycie wymurówki ogniotrwałej w strefie palnikowej w szybie pieca ASARCO MN 31.05.2005r. 8.500,00 5. U-016/2005 z 14.04.2006r. HM Głogów Koncepcja modernizacji zasilania pieca elektrycznego na Wydziale P-23 MN 30.08.2005r. 250.000,00 6. U-017/2005 z 01.06.2005r. HM Głogów Wielowariantowa ocena możliwości ograniczenia oddziaływania HMG na środowisko dwutlenkiem siarki i opadem metali ciężkich OŚ 31.10.2005r. 63.000,00 7. U-018/2005 z 10.06.2005r. Energetyka Sp.z o.o. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Zakładu Gospodarki Wodą Oddział Głogów OŚ 31.01.2006r. 73.000,00 8. U-019/2005 z 23.05.2005r. HM Cedynia Kompletna, wielobranżowa i wielofazowa dokumentacja dla zadania „Instalacja do produkcji walcówki beztlenowej” MN 15.11.2005r. 650.000,00 9. U-020/2005 24.04.2005r. Instytut Metali Nieżelaznych Analiza rozprzestrzeniania się benzenu wokół Huty Miedzi „Legnica” w oparciu o pomiary emisji OŚ 18.05.2005r. 5.000,00 10. U-029/2005 z 21.06.2005r. HM Cedynia Dokumentacja techniczna modernizacji maszyny Hazeletta i pieca obrotowego MN 15.12.2005r. 38.000,00 11. U-045/2005 z 06.10.2005r. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Ekspertyza w sprawie budowy zakładu produkcji rur miedzianych MN 17.10.2005r. 29.000,00 12. U-046/2005 z 04.10.2005r. HM Legnica Koncepcja zmian w istniejącym systemie sterowania pieców szybowych MN 21.11.2005r. 11.000,00 13. U-054/2005 z 24.11.2005r. HM Głogów Dokumentacja techniczna modernizacji zasilania pieca elektrycznego na wydziale P-23 MN 30.11.2006r. 685.000,00 48 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV 1 II. 1. 2 3 4 5 6 7 Usługi projektowe dla KGHM Polska Miedź S.A. - zadania pt.: „Modernizacja pirometalurgii” U-025/2005 z 09.06.2005r. HM Głogów Wykonanie dokumentacji określonej w I etapie realizacji inwestycji umożliwiającym uzyskanie Warunków Zabudowy dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja pirometalurgii KGHM PM S.A. - PZMG1” MN 28.02.2006r. 4.400.000,00 HM Głogów Wykonanie dokumentacji określonej w I etapie realizacji inwestycji w zakresie przełożeń, wpięć i wyburzeń dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja pirometalurgii KGHM PM S.A. - PZMG1” MN 31.05.2006r. 2.980.000,00 2. U-034/2005 z 20.07.2005r. III. Usługi Generalnej Realizacji Inwestycji (usługi projektowe + wykonawstwo inwestycji) 1. U-001/2005 z 28.01.2005r. Trinecke Żelezarny Odpylanie jam skipowych OŚ 06.12.2005r. 6.634.949,12 2. U-005/2005 z 01.02.2005r. Modernizacja istniejących obiektów Hydro Aluminium infrastruktury w związku z zabudową Sp. z o.o. drugiej linii technologicznej MN 22.12.2005r. 6.797.989,68 3. U-024/2005 z 10.06.2005r. Mittal Steel Projektowanie i realizacja Nowej Hali Poland S.A. Produkcyjnej wraz z infrastrukturą dla Oddział w Instalacji Powlekania Taśm Świętochłowicach MZ 30.11.2006r. 20.633.761,50 4. U-026/2005 z 06.07.2007 Mittal Steel Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej OŚ 30.11.2006. 28.500.000,00 5. U-039/2005 18.08.2006r. Mittal Steel Poland S.A. Fundamenty hali - dokumentacja i Oddział w roboty budowlane Świętochłowicach MZ 30.11.2006r. 5.708.571,26 6. U-009/ 2006* z 01.03.2006r.( z uwagi na powiązanie zadań włączono zadanie, dla którego zawarto umowę w 2006 roku) Mittal Steel Poland S.A. Oddział w Świętochłowicach Prace montażowe nowej linii technologicznej powlekania taśm w MSP O/Świętochłowice (z podlewkami dodatkowymi) MZ 30.11.2006r. 2.712.727,00 7. U-027/2005 z 24.10.2005r. HM Głogów Instalacja do opylania i odsiarczania gazów z odciągów znad otworów spustowych pieca zawiesinowego na Wydziale P-22 w HM „Głogów” MN 21.12.2006r. 11.810.000,00 Modernizacja instalacji odpylania hali lejniczej i namiarowni Wielkiego Pieca Nr 2 w Mittal Steel Poland S.A. O/Dąbrowa Górnicza Główne umowy Emitenta zawarte w normalnym toku działalności w roku 2006 Lp. Nr umowy Inwestor Przedmiot umowy Branża Termin zakończenia Wartość umowy w PLN 1 2 3 4 5 6 7 I. 1. Usługi projektowe i usługi Generalnej Realizacji Inwestycji dla KGHM Polska Miedź S.A. U-008/2005 z HM Cedynia 22.03.2006r. Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Nadzór autorski w zakresie prac projektowych dla zadnia „Kompletna, wielobranżowa i wielofazowa dokumentacja zadania inwestycyjnego pn. Instalacja produkcji UPCASTRUS36X-15” MN 15.09.2006r. 12.600,00 49 Rozdział IV 1 2 3 4 5 6 7 MN 31.07.2006r. 77.300,00 2. U-018/2006 z HM Głogów 02.05.2006r. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją prac wymiany karuzeli odlewniczej zgodnie z dokumentacją techniczną wykonaną w ramach Umowy U-066/2004/24 pn.: „Projekt zabudowy nowego węzła odlewania anod na Wydziale P-24 w HM Głogów” 3. U-020/2006 z HM Głogów 08.05.2006r. Wykonanie sprawdzenia nastaw i zabezpieczeń elektroenergetycznych pól 6 kV w GST II MN 16.06.2006r. 13.500,00 4. U-024/2006 z HM Głogów 18.05.2006r. Wykonanie projektu koncepcyjnego odprowadzania gazów gardzielowych MN 05.06.2006r. 14.700,00 5. U-025/2006 z HM Legnica 07.06.2006r. Wykonanie systemu sterowania i zabezpieczenia pieców szybowych MN 07.12.2006r. 65.000,00 6. U-043/2006 z HM Legnica 31.08.2006r. Dokumentacja projektowa „Modernizacji stropodachu NHW na PE” MN 30.04.2007r. 198.000,00 7. U-044/2006 z HM Głogów 19.09.2006r. Dokumentacja techniczna na przepięcie odprowadzenia gazów gardzielowych do komina H=40,0 m MN 31.10.2006r. 48.500,00 8. U-046/2006 z HM Głogów 15.09.2006r. Dokumentacja techniczna instalacji odpylającej gazy z pieca topielno rafinacyjnego na Wydziale P-4 MN 30.11.2007r. 819.500,00 9. U-055/2006 z HM Głogów 06.11.2006r. Koncepcja wymiany suszarni koncentratu wraz z modernizacją węzła mielenia wysuszonego koncentratu na Wydziale P-21 HMG II MN 31.01.2007r. 185.000,00 10. U-056/2006 z HM Głogów 01.12.2006r. Dokumentacja remontowa połączenia sklepienia z kapliczką pieców PASD 4 i 5 na Wydziale P-24 MN 20.12.2006r. 37.000,00 11. U-060/2006 z HM Głogów 29.12.2006r. Wykonanie uzupełnień projektów na wpięcia instalacji i niezbędne wzmocnienie konstrukcji dla planowanego zadania inwestycyjnego PZMGI z uwzględnieniem uwarunkowań postoju ciągu technologicznego MN 21.03.2007r. 79.000,00 12. U-038/2006 z HM Głogów 16.09.2006r. Wykonanie węzła odwadniania i filtracji osadów poneutralizacyjnych w HM Głogów MN 31.12.2006r. 6.663.000,00 II. Usługi projektowe i usługi Generalnej Realizacji Inwestycji dla Orła Białego S.A. 1. U-054/2006 z Orzeł Biały S.A. 26.10.2006r. Opracowanie danych i informacji dotyczących planu rozwoju Zakładu Hutniczego Orzeł Biały w zakresie umożliwiającym opracowanie biznes - planów nowych przedsięwzięć 2. U-059/2006 z Orzeł Biały S.A. 19.12.2006r. 1. Opinia techniczna oceny stanu technicznego konstrukcji ściany hali od strony północnej 2. Projekt wykonawczy przebudowy konstrukcji i elewacji ściany jw. MN 22.01.2007r. 7.700,00 3. U-039/2006 z Orzeł Biały S.A. 23.08.2006r. Wykonanie renowacji podstaw słupów nr VIII, IX, X hali pieców MN 30.09.2006r. 4.072,50 4. U-010/2006 22.03.2006r. Modernizacja Zakładu Hutniczego Orzeł Biały w Piekarach Śląskich MN 28.02.2007r. 5.461.371,78 50 Orzeł Biały S.A. MN 19.12.2006r. 18.700,00 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV Główne umowy Emitenta zawarte w normalnym toku działalności w roku 2007 do dnia zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Lp. Nr umowy Inwestor Przedmiot umowy Branża Termin zakończenia Wartość umowy w PLN 1 2 3 4 5 6 7 I. Usługi generalnej realizacji Inwestycji 1. Silesia U-001/2007 Residential 15.01.2007r. Project Sp. z o.o. Budowa Zespołu Mieszkaniowego „Dębowe Tarasy” w Katowicach (Budynki A1, A2 i C1) OB 31.01.2008r. 47.271.604,00 2. Dębowe Budowa Zespołu Mieszkaniowego U-002/2007 Tarasy Sp. z „Dębowe Tarasy” w Katowicach 15.01.2007r. o.o. II Spółka (Budynki A3, A4 i C2) Komandytowa OB 01.05.2008r. 48.428.395,00 3. U-017/2007 Zarmen 28.02.2007r. Sp. z o.o. OB 31.03.2008r. 18.236.466,41 Wykonanie w stanie surowym zamkniętym budynków mieszkalnych i usługowego na „Osiedlu Zagajnik” w Katowicach OB 9.488.427,89 (cena umowna może ulec zmniejszeniu w przypadku 15.06.2008r. zakupu materiałów budowlanych po niższej cenie niż założono) OŚ 19.10.2007r. 6.112.385,00 U-038/2007 4. 07.03.2007r. MK Inwestycje i Aneks nr Sp. z o.o. 1 z dnia 27.06.2007r. II Etap modernizacji Koksowni Radlin w Radlinie. 5. Cementownia U-008/2007 WARTA 10.05.2007r. Sp. z o.o. Budowa wieży schładzającej gazy i budynku pompowni realizowana w ramach modernizacji systemu schładzania gazów procesowych pieca nr 5 w Cementowni Warta S.A. w Trębaczowie 6. Cementownia U-031/2007 WARTA 13.04.2007r. Sp. z o.o. Dostawa elementów dla elektrofiltru typ BS/672-32/7,5/03 wraz z nadzorem nad wykonawstwem warsztatowym i montażem OŚ 31.07.2007r. 1.189.500,00 7. U-049/2007 Zarmen 24.07.2007r. Sp. z o.o. Wykonanie instalacji odpylania strony koksowej baterii koksowniczej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „II Etap Modernizacji Koksowni Radlin w Radlinie” OŚ 16.04.2008r. 10.999.000,00 8. ARCELOR U-064/2007 Mittal 20.09.2007r. ANNABA – Algieria Dostawa elektrofiltrów z systemem odbioru i transportu pyłów dla taśmy spiekalniczej 02.06.2009r. 13.854.315,58 (3.674.300,00 EUR przeliczone wg kursu z 20.09.2007. – 1 EUR = 3,7706) II. Usługi projektowe i usługi Generalnej Realizacji Inwestycji dla KGHM Polska Miedź S.A. 1. 2. OŚ U-046/2007 HM Głogów 18.07.2007r. Weryfikacja koncepcji programowo – przestrzennej wraz z opracowaniami towarzyszącymi dla zadania inwestycyjnego pn.: „Piec Zawiesinowy w HM Głogów I dla zadania PZMG1 obejmująca zmiany zawarte w PMP (piec zawiesinowy w HMGI o zdolności produkcji ~250 tys. Mg miedzi blister z pełnym odmiedziowaniem żużla w piecu elektrycznym). MN 31.10.2007r. 2.970.000,00 U-047/2007 HM Głogów 18.07.2007r. Koncepcja techniczno – ekonomiczna dla intensyfikacji produkcji w ciągu technologicznym HMG-II do poziomu 230 tys. Mg miedzi blister wraz z opracowaniami towarzyszącymi dla zadania inwestycyjnego pn.: „Intensyfikacja HM Głogów II” MN 22.10.2007r. 2.020.000,00 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 51 Rozdział IV 1 2 3 4 Wykonanie robót budowlano – montażowych w zakresie montażu i uruchomienia instalacji odpylającej w Hucie Miedzi „Głogów” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „P-4 Budowa instalacji odpylającej pieca topielno – rafinacyjnego”. 5 6 MN 28.12.2007r. 10.600.000,00 15.05.2008r. 4.199.000,00 3. U-056/2007 HM Głogów 27.07.2007r. III. Usługi projektowe i usługi Generalnej Realizacji Inwestycji dla Orła Białego S.A. 1. U-059/2007 Orzeł Biały 05.09.2007r. S.A. Modernizacja Zakładu Hutniczego Orzeł Biały S.A. w Piekarach Śląskich II etap. MN 7 Szczegółowy opis istotnych umów wyszczególnionych w powyższej tabeli, zawartych przez Emitenta po dniu, na który sporządzono sprawozdanie finansowe zostały szczegółowo opisane w pkt. 20.9. Działalność podstawowa Bipromet Ecosystem Sp. z o.o. Bipromet Ecosystem Sp. z o.o. wyodrębnia następujące, główne obszary działalności: - usługi w zakresie wykonania instalacji c.o., c.w.u., wodnych, kanalizacyjnych, gazowych; - sprzedaż towarów - zawory termostatyczne, automatyka c.o., materiały instalacyjne itp.; - usługi w zakresie obsługi systemów indywidualnego rozliczania zużycia ciepła; - usługi w zakresie konserwacji i serwisu instalacji c.o.; - usługi projektowe – branża instalacje c.o., c.w.u., wodne, kanalizacyjne, gazowe. Działalność podstawowa Przedsiębiorstwa Budowlanego Katowice S.A. Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. wyodrębnia następujące, główne obszary działalności: - usługi budowlane w budownictwie ogólnym; - usługi budowlane w budownictwie przemysłowym. 6.1.2. Wskazanie wszystkich istotnych nowych produktów lub usług, które zostały wprowadzone oraz informacje dotyczące opracowywania nowych produktów W latach 2004 – 2006 w zakresie podstawowej działalności BIPROMET oraz spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta nie zostały wprowadzone nowe istotne produkty. 6.2. GŁÓWNE RYNKI ZBYTU 6.2.1. Główne rynki zbytu Emitenta Bipromet SA działa na szeroko pojętym rynku usług projektowych oraz generalnej realizacji inwestycji, które świadczy na rynku krajowym. Przychody uzyskiwane z rynku krajowego stanowią w roku 2006 stanowią 99 % sumy uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży. 52 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV Przychody ze sprzedaży Emitenta na rynku krajowym z podziałem na klientów w okresie 2004 - 2006 Kraj Wyszczególnienie Klienci 2004 wartość (tys. zł) Sprzedaż krajowa, w tym: Udział % wartość (tys. zł) 2006 Udział % wartość (tys. zł) Udział % 32.913,0 100,0% 78.028,0 100,0% 81.148,0 100,0% KGHM Polska Miedź S.A. 4.039,0 12,3% 8.023,0 10,3% 22.602,0 27,9% Eaton Automotive Sp. z o.o. 2.330,0 7,1% 1.430,0 1,8% 423,0 0,5% Budimex Dromex S.A. 7.378,0 22,4% 6.085,0 7,8% 6.151,0 7,6% ZGH Bolesław S.A. 2.428,0 7,4% 23,0 0,0% 31,0 0,0% 0,0% 5.617,0 7,2% Górażdże Cement S.A. Usługi projektowe, generalna realizacja inwestycji, kompletacja dostaw 2005 Baterpol Sp z o.o. 0,0% 237,0 0,7% 15.217,0 19,5% Zarząd Budynków Miejskich i TBS Gliwice 4.155,0 12,6% 6.644,0 8,5% 0,0% Gmina Sośnicowice 5.427,0 16,5% 2.715,0 3,5% 0,0% 5,0 0,0% 6.829,0 8,8% 31,0 0,0% Mittal Steel Poland S.A. 0,0% 22.199,0 28,5% 35.540,0 43,8% ZH Orzeł Biały S.A. 0,0% 0,0 0,0% 5.243,0 6,5% 21,0% 3.246,0 4,2% 9.423,0 11,6% Hydro Aluminium Sp. z o.o. Pozostali 6.914,0 1.704,0 2,1% Źródło: Emitent Pozostałe 1% przychodów realizowane jest na rynku europejskim, w takich krajach jak Niemcy i Ukraina. Przychody ze sprzedaży Emitenta według rynków geograficznych w okresie 2004 - 2006 Zagranica Wyszczególnienie Rynek 2004 wartość (tys. zł) Sprzedaż na rynkach zagranicznych w tym: Udział % wartość (tys. zł) 2006 Udział % wartość (tys. zł) Udział % 2.623,0 100,0% 10.636,0 100,0% 537,00 100,0% 1.733,0 66,1% 3.086,0 29,0% 23,00 4,3% 890,0 33,9% 286,0 2,7% 0,0% Czechy 0,0% 6.668,0 62,7% 0,0% Ukraina 0,0% Inne 0,0% Niemcy Usługi projektowe, generalna realizacja inwestycji, kompletacja dostaw 2005 Słowacja 0,0% 596,0 5,6% 514,00 95,7% 0,0% Źródło: Emitent Sektor budowlany przeżywał w latach 2001-2002 okres recesji. Od roku 2004 widać zdecydowaną tendencję wzrostową i poprawę sytuacji w budownictwie ogólnym. Przełom roku 2006/2007 to gwałtowny wzrost zapotrzebowania na usługi budowlano – montażowe w budownictwie ogólnym. Dane GUS określające wzrost usług budowlano-montażowych w roku 2005 o 7,4% potwierdzają zasadność rozbudowy portfela zamówień przez Emitenta na kolejne lata 2007-2009 o świadczenie usług budowlano – montażowych w sektorze developerskim (budownictwo mieszkaniowe). Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 53 Rozdział IV Budynki oddane do użytku wg. województw 2005r. pomorskie warmińsko-mazurskie zachodnio-pomorskie podlaskie kujawsko-pomorskie mazowieckie wielkopolskie lubuskie łódzkie lubelskie dolnośląskie świętokrzyskie opolskie śląskie podkarpackie małopolskie Budynki oddane do użytku wg. województw w 2005r. 7300 do 12800 (4) Budynki 11000 4200 do 7300 (4) 3200 do 4200 (4) 1200 do 3200 (4) mieszkalne niemieszkalne Źródło: www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_budownictwo_wyniki_dzialalnosci_w_2005.pdf Prezentowane w powyższym wykresie dane dotyczą liczby budynków oddanych do użytkowania. Przedstawiono efekty budownictwa w postaci budynków oddanych do użytkowania, których zakończenie budowy zgłoszone zostało przez inwestora w inspektoracie nadzoru budowlanego i organ ten nie zgłosił sprzeciwu w drodze decyzji. W zamieszczonym wykresie przedstawiono otoczenie działania Emitenta na trenie kraju. Z zamieszczonego wykresu wynika, że wzrasta liczba budynków oddanych do użytkowania na obszarze działania Emitenta. 54 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV Aglomeracja 19 miast województwa śląskiego na tle innych potencjalnych aglomeracji Zasoby mieszkaniowe Mieszkania* w budynkach wybudowanych przec 1945 r. w % ogółem 43,3 42,8 38,8 37,8 38,3 58,8 32,5 27,9 25,4 288,7 21,0 13,5 Łódź Wrocław Łódź Poznań Kraków Warszawa Kraków Gdańsk-Gdynia Sopot AGLOMERACJA Gdańsk-Gdynia Sopot AGLOMERACJA powiat mikołowski powiat tarnogórski Tychy Zabrze Sosnowiec Świętochłowice Ruda Śląska Warszawa Śiemianowice Śląskie Mysłowice Piekary Śląskie Katowice powiat gliwicki Gliwice Bytom Dąbrowa Górnicza 52,8 Chorzów powiat będziński 3,3 331,9 387,3 18,4 56,3 221,7 59,8 23,0 21,2 20,5 13,7 12,7 Poznań 27,5 27,6 27,4 19,6 63,5 Gdańsk-Gdynia-Sopot 432,4 23,3 28,5 443,7 753,2 Jaworzno 390,4 26,0 25,7 862,4 387,6 385,7 Łódź 246,3 Struktura mieszkań według form własności w 2005 r. 56,0 56,8 100% 293,3 Wrocław Kraków mieszkania na 1000 ludności Urząd statystyczny w Katowicach Wrocław Poznań Warszawa Tarnowskie Góry Zabrze Mikołów Tychy Świętochłowice Sosnowiec Śiemianowice Śląskie Ruda Śląska Knurów Mysłowice Katowice Jaworzno Gliwice Czeladź Piekary Śląskie gminne spółdzielcze zakładowe osób fizycznych TBS inne Chorzów formy własności Dąbrowa Górnicza mieszkania w tys. przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w m2 Bytom Zasoby mieszkaniowe w 2005 r. Będzin AGLOMERACJA Dane NSP *2002 Źródło: www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/katow/ASSETS_II_9.jpg W maju 2007 r. ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest nadal pozytywnie, korzystniej niż w kwietniu, a także lepiej niż w analogicznym miesiącu ostatnich sześciu lat. Spowodowane to jest bardziej optymistycznymi niż przed miesiącem ocenami bieżącego portfela zamówień i produkcji, przy utrzymujących się oczekiwaniach znaczącego wzrostu portfela zamówień i produkcji w najbliższych miesiącach. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw jest zadowalająca, a przedsiębiorcy spodziewają się dalszej jej poprawy. Według opublikowanego przez ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku raportu pt. „Monitoring Rynku Budowlanego 2007”, rok 2006 zakończył się nadspodziewanie korzystnie dla sektora budowlanego, dynamiką wzrostu produkcji budowlanej rzędu 17,5%. Na tak dobry rezultat wpłynęła panująca korzystna koniunktura w budownictwie. Ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się w maju na poziomie plus 32 (w kwietniu plus 28). Wśród badanych przedsiębiorstw 39% sygnalizuje poprawę koniunktury, a 7% – jej pogorszenie (w ubiegłym miesiącu odpowiednio 36% i 8%). Przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Odnotowany w maju wzrost portfela zamówień i produkcji budowlano – montażowej jest szybszy niż w kwietniu. W najbliższych trzech miesiącach przewidywany jest dalszy, znaczny wzrost portfela zamówień i produkcji budowlano – montażowej. Przedsiębiorcy planują zwiększyć zatrudnienie w stopniu zbliżonym do prognoz sprzed miesiąca. Bieżąca i przyszła sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlano – montażowych oceniana jest korzystnie i lepiej niż przed miesiącem. Na najbliższe trzy miesiące przedsiębiorcy sygnalizują możliwość wzrostu cen realizacji robót budowlano – montażowych w skali nieco większej niż przewidywano przed miesiącem. (Źródło: www.egospodarka.pl). Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 55 Rozdział IV Koniunktura gospodarcza – budownictwo. Maj 2007r. Ogólny klimat koniunktury gospodarczej w budownictwie % 80 % 80 60 60 40 40 20 20 0 0 -20 -20 -40 -40 -60 -60 VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 poprawa pogorszenie saldo Źródło: www.stat.gov.pl/gus/45_1039_PLK_HTML.htm Gospodarka i budownictwo to dwa sektory ściśle ze sobą powiązane. W praktyce oznacza to, że do wzrostu w budownictwie niezbędna jest poprawa sytuacji w całej gospodarce. Widać to wyraźnie na poniższym wykresie, gdzie budownictwo stosunkowo później niż „cała gospodarka” wychodzi z zastoju, a do zapoczątkowania oraz utrzymania pozytywnych tendencji w branży budowlanej niezbędny jest najpierw wzrost gospodarczy. PKB i dynamika w produkcji budowlano-montażowej (w cenach stałych) (w%) 10 8,5 9,2 8,0 7,4 8 6 6,8 6,3 5,4 5,8 4 5,3 5,7 5,4 4,4 2 2,2 2,6 3,4 3,0 0 -2 I-III 2004 I-VI 2004 I-IX 2004 I-XII I-III -0,9 2004 2005 I-VI 2005 I-IX 2005 I-XII 2005 I-III 2006 I-VI 2006 -3,2 -4 -4,3 -4,1 -6 Produkcją budowlano-montażowa PKB Źródło: opracowanie ASIx na podstawie danych GUS Usługi budowlano – montażowe w budownictwie przemysłowym Emitent realizuje na rynku polskim w oparciu o wieloletnie doświadczenia przy budowie przemysłu ciężkiego (przemysł metali nieżelaznych i przemysł żelaza i stali).Obecnie Polska gospodarka sięgnęła granicy zdolności przemysłowych przemysł wykorzystuje prawie 84 proc. swych mocy produkcyjnych. 56 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV Przyjęte do realizacji programy modernizacyjne i rozbudowy zakładów, pozytywne decyzje o rozbudowie zdolności produkcyjnych i dostępu do nowych złóż cynkonośnych, modernizacji zdolności produkcyjnych miedzi oraz modernizacji i zwiększenia produkcji ołowiu (w procesach recyclingu) wpłyną bezpośrednio na potencjał rynku budowlano-montażowego w budownictwie przemysłowym będącym w bezpośrednim kręgu zainteresowania Emitenta. Utrzymujące się tendencje wzrostowe cen metali kolorowych na giełdach światowych przy ciągle pogłębiającym się popycie na nie (szczególnie w rejonie Azji) stwarzają możliwość realizacji programów modernizacyjnych i rozwojowych w przemyśle metali kolorowych. Przyjęte do realizacji programy modernizacyjne zakładów będących ich głównymi producentami i wytwórcami – KGHM Polska Miedź S.A., ZGH Bolesław S.A., Orzeł Biały S.A. i Impexmetal S.A., (Baterpol Sp. z o.o.) stwarzają Emitentowi możliwość budowy portfela zleceń w sektorze usług budowlano-montażowych w budownictwie przemysłowym na najbliższe lata. GUS podał, że Produkt Krajowy Brutto (PKB) wzrósł w I kwartale 2007 roku o 7,4 proc. po wzroście o 6,6 proc. w IV kwartale 2006 roku i 5,5 proc. w I kwartale 2006 roku. Nakłady brutto na środki trwałe w I kwartale 2007 roku wzrosły o 29,6 proc. wobec wzrostu o 19,3 proc. w IV kwartale 2006 roku i 7,6 proc. w I kwartale 2006 roku. Natomiast popyt krajowy w pierwszym kwartale bieżącego roku wzrósł o 8,6 proc. po wzroście o 8,6 proc. w IV kwartale 2006 roku i 5,3 proc. w I kwartale 2006 roku. (Źródło: http://www.wnp.pl/ wiadomosci/25361.html). Usługi generalnej realizacji inwestycji w ochronie środowiska Emitent opiera na rynku ochrony powietrza. Wieloletnie doświadczenie, potwierdzone stosownymi referencjami, oraz wdrożone, uruchomione i sprawdzone instalacje technologiczne w zakresie ochrony powietrza (filtry, elektrofiltry) w przemyśle cementowym, energetycznym oraz ciężkim (przemysł żelaza i stali) otwierają Emitentowi rynek modernizacyjny. Jednocześnie należy wspomnieć o realizowanym programie modernizacji polskiego przemysłu stalowniczego i koksowniczego, który w sposób naturalny wymusił modernizację instalacji związanych z ochroną powietrza. (Źródło: ”Restrukturyzacja i rozwój hutnictwa żelaza i stali w Polsce do 2006 roku”, www.mgip.gov.pl). Usługi budowlano – montażowe związane z ochroną powietrza emitent świadczy również poza granicami kraju, korzystając z wieloletniego doświadczenia (ponad 30 lat obecności na rynku jako OPAM). W głównej mierze są to rynki Czech, Słowacji, Rumuni (nowi członkowie UE) Belgii. Rynki te związane są z programami modernizacyjnymi i rozbudową zakładów produkujących żelazo, stal i koks. Szczególnie jest to ważne w aspekcie wzrostowych tendencji w zakresie zapotrzebowania na żelazo i stal, związanych z koniunkturą w budownictwie i ogólną tendencją rozwojową gospodarki światowej. Rok 2006 zapisał się dla polskiej gospodarki jako rok udany, znacznie korzystniejszy od optymistycznych prognoz sprzed roku. Na tę korzystną sytuację gospodarczą kraju wpłynęły: wzrost inwestycji, koniunktura w budownictwie, dobre wyniki w eksporcie i rosnąca konsumpcja indywidualna. Wzrost produktu krajowego brutto wyniósł 5,8% w 2006r., w tym o 8% wzrosła wartość dodana w przemyśle i o 15% w budownictwie. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2002-2006 (procentowy wzrost w stosunku do roku poprzedniego) [%] Wskaźnik makroekonomiczny 2002 2003 2004 2005 2006 Produkt krajowy brutto 1,4 3,8 5,3 3,5 5,8 Import (PLN) 9,0 17,9 22,8 0,8 17,9 Spożycie ogółem 2,9 2,5 4,0 2,6 4,4 Inwestycje -6,3 -0,1 6,4 6,5 16,7 Eksport (PLN) 13,0 24,9 30,2 6,1 19,0 1,1 8,3 11,7 4,1 11,8 SWIP* -1,2 14,4 21,6 10,9 16,4 Inflacja 1,9 0,8 3,5 2,1 1,0 18,1 18,0 19,1 17,6 14,9 Produkcja przemysłowa Stopa bezrobocia *SWIP (Steel Weighted Industrial Production) – średnia ważona produkcji sprzedanej przemysłów konsumujących wyroby stalowe Opracowanie: Source, GUS, HIPH Źródło: „Polski Przemysł Stalowy 2007” wyd. Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 57 Rozdział IV Prawie o 30 proc. wzrosło krajowe zużycie wyrobów gotowych, produkcja w hutach była w tym czasie wyższa o 20 proc. niż w 2005 roku. Wzrost zużycia stali stanowił przede wszystkim efekt wysokiego tempa rozwoju polskiej gospodarki (PKB wzrósł o 5,8 proc.), udanej absorpcji środków unijnych w projekty prorozwojowe oraz inwestycji. Hutnictwo staje się przemysłem nowoczesnym z perspektywą rozwoju. (Źródło: www.magazynfakty.pl/a1530-krajobraz-po-permanentnej-restrukturyzacji.htm) Dzięki obecności silnych inwestorów strategicznych, umacnia się rynkowa pozycja sektora. Produkcja stali surowej i wyrobów walcowanych na gorąco w latach 2004-2007, miesięcznie, narastająco (tys. ton) stal surowa wyroby w/g 1000 900 800 700 600 500 07 20 06 20 05 20 20 04 400 Źródło: CUI CIBEH S.A., opracowanie HIPH Źródło: ”Sytuacja w przemyśle stalowym i w gospodarce narodowej popyt, podaż, prognozy – 3 miesiące 2007 r.” Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa 58 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV Dynamika produkcji stali surowej i wyrobów walcowanych na gorąco w latach 2004-2007 (w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, miesięcznie, nienarastająco (%) stal surowa wyroby w/g 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 07 20 06 20 05 20 20 04 -40 Źródło: CUI CIBEH S.A., opracowanie HIPH Źródło: ”Sytuacja w przemyśle stalowym i w gospodarce narodowej popyt, podaż, prognozy – 3 miesiące 2007 r.” Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Podsumowując i oceniając rosnącą koniunkturę w gospodarce i na rynku inwestycyjnym można szacować, że szeroko rozumiane budownictwo, w którym Emitent świadczy większość swoich usług, ma szanse na utrzymanie wysokiego tempa wzrostu w najbliższych latach. Polska gospodarka będzie się w tym roku rozwijać w podobnym tempie, jak w roku poprzednim - wynika z przedstawionego w maju raportu ekonomicznego Banku Światowego. Z przytoczonych w raporcie prognoz Komisji Europejskiej wynika, że wzrost gospodarczy w Polsce będzie w 2007 r. miał taki sam poziom, jak w roku 2006 r. i wyniesie 6,1 proc., a w 2008 r. będzie to 5,5 proc. Według przytoczonych danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego, będzie to odpowiednio 5,8 proc. i 5 proc. (Źródło: www.pb.pl/News.aspx?id=f7855d9a-c2dd-4dc1-a132-1f597558e61b) 6.2.2. Główne rynki zbytu Bipromet Ecosystem Sp. z o.o. Obszarami prowadzonej działalności przez Bipromet Ecosystem Sp. z o.o.. są: • Generalna realizacja inwestycji obejmująca projekt techniczny, dostawę oraz montaż i rozruch urządzeń związanych z instalacjami centralnego ogrzewania – (lub sam montaż, wymiana, uruchomienie urządzeń). Duża sezonowość tej kategorii świadczonych usług związana często z brakiem możliwości prowadzenia robót w sezonie grzewczym. Odbiorcami usług są spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, placówki oświatowe, służba zdrowia. • Sprzedaż hurtowa armatury centralnego ogrzewania, automatyki ciepłowniczej (głównie urządzeń firmy DANFOSS) oraz grzejników firm BRUGMAN i RETTIG, kotłów grzewczych DE DIETRICH i REMEHA. • Obsługa systemów rozliczeniowych SKIBATRON i VITERRA - rozliczanie zużytej energii cieplnej całego budynku lub grupy budynków na podstawie przeprowadzanych odczytów podzielników kosztów Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 59 Rozdział IV ogrzewania zarówno wyparkowych jak i elektronicznych znajdujących się w poszczególnych lokalach mieszkalnych. Etap I to odczyt podzielników, etap II wprowadzenie odczytanych danych do elektronicznego systemu rozliczeniowego, etap III podział kosztów zużycia na poszczególne lokale mieszkalne z rozliczeniem kwotowym. Czas wykonania usługi zależny od wielkości obsługiwanych zasobów. • Usługi projektowe (modernizacja instalacji c.o., kotłownie, c.w., z.w., wymiennikownie, sieci cieplne). • Usługi serwisowe (instalacje grzewcze, wymiennikownie, urządzenia automatyki ciepłowniczej) – długoterminowe umowy na serwis i konserwacje konkretnych obiektów lub zasobów mieszkaniowych. W mniejszym zakresie usuwanie awarii nie objętych w/w. umowami. Bipromet Ecosystem Sp. z o.o., za wyjątkiem roku 2004, kiedy miała miejsce sprzedaż do Republiki Czeskiej, prowadzi działalność głównie na ternie województwa śląskiego, a w szczególności w miastach: Bytom, Chorzów, Piekary Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Ruda Śląska, Będzin, Katowice, Pszczyna, Siemianowice Śląskie, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Zabrze, Jastrzębie Zdrój, Rybnik. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i usług Bipromet Ecosystem Sp. z o.o. w okresie 2004-2006 2006 2005 2004 Przychody ze sprzedaży w PLN Kraj WDT Kraj WDT Kraj WDT 1) Przychody ze sprzedaży produktów, w tym: 2.719.907 - 2.779.475 - 1.845.372 - - usługi (konserwacje, modernizacje instalacji grzewczych) 2.719.907 - 2.779.475 - 1.845.372 - 586.520 - 743.833 - 1.775.909 171.546 3.306.427 - 3.523.308 - 3.621.281 171.546 2) Przychody ze sprzedaży towarów Razem 6.2.3. Główne rynki zbytu Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. prowadzi działalność komplementarną do Emitenta, a w 2006 roku 56 % świadczonych przez PBK usług jest realizowanych w konsorcjum z Emitentem. Tym samym rynki zbytu PBK S.A. pokrywają się z rynkami opisanymi w pkt. 6.2.1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i usług PBK w okresie 2004-2006 2006 2005 2004 Przychody ze sprzedaży w PLN Kraj 1) Przychody ze sprzedaży produktów, w tym: - pozostałe usługi (wynajem powierzchni, dzierżawy) 2) Przychody ze sprzedaży materiałów Razem 6.3. WDT Kraj WDT Kraj WDT 13.304.058 - 18.020.119 - 21.068.098 - 959.362 - 1.352.891 - 1.576.631 - 3.050 - 83.853 - 713.675 - 13.307.108 - 18.103.972 - 21.781.773 - CZYNNIKI NADZWYCZAJNE W działalności Emitenta, jak i podmiotu zależnego Bipromet Ecosystem Sp. z o.o., nie wystąpiły żadne czynniki nadzwyczajne mogące mieć wpływ na ich sytuację. Podmiot zależny od Emitenta, Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A., w dniu 16 lutego 2006 roku złożył wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Bezpośrednią przyczyną złożenia wniosku było zaistnienie przesłanek określonych w art. 11 ustęp 2 Prawa upadłościowego i naprawczego, tzn. wartość zobowiązań Spółki przekroczyła wartość jej majątku. Spółka zamknęła rok 2005 stratą netto w wysokości 2.963.653 złotych. Strata netto za styczeń 2006 wyniosła 173.306 złotych, co w efekcie spowodowało że na koniec stycznia 2006 r. Spółka wykazała ujemny kapitał własny w wysokości 99.581 złotych. Sąd Rejonowy w Katowicach postanowieniem z dnia 25 maja 2006r. ogłosił upadłość z możliwością zawarcia układu Przedsiębiorstwa Budowlanego Katowice S.A. 60 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV 6.4. PODSUMOWANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH UZALEŻNIENIA EMITENTA OD PATENTÓW LUB LICENCJI, UMÓW PRZEMYSŁOWYCH, HANDLOWYCH LUB FINANSOWYCH ALBO OD NOWYCH PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Działalność projektowa oraz generalne wykonawstwo inwestycji nie są uzależnione od zakupu licencji na stosowanie zastrzeżonych rozwiązań konstrukcyjnych czy też technologicznych. Firma w swej działalności stosuje znane i dostępne rozwiązania i urządzenia. W przypadkach zastosowania zastrzeżonej technologii czy urządzenia koszt zakupu licencji ponosi Inwestor, dla którego instalacja jest projektowana. W zakresie świadczenia usług kompletacji dostaw w ochronie środowiska kluczowe znaczenie dla działalności Emitenta ma know-how oraz wartość intelektualna nabyte od Przedsiębiorstwa Projektowania, Dostaw i Realizacji Obiektów Ochrony Powietrza „OPAM” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, które Emitent nabył na podstawie zawartej w 2001r. umowy. Emitent i jego Grupa Kapitałowa nie jest uzależniona od patentów i licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych, które miałyby wpływ na działalność lub rentowność Emitenta. Emitent i jego Grupa Kapitałowa stosują ogólne dostępne na rynku technologie. 6.5. ZAŁOŻENIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ EMITENTA I GRUPY KAPITAŁOWEJ DOTYCZĄCYCH ICH POZYCJI KONKURENCYJNEJ Założenia wszelkich stwierdzeń, oświadczeń lub komunikatów Emitenta dotyczących jego pozycji konkurencyjnej oraz perspektyw rozwoju rynku, na którym działa Spółka zostały poczynione na podstawie materiałów publikowanych przez GUS, spółki giełdowe, raportów okresowych „Listy 2000 Polskich Przedsiębiorstw” opublikowanych przez Rzeczpospolitą, materiały informacyjne i strony internetowe konkurentów. W tych miejscach w Prospekcie, w których ww. źródła nie zostały wskazane, założeniem dla wszelkich informacji dotyczących pozycji konkurencyjnej Emitenta jest wiedza jego Zarządu o działalności Spółki i jej konkurencji. Emitent projektuje i realizuje obiekty przemysłowe, budownictwa mieszkaniowego oraz użyteczności publicznej w systemie generalnego wykonawstwa. W roku bieżącym 2007 korzystniej ocenia swoja sytuację na rynku projektowym i budowlanym niż w analogicznym okresie 2006 roku. Działalność Emitenta koncentruje się głównie na terenie województwa śląskiego. Spółka specjalizująca się wcześniej głównie w projektowaniu dla przemysłu obecnie projektuje również obiekty budownictwa mieszkaniowego, budynki biurowe oraz użyteczności publicznej – gimnazja, hale sportowe. W ostatnich latach Emitent wykonał wiele nowych obiektów. Emitent widzi możliwość realizacji kontraktów gwarantujących rozwój i utrzymanie stabilnej pozycji na rynku. 7. STRUKTURA ORGANIZACYJNA 7.1. KRÓTKI OPIS GRUPY DO KTÓREJ NALEŻY EMITENT ORAZ MIEJSCA EMITENTA W TEJ GRUPIE – W PRZYPADKU EMITENTA, KTÓRY JEST CZĘŚCIĄ GRUPY W skład Grupy Kapitałowej, poza Emitentem, wchodzi Bipromet Ecosystem Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. Bipromet Ecosystem Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Graniczna 29 zarejestrowana dnia 4 czerwca 2002 w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 116117. Emitent posiada 51% w kapitale zakładowym spółki i 51% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki. Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 61 Rozdział IV Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Graniczna 29 zarejestrowana dnia 5 listopada 2002 w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000137474. Emitent posiada 60% w kapitale zakładowym spółki i 60 % głosów na walnym zgromadzeniu spółki. 7.2. WYKAZ ISTOTNYCH PODMIOTÓW ZALEŻNYCH OD EMITENTA WRAZ Z PODANIEM NAZWY, KRAJU INKORPORACJI LUB SIEDZIBY, PROCENTOWEGO UDZIAŁU EMITENTA W KAPITALE TYCH PODMIOTÓW ORAZ PROCENTOWEGO UDZIAŁU W GŁOSACH, JEŻELI JEST ON RÓŻNY OD UDZIAŁU W KAPITALE 7.2.1. Bipromet Ecosystem Sp. z o.o. Rejestracja: dnia 4 czerwca 2002 Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000116117 Kapitał zakładowy: 51.000,00 zł, w pełni opłacony Przedmiot działalności (według PKD): 45 33 A wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych Adres: ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice Zarząd: Aristoteles Milios - Prezes Zarządu, Krzysztof Kiermas - Wiceprezes Zarządu. Emitent jest posiadaczem 153 udziałów Bipromet Ecosystem Sp. z o.o., stanowiących 51% udziału w jego kapitale zakładowym i dających prawo do wykonywania 51% głosów na WZW. Pozostałymi znacznymi udziałowcami Bipromet Ecosystem Sp. z o.o. są: Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne „DIUNA” Sp. z o.o. (29%) oraz Członkowie Zarządu (20%). Bipromet Ecosystem Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie: - wykonywania inwestycji energooszczędnych dla budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej, - projektowania układów energooszczędnych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, stacji wymiennikowych i innych, - bieżącej konserwacji kotłowni, stacji wymienników, węzłów cieplnych oraz instalacji c.o. i c.w.u. Dodatkowo prowadzi serwis urządzeń ciepłowniczych, rozliczenia mieszkańców ze zużytej energii cieplnej, podzielniki kosztów ogrzewania oraz centrum dystrybucyjne firmy DANFOSS. Ponadto prowadzone są szkolenia służb technicznych inwestora oraz instalatorów z firm instalatorskich. W 2007r. Bipromet Ecosystem Sp. z o.o. zawarła następujące, istotne kontrakty: • z Ad-Dom Piekary Śląskie na roboty remontowe oraz modernizacyjne instalacji c.o. w zasobach wspólnot mieszkaniowych - wartość ok. 400.000,00 zł; • z MZBM Świętochłowice na roboty remontowe oraz modernizacyjne instalacji c.o. w zasobach wspólnot mieszkaniowych - wartość ok. 150.000,00 zł; • z MZBM Będzin na roboty remontowe oraz modernizacyjne instalacji c.o. w zasobach wspólnot mieszkaniowych - wartość ok. 150.000,00 zł; • z Bipromet S.A. na roboty instalacyjne na osiedlu Dębowe Tarasy – wartość ok. 4.000.000,00 zł. Bipromet S.A. Bipromet Ecosystem Sp. z o.o. 62 Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV 7.2.2. Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. Rejestracja: dnia 5 listopada 2002 Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000137474 Kapitał zakładowy: 1.545.996,90 zł, w pełni opłacony Przedmiot działalności (według PKD): 45 21 A wykonywanie robót ogólnobudowlanych i specjalistycznych związanych ze wznoszeniem budynków i budowli Adres: ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice Zarząd: Ryszard Straszak - Prezes Zarządu, Bogdan Wyleżuch - Wiceprezes Zarządu, Tomasz Janik - Wiceprezes Zarządu. Emitent jest posiadaczem 470.862 akcji Przedsiębiorstwa Budowlanego Katowice S.A., stanowiących 60% udziału w jego kapitale zakładowym i dających prawo do wykonywania 60% głosów na WZA. Drugim, obok Emitenta znaczącym akcjonariuszem Przedsiębiorstwa Budowlanego Katowice S.A. jest Skarb Państwa (25%). Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. zajmuje się kompleksowym wykonawstwem inwestycji w zakresie: - budownictwa przemysłowego, - budownictwa ogólnego, - budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury społecznej w tym: szkół, przedszkoli, sal gimnastycznych, obiektów handlowych i usługowych, ośrodków rekreacyjno - sportowych wraz z basenami kąpielowymi, szpitali, ośrodków zdrowia, - budownictwa specjalistycznego. Realizacja robót prowadzona jest w systemach generalnego i bezpośredniego wykonawstwa, koordynacji oraz podwykonawstwa. Przedsiębiorstwo realizuje przedsięwzięcia inwestycyjne w technologiach zgodnych z dokumentacją techniczną otrzymaną od Inwestorów. Obiekty wykonywane są w technologiach: tradycyjnej, monolitycznej z zastosowaniem nowoczesnych deskowań przestawnych typu „PERI”, szkieletowej prefabrykowanej, szkieletowej stalowej wraz z lekką obudową ścian i dachu. W zakresie robót wykończeniowych stosowane są najnowsze technologie zarówno krajowe jak i zagraniczne zgodnie z życzeniami i wymogami Inwestorów. PB Katowice S.A. wykonuje także instalacje elektryczne i sanitarne zewnętrzne oraz wewnętrzne. Ponadto zajmuje się wykonawstwem robót remontowych i modernizacyjnych, elewacyjnych jak również montażem wyrobów zbrojarskich, konstrukcji stalowych i prefabrykowanych, stropów podwieszanych różnych typów oraz ścianek działowych w tym z suchych tynków gipsowych. Dodatkowo świadczy usługi związane z dostawą i układaniem betonu. W latach 2004 - 2006 Spółka wykazała ujemne wyniki finansowe, spowodowane ponoszeniem wysokich strat na prowadzonych przez Spółkę kontraktach. W konsekwencji, w dniu 16 lutego 2006 roku Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. złożyło wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Sąd Rejonowy w Katowicach postanowieniem z dnia 25 maja 2006 r. ogłosił upadłość z możliwością zawarcia układu Przedsiębiorstwa Budowlanego Katowice S.A. Propozycje układowe złożone przez Zarząd PB Katowice S.A. przewidywały jednorazową spłatę wszystkich wierzytelności układowych o wartości nieprzekraczającej 2.000 zł w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia układu oraz redukcję 50% wierzytelności powyżej kwoty 2.000 zł i rozłożenie ich spłaty na 28 kwartalnych rat. We wszystkich przypadkach wierzytelności obejmować miały odsetki naliczone do dnia ogłoszenia upadłości. Sąd zwołał zgromadzenie wierzycieli PB Katowice S.A. na dzień 31 lipca 2007 r. Po sprawdzeniu listy obecności zostało ono odroczone do dnia 31 sierpnia 2007 r. ze względu na wpłynięcie w dniu 24 lipca 2007 r. do sądu nowych propozycji układowych złożonych przez jednego z wierzycieli PB Katowice S.A. i konieczność zapoznania się z nimi przez wszystkich wierzycieli. Nowe propozycje w stosunku do Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 63 Rozdział IV wierzycieli do 2.000 zł zakładają jednorazową spłatę wszystkich wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia układu, natomiast w przypadku wierzytelności przekraczających 2.000 zł przewidywana jest ich konwersja na akcje, której podstawą będzie cena nominalna akcji w wysokości 1,97 zł. W trakcie posiedzenia Sądu Zarząd PB Katowice S.A. pozytywnie odniósł się do propozycji złożonych przez wierzyciela. W dniu 31 sierpnia 2007 r. odbyło się odroczone wcześniej głosowanie nad propozycjami układowymi zgłoszonymi przez jednego z wierzycieli. Propozycja wierzyciela uzyskała wymagane poparcie gdyż liczba głosów oddanych za przyjęciem układu przekroczyła połowę ilości wszystkich wierzycieli upoważnionych do głosowania, a wartość wierzytelności reprezentowanych przez tych wierzycieli przekroczyła 2/3 łącznej wartości zgłoszonych wierzytelności. Łączna wartość wierzytelności podlegających konwersji na akcje wyniesie 3.620.322,19 zł a emisja obejmie 1.837.727 sztuk akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,97 zł (jeden złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) każda. Spłata pozostałych części wierzytelności niemożliwych do skonwertowania ze względu na wartość mniejszą aniżeli 1,97 zł tj. wartość nominalną jednej akcji, nastąpi jednorazowo w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu. W skutek dokonywanej konwersji wierzytelności nastąpi podwyższenie dotychczasowego kapitału zakładowego spółki do kwoty 5.166.319,09 zł. W przypadku wierzytelności nieprzekraczających kwoty 2.000 zł przewidziana jest ich jednorazowa spłata w całości w terminie 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu. W dniu 20 września 2007 roku Sąd wydał postanowienie zatwierdzające układ. Na postanowienie Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie. Informacje na temat upadłości PB Katowice S.A. zawarto w pkt. III.1.15. W Spółce wprowadzany jest aktualnie plan naprawczy polegający na wprowadzeniu: ścisłej kontroli wydatków na prowadzonych kontrach; procedury budżetowania kontraktów; zmian personalnych w osobach kierowników kontraktów. Wprowadzony przez nowy Zarząd program naprawczy umożliwił zebranie nowego portfela zleceń na rok 2007, z którego najistotniejsze to: ZARMEN Sp. z o.o. – roboty żelbetowe na obiekcie kuźni w Zdzieszowicach – 773 tys. zł, zakończenie – styczeń 2007; ZARMEN Sp. z o.o. - II Etap modernizacji Koksowni Radlin w Radlinie, wartość dotychczas otrzymanych zleceń – ok. 21.800 tys. zł, termin zakończenia - czerwiec 2008; MK Inwestycje Sp. z o.o. – budowa Osiedla „Zagajnik” w Katowicach przy ul. Fijewskiego, wartość umowy ponad 9.500 tys. zł, termin realizacji maj 2007 - czerwiec 2008. 8. ŚRODKI TRWAŁE 8.1. INFORMACJE DOTYCZĄCE JUŻ ISTNIEJĄCYCH LUB PLANOWANYCH ZNACZĄCYCH RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH, W TYM DZIERŻAWIONYCH NIERUCHOMOŚCI ORAZ JAKICHKOLWIEK OBCIĄŻEŃ USTANOWIONYCH NA TYCH AKTYWACH Nieruchomości Grupy Kapitałowej mające istotne znaczenie dla prowadzonej działalności. Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu Emitent jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach przy ulicy Granicznej 29, o łącznej powierzchni 9.709m2, na której znajdują się budynki biurowe o łącznej kubaturze 62.808m3 i składające się z trzech budynków – budynku „A” o kubaturze 35.457m3, budynku „B” o kubaturze 16.950m3 i budynkiem „C” o kubaturze 10.401m3. Właścicielem nieruchomości gruntowej jest Skarb Państwa, użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem budynków stanowiących przedmiot odrębnej własności jest Emitent. 64 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV Opis znaczących aktywów trwałych Emitenta Lp. Położenie, struktura, powierzchnia Przeznaczenie Tytuł prawny Ustanowione obciążenia Wskazania przyczyn, dla których nieruchomość uznana została przez Emitenta za mającą istotne znaczenie dla jego działalności 1. Działki zabudowane w Katowicach przy ul. Granicznej 29 o pow. 9.709m2 siedziba Emitenta, wynajem Własność na podstawie umowy sprzedaży z dnia 6 grudnia 1996 r. Hipoteka kaucyjna w kwocie 34 500 000 zł na rzecz Banku BPH S.A. Na nieruchomości znajduje się budynek biurowy Spółki. Nieruchomość wraz z zabudowaniami ma najwyższą wartość jako rzeczowy środek trwały spółki. Nieruchomość gruntowa położona jest w strefie centralnej miasta. Kompleks działek stanowi dobrze zagospodarowany, zorganizowany i dozorowany teren. Niezabudowana cześć kompleksu działek utwardzona jest w większości nawierzchnią betonową, asfaltową oraz częściowo kostka betonową (drogi dojazdowe i chodniki, place i parkingi wewnętrzne), natomiast pozostałą część terenu stanowią skwery zieleni urządzonej. Teren kompleksu działek jest w większości ogrodzony płotem z siatki stalowej w ramach na słupkach stalowych. Wjazd na teren wewnętrzny kompleksu działek umożliwiają bramy wjazdowe. Parking położony przy budynku głównym jest dozorowany. Kompleks działek uzbrojony jest w podstawową infrastrukturę techniczną – instalację elektryczną, siły, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania, teletechniczną. Nieruchomość gruntowa posiada dobrą dostępność drogową. Kompleks działek położony jest bezpośrednio przy ul. Granicznej. Ulica ta poprzez połączenia z innymi drogami publicznymi zapewnia dostępność drogową od strony ścisłego centrum miasta i dzielnic sąsiednich. Na terenie nieruchomości gruntowej posadowione są budynki: budynek biurowy główny „A”, budynek biurowy „B”, budynek biurowe „C” – budynki połączone ze sobą i tworzące funkcjonalnie zorganizowaną całość oraz budynek warsztatowy z wymiennikownią ciepła i budynki garażowe. W bilansie powyższa nieruchomość jest prezentowana w dwóch pozycjach: 1. rzeczowe aktywa trwałe, 2. nieruchomości inwestycyjne. Podział ten wynika z faktu, iż cześć nieruchomości jest wykorzystywana na potrzeby własne Emitenta (tj. 36,14% powierzchni nieruchomości), natomiast pozostała część przeznaczona jest na wynajem (tj. 63,86% powierzchni nieruchomości). Wartość bilansowa nieruchomości przedstawia się następująco: • wartość bilansowa nieruchomości w części zakwalifikowanej do rzeczowych aktywów trwałych na dzień 31.12.2006 roku wynosi: 8 637 tys. PLN, • wartość bilansowa nieruchomości w części zakwalifikowanej do nieruchomości inwestycyjnych na dzień 31.12.2006 roku wynosi 15 263 tys. PLN, • wartość bilansowa części zakwalifikowanej do rzeczowych aktywów trwałych na dzień 31.07.2007 roku wynosi: 8 490 tys. pln, • wartość bilansowa nieruchomości w części zakwalifikowanej do nieruchomości inwestycyjnych na dzień 31.07.2007 roku wynosi: 15 263 tys. PLN. Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej położonej w Chorzowie w dzielnicy Batory przy ulicy Wieniawskiego 18 o łącznej powierzchni 32.840 m2 na której znajdują się budynki, w tym: budynek administracyjny, hala warsztatowa i hale magazynowe o łącznej powierzchni 10.669 m2. Właścicielem nieruchomości gruntowej jest Skarb Państwa, użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem budynków stanowiących przedmiot odrębnej własności jest Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 65 Rozdział IV Opis znaczących aktywów trwałych jednostki zależnej Emitenta Lp. Położenie, struktura, powierzchnia Przeznaczenie Tytuł prawny Ustanowione obciążenia Wskazania przyczyn, dla których nieruchomość uznana została przez spółkę za mającą istotne znaczenie dla jego działalności 1. Działki oraz budynki w Chorzowie Batorym o pow. 13.117m2 Pomieszczenia biurowe magazyny sprzętowe i warsztaty spółki Decyzja Wojewody Katowickiego z dnia 02.06.1993 o nabyciu prawa użytkowania wieczystego Hipoteka kaucyjna w kwocie 56.631,05 zł na rzecz STU Hestia S.A. Nieruchomość wraz z zabudowaniami ma najwyższą wartość jako rzeczowy środek trwały spółki Kompleks działek wraz z budynkami i budowlami tworzy jednolity ogrodzony i dozorowany teren będący dawną siedzibą i bazą sprzętową spółki. Teren położony jest w strefie peryferyjnej miasta Chorzowa, w odległości ok. 3 km od jego centrum, na terenach przemysłowych. Posiada on dogodne połączenia drogowe, dojazd do niego stanowią drogi miejskie o nawierzchni asfaltowej, a połączony jest z innymi miastami regionu poprzez autostradę A4 i Drogową Trasę Średnicową. Niezabudowana cześć kompleksu działek utwardzona jest w większości nawierzchnią betonową, natomiast pozostałą część terenu stanowią skwery zieleni urządzonej. Nieruchomości gruntowe uzbrojone są w podstawową infrastrukturę techniczną – instalację elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową i teletechniczną. W bilansie nieruchomość jest prezentowana w dwóch pozycjach: 1. rzeczowe aktywa trwałe 2. nieruchomości inwestycyjne. Podział ten wynika z faktu, iż cześć nieruchomości jest wykorzystywana na potrzeby własne Spółki (tj. 29%), natomiast pozostała część przeznaczona jest na wynajem (tj. 71%). Wartość bilansowa części zakwalifikowanej do rzeczowych aktywów trwałych na dzień 31.12.2006r. wynosi: 2.066 tys. zł. Wartość bilansowa części zakwalifikowanej jako inwestycje na dzień 31.12.2006r. wynosi: 5.027 tys. zł. Wartość bilansowa części zakwalifikowanej do rzeczowych aktywów trwałych na dzień 31.07.2007r. wynosi: 2.048 tys. zł. Wartość bilansowa części zakwalifikowanej jako inwestycje na dzień 31.07.2007r. wynosi: 5.027 tys. zł. Grupa nie posiada innych znaczących rzeczowych aktywów trwałych. Poza inwestycjami opisanymi w punkcie 5.2.2. Grupa nie planuje zakupu innych znaczących rzeczowych aktywów trwałych. Hipoteka kaucyjna na rzecz Banku BPH spółka akcyjna do kwoty 34 500 000 pln (słownie: trzydzieści cztery miliony pięćset tysięcy złotych), ustanowiona na prawie użytkowania wieczystego, które przysługuje Emitentowi w stosunku do zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach przy ul. Granicznej 29, obejmującej działki gruntu nr 115/1 Mapa 53 oraz nr 7/29 dla których Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział XI Ksiąg Wieczystych prowadzi KW Nr KA1K/00026016/5, stanowi zabezpieczenie wierzytelności Banku BPH S.A. z tytułu udzielonego kredytu, zgodnie z umową z dnia 20 grudnia 2005 roku. Kredyt w wysokości 9 000 000 pln (dziewięć milionów złotych) został przeznaczony na wykup akcji własnych celem umorzenia. Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach PB Katowice S.A. jest hipoteką kaucyjną wystawioną przez STU Hestia S.A. do kwoty 56.631,05 zł do dnia 16.09.2008 r. Ustanowiona została na ona działce nr KW 6307 położonej w Chorzowie przy ul. Wieniawskiego 18. Stanowi ona zabezpieczenie gwarancji dobrego wykonania robót nr 203000149943 wystawionej przez STU Hestia na zlecenie PBK S.A. na rzecz Gminy Skawina w ramach realizacji przez PB Katowice S.A. budowy Sali Gimnastycznej przy 66 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV Zespole Placówek Oświatowych w miejscowości Borek Szlachecki. Zestawienie środków trwałych Grupy Kapitałowej Emitenta za lata 2004-2006 Środki trwałe (wartość brutto w tys. zł) 2006 rok wg MSR skonsolidowane 2005 rok wg MSR skonsolidowane Grunty, w tym: 2.363 1.588 601 790 Bipromet S.A. 1.951 1.443 559 559 budynki i budowle, w tym: 9.544 5.386 946 2.465 Bipromet S.A. 7.845 4.910 610 610 maszyny i urządzenia, w tym: 2.566 2.743 2.743 2.942 Bipromet S.A. 1.511 1.638 1.638 1.635 środki transportu, w tym: 924 475 474 604 Bipromet S.A. 630 181 181 181 pozostałe środki trwałe, w tym: 408 489 492 894 83 110 110 110 Razem Grupa Kapitałowa 15.805 10.681 5.256 7.695 Razem Emitent 12.020 8.282 3.098 3.095 Bipromet S.A. 2005 rok wg PSR skonsolidowane 2004 rok wg PSR skonsolidowane Źródło: Emitent 8.2. OPIS ZAGADNIEŃ I WYMOGÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA, KTÓRE MOGĄ MIEĆ WPŁYW NA WYKORZYSTANIE PRZEZ EMITENTA RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH W związku z rodzajem działalności prowadzonej przez Emitenta i spółki zależne, nie istnieją aktualnie wymogi związane z ochroną środowiska, które mogą mieć wpływ na wykorzystanie przez niego rzeczowych aktywów trwałych. 9. PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ 9.1. SYTUACJA FINANSOWA EMITENTA Analiza zarządzania zasobami finansowymi Emitenta i Grupy Kapitałowej została przeprowadzona na podstawie: • skonsolidowanych rocznych danych finansowych Grupy obejmujących okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wraz z danymi porównywalnymi za rok obrotowy od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku, sporządzonych według Międzynarodowych Standardów rachunkowości, dane były badane przez Biegłego Rewidenta, • skonsolidowanych historycznych informacji finansowych Emitenta za rok obrotowy od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku wraz z danymi porównywalnymi za rok obrotowy od 01.01.2004 do 31.12.2004 roku sporządzonych według Polskich Standardów Rachunkowości, zbadanych przez Biegłego Rewidenta. Wyniki finansowe Emitenta Wybrane dane finansowe (w tys. zł) 2006 rok wg MSR skonsolidowane 2005 rok wg MSR skonsolidowane 2005 rok wg PSR skonsolidowane 2004 rok wg PSR skonsolidowane 1 2 3 4 5 Przychody ze sprzedaży 92.808 101.911 102.199 53.288 Koszty sprzedanych produktów 83.757 95.778 96.198 50.467 9.051 6.133 6.001 2.821 Wynik brutto ze sprzedaży Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 67 Rozdział IV 1 2 3 4 5 Koszty ogólnego zarządu 5.232 3.516 4.074 4.232 Wynik na sprzedaży 2.532 2.097 1.880 -1462 Pozostałe przychody operacyjne 7.439 5.895 1.561 1.457 590 1.799 1.527 803 Wynik na dział. operacyjnej (EBIT) 9.381 6.193 1.914 -808 Wynik na dział. operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) 9.911 6.608 2.409 -259 Przychody finansowe 401 346 328 1.405 Koszty finansowe 855 1.013 1.067 309 Wynik przed opodatkowaniem 8.927 5.526 1.233 346 Wynik netto 6.457 4.975 1.824 364 2006 rok wg MSR skonsolidowane 2005 rok wg MSR skonsolidowane 2005 rok wg PSR skonsolidowane 2004 rok wg PSR skonsolidowane 10,1% 6,1% 1,9% -1,5% Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto 9,6% 5,4% 1,2% 0,6% Wskaźnik rentowności sprzedaży netto 7,4% 4,9% 1,8% 0,7% Rentowność aktywów ROA 9,0% 7,7% 3,7% 1,1% 26,6% 37,9% -235,7% 4,1% Pozostałe koszty operacyjne Źródło: Emitent Wskaźniki rentowności Emitenta Wskaźniki rentowności Rentowność sprzedaży na działalności operacyjnej Rentowność kapitałów własnych ROE Źródło: Emitent Sposób obliczania wskaźników: • wskaźnik rentowności sprzedaży na działalności operacyjnej – stosunek zysku na działalności operacyjnej za dany okres do przychodów ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów; • wskaźnik rentowności sprzedaży brutto – stosunek zysku brutto za dany okres do przychodów ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów; • wskaźnik rentowności sprzedaży netto – stosunek zysku netto akcjonariuszy jednostki dominującej za dany okres do przychodów ze sprzedaży ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów; • wskaźnik rentowności aktywów ROA – stosunek zysku netto akcjonariuszy jednostki dominującej za dany okres do stanu aktywów na koniec danego okresu; • wskaźnik rentowności kapitałów własnych ROE – stosunek zysku netto akcjonariuszy jednostki dominującej za dany okres do kapitałów własnych na koniec danego okresu. W 2004 roku Grupa Kapitałowa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 53.288 tys. zł notując jednak stratę na działalności operacyjnej w wysokości -808 tys. zł, co stanowiło 1,5% wartości przychodów. Grupa Kapitałowa zanotowała jednak dodatni wynik brutto i przewyższał on wynik na działalności operacyjnej ze względu na przychody finansowe. Przychody z tytułu odsetek wyniosły 1.078 tys. zł i stanowiły 77% przychodów finansowych. Rentowność netto ukształtowała się na poziomie 0,7% przy zysku netto równym 364 tys. zł. W roku 2005 rentowności kapitałów własnych była ujemna i wyniosła -235,7% w porównaniu z dodatnią rentownością w roku 2004, która wyniosła 4,1%. Jest to przede wszystkim efekt zmniejszenia kapitału własnych o kwotę 9.716 tys. zł głównie w związku z wykupem w 2005 akcji własnych o wartości 11.528 tys. zł. 68 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV W 2006 roku poprawa koniunktury i efekty wdrożenia programu naprawczego w spółce zależnej PBK S.A. spowodowały wzrost zarówno zysku brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej jak i zysku netto w stosunku do roku poprzedniego i to pomimo spadku przychodów ze sprzedaży w roku 2006 w stosunku do roku poprzedniego spowodowanego dwoma czynnikami: - dla Emitenta był to pierwszy pełny rok działania poza grupą „Budimex” S.A., co spowodowało konieczność samodzielnego pozyskiwania zamówień bez wsparcia ze strony jednostki dominującej o silnej pozycji rynkowej; - równocześnie jedna ze spółek zależnych została postawiona w stan upadłości z możliwością zawarcia układu, co znacznie pogorszyło jej konkurencyjność. Należy zaznaczyć, że pomimo spadku przychodów Grupy, wynik netto w roku 2006 przewyższa wynik osiągnięty w roku poprzednim. Rentowność aktywów Grupy Kapitałowej wzrosła w roku 2006 w stosunku do roku 2005 do 9,0%, co jest wyższą stopą zwrotu niż przeciętne oprocentowanie kredytów obrotowych. Rentowność kapitałów własnych spadła z 37,9% w roku 2005 do 26,6% w roku 2006. Osiągnięty w 2006 roku poziom rentowności kapitałów własnych w wysokości 26,6 % gwarantuje inwestorom w opinii Emitenta zadowalający zwrot z zainwestowanych środków. W analizowanym okresie rentowność sprzedaży miała tendencję wzrostową i w 2006 roku wyniosła odpowiednio 9,6% brutto i 7,4% netto. Aktywa obrotowe Grupy kapitałowej Emitenta Aktywa obrotowe (w tys. zł) Zapasy 2006 rok wg MSR skonsolidowane 2005 rok wg MSR skonsolidowane 2005 rok wg PSR skonsolidowane 2004 rok wg PSR skonsolidowane 293 360 360 471 Należności krótkoterminowe 24 850 16 792 18 639 19 006 Inwestycje krótkoterminowe 11 625 21 245 21 335 2 935 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 902 2 006 2 007 2 670 Źródło: Emitent Wskaźniki sprawności zarządzania Wskaźniki sprawności zarządzania okres rotacji zapasów (w dniach) 2006 rok wg MSR skonsolidowane 2005 rok wg MSR skonsolidowane 2005 rok wg PSR skonsolidowane 2004 rok wg PSR skonsolidowane 1,3 1,4 1,3 3,4 szybkość obrotu należnościami (w dniach) 95,2 57,5 59,6 122,6 szybkość obrotu zobowiązań (w dniach) 75,1 77,3 99,1 83,5 Źródło: Emitent Sposób obliczania wskaźników: • okres rotacji zapasów = zapasy * 360 dni / koszty sprzedanych produktów; • okres inkasa należności (w dniach) = należności handlowe * 360 dni / przychody ze sprzedaży; • okres spłaty zobowiązań (w dniach) = zobowiązania handlowe * 360 / koszty sprzedanych produktów. Wartość wskaźnika cyklu rotacji zapasów przez cały analizowany okres kształtowała się na bardzo niskim poziomie, co wynika z faktu iż poziom zapasów był niewielki. Cykl rotacji należności Grupy Kapitałowej uległ znacznej poprawie, ze 123 dni w roku 2004 do 95 dni w roku 2006. Oznacza to lepsze zarządzanie należnościami Grupy Kapitałowej oraz coraz lepszą sytuacją finansową jego klientów. Rotacja zobowiązań kształtowała się na poziomie 83 dni w 2004 roku, a w roku 2005 wzrosła do poziomu 99 dni ze względu na znaczący wzrost zobowiązań handlowych. Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 69 Rozdział IV 9.2. WYNIK OPERACYJNY Wynik operacyjny Emitenta Wyszczególnienie (w tys. zł) 2006 rok wg MSR skonsolidowane 2005 rok wg MSR skonsolidowane 2005 rok wg PSR skonsolidowane 2004 rok wg PSR skonsolidowane Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 92.808 101.911 102.199 53.288 Koszty działalności operacyjnej 90.276 99.814 96.198 50.467 Zysk/strata ze sprzedaży 2.532 2.097 1.880 -1.462 Pozostałe przychody operacyjne 7.439 5.895 1.561 1.457 Pozostałe koszty operacyjne 590 1.799 1.527 803 Zysk/strata na działalności operacyjnej (EBIT) 9.381 6.193 1.914 -808 Zysk/strata netto 6.457 4.975 1.824 364 Źródło: Emitent W roku 2005 skonsolidowane przychody ze sprzedaży, zgodnie z PSR, wzrosły o 92% w stosunku do roku 2004, natomiast w roku 2006 nastąpił spadek przychodów netto ze sprzedaży, wg MSR, w stosunku do 2005 roku o 9%. Do najistotniejszych czynników, które miały bezpośredni wpływ na znaczące zmiany w przychodach netto ze sprzedaży Emitenta i Grupy Kapitałowej w latach 2004-2006 należy zaliczyć: • Poprawiającą się koniunkturę w Polsce, ułatwiającą zarówno Emitentowi, jak i całej Grupie Kapitałowej budowę portfela kontraktów i co miało wpływ na wzrost przychodów ze sprzedaży w latach 2005 i 2006 w stosunku do roku 2004. • Rok 2006 był pierwszym rokiem działalności poza grupą „Budimex”, co spowodowało konieczność samodzielnego pozyskiwania kontraktów, bez wsparcia ze strony jednostki dominującej o silnej pozycji finansowej i renomie na rynku. Powyższy czynnik miał wpływ na wielkość przychodów ze sprzedaży w roku 2006 w stosunku do roku 2005. Pomimo konieczności samodzielnego pozyskiwania kontraktów przez Emitenta przychody ze sprzedaży w roku 2006 ukształtowały się na poziomie znacznie wyższym niż w roku 2004. • Złożenie w lutym 2006 roku przez spółkę zależną PB Katowice S.A. wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Utrudniło to, a w niektórych przypadkach uniemożliwiło pozyskiwanie niektórych kontraktów i miało wpływ na wielkość sprzedaży w roku 2006 w stosunku do roku 2005. W 2004 roku przychody ze sprzedaży Emitenta znajdowały się na niskim poziomie, co wynikało z niskiego portfela zamówień z roku poprzedniego, braku zleceń przechodzących na rok 2004 oraz braku większych zleceń w ciągu tego okresu. Łączna wartość przychodów ze sprzedaży produktów w 2004 roku wyniosła 53.288 tys. zł z czego: • 26.613 tys. zł przychody z działalności budowlanej, • 24.015 tys. zł przychody z pozostałych usług. Łączna wartość przychodów ze sprzedaży produktów w 2005 roku wyniosła 101.371 tys. zł z czego: • 76.372 tys. zł przychody z działalności budowlanej, • 24.999 tys. zł przychody z pozostałych usług. Przyczyną wzrostu przychodów ze sprzedaży w roku 2005 w stosunku do roku 2004 był więc wzrost przychodów z działalności budowlanej (wzrost o 287%) podczas gdy wartość sprzedaży pozostałych usług wzrosła w analogicznym okresie nieznacznie (wzrost o 4%). 70 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV Pomimo restrykcyjnej polityki kosztowej, zwłaszcza dotyczącej kosztów stałych, działalność Grupy Kapitałowej na poziomie wyniku z działalności operacyjnej była jednak w roku 2004 deficytowa i Grupa zanotowała stratę w wysokości 808 tys. zł. Był to przede wszystkim efekt stosunkowo niskich przychodów ze sprzedaży, gdyż wartość pozostałych przychodów operacyjnych (1.457 tys. zł) przekroczyła wartość pozostałych kosztów operacyjnych (803 tys. zł). W pozostałych przychodach operacyjnych Emitent zaksięgował w roku 2004 odszkodowanie w wysokości 153 tys. zł z tytułu nieterminowych realizacji zleceń. Podobna sytuacja miała miejsce również w roku 2005, za nieterminowe wykonanie zlecenia Emitent obciążył kontrahenta karą w wysokości 253 tys. zł. W 2005 roku Emitent zanotował 92% wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do roku poprzedniego. Łączna wartość sprzedaży wyniosła 102.199 tys. zł i przyniosła efekt w postaci dodatniego wyniku z działalności operacyjnej w wysokości 1.914 tys. zł. Rentowność z działalności operacyjnej osiągnęła wartość 1,9% podczas gdy w roku poprzednim działalność ta była deficytowa (-1,5%). Podstawowym czynnikiem był znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży, który pozwolił wygenerować marżę wystarczającą na pokrycie kosztów zarządu i kosztów sprzedaży. Równocześnie Grupa w roku 2005 ograniczyła wysokość tych kosztów w porównaniu z rokiem 2004. Pomimo wzrostu sprzedaży w roku 2005 koszty sprzedaży spadły o blisko 8%, natomiast koszty zarządu zmniejszyły się o 3,7% w stosunku do roku 2004. Należy podkreślić, iż w 2005 roku wynik operacyjny Grupy został obciążony startą wynikającą z kontynuacji realizacji przez Emitenta wspólnego przedsięwzięcia w konsorcjum z Budimex Dromex S.A. Procentowy udział Emitenta w realizowanej umowie wynosił 73%, osiągnięte przychody wyniosły 6.085 tys. zł, koszty 6.820 tys. zł, zaś strata na umowie na koniec roku 2005 wyniosła 735 tys. zł. Z uwagi na osiągnięcie przez Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. wysokiego ujemnego wyniku finansowego za 2005 rok, Emitent dokonał odpisu aktualizującego wartość akcji PBK S.A. na kwotę 868 tys. zł, co stanowiło 52% ceny nabycia akcji. Na poziomie Grupy Kapitałowej widać niekorzystny wpływ Przedsiębiorstwa Budowlanego Katowice S.A. na wyniki Grupy Kapitałowej. Ogłoszona upadłość, a także wypracowany ujemny wynik za 2005 rok w wysokości 2.277 tys. zł znacznie pogorszyły podstawowe parametry ekonomiczne. Rentowność sprzedaży Grupy wyniosła 1,8%, podczas gdy rentowność Emitenta na sprzedaży wyniosła w 2005 roku 5,2%. W roku 2006 skonsolidowane przychody ze sprzedaż Grupy wyniosły 92.808 tys. zł i spadły o 9% pozostałych stosunku do roku 2005, kształtując się jednak na poziomie znacznie wyższym niż w roku 2004. W roku 2006 wynik na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniósł 2.532 tys. zł i wzrósł o 20,7% w stosunku do roku 2005 i to pomimo faktu, iż w roku 2006 Grupa Kapitałowa zanotowała spadek wielkości przychodów w stosunku do roku poprzedniego. Jednakże restrykcyjna polityka kosztowa plus wzrost marży na realizowanych kontraktach spowodowały, że zysk na sprzedaży w porównaniu z rokiem poprzednim wzrósł o 435 tys. zł. Grupa w roku 2006 zwiększyła marżę na sprzedaży do 2,7% z 2,1% w roku poprzednim i to pomimo znaczącego wzrostu kosztów ogólnego zarządu. W roku 2006 koszty te wzrosły o 1.716 tys. zł na co wypływ miało ich obciążenie kosztami programu akcji pracowniczych w wysokości 810 tys. zł. Wpływ zmiany sposoby ujęcia przychodów ze sprzedaży w efekcie przejścia na MSR nie był znaczący i zaprezentowany został w punkcie 47 sprawozdania finansowego za rok 2006. W roku 2006 znaczący wpływ na wynik z działalności operacyjnej miała wysokość pozostałych przychodów operacyjnych, które wyniosły 7.439 tys. zł podczas gdy pozostałe koszty operacyjne wyniosły 590 tys. zł. Wzrost pozostałych przychodów operacyjnych przede wszystkim był podyktowany wzrostem wartości posiadanych przez Grupę Kapitałową nieruchomości inwestycyjnych. Szczegółowe informacje na temat wpływu zmiany wartości nieruchomości Grupy Kapitałowej na pozostałe przychody operacyjne zawiera nota 10 sprawozdania finansowego za rok 2006. Emitent oświadcza, że nie są mu znane jakiekolwiek elementy polityki rządowej, gospodarczej, fiskalnej, monetarnej i politycznej ani czynniki, które mają istotny wpływ lub które mogłyby bezpośrednio lub pośrednio mieć istotny wpływ, na działalność operacyjną Spółki. Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 71 Rozdział IV 10. ZASOBY KAPITAŁOWE 10.1. ŹRÓDŁA KAPITAŁU EMITENTA Źródła kapitału Emitenta (w tys. zł) Kapitał własny Kapitał akcyjny 2006 rok wg MSR skonsolidowane 2005 rok wg MSR skonsolidowane 2005 rok wg PSR skonsolidowane 2004 rok wg PSR skonsolidowane 24 243 13 121 -774 8 942 549 1 166 336 336 1 103 631 Kapitał zapasowy Zysk (strata) z lat ubiegłych (zyski zatrzymane) 4 068 7 599 -869 -751 Wynik netto 6 457 4 975 1 824 364 47 155 51 233 49 011 20 527 6 831 6 501 4 931 3 261 10 874 11 294 7 495 101 5 453 7 316 7 380 26 322 29 497 33 917 w tym kredyty i pożyczki 2 527 1 594 1 620 Rozliczenia międzyokresowe 3 128 3 941 2 668 2 523 71 398 64 354 49 896 32 734 2005 rok wg PSR skonsolidowane 2004 rok wg PSR skonsolidowane Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe w tym kredyty i pożyczki Zobowiązania krótkoterminowe Pasywa razem 14 642 Źródło: Emitent Wskaźniki struktury kapitałów, zadłużenia i struktury aktywów Emitenta Wskaźniki zadłużenia Wskaźnik struktury kapitału 2006 rok wg MSR skonsolidowane 2005 rok wg MSR skonsolidowane 0,7% 1,2% -9,7% 0,0% 52,1% 63,4% 83,0% 45,0% Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego 141,3% 138,3% 122,1% 100,7% Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 153,4% 310,9% 5350,4% 164,9% Majątek trwały / Aktywa 0,5% 0,4% 0,2% 0,2% Zapasy / Aktywa 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Należności / Aktywa 0,4% 0,3% 0,4% 0,6% Wskaźnik ogólnego zadłużenia Źródło: Emitent Sposób obliczania wskaźników: • wskaźnik struktury kapitału – stosunek zadłużenia długoterminowego do kapitału własnego, • wskaźnik ogólnego zadłużenia – stosunek zobowiązań ogółem do ogólnej sumy aktywów, • wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego – stosunek zobowiązań ogółem do zobowiązań krótkoterminowych, • wskaźnik zadłużenia kapitału własnego – stosunek zobowiązań ogółem do kapitałów własnych. W roku 2004 wskaźnik ogólnego zadłużenia Emitenta kształtował się na poziomie 45%. Uległ on znacznemu zwiększeniu w roku 2005, gdyż wyniósł 83%. Wzrost ten był podyktowany otrzymaniem kredytu inwestycyjnego, którego saldo na koniec 2005 roku wyniosło 9.000 tys. zł., a który przeznaczony 72 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV został na wykup akcji własnych celem ich umorzenia. Ponadto wynegocjowano wydłużenie terminów płatności w nowych kontraktach z dostawcami. Wzrost przychodów spółki w 2005 roku o 92% spowodował istotny wzrost salda środków pieniężnych przy stosunkowo niewielkich zmianach salda należności z tytułu dostaw i usług. Było to efektem spłaty znacznej części należności Emitenta przed końcem grudnia 2005 roku. Poprawienie się wskaźnika ogólnego zadłużenia (52,1%) w 2006 roku jest efektem wzrostu wartości nieruchomości inwestycyjnych Grupy Kapitałowej, o około 6.500 tys. zł przy równoczesnym zmniejszeniu poziomu zadłużenia z tytułu kredytu inwestycyjnego. Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego nie wykazuje większych zmian na przestrzeni lat 2005-2006 natomiast wzrost w roku 2005 i 2006 spowodowany jest uzyskaniem kredytu inwestycyjnego, który w części prezentowany jest jako zobowiązanie krótkoterminowe, a w znaczącej zaś części jest prezentowany jako zobowiązanie długoterminowe, przez co podniósł wartość zobowiązań ogółem. Wzrost aktywów Emitenta w 2005 roku połączony ze spadkiem kapitału własnego (wykup akcji w celu umorzenia) spowodował drastyczny spadek pokrycia zobowiązań kapitałem własnym. Na poziomie Grupy Kapitałowej z roku na rok (310,9% w roku 2005, spadek do 153,4% w roku 2006) wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych wykazuje tendencję zniżkową, co pozytywnie oddziałuje na poziom ryzyka finansowego. Wykorzystanie zadłużenia do wyjścia z Grupy „Budimex” było zgodne ze strategią Emitenta. Zaciągnięcie kredytu oraz wykup akcji spowodował wykazie ujemnej wartości wskaźnika struktury kapitału (-9,7)% w roku 2005 co było efektem ujemnego poziomu kapitału własnego Grupy w 2005 roku biorąc pod uwagę PSR. Na poziomie Grupy Kapitałowej wskaźnik struktury kapitału wykazywał tendencję malejącą z 1,2% w 2005 roku do 0,7% w roku 2006 analizując dane zgodne z MSR. Analiza płynności Emitenta Wskaźniki płynności 2006 rok wg MSR skonsolidowane 2005 rok wg MSR skonsolidowane 2005 rok wg PSR skonsolidowane 2004 rok wg PSR skonsolidowane Wskaźnik bieżącej płynności 1,3% 1,2% 1,2% 1,7% Wskaźnik szybkiej płynności 1,3% 1,1% 1,2% 1,7% Wskaźnik podwyższonej płynności 0,4% 0,7% 0,7% 0,4% Źródło: Emitent Sposób obliczania wskaźników: • wskaźnik bieżącej płynności – stosunek aktywów obrotowych do stanu zobowiązań krótkoterminowych na koniec danego okresu; • wskaźnik szybkiej płynności – stosunek aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy do stanu zobowiązań krótkoterminowych; • wskaźnik podwyższonej płynności – stosunek majątku obrotowego pomniejszonego o zapasy i należności krótkoterminowe do stanu zobowiązań krótkoterminowych na koniec okresu. Emitent w okresie od 2004 do 2006 utrzymywał płynność finansową w dopuszczalnych granicach. Emitent dysponował aktywami obrotowymi wyższymi niż zobowiązania krótkoterminowe. Przeważająca część aktywów obrotowych utrzymywana była w należnościach krótkoterminowych, a Grupa Kapitałowa charakteryzuje się niskim poziomem zapasów przez co wskaźnik płynności szybkiej był na podobnym poziomie co wskaźnik płynności bieżącej. Wskaźnik szybkiej płynności w każdym okresie ostatnich trzech lat nie spadał poniżej uznawanego za próg bezpieczeństwa poziomu 1. Wskaźnik podwyższonej płynności zanotował istotny wzrost w roku 2005 ze względu na przedterminowe zapłaty należności dokonane przez inwestorów (Mittal Steel Poland oraz Baterpol). Wskaźniki płynności Grupy Kapitałowej nie wykazywały istotnych wahań na przestrzeni lat 2005-2006. Źródłem kapitału obcego Emitenta w postaci kredytów jest Bank BPH Spółka Akcyjna na podstawie umowy kredytu z dnia 20 grudnia 2005 roku opisanej szczegółowo w punkcie 22.1.2. Na dzień zatwierdzenia Prospektu saldo zobowiązań Emitenta z tytułu umowy kredytu zawartej z bankiem BPH S.A. w dniu 20.12.2005 roku wynosi 6.435 tys. zł z tytułu zobowiązań kredytowych oraz 13.084 tys. zł z tytułu gwarancji bankowych. Jedynym innym źródłem finansowania związanym z długiem odsetkowym są umowy leasingu opisane w szczegółowo w punkcie 22.1.1. Emitent nie korzysta z pożyczek. Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 73 Rozdział IV 10.2. ŹRÓDŁA I KWOTY ORAZ OPIS PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH EMITENTA Przepływy środków pieniężnych Emitenta (w tys. zł) 2006 rok wg MSR skonsolidowane 2005 rok wg MSR skonsolidowane 2005 rok wg PSR skonsolidowane 2004 rok wg PSR skonsolidowane Przepływ środków z działalności operacyjnej -7.703 19.772 19.726 -4.432 Przepływ środków z działalności inwestycyjnej -474 1.193 1.203 1.345 Przepływ środków z działalności finansowej -1.443 -2.619 -2.529 158 Razem przepływy pieniężne netto -9.620 18.346 18.400 -2.929 Środki pieniężne na początek okresu 21.245 2.899 2.935 5.864 Środki pieniężne na koniec okresu 11.625 21.245 21.335 2.935 Źródło: Emitent Głównym źródłem generowania przepływów pieniężnych Grupy w latach 2004-2006 była sprzedaż na rynek krajowy usług budowlanych i projektowych. W roku 2004 Grupa Kapitałowa osiągnęła ujemne przepływy tylko z działalności operacyjnej w wysokości -4.432 tys. zł. Ujemny przepływ wynikał w przeważającej części ze wzrostu wartości należności Grupy, ujemny przepływ wynikający ze zmiany stanu należności wyniósł bowiem w roku 2004 -4.757 tys. zł. Jednocześnie w omawianym okresie Grupa nie finansowała działalności poprzez odpowiedni wzrost wartości zobowiązań Grupy. Pozytywne przepływy wypracowano z działalności inwestycyjnej i finansowej. Dodatnie przepływy z działalności finansowej wynikały z emisji akcji serii B, natomiast na dodatnie przepływy z działalności inwestycyjnej wpłynęły przychody związane ze zbyciem majątku trwałego oraz inwestycji w nieruchomości. Rok 2005 pozwolił Grupie Kapitałowej na osiągnięcie pozytywnych przepływów na działalności operacyjnej i inwestycyjnej. Dodatni przepływ z działalności inwestycyjnej podobnie jak w roku 2004 był podyktowany zbyciem majątku trwałego oraz inwestycji w nieruchomości. Ujemny przepływ na działalności finansowej były rezultatem nadwyżki wydatków na nabycie akcji własnych nad wartością zaciągniętych kredytów. Bardzo wysokie dodatnie przepływy zanotowała Grupa z działalności operacyjnej. Było to efektem przedterminowe zapłaty pod koniec roku należności dokonanej przez inwestorów (Mittal Steel Poland oraz Baterpol). W 2006 roku wszystkie rodzaje działalności Grupy Kapitałowej generowały ujemne przepływy środków pieniężnych. Ujemny przepływ środków na działalności operacyjnej wynikał głównie ze wzrostu wartości należności Grupy (w roku 2005 stan należności był stosunkowo niski ze względu na wcześniejszą ich spłatę przez klientów) oraz zmniejszenia stanu zobowiązań Grupy. Ujemne przepływy z działalności operacyjnej wynikające ze zmiany stanu należności i zobowiązań wyniosły w 2006 roku łącznie -9.694 tys. zł. Na ujemne przepływy na działalności inwestycyjnej w wysokości 474 tys. zł miały wydatki związane z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (kwota 120 tys. zł), a także wydatki o charakterze inwestycyjnym w postaci modernizacji nieruchomości inwestycyjnej (kwota 364 tys. zł). Ujemne przepływy na działalności finansowej były spowodowane głównie spłatą kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami (kwota 1.453 tys. zł) oraz nabyciem kolejnych akcji własnych w celu umorzenia. 10.3. INFORMACJE NA TEMAT POTRZEB KREDYTOWYCH ORAZ STRUKTURY FINANSOWANIA EMITENTA Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie posiada dodatkowych potrzeb kredytowych poza korzystaniem z kredytu w ramach umowy opisanej w punkcie 22.1.2. potrzeb kredytowych. Dokonane w 2007 roku inwestycje zostały sfinansowane środkami własnymi. Emitent posiada zawartą z Bankiem BPH S.A. w grudniu 2005 roku umowę kredytu. Zgodnie z zawartym w 2007 roku aneksem nr 8 do tej umowy w ramach transzy C Emitent posiada możliwość jej przeznaczenia na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta w formie kredytu w rachunku bieżącym, kredytu obrotowego oraz gwarancji bankowych. Emitent może wykorzystać 74 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV środki w ramach transzy C w formie kredytu w rachunku bieżącym oraz w formie kredytu obrotowego łącznie do kwoty 6.000.000 zł. Na dzień zatwierdzenia Prospektu saldo zobowiązań Emitenta z tytułu umowy kredytu zawartej z bankiem BPH S.A. w dniu 20.12.2005 roku wynosiło 6.435 tys. zł z tytułu zobowiązań kredytowych (Transza A) oraz 13.084 tys. zł z tytułu gwarancji bankowych. Jedynym innym źródłem finansowania związanym z długiem odsetkowym są umowy leasingu opisane w szczegółowo w punkcie 22.1.1.Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie posiada zadłużenia z tytułu kredytu w rachunku bieżącym lub w formie kredytu obrotowego i nie korzystał z możliwości takiego zadłużenia zarówno w roku 2006 i jak i w roku 2007. Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej opisanej w punkcie 22.1.2. Emitent nie stosował instrumentów finansowych zabezpieczających zmianę stopy procentowej. Opis zarządzania ryzykiem finansowym Emitent zamieścił w punkcie 45 sprawozdania finansowego za rok 2006. Na koniec roku 2006 99,7% środków pieniężnych stanowiły środki pieniężne w walucie polskiej. W tej walucie generowana jest też znacząca większość przychodów Grupy co ogranicza ryzyko z tytułu zmiany kursów walut. 10.4. INFORMACJE DOTYCZĄCE JAKICHKOLWIEK OGRANICZEŃ W WYKORZYSTYWANIU ZASOBÓW KAPITAŁOWYCH, KTÓRE MIAŁY LUB MOGŁYBY MIEĆ BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ISTOTNY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNĄ EMITENTA Zgodnie z zawartą w dniu 20 grudnia 2005 roku z Bankiem BPH Spółka Akcyjna umową kredytu Emitent zobowiązał się, że bez uprzedniej pisemnej zgody Banku, od dnia podpisania umowy do chwili wywiązania się przez Emitenta ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy nie będzie dokonywał wypłaty dywidendy ani innych płatności na rzecz akcjonariuszy Emitenta, za wyjątkiem płatności wynikających z umów zlecenia, które będą zawarte z inwestorami lub podmiotami zależnymi od inwestorów lub podmiotami dominującymi nad inwestorami, i których treść będzie akceptowana przez Bank, z zastrzeżeniem, że wypłaty na rzecz Prezesa Zarządu Kredytobiorcy pana Tadeusz Baja nie będą wymagały zgody Banku. Również zgodnie z ww. umową Emitent zobowiązał się utrzymywania niektórych wskaźników finansowych na Emitenta na określonym w umowie poziomie. Dotyczy do wskaźników zadłużenie łączne do EBITDA, zadłużenie łączne do kapitałów własnych oraz wskaźnika pokrycia obsługi długu tak jak są one definiowane w umowie kredytu. W ocenie Emitenta konieczność utrzymywania wskaźników na określonym w umowie kredytu poziomie może pośrednio ograniczyć możliwość wykorzystania zasobów kapitałowych Emitenta, zwłaszcza jego Kapitały własne. W zawartej w grudniu 2005 roku z Bankiem BPH S.A. umowie kredytu określone zostały cele na jakie kwoty udzielonego kredytu mogą zostać przeznaczone, w tym przede wszystkim podział pomiędzy transze oraz określenie maksymalnych kwot jakie Emitent może przeznaczyć na bieżącej działalności gospodarczej w formie kredytu w rachunku bieżącym, kredytu obrotowego oraz gwarancji bankowych. W opinii Zarządu Emitenta, poza czynnikami wynikającymi z umowy kredytu, nie istnieją jakiekolwiek ograniczenia w wykorzystaniu zasobów kapitałowych, które miały lub mogłyby mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na działalność operacyjną Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta. 10.5. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ŹRÓDEŁ FUNDUSZY POTRZEBNYCH DO ZREALIZOWANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEDSTAWIONYCH W POZYCJACH 5.2.3. ORAZ 8.1. Emitent zamierza sfinansować nakłady inwestycyjne przedstawione w pozycji 8.1. i 5.2.3. ze środków własnych. Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 75 Rozdział IV 11. BADANIA I ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE 11.1. PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE ORAZ POSIADANE PATENTY I LICENCJE Emitent nie posiada patentów, które w znaczący sposób wpływałyby na jego działalność. Emitent i jego Grupa Kapitałowa nie opracowywali strategii badawczo-rozwojowej i nie wydatkował żadnych kwot na powyższe badania w okresie objętym historycznymi danymi finansowymi, jak również nie sponsorował w tym okresie takich działań. Na dzień sporządzenia Prospektu Emitent ani pozostałe spółki należące do Grupy Kapitałowej nie posiadają wzorów użytkowych zastrzeżonych w Polsce lub za granicą. Aktualnie Emitent posiada certyfikat jakości ISO 9001:2000 wydany przez TUV Rheinland Inter Cert – ważny do 2010-02-19. 11.2. ZNAK TOWAROWY Emitent używa słownego znaku towarowego „Bipromet”. Znak ten został zgłoszony do rejestracji w Urzędzie Patentowym w dniu 5 czerwca 2007 roku za numerem Z-326177. Na dzień zatwierdzenia niniejszego prospektu nie została jeszcze wydana decyzja o udzieleniu prawa ochronnego na ten znak. Innym znakiem używanym przez Emitenta jest znak towarowy słowno – graficzny „MN” zgłoszony do rejestracji w Urzędzie Patentowym w dniu 21.06.2004 r. za numerem 282177. Procedura rejestracyjna znaku towarowego przed Urzędem Patentowym RP nie została jeszcze zakończona. 12. INFORMACJE O TENDENCJACH 12.1. NAJISTOTNIEJSZE OSTATNIO WYSTĘPUJĄCE TENDENCJE W SPRZEDAŻY I ZAPASACH ORAZ KOSZTACH I CENACH SPRZEDAŻY ZA OKRES OD DATY ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO DO DATY DOKUMENTU REJESTRACYJNEGO Miesięczna wielkość przychodów Emitenta w zakresie podstawowej działalności wykazuje zróżnicowanie w zależności od ilości aktualnie realizowanych umów, rodzaju realizowanych usług (umowy projektowe i generalna realizacja inwestycji) oraz uzgodnionych terminów realizacji zadania. Wielkość przychodów w pierwszych miesiącach danego roku uzależniona jest od wartości portfela zleceń na koniec poprzedniego roku. Z początkiem roku 2007 zostały przez Emitenta podpisane znaczące umowy w tym Budowa Zespołu Mieszkaniowego Dębowe Tarasy co ma odzwierciedlenie w systematycznie rosnącej sprzedaży w poszczególnych miesiącach tego roku. W przypadku umów budowlanych wpływ na wielkość sprzedaży ma również zjawisko sezonowości opisane w Rozdziale III, pkt. 1.13. Zgodnie z opisaną tendencją miesiące zimowe charakteryzuje zmniejszenie przychodów ze sprzedaż w zakresie działalności podstawowej, natomiast ich wzrost jest odnotowywany w II kw danego roku. Średnio od m-ca marca przychody w stosunku do dwóch pierwszych miesięcy tego roku wzrosły o 150%. W zakresie kosztów sprzedaży (w których w przypadku Emitenta znaczący udział mają koszty podwykonawców) zauważalny jest w pierwszych miesiącach tego roku dynamiczny wzrost kosztów zakupu materiałów i usług budowlanych. Ten wzrost ma odzwierciedlenie w aktualnie oferowanych przez Emitenta cenach sprzedaży usług budowlanych dotyczących Generalnej Realizacji Inwestycji. 76 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV Główne tendencje w ujęciu miesięcznym 2007r. pokazuje poniższe zestawienie: dane w tys. zł 12/2006 1/2007 2/2007 3/2007 4/2007 5/2007 6/2007 7/2007 Przychody netto ze sprzedaży 10.872 2.897 2.812 7.281 7.502 6.518 9.541 9.582 Koszty sprzedanych towarów 8.648 2.539 2.388 6.594 7.050 6.128 10.007 9.030 1.291 1.276 1.247 2.313 1.966 1.488 1.438 Zapasy Źródło: Emitent Zapasy wykazywane przez Emitenta obejmują udzielone zaliczki dla podwykonawców. Saldo zapasów charakteryzuje znacząca fluktuacja, ponieważ ich stan uzależniony jest od rodzaju aktualnie realizowanych kontraktów i wynegocjowanych z podwykonawcami warunków płatności z tytuły zleconego zakresu prac. Wielkość udzielanych zaliczek i termin ich zwrotu jest uzależniony do warunków handlowych wynegocjowanych w aktualnie realizowanych przez Emitenta kontraktach. 12.2. INFORMACJE NA TEMAT JAKICHKOLWIEK ZNANYCH TENDENCJI, NIEPEWNYCH ELEMENTÓW, ŻĄDAŃ, ZOBOWIĄZAŃ LUB ZDARZEŃ, KTÓRE WEDLE WSZELKIEGO PRAWDOPODOBIEŃSTWA MOGĄ MIEĆ ZNACZĄCY WPŁYW NA PERSPEKTYWY EMITENTA, PRZYNAJMNIEJ DO KOŃCA BIEŻĄCEGO ROKU Emitent dostrzega następujące niepewne elementy, żądania, zobowiązania lub zdarzenia, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta i jego Grupy Kapitałowej: • EC Kraków - sprawa z powództwa Bipromet i Budimex Dromex O/Południowy, tocząca się przed Sądem Okręgowym w Krakowie o zapłatę kwoty 2.492.225 złotych. Roszczenie Bipromet związane jest z nadzwyczajnym wzrostem cen stali przy realizacji zadania w EC Kraków. Kwota dochodzona w postępowaniu stanowi różnicę pomiędzy kosztami materiałów stalowych obowiązujących w czasie składania oferty, a kosztem tych samych materiałów w trakcie realizacji kontraktu. Przewidywane rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego do końca br. • KGHM Polska Miedź - żądanie tej Spółki to kwota 197.582,47 złotych. Żądanie to stanowić ma odszkodowanie za błędy projektowe Bipromet. Bipromet uznaje kwotę 109.852,47 złotych. Co do pozostałej kwoty Bipromet twierdzi, iż projekt wykonano zgodnie z danymi dostarczonymi przez KGHM, a usterki wyniknęły wskutek niepełnych danych dostarczonych przez Klienta. Sprawa jest na etapie przesądowym. • W związku z realizacją przez Emitenta dwóch umów na realizację Zespołu Mieszkaniowego „Dębowe Tarasy” w Katowicach, opisanych szczegółowo w punktach 6.4 i 20.9 Prospektu, wskazać można na następujące okoliczności, które mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta. Jak wskazano w punkcie 4.1 Prospektu, pismem Zamawiającego - Silesia Residential Project Sp. z o.o. z dnia 11 maja 2007 roku, Emitent został powiadomiony o stwierdzeniu opóźnienia w wykonaniu prac związanych z realizacją Etapu 1 budowy i naliczeniu kar umownych z tego tytułu. Zgodnie z umową kary umowne miałyby zostać potrącone z należnego Emitentowi wynagrodzenia. Przy piśmie z dnia 28 maja 2007 roku Zamawiający poinformował Emitenta o wstrzymaniu potrącania kar umownych. Jednakże decyzja o wstrzymaniu potrącania kar umownych nie stanowiła anulowania naliczonych już kar, ani też nie oznaczała rezygnacji Zamawiającego z naliczania kar za dalsze opóźnienia. Przy piśmie z dnia 2 lipca 2007 roku Zamawiający stwierdził, że wobec dalszego opóźnienia w wykonywaniu prac związanych z realizacją Etapu I budowy osiedla Dębowe Tarasy z należnego Emitentowi wynagrodzenia zostanie potrącona kwota w wysokości 520.655,92 zł. Emitent kwestionuje zasadność oraz podstawy naliczenia kar umownych i w razie faktycznego potrącenia będzie ubiegał się o ich zwrot. Wskazać jednakże należy, że Emitent, w uzgodnieniu z Zamawiającym, począwszy od czerwca br. roku podjął istotne działania mające na celu zintensyfikowanie prac związanych z realizacją Budowy Zespołu Mieszkaniowego „Dębowe Tarasy” w Katowicach. Dokonano w szczególności reorganizacji i zwiększenia stanu osobowego zespołu realizacyjnego przedmiotowej inwestycji. Dla identyfikacji przyczyn opóźnień, weryfikacji potencjalnych zagrożeń oraz dla zapewnienia możliwego przyspieszenia realizacji robót szczegółowej weryfikacji poddano dokumenty kontraktowe oraz zasady zatrudniania podwykonawców i nabywania materiałów i urządzeń. Zamiarem Emitenta jest także ustalenie z Zamawiającymi zweryfikowanych, urealnionych w odniesieniu do sytuacji rynkowej warunków realizacji robót. Niekorzystnym dla Emitenta zdarzeniem mogłoby być odstąpienie przez Zamawiających od realizowanych umów i obciążenie Emitenta karami umownymi w sytuacji gdy Emitent opóźnia się z wykonaniem robót Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 77 Rozdział IV o co najmniej 30 dni. Zamawiający może także zdecydować o zastąpieniu Wykonawcy przez innego przedsiębiorcę budowlanego celem ukończenia robót na koszt i ryzyko Wykonawcy. Jak opisano już w punkcie 6.4 Prospektu, suma wszystkich kar umownych należnych każdemu z Zamawiających na podstawie umowy nie może w żadnym wypadku przekroczyć 13% ceny kontraktowej, z zastrzeżeniem że postanowienia ograniczające wysokość kar nie mogą ograniczyć wysokości roszczeń każdego z Zamawiających: (i) z tytułu nienależytej jakości wykonanych robót w tym wad oraz odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu uszkodzenia bądź zniszczenia robót, jak również (ii) gdy niewykonywanie bądź nienależyte wykonywanie kontraktu wynika bezpośrednio z przyjęcia przez Wykonawcę do wykonania zbyt dużego zakresu robót budowlanych na rzecz innych zamawiających (np. poprzez przesunięcie pracowników bądź podwykonawców na inny plac budowy). W ocenie Emitenta, przy dochowaniu przyjętych założeń intensyfikujących roboty oraz ustaleniu warunków z Zamawiającymi możliwe jest wykonanie zobowiązań umownych Emitenta z tytułu realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego i tym samym uniknięcie negatywnych dla Emitenta konsekwencji. Jednakże szereg istotnych czynników związanych w szczególności z rynkiem usług budowlanych oraz decyzjami Zamawiających może stanowić zagrożenie wystąpienia okoliczności, które mogą mieć niekorzystny wpływ na perspektywy Emitenta związane z realizacją przedmiotowej inwestycji. • Zadanie inwestycyjne: „Modernizacja komory dopalania i kotła parowego w instalacji do termicznego przekształcania odpadów w Zakładzie Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Koninie”. Zadanie remontowe: „Remont komory degradacyjnej w instalacji do termicznego przekształcania odpadów w Zakładzie Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Koninie”. Uruchomienie instalacji po wykonaniu prac objętych wykonanym przez Bipromet S.A. projektem nastąpiło 05.04.2007. Ponieważ od okresu uruchomienia wystąpiło szereg usterek powodujących okresowe wstrzymanie pracy instalacji jak również Inwestor kwestionował osiągane przez instalacje parametry, biuro projektów Bipromet S.A. opracowało zakres zmian rozwiązań technicznych mających na celu poprawę parametrów pracy instalacji. Część z usterek miała przyczyny technicznowykonawcze (np. rozszczelnienie płomieniówek w kotle), natomiast części z usterek nie można było przewidzieć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a to z uwagi na prototypowy charakter wprowadzanych zmian (pierwsza tego typu modernizacja, brak możliwości skorzystania ze sprawdzonych rozwiązań). Zakres zmian obejmujący m.in. zmianę usytuowania palników dopalających jak i inne rozwiązania mające na celu poprawę parametrów pracy złoża w którym spalane są odpady został już opracowany pod względem projektowym i trwa zbieranie ofert na ich wykonanie. Dodatkowo planowane jest wykonanie nowej ściany działowej komory dopalania z materiałów bardziej odpornych na panujące w instalacji warunki pracy. Szacunkowy koszt wykonania prac związanych z ulepszeniami będzie wynosił ok. 120.000zł netto. Przy wykonywaniu prac planowane jest zatrudnienie wykonawców biorących udział w realizacji prac zasadniczych oraz do części prac zatrudnienie nowych wykonawców.. W dniu 06.09.2007 podpisano porozumienie z Inwestorem w sprawie rozliczeń i warunków wykonania dalszych prac. Porozumienie określa zasady, wysokości i terminy kolejnych płatności, zakres prac przewidziany do realizacji przez Bipromet S.A., jak również prace do wykonania przez Inwestora związane z poprawą pracy elementów całej instalacji, które nie były objęte modernizacją i remontem wykonywanymi przez Bipromet S.A. Rozpoczęcie wprowadzania zmian na obiekcie planowane jest we wrześniu br., natomiast czasookres wykonywania prac planowany jest na około 15 dni. Cena umowna wynosi: 1.775.000,00 zł + 390.500zł VAT = 2.165.500zł brutto. Dotychczas Inwestor zapłacił 4 faktury na łączną kwotę: 1.242.500zł + 273.350zł VAT = 1.515.850zł brutto. Łącznie do zapłaty przez Inwestora pozostaje: 560.900zł + 88.750zł = 649.650zł 532.500zł + 117.150zł VAT – 88.750zł= 560.900zł brutto (kwota 88.750zł nie została wypłacona Emitentowi, gdyż stanowi zabezpieczenie gwarancyjne). Wysokość kaucji gwarancyjnej na okres gwarancji: 88.750zł (5% wartości netto ceny umownej). Zapłata reszty wynagrodzenia będąca przedmiotem porozumienia z 06.09.2007 uzależniona przez Inwestora od wykonania dalszych prac: Porozumienie z Inwestorem z 06.09.2007 określa dalsze rozliczenia w następujący sposób: W następnym dniu roboczym po wykonaniu przez Bipromet prac związanych z wprowadzeniem zmian potwierdzonych protokołem, Inwestor dokona płatności w wysokości 291.617,50zł brutto, 78 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV co stanowi 75% wartości niezapłaconych faktur brutto pomniejszonych o zgodną z umową kaucję gwarancyjną w wysokości 88.750 zł; karę umowną za przekroczenie terminu zakończenia prac umownych w wysokości 5.000zł; oraz wartość kosztów dodatkowych poniesionych przez Inwestora i związanych z dodatkowym transportem odpadów, zużyciem mediów i pracą obsługi Inwestora w okresach awarii instalacji, w zaakceptowanej przez Bipromet w wysokości wynoszącej 101.870zł brutto, Ogólna tendencja: celem wprowadzanych zmian jest podniesienie wydajności instalacji, polepszenie rozwiązań technicznych mających na celu mniejszą awaryjność instalacji oraz uzyskanie zwiększonej żywotności elementów instalacji – zapewniających pracę instalacji przez okres gwarancji, z wydłużonym okresem gwarancji na nowo wykonywaną ścianę działową komory dopalającej. • Postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu podmiotu zależnego od Emitenta – Przedsiębiorstwa Budowlanego Katowice S.A. Podmiot zależny od Emitenta, Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A., w dniu 16 lutego 2006 roku złożył wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Sąd Rejonowy w Katowicach postanowieniem z dnia 25 maja 2006 r. ogłosił upadłość z możliwością zawarcia układu Przedsiębiorstwa Budowlanego Katowice S.A. W opinii Emitenta istnieje duże prawdopodobieństwo, że dojdzie do zatwierdzenia układu zgodnie z przepisami prawa upadłościowego i naprawczego, W dniu 31 sierpnia 2007 r. odbyło się odroczone wcześniej głosowanie nad propozycjami układowymi zgłoszonymi przez jednego z wierzycieli. Propozycja wierzyciela uzyskała wymagane poparcie gdyż liczba głosów oddanych za przyjęciem układu przekroczyła połowę ilości wszystkich wierzycieli upoważnionych do głosowania, a wartość wierzytelności reprezentowanych przez tych wierzycieli przekroczyła 2/3 łącznej wartości zgłoszonych wierzytelności. W dniu 20 września 2007 roku Sąd wydał postanowienie zatwierdzające układ. Na postanowienie Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie. W przypadku, gdyby jednak nie doszło do zatwierdzenia układu w konsekwencji spowodowałoby to obniżenie przychodów i rentowności działania Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej. Poza wyżej wymienionymi brak jest znanych tendencji, niepewnych elementów, żądań, zobowiązań lub zdarzeń, które mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta. 13. PROGNOZY WYNIKÓW Emitent podjął decyzję o nie zamieszczaniu w Prospekcie Emisyjnym prognoz wyników ani wyników szacunkowych. Zarówno prognozy wyników, jak i wyniki szacunkowe nie były kiedykolwiek publikowane przez Emitenta. 14. ORGANY ADMINISTRACYJNE, ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA 14.1. DANE NA TEMAT CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH ORAZ OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH WYŻSZEGO SZCZEBLA, KTÓRE MAJĄ ZNACZENIE DLA STWIERDZENIA, ŻE EMITENT POSIADA STOSOWNĄ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZARZĄDZANIA SWOJĄ DZIAŁALNOŚCIĄ W organach Emitenta występuje Zarząd jako organ zarządzający oraz Rada Nadzorcza jako organ nadzoru. W BIPROMET nie występują żadne organy administracyjne. 14.1.1. Zarząd W skład Zarządu Emitenta wchodzą: Pan Tadeusz Karol Baj Pan Tomasz Aleksander Sobol Pan Ryszard Straszak Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. – Prezes Zarządu – Wiceprezes Zarządu – Wiceprezes Zarządu 79 Rozdział IV Tadeusz Baj – Prezes Zarządu Adres miejsca pracy: ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice Funkcja pełniona w ramach Emitenta: Prezes Zarządu Pan Tadeusz Baj w przeszłości nie sprawował funkcji w organach Emitenta. Lat 49. Wykształcenie wyższe techniczne; Politechnika Śląska – Wydział Mechaniczny – Technologiczny, specjalność spawalnictwo., dyplom w 1991 r. Ukończone w 2005r. Executive MBA „CEMBA” w SGH w Warszawie z dyplomami SGH oraz kanadyjskiego uniwersytetu UQAM. Doświadczenie zawodowe: 1981 – 1996 1996 – 2001 2001 – 2001 2001 – 2002 2002 – 2002 2002 – nadal 2005 – 2006 2007 – nadal Mostostal Zabrze Holding S.A. w Zabrzu, tłumacz j. angielskiego, specjalista ds. ofert, przedstawiciel na rynek Bliskiego Wschodu Mostostal Zabrze Zakład Produkcyjny „Budlocum” Sp. z o.o. w Świętochłowicach, Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Członek Zarządu Mostostal Zabrze Zakład Elementów Aluminiowych Sp. z o.o. w Zabrzu, Prezes Zarządu Mostostal Zabrze Holding S.A. w Zabrzu, Dyrektor Biura Ofert i Marketingu ELIN EBG Elektrotechnika Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Dyrektor Biura Regionalnego „Południe” Bipromet S.A. w Katowicach, Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. w Katowicach, Prezes Zarządu Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych, Przewodniczący Rady Izby. Nazwy wszystkich spółek kapitałowych i osobowych, w których Pan Tadeusz Baj był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem spółki osobowej, kiedykolwiek w okresie poprzednich pięciu lat: 2002 2002 2005 2005 2006 – – – – – 2005 nadal nadal 2006 nadal Bipromet S.A. w Katowicach, Członek Zarządu Śląskie Centrum Logistyki S.A., Członek Rady Nadzorczej Bipromet S.A. w Katowicach, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. w Katowicach, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej Nie miały miejsca w stosunku do Pana Tadeusza Baja w okresie ostatnich 5 lat żadne oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych ( w tym uznanych organizacji zawodowych), przy czym nie zostało zakończone postępowanie przed Urzędem Kontroli Skarbowej w Katowicach o zezwolenie o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności za czyn opisany w art. 94 par.1 dawnej ustawy karnej skarbowej, a dotyczący rozliczenia podatków za 1998r. Budlocum Sp. z o.o. 22 marca 2004 roku z wniosku Zarządu Spółki Mostostal Zabrze Zakład Produkcyjny „Budlocum” Sp. z o.o., oraz jednego z wierzycieli Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Nowym Sadzie została ogłoszona upadłość Budlocum Sp. z o.o. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Tadeusz Baj: • nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, • nie orzeczono w stosunku do niego w okresie poprzednich pięciu lat wyroku związanego z przestępstwem oszustwa, • w okresie poprzednich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych lub osoby zarządzającej wyższego szczebla, za wyjątkiem Przedsiębiorstwa Budowlanego Katowice S.A., którego upadłość z możliwością zawarcia układu została ogłoszona przez Sąd Rejonowy w Katowicach w dniu 25 maja 2006 roku oraz opisanej powyżej sytuacji w Budlocum Sp. z o.o., • nie miały miejsca w stosunku do niego w okresie poprzednich pięciu lat żadne oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych), 80 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV • nie otrzymał on w okresie poprzednich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek spółki, ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiejkolwiek spółki, • pomiędzy nim, a innymi członkami Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla nie występują powiązania rodzinne. Tomasz Sobol – Wiceprezes Zarządu Adres miejsca pracy: ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice Funkcja pełniona w ramach Emitenta: Wiceprezes Zarządu Pan Tomasz Sobol w przeszłości w roku 2006 sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta. Lat 30. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach (Wydział Ekonomii, Kierunek Ekonomia). Doświadczenie zawodowe: 1999 – 2000 2000 – 2003 2003 – 2004 2004 – 2005 2005 2005 – 2006 2005 – 2006 2006 – nadal Mostostal Zabrze-Holding S.A. - Zabrze Stanowiska: Stażysta, Starszy Inspektor, Specjalista Business Center 2000 Sp. z o.o. - Katowice Stanowiska: Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych (2001 –2003), Główny Ekonomista (listopad 2000 – listopad 2001) IB Complex Sp. z o.o., Pełnomocnik Zarządu NTP Group S.A. - Kędzierzyn-Koźle, Kontroler Finansowy Kancelaria Adwokacka Andrzej Rusecki Działalność Gospodarcza (wpis w Rejestrze Kancelarii Indywidualnych pod nr 449 prowadzony przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach) – Katowice, doradca ds. podatkowych DDM Investments S.A. – Katowice, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A., Dyrektor ds. Finansowych, Prokurent BIPROMET S.A. – Katowice, Dyrektor Ekonomiczny, Prokurent, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych Nazwy wszystkich spółek kapitałowych i osobowych, w których Pan Tomasz Sobol był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem spółki osobowej, kiedykolwiek w okresie poprzednich pięciu lat: 2003 – 2003 2005 – 2006 2006 – 2006 2006 – nadal Business Center 2000 Sp. z o.o. – Katowice Stanowiska: Członek Zarządu DDM Investments S.A. – Katowice, Prezes Zarządu BIPROMET S.A. – Członek Rady Nadzorczej BIPROMET S.A. – Katowice, Wiceprezes Zarządu Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Tomasz Sobol: • nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, • nie orzeczono w stosunku do niego w okresie poprzednich pięciu lat wyroku związanego z przestępstwem oszustwa, • w okresie poprzednich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych lub osoby zarządzającej wyższego szczebla, za wyjątkiem Przedsiębiorstwa Budowlanego Katowice S.A., którego upadłość z możliwością zawarcia układu została ogłoszona przez Sąd Rejonowy w Katowicach w dniu 25 maja 2006 roku., • nie miały miejsca w stosunku do niego w okresie poprzednich pięciu lat żadne oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych), • nie otrzymał on w okresie poprzednich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek spółki, ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiejkolwiek spółki, • pomiędzy nim, a innymi członkami Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla nie występują powiązania rodzinne. Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 81 Rozdział IV Ryszard Straszak – Wiceprezes Zarządu Adres miejsca pracy: ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice Funkcja pełniona w ramach Emitenta: Wiceprezes Zarządu Pan Ryszard Straszak w przeszłości nie sprawował funkcji w organach Emitenta. Lat 47. Wykształcenie wyższe techniczne; Politechnika Śląska – Wydział Budownictwa Doświadczenie zawodowe: 1984 – 1988 1988 – 1991 1991 – 1995 1995 – 1997 1997 – 2003 2001 – 2003 2004 – 2005 2004 – 2007 2006 – nadal 2007 – nadal HPR Zakład nr 8 Sosnowiec Specjalista Konstruktor HPR Zakład nr 8 Gliwice Specjalista Konstruktor Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SWS „ Bud – Śląsk” Sp. z o.o. Gliwice Z-ca Dyrektora ds. Usług Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowo-Produkcyjne BONUS Sp. z o.o. Gliwice, Wiceprezes Zarządu Mostostal Zabrze Holding S.A. Zabrze Specjalista ds. Dostaw i Montażu Konstrukcji, Dyrektor Budowy, Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor ds. Realizacji Kontraktów Krajowych Business Center 2000 Sp. z o.o. Katowice Prezes Zarządu Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.A. – Holding Katowice Z-ca Dyrektora Kontraktu IB Complex Sp. z o.o. Katowice Prezes Zarządu Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A., Prezes Zarządu, Bipromet S.A. Katowice, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych Nazwy wszystkich spółek kapitałowych i osobowych, w których Pan Ryszard Straszak był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem spółki osobowej, kiedykolwiek w okresie poprzednich pięciu lat: 2001 2004 2006 2007 – – – – 2003 2007 nadal nadal Business Center 2000 Sp. z o.o. Katowice, Prezes Zarządu IB Complex Sp. z o.o. Katowice, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A., Prezes Zarządu Bipromet S.A. Katowice, Wiceprezes Zarządu Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Ryszard Straszak: • nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, • nie orzeczono w stosunku do niego w okresie poprzednich pięciu lat wyroku związanego z przestępstwem oszustwa, • w okresie poprzednich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych lub osoby zarządzającej wyższego szczebla, z wyjątkiem Przedsiębiorstwa Budowlanego Katowice S.A., którego upadłość z możliwością zawarcia układu została ogłoszona przez Sąd Rejonowy w Katowicach w dniu 25 maja 2006 roku, a w której to spółce, Pan Ryszard Straszak pełni obecnie funkcję Prezesa Zarządu, • nie miały miejsca w stosunku do niego w okresie poprzednich pięciu lat żadne oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych), • nie otrzymał on w okresie poprzednich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek spółki, ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiejkolwiek spółki, • pomiędzy nim, a innymi członkami Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla nie występują powiązania rodzinne. 82 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV 14.1.2. Rada Nadzorcza W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą: Pan Robert Ryszard Więcławski – Prezes Rady Nadzorczej Pan Marek Andrzej Leśniak – Wiceprezes Rady Nadzorczej Pan Paweł Bala – Sekretarz Rady Nadzorczej Pan Andrzej Henryk Musioł – Członek Rady Nadzorczej Pan Tomasz Wojciech Jurczyk – Członek Rady Nadzorczej Pan Tomasz Stefan Stamirowski – Członek Rady Nadzorczej Pan Waldemar Woliński – Członek Rady Nadzorczej Robert Więcławski – Prezes Rady Nadzorczej Adres miejsca pracy: ul. Piotrkowska 89, 90-423 Łódź Funkcja pełniona w ramach Emitenta: Prezes Rady Nadzorczej Pan Robert Więcławski w przeszłości nie sprawował funkcji w organach Emitenta. Lat 37. Wykształcenie wyższe ekonomiczne - absolwent Uniwersytetu Łódzkiego - Wydział EkonomicznoSocjologiczny, dyplom w 1994r. Ponadto w roku 2001 uzyskał tytuł Master of Business Administration w zakresie finansów w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Posiada także licencję maklera papierów wartościowych nr 1425. Doświadczenie zawodowe: 1994 – 1995 1995 – 1996 1996 – 1997 1997 – 2001 2001 – 2005 2007 – nadal Dom Maklerski Powszechnego Banku Gospodarczego w Łodzi S.A., asystent maklera papierów wartościowych Biuro Maklerskie BRE Brokers Banku Rozwoju Eksportu S.A. w Warszawie, makler papierów wartościowych Centralna Tabela Ofert S.A. w Warszawie, główny specjalista Członek Zarządu i współwłaściciel Centralnej Grupy Konsultingowej S.A. założyciel i Prezes Zarządu AVALLON Corporate Finance Sp. z o.o. - firmy doradczej z zakresu strategii i finansów - działającej w strukturze Grupy AVALLON. Od stycznia 2006 pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu tej spółki. Firma Ortopedyczna MEDORT S.A., Członek Rady Nadzorczej Członek zespołu doradzającego przy jednej z pierwszych w Polsce transakcji MBO/MBI. Doradca w projektach doradczych i inwestycyjnych związanych z transakcjami MBO/LBO realizowanych przez AVALLON Sp. z o.o. oraz AVALLON MBO S.A. Nazwy wszystkich spółek kapitałowych i osobowych, w których Pan Robert Więcławski był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem spółki osobowej, kiedykolwiek w okresie poprzednich pięciu lat: 2001 – 2005 2006 2003 2004 2005 2006 2007 – – – – – – nadal nadal nadal nadal nadal nadal 2007 – nadal założyciel i Prezes Zarządu AVALLON Corporate Finance Sp. z o.o. - firmy doradczej z zakresu strategii i finansów - działającej w strukturze Grupy AVALLON. Od stycznia 2006 pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu tej spółki. Wiceprezes Zarządu oraz współwłaściciel AVALLON Sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej FPM S.A. Członek Rady Nadzorczej AVALLON MBO S.A. Członek Rady Nadzorczej Śrubena Unia S.A. Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Budowlanego Katowice S.A. Członek Rady Nadzorczej Zakładów Badawczo-Produkcyjnych Maszyn Elektrycznych KOMEL Sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej Firma Ortopedyczna MEDORT S.A. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Robert Więcławski: • nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 83 Rozdział IV • nie orzeczono w stosunku do niego w okresie poprzednich pięciu lat wyroku związanego z przestępstwem oszustwa, • w okresie poprzednich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych lub osoby zarządzającej wyższego szczebla, z wyjątkiem Przedsiębiorstwa Budowlanego Katowice S.A., którego upadłość z możliwością zawarcia układu została ogłoszona przez Sąd Rejonowy w Katowicach w dniu 25 maja 2006 roku, • nie miały miejsca w stosunku do niego w okresie poprzednich pięciu lat żadne oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych), • nie otrzymał on w okresie poprzednich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek spółki, ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiejkolwiek spółki, • pomiędzy nim, a innymi członkami Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla nie występują powiązania rodzinne. Marek Leśniak – Wiceprezes Rady Nadzorczej Adres miejsca pracy: ul. M. Reja 11/3U, 31-216 Kraków Funkcja pełniona w ramach Emitenta: Wiceprezes Rady Nadzorczej Pan Marek Leśniak w przeszłości nie sprawował funkcji w organach Emitenta. Lat 38. Wykształcenie wyższe ekonomiczne - absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie - Wydział Zarządzania, dyplom w 1994r. Doświadczenie zawodowe: 1993 - 1997 1995 – 2003 1998 – 2004 2004 – nadal 2005 - nadal Biuro Maklerskie Arabski i Gawor S.C., Kierownik Działu Analiz oraz Kierownik Działu Obsługi Rynku Kapitałowego pracownik dydaktyczno-naukowy w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw Browary Polskie STRZELEC, gdzie od 2003 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Wykładowca Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Prezes Zarządu Invest House Sp. z o.o. w Krakowie Pan Marek Leśniak jest także od 2001 roku biegłym sądowym w zakresie finansów przedsiębiorstw. Nazwy wszystkich spółek kapitałowych i osobowych, w których Pan Marek Leśniak był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem spółki osobowej, kiedykolwiek w okresie poprzednich pięciu lat: 2001 2003 2004 2005 2005 2005 2006 – – – – – – – 2005 2004 nadal nadal nadal nadal nadal MAX-BEER S.A., Członek Rady Nadzorczej Browary Polskie STRZELEC, Wiceprezes Zarządu „ZN Annopol” Sp. z o.o. w Annopolu, Przewodniczący Rady Nadzorczej Invest House Sp. z o.o. w Krakowie, Prezes Zarządu VARIANT S.A., Członek Rady Nadzorczej Dom Maklerski Capital Partners S.A. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Capital Partners S.A., Członek Rady Nadzorczej, a od stycznia 2007 roku Wiceprzewodniczący Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Marek Leśniak: • nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, • nie orzeczono w stosunku do niego w okresie poprzednich pięciu lat wyroku związanego z przestępstwem oszustwa, • w okresie poprzednich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych lub osoby zarządzającej wyższego szczebla, 84 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV • nie miały miejsca w stosunku do niego w okresie poprzednich pięciu lat żadne oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych), • nie otrzymał on w okresie poprzednich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek spółki, ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiejkolwiek spółki, • pomiędzy nim, a innymi członkami Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla nie występują powiązania rodzinne. Paweł Bala – Sekretarz Rady Nadzorczej Adres miejsca pracy: ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa Funkcja pełniona w ramach Emitenta: Sekretarz Rady Nadzorczej Lat 35. Wykształcenie wyższe ekonomiczne, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Wydział Finansów i Bankowości). Posiada także licencję maklera papierów wartościowych nr 590. Doświadczenie zawodowe: 1993 1995 2002 2003 2005 – – – – – 1995 2001 2005 nadal nadal Biuro Maklerskie Arabski i Gawor s.c., Z-ca Dyrektora Oddziału w Warszawie ProCapital S.A. – od 1996 Członek Zarządu Tauro Invest S.A. – Prezes Zarządu Capital Partners S.A. – Prezes Zarządu Dom Maklerski Capital Partners S.A. – Wiceprezes Zarządu Nazwy wszystkich spółek kapitałowych i osobowych, w których Pan Paweł Bala był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem spółki osobowej, kiedykolwiek w okresie poprzednich pięciu lat: 2002 2002 2003 2004 2005 2005 2005 2006 2006 2007 2007 – – – – – – – – – – – 2005 2003 nadal 2006 nadal nadal nadal nadal nadal 2007 nadal Tauro Invest Sp. z o.o. - Prezes Zarządu Capital Partners S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej Capital Partners S.A. - Prezes Zarządu TRAS INTUR S.A. – Członek Rady Nadzorczej Dom Maklerski Capital Partners S.A. - Wiceprezes Zarządu eCARD S.A. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej CP Energia S.A. – Sekretarz Rady Nadzorczej Xtrade S.A. – Członek Rady Nadzorczej AERO Sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej PTV Production Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej ZAO KRIOGAZ (Rosja) – Członek Rady Dyrektorów Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Paweł Bala: • nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, • nie orzeczono w stosunku do niego w okresie poprzednich pięciu lat wyroku związanego z przestępstwem oszustwa, • w okresie poprzednich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych lub osoby zarządzającej wyższego szczebla, • nie miały miejsca w stosunku do niego w okresie poprzednich pięciu lat żadne oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych), • nie otrzymał on w okresie poprzednich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek spółki, ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiejkolwiek spółki, • pomiędzy nim, a innymi członkami Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla nie występują powiązania rodzinne. Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 85 Rozdział IV Andrzej Musioł – Członek Rady Nadzorczej Adres miejsca pracy: ul. Wita Stwosza 7, 40-954 Katowice Funkcja pełniona w ramach Emitenta: Członek Rady Nadzorczej Pan Andrzej Musioł w przeszłości nie sprawował funkcji w organach Emitenta. Lat 57. Posiada wykształcenie wyższe (inż. automatyk), ukończył Wydział Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Katowicach. Doświadczenie zawodowe: 1969 – 1988 1988 – 2004 2004 – nadal Centrum Informatyki i Badań Ekonomicznych Hutnictwa Katowice Prezes Zarządu SPIN Sp. z o.o. Katowice analityk finansowy w SPIN S.A. Katowice (od 29.06.2007 ABG SPIN S.A.) Ponadto Pan Andrzej Musioł prowadzi od sierpnia 2005 roku działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Informatyczne Andrzej Musioł. Nazwy wszystkich spółek kapitałowych i osobowych, w których Pan Andrzej Musioł był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem spółki osobowej, kiedykolwiek w okresie poprzednich pięciu lat: 1988 2004 2005 2007 – – – – 2004 2007 nadal nadal Prezes Zarządu SPIN Sp. z o.o. Katowice Przewodniczący Rady Nadzorczej SPIN S.A Przewodniczący Rady Nadzorczej SERUM Sp. z o.o. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ABG S.A. od 29.06.2007 ABG SPIN S.A. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Andrzej Musioł: • nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, • nie orzeczono w stosunku do niego w okresie poprzednich pięciu lat wyroku związanego z przestępstwem oszustwa, • w okresie poprzednich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych lub osoby zarządzającej wyższego szczebla, • nie miały miejsca w stosunku do niego w okresie poprzednich pięciu lat żadne oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych), • nie otrzymał on w okresie poprzednich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek spółki, ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiejkolwiek spółki, • pomiędzy nim, a innymi członkami Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla nie występują powiązania rodzinne. Tomasz Jurczyk – Członek Rady Nadzorczej Adres miejsca pracy: ul. Regera 111, 43-382 Bielsko Biała Funkcja pełniona w ramach Emitenta: Członek Rady Nadzorczej Pan Tomasz Jurczyk w przeszłości nie sprawował funkcji w organach Emitenta. Lat 38. Posiada wykształcenie handlowo ekonomiczne. W 1996 zdał egzamin Państwowy i otrzymał Dyplom Na Członka Rad Nadzorczych Jednoosobowych Spółek Skarbu Państwa oraz w Spółkach z Udziałem Skarbu Państwa. Doświadczenie zawodowe: 1990 – 1996 1995 – 1998 1995 – 2001 86 PHPU „TiM” Sp. z o.o., Specjalista obrotu towarowego CIN CIN Sp. z o.o., Dyrektor d/s organizacji i produkcji Członek Zarządu PHPU „TiM” Sp. z o.o., Dyrektor d/s organizacji i produkcji, Członek Zarządu Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV 1998 – 2005 2001 – 2004 2005 – nadal „Rodzinny Dom” Sp. z o.o., V-ce Prezes Zarządu „TiM” S.A., Dyrektor d/s organizacji i produkcji, V-ce Prezes Zarządu „TiM” S.A., Dyrektor d/s organizacji i produkcji, Prezes Zarządu Nazwy wszystkich spółek kapitałowych i osobowych, w których Pan Tomasz Jurczyk był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem spółki osobowej, kiedykolwiek w okresie poprzednich pięciu lat: 1998 2001 2005 2005 2005 2006 2007 – – – – – – – 2005 2004 nadal nadal nadal nadal nadal „Rodzinny Dom” Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu „TiM” S.A., Wiceprezes Zarządu „TiM” S.A., Prezes Zarządu Kuźnia Polska Sp. z o.o. w Skoczowie, Członek Rady Nadzorczej Avallon MBO S.A. w Łodzi, Członek Rady Nadzorczej Śrubena Unia S.A. w Żywcu, Członek Rady Nadzorczej Zetkama S.A. Kłodzko - Członek Rady Nadzorczej Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Tomasz Jurczyk: • nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, • nie orzeczono w stosunku do niego w okresie poprzednich pięciu lat wyroku związanego z przestępstwem oszustwa, • w okresie poprzednich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych lub osoby zarządzającej wyższego szczebla, • nie miały miejsca w stosunku do niego w okresie poprzednich pięciu lat żadne oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych), • nie otrzymał on w okresie poprzednich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek spółki, ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiejkolwiek spółki, • pomiędzy nim, a innymi członkami Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla nie występują powiązania rodzinne. Tomasz Stamirowski - Członek Rady Nadzorczej Adres miejsca pracy: ul. Piotrkowska 89, 90-423 Łódź Funkcja pełniona w ramach Emitenta: Członek Rady Nadzorczej Pan Tomasz Stamirowski w przeszłości nie sprawował funkcji w organach Emitenta. Lat 39. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, kierunek handel zagraniczny oraz Uniwersytetu w Grenoble (Francja), kierunek zarządzanie. Doświadczenie zawodowe: 1993 – 1995 Powszechny Bank Gospodarczy S.A., Specjalista w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw 1995 – 2001 Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. (dawniej PBG Fundusz Inwestycyjny Sp. z o.o.), Menedżer Inwestycji; Członek Zarządu (od grudnia 1996); V-ce Prezes (od grudnia 1998) 1996 – 1997 Tolkmicko Sp. z o.o., Prezes przedsiębiorstwa (oddelegowanie z Rady Nadzorczej) marzec 2001 – czerwiec 2001 Zwoltex S.A., Członek Zarządu 2001 – nadal AVALLON Sp. z o.o., Prezes Zarządu 2004 – nadal AVALLON MBO S.A., Prezes Zarządu 2007 – nadal Firma Ortopedyczna MEDORT S.A., Członek Rady Nadzorczej Nazwy wszystkich spółek kapitałowych i osobowych, w których Pan Tomasz Stamirowski był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem spółki osobowej, kiedykolwiek w okresie poprzednich pięciu lat: 2001 – nadal AVALLON Sp. z o.o., Prezes Zarządu Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 87 Rozdział IV 2002 2002 2003 2004 2004 2005 2007 2007 – – – – – – – – 2004 2007 2005 nadal nadal 2007 nadal nadal Stomil Sanok S.A., Członek Rady Nadzorczej Kwadryga Sp. z o.o., Członek Zarządu Organika Jaworzno S.A., Członek Rady Nadzorczej AVALLON MBO S.A., Prezes Zarządu Kuźnia Polska Sp. z o.o., Przewodniczący Rady Nadzorczej Śrubena Unia S.A., Członek Rady Nadzorczej Zetkama S.A., Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Firma Ortopedyczna MEDORT S.A. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Tomasz Stamirowski: • nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, • nie orzeczono w stosunku do niego w okresie poprzednich pięciu lat wyroku związanego z przestępstwem oszustwa, • w okresie poprzednich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych lub osoby zarządzającej wyższego szczebla, • nie miały miejsca w stosunku do niego w okresie poprzednich pięciu lat żadne oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych), • nie otrzymał on w okresie poprzednich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek spółki, ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiejkolwiek spółki, • pomiędzy nim, a innymi członkami Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla nie występują powiązania rodzinne. Waldemar Woliński - Członek Rady Nadzorczej Funkcja pełniona w ramach Emitenta: Członek Rady Nadzorczej Pan Waldemar Woliński w przeszłości nie sprawował funkcji w organach Emitenta. Lat 50. Posiada wykształcenie wyższe techniczne, absolwent Politechniki Poznańskiej, doktor nauk technicznych. Doświadczenie zawodowe: 1980 1994 1999 2004 2005 – – – – – 1994 1999 2004 2005 2007 Politechnika Poznańska, Pracownik naukowo dydaktyczny (adiunkt) Biuro Maklerskie Kredyt Bank S.A., Zastępca dyrektora Departament Bankowości Inwestycyjnej Kredyt Bank S.A., Dyrektor Budimex Dromex S.A., Doradca Zarządu Solaris Bus & Coach S.A., Dyrektor Zarządzający Nazwy wszystkich spółek kapitałowych i osobowych, w których Pan Waldemar Woliński był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem spółki osobowej, kiedykolwiek w okresie poprzednich pięciu lat: 2005 – 2007 2001 – nadal Solaris Bus & Coach S.A., Dyrektor Zarządzający Indykpol S.A., Członek Rady Nadzorczej Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Waldemar Woliński: • nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, • nie orzeczono w stosunku do niego w okresie poprzednich pięciu lat wyroku związanego z przestępstwem oszustwa, • w okresie poprzednich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych lub osoby zarządzającej wyższego szczebla, 88 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV • nie miały miejsca w stosunku do niego w okresie poprzednich pięciu lat żadne oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych), • nie otrzymał on w okresie poprzednich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek spółki, ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiejkolwiek spółki, • pomiędzy nim, a innymi członkami Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla nie występują powiązania rodzinne. 14.1.3. Osoby zarządzające wyższego szczebla Poza Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej w Spółce występują cztery, kluczowe dla efektywnego funkcjonowania Emitenta, osoby zarządzające wyższego szczebla, którymi są: Pan Janusz Mrówczyński – Kierownik Zespołu, Prokurent Pan Piotr Wincenty Operhalski – Kierownik Kontraktu, Prokurent Pan Krzysztof Wiesław Kasprzyk – Dyrektor ds. Marketingu, Prokurent Pan Ryszard Wiesław Fałek – Dyrektor Biura Zarządu Janusz Mrówczyński – Kierownik Zespołu, Prokurent Adres miejsca pracy: ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice Funkcja pełniona w ramach Emitenta: Kierownik Zespołu, Prokurent Pan Janusz Mrówczyński w przeszłości nie sprawował funkcji w organach Emitenta. Lat 57. Posiada wykształcenie wyższe techniczne, absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach (Wydział Inżynierii Sanitarnej) w 1975r. Posiada także uprawnienia -projektant, kierownik budowy i robót- nr E-VI-7210/542/92, Urząd Wojewódzki Katowice oraz dyplom z egzaminu ”Kandydat na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa” – Ministerstwo Skarbu Państwa. Doświadczenie zawodowe: 1975 – 1997 1997 – 2001 2001 – nadal Przedsiębiorstwo Projektowania Dostaw i Realizacji Obiektów Ochrony Powietrza „OPAM” Sp. z O.O. w Katowicach, projektant Przedsiębiorstwo Projektowania Dostaw i Realizacji Obiektów Ochrony Powietrza „OPAM” Sp. z O.O. w Katowicach, Dyrektor Techniczny, Prokurent od 1998r. Bipromet S.A. Katowice, Zastępca Dyrektora Zakładu „Opam” d/s projektowania, Kierownik zespołu, Prokurent Pan Janusz Mrówczyński nie był kiedykolwiek w okresie poprzednich pięciu lat członkiem organów zarządzających, administracyjnych lub nadzorczych ani też wspólnikiem innych spółek kapitałowych. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Janusz Mrówczyński: • nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, • nie orzeczono w stosunku do niego w okresie poprzednich pięciu lat wyroku związanego z przestępstwem oszustwa, • w okresie poprzednich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych lub osoby zarządzającej wyższego szczebla, • nie miały miejsca w stosunku do niego w okresie poprzednich pięciu lat żadne oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych), • nie otrzymał on w okresie poprzednich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek spółki, ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiejkolwiek spółki, • pomiędzy nim, a innymi członkami Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla nie występują powiązania rodzinne. Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 89 Rozdział IV Piotr Operhalski – Kierownik Kontraktu, Prokurent Adres miejsca pracy: ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice Funkcja pełniona w ramach Emitenta: Kierownik Kontraktu, Prokurent Pan Piotr Operhalski w przeszłości w roku 2002 sprawował funkcję Członka Zarządu Emitenta. Lat 65. Wykształcenie wyższe techniczne. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach - Wydziału Mechaniczno Energetycznego, którą ukończył w roku 1964. Doświadczenie zawodowe: 1964 – 1967 1967 – 2001 2001 – nadal Sosnowieckie Zakłady Budowy Kotłów w Sosnowcu, Kierownik Zespołu, Zakładowe Biuro Konstrukcyjno-Projektowe Przedsiębiorstwo Projektowania, Dostaw i Realizacji Obiektów Ochrony Powietrza „Opam” w Katowicach, Główny Specjalista ds. Generalnych Dostaw, Dyrektor ds. Dostaw, Dyrektor ds. Realizacji i Marketingu, Dyrektor ds. Generalnej Realizacji Bipromet S.A. w Katowicach, Dyrektor Zakładu i Biura Realizacji, Członek Zarządu Dyrektor Techniczny, Dyrektor Zakładu, Kierownik Kontraktów Nazwy wszystkich spółek kapitałowych i osobowych, w których Pan Piotr Operhalski był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem spółki osobowej, kiedykolwiek w okresie poprzednich pięciu lat: 2002 – 2002 Bipromet S.A. w Katowicach, Członek Zarządu Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Piotr Operhalski: • nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, • nie orzeczono w stosunku do niego w okresie poprzednich pięciu lat wyroku związanego z przestępstwem oszustwa, • w okresie poprzednich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych lub osoby zarządzającej wyższego szczebla, • nie miały miejsca w stosunku do niego w okresie poprzednich pięciu lat żadne oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych), • nie otrzymał on w okresie poprzednich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek spółki, ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiejkolwiek spółki, • pomiędzy nim, a innymi członkami Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla nie występują powiązania rodzinne. Krzysztof Kasprzyk – Dyrektor ds. Marketingu, Prokurent Adres miejsca pracy: ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice Funkcja pełniona w ramach Emitenta: Dyrektor ds. Marketingu, Prokurent Pan Krzysztof Kasprzyk w przeszłości nie sprawował funkcji w organach Emitenta. Lat 47. Wykształcenie wyższe techniczne, Politechnika Śląska – Wydział Inżynierii Środowiska, dyplom w 1984r. Ukończone studia podyplomowe w 1990 – Politechnika Śląska. Uprawnienia budowlane nr 89/90. Doświadczenie zawodowe: 1984 – nadal 90 Bipromet S.A. w Katowicach, Kierownik Pracowni Energetycznej, Kierownik Działu Generalnej Realizacji Inwestycji, Dyrektor ds. Technicznych, Dyrektor ds. Marketingu Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV Pan Krzysztof Kasprzyk nie był kiedykolwiek w okresie poprzednich pięciu lat członkiem organów zarządzających, administracyjnych lub nadzorczych ani też wspólnikiem innych spółek kapitałowych. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Krzysztof Kasprzyk: • nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, • nie orzeczono w stosunku do niego w okresie poprzednich pięciu lat wyroku związanego z przestępstwem oszustwa, • w okresie poprzednich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych lub osoby zarządzającej wyższego szczebla, • nie miały miejsca w stosunku do niego w okresie poprzednich pięciu lat żadne oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych), • nie otrzymał on w okresie poprzednich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek spółki, ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiejkolwiek spółki, • pomiędzy nim, a innymi członkami Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla nie występują powiązania rodzinne. Ryszard Fałek – Dyrektor Biura Zarządu Adres miejsca pracy: ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice Funkcja pełniona w ramach Emitenta: Dyrektor Biura Zarządu Pan Ryszard Fałek w przeszłości nie sprawował funkcji w organach Emitenta. Lat 50. Wykształcenie wyższe techniczne w zakresie mechaniki, absolwent Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie - Wydziału Budowy Maszyn o specjalności Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne, dyplom w 1983. W roku 1996 ukończył Studia Podyplomowe - Akademia Ekonomiczna w Katowicach w zakresie Zarządzania Firmą a w 1997 ukończył Szkołę Controllingu w Katowicach. Posiada Dyplom złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Doświadczenie zawodowe: 1984 – 1995 1995 – 1999 2001 – 2002 2002 – 2002 2002 – nadal Katowicki Holding Węglowy S.A. KWK „Wujek” w Katowicach, Sztygar Zmianowy, Sztygar Oddziałowy Przedsiębiorstwo Usługowe „Holtur” Sp. z o.o. w Katowicach, Zastępca Dyrektora, Członek Zarządu Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. w Gliwicach, Dyrektor; Budimex Dromex S.A. Oddział Południowy – Mostostal Kraków, Asystent Dyrektora Rejonu Bipromet S.A. w Katowicach, Kierownik Działu Marketingu, Dyrektor Handlowy, Dyrektor Biura Zarządu Pan Ryszard Fałek nie był kiedykolwiek w okresie poprzednich pięciu lat członkiem organów zarządzających, administracyjnych lub nadzorczych ani też wspólnikiem innych spółek kapitałowych. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Ryszard Fałek: • nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, • nie orzeczono w stosunku do niego w okresie poprzednich pięciu lat wyroku związanego z przestępstwem oszustwa, • w okresie poprzednich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych lub osoby zarządzającej wyższego szczebla, • nie miały miejsca w stosunku do niego w okresie poprzednich pięciu lat żadne oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 91 Rozdział IV organizacji zawodowych), • nie otrzymał on w okresie poprzednich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek spółki, ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiejkolwiek spółki, • pomiędzy nim, a innymi członkami Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla nie występują powiązania rodzinne. 14.2. INFORMACJE NA TEMAT KONFLIKTU INTERESÓW W ORGANACH ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH ORAZ WŚRÓD OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH WYŻSZEGO SZCZEBLA W ocenie Emitenta, nie występują okoliczności mogące stanowić źródła potencjalnych konfliktów interesów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla. Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, nie istnieją umowy i porozumienia ze znaczącymi akcjonariuszami, klientami, dostawcami lub innymi osobami, na mocy których członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz osoby zarządzające wyższego szczebla zostały wybrane na pełnione funkcje. 15. WYNAGRODZENIE I INNE ŚWIADCZENIA 15.1. WYNAGRODZENIA DLA OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH ORAZ INNYCH OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH WYŻSZEGO SZCZEBLA 15.1.1. Wynagrodzenia członków Zarządu Emitenta Łączna wartość wynagrodzeń wypłaconych członkom Zarządu za ostatni rok obrotowy, tj. za rok 2006 wyniosła 429.590,92 zł. Poszczególni członkowie Zarządu otrzymali następujące wynagrodzenie za usługi świadczone w każdym charakterze na rzecz Emitenta: • Tadeusz Baj, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006r. – 336.000,00 zł brutto z tytułu zawartej umowy o pracę; • Tomasz Sobol, za okres od 1 czerwca do 31 grudnia 2006r. – 91.090,92 zł brutto z tytułu zawartej umowy o pracę, z czego: - 25.636,16 zł za pełnienie funkcji Dyrektora Ekonomicznego; - 65.454,76 zł za pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu; • Ryszard Straszak, w roku 2006r. nie był w zarządzie Emitenta i nie pobierał z tego tytułu wynagrodzenia. Emitent dodatkowo opłaca przez okres trwania stosunku pracy składki ubezpieczeniowe członkom Zarządu w wysokości 2.500,00 zł rocznie z tytułu ubezpieczenia Pracownika na życie i dożycie na warunkach i w zakładzie ubezpieczeniowym wskazanym przez Pracownika. Pan Tomasz Sobol do końca 2006r. nie otrzymał kwoty składki. Członkowie Zarządu Emitenta nie otrzymali innych wynagrodzeń niż wskazane powyżej. Wysokość wynagrodzeń ze stosunku pracy wynika z zawartych umów o pracę i nie zawiera wartości akcji przyznanych w roku 2007 z transzy za rok 2006 w ramach programu opcji menedżerskich oraz kwot premii ani wynagrodzeń wynikających z podziału zysków. Premia dla Członków Zarządu Emitenta jest ustalana przez Radę Nadzorczą, która ocenia Członków Zarządu pod kątem spełnienia kryteriów premiowych ustalonych uprzednio uchwałą Rady Nadzorczej. Głównym kryterium premiowym jest osiągniecie i przekroczenie planowanego zysku netto określonego na dany rok obrachunkowy. 92 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV Członkom Zarządu Emitenta w miesiącu kwietniu 2007 roku wypłacona została premia za rok 2006, przyznana przez Radę Nadzorczą z tytułu osiągnięcia i przekroczenia planowanego zysku netto na rok 2006 oraz wykonania innych zadań określonych przez Radę Nadzorczą w wysokości: • Tadeusz Baj - 131.040,00 zł brutto, • Tomasz Sobol - 38.350,90 zł brutto. W Spółce ustanowiono Program Motywacyjny dla członków organów zarządzających, członków kadry kierowniczej oraz pracowników kluczowych dla realizacji strategii Spółki. Szczegółowe zasady Programu Motywacyjnego zawarte są w uchwalonym przez Radę Nadzorczą Regulaminie Programu Motywacyjnego. Prawo do objęcia Warrantów uprawniających do nabycia Akcji serii D mają następujące osoby („Osoby Uprawnione”): • Tadeusz Baj – 726.000 akcji wyemitowanych w ramach emisji serii D, oraz • wskazane osoby z kierownictwa oraz pracownicy Spółki oraz Spółek zależnych – zaproponowane przez Prezesa Zarządu i w ilości zgodnej z propozycją Prezesa Zarządu – za akceptacją Rady Nadzorczej. Akcje będą mogły być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne w latach 2007-2010 („Okres Opcji”) w kolejnych transzach na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, zgodnej z postanowieniami Regulaminu. Akcje będą udostępniane do objęcia Osobom Uprawnionym w transzach każdego roku, po przyjęciu sprawozdań finansowych za rok poprzedni, w proporcjach zgodnych z określonymi w Regulaminie. Warunkiem udostępnienia Akcji do objęcia jest spełnienie przez Spółkę kryteriów finansowych zdefiniowanych w Regulaminie. Prawo do objęcia Akcji będzie przysługiwało wyłącznie Osobom Uprawnionym posiadającym Warranty. Spełnienie kryteriów finansowych i powstanie prawa do objęcia Warrantów w ramach poszczególnych transz każdorazowo stwierdza Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie zbadanego przez uprawnionego biegłego rewidenta i przyjętego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego, w formie uchwały na pierwszym posiedzeniu po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Posiedzenie to odbędzie się najpóźniej w ciągu 1 (jednego) miesiąca od daty Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W przypadku spełnienia kryteriów finansowych Rada Nadzorcza uchwałą złoży członkom Zarządu Spółki będącym Osobami Uprawnionymi imienne oferty objęcia Warrantów („Oferta”) oraz przekaże Zarządowi kompetencje do przedstawienia Oferty pozostałym Osobom Uprawnionym ze wskazaniem ilości oferowanych Warrantów oraz reprezentowanych przez nie praw do objęcia Akcji – zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Osoby Uprawnione posiadające Warranty mogą wykonać prawa do objęcia Akcji przez złożenie oświadczenia o objęciu Akcji. Członkom Zarządu Emitenta w miesiącu kwietniu 2007 roku Rada Nadzorcza przedstawiła następujące oferty objęcia Warrantów reprezentujących prawa do objęcia Akcji serii D, które zostały przyjęte: • Tadeusz Baj - oferta objęcia 141.900 Warrantów, • Tomasz Sobol - oferta objęcia 88.200 Warrantów. W spółce nie występowały świadczenia odroczone lub warunkowe jak również świadczenia występujące w naturze. 15.1.2. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Emitenta Łączna wartość wynagrodzeń wypłaconych członkom Rady Nadzorczej za ostatni rok obrotowy, tj. za rok 2006 wyniosła 108.214,40 zł. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej otrzymali następujące wynagrodzenie: • Robert Więcławski, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006r. – 18.000,00 zł brutto; • Marek Leśniak, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006r. – 18.000,00 zł brutto; • Paweł Bala, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006r. – 18.000,00 zł brutto; • Andrzej Musioł, za okres od 14 lutego do 31 grudnia 2006r.– 15.803,60 zł brutto; • Tomasz Jurczyk, za okres od 14 lutego do 31 grudnia 2006r. - 15.803,60 zł brutto; • Tomasz Stamirowski, za okres od 14 lutego do 31 grudnia 2006r. - 15.803,60 zł brutto; • Tomasz Sobol, za okres od 14 lutego do 31 maja 2006r. - 6.803,60 zł brutto; • Waldemar Woliński, w roku 2006 nie był członkiem Rady Nadzorczej Emitenta i nie pobierał z tego tytułu wynagrodzenia. Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 93 Rozdział IV Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1.500,00 zł brutto wypłacane na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeni BIPROMET S.A. z dnia 30 grudnia 2005r. 15.1.3. Wynagrodzenia innych osób zarządzających wyższego szczebla Łączna wartość wynagrodzeń wypłaconych osobom zarządzającym wyższego szczebla za ostatni rok obrotowy, tj. za rok 2006 wyniosła 476.351,00 zł. Poszczególne osoby otrzymały następujące wynagrodzenie za usługi świadczone w każdym charakterze na rzecz Emitenta: • Janusz Mrówczyński, za okres od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r. – 95.741,60 zł brutto, w tym: - wynagrodzenie zasadnicze: 92.300,00 zł, - ryczałt samochodowy: 3.441,60 zł; • Piotr Operhalski, za okres od 1 stycznia 2006r. do 30 września 2006r. oraz od 2 października 2006r. do 31 grudnia 2006r. – 142.009,40 zł brutto, w tym: - wynagrodzenie zasadnicze: 120.300,09 zł, - ryczałt samochodowy: 4.119,21 zł, - odprawa emerytalna: 10.000,00 zł, - ekwiwalent za niewykorzystany urlop: 7.590,10 zł; • Krzysztof Kasprzyk, za okres od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r. – 156.300,00 zł brutto, wynagrodzenie zasadnicze z tytułu zawartej umowy o pracę; • Ryszard Fałek, za okres od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r. – 82.300,00 zł brutto, wynagrodzenie zasadnicze z tytułu zawartej umowy o pracę. Osoby zarządzające wyższego szczebla nie otrzymały innych wynagrodzeń niż wskazane powyżej. 15.2. ŚWIADCZENIA EMERYTALNE, RENTOWE LUB PODOBNE DLA OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH ORAZ INNYCH OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH WYŻSZEGO SZCZEBLA Poza świadczeniami wynikającymi z obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych odprowadzanych do ZUS, oraz opłacanej Członkom Zarządu składki ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczenia Pracownika na życie i dożycie Emitent nie przekazuje innych kwot na poczet świadczeń emerytalnych, rentowych lub podobnych dla osób wchodzących w skład organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz innych osób zarządzających wyższego szczebla. 16. PRAKTYKI ORGANU ADMINISTRACYJNEGO, ZARZĄDZAJĄCEGO I NADZORUJĄCEGO 16.1. OKRES SPRAWOWANEJ KADENCJI ORAZ DATA JEJ ZAKOŃCZENIA 16.1.1. Zarząd Zgodnie z § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków powoływanych na trzy lata na okres wspólnej kadencji. W skład Zarządu obecnej kadencji, która trwa od dni 29 czerwca 2005r. wchodzą trzej członkowie: • Pan Tadeusz Baj – Prezes Zarządu, powołany w dniu 01.06.2003r. • Pan Tomasz Sobol – Wiceprezes Zarządu, powołany w dniu 22.08.2006r. • Pan Ryszard Straszak – Wiceprezes Zarządu, powołany w dniu 11.06.2007r. 94 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV Zgodnie z przepisami KSH , mandat członka zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. Tym samym mandaty członków Zarządu wygasną najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za 2007 rok. 16.1.2. Rada Nadzorcza Zgodnie z § 22 ust. 1 oraz § 23 Statutu Emitenta, Rada Nadzorcza jest powoływana na wspólną, trzyletnią kadencję. Rada Nadzorcza obecnej kadencji została powołana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dniu 26 marca 2007r. i od tego dnia nie nastąpiły zmiany w jej składzie. Na dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu członkami Rady Nadzorczej Emitenta są: Pan Robert Więcławski – Prezes Rady Nadzorczej; Pan Marek Leśniak – Wiceprezes Rady Nadzorczej; Pan Paweł Bala – Sekretarz Rady Nadzorczej; Pan Andrzej Musioł – Członek Rady Nadzorczej; Pan Tomasz Jurczyk – Członek Rady Nadzorczej; Pan Tomasz Stamirowski – Członek Rady Nadzorczej; Pan Waldemar Woliński – Członek Rady Nadzorczej. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasną najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za 2009 rok. 16.2. INFORMACJE O UMOWACH O ŚWIADCZENIE USŁUG CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH Z EMITENTEM LUB KTÓRYMKOLWIEK Z JEGO PODMIOTÓW ZALEŻNYCH OKREŚLAJĄCYCH ŚWIADCZENIA WYPŁACANE W CHWILI ROZWIĄZANIA STOSUNKU PRACY 16.2.1. Zarząd Pomiędzy członkami Zarządu Emitenta a Spółką nie zostały zawarte żadne umowy o świadczenie usług. Zawarte są z nimi wyłącznie umowy o pracę, na standardowych warunkach dla członków zarządu, które nie przewidują wypłaty żadnych świadczeń w chwili rozwiązania stosunku pracy ponad świadczenia stosowane w stosunku do członków zarządów spółek i przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach. 16.2.2. Rada Nadzorcza Pomiędzy członkami Rady Nadzorczej Emitenta a Spółką nie zostały zawarte żadne umowy o świadczenie usług. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie przyznane uchwałą NWZ, która nie przewiduje wypłaty żadnych dodatkowych świadczeń w chwili odwołania. 16.3. INFORMACJE O KOMISJI DS. AUDYTU I KOMISJI DS. WYNAGRODZEŃ EMITENTA W ramach Rady Nadzorczej nie zostały powołane ani nie działają komisja ds. audytu oraz komisja ds. wynagrodzeń. 16.4. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU PROCEDUR ŁADU KORPORACYJNEGO Zarząd Emitenta w dniu 11 lipca 2007 roku złożył oświadczenie dotyczące przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005” w pełnym zakresie za wyjątkiem zasad 20, 28 i 43. Pełna treść oświadczenia jest dostępna na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.bipromet.pl oraz w siedzibie Emitenta. Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 95 Rozdział IV Zasada 20: a) Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, z zastrzeżeniem pkt d). Niezależni członkowie rady nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji; b) Szczegółowe kryteria niezależności powinien określać statut spółki; c) Bez zgody większości niezależnych członków rady nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach: - świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu; - wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; - wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki; d) W spółkach, gdzie jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający ponad 50% ogólnej liczby głosów, rada nadzorcza powinna liczyć co najmniej dwóch niezależnych członków, w tym niezależnego przewodniczącego komitetu audytu, o ile taki komitet został ustanowiony.” Wyjaśnienie przyczyn, dla których Emitent nie przestrzega tej zasady: Zasada ta nie jest stosowana w Spółce z uwagi na strukturę akcjonariatu oraz powiązania personalne członków Rady Nadzorczej z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Spółki. Na dzień złożenia oświadczenia o przestrzeganiu ładu korporacyjnego nie jest możliwe by przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej stanowili członkowie niezależni. Zasada 28: „Rada nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostępny. Regulamin powinien przewidywać powołanie co najmniej dwóch komitetów: - audytu, - oraz wynagrodzeń. W skład komitetu audytu powinno wchodzić co najmniej dwóch członków niezależnych oraz przynajmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. Zadania komitetów powinien szczegółowo określać regulamin rady nadzorczej. Komitety rady powinny składać radzie nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdania te spółka powinna udostępnić akcjonariuszom.” Wyjaśnienie przyczyn, dla których Emitent nie przestrzega tej zasady: Rada Nadzorcza uchwaliła swój regulamin określający tryb jej postępowania. Jego treść jest dostępna na stronie internetowej Emitenta. Zdaniem władz Spółki, ze względu na liczbę członków w radzie nadzorczej powoływanie opisanych komitetów w przypadku Spółki Bipromet, wydaje się niecelowe. Zasada 43: „Wybór podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta powinien być dokonany przez radę nadzorczą po przedstawieniu rekomendacji komitetu audytu lub przez walne zgromadzenie po przedstawieniu rekomendacji Rady Nadzorczej zawierającej rekomendacje komitetu audytu. Dokonanie przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie innego wyboru niż rekomendowany przez komitet audytu powinno zostać szczegółowo uzasadnione. Informacja na temat wyboru podmiotu pełniącego funkcje biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem powinna być zawarta w raporcie rocznym.” Wyjaśnienie przyczyn, dla których Emitent nie przestrzega tej zasady: Wyboru podmiotu mającego świadczyć usługi biegłego rewidenta spełniającego kryteria niezależności dokonuje Rada Nadzorcza Spółki. 96 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV Emitent zamierza w całości implementować zasady ładu korporacyjnego. Jednocześnie Emitent oświadcza, że zamierza stosować zasady dobrych praktyk spółek notowanych na GPW, które zostały zatwierdzone uchwałą Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 roku. 17. PRACOWNICY 17.1. INFORMACJE O ZATRUDNIENIU W GRUPIE W OKRESIE OBJĘTYM HISTORYCZNYMI DANYMI FINANSOWYMI Na dzień zatwierdzenia niniejszego prospektu w Grupie Kapitałowej Emitenta pracuje 270 osób. Na podstawie umów o pracę zatrudnionych jest 236 osób, w tym 231 umów o pracę zawarta jest w wymiarze pełnego etatu, 2 umowy w wymiarze 3/4 etatu, 2 umowy w wymiarze 1/2 etatu, 1 umowa w wymiarze 4/5 etatu. Ponad 44% pracujących lub współpracujących posiada wykształcenie wyższe lub licencjat. Pod względem struktury zatrudnienia z podziałem na działy 24,15% osób pracuje w dziale projektowania. Stan zatrudnienia w Grupie Kapitałowej Emitenta. Stan zatrudnienia na dzień Rodzaj umowy zatwierdzenia prospektu 31 grudnia 2006r. 31 grudnia 2005r. 31 grudnia 2004r. o pracę (osoby), w tym: 270 214 228 225 Bipromet S.A. 157 104 107 81 o pracę (etaty), w tym: 234,3 212,05 226,05 223,30 Bipromet S.A. 123,5 103,5 106,5 80,75 zlecenia, w tym: 19 14 10 18 Bipromet S.A. 19 14 10 18 o dzieło, w tym: 15 7 5 9 Bipromet S.A. 14 7 5 9 Razem, w tym: 270 235 243 252 Bipromet S.A. 157 125 122 108 Struktura wykształcenia w Grupie Kapitałowej Emitenta (dotyczy wyłącznie pracowników etatowych). Stan zatrudnienia na dzień Wykształcenie wyższe (*) w tym: zatwierdzenia prospektu 31 grudnia 2006r. 31 grudnia 2005r. 31 grudnia 2004r. 104 89 94 80 Bipromet S.A. 87 76 80 60 średnie, w tym: 65 51 51 60 Bipromet S.A. 34 25 24 18 zawodowe, w tym: 49 68 78 66 2 2 2 2 18 6 5 19 1 1 1 1 Razem, w tym: 236 214 228 225 Bipromet S.A. 124 104 107 81 Bipromet S.A. podstawowe, w tym: Bipromet S.A. (*) obejmuje również osoby, które ukończyły studia licencjackie, a nie mają wykształcenia wyższego Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 97 Rozdział IV Struktura zatrudnienia w Grupie Kapitałowej Emitenta z podziałem na działy uwzględnieniem wszystkich rodzajów umów (dotyczy wyłącznie pracowników etatowych). Stan zatrudnienia na dzień Dział zatwierdzenia prospektu 31 grudnia 2006r. 31 grudnia 2005r. 31 grudnia 2004r. Zarząd, w tym: 8 6 4 5 Bipromet S.A. 3 2 1 1 Administracja, w tym: 7 7 5 5 Bipromet S.A. 3 3 0 0 Projektowania, w tym: 57 57 58 44 Bipromet S.A. 56 56 57 43 123 105 120 129 Bipromet S.A. 35 19 26 18 Księgowość, Kadry i Szkolenia, w tym: 17 16 18 17 Bipromet S.A. 12 9 9 8 Marketing, oferty, umowy, sprzedaż, w tym: 18 16 17 20 Bipromet S.A. 11 10 10 8 IT, w tym: 1 1 1 1 Bipromet S.A. 1 1 1 1 Pozostali, w tym: 5 6 5 4 Bipromet S.A. 3 4 3 2 Razem, w tym: 236 214 228 225 Bipromet S.A. 124 104 107 81 Generalna realizacja inwestycji, w tym: 17.2. INFORMACJA O POSIADANYCH PRZEZ CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH AKCJACH I OPCJACH NA AKCJE EMITENTA Członkowie organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych nie posiadają opcji na akcje Emitenta. Osoby te posiadają akcje Emitenta, co obrazują poniższe tabele. 17.2.1. Zarząd Akcjonariusz Tadeusz Baj Tomasz Sobol Liczba akcji Łączna wartość nominalna (PLN) Udział w kapitale zakładowym (%) Udział w ogólnej liczbie głosów (%) 486.600 48.660,00 9,42% 9,42% 3.000 300,00 0,06% 0,06% Na podstawie uchwalonego Regulaminu Programu Motywacyjnego ustanowionego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bipromet S.A. z dnia 20 czerwca 2006r., w dniu 22 sierpnia 2006r. uchwałą Rady Nadzorczej nr 13/2006 i po zmianach dokonanych uchwałą Rady Nadzorczej nr 12/2007 z dnia 11 kwietnia 2007r. przedstawiono oferty objęcia Warrantów w ramach transzy I: • Prezesowi Zarządu panu Tadeuszowi Bajowi 141.900 warrantów reprezentujących prawa do objęcia 141.900 akcji serii D – uchwała Rady Nadzorczej nr 14/2007 z dnia 11 kwietnia 2007r. z okresem ważności oferty do 10 lipca 2007r. • Członkowi Zarządu panu Tomaszowi Sobolowi 88.200 warrantów reprezentujących prawa do objęcia 88.200 akcji serii D - uchwała Rady Nadzorczej nr 15/2007 z dnia 11 kwietnia 2007r. z okresem ważności oferty do 10 lipca 2007r. W dniu 11 czerwca 2007r. pan Tadeusz Baj jak również pan Tomasz Sobol złożyli stosowne oświadczenia o przyjęciu oferty wobec czego Warranty subskrypcyjne w stosownej ilości zostaną wydane tym osobom. 98 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV 17.2.2. Rada Nadzorcza Według złożonego oświadczenia osoby będące członkami Rady Nadzorczej opisane w pkt. IV.A.14.1.3. niniejszego Prospektu Emisyjnego nie posiadają akcji Emitenta. 17.2.3. Inne osoby zarządzające wyższego szczebla Akcjonariusz Liczba akcji Krzysztof Kasprzyk 17.3. Łączna wartość nominalna (PLN) 64.200 6.420,00 Udział w kapitale zakładowym (%) Udział w ogólnej liczbie głosów (%) 1,24% 1,24% OPIS WSZELKICH USTALEŃ DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA PRACOWNIKÓW W KAPITALE EMITENTA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20 czerwca 2006r. ustanowiło program motywacyjny dla członków organów zarządzających, członków kadry kierowniczej oraz pracowników kluczowych dla realizacji strategii Spółki. W tym celu podjęto uchwałę o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 145.230 zł. poprzez emisję 1.452.300 akcji serii D i imiennych warrantów na te akcje. Prawo nabycia akcji serii D będą miały osoby uczestniczące w programie motywacyjnym – posiadacze imiennych warrantów subskrypcyjnych i będzie mogło być wykonywane w okresie od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2010r. 18. ZNACZNI AKCJONARIUSZE 18.1. PODMIOTY I OSOBY INNE NIŻ CZŁONKOWIE ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH, KTÓRE W SPOSÓB BEZPOŚREDNI LUB POŚREDNI MAJĄ UDZIAŁY W KAPITALE EMITENTA LUB PRAWA GŁOSU PODLEGAJĄCE ZGŁOSZENIU NA MOCY PRAWA KRAJOWEGO EMITENTA Akcjonariusz Liczba akcji Łączna wartość nominalna (PLN) Udział w kapitale zakładowym (%) Udział w ogólnej liczbie głosów (%) Capital Partners S.A. 3.330.600 333.060,00 64,48% 64,48% Avallon MBO S.A. 1.140.000 114.000,00 22,07% 22,07% 18.2. INFORMACJA, CZY ZNACZNI AKCJONARIUSZE EMITENTA POSIADAJĄ INNE PRAWA GŁOSU Akcje Emitenta wszystkich serii nie są uprzywilejowane co do głosu, w związku z czym znaczni Akcjonariusze Emitenta nie posiadają innych praw głosu. 18.3. WSKAZANIE PODMIOTU DOMINUJĄCEGO WOBEC EMITENTA LUB PODMIOTU SPRAWUJĄCEGO KONTROLĘ NAD EMITENTEM Wobec Emitenta nie istnieje podmiot dominujący, który sprawowałby kontrolę nad Emitentem. Znaczny akcjonariusz, jakim jest Spółka Capital Partners S.A., która posiada 64,48% w kapitale zakładowym Emitenta nie sprawuje kontroli, z przyczyn wymienionych poniżej: • W dniu 1 grudnia 2005 roku Capital Partners S.A. zawarł z AVALLON MBO S.A. oraz Panem Tadeuszem Baj Porozumienie Akcjonariuszy, zgodnie z którym strony ustaliły, że: i) Po przeprowadzeniu transakcji w dalszym ciągu Spółką zarządzał będzie Pan Tadeusz Baj, a w przypadku Zarządu wieloosobowego Prezesem Zarządu pozostanie Pan Tadeusz Baj, natomiast do wskazania drugiego członka Zarządu uprawnieni będą Inwestorzy, w ten sposób że AVALLON MBO S.A. wskaże kandydata, który musi uzyskać aprobatę Capital Partners S.A.; Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 99 Rozdział IV ii) Rada Nadzorcza Bipromet S.A. została ustalona na od 5 do 7 członków, z czego Pan Tadeusz Baj ma prawo powoływania jednego z nich, zaś pozostali Inwestorzy – po trzech przedstawicieli każdy z nich. W świetle w/w. Porozumienia Capital Partners S.A. nie posiada większości zarówno w Zarządzie jak i Radzie Nadzorczej Bipromet S.A. Porozumienie Akcjonariuszy ulega rozwiązaniu w sytuacji wprowadzenia akcji Bipromet S.A. do obrotu na rynku regulowanym. • Zakup przez Capital Partners akcji spółki Bipromet S.A. został sfinansowany z emisji obligacji serii B. Zgodnie z warunkami emisji obligacji, Capital Partners S.A. zobligowana jest do wykupu obligacji w podstawowym terminie, przypadającym na 31.12.2007 r., poprzez spełnienie świadczenia niepieniężnego, które polega na wydaniu akcji spółki Bipromet S.A. o łącznej wartości nominalnej 30,00zł za każdą obligację pozostającą do wykupu. Nabycie akcji Bipromet S.A. stanowiło element realizacji strategii polegającej na nabywaniu akcji lub udziałów innych podmiotów celem ich dalszej odsprzedaży. 18.4. OPIS WSZELKICH ZNANYCH EMITENTOWI USTALEŃ, KTÓRYCH REALIZACJA MOŻE W PRZYSZŁOŚCI SPOWODOWAĆ ZMIANY W SPOSOBIE KONTROLI EMITENTA Znaczny akcjonariusz Emitenta, spółka Capital Partners S.A., celem sfinansowania zakupu akcji Bipromet S.A., podjęła w dniu 9 grudnia 2005 roku uchwalę w przedmiocie emisji obligacji imiennych serii B („Obligacje”). Capital Partners S.A. wyemitowała 11.000 Obligacji zaoferowanych do nabycia indywidualnie określonym adresatom. Podstawowy termin wykupu Obligacji przypada na dzień 31 grudnia 2007r. Wykup Obligacji w podstawowym terminie nastąpi poprzez spełnienie świadczenia niepieniężnego, które polega na wydaniu przez Capital Partners S.A. za każdą Obligację pozostającą do wykupu akcji Emitenta o łącznej wartości nominalnej 30,00zł. Uwzględniając dokonane zmiany wartości nominalnej akcji, za każdą Obligację wydanych zostanie 300 akcji. W przypadku, gdy do 31 grudnia 2007 roku nie zostanie wykupiona żadna Obligacja, Capital Partners S.A. wyda Obligatariuszom łącznie 3.300.000 akcji Emitenta. 19. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI ZGODNIE Z MSR 24 Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w MSR 24 „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych” uznają podmiot za powiązany z daną jednostką m. in. wówczas, gdy jest on jednostką kontrolowaną, współkontrolowaną, bądź jednostką, na którą znacząco wpływa lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio, osoba będąca członkiem kluczowego personelu kierowniczego jednostki lub jej jednostki dominującej albo bliski członek rodziny takiej osoby. „Znaczący wpływ” oznacza, niemającą znamion sprawowania kontroli lub współkontroli, zdolność do wpływania na politykę finansową i operacyjną, w tym również dotyczącą podziału lub pokrycia wyniku finansowego innej jednostki. W świetle powyższej definicji należy uznać, że zgodnie z MSR 24 Emitent jest powiązany z: PBK S.A., Bipromet Ecosyste,m Sp. z o.o., Capital Partners S.A., Avallon MBO S.A., Dom Maklerski Capital Partners S.A., Avallon Sp. z o.o. oraz do dnia 21.12.2005r. z Budimex-Dromex S.A. oraz z P.P.H.U. PROMOS Sp. z o.o. Ponadto Emitent oświadcza, że w okresie objętym historycznymi informacjami historycznymi, jak również do dnia zatwierdzenia Prospektu emisyjnego, nie zostały zawarte transakcje z innymi podmiotami powiązanymi i osobami będącymi członkami kluczowego personelu kierowniczego jednostki lub jednostki dominującej oraz bliskimi członków rodziny takich osób. Wszystkie transakcje Bipromet S.A. z podmiotami powiązanymi, wyszczególnione w pkt. 19.1.-19.6., zostały zawarte na zasadach rynkowych. 100 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV 19.1. UMOWY ZAWARTE POMIĘDZY EMITENTEM A PBK S.A. W LATACH 2004-2007 Przedmiot i wartość umowy w PLN Wartość umowy netto w PLN z podmiotem powiązanym Termin zakończenia realizacji 4 5 6 Lp. Numer i data umowy z podmiotem powiązanym Inwestor, numer i data zawarcia umowy 1 2 3 1. Umowa Konsorcjum z 01.07.2003r. pomiędzy Bipromet S.A., Liderem Konsorcjum a PBK S.A. - Partnerem Konsorcjum Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach Kontrakt Nr PPZ/429/2003/TBS z 09.10.2003. (U-104/2003/99) Budowa „pod klucz” w systemie TBS pięciu budynków mieszkalnych i jednego mieszkalno - usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Żabinskiego - os. Waryńskiego w Gliwicach - III etap. Umowa Konsorcjum z 29.08.2003r. pomiędzy Bipromet S.A. - Liderem Konsorcjum a PBK S.A. - Partnerem Konsorcjum Gmina Sośnicowice RI/342/31/03 z 14.10.2003. (U-103/ 2003/99) Budowa gimnazjum wraz z halą sportową w Sośnicowicach. Umowa Konsorcjum z 29.08.2003r. pomiędzy Bipromet S.A. - Liderem Konsorcjum a PBK S.A. - Partnerem Konsorcjum Gmina Sośnicowice RI/342/24/04 z 26.08.2004. (U-063/ 2004/99) Roboty dodatkowe dla zadania Budowa gimnazjum wraz z halą sportową w Sośnicowicach. Umowa Konsorcjum z 15.07.2005r. pomiędzy PBK S.A. Liderem Konsorcjum a Bipromet S.A. - Partnerem Konsorcjum Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Umowa o Roboty Budowlane Nr 1/INW/ 05 z 25.07.2005. (U-036/2005) Umowa Nr 63/U024/05/2005 z 19.09.2005r. z PBK S.A. jako podwykonawcą Mittal Steel Poland S.A. Oddział w Świętochłowicach Zlecenie Nr Mittal/ Florian/CCL/01 z 10.06.2005. + roboty dodatkowe (U-024/ 2005) Umowa Konsorcjum z 28.10.2005r. pomiędzy Bipromet S.A. - Liderem Konsorcjum a PBK S.A. - Partnerem Konsorcjum Miasto Katowice Umowa Nr IN 136/ 05 z 23.11.2005r., Aneks Nr 1/06 z 01.03.2006r. oraz roboty dodatkowe (U057/2005) Umowa Nr 114/ U-026/05/2005 z 01.12.2005r. z PBK S.A. jako podwykonawcą Mittal Steel Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Zlecenie Nr Mittal/ Dąbrowa Górnicza/ BF/01 z 06.07.2005. (U-026/2005) 2. 3. 4. 5. 6. 7. Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 10.529.376,00 16.09.2005r. 7.720.578,81 05.07.2005r. 34.620,83 15.10.2004r. 35.127,85 31.12.2005r. 2.386.279,92 30.11.2006r. 1.985.321,90 21.12.2006r. 492.360,00 30.11.2006r. Wartość Umowy 10 799 360,00 Wartość Umowy 8 445 619,21 Wartość Umowy 37 620,83 Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Wartość Umowy 3 512 786,44 Projektowanie i realizacja Nowej Hali Produkcyjnej wraz z infrastrukturą dla Instalacji Powlekania Taśm. Wartość Umowy 20 663 761,50 Budowa budynku mieszkalnego - komunalnego przy ul. Techników w Katowicach. Wartość Umowy 3 384 889,87 Modernizacja odpylni hali lejniczej i namiarowni wsadu WP-2 w Mittal Steel Poland S.A. Dąbrowa Górnicza. Wartość Umowy 28 500 000,00 101 Rozdział IV 1 8. 9. 2 3 Umowa Nr 117/ U-039/05/2005 z 30.12.2005r. z PBK S.A. jako podwykonawcą Mittal Steel Poland S.A. Oddział w Świętochłowicach Zlecenie Nr DH/ VAI/CCL/012 z 18.08.2005r. (U-039/2005) Umowa Nr 33/ U007/06/2006 z 27.02.2006r. z PBK S.A. jako podwykonawcą Polimex - Mostostal S.A. Zlecenie z 22.02.2006r. (U-007/2006) Umowa Nr 31/ U-015/2006 z 10. 28.03.2006r. z PBK S.A. jako podwykonawcą Milimex Sp. z o.o. Umowa Nr MIL/E+H/ 2/2006 z 27.03.2006r. (U-015/2006) Umowa Najmu z dnia 02.05.2006r. 11. z PBK S.A. jako najemcą - Zlecenie Nr TR/ 252/U-027/06 12. z 13.06.2006r. z PBK S.A. jako podwykonawcą Zarmen Sp. z o.o. Zamówienie Nr ZAR/06/05/00100 z 31.05.2006r. (U-027/2006) Umowa Najmu z dnia 30.09.2005r. 13. aneksowana dnia 31.10. 2006r. z PBK S.A. jako najemcą - Zlecenie Nr TR/ 329/U-053/06 14. z 18.10.2006r. z PBK S.A. jako podwykonawcą Zarmen Sp. z o.o. Zamówienie Nr K/06/ 10/009 z 05.10.2006. (U-053/2006) Umowa konsorcjum z dnia 28.02.2007r. pomiędzy Bipromet 15. S.A. - Liderem Konsorcjum a PBK S.A. - Członkiem Konsorcjum Umowa konsorcjum z dnia 07.03.2007r. pomiędzy Bipromet 16. S.A. - Liderem Konsorcjum a PBK S.A. - Członkiem Konsorcjum 102 Zarmen Sp. z o.o. MK Inwestycje Sp. z o.o. w Katowicach 4 Roboty budowlane wraz z dokumentacją techniczną dla wykonania fundamentów hali. 5 6 799.212,56 28.09.2006r. 527.301,46 30.06.2006r. Wykonanie robót żelbetowych dla budynku administracyjno - socjalnego oraz rozbudowy hali Nr 3. Wartość Umowy 877 000,00 744.603,40 20.11.2006r. Najem samochodu osobowego Honda Accord 4D 2,0 Man Executive KG, Nr rej. SK 2121E. Czynsz miesięczny 1.989,63 plus ew. koszty dodatkowe (naprawy, przeglądy itp. 30.09.2009r. 680.000,00 23.10.2006r. Wartość Umowy 5 708 571,26 Wykonanie robót żelbetowych na budowie Koksowni „Przyjaźń” obiekt 2211 Sortownia Koksu. Wartość Umowy 651.647,51 Wykonanie części żelbetowej wieży gaśniczej baterii Nr 5 w Koksowni „Przyjaźń” Sp. z o.o. W Dąbrowie Górniczej. Wartość Umowy 700 000,00 Najem pomieszczeń biurowych w budynku stanowiącym siedzibą Emitenta – 360m2 Roboty budowlane w nowobudowanym obiekcie Zakład Plastycznej Przeróbki Metali - Kuźnia – Zdzieszowice. Czynsz miesięczny 9.000,00 712.301,28 Czas nieokreślony 31.01.2007r. Wartość Umowy 800 946,42 II Etap modernizacji Koksowni w Radlinie (zlecenia sukcesywne) Wartość Umowy przewidywana 30.000.000,00 Wykonanie części budowlanej, stan surowy zamknięty, osiem budynków w zabudowie szeregowej, tzw. „bliźniaki” wraz z budynkiem mieszkalnousługowym na „Osiedlu ZAGAJNIK” w Katowicach przy ul. Fijewskiego. 16.792.724,29 (przewidywana wartość 29.250.000,00) 30.11.2007r. 9.251.217,20 15.06.2008r. Wartość Umowy 9.488.427,89 (cena umowna może ulec zmniejszeniu w przypadku zakupu materiałów po niższej cenie niż założono) Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV 1 2 3 4 5 6 Umowa warunkowa przejęcia praw i obowiązków pomiędzy WarunkowoKorzystającym 17. Bipromet S.A. a Korzystającym PBK S.A. oraz BRE Leasing Sp. z o.o. sporządzona dnia 13.06.2007r. nr 47414 BRE Leasing Sp. z o.o. 00-963 Warszawa, ul. Ks. I. Skorupki 5 Umowa leasingu zawarta w dniu 21.06.2007r., której przedmiotem jest ruchomość: samochód osobowy Hyundai Getz - - Umowa warunkowa przejęcia praw i obowiązków pomiędzy WarunkowoKorzystającym 18. Bipromet S.A. a Korzystającym PBK S.A. oraz BRE Leasing Sp. z o.o. sporządzona dnia 14.06.2007r. nr 47431 BRE Leasing Sp. z o.o. 00-963 Warszawa, ul. Ks. I. Skorupki 5 Umowa leasingu zawarta w dniu 21.06.2007r., której przedmiotem jest ruchomość: samochód osobowy Hyundai Getz - - Umowa warunkowa przejęcia praw i obowiązków pomiędzy WarunkowoKorzystającym 19. Bipromet S.A. a Korzystającym PBK S.A. oraz BRE Leasing Sp. z o.o. sporządzona dnia 14.06.2007r. nr 47481 BRE Leasing Sp. z o.o. 00-963 Warszawa, ul. Ks. I. Skorupki 5 Umowa leasingu zawarta w dniu 14.06.2007r., której przedmiotem jest ruchomość: koparko-ładowarka CASE - - Umowa o świadczenie usług 20. Nr 75/U001/U002/ 07/2007 z dnia 03.08.2007r. Silesia Residential Project Sp. z o.o. Katowice Akt Umowy z dnia 15.01.2007. (Nr wg Bipromet U-001/2007) i Dębowe Tarasy Sp. z o.o. II Spółka Komandytowa Akt Umowy z dnia 15.0.2007. (Nr wg Biprometu U-002/2007) Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Budowa zespołu Mieszkaniowego „Dębowe Tarasy” w Katowicach Faza 1 Etap 1 (Budynki A1, A2 i C1) wraz z tzw. robotami zewnętrznymi Wartość umowy: 47.271.604,00 PLN i Budowa zespołu Mieszkaniowego „Dębowe Tarasy” w Katowicach Faza 1 Etap 2 (Budynki A3, A4 i C2) wraz z tzw. robotami zewnętrznymi Umowa ramowa o świadczenie usług, których zakres oraz wynagrodzenie ustalane będzie każdorazowo pomiędzy Stronami w zamówieniach. Czas nieokreślony (okres wypowiedzenia 1 miesiąc) Wartość umowy: 48.428.395,00 PLN 103 Rozdział IV 19.2. Lp. 1. UMOWY ZAWARTE POMIĘDZY EMITENTEM A BIPROMET ECOSYSTEM SP. Z O.O. W LATACH 2004-2006 Numer i data umowy z podmiotem powiązanym Umowa Najmu z dnia 01.11.1995r. aneksowana dnia 31.01.2005r. z Bipromet Ecosystem Sp. z o.o. jako najemcą Inwestor, numer i data zawarcia umowy Najem i użytkowanie pomieszczeń biurowych w budynku stanowiącym siedzibą Emitenta – 135m2 pow. biurowej + 22m2 pow. pomocniczej - Silesia Residential Project Sp. z o.o. Katowice 2. Akt Umowy Nr 27/U001/07/2007 z dnia 25.04.2007r. Akt Umowy z dnia 15.01.2007r. (Nr wg Bipromet U-001/ 2007) 3. Akt Umowy Nr 72/ U-002/07/2007. z dnia25.07.2007r. Wartość umowy netto w PLN z podmiotem powiązanym Przedmiot i wartość umowy Dębowe Tarasy Sp. z o.o. II Spółka Komandytowa Akt Umowy z dnia 15.0.2007r. (Nr wg Biprometu U-002/2007) Budowa zespołu Mieszkaniowego „Dębowe Tarasy” w Katowicach Faza 1 Etap 1 (Budynki A1, A2 i C1) wraz z tzw. robotami zewnętrznymi Czynsz miesięczny: najem – 4.710,00; ochrona mienia – 150,00; Miejsca parkingowe: 390,16 Termin zakończenia realizacji Czas nieokreślony 4.068.200,00 31.01.2008r. 4.113.200,00 15.06.2008r. Wartość umowy: 47.271.604,00 PLN Budowa zespołu Mieszkaniowego „Dębowe Tarasy” w Katowicach Faza 1 Etap 2 (Budynki A3, A4 i C2) wraz z tzw. robotami zewnętrznymi Wartość umowy: 48.428.395,00 PLN 19.3. Lp. 1. UMOWY ZAWARTE POMIĘDZY EMITENTEM A DOMEM MAKLERSKIM CAPITAL PARTNERS S.A. W LATACH 2005-2006(*) Numer i data umowy z podmiotem powiązanym Umowa z dnia 14 lutego 2007r. z Domem Maklerskim Capital Partners S.A .jako zleceniobiorcą Przedmiot Wartość umowy netto w PLN Doradztwo i oferowanie akcji w zakresie przeprowadzenia pierwszej publicznej oferty akcji Bipromet S.A. Wynagrodzenie składa się z kwoty stałej w wysokości oraz kwoty określonej procentowo do wartości subskrybowanych i sprzedanych w ramach publicznej oferty akcji. (*) Dom Maklerski Capital Partners S.A. jest podmiotem powiązanym od dnia 21.12.2005r. 19.4. UMOWY ZAWARTE POMIĘDZY EMITENTEM A AVALLON Sp. z o.o. W LATACH 2005-2006(*) Lp. Numer i data umowy z podmiotem powiązanym 1. Umowa dotycząca doradztwa strategicznofinansowego dla Bipromet S.A. z dnia 2 stycznia 2006r. jako zleceniobiorcą Przedmiot Doradztwo w obszarze strategiczno-finansowym dla Zarządu wraz z przygotowanym Raportem, w celu optymalizacji decyzji strategiczno-finansowych oraz analiza i wycena podmiotów, których przejęcie rozważa zleceniodawca. Wartość umowy netto w PLN Termin zakończenia realizacji Wynagrodzenie w 2006r. wyniosło netto 154.000,00 PLN (11 rat x 14.000,00 PLN netto). Wynagrodzenie w 2007r. do dnia 31.07.2007r. wyniosło netto 84.000,00 PLN 30.06.2007r. (6 rat x 14.000,00 PLN netto). (*) Avallon Sp. z o.o. jest podmiotem powiązanym od dnia 21.12.2005r. 104 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV 19.5. UMOWY ZAWARTE POMIĘDZY EMITENTEM A BUDIMEX-DROMEX S.A. W LATACH 2004-2005(*) Lp. Numer i data umowy z podmiotem powiązanym 1. Umowa konsorcjum z 03.12.2003r. pomiędzy Bipromet S.A. - Partnerem Konsorcjum a Budimex-Dromex S.A. – Liderem Konsorcjum 2. 21 grudnia 2005r., w wykonaniu umowy przedwstępnej z dnia 9 grudnia 2005 roku Inwestor, numer i data zawarcia umowy Elektrociepłownia „KRAKÓW” S.A. Umowa Nr 1/2004 z 14.01.2004r. (U-004/2004) Przedmiot i wartość umowy Modernizacja elektrofiltrów kotłów blokowych Nr 1, 2 i 3 w EC Kraków. 19.608.285,00 30.09.2006r. 11.499.118,80 - Wartość Umowy 26 694 158,00 Sprzedaż na rzecz Emitenta 5.433 akcji na okaziciela serii A oraz 1.041 akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 30 zł każda akcja, w kapitale zakładowym Emitenta (akcje własne). Nabycie akcji własnych nastąpiło w oparciu o przepis art. 362 § 1 pkt 5 Ksh - w celu ich umorzenia. - Wartość umowy Termin netto w PLN zakończenia z podmiotem realizacji powiązanym (*) Budimex-Dromex S.A. nie jest podmiotem powiązanym od dnia 21.12.2005r. 19.6. UMOWY ZAWARTE POMIĘDZY EMITENTEM A P.P.H.U PROMOS Sp. z o.o. W LATACH 2003 - 2005(*) Lp. Numer i data umowy z podmiotem powiązanym 1 2 Przedmiot i wartość umowy 3 Wartość umowy netto w PLN z podmiotem powiązanym Termin zakończenia realizacji 4 5 1. Umowa Nr 37/SP/ 2003 pomiędzy Bipromet S.A. a P.P.H.U PROMOS Sp. z o.o. zawarta w dniu 30.11.2003r. Strony zawarły umowę z dniem 01.01.2004r. na okres 5 lat. Umowa dotyczy świadczenia usług sprzątania budynków biurowych wraz z terenami zielonymi. Stawki miesięczne netto: - sprzątanie POM. biurowych oraz korytarzy – 1,50 zł/m2 - utrzymanie terenów zielonych oraz parkingu – 0,19 zł/m2 - mycie okien trudnodostępnych -0,65 zł/m2 - dwukrotna w roku usługa mycia alpinistycznego okien zewn. w cenie 3,50 zł/m2 31.12.2009r. 2. Umowa Nr 1/ BIPROMET/2003 pomiędzy Bipromet S.A. a P.P.H.U PROMOS Sp. z o.o. zawarta w dniu 01.07.2003r. Kompleksowa techniczna obsługa nieruchomości, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do umowy. Miesięczne wynagrodzenie netto za prace wymienione w par. 2 pkt. 1-5 umowy wynosi 10.500,00 zł czas nieokreślony 3. Aneks Nr 1 do umowy Nr 1/ BIPROMET/2003 z dnia 01.07.2003r. zawarty w dniu 29.08.2003r. Kompleksowa techniczna obsługa nieruchomości, których wykaz stanowi nowy załącznik nr 2 do umowy Nr 1/BIPROMET/ 2003 Z dniem 01.09.2003r. nowa wysokość wynagrodzenia miesięcznego wynosi 12.306,00 zł jw 4. Aneks Nr 2 do umowy Nr 1/ BIPROMET/2003 z dnia 01.07.2003r. zawarty w dniu 29.09.2003r. Kompleksowa techniczna obsługa nieruchomości – zmiana wynagrodzenia za świadczone usługi zawarte w par. 11 pkt. 1 umowy Nr 1/BIPROMET/ 2003 Z dniem 01.10.2003r. zmianie ulega wynagrodzenie miesięczne za świadczone usługi: - miesiąc październik oraz listopad 2003 – 13.706,00 zł - od grudnia 2003 – 17.306,00 zł jw Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 105 Rozdział IV 1 2 3 Aneks Nr 3 do umowy Nr 1/ BIPROMET/2003 z dnia 01.07.2003r. zawarty w dniu 29.12.2003r. Kompleksowa techniczna obsługa nieruchomości - zmiana wynagrodzenia za świadczone usługi zawarte w par. 11 pkt. 1 umowy Nr 1/BIPROMET/2003 w związku z rozpoczęciem świadczenia usług obsługi centrali telefonicznej 6. Aneks Nr 4 do umowy Nr 1/ BIPROMET/2003 z dnia 01.07.2003r. zawarty w dniu 29.03.2006r. Kompleksowa techniczna obsługa nieruchomości zmiana wynagrodzenia za świadczone usługi zawarte w par. 11 pkt. 1 umowy Nr 1/BIPROMET/ 2003 w związku z reorganizacją pracy działu administracji 7. Umowa Nr 37/DZ/ 2004 pomiędzy Bipromet S.A. a P.P.H.U PROMOS Sp. z o.o. Wykonywanie przez Zleceniobiorcę usługi fizycznej ochrony mienia w obiektach przyjętych pod ochronę na okres od 01.04.2004r. do dnia 31.03.2009r. 5. 4 5 Z dniem 01.04.2004r. zmianie ulega wynagrodzenie miesięczne za świadczone usługi i wynosi 19.606,00 zł jw Z dniem 01.04.2006r. zmianie ulega wynagrodzenie miesięczne za świadczone usługi i wynosi 15.405,00 zł jw Z tytułu ochrony Zleceniodawca zobowiązuje się opłacać kwotę: 5,85 zł + 22% VAT za każdą roboczogodzinę ochrony. Zmiany stawek będą wprowadzane w oparciu o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia publikowany przez GUS. 31.03.2009r. (*) P.P.H.U PROMOS Sp. z o.o. nie jest podmiotem powiązanym od dnia 21.12.2005r. 20. INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW EMITENTA, JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZYSKÓW I STRAT 20.1. INFORMACJA O ZAWARTYCH W PROSPEKCIE HISTORYCZNYCH DANYCH FINANSOWYCH ORAZ RAPORTY BIEGŁEGO REWIDENTA ZA OSTATNIE 3 LATA OBROTOWE 20.1.1. Źródła informacji stanowiących podstawę sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bipromet S.A. w Katowicach, uchwałą nr 1 z dnia 19.12.2006r. postanowiło, że w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie Spółki do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów EOG, sprawozdania finansowe Spółki za okresy rozpoczynające się 1 stycznia 2006r. sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Zgodnie z wymogami załącznika I pozycja 20.1 i pozycja 20.3, Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku, wykonującego dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam (Dz.Urz.WE.L 2004 Nr 148) oraz w oparciu o Rekomendacje Komitetu Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych (CESR) w sprawie spójnej implementacji Rozporządzenia Komisji nr 809/2004 (dokument CESR/05-054b z lutego 2005r) Spółka prezentuje w prospekcie: • historyczne informacje finansowe za rok obrotowy od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. wraz z danymi porównywalnymi za rok obrotowy od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. – przedstawiające skonsolidowane sprawozdania finansowe, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), • historyczne informacje finansowe za rok obrotowy od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. wraz z danymi porównywalnymi za rok obrotowy od 01.01.2004r. do 31.12.2004r. – przedstawiające skonsolidowane sprawozdania finansowe, sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. – Polskimi Standardami Rachunkowości (PSR). 106 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV Wszystkie sprawozdania finansowe prezentowane w prospekcie były zbadane przez biegłego rewidenta zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Zaprezentowane w niniejszym rozdziale skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2006 oraz porównywalne dane finansowe za rok 2005 zostały sporządzone na podstawie sprawozdań finansowych jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej w taki sposób aby grupa stanowiła jedną jednostkę. Skonsolidowane sprawozdania finansowe obejmują sprawozdania finansowe jednostki dominującej i sprawozdania finansowe kontrolowanych przez jednostkę dominującą spółek zależnych. Skonsolidowane sprawozdania finansowe skorygowane zostały o kwoty wzajemnych przychodów, kosztów oraz rozrachunków wynikających z transakcji pomiędzy jednostkami grupy i inne korekty związane z grupą. Zaprezentowane w niniejszym rozdziale porównywalne dane finansowe za rok 2005 opierają się na informacjach zawartych w jednostkowych sprawozdaniach finansowych poszczególnych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej które zostały sporządzone zgodnie z PSR. Następnie dane te zostały przekształcone na zasady obowiązujące według MSSF i na tej bazie zostało sporządzone skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej. Dane porównywalne za rok 2005 podlegały przekształceniu zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i zostały zbadane przez biegłego rewidenta. Zaprezentowane w niniejszym rozdziale skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2005 oraz porównywalne dane finansowe za rok 2004 zostały sporządzone na podstawie sprawozdań finansowych jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej w taki sposób aby grupa stanowiła jedna jednostkę. Skonsolidowane sprawozdania finansowe obejmują sprawozdania finansowe jednostki dominującej i sprawozdania finansowe kontrolowanych przez jednostkę dominującą spółek zależnych. Skonsolidowane sprawozdania finansowe skorygowane zostały o kwoty wzajemnych przychodów, kosztów oraz rozrachunków wynikających z transakcji pomiędzy jednostkami grupy i inne korekty związane z grupą. Zaprezentowane w niniejszym rozdziale porównywalne dane finansowe za rok 2004 opierają się na informacjach zawartych w jednostkowych sprawozdaniach finansowych poszczególnych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej, które zostały sporządzone zgodnie z PSR. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2005 wraz z danymi porównywalnymi za rok 2004 zostało zbadane przez biegłego rewidenta. Wszystkie sprawozdania finansowe zostały sporządzone w tysiącach złotych. 20.1.2. Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanych historycznych informacji finansowych za lata obrotowe od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku oraz od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku sporządzonych według MSSF OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA z badania historycznych informacji finansowych dotyczących skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Bipromet S.A. za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006r. oraz danych porównywalnych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2005r. wydana dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej, Zarządu Bipromet S.A. zwanej dalej Emitentem Na potrzeby niniejszego prospektu emisyjnego oraz zgodnie z wymogami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku, wykonującego dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam (Dz. Urz. UE L 149 z 30.04.2004 r.), przeprowadziliśmy badanie prezentowanych w nim skonsolidowanych historycznych informacji finansowych Emitenta sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za lata zakończone odpowiednio dnia 31 grudnia 2006 roku oraz 31 grudnia 2005 roku, zwanych dalej historycznymi informacjami finansowymi, których podstawą ustalenia było sprawozdanie finansowe Emitenta sporządzone na dzień: • 31 grudnia 2006 roku, które zostało zbadane przez nas i o którym w dniu 31 maja 2007 roku wydaliśmy opinię bez zastrzeżeń, z uwagą objaśniającą dotyczącą sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 107 Rozdział IV i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy. Opinia ta nie została jeszcze opublikowana. Za przedstawione historyczne skonsolidowane informacje finansowe za wyżej wymienione lata, jak również prawidłowość ich ustalenia odpowiedzialny jest Zarząd Emitenta. Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o rzetelności i jasności prezentowanych w niniejszym prospekcie emisyjnym historycznych skonsolidowanych informacji finansowych. Badanie historycznych skonsolidowanych informacji finansowych przeprowadziliśmy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami wykonywania zawodu stosownie do postanowień: • Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, • Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej, • norm i wskazówek wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność że historyczne skonsolidowane informacje finansowe nie zawierają istotnych nieprawidłowości. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków oraz sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych/podstaw, z których wynikają liczby i informacje zawarte w historycznych skonsolidowanych informacjach finansowych, jak i całościową ocenę historycznych skonsolidowanych informacji finansowych. Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczające podstawy do wyrażania miarodajnej opinii. Naszym zdaniem zaprezentowane w prospekcie emisyjnym historyczne skonsolidowane informacje finansowe za okresy: • od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku, sporządzone są zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami, ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, • od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, sporządzone są zgodnie z Międzynarodowymi Standardami rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami, ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyników finansowych Emitenta w okresach w prezentowanych w niniejszym prospekcie emisyjnym. Janina Krzemińska Biegły Rewident nr 9551/ 7130 Janina Krzemińska Biegły Rewident nr 9551/7130 Członek Zarządu PKF Consult sp. z o.o. ul. Elbląska 15/17, 01-747 Warszawa Oddział Regionalny Południe ul. Kościuszki 43, 40-048 Katowice Podmiot uprawniony do badania Sprawozdań finansowych nr 477 Katowice, 25 czerwiec 2007r. 108 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV Poniżej została zamieszczona dodatkowo opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania statutowego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej: OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu grupy kapitałowej BIPROMET Spółka Akcyjna za rok obrotowy od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. Przeprowadziłam badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest spółka BIPROMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, na które składa się: • skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2006r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 71 398 tys. zł, • skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. wykazujący zysk netto w kwocie 6 457 tys. zł, • zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 11 122 tys. zł, ·• skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 620 tys. zł, • dodatkowe informacje i objaśnienia. Sprawozdanie zostało sporządzone metodą pełną. Za sporządzenie tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej odpowiada kierownik jednostki dominującej. Moim zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziłam stosownie do postanowień: • rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694), • norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce, a kwestiach nieuregulowanych - Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zaplanowałam i przeprowadziłam w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostki powiązane zasad (polityki) rachunkowości i sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – podstaw, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Uważam, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii. Naszym zdaniem załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne: • przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej grupy kapitałowej na dzień 31.12.2006r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2006r. do 31.12.2006r., • sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym przez MSR, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i przepisami wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001roku w sprawie szczególnych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych (Dz. U. nr 152 poz. 1729), Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 109 Rozdział IV • jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi grupę kapitałową. Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zwracam uwagę, że załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2006 roku jest pierwszym pełnym sprawozdaniem finansowym sporządzonym przez grupę kapitałową zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Zarząd jednostki dominującej zapewnił porównywalność danych za poprzedni rok obrotowy, które zostały ujawnione w tym sprawozdaniu po raz pierwszy oraz ujawnił wpływ zidentyfikowanych różnic z tytułu zastosowania MSSF na zysk netto oraz kapitał własny wykazany w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej sporządziły swoje jednostkowe sprawozdania finansowe według przepisów ustawy o rachunkowości które następnie zostały przez jednostkę dominującą przekształcone zgodnie z MSSF. Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. Janina Krzemińska Biegły Rewident nr 9551/7130 Janina Krzemińska Biegły Rewident nr 9551/7130 Członek Zarządu PKF Consult sp. z o.o. ul. Elbląska 15/17, 01-747 Warszawa Oddział Regionalny Południe ul. Kościuszki 43, 40-048 Katowic Podmiot uprawniony do badania Sprawozdań finansowych nr 477 Katowice, 31 maj 2007r. 20.1.3. Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanych historycznych informacji finansowych za lata obrotowe od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku oraz od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku sporządzonych według PSR OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA z badania historycznych informacji finansowych dotyczących skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bipromet S.A. za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. oraz danych porównywalnych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2004r. dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej, Zarządu Bipromet S.A. Na potrzeby prospektu emisyjnego oraz zgodnie z wymogami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku, wykonującego dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam (Dz. Urz. UE L 149 z 30.04.2004 r.), przeprowadziliśmy badanie historycznych informacji finansowych prezentowanych przez Emitenta, których podstawą ustalenia były sporządzone przez Emitenta na potrzeby prospektu skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone według ustawy o rachunkowości na dzień: • 31 grudnia 2004 roku, • 31 grudnia 2005 roku. Za przedstawione historyczne skonsolidowane informacje finansowe za wyżej wymienione lata, jak również prawidłowość ich ustalenia odpowiedzialny jest Zarząd Emitenta. 110 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o rzetelności i jasności prezentowanych w niniejszym prospekcie emisyjnym historycznych skonsolidowanych informacji finansowych. Badanie historycznych skonsolidowanych informacji finansowych przeprowadziliśmy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami wykonywania zawodu stosownie do postanowień: • rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku nr 76, poz. 694, wraz z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą o rachunkowości, • norm i wskazówek wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność że historyczne skonsolidowane informacje finansowe nie zawierają istotnych nieprawidłowości. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków oraz sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych/podstaw, z których wynikają liczby i informacje zawarte w historycznych skonsolidowanych informacjach finansowych, jak i całościową ocenę historycznych skonsolidowanych informacji finansowych. Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczające podstawy do wyrażania miarodajnej opinii. Naszym zdaniem historyczne skonsolidowane informacje finansowe za okresy: • od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku, sporządzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 października 2005r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz. U. nr 209, poz. 1743), • od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, sporządzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 października 2005r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz. U. nr 209, poz. 1743). przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyników finansowych Emitenta w okresach w prezentowanych w niniejszym prospekcie emisyjnym. Janina Krzemińska Biegły Rewident nr 9551/7130 Janina Krzemińska Biegły Rewident nr 9551/7130 Członek Zarządu PKF Consult sp. z o.o. ul. Elbląska 15/17, 01-747 Warszawa Oddział Regionalny Południe ul. Kościuszki 43, 40-048 Katowice Podmiot uprawniony do badania Sprawozdań finansowych nr 477 Katowice, 27 wrzesień 2007r. Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 111 Rozdział IV 20.2. INFORMACJE FINANSOWE PRO FORMA Emitent nie zamieszcza w prospekcie informacji finansowych pro forma, ponieważ Emitent nie dokonał transakcji oraz nie podjął wiążącego zobowiązania do dokonania transakcji, która spowodowała w 2006 roku oraz w 2007 roku do daty Prospektu Emisyjnego znaczącą zmianę brutto przedsiębiorstwa Emitenta w rozumieniu punktu 9 Preambuły Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z 24 kwietnia 2004 roku. 20.3. SPRAWOZDANIA FINANSOWE 20.3.1. Historyczne dane finansowe grupy kapitałowej BIPROMET SA za rok obrotowy od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. wraz z danymi porównywalnymi za rok obrotowy od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. sporządzone zgodnie z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA BIPROMET S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DO 31 GRUDNIA 2006 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Niniejsze roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest prezentowane zgodnie z MSR 1 ,,Prezentacja sprawozdań finansowych”, składa się ze skonsolidowanego: I. Rachunku zysków i strat; II. Bilansu; III. Rachunku przepływów pieniężnych; IV. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym; V. Wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; VI. Informacji dodatkowych i danych objaśniających. I. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres 12 miesięcy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł) NOTA za okres 01-12.2005 za okres 01-12.2006 1 2 3 4 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 101 911 92 808 Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 101 083 92 219 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 828 589 95 778 83 757 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: Koszty wytworzenia sprzedanych produktów 2 95 075 83 267 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 703 490 6 133 9 051 Zysk (strata) brutto na sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne 3 5 895 7 439 Koszty sprzedaży 2 520 1 287 Koszty ogólnego zarządu 2 3 516 5 232 Pozostałe koszty operacyjne 4 1 799 590 6 193 9 381 346 401 Zysk (strata) na działalności operacyjnej Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych Przychody finansowe 112 5 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV 1 Koszty finansowe 2 3 6 4 1 013 855 5 526 8 927 1 452 2 075 4 074 6 852 4 074 6 852 -901 395 4 975 6 457 450/450 500/480 15/15 16,66/16 Udział w zyskach (stratach) netto jednostek stowarzyszonych Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy 7 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Zysk (strata) z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto za rok obrotowy Zysk (strata) netto akcjonariuszy mniejszościowych Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej Zysk (strata) netto na jeden udział (w zł) Podstawowy / Rozwodniony Po podziale wartości nominalnej Akcji II. SKONSOLIDOWANY BILANS na dzień 31 grudnia 2006 roku SKONSOLIDOWANY BILANS (w tys.zł) NOTA koniec okresu 31.12.2005 koniec okresu 31.12.2006 1 2 3 4 AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: 10 9 23 951 33 728 7 319 12 468 75 52 wartość firmy Wartość firmy jednostek podporządkowanych Udziały w jednostkach podporządkowanych Inwestycja w jednostce stowarzyszonej konsolidowanej metodą praw własności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 12 230 230 Pożyczki długoterminowe Inne aktywa finansowe 13 1 000 Należności długoterminowe (kaucje) 14 1 358 858 Nieruchomości inwestycyjne 15 12 737 19 129 Aktywa z tytułu podatku odroczonego 16 1 232 Inne rozliczenia międzyokresowe 21 Inne inwestycje długoterminowe Aktywa obrotowe Zapasy 17 Należności handlowe 18 Należności krótkoterminowe inne (kaucje) 18 990 1 40 403 37 670 360 293 16 281 24 554 511 296 Pożyczki krótkoterminowe Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 113 Rozdział IV 1 2 3 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 19 21 245 11 625 Rozliczenie kontraktów 20 1 987 886 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 21 19 16 64 354 71 398 13 121 24 243 Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Aktywa razem PASYWA Kapitał własny Kapitał zakładowy 22 1 166 549 Udziały (akcje) własne(-) 23 -11 528 -1 483 24 10 310 13 345 Zyski zatrzymane 25 7 599 4 068 Zysk/ strata netto 26 4 975 6 457 Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych 27 599 1 307 16 159 17 279 Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej Kapitały zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą Pozostałe kapitały Zobowiązanie długoterminowe Kredyty i pożyczki 28 7 316 5 453 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 30 3 406 5 230 Zobowiązania długoterminowe 31 3 978 5 421 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 32 604 354 Rezerwy na zobowiązania 33 Zobowiązania krótkoterminowe 855 821 35 074 29 876 Kredyty i pożyczki - część bieżąca 28 1 594 2 527 Zobowiązania handlowe 34 20 567 17 477 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 34 1 374 Zobowiązania krótkoterminowe inne 34 5 962 5 491 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 35 113 80 Rezerwy na zobowiązania 36 1 523 346 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 37 1 313 1 795 Rozliczenie kontraktów 38 2 628 1 333 64 354 71 398 827 Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży Pasywa razem 114 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV III. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres 12 miesięcy od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres 01-12.2005 za okres 01-12.2006 1 2 3 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5 526 8 927 14 565 -15 826 0 0 415 530 4. (Wzrost)/ spadek wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych -4 334 -6 998 5. Zysk (strata) na sprzedaży/likwidacji rzeczowych aktywów trwałych -762 -17 1 522 -267 -6 535 111 66 1 811 -1 221 II. Korekty razem 1. Udziały mniejszości 2. Amortyzacja 3. Utrata wartości aktywów finansowych 6. Odsetki i udziały w zyskach 7. Różnice kursowe 8. Zmiana stanu należności i kaucji z tytułu umów o budowę 9. Zmiana stanu zapasów 10. Zmiana stanu rezerw 11. Zmiana stanu rezerw oraz zobowiązań z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych 106 -287 12. Zmiana stanu zobowiązań (z wyjątkiem kredytów i pożyczek) oraz kaucji z tytułu umów o budowę 16 472 -3 159 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów -38 492 1 770 -194 -720 975 20 091 -6 899 -319 -804 19 772 -7 703 I. Wpływy 1 483 10 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 483 10 - - - - II. Wydatki 290 484 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 279 120 14. Zmiana stanu kwot należnych z tytułu umów o budowę 15. Zmiana stanu otrzymanych zaliczek i Inne korekty przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zapłacony podatek dochodowy III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych b) w pozostałych jednostkach – zbycie aktywów finansowych – odsetki 4. Inne wpływy inwestycyjne 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: 364 - - a) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 115 Rozdział IV 1 2 3 b) w pozostałych jednostkach - - – nabycie aktywów finansowych – udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym 11 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 1 193 -474 8 910 380 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 380 2. Kredyty i pożyczki 8 910 3. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 11 529 1 823 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 11 528 288 2. Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 1 054 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 82 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 1 399 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2 619 -1 443 D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+/–B.III+/–C.III) 18 346 -9 620 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 18 346 -9 620 2 899 21 245 21 245 11 625 9. Inne wydatki finansowe – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) IV. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 24 miesięcy od 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku 1 Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2005r. (po przekształceniu) Kapitał zakładowy Akcje (udziały) własne Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane Zysk/strata netto Kapitał mniejszości Kapitał własny ogółem 2 3 4 5 6 7 8 9 1 166 - 8 551 - 7 140 - 1 495 18 352 - 1 495 18 352 Dwanaście miesięcy zakończonych 31 grudnia 2005 Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2005r. wg MSSF zakup akcji własnych przychody/koszty ujęte w kapitale własnym 116 1 166 - 8 551 - 7 140 -11 528 -11 528 1 761 457 2 218 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV 1 2 3 4 sprzedaż przeszacowanych aktywów 5 6 -2 7 9 2 zysk (strata) netto za rok obrotowy 4 975 zmniejszenie kapitałów własnych Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2005 r. wg MSSF 8 1 166 -11 528 10 310 - 7 599 4 975 -896 -896 4 975 599 13 121 4 975 599 13 121 Dwanaście miesięcy zakończonych 31 grudnia 2006 Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2006r. wg MSSF zwiększenie z tytułu emisji akcji zmniejszenie z tytułu zakupu akcji własnych 1 166 -11 528 10 310 - 7 599 380 380 -997 -997 umorzenie akcji własnych 10 333 zakup akcji własnych -9 336 997 -288 przychody/koszty ujęte w kapitale własnym -288 3 040 likwidacja przeszacowanych aktywów 830 3 870 -5 -5 zwiększenie z tytułu wzrostu kapitałów własnych 708 przeniesienie zysku 4 975 zysk (strata) netto za rok obrotowy Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2006 r. wg MSSF V. 549 -1 483 13 345 - 4 068 708 -4 975 - 6 457 6 457 6 457 1 307 24 243 WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa i siedziba, właściwy Sąd rejestrowy i numer rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności, według PKD Przedmiotem działalności „Bipromet” S.A. zwanej w dalszej części sprawozdania „Spółką” oraz jej jednostek zależnych zwanych łącznie „Grupą” jest działalność usługowa w zakresie: projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego, wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i wodna, wynajem nieruchomości na własny rachunek. Grupa w przeważającej mierze prowadzi sprzedaż za na terytorium kraju. Jednostką dominującą jest „BIPROMET” S.A. z siedzibą: 40-956 Katowice, ul. Graniczna 29, która zgodnie z obowiązującym prawem, została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000135615. Przedmiotem działalności według PKD jest: 7420 A, 4521 A Powiązania kapitałowe Schemat Grupy Kapitałowej na dzień 31.12.2006 r. Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 117 Rozdział IV Spółka dominująca: Nazwa pełna: Bipromet S.A. Adres siedziby: 40-956 Katowice, ul. Graniczna 29 Identyfikator NIP: 634-019-75-13 Numer w KRS: 0000135615 Numer REGON: 003555075 Akt założycielski Rep. A nr z dnia Akt Notarialny Repertorium A 7753/90 z dnia 19.12.1990r. Czas trwania: Nieokreślony Podmioty zależne od Spółki dominującej konsolidowane metodą pełną: Nazwa pełna: Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. Adres siedziby: 40-956 Katowice, ul. Graniczna 29 Identyfikator NIP: 634-013-63-51 Numer w KRS: 0000137474 Numer REGON: 271549049 Akt założycielski Rep. A nr z dnia Akt Notarialny 521/92 z dnia 16.01.1992r. Czas trwania: Nieokreślony Nazwa pełna: Bipromet Ecosystem Sp. z o. o. Adres siedziby: 40-956 Katowice, ul. Graniczna 29 Identyfikator NIP: 954-00-19-025 Numer w KRS: 0000116117 Numer REGON: 272580587 Akt założycielski Rep. A nr z dnia Akt Notarialny Repertorium A nr 1620/95 z dnia 03.03.1995r. Czas trwania: Nieokreślony Główne obszary działalności poszczególnych Spółek wchodzących w skład Grupy to: Bipromet S.A. Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego. Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i wodna. Wynajem nieruchomości. PBK S.A. Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych i specjalistycznych. Bipromet Ecosystem Sp. z o. o. Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wentylacyjnych. Wybrane dane finansowe przeliczone na Euro Ogłoszone przez Narodowy Bank Polski średnie kursu wymiany złotego w stosunku do EURO wyniosły w okresach objętych historycznymi danymi finansowymi: Rok obrotowy Średni kurs w okresie* Minimalny kurs w okresie Maksymalny kurs w okresie Kurs na ostatni dzień okresu 2005 4,0232 3,8223 4,2756 3,8598 2006 3,8990 3,7640 4,1065 3,8312 *) średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie 118 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EURO. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu: - Kurs na dzień 31 grudnia 2005 roku wynosił: 1 EURO = 3,8598 zł, - Kurs na i strat oraz sprawozdania dzień 31 grudnia 2006 roku wynosił: 1 EURO = 3,8312 zł. Poszczególne pozycje rachunku zysków z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym. - Kurs średni w 2005 roku obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca wynosi: 1 EURO = 4,0232 zł, - Kurs średni w 2006 roku obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca wynosi: 1 EURO = 3,8990 zł. Wyszczególnienie 2005 PLN Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2006 EUR PLN EUR 101 911 25 331 92 808 23 803 95 778 23 806 83 757 21 482 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 193 1 539 9 381 2 406 Zysk (strata) brutto 5 526 1 374 8 927 2 290 Zysk (strata) netto 4 975 1 237 6 457 1 656 Aktywa razem 64 354 16 673 71 398 18 636 Zobowiązania razem 51 233 13 273 47 155 12 308 w tym zobowiązania krótkoterminowe 35 074 9 087 29 876 7 798 Kapitał własny 13 121 3 399 24 243 6 328 1 166 302 549 143 2,17 1 2,59 1 450 112 500 128 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 772 4 914 -7 703 -1 976 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 193 297 -474 -122 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 619 -651 -1 443 -370 Koszt własny sprzedaży Kapitał podstawowy Wartość księgowa na akcję (zł/euro) Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) Okresy, za które prezentowane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej obejmuje okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. Porównywalne dane finansowe dotyczące bilansu, rachunku zysku i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych obejmują okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. Sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej obejmują te same czasookresy. Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 119 Rozdział IV Zarząd i Rada Nadzorcza Tadeusz Baj – Prezes Zarządu Skład osobowy zarządu na dzień 31.12.2006r. Tomasz Sobol – Wiceprezes Zarządu Robert Więcławski – Prezes Rady Nadzorczej Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2006r. Członkowie: Paweł Bala, Andrzej Musioł, Tomasz Jurczyk, Tomasz Stamirowski, Marek Leśniak Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach Niektóre informacje podane w sprawozdaniu finansowym oparte są na szacunkach i profesjonalnym osądzie Grupy. Uzyskane w ten sposób wartości często nie będą pokrywać się z rzeczywistymi rezultatami. Pośród założeń i oszacowań, które miały największe znaczenie przy wycenie i ujęciu aktywów i pasywów znajdują się: Ocena umów leasingu Spółka dominująca jest stroną umów leasingowych, które zostały uznane albo za leasing operacyjny, albo za leasing finansowy. Przy dokonywaniu klasyfikacji Spółka oceniła, czy w ramach umowy na korzystającego zostało przeniesione zasadniczo całe ryzyko i prawie wszystkie korzyści z tytułu użytkowania składnika aktywów. Wycena rezerw W przypadku usług budowlanych, Grupa jest zobowiązana do udzielenia gwarancji na swoje usługi. Jako ogólną zasadę przyjmuje się tworzenie rezerw na koszty napraw gwarancyjnych w wysokości 0,5% przychodów z danego kontraktu, które obciążają koszty sprzedanych usług. Wartość ta podlega jednak indywidualnej analizie i może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w uzasadnionych przypadkach. Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego Grupa rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na założeniu, że w przyszłości zostanie osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskiwanych wyników podatkowych w przyszłości mogłoby spowodować, że założenie to stałoby się nieuzasadnione. Ujmowanie przychodów Grupa stosuje metodę procentowego zaawansowania prac przy rozliczaniu kontraktów długoterminowych. Stosowanie tej metody wymaga od Spółki szacowania proporcji dotychczas wykonanych prac do całości usług. Budżety poszczególnych kontraktów podlegają formalnemu procesowi aktualizacji (rewizji) w oparciu o bieżące informacje w ciągu roku i są zatwierdzane przez Zarząd. Jeżeli stopień zaawansowania niezakończonej usługi nie może być na dzień bilansowy ustalony w sposób wiarygodny, to przychód ustala się w wysokości poniesionych w danym okresie obrotowym kosztów, nie wyższych jednak od kosztów, których pokrycie w przyszłości przez zamawiającego jest prawdopodobne. Stawki amortyzacyjne Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych. Grupa corocznie dokonuje weryfikacji przyjętych okresów ekonomicznej użyteczności na podstawie bieżących szacunków. Działalność zaniechana W roku 2006 ani w 2005 nie wystąpiła działalność zaniechana w rozumieniu MSSF 5. 120 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV Kontynuowanie działalności Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. Sąd Rejonowy w Katowicach w dniu 25 maja 2006 roku wydał postanowienie o upadłości Przedsiębiorstwa Budowlanego Katowice S.A. z możliwością zawarcia układu z wierzycielami. Zarząd Jednostki dominującej uznaje, że w związku z powyższym nastąpiło długotrwałe poważne ograniczenie w sprawowaniu kontroli nad PBK S.A., lecz nie nastąpiła utrata kontroli w myśl przepisów MSR 27. Jeżeli warunki restrukturyzacji zadłużenia planowane do przedstawienia w ramach postępowania układowego zostaną zaakceptowane przez nadzorcę sądowego i przez wierzycieli, to zdaniem Zarządu (biorąc pod uwagę perspektywy rynkowego popytu na usługi wykonywane przez jednostkę) PBK S.A. będzie mogła kontynuować działalność i generować wystarczające przychody które pozwolą na spłatę zobowiązań układowych i mogą jej zapewnić trwałą rentowność. Oświadczenie o zgodności Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz związanymi z nimi standardami i interpretacjami zaakceptowanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) oraz Komisję ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF) według stanu obowiązującego na dzień 31.12.2006 roku. Istotne zasady rachunkowości 1.1. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Grupa nie posiada jednostek stowarzyszonych. 1.2. Udział we wspólnym przedsięwzięciu Dla udziałów we wspólnie kontrolowanej działalności (kontrakty realizowane w konsorcjach bez tworzenia odrębnych jednostek), udział Spółek we wspólnym przedsięwzięciu jest ujmowany w następujący sposób: aktywa, zobowiązania, przychody i koszty dotyczące części przedsięwzięcia realizowanej przez wspólników przedsięwzięcia ujmowane są bezpośrednio w księgach wspólników. W latach 2006 i 2005 Spółki w Grupie nie posiadały udziałów we wspólnie kontrolowanych podmiotach. 1.3. Przeliczanie pozycji wyrażonych w walucie obcej Transakcje przeprowadzane w walucie innej niż polski złoty (PLN) początkowo ujmuje się w walucie funkcjonalnej, stosując do przeliczenia kwoty wyrażonej w walucie obcej kurs wymiany waluty funkcjonalnej na walutę obcą obowiązujący na dzień zawarcia transakcji. Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów (kosztów) finansowych za wyjątkiem przypadków, gdy powstały one wskutek wyceny aktywów i pasywów niepieniężnych, w przypadku których zmiany wartości godziwej odnosi się bezpośrednio na kapitał. Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według wartości godziwej wyrażonej w walucie obcej są przeliczane po kursie z dnia dokonania wyceny do wartości godziwej. Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny: 31 grudnia 2006 roku (NBP) 31 grudnia 2005 roku (NBP) USD średni 2,9105 średni 3,2613 EURO średni 3,8312 średni 3,8598 CZK średni 0,1393 średni 0,1329 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 121 Rozdział IV 1.4. Wartości niematerialne Wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie – Koszty badań i prac rozwojowych W latach 2006 i 2005 Spółki w Grupie nie posiadały wartości niematerialnych wytworzonych we własnym zakresie. Patenty, znaki towarowe oraz oprogramowanie komputerowe Patenty, znaki towarowe oraz oprogramowanie komputerowe ujmowane są w bilansie zgodnie z zasadą kosztu historycznego pomniejszone o dokonane umorzenie przy użyciu metody liniowej przez okres ich ekonomicznej użyteczności, przy zastosowaniu rocznych stawek amortyzacji wynoszących: Oprogramowanie komputerowe 2 lata Inne wartości niematerialne i prawne 5 lat Zyski lub straty wynikające z usunięcia wartości niematerialnych z bilansu są wyceniane według różnicy pomiędzy wpływami ze sprzedaży netto a wartością bilansową danego składnika aktywów i są ujmowane w rachunku zysków i strat w momencie ich wyksięgowania. 1.5. Rzeczowe aktywa trwałe Grunty, budynki i budowle użytkowane w procesie produkcji i dostarczania towarów i usług jak również dla celów administracyjnych wykazywane są w bilansie w wartości przeszacowanej równej kwocie uzyskanej z wyceny składnika aktywów do jego wartości godziwej, dokonanej przez rzeczoznawcę w oparciu o założenia rynkowe (na określony dzień dokonania tej wyceny), pomniejszonej w kolejnych okresach o odpisy amortyzacyjne oraz utratę wartości. Wyceny przeprowadzane są z częstotliwością zapewniającą brak istotnych rozbieżności pomiędzy wartością księgową a wartością godziwą na dzień bilansowy. Zwiększenie wartości wynikające z przeszacowania gruntów, budynków i budowli ujmowane jest w pozycji kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny, za wyjątkiem sytuacji, gdy podwyższenie wartości odwraca wcześniejszy odpis rozpoznany w rachunku zysków i strat (w takim przypadku podniesienie wartości ujmowane jest również w rachunku zysków i strat ale do wysokości wcześniejszego odpisu). Obniżenie wartości wynikające z przeszacowania gruntów, budynków i budowli ujmowane jest jako koszt okresu w wysokości przewyższającej kwotę wcześniejszej wyceny tego składnika aktywów ujętą w pozycji kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny. Amortyzacja przeszacowanych budynków i budowli ujmowana jest w rachunku zysków i strat. W momencie sprzedaży lub zakończenia użytkowania przeszacowanych budynków i budowli, nierozliczona kwota przeszacowania dotycząca tych aktywów przenoszona jest bezpośrednio z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny do zysków zatrzymanych. Maszyny, urządzenia, środki transportu oraz pozostałe środki trwałe prezentowane są w bilansie w wartości kosztu historycznego pomniejszonego o dokonane skumulowane umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości. Amortyzację wylicza się dla wszystkich środków trwałych, z pominięciem środków trwałych w budowie, przez oszacowany okres ekonomicznej przydatności tych środków, używając metody liniowej, który kształtuje się następująco: Prawo wieczystego użytkowania gruntów Budynki i budowle Maszyny i urządzenia (w tym sprzęt komputerowy) Środki transportu Pozostałe środki trwałe 99 lat 30 lat 10 lat 3 lata 5 lat 5 lat Aktywa utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego są amortyzowane przez okres ich ekonomicznej użyteczności, odpowiednio jak aktywa własne, nie dłużej jednak niż okres trwania leasingu. Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży / likwidacji lub zaprzestania użytkowania środków trwałych są określane jako różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży a wartością netto tych środków trwałych i są ujmowane w rachunku zysków i strat. 122 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV 1.6. Leasing Grupa jako leasingobiorca Aktywa użytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego są traktowane jak aktywa Spółek i są wyceniane w ich wartości godziwej w momencie ich nabycia, nie wyższej jednak niż wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych. Powstające z tego tytułu zobowiązanie wobec leasingodawcy jest prezentowane w bilansie w pozycji zobowiązania z tytułu leasingu finansowego. Koszty finansowe są ujmowane bezpośrednio w ciężar rachunku zysków i strat. Płatności z tytułu leasingu operacyjnego są odnoszone w rachunek zysków i strat przy zastosowaniu metody liniowej w okresie wynikającym z umowy leasingu. 1.7. Utrata wartości aktywów Na każdy dzień bilansowy Grupa ocenia, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata wartości któregoś ze składników aktywów. W razie stwierdzenia, że przesłanki takie zachodzą, lub w razie konieczności przeprowadzenia corocznego testu sprawdzającego, czy nastąpiła utrata wartości, Grupa dokonuje oszacowania wartości odzyskiwalnej danego składnika aktywów. Wartość odzyskiwalna składnika aktywów odpowiada wartości godziwej tego składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne, pomniejszonej o koszty sprzedaży lub wartości użytkowej, zależnie od tego, która z nich jest wyższa. Wartość tę ustala się dla poszczególnych aktywów, chyba że dany składnik aktywów nie generuje samodzielnie wpływów pieniężnych, które w większości są niezależne od tych, które są generowane przez inne aktywa lub grupy aktywów. Jeśli wartość bilansowa składnika aktywów jest wyższa niż jego wartość odzyskiwalna, ma miejsce utrata wartości i dokonuje się wówczas odpisu do ustalonej wartości odzyskiwalnej. Przy szacowaniu wartości użytkowej prognozowane przepływy pieniężne są dyskontowane do ich wartości bieżącej przy zastosowaniu stopy dyskontowej przed uwzględnieniem skutków opodatkowania, która odzwierciedla bieżące rynkowe oszacowanie wartości pieniądza w czasie oraz ryzyko typowe dla danego składnika aktywów. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości składników majątkowych używanych w działalności kontynuowanej ujmuje się w tych kategoriach kosztów, które odpowiadają funkcji składnika aktywów, w przypadku którego stwierdzono utratę wartości. Na każdy dzień bilansowy Grupa ocenia, czy występują przesłanki wskazujące na to, że odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości, który był ujęty w okresach poprzednich w odniesieniu do danego składnika aktywów jest zbędny, lub czy powinien zostać zmniejszony. Jeżeli takie przesłanki występują, Grupa szacuje wartość odzyskiwalną tego składnika aktywów. Poprzednio ujęty odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości ulega odwróceniu wtedy i tylko wtedy, gdy od czasu ujęcia ostatniego odpisu aktualizującego nastąpiła zmiana wartości szacunkowych stosowanych do ustalenia wartości odzyskiwalnej danego składnika aktywów. W takim przypadku, podwyższa się wartość bilansową składnika aktywów do wysokości jego wartości odzyskiwalnej. Podwyższona kwota nie może przekroczyć wartości bilansowej składnika aktywów, jaka zostałaby ustalona (po odjęciu umorzenia), gdyby w ubiegłych latach w ogólne nie ujęto odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości w odniesieniu do tego składnika aktywów. Odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości składnika aktywów ujmuje się niezwłocznie jako przychód w rachunku zysków i strat, chyba że dany składnik aktywów wykazywany jest w wartości przeszacowanej, w którym to przypadku odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości traktuje się jako zwiększenie kapitału z aktualizacji i wyceny. Po odwróceniu odpisu aktualizującego, w kolejnych okresach odpis amortyzacyjny dotyczący danego składnika jest korygowany w sposób, który pozwala w ciągu pozostałego okresu użytkowania tego składnika aktywów dokonywać systematycznego odpisania jego zweryfikowanej wartości bilansowej pomniejszonej o wartość końcową. 1.8. Koszty finansowania zewnętrznego Koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są jako koszty w momencie ich poniesienia. 1.9. Nieruchomości inwestycyjne Za nieruchomości inwestycyjne uznaje się nieruchomości, które traktowane są jako źródło przychodów z czynszów lub/i utrzymywane są w posiadaniu ze względu na spodziewany przyrost ich wartości. Nieruchomości inwestycyjne wyceniane są na dzień bilansowy w wartości godziwej. Zyski i straty wynikające ze zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych ujmowane są w rachunku zysków i strat w okresie, w którym powstały. Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 123 Rozdział IV 1.10. Wartość firmy W sprawozdaniu finansowym za lata 2006 i 2005 nie występuje wartość firmy. 1.11. Instrumenty finansowe Instrumenty finansowe dzielone są na następujące kategorie: - Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, - Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, - Pożyczki i należności, - Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, - Pozostałe zobowiązania finansowe. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności są to inwestycje o określonych lub możliwych do określenia płatnościach oraz ustalonym terminie wymagalności, które Grupa zamierza i ma możliwość utrzymać w posiadaniu do tego czasu. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane są według zamortyzowanego kosztu przy użyciu metody efektywnej stopy procentowej. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności kwalifikowane są jako aktywa długoterminowe, jeżeli ich zapadalność przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. Instrumenty finansowe nabyte w celu generowania zysku dzięki krótkoterminowym wahaniom ceny są klasyfikowane jako instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy. Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy są wyceniane w wartości godziwej uwzględniając ich wartość rynkową na dzień bilansowy. Zmiany wartości tych instrumentów finansowych uwzględniane są w przychodach lub kosztach finansowych. Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy zaliczane są do pozycji obrotowych. Pożyczki i należności to niezaliczane do instrumentów pochodnych aktywa finansowe o ustalonych lub możliwych do ustalenia płatnościach, nienotowane na aktywnym rynku. Zalicza się je do aktywów obrotowych, o ile termin ich wymagalności nie przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. Pożyczki i należności o terminie wymagalności przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego zalicza się do aktywów trwałych. Wszystkie pozostałe aktywa finansowe są aktywami finansowymi dostępnymi do sprzedaży. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są ujmowane według wartości godziwej, nie potrącając kosztów transakcji, uwzględniając ich wartość rynkową na dzień bilansowy. W przypadku braku notowań giełdowych na aktywnym rynku i braku możliwości wiarygodnego określenia ich wartości godziwej metodami alternatywnymi, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyceniane są w cenie nabycia skorygowanej o odpis z tytułu utraty wartości. Dodatnią i ujemną różnicę pomiędzy wartością godziwą a ceną nabycia, po pomniejszeniu o podatek odroczony, aktywów dostępnych do sprzedaży (jeśli istnieje cena rynkowa ustalona na aktywnym rynku regulowanym albo których wartość godziwa może być ustalona w inny wiarygodny sposób), odnosi się na kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny. Spadek wartości aktywów dostępnych do sprzedaży spowodowany utratą wartości odnosi się do rachunku zysków i strat jako koszt finansowy. Zobowiązania finansowe niebędące instrumentami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej przez wynik finansowy, są wyceniane według zamortyzowanego kosztu przy użyciu metody efektywnej stopy procentowej. Instrument finansowy zostaje usunięty z bilansu, gdy Grupa traci kontrolę nad prawami umownymi składającymi się na dany instrument finansowy; zazwyczaj ma to miejsce w przypadku sprzedaży instrumentu lub gdy wszystkie przepływy środków pieniężnych przypisane danemu instrumentowi przechodzą na niezależną stronę trzecią. Nabycie i sprzedaż aktywów finansowych rozpoznawane są na dzień dokonania transakcji. W momencie początkowego ujęcia są one wyceniane po cenie nabycia, czyli w wartości godziwej, obejmującej koszty transakcji. 1.12. Utrata wartości aktywów finansowych Na każdy dzień bilansowy Grupa ocenia, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości składnika aktywów finansowych lub grupy aktywów finansowych. 124 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV Aktywa ujmowane według zamortyzowanego kosztu Jeżeli istnieją obiektywne przesłanki na to, że została poniesiona strata z tytułu utraty wartości pożyczek i należności wycenianych według zamortyzowanego kosztu, to kwota odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości równa się różnicy pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów finansowych a wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych (z wyłączeniem przyszłych strat z tytułu nieściągnięcia należności, które nie zostały jeszcze poniesione), zdyskontowanych z zastosowaniem pierwotnej efektywnej stopy procentowej (tj. stopy procentowej ustalonej przy początkowym ujęciu). Wartość bilansową składnika aktywów obniża się bezpośrednio lub poprzez rezerwę. Kwotę straty ujmuje się w rachunku zysków i strat. Grupa ocenia najpierw, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości poszczególnych składników aktywów finansowych, które indywidualnie są znaczące, a także przesłanki utraty wartości aktywów finansowych, które indywidualnie nie są znaczące. Jeżeli z przeprowadzonej analizy wynika, że nie istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości indywidualnie ocenianego składnika aktywów finansowych, niezależnie od tego, czy jest on znaczący, czy też nie, to Grupa włącza ten składnik do grupy aktywów finansowych o podobnej charakterystyce ryzyka kredytowego i łącznie ocenia pod kątem utraty wartości. Aktywa, które indywidualnie są oceniane pod kątem utraty wartości i dla których ujęto odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości lub uznano, że dotychczasowy odpis nie ulegnie zmianie, nie są brane pod uwagę przy łącznej ocenie grupy aktywów pod kątem utraty wartości. Jeżeli w następnym okresie odpis z tytułu utraty wartości zmniejszył się, a zmniejszenie to można w obiektywny sposób powiązać ze zdarzeniem następującym po ujęciu odpisu, to uprzednio ujęty odpis odwraca się. Późniejsze odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości ujmuje się w rachunku zysków i strat w zakresie, w jakim na dzień odwrócenia wartość bilansowa składnika aktywów nie przewyższa jego zamortyzowanego kosztu. Aktywa finansowe wykazywane według kosztu Jeżeli występują obiektywne przesłanki, że nastąpiła utrata wartości nienotowanego instrumentu kapitałowego, który nie jest wykazywany według wartości godziwej, gdyż jego wartości godziwej nie można wiarygodnie ustalić, albo instrumentu pochodnego, który jest powiązany i musi zostać rozliczony poprzez dostawę takiego nienotowanego instrumentu kapitałowego, to kwotę odpisu z tytułu utraty wartości ustala się jako różnicę pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów finansowych oraz wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy zastosowaniu bieżącej rynkowej stopy zwrotu dla podobnych aktywów finansowych. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Jeżeli występują obiektywne przesłanki, że nastąpiła utrata wartości składnika aktywów finansowych dostępnego do sprzedaży, to kwota stanowiąca różnicę pomiędzy ceną nabycia tego składnika aktywów (pomniejszona o wszelkie spłaty kapitału i amortyzację) i jego bieżącą wartością godziwą, pomniejszoną o wszelkie odpisy z tytułu utraty wartości tego składnika uprzednio ujęte w rachunku zysków i strat, zostaje wyksięgowana z kapitału własnego i przeniesiona do rachunku zysków i strat. Nie można ujmować w rachunku zysków i strat odwrócenia odpisu z tytułu utraty wartości instrumentów kapitałowych kwalifikowanych jako dostępne do sprzedaży. Jeżeli w następnym okresie wartość godziwa instrumentu dłużnego dostępnego do sprzedaży wzrośnie, a wzrost ten może być obiektywnie łączony ze zdarzeniem następującym po ujęciu odpisu z tytułu utraty wartości w rachunku zysków i strat, to kwotę odwracanego odpisu ujmuje się w rachunku zysków i strat. 1.13. Wbudowane instrumenty pochodne W latach 2006 i 2005 w Spółce nie występowały wbudowane instrumenty pochodne. 1.14. Pochodne instrumenty finansowe i zabezpieczenia W latach 2006 i 2005 Spółki w Grupie nie korzystały z instrumentów pochodnych i nie stosowały zasad rachunkowości zabezpieczeń. 1.15. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Należności z tytułu dostaw i usług, są ujmowane i wykazywane według kwot pierwotnie zafakturowanych, z uwzględnieniem odpisu na wątpliwe należności. Odpis na należności oszacowywany jest wtedy, gdy ściągnięcie pełnej kwoty należności przestało być prawdopodobne. Należności nieściągalne są odpisywane do rachunku zysków i strat w momencie stwierdzenia ich nieściągalności. Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 125 Rozdział IV W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wartość należności długoterminowej jest ustalana poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie. Jeżeli zastosowana została metoda polegająca na dyskontowaniu, zwiększenie należności w związku z upływem czasu jest ujmowane jako przychody finansowe. 1.16. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej. Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe wykazane w bilansie obejmują środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności nie przekraczającym trzech miesięcy. Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w rachunku przepływów pieniężnych składa się z określonych powyżej środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, pomniejszonych o niespłacone kredyty w rachunkach bieżących. 1.17. Oprocentowane kredyty bankowe, pożyczki i papiery dłużne W momencie początkowego ujęcia, wszystkie kredyty bankowe, pożyczki i papiery dłużne są ujmowane według ceny nabycia odpowiadającej wartości godziwej otrzymanych środków pieniężnych, pomniejszonej o koszty związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki. Po początkowym ujęciu oprocentowane kredyty, pożyczki i papiery dłużne są następnie wyceniane według zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej Przy ustalaniu zamortyzowanego kosztu uwzględnia się koszty związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki oraz dyskonta lub premie uzyskane przy rozliczeniu zobowiązania. Zyski i straty są ujmowane w rachunku zysków i strat z chwilą usunięcia zobowiązania z bilansu, a także w wyniku naliczania odpisu. 1.18. Rezerwy Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) wynikający ze zdarzeń przeszłych, i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu korzyści ekonomicznych oraz można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. Rezerwy na koszty napraw gwarancyjnych ujmowane są w momencie sprzedaży produktów zgodnie z najlepszym szacunkiem zarządu co do przyszłych kosztów koniecznych do poniesienia przez Spółkę w okresie gwarancji. Rezerwa na koszty restrukturyzacji ujmowana jest tylko wtedy, gdy Spółki wchodzące w skład Grupy ogłosiły wszystkim zainteresowanym stronom szczegółowy i formalny plan restrukturyzacji. 1.19. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe Zgodnie z zakładowymi systemami wynagradzania pracownicy Grupy mają prawo do nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Nagrody jubileuszowe są wypłacane pracownikom po przepracowaniu określonej liczby lat. Odprawy emerytalne są wypłacane jednorazowo, w momencie przejścia na emeryturę. Wysokość odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych zależy od stażu pracy oraz minimalnego wynagrodzenia w kraju lub średniego wynagrodzenia pracownika. Grupa tworzy rezerwę na przyszłe zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w celu przyporządkowania kosztów do okresów, których dotyczą. Według MSR 19 nagrody jubileuszowe są innymi długoterminowymi świadczeniami pracowniczymi, natomiast odprawy emerytalne są programami określonych świadczeń po okresie zatrudnienia. Wartość bieżąca tych zobowiązań na każdy dzień bilansowy jest obliczona przez niezależnego aktuariusza. Naliczone zobowiązania są równe zdyskontowanym płatnościom, które w przyszłości zostaną dokonane, z uwzględnieniem rotacji zatrudnienia i dotyczą okresu do dnia bilansowego. Informacje demograficzne oraz informacje o rotacji zatrudnienia oparte są o dane historyczne. Zyski i straty z obliczeń aktuarialnych są rozpoznawane w rachunku zysków i strat. 126 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV 1.20. Płatności w formie akcji własnych Jednostka dominująca umożliwia wybranej grupie pracowników udział w programie motywacyjnym w ramach którego otrzymują oni akcje własne, w związku z czym świadczą usługi w zamian za akcje lub prawa do akcji („transakcje rozliczane w instrumentach kapitałowych ”). Koszt transakcji rozliczanych w instrumentach kapitałowych jest ujmowany wraz z odpowiadającym mu wzrostem wartości kapitału własnego w okresie, w którym spełnione zostały warunki dotyczące wyników, kończącym się w dniu, w którym określeni pracownicy zdobędą pełne uprawnienia do świadczeń („dzień nabycia praw”). Skumulowany koszt ujęty z tytułu transakcji rozliczanych w instrumentach kapitałowych na każdy dzień bilansowy do dnia nabycia praw odzwierciedla stopień upływu okresu nabywania praw oraz liczbę nagród, do których prawa zostaną ostatecznie nabyte. Wartość godziwa ustalana jest przez niezależnego rzeczoznawcę w oparciu o model Blacka - Scholesa. Rozwadniający wpływ wyemitowanych opcji jest uwzględniany przy ustalaniu wielkości zysku przypadającego na jedną akcję jako dodatkowe rozwodnienie akcji. 1.21. Przychody Przychody są ujmowane w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Grupa uzyska korzyści ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób. Przychody są ujmowane po pomniejszeniu o podatek VAT oraz rabaty. Kontrakty budowlane Grupa rozpoznaje przychody z tytułu wykonywanych kontraktów budowlanych zgodnie z metodą stopnia zaawansowania usługi, mierzonego udziałem kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych kosztach wykonania usługi. W przypadku, kiedy istnieje prawdopodobieństwo, iż łączne koszty związane z realizacją kontraktu przekroczą łączne przychody, przewidywana strata (nadwyżka kosztów nad przychodami) obciąża koszty operacyjne. Jeżeli nie można wiarygodnie oszacować wyniku umowy o budowę, przychody ujmuje się wyłącznie do wysokości poniesionych kosztów, których odzyskanie jest prawdopodobne. Odsetki Przychody z tytułu odsetek ujmowane są narastająco, w odniesieniu do głównej kwoty należnej, zgodnie z metodą efektywnej stopy procentowej. Dywidendy Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy lub udziałowców do ich otrzymania. Przychody z tytułu wynajmu Przychody z tytułu wynajmu nieruchomości inwestycyjnych ujmowane są metodą liniową przez okres wynajmu. 1.22. Podatki Podatek bieżący Zobowiązania i należności z tytułu bieżącego podatku za okres bieżący i okresy poprzednie wycenia się w wysokości kwot przewidywanej zapłaty na rzecz organów podatkowych (podlegających zwrotowi od organów podatkowych) z zastosowaniem stawek podatkowych i przepisów podatkowych, które prawnie lub faktycznie już obowiązywały na dzień bilansowy. Podatek odroczony Na potrzeby sprawozdawczości finansowej, podatek odroczony jest obliczany metodą bilansową w stosunku do różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym. Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich różnic przejściowych podlegających Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 127 Rozdział IV opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawany do wysokości w jakiej jest prawdopodobne, że będzie można pomniejszyć przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane ujemne różnice przejściowe. Pozycja aktywów lub rezerw nie powstaje, jeśli różnica przejściowa powstaje z tytułu wartości firmy lub z tytułu pierwotnego ujęcia innego składnika aktywów lub zobowiązania w transakcji, która nie ma wpływu ani na wynik podatkowy ani na wynik księgowy. Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Nieujęty składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlega ponownej ocenie na każdy dzień bilansowy i jest ujmowany do wysokości odzwierciedlającej prawdopodobieństwo osiągnięcia w przyszłości dochodów do opodatkowania, które pozwolą na odzyskanie tego składnika aktywów. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki podatkowe (i przepisy podatkowe) obowiązujące na dzień bilansowy lub takie, których obowiązywanie w przyszłości jest pewne na dzień bilansowy. Podatek dochodowy dotyczący pozycji ujmowanych bezpośrednio w kapitale własnym jest ujmowany w kapitale własnym, a nie w rachunku zysków i strat. Podatek od towarów i usług Przychody, koszty i aktywa są ujmowane po pomniejszeniu o wartość podatku od towarów i usług, z wyjątkiem: - gdy podatek od towarów i usług zapłacony przy zakupie aktywów lub usług nie jest możliwy do odzyskania od organów podatkowych; wtedy jest on ujmowany odpowiednio jako część kosztów nabycia składnika aktywów lub jako część pozycji kosztowej oraz, - należności i zobowiązań, które są wykazywane z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług. Kwota netto podatku od towarów i usług możliwa do odzyskania lub należna do zapłaty na rzecz organów podatkowych jest ujęta w bilansie jako część należności lub zobowiązań. 1.23. Zysk netto na akcję Zysk netto na akcję dla każdego okresu jest obliczony poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez średnią ważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym. Rozwodniony zysk na akcję jest prezentowany po uwzględnieniu czynników rozwadniających takich jak wyemitowane opcje na akcje. VI. 1. INFORMACJE DODATKOWE I DANE OBJAŚNIAJĄCE Przychody ze sprzedaży osiągnięte w okresie sprawozdawczym Przychody ze sprzedaży Grupy prezentują się następująco: Nota 1 A 01-12.2005 Sprzedaż produktów i usług Sprzedaż towarów i materiałów Przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów Pozostałe przychody operacyjne Przychody finansowe Suma przychodów ze sprzedaży 128 01-12.2006 101 083 92 219 828 589 101 911 92 808 5 895 7 439 346 401 108 152 100 648 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV Przychody ze sprzedaży, szczegółowa struktura geograficzna Nota 1 B 01-12.2005 w PLN 01-12.2006 w% w PLN w% Kraj 91 275 89,56 92 271 99,42 Eksport, w tym: 10 636 10,44 537 0,58 3 086 3,03 23 0,02 - 514 0,55 Niemcy Rynki Wschodnie Pozostałe kraje Razem 7 550 7,41 101 911 92 808 Przychody ze sprzedaży według asortymentu Nota 1 C 01-12.2005 ze sprzedaży eksportowej ogółem Usługi budowlano montażowe Wynajem nieruchomości Pozostałe Ogółem 2. 01-12.2006 98 691 10 636 ze sprzedaży eksportowej ogółem 89 403 3 042 3 258 178 147 101 911 10 636 92 808 537 537 Informacje dotyczące segmentów działalności Podstawowy podział sprawozdawczości Grupy kapitałowej oparty jest na segmentach branżowych, a uzupełniający na segmentach geograficznych. Dla celów zarządczych, w celu umożliwienia przeprowadzenia oceny wyników działalności obszaru organizacyjnego oraz podejmowania decyzji. Grupa podzielona jest na trzy rodzaje działalności: Segment A – działalność budowlana Segment B – działalność inwestycyjna Segment C – działalność pozostała Podział działalności na poszczególne segmenty został dokonany poprzez kwalifikację poszczególnych obszarów działalności jednostki . Taki podział odpowiada rozłożeniu zasadniczych ryzyk oraz zwrotów z poniesionych nakładów. Działalność budowlana obejmuje: - usługi projektowe we wszystkich branżach w tym między innymi w: budownictwie ogólnym, przemysłowym i przemyśle ciężkim; - usługi generalnego wykonawstwa inwestycji, w tym między innymi: budownictwo ogólne i przemysłowe; - usługi kompletacji dostaw; Działalność inwestycyjna obejmuje: - usługi wynajmu i dzierżawy; Działalność pozostała obejmuje: - usługi poligraficzne; - usługi informatyczne; - usługi pomiarowe. Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 129 Rozdział IV W latach 2005 i 2006 nie występowały ujęte w rachunku zysków i strat transakcje między segmentami. Segmenty branżowe Informacje o poszczególnych segmentach branżowych zostały zaprezentowane poniżej. Segmenty branżowe za okres od 01-12.2005r. Rodzaj asortymentu Sprzedaż na zewnątrz Segment A Segment B Segment C Ogółem 98 691 3 042 178 101 911 93 216 2 419 142 95 777 Przychody ze sprzedaży Sprzedaż między segmentami Koszty sprzedaży zewnętrznej Koszty segmentu Koszty sprzedaży między segmentami Koszty nieprzypisane 4 037 Wynik segmentu 5 475 622 36 2 097 przychody operacyjne 2 679 3 206 10 5 895 koszty operacyjne 1 274 79 446 1 799 przychody finansowe 147 16 182 345 koszty finansowe 985 27 1 012 -245 5 526 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6 042 3 765 Podatek dochodowy 1 452 (Zyski) straty mniejszości -901 Zysk (strata) netto 6 042 3 765 -245 4 975 Segmenty branżowe za okres od 01-12.2006r. Rodzaj asortymentu Sprzedaż na zewnątrz Segment A Segment B Segment C Ogółem 89 403 3 258 147 92 808 80 645 2 966 53 83 664 Przychody ze sprzedaży Sprzedaż między segmentami Koszty sprzedaży zewnętrznej Koszty segmentu Koszty sprzedaży między segmentami Koszty nieprzypisane 6 612 Wynik segmentu 8 758 292 94 2 532 przychody operacyjne 2 221 5 074 144 7 439 557 22 11 590 77 8 316 401 53 361 koszty operacyjne przychody finansowe koszty finansowe 308 Koszty i przychody nieprzypisane Zysk (strata) przed opodatkowaniem 494 10 191 5 352 490 8 927 Podatek dochodowy 2 075 (Zyski) straty mniejszości 395 Zysk (strata) netto 10 191 5 352 490 6 457 Segmenty geograficzne 130 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV Informacje o segmentach geograficznych wg stanu na 31.12.2006r. zostały zaprezentowane poniżej Nota 1 D Segmenty Polska Segment A 89 013 Segment B 3 258 Segment C 147 Przychody ogółem 3. Rynki Wschodnie Niemcy 92 271 Nieprzypisane segmentom Pozostałe kraje 23 514 23 514 - - Koszty według rodzaju Zgodnie z wymogami MSR 1poniesione przez Grupę koszty w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco: Nota 2 A 01-12.2005 Amortyzacja 01-12.2006 415 530 Zużycie materiałów i energii 29 598 18 544 Usługi obce 53 449 55 823 Podatki i opłaty 1 039 623 Wynagrodzenia 9 807 11 347 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2 195 2 185 Pozostałe koszty rodzajowe 1 497 1 130 -381 13 97 619 90 195 1 492 -409 -520 -1 287 Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -3 516 -5 232 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 95 075 83 267 Dyskonto należności i zobowiązań Suma kosztów wg rodzaju Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) 4. Koszt własny sprzedaży Koszt własny sprzedaży Nota 2 B 01-12.2005 01-12.2006 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 95 075 83 267 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 703 490 Razem 95 778 83 757 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 131 Rozdział IV 5. Pozostałe przychody operacyjne Nota 3 01-12.2005 01-12.2006 Rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość składników aktywów, w tym: 294 321 odpisy aktualizujące wartość należności 294 321 Rozwiązanie rezerw, w tym: 34 21 rezerwa na nieumorzoną wartość śt, świadczenia pracownicze 34 21 4 334 6 998 2 2 Kary, odszkodowania 282 40 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 906 10 43 47 5 895 7 439 Wycena do wartości godziwej przez wynik Wynagrodzenie płatnika Pozostałe przychody Suma pozostałych przychodów operacyjnych 6. Pozostałe koszty operacyjne Nota 4 01-12.2005 01-12.2006 Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych 226 52 Utworzenie rezerw, w tym: 225 50 1 2 545 173 73 157 6 1 20 3 929 204 1 799 590 Rezerwy na świadczenia emerytalne i rentowe Aktualizacja wartości należności Opłaty sądowe Wartość zlikwidowanego majątku trwałego Naprawy gwarancyjne Pozostałe Suma pozostałych kosztów operacyjnych 7. Przychody finansowe Nota 5 1 Przychody z tytułu odsetek od lokat bankowych i kontrahentów 01-12.2005 01-12.2006 2 3 255 299 Aktualizacja wartości inwestycji 11 Inne przychody finansowe, w tym: 80 102 - 37 a) zysk ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży b) zysk ze sprzedaży aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy c) dodatnie różnice kursowe zrealizowane 132 34 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV 1 2 3 niezrealizowane 3 d) pozostałe Suma przychodów finansowych 8. 80 65 346 401 Koszty finansowe Nota 6 01-12.2005 Koszty z tytułu odsetek 01-12.2006 28 630 Odpis aktualizujący naliczone odsetki 516 Gwarancje bankowe 124 103 Inne koszty finansowe, w tym: 345 122 a) sprzedaż/windykacja należności 170 9 c) ujemne różnice kursowe 99 - zrealizowane 99 b) strata ze sprzedaży aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy niezrealizowane d) pozostałe koszty Suma kosztów finansowych 9. 76 113 1 013 855 Podatek dochodowy Główne składniki obciążenia podatkowego za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2006 roku i 31 grudnia 2005 roku przedstawiają się następująco: Nota 7 A 01-12.2005 01-12.2006 Podatek bieżący 997 766 Podatek odroczony 455 1 309 1 452 2 075 Suma podatku dochodowego (MSSF) Uzgodnienie wysokości podatku dochodowego w rachunku zysków i strat z wynikiem finansowym: Nota 7 B 01-12.2005 Zysk przed opodatkowaniem 01-12.2006 5 526 8 927 -278 -4 894 5 248 4 033 Podatek dochodowy przy zastosowaniu stawki 19% 997 766 Podatek odroczony (MSSF) 455 1 309 1452 2 075 Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym Podstawa opodatkowania Suma podatku dochodowego (MSSF) do RZiS Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 133 Rozdział IV 10. Zysk przypadający na jedną akcję Zysk podstawowy przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres przypadającego na zwykłych akcjonariuszy Spółki przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu. Zysk rozwodniony przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres przypadającego na zwykłych akcjonariuszy przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu skorygowaną o wpływ opcji rozwadniających. Poniżej przedstawione zostały dane dotyczące zysku oraz akcji, które posłużyły do wyliczenia podstawowego i rozwodnionego zysku na jedną akcję: Nota 8 A PODSTAWOWY ZYSK NA AKCJĘ 31.12. 2005 Zysk netto Średnia ważona ilość akcji 31.12.2006 4 975 6 457 11 023 12 996 0,45 0,50 Podstawowy zysk na jedną akcję (w tys. zł na 1 akcję) Nota 8 B ROZWODNIONY ZYSK NA AKCJĘ 31.12.2005 Zysk netto Średnia ważona ilość akcji zastosowana do obliczenia podstawowego zysku na jedną akcję 31.12.2006 4 975 6 457 11 023 12 996 Wpływ rozwodnienia: Opcje na akcje 503 Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję 11 023 13 499 0,45 0,48 Rozwodniony zysk na jedną akcję (w tys. zł na 1 akcję) Nota 8 C 31.12.2005 31.12.2006 Kapitał własny 23 951 33 728 Średnia ważona ilość akcji 11 023 12 996 Wartość księgowa na 1 akcję 2,17 2,59 Rozwodniona liczba akcji 11 023 13 499 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 2,17 2,49 11. Wartości niematerialne i prawne Nota 9 A 1 Wartość firmy Oprogramowanie Nabyte koncesje, patenty, licencje Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Pozostałe Ogółem 2 3 4 5 6 7 Wartość brutto na dzień 01.01.2005 zwiększenie w okresie 01-12.2005 - nabycie 134 - 54 87 87 224 - - 278 - - - 87 - - - 87 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV 1 - przyjęcia ze środków trwałych w budowie - przeniesienia z innych grup 2 3 - 4 - 5 6 7 - - - - - - - - - pozostałe zwiększenia - - - - - - zmniejszenie w okresie 01-12.2005 - - - - - - - sprzedaż - - - - - - - likwidacja - - - - - - - przeniesienia z innych grup - - - - - - - pozostałe zmniejszenia - - - - - na dzień 31.12.2005 - 141 224 - - 365 zwiększenie w okresie 01-12.2006 - 40 - - - 40 - - nabycie - 40 - - - 40 - przyjęcia ze środków trwałych w budowie - - - - - - - przeniesienia z innych grup - - - - - - - pozostałe zwiększenia - - - - - - zmniejszenie w okresie 01-12.2006 - - - - - - - sprzedaż - - - - - - - likwidacja - - - - - - przeniesienia z innych grup - - - - - - pozostałe zmniejszenia - - - - - - 224 - - 405 na dzień 31.12.2006 - 181 - Umorzenie na dzień 01.01.2005 - 29 181 - - 210 Amortyzacja za okres 01-12.2005 - 50 30 - - 80 zwiększenie z tytułu: - 50 30 - - 80 - amortyzacji bieżącej - 50 30 - - 80 - pozostałe zwiększenia - - - - - - - dot. przeniesienia z innych grup - - - - - - zmniejszenie z tytułu: - - - - - - - sprzedaży - - - - - - - likwidacji - - - - - - - pozostałe - - - - - - na dzień 31.12.2005 - 79 211 - - 290 Amortyzacja za okres 01-12.2006 - 50 13 - - 63 zwiększenie z tytułu: - 50 13 - - 63 - amortyzacji bieżącej - 50 13 - - 63 - pozostałe zwiększenia - - - - - - - dot. przeniesienia z innych grup - - - - - - Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 135 Rozdział IV 1 2 3 4 5 6 7 zmniejszenie z tytułu: - - - - - - - sprzedaży - - - - - - - likwidacji - - - - - - - pozostałe - - - - - - na dzień 31.12.2006 - 129 224 - - 353 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości - - - - - - na dzień 01.01.2005 - - - - - - zwiększenie - - - - - - zmniejszenie - - - - - - na dzień 31.12.2005 - - - - - - zwiększenie - - - - - - zmniejszenie - - - - - - na dzień 31.12.2006 - - - - - - Wartość netto - - - - - - na dzień 31.12.2005 - 62 13 - - 75 na dzień 31.12.2006 - 52 - - - 52 Wartości niematerialne i prawne – struktura własnościowa Nota 9B WARTOŚCI NIEMTERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) - wartość netto Własne Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu Razem na dzień 31.12.2005 75 75 na dzień 31.12.2006 52 52 12. Rzeczowe aktywa trwałe Nota 10 A Rzeczowe aktywa trwałe środki trwałe środki trwałe w budowie 31.12.2005 31.12.2006 7 319 12 468 - - 7 319 12 468 zaliczki na środki trwałe w budowie rzeczowe aktywa trwałe, ogółem Grupa dokonała na dzień 31.12.2006 r. analizy przesłanek pochodzących z zewnętrznych i wewnętrznych źródeł informacji dotyczących celowości przeprowadzenia testu na trwałą utratę wartości aktywów. W wyniku analizy nie stwierdzono istnienia powyższych przesłanek, wobec czego nie przeprowadzono testu. Grupa na dzień 31.12.2006 dokonała weryfikacji okresów użytkowania i wartości końcowej majątku trwałego. 136 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV Struktura własnościowa Nota 10 B ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) - wartość netto Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu Własne na dzień 31.12.2005 7 319 na dzień 31.12.2006 12 066 RAZEM 7 319 402 12 468 Zmiany środków trwałych według grup rodzajowych Nota 10 C 1 Grunty, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu Budynki i budowle Maszyny i rządzenia Środki transportu Pozostałe środki trwałe Razem środki trwałe 2 3 4 5 6 7 Wartość brutto na dzień 01.01.2005 1 048 3 670 2 942 604 892 9 156 729 2 088 141 40 - 2 998 - zakupy, w tym niskocenne - - 141 40 - przyjęcia ze środków trwałych z budowy - - - - - - - przeniesienia z innych grup - - - - - - - nieodpłatnie otrzymane środki trwałe - - - - - - - pozostałe zwiększenia 729 2 088 - - - 2 817 zmniejszenie w okresie 01-12.2005 189 372 340 169 403 1 473 79 40 52 156 93 420 - - 288 13 310 611 72 295 - - - 367 - - - - - - 38 37 - - - 75 1 588 5 386 2 743 475 489 10 681 775 4 158 79 449 - 5 461 - zakupy, w tym niskocenne - - 79 449 - przyjęcia ze środków trwałych z budowy - - - - - - - przeniesienia z innych grup - - - - - - zwiększenie w okresie 01-12.2005 - sprzedaż - likwidacja - przeniesienia do innych grup - nieodpłatne przekazanie środków trwałych - pozostałe zmniejszenia na dzień 31.12.2005 zwiększenie w okresie 01-12.2006 - przeszacowanie wartości - - 181 528 775 4 158 - - - - - nieodpłatnie otrzymane środki trwałe - - - - - - - pozostałe zwiększenia - - - - - - zmniejszenie w okresie 01.-12.2006 - - 256 - 81 337 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 137 Rozdział IV 1 2 3 4 5 6 7 - sprzedaż - - 5 - 46 51 - likwidacja - - 251 - 35 286 - przeniesienia do innych grup - - - - - - - przeszacowanie wartości - - - - - - - pozostałe zmniejszenia - - - - - - 2 363 9 544 2 566 924 408 15 805 na dzień 31.12.2006 Umorzenie na dzień 01.01.2005 - - 2 621 562 835 4 018 amortyzacja za okres 01-12.2005 3 25 184 122 378 656 zwiększenie z tytułu: 12 134 151 18 19 334 - amortyzacji bieżącej 12 134 151 18 19 334 - pozostałe zwiększenia - - - - - - - dot. przeniesienia z innych grup - - - - - - zmniejszenie z tytułu: 9 109 335 140 397 990 - sprzedaży - - 52 127 88 267 - likwidacji - - 283 13 309 605 - pozostałe 9 109 - - - 118 na dzień 31.12.2005 3 25 2 437 440 457 3 362 amortyzacja za okres 01-12.2006 6 47 63 55 70 25 zwiększenie z tytułu: 21 191 192 55 11 470 - amortyzacji bieżącej 21 191 192 55 11 470 - pozostałe zwiększenia - - - - - - - dot. przeniesienia z innych grup - - - - - - 15 144 255 - 81 495 - sprzedaży - - - - 47 47 - likwidacji - - 255 - 34 289 - pozostałe 15 144 - - - 159 9 72 2 374 495 387 3 337 zmniejszenie z tytułu: na dzień 31.12.2006 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 1 2 3 4 5 6 7 na dzień 01.01.2005 - - - - - - zwiększenie - - - - - - zmniejszenie - - - - - - na dzień 31.12.2005 - - - - - - zwiększenie - - - - - - zmniejszenie - - - - - - 138 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV 1 2 3 4 5 6 7 - - - - - - na dzień 31.12.2005 1 585 5 361 306 35 32 7 319 na dzień 31.12.2006 2 354 9 472 192 429 21 12 468 na dzień 31.12.2006 Wartość netto Środki trwałe pozabilansowe używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy Nota 10 D Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy Środki trwałe pozabilansowe Grunty Budynki i budowle Maszyny i urządzenia Pozostałe środki trwałe Środki transportu Razem na dzień 31.12.2005 551 81 632 na dzień 31.12.2006 445 81 526 Wartość firmy Jednostka dominująca w dniu 20 maja 2002 roku nabyła 470 862 akcji spółki Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A., co daje 60% udziałów w kapitale podstawowym. Cena nabycia wyniosła 1 650 000,00 zł, oszacowana na podstawie przedstawionego (nie zbadanego przez biegłego rewidenta) sprawozdania finansowego wartość aktywów netto odpowiadającą zakupionemu udziałowi wyniosła 4 506 666,00 zł. Powstałą nadwyżkę (ujemna wartość firmy) w wysokości: 1 035 849,60 zł odniesiono jednorazowo w pozostałe przychody operacyjne, jako korektę zysków zatrzymanych. Wartość i powierzchnie gruntów użytkowanych wieczyście Wykaz gruntów użytkowanych wieczyście przez Grupę Kapitałową zaprezentowano poniżej: Lp. Adres nieruchomości Nr księgi wieczystej lub zbiorów dokumentów Nr działki Powierzchnia działki [m2] na 31.12.2005 Wartość na 31.12.2005 Powierzchnia działki [m2] na 31.12.2006 Wartość na 31.12.2006 1 2 3 4 5 6 7 8 1. ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice KW Nr KA1K/ 00026016/5 115/3 33 m2 12 33 m2 16 2. ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice KW Nr KA1K/ 00026016/5 115/4 32 m2 12 32 m2 16 3. ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice KW Nr KA1K/ 00026016/5 115/5 33 m2 12 33 m2 16 4. ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice KW Nr KA1K/ 00026016/5 155/6 32 m2 12 32 m2 16 5. ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice KW Nr KA1K/ 00026016/5 155/7 26 m2 9 26 m2 13 6. ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice KW Nr KA1K/ 00026016/5 115/8 26 m2 9 26 m2 13 7. ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice KW Nr KA1K/ 00026016/5 115/9 25 m2 9 25 m2 12 8. ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice KW Nr KA1K/ 00026016/5 115/10 25 m2 9 25 m2 12 9. ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice KW Nr KA1K/ 00026016/5 115/11 25 m2 9 25 m2 12 10. ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice KW Nr KA1K/ 00026016/5 115/12 26 m2 9 26 m2 13 11. ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice KW Nr KA1K/ 00026016/5 115/13 25 m2 9 25 m2 12 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 139 Rozdział IV 1 2 3 4 12. ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice KW Nr KA1K/ 00026016/5 115/14 25 m2 9 25 m2 12 13. ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice KW Nr KA1K/ 00026016/5 115/15 25 m2 9 25 m2 12 14. ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice KW Nr KA1K/ 00026016/5 115/16 458 m2 166 458 m2 224 15. ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice KW Nr KA1K/ 00026016/5 115/17 5468 m2 1 982 5468 m2 2 681 16. ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice KW Nr KA1K/ 00026016/5 7/29 3425 m2 1 242 3425 m2 1 679 17. ul. Wieniawskiego 18 41-506 Chorzów KA1C/00000080/8 4537/213 3805 m2 121 3805 m2 158 18. ul. Wieniawskiego 18 41-506 Chorzów KA1C/00006307/8 4540/213 2038 m2 65 2038 m2 84 19. ul. Wieniawskiego 18 41-506 Chorzów KA1C/00006307/8 4542/213 596 m2 19 596 m2 25 20. ul. Wieniawskiego 18 41-506 Chorzów KA1C/00023027/6 4637/213 547 m2 17 547 m2 23 21. ul. Wieniawskiego 18 41-506 Chorzów KA1C/00023027/6 4638/213 491m2 16 491 m2 20 22. ul. Wieniawskiego 18 41-506 Chorzów KA1C/00023027/6 4639/213 748 m2 24 748 m2 31 23. ul. Wieniawskiego 18 41-506 Chorzów KA1C/00023027/6 4640/213 518 m2 16 518 m2 21 24. ul. Wieniawskiego 18 41-506 Chorzów KA1C/00000080/8 5001/213 493 m2 16 493 m2 20 25. ul. Wieniawskiego 18 41-506 Chorzów KA1C/00000080/8 4649/213 478 m2 15 478 m2 20 26. ul. Wieniawskiego 18 41-506 Chorzów KA1C/00000080/8 4650/213 459 m2 15 459 m2 19 27. ul. Wieniawskiego 18 41-506 Chorzów KA1C/00023027/6 4883/213 2944 m2 93 2944 m2 122 28. ul. Wieniawskiego 18 41-506 Chorzów KA1C/00000080/8 683/10 1133 m2 36 1133 m2 47 29. ul. Wieniawskiego 18 41-506 Chorzów KA1C/00000080/8 724/10 2238 m2 71 2238 m2 93 30. ul. Wieniawskiego 18 41-506 Chorzów KA1C/00000080/8 734/10 4808 m2 152 4808 m2 199 31. ul. Wieniawskiego 18 41-506 Chorzów KA1C/00000080/8 735/10 2525 m2 80 2525 m2 105 32. ul. Wieniawskiego 18 41-506 Chorzów KA1C/00000080/8 4965/213 205 m2 6 205 m2 8 33. ul. Wieniawskiego 18 41-506 Chorzów KA1C/00000080/8 4966/213 2357 m2 75 2357 m2 98 140 5 6 7 8 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV 1 2 34. ul. Wieniawskiego 18 41-506 Chorzów 3 4 5 6 KA1C/00023027/6 4967/213 2693 m2 85 2693 m2 112 35. ul. Wieniawskiego 18 41-506 Chorzów KA1C/00020485/3 4646/213 1078 m2 34 1079 m2 45 36. ul. Wieniawskiego 18 41-506 Chorzów KA1C/00020485/3 4543/213 96 m2 3 96 m2 4 37. ul. Wieniawskiego 18 41-506 Chorzów KA1C/00020485/3 727/10 180 m2 6 180 m2 7 38. ul. Wieniawskiego 18 41-506 Chorzów KA1C/00020485/3 732/10 604 m2 19 604 m2 25 39. ul. Wieniawskiego 18 41-506 Chorzów KA1C/00023027/6 4648/213 1440 m2 46 1440 m2 60 40. ul. Wieniawskiego 18 41-506 Chorzów KA1C/00023027/6 733/10 366 m2 11 366 m2 15 - 4 560 - 6 120 OGÓŁEM 7 8 Zabezpieczeniem umowy kredytu z BPH S.A. są hipoteki kaucyjne na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości. 13. Udział we wspólnym przedsięwzięciu W latach 2006 i 2005 Spółki wchodzące w skład Grupy nie posiadały udziałów we wspólnych przedsięwzięciach w rozumieniu MSR 31. 14. Jednostki zależne Nota 11 Miejsce siedziby spółki Procent posiadanych udziałów Procent posiadanych głosów Metoda konsolidacji Bipromet Ecosystem Sp. z o.o. Polska, Katowice 51% 51% pełna Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. Polska, Katowice 60% 60% pełna JEDNOSTKI ZALEŻNE 15. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Nota 12 A Wartość udziałów/akcji w spółkach w tys. zł wartość początkowa na 1.01.2006r. Zwiększenia (nabycie) w 2006r. wartość początkowa na 31.12.2006r. odpisy aktualizujące na 1.01.2006r. Zwiększenia/ Zmniejszenia odpisów aktual. w 2006r. WM Łabędy S.A. odpisy wartość aktualizujące bilansowa na na 31.12.2006r. 31.12.2006r. 30 - 30 - - - 30 Bolesław Recycling Sp. z o.o. 200 - 200 - - - 200 Huta Batory S.A. 468 - 468 468 - 468 - 44 - 44 44 - 44 - 742 - 742 512 - 512 230 ZM Skawina w likwidacji Razem Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 141 Rozdział IV Nota 12 B Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 01-12.2005 Stan na początek okresu 01-12.2006 230 230 230 230 Zwiększenia: - zakup - inne Zmniejszenia: - sprzedaż - wycena Stan na koniec okresu Wszystkie posiadane przez Grupę akcje/udziały sklasyfikowane jako aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, nie są notowane na giełdzie i zostały wycenione w cenie nabycia skorygowanej o odpis z tytułu utraty wartości. 16. Inne aktywa finansowe Nota 13 A 31.12.2005 w jednostkach zależnych i współzależnych nie podlegających konsolidacji 31.12.2006 - - udziały lub akcje - dłużne papiery wartościowe - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenionych metodą praw własności - - 1 000 - - udziały lub akcje - dłużne papiery wartościowe - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - dłużne papiery wartościowe - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe, w tym: 1 000 - lokaty bankowe długoterminowe Długoterminowe aktywa finansowe, razem 1 000 - Kaucja w wysokości 1000 tys. pln wpłacona przez Bipromet S.A. w dniu 21.12.2005r. na rachunek kaucji w Banku BPH stanowiła zabezpieczenie spłaty wierzytelności Banku BPH z tytułu umowy kredytu z dnia 20.12.2005r. 142 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV W związku z dotrzymaniem wszystkich warunków wynikających z umowy dokonano zwolnienia kaucji w dwóch ratach. Pierwsza rata: 656 tys. została zwrócona dnia 10.07.2006r. Druga rata 344 tys. została zwrócona dnia 29.09.2006r. Struktura walutowa Nota 13 B 31.12.2005 w walucie polskiej 31.12.2006 1000 w walutach obcych wg walut i po przeliczeniu na PLN - - 1000 - 1000 - waluta - EUR przeliczone na PLN waluta - USD przeliczone na PLN waluta - CHF przeliczone na PLN pozostałe waluty przeliczone na PLN Razem brutto odpis aktualizujący Razem netto 17. Należności długoterminowe Należności długoterminowe stanowią kaucje z tytułu umów o budowę Struktura walutowa Nota 14 A 31.12.2005 31.12.2006 w walucie polskiej 620 858 w walutach obcych wg walut i po przeliczeniu na PLN 738 0 waluta - EUR 192 przeliczone na PLN 738 waluta - USD przeliczone na PLN waluta - CK przeliczone na PLN pozostałe waluty przeliczone na PLN RAZEM Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 1 358 858 143 Rozdział IV Zmiana stanu należności długoterminowych Nota 14 B BIPROMET S.A. BIPROMETECOSYSTEM PBK S.A. RAZEM Wartość brutto Na dzień 01.01.2005 214 154 zwiększenie w okresie 01.-12.2005 867 73 63 940 zmniejszenie w okresie 01.-12.2005 na dzień 31.12.2005 1 081 431 227 13 13 50 1 358 zwiększenie w okresie 31.12.2006 - zmniejszenie w okresie 01.-12.2006 269 221 10 500 na dzień 31.12.2006 812 6 40 858 Odpisy aktualizujące Na dzień 01.01.2005 - zwiększenie z tytułu: - - - - - dokonania odpisów aktualizujących - - przesunięcia miedzy należnościami - zmniejszenie z tytułu: - - - - - rozwiązania odpisów - - wykorzystania odpisów - - przesunięcia miedzy należnościami - na dzień 31.12.2005 - - - - zwiększenie z tytułu: - - - - - dokonania odpisów aktualizujących - - przesunięcia miedzy należnościami - zmniejszenie z tytułu: - - - - - rozwiązania odpisów - - wykorzystania odpisów - - przesunięcia miedzy należnościami - na dzień 31.12.2006 - - - - na dzień 31.12.2005 1 081 227 50 1 358 na dzień 31.12.2006 812 6 40 858 Wartość netto 18. Nieruchomości inwestycyjne Nota 15 1 Stan na początek okresu Zwiększenia 01-12.2005 01-12.2006 2 3 9 413 16 327 4 259 2 802 4 259 2 802 - zakup - inne 144 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV 1 2 3 935 Zmniejszenia - - amortyzacji - sprzedaż 935 - likwidacji środka trwałego nieruchomości inwestycyjne na koniec okresu 12 737 19 129 Wartość godziwa nieruchomości inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2006 i 31 grudnia 2005 roku ustalona została na podstawie wyceny przeprowadzonej na ten właśnie dzień przez niezależnego, nie powiązanego z Grupą Kapitałową Bipromet S.A. rzeczoznawcę majątkowego, posiadającego stosowne uprawnienia. Wyceny dokonano zgodnie z MSR 40. Nieruchomości inwestycyjne stanowią zabezpieczenie zaciągniętych kredytów. W rachunku zysków i strat ujęto następujące kwoty: 31.12.2005 31.12.2006 Przychody z tytułu czynszu dzierżawnego 3 041 3 258 Koszty uzyskania tych przychodów 2 419 2 966 Do kosztów uzyskania przychodów z tytułu czynszu dzierżawnego zaliczono m.in.: - ochrona mienia - prace porządkowe - media - remonty bieżące 19 Aktywa z tytułu podatku odroczonego Wykazany w rachunku zysków i strat podatek odroczony stanowi różnicę między stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresów sprawozdawczych. Nota 16 1 31.12.2005 31.12.2006 2 3 Aktywa z tytułu podatku odroczonego na początek okresu: Stan aktywów na początek okresu: 883 1 232 RMK - wycena kontraktów 281 369 RMK - naprawy gwarancyjne 35 197 RMK - niewykorzystane urlopy 45 43 RMK - niezafakturowane koszty 29 158 128 89 rezerwa na fundusz premiowy 9 23 wyłączenie wartości niematerialnych i prawnych 4 1 odpisy aktualizujące należności 6 38 12 109 4 1 274 15 rezerwy na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno rentowe koszty kontraktów związane z przychodami okresów przyszłych odpis aktualizujący wnip strata podatkowa odsetki nie zapłacone Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 2 145 Rozdział IV 1 2 3 wynagrodzenia i składki ZUS niewypłacone 124 inne 56 63 349 -242 88 -217 162 -37 -2 -9 RMK - niezafakturowane koszty 129 99 rezerwy na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno rentowe -39 -44 rezerwa na fundusz premiowy 14 2 wyłączenie wartości niematerialnych i prawnych -3 -1 odpisy aktualizujące należności 32 2 koszty kontraktów związane z przychodami okresów przyszłych 97 -107 odpis aktualizujący wnip -3 1 -259 9 2 1 124 7 7 52 1 232 990 Utworzenie (wykorzystanie) aktywów RMK - wycena kontraktów RMK - naprawy gwarancyjne RMK - niewykorzystane urlopy strata podatkowa odsetki nie zapłacone wynagrodzenia i składki ZUS niewypłacone inne Aktywa z tytułu podatku odroczonego na koniec okresu: 20. Zapasy Nota 17 31.12.2005 31.12.2006 Materiały - - Półprodukty i produkty w toku - - Produkty gotowe - - 347 293 13 - Towary zaliczki na dostawy 360 293 - wartość bilansowa zapasów wykazywanych w wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży - - - wartość bilansowa zapasów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań - - Zapasy ogółem, w tym: Zapasy wyceniane są według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich ceny sprzedaży netto możliwej do uzyskania na dzień bilansowy. Wartość netto możliwa do uzyskania jest oszacowaną ceną sprzedaży dokonywanej w toku bieżącej działalności gospodarczej, pomniejszona o szacowane koszty wykończenia oraz koszty niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do skutku. 146 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV 21. Należności krótkoterminowe Nota 18 A 31.12.2005 Należności handlowe 31.12.2006 16 281 24 554 od jednostek powiązanych brutto: 517 1 109 o okresie spłaty: 517 1 109 -do 12 miesięcy 517 1 109 517 1 109 17 293 25 428 17 293 25 428 17 293 25 428 - - 1 012 874 511 296 inne od pozostałych jednostek 511 296 inne (kaucje) 511 296 dochodzone na drodze sądowej - - odpisy aktualizujące wartość należności - - 16 792 24 850 -powyżej 12 miesięcy wyłączenia konsolidacyjne od pozostałych jednostek brutto: o okresie spłaty: -do 12 miesięcy -powyżej 12 miesięcy odpisy aktualizujące wartość należności Należności krótkoterminowe inne inne od jednostek powiązanych Należności krótkoterminowe netto Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych Nota 18 B 01-12.2005 01-12.2006 Stan na początek okresu 673 1 012 Zwiększenia, w tym: 569 173 dokonanie odpisów na należności przeterminowane i sporne 569 173 230 311 48 18 103 180 79 113 1 012 874 dowiązanie odpisów w związku z umorzeniem układu Zmniejszenia w tym: odwrócenie odpisów w wyniku spisania należności rozwiązanie odpisów aktualizujących w związku ze spłatą należności inne Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty stosując następujące zasady: - na należności skierowane na drogę sądową, - na należności wątpliwe, których prawdopodobieństwo ściągnięcia w ciągu najbliższych 6 m-cy jest mało możliwe, - na należności, z których dłużnik zalega powyżej 180 dni, a według oceny majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności jest mało prawdopodobna. Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 147 Rozdział IV Należności krótkoterminowe skierowane na drogę sądową Nota 18 C 31.12.2005 31.12.2006 Należności skierowane na drogę postępowania sądowego brutto 627 587 Odpisy aktualizujące wartości należności 627 587 - - Należności krótkoterminowe skierowane na drogę sądową netto razem Postępowania sądowe na dzień 31 grudnia 2006 roku POWÓD Rawekon Nieruchomości Sp. z o.o. Bipromet S.A. w konsorcjum z Budimex Dromex S.A. Bipromet S.A. POZWANY Bipromet S.A. Elektrociepłownia „Kraków” S.A. Budimex Dromex Oddział Południowy w Krakowie WARTOŚĆ SPORU (w tys. zł) 290 ETAP POSTĘPOWANIA PRZEDMIOT SPORU Dnia 5 grudnia 2006. zapadł prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi zasądzający na rzecz Powoda kwotę 150 tys. zł plus odsetki Powód dochodził wynagrodzenia za roboty wykonane na budowie w Elektrociepłowni Kraków S.A. w kwocie 290 tys. zł Bipromet S.A. obciążył Powoda karą umowną za nieterminowe wykonanie robót. Sąd uznał, że część kary umownej jest bezpodstawna, albowiem opóźnienia wystąpiły z winy Bipromet (nieterminowe przekazanie dokumentacji i materiałów budowlanych) 2 492 396 w toku Dochodzenie dopłaty do wynagrodzenia umownego w związku z nadzwyczajnym wzrostem cen stali w okresie podpisania kontraktu w toku Bipromet S.A. wezwał Pozwanego przed Sąd celem ewentualnego zawarcia ugody w przedmiocie zapłaty przez Budimex na rzecz Bipromet zaległych faktur, zatrzymanych przez Budimex, który twierdzi, że poniósł koszty robót poprawkowych z winy Bipromet. Zdaniem Bipromet wina nie leżała po jego stronie. Należności krótkoterminowe – struktura walutowa Nota 18 D 31.12.2005 w walucie polskiej w walutach obcych wg walut i po przeliczeniu na PLN waluta - EUR przeliczone na PLN 31.12.2006 16 040 25 022 1 764 702 457 48 1 764 184 waluta - USD 178 przeliczone na PLN 518 waluta - CHF przeliczone na PLN pozostałe waluty przeliczone na PLN Należności krótkoterminowe, razem 148 17 804 25 724 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV 22. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Nota 19 A 31.12.2005 Środki pieniężne na rachunkach bankowych 31.12.2006 21 230 11 601 Środki pieniężne w kasie 9 12 Inne środki pieniężne (weksle, czeki, itd.) - Inne aktywa pieniężne 6 12 21 245 11 625 Suma środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Środki pieniężne w banku, gotówka oraz ich ekwiwalenty składają się ze środków pieniężnych w kasie oraz ze środków pieniężnych na lokatach bankowych o różnych terminach realizacji. Wartość księgowa tych aktywów jest zbliżona do ich wartości godziwej. Nota 19 B Struktura walutowa 31.12.2005 w walucie polskiej w walutach obcych wg walut i po przeliczeniu na PLN Waluta - EUR przeliczone na PLN 31.12.2006 18 258 11 586 3 139 39 812 10 3 136 39 Waluta - USD 1 przeliczone na PLN 3 Waluta - CHF przeliczone na PLN Pozostałe waluty przeliczone na PLN Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 23. 21 245 11 625 Rozliczenie kontraktów Wybrane dane bilansowe dotyczące długoterminowych kontraktów budowlanych zostały zaprezentowane poniżej. Nota 20 31.12.2005 31.12.2006 Rozliczenie kontraktów, w tym: 1 987 886 Korekta przychodów od kontrahentów 1 987 886 Rozliczenie zaliczek na kontrakty Korekta kosztów wytworzenia i produkcji w toku związana z rozliczeniem kontraktów Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 149 Rozdział IV 24. Długoterminowe i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Nota 21 31.12.2005 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: ubezpieczenia majątkowe prenumerata czasopism 31.12.2006 19 16 8 12 10 4 nierozliczone koszty zastępstwa procesowego nie zakończone koszty oprogramowania remonty rozliczane w czasie podatek od nieruchomości Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 Remonty rozliczane w czasie inne 1 Suma rozliczeń międzyokresowych krótko i długoterminowych 25. 19 17 Kapitał podstawowy Nota 22 Seria/emisja Rodzaj Rodzaj akcji (udziałów) uprzywilejowania Liczba akcji Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Prawo do dywidendy (od daty) Data rejestracji Seria A na okaziciela brak 54 2 gotówka 1990-12-31 1991-01-01 Seria B na okaziciela brak 5 329 160 gotówka 2004-11-15 2004-01-01 Seria C na okaziciela brak 12 655 379 gotówka 2006-05-02 2006-01-01 X X X Przeliczenie kapitału podstawowego w związku z hiperinflacją Kapitał razem 8 X 18 038 549 01-12.2005 Kapitał na początek okresu 01-12.2006 1 166 zwiększenia 1 166 380 zmniejszenia Kapitał na koniec okresu - 997 1 166 549 Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji Akcjonariusz Liczba akcji Wartość akcji Udział w kapitale zakładowym% Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%) 1 2 3 4 5 6 Capital Partners S.A. Warszawa Avallon MBO S.A. Łódź Avallon Sp.z o.o. 150 11 002 330 060 60,99% 11 002 60,99% 3 730 111 900 20,67% 3 730 20,67% 356 10 680 1,97% 356 1,97% Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV 1 2 Pozostali (osoby fizyczne) Akcje własne do umorzenia Razem 3 4 5 6 2 131 63 930 11,83% 2 131 11,83% 819 24 570 4,54% 819 4,54% 18 038 541 140 100,00% 18 038 100,00% W ciągu roku obrotowego kapitał zakładowy został podwyższony o kwotę 380 tys. pln poprzez emisję 12 655 nowych akcji zwykłych serii C o wartości 30 złotych każda. W styczniu i kwietniu spółka nabyła 162 szt akcji własnych w celu umorzenia. Łączna ilość akcji do umorzenia w 2006 r. wynosiła 6 636, co oznacza obniżenie kapitału akcyjnego o 199 tys. pln. W dniu 20 czerwca 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o umorzeniu 5546 akcji serii A oraz 271 akcji serii B. W związku z umorzeniem akcji nastąpiło obniżenie kapitału zakładowego o kwotę 175 tys. pln, pomniejszenie kapitału zapasowego o kwotę 3 355 tys. pln oraz rezerwowego o kwotę 6 802 tys. pln. Wszystkie akcje posiadają wartość nominalną wynoszącą 30 pln i zostały w pełni opłacone. W dniu 19 grudnia 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na mocy Uchwały numer 2 postanowiło dokonać zmiany dotychczasowej liczby akcji Spółki w drodze podziału ich wartości nominalnej w stosunku 1:30 w ten sposób, że dotychczasową wartość nominalną każdej akcji w wysokości 30 pln ustaliło się na 1 pln dla każdej akcji. Powyższa uchwała o podziale akcji została zarejestrowana na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Katowicach w dniu 13 luty 2007r. Jednostka dominująca prowadzi programy przyznawania opcji na akcje, w ramach którego niektórym członkom kadry kierowniczej oraz pracownikom wyższego szczebla przyznane zostały opcje na objęcie akcji w spółce (zob. pkt 44 sprawozdania). 26. Akcje własne Nota 23 01-12.2005 Stan na początek okresu zakupione w ciągu okresu 01-12.2006 -11 528 -11 528 -288 zmniejszenie z tytułu realizacji opcji na akcje umorzone w ciągu okresu Stan na koniec okresu 27. 10 333 -11 528 -1 483 Kapitał z aktualizacji wyceny Nota 24 Kapitał z aktualizacji wyceny 31.12.2005 31.12.2006 z tytułu aktualizacji wyceny środków trwałych 4 657 7 240 z tytułu aktualizacji wyceny inwestycji 5 653 6 105 10 310 13 345 z tytułu zysków (strat) z wyceny instrumentów finansowych z tytułu podatku odroczonego różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych inny Kapitał z aktualizacji wyceny, ogółem Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 151 Rozdział IV 28. Zyski zatrzymane Nota 25 Stan na dzień 1 stycznia 2005 Przychody/koszty ujęte w kapitale własnym Sprzedaż przeszacowanych aktywów 7 140 457 2 Stan na dzień 31 grudnia 2005 7 599 Zysk netto za rok obrotowy 4 975 Zmniejszenie (umorzenie akcji) - 9336 Zwiększenie (likwidacja środków trwałych) Przychody/koszty ujęte bezpośrednio w kapitale własnym Stan na dzień 31 grudnia 2006 29. 830 4 068 Zysk (strata) netto Nota 26 Zysk (strata) netto jednostki dominującej 01-12.2005 01-12.2006 5 477 5 537 -2 257 987 korekty konsolidacyjne 1 755 -67 Zysk na działalności kontynuowanej 4 975 6 457 Jednostek zależnych 30. Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych Nota 27 Zmiana stanu kapitału mniejszości Stan na początek okresu 01-12.2005 01-12.2006 1 495 599 708 Zwiększenia - wzrost kapitałów własnych jednostek zależnych - 708 Zmniejszenia 896 - - zmniejszenie kapitałów własnych jednostek zależnych 896 - Stan na koniec okresu 599 1 307 31. Kredyty i pożyczki Nota 28 A 31.12.2005 31.12.2006 Kredyty w rachunku bieżącym Kredyty bankowe 8 910 7 980 8 910 7 980 Pożyczki Suma kredytów i pożyczek 152 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV Nota 28 B 31.12.2005 31.12.2006 Płatne na żądanie lub w okresie do 1 roku 1 594 2 527 Powyżej 12 miesięcy – do 3 lat 1 826 1 853 W okresie od 3 do 5 lat 5 490 3 600 8 910 7 980 Powyżej 5 lat Suma kredytów i pożyczek 20 grudnia 2005r. Jednostka dominująca zawarła umowę kredytu z Bankiem BPH S.A. w wysokości 24.000 tys. zł., aneksem z dnia 12 października 2006 pomniejszono wartość kredytu do kwoty 19 000 tys. zł. (transza C) Kwota ta stanowi sumę trzech transz: - transza A: 9.000 tys. zł, nieodnawialna, przeznaczona na nabycie akcji własnych, wykorzystana w całości w 2005r.; - transza B: 5.000 tys. zł, odnawialna, przeznaczona na udzielanie gwarancji bankowych, częściowo wykorzystana w 2006r.; - transza C: 5 000 tys. zł, odnawialna, przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności w formie kredytu w rachunku bieżącym, kredytu obrotowego i gwarancji bankowych – brak wykorzystania w 2006 roku. Zabezpieczeniem umowy kredytu są hipoteki kaucyjne na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości do łącznej kwoty odpowiednio 34.500 tys. zł , zastawy finansowe i zastawy rejestrowe na akcjach Spółki do kwoty 34.500 tys. zł / 600 tys. euro / 700 tys. USD, zastaw rejestrowy na majątku Spółki do kwoty 34.500 tys. zł / 600 tys. euro / 700 tys. USD. Kredyty oprocentowane są według zmiennych stóp procentowych, co naraża Spółkę na ryzyko zmiany wartości przepływów pieniężnych w zależności od zmiany stóp procentowych. 32. Zobowiązania z tytułu umów najmu, dzierżawy oraz leasingu operacyjnego Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego dotyczą samochodów Lp. Data zawarcia umowy Strona umowy Przedmiot umowy 1. 27-04-2006 BRE Leasing samochód osobowy Honda Accord 4D Man Executive 2. 31-08-2006 Raiffeisen Leasing samochód osobowy Honda Accord 4D Executive oraz Honda Legend 4D Executive Jednostka dominująca użytkuje samochody osobowe na podstawie długoterminowych umów dzierżawy zawartych ze spółką PRIME CAR MANAGEMENT S.A. Okres dzierżawy poszczególnych samochodów trwa od 2 do 3 lat. Na dzień 31 grudnia 2005 roku oraz 31 grudnia 2006 roku wartość dzierżawionych samochodów została zaprezentowana w nocie 10 D. Poza wyżej wymienioną umową Jednostka dominująca posiada jeszcze umowę dzierżawy kserokopiarki z firmą „OCE POLAND” o wartości początkowe 81 tys. PLN. Łączne kwoty przyszłych minimalnych opłat leasingowych z tytułu umów leasingu operacyjnego wynoszą: Nota 29 Zobowiązania, z tytułu leasingu operacyjnego, wymagalne w ciągu: 31.12.2005 31.12.2006 do 1 roku - 126 od 2 do 5 lat - 202 powyżej 5 lat - - Ogółem Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 328 153 Rozdział IV 33. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Nota 30 31.12.2005 31.12.2006 Rezerwa z tytułu podatku odroczonego na początek okresu: 2 175 3 406 Stan rezerwy na początek okresu 2 175 3 406 Wycena środków trwałych 1 640 2 647 Dyskonto należności i zobowiązań 26 92 RMK -wycena kontraktów 78 396 1 1 430 270 Utworzenie (wykorzystanie) aktywów 1 231 1 824 Wycena środków trwałych 1 007 1 527 66 -8 318 -241 Dodatnie niezrealizowane różnice kursowe Należności-nieotrzymane odsetki pozostałe Dyskonto należności i zobowiązań RMK -wycena kontraktów Dodatnie niezrealizowane różnice kursowe 1 Należności-nieotrzymane odsetki 2 pozostałe Rezerwa z tytułu podatku odroczonego na koniec okresu: 34. -160 543 3 406 5 230 Zobowiązania długoterminowe Nota 31 Zobowiązania długoterminowe 31.12.2005 - otrzymana kaucja gwarancyjna z tyt. umów o budowę 31.12.2006 3 862 5 109 102 80 14 232 3 978 5 421 - umowy leasingu finansowego - kaucje od firm wynajmujących pomieszczenia - inne Zobowiązania długoterminowe inne 35. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne Zmianę stanu długoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne przedstawia tabela poniżej. Nota 32 1 01-12.2005 01-12.2006 2 3 Stan na dzień 01.01.2005 599 604 odprawy emerytalne 185 173 nagrody jubileuszowe 414 431 zwiększenia 380 200 odprawy emerytalne 109 62 154 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV 1 2 3 nagrody jubileuszowe 271 138 rozwiązania 368 450 odprawy emerytalne 121 124 nagrody jubileuszowe 247 326 - - 7 - wykorzystanie odprawy emerytalne nagrody jubileuszowe przeniesienie do części krótkoterminowej odprawy emerytalne nagrody jubileuszowe 7 przeniesienie z części krótkoterminowej - - stan na koniec okresu 604 354 odprawy emerytalne 173 111 nagrody jubileuszowe 431 243 odprawy emerytalne nagrody jubileuszowe 36. Rezerwy na zobowiązania Nota 33 01-12.2005 01-12.2006 Stan na dzień 01.01.2005 515 855 rezerwy na naprawy gwarancyjne 515 855 zwiększenia 340 303 rezerwy na naprawy gwarancyjne 340 303 rezerwy na odprawy pośmiertne rezerwy na odprawy pośmiertne rozwiązania 57 - rezerwy na naprawy gwarancyjne 318 318 rezerwy na odprawy pośmiertne wykorzystanie - rezerwy na naprawy gwarancyjne 76 76 rezerwy na odprawy pośmiertne przeniesienie do części krótkoterminowej - - - - stan na koniec okresu 855 821 rezerwy na naprawy gwarancyjne 855 764 - 57 rezerwy na naprawy gwarancyjne rezerwy na odprawy pośmiertne przeniesienie z części krótkoterminowej rezerwy na naprawy gwarancyjne rezerwy na odprawy pośmiertne rezerwy na odprawy pośmiertne Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 155 Rozdział IV 37. Zobowiązania krótkoterminowe Nota 34 A 31.12.2005 31.12.2006 - - - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 517 1 109 - do 12 miesięcy 517 1 109 -517 -1 109 26 529 22 968 - - - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 20 567 17 477 - do 12 miesięcy 20 567 17 477 wobec jednostek powiązanych - kredyty i pożyczki - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - z tytułu dywidend - inne zobowiązania finansowe - powyżej 12 miesięcy -zaliczki otrzymane na dostawy - zobowiązania wekslowe - ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń - z tytułu wynagrodzeń wyłączenia konsolidacyjne wobec pozostałych jednostek - kredyty i pożyczki - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe, w tym: - umowy leasingu finansowego - powyżej 12 miesięcy -zaliczki otrzymane na dostawy 150 - zobowiązania z tyt. umów cywilnoprawnych 87 77 3 340 2 068 - z tytułu wynagrodzeń 501 490 -inne zobowiązania 726 1 639 zobowiązania krótkoterminowe inne 5 962 5 491 zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 1 374 827 27 903 23 795 - ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń Zobowiązania krótkoterminowe, ogółem Struktura walutowa Nota 34 B 1 w walucie polskiej 31.12.2005 31.12.2006 2 3 27 157 23 668 w walutach obcych wg walut i po przeliczeniu na PLN 746 127 waluta - EUR 164 27 156 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV 1 2 przeliczone na PLN 3 635 103 111 24 27 903 23 795 waluta - USD przeliczone na PLN waluta - CHF przeliczone na PLN pozostałe waluty przeliczone na PLN Zobowiązania krótkoterminowe, ogółem 38. Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne Nota 35 01-12.2005 01-12.2006 Stan na dzień 01.01.2005 88 113 odprawy emerytalne 28 37 nagrody jubileuszowe 60 76 zwiększenia 96 86 odprawy emerytalne 42 39 nagrody jubileuszowe 54 47 rozwiązania 16 13 odprawy emerytalne 14 2 2 11 wykorzystanie 62 97 odprawy emerytalne 19 41 nagrody jubileuszowe 43 56 - 9 nagrody jubileuszowe przeniesienie do części długoterminowej odprawy emerytalne 9 nagrody jubileuszowe przeniesienie z części długoterminowej 7 - odprawy emerytalne nagrody jubileuszowe 7 stan na koniec okresu 113 80 odprawy emerytalne 37 24 nagrody jubileuszowe 76 56 39. Pozostałe rezerwy krótkoterminowe Nota 36 1 01-12.2005 01-12.2006 2 3 Stan na dzień 01.01.2005 352 1 523 rezerwa na naprawy gwarancyjne 313 313 sprawy sądowe Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 717 157 Rozdział IV 1 inne 2 3 39 493 1 200 59 sprawy sądowe 717 56 inne 483 3 29 1 236 zwiększenia rezerwa na naprawy gwarancyjne rozwiązania rezerwa na naprawy gwarancyjne 66 sprawy sądowe inne 722 29 448 - - - - - - 1 523 346 rezerwa na naprawy gwarancyjne 313 247 sprawy sądowe 717 51 inne 493 48 wykorzystanie rezerwa na naprawy gwarancyjne inne przeniesienie do części długoterminowej rezerwa na naprawy gwarancyjne inne przeniesienie z części długoterminowej rezerwa na naprawy gwarancyjne inne stan na koniec okresu 40. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Nota 37 31.12.2005 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 31.12.2006 1 313 1 795 303 253 18 18 z tytułu niezafakturowanych kosztów usług 172 364 z tytułu pozostałych kosztów kontraktu 661 988 z tytułu premii dla zarządu 120 132 39 40 1 313 1 795 z tytułu niewykorzystanych urlopów z tytułu badania bilansu podatek od nieruchomości odpis na ZFŚS koszty finansowe rozliczane w czasie inne Suma krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych 158 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV 41. Rozliczenie kontraktów Nota 38 31.12.2005 31.12.2006 Rozliczenie kontraktów, w tym: 2 628 1 333 Korekta przychodów od kontrahentów 2 628 1 333 Rozliczenie zaliczek na kontrakty korekta kosztów wytworzenia i produkcji w toku związana z rozliczeniem kontraktów 42. Informacje o podmiotach powiązanych Transakcje z podmiotami powiązanymi: Nota 39 TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. 2006 Koszty 2005 2006 7 452 10 046 423 142 Pozostałe przychody operacyjne 45 10 Należności z wyjątkiem pożyczek 23 43 1 084 456 Przychody ze sprzedaży Zobowiązania z wyjątkiem pożyczek Bipromet-Ecosystem Sp. z o.o. 2005 Avallon Sp. z o.o. 2006 2 91 87 2 18 Budimex S.A. Promos Sp.z o.o. 2005 2005 2005 154 317 569 6 214 6 9 Opis transakcji z podmiotami powiązanymi następuje, jeżeli jednorazowa lub łączna wartość transakcji zawartych przez dany podmiot powiązany w okresie od początku roku obrotowego przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 euro. 43. Należności i zobowiązania warunkowe Należności warunkowe Nota 40 31.12.2005 Otrzymanych gwarancji i poręczeń 31.12.2006 1 672 3 603 185 55 Otrzymanych weksli 1 128 2 095 W tym od jednostek powiązanych 1 128 2 095 Należności warunkowe od jednostek niepowiązanych, ogółem 2 800 5 698 w tym od jednostek powiązanych Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 159 Rozdział IV Zobowiązania warunkowe Nota 41 31.12.2005 Udzielonych gwarancji i poręczeń 31.12.2006 3 920 3 754 185 55 Wystawionych weksli 7 189 305 od pozostałych jednostek 7 189 305 - - 11 109 4 059 w tym jednostki powiązane Podpisane umowy, kontrakty inwestycyjne od pozostałych jednostek Zobowiązania warunkowe od jednostek niepowiązanych, ogółem 44. Struktura zatrudnienia Nota 42 Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty 01-12.2005 Pracownicy na stanowiskach robotniczych 01-12.2006 89,5 82,5 Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych 139,9 138,1 Zatrudnienie razem 229,4 220,6 Nota 43 01-12.2005 Grupa poniosła następujące koszty zatrudnienia: 01-12.2006 12 001 12 723 a) wynagrodzenia 9 807 10 537 b) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2 194 2 186 12 001 12 723 Suma kosztów zatrudnienia Wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej Nota 44 Wynagrodzenie wypłacone Członkom Zarządu 01-12.2005 Tadeusz Baj 01-12.2006 329 465 Tomasz Sobol 91 Razem 329 556 Nota 45 Wynagrodzenie wypłacone Członkom Rady Nadzorczej 01-12.2005 01-12.2006 1 2 3 Bala Paweł 18 Jurczyk Tomasz 16 Leśniak Marek 18 Musioł Andrzej 16 160 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV 1 2 3 Stamirowski Tomasz 16 Więcławski Robert 18 Razem - 101 Zmiany w składzie Zarządu W roku obrotowym nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Spółki Bipromet S.A. Od 22.08.2006r. Wiceprezesem Prezesem został Pan Tomasz Sobol. W Spółce PBK od 14.02.2006r. zmiana w składzie Zarządu: Prezesem został Pan Ryszard Straszak, Wiceprezesem Pan Bogdan Wyleżuch. Pożyczka udzielona członkom Zarządu i Rady Nadzorczej W bieżącym i poprzednim roku obrotowym Grupa nie udzielała pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład Zarządu i Rady Nadzorczej. Programy akcji pracowniczych W dniu 20 czerwca 2006 roku Jednostka dominująca wyemitowała 4.841 warranty subskrypcyjne uprawniające do objęcia akcji serii D. Osoby uprawnione do objęcia warrantów mogą je obejmować w następujących 4 transzach: - w roku 2007 po przyjęciu sprawozdań finansowych za rok 2006 łącznie 947 warrantów (Transza I), - w roku 2008 po przyjęciu sprawozdań finansowych za rok 2007 łącznie 1.136 warrantów (Transza II), - w roku 2009 po przyjęciu sprawozdań finansowych za rok 2008 łącznie 1.287 warrantów (Transza III), - w roku 2010 po przyjęciu sprawozdań finansowych za rok 2009 łącznie 1.471 warrantów (Transza IV). Nabycie praw do warrantów następuje po spełnieniu kryteriów dotyczących wyniku na sprzedaży, wyniku netto i terminowej spłaty za kredytów w każdym roku. Spełnienie kryteriów finansowych upoważnia osoby uprawnione do objęcia w zamian za warranty akcji Spółki po cenie nominalnej. Każdy warrant upoważnia do objęcia 1 akcji. Wartość godziwa warrantów została obliczona przez uprawnionego aktuariusza przy zastosowaniu modelu Blacka-Scholes’a na wycenę opcji, z uwzględnieniem wyszczególnionych dalej modyfikacji. Do wyceny wykorzystano symulację Monte Carlo dla 10.000 trajektorii procesu ceny, modelowanego przez geometryczny ruch Browna. Do wyceny przyjęto tzw. miarę fizyczną zamiast tzw. neutralnej względem ryzyka (stosowanej w klasycznym modelu Blacka-Scholesa). Wynika to z faktu iż klasyczny model Blacka-Scholesa zakłada możliwość handlu akcjami spółki na rynku zorganizowanym. Do symulacji przyjęto następujące parametry: - długoterminowa stopa procentowa bez ryzyka na poziomie 5% - zmienność (volatility) na poziomie 58%. Wycena warrantów subskrypcyjnych spowodowała zwiększenie kosztów świadczeń pracowniczych oraz zmniejszenie zysków zatrzymanych kwotę 810 tys. pln. 45. Zarządzanie ryzykiem finansowym Grupa jest narażona na ryzyko zmiany kursów walut ale ryzyko to jest stosunkowo niewielkie w porównaniu do ogółu przychodów ze sprzedaży Grupy. Grupa nie jest narażona na duże ryzyko kredytowe z tytułu znaczącej koncentracji sprzedaży i należności. Ponadto, dzięki bieżącemu monitorowaniu stanów należności, narażenie Grupy na ryzyko nieściągalnych należności jest nieznaczne. Ostrożne zarządzanie ryzykiem związanym z płynnością zakłada utrzymanie odpowiedniego poziomu środków pieniężnych oraz korzystanie z rozmaitych źródeł finansowania, takich jak kredyty w rachunku bieżącym, kredyty bankowe, linie gwarancyjne. Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 161 Rozdział IV 46. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym W dniu 19 grudnia 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bipromet S.A. na mocy Uchwały numer 2 postanowiło dokonać zmiany dotychczasowej liczby akcji Spółki w drodze podziału ich wartości nominalnej w stosunku 1:30 w ten sposób, że dotychczasową wartość nominalną każdej akcji w wysokości 30 zł ustaliło się na 1 zł dla każdej akcji. Powyższa uchwała o podziale akcji została zarejestrowana na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Katowicach w dniu 13 luty 2007 roku. 47. Objaśnienia dotyczące przekształcenia na MSSF Rok 2006 jest pierwszym rokiem, w którym skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z MSSF. Dane przedstawione poniżej wymagane są do ujawnienia w roku, w którym zastosowano MSSF po raz pierwszy. Ostatnim sprawozdaniem finansowym sporządzonym zgodnie z ustawą o rachunkowości było sprawozdanie za rok zakończony 31 grudnia 2005, zatem za datę przejścia na zasady zgodne z MSSF uznaje się dzień 1 stycznia 2005 roku. Uzgodnienie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2005 SKONSOLIDOWANY BILANS Koniec okresu 31.12.2005 PSR* Numer korekty Koniec okresu 31.12.2005 MSSF AKTYWA Aktywa trwałe 7 555 Rzeczowe aktywa trwałe 1 097 1 7 319 87 2 75 149 2 Wartości niematerialne i prawne Wartość firmy 23 951 Wartość firmy jednostek podporządkowanych, współzależnych Udziały w jednostkach podporządkowanych Inwestycja w jednostce stowarzyszonej konsolidowanej metodą praw własności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 5 230 Pożyczki długoterminowe Inne aktywa finansowe 1000 Należności długoterminowe 1 000 3, 17 Nieruchomości inwestycyjne 3 777 4 233 5 1 212 6 Inne inwestycje długoterminowe Aktywa z tytułu podatku odroczonego 1358 12 737 1 232 Inne rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe Zapasy Należności handlowe Należności krótkoterminowe inne 42 341 40 403 347 360 16 921 16 281 1 731 511 Pożyczki krótkoterminowe Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 21 335 Rozliczenie kontraktów Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 007 7 21 245 8 1 987 8 19 Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia Aktywa razem 49 896 64 354 *) PSR – Polskie standardy rachunkowości 162 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV SKONSOLIDOWANY BILANS Koniec okresu 31.12.2005 PSR Numer korekty Koniec okresu 31.12.2005 MSSF PASYWA Kapitał własny -1 641 Kapitał podstawowy 336 Udziały (akcje) własne (-) 13 121 1 166 9 -11 528 -11528 Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej Kapitały zapasowy 1 104 10 Kapitał z aktualizacji wyceny 1 558 11 Zysk (strata) z lat ubiegłych -869 10 6 802 10 Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane 10 310 7 599 10 Zysk/ strata netto 956 Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych 372 4 975 599 12 Zobowiązanie długoterminowe 9 416 Kredyty i pożyczki 7 380 13 7316 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 412 14 3 406 Zobowiązania długoterminowe inne 115 15 3 978 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 604 604 Rezerwy na zobowiązania 905 855 Ujemna wartość firmy 1 287 Zobowiązania krótkoterminowe 16 159 16 40 462 Kredyty i pożyczki - część bieżąca 1 620 Zobowiązania handlowe 31 210 1 594 13 26 481 20 567 Zobowiązania podatkowe 4 714 1 374 Zobowiązania krótkoterminowe inne 1 101 5 962 190 113 3 688 1 523 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 668 Rozliczenie kontraktów Pasywa razem 8 1 313 8 2 628 49 896 64 354 Uzgodnienie wyniku finansowego netto na dzień 31 grudnia 2005 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Koniec okresu 31.12.2005 PSR 1 2 Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów Koszt własny sprzedaży Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Koszty sprzedaży i dystrybucji Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 101 371 Numer korekty Koniec okresu 31.12.2005 MSSF 3 4 17 101 083 828 828 96 198 95 778 6 001 6 133 1561 5895 47 18 520 163 Rozdział IV 1 2 3 4 Koszty ogólnego zarządu 4 074 3 516 Pozostałe koszty operacyjne 1 527 1 799 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 914 6 193 Koszty finansowe 1935 17 1013 328 17 346 58 16 Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych Pozostałe przychody finansowe Udział w zyskach (stratach) netto jednostek stowarzyszonych Odpis wartości firmy Odpis ujemnej wartości firmy Zysk (strata) przed opodatkowaniem 365 5 526 Podatek dochodowy 584 1 452 1175 -901 956 5 526 956 4 975 Zyski (straty) udziałów w jedn. podporządkowanych konsolidowanych metodą praw własności Zyski (straty) mniejszości Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Działalność zaniechana Strata netto z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto Uzgodnienie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2006 SKONSOLIDOWANY BILANS Koniec okresu 31.12.2006 PSR Numer korekty Koniec okresu 31.12.2006 MSSF 1 2 3 4 AKTYWA Aktywa trwałe 6 627 33 728 Rzeczowe aktywa trwałe 1 719 1 12 468 Wartości niematerialne i prawne 52 2 52 Wartość firmy 30 2 Wartość firmy jednostek podporządkowanych, współzależnych Udziały w jednostkach podporządkowanych Inwestycja w jednostce stowarzyszonej konsolidowanej metodą praw własności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 5 230 3, 17 858 3 624 4 19 129 Inne inwestycje długoterminowe 233 5 Aktywa z tytułu podatku odroczonego 968 6 Pożyczki długoterminowe Inne aktywa finansowe Należności długoterminowe Nieruchomości inwestycyjne Inne rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe Zapasy Należności handlowe 164 990 1 1 39 184 37 670 293 293 25 247 24 554 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV 1 2 Należności krótkoterminowe inne 3 4 1 117 296 Pożyczki krótkoterminowe Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 11 625 Rozliczenie kontraktów Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 902 7 11 625 8 886 8 16 Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia Aktywa razem 45 811 1 71 398 Koniec okresu 31.12.2006 PSR Numer korekty Koniec okresu 31.12.2006 MSSF 2 3 4 PASYWA Kapitał własny 565 Kapitał podstawowy 541 Udziały (akcje) własne (-) 24 243 9 -1 483 549 -1 483 Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej Kapitały zapasowy 419 10 Kapitał z aktualizacji wyceny 1 553 11 Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 581 10 Pozostałe kapitały 10 Zyski zatrzymane 10 Zysk/ strata netto Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych 2 116 81 13 345 4 068 6 457 12 1 307 Zobowiązanie długoterminowe 8 747 Kredyty i pożyczki 5 490 13 5 453 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 180 14 5 230 Zobowiązania długoterminowe inne 311 15 5 421 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 354 354 Rezerwy na zobowiązania 2 412 821 Ujemna wartość firmy 1 229 Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty i pożyczki - część bieżąca Zobowiązania handlowe 17 279 16 35 189 2 554 29 876 13 2 527 24 334 17 477 Zobowiązania podatkowe 2 895 827 Zobowiązania krótkoterminowe inne 1 971 5 491 154 80 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne Rezerwy na zobowiązania 346 Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 281 Rozliczenie kontraktów Pasywa razem Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 45 811 8 1 795 8 1 333 71 398 165 Rozdział IV Uzgodnienie wyniku finansowego netto na dzień 31 grudnia 2006 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług Koniec okresu 31.12.2006 PSR 92 467 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów Koszt własny sprzedaży Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Numer korekty Koniec okresu 31.12.2006 MSSF 17 92 219 589 589 83 756 83 757 9 300 9 051 439 7439 Pozostałe przychody operacyjne Koszty sprzedaży i dystrybucji 1 275 Koszty ogólnego zarządu 4 418 5 232 709 590 3 337 9 381 Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej Koszty finansowe 18 1 287 1143 17 855 355 17 401 58 16 Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych Pozostałe przychody finansowe Udział w zyskach (stratach) netto jednostek stowarzyszonych Odpis wartości firmy Odpis ujemnej wartości firmy Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 607 8 927 779 2 075 288 395 2 116 6 457 2 116 6 457 Podatek dochodowy Zyski (straty) udziałów w jedn. podporządkowanych konsolidowanych metodą praw własności Zyski (straty) mniejszości Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Działalność zaniechana Strata netto z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto Objaśnienie korekt Korekta 1 Wycena rzeczowych aktywów trwałych według wartości godziwej na 01.01.2005r. oraz ustalenie okresów użytkowania zgodnych z ekonomicznym okresem użytkowania. Rok 2005 Rok 2006 Rzeczowe aktywa trwałe wg PSR 1 097 1 719 Rzeczowe aktywa trwałe wg MSR 7 319 12 468 Różnica 6 222 10 749 166 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV Korekta 2 Eliminacja wartości niematerialnych i prawnych nie spełniających kryterium ujmowania zgodnie z MSR 36 i MSR 38. Rok 2005 wartość firmy Rok 2006 149 pozostałe wartości niematerialne i prawne 30 12 Różnica 161 30 Korekta 3 Przesunięcie należności handlowych powyżej 12 miesięcy do pozycji długoterminowych. Wartość należności przed dyskontem 1 515 tys. pln, po dyskoncie: 858 tys. pln. Korekta 4 Wyodrębnienie nieruchomości inwestycyjnych zgodnie z MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne”. Rok 2005 Rok 2006 Nieruchomości inwestycyjne wg PSR 3 777 3 624 Nieruchomości inwestycyjne wg MSR 12 737 19 129 8 960 15 505 Różnica Korekta 5 Eliminacja udziałów nie spełniających kryterium ujmowania (3 tys. pln) oraz przeniesienie pozostałych akcji/udziałów (230 tys. pln) do pozycji: aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. Korekta 6 Aktualizacja aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego z tytułu zmiany wartości przeliczonych na nowo pozycji. Rok 2005 Rok 2006 Aktywa z tyt. podatku odroczonego wg PSR 1 212 968 Aktywa z tyt. podatku odroczonego wg MSR 1 232 990 20 22 Różnica Korekta 7 Kompensowanie środków pieniężnych, należności i zobowiązań dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (w roku 2005 kwota 90 tys. pln). Korekta 8 Zmiana prezentacji rozliczenia długoterminowych kontraktów budowlanych. Z pozycji krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe do pozycji rozliczenie kontraktów (886 tys. pln w roku 2005 oraz 1 987 tys. pln w roku 2006). Korekta 9 Przeliczenie hiperinflacyjne kapitału podstawowego zgodnie z MSR 29 „Sprawozdawczość w warunkach inflacji”. Przeszacowanie w kwocie 830 tys. zł zostało ujęte w pozycji „zyski zatrzymane” w kapitale własnym. Korekta 10 Przeniesienie zysku (straty) z lat ubiegłych oraz kapitałów (zapasowy i rezerwowy) do pozycji: „zyski zatrzymane”. Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 167 Rozdział IV Korekta 11 Odniesienie różnic wynikających z aktualizacji wyceny środków trwałych, pomniejszonych o rezerwę na podatek odroczony. Rok 2005 Kapitał z aktualizacji wyceny wg PSR Kapitał z aktualizacji wyceny wg MSR Różnica Rok 2006 1 558 1 553 10 310 13 345 8 752 11 792 Korekta 12 Przeliczenie kapitałów mniejszości w związku przejściem na MSR. Rok 2005 Rok 2006 Kapitał mniejszości wg PSR 372 81 Kapitał mniejszości wg MSR 599 1 307 Różnica 227 1 226 Korekta 13 Rozliczenie prowizji od otrzymanego w 2005 roku kredytu długoterminowego według efektywnej stopy procentowej, co spowodowało zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2005 roku o kwotę 90 tys. pln. Korekta 14 Aktualizacja rezerwy na odroczony podatek dochodowy o skutki podniesienia wartości majątku oraz dyskonto rozrachunków długoterminowych. Rok 2005 Rezerwa z tyt. podatku odroczonego wg PSR Rok 2006 412 180 Rezerwa z tyt. podatku odroczonego wg MSR 3 406 5 230 Różnica 2 994 5 050 Korekta 15 Przesunięcie zobowiązań handlowych powyżej 12 miesięcy do pozycji zobowiązań długoterminowych. Rok 2005 kaucje z tytułu umów o budowę dyskonto Różnica Rok 2006 4 453 5 690 590 580 3 863 5 110 Korekta 16 Zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości Grupa rozpoznawała ujemną wartość firmy. Zgodnie z MSSF 3 ujemna wartość firmy w momencie jej powstania jest jednorazowo odpisywana w przychody. Ujemna wartość firmy (1 036 tys. pln.), która powstała przed dniem przejścia na MSSF została jednorazowo odpisana na zyski zatrzymane, zwiększając kapitał własny. 168 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV Korekta 17 Zgodnie Z MSR 39 należności i zobowiązania długoterminowe, które nie są oprocentowane podlegają dyskontowaniu i prezentowane są w sprawozdaniu finansowym według wartości bieżącej. Różnice pomiędzy wartościami nominalnymi należności lub zobowiązań długoterminowych, a ich wartościami bieżącymi, w okresie w którym powstały korygują odpowiednio przychody ze sprzedaży lub koszty operacyjne. Kwota dyskonta, która pomniejszyła wartość nominalną rozrachunków długoterminowych jest rozliczana w koszty lub przychody finansowe w latach następnych. Korekta 18 Wyodrębnienie kosztów sprzedaży ( tj. 520 tys. pln w 2005 roku oraz 1 287 tys. pln w 2006 roku ). W sprawozdaniu skonsolidowanym wg PSR wydatki prezentowane były w kosztach ogólnego zarządu. 20.3.2. Historyczne dane finansowe grupy kapitałowej BIPROMET SA za rok obrotowy od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. wraz z danymi porównywalnymi za rok obrotowy od 01.01.2004r. do 31.12.2004r. sporządzone zgodnie z PSR GRUPA KAPITAŁOWA BIPROMET S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2005 ROKU A. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ Jednostką dominującą, sporządzającą skonsolidowane sprawozdanie finansowe, jest Bipromet S.A. z siedzibą przy ul. Granicznej 29 w Katowicach. Bipromet S. A. został utworzony Aktem Notarialnym z dnia 19.12.1990 roku. Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach - Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000135615. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. Według statutu głównym przedmiotem działania Bipromet S.A. jest: 1. Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego, 2. Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i wodna. 2. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTEK ZALEŻNYCH OBJĘTYCH SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM Jednostkami zależnymi, objętymi niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym jest Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. z siedzibą przy ul. Granicznej 29 w Katowicach oraz Bipromet – Ecosystem sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Granicznej 29 w Katowicach Objęcie kontroli nad Przedsiębiorstwem Budowlanym Katowice S.A. nastąpiło dnia 01.06.2002r. poprzez nabycie 60% akcji w/w. spółki. Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice Spółka Akcyjna utworzono Aktem Notarialnym z dnia 16.01.1992 roku. Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000137474. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. Według statutu podstawowym przedmiotem działania Spółki jest wykonawstwo : 1. robót ogólnobudowlanych, 2. specjalistycznych robót budowlanych, Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 169 Rozdział IV 3. instalacji budowlanych. W dniu 25 maja 2006 roku Sąd ogłosił upadłość z możliwością zawarcia układu wobec Przedsiębiorstwa Budowlanego Katowice S.A. Bipromet-Ecosystem sp. z o.o. utworzono Aktem Notarialnym z dnia 03.03.1995 r. Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000116117. Czas trwania spółki jest nieoznaczony. Według statutu podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest wykonawstwo instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wentylacyjnych. 3. ODSTĄPIENIE OD SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005 wraz z danymi porównywalnymi za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004 zostało sporządzone jedynie dla potrzeb prospektu emisyjnego. 4. OKRES OBJĘTY SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Bipromet S.A. obejmuje okres od 1.01.2005r. do 31.12.2005r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający nie zostało sporządzone. Podstawą prawną odstąpienia od konsolidacji był w przypadku Przedsiębiorstwa Budowlanego Katowice S.A. Art. 56 ust.2 pkt.2 ustawy o rachunkowości, Bipromet – Ecosystem Art.58 ust.1 pkt.1 Dla celów zapewnienia porównywalności danych na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania sporządzono również sprawozdanie skonsolidowane za rok poprzedni. 5. SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ Na dzień 31 grudnia 2005 roku Zarząd Bipromet S.A. składał się z następujących osób: • Tadeusz Baj – Prezes Zarządu Na dzień 31 grudnia 2005 roku Rada Nadzorcza miała następujący skład: • Robert Więcławski – Prezes Rady Nadzorczej • Marek Leśniak – Wiceprezes Rady Nadzorczej • Paweł Bala – Sekretarz Rady Nadzorczej 6. WYŁĄCZENIA ZE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Spółka dominująca dokonała wyłączenia ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego wzajemnych transakcji i rozrachunków z podmiotami objętymi konsolidacją. Kwoty tych wyłączeń przedstawiają się następująco (w tys. zł): Przychody ze sprzedaży produktów: 10 274 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów: 10 184 Koszty ogólnego zarządu: 103 Pozostałe przychody operacyjne: 13 Koszty finansowe: 868 Należności z tyt. dostaw i usług: 526 Zobowiązania z tyt. dostaw i usług: 526 170 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV WYKAZ UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH INNYCH NIŻ PODPORZĄDKOWANE Nazwa jednostki Wartość bilansowa na 31.12.2005r. (w tys. zł) WM Łabędy S.A. Udział w kapitale w % 30 0,12 200 1,71 Huta Batory S.A. 0 4,00 ZM Skawina w likwidacji 0 0,10 PBPW ZRB-W Sp. z o.o. w likwidacji 0 49,41 PBPW ZRE Sp.z o.o. w likwidacji 0 80,00 Centrum Projektów Regionalnych „Inwestor” 3 0,09 233 - Bolesław Recycling Sp. z o.o. Razem 7. ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Sprawozdania finansowe stanowiące podstawę do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę dominującą i zależną. Zarządy Spółek nie stwierdzają na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółki w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli 31.12.2005r., na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności. 8. POŁĄCZENIE SPÓŁEK HANDLOWYCH W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie nastąpiły żadne połączenia ani sprzedaż spółek handlowych. 9. 9.1. PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW (W TYM AMORTYZACJI), POMIARU WYNIKU FINANSOWEGO ORAZ SPOSOBU SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Format oraz podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 z dnia 17 czerwca 2002 roku) zgodnie z konwencją kosztu historycznego. Sprawozdanie finansowe sporządzono w tys. zł zgodnie z art. 45 pkt 5 ustawy o rachunkowości. 9.2. Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółek korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia, następnie pomniejszanych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności kształtuje się następująco: Wartość firmy 5 lat Oprogramowanie komputerowe 3 lata Inne wartości niematerialne i prawne 5 lat Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 171 Rozdział IV 9.3. Środki trwałe Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, pomniejszone o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Prawo wieczystego użytkowania gruntów nie podlega amortyzacji. Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, wtedy zwiększają one wartość początkową środka trwałego. Środki trwałe są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności, który kształtuje się następująco: Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 40 lat Urządzenia techniczne i maszyny 2 -20 lat (w tym sprzęt komputerowy) 3 lata Środki transportu 5 lat Inne środki trwałe 5 lat Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej, tzn. poniżej 3,5 tys. PLN odnoszone są jednorazowo w koszty. 9.4. Inwestycje długoterminowe Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i pozostałych są wyceniane według ceny nabycia, pomniejszonej o ewentualną utratę wartości. Do nieruchomości inwestycyjnych zostały zaliczone posiadane przez Spółki na dzień 31 grudnia 2005 r. środki trwałe obejmujące prawo wieczystego użytkowania gruntów oraz budynki i budowle, utrzymywane w posiadaniu jako źródło przychodów z czynszów lub w celu osiągnięcia korzyści wynikających z przyrostu ich wartości. Inwestycje w nieruchomości wycenia się według zasad stosowanych do środków trwałych. 9.5. Zapasy Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Zapasy materiałów i towarów są wyceniane wg ceny nabycia. Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania - pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je do pozostałych kosztów operacyjnych. 9.6. Należności krótko- i długoterminowe Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty, pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych. 172 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV 9.7. Transakcje w walucie obcej Transakcje wyrażone w walutach obcych są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu średniego NBP obowiązującego w dniu zawarcia transakcji. Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu średniego Narodowego Banku Polskiego obowiązującego na koniec roku obrotowego. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są w odpowiednio w pozycji przychodów (kosztów) finansowych. Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny: 31 grudnia 2005 roku (NBP) 31 grudnia 2004 roku USD średni 3,2613 średni 2,9904 EURO średni 3,8598 średni 4,0790 CZK średni 0,1329 - 9.8. (NBP) Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych Środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu zapadalności wyceniane są według wartości nominalnej. 9.9. Rozliczenia międzyokresowe Spółki dokonują czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. 9.10. Rezerwy Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółkach ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. Spółki prowadzą program wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Wypłaty z tytułu powyższego programu odpisywane są w koszty rachunku zysków i strat w sposób umożliwiający rozłożenie kosztów na cały okres zatrudnienia pracowników w Spółkach. Koszty z tytułu ww. świadczeń zostały ustalone przez aktuariusza. Rezerwy na przyszłe zobowiązania ujmowane są na kontach zespołu 6, natomiast w bilansie prezentowane są w pozycji „rezerwy na zobowiązania”. 9.11. Odroczony podatek dochodowy Rezerwa na podatek dochodowy jest tworzona metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich dodatnich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym. Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych i strat podatkowych w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice i straty. Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku. Wysokość aktywów i rezerwy dla pozycji rozliczanych w latach obliczono przy zastosowaniu stawki obowiązującej w przyszłym roku – 19 %. Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 173 Rozdział IV 9.12. Trwała utrata wartości aktywów Na każdy dzień bilansowy w Spółkach ocenia się, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli dowody takie istnieją, ustala się szacowaną możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat za bieżący okres. 9.13. Sprzedaż towarów i produktów Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT). 9.14. Świadczenie usług Przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia zakończenia usługi pod warunkiem, iż jest możliwe jego wiarygodne oszacowanie. Jeżeli nie można wiarygodnie ustalić efektów transakcji związanej ze świadczeniem usług, przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane tylko do wysokości poniesionych kosztów z tego tytułu. 9.15. Ewidencja kosztów Ewidencję i rozliczanie kosztów prowadzi się według rodzajów na kontach zespołu 4 i równocześnie według funkcji na kontach zespołu 5. Koszty ofert i marketingu ujmowane są w „kosztach ogólnego zarządu”. Po podpisaniu umowy następuje przeksięgowanie ofert w koszt bezpośredni umowy. 9.16. Odsetki Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia, do czasu ich faktycznego otrzymania są objęte w całości odpisem aktualizującym. 9.17. Leasing Spółka zależna jest stroną umowy leasingowej, na podstawie której przyjęto do odpłatnego używania kopiarkę Minolta DI 181 przez uzgodniony okres. Opłaty leasingowe są dzielone między koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu są amortyzowane przez okres trwania leasingu. SKONSOLIDOWANY BILANS (w tys. zł) Nota 31.12.2005r. 31.12.2004r. 1 2 3 4 AKTYWA A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 1 7 555 7 652 236 377 149 268 87 109 1 097 2 072 1 097 2 072 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne 4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 1. Wartość firmy – jednostki zależne III. Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe 174 3 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV 1 2 3 4 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 601 790 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 121 862 c) urządzenia techniczne i maszyny 306 321 d) środki transportu 34 42 e) inne środki trwałe 35 57 1 000 96 1 000 96 4 010 4 174 3 777 3 941 233 233 233 233 233 233 1 212 933 1 212 933 42 341 25 082 360 471 347 346 13 125 18 639 19 006 2. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie IV. Należności długoterminowe 4,9 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek V. Inwestycje długoterminowe 5 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje 4. Inne inwestycje długoterminowe VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe I. Zapasy 7 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe 8,9 1. Należności od jednostek powiązanych 7 946 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7 946 - do 12 miesięcy 7 688 - powyżej 12 miesięcy 258 b) inne 2. Należności od pozostałych jednostek 18 639 11 060 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 16 921 10 197 15 294 9 901 1 627 296 1 100 394 618 368 - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowot. oraz innych świadczeń c) inne Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 175 Rozdział IV 1 2 3 4 d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe 101 10 21 335 2 935 21 335 2 935 21 335 2 935 21 335 2 935 2 007 2 670 49 896 32 734 31.12.2005r. 31.12.2004r. (774) 8 942 13 336 336 III. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 14 (11 528) IV. Kapitał zapasowy 15 1 103 631 V. Kapitał z aktualizacji wyceny 16 1 558 1 560 VI. Pozostałe kapitały rezerwowe 17 6 802 6 802 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych (869) (751) VIII. Zysk (strata) netto 1 824 364 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne - środki pieniężne w kasie i na rachunkach - inne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11 Aktywa razem PASYWA Nota A. Kapitał własny I. Kapitał zakładowy II. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 18 B. Kapitał mniejszości 19 372 1 697 C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 20 1 287 1 568 49 011 20 527 4 931 3 261 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 412 516 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 717 686 a) długoterminowa 604 597 b) krótkoterminowa 113 89 3 802 2 059 905 668 2 897 1 391 7 495 101 7 495 101 33 917 14 642 D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania 21 3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe II. Zobowiązania długoterminowe 22 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek III. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 176 23 778 778 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV 1 2 3 4 - do 12 miesięcy 778 - powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Wobec pozostałych jednostek 33 714 a) kredyty i pożyczki 13 661 1 620 b) z tytułu leasingu finansowego 3 c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 26 481 10 923 22 092 9 758 4 389 1 165 4 714 2 302 h) z tytułu wynagrodzeń 502 386 i) inne 394 48 203 203 2 668 2 523 2 668 2 523 2 668 2 523 49 896 32 734 - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 3. Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe 24 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe Pasywa razem SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł) Nota 01.01 31.12.2005r 01.01 31.12.2004r 1 2 3 4 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 102 199 53 288 10 127 995 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 27 101 371 50 628 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 28 828 2 660 96 198 50 467 136 8 858 95 496 48 009 702 2 458 6 001 2 821 29 47 51 29 4 074 4 232 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III - IV - V) 1 880 (1 462) VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 561 1 457 905 801 656 656 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 29 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I - II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody operacyjne Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 30 177 Rozdział IV 1 2 3 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 4 1 527 803 558 215 969 588 1 914 (808) 328 1 405 256 1 078 4. Aktualizacja wartości inwestycji 11 7 5. Inne 61 320 1 067 309 28 20 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII -VIII) X. Przychody finansowe 32 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji XI. Koszty finansowe 33 1. Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych 16 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych 1 039 289 1 175 288 58 58 1 233 346 584 108 997 28 (413) 80 1 175 126 1 824 364 34 XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. – XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 2. Straty nadzwyczajne 36 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpisy ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 a) część bieżąca b) część odroczona XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 38 XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty mniejszości XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) 39 ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM (w tys. zł) 01.01 31.12.2005r. 01.01 31.12.2004r. 1 2 3 I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 8 942 8 018 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 178 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV 1 I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 3 8 942 8 018 336 168 1.1. Zmiany kapitału zakładowego 168 a) zwiększenia (z tytułu) 168 - emisji akcji (wydania udziałów) 168 - korekta z tytułu połączenia (wycena akcji) b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 336 336 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu (wlk. uj.) 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenie (z tytułu); z „-” b) zmniejszenie (z tytułu); z „+” 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu (wlk. ujem) 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu (wielkość ujemna) 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych (11 528) a) zwiększenie; z „-” (11 528) - zakup akcji w celu umorzenia (11 528) b) zmniejszenie; z „+” 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu (wielkość ujemna) (11 528) 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 631 619 4.1. Zmiany kapitału zapasowego 472 12 a) zwiększenie (z tytułu) 472 12 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - likwidacja środków trwałych 471 1 - zbycia środków trwałych 12 b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty - inne 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 1 103 631 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 1 560 1 572 (2) (12) (2) (12) 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) - zbycia środków trwałych - inne b) zmniejszenia (z tytułu) Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 179 Rozdział IV 1 2 3 - zbycia środków trwałych (12) - likwidacja środków trwałych (2) 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 1 558 1 560 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6 802 6 408 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 394 a) zwiększenie (z tytułu) 394 - zysk za rok 394 - inne zwiększenia b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - inne zmniejszenia 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 6 802 6 802 (387) (756) 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 364 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 364 a) zwiększenie (z tytułu); z „+” - podziału zysku z lat ubiegłych - inne zwiększenia b) zmniejszenie (z tytułu); z „-” - podziału zysku na kapitał zapasowy/rezerwowy (364) - przeniesienie straty z roku - podziału zysku z tytułu ..... - inne zmniejszenia 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu; z „-” (751) (756) (751) (756) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu): z „-” - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia (118) (118) - inne b) zmniejszenie (z tytułu): z „+” 5 - przeniesienia straty do pokrycia 5 - inne 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu (869) (751) 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu (869) (751) 9. Wynik netto 1 824 364 a) zysk netto 1 824 364 180 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV 1 2 3 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) (774) 8 942 (774) 8 942 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w tys. zł) 01.01 31.12.2005r. 01.01 31.12.2004r. 1 2 3 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto 1 824 364 17 902 - 4 796 (1 175) (126) 437 491 (58) (58) 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 8 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej (922) (774) 7. Zmiana stanu rezerw 1 670 243 111 577 (537) (4 757) 17 669 (396) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 529 (180) 12. Inne korekty 119 118 19 726 (4 432) 1 482 1 502 51 89 1431 1 359 II. Korekty razem 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 8. Zmiana stanu zapasów 9. Zmiana stanu należności 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) I. Wpływy 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: 54 a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych 54 54 - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 181 Rozdział IV 1 2 3 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 279 157 268 157 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) 11 1 203 1 345 9 000 168 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 168 9 000 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 11 529 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 11 528 10 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 2 1 8 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) (2 529) 158 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III. +/- B.III. +/- C.III.) 18 400 (2 929) E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym: 18 400 (2 929) 2 935 5 864 21 335 2 935 9. Inne wydatki finansowe - zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania 182 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV ZESTAWIENIE KOREKT DO PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - 1. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych (dotyczą tylko działalności inwestycyjnej i finansowej) dodatnie różnice kursowe zrealizowane od otrzymanych kredytów (z „-”) ujemne różnice kursowe zrealizowane od otrzymanych kredytów (z „+”) dodatnie różnice kursowe niezrealizowane od otrzymanych kredytów (z „-”) ujemne różnice kursowe niezrealizowane od otrzymanych kredytów (z „+”) dodatnie różnice kursowe niezrealizowane od środków pieniężnych (z „-”) ujemne różnice kursowe niezrealizowane od środków pieniężnych (z „+”) wycena krótkoterminowych papierów wartościowych: - dodatnie różnice kursowe (z „-”) ujemne różnice kursowe (z „+”) 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 odsetki od otrzymanych kredytów naliczone i zapłacone w okresie (z „+”) odsetki od otrzymanych pożyczek w Grupie naliczone i zapłacone w okresie (z „+”) odsetki naliczone i zapłacone do spółki ... odsetki naliczone i zapłacone do spółki ... odsetki od otrzymanych kredytów zarachowane na koniec okresu (z „+”) odsetki od otrzymanych pożyczek w Grupie zarachowane na koniec okresu (z „+”) odsetki zarachowane od spółki ... odsetki zarachowane od spółki ... odsetki od udzielonych pożyczek w Grupie naliczone i zapłacone w okresie (z „-”) odsetki naliczone i zapłacone przez spółkę ... odsetki naliczone i zapłacone przez spółkę ... odsetki od udzielonych pożyczek w Grupie zarachowane na koniec okresu (z „-”) odsetki zarachowane od spółki ... odsetki zarachowane od spółki ... odsetki od wyemitowanych własnych dłużnych papierów wartościowych (z „+”) od spółki z Grupy (nazwa) od spółki z Grupy (nazwa) od pozostałych jednostek odsetki od założonych lokat dłuższych jak 3 miesiące (z „-”) odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (z „+”) 1 dywidendy otrzymane brutto (z „-”) od spółki z Grupy (nazwa) od spółki z Grupy (nazwa) od pozostałych jednostek Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 183 Rozdział IV (922) 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej wartość netto środków trwałych zlikwidowanych (z „+”) 6 wartość netto środków trwałych darowanych (z „+”) wartość darowizn w rzeczowym majątku trwałym otrzymanych (z „-”) wartość netto niedoborów w rzeczowym majątku trwałym (z „+”) wartość netto nadwyżek w rzeczowym majątku trwałym (z „-”) spisanie inwestycji bez efektu gospodarczego (z „+”) przychód z tytułu sprzedaży rzeczowego majątku trwałego (z „-”) (1 483) wartość netto środków trwałych sprzedanych (z „+”) 564 utworzenie odpisów korygujących wartość rzeczowych aktywów trwałych (z „+”) (9) rozwiązanie odpisów korygujących wartość rzeczowych aktywów trwałych (z „-”) utworzenie odpisów korygujących długoterminowe aktywa finansowe (z „+”) - rozwiązanie odpisów korygujących długoterminowe aktywa finansowe (z „-”) utworzenie odpisów korygujących krótkoterminowe aktywa finansowe (z „+”) rozwiązanie odpisów korygujących krótkoterminowe aktywa finansowe (z „-”) wynik na kupnie/sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych zysk (z „-”) strata (z „+”) inne: - 4. Zmiana stanu rezerw rezerwy na zobowiązania 01.01.2005r. 31.12.2005r. zmiana do CF 3 261 4 931 1 670 suma 1 670 01.01.2005r. 31.12.2005r. zmiana do CF 471 360 111 suma 111 01.01.2005r. 31.12.2005r. zmiana do CF 19 102 19 639 (537) suma (537) korekty z tytułu: -... -... 5. Zmiana stanu zapasów zapasy korekty z tytułu: - ... - ... 6. Zmiana stanu należności należności długo- i krótkoterminowe korekty z tytułu: - ... - ... 184 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów zobowiązania długo- i krótkoterminowe 01.01.2005r. 31.12.2005r. zmiana do CF 14 743 41 412 26 669 - (9 000) (9 000) suma 17 669 01.01.2005r. 31.12.2005r. zmiana do CF 933 1 212 (279) 2 670 2 007 663 2 523 2 668 145 korekty z tytułu: - kredytu - 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa) rozliczenia międzyokresowe (pasywa) rozliczenia z tytułu odroczonego podatku dochodowego odniesione bezpośrednio na kapitał własny - korekty z tytułu: suma 529 119 9. Inne korekty niepieniężne straty losowe w składnikach działalności inwestycyjnej (z „+”) niepieniężne zyski losowe w składnikach działalności inwestycyjnej (z „-”) utworzenie odpisów korygujących wartość rzeczowych aktywów trwałych (z „+”) rozwiązanie odpisów korygujących wartość rzeczowych aktywów trwałych (z „-”) utworzenie odpisów korygujących długoterminowe aktywa finansowe (z „+”) rozwiązanie odpisów korygujących długoterminowe aktywa finansowe (z „-”) utworzenie odpisów korygujących krótkoterminowe aktywa finansowe (z „+”) rozwiązanie odpisów korygujących krótkoterminowe aktywa finansowe (z „-”) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych: dodatnie różnice kursowe (z „+”) ujemne różnice kursowe (z „-”) rozliczenia z tytułu odroczonego podatku dochodowego odniesione bezpośrednio na kapitał własny odpis wartości firmy (dotyczy pozycji I.1.2. Bilansu) 119 umorzenie zaciągniętych kredytów, pożyczek i innych zobowiązań finansowych (z „-”) umorzenie udzielonych pożyczek (z „+”) korekty z tytułu: - Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 185 Rozdział IV B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1. Z aktywów finansowych, w tym: - a) w jednostkach powiązanych - - zbycie aktywów finansowych - w spółkach: ..... ..... ..... - dywidendy i udziały w zyskach (netto, bez podatku; także zaliczki na poczet wypłaty) od spółek: - ..... ..... ..... - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych od spółek: - ..... ..... ..... - odsetki od spółek: ..... ..... ..... - inne wpływy z aktywów finansowych od spółek: - ..... z tytułu: ..... ..... ..... ..... ..... b) w pozostałych jednostkach - dywidendy i udziały w zyskach (netto, bez podatku; także zaliczki na poczet wypłaty) - inne wpływy z aktywów finansowych od spółek: - ..... z tytułu: ..... ..... ..... ..... ..... - 2. Inne wpływy inwestycyjne z tytułu: najmu inwestycji w nieruchomości sprzedaży innych niż aktywa finansowe inwestycji krótkoterminowych zwrot zaliczek udzielonych na poczet zakupu składników dział. inwest. przejęcia innej jednostki spłata udzielonej pożyczki krótkoterminowej ..... 186 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV II. Wydatki 1. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - - nabycie aktywów finansowych: - od spółek: ..... ..... ..... - udzielone pożyczki długoterminowe: spółkom: - ..... ..... ..... 11 2. Inne wydatki inwestycyjne z tytułu: udzielenia pożyczki krótkoterminowej zakupu innych niż aktywa finansowe inwestycji krótkoterminowych przekazania zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub inwestycji w nieruchomości wydatków związanych ze sprzedażą rzeczowych aktywów trwałych oraz inwestycji w nieruchomości obciążające jednostkę 11 ..... C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 9 000 1. Kredyty i pożyczki od spółek Grupy: ..... ..... ..... od spółek spoza Grupy: 2. Emisja dłużnych papierów wartościowych 9 000 - dla spółek Grupy: ..... ..... ..... dla spółek spoza Grupy: - 3. Inne wpływy finansowe od spółek Grupy/z tytułu: ..... ..... ..... od spółek spoza Grupy, z tytułu: ..... ..... ..... Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 187 Rozdział IV II. Wydatki - 1. Spłaty kredytów i pożyczek dla spółek Grupy: ..... ..... ..... dla spółek spoza Grupy: - 2. Wykup dłużnych papierów wartościowych od spółek Grupy: ..... ..... ..... od spółek spoza Grupy: 1 3. Odsetki od pożyczek od spółek Grupy: ..... ..... ..... odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu finansowego - 4. Inne wydatki finansowe dla spółek Grupy/z tyt.: 1 ..... ..... ..... dla spółek spoza Grupy, z tytułu: ..... 188 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV Nota 1B ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) Treść a) koszty zakończonych prac rozwojowych c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: b) wartość firmy - nabyte oprogramowanie komputerowe d) inne e) zaliczki Wartości wartości na wartości niematerialne niematerialne niematerialne i prawne, i prawne i prawne razem a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu - 591 359 58 - - 950 b) zwiększenia (z tytułu) - - 87 87 - - 87 - zmiana składu Grupy - - zakup 87 87 87 - inne zwiększenia c) zmniejszenia (z tytułu) - - - - - - - - zmiana składu Grupy - - sprzedaż - - inne zmniejszenia - d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu - 591 446 145 - - 1 037 e) skumulowana amortyzacja na początek okresu - 323 250 34 - - 573 f) amortyzacja za okres (z tytułu) - 119 109 50 - - 228 109 50 - amortyzacja bieżąca 109 - zmiana składu Grupy - - sprzedaż - - wyksięgowanie całk. umorzonych - - pozostałe g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 119 - 442 119 359 84 - - 801 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu - - zwiększenie - - zmniejszenie - i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu - - - - - - - j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu - 149 87 61 - - 236 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 189 Rozdział IV Nota 1A WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 31.12.2005r. a) koszty zakończonych prac rozwojowych 31.12.2004r. - - 149 268 87 109 61 24 d) inne wartości niematerialne i prawne - - e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne - - 236 377 b) wartość firmy c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: - oprogramowanie komputerowe Wartości niematerialne i prawne, razem Nota 1C WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (struktura własnościowa) 31.12.2005r. a) własne 31.12.2004r. 236 377 - - b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: - WNiP w leasingu Wartości niematerialne i prawne, razem 236 377 Nota 3A RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) środki trwałe, w tym: 31.12.2005r. 31.12.2004r. 1 097 2 072 - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 601 790 - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 121 862 - urządzenia techniczne i maszyny 306 321 - środki transportu 34 42 - inne środki trwałe 35 57 b) środki trwałe w budowie - c) zaliczki na środki trwałe w budowie - Rzeczowe aktywa trwałe, razem 1 097 2 072 Nota 3C ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE a) własne b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: - środki trwałe w leasingu 31.12.2005r. 31.12.2004r. 1 094 2 066 3 6 3 6 1 097 2 072 .......... .......... Środki trwałe bilansowe, razem 190 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV Nota 3D ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO 31.12.2005r. używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: - środki trwałe w dzierżawie i leasingu 31.12.2004r. 632 664 632 664 632 664 - dzierżawa - inne Środki trwałe pozabilansowe, razem Nota 3B ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzajowych) Treść - grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe środki trwałe, razem 1 2 3 4 5 6 7 a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) 790 2 465 2 942 604 894 7 695 - - 141 40 - 181 141 40 - zakupu 181 - zmiany składu Grupy - - przyjęcia ze środków trw. w budowie - - innych zwiększeń - c) zmniejszenia (z tytułu) 189 1 519 340 170 402 - zmiany składu Grupy - - likwidacji, złomowania - sprzedaży 2 620 288 13 310 611 52 157 92 397 36 60 - innych zmniejszeń(przeniesienie na nieruchomości) 153 1 459 d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 601 946 2 743 474 492 5 256 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu - 1 603 2 621 562 837 5 623 f) amortyzacja za okres (z tytułu) - (778) (184) (122) (380) (1 464) 53 151 18 19 241 - amortyzacji bieżącej 1 612 - zmiany składu Grupy - - likwidacji, złomowania - sprzedaży (53) - innych (przeniesienie na nieruchomości) g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu (283) (13) (310) (606) (52) (127) (89) (321) (778) - 825 (778) 2 437 440 457 4 159 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu - - zwiększenie - - zmniejszenie - Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 191 Rozdział IV 1 2 3 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 4 5 6 7 - - - - - - 601 121 306 34 35 1 097 Nota 4A NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 31.12.2005r. a) od jednostek powiązanych 31.12.2004r. - - 1 000 96 ... b) od pozostałych jednostek (z tytułu): - pożyczki z funduszu mieszkaniowego - kaucji bankowych 1 000 - kaucji i gwarancji na rzecz firm 96 - sprzedaży nieruchomości - pozostałe Należności długoterminowe netto 1 000 96 c) odpisy aktualizujące wartość należności Należności długoterminowe brutto 1 000 96 Nota 4B ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (wg tytułów) a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu): 31.12.2005r. 31.12.2004r. 96 3 1 000 93 - wątpliwych i przeterminowanych należności - bieżących transakcji - odroczenia spłaty należności krótkoterminowych - przejęcia pożyczek ZFM 1 000 - zabezpieczenia należytego wykonania umowy 93 - zmiana klasyfikacji należności z krótkoterminowych - zmiany składu Grupy - pozostałe c) zmniejszenia (z tytułu): 96 - - zmiany składu Grupy - otrzymanych zapłat - spłat kaucji na zabezpieczenie gwarancji - przeniesienia do należności krótkoterminowych 96 - spisania należności - przeniesienia należności z tyt. rozwiązania ZFM - wyceny różnic kursowych - pozostałe d) stan na koniec okresu 1 000 96 Należności długoterminowe razem 1 000 96 192 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV Nota 4D NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (struktura walutowa) 31.12.2005r. a) w walucie polskiej 31.12.2004r. 1 000 96 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta - tys. / EUR tys. zł b2. jednostka/waluta tys. / USD tys. zł b3. pozostałe waluty w tys. zł Należności długoterminowe, razem 1 000 96 31.12.2005r. 31.12.2004r. Nota 5A ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (wg grup rodzajowych) 1 Stan na początek okresu (wg grup rodzajowych): 2 3 3 941 5 277 - grunty 1 899 2 177 - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2 042 3 100 - - 1 899 2 177 153 - - inne nieruchomości A. Grunty a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) - zakupu - aportu - przeniesienia 153 - wprowadzenia na stan gruntu leasingowanego - inne - podwyższenia wartości z wyceny c) zmniejszenia (z tytułu) 338 278 338 278 1 714 1 899 2 042 3 100 690 9 - wniesienia aportu - aktualizacji - inne - sprzedaży d) stan na koniec okresu B. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) - zakupu - aportu - przeniesienia 681 - wprowadzenia na stan budynku leasingowanego - rozwiązania odpisu aktualizującego Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 9 9 193 Rozdział IV 1 2 c) zmniejszenia (z tytułu) 3 669 1 067 - amortyzacji 145 173 - sprzedaży 524 454 - odpisu aktualizującego/likwidacji budowli 42 - wniesienia aportu - inne (w 2004 r. - przeniesienie wartości netto nieruchomości do rzeczoweg o majątku trwałego) 398 d) stan na koniec okresu 2 063 2 042 a) stan na początek okresu - - b) zwiększenia (z tytułu) - - - - - - 3 777 3 941 - grunty 1 714 1 899 - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2 063 2 042 - inne nieruchomości - - Nieruchomości, razem 3 777 3 941 C. Inne nieruchomości - zakupu - przeniesienia c) zmniejszenia (z tytułu) - amortyzacji - sprzedaży - odpisu aktualizującego - inne d) stan na koniec okresu Stan na koniec okresu (wg grup rodzajowych): Nota 5C DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 31.12.2005r. 31.12.2004r. 1 2 3 a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje - - - - 233 233 233 233 - - - - - dłużne papiery wartościowe - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) ... - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) ... b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - dłużne papiery wartościowe - obligacje ... - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 194 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV 1 2 3 - bony mieszkaniowe ... - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) - - 233 233 - przewłaszczenie środków na zabezpieczenie - lokaty powyżej 1 roku - inne - depozyt SKOK Długoterminowe aktywa finansowe, razem % udział w glosach Nazwa spółki % udział w kapitale Cena nabycia Odpis aktualizujący Wartość bilansowa Bolesław Recycling Sp. z o.o. 1,71% 1,71% 200 0 200 WM Łabędy S.A. 0,12% 0,12% 30 0 30 Huta Batory S.A. 4,00% 4,00% 468 468 - ZM Skawina S.A. w likwidacji 0,10% 0,10% 44 44 - 0,06% 0,06% - 3 PBPW ZRBW w likwidacji 29,65% 29,65% 8 - PBPW ZRE w likwidacji 48,00% 48,00% 29 - 549 233 Centrum Projektów Regionalnych Inwestor S.A. Razem 3 8 29 782 Nota 6A ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 31.12.2005r. 31.12.2004r. 1 2 3 1. Stan aktywów na początek okresu, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy - z tytułu ujemnych różnic przejściowych b) odniesionych na kapitał własny - z tytułu ujemnych różnic przejściowych c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy - z tytułu ujemnych różnic przejściowych 933 723 933 723 933 723 - - - - 2. Zwiększenia (z tytułu) 2 452 1 533 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu): 2 452 1 533 2 452 1 533 - - - - - - - powstania różnic przejściowych b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu): - powstanie straty podatkowej/strata z lat ubiegłych c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu): - odpisy aktualizujące należności - utworzenie rezerw na nagrody jubileuszowe - koszty napraw gwarancyjnych d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu): Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 195 Rozdział IV 1 2 3 - wycena instrumentów finansowych e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu): - - 3. Zmniejszenia (z tytułu) 2 173 1 323 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu): 2 173 1 130 2 173 1 130 - 193 - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiana stawek podatkowych - spowodowane zmianą stanu Grupy - wykorzystania straty podatkowej b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu): - wykorzystania straty podatkowej 193 - rozwiązania straty podatkowej c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu): - - - - - - 4. stan aktywów na koniec okresu (wg tytułów): 1 212 933 a) odniesionych na wynik finansowy 1 212 933 - - - - 1 212 933 - odwrócenia się różnic przejściowych - rozwiązanie rezerw na odprawy emeryt. i rentowe - zmiana klasyfikacji d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu): - wykorzystania straty podatkowej e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tyt.): - z tytułu ujemnych różnic przejściowych b) odniesionych na kapitał własny - z tytułu ujemnych różnic przejściowych c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy - z tytułu ujemnych różnic przejściowych Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, razem Nota 6A.1 UJEMNE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE WG TYTUŁÓW Stan na dzień 1 2 Tytuł aktywa / zobowiązania 31.12.2005r. - rozliczenia międzyokresowe kosztów (pasywa) - wycena kontraktów 369 - rozliczenia międzyokresowe kosztów (pasywa) - naprawy gwarancyjne 209 - rozliczenia międzyokresowe kosztów (pasywa) - niewykorzystane urlopy - rozliczenia międzyokresowe kosztów (pasywa) - koszty niezafakturowane - rozliczenia międzyokresowe kosztów (pasywa) - straty na kontraktach 43 158 - - rezerwy na zobowiązania - nagrody jubileuszowe i odprawy dla pracowników 91 - rezerwa na fundusz premiowy 23 - rezerwy na zobowiązania - pozostałe - należności - odpisy aktualizujące - audyt 196 43 3 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV 1 2 - inwestycje długo- i krótkoterminowe - odpisy aktualizujące - - rzeczowy majątek trwały - odpisy aktualizujące - - zapasy - odpisy aktualizujące - - koszty kontraktów związane z przychodami okresów przyszłych 109 - należności / zobowiązania - ujemne niezrealizowane różnice kursowe 6 - umowy zlecenia - nie wypłacone 17 - wynagrodzenia i składki ZUS nie wypłacone 124 - strata podatkowa 15 - odsetki nie zapłacone 2 - rozwiązanie aktyw do wysokości rezerwy - Ujemne różnice przejściowe razem 1 212 Nota 7 ZAPASY 31.12.2005r. 31.12.2004r. a/ materiały - b/ półprodukty i produkty w toku - c/ produkty gotowe - d/ towary 347 346 e/ zaliczki na dostawy 13 125 Zapasy, razem netto 360 471 f) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu - - zwiększenie - zmniejszenie g) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu h) wartość brutto zapasów na koniec okresu - - 360 471 Nota 8A NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 31.12.2005r. 31.12.2004r. 1 2 3 a) od jednostek powiązanych - 7 946 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - 7 946 - do 12 miesięcy - 7 688 - powyżej 12 miesięcy - 258 - inne - - - dochodzone na drodze sądowej - - 18 639 11 060 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 16 921 10 197 - do 12 miesięcy 15 294 9 901 1 627 296 1 100 394 618 368 b) należności od pozostałych jednostek - powyżej 12 miesięcy - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń - inne Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 197 Rozdział IV 1 2 3 - dochodzone na drodze sądowej - 101 Należności krótkoterminowe netto, razem 18 639 19 006 c) odpisy aktualizujące wartość należności 3 134 3 018 21 773 22 024 Należności krótkoterminowe brutto, razem Nota 8B ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH 31.12.2005r. 31.12.2004r. 1 2 3 a) stan na początek okresu 3 018 5 296 582 242 558 215 - - 24 27 c) zmniejszenia (z tytułu) 466 2 520 - odwrócenie odpisów aktualizujących w wyniku spłaty należności przez dłużników 294 323 82 2 077 90 120 3 134 3 018 b) zwiększenia (z tytułu) - wątpliwych i przeterminowanych należności - postępowania układowego - zmiany składu Grupy - przeniesienie z długoterminowych - inne - odwrócenie odpisów aktualizujących pozostałych - odwrócenia odpisów aktualizujących w wyniku sprzedaży wierzytelności - odwrócenia odpisów aktualizujących w wyniku spisania należności objętych odpisami - zmiany składu Grupy - inne (w 2004 r. - odpisy aktualizujace na odsetki od kontrahentów) Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu Nota 8C NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) 31.12.2005r. a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta tys. / EUR tys. zł b2. jednostka/waluta 20 009 21 085 1 764 939 457 228 1 764 930 - 3 - 9 - - 21 773 22 024 tys. / USD tys. zł b3. pozostałe waluty w tys. zł Należności krótkoterminowe, razem 31.12.2004r. Nota 8D NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: 31.12.2005r. 31.12.2004r. 1 2 3 a) do 1 miesiąca 3 329 11 287 b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 10 182 2 354 c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 426 13 198 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV 1 d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 2 3 92 241 e) powyżej 1 roku 1 848 554 f) należności przeterminowane 2 854 6 603 18 731 21 051 1 810 2 909 16 921 18 143 Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) Nota 8F NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE: 31.12.2005r. 31.12.2004r. a) do 1 miesiąca 689 1 028 b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 276 421 c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 71 291 713 2 102 e) powyżej 1 roku 1 105 2 761 Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 2 854 6 603 f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 1 441 2 853 Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 1 413 3 750 d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku Nota 10A KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach powiązanych 31.12.2005r. 31.12.2004r. - - - - - - g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 21 335 2 935 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 21 335 2 935 - udziały lub akcje - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach - dłużne papiery wartościowe - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) ... - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe wg rodzaju) ... b) w jednostkach pozostałych - udziały lub akcje - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach - dłużne papiery wartościowe - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) ... - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe wg rodzaju) ... - inne środki pieniężne - - inne aktywa pieniężne - Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 21 335 2 935 199 Rozdział IV Nota 10D ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta tys. / EUR tys. zł b2. jednostka/waluta 31.12.2005r. 31.12.2004r. 18 196 1 890 3 139 1 045 812 246 3 136 1 003 1 14 3 42 21 335 2 935 tys. / USD tys. zł b3. pozostałe waluty w tys. zł Środki pieniężne, razem Nota 11 KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 31.12.2005r. 31.12.2004r. 20 57 12 27 - koszty wynajmu - - - naprawy i remonty - - - koszty pozwoleń na pracę - - - prenumerata 7 6 - opłaty i podatki 1 - - składki obowiązkowe - - - składki nieobowiązkowe - - - ubrania robocze - - - dzierżawa programu komputerowego - - - odpis na ZFŚS - - - odpisy naliczane w koszty - - - opieka medyczna - - - koszty kontraktów do rozliczenia w czasie - - - koszty wdrożenia systemu informatycznego - - - koszty przygotowania kontraktów - - - koszty organizacji spółki - - - koszty rozliczane w ramach konsorcjum - - - pozostałe - 24 1 987 2 613 1 987 2 613 - ubezpieczenia b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe,w tym: - usługi wykonane niezafakturowane (wycena kontraktów) - odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu finansowego - - pozostałe - Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 200 2 007 2 670 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV Nota 13 KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) rodzaj uprzywilejowania wartość nominalna jednej akcji = 30 zł wartość rodzaj serii/emisji ograniczenia liczba akcji wg wartości praw do akcji nominalnej seria / emisja rodzaj akcji A na okaziciela - - 5 600 B na okaziciela - - 5 600 sposób pokrycia kapitału data rejestracji prawo do dywidendy (od daty) 168 000 gotówka 1990-12-31 1991-01-01 168 000 gotówka 2004-11-15 2004-01-01 11 200 Liczba akcji razem Kapitał zakładowy razem 336 000,00 Na dzień bilansowy struktura własności kapitału zakładowego Spółki dominującej była następująca: Ilość akcji Ilość głosów Wartość nominalna akcji Udział w kapitale podstawowym BIPROMET S.A. Akcje własne przeznaczone do umorzenia 6.474 6.474 194.220 57,81 % Capital Partners S.A. Warszawa 3.321 3.321 99.630 29,65 % Avallon MBO S.A. Łódź 1.126 1.126 33.780 10,05 % 36 36 1.080 0,32 % 243 243 7.290 2,17 % 11.200 11.200 336.000,00 100,00 % Pemug S.A. Katowice Pozostali (osoby fizyczne) Razem Nota 14A AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE liczba akcji wartość wg cen nabycia wartość bilansowa cel nabycia 6 474 11 528 11 528 umorzenie 11 528 Nota 15 KAPITAŁ ZAPASOWY 31.12.2005r. a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej b) utworzony ustawowo 31.12.2004r. 11 11 156 156 936 464 1 103 631 c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników e) inny (wg rodzaju) Kapitał zapasowy, razem Nota 16 KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY 31.12.2005r. 31.12.2004r. 1 2 3 a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 4 6 b) z tytułu zysków/strat z wyceny instrumentów finansowych c) z tytułu podatku odroczonego d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 201 Rozdział IV 1 2 e) inny (wg rodzaju) 3 1 554 1 554 1 554 1 554 1 558 1 560 - różnice kursowe z przeliczenia udziałów w spółkach zagranicznych - wycena prawa wieczystego użytkowania Kapitał z aktualizacji wyceny, razem Nota 17 POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) 31.12.2005r. - na środki obrotowe, pokrycie straty, umorzenie akcji Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 31.12.2004r. 6 802 6 802 6 802 6 802 Nota 19 ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI 31.12.2005r. 31.12.2004r. 1 2 3 a) stan na początek okresu b) zwiększenia z tytułu: 1 697 1 550 10 385 - zmiana stanu Grupy - zysku akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 385 10 - - inne zwiększenia - - nabycia dodatkowych akcji przez dotychczasowego akcjonariusza mniejszościowego c) zmniejszenia (z tytułu) 1 334 238 1 185 126 150 112 372 1 697 - zmiana stanu Grupy wskutek sprzedaży spółki - straty akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych - wypłata dywidend dla mniejszości - inne zmniejszenia (korekta z tyt. sprzedaży części gruntu PBK) - nabycia dodatkowych akcji przez dotychczasowego akcjonariusza większościowego d) stan kapitałów mniejszości na koniec okresu Nota 20A UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH a) ujemna wartość firmy - jednostki zależne 31.12.2005r. 31.12.2004r. 1 287 1 568 b) ujemna wartość firmy - jednostki współzależne - - c) ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone - - 1 287 1 568 Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem 202 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV Nota 20B ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE 31.12.2005r. a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 31.12.2004r. 1 718 1 885 - - 223 167 223 167 1 495 1 718 150 92 58 58 58 58 208 150 1 287 1 568 b) zwiększenia z tytułu: - wprowadzenie do konsolidacji - zmiana stanu Grupy - rozpoznanie ujemnej wartości firmy w wyniku dokonanych zakupów - ..... c) zmniejszenia (z tytułu) - wyłączenia z konsolidacji - zmiany składu grupy - sprzedaż spółek zależnych (.....) - inne - korekta z tyt sprzedaży części PWUG przez spółkę zależną PBK d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) - zmiany składu Grupy - odpisu rocznego - sprzedaży spółek zależnych - ..... g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu Nota 21A ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 31.12.2005r. 31.12.2004r. 1 2 3 1. Stan rezerwy na początek okresu, w tym: 516 226 516 226 516 226 b) odniesionej na kapitał własny - - c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy - - 2. Zwiększenia (z tytułu) 2 427 3 522 a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu): 2 427 3 522 2 427 3 522 - - - - a) odniesionej na wynik finansowy - z tytułu dodatnich różnic przejściowych - powstania różnic przejściowych - zmiany stawki podatkowej b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu): - ... - ... c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu): - ... - ... Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 203 Rozdział IV 1 2 3 3. Zmniejszenia (z tytułu) 2 531 3 232 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu): 2 531 3 232 - odwrócenia różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) 2 531 3 232 - - - - 412 516 412 516 412 516 b) odniesionej na kapitał własny - - c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy - - 412 516 - zmiany stawki podatkowej - inne - zmiana stanu grupy b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu): - odwrócenia różnic przejściowych - ... c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu): - ... - ... 4. Stan rezerwy na koniec okresu (wg tytułów): a) odniesionej na wynik finansowy - z tytułu dodatnich różnic przejściowych Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem Nota 21A.1 DODATNIE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE WG TYTUŁÓW Stan na dzień Tytuł aktywa / zobowiązania 31.12.2005 - rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa) - wycena kontraktów 378 - należności - nieotrzymane odsetki 1 - należności / zobowiązania - dodatnie niezrealizowane r-ce kursowe 18 - przychody podlegające opodatkowaniu za granicą - wycena instrumentów finansowych (w tym transakcji terminowych) - pozostałe 15 Dodatnie różnice przejściowe razem 412 Nota 21B ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) 31.12.2005r. 31.12.2004r. 1 2 3 A. Odprawy emerytalne a) stan na początek okresu 184 197 b) zwiększenia (z tytułu) 109 1 - utworzenie rezerwy 109 1 - inne 204 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV 1 c) wykorzystanie (z tytułu) 2 3 - - 120 14 116 - 4 14 173 184 a) stan na początek okresu 413 474 b) zwiększenia (z tytułu) 271 - - utworzenie rezerwy 271 - wypłaty - inne d) rozwiązanie (z tytułu) - aktualizacja wyceny rezerwy - przeniesienie do krótkoterminowych - wypłaty - inne e) stan na koniec okresu B. Nagrody jubileuszowe - inne c) wykorzystanie (z tytułu) - - 253 61 246 23 - wypłaty - inne d) rozwiązanie (z tytułu) - aktualizacja wyceny rezerwy - wypłaty - przeniesienie do krótkoterminowych 8 7 30 431 413 a) stan na początek okresu - - b) zwiększenia (z tytułu) - - - - - - - - a) stan na początek okresu - - b) zwiększenia (z tytułu) - - - inne e) stan na koniec okresu C. Odprawy dla pracowników - utworzenie rezerwy - inne c) wykorzystanie (z tytułu) - wypłaty - inne d) rozwiązanie (z tytułu) - wypłaty - inne e) stan na koniec okresu D. Inne - utworzenie rezerwy - inne Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 205 Rozdział IV 1 2 3 c) wykorzystanie (z tytułu) - - - - - - 604 597 - wypłaty - inne d) rozwiązanie (z tytułu) - wypłaty - inne e) stan na koniec okresu Długoterminowa rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne, razem Nota 21C ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) 31.12.2005r. 31.12.2004r. 1 2 3 A. Odprawy emerytalne a) stan na początek okresu 29 13 b) zwiększenia (z tytułu) 41 21 - utworzenie rezerwy 37 3 4 18 8 5 8 5 25 - - przeniesienie z długoterminowych - inne c) wykorzystanie (z tytułu) - wypłaty - inne d) rozwiązanie (z tytułu) - wypłaty 11 - aktualizacja wyceny rezerwy 14 - inne e) stan na koniec okresu 37 29 a) stan na początek okresu 60 63 b) zwiększenia (z tytułu) 61 51 - utworzenie rezerwy 54 25 7 26 10 54 10 54 35 - B. Nagrody jubileuszowe - przeniesienie z długoterminowych - inne c) wykorzystanie (z tytułu) - wypłaty - inne d) rozwiązanie (z tytułu) - wypłaty - aktualizacja wyceny rezerwy 33 2 - inne e) stan na koniec okresu 206 76 60 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV 1 2 3 C. Odprawy dla pracowników a) stan na początek okresu - - b) zwiększenia (z tytułu) - - - - - - - - a) stan na początek okresu - - b) zwiększenia (z tytułu) - - - - - - - - 113 89 - utworzenie rezerwy - inne c) wykorzystanie (z tytułu) - wypłaty - inne d) rozwiązanie (z tytułu) - wypłaty - inne e) stan na koniec okresu D. Inne - utworzenie rezerwy - inne c) wykorzystanie (z tytułu) - wypłaty - inne d) rozwiązanie (z tytułu) - aktualizacja wyceny rezerwy - wypłaty - inne e) stan na koniec okresu Krótkoterminowa rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne, razem Nota 21D ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) 31.12.2005r. 31.12.2004r. 1 2 3 A. Udzielone poręczenia a) stan na początek okresu - - b) zwiększenia (z tytułu) - - - - - - - utworzenie rezerwy - inne c) wykorzystanie (z tytułu) - wypłaty - inne d) rozwiązanie (z tytułu) - wypłaty - inne Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 207 Rozdział IV 1 e) stan na koniec okresu 2 3 - - a) stan na początek okresu - - b) zwiększenia (z tytułu) - - - - - - - - a) stan na początek okresu - - b) zwiększenia (z tytułu) - - - - - - - - a) stan na początek okresu 668 460 b) zwiększenia (z tytułu) 247 228 - utworzenie rezerwy 244 228 B. Zobowiązania wobec Skarbu Państwa - utworzenie rezerwy - inne c) wykorzystanie (z tytułu) - wypłaty - inne d) rozwiązanie (z tytułu) - wypłaty - inne e) stan na koniec okresu C. Ryzyko gospodarcze - utworzenie rezerwy - inne c) wykorzystanie (z tytułu) - wypłaty - inne d) rozwiązanie (z tytułu) - aktualizacja wyceny rezerwy - wypłaty - przeniesienie do krótkoterminowych - inne e) stan na koniec okresu D. Rezerwy na naprawy gwarancyjne - inne c) wykorzystanie (z tytułu) 3 - - 10 20 10 5 - wypłaty - inne d) rozwiązanie (z tytułu) - aktualizacja wyceny rezerwy - wypłaty - przeniesienie do krótkoterminowych 15 - inne - e) stan na koniec okresu 905 668 Pozostałe rezerwy długoterminowe, razem 905 668 208 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV Nota 21E ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) 31.12.2005r. 31.12.2004r. 1 2 3 A. Sprawy sądowe a) stan na początek okresu - - b) zwiększenia (z tytułu) - - - utworzenie rezerwy - - - - - - - - a) stan na początek okresu - - b) zwiększenia (z tytułu) - - - - - - - - - - a) stan na początek okresu - - b) zwiększenia (z tytułu) - - - utworzenie rezerwy - - inne c) wykorzystanie (z tytułu) - wypłaty - inne d) rozwiązanie (z tytułu) - wypłaty - inne e) stan na koniec okresu B. Zobowiązania wobec Skarbu Państwa - utworzenie rezerwy - przeniesienie z długoterminowych - inne c) wykorzystanie (z tytułu) - wypłaty - inne d) rozwiązanie (z tytułu) - aktualizacja wyceny rezerwy - wypłaty - inne e) stan na koniec okresu C. Restrukturyzacja - inne c) wykorzystanie (z tytułu) - - - - - wypłaty - inne d) rozwiązanie (z tytułu) - wypłaty - inne e) stan na koniec okresu Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. - - 209 Rozdział IV 1 2 3 D. Inne a) stan na początek okresu 1 391 1 675 b) zwiększenia (z tytułu) 4 744 2 112 - utworzenie rezerwy 4 744 2 097 - przeniesienie z długoterminowych 15 - inne c) wykorzystanie (z tytułu) - wypłaty - inne d) rozwiązanie (z tytułu) 3 190 2 284 511 648 2 679 1 636 48 112 - aktualizacja wyceny rezerwy - wypłaty 50 - inne 48 62 e) stan na koniec okresu 2 897 1 391 Pozostałe rezerwy krótkoterminowe, razem 2 897 1 391 Nota 21F POZOSTAŁE REZERWY - długoterminowe (wg tytułów) 31.12.2005r. 31.12.2004r. 905 668 905 668 - rezerwy na straty na kontraktach - rezerwy na naprawy gwarancyjne - rezerwy na niezafakturowane koszty usług - - rezerwa na niewykorzystane urlopy - - inne - - krótkoterminowe (wg tytułów) 2 897 - rezerwy na straty na kontraktach - rezerwy na naprawy gwarancyjne 1 391 - 314 - 1 309 732 - rezerwa na niewykorzystane urlopy 303 233 - rezerwa na premie 120 180 25 - - rezerwy na niezafakturowane koszty usług - rezerwa na badanie bilansu - rezerwa na koszty finansowe - rezerwa na sprawy sądowe 728 - rezerwa na koszty zakończenia kontraktu - inne / rezerwa na kary, odszkodowania, umowy zlecenia Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 210 - 98 246 3 802 2 059 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV Nota 22A ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 31.12.2005r. a) wobec jednostek powiązanych 31.12.2004r. - - - - 7 495 101 - kredyty i pożyczki - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe, w tym: ... - umowy leasingu finansowego - inne (wg rodzaju) kaucje spółek wynajmujących pomieszczenia ... b) wobec pozostałych jednostek - kredyty i pożyczki 7 380 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe, w tym: ... - umowy leasingu finansowego - inne (wg rodzaju) pozostałe (kaucje na poczet czynszu) Zobowiązania długoterminowe, razem 1 4 114 97 114 97 7 495 101 Nota 22B ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY 31.12.2005r. 31.12.2004r. a) powyżej 1 roku do 3 lat 3 892 b) powyżej 3 do 5 lat 3 600 c) powyżej 5 lat Zobowiązania długoterminowe, razem 87 3 14 7 495 101 Nota 22C ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta 31.12.2005r. 31.12.2004r. 7 495 101 - - 7 495 101 tys. / EUR tys. zł b2. jednostka/waluta tys. / USD tys. zł b3. pozostałe waluty w tys. zł Zobowiązania długoterminowe, razem Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 211 Rozdział IV Nota 22D ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Nazwa (firma) jednostki ze siedziba wskazaniem formy prawnej BPH O/Katowice kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty kwota kredytu / pożyczki wg umowy Katowice zł waluta zł waluta 9000 PLN 9 000 PLN razem 9 000 Zabezpieczeniem umowy kredytu są hipoteki kaucyjne na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości do łącznej kwoty odpowiednio 34.500 tys. zł / 600 tys. euro / 700 tys. USD, zastawy finansowe i zastawy rejestrowe na akcjach Spółki do kwoty 34.500 tys. zł / 600 tys. euro / 700 tys. USD, zastaw rejestrowy na majątku Spółki do kwoty 34.500 tys. zł / 600 tys. euro / 700 tys. USD, kaucja w wysokości 1.000 tys. zł będąca zabezpieczeniem spłaty rat kapitałowo-odsetkowych. Nota 23A ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 31.12.2005r. 1 2 a) wobec jednostek powiązanych - kredyty i pożyczki - długoterminowe w okresie spłaty 31.12.2004r. 3 - 1 195 - - - - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - - z tytułu dywidend - - - inne zobowiązania finansowe, w tym: - - - 1 195 - do 12 miesięcy - 1 195 - powyżej 12 miesięcy - - - zaliczki otrzymane na dostawy - - - zobowiązania wekslowe - - - inne (wg rodzaju) - - 33 714 13 244 1 620 - - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - - z tytułu dywidend - - - inne zobowiązania finansowe, w tym: - - 26 481 10 506 22 092 9 341 4 389 1 165 - zaliczki otrzymane na dostawy - - - zobowiązania wekslowe - - 5 613 2 738 ... - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: ... b) wobec pozostałych jednostek - kredyty i pożyczki - długoterminowe w okresie spłaty - wartość godziwa instrumentów finansowych - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy - inne (wg tytułów): 212 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV 1 2 z tytułu podatków i ceł 3 3 768 1 450 z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 710 570 z tytułu wynagrodzeń 502 386 26 13 236 282 pozostałe zobowiązania zagraniczne - - rozrachunki z tytułu polis ubezpieczeniowych - - rozrachunki z tytułu zakupu środków trwałych - - leasing finansowy 3 2 368 35 203 203 203 203 rozrachunki z pracownikami VAT należny - odłożony inne rozrachunki c) fundusze specjalne Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Międzyzakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Fundusz Restrukturyzacji - inne - Zobowiązania krótkoterminowe, razem 33 917 14 642 Nota 23B ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 31.12.2005r. a) w walucie polskiej 31.12.2004r. 33 171 14 588 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 746 54 b1. jednostka/waluta 164 13 635 54 111 - 33 917 14 642 tys. / EUR tys. zł. b2. jednostka/waluta tys. / USD tys. zł b3. pozostałe waluty - 834 Zobowiązania krótkoterminowe, razem Nota 24B INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 31.12.2005r. 31.12.2004r. 1 2 3 a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - - długoterminowe (wg tytułów) - - rezerwy na straty na kontraktach - rezerwy na naprawy gwarancyjne - - rezerwy na niezafakturowane koszty usług - - rezerwa na niewykorzystane urlopy - - inne - - krótkoterminowe (wg tytułów) - - - rezerwy na straty na kontraktach - - rezerwy na naprawy gwarancyjne - Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 213 Rozdział IV 1 2 3 - rezerwy na niezafakturowane koszty usług - - - rezerwa na niewykorzystane urlopy - - - rezerwa na premie - rezerwa na koszty usług finansowych - - rezerwa na badanie bilansu - - - rezerwa na koszty finansowe - - rezerwa na różnice inwentaryzacyjne - - rezerwa na koszty zakończenia kontraktu - - inne / rezerwa na kary, odszkodowania, umowy zlecenia b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 2 668 2 523 - - 2 668 2 523 - długoterminowe (wg tytułów) - otrzymane zaliczki kontraktowe (w tym wpłaty na mieszkania) - inne - krótkoterminowe (wg tytułów) - otrzymane zaliczki na poczet przyszłych świadczeń 1 000 - wycena kontraktów - korekta przychodów 2 629 1 484 39 39 2 668 2 523 - odsetki od spraw sądowych oraz koszty sądowe - wieczyste użytkowanie gruntów - niezrealizowane przychody z zakupionych wierzytelności - inne Inne rozliczenia międzyokresowe, razem Nota 27A PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) 01.01 - 31.12.2005r. 01.01 - 31.12.2004r. 1 2 3 a) przychody ze sprzedaży robót budowlano-montażowych, w tym: 76 372 26 613 24 999 24 015 - od jednostek powiązanych b) przychody ze sprzedaży pozostałych usług, w tym: - od jednostek powiązanych c) przychody ze sprzedaży wyrobów, w tym: 1 - od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem - od jednostek powiązanych 2 3 - - 101 371 50 628 10 127 995 Nota 27B 214 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) 1. kraj, w tym: 01.01 - 31.12.2005r. 01.01 - 31.12.2004r. 90 735 48 005 10 636 2 623 - - 101 371 50 628 10 127 995 01.01 - 31.12.2005r. 01.01 - 31.12.2004r. 84 714 - - 744 1 946 - - 828 2 660 - - 01.01 - 31.12.2005r. 01.01 - 31.12.2004r. 828 2 489 - od jednostek powiązanych 2. eksport, w tym: - od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem - od jednostek powiązanych Nota 28A PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) a) przychody ze sprzedaży materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych b) przychody ze sprzedaży towarów, w tym: - od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem - od jednostek powiązanych Nota 28B PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) 1. kraj, w tym: - od jednostek powiązanych 2. eksport, w tym: - 171 - - 828 2 660 - - 01.01 - 31.12.2005r. 01.01 - 31.12.2004r. a) działalność budowlana 77 116 28 559 b) projektowanie 14 518 10 342 c) kompletacja dostaw 7 043 10 065 d) wynajem pomieszczeń 1 906 1 870 e) pozostała działalność 1 616 2 452 102 199 53 288 - od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem - od jednostek powiązanych Nota 28C PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW, MATERIAŁÓW I PRODUKTÓW WEDŁUG SEGMENTÓW Przychody netto ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów, razem Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 215 Rozdział IV Nota 28D PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW, MATERIAŁÓW I PRODUKTÓW WEDŁUG RYNKÓW GEOGRAFICZNYCH 01.01 - 31.12.2005r. 01.01 - 31.12.2004r. a) Polska 91 563 50 494 b) Niemcy 3 086 - - - 7 550 2 794 102 199 53 288 01.01 - 31.12.2005r. 01.01 - 31.12.2004r. 495 549 b) zużycie materiałów i energii 29 599 16 781 c) usługi obce 53 449 22 387 d) podatki i opłaty 1 039 725 e) wynagrodzenia 9 807 8 977 f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2 194 2 042 g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu): 1 499 981 50 1 - podróże służbowe 421 385 - reprezentacja i reklama 141 46 - ubezpieczenia majątkowe i osobowe 168 114 - ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych 104 87 - koszty zakończenia budowy (utw. rezerw na naprawy gwarancyjne) 156 250 - rezerwa na straty na kontraktach - - - opłata licencyjna i alokacja usług - - 459 98 98 082 52 442 1 535 (150) - - (47) (51) Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) (4 074) (4 232) Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 95 496 48 009 INNE PRZYCHODY OPERACYJNE 01.01 - 31.12.2005r. 01.01 - 31.12.2004r. 1 2 3 c) Rynki Wschodnie d) pozostałe kraje Przychody netto ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów, razem Nota 29 KOSZTY WEDŁUG RODZAJU a) amortyzacja - zakwaterowanie pracowników - pozostałe Koszty według rodzaju, razem Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) Nota 30 a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 34 19 34 19 622 637 - pozostałe rezerwy - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne - niewykorzystane rezerwy na koszty roku poprzedniego - pozostałe b) pozostałe, w tym: 216 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV 1 2 3 - odpis ujemnej wartości firmy - kary, odszkodowania 281 - odpis przedawnionych zobowiązań - wynagrodzenie płatnika 171 2 2 - naprawy gwarancyjne - wykonawstwo zastępcze - odwrócenie odpisów aktualizujących w wyniku spłaty należności przez dłużników 294 323 - zwrot kosztów sądowych 18 98 - pozostałe 27 43 656 656 01.01 - 31.12.2005r. 01.01 - 31.12.2004r. 236 24 - odwrócenie odpisów aktualizujących pozostałych Inne przychody operacyjne, razem Nota 31A INNE KOSZTY OPERACYJNE a) utworzone rezerwy (z tytułu) - na przewidywane straty i ryzyko gospodarcze - na poręczenia - na sprawy sądowe 225 - na restrukturyzację - pozostałe 11 24 733 564 1 1 108 220 73 122 50 36 - wartość zlikwidowanego majątku trwałego 7 43 - naprawy gwarancyjne - wykonawstwo zastępcze 9 b) pozostałe, w tym: - darowizny - wypłacone odszkodowania i kary umowne - koszty działalności socjalnej - opłaty sądowe i egzekucje - odszkodowania i odprawy z tyt. zwolnień z przyczyn ekonomicznych - koszty restrukturyzacji - wierzytelności odpisane jako nieściągalne - koszty windykacji wierzytelności - umorzenie wartości firmy - pozostałe Inne koszty operacyjne, razem 485 142 969 588 01.01 - 31.12.2005r. 01.01 - 31.12.2004r. 558 215 558 215 Nota 31B ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) wartości niematerialne i prawne b) środki trwałe c) należności - przeterminowane pow. 180 dni d) zapasy – przecena towarów zalegających Odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych, razem Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 217 Rozdział IV Nota 32B PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 01.01 - 31.12.2005r. 01.01 - 31.12.2004r. 256 1 078 - od pozostałych jednostek 256 1 078 Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 256 1 078 01.01 - 31.12.2005r. 01.01 - 31.12.2004r. 43 171 a) z tytułu udzielonych pożyczek - od jednostek powiązanych - od pozostałych jednostek b) pozostałe odsetki - od jednostek powiązanych Nota 32C INNE PRZYCHODY FINANSOWE a) dodatnie różnice kursowe - zrealizowane - niezrealizowane b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu) - korekta odpisu aktualizującego odsetki naliczone - rozwiązanie rezerwy na odsetki od zobowiązań - spłaty odsetek c) pozostałe, w tym: 34 9 171 18 149 - sprzedaż wierzytelności - prowizje finansowe - zysk z rozliczenia transakcji terminowych - umorzone zobowiązania finansowe 18 - pozostałe 149 Inne przychody finansowe, razem 61 320 01.01 - 31.12.2005r. 01.01 - 31.12.2004r. Nota 33A KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK a) od kredytów i pożyczek 7 - dla jednostek powiązanych 7 - dla pozostałych jednostek b) pozostałe odsetki 28 - dla jednostek powiązanych 13 9 - dla pozostałych jednostek 28 7 Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 28 7 218 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV Nota 33B INNE KOSZTY FINANSOWE 01.01 - 31.12.2005r. 01.01 - 31.12.2004r. 99 92 b) utworzone rezerwy (z tytułu) 525 48 - na odsetki od kontrahentów 492 48 a) ujemne różnice kursowe - na udzielone poręczenie 33 - na koszty końcowe - gwarancje bankowe c) pozostałe, w tym: 415 149 124 77 - prowizje bankowe (kredyt na wykup akcji) - strata z rozliczenia transakcji terminowych - wycena instrumentów finansowych - odsetki naliczone dot. postępowania układowego - gwarancje bankowe - koszty organizacji spółki - sprzedaż/windykacja wierzytelności 170 - pozostałe 30 72 1 039 289 01.01 - 31.12.2005r. 01.01 - 31.12.2004r. 501 111 406 103 95 8 600 203 569 173 31 30 (99) (92) PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY 01.01 - 31.12.2005r. 01.01 - 31.12.2004r. 1 2 3 Inne koszty finansowe, razem Nota 32C/33B Różnice kursowe w podziale na ujemne i dodatnie przedstawiają się następująco: a) dodatnie - zrealizowane - niezrealizowane b) ujemne - zrealizowane - niezrealizowane Razem ( a - b) Nota 37A 1. Zysk (strata) brutto skonsolidowany 1 233 394 4 960 (1 716) - trwałe różnice pomiędzy zyskiem brutto a dochodem do opodatkowania (1 298) (2 300) - przejściowe różnice między zyskiem brutto a dochodem 6 604 1 599 - inne różnice (346) (1 015) 4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 6 193 (1 322) 5. Podatek dochodowy według obowiązującej stawki 1 177 (251) 2. Korekty konsolidacyjne 3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów): 5a. Podatek dochodowy zapłacony od zysków osiągniętych zagranicą 6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 219 Rozdział IV 1 7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 2 3 1 177 (251) 997 28 01.01 - 31.12.2005r. 01.01 - 31.12.2004r. (413) 80 - - (413) 80 01.01 - 31.12.2005r. 01.01 - 31.12.2004r. 2 667 471 (2 944) (291) e) korekty konsolidacyjne 2 101 184 Zysk (strata) netto 1 824 364 01.01 - 31.12.2005r. 01.01 - 31.12.2004r. 9 11 21 320 2 922 231 553 21 089 2 369 - wykazany w rachunku zysków i strat - dot. pozycji, które zmniejsz. lub zwiększyły kapitał własny - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy Nota 37B PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych - zmniejsz. (zwiększenie) z tyt. zmiany stawek podatkowych - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochod. lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów): - zwiększenie z tytułu różnic bilansowych - zmniejszenie z tytułu straty podatkowej bieżącego okresu - pozostałe Podatek dochodowy odroczony, razem Nota 39 ZYSK (STRATA) NETTO a) zysk (strata) netto jednostki dominującej b) zyski (straty) netto jednostek zależnych c) zyski (straty) netto jednostek współzależnych d) zyski (straty) netto jednostek stowarzyszonych Nota 40 ŚRODKI PIENIĘŻNE a) środki pieniężne w kasie b) środki pieniężne na rachunkach bankowych - rachunki bieżące - depozyty overnight (jednodniowe) - inne depozyty do 1 roku - depozyty powyżej 1 roku o ograniczonej możliwości dysponowania c) inne środki pieniężne Środki pieniężne, razem 220 6 2 21 335 2 935 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTKI OBJĘTEJ KONSOLIDACJĄ a) wartość początkowa Objęcie kontroli nad jednostką zależną nastąpiło 1 czerwca 2002r. Na dzień 1 czerwca 2002 r. Bipromet S.A. ustalił ujemną wartość firmy, powstałą przy przejęciu Przedsiębiorstwa Budowlanego Katowice S.A., w kwocie 1.036 tys. zł. Podstawą do ustalenia ujemnej wartości firmy była wartość godziwa aktywów netto jednostki zależnej, za którą przyjęto jej wartość księgową (kapitał własny) w kwocie 4.507 tys. zł. b) odpisy amortyzacyjne Za podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych przyjęto okres będący średnią ważoną okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych jednostki zależnej na dzień objęcia kontroli, czyli 18 lat. Odpis ujemnej wartości firmy za rok 2005 wyniósł 58 tys. zł. 2. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Do głównych kategorii instrumentów finansowych w Spółkach należą: - należności i zobowiązania handlowe, - długoterminowe aktywa finansowe – udziały i akcje zaklasyfikowane jako „aktywa finansowe dostępne do sprzedaży”. Szczegółowy wykaz długoterminowych aktywów finansowych przedstawia poniższa tabela: Wartość udziałów/ akcji w spółkach w tys. zł wartość początkowa na 1.01.2005r. WM Łabędy S.A. Zwiększenia (nabycie) w 2005r. wartość początkowa na 31.12.2005r. odpisy aktualizujące na 1.01.2005r. Zwiększenia/ Zmniejszenia odpisów aktual. w 2005r. odpisy aktualizujące na 31.12.2005r. wartość bilansowa na 31.12.2005r. 30 - 30 - - - 30 Bolesław Recycling Sp. z o.o. 200 - 200 - - - 200 Huta Batory S.A. 468 - 468 468 - 468 - 44 - 44 44 - 44 - Centrum Projektów Regionalnych 3 - 3 - - - 3 PBPW ZRB – W Sp. z o.o. w likw 8 - 8 8 - 8 - 29 - 29 29 - 29 - 782 - 782 549 - 549 233 ZM Skawina w likwidacji PBPW ZRE Sp. z o.o. w likw Razem Odpisy aktualizujące w kwocie 549 tys. zł dotyczą okresu przed 1.01.2005 r. i zostały ujęte w księgach w latach ubiegłych. 3. POZYCJE POZABILANSOWE a) należności i zobowiązania warunkowe POZYCJE POZABILANSOWE 1 Nota 31.12.2005r. 31.12.2004r. 2 3 4 1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 26 2 985 3 094 185 1 691 221 Rozdział IV 1 2 - otrzymanych gwarancji i poręczeń 3 4 185 1 691 2 800 1 403 - otrzymanych gwarancji i poręczeń 1 672 557 - otrzymanych weksli jako zabezpieczenie 1 128 846 - - - otrzymanych weksli jako zabezpieczenie - inne należności warunkowe 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 1.3. Inne (z tytułu) - pozostałe należności warunkowe - 2. Zobowiązania warunkowe 11 110 6 303 185 90 185 90 10 925 6 213 - udzielonych gwarancji i poręczeń 3 736 5 945 - wystawionych weksli jako zabezpieczenie 7 189 268 - 700 - 700 (8 125) (3 909) 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 26 - udzielonych gwarancji i poręczeń - wystawionych weksli jako zabezpieczenie - inne zobowiązania warunkowe 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 3. Inne (z tytułu) - pozostałe zobowiązania pozabilansowe Pozycje pozabilansowe razem b) sprawy sądowe Na szczególną uwagę zasługuje roszczenie PB Katowice S.A. wobec Rytronix Sp. z o.o. w przedmiocie wykonanych robót budowlanych na obiekcie Klimczok w Szczyrku w wysokości 1.225 tys. zł. W związku z niekorzystnym dla Spółki wyrokiem Sądu odpis aktualizacyjny zostanie wykorzystany w 2006 r. i nie wpłynie na wynik finansowy. Natomiast z tytułu powództwa wzajemnego PB Katowice S.A. zobowiązane jest zapłacić Ryntronix Sp. z o.o. 1.068 tys. zł, która to kwota została zaliczona w koszty działalności 2005 r. c) zabezpieczenia ustanowione na majątkach jednostek, kredyty Bipromet S.A. posiada umowę o limit wierzytelności zawartą z Raiffeisen Bank Polska S.A. Zabezpieczeniem umowy jest hipoteka kaucyjna ustanowiona na nieruchomości należącej do Bipromet S.A. do maksymalnej wysokości 6.370 tys. zł. W 2006 r. przewiduje się rozwiązanie tej umowy i wymianę udzielonych w jej ramach gwarancji na gwarancje wystawione przez Bank BPH Spółka Akcyjna. 20 grudnia 2005 r. Bipromet S.A. zawarł umowę kredytu z Bankiem BPH S.A. w wysokości 24.000 tys. zł. Zabezpieczeniem umowy kredytu są hipoteki kaucyjne na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, zastawy finansowe i zastawy rejestrowe na akcjach Spółki oraz kaucja w wysokości 1.000 tys. zł będąca zabezpieczeniem spłaty rat kapitałowo-odsetkowych. PB Katowice S.A. posiada hipotekę kaucyjną ustanowioną na części nieruchomości na kwotę 1.691 tys. zł, będącą zabezpieczeniem gwarancji ubezpieczeniowych i bankowych przekazanych przez Spółkę inwestorom wykonywanych obiektów budowlanych. d) inne zobowiązania warunkowe W 2006 r. Bipromet S.A. będzie realizował umowę pt. „Modernizacja elektrofiltrów kotłów blokowych nr 1,2,3 w „Elektrociepłowni Kraków” S.A. – etap III”. Wg wstępnych szacunków umowa może zakończyć się stratą rzędu 500-700 tys. PLN. Jednakże wiele czynników wskazuje na możliwość zamknięcia umowy bez straty. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego trwają negocjacje z Inwestorem w 222 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV sprawie podwyższenia wynagrodzenia umownego, wg opinii Kancelarii Prawnej żądania Bipromet S.A. są zasadne i prawnie dopuszczalne. Biorąc pod uwagę opinię Kancelarii Prawnej, Zarząd Spółki jest przekonany o uzyskaniu dopłaty do wynagrodzenia umownego i zrealizowaniu umowy bez straty. 4. ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z TYTUŁU UZYSKANIA PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I BUDOWLI Spółki nie posiadają zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania własności budynków i budowli. 5. PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIKI DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM LUB PRZEWIDZIANEJ DO ZANIECHANIA W NASTĘPNYM OKRESIE W bieżącym okresie sprawozdawczym Spółki nie zaniechały żadnej z prowadzonych działalności, jak również nie przewidują działalności do zaniechania w następnym okresie. 6. KOSZTY WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE, ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA WŁASNE POTRZEBY Spółki nie poniosły kosztów na wytworzenie środków trwałych. 7. PONIESIONE I PLANOWANE NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE NAJBLIŻSZYCH 12 MIESIĘCY OD DNIA BILANSOWEGO 7. Poniesione nakłady inwestycyjne w 2005r., w tym na: 268 - niefinansowe aktywa trwałe 268 - na ochronę środowiska - Planowane nakłady inwestycyjne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, w tym na: 250 - niefinansowe aktywa trwałe 250 - na ochronę środowiska - INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI Transakcje z jednostkami powiązanymi wykazano w podziale na spółki Grupy Budimex (powiązane do 20 grudnia 2005 r.) oraz pozostałe podmioty powiązane (cały 2005 r.) a. Spółki Grupy Budimex przychody i koszty do 20 grudnia 2005r. (w tys. PLN) Budimex S.A. Koszty Budimex Dromex S.A. Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. Promos Sp. z o.o. Sprzęt Transport Sp. z o.o. 37 419 920 5 10 Sprzedaż - 7.408 45 3 19 Pozostałe przychody operacyjne - - 81 - - Koszty finansowe – pozostałe - 9 - - - Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 223 Rozdział IV b. Pozostałe podmioty powiązane Wielkość transakcji z pozostałymi podmiotami powiązanymi w roku obrotowym oraz stan rozrachunków na dzień bilansowy są następujące: (w tys. PLN) Koszty PBK S.A. Bipromet-Ecosystem Sp. z o.o. 10 046 2 142 87 Pozostałe przychody operacyjne 10 - Należności z wyjątkiem pożyczek 43 18 456 9 Sprzedaż Zobowiązania z wyjątkiem pożyczek 9. INFORMACJE O WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ KONSOLIDACJI W 2005 r. Bipromet S.A. realizował wspólne przedsięwzięcie w konsorcjum z Budimex Dromex S.A. (Lider Konsorcjum) pt. „Modernizacja elektrofiltrów kotłów blokowych nr 1,2,3 w Elektrociepłowni Kraków S.A. – etap II”. Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. w roku 2005 realizowało kontrakt budowlany w ramach konsorcjum z Instal Lubin Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) i firmą TOL Techniczna Obsługa Lodowisk pt.” Budowa toru do szybkiej jazdy na lodzie na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubinie”. 10. INFORMACJE O ŚREDNIOROCZNYM ZATRUDNIENIU W PRZELICZENIU NA ETATY, Z PODZIAŁEM NA GRUPY ZAWODOWE Grupa zatrudnionych 2005r. Pracownicy na stanowiskach robotniczych 2004r. 89,5 82,5 Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych 139,9 138,1 Przeciętne zatrudnienie, razem 229,4 220,6 11. INFORMACJE O WYNAGRODZENIACH, ŁĄCZNIE Z WYNAGRODZENIEM Z ZYSKU, WYPŁACONYCH LUB NALEŻNYCH OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH W SPÓŁKACH GRUPY KAPITAŁOWEJ Wynagrodzenia (w tys. PLN) Zarząd Rada Nadzorcza Wynagrodzenia, razem 12. 2005r. 2004r. 767 727 59 103 616 606 INFORMACJE O POŻYCZKACH I ŚWIADCZENIACH O PODOBNYM CHARAKTERZE UDZIELONYCH OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH W bieżącym i poprzednim roku obrotowym Spółki nie udzielały pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących. 224 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV 13. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO W latach ubiegłych nie zaszły istotne zdarzenia, które powinny być ujęte w niniejszym sprawozdaniu finansowym. 14. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM, A NIE UWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM Do dnia sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych roku obrotowego. 15. ZMIANY ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI W ROKU OBROTOWYM Spółki nie dokonywały zmian zasad (polityki) rachunkowości w 2005r. 16. PORÓWNYWALNOŚĆ DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK POPRZEDZAJĄCY ZE SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM ZA ROK OBROTOWY. Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane porównywalne. 17. WYKAZ PODMIOTÓW NIE OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, W KTÓRYCH SPÓŁKA DOMINUJĄCA POSIADA CO NAJMNIEJ 20% UDZIAŁÓW W KAPITALE LUB W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM PODMIOTU Siedziba Wartość bilansowa udziałów/akcji w tys. zł Udział w kapitale własnym (%) Zysk/(strata) netto za rok kończący się dnia 31 grudnia 2005 roku Kapitały własne na dzień 31 grudnia 2005 roku PBPW-ZRE Sp. z o.o. Chorzów 0 48 % brak danych brak danych PBPW-ZRBW Sp. z o.o. Chorzów 0 30 % brak danych brak danych Nazwa podmiotu 18. ODSTĄPIENIE OD SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Pozycja nie występuje. 20.4. BADANIE HISTORYCZNYCH ROCZNYCH INFORMACJI FINANSOWYCH 20.4.1. Oświadczenie stwierdzające, że historyczne informacje finansowe zostały zbadane przez biegłego rewidenta Historyczne informacje finansowe przedstawione w pkt.20.3.1. oraz pkt.20.3.2. niniejszej części Prospektu zostały zbadane przez biegłego rewidenta. Żaden z biegłych rewidentów nie odmówił wyrażenia opinii o badanych danych finansowych, jednocześnie wyrażone przez biegłych rewidentów opnie dotyczące sprawozdań finansowych nie były negatywne ani nie zawierały zastrzeżeń. Badanie historycznych informacji finansowych Emitenta na dzień 31 grudnia 2006 roku oraz 31 grudnia 2005 roku oraz za lata obrotowe wtedy zakończone sporządzonych zgodnie z MSSF, przeprowadziła Janina Krzemińska, Biegły Rewident wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę biegłych rewidentów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 9551/7130, który w okresie prowadzenia badania był zatrudniony w PKF Consult sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Elbląska 15/17, podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania po numerem 477. Badanie historycznych informacji finansowych Emitenta na dzień 31 grudnia 2005 roku oraz 31 grudnia 2004 roku oraz za lata obrotowe wtedy zakończone sporządzonych zgodnie z PSR, przeprowadziła Janina Krzemińska, Biegły Rewidenta wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę biegłych rewidentów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych po numerem 9551/7130, który w okresie prowadzenia badania był zatrudniony w PKF Consult sp.z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Elbląska 15/17, podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania pod numerem 477. Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 225 Rozdział IV 20.4.2. Wskazanie innych informacji w dokumencie rejestracyjnym, które zostały zbadane przez biegłych rewidentów W niniejszym Prospekcie emisyjnym nie umieszczono innych informacji finansowych, które były przedmiotem badania biegłego rewidenta. 20.4.3. Źródła danych finansowych nie zbadanych przez biegłego rewidenta Niniejszy Prospekt emisyjny nie zawiera danych finansowych nie zbadanych przez biegłego rewidenta. 20.5. DATA NAJNOWSZYCH INFORMACJI FINANSOWYCH Najnowsze informacje finansowe zbadane przez Biegłego Rewidenta zawierają dane finansowe za rok obrotowy od 01.01.2006 roku do 31.12.2006 roku, zamieszczone w pkt. 20.3.1. 20.6. ŚRÓDROCZNE INFORMACJE FINANSOWE Emitent nie publikował śródrocznych sprawozdań finansowych po dacie ostatniego sprawozdania rocznego objętego historycznymi informacjami finansowymi, tj. sprawozdania za rok 2006. 20.7. POLITYKA DYWIDENDY W okresie, którego dotyczą historyczne dane finansowe, tj. za lata 2004, 2005 i 2006 Emitent nie wypłacał dywidendy. Zarząd Emitenta nie planuje w okresie trzech najbliższych lat obrotowych tj. za lata 2007, 2008 i 2009 wypłat dywidendy i planuje przeznaczenie całegego wypracowanego w tym okresie zysku na potrzeby inwestycyjne Spółki. Zgodnie z zawartą w dniu 20 grudnia 2005 roku z Bankiem BPH Spółka Akcyjna umową kredytu Emitent zobowiązał się, że bez uprzedniej pisemnej zgody Banku, od dnia podpisania umowy do chwili wywiązania się przez Emitenta ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy nie będzie dokonywał wypłaty dywidendy ani innych płatności na rzecz akcjonariuszy Emitenta, za wyjątkiem płatności wynikających z umów zlecenia, które będą zawarte z inwestorami lub podmiotami zależnymi od inwestorów lub podmiotami dominującymi nad inwestorami, i których treść będzie akceptowana przez Bank, z zastrzeżeniem, że wypłaty na rzecz Prezesa Zarządu Kredytobiorcy pana Tadeusz Baja nie będą wymagały zgody Banku. 20.8. POSTĘPOWANIA SĄDOWE I ARBITRAŻOWE Postępowania sądowe i arbitrażowe, których strona jest Emitent prezentuje poniższa tabela: Postępowania sądowe i arbitrażowe, których strona jest Emitent Powód Pozwany Wartość sporu (w tys. zł) Etap postępowanie 1 2 3 4 Rawekon Nieruchomości Sp. z o.o. 226 Bipromet S.A. 290 Dnia 5 grudnia 2006r. zapadł prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi zasądzający na rzecz Powoda kwotę 150 tys zł plus odsetki 36.769,56 zł Przedmiot sporu 5 Powód dochodził wynagrodzenia za roboty wykonane na budowie w Elektrociepłowni Kraków SA w kwocie 290 tys. zł. Emitent obciążył Powoda karą umowną za nieterminowe wykonanie robót. Sąd uznał, że część kary umownej jest bezpodstawna, albowiem opóźnienia wystąpiły z winy Bipromet (nieterminowe przekazanie dokumentacji i materiałów budowlanych) Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV 1 2 Bipromet S.A. w konsorcjum z Budimex Dromex S.A. Elektrociepłownia „Kraków” S.A. Bipromet S.A. Budimex Dromex Oddział Południowy w Krakowie 3 2.492 396 4 5 w toku Dochodzenie dopłaty do wynagrodzenia umownego w związku z nadzwyczajnym wzrostem cen stali w okresie podpisania kontraktu w toku Emitent wezwał Pozwanego przed Sąd celem ewentualnego zawarcia ugody w przedmiocie zapłaty przez Budimex na rzecz Bipromet zaległych faktur, zatrzymanych przez Budimex, który twierdzi, że poniósł koszty robót poprawkowych z winy Bipromet. Zdaniem Emitenta wina nie leżała po jego stronie Poza wymienionymi w tabeli, w okresie ostatnich 12 miesięcy, nie toczyły się i nie toczą inne postępowania przed organami rządowymi, postępowania sądowe lub arbitrażowe, które mogłyby mieć lub miały w niedawnej przeszłości istotny wpływ na sytuację finansową lub rentowność Emitenta. Sytuacja Emitenta na dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu nie wskazuje na możliwość rozpoczęcia nowych, mających istotny wpływ na sytuację finansową postępowań. 20.9. ZNACZĄCE ZMIANY W SYTUACJI FINANSOWEJ I EKONOMICZNEJ EMITENTA Emitent, po dniu na który sporządzano sprawozdanie finansowe, zwarł następujące umowy mające wpływ na jego sytuację finansową i ekonomiczną: • Dwie umowy z Silesia Residential Project Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, zawarte w dniu 15 stycznia 2007 roku, na podstawie których Emitentowi powierzono budowę Zespołu Mieszkaniowego „Dębowe Tarasy” w Katowicach: Faza 1 Etap 1 (Budynki A1, A2 i C1) oraz Faza 1 Etap 2 (Budynki A3, A4 i C2). W dniu 15 marca 2007 roku spółka pod firmą Silesia Residential Project Sp. z o.o. dokonała cesji całości swoich praw i obowiązków wynikających z zawartej z Emitentem Umowy o roboty budowlane dla Budowy Fazy 1 Etap 2 na spółkę pod firmą TriGranit City Project Spółka z o.o. Residential II spółka komandytowa. Zgodnie z odpisem pełnym z Rejestru Przedsiębiorców z dnia 06 kwietnia 2007 roku, brzmienie firmy spółki TriGranit City Project Spółka z o.o. Residential II spółka komandytowa zostało zmienione na: Dębowe Tarasy Sp. z o.o. II spółka komandytowa. Z tytułu realizacji obu umów Emitent otrzyma wynagrodzenie w łącznej wysokości 95.699.999,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć). Termin zakończenia Etapu 1 przewidziany jest na 31 stycznia 2008 roku, a Etapu 2 na 1 maja 2008 roku. Wysokość zastrzeżonych kar umownych nie odbiega od typowych warunków dla tego rodzaju umów. Maksymalna kwota odszkodowań umownych za opóźnienie w ukończeniu robót, przekroczenie terminów ukończenia etapów robót, za opóźnienie w usunięciu wad wynosi 10 % ostatecznej ceny kontraktowej netto, z zastrzeżeniem, że postanowienie to nie może ograniczyć wysokości należnych kar umownych za opóźnienie w usunięciu wad na podstawie kontraktu poniżej 3% ceny kontraktowej (co równocześnie oznacza, iż suma wszystkich kar umownych należnych zamawiającemu na podstawie umowy nie może w żadnym wypadku przekroczyć 13% ceny kontraktowej). Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Umowy przewidują ponadto, że niezależnie od jakichkolwiek postanowień umowy, odpowiedzialność wykonawcy z tytułu wszelkich ryzyk związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem kontraktu przez wykonawcę (w tym odpowiedzialność wykonawcy z tytułu kar umownych, odszkodowań, skutków zastąpienia innym podmiotem) ograniczona jest do kwoty stanowiącej nie więcej niż 13 % (trzynaście procent) kwoty zaakceptowanej kwoty kontraktowej, z tym zastrzeżeniem że postanowienie to nie może ograniczyć wysokości roszczeń zamawiającego: (i) z tytułu nienależytej jakości wykonanych robót w tym wad oraz odpowiedzialności wykonawcy z tytułu uszkodzenia bądź zniszczenia robót, jak również (ii) gdy niewykonywanie bądź nienależyte wykonywanie kontraktu wynika bezpośrednio z przyjęcia przez wykonawcę do wykonania zbyt dużego zakresu robót budowlanych na rzecz innych zamawiających (np. poprzez przesunięcie pracowników bądź podwykonawców na inny plac budowy). Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 227 Rozdział IV • Umowa ramowa z ZARMEN Sp. z o. o. z siedzibą w Opolu, zawarta w dniu 28 lutego 2007 roku, na podstawie której Konsorcjum utworzonemu przez Emitenta, jako Lidera Konsorcjum oraz Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A., jako Partnera Konsorcjum, powierzono wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji: „II Etap modernizacji Koksowni Radlin w Radlinie”, obejmującej realizację kompleksu wielkokomorowej baterii koksowniczej wraz z przynależnymi do niej węzłami technologicznymi i obiektami pomocniczymi. Na podstawie zamówień oraz umowy której Konsorcjum zostało powierzone wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A.: II Etap modernizacji Koksowni Radlin w Radlinie”, obejmującej realizację kompleksu wielkokomorowej baterii koksowniczej wraz z przynależnymi do niej węzłami technologicznymi i obiektami pomocniczymi. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych na następujących obiektach: przygotowania węgla wsadowego wraz z podobiektami, piecowni wraz z podobiektami, odbioru sortowania i ekspedycji koksu wraz z podobiektami, infrastruktury i gospodarki energetycznej wraz z podobiektami. Zakres robót będzie każdorazowo określony w zamówieniach oraz w dokumentacji projektowej, którą zamawiający będzie przekazywał wykonawcy. Przewidywana wartość robót wynosi 30.000.000,00 zł netto. Łączna wartość robót objętych umową będzie stanowić sumę wartości wszystkich zamówień wystawionych i zrealizowanych zgodnie z umową. Terminy realizacji poszczególnych etapów robót będą określane każdorazowo w zamówieniach. Termin zakończenia robót dotychczas zamówionych przewidziany jest na 31 marca 2008 roku. Umowa przewiduje obowiązek udzielenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie zatrzymanych kaucji gwarancyjnych. Wysokość zabezpieczenia nie odbiega od typowych warunków dla tego rodzaju umów. Kaucja gwarancyjna zostanie zwolniona po przedstawieniu zabezpieczenia wykonania w postaci weksla in blanco lub gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Wysokość zastrzeżonych kar umownych nie odbiega od typowych warunków dla tego rodzaju umów. Łączna maksymalna wysokość kar umownych jest ograniczona do 10% wynagrodzenia netto za przedmiot umowy. Odpowiedzialność odszkodowawcza stron została ograniczona do szkody rzeczywistej. • Umowa z MK Inwestycje Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, zawarta w dniu 7 marca 2007 roku, na podstawie której Konsorcjum utworzonemu przez Emitenta, jako Lidera Konsorcjum oraz Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A., jako Partnera Konsorcjum, powierzono wykonanie części budowlanej, stan surowy zamknięty, 8 budynków w zabudowie szeregowej, tzw. „bliźniaki” wraz z budynkiem mieszkalno-usługowym na „Osiedlu Zagajnik” w Katowicach przy ul. Fijewskiego. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy ustalono w wysokości 8.538.427,89 zł netto (słownie: osiem milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych 89/100). Termin zakończenia robót przewidziany jest na 30 kwietnia 2008 roku. Umowa przewiduje obowiązek udzielenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie zatrzymanych kaucji gwarancyjnych. Wysokość zabezpieczenia nie odbiega od typowych warunków dla tego rodzaju umów. Kaucja gwarancyjna zostanie zwolniona po przedstawieniu zabezpieczenia wykonania w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Wysokość zastrzeżonych kar umownych nie odbiega od typowych warunków dla tego rodzaju umów. Wysokość kar umownych jest limitowana do 10 % netto ustalonego wynagrodzenia. Strony są uprawnione dochodzić odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. • Zlecenie udzielone przez Cementownię Warta S.A. z siedzibą w Trębaczowie w dniu 13 kwietnia 2007 roku, na dostawę elementów dla elektrofiltru typ BS/672-32/7,5/03 wraz z nadzorem nad wykonawstwem warsztatowym i montażem. Wynagrodzenie Emitenta z tytułu realizacji zlecenia ustalono w wysokości 1.189.500,00 zł netto (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100). Termin zakończenia robót przewidziany jest na dzień 31 lipca 2007 roku. Pozostałe warunki realizacji zlecenia wynikają z przepisów Kodeksu cywilnego. Zlecenie zostało zrealizowane w terminie i wypłacono Emitentowi pełne wynagrodzenie. • Umowa z Cementownią Warta S.A. z siedzibą w Trębaczowie, zawarta w dniu 10 maja 2007 roku, na podstawie której Emitentowi powierzono budowę wieży schładzającej gazy i budynku pompowni realizowanej w ramach modernizacji systemu schładzania gazów procesowych pieca nr 5 w Cementowni Warta S.A. w Trębaczowie. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy ustalono w wysokości 6.112.385,00zł netto (słownie: sześć milionów sto dwanaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 00/100). Termin zakończenia robót przewidziany jest na 19 października 2007 roku. Umowa przewiduje obowiązek udzielenia zabezpieczenia należytego wykonania 228 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV umowy w formie zatrzymanej kaucji gwarancyjnej. Wysokość zabezpieczenia nie odbiega od typowych warunków dla tego rodzaju umów. Wysokość zastrzeżonych kar umownych nie odbiega od typowych warunków dla tego rodzaju umów. Wysokość kar umownych jest limitowana do 5 % ustalonego wynagrodzenia. Strony są uprawnione dochodzić odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych z wyłączeniem utraconych korzyści. • W dniu 26 marca 2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bipromet S.A. podjęło Uchwałę nr 8 w sprawie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł oraz nie wyższą niż 75.000,00 zł poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 750.000 akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w drodze oferty publicznej. • W dniu 31 sierpnia 2007 r., w związku z ogłoszoną z dniem 25 maja 2006r. upadłością z możliwością zawarcia układu PBK Katowice S.A., odbyło się odroczone wcześniej głosowanie nad propozycjami układowymi zgłoszonymi przez jednego z wierzycieli PBK Katowice S.A. Propozycja wierzyciela uzyskała wymagane poparcie gdyż liczba głosów oddanych za przyjęciem układu przekroczyła połowę ilości wszystkich wierzycieli upoważnionych do głosowania, a wartość wierzytelności reprezentowanych przez tych wierzycieli przekroczyła 2/3 łącznej wartości zgłoszonych wierzytelności. Łączna wartość wierzytelności podlegających konwersji na akcje wyniesie 3.620.322,19 zł a emisja obejmie 1.837.727 sztuk akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,97 zł (jeden złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) każda. Spłata pozostałych części wierzytelności niemożliwych do skonwertowania ze względu na wartość mniejszą aniżeli 1,97 zł tj. wartość nominalną jednej akcji, nastąpi jednorazowo w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu. W skutek dokonywanej konwersji wierzytelności nastąpi podwyższenie dotychczasowego kapitału zakładowego spółki do kwoty 5.166.319,09 zł. W przypadku wierzytelności nieprzekraczających kwoty 2.000 zł przewidziana jest ich jednorazowa spłata w całości w terminie 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu. W dniu 20 września 2007 roku Sąd wydał postanowienie zatwierdzające układ. Na postanowienie Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie. • W dniu 5 września 2007r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia w drodze konkursu ofert oraz po analizie oferty i negocjacjach została zawarta umowa z Orłem Białym S.A z siedzibą w Bytomiu. Zamawiający zlecił do wykonania usługi realizacji inwestycji w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ”Modernizacja Zakładu Hutniczego Orzeł Biały S.A. w Piekarach Śląskich – II etap”. W ramach umowy powierzono Emitentowi wykonanie m.in. niezbędnej dokumentacji technicznej, nadzór autorski, dostawę maszyn i urządzeń oraz wykonanie robót budowlanomontażowych dla obiektów i instalacji będących przedmiotem umowy: systemu namiarowania i załadunku pieca Doerschla oraz uszczelnienia istniejących układów wentylacyjnych. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy ustalono w wysokości 4.199.000,00 zł netto (słownie: cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) w tym za dokumentację techniczną – 285.000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i za pozostały zakres: 3.914.000,00 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy złotych). Termin zakończenia robót przewidziany jest na 15 maja 2008 roku. Umowa przewiduje obowiązek udzielenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie utworzenia pieniężnej kaucji gwarancyjnej w wysokości 5% wartości netto umowy. Utworzenie nastąpi poprzez sukcesywne potrącenie przez zamawiającego 5% wartości netto z każdej faktury. Wysokość zabezpieczenia nie odbiega od typowych warunków dla tego rodzaju umów. Wysokość zastrzeżonych kar umownych nie odbiega od typowych warunków dla tego rodzaju umów. Wysokość kar umownych jest limitowana do 10% wartości netto ustalonego wynagrodzenia. Strony są uprawnione dochodzić odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych z zastrzeżeniem, że odszkodowanie nie przewyższy wartości faktycznie poniesionych i udokumentowanych strat z wyłączeniem utraconych korzyści. • W dniu 20 września 2007r. w Paryżu została podpisana z Arcelor Mittal s.p.a. z siedzibą w Annaba w Algierii umowa na dostawę elektrofiltrów do odpylania gazów pochodzących z procesu spiekania rudy w hucie w Annaba w Algierii. Wartość kontraktu wynosi 3.674.300,00 EUR netto. Przedmiotem kontraktu jest m.in. wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej, dostawa dwóch w/w urządzeń odpylających (elektrofiltrów) wraz z systemem odbioru i transportu pyłów, nadzór w czasie budowy, rozruch urządzeń oraz przeprowadzenie szkoleń. Kontrakt przewiduje, iż zakończenie realizacji przedmiotu umowy musi nastąpić w ciągu 621 dni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 02.06.2009 roku. Wysokość zastrzeżonych kar umownych nie odbiega od typowych warunków dla tego rodzaju umów. Wysokość kar umownych jest limitowana do 10% wartości ustalonego wynagrodzenia. Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 229 Rozdział IV 21. INFORMACJE DODATKOWE 21.1. INFORMACJE DOTYCZĄCE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO EMITENTA 21.1.1. Wielkość kapitału wyemitowanego dla każdej klasy kapitału akcyjnego Według stanu w dniu 31 grudnia 2006r., czyli na dzień bilansowy ostatniego sprawozdania finansowego w historycznych informacjach finansowych kapitał zakładowy Emitenta wynosił 541.140,00 zł. i dzielił się na 541.140 akcji, w tym 1.620 akcji serii A, 159.870 serii B i 379.650 serii C. Wartość nominalna wszystkich akcji wynosiła 1,00 zł. Statut Emitenta nie zawiera postanowień odnośnie kapitału docelowego. Wszystkie akcje Emitenta zostały w pełni opłacone. Na początek i koniec 2006r. żadne akcje nie znajdowały się w obrocie. Na dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu Emisyjnego kapitał zakładowy Emitenta wynosi 516.570,00 (pięćset szesnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt) złotych i dzieli się na: • 14.100 akcji na okaziciela Serii A, o wartości nominalnej 0,10 złoty każda akcja. • 1.355.100 akcji na okaziciela Serii B, o wartości nominalnej 0,10 złoty każda akcja. • 3.796.500 akcji na okaziciela Serii C, o wartości nominalnej 0,10 złoty każda akcja. Emitent posiada kapitał warunkowy w wysokości 145.230,00 złotych, na który składa się 1.452.300 akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 złotych. 21.1.2. Akcje nie reprezentujące kapitału zakładowego Sytuacja ta u Emitenta nie występuje. Wszystkie akcje odpowiadają udziałowi w jego kapitale zakładowym. 21.1.3. Akcje własne w posiadaniu Emitenta lub podmiotów z Grupy Kapitałowej Emitent posiadał 819 akcji zakupionych w celu ich umorzenia, co nastąpiło na Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.03.2007 roku. Umorzenie akcji własnych zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym postanowieniem Sądu z dnia 22.06.2007r. i na dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego Emitent nie posiada akcji własnych. Podmioty z Grupy Kapitałowej nie posiadają akcji Emitenta. 21.1.4. Papiery wartościowe zamienne na akcje Emitenta lub uprawniające do subskrybowania akcji Emitenta Emitent nie wyemitował żadnych zamiennych papierów wartościowych, wymienialnych papierów wartościowych lub papierów wartościowych z warrantami. W szczególności Emitent nie wyemitował żadnych obligacji zamiennych na akcje Emitenta, obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Emitenta, ani warrantów subskrypcyjnych. 21.1.5. Prawa i zobowiązania w odniesieniu do kapitału docelowego Emitenta Statut Emitenta nie zawiera postanowień odnośnie kapitału docelowego. 21.1.6. Opcje dotyczące kapitału zakładowego członków grupy kapitałowej Emitenta Nie istnieją żadne umowy opcji ani jakiekolwiek podobne zobowiązania odnośnie nabycia udziałów podmiotów należących do grupy kapitałowej Emitenta. 230 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV 21.1.7. Dane historyczne na temat kapitału zakładowego za okres objęty historycznymi informacjami finansowymi 15 listopada 2004 Postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrowano zmianę kapitału zakładowego spółki (Sygn. spr. KA.VIII NS-REJ.KRS/ 8756/4/298). Kapitał zakładowy w drodze emisji akcji serii B został podwyższony o 168.000,00 zł. Kapitał zakładowy Spółki wyniósł 336.000,00zł i został podzielony na 11.200 akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 30,00zł. 2 maja 2006 Postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrowano zmianę kapitału zakładowego spółki (Sygn. spr. KA.VIII NS-REJ.KRS/ 002259/06/576). Kapitał zakładowy w drodze emisji akcji serii C został podwyższony o 379.650,00 zł. Kapitał zakładowy Spółki wyniósł 715.650,00zł i został podzielony na 12.655 akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 30,00zł. 20 czerwca 2006 NWZ podjęło uchwałę w sprawie emisji 4.841 sztuk imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, uprawniających w terminie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2010 do objęcia akacji serii D emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, z wyłączeniem prawa poboru, w ramach Programu Motywującego. Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę 145.230,00 zł w drodze emisji 4.841 akcji zwykłych n okaziciela serii D o wartości nominalnej 30,00 zł każda akcja. 27 października 2006 Postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrowano zmianę kapitału zakładowego spółki (Sygn. spr. KA.VIII NS-REJ.KRS/ 021042/06/189). Kapitał zakładowy został obniżony z kwoty 715.650,00 zł do kwoty 541.140,00 zł, tj. o kwotę 174.510,00zł poprzez umorzenie 5.817 akcji zwykłych na okaziciela serii A i B o wartości nominalnej 30,00zł. 13 lutego 2007 Postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrowano zmianę kapitału zakładowego spółki (Sygn. spr. KA.VIII NS-REJ.KRS/ 000615/07/953). Podjęta uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 19 grudnia 2006 roku dokonała zmiany dotychczasowej liczby akcji Spółki w drodze podziału ich wartości nominalnej w stosunku 1:30 w ten sposób, że dotychczasowa nominalna wartość każdej akcji w wysokości 30,00 zł ustalona została na 1,00 zł dla każdej akcji. 26 marca 2007 NWZ Spółki podjęło uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 24.570,00zł tj. z kwoty 541.140,00 zł do kwoty 516.570,00 zł. poprzez dobrowolne umorzenie 24.570 akcji zwykłych na okaziciel serii A i B. NWZ podjęło również uchwałę w sprawie zmiany dotychczasowej liczby akcji Spółki w drodze podziału ich wartości nominalnej w stosunku 1:10 w ten sposób, że dotychczasowa wartość nominalna w wysokości 1,00zł ustalona została na 0,10 zł. NWZ podjęło równocześnie decyzje o publicznej emisji akcji serii E. 21.2. INFORMACJE DOTYCZĄCE STATUTU EMITENTA 21.2.1. Opis przedmiotu i celu działalności Emitenta Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z par. 7 Statutu jest: • Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20.A); • Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 45.1); • Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i wodna (PKD 45.2); • Wykonywanie robót budowlanych drogowych (PKD 45.23); • Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych (PKD 45.25); • Wykonywanie instalacji budowlanych (PKD 45.3); • Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.4); • Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (PKD 45.50.Z); • Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych (PKD 28.11.C); • Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 29.24.B); • Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i narzędzi mechanicznych (PKD 29.40.B); • Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa (PKD 29.52.B); • Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 231 Rozdział IV specjalnego przeznaczenia (PKD 29.56.B); • Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i przezwajania silników elektrycznych, prądnic i transformatorów (PKD 31.10.B); • Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej (PKD 31.20.B); • Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 31.62.B); • Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych (PKD 33.20.B); • Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 71.32.Z); • Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71.34.Z); • Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z); • Działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.20.Z); • Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z); • Działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z); • Pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z); • Reprodukcja komputerowych nośników informacji (PKD 22.33.Z); • Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z); • Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11.Z); • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z); • Działalność poligraficzna (PKD 22.2); • Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23.Z); • Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 67.13.Z); • Górnictwo i wzbogacanie węgla kamiennego (PKD 10.10.A); • Kopalnictwo rud metali nieżelaznych, z wyjątkiem rud uranu i toru (PKD 13.2); • Produkcja żeliwa i stali oraz stopów żelaza (PKD 27.10.Z); • Produkcja metali szlachetnych i nieżelaznych (PKD 27.4); • Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu (PKD 37.10.Z); • Zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych (PKD 37.20.Z); • Unieszkodliwianie odpadów (PKD 90.00.B); • Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 51.1); • Sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu (PKD 51.5); • Sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia (PKD 51.6); • Pozostała sprzedaż detaliczna nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.4); • Pozostała działalność wspomagająca transport lądowy (PKD 63.21.Z); • Wynajem samochodów osobowych (PKD 71.10.Z); • Wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z); • Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G); • Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 73.10.H); • Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych (PKD 73.20.A); • Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z); • Badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z); • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A); 232 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV • Działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 74.84.A); • Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.84.B); • Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z); • Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z). Spółka podejmuje działalność mającą na celu jej rozwój a w szczególności: • prowadzenie akwizycji w kraju i za granicą na rzecz pozyskiwania nowych kapitałów, • działalność inwestycyjną na obszarze RP i innych państw, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, • nabywanie gruntów i nieruchomości oraz ich wydzierżawianie, wynajmowanie na zasadach handlowych, • prowadzenie wszelkich interesów korzystnych dla niej w ramach obowiązujących przepisów. Gospodarka Spółki prowadzona jest w oparciu o opracowany przez Zarząd plan działalności gospodarczej oraz plan finansowy zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. 21.2.2. Podsumowanie wszystkich postanowień Statutu lub regulaminów Emitenta odnoszących się do członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych. Zarząd Zgodnie z § 17 ust. 1 Statutu Emitenta, Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków powoływanych na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza Spółki, która nadto powołuje i odwołuje członków Zarządu, w tym także Prezesa Zarządu. Każdy członek Zarządu uprawniony jest do jednoosobowego reprezentowania Spółki oraz składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki. Zarząd uprawniony jest do wydawania pełnomocnictw do poszczególnych czynności. Ustanowienie i odwołanie prokury następuje zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, jednakże jej ustanowienie wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego są udzielone łącznie trzy prokury. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone przepisami prawa albo Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. W przypadku Zarządu wieloosobowego, wszyscy jego członkowie są zobowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. Zarząd wieloosobowy podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających bezwzględną większością głosów członków zarządu obecnych na posiedzeniu. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa. Zarząd zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności: • wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, • zatwierdzenie regulaminu działania Zarządu oraz regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, • wyrażanie zgody na objęcie, nabycie oraz zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innej spółce, a także postawienie w stan likwidacji podmiotu, w którym Bipromet S.A. ma większość udziałów lub akcji, • wyrażanie zgody na przystąpienie do stowarzyszenia lub innej organizacji, • wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę darowizny, • nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu lub wszelkich innych stosunków prawnych dotyczących pełnienia funkcji członka Zarządu, określających w szczególności zakres spraw powierzonych bezpośrednio danemu członkowi Zarządu, zakres i zasady odpowiedzialności członka Zarządu oraz wysokość i zasady wynagradzania członków Zarządu należy do kompetencji Rady Nadzorczej. Pozostałe uprawnienia wynikające ze stosunku pracy lub innych stosunków prawnych dotyczących Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 233 Rozdział IV pełnienia funkcji członka Zarządu wykonuje wobec poszczególnych członków Zarządu (za wyjątkiem Prezesa Zarządu) - Prezes Zarządu, natomiast w stosunku do Prezesa Zarządu - inny członek Zarządu. Członek Zarządu, zgodnie z par. 16 ust. 2 Statutu Emitenta, nie może zajmować się konkurencyjnymi interesami. Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. W przypadku wprowadzenia akcji Spółki na rynek regulowany papierów wartościowych Rada Nadzorcza będzie się składać z pięciu do siedmiu członków powołanych na okres wspólnej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się osobę, która jest wolna od jakichkolwiek powiązań mogących istotnie wpłynąć na zdolność takiego niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji, a w szczególności osobę, która nie jest w jakikolwiek sposób gospodarczo ani rodzinnie powiązana ze Spółką lub ich pracownikami, jak i nie posiadająca żadnych powiązań z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność konkurencyjną, ich pracownikami, podmiotami powiązanymi z takimi przedsiębiorcami lub z ich pracownikami. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezesa, a w miarę potrzeb także Wiceprezesa i Sekretarza Rady. Prezes Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady i przewodniczy na nich. Prezes Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Prezesa. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa, jego zastępcę i sekretarza Rady z pełnionych przez nich funkcji. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Prezes Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie na wniosek Zarządu Spółki, lub co najmniej dwóch członków Rady - w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym dniowym powiadomieniem listem poleconym, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego terminu. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Prezesa Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Wiceprezesa, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Spółki lub sprawą nie cierpiącą zwłoki, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Prezesa lub w razie jego nieobecności Wiceprezesa, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na treść uchwał. Za datę uchwały uważa się datę złożenia ostatniego podpisu. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. 234 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV Rada Nadzorcza uchwala regulamin swego działania oraz sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: • badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej oraz planów finansowych Spółki, oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów, • badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, a także wybór, na wniosek Zarządu, firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, • badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, • składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności, • zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu, • delegowanie członków rady nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, • zatwierdzenie regulaminu działania Zarządu oraz regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, • wyrażanie zgody na objęcie, nabycie oraz zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innej spółce, a także postawienie w stan likwidacji podmiotu, w którym Bipromet S.A. ma większość udziałów lub akcji, • wyrażanie zgody na przystąpienie do stowarzyszenia lub innej organizacji, • wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę darowizny, • nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu dwóch tygodni. Rada Nadzorcza ma prawo wglądu w każdy dział czynności Spółki oraz we wszystkie jej przedsięwzięcia; może żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, jak również sprawdzać księgi i dokumenty. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje czynności osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Dodatkowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych określa Walne Zgromadzenie. 21.2.3. Opis praw, przywilejów i ograniczeń związanych z każdym rodzajem istniejących akcji W Spółce występują jedynie akcje na okaziciela. Nie są one w żaden sposób uprzywilejowane, ani nie wiążą je jakiekolwiek ograniczenia. Statut przewiduje możliwość emisji akcji imiennych, które mogą być uprzywilejowane. Statut nie określa jednak na czym uprzywilejowanie ma polegać. 21.2.4. Opis działań niezbędnych do zmiany praw posiadaczy akcji Zmiana praw posiadaczy akcji może nastąpić jedynie poprzez zmianę Statutu. 21.2.5. Opis zasad określających sposób zwoływania zwyczajnych (dorocznych) Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy oraz Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy oraz zasad uczestnictwa w nich Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej na czerwiec każdego roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 235 Rozdział IV reprezentujących co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wnioski powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: • w przypadku gdy Zarząd nie zwołał Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie (najpóźniej w czerwcu każdego roku), • jeżeli pomimo złożenia wniosku akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego i upływu dwutygodniowego terminu Zarząd nie zwołał Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Porządek obrad ustala Zarząd lub zwołujący Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału zakładowego - mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. W przypadku przewidzianym w art.397 Kodeksu Spółek Handlowych do podjęcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, b. ustalanie kierunków rozwoju oraz planów działania, c. decydowanie o podziale zysków lub o sposobie pokrycia strat, d. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków, e. zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, f. zmiana Statutu Spółki, g. obniżenie lub podwyższenie kapitału zakładowego, h. połączenie Spółki z inną spółką - przekształcenie Spółki, i. rozwiązanie i likwidacja Spółki, j. emisja obligacji, emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, k. postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru. Wnioski Zarządu w sprawie Uchwał, wymienione w w/w. pkt. b, c, e, f, g, h i j, Zarząd przedkłada łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. 236 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV 21.2.6. Opis postanowień Statutu lub regulaminów Emitenta, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie zmiany kontroli nad emitentem Statut Emitenta, ani żaden inny akt regulujący wewnętrzną organizację Emitenta, nie zawiera postanowień, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie zmiany kontroli nad Emitentem. 21.2.7. Wskazanie postanowień Statutu lub regulaminów, jeśli takie istnieją, regulujących progową wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza Statut Emitenta, ani żaden inny akt regulujący wewnętrzną organizację Emitenta, nie zawiera postanowień, zgodnie z którymi po przekroczeniu określonej progowej wielkości posiadanych akcji, akcjonariusz miałby obowiązek zawiadomienia o tym fakcie Emitenta. 21.2.8. Opis warunków nałożonych zapisami Statutu lub regulaminami, którym podlegają zmiany kapitału, jeżeli zasady te są bardziej rygorystyczne niż określone wymogami obowiązującego prawa Statut Spółki, ani żaden inny akt regulujący wewnętrzną organizację Emitenta, nie zawiera postanowień, które wprowadzałyby warunki podwyższenia oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki bardziej rygorystyczne niż wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 22. ISTOTNE UMOWY Poniżej zostały opisane umowy, inne niż umowy zawierane w normalnym toku działalności Emitenta i podmioty z Grupy Kapitałowej Emitenta, których stroną był lub jest Emitent i podmioty z Grupy Kapitałowej za okres dwóch lat bezpośrednio poprzedzających datę zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego, a które zostały uznane za istotne z uwagi na przedmiot lub wartość umowy. 22.1. ISTOTNE UMOWY ZAWARTE PRZEZ EMITENTA 22.1.1. Umowy leasingu Umowa Leasingu Nr BIPROMET/KA/33375/2006 sporządzona w Warszawie w dniu 27.04.2006 roku pomiędzy BRE LEASING Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-963 Warszawa a firmą BIPROMET S.A. • Przedmiot leasingu: samochód osobowy HONDA Accord 4D 2,0 Man Executive KG, rok prod. 2006, nr nadwozia JHMCL75806C208269, nr silnika: K20Z2-1107900 • umowa: czynna • cena leasingu netto: 79.426,23 PLN • opłata wstępna netto: 7.942,62 PLN • okres umowy leasingu: 36 miesięcy • rata leasingowa netto: 1.989,63 PLN • terminy dokonywania płatności leasingowych: 1 rata - 20.05.2006, 36 rata - 20.04.2009. Porozumienie nr 1 do umowy Leasingu Nr BIPROMET/KA/33375/2006 stanowiące integralną część umowy leasingowej dot. prawa pierwszeństwa kupna przedmiotu leasingu za kwotę wyrażoną w złotych polskich (PLN) lub w walucie obcej, stanowiącej równowartość 13,80% ceny zakupu Przedmiotu Leasingu, także jeżeli jest ona wyrażona w walucie obcej, określonej w Umowie Leasingu, w przypadku, gdy Korzystający zrezygnuje z dalszego leasingowania Przedmiotu Leasingu po wygaśnięciu niniejszej Umowy. Umowa Leasingu Nr IB307H zawarta w dniu 31.08.2006 roku pomiędzy Raiffeisen-Leasing Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa a firmą BIPROMET S.A. Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 237 Rozdział IV • Przedmiot leasingu: 1) samochód osobowy HONDA Accord 4D Ręczna 6MT 5EXECUTIVE, rok produkcji 2006, nr nadwozia JHMCL95806C218247, numer silnika K24A3-4018248 2) samochód osobowy HONDA Legend 4D 3,5 Automatyczna 5AT5 EXECUTIVE, rok produkcji 2006, Nr nadwozia JHMKB16607C201166, numer silnika J35A8 • umowa: czynna • łączna wartość netto: 302.868,85 PLN • opłata wstępna netto: 27.106,76 PLN • okres umowy leasingu: 35 miesięcy • okresowa opłata leasingowa netto: 8.482,11 PLN • wartość końcowa: 3.028,69 PLN • zabezpieczenia: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową Umowa Leasingu Nr J0866R zawarta w dniu 18.01.2007 roku pomiędzy Raiffeisen-Leasing Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa a firmą BIPROMET S.A. • Przedmiot leasingu: 1) samochód osobowy TOYOTA Corolla 1,4 WTi 5 drzw. rok prod. 2007, nr nadwozia SB1KM28E40F056677 2) samochód osobowy TOYOTA Corolla 1,4 WTi 5 drzw. rok prod. 2007, nr nadwozia SB1KM28E00F056658 • umowa: czynna • łączna wartość netto: 90.000,00 PLN • opłata wstępna netto: 4.464,00 PLN • okres umowy leasingu: 36 miesięcy • okresowa opłata leasingowa netto: 2.583,99 PLN • wartość końcowa: 900,00 PLN • zabezpieczenia: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową Umowa Leasingu Nr J3230F zawarta w dniu 21.02.2007 roku pomiędzy Raiffeisen-Leasing Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa a firmą BIPROMET S.A. • Przedmiot leasingu: samochód osobowy HONDA Civic 1,4 Comfort 4D rok prod. 2007 numer nadwozia SHHFK17407U008660, numer silnika L13A72008516 • umowa: czynna • wartość netto: 49.918,03 PLN • opłata wstępna netto: 2.246,31 PLN • okres umowy leasingu: 36 miesięcy • okresowa opłata leasingowa netto: 1.440,19 PLN • wartość końcowa: 499,18 PLN • zabezpieczenia: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową Umowa Leasingu Nr BIPROMET/KA/48324/2007 zawarta w dniu 4.07.2007 roku pomiędzy BRE Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-963 Warszawa a firmą BIPROMET S.A. • Przedmiot leasingu: samochód osobowy BMW 325, rok produkcji 2007 • umowa: czynna • wartość netto: 188.524,59 PLN • opłata wstępna netto: 9.426,23 PLN 238 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV • okres umowy leasingu: 35 miesięcy • rata leasingowa netto: 5.629,34 PLN • wartość resztowa: 1.885,25 PLN • zabezpieczenia: weksel własny Korzystającego wraz z deklaracją wekslową ZAB/62539/07/48327 Umowa Leasingu Nr BIPROMET/KA/48327/2007 zawarta w dniu 4.07.2007 roku pomiędzy BRE Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-963 Warszawa a firmą BIPROMET S.A. • Przedmiot leasingu: samochód osobowy HONDA CIVIC 1.8KAT, rok produkcji 2007 nr nadwozia: NLAFD75506W001573 • umowa: czynna • wartość netto: 54.508,20 PLN • opłata wstępna netto: 2.725,41 PLN • okres umowy leasingu: 35 miesięcy • rata leasingowa netto: 1.626,52 PLN • wartość resztowa: 545,08 PLN • zabezpieczenia: weksel własny Korzystającego wraz z deklaracją wekslową ZAB/62537/07/48324 Umowa Leasingu Nr BIPROMET/KA/48736/2007 zawarta w dniu 10.07.2007 roku pomiędzy BRE Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-963 Warszawa a firmą BIPROMET S.A. • Przedmiot leasingu: samochód osobowy TOYOTA AURIS, rok produkcji 2007 nr nadwozia: SB1KV58E50F007860 • umowa: czynna • wartość netto: 52.244,26 PLN • opłata wstępna netto: 2.612,21 PLN • okres umowy leasingu: 35 miesięcy • rata leasingowa netto: 1.558,97 PLN • wartość resztowa: 522,44 PLN • zabezpieczenia: weksel własny Korzystającego wraz z deklaracją wekslową ZAB/63132/07/48736 22.1.2. Umowy kredytowe BIPROMET S.A. zawarł z Bankiem BPH S.A. w dniu 20 grudnia 2005 roku Umowę Kredytu. Do Umowy podpisano osiem aneksów, kolejno w następujących datach: 2 sierpnia 2006 roku, 12 października 2006 roku, 29 listopada 2006 roku, 22 grudnia 2006 roku, 21 lutego 2007 roku, 28 marca 2007 roku, 26 kwietnia 2007 roku oraz 30 maja 2007 roku. Na warunkach określonych w Umowie, w brzmieniu ustalonym podpisanymi aneksami, Bank oddał do dyspozycji BIPROMET S.A. kwotę kredytu w łącznej wysokości 24.000.000 PLN (słownie: dwadzieścia cztery miliony złotych), stanowiącej sumę trzech transz: (1) transza A w kwocie 9.000.000 PLN (słownie: dziewięć milionów złotych), nieodnawialna; (2) transza B w kwocie 5.000.000 PLN (słownie: pięć milionów złotych), odnawialna; (3) transza C w kwocie 10.000.000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych), odnawialna i alokowana pomiędzy dwie subtransze: Subtransza I – odnawialna, do maksymalnej kwoty 5.000.000 PLN (słownie: pięć milionów złotych) Subtransza II – odnawialna, do maksymalnej kwoty 5.000.000 PLN (słownie: pięć milionów złotych). Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 239 Rozdział IV Transza A przeznaczona została na realizację transakcji nabycia przez BIPROMET S.A. akcji własnych na okaziciela, na zapłatę 78,27% ceny nabycia 6.474 (słownie: sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) akcji własnych na okaziciela, określonej w umowie sprzedaży zawartej pomiędzy BIPROMET S.A. a Budimex-Dromex S.A. (umowa z Budimex-Dromex S.A. została opisana w pkt. 19.5. Prospektu). Transza B jest przeznaczona na udzielanie gwarancji bankowych. Transza C jest przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej BIPROMET S.A. i może być wykorzystana w formie: (i) kredytu w rachunku bieżącym; (ii) kredytu obrotowego; (iii) gwarancji bankowych. Wypłata kredytu uzależniona jest od spełnienia przez BIPROMET S.A. warunków określonych w Umowie, przy czym Umowa określa maksymalną kwotę kredytu do wypłaty, do której zobowiązany jest Bank z chwilą spełnienia się warunków nie zaś kwotę, która została faktycznie wypłacona. Spłata kwot wypłaconych BIPROMET S.A., które pozostają do spłaty oraz płatności odsetek, prowizji, kosztów oraz wszelkich innych wierzytelności Banku z tytułu Umowy Kredytu zabezpieczone są w następujący sposób: a. hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 34.500.000,00 PLN (słownie: trzydzieści cztery miliony pięćset tysięcy złotych), ustanowiona na prawie użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach Bogucicach przy ul. Granicznej 29 oraz prawie własności budynku posadowionego na tej nieruchomości gruntowej; b. pełnomocnictwo BIPROMET S.A. dla Banku do dysponowania wszystkimi rachunkami bankowymi BIPROMET S.A. w Banku; c. cesja wierzytelności z polis ubezpieczeniowych dotyczących wskazanej pod lit. a nieruchomości; d. zastawy finansowe i zastawy rejestrowe na akcjach BIPROMET S.A. będących przedmiotem umowy sprzedaży zawartej z Budimex-Dromex S.A. odpowiednio: (a) do kwoty 34.500.000 PLN (słownie: trzydzieści cztery miliony pięćset tysięcy złotych), (b) do kwoty 600.000 Euro (słownie: sześćset tysięcy euro) oraz (c) do kwoty 700.000 USD (słownie: siedemset tysięcy dolarów amerykańskich); e. zastaw rejestrowy na majątku przedsiębiorstwa BIPROMET S.A. odpowiednio: (a) do kwoty 34.500.000 PLN (słownie: trzydzieści cztery miliony pięćset tysięcy złotych), (b) do kwoty 600.000 Euro (słownie: sześćset tysięcy euro) oraz (c) do kwoty 700.000 USD (słownie: siedemset tysięcy dolarów amerykańskich); f. oświadczenie o poddaniu się egzekucji BIPROMET S.A. wobec Banku. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, niezmiennej w trakcie danego okresu odsetkowego, określanej przez Bank jako stawka WIBOR/EURIBOR/ LIBOR właściwa od waluty danego ciągnienia, powiększona o marżę właściwą dla danej transzy. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe uzgodniono na zasadach rynkowych. Dzień ostatecznej spłaty transzy A ustalono na 29 listopada 2010 roku. Dzień ostatecznej spłaty transzy B ustalono na 30 maja 2008 roku, z możliwością zmiany tego dnia na dzień 29 maja 2009 roku, po akceptacji Banku. Dzień ostatecznej spłaty transzy C ustalono na 30 maja 2008 roku, z możliwością zmiany tego dnia na dzień 29 maja 2009 roku, po akceptacji Banku. Dla kwot wypłaconych BIPROMET S.A. w ramach transzy C ostateczną datę ostatecznej spłaty transzy C określono na dzień 30 maja 2008 roku. W przypadku stwierdzenia przez Bank, że nie zostały dotrzymane warunki określone w Umowie, kredyt może stać się wymagalny przed ustalonym terminem spłaty. Stan zadłużenia na dzień 31.07.2007 roku z tytułu Umowy wynosił: W ramach transzy A: 6.435 tys. zł, W ramach transzy B: 3.613 tys. zł, W ramach transzy C: 9.780 tys. zł. 240 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV 22.1.3. Umowy ubezpieczenia Polisa Nr 90431 0013489 zawarta w dniu 28.12.2006 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Działalność budowlano-montażowa, generalna Realizacja Inwestycji, działalność biurowa oraz pozostała działalność zgodnie z KRS Ubezpieczyciel: Ubezpieczony: Suma ubezpieczenia: Okres ubezpieczenia: Makroregion Krakowski TUiR WARTA S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Łagiewnicka 33A, 30-417 Kraków BIPROMET S.A. Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. 10.000.000,00 PLN 01.01.2007 – 31.12.2007 Polisa Nr 90060 0301408 zawarta w dniu 08.01.2007 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Ubezpieczyciel: Ubezpieczony: Suma ubezpieczenia: Okres ubezpieczenia: Makroregion Krakowski TUiR WARTA S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Łagiewnicka 33A, 30-417 Kraków BIPROMET S.A 24.129.004,33 PLN 01.01.2007 – 31.12.2007 Polisa Nr 90420 0007166 zawarta w dniu 28.12.2006 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów, projektantów i inspektorów nadzoru w budownictwie Ubezpieczyciel: Ubezpieczony: Suma ubezpieczenia: Okres ubezpieczenia: Makroregion Krakowski TUiR WARTA S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Łagiewnicka 33A, 30-417 Kraków BIPROMET S.A 5.000.000,00 PLN 01.01.2007 – 31.12.2007 22.1.4. Umowy najmu Na dzień zatwierdzenia prospektu, na mocy zawartych umów wynajmu Emitent wynajmuje łącznie 6.256 m2 powierzchni biurowej mieszczącej się w budynku przy ul. Granicznej 29 w Katowicach, który stanowi siedzibę Emitenta pięćdziesięciu najemcom. Łączna miesięczna wartość czynszów płacona przez najemców wynosi 222.517,96 zł. Najistotniejszą umową wynajmu jest umowa zwarta dnia 10 sierpnia 2006 roku z Państwową Inspekcją Pracy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Katowicach. Na podstawie tej umowy Emitent oddał najemcy w najem i użytkowanie pomieszczenia o łącznej powierzchni 1.635 m2, oraz miejsca parkingowe w liczbie opowiadającej przyjętemu w umowie parytetowi w stosunku do wynajętej powierzchni biurowej. Miesięczny czynsz wynajmu ustalony przy zawarciu umowy wynosi netto 62.947,50 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem złotych i pięćdziesiąt groszy). Wysokość czynszu może być waloryzowana na wniosek Emitenta, raz w roku, o wielkość średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa GUS. Umowa zawiera także szczegółowe zasady negocjowania wysokości stawki czynszu dla okresu wynajmu przypadającego po dniu 30 czerwca 2008 roku – dla urealnienia stawki czynszu w odniesieniu do budynków o podobnym standardzie oraz lokalizacji. Umowa została zawarta na okres 10 lat. Umowa może zostać rozwiązana z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, na warunkach opisanych w umowie. W okresie do dnia 30 czerwca 2008 roku najemcy nie przysługuje prawo wypowiedzenia umowy. Po tym terminie umowa może zostać wypowiedziana jedynie w przypadku uzyskania przez najemcę tytułu prawnego do innej nieruchomości, z zastrzeżeniem jednak, że nie będzie to umowa wynajmu lub umowa dzierżawy lub inna umowa o podobnym charakterze oraz z zastrzeżeniem, że działalność najemcy prowadzona w pomieszczeniach wynajmowanych na podstawie umowy z Emitentem zostanie w całości przeniesiona do tej innej nieruchomości. Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 241 Rozdział IV 22.1.5. Umowy dzierżawy długoterminowe samochodów osobowych Bipromet S.A. w dniu 3 stycznia 2005 roku zawarł z PRIME CAR MANAGEMENT S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-308) przy ul. Polanki 4 Umowę Nr: 11954, której przedmiotem jest dzierżawa długoterminowa samochodów osobowych. Wykaz dzierżawionych przez Emitenta samochodów osobowych prezentuje poniższa tabela: Samochody osobowe dzierżawione przez Emitenta Nazwa samochodu Rodzaj samochodu Data przekazania do użytkowania Data zakończenia umowy Czynsz dzierżawny za m-c netto w PLN Czynsz dzierżawny łącznie w PLN Cena nabycia samochodu po umowie w PLN (*) Citroen Berlingo WD 50771 ciężarowy 2005-09-15 2008-09-14 734,00 26.424,00 24.888,00 Toyota Avensis WD 24227 ciężarowy 2005-12-09 2007-12-08 969,00 23.256,00 22.326,00 Toyota Yaris WD 35966 ciężarowy 2007.02.22 2008-02-22 787,00 9.444,00 38.942,00 Opel Astra WD 48102 ciężarowy 2005-05-31 2008-05-30 914,00 32.904,00 30.378,00 Opel Astra WD 44469 ciężarowy 2005-02-18 2008-02-17 1.021,00 36.756,00 28.304,00 Opel Astra WD 51798 ciężarowy 2005-10-28 2008-10-27 725,00 26.100,00 27.206,00 Opel Astra WD 52613 ciężarowy 2005-07-13 2008-07-13 914,00 32.904,00 30.378,00 Opel Astra WD 44469 ciężarowy 2005-01-10 2008-01-10 1.021,00 36.756,00 28.304,00 Opel Astra WD 49224 ciężarowy 2005-07-14 2008-07-13 914,00 32.904,00 30.378,00 Opel Astra III WD 66120 osobowy 2007-05-10 2010-05-09 929,00 33.444,00 30.500,00 (*) po zakończeniu całkowitego okresu dzierżawy poszczególnych samochodów, Emitent ma prawo zakupienia samochodów za cenę nabycia określoną odrębnie dla każdego samochodu, pod warunkiem wywiązania się ze wszelkich zobowiązań wynikających z tej umowy, a w szczególności pod warunkiem uprzedniej zapłaty wszystkich czynszów dzierżawy i innych należności przewidzianych niniejszą umową. Termin, w którym Emitent może skorzystać z powyższego prawa wynosi 30 dni od daty zakończenia podstawowego okresu dzierżawy, przy czym Emitent jest zobowiązany do powiadomienia Wydzierżawiającego o zamiarze wykupienia samochodów przed upływem podstawowego okresu dzierżawy. 22.2. ISTOTNE UMOWY ZAWARTE PRZEZ PBK S.A. 22.2.1. Umowy ubezpieczenia Polisa Nr 900600030858 zawarta w dniu 15.11.2004 Ubezpieczenie kontraktu: Regionalne centrum sportowe OSiR-Modernizacja toru do jazdy szybkiej na lodzie oraz budowa lodowiska wewnątrz toru na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubinie Ubezpieczyciel: Ubezpieczony: Suma ubezpieczenia: Okres ubezpieczenia: TUiR WARTA S.A. Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. 2.330.031,67 PLN 05.10.2004 – 30.11.2005 Polisa Nr 900600030845 zawarta w dniu 14.09.2004 Ubezpieczenie kontraktu: Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole w miejscowości Borek Szlachecki wraz z infrastrukturą na działce szkoły Ubezpieczyciel: Ubezpieczony: Suma ubezpieczenia: Okres ubezpieczenia: Placówek Oświatowych TUiR WARTA S.A. Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. 2.372.976,43 PLN 06.09.2004 – 16.08.2005 Polisa Nr 900600030315 zawarta w dniu 21.10.2003 Ubezpieczenie kontraktu: Budowa gimnazjum z małą halą sportową na oś.Nad Sołą w Kętach - I etap: Mała hala sportowa 242 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV Ubezpieczyciel: Ubezpieczony: Suma ubezpieczenia: Okres ubezpieczenia: TUiR WARTA S.A. Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. 3.642.295,31 PLN 16.09.2003 – 15.11.2005 Polisa Nr 900600040012 zawarta w dniu 06.09.2005 Ubezpieczenie kontraktu: Budowa Sali gimnastycznej wraz z przedszkolem cztero oddziałowym przy Szkole Podstawowej w Świerklanach Górnych Ubezpieczyciel: TUiR WARTA S.A. Ubezpieczony: Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. Suma ubezpieczenia: 5.991.338,87 PLN Okres ubezpieczenia: 08.09.2005 – 31.08.2006, przedłużony odpowiednio: Aneksem nr 1 z dnia 31.08.2006 do 30.10.2006, Aneksem nr 2 z dnia 25.10.2006 Aneksem nr 3 z dnia 25.11.2006 do 27.11.2005, do 31.01.2007. Polisa Nr 900600039982 zawarta w dniu 02.08.2005 Ubezpieczenie kontraktu: Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastruktura techniczną dla Jaworz. TBS Ubezpieczyciel: TUiR WARTA S.A. Ubezpieczony: Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. Suma ubezpieczenia: 4.103.973,76 PLN Okres ubezpieczenia: 02.08.2005 – 31.01.2006 Polisa Nr 39325 zawarta w dniu 01.02.2006 Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia z włączeniem odpowiedzialności za produkt i wykonaną usługę. Ubezpieczyciel: Ubezpieczony: Suma ubezpieczenia: Okres ubezpieczenia: SIGNAL IDUNA Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. 2.000.000,00 PLN 01.02.2006 – 31.01.2007 Polisa Nr CFG 300019327910 zawarta w dniu 03.02.2006 Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Ubezpieczyciel: Ubezpieczony: Suma ubezpieczenia: Okres ubezpieczenia: Commercial Union Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. 5.426.680,76 PLN 01.02.2006 – 31.01.2007 22.2.2. Umowy najmu Na dzień zatwierdzenia prospektu, na mocy zawartych umów wynajmu i dzierżawy PBK S.A. wynajmuje i wydzierżawia łącznie 3.382 m2 powierzchni biurowej, magazynowej i terenu mieszczącego się przy ul. Wieniawskiego 18 w Chorzowie, dwudziestu dziewięciu najemcom. Łączny miesięczny czynsz płacony przez najemców i dzierżawców wynosi 36.500,00 PLN. Najistotniejszą umową jest umowa z firmą „Trautwein” Sp. z o.o. Dotyczy ona dzierżawy 22 m2 powierzchni biurowej, 1442 m2 powierzchni magazynowej oraz 800 m2 terenu. Łączny miesięczny czynsz za te powierzchnie wynosi 21.700 zł. Umowa z firmą Trautwein jest jedyną umową dzierżawy podpisaną na czas określony. Umowa została podpisana w dniu 20.06.1997 r. na okres 5 lat. W umowie zapisano prawo do dwukrotnego przedłużenia umowy na życzenie dzierżawcy o kolejne 5 lat. Dzierżawca skorzystał z tego prawa w roku 2002 i 2007. Oznacza to że termin wygaśnięcia umowy to rok 2012. Stawka czynszu w tym okresie może być podnoszona o poziom inflacji w danym roku. W wypadku sprzedaży nieruchomości Dzierżawca ma prawo pierwokupu, a jeżeli z niego nie skorzysta to PB Katowice ma prawo do rozwiązania umowy z 6-miesięcznym terminem wypowiedzenia. Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 243 Rozdział IV 22.2.3. Umowy gwarancyjne Gwarancja rękojmi nr 196/99/K z dnia 22.09.1999r. Wystawca: Bank Śląski Kwota w PLN: 372.100,00 Zabezpieczenie: Weksel poręczony przez Mostostal Kraków S.A., oświadczenie Mostostalu Kraków S.A. o poddaniu się egzekucji do kwoty 1.203.417,00zł, oświadczenie PB Katowice S.A. o poddaniu się egzekucji do kwoty 1.155.000,00 zł, hipoteka na rzecz Budimex Dromex S.A. na kwotę 372.100 zł na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Wieniawskiego 18 KW 23027/6 Termin ważności: 2005-12-30 Kontrahent i nazwa kontraktu: ELEKROWNIA JAWORZNO III S.A. Umowa nr 77/G/99-99/1020/X/J: Mechaniczna oczyszczalnia ścieków przemysłowo-deszczowych w Elektrowni Jaworzno III S.A.Elektrownia Jaworzno II Gwarancja rękojmi nr 257/99/K z dnia 27.12.1999r. Wystawca: Bank Śląski Kwota w PLN: 210.624,75 Zabezpieczenie: Hipoteka kaucyjna do kwoty 250.000,00zł na nieruchomości zlokalizowanej w Chorzowie przy ulicy Wieniawskiego 18 KW 6307, weksel poręczony przez Mostostal Kraków S.A., oświadczenie Mostostalu Kraków S.A. o poddaniu się egzekucji do kwoty 810.905,00zł, oświadczenie PB Katowice S.A o poddaniu się egzekucji do kwoty 810.905,00 zł, hipoteka do kwoty 210.624,75 zł na rzecz Budimex Dromex S.A. na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Wieniawskiego 18 KW23027/6 Termin ważności: 2006-01-14 Kontrahent i nazwa kontraktu: KAT.TOW.BUDOWN.SPOŁECZNEGO Umowa nr 100/G/1999: Budowa I etapu osiedla Bulwary Rawy w Katowicach Gwarancja rękojmi nr 119/18821/00 z dnia 28.05.2001r. Wystawca: Bank Śląski Kwota w PLN: 408.156,00 Zabezpieczenie: Weksel poręczony przez Mostostal Kraków S.A., oświadczenie Mostostalu Kraków S.A. o poddaniu się egzekucji do kwoty 483.665,00zł, oświadczenie PB Katowice S.A. o poddaniu się egzekucji do kwoty 483.665,00 zł, hipoteka na kwotę 408.156,00zł na rzecz Budimex Dromex S.A. na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Wieniawskiego 18 KW 23027/6 Termin ważności: 2005-04-04 Kontrahent i nazwa kontraktu: ENERGOŻELBET S.A. KATOWICE Umowa nr WI/12A/98: Budowa zbiornika magazynowego popiołu V=50.000 m3 dla Elektrowni OPOLE Gwarancja rękojmi nr 125/18821/01 z dnia 18.06.2001r. Wystawca: Bank Śląski Kwota w PLN: 33.750,00 Zabezpieczenie: Weksel poręczony przez Mostostal Kraków S.A, oświadczenie Mostostalu Kraków S.A. o pod-daniu się egzekucji do kwoty 39.319,00zł, oświadczenie PB Katowice S.A. o poddaniu się egzekucji do kwoty 39.319,00zł.hipoteka kaucyjna do kwoty 33,750,00zł na rzecz Budimex Dromex S.A. na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Wieniawskiego 18 KW 23027/6 Termin ważności: 2006-05-15 Kontrahent i nazwa kontraktu: SM WSPÓLNY DOM KATOWICE Umowa nr 3/G/2000: Realizacja budynku mieszkalno-usługowego z robotami zewnętrznymi w Katowicach przy ulicy Brzozowa-Modrzewiowa Gwarancja rękojmi nr 179/18821/00 z dnia 30.10.2000r. Wystawca: Bank Śląski Kwota w PLN: 408.068,42 Zabezpieczenie: Weksel poręczony przez Mostostal Kraków S.A., oświadczenie Mostostalu Kraków S.A. o poddaniu się egzekucji do kwoty 508.045,18zł, oświadczenie PB Katowice 244 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV S.A. o poddaniu się egzekucji do kwoty 508.045,18 zł, hipoteka kaucyjna do kwoty 408.068,42 zł na rzecz Budimex Dromex S.A. na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Wieniawskiego 18 KW 23027/6 Termin ważności: 2005-09-11 Kontrahent i nazwa kontraktu: HOCHTIEF POLSKA O/POZNAŃ Umowa nr 230P-91/99: Zakład produkcji cementu i betonu w Dąbrowie Górniczej Gwarancja rękojmi nr PKA 1061907 z dnia 23.04.2002r. Wystawca: STU Hestia Kwota w PLN: 19.990,80 Zabezpieczenie: Weksel poręczony przez Mostostal Kraków S.A., hipoteka kaucyjna do kwoty 19.990,80 zl na rzecz Budimex Dromex S.A. na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ulicy Wieniawskiego 18 KW 23027/6 Termin ważności: 2005-06-30 Kontrahent i nazwa kontraktu: ZARZĄD MIASTA KATOWICE Umowa nr UJ/99/2001: Budowa obiektu magazynowo-garażowego na zapleczu budynku Urzędu Miasta Katowice przy ulicy Młyńskiej Gwarancja rękojmi nr PKA 1068568 z dnia 3.09.2002r. Wystawca: STU Hestia Kwota w PLN: 34.575,00 Zabezpieczenie: Weksel poręczony przez Mostostal Kraków S.A., hipoteka kaucyjna do kwoty 34.575,00 zł na rzecz Budimex Dromex S.A. na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ulicy Wieniawskiego 18 KW23027/6 Termin ważności: 2007-08-30 Kontrahent i nazwa kontraktu: KAT.TOW.BUDOWN.SPOŁECZNEGO Umowa nr OO EF 727/2/2002: Roboty budowlane polegające na wykonaniu II etapu osiedla mieszkaniowego Bulwary Rawy w Katowicach zad. 2 Gwarancja dobrego wykonania robót nr 3000144162 z dnia 25.08.2003r. Wystawca: STU Hestia Kwota w PLN: 89.633,00 Zabezpieczenie: Weksel poręczony przez BIPROMET S.A. Hipoteka kaucyjna do kwoty 89.633,00zł na rzecz Bipromet S.A. na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ulicy Wieniawskiego 18, KW 23027/6 Termin ważności: 2005-12-14 Kontrahent i nazwa kontraktu: URZĄD GMINY KĘTY Umowa nr URI-II.13420/1/03: Budowa gimnazjum z małą halą sportową na oś. Nad Sołą w Kętach -etap I Mała Hala Sportowa Gwarancja rękojmi nr PKA 1068569 z dnia 3.09.2002r. Wystawca: STU Hestia Kwota w PLN: 114 331,40 Zabezpieczenie: Weksel poręczony przez Mostostal Kraków S.A., hipoteka kaucyjna do kwoty 114.331,40 zł na rzecz Budimex Dromex S.A. na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ulicy Wieniawskiego 18 KW 23027/6 Termin ważności: 2007-08-30 Kontrahent i nazwa kontraktu: KAT.TOW.BUDOWN.SPOŁECZNEGO Umowa nr OO EF 727/1/2002: Roboty budowlane polegające na wykonaniu II etapu osiedla mieszkaniowego Bulwary Rawy w Katowicach - zad.1 Gwarancja dobrego wykonania robót nr 203000149943 z dnia 29.07.2004r. Wystawca: STU Hestia Kwota w PLN: 56 631,05 Zabezpieczenie: Weksel własny, hipoteka kaucyjna do kwoty 188.770,16zł do dnia 15.09.2005r., a do kwoty 56.631,05zł od dnia 16.09.2005r.do dnia 30.09.2008r. na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ulicy Wieniawskiego 18 KW 6307 Termin ważności: 2008-09-30 Kontrahent i nazwa kontraktu: GMINA SKAWINA Umowa nr PIR-2220/Sal./Gim./Bor/2003: Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w miejscowości Borek Szlachecki wraz z infrastrukturą na działce szkoły Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 245 Rozdział IV Gwarancja rękojmi nr 203000040631 z dnia 28.10.2004r. Wystawca: STU Hestia Kwota w PLN: 82 790,00 Zabezpieczenie: Weksel własny, hipoteka kaucyjna do kwoty 82.790,zł na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ulicy Wieniawskiego 18, KW 6307 Termin ważności: 2007-08-31 Kontrahent i nazwa kontraktu: Miasto Katowice Umowa nr ZP/1467/IN/02 Remont i modernizacja obiektów lodowiska Jantor przy ulicy Nałkowskiej w Katowicach Gwarancja dobrego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 1504/04/1000/05 z dnia 5.08.2005r. Wystawca: CIGNA STU Kwota w PLN: 55 469,18 Zabezpieczenie: Weksel własny poręczony przez Bipromet S.A. Od 31.01.2006 do 15.02.2009 gwarancja usunięcia wad i usterek na kwotę 55.469,18zł Termin ważności: 2009-02-15 Kontrahent i nazwa kontraktu: Jaworz. tow. Budown. Społ. umowa Nr 1/INW/05 z dnia 25.07.2005r. Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną Gwarancja dobrego wykonania robót i właściwego usunięcia wad i usterek nr 60/05/351/5762043 z dnia 22.08.2005r. Wystawca: Allianz Kwota w PLN: 321 794,91 Zabezpieczenie: Weksel własny. Od 22.08.2005 do 30.04.2007 gwarancja należytego wykonania umowy na kwotę 321.794,91 zł. Od 01.05.2007 do 14.05.2010 gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek na kwotę 96.538,47 zł. Termin ważności: 2006-12-27 Kontrahent i nazwa kontraktu: Gmina Świerklany Umowa Nr 50/2005. Budowa sali gimnastycznej wraz z przedszkolem 4 oddziałowym w Świerklanach Górnych. 22.3. ISTOTNE UMOWY ZAWARTE PRZEZ BIPROMET ECOSYSTEM SP. Z O.O. 22.3.1. Umowy ubezpieczenia Polisa Nr 250000672687 zawarta w dniu 18.08.2006 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych; od kradzieży z włamaniem i rabunku; + klauzula przepięć (wyładowania atmosferyczne) Ubezpieczyciel: STU ERGO HESTIA S.A. Przedstawicielstwo w Gliwicach Ubezpieczony: Bipromet Ecosystem Sp. z o.o.; cesja na rzecz BWE S.A. – zabezpieczenie kredytu Suma ubezpieczenia: 603.603,85 PLN Okres ubezpieczenia: 19.08.2006 – 18.08.2007 Polisa nr 250000672688 zawarta w dniu 18.08.2006 Ubezpieczenie stacjonarnego i przenośnego sprzętu elektronicznego od szkód materialnych; Ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia z włączeniem OC Ubezpieczyciel: STU ERGO HESTIA S.A. Przedstawicielstwo w Gliwicach Ubezpieczony: Bipromet Ecosystem Sp. z o.o. Suma ubezpieczenia: 243.000,00 PLN Okres ubezpieczenia: 19.08.2006 - 18.08.2007 Polisa nr 250000166471 zawarta w dniu 18.08.2005 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych; od kradzieży z włamaniem i rabunku; Ubezpieczenie stacjonarnego i przenośnego sprzętu elektronicznego od szkód materialnych; Ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia z włączeniem OC Ubezpieczyciel: STU ERGO HESTIA S.A. Przedstawicielstwo w Gliwicach Ubezpieczony: Bipromet Ecosystem Sp. z o.o.; „środki obrotowe” – cesja na rzecz BWE S.A. – zabezpieczenie kredytu Suma ubezpieczenia: 702.745,00 PLN Okres ubezpieczenia: 19.08.2005 - 18.08.2006 246 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział IV 22.3.2. Umowy lojalnościowe Umowa współpracy nr R7/001/2007 zawarta z The Heating Company Poland Sp. z o.o. Legnica dnia 13.02.2007 r. o stosowaniu w wykonywanych przez Bipromet Ecosystem Sp. z o.o. projektach urządzeń i materiałów oferowanych przez The Heating Company Poland (umowa zawarta na czas nieokreślony) – przyznana tprowizja od wartości katalogowej zamontowanych wg projektu urządzeń. Umowa czynna. 23. INFORMACJE OSÓB TRZECICH ORAZ OŚWIADCZENIA EKSPERTÓW I OŚWIADCZENIE O JAKIMKOLWIEK ZAANGAŻOWANIU Dla celów sporządzenia Prospektu Emisyjnego zostały wykorzystane informacje od osób trzecich. Źródła informacji od osób trzecich, które zostały wykorzystane w Prospekcie wskazano w Części IV pkt. 6.2.1 oraz 6.5 Prospektu. Zarząd Emitenta potwierdza, że informacje te zostały dokładnie powtórzone oraz w stopniu w jakim może to ocenić na podstawie informacji opublikowanych przez osobę trzecią, nie zostały pominięte fakty, które byłyby niedokładne lub wprowadzały w błąd. W Prospekcie nie zostały zamieszczone oświadczenia ani raporty ekspertów. 24. DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU W okresie ważności Prospektu w siedzibie Emitenta można zapoznać się w formie papierowej z następującymi dokumentami lub ich kopiami: • Statut Emitenta; • Regulamin Walnego Zgromadzenia; • Regulamin Rady Nadzorczej; • Regulamin Zarządu; • Historyczne dane finansowe Emitenta za każde z trzech lat obrotowych, poprzedzających publikację w Prospekcie. Ponadto Prospekt będzie udostępniony w formie elektronicznej na stronie internetowej Emitenta www.bipromet.pl. 25. INFORMACJA O UDZIAŁACH W INNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH Za wyjątkiem podmiotów opisanych w punkcie IV.7.1 Emitent nie posiada udziałów lub akcji w innych przedsiębiorstwach, które mogą mieć znaczny wpływ na ocenę własnych aktywów i pasywów, sytuacji finansowej oraz zysków i strat Emitenta. Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 247 Rozdział V V INFORMACJE O OFERCIE 1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE Osobami odpowiedzialnymi za treść rozdziału V Prospektu emisyjnego są: 1.1. EMITENT Oświadczenie Emitenta dotyczące odpowiedzialności za informacje zawarte w Prospekcie Emisyjnym jest zamieszczone w punkcie 1.1. rozdziału IV. 1.2. WPROWADZAJĄCY Oświadczenia Wprowadzających dotyczące odpowiedzialności za informacje zawarte w Prospekcie Emisyjnym są zamieszczone w punkcie 1.2. rozdziału IV. 1.3. OFERUJĄCY Oświadczenie Oferującego dotyczące odpowiedzialności za informacje zawarte w Prospekcie Emisyjnym jest zamieszczone w punkcie 1.3. rozdziału IV. 2. CZYNNIKI RYZYKA O ISTOTNYM ZNACZENIU DLA OFEROWANYCH I DOPUSZCZANYCH DO OBROTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Czynniki ryzyka o istotnym znaczeniu dla oferowanych i dopuszczanych do obrotu papierów wartościowych są szczegółowo omówione w rozdziale III punkt 3 Prospektu Emisyjnego. 3. PODSTAWOWE INFORMACJE 3.1. OŚWIADCZENIE O KAPITALE OBROTOWYM Emitent niniejszym oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą poziom kapitału obrotowego jest wystarczający na pokrycie potrzeb związanych z kontynuowaniem działalności przez Grupę Kapitałową Emitenta w okresie kolejnych 12 miesięcy od daty zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego. Kapitał obrotowy należy rozumieć jako zdolność Grupy Kapitałowej Emitenta do uzyskania dostępu do środków pieniężnych oraz innych dostępnych płynnych zasobów w celu terminowego spłacenia swoich bieżących zobowiązań. 3.2. KAPITALIZACJA I ZADŁUŻENIE Na dzień 31 lipca 2007r. wartości zadłużenia i kapitalizacji były następujące: Zadłużenie krótkoterminowe ogółem w tym: zabezpieczone 1.863 tys. zł gwarantowane – niezabezpieczone i niegwarantowane Zadłużenie długoterminowe ogółem 248 31.001 tys. zł 29.138 tys. zł 14.609 tys. zł Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział V w tym: zabezpieczone gwarantowane niezabezpieczone i niegwarantowane Kapitał własny kapitał zakładowy 54.508 tys. zł – 10.101 tys. zł 21.557 tys. zł 549 tys. zł kapitał zapasowy – inne kapitały rezerwowe – Zyski zatrzymane Kapitał z aktualizacji wyceny Akcje własne 8.063 tys. zł 12.945 tys. zł – Źródło: Emitent Wartość zadłużenia netto Emitenta na dzień 31 lipca 2007r. A. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty B. Papiery przeznaczone do obrotu C. Płynność (A+B) D. Bieżące należności finansowe 6.770 tys. zł 6.770 tys. zł - E. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki 1.863 tys. zł F. Bieżąca część zadłużenia długoterminowego 4.508 tys. zł G. Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe H. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (E+F+G) I. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (H-D-C) J. Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe K. Wyemitowane obligacje L. Inne długoterminowe zadłużenie finansowe 341 tys. zł 6.712 tys. zł -58 tys. zł 4.508 tys. zł 407 tys. zł M. Długoterminowe zadłużenie finansowe netto (J+K+L) 4.915 tys. zł N. Zadłużenie finansowe netto (M+I) 4.857 tys. zł Źródło: Emitent Emitent posiada zarówno zobowiązania jak i zadłużenia warunkowe. Zobowiązania warunkowe na dzień 31.07.2007r. (w tys. zł) 14.456 udzielone gwarancje 13.655 weksle 348 poręczenia 453 Źródło: Emitent Należności warunkowe na dzień 31.07.2007r. (w tys. zł) 8.430 otrzymane gwarancje 4.660 weksle 3.770 Źródło: Emitent Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 249 Rozdział V Należności i zobowiązania warunkowe są objęte ewidencją pozabilansową. Zobowiązania warunkowe obejmują: Udzielone przez Emitenta gwarancje i poręczenia z tytułu należytego wykonania umowy oraz weksle, stanowiące zabezpieczenie zobowiązań Emitenta z tytułu okresu gwarancji i rękojmi zgodnie z warunkami podpisanych umów. Poręczenia stanowiące zabezpieczenie spłaty zadłużenia spółki zależnej PBK S.A. wynikające z zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi w ramach zrealizowanej przez nich w 2005 roku Umowy nr 1504/04/100/2005 i nr 1506/04/52/2005 o Roboty Budowlane zawartej z Jaworznickim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Na dzień zatwierdzenia prospektu Emitent poręczał również spłatę zadłużenia spółki zależnej PBK S.A. wynikającą z umów leasingu zawartych z BRE Leasing nr 47414, 47431, 47481 wymienionych w pkt. 19 prospektu. Należności warunkowe obejmują: Otrzymane od podwykonawców gwarancje i weksle stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania umów lub stanowiące zabezpieczenie zobowiązań podwykonawców w okresie gwarancji i rękojmi zgodnie z wynegocjowanymi warunkami umów. 3.3. INTERESY OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH ZAANGAŻOWANYCH W EMISJĘ LUB OFERTĘ Osobami zainteresowanymi powodzeniem Oferty Publicznej Akcji Oferowanych Emitenta i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji Emitenta są: Emitent – ze względu na pozyskanie środków z emisji i uzyskanie statusu Spółki Publicznej i Spółki notowanej na GPW Akcjonariusze Emitenta – ze względu na wzmocnienie kapitałowe Emitenta Oferujący, ponieważ wynagrodzenie Oferującego określone w umowie doradztwa i oferowania akcji jest w części zależne od powodzenia Oferty Publicznej oraz od liczby objętych Akcji Serii E i Ceny Emisyjnej. 3.4. PRZESŁANKI OFERTY I OPIS WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Emitent szacuje, że wpływy netto z emisji wyniosą od ok. 17,9 mln zł do 21,7 mln zł. Pozyskane środki Emitent zamierza wydatkować w sposób wyszczególniony poniżej oraz w kolejności zgodnej z podanym niżej harmonogramem i priorytetami: a. Sfinansowanie przejęcia pakietów kontrolnych w wybranych firmach – od ok. 8,4 mln PLN do 10 mln PLN. Spółka planuje wzmocnić swoją pozycję lidera w obszarze usług projektowych i wykonawczych (usługi GRI – Generalna Realizacja Inwestycji) w kraju i poza granicami. Jednym z działań służących realizacji tego celu jest zakup lub objęcie kontrolnych pakietów akcji w spółkach zajmujących się projektowaniem w obszarach nie pokrytych do tej pory przez ofertę BIPROMET-u, dysponujących doświadczoną i wykwalifikowaną kadrą inżynierską i zarządczą. Emitent aktywnie poszukuje podmiotów zajmujących czołowe pozycje w swoich niszach rynkowych. Obecnie prowadzone są rozmowy z dwoma podmiotami, których nazwy zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie. b. Wzmocnienie finansowe i rozwój działalności spółki budowlanej (PB Katowice S.A. – podmiot zależny) – od ok. 5,7 mln PLN do 7 mln PLN. PBK SA to podmiot z długoletnim doświadczeniem i historycznie silną pozycją na lokalnym rynku budowlanym. Planowane jest silne wzmocnienie spółki i jej trwały rozwój przy wykorzystaniu trwającej koniunktury na rynku ogólnobudowlanym. Realizacja strategicznych założeń Zarządu PBK (zakończenie restrukturyzacji spółki, dynamiczny rozwój wolumenu sprzedaży, zwiększenie zakresu usług – budownictwo drogowo-mostowe) wymaga finansowania skierowanego przede wszystkim na (1) zakup środków trwałych, zwiększających potencjał wykonawczy spółki budowlanej oraz (2) zapewnienia zaplecza finansowego i zdolności kredytowej na poziomie umożliwiającym samodzielne podejmowanie zobowiązań kontraktowych. Przewidywana forma dofinansowania spółki zależnej - podwyższenie kapitału lub dostarczenie finansowania dłużnego. Wybór formy dofinansowania będzie zależał od analizy struktury finansowania PBK jaka powstanie po uprawomocnieniu postanowienia o zatwierdzeniu układu PBK SA (propozycja układowa koncentruje się na konwersji wierzytelności na kapitał PBK). Ewentualne finansowanie dłużne może być udostępnione PBK przez 250 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział V Emitenta w formie obligacji. Emitent podejmie decyzję w przeciągu miesiąca od uprawomocnieniu postanowienia o zatwierdzeniu układu PBK S.A. c. Uzupełnienie środków obrotowych – od ok. 3,8 mln PLN do 4,7 mln PLN. Spółka dynamicznie rozwija swoją działalność w zakresie usług Generalnej Realizacji Inwestycji. Tego typu działalność, zwłaszcza w zakresie projektów o znacznej wartości wymaga przede wszystkim zapewnienia zaplecza finansowego (środki gotówkowe, zdolność kredytowa) oraz wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej zdolnej zarządzać tego typu projektami. Równolegle Spółka zamierza również w jak największym stopniu uczestniczyć w planowanych inwestycjach w przemyśle metali nieżelaznych, w czym posiada największe kwalifikacje i kompetencje. Obecny stan środków i instrumentów finansowych, którymi dysponuje BIPROMET zapewnia realizacje aktualnego portfela zleceń – jednak dalszy rozwój wymaga dodatkowych środków. Pomimo, iż poziom kapitału obrotowego jest wystarczający na pokrycie potrzeb związanych z kontynuowaniem działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy Emitent przewiduje, iż dalszy ewentualny wzrost przychodów ze sprzedaży wymagał będzie ich zwiększenia. W szczególności pozyskanie dodatkowych środków obrotowych pozwoli na poprawienie rentowności kontraktów w wyniku większych możliwości negocjacji warunków z dostawcami lub podwykonawcami (np. poprzez możliwość udzielania zaliczek dostawcom lub podwykonawcom). Zwiększenie środków obrotowych może spowodować też ograniczenie ryzyka związanego z dostępnością surowców i zmianą ich cen poprzez zawarcie odpowiednich umów lub zakup surowców na większą skalę oraz we wcześniejszych etapach realizacji danej inwestycji. Emitent zamierza w szczególności wydatkować środki finansowe, które zwiększą kapitał obrotowy, na zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji kontraktów w ramach Generalnej Realizacji Inwestycji. Niektóre podmioty, w ramach realizowanych przez nie inwestycji, zakładają w ramach ogłaszanych przetargów finansowanie prac przez wykonawcę (np. warunki przetargu przewidują jedną płatność, po zakończeniu realizacji całości prac). Taka konstrukcja kontraktu wymusza na wykonawcach zaangażowanie własnych środków pieniężnych w finansowanie prac w trakcie realizacji w wyniku konieczności wcześniejszej zapłaty za zakupione do realizacji materiały oraz usługi w stosunku do terminu otrzymania środków pieniężnych od zlecającego. Zwiększone środki obrotowe stworzą więc Spółce możliwość pozyskania kontraktów, które wymagają w trakcie realizacji finansowania przez wykonawcę. Emitent oszacował potrzeby finansowe w odniesieniu do każdego z celów emisji. W zakresie celu a) oszacowanie to zostało dokonane przez Emitenta na podstawie szacunkowej oceny wartości firm, z którymi Emitent prowadzi rozmowy. W zakresie celu b) szacunek został dokonany na podstawie wstępnego planu inwestycyjnego opracowanego przez zarząd PBK S.A. W zakresie celu c) Emitent oszacował potrzeby finansowe na podstawie analizy przepływów pieniężnych, jakie wygeneruje w przyszłości aktualnie posiadany przez Spółkę portfel zleceń oraz na podstawie przewidywań, co do kontraktów, które zostaną zawarte przez Emitenta w przyszłości. W przypadku gdyby którykolwiek z celów emisji opisanych powyżej został zrealizowany za kwotę mniejszą niż zostało to przewidziane (np. w wyniku przejęcia przez Emitenta pakietów kontrolnych w wybranych firmach za cenę niższą niż wynikająca ze wstępnych szacunków), wygospodarowane w ten sposób środki finansowe zasilą kapitał obrotowy. W takiej sytuacji dodatkowe środki zostaną wykorzystanie na dalsze poprawienie rentowności kontraktów w sposób opisany w poprzednim akapicie oraz poprawę struktury finansowania. Emitent może także rozważyć dokonanie częściowej spłaty kredytu wynikającego z umowy kredytu zawartej z Bankiem BPH S.A. w dniu 20.12.2005 roku. Zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu wynikającym z umowy zaciągnięty na zakup akcji własnych kredyt spłacany będzie w ratach kwartalnych do dnia 29.11.2010 roku. Zgodnie z umową Emitent uprawniony jest do dobrowolnej wcześniejszej (przed terminem wymagalności) spłaty całości lub części zadłużenia, przy czym kwota wcześniejszej spłaty nie może być niższa niż 1 mln zł. Jeżeli na realizację jakiegokolwiek z celów emisji potrzebne byłyby większe środki finansowe, niż zostały założone, Emitent podejmie starania pozyskania ich ze źródeł zewnętrznych. W takim wypadku Emitent rozważy sfinansowanie celów z następujących źródeł zewnętrznych: kredytów bankowych (kredytu w rachunku bieżącym, kredytu obrotowego lub kredytu inwestycyjnego w zależności od przedmiotu finansowania) lub bonów komercyjnych. Emitent szacuje, że ew. dodatkowe środki nie powinny przekroczyć poziomu ok. 3 mln PLN. Cele emisji Akcji Serii E są zgodne z nakreśloną przez Zarząd Emitenta strategią na lata 2007 – 2010. Zakończenie sukcesem emisji akcji serii E, zdaniem Zarządu, pozwoli na umocnienie pozycji rynkowej i finansowej Emitenta. Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 251 Rozdział V Harmonogram realizacji celów emisji (priorytet realizacji zgodnie z kolejnością w tabeli): Cel emisji: Czas realizacji, komentarz uzupełnienie środków obrotowych zagospodarowanie niezwłocznie po pozyskaniu środków, do 2 m-cy od zakończenia emisji wzmocnienie finansowe PBK w okresie 3 m-cy od zakończenia emisji i pozyskania środków akwizycje do 6 m-cy od zakończenia emisji i pozyskania środków, czas zależny od procesu negocjacji ze zbywającymi Środki pieniężne pozyskane z emisji akcji do czasu realizacji konkretnych celów emisji mogą być przedmiotem krótkoterminowych lokat bankowych lub przejściowo zasilić kapitał obrotowy Spółki. 4. INFORMACJE O OFEROWANYCH PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH 4.1. OPIS TYPU I RODZAJU OFEROWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Przedmiotem Oferty Publicznej jest 750.000 Akcji Serii E i 570.000 Akcji Dotychczasowych – Serii C. Przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na podstawie niniejszego Prospektu są Akcje Dotychczasowe i od 1 do 750.000 Akcji Serii E – zwykłe na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10zł każda oraz od 1 do 750.000 Praw do Akcji Serii E (PDA). Akcje są papierami wartościowymi udziałowymi, inkorporującymi prawa akcjonariusza spółki akcyjnej. Podstawy prawne działania spółek akcyjnych, w tym prawa akcjonariuszy, określa Tytuł III Dział II KSH. Prawa do Akcji Serii E (PDA) są papierami wartościowymi w rozumieniu art. 3 p.1 lit. a) Ustawy o obrocie. PDA będą przyznane Inwestorom Akcji Serii E, którym przydzielono Akcje Serii E i zostaną zarejestrowane na rachunkach papierów wartościowych ich posiadaczy. Po zarejestrowaniu przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Serii E posiadacze PDA otrzymują Akcje Serii E w liczbie równej ilości PDA zapisanych na ich rachunkach papierów wartościowych. 4.2. PRZEPISY PRAWNE, NA MOCY KTÓRYCH ZOSTAŁY UTWORZONE OFEROWANE PAPIERY WARTOŚCIOWE Akcje serii A powstały na mocy aktu zawiązania Spółki Akcyjnej, objęcia akcji i uchwalenia Statutu z dnia 19 grudnia 1990 roku pod rządami Kodeksu handlowego. Podstawą do utworzenia Akcji Serii B, C i E są przepisy art. 430, 431 i następnych KSH. Prawa do Akcji Serii E (PDA) będą papierami wartościowymi inkorporującymi wierzytelność niepieniężną – prawo do otrzymania Akcji Serii E. PDA są papierami wartościowymi w rozumieniu art. 3 p.1 lit. a) Ustawy o obrocie. Podstawa prawna emisji poszczególnych Serii Akcji: Podstawą emisji Akcji Serii B jest Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 grudnia 2003 roku; Podstawą emisji Akcji Serii C jest Uchwała nr 3 i 3A Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 grudnia 2005 roku; Podstawą emisji Akcji Serii E są Uchwały nr 8, 8a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 26 marca 2007 roku. Treść Uchwał będących podstawą emisji Akcji Serii E przytoczona jest w punkcie 4.6 niniejszego rozdziału Prospektu. 4.3. INFORMACJA O RODZAJU I FORMIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wszystkie akcje Emitenta będące przedmiotem Oferty Publicznej i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym są akcjami zwykłymi na okaziciela. Wszystkie Akcje Emitenta oraz Prawa do Akcji Serii E będą zdematerializowane i zarejestrowane w KDPW. Adres KDPW: ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa. 252 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział V 4.4. WALUTA EMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Złoty polski. 4.5. OPIS PRAW, WŁĄCZNIE ZE WSZYSTKIMI ICH OGRANICZENIAMI, ZWIĄZANYCH Z PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI ORAZ PROCEDURY WYKONYWANIA TYCH PRAW Prawa i obowiązki związane z akcjami Emitenta oraz z Prawami do Akcji określone są w KSH, Statucie Emitenta i innych przepisach prawa. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zaznajomić się szczegółowo z obowiązującymi przepisami bądź skorzystać z porad podmiotów świadczących usługi doradztwa prawnego. Akcjonariuszom przysługują w szczególności następujące prawa o charakterze majątkowym i korporacyjnym: 4.5.1. Prawo do dywidendy Wszystkie akcje Emitenta dają takie samo prawo do udziału w zysku Emitenta, czyli prawo do dywidendy – począwszy od dywidendy za rok obrotowy 2007, o ile Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podsumowujące rok obrotowy podejmie uchwalę o podziale zysku za dany rok obrotowy. 4.5.1.1. Dokładna data (daty), w której powstaje prawo. Prawo do dywidendy za dany rok obrotowy powstaje w dniu ustalenia prawa do dywidendy (zwanym także dniem dywidendy), określonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku. Zgodnie z art. 348 § 3 KSH dzień dywidendy nie może być ustalony na datę późniejszą niż 3 miesiące od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku. Uchwała ZWZ określa także dzień wypłaty dywidendy. Zgodnie z obowiązującymi Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW dzień wypłaty dywidendy może być określony nie wcześniej niż w terminie 10 dni roboczych po dniu dywidendy, a dzień dywidendy może nastąpić nie wcześniej niż w terminie 10 dni roboczych po przekazaniu przez Emitenta do KDPW uchwały ZWZ w sprawie wypłaty dywidendy. 4.5.1.2. Termin, po którym wygasa prawo do dywidendy oraz wskazanie osoby, na rzecz której działa takie wygaśnięcie prawa Roszczenie majątkowe z tytułu prawa do dywidendy ulega przedawnieniu na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. 4.5.1.3. Ograniczenia i procedury związane z dywidendami w przypadku posiadaczy akcji będących nierezydentami Posiadaczy akcji będących nierezydentami w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego nie obowiązują żadne ograniczenia w prawie do dywidendy. Skorzystanie przez nierezydentów z przywileju niższego niż w Polsce opodatkowania dochodów z dywidendy, jakie dają zawarte przez Polskę umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w przypadku dochodów z dywidend jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu podmiotowi zobowiązanemu do potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego (płatnikowi) tzw. certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwą administrację podatkową. Obowiązek dostarczenia certyfikatu ciąży na nierezydencie. Certyfikat rezydencji ma służyć przede wszystkim ustaleniu przez płatnika, czy ma zastosować stawkę (bądź zwolnienie) ustaloną w umowie międzynarodowej, czy też potrącić podatek w wysokości określonej w ustawie. W tym ostatnim przypadku, jeżeli nierezydent udowodni, że w stosunku do niego miały zastosowanie postanowienia umowy międzynarodowej, które przewidywały redukcję krajowej stawki, będzie mógł żądać stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nienależnie pobranego podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego. W celu szczegółowego zapoznania się z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zasadami i procedurami Emitent zaleca skorzystanie z usług podmiotów prowadzących działalność w zakresie doradztwa podatkowego. Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 253 Rozdział V 4.5.1.4. Stopa dywidendy lub sposób jej wyliczenia, częstotliwość oraz akumulowany lub nieakumulowany charakter wypłat. Stopa dywidendy wyliczana jest jako wyrażony w procentach stosunek wypłaconej za ostatni rok obrotowy dywidendy do aktualnego kursu giełdowego akcji Emitenta. Emitent przez cały okres objęty historycznymi informacjami finansowymi zamieszczonymi w Prospekcie Emisyjnym (2005-2006) nie wypłacał dywidendy, a akcje Emitenta nie były notowane na żadnym rynku regulowanym. Wyliczenie stopy dywidendy nie jest więc możliwe. 4.5.2. Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania głosu Zgodnie z art. 412 KSH każdy akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu (WZ) oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Członek zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 9 Ustawy o obrocie warunkiem uczestnictwa w WZ spółki publicznej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest złożenie w jej siedzibie, najpóźniej na tydzień przed terminem WZ, świadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym WZ. Od chwili wystawienia świadectwa depozytowego, akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu do chwili utraty jego ważności albo zwrotu świadectwa wystawiającemu przed upływem terminu jego ważności. Na okres ten wystawiający dokonuje blokady odpowiedniej liczby papierów wartościowych na tym rachunku (art. 11 Ustawy o obrocie). Każdej Akcji Emitenta przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu (akcje nie są uprzywilejowane co do głosu). Zgodnie z art. 413 KSH akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką. W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH). W związku z prawem do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Emitenta Akcjonariusz ma prawo do: • umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ, prawo to przysługuje akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/10 kapitału, (art. 400 KSH i art. 30 ust. 3 Statutu Emitenta), • żądania tajnego głosowania (art. 420 par. 2 KSH), • przeglądania księgi protokołów WZ i żądania wydania odpisów uchwał (art. 421 par. 3 KSH), • zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia, w przypadku jeśli podjęta uchwała jest sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza, Uchwała taka może być na mocy art. 422 par. 1 KSH zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. Powództwo o uchylenie uchwały WZ należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały, • prawo do udzielenia przez Zarząd Spółki informacji dotyczących spraw objętych porządkiem obrad WZ (art. 428 KSH). Zarząd jest zobowiązany udzielić akcjonariuszowi żądanych informacji. 4.5.3. Prawo poboru w ofertach subskrypcji papierów wartościowych tej samej klasy Zgodnie z KSH akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). Przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 KSH akcjonariusz może zostać pozbawiony tego prawa w części lub w całości w interesie Spółki mocą uchwały WZ podjętej większością co najmniej czterech piątych głosów. Przepisu o konieczności uzyskania większości co najmniej 4/5 głosów nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa 254 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział V poboru na warunkach określonych w uchwale oraz gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia. Zarząd przedstawia WZ pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. 4.5.4. Prawo do udziału w zyskach Emitenta Akcje Emitenta uprawniają do udziału w zyskach w formie dywidendy, w przypadku gdy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podsumowujące rok obrotowy podejmie uchwalę o podziale zysku za dany rok obrotowy (patrz punkt 4.5.1. powyżej). 4.5.5. Prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji Zgodnie z art. 474 KSH akcjonariuszom przysługuje prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej likwidacji. Majątek ten dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. Statut Spółki nie przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym zakresie. 4.5.6. Postanowienia w sprawie umorzenia Statut Emitenta zawiera następujące postanowienia w sprawie umarzania akcji:§ 15 ust. 2: „Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub przez umorzenie części akcji w drodze ich nabycia przez Spółkę na warunkach określonych w Kodeksie spółek handlowych”. Działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 26 marca 2007r., uwzględniając postanowienia Uchwały nr 5 w sprawie zatwierdzenia działań Zarządu Spółki związanych z nabyciem przez Spółkę jej własnych akcji celem ich umorzenia, zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, podjętej na Walnym Zgromadzenia w dniu 20 czerwca 2006 roku, postanawiało umorzyć dobrowolnie 24.570 /819 akcji przed podziałem w stosunku 1:30/ akcji zwykłych na okaziciela serii A i B w kapitale zakładowym Spółki. Łączne wynagrodzenie wypłacone za akcje wyniosło 1.454.707,80 zł. Cena jednej Akcji przed podziałem w stosunku 1:30, wyniosła 1.776,20 zł. Akcje zostały nabyte przez Spółkę w celu ich umorzenia na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych. Zgodę na nabycie akcji własnych w celu umorzenia Walne Zgromadzenia wyraziło w Uchwale Nr 5 podjętej na Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2006r. W związku z umorzeniem Akcji nastąpiło obniżenie kapitału zakładowego o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 24.570,zł oraz pomniejszenie kapitału zapasowego o kwotę 1.454.707,80zł. Głównym motywem działań Zarządu Spółki, zmierzających do nabycia, a następnie umorzenia akcji własnych BIPROMET S.A. było doprowadzenie do zmiany większościowego akcjonariusza Spółki, jakim była spółka Budimex – Dromex S.A. Spółka ta, której przedmiot działalności w dużej mierze, pokrywa się z zakresem działania BIPROMET S.A., prowadzi działalność konkurencyjną. Zważywszy, że w rezultacie sytuacja taka nie sprzyjała pozyskiwaniu przez BIPROMET S.A. nowych kontraktów i ograniczała udział w rynku inwestycji budowlanych, a w dalszej perspektywie mogłaby zaważyć na pomyślności rozwoju Spółki - Zarząd BIPROMET S.A., dysponując koniecznymi środkami postanowił zmienić ten stan rzeczy, poprzez wykup akcji własnych Spółki, w celu ich dobrowolnego umorzenia. Nabycie pakietu akcji także od akcjonariuszy mniejszościowych zbiegło się z intencją restrukturyzacji akcjonariatu. 4.5.7. Postanowienia w sprawie zamiany Obecnie wszystkie akcje Emitenta, czyli Akcje Serii A, B, i C są akcjami na okaziciela. Również oferowane na podstawie Prospektu Emisyjnego Akcje Serii E są akcjami na okaziciela. Statut Emitenta nie zawiera żadnego postanowienia w przedmiocie zamiany akcji Emitenta na jakiekolwiek inne papiery wartościowe Emitenta. Równocześnie Statut nie wyklucza możliwości zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne (par. 15 ust. 5 Statutu). Po uzyskaniu takiej zgody akcjonariusz może zgłosić żądanie zamiany akcji na mocy art. 334 ust. 2 KSH. W celu dokonania zamiany akcji Emitenta na akcje imienne akcjonariusz powinien złożyć w podmiocie prowadzącym jego rachunek papierów wartościowych dyspozycję konwersji akcji na okaziciela na akcje imienne. Konwersja akcji na okaziciela na akcje imienne dokonywana jest kilkakrotnie w każdym roku, w terminach określonych przez KDPW. Akcje imienne po konwersji będą także zapisane na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza oraz w księdze akcyjnej, którą jest obowiązany prowadzić Emitent. Akcje imienne nie mogą być przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 255 Rozdział V 4.6. UCHWAŁY, ZEZWOLENIA LUB ZGODY, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁY LUB ZOSTANĄ WYEMITOWANE NOWE AKCJE Akcje Serii E są emitowane, oferowane w Ofercie publicznej i wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym na podstawie Uchwały nr od 8 i 8a ZWZ Emitenta z dnia 26 marca 2007 roku. Treść uchwał jest następująca: UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna z dnia 26 marca 2007r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w drodze oferty publicznej, określenia warunków emisji, upoważnienia Rady nadzorczej do określenia ceny emisyjnej akcji serii E oraz upoważnienia dla Zarządu do podjęcia wszelkich działań i czynności niezbędnych do wprowadzenia papierów wartościowych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 15 Statutu Spółki, uwzględniając postanowienia Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, uchwala się co następuje: §1 Podwyższa się, w drodze oferty publicznej, kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz nie wyższą niż 75.000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. §2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określania ceny emisyjnej akcji serii E i terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji. §3 Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie począwszy od dywidendy za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 01 stycznia 2007 roku a kończący się dnia 31 grudnia 2007 roku. §4 Akcje serii E pokryte zostaną w całości wkładami pieniężnymi. §5 Upoważnia się Zarząd Spółki do: a) podjęcia wszelkich działań i czynności niezbędnych do wprowadzenia akcji serii E do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., b) określenia szczegółowych zasad płatności za akcje serii E, c) dokonania podziału akcji serii E na transze lub ustalenie, że podziału takiego nie będzie, ustalenia zasad przesunięć akcji pomiędzy transzami oraz ustalenia zasad przydziału akcji serii E w ramach poszczególnych transz, d) zawarcia stosownej umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., e) podjęcia innych niezbędnych, czynności dotyczących emisji akcji serii E w przypadku ich nieuwzględnienia w niniejszej Uchwale. §6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru W związku z wprowadzeniem akcji Spółki do publicznego obrotu poprzez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd uważa, że publiczne zaoferowanie akcji Spółki wymaga skierowania części akcji do osób i instytucji stanowiących inwestorów na rynku kapitałowym, spoza 256 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział V dotychczasowych akcjonariuszy. Takie działanie jest w ocenie Zarządu korzystne dla Spółki i pozwoli na istotne rozszerzenie możliwości pozyskiwania, potrzebnych dla rozwoju Spółki, środków finansowych. Z powyższych powodów Zarząd zaproponował pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E. UCHWAŁA NR 8a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna z dnia 26 marca 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację papierów wartościowych i upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym oraz do zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. Uwzględniając postanowienia Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, uchwala się co następuje: §1 Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii A, B, C, D i E, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538) oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii A, B, C, D i E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji serii A, B, C, D i E w depozycie papierów wartościowych. §2 Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia akcji serii A, B, C, D i E do obrotu na rynku regulowanym (rynku giełdowym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). §3 Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji praw do akcji serii E, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538) oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji praw do akcji serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację praw do akcji serii i E w depozycie papierów wartościowych. §4 Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym (rynku giełdowym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). §5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4.7. PRZEWIDYWANA DATA EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Emitent szacuje, że rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E nastąpi nie później niż w listopadzie 2007 roku. 4.8. OPIS OGRANICZEŃ W SWOBODZIE PRZENOSZENIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wszystkie akcje Emitenta w tym Akcje Serii E są zbywalne i to prawo akcjonariuszy nie jest w żaden sposób ograniczone. 4.8.1. Ograniczenia swobody obrotu określone w Ustawie o ofercie i Ustawie o obrocie Obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom określonym w Ustawie o ofercie oraz w Ustawie o obrocie. Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 257 Rozdział V Zgodnie z art. 19 Ustawy o obrocie, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej: • papiery wartościowe objęte zatwierdzonym prospektem emisyjnym mogą być przedmiotem obrotu na rynku regulowanym wyłącznie po ich dopuszczeniu do tego obrotu, • dokonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferty publicznej albo obrotu papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi na rynku regulowanym wymaga pośrednictwa firmy inwestycyjnej. Członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z Emitentem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze nie mogą nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych oraz dokonywać na rachunek własny lub osoby trzeciej innych czynności prawnych, powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi w czasie trwania okresu zamkniętego, o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie. Okresem zamkniętym jest: • okres od wejścia w posiadanie informacji poufnej dotyczącej Emitenta lub instrumentów finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie do chwili przekazania tej informacji do publicznej wiadomości, • w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy, • w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, • w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości. Okresy zamknięte związane z publikacją raportów okresowych nie obowiązują osób, które nie posiadają dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport. Osoby wymienione w art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, (wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta, prokurenci i inne osoby pełniące funkcje kierownicze), które posiadają stały dostęp do informacji poufnych obowiązane są do przekazywania KNF oraz Emitentowi informacji o zawartych przez nie oraz osoby blisko z nimi powiązane (określone w art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie), na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie. Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie, każdy, kto: • osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej liczby głosów na WZ spółki publicznej, • posiadał co najmniej 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej liczby głosów na WZ i w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% lub mniej ogólnej liczby głosów na WZ, • miał ponad 10% ogólnej liczby głosów na WZ i zmienił swój stan posiadania o min. 2% liczby głosów na WZ w spółce, której akcje dopuszczone są do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych lub o min. 5% głosów w spółce, której akcje dopuszczone są na innym rynku regulowanym, • posiadał ponad 33% ogólnej liczby głosów na WZ i stan ten zmienił się o 1% lub więcej, jest zobowiązany zawiadomić o tym KNF oraz Spółkę w terminie 4 dni od dnia przeniesienia własności akcji bądź od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć. Zgodnie z art. 72 Ustawy o ofercie, nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej niż 10% ogólnej liczby głosów na WZ w okresie krótszym niż 60 dni przez podmiot, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi mniej niż 33% albo o więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na WZ w okresie krótszym niż 12 miesięcy, przez akcjonariusza, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi co najmniej 33%, może nastąpić wyłącznie 258 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział V w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę tych akcji (art. 72 ust. 1). W przypadku, gdy w okresach, o których mowa wyżej, zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów odpowiednio o 10% lub 5% ogólnej liczby głosów na WZ nastąpiło w wyniku zajścia innego zdarzenia prawnego niż czynność prawna, akcjonariusz jest zobowiązany, w terminie 3 miesięcy od dnia zajścia zdarzenia, do zbycia takiej liczby akcji, która spowoduje, że ten udział nie zwiększy się w tym okresie odpowiednio o więcej niż 10% lub 5% ogólnej liczby głosów na WZ (art. 72 ust. 2 ). Obowiązki, o których mowa w art. 72, nie powstają w przypadku nabywania akcji w obrocie pierwotnym, w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego, w przypadku połączenia lub podziału spółki, a także w przypadku nabywania akcji od Skarbu Państwa w wyniku pierwszej oferty publicznej i w okresie 3 lat od dnia zakończenia sprzedaży przez Skarb Państwa akcji w wyniku pierwszej oferty publicznej. Ponadto, przekroczenie: • 33% ogólnej liczby głosów na WZ w spółce publicznej może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów na WZ (art. 73 ust. 1 Ustawy o ofercie); • 66% ogólnej liczby głosów na WZ w spółce publicznej może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki (art. 74 ust. 1 Ustawy o ofercie). W przypadku, gdy przekroczenie progu 33 % lub - odpowiednio - 66% ogólnej liczby głosów na WZ nastąpiło w wyniku nabycia akcji w ofercie publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz jest obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 33 % ogólnej liczby głosów na WZ, do: • ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66 % ogólnej liczby głosów na WZ lub - odpowiednio - na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki albo • zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33 % lub - odpowiednio - 66% ogólnej liczby głosów na WZ, chyba że w tym terminie udział akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na WZ ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 33 % lub - odpowiednio - 66% ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji. Jeżeli przekroczenie 33 % lub 66% ogólnej liczby głosów na WZ nastąpiło w wyniku dziedziczenia, obowiązek, ogłoszenia wezwania ma zastosowanie w przypadku, gdy po takim nabyciu akcji udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu termin wykonania tego obowiązku liczy się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów. Akcjonariusz, który w okresie 6 miesięcy po przeprowadzeniu wezwania ogłoszonego w związku z przekroczeniem progu 66% głosów na WZ nabył, po cenie wyższej niż cena określona w tym wezwaniu, kolejne akcje tej spółki, w inny sposób niż w ramach wezwań, jest obowiązany, w terminie miesiąca od tego nabycia, do zapłacenia różnicy ceny wszystkim osobom, które zbyły akcje w tym wezwaniu. Obowiązek ogłaszania wezwań na sprzedaż lub zamianę akcji w związku z przekroczeniem progu 33% lub 66% ogólnej liczby głosów na WZ nie powstaje w przypadku nabywania akcji: • wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu, które nie są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub nie są dopuszczone do tego obrotu, • od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej, • w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego i naprawczego oraz w postępowaniu egzekucyjnym, • zgodnie z umową o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą przez uprawnione podmioty na warunkach określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. Nr 91, poz. 871 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719 i Nr 183, poz. 1538), • obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika uprawnionego na podstawie innych ustaw do korzystania z trybu zaspokojenia polegającego na przejęciu na własność przedmiotu zastawu. Obowiązek ogłaszania wezwań na sprzedaż lub zamianę akcji w związku z przekroczeniem progu 33% ogólnej liczby głosów na WZ nie powstaje w przypadku nabywania akcji od Skarbu Państwa w wyniku Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 259 Rozdział V pierwszej oferty publicznej i w okresie 3 lat od dnia zakończenia sprzedaży przez Skarb Państwa akcji w wyniku pierwszej oferty publicznej. 4.8.2. Ograniczenia swobody obrotu określone w Ustawie o ochronie konkurencji Nabywanie i obejmowanie akcji Emitenta, podlega także ograniczeniom określonym w Ustawie o ochronie konkurencji, która nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), jeżeli łączny obrót grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji przekroczył w poprzednim roku obrotowym równowartość 50.000.000 euro na terenie Polski lub 1.000.000.000 euro na świecie. Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru: • połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, • przejęcia – w szczególności poprzez nabycie lub objęcie akcji – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym albo częścią jednego lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców, • utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy, • nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Polski równowartość 10.000.000 euro. Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji jeżeli przychody ze sprzedaży netto przedsiębiorcy nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, którego akcje będą objęte albo nabyte, lub z którego akcji ma nastąpić wykonywanie praw, nie przekroczył w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro. Nie podlega także zgłoszeniu zamiar koncentracji polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje, pod warunkiem że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia oraz że instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji. Prezes UOKiK na wniosek instytucji finansowej może przedłużyć, w drodze decyzji, termin, jeżeli instytucja ta udowodni, że odsprzedaż akcji lub udziałów nie była w praktyce możliwa lub uzasadniona ekonomicznie prze upływem roku od dnia ich nabycia. Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonuje wspólnie łączący się przedsiębiorcy, przedsiębiorca przejmujący kontrolę, wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy oraz przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy. Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia. Do czasu wydania decyzji przez Prezesa UOKiK lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji. Prezes UOKiK wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie koncentracji lub zakazuje dokonania koncentracji. Wydając zgodę Prezes UOKiK może w decyzji nałożyć na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji określone obowiązki lub przyjąć ich zobowiązanie do spełnienia określonych warunków. Obowiązek zgłoszenia do Komisji Europejskiej koncentracji o „wymiarze wspólnotowym” zawiera rozporządzenie Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw. Koncentracja posiada wymiar wspólnotowy, jeżeli łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 5 mld EUR; oraz łączny obrót przypadający na Wspólnotę, każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw, wynosi więcej niż 250 mln EUR, chyba, że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. Koncentracja, która nie osiąga progów podanych wyżej, posiada wymiar wspólnotowy, w przypadku, gdy łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi ponad 2,5 mld EUR i w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich, łączny obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100 mln EUR i w każdym z tych państw łączny obrót każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 25 mln EUR; oraz łączny obrót przypadający na Wspólnotę, każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100 mln EUR, chyba, że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie 260 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział V trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. Koncentracje o wymiarze wspólnotowym zgłasza się Komisji przed ich wykonaniem i po zawarciu umowy, ogłoszeniu publicznej oferty przejęcia lub nabyciu kontrolnego pakietu akcji. Zgłoszenia można również dokonać, gdy zainteresowane przedsiębiorstwa przedstawiają Komisji szczera intencje zawarcia umowy lub, w przypadku publicznej oferty przejęcia, gdy podały do publicznej wiadomości zamiar wprowadzenia takiej oferty, pod warunkiem, że zamierzona umowa lub oferta doprowadziłaby do koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Koncentracje są oceniane celem stwierdzenia, czy są one zgodne czy nie ze wspólnym rynkiem. Dokonując tej oceny Komisja uwzględnia: • potrzebę zachowania i rozwoju skutecznej konkurencji na wspólnym rynku, z punktu widzenia, miedzy innymi, struktury wszystkich danych rynków oraz konkurencji ze strony przedsiębiorstw zlokalizowanych we Wspólnocie lub poza nią; • pozycję rynkową zainteresowanych przedsiębiorstw oraz ich siłę ekonomiczna i finansowa, mo5liwosci dostępne dla dostawców i użytkowników, ich dostęp do zaopatrzenia lub rynków, wszelkie prawne lub inne bariery wejścia na rynek, trendy podaży i popytu w stosunku do właściwych dóbr i usług, interesy konsumentów pośrednich i końcowych oraz rozwój postępu technicznego i gospodarczego, pod warunkiem, że dokonuje się on z korzyścią dla konsumentów i nie stanowi przeszkody dla konkurencji. Koncentracje, która nie przeszkadzałaby znacząco skutecznej konkurencji na wspólnym rynku lub znacznej jego części, w szczególności w wyniku stworzenia lub umocnienia pozycji dominującej, uznaje się za zgodna ze wspólnym rynkiem. Koncentracje, która przeszkadzałaby znacząco skutecznej konkurencji na wspólnym rynku lub znacznej jego części, w szczególności w wyniku stworzenia lub umocnienia pozycji dominującej, uznaje się za niezgodna ze wspólnym rynkiem. 4.9. OBOWIĄZUJĄCE REGULACJE DOTYCZĄCYCH OBOWIĄZKOWYCH OFERT PRZEJĘCIA LUB PRZYMUSOWEGO WYKUPU I ODKUPU W ODNIESIENIU DO AKCJI Statut Emitenta nie zawiera postanowień dotyczących przymusowego umorzenia akcji. Obowiązek ogłoszenia wezwania do sprzedaży akcji istnieje w kilku specyficznych sytuacjach. Określa go Ustawa o ofercie w art. 73, 74 i następnych. Dotyczy on akcjonariuszy wszystkich Spółek publicznych, czyli w szczególności akcjonariuszy Emitenta, którzy przekroczyli próg 33% lub 66% ogólnej liczby głosów na WZ w wyniku nabycia akcji w Ofercie publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego i nie zamierzają zmniejszać udziału do wartości niższej od przekroczonego progu. W przypadku przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów na WZ obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji dotyczy liczby akcji powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów na WZ, a w przypadku przekroczenia 66% liczby głosów – wszystkich pozostałych akcji. Z obowiązkiem przymusowego zbycia wszystkich posiadanych akcji musi liczyć się akcjonariusz Spółki publicznej, czyli w szczególności akcjonariusz Emitenta w przypadku osiągnięcia przez jednego akcjonariusza (lub grupę powiązanych akcjonariuszy) 90% ogólnej liczby głosów na WZ. Reguluje to art. 82 Ustawy o ofercie (przymusowy wykup). Zgodnie z nim akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim porozumienia, dotyczącego wspólnego nabywania akcji lub głosowania na WZ osiągnął lub przekroczył 90 % ogólnej liczby głosów w tej spółce, przysługuje prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji (przymusowy wykup). Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do którego skierowane jest żądanie wykupu. Zgodnie z art. 83 Ustawy o ofercie akcjonariusz spółki publicznej może zażądać wykupienia posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce. Takiemu żądaniu są obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące oraz podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia, dotyczącego wspólnego nabywania akcji lub głosowania na WZ, w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia. Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 261 Rozdział V 4.10. PUBLICZNE OFERTY PRZEJĘCIA W STOSUNKU DO KAPITAŁU EMITENTA, DOKONANE PRZEZ OSOBY TRZECIE W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO I BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO Określone w tym punkcie przypadki nie miały miejsca. 4.11. INFORMACJE O POTRĄCANYCH U ŹRÓDŁA PODATKACH DOCHODOWYCH 4.11.1. Informacje o potrącanych u źródła podatkach od dochodu uzyskiwanego z papierów wartościowych Opodatkowanie dochodów z dywidendy uzyskiwanych przez osoby fizyczne Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu dywidendy odbywa się według następujących zasad, określonych przez przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy, przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 ustawy, podatek z tytułu dywidendy wynosi 19%, płatnikiem podatku jest podmiot wypłacający dywidendę, czyli podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych osoby fizycznej, której wypłacana jest dywidenda. Opodatkowanie dochodów z dywidendy uzyskiwanych przez osoby prawne Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych odbywa się według następujących zasad, określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych: podstawę opodatkowania stanowi cały przychód z tytułu dywidendy, podatek wynosi 19 % otrzymanego przychodu, kwotę podatku uiszczonego z tytułu otrzymanej dywidendy odlicza się od kwoty podatku, obliczonego zgodnie z art. 19 ustawy, od podatku dochodowego zwolnione są spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej, uzyskujące dochody od spółek tworzących tę grupę, płatnikiem podatku jest spółka wypłacająca dywidendę, która potrąca kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla podatnika urzędu skarbowego. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych ze zbycia akcji Przedmiotem opodatkowania jest także dochód ze zbycia akcji. Płatnikiem tego podatku jest sam podatnik (nie jest to podatek potrącany u źródła). Zgodnie z art. 30 b ust. 1 Ustawy pdof, dochody uzyskane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podlegają podatkowi dochodowemu w wysokości 19% od uzyskanego dochodu. Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy pdof, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a określonymi przez ustawę kosztami uzyskania przychodów. Po zakończeniu roku podatkowego dochody ze zbycia akcji uzyskane w roku podatkowym podatnik jest obowiązany wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy pdof i na tej podstawie obliczyć należny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 Ustawy pdof). Wymienione powyżej przepisy dotyczą także zbywania praw do akcji (PDA). W przypadku dochodów uzyskiwanych przez osoby zagraniczne należy mieć dodatkowo na uwadze postanowienia właściwych umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy pdof zastosowanie stawki podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod warunkiem posiadania przez podatnika certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwy organ administracji podatkowej. 262 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział V Powyższe informacje nie dotyczą przypadków, gdy odpłatne zbycie papierów wartościowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Opodatkowanie dochodów osób prawnych ze zbycia akcji Zgodnie z Ustawą pdop przedmiotem opodatkowania jest także dochód ze zbycia akcji stanowiący różnicę pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania. Płatnikiem tego podatku jest sam podatnik (nie jest to podatek potrącany u źródła). Dochód uzyskany ze zbycia akcji łączy się z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Na mocy art. 25 Ustawy pdof podatnik obowiązany jest wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. Wymienione powyżej przepisy dotyczą także zbywania praw do akcji (PDA) i praw poboru. 4.11.2. Wskazanie, czy Emitent bierze odpowiedzialność za potrącanie podatków u źródła Emitent zapewnia, że wykona wszystkie ciążące na nim z tytułu obowiązujących przepisów obowiązki płatnika podatku dochodowego. 5. INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY 5.1. WARUNKI, PARAMETRY I PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM OFERTY ORAZ DZIAŁANIA WYMAGANE PRZY SKŁADANIU ZAPISÓW 5.1.1. Warunki oferty Oferta Publiczna przeprowadzona będzie na warunkach określonych w niniejszym Prospekcie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Ustawą o ofercie. 5.1.2. Wielkość ogółem oferty z podziałem na akcje oferowane do sprzedaży i oferowane w drodze subskrypcji Przedmiotem Oferty Publicznej objętej Prospektem jest 750.000 Akcji Serii E – akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, emitowanych na podstawie uchwał ZWZ Emitenta z dnia 26 marca 2007 roku, których treść zawarta jest w punkcie 4.6. niniejszego rozdziału Prospektu Emisyjnego oraz 570.000 Akcji Dotychczasowych – Serii C, oferowanych przez Wprowadzającego. Akcje Serii E są oferowane z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Emisja Akcji Serii E dojdzie do skutku w przypadku należytego subskrybowania co najmniej jednej akcji. W związku z Akcjami Serii E zostaną zarejestrowane w KDPW Prawa Do Akcji (PDA). 5.1.3. Terminy obowiązywania oferty i opis procedury składania zapisów Oferta Publiczna zostanie poprzedzona procesem budowy Księgi Popytu, w którym będą mogli wziąć udział Inwestorzy zainteresowani nabyciem Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych (Deklaracje) będą miały charakter wiążący. W przypadku gdy po rozpoczęciu przyjmowania Deklaracji do publicznej wiadomości zostanie udostępniony aneks do Prospektu Emisyjnego osoba, która złożyła Deklarację przed udostępnieniem aneksu, może ją anulować w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu. Na podstawie Księgi Popytu wysłane zostaną zaproszenia do złożenia zapisu na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Inwestorom, do których wysłane zostaną zaproszenia Akcje Oferowane zostaną przydzielone zgodnie ze wskazaną w nim liczbą akcji, pod warunkiem prawidłowego złożenia zapisu i opłacenia go w należnej kwocie. Pozostałym inwestorom składającym zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, Akcje Oferowane zostaną przydzielone uznaniowo. Inwestorzy zainteresowani udziałem w procesie budowy Księgi Popytu powinni skontaktować się bezpośrednio lub przez swojego brokera z Domem Maklerskim Capital Partners S.A., przesyłając informację pocztą na adres ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, pocztą elektroniczną na adres [email protected], faksem pod nr +48 22 330 68 89 lub zgłaszając ją telefonicznie pod numerem Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 263 Rozdział V +48 22 330 68 88. Wszyscy zainteresowani Inwestorzy, o ile są uprawnieni do składania zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zgodnie z warunkami określonymi w punkcie 5.2.1 niniejszego rozdziału, otrzymają Deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych. Zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych i Transzy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą po Cenie Emisyjnej. Terminy związane z Ofertą są następujące: CZYNNOŚĆ TERMIN Budowa Księgi Popytu 11 października – 15 października 2007r. Podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej 15 października 2007r. Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych 16 – 19 października 2007r. Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 16 – 19 października 2007r. Przydział Akcji 23 października 2007r. Zamknięcie Publicznej Oferty 23 października 2007r. Warunki składania zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą: • w Punktach Obsługi Klientów (POK) domów i biur maklerskich tworzących Konsorcjum Dystrybucyjne (Uczestnicy Konsorcjum Dystrybucyjnego), • za pomocą systemu „eZapisy” Domu Maklerskiego Capital Partners S.A. Lista Uczestników Konsorcjum Dystrybucyjnego wraz z ich stronami internetowymi, na których podane są adresy POK stanowi Załącznik Nr 3 do Prospektu. Uczestnicy Konsorcjum Dystrybucyjnego przyjmować będą zapisy bezpośrednio w swoich POK, lub też za pośrednictwem Internetu, faksu, telefonu lub innych środków technicznych, na warunkach obowiązujących u poszczególnych Uczestników Konsorcjum Dystrybucyjnego. Emitent uprzedza, że warunkiem złożenia zapisu na Akcje Oferowane u niektórych Uczestników Konsorcjum Dystrybucyjnego może być konieczność zawarcia umowy świadczenia usług brokerskich i prowadzenia rachunku papierów wartościowych z Inwestorem. W celu złożenia zapisu na Akcje Oferowane Inwestor składa w POK wypełniony w 3 egzemplarzach Formularz Zapisu na Akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych, zgodny z odpowiednim wzorem zawartym w Załączniku nr 1 do Prospektu lub – jeśli jest to dopuszczalne – przekazuje za pośrednictwem Internetu, faksu, telefonu lub innych środków technicznych dyspozycję złożenia zapisu na Akcje Oferowane w jego imieniu przez Uczestnika Konsorcjum Dystrybucyjnego. Składanie zapisów przez pełnomocnika możliwe jest w przypadku zachowania formy pisemnej pełnomocnictwa. Emitent zwraca uwagę Inwestorów na możliwość obowiązywania ostrzejszych regulacji dotyczących pełnomocnictw w poszczególnych domach i biurach maklerskich przyjmujących zapisy (np. udzielenie pełnomocnictwa w obecności pracownika, złożenie podpisu przez pełnomocnika na karcie wzorów podpisów itp.). Zapisy przyjmowane przez Dom Maklerski Capital Partners S.A. składane będą wyłącznie za pomocą internetowego systemu „eZapisy” i opłacane z zastosowaniem produktu eCARD S.A. – ePrzelewu. Działanie przez pełnomocnika w systemie „eZapisy” nie jest możliwe. W celu złożenia zapisu na Akcje Oferowane za pośrednictwem Domu Maklerskiego Capital Partners S.A. konieczne jest dokonanie następujących czynności: A. Wejście na stronę internetową Oferującego pod adresem www.dmcp.com.pl i wybranie zakładki „eZapisy”. B. Otwarcie „Formularza Rejestracyjnego Inwestora” i wpisanie w jego rubryki danych osobowych Inwestora w tym numerów PESEL i NIP oraz nazwy podmiotu (domu maklerskiego lub banku) prowadzącego na rzecz Inwestora rachunek papierów wartościowych oraz numeru tego rachunku. Skuteczne dokonanie rejestracji może być uzależnione od dodatkowych potwierdzeń. W procesie rejestracji zostanie określony identyfikator inwestora i hasło, które pozwolą na dostęp do „eZapisów” w przyszłości. Potwierdzenie rejestracji zostanie przesłane na podany przez Inwestora adres e-mail. Inwestorzy zarejestrowani już uprzednio w serwisie „eZapisy” nie muszą dokonywać ponownie rejestracji. 264 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział V C. Otwarcie „Formularza Zapisu na Akcje Oferowane Bipromet S.A.”, który zawiera treść zgodną z treścią Formularza Zapisu na Akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych, zgodny ze wzorem zawartym w Załączniku nr 2 do Prospektu, a następnie wpisanie liczby akcji, na jaką opiewa składany zapis. W pozostałe rubryki zostaną podstawione dane z „Formularza Rejestracyjnego Inwestora”. Dyspozycja deponowania Akcji Oferowanych będąca częścią Formularza Zapisu zostanie automatycznie wypełniona. D. Zaakceptowanie treści „Formularza Zapisu na Akcje Oferowane Bipromet S.A.”. Po dokonaniu tej czynności Inwestor zostanie przekierowany na stronę eCARD S.A. celem dokonania opłacenia zapisu na Akcje Oferowane ePrzelewem, zgodnie z zasadami funkcjonowania systemu obsługi płatności internetowych eCARD S.A. Opłaty ePrzelewem będą mogli dokonać klienci mBanku, Multibanku i Banku Nordea S.A. E. Potwierdzenie złożenia zapisu na Akcje Oferowane Inwestor będzie mógł wydrukować (lub zapisać na swoim komputerze w formacie *.pdf) ze strony Oferującego, z serwisu „eZapisy”, po otrzymaniu przez Oferującego przelewu środków z systemu obsługi płatności internetowych eCARD S.A. O wpływie środków tytułem opłacenia eZapisu Inwestor zostanie poinformowany e-mailem na podany przez siebie adres w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia złożenia zapisu i dokonania płatności ePrzelewem. Oferujący informuje, że składanie zapisów na Akcje Oferowane drogą elektroniczną ze pomocą systemu „eZapisy” niesie ze sobą ryzyko związane z niezachowaniem formy pisemnej zapisu. Zapis złożony drogą elektroniczną nie jest opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, pozwalającym traktować dokument w formie elektronicznej jak sporządzony w formie pisemnej. Niezachowanie formy pisemnej zapisu nie powoduje jego nieważności, bowiem zgodnie z art. 437 KSH forma pisemna zapisu jest zastrzeżona wyłącznie dla celów dowodowych. Inwestor powinien jednak mieć świadomość ryzyka wynikającego z możliwych trudności dowodowych w przypadku zgłaszania ewentualnych roszczeń wynikających ze złożenia zapisu na Akcje Oferowane. Szczegółowy zakres i forma dokumentów wymaganych podczas składania zapisu oraz zasady działania przez pełnomocnika powinny być zgodne z procedurami Uczestnika Konsorcjum Dystrybucyjnego przyjmującego zapis. Informacje na ten temat udostępniane będą w POK poszczególnych Uczestników Konsorcjum Dystrybucyjnego. Za Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego wypełnienia Formularza zapisu ponosi składający zapis. Zapis na akcje jest bezwarunkowy, nieodwołalny, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą zapis do czasu przydziału Akcji Oferowanych, a w przypadku Akcji Serii E także do dnia ogłoszenia o niedojściu jej do skutku, z zastrzeżeniem zapisów w wskazanych w części 5.1.9. „Wycofanie zapisu”. Wraz z Formularzem zapisu na akcje Inwestor składa dyspozycję deponowania akcji na prowadzonym na jego rzecz rachunku papierów wartościowych w biurze maklerskim albo w banku uprawnionym do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Zapisy na akcje bez wypełnionej i podpisanej dyspozycji deponowania akcji przyjmowane nie będą. Za skutki niewypełnienia lub niewłaściwego wypełnienia dyspozycji deponowania akcji odpowiedzialność ponosi wyłącznie Inwestor. Warunki składania zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przyjmowane będą wyłącznie w Domu Maklerskim Capital Partners S.A. w formie pisemnej (w tej Transzy nie będzie wykorzystywany system eZapisy). Inwestorzy uprawnieni do składania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych są wymienieni w punkcie 5.2.1 niniejszego Rozdziału. W celu złożenia zapisu na Akcje Oferowane Inwestor składa wypełniony w 3 egzemplarzach Formularz Zapisu na Akcje w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, zgodny ze wzorem zawartym w Załączniku nr 1 do Prospektu. Zapisy składane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w imieniu własnym, odrębnie na rzecz poszczególnych, zarządzanych przez towarzystwo funduszy, stanowią w rozumieniu niniejszego Prospektu zapisy odrębnych inwestorów. Zarządzający pakietem papierów wartościowych na zlecenie powinien złożyć jeden zapis zbiorczy na rzecz poszczególnych klientów, dołączając do zapisu listę Inwestorów zawierającą w odniesieniu do każdego z Inwestorów informacje umożliwiające jego identyfikację przez podmiot prowadzący na jego rzecz rachunek papierów wartościowych. Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 265 Rozdział V Informacje o szczegółowym zakresie i formie dokumentów wymaganych podczas składania zapisu oraz zasady działania przez pełnomocnika będą dostępne w Domu Maklerskim Capital Partners S.A. w okresie przyjmowania zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego wypełnienia Formularza zapisu ponosi składający zapis. Zapis na akcje jest bezwarunkowy, nieodwołalny, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą zapis do czasu przydziału Akcji Oferowanych lub do dnia ogłoszenia o nie dojściu emisji Akcji Serii E do skutku, z zastrzeżeniem zapisów w wskazanych w części 5.1.9. „Wycofanie zapisu”. Wraz z Formularzem zapisu na akcje Inwestor składa dyspozycję deponowania akcji na prowadzonym na jego rzecz rachunku papierów wartościowych w biurze maklerskim albo w banku uprawnionym do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Zapisy na akcje – za wyjątkiem składania ich przez zarządzającego pakietem papierów wartościowych na zlecenie - bez wypełnionej i podpisanej dyspozycji deponowania akcji przyjmowane nie będą. Za skutki niewypełnienia lub niewłaściwego wypełnienia dyspozycji deponowania akcji odpowiedzialność ponosi wyłącznie Inwestor. 5.1.4. Warunki wycofania lub zawieszenia Oferty Walne Zgromadzenie Emitenta i Wprowadzający mają prawo do odstąpienia od przeprowadzenia Oferty Publicznej oraz podjęcia decyzji o zmianie terminów jej przeprowadzenia w każdym przypadku, w którym dotychczasowi Akcjonariusze i Wprowadzający uznają takie działanie za uzasadnione i zgodne z ich interesem. Decyzja o odstąpieniu może być podjęta w takim terminie, aby nie później niż w dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane mógł zostać opublikowany zatwierdzony aneks do Prospektu Emisyjnego zawierający informację o decyzji Walnego Zgromadzenia Emitenta i Wprowadzającego. Uzasadnienie decyzji w przedmiocie odstąpienia od przeprowadzenia Oferty Publicznej lub zmianie terminów jej przeprowadzenia nie musi być przekazane do publicznej wiadomości. Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane ani Emitent ani Wprowadzający nie odstąpią od przeprowadzenia Oferty publicznej, mogą natomiast z istotnych przyczyn przedłużyć czas przyjmowania zapisów oraz zmienić termin przydziału Akcji Oferowanych. Jeżeli zajdzie konieczność dokonania takich zmian – zostaną one wprowadzone w trybie aneksu do Prospektu Emisyjnego. Jeśli zmiana będzie dotyczyła przedłużenia terminu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane, aneks zostanie opublikowany nie później niż w ostatnim dniu określonego uprzednio terminu przyjmowania zapisów. Aneksy do Prospektu emisyjnego Emitent będzie udostępniał do publicznej wiadomości niezwłocznie po zatwierdzeniu ich przez KNF, w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt Emisyjny. 5.1.5. Redukcja zapisów oraz sposób zwrotu nadpłaconych kwot Inwestorom Transza Inwestorów Indywidualnych W Transzy Inwestorów Indywidualnych przydział akcji na poszczególne zapisy będzie dokonywany proporcjonalnie do liczby akcji, na którą każdy z zapisów opiewa. Szczegółowa procedura przydziału jest następująca: 1. Obliczona zostanie stopa alokacji, stanowiąca iloraz Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych i liczby akcji, na jaką opiewają w sumie wszystkie złożone w tej Transzy zapisy. 2. Przydział akcji na każdy zapis zostanie określony jako część całkowita iloczynu liczby akcji, na którą opiewa dany zapis i wyliczonej w sposób podany w punkcie 1. stopy alokacji. 3. Pozostała po dokonaniu operacji opisanej w punkcie 2. liczba Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych będzie rozdzielona po jednej akcji kolejno na każdy zapis, po uprzednim uszeregowaniu wszystkich zapisów w kolejności według wielkości od największego do najmniejszego i rozpoczynając od zapisu największego. 4. Jeżeli w trakcie przydziału opisanego w punkcie 3. ostatnie przydzielane akcje przypadną na grupę zapisów opiewających na równą liczbę akcji i liczebność tej grupy będzie większa od liczby akcji pozostałych do przydzielenia – wybór zapisów, którym zostanie dodatkowo przydzielona jedna akcja dokonany zostanie drogą losowania. 266 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział V Transza Inwestorów Instytucjonalnych W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych Akcje Oferowane zostaną przydzielone: • Inwestorom, którzy wzięli udział w budowie Księgi Popytu i otrzymali zaproszenia do złożenia zapisu – zgodnie z ich ilościami wskazanymi w otrzymanych zaproszeniach, pod warunkiem prawidłowego złożenia zapisu i opłacenia go w należnej kwocie. • Pozostałym inwestorom składającym zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, Akcje Oferowane zostaną przydzielone uznaniowo przez Emitenta w porozumieniu z Wprowadzającym. W przypadku, gdy zgodnie z powyższymi zasadami przydziału Inwestorowi składającemu zapis nie zostaną przydzielone Akcje Oferowane lub zostanie mu przydzielona mniejsza liczba Akcji Oferowanych niż wskazana przez niego w Formularzu Zapisu, niewykorzystana cześć wpłaconej kwoty zostanie zwrócona na rachunek bankowy lub na rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów wartościowych, wskazany w treści zapisu. Zwrot środków pieniężnych nastąpi w przypadku: • wystąpienia nadpłat w wyniku przydzielenia Inwestorom mniejszej liczby Akcji Oferowanych niż określona w zapisach (redukcja zapisów) – dokonany zostanie nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia przydziału Akcji Oferowanych • niedojścia emisji Akcji Serii E do skutku przed dopuszczeniem PDA do obrotu giełdowego – dokonany zostanie w ciągu najwyżej 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia o niedojściu emisji do skutku, • niedojścia emisji Akcji Serii E do skutku po dopuszczeniu PDA do obrotu giełdowego, dokonany zostanie osobom, na rachunkach których będą zapisane PDA (w kwocie równej iloczynowi liczby PDA znajdujących się na rachunku papierów wartościowych inwestora i Ceny Emisyjnej) zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z KDPW. Wpłaty na Akcje Oferowane są nieoprocentowane. Zwrot powyższych kwot zostanie dokonany bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. 5.1.6. Minimalna i maksymalna wielkość zapisu W Transzy Inwestorów Indywidualnych minimalna wielkość zapisu wynosi 30 (słownie: trzydzieści) akcji. Minimalna liczba Akcji Oferowanych objęta zapisem w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych wynosi 1.000 (słownie: jeden tysięcy) sztuk. Każdy Inwestor może złożyć zapis na liczbę akcji nie większą niż oferowana w danej Transzy. Zapisy jednego inwestora opiewające w sumie na liczbę akcji większą od oferowanej w danej Transzy będą uważane za zapisy na wszystkie akcje w tej Transzy. Inwestorzy są uprawnieni do składania zapisów wielokrotnych. 5.1.7. Termin, w którym możliwe jest wycofanie zapisu W przypadku gdy po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane do publicznej wiadomości zostanie udostępniony aneks do Prospektu Emisyjnego dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału Akcji Oferowanych, o których Emitent lub Wprowadzający powziął wiadomość przed tym przydziałem, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem aneksu do Prospektu Emisyjnego, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu, składając w podmiocie przyjmującym zapisy na Akcje Oferowane oświadczenie na piśmie, w terminie dwóch dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu. Jeśli zajdzie taka potrzeba Emitent dokona odpowiedniej zmiany terminu przydziału akcji w celu umożliwienia Inwestorom uchylenia się od tych skutków prawnych. Zapisy złożone w serwisie „eZapisy” Domu Maklerskiego Capital Partners w opisanym powyżej przypadku będzie można wycofać korzystając z dodatkowo uruchomionej opcji „Wycofanie eZapisu”, w terminach wskazanych powyżej. Podane wyżej zasady dotyczą także składanych przez inwestorów wiążących deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych w procesie budowy Księgi Popytu. W przypadku gdy po rozpoczęciu przyjmowania Deklaracji do publicznej wiadomości zostanie udostępniony aneks do Prospektu Emisyjnego osoba, która złożyła Deklarację przed udostępnieniem aneksu, może ją anulować w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu. Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 267 Rozdział V 5.1.8. Sposób i terminy wnoszenia wpłat za Akcje Oferowane oraz dostarczenie przydzielonych akcji Wpłata na Akcje Oferowane: • w Transzy Inwestorów Indywidualnych musi być uiszczona gotówką, przelewem tradycyjnym, pobraniem z rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych lub ePrzelewem, w pełnej wysokości i w taki sposób, aby najpóźniej w momencie złożenia zapisu wpłynęła na rachunek biura lub domu maklerskiego, za pośrednictwem którego składany jest zapis; • w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych musi być uiszczona przelewem, w pełnej wysokości w taki sposób, aby najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym datę przydziału Akcji Oferowanych wpłynęła na rachunek Domu Maklerskiego Capital Partners S.A. Przez wpłatę w pełnej wysokości rozumie się kwotę równą iloczynowi liczby akcji, na jakie złożono zapis i Ceny Emisyjnej. Wpłaty na Akcje Oferowane mogą być dokonywane wyłącznie w złotych. Informacja o numerze rachunku, na jaki powinna zostać dokonana wpłata, będzie dostępna w POK przyjmującym zapis na akcje. W przypadku płatności ePrzelewem numer rachunku zostanie podany inwestorowi po zaakceptowaniu wypełnionego Formularza Zapisu. W przypadku niedokonania pełnej wpłaty na Akcje Oferowane zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie Emisyjnym zapis zostanie uznany za ważny, ale opiewający na taką liczbę Akcji Oferowanych, jaka pokryta jest środkami finansowymi, jednakże pod warunkiem, że liczba akcji na jaką będzie opiewał taki zapis nie będzie mniejsza niż minimalna liczba Akcji Oferowanych objęta zapisem określona w punkcie 5.1.6. Przydzielone PDA i Akcje zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych wskazanych przez Inwestorów w dyspozycjach deponowania akcji, które obowiązani byli oni złożyć równocześnie ze złożeniem zapisu. Akcje Serii E, w dniu ich rejestracji w KDPW, zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych posiadaczy PDA w liczbie równej ilości zapisanych na tych rachunkach PDA. 5.1.9. Sposób i termin podania wyników Oferty do publicznej wiadomości Na podstawie § 33 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Emitent ma obowiązek przekazać w formie raportu bieżącego informacje o: • terminie rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji, • dacie przydziału akcji, • liczbie papierów wartościowych objętych subskrypcją, • redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy, • liczbie akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji, • liczbie akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, • ceny, po jakiej akcje były obejmowane, • liczbie osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach, • liczbie osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach, • nazwach (firmach) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej akcji (cena emisyjna, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednej akcji, w wykonaniu umowy subemisji) nabytej przez subemitenta, • wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej, • łącznej wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty, wraz z metodami rozliczenia 268 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział V tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta. Emitent na podstawie § 97 ust. 2 powołanego w bieżącym punkcie rozporządzenia ma obowiązek przekazania raportu bieżącego w terminie do dwóch tygodni od dnia zakończenia subskrypcji. Wykazy subskrybentów ze wskazaniem liczby przyznanych każdemu z nich Akcji Serii E będą wyłożone w miejscach przyjmowania zapisów najpóźniej w terminie tygodnia od dnia przydziału akcji i pozostawione do wglądu w ciągu następnych dwóch tygodni. W przypadku niedojścia emisji Akcji Serii E do skutku, Emitent przekaże informację o tym zdarzeniu w drodze raportu bieżącego. Równocześnie Emitent poinformuje subskrybentów o terminach zwrotu środków wpłaconych tytułem opłacenia zapisów na Akcje Serii E. Zgodnie z art. 438 § 4 ksh termin zwrotu środków nie może być dłuższy niż 2 tygodnie od daty opublikowania raportu bieżącego zawierającego informację o niedojścia emisji do skutku. 5.1.10. Procedury związane z wykonaniem praw pierwokupu Akcji Oferowanych Oferta nie przewiduje realizacji żadnych przywilejów i preferencji w zakresie zapisów na Akcje Oferowane. Prawo poboru Akcji Serii E zostało wyłączone uchwałą Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 26 marca 2007r. 5.2. ZASADY DYSTRYBUCJI I PRZYDZIAŁU 5.2.1. Rodzaje Inwestorów i podział na transze Akcje Oferowane w Ofercie Publicznej podzielone są na: • Transzę Inwestorów Indywidualnych, • Transzę Inwestorów Instytucjonalnych. Podmiotami uprawnionymi do zapisywania się na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych są osoby fizyczne – zarówno rezydenci, jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego. Podmiotami uprawnionymi do składania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych są: • Inwestorzy Kwalifikowani, • osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej – zarówno rezydenci, jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego, • zarządzający pakietem papierów wartościowych na zlecenie w imieniu osób, których rachunkami zarządzają i na rzecz których zamierzają nabyć Akcje Oferowane, przy czym zarządzający pakietem papierów wartościowych na zlecenie wraz ze złożeniem zapisu obowiązani są złożyć listę osób, na rzecz których zamierzają nabyć Akcje Oferowane. 5.2.2. Zamiary znacznych akcjonariuszy oraz członków organów Emitenta odnośnie uczestnictwa w Ofercie Z posiadanych przez emitenta informacji, pozyskanych z zachowaniem należytej staranności wynika, że niektórzy z obecnych członków organów zarządzających, nadzorczych i administracyjnych zamierzają nabyć akcje oferowane w publicznej ofercie, jednakże w ilościach mniejszych niż 5% akcji będących przedmiotem oferty. Znaczni akcjonariusze instytucjonalni nie zamierzają uczestniczyć w subskrypcji. 5.2.3. Informacje podawane przed przydziałem: a) podział oferty na transze; Akcje Oferowane w liczbie 1.320.000 oferowane są w następujących transzach: • 320.000 Akcji Serii E w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych, • 430.000 Akcji Serii E i 570.000 Akcji Dotychczasowych w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. b) zasady określające sytuację, w której może dojść do zmiany wielkości transz; Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 269 Rozdział V Zarząd Emitenta może dokonać przesunięć Akcji Oferowanych pomiędzy transzami w momencie przydziału, z zastrzeżeniem, że przesunięciu będą podlegały wyłącznie akcje, które nie zostały objęte i opłacone w danej transzy. O dokonaniu takiego przesunięcia Emitent przekaże informację w trybie określonym w punkcie 5.1.9., powyżej. c) metody przydziału, które będą stosowane w przypadku nadsubskrypcji; Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych zostanie dokonany proporcjonalnie do złożonych zapisów. W przypadku, gdy liczba akcji, na jakie złożono zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych, będzie większa od liczby akcji przeznaczonych do objęcia w tej Transzy, z zastrzeżeniem ewentualnych przesunięć pomiędzy transzami, akcje przydzielone zostaną na zasadzie proporcjonalnej redukcji. Szczegółowa procedura przydziału jest następująca: 1. Obliczona zostanie stopa alokacji, stanowiąca iloraz Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych i liczby akcji, na jaką opiewają w sumie wszystkie złożone w tej Transzy zapisy. 2. Przydział akcji na każdy zapis zostanie określony jako część całkowita iloczynu liczby akcji, na którą opiewa dany zapis i wyliczonej w sposób podany w punkcie 1. stopy alokacji. 3. Pozostała po dokonaniu operacji opisanej w punkcie 2 liczba Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych będzie rozdzielona po jednej akcji kolejno na każdy zapis, po uprzednim uszeregowaniu wszystkich zapisów w kolejności według wielkości od największego do najmniejszego i rozpoczynając od zapisu największego. 4. Jeżeli w trakcie przydziału opisanego w punkcie 3 ostatnie przydzielane akcje przypadną na grupę zapisów opiewających na równą liczbę akcji i liczebność tej grupy będzie większa od liczby akcji pozostałych do przydzielenia – wybór zapisów, którym zostanie dodatkowo przydzielona jedna akcja dokonany zostanie drogą losowania. Inwestorom w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych biorącym udział w budowie Księgi Popytu, do których wysłano Zaproszenie do złożenia zapisu, Akcje Oferowane zostaną przydzielone w liczbie zgodnej z Zaproszeniem, o ile złożą i opłacą zapisy na Akcje Oferowane w liczbie nie mniejszej niż określona w Zaproszeniu. W przypadku, gdy Inwestor, do którego wysłano zaproszenie do złożenia zapisu złożył zapis na liczbę Akcji Oferowanych mniejszą niż wskazana w zaproszeniu lub dokonał opłacenia zapisu w kwocie mniejszej niż należna z tytułu złożonego zapisu – Akcje Oferowane zostaną przydzielone w liczbie równej części całkowitej ilorazu kwoty wpłaconej tytułem opłacenia złożonego zapisu i Ceny Emisyjnej. Dokonanie przydziału akcji nie uwłacza prawom Emitenta i Wprowadzającego do dochodzenia naprawienia szkody wynikłej ze złożenia zapisu na mniejszą niż podana w zaproszeniu liczbę akcji lub niepełnego opłacenia złożonego zapisu. Inwestorom, do których nie wysłano zaproszeń, a którzy złożyli Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, akcje zostaną przydzielone uznaniowo przez Zarząd Emitenta. Inwestorom, do których wysłano Zaproszenia do złożenia zapisu, a którzy złożyli zapisy na Akcje Oferowane w liczbie przewyższającej liczbę określoną w Zaproszeniu przydzielone zostaną akcje w liczbie określonej w Zaproszeniu oraz mogą zostać przydzielone akcje dodatkowo, według uznania Zarządu Emitenta. W przypadku złożenia przez Inwestorów w Ofercie publicznej zapisów opiewających w sumie na liczbę mniejszą niż liczba Akcji Oferowanych, w pierwszej kolejności zostaną przydzielone Akcje Serii E, a następnie – akcje Dotychczasowe. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych akcje będą przydzielane w taki sposób, aby proporcja pomiędzy liczbą przydzielonych każdemu Inwestorowi Akcji Serii E i Akcji Dotychczasowych była jednakowa. d) sposoby preferencyjnego traktowania określonych rodzajów Inwestorów; Emitent nie przewiduje preferencyjnego traktowania jakiegokolwiek Inwestora lub grupy Inwestorów dokonujących zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych preferencja obejmuje Inwestorów, którzy wzięli udział w budowie Księgi Popytu, złożyli Deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych z ceną nie niższą od Ceny Emisyjnej i otrzymali od Emitenta zaproszenia do złożenia zapisu. e) sposób traktowania przy przydziale zapisów składanych przez różne podmioty i za pośrednictwem różnych podmiotów; Zasady przydziału Akcji Oferowanych są jednakowe dla wszystkich Inwestorów w Transzy Inwestorów Indywidualnych (proporcjonalna redukcja zapisów w przypadku nadsubskrypcji) i nie zależą od tego, kto i w którym podmiocie przyjmującym zapisy złożył swój zapis na akcje. 270 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział V Różnice w traktowaniu Inwestorów składających w Transzy Inwestorów Indywidualnych zapisy w różnych instytucjach mogą wynikać z wewnętrznych uregulowań funkcjonujących w konkretnych instytucjach. Może się więc zdarzyć, że Inwestorzy będą na przykład ponosić różne opłaty (np. koszt udzielenia pełnomocnictwa lub prowizja na rzecz podmiotu przyjmującego zapis), mieć możliwość składania zapisów w innych godzinach, mieć różne możliwości uzyskiwania kredytu na opłacenie zapisu. Różny może być też czas oczekiwania na zwrot środków z opłacenia zapisów w przypadku wystąpienia nadsubskrypcji. Są to uregulowania, na które Emitent nie ma wpływu. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych ze względu na przyjmowanie zapisów wyłącznie przez Oferującego nie istnieje problem różnego traktowania Inwestorów przez różne instytucje, za to – ponieważ Emitent dokona przydziału w sposób uznaniowy – indywidualne cechy Inwestora, takie jak przedmiot prowadzonej przez niego działalności i polityka inwestycyjna oraz jego wiarygodność jako płatnika – mogą być jednym z kryteriów decydujących o liczbie przyznawanych akcji. f) docelowa minimalna wielkość pojedynczego przydziału w ramach transzy inwestorów indywidualnych; Minimalna wartość pojedynczego przydziału Akcji Oferowanych nie jest określona. Zgodnie z obowiązującymi zasadami przydziału, w przypadku wystąpienia dużej nadsubskrypcji może dojść do nie przydzielenia akcji subskrybentom, którzy złożą zapisy opiewające na niewielką liczbę akcji. g) warunki zamknięcia oferty, jak również najwcześniejszy możliwy termin jej zamknięcia; Warunkiem dojścia do skutku Oferty Publicznej jest subskrybowanie przynajmniej jednej Akcji Serii E. Nie jest możliwe i nie będzie dokonane skrócenie terminu składania zapisów na Akcje Oferowane. h) wielokrotne zapisy; Nie istnieją żadne ograniczenia liczby zapisów składanych przez jednego Inwestora. Podmioty przyjmujące zapisy będą przyjmować od jednego Inwestora zapisy na liczbę Akcji Oferowanych nie większą w sumie niż liczebność akcji w odpowiedniej Transzy. Wielokrotne zapisy złożone przez jednego Inwestora nie będą podlegały sumowaniu na potrzeby dokonania przydziału akcji opisanego w lit. c powyżej. 5.2.4. Procedura zawiadamiania inwestorów o liczbie przydzielonych akcji Informację dotycząca liczby przydzielonych akcji każdy Inwestor będzie mógł uzyskać w domu maklerskim, którym złożył zapis. Zgodnie z art. 439 par. 2 KSH wykazy subskrybentów ze wskazaniem liczby przyznanych każdemu z nich akcji będą wyłożone najpóźniej w terminie tygodnia od dnia przydziału akcji i pozostawione do wglądu w ciągu następnych dwóch tygodni w miejscach, gdzie zapisy były przyjmowane. Inwestorzy mogą być także informowani o liczbie przydzielonych im Akcji Oferowanych zgodnie z obowiązującymi w poszczególnych instytucjach prowadzących rachunki papierów wartościowych regulacjami. Rozpoczęcie obrotu giełdowego PDA oraz Akcjami Oferowanymi nie jest uzależnione od powiadomienia wszystkich Inwestorów o liczbie przydzielonych im Akcji Oferowanych. 5.2.5. Nadprzydział i opcja dodatkowego przydziału typu „green shoe” Oferta nie przewiduje możliwości dokonania nadprzydziału typu “green shoe” czyli przyznania określonym podmiotom krótkich pozycji w oferowanych akcjach i późniejszego odkupienia przez nie akcji w obrocie giełdowym w określonym terminie. 5.3. CENA 5.3.1. Cena Emisyjna Cena Emisyjna Akcji Oferowanych zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą Emitenta na podstawie rekomendacji Oferującego przy uwzględnieniu wyników procesu budowy Księgi Popytu. Cena Emisyjna mieścić się będzie w Przedziale Cenowym od 25,00 zł do 30,00 zł. Emitent uprzedza, że Inwestorzy dokonujący zapisów na Akcje Oferowane mogą być obciążani opłatami z tytułu przyjęcia Zapisu na akcje w wysokości określanej przez poszczególne domy i biura maklerskie przyjmujące zapisy na akcje. Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 271 Rozdział V 5.3.2. Zasady podania do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej Cena Emisyjna będzie podana do publicznej wiadomości w dniu roboczym poprzedzającym rozpoczęcie przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane, w trybie art. 54 ust 3 Ustawy o ofercie to jest w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt Emisyjny, oraz w formie raportu bieżącego Emitenta. 5.3.3. Uzasadnienie i beneficjenci cofnięcia prawa pierwokupu Prawo poboru Akcji Serii E zostało wyłączone uchwałą nr 8 ZWZ Emitenta z dnia 26 marca 2007 roku, której treść zamieszczono w punkcie 4.6 niniejszego rozdziału Prospektu. Uchwała zawiera uzasadnienie wyłączenia prawa poboru. Beneficjentem wyłączenia prawa poboru jest przede wszystkim Spółka, bowiem pozwala jej to na przeprowadzenie Oferty Publicznej. Podstawą określenia Ceny Emisyjnej jest wycena jej akcji przez Inwestorów biorących udział w procesie budowy Księgi Popytu oraz wycena dokonana przez Oferującego. 5.3.4. Porównanie opłat ze strony Inwestorów w ofercie publicznej oraz efektywnych wpłat gotówkowych dokonanych przez członków Zarządu, Rady Nadzorczej albo osoby zarządzające wyższego szczebla w ciągu ostatniego roku. Prezes Zarządu Emitenta, Pan Tadeusz Baj objął: • w styczniu 2006r. w pierwokupie 1.555 akcji serii C (słownie: jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji Emitenta po cenie równej wartości nominalnej tj. 30,00zł za każdą akcję, • w styczniu 2007r. zakupił na rynku wtórnym 10 (słownie: dziesięć) akcji Emitenta po cenie 612,00zł za każdą akcję. Wartość nominalna każdej z tych akcji wynosiła 30,00zł. Wiceprezes Zarządu Emitenta, Pan Tomasz Sobol zakupił na rynku wtórnym w styczniu 2007r. 10 (słownie: dziesięć) akcji Emitenta po cenie 612,00zł za każdą akcję. Wartość nominalna każdej z tych akcji wynosiła 30,00zł. Osoba zarządzająca wyższego szczebla, Pan Krzysztof Kasprzyk objął w styczniu 2006r., w pierwokupie 204 (słownie: dwieście cztery) akcje serii C Emitenta po cenie równej wartości nominalnej tj. 30,00zł za każdą akcję. Obecnie, po dwóch splitach akcji w stosunku 1:30 w dniu 19.12.2006r. i 1:10 w dniu 26.03.2007r., wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10zł (słownie: dziesięć groszy). Pozostali członkowie Zarządu, członkowie Rady Nadzorczej ani osoby zarządzające wyższego szczebla Emitenta w ciągu ostatniego roku nie nabywały akcji Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20 czerwca 2006r. ustanowiło program motywacyjny dla członków organów zarządzających, członków kadry kierowniczej oraz pracowników kluczowych dla realizacji strategii Spółki. W tym celu podjęto uchwałę o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 145.230 zł. poprzez emisję 1.452.300 akcji serii D i imiennych warrantów na te akcje. W dniu 22 sierpnia 2006r. uchwałą Rady Nadzorczej nr 13/2006 i po zmianach dokonanych uchwałą Rady Nadzorczej nr 12/2007 z dnia 11 kwietnia 2007r. przedstawiono oferty objęcia Warrantów w ramach transzy I: • Prezesowi Zarządu panu Tadeuszowi Bajowi 141.900 warrantów reprezentujących prawa do objęcia 141.900 akcji serii D – uchwała Rady Nadzorczej nr 14/2007 z dnia 11 kwietnia 2007r. z okresem ważności oferty do 10 lipca 2007r. • Członkowi Zarządu panu Tomaszowi Sobolowi 88.200 warrantów reprezentujących prawa do objęcia 88.200 akcji serii D - uchwała Rady Nadzorczej nr 15/2007 z dnia 11 kwietnia 2007r. z okresem ważności oferty do 10 lipca 2007 r. W dniu 11 czerwca 2007 r. pan Tadeusz Baj jak również pan Tomasz Sobol złożyli stosowne oświadczenia o przyjęciu oferty wobec czego Warranty subskrypcyjne w stosownej ilości zostaną wydane tym osobom. 272 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział V 5.4. PLASOWANIE I GWARANTOWANIE 5.4.1. Koordynator oferty Koordynatorem całości Publicznej Oferty oraz Oferującym jest Dom Maklerski Capital Partners S.A., ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa. 5.4.2. Nazwa i adres agentów ds. płatności i podmiotów świadczących usługi depozytowe Podmiotem świadczącym usługi depozytowo-rozliczeniowe w Polsce jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4. 5.4.3. Wykaz podmiotów, które podjęły się gwarantowania emisji Emitent informuje, że nie zawarł żadnych umów, których celem byłoby oferowanie akcji przez inne podmioty niż Dom Maklerski Capital Partners S.A. i Uczestnicy Konsorcjum Dystrybucyjnego, których lista stanowi Załącznik Nr 3 do Prospektu. Emitent nie zawarł żadnych umów o subemisje usługowe w rozumieniu Ustawy o ofercie. Emitent także nie zawarł żadnych umów o subemisje inwestycyjne w rozumieniu Ustawy o ofercie, dotyczących emisji Akcji Serii E. 6. DOPUSZCZENIE AKCJI DO OBROTU I USTALENIA DOTYCZĄCE OBROTU 6.1. WNIOSEK O DOPUSZCZENIE AKCJI SERII E DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM Emitent zobowiązany jest do zawarcia umowy o rejestrację w KDPW akcji będących przedmiotem Oferty Publicznej przed rozpoczęciem oferty. Umowa ta będzie miała charakter warunkowy przynajmniej w odniesieniu do Akcji Serii E, gdyż ich rejestracja będzie możliwa dopiero po zarejestrowaniu ich przez sąd. Rejestracja Praw do Akcji Serii E w KDPW zostanie dokonana po dokonaniu przydziału Akcji Serii E Inwestorom przez Emitenta. Po przydziale Akcji Oferowanych Emitent wystąpi do Zarządu GPW o dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Akcji Dotychczasowych, Akcji Serii E i Praw do Akcji Serii E, a także o wprowadzenie do obrotu Praw do Akcji Serii E. Zamiarem Emitenta jest aby Inwestorzy mogli jak najwcześniej obracać objętymi papierami wartościowych. W tym celu planowane jest wprowadzenie do notowań Praw do Akcji Serii E niezwłocznie po spełnieniu odpowiednich przesłanek przewidzianych prawem. Emitent przewiduje, że wprowadzenie PDA do obrotu na GPW nastąpi na początku listopada 2007 roku. Niezwłocznie po zarejestrowaniu przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E Emitent wystąpi do GPW z wnioskiem o wprowadzenie do obrotu giełdowego Akcji Serii E i Akcji Dotychczasowych. Akcje Serii E zostaną zapisane na rachunkach inwestorów w miejsce posiadanych PDA. Równocześnie zostanie przeprowadzona w KDPW rejestracja Akcji Dotychczasowych i wszystkie akcje Emitenta będą zarejestrowane w KDPW pod jednym kodem i wprowadzone do obrotu na GPW. Emitent szacuje, iż obrót Akcjami Serii E i Akcjami Dotychczasowymi na GPW rozpocznie się w końcu listopada 2007 roku. 6.2. WSZYSTKIE RYNKI REGULOWANE LUB RYNKI RÓWNOWAŻNE, NA KTÓRYCH SĄ DOPUSZCZONE DO OBROTU AKCJE EMITENTA Na dzień zatwierdzenia Prospektu Akcje Emitenta nie są przedmiotem obrotu na żadnym rynku regulowanym. Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 273 Rozdział V 6.3. EMISJE RÓWNOLEGŁE Sytuacja taka nie ma miejsca w przypadku Oferty Publicznej. Emitent nie oferuje równolegle żadnych innych swych akcji ani innych niż akcje papierów wartościowych. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20 czerwca 2006r. ustanowiło program motywacyjny dla członków organów zarządzających, członków kadry kierowniczej oraz pracowników kluczowych dla realizacji strategii Spółki. W tym celu podjęto uchwałę o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 145.230 zł. poprzez emisję 1.452.300 akcji serii D i imiennych warrantów na te akcje. Prawo nabycia akcji serii D będą miały osoby uczestniczące w programie motywacyjnym – posiadacze imiennych warrantów subskrypcyjnych i będzie mogło być wykonywane w okresie od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2010r. 6.4. PODMIOTY POSIADAJĄCE WIĄŻĄCE ZOBOWIĄZANIE DO DZIAŁANIA JAKO POŚREDNICY W OBROCIE NA RYNKU WTÓRNYM, ZAPEWNIAJĄC PŁYNNOŚĆ ZA POMOCĄ KWOTOWANIA OFERT KUPNA I SPRZEDAŻY Emitent rozważa zawarcie umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta z jednym z domów maklerskich świadczących taką usługę. Zgodnie z § 88 ust. 1 Regulaminu GPW animatorem emitenta jest członek giełdy lub podmiot, który na podstawie umowy z Emitentem zobowiąże się do wspomagania płynności danego instrumentu finansowego. Działanie animatora emitenta polega na składaniu na własny rachunek zleceń kupna i sprzedaży akcji Emitenta. Emitent podejmie decyzję o zawarciu umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta w przypadku, gdy płynność akcji Emitenta na GPW będzie niezadowalająca. 6.5. DZIAŁANIA STABILIZUJĄCE CENĘ W ZWIĄZKU Z OFERTĄ W związku z Ofertą Publiczną nie będzie dokonywany nadprzydział akcji oraz nie będą prowadzone żadne działania mające na celu stabilizację kursu giełdowego akcji Emitenta. 7. INFORMACJE NA TEMAT WŁAŚCICELI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBJĘTYCH SPRZEDAŻĄ 7.1 NAZWA I SIEDZIBA WPROWADZAJĄCEGO ORAZ JEGO POWIĄZANIA Z EMITENTEM I OSOBAMI POWIĄZANYMI Jedynym Wprowadzającym, oferującym 570.000 Akcji Dotychczasowych Emitenta w Ofercie Publicznej jest Avallon MBO S.A. z siedzibą w Łodzi, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000207511 Kapitał zakładowy: 2.300.000,00 zł, w pełni opłacony. Zarząd: Tomasz Stamirowski - Prezes Zarządu Wprowadzający jest powiązany z Emitentem w taki sposób, że Avallon MBO S.A. jest znaczącym Akcjonariuszem Emitenta, posiadającym 1.140.000 akcji Emitenta, odpowiadające 22,07% udziałowi w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do wykonywania 22,07% głosów na WZ. Prezes Zarządu Avallon MBO S.A., Pan Tomasz Stamirowski pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta. 7.2. LICZBA I RODZAJ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OFEROWANYCH PRZEZ KAŻDEGO Z WPROWADZAJĄCYCH Przedmiotem sprzedaży w Ofercie Publicznej jest 570.000 Akcji Dotychczasowych - Serii C, będących własnością Wprowadzającego – Avallon MBO S.A. Zbywane przez Wprowadzającego akcji stanowią 11,03% udział w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniają do wykonywania 11,03% głosów na WZ Emitenta. 7.3. UMOWY ZAKAZU SPRZEDAŻY AKCJI TYPU „LOCK-UP” Znaczący Akcjonariusze Emitenta nie zadeklarowali chęci zawarcia umów ograniczających ich prawo do zbywania posiadanych akcji Emitenta. 274 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział V 8. KOSZTY EMISJI 8.1. WPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO OGÓŁEM ORAZ SZACUNKOWA WIELKOŚĆ WSZYSTKICH KOSZTÓW EMISJI LUB OFERTY Wpływy pieniężne brutto Emitenta będą iloczynem Ceny Emisyjnej i liczby objętych w Ofercie publicznej Akcji Serii E. Wpływy Emitenta wyniosą od 18.750.000,00 zł do 22.500.000,00 zł. Koszty przygotowania i przeprowadzenia Oferty Publicznej Emitent szacuje na kwotę 800.000,00 zł. Na koszty emisji składa się: • przygotowanie i przeprowadzenie emisji – 600 tys. zł, • sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 150 tys. zł, • promocja oferty – 50 tys. zł. Koszty oferowania Akcji Dotychczasowych poniesie Wprowadzający proporcjonalnie do ilości faktycznie sprzedanych akcji. Koszty Wprowadzającego szacowane są na kwotę od 0,00 zł do ok. 282 tys. zł. Wpływy pieniężne netto Emitenta będą różnicą wpływów pieniężnych brutto i kosztów przygotowania i przeprowadzenia Oferty Publicznej na niego przypadających i – w przypadku objęcia wszystkich Akcji Serii E wyniosą od 17.950.000,00 zł do 21.700.000,00 zł. 9. ROZWODNIENIE 9.1. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA PRZED DOKONANIEM OFERTY PUBLICZNEJ Akcjonariusze liczba akcji udział w kapitale zakładowym liczba głosów na WZ udział w głosach na WZ Capital Partners S.A. 3.330.600 64,48% 3.330.600 64,48% AVALLON MBO S.A. 1.140.000 22,07% 1.140.000 22,07% 486.600 9,42% 486.600 9,42% 3.000 0,06% 3.000 0,06% 64.200 1,24% 64.200 1,24% 141.300 2,74% 141.300 2,74% 5.165.700 100,00% 5.165.700 100,00% Tadeusz Baj Tomasz Sobol Krzysztof Kasprzyk Pozostali Razem 9.2. WIELKOŚĆ I WARTOŚĆ PROCENTOWA NATYCHMIASTOWEGO ROZWODNIENIA SPOWODOWANEGO OFERTĄ Udział dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta w podwyższonym kapitale zakładowym i w głosach na WZ w przypadku objęcia w Ofercie Publicznej wszystkich Akcji Serii E i zbyciu wszystkich oferowanych przez Wprowadzającego akcji w Ofercie Publicznej prezentuje poniższa tabela: Akcjonariusze liczba akcji udział w kapitale zakładowym liczba głosów na WZ udział w głosach na WZ 1 2 3 4 5 Capital Partners S.A. 3.330.600 56,30% 3.330.600 56,30% AVALLON MBO S.A. 570.000 9,64% 570.000 9,64% Tadeusz Baj 486.600 8,23% 486.600 8,23% 3.000 0,05% 3.000 0,05% 64.200 1,09% 64.200 1,09% Tomasz Sobol Krzysztof Kasprzyk Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 275 Rozdział V 1 2 Pozostali Akcjonariusze, którzy obejmą lub nabędą w ofercie publicznej akcje Emitenta Razem 9.3. 3 4 5 1.461.300 24,70% 1.461.300 24,70% 5.915.700 100,00% 5.915.700 100,00% WIELKOŚĆ I WARTOŚĆ PROCENTOWA NATYCHMIASTOWEGO ROZWODNIENIA SPOWODOWANEGO OFERTĄ ORAZ WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU W RAMACH PROGRAMU MOTYWACYJNEGO Udział dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta w podwyższonym kapitale zakładowym i w głosach na WZ w przypadku objęcia w Ofercie Publicznej wszystkich Akcji Serii E i zbyciu wszystkich oferowanych przez Wprowadzającego akcji w Ofercie Publicznej oraz warunkowego podwyższenia kapitału w ramach programu motywacyjnego prezentuje poniższa tabela: Akcjonariusze Capital Partners S.A. liczba akcji udział w kapitale zakładowym liczba głosów na WZ udział w głosach na WZ 3.330.600 45,20% 3.330.600 45,20% 570.000 7,74% 570.000 7,74% 1.212.750 16,46% 1.212.750 16,46% 3.000 0,04% 3.000 0,04% 64.200 0,87% 64.200 0,87% 726.150 9,86% 726.150 9,86% Pozostali 1.461.300 19,83% 1.461.300 19,83% Razem 7.368.000 100,00% 7.368.000 100,00% AVALLON MBO S.A. Tadeusz Baj Tomasz Sobol Krzysztof Kasprzyk Pozostali uczestnicy Programu Motywacyjnego (poza Tadeuszem Baj) 10. INFORMACJE DODATKOWE 10.1. ZAKRES DZIAŁAŃ DORADCÓW ZWIĄZANYCH Z OFERTĄ PUBLICZNĄ I UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE AKCJI DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM Doradcą wymienionym w Prospekcie Emisyjnym jest Dom Maklerski Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa tel. 22 330 68 88 fax: 22 330 68 89, adres e-mail: [email protected], www.dmcp.com.pl. Zakres działań doradcy obejmuje sporządzenie Prospektu Emisyjnego, złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego, publikacja Prospektu Emisyjnego na stronie internetowej, uzgodnienia z KDPW i GPW w zakresie przygotowania umów i wniosków oraz oferowanie akcji Emitenta w ofercie publicznej. 10.2. INNE INFORMACJE W PROSPEKCIE EMISYJNYM, KTÓRE ZOSTAŁY ZBADANE LUB PRZEJRZANE PRZEZ UPRAWNIONYCH BIEGŁYCH REWIDENTÓW, ORAZ W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH SPORZĄDZILI ONI RAPORT Nie były badane ani przeglądane przez biegłych rewidentów żadne informacje oprócz przedstawionych w punkcie 20 Rozdziału IV historycznych informacji finansowych. 276 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział V 10.3. DANE DOTYCZĄCE EKSPERTÓW W Rozdziale V Prospektu emisyjnego nie zostały zamieszczone stwierdzenia ani raporty osób określanych jako eksperci. 10.4. INFORMACJE OD OSÓB TRZECICH - ŹRÓDŁA I POTWIERDZENIA W Rozdziale V Prospektu Emisyjnego nie zostały zamieszczone informacje pochodzące od osób trzecich. Objaśnienia pojęć i skrótów użytych w Prospekcie emisyjnym Akcje zwykłe na okaziciela Serii A, B i C Emitenta w ogólnej liczbie 5.165.700. Akcje Dotychczasowe 570.000 Akcji Dotychczasowych Serii C należących do Wprowadzającego Avalon MBO SA jest przedmiotem Oferty Publicznej na podstawie niniejszego Prospektu Emisyjnego. Wszystkie Akcje Dotychczasowe są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do notowań na rynku regulowanym na podstawie niniejszego Prospektu. Akcje Oferowane Akcje Serii E i 570.000 Akcji Dotychczasowych Serii C należących do Wprowadzającego Avalon MBO SA, stanowiące przedmiot Oferty Publicznej na podstawie niniejszego Prospektu Emisyjnego. Akcje Serii E 750.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii E Emitenta, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 8 ZWZ Emitenta z dnia 26 marca 2007r., będących przedmiotem Oferty Publicznej objętej niniejszym Prospektem. Akcje Serii D Do 1.452.300 Akcji zwykłych na okaziciela serii D Emitenta, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 10 ZWZ Emitenta z dnia 20 czerwca 2006r. Akcje Serii D są przeznaczone do objęcia przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, w ramach realizacji 4-letniego programu motywacyjnego dla menedżerów Spółki. Auto-Cad AutoCAD to program do komputerowego projektowania. Z jego możliwości korzystają projektanci różnych branż, a ogromna liczba bibliotek, modułów i nakładek sprawia, że realizacja nawet najbardziej złożonych projektów przebiega szybko i sprawnie. Avallon MBO S.A. lub Wprowadzający Avallon MBO SA z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 89, 90-423 Łódź, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000207511, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 2.300.000 zł, z Zarządem w składzie – Tomasz Stamirowski – Prezes Zarządu. Cena Emisyjna Cena Akcji Oferowanych w Ofercie Publicznej – jednakowa cena emisyjna Akcji Serii E i cena sprzedaży Akcji Dotychczasowych. Cena Emisyjna zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą Emitenta na podstawie rekomendacji Oferującego po zakończeniu budowy Księgi Popytu na Akcje w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Capital Partners S.A. Capital Partners SA siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000110394, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 24.040.000 zł, z Zarządem w składzie Paweł Bala – Prezes Zarządu, Konrad Korobowicz – Wiceprezes Zarządu, Maciej Górski – Wiceprezes Zarządu. Emitent lub Spółka lub Bipromet S.A. lub Bipromet Bipromet S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18.10.2002r. pod nr KRS 0000135615, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 516.570,00 zł, z Zarządem w składzie Tadeusz Baj – Prezes Zarządu, Tomasz Sobol – Wiceprezes Zarządu, Ryszard Straszak – Wiceprezes Zarządu. Formularz Rejestracyjny Inwestora Formularz służący do zarejestrowania Inwestora, składającego zapis za pośrednictwem systemu eZapisy Domu Maklerskiego Capital Partners S.A., na stronie internetowej www.dmcp.com.pl Formularz Zapisu Formularz zapisu na Akcje Oferowane. Wzory formularzy zamieszczono w Załączniku nr 1 do Prospektu. GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Grupa Kapitałowa Emitenta lub Grupa Kapitałowa Emitent wraz z podmiotami zależnymi Emitenta: Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A., Bipromet Ecosystem Sp. z o.o. Hydrometalurgia Hydrometalurgia dotyczy przetwarzania rud, koncentratów i innych surowców zawierających metale w procesach mokrych, związanych z rozpuszczeniem niektórych składników. Procesy hydrometalurgiczne składają się z czterech etapów: ługowania, ekstrakcji, reekstrakcji i wydzielania metalu, często na drodze elektrolizy. Inwestor Osoba dokonująca zapisu na Akcje Oferowane. Inwestor Kwalifikowany Inwestor kwalifikowany w rozumieniu art. 8 Ustawy o ofercie. KC Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz.93 z późn. zm.). KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. KNF Komisja Nadzoru Finansowego. Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 277 Rozdział V KSH Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (Dz.U. 94 poz. 1037 z późn. zm.). Księga Popytu Rejestr składanych przez Inwestorów wiążących deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. NWZ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Oferta publiczna lub Publiczna Oferta lub Oferta Oferta nabycia Akcji Oferowanych, w rozumieniu Ustawy o ofercie (art. 3 ust. 3), czyli udostępnianie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej 100 osobom lub nieoznaczonemu adresatowi, w dowolnej formie i w dowolny sposób, informacji o papierach wartościowych i warunkach dotyczących ich nabycia, stanowiących dostateczną podstawę do podjęcia decyzji o odpłatnym nabyciu tych papierów wartościowych. Oferujący lub Dom Maklerski Capital Partners S.A. lub DM CP Dom Maklerski Capital Partners SA z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 16. PDA lub Prawa do Akcji Papiery wartościowe przyznane osobom, którym przydzielono akcje nowej emisji, rejestrowane na ich rachunkach papierów wartościowych. Po zarejestrowaniu nowej emisji posiadacze PDA otrzymują akcje w liczbie równej liczbie zapisanych na rachunku papierów wartościowych PDA. PDA są zbywalne, mogą być przedmiotem obrotu na GPW. Pirometalurgia Pirometalurgia, metalurgia ogniowa jest działem metalurgii obejmujący zagadnienia związane z otrzymywaniem w wysokiej temperaturze metali z rud i surowców wtórnych oraz z przetwarzaniem metali w stanie surowym w metale i stopy użyteczne; w p. stosuje się m.in. spiekanie, świeżenie, alumino- i silikotermię. PLN lub zł złoty polski, prawny środek płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo Dewizowe Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1178 z późn. zm.). Prospekt Emisyjny lub Prospekt Niniejszy prospekt emisyjny, sporządzony w związku z ofertą publiczną 750.000 Akcji Serii E, 570.000 Akcji Dotychczasowych oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 5.165.700 Akcji Dotychczasowych, do 750.000 Akcji Serii E oraz do 750.000 zbywalnych Praw do Akcji Serii E. Przedział Cenowy Przedział od 25,00 zł do 30,00 zł, w którym zawarta będzie Cena Emisyjna Regulamin GPW Regulamin Giełdy uchwalony Uchwałą Rady GPW w Warszawie Nr 1/1110/2006 z dnia 4 stycznia 2006 r., z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie 809/2004 Rozporządzenie Komisji (WE) NR 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonującego dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechnia-nia reklam (Dz. Urz. UE L 149/1 z dn. 30.04.2004). Spółka publiczna Spółka publiczna w rozumieniu Ustawy o ofercie (art. 4 p. 20), czyli spółka, w której co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie. Transza Inwestorów Instytucjonalnych Transza Akcji Oferowanych przeznaczona dla inwestorów będących: Inwestorami Kwalifikowanymi, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, oraz zarządzającymi pakietem papierów wartościowych na zlecenie w imieniu osób, których rachunkami zarządzają i na rzecz których zamierzają nabyć Akcje Oferowane. Transza Inwestorów Indywidualnych Transza Akcji Oferowanych przeznaczona dla Inwestorów będących osobami fizycznymi. Ustawa o nadzorze Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. Nr 183 poz. 1537 z późn. zm.). Ustawa o ochronie konkurencji Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331). Ustawa o ofercie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.). Ustawa o obrocie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.). Ustawa o rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.). Ustawa pdof Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1992 Nr 21 poz. 86 z późn. zmianami) Ustawa pdop Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1992 Nr 21 poz. 86 z późn. zm.). WZ Walne Zgromadzenie. zł lub PLN złoty polski, prawny środek płatniczy Rzeczpospolitej Polskiej. ZWZ Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 278 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział V Załącznik 1 – Formularze zapisu na Akcje Oferowane Formularz nr 1 Formularz zapisu na Akcje BIPROMET S.A. oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych Dom maklerski (biuro maklerskie) przyjmujące zapis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Adres domu (biura) maklerskiego przyjmującego zapis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Niniejszy dokument stanowi zapis na Akcje Oferowane BIPROMET S.A z siedzibą w Katowicach, oferowane w drodze Publicznej Oferty, na warunkach określonych w Prospekcie Emisyjnym BIPROMET S.A. i niniejszym formularzu zapisu. Akcje Oferowane są akcjami zwykłymi na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Zapisy na liczbę Akcji Oferowanych większą niż dostępna w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych będą uważane za zapisy na maksymalną liczbę Akcji dostępnych w tej transzy. Zapisy mogą podlegać proporcjonalnej redukcji, w stopniu jednakowym dla wszystkich zapisów złożonych w tej Transzy. 1. Imię i nazwisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Miejsce zamieszkania: ulica: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr domu i mieszkania : . . . . . . . . kod: . . . - . . . . . miejscowość: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Adres do korespondencji: 4. Status dewizowy: jak wyżej rezydent inny: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nierezydent 5. Rodzaj, seria i numer dowodu tożsamości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr PESEL. . . . . . . . . . . . . . . . 6. Cena emisyjna: . . . . . . zł . . . . . gr 7. Liczba akcji objętych zapisem: . . . . . . . . . . , słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Kwota wpłaty na akcje: . . . . . . . . . . . . zł . . . . . gr., słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 9. Rachunek, na który dokonany będzie zwrot środków: Nr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w . . . . . . . . Uwaga: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych Inwestora lub sposobu zwrotu wpłaconej kwoty bądź jej części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełniania formularza zapisu ponosi Inwestor. Oświadczenie osoby składającej zapis: Niniejszym oświadczam, że zapoznałam(em) się z treścią Prospektu Emisyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną Akcji Oferowane, treść ta jest dla mnie zrozumiała oraz że akceptuję warunki oferty publicznej Akcji Oferowane. Równocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na brzmienie Statutu BIPROMET S.A. Zgadam się na przydzielenie mi akcji Oferowane albo nieprzydzielenie jakiekolwiek Akcji Oferowanych, zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie Emisyjnym. Nieprzydzielenie Akcji Oferowanych lub przydzielenie mniejszej liczby może nastąpić wyłącznie w następstwie zastosowania zasad przydziału akcji opisanych w Prospekcie Emisyjnym. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia sprzedaży Akcji Oferowanych oraz że dane w formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie. Przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przekazywanie, objętych tajemnicą zawodową moich danych osobowych oraz informacji, związanych z dokonanym przeze mnie zapisem na Akcje BIPROMET S.A. Domowi Maklerskiemu Capital Partners S.A. i Emitentowi, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oferty publicznej oraz że upoważniam te podmioty do otrzymania tych informacji. ........................... .................................. Data i podpis składającego zapis Data, pieczęć, podpis i adres przyjmującego zapis Dyspozycja Deponowania Akcji Ja, niżej podpisana(y), proszę o zdeponowanie przydzielonych mi akcji na moim rachunku papierów wartościowych nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prowadzonym przez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. ........................... .................................. Data i podpis składającego dyspozycję Data, pieczęć i podpis przyjmującego dyspozycję Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 279 Rozdział V Formularz nr 2 Formularz zapisu na Akcje zwykłe na okaziciela Spółki BIPROMET S.A. oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych [formularz dla osób fizycznych będących Inwestorami Kwalifikowanymi] Dom maklerski (biuro maklerskie) przyjmujące zapis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adres domu (biura) maklerskiego przyjmującego zapis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niniejszy dokument stanowi zapis na Akcje Oferowane BIPROMET S.A z siedzibą w Katowicach, oferowane w drodze Publicznej Oferty, na warunkach określonych w Prospekcie Emisyjnym BIPROMET S.A. i niniejszym formularzu zapisu. Akcje Oferowane są akcjami zwykłymi na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Zapisy na liczbę Akcji Oferowanych większą niż dostępna w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych będą uważane za zapisy na maksymalną liczbę sztuk Akcji dostępnych w tej transzy. Zapisy mogą podlegać redukcji zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie Emisyjnym. 1. Imię i nazwisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Miejsce zamieszkania: ulica: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr domu i mieszkania : . . . . . . . . kod: . . . - . . . . . miejscowość: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Adres do korespondencji: 4. Status dewizowy: jak wyżej rezydent inny: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nierezydent 5. Rodzaj, seria i numer dowodu tożsamości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr PESEL. . . . . . . . . . . . . . . . 6. Cena emisyjna: . . . . . . zł . . . . . gr 7. Liczba akcji objętych zapisem: . . . . . . . . . . , słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 8. Kwota wpłaty na akcje: . . . . . . . . . . . . zł . . . . . gr, słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ....... 9. Rachunek, na który dokonany będzie zwrot środków: Nr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w . . . . . . . . ..... Uwaga: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych Inwestora lub sposobu zwrotu wpłaconej kwoty bądź jej części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełniania formularza zapisu ponosi Inwestor. Oświadczenie osoby składającej zapis: Niniejszym oświadczam, że zapoznałam(em) się z treścią Prospektu Emisyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną Akcji Oferowane, treść ta jest dla mnie zrozumiała oraz że akceptuję warunki oferty publicznej Akcji Oferowane. Równocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na brzmienie Statutu BIPROMET S.A. Zgadam się na przydzielenie mi akcji Oferowane albo nieprzydzielenie jakiekolwiek Akcji Oferowanych, zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie Emisyjnym. Nieprzydzielenie Akcji Oferowanych lub przydzielenie mniejszej liczby może nastąpić wyłącznie w następstwie zastosowania zasad przydziału akcji opisanych w Prospekcie Emisyjnym. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia sprzedaży Akcji Oferowanych oraz, że dane w formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie. Przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przekazywanie, objętych tajemnicą zawodową moich danych osobowych oraz informacji, związanych z dokonanym przeze mnie zapisem na Akcje BIPROMET S.A. Domowi Maklerskiemu Capital Partners S.A. i Emitentowi, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oferty publicznej oraz że upoważniam te podmioty do otrzymania tych informacji. ........................... .................................. Data i podpis składającego zapis Data, pieczęć, podpis i adres przyjmującego zapis Dyspozycja Deponowania Akcji Ja, niżej podpisana(y), proszę o zdeponowanie przydzielonych mi akcji na moim rachunku papierów wartościowych nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prowadzonym przez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. ........................... .................................. Data i podpis składającego dyspozycję Data, pieczęć i podpis przyjmującego dyspozycję 280 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział V Formularz nr 3 Formularz zapisu na Akcje zwykłe na okaziciela Spółki BIPROMET S.A. oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych [formularz dla podmiotów zarządzających pakietem papierów wartościowych na zlecenie] Dom maklerski (biuro maklerskie) przyjmujące zapis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adres domu (biura) maklerskiego przyjmującego zapis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niniejszy dokument stanowi zapis na Akcje Oferowane BIPROMET S.A z siedzibą w Katowicach, oferowane w drodze Publicznej Oferty, na warunkach określonych w Prospekcie Emisyjnym BIPROMET S.A. i niniejszym formularzu zapisu. Akcje Oferowane są akcjami zwykłymi na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Zapisy na liczbę Akcji Oferowanych większą niż dostępna w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych będą uważane za zapisy na maksymalną liczbę sztuk Akcji dostępnych w tej transzy. Zapisy mogą podlegać redukcji zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie Emisyjnym. 1. Nazwa (firma): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Adres: ulica: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr domu i lokalu : . . . . . . . . kod: . . . - . . . . . miejscowość: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Adres do korespondencji: 4. Status dewizowy: jak wyżej rezydent inny: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nierezydent 5. Numery identyfikacyjne KRS, . . . . . . . . . . . . . . . . , REGON . . . . . . . . . . . . . . . , inne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Cena emisyjna: . . . . . . zł . . . . . gr 7. Liczba akcji objętych zapisem: . . . . . . . . . . , słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 8. Kwota wpłaty na akcje: . . . . . . . . . . . . zł . . . . . gr, słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 9. Rachunek, na który dokonany będzie zwrot środków: Nr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w . . . . . . . Uwaga: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych Inwestora lub sposobu zwrotu wpłaconej kwoty bądź jej części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełniania formularza zapisu ponosi Inwestor. Oświadczenie osoby(osób) składającej(ych) zapis: Niniejszym oświadczam(y), że zapoznałam(łem, liśmy) się z treścią Prospektu Emisyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną Akcji Oferowanych, treść ta jest dla mnie (nas) zrozumiała oraz że akceptuję(emy) warunki Oferty Publicznej Akcji BIPROMET S.A. Równocześnie oświadczam(y), że wyrażam(y) zgodę na brzmienie Statutu BIPROMET S.A. Zgadam(y) się na przydzielenie mi(nam) Akcji Oferowanych albo nieprzydzielenie jakiekolwiek Akcji Oferowanych, zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie Emisyjnym. Nieprzydzielenie Akcji Oferowanych lub przydzielenie mniejszej liczby może nastąpić wyłącznie w następstwie zastosowania zasad przydziału akcji opisanych w Prospekcie Emisyjnym. Oświadczam(y), że jestem(śmy) należycie umocowani do złożenia zapisu na Akcje Oferowane i Akcje Oferowane w imieniu klientów wskazanych w liście stanowiącą załącznik do niniejszego dokumentu zapisu. ........................... ................................... Data i podpis składającego zapis Data, pieczęć, podpis i adres przyjmującego zapis Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 281 Rozdział V Formularz nr 4 Formularz zapisu na Akcje zwykłe na okaziciela Spółki BIPROMET S.A. oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych [formularz dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, za wyjątkiem podmiotów zarządzających pakietem papierów wartościowych na zlecenie] Dom maklerski (biuro maklerskie) przyjmujące zapis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adres domu (biura) maklerskiego przyjmującego zapis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niniejszy dokument stanowi zapis na Akcje Oferowane BIPROMET S.A z siedzibą w Katowicach, oferowane w drodze Publicznej Oferty, na warunkach określonych w Prospekcie Emisyjnym BIPROMET S.A. i niniejszym formularzu zapisu. Akcje Oferowane są akcjami zwykłymi na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Zapisy na liczbę Akcji Oferowanych większą niż dostępna w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych będą uważane za zapisy na maksymalną liczbę sztuk Akcji dostępnych w tej transzy. Zapisy mogą podlegać redukcji zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie Emisyjnym. 1. Nazwa (firma): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Adres: ulica: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr domu i lokalu : . . . . . . . . kod: . . . - . . . . . miejscowość: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Adres do korespondencji: 4. Status dewizowy: jak wyżej rezydent inny: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nierezydent 5. Numery identyfikacyjne KRS, . . . . . . . . . . . . . . . . , REGON . . . . . . . . . . . . . . . , inne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 6. Cena emisyjna: . . . . . . zł . . . . . gr 7. Liczba akcji objętych zapisem: . . . . . . . . . . , słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ...... 8. Kwota wpłaty na akcje: . . . . . . . . . . . . zł . . . . . gr, słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ....... 9. Rachunek, na który dokonany będzie zwrot środków: Nr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w . . . . . . . ...... Uwaga: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych Inwestora lub sposobu zwrotu wpłaconej kwoty bądź jej części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełniania formularza zapisu ponosi Inwestor. Oświadczenie osoby(osób) składającej(ych) zapis: Niniejszym oświadczam(y), że zapoznałam(łem, liśmy) się z treścią Prospektu Emisyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną Akcji Oferowanych, treść ta jest dla mnie (nas) zrozumiała oraz że akceptuję(emy) warunki OfertyPpublicznej Akcji BIPROMET S.A. Równocześnie oświadczam(y), że wyrażam(y) zgodę na brzmienie Statutu BIPROMET S.A. Zgadam(y) się na przydzielenie mi(nam) Akcji Oferowanych albo nieprzydzielenie jakiekolwiek Akcji Oferowanych, zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie Emisyjnym. Nieprzydzielenie Akcji Oferowanych lub przydzielenie mniejszej liczby może nastąpić wyłącznie w następstwie zastosowania zasad przydziału akcji opisanych w Prospekcie Emisyjnym. Oświadczam(y), że jestem(śmy) należycie umocowani do złożenia zapisu na Akcje Oferowane i Akcje Oferowane w imieniu klientów wskazanych w liście stanowiącą załącznik do niniejszego dokumentu zapisu. ........................... ................................... Data i podpis składającego zapis Data, pieczęć, podpis i adres przyjmującego zapis Dyspozycja Deponowania Akcji Dane posiadacza rachunku: 1. Nazwa (firma) osoby prawnej: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Numer rachunku papierów wartościowych: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dane osoby składającej dyspozycję, działającego w imieniu osoby prawnej: 282 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział V 1. Imię i nazwisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Miejsce zamieszkania: ulica: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr domu i mieszkania : . . . . . . . . kod: . . . - . . . . . miejscowość: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Adres do korespondencji: jak wyżej inny: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Rodzaj, seria i numer dowodu tożsamości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr PESEL. . . . . . . . . . . . . . . . Liczba deponowanych akcji: . . . . . . . . . . , słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wszelkie konsekwencje niewłaściwego wypełnienia niniejszej dyspozycji ponosi wyłącznie Inwestor. ........................... .............................. Data i podpis składającego zapis Data, pieczęć i podpis przyjmującego deklarację Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 283 Rozdział V Załącznik 2 – Statut Emitenta Tekst jednolity według stanu w dniu 26.03.2007r. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BIPROMET I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1. 1. Firma Spółki brzmi BIPROMET Spółka Akcyjna.--------------------------------------------------------------2. Spółka może używać skrótu firmy BIPROMET S.A oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 2. 1. Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.--------------------------------------------------------------------------2. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.---------------------§ 3. Spółka może powoływać i likwidować własne oddziały, filie, przedstawicielstwa a także zakładać bądź uczestniczyć w innych podmiotach gospodarczych i spółkach w kraju i za granicą - z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych.--------------------------------------§ 4. 1. Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu..-------------------2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy wymienione w ust.1.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 5. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.---------------------------------------------------------------------------§ 6. Spółka jest następcą prawnym zlikwidowanego przedsiębiorstwa pod nazwą Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych “Bipromet” w Katowicach, przejęła jego zobowiązania i wierzytelności oraz wstąpiła w jego prawa.----------------------------------------------------------------------II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI § 7. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest::-------------------------------------------------------------------------• Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20.A);---------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 45.1);------------------------------------------------------------• Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i wodna (PKD 45.2);------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Wykonywanie robót budowlanych drogowych (PKD 45.23);--------------------------------------------• Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych (PKD 45.25);-------------------------------------• Wykonywanie instalacji budowlanych (PKD 45.3);----------------------------------------------------------• Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.4);-------------------------------------• Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (PKD 45.50.Z);--------------• Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych (PKD 28.11.C);----------• Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 29.24.B);-----------------------------------------• Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i narzędzi mechanicznych (PKD 29.40.B);------------------------------------------------------------------------------------ 284 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział V • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa (PKD 29.52.B);------------------------------------------------------------------Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 29.56.B);-------------------------------------------------------------------Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i przezwajania silników elektrycznych, prądnic i transformatorów (PKD 31.10.B);-------------------------------------------------Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej (PKD 31.20.B);---------------------------------------------------------------------Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 31.62.B);-------------------------------------------------------------Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych (PKD 33.20.B);-----------------Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 71.32.Z);-----------------------------------------------Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71.34.Z);-------------------------------------------------Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z);----------------------------------------Działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.20.Z);--------------------------------------------------Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z);--------------------------------------------------------------------------Działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z);----------------------------------------------------Pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z);-------------------------------------------Reprodukcja komputerowych nośników informacji (PKD 22.33.Z);-------------------------------------Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z);--------------------------------------------Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11.Z);----------------Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z);---------------------------------Działalność poligraficzna (PKD 22.2);---------------------------------------------------------------------------Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23.Z);-------------Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 67.13.Z);-------------Górnictwo i wzbogacanie węgla kamiennego (PKD 10.10.A);-------------------------------------------Kopalnictwo rud metali nieżelaznych, z wyjątkiem rud uranu i toru (PKD 13.2);-------------------Produkcja żeliwa i stali oraz stopów żelaza (PKD 27.10.Z);-----------------------------------------------Produkcja metali szlachetnych i nieżelaznych (PKD 27.4);------------------------------------------------Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu (PKD 37.10.Z);-------------------------------------Zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych (PKD 37.20.Z);------Unieszkodliwianie odpadów (PKD 90.00.B);------------------------------------------------------------------Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 51.1);---------------------------------------------------Sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu (PKD 51.5);---Sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia (PKD 51.6);----------------------Pozostała sprzedaż detaliczna nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.4);-Pozostała działalność wspomagająca transport lądowy (PKD 63.21.Z);-------------------------------Wynajem samochodów osobowych (PKD 71.10.Z);--------------------------------------------------------Wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z);---------------------------------Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G);-----------------------Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 73.10.H);---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych (PKD 73.20.A);--------------------Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z);------------------------------------------------------------Badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z);------------------------------------------------------------------Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A);---Działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 74.84.A);----------------------------------Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.84.B);---------------Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z);-------------------Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z).------------------------------------------------------- 2. Spółka podejmuje działalność mającą na celu jej rozwój a w szczególności:------------------------a) prowadzenie akwizycji w kraju i za granicą na rzecz pozyskiwania nowych kapitałów,----------b) działalność inwestycyjną na obszarze RP i innych państw, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,---------------------------------------------------------------------------------------c) nabywanie gruntów i nieruchomości oraz ich wydzierżawianie, wynajmowanie na zasadach handlowych,----------------------------------------------------------------------------------------------------------d) prowadzenie wszelkich interesów korzystnych dla niej w ramach obowiązujących przepisów. Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 285 Rozdział V III. KAPITAŁ, FUNDUSZE SPÓŁKI, AKCJE §8 1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 516.570,10 zł. (słownie: pięćset szesnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt 10/100 złotego) i nie więcej niż 591.570,00 zł. (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych) i jest podzielony na nie mniej niż 5.165.701 (słownie: pięć milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset jeden) i nie więcej niż 5.915.700 (słownie: pięć milionów dziewięćset piętnaście tysięcy siedemset) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym 14.100 (słownie: czternaście tysięcy sto) akcji serii A, 1.355.100 (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto) akcji serii B, 3.796.500 (słownie: trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji serii C i od 1 (słownie: jednej) do 750.000 (słownie: siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji serii E-----------------2. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 145.230,00zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy dwieście trzydzieści złotych) i obejmuje nie więcej niż 1.452.300 (milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej --- 10gr.(słownie: dziesięć groszy) każda.----------------------------------------------------------------------------§ 9. Skreślony-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 10. Skreślony-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 11. Skreślony-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 12. Skreślony-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 13. Skreślony-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 14. 1. Statutowymi kapitałami i funduszami Spółki są:---0------------------------------------------------------• • • • kapitał zakładowy,----------------------------------------------------------------------------------------------kapitał zapasowy,-----------------------------------------------------------------------------------------------kapitał rezerwowy,---------------------------------------------------------------------------------------------fundusze specjalne,--------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z zysku do podziału. Odpis na ten kapitał nie może być niższy niż 8% /osiem procent/ czystego zysku do podziału.----------------------------------------3. Odpis na kapitał zapasowy może ulec zaniechaniu, gdy stan tego kapitału będzie równy 1/3 / jednej trzeciej / kapitału zakładowego.-----------------------------------------------------------------------4. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie ewentualnych strat bilansowych, wynikłych z działalności Spółki oraz na uzupełnienie kapitału akcyjnego.------------------------------------------5. Spółka tworzy inne fundusze specjalne stosownie do potrzeb. Zasady wykorzystywania tych funduszy określają regulaminy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.--------------------------------§ 15. 1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji proporcjonalnie do ilości akcji dotychczas posiadanych.---------------------2. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub przez umorzenie części akcji w drodze ich nabycia przez Spółkę na warunkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.-----------------------------------------------------------------------------------3. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.---------------------------------------------4. Akcje imienne mogą być zwykłe lub uprzywilejowane.---------------------------------------------------5. Akcjonariuszowi przysługuje prawo zamiany (konwersji) akcji imiennych na akcje na 286 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział V okaziciela i odwrotnie. W przypadku konwersji akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje -----na okaziciela uprzywilejowanie wygasa. Koszty konwersji ponosi Spółka.-------------------------IV. WŁADZE SPÓŁKI § 16. 1. Władzami Spółki są:-------------------------------------------------------------------------------------------------A. Zarząd Spółki-----------------------------------------------------------------------------------------------------B. Rada Nadzorcza--------------------------------------------------------------------------------------------------C. Walne Zgromadzenie-------------------------------------------------------------------------------------------2. Członków Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej obowiązuje zakaz konkurencji.-------------------A. ZARZĄD SPÓŁKI § 17 1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków powoływanych na trzy lata na okres wspólnej kadencji.-------------------------------------------------------------------------------------------2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje oraz ich liczbę ustala Rada Nadzorcza.-------------------3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, w przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.----------------------------------------------------------------------------------§ 18 1. Zarząd kieruje Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.-------------------------------------------------------2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.---------------------------------------------------------------------------------------------------3. Tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 19 Zarząd może ustanawiać prokurentów i pełnomocników.----------------------------------------------------§ 20 1. Każdy członek Zarządu uprawniony jest do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Spółki.--------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Skreślony.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Skreślony.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 21 1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu------------------------------------------------------------------------2. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie członków Zarządu.----------------------------------------------B. RADA NADZORCZA § 22 1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. W przypadku wprowadzenia akcji Spółki na rynek regulowany papierów wartościowych Rada Nadzorcza będzie się składać z pięciu do siedmiu członków powołanych na okres wspólnej kadencji.---------------------------------------------------------------------------------------2. Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----------3. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się osobę, która jest wolna od jakichkolwiek powiązań mogących istotnie wpłynąć na zdolność takiego niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji, a w szczególności osobę, która nie jest w jakikolwiek sposób gospodarczo ani rodzinnie powiązana ze Spółką lub ich pracownikami, jak i nie posiadająca żadnych powiązań z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność konkurencyjną, Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 287 Rozdział V 4. 4a. 5. 6. 7. ich pracownikami, podmiotami powiązanymi z takimi przedsiębiorcami lub z ich pracownikami. Skreślony---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Skreślony--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.----------------------------------Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.--------------------------------------------Szczegółową procedurę oddawania głosów i podejmowania uchwał w trybie ust. 5 i 6 reguluje Regulamin działania Rady Nadzorczej.-------------------------------------------------------------------------§ 23. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.--------------------------------------------------------------------------§ 24. 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezesa, a w miarę potrzeb także vice Prezesa i Sekretarza Rady.----------------------------------------------------------------------------------------------------2. Prezes Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady i przewodniczy na nich. Prezes Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Prezesa.----------------------------------------------------------3. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa, jego zastępcę i sekretarza Rady z pełnionych przez nich funkcji. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 25. 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.-------------------------------------2. Prezes Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie na wniosek Zarządu Spółki, lub co najmniej dwóch członków Rady - w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.----------§ 26. 1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady. ------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym dniowym powiadomieniem listem poleconym, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego terminu.--------------------3. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Prezesa Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Wiceprezesa, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. -------------------------4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.------------------------------5. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Spółki lub sprawą nie cierpiącą zwłoki, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Prezesa lub w razie jego nieobecności Wiceprezesa, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na treść uchwał. Za datę uchwały uważa się datę złożenia ostatniego podpisu.----------------------------------------------------6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. ---------------------------------------------------------------------------------7. Rada Nadzorcza uchwala regulamin swego działania.------------------------------------------------------ 288 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział V § 27. 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.--------------------------------------2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:-----------------------------------------------1) badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej oraz planów finansowych Spółki, oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów.--2) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, a także wybór, na wniosek Zarządu, firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki,------------------3) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat. --------------------------------------------------------------------------------------------------4) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności, o których mowa punktach 1/ i 2/ . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu.--6) delegowanie członków rady nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności-------------------------------------------7) zatwierdzenie regulaminu działania Zarządu oraz regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------8) wyrażanie zgody na objęcie, nabycie oraz zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innej spółce, a także postawienie w stan likwidacji podmiotu, w którym Bipromet S.A. ma większość udziałów lub akcji.-------------------------------------------------------------------------------9) wyrażanie zgody na przystąpienie do stowarzyszenia lub innej organizacji, -------------------10) skreślony.---------------------------------------------------------------------------------------------------------11) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę darowizny,-------------------------------------------12) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.-13) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.-----------------------------------------------------3. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu dwóch tygodni. -----------------------------------------------------------------------------------------------------4. Rada Nadzorcza ma prawo wglądu w każdy dział czynności Spółki oraz we wszystkie jej przedsięwzięcia; może żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, jak również sprawdzać księgi i dokumenty.-----------------------------§ 28. 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje czynności osobiście.------------------------------------2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. ------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Dodatkowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych określa Walne Zgromadzenie.----------------------------------C. WALNE ZGROMADZENIE § 29. 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.------------------------------------2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w czerwcu każdego roku.----------3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wnioski określone w ust.3 powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.------------------------------------------5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:-------------------------------------------------------------1) w przypadku gdy Zarząd nie zwołał Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie /ust.2/,2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust.3 i upływu terminu o którym mowa w ust.4 Zarząd nie zwołał Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------- Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 289 Rozdział V § 30. 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Porządek obrad ustala Zarząd lub zwołujący Walne Zgromadzenie.-----------------------------------3. Rada Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Skreślony---------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 31. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.--------------------------------------------------------§ 32. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji. -----------------------------------------------------------------------------------------------§ 33. 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. 2. W przypadku przewidzianym w art.397 Kodeksu Spółek Handlowych do podjęcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów.-------------------------3. Skreślony---------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 34. 1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. --------------------------------------------------------2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. ---------------------------------------------------------------------§ 35. 1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.---------------2. Skreślony---------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 36. 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:------------------------------------------------------------1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----------------------------------------------------------------2) ustalanie kierunków rozwoju oraz planów działania,-----------------------------------------------3) decydowanie o podziale zysków lub o sposobie pokrycia strat,----------------------------------4) udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków5) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,---------------------------------------------------------6) zmiana Statutu Spółki,--------------------------------------------------------------------------------------7) obniżenie lub podwyższenie kapitału zakładowego,------------------------------------------------8) połączenie Spółki z inną spółką - przekształcenie Spółki,------------------------------------------9) rozwiązanie i likwidacja Spółki,---------------------------------------------------------------------------10) emisja obligacji, emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych. -----------------------------------------------------------------------------11) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.------------------------------------------------------12) skreślony--------------------------------------------------------------------------------------------------------290 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. Rozdział V 2. Wnioski Zarządu w sprawie Uchwał, wymienione w ust.1 pkt. 2,3,5,6,7,8,10, Zarząd przedkłada łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej.-------------------------------------------------------------------§ 37. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.--------------------------------------------------------------------------------------------------V. GOSPODARKA SPÓŁKI § 38. Gospodarka Spółki prowadzona jest w oparciu o opracowany przez Zarząd plan działalności gospodarczej oraz plan finansowy zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -------------------------------§ 39. 1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----------------------------2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.---------------------------------------------------§ 40. Zarząd Spółki jest obowiązany najpóźniej na dwa miesiące przez Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w poprzednim roku obrachunkowym. --------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 41. 1. Czysty zysk Spółki przeznacza się, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie, na: 1) kapitał zapasowy, ----------------------------------------------------------------------------------------------2) kapitał rezerwowy, --------------------------------------------------------------------------------------------3) dywidendę dla akcjonariuszy--------------------------------------------------------------------------------4) fundusze specjalne, -------------------------------------------------------------------------------------------5) inne cele. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------2. O utworzeniu funduszów specjalnych i o ich przeznaczeniu rozstrzyga Walne Zgromadzenie.3. Termin wypłat dywidend ustala i ogłasza Zarząd Spółki. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie o podziale zysku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 42. 1. Ogłoszenia wymagane przez prawo Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym Gospodarczym. 2. Każde ogłoszenie Spółki winno być ponadto wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscu ogólnie dostępnym.-------------------------------------------------------------------------- Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A. 291 Rozdział V Załącznik 3 – Lista Uczestników Konsorcjum Dystrybucyjnego Skład Konsorcjum Oferującego akcje Bipromet S.A. w Ofercie Publicznej: 1. Dom Maklerski Capital Partners SA ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, www.dmcp.com.pl – przyjmuje zapisy: • w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, dodatkowe informacje pod nr tel. 22 330 68 88 i pod adresem: [email protected] • w Transzy Inwestorów Indywidualnych za pomocą systemu „eZapisy”, na stronie www.dmcp.com.pl 2. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, tel. 22 622 66 22, www.bossa.pl • przyjmuje zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych we wszystkich swoich Punktach Obsługi Klientów, zlokalizowanych pod poniższymi adresami: Lp. Miasto Ulica Kod i miejscowość 1. Warszawa Marszałkowska 78/80 00-517 Warszawa 2. Białystok Piękna 1 15-282 Białystok 3. Bielsko-Biała Cyniarska 36 43-300 Bielsko-Biała 4. Bydgoszcz Bernardyńska 13 85-029 Bydgoszcz 5. Częstochowa Al. NMP 2 42-200 Częstochowa 6. Gdańsk Podwale Przedmiejskie 30 80-824 Gdańsk 7. Inowrocław Królowej Jadwigi 20 88-100 Inowrocław 8. Katowice Kościuszki 43 40-048 Katowice 9. Kielce Warszawska 31 25-518 Kielce 10. Koszalin 1 Maja 18/9 75-950 Koszalin 11. Kraków Piłsudskiego 23 31-100 Kraków 12. Leszno Leszczyńskich 52 64-100 Leszno 13. Łomża Sienkiewicza 10 18-400 Łomża 14. Olsztyn Pieniężnego 15 10-003 Olsztyn 15. Ostrołęka Hallera 31 07-410 Ostrołęka 16. Poznań Dąbrowskiego 75 60-523 Poznań 17. Rybnik Hallera 6 44-200 Rybnik 18. Tomaszów Maz. P.O.W. 17 97-200 Tomaszów Maz. 19. Wrocław Sukiennice 6 50-107 Wrocław 292 Prospekt Emisyjny BIPROMET S.A.