pobierz plik
Transkrypt
pobierz plik
Załącznik Nr.8a do SIWZ CRU NR ……………………………………………………. UMOWA NR ZP/PN/08/2016/T zawarta w dniu …………….. we Wrocławiu, w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164), pomiędzy: Operą Wrocławską z siedzibą: 50-066 Wrocław, ul. Świdnicka 35, zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego pod nr 11, NIP: 896-000-55-26, Regon: 000278942, reprezentowaną przez: 1. Karola Dutczak – Pełnomocnika 2. Kazimierza Zalewskiego – Głównego Księgowego Pełnomocnika Dyrektora Ds. Finansowych zwaną dalej Zamawiającym a ……………………………………………………… zwaną dalej WYKONAWCĄ. 1. 2. 3. 4. §1 Przedmiot umowy Przedmiotem zamówienia jest najem, dostawa, obsługa techniczna, montaż i demontaż krzeseł, dla potrzeb realizacji spektaklu „Hiszpańska noc z Carmen, Zarzuella Show” (dalej przedstawienie lub zamiennie spektakl), którego premierowe wystawienie odbędzie się 18 czerwca 2016 na Stadionie Wrocław. Strony zgodnie ustalają, że pod pojęciem widowni rozumieć będą wyłącznie widownię, która – zgodnie z dokumentacją techniczną (załącznik nr 1 do umowy), umiejscowiona będzie na murawie Stadionu Wrocław. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, jak również obowiązków Wykonawcy, został określony w załączniku nr 1 do umowy - Opisie Przedmiotu Zamówienia, oraz stanowiących jego integralną część załącznikach (w ilości 8 szt.). Wykonawca dostarczy krzesła, zgodnie z dokumentacją techniczna, stanowiącą załącznik nr 1 do umowy, przy czym Wykonawca przystąpi do wykonywania przedmiotu umowy po podpisaniu umowy, w takim czasie aby możliwym było dotrzymanie harmonogramu o którym mowa w § 2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami przestrzennymi, technicznymi oraz regulaminem Stadionu Wrocław (a w tym ograniczeniami w zakresie poruszania się po obiekcie, maksymalnych obciążeń, zaleceniami co do ochrony i odtwarzania murawy itp.), jak również harmonogramem prób (i wynikającymi z tego ograniczeniami w zakresie wykonywania umowy) i oświadcza, że realizacja umowy, na warunkach w niej określonych, jest możliwa. §2 Termin realizacji Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia po podpisaniu umowy, zgodnie z terminarzem wynikającym z określenia dat wykonania poszczególnych prac, w tym: 1. przygotowanie i przesłanie do akceptacji Zamawiającego planu widowni na płycie boiska oraz jej numeracji: do 26.04.2016 2. dostawa 100 sztuk krzeseł do ustawienia w obrębie sceny dla potrzeb prowadzonych prób: 10.06.2016 do godz. 8:00 3. dostawa i montaż 5700 krzeseł na płycie boiska, wraz z oznakowaniem numerów rzędów oraz krzeseł: 18.06.2016 do godz. 17:00 4. próby w dniach 10.06 - 17.06.2016 5. spektakl w dniu: 18.06.2016 (pełna gotowość techniczna o godz.17:00) 6. demontaż wszystkich krzeseł oraz zabezpieczeń lekkich w obrębie widowni: 18.06.2016 do godz. 18:00 7. usunięcie wszelkich rzeczy Wykonawcy (a w tym śmieci, przedmiotów osobistego użytku itp.) do dnia 23 czerwca 2016 do g. 16:00 w powyższym względzie Strony zgodnie ustalają, że w przypadku gdy Wykonawca opóźniać się będzie w wykonaniu przedmiotu umowy, to Zamawiający – po uprzednim wezwaniu – uprawniony będzie do powierzenia wykonania umowy profesjonalnemu podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania wyroku sądu w tym zakresie. §3 Szczegółowe warunki wykonywania umowy 1. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia, wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do realizacji umowy z należytą starannością, uwzględniając profesjonalny charakter prowadzonej przez niego działalności. 2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia wykona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego – w tym w zakresie przepisów p.poż, BHP, bezpieczeństwa wszelkiego rodzaju użytych do wykonania przedmiotu umowy krzeseł. 1 3. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z realizacją zamówienia, z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 1.000.000,00 zł na wszystkie i jedno zdarzenie; zapewniającą wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń, obejmującą swym zakresem co najmniej: - szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy i innych prac objętych przedmiotem umowy, - ubezpieczenia pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy, a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy przedmiot umowy. Kopia polisy OC, wraz z dowodem opłacenia składki, stanowi załącznik do umowy. W powyższym zakresie strony zgodnie ustalają, że Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania ubezpieczenia – co najmniej na warunkach jak w polisie stanowiącej załącznik do umowy - w całym okresie trwania umowy. W przypadku gdyby w trakcie trwania umowy umowa ubezpieczenia zakończyła się Wykonawca zobowiązany jest do zawarcie nowej umowy, co najmniej na warunkach jak w zdaniu poprzedzającym, i przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy OC wraz z dowodem opłacenia składki. O ile Wykonawca nie przedstawi nowej polisy OC wraz z dowodem jej opłacenia, to Zamawiający uprawniony będzie do zawarcia takiej umowy i potrącenia składki z wynagrodzenia Wykonawcy. 4. Wykonawca jest obowiązany zapewnić min. 2 osoby obsługi technicznej, od momentu dostarczenia 100 szt. krzeseł dla potrzeb prowadzonych prób. Osoby te będą zobowiązane do dokonania przeglądu przedmiotu umowy każdorazowo przed rozpoczęciem prób i spektaklu, dodatkowo w trakcie trwania najmu osoby te będą odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie i bezpieczeństwo użytkowania krzeseł. 5. O ile po zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy zajdzie konieczność przeprowadzenia utylizacji jakichkolwiek elementów przedmiotu umowy, względnie jej części (w tym w szczególności uszkodzone lub zniszczone krzesła, oznakowanie krzeseł i rzędów itp.) Wykonawca dokona takiej utylizacji, w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1. 6. Przy wykonaniu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompetentne, rzetelne i terminowe wykonywanie przedmiotu umowy. 7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego lub w mieniu Zamawiającemu powierzonym, nie będącym jego własnością, powstałe podczas realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. 1. 2. 3. 4. 5. 6. §4 Szczegółowe zobowiązania Wykonawcy Wykonawca zobowiązany jest używać stadion, a w tym w szczególności wykonywać przedmiot niniejszej umowy, w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu, w sposób zgodny z regulaminem stadionu, a także przepisami powszechnie obowiązującego prawa, oraz do jego zwrotnego przekazania w stanie niepogorszonym. Wykonawca zobowiązany jest do poszanowania tzw. praw wyłącznych Partnerów Stadionu: „Coca-Cola HBC Polska”, „Kompanii Piwowarskiej”, Impel oraz wszelkich umów sponsorskich zawartych do dnia organizacji przedstawienia a w szczególności dot. produktów Partnerów. Przez poszanowanie praw wyłącznych Partnerów stadionu rozumieć należy m.in. zakaz używania przez Wykonawcę na Stadionie, w trakcie trwania umowy, produktów konkurencyjnych do produktów Partnerów Stadionu, a w tym w szczególności umieszczania na zabezpieczeniach stadionu jakichkolwiek reklam, roznoszenia / udostępniania ulotek przedsiębiorstw konkurencyjnych do określonych w zdaniu poprzedzającym lub przedsiębiorstw wskazanych w trakcie trwania umowy przez Zamawiającego itp.. Wykonawca, najpóźniej do dnia 01.06.2016r., przekaże Zamawiającemu elektroniczną listę osób (plik excel) wraz z danymi tych osób (imię, nazwisko, pesel, funkcja, nazwa firmy, strefa dostępu), które będą wykonywały umowę. Niedotrzymanie terminu skutkować może odmową lub opóźnieniem w wydaniu akredytacji (uprawnienia do wejścia na Stadion) co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy w zastrzeżonych terminach. Wykonawca, najpóźniej do dnia 01.06.2016r., przekaże Zamawiającemu dane pojazdów (lista w pliku excel) Wykonawcy i podwykonawców oraz wszystkich osób uprawnionych do posiadania wjazdówki (imię i nazwisko kierowcy, numer rejestracyjny pojazdu, firma, numer telefonu kierowcy). Niedotrzymanie terminu skutkować może odmową lub opóźnieniem w wydaniu akredytacji (uprawnienia do wejścia na Stadion) co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy w zastrzeżonych terminach. Wykonawca, jak i osoby wykonujące w jego imieniu przedmiot umowy, obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia na trybuny i murawę, z zastrzeżeniem wyłączenia części murawy pod montaż krzeseł na widowni. W przypadku nieuprawnionego wejścia na trybuny / murawę przez jakąkolwiek osobę działającą w imieniu i na rzecz Wykonawcy, Wykonawca pokryje wszelkie koszty z tym związane. Warunkiem podpisania umowy, celem pokrycia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, jest wniesienie przez Wykonawcę, najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, stanowiącego 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust.1 umowy. Zabezpieczenie może być wniesione, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 2 e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowić będzie załącznik nr 3do umowy. 1. 2. 3. 4. 5. §5 Odbiór przedmiotu umowy Wykonanie przedmiotu umowy w zakresie przedstawienia planu widowni na płycie będzie stwierdzone częściowym protokołem odbioru, podpisanym przez strony bez zastrzeżeń. Wykonanie przedmiotu umowy w zakresie dotrzymania terminu dostarczenia i montażu krzeseł na Stadionie Wrocław będzie stwierdzone częściowym protokołem odbioru, podpisanym przez strony bez zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, podczas odbioru częściowego, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, wad, względnie nieprawidłowego wykonania umowy, Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy, na okoliczność czego sporządzony zostanie protokół, w którym Zamawiający wskaże wady / nieprawidłowości w wykonaniu umowy oraz powody, dla jakich odmówił dokonania odbioru albo strony sporządzą protokół odbioru częściowego z zastrzeżeniami, wskazując w nim rodzaj i zakres stwierdzonych wad / nieprawidłowości. Niezależnie od tego czy Zamawiający odmówi dokonania odbioru czy też dokona odbioru z zastrzeżeniami w odpowiednim protokole określi termin usunięcia wad, względnie prawidłowego wykonania umowy. Wykonawca obowiązany jest usunąć wady / usterki / nieprawidłowości w wykonywaniu umowy na własny koszt, a za datę odbioru uważa się datę podpisania protokołu odbioru częściowego bez zastrzeżeń. W przypadku gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad / usterek / nieprawidłowości względnie ich nie usunie w terminie, Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia wykonania umowy w tym zakresie profesjonalnemu podmiotowi trzeciemu – na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania wyroku sądu w tym zakresie. Dla pełnej kontroli nad realizacją przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawowania nadzoru w całym procesie realizacji umowy. Wykonawca zapewni dostęp do miejsca w którym wykonywany będzie przedmiot umowy, jak również umożliwi bieżącą kontrolę procesu realizacji umowy. Wykonawca zobowiązany jest w pełni respektować i wykonywać zalecenia, polecenia i wymagania przedstawiciela Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Wykonanie całego przedmiotu umowy zostanie stwierdzone protokółem końcowym. §6 Gwarancja jakości Na wykonane przedmiotu umowy Wykonawca udziela gwarancji jakości i zobowiązuje się do usuwania ujawnionych wad i usterek niezwłocznie, na każde wezwanie Zamawiającego w okresie obowiązywania gwarancji, przy czym pod pojęciem niezwłocznie Strony rozumieć będą przystąpienie do usuwania zgłoszonych wad / usterek w terminie 1 godziny oraz ich usunięcie w ciągu 2 godzin. Niniejsza umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancji. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie zgłoszonych przez Zamawiającego wad / usterek w terminie określonym przez Zamawiającego, to Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia wykonania umowy w tym zakresie profesjonalnemu podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania wyroku sądu w tym zakresie. 1. 2. 3. 4. 5. 6. §7 Wynagrodzenie , sposób rozliczenia Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie wg ceny ofertowej brutto wynoszącej: ……………. (słownie złotych brutto: …………..), w tym: …………….. (słownie złotych netto: …………………..) oraz 23 % VAT w wysokości …………….. (słownie: …………………………….), zgodnie ze złożoną Ofertą stanowiącą załącznik do umowy. Zamawiający nie przewiduje zaliczek ani płatności częściowych. Krzesła nie przechodzą na własność Zamawiającego. Termin płatności faktury strony ustalają do 30 dni od dnia jej złożenia u Zamawiającego, po wykonaniu przedmiotu zamówienia. Podstawą do przyjęcia faktury jest protokół końcowy potwierdzający wykonanie całości zamówienia bez zastrzeżeń Zamawiającego. Wykonawca jest podatnikiem VAT - NIP: ………………………… Zamawiający jest podatnikiem VAT - NIP: 896-000-55-26 §8 Kary umowne 1. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony opierają na zasadzie kar umownych, płatnych w następujących przypadkach i w następującej wysokości: 1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: a) opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7, liczonej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, od terminów ustalonych w § 2 umowy, z zastrzeżeniem, że kary umowne naliczane będą za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych czynności, określonych umową, osobno b) naruszenie któregokolwiek z postanowień umowy, w zakresie obowiązków Wykonawcy, a w szczególności obowiązków określonych w § 3 i § 4 w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7, c) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach częściowych – w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7, za każdy dzień opóźnienia, liczonej od terminu na jego usunięcie. 3 2) Strona umowy, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy przez drugą stronę zobowiązana jest do zapłaty stronie odstępującej od umowy, kary umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7, 2. Zastrzeżenie kar umownych określonych w ust.1 nie wyłącza prawa dochodzenia przez strony odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego, odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar, w szczególności wszelkich zobowiązań i utraconych spodziewanych korzyści Zamawiającego, wynikających z konsekwencji odwołania spektaklu, kar umownych / odszkodowań, jakie zostaną nałożone na Zamawiającego w związku z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonywaniem umowy przez Wykonawcę. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. §9 Podwykonawstwo Zamawiający dopuszcza możliwości podzlecania przez Wykonawcę usług polegających na dostarczeniu i montażu krzeseł. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą na realizację usługi montażu zabezpieczeń stadionu Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo. Wykonywanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo winno zostać określone na co najmniej takim poziomie jakości, jak również na co najmniej takich samych warunkach jaki wynika z niniejszej umowy. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia z podwykonawcą. Załącznikiem do faktury Wykonawcy jest dokument potwierdzający dokonanie zapłaty przez Wykonawcę na rzecz podwykonawcy. W przypadku nie dostarczenia dokumentu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, płatność faktury Wykonawcy ulega wstrzymaniu do czasu dostarczenia przedmiotowego dokumentu. § 10 Zmiany warunków umowy Postanowienia niniejszej umowy wiążą obie strony i żadna ze stron nie może powoływać się na warunki pozaumowne. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: a) konieczności dostosowania postanowień umownych do zmian wynikających z nowelizacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa z uwagi na brak możliwości realizacji umowy wedle pierwotnej jej treści, lub z uwagi na rażącą stratę grożącą jednej ze Stron; b) zmian redakcyjnych umowy, lub zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych oraz zmian dotyczących wskazania przedstawicieli stron wyznaczonych do prowadzenia spraw związanych z realizacją umowy; c) zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających ponoszone przez Zamawiającego koszty; d) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od stron umowy, e) zmiana terminu dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy f) konieczności zmiany numerów rachunków bankowych. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem zasad i obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli w czasie obowiązywania umowy nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany stawki VAT jeszcze nie wykonano. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. § 11 Odstąpienie od umowy 1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę. Przez nienależyte wykonanie umowy należy rozumieć nie wywiązywanie się przez Wykonawcę z obowiązków umownych lub ich niewykonywanie, jak również nie uwzględnienia uwag i zaleceń Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje roszczenie do Zamawiającego. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w terminie do dnia 18.06.2016r. 2. Składając oświadczenie o odstąpieniu Zamawiający określi z jakim skutkiem składa to oświadczenie – tj. na przyszłość czy wstecz. O ile Zamawiający nie określi z jakim skutkiem składa oświadczenie o odstąpieniu to Strony przyjmować będą że oświadczenie złożone zostaje ze skutkiem na przyszłość. 3. W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Odstąpienie powyższe nie nakłada na Zamawiającego 4 obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca może zadać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7. § 12 Postanowienia końcowe W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 23.04.1969r. Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164). Ewentualne spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności Wykonawcy mogącej mieć wpływ na realizację umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania. Jeżeli okaże się, że do sprawnej realizacji umowy niezbędne jest dokonanie wzajemnych dodatkowych uzgodnień, strony poczynią te uzgodnienia niezwłocznie. Wyłącza się ogólne wzorce umowne, obowiązujące w przedsiębiorstwie Wykonawcy. Nadzór nad realizacją umowy, ze strony Wykonawcy pełni: ………………………….……. a ze strony Zamawiającego: Karol Dutczak. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego. Integralną część umowy stanowią: - załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami (rys. techniczne 6 szt.) - załącznik nr 2: Oferta Wykonawcy - załącznik nr 3 – dowód ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 5