Umowa - Sąd Rejonowy w Siedlcach
Transkrypt
Umowa - Sąd Rejonowy w Siedlcach
S Ą D R E J O N O W Y W S I E D L C A C H 08-110 Siedlce, ul. B-pa I. Świrskiego 17, tel /fax: (25) 640 71 28 NIP: 821-10-21-463 REGON: 000324949 (ZW/10/2012) Załącznik nr 2 (do zaproszenia do złożenia oferty) Umowa SR-Siedlce - wzór „Przegląd i konserwacja 16 kserokopiarek dla potrzeb Sądu Rejonowego w Siedlcach” zawarta w dniu w Siedlcach, pomiędzy: Sądem Rejonowym w Siedlcach, ul. Biskupa I. Świrskiego 17, 08-110 Siedlce posiadającym NIP: 821-10-21-463, REGON:000324949 reprezentowanym przez: Agnieszkę Piekart - Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego w Siedlcach zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM” a …………………………………………………………. ………………………………………………………… posiadającym NIP: ………………………………… REGON: ……………………………………………………………… reprezentowanym przez: 1. …………………………………………… - ………………………………………………………………………………………... zwanym dalej „WYKONAWCĄ” Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie rozeznania cenowego (ZW/10/2012) o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro została zawarta umowa o następującej treści: §1 1. Zamawiający zleca, z Wykonawca zobowiązuje się świadczyć jednorazowe usługi przeglądu i konserwacji 16 kserokopiarek znajdujących się w budynkach Sądu Rejonowego: w Siedlcach przy ul. B-pa Świrskiego 17 – (10 szt.); w Siedlcach przy ul. B-pa Świrskiego 26 – (3 szt.); w Siedlcach przy ul. Berka Joselewicza 3 - (2 szt.); w Łosicach przy ul. Szpitalnej 2 – (1 szt.). według poniższego wykazu: 1 S Ą D R E J O N O W Y W S I E D L C A C H 08-110 Siedlce, ul. B-pa I. Świrskiego 17, tel /fax: (25) 640 71 28 NIP: 821-10-21-463 REGON: 000324949 Wykaz kserokopiarek: Lp. Typ, model Numer seryjny Wydział Adres Ilość 1 Canon NP6512 UQA 42398 Informatycy Świrskiego 17; Siedlce 1 szt. 2 Canon NP7161 UJU 17251 Gosp. i Pracy Świrskiego 26; Siedlce 1 szt. 3 Canon NP7161 UJU 17266 Cywilny Świrskiego 17; Siedlce 1 szt. 4 Canon iR1600 UJJ 77737 Sekcja wykonawcza Świrskiego 17; Siedlce 1 szt. 5 Canon iR1600 UJJ 78576 Wydział VII Karny Świrskiego 26; Siedlce 1 szt. 6 Canon iR1600 UJJ 78681 Rodzinny i kurat. Joselewicza 3; Siedlce 1 szt. 7 Canon iR1600 UJJ 80470 Księgi Wieczyste Świrskiego 17; Siedlce 1 szt. 8 Canon iR1600 UJJ 80784 Cywilny Świrskiego 17; Siedlce 1 szt. 9 Canon iR1600 UJJ 80465 Ks. Wiecz. Łosice Szpitalna 2; Łosice 1 szt. 10 Canon iR1600 UJJ 81397 Kuratorzy Rodzinni Joselewicza 3; Siedlce 1 szt. 11 Canon iR1018 THW 15195 Oddz. Administracji Świrskiego 17; Siedlce 1 szt. 12 Canon iR1018 THW 15191 Sekcja Finansowa Świrskiego 17; Siedlce 1 szt. 13 Canon iR1018 THW 22510 Kuratorzy dla Dor. Świrskiego 26; Siedlce 1 szt. 14 Canon iR2016j MTC 02593 Wydział II Karny Świrskiego 17; Siedlce 1 szt. 15 Canon iR 2520 FQQ36199 Cywilny Świrskiego 17; Siedlce 1 szt. 16 Canon iR2270 KGL62303 Oddział Finansowy Świrskiego 17; Siedlce 1 szt. Jednorazowa usługa przeglądu i konserwacji 16 kserokopiarek znajdujących się w budynkach Sądu Rejonowego w Siedlcach, zrealizowana zostanie w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy tj. do dnia………………….. §2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przegląd i konserwację urządzeń stanowiących przedmiot umowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami bezpieczeństwa i normami technicznymi. Celem przeglądu jest utrzymanie urządzeń w jak najlepszej sprawności technicznej, a także zminimalizowanie ryzyka wystąpień awarii. 2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. §3 1. W czasie świadczenia usługi przeglądu i konserwacji: 1) Zamawiający zobowiązany jest między innymi do: a) zapewnienia pracownikom Wykonawcy dostępu do urządzeń; b) potwierdzenie wykonania przeglądu konserwacyjnego w protokole konserwacji/przeglądu; 2) Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: - technicznej ekspertyzy sprzętu – ustalenia czy poszczególne elementy nie uległy zużyciu; 2 S Ą D R E J O N O W Y W S I E D L C A C H 08-110 Siedlce, ul. B-pa I. Świrskiego 17, tel /fax: (25) 640 71 28 NIP: 821-10-21-463 REGON: 000324949 - czyszczenia urządzenia – z kurzu, rozsypanego tonera z wywoływaczek, itp; - czyszczenia, mycia rolek i separatorów pobierania papieru; - czyszczenia i kalibracji układu optycznego, utrwalania optyki lasera (elementów odpowiedzialnych za jakość wydruku); - sporządzenia raportu dla każdej kserokopiarki z wyszczególnieniem części, które należy wymienić w celu zapewnienia ciągłości pracy urządzenia; - sporządzenia protokołu z wykonania przeglądu (konserwacji). 2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listę pracowników uprawnionych do świadczenia usługi konserwacji /przeglądu. §4 1. O wszelkich nieprawidłowościach i usterkach lub uszkodzeniach stwierdzonych podczas wykonywania przeglądów i konserwacji Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego. 2. Konserwacja powinna być przeprowadzona z uwzględnieniem zaleceń producenta urządzeń, a także z zachowaniem przepisów bhp i p-poż. 3. Konserwacja i przegląd odbywać się będzie w siedzibie użytkownika urządzenia. Wykonawca zapewni dojazd serwisanta urządzenia do siedziby użytkownika na własny koszt. 4. Wykonawca dokona przeglądu i konserwacji przy użyciu własnych, dostarczonych przez siebie narzędzi i części. §5 1. Po wykonaniu przeglądu (konserwacji) kserokopiarek, Wykonawca zgłosi urządzenia do odbioru przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 2. Zamawiający potwierdzi wykonanie prac konserwacyjnych (przeglądów) w protokole konserwacji (przeglądu), stanowiącym dla Wykonawcy podstawę do wystawienia faktury. Protokół zostanie zatwierdzony przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 3. Wszelkie opinie, dotyczące stanu technicznego kserokopiarek objętych umową będą dokonane w ramach wynagrodzenia za przegląd i konserwację. §6 1. Za zrealizowanie całego zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości: ……………………………………. zł. (słownie) …………………………………………………………………………………………………………………………………. Cena ofertowa wynika z poniższej specyfikacji: 3 S Ą D R E J O N O W Y W S I E D L C A C H 08-110 Siedlce, ul. B-pa I. Świrskiego 17, tel /fax: (25) 640 71 28 NIP: 821-10-21-463 REGON: 000324949 Lp. Typ, model Numer seryjny Wydział Adres Ilość 1 Canon NP6512 UQA 42398 Informatycy Świrskiego 17; Siedlce 1 szt. 2 Canon NP7161 UJU 17251 Gosp. i Pracy Świrskiego 26; Siedlce 1 szt. 3 Canon NP7161 UJU 17266 Cywilny Świrskiego 17; Siedlce 1 szt. 4 Canon iR1600 UJJ 77737 Sekcja wykonawcza Świrskiego 17; Siedlce 1 szt. 5 Canon iR1600 UJJ 78576 Wydział VII Karny Świrskiego 26; Siedlce 1 szt. 6 Canon iR1600 UJJ 78681 Rodzinny i kurat. Joselewicza 3; Siedlce 1 szt. 7 Canon iR1600 UJJ 80470 Księgi Wieczyste Świrskiego 17; Siedlce 1 szt. 8 Canon iR1600 UJJ 80784 Cywilny Świrskiego 17; Siedlce 1 szt. 9 Canon iR1600 UJJ 80465 Ks. Wiecz. Łosice Szpitalna 2; Łosice 1 szt. 10 Canon iR1600 UJJ 81397 Kuratorzy Rodzinni Joselewicza 3; Siedlce 1 szt. 11 Canon iR1018 THW 15195 Oddz. Administracji Świrskiego 17; Siedlce 1 szt. 12 Canon iR1018 THW 15191 Sekcja Finansowa Świrskiego 17; Siedlce 1 szt. 13 Canon iR1018 THW 22510 Kuratorzy dla Dor. Świrskiego 26; Siedlce 1 szt. 14 Canon iR2016j MTC 02593 Wydział II Karny Świrskiego 17; Siedlce 1 szt. 15 Canon iR 2520 FQQ36199 Cywilny Świrskiego 17; Siedlce 1 szt. 16 Canon iR2270 KGL62303 Oddział Finansowy Świrskiego 17; Siedlce 1 szt. RAZEM: Cena ryczałtowa brutto za 1 przegląd (konserwację) 16 szt. 2. Wynagrodzenie obejmuje czynności konserwacyjne, materiały serwisowe oraz robociznę związaną z wymianą części eksploatacyjnych. 3. Cena podana przez Wykonawcę (ryczałtowa brutto) obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją usługi, w tym ryzyko Wykonawcy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu umowy nie będą stanowiły podstawy do zmiany ceny. 4 S Ą D R E J O N O W Y W S I E D L C A C H 08-110 Siedlce, ul. B-pa I. Świrskiego 17, tel /fax: (25) 640 71 28 NIP: 821-10-21-463 REGON: 000324949 4. Wykonawca za prawidłowe oraz terminowe zrealizowanie zamówienia otrzyma wynagrodzenie w formie przelewu w terminie do 21 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT. 5. Do faktury Wykonawca dołączy protokół przeglądu (konserwacji), podpisany przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego, który będzie stanowił podstawę do zapłaty wynagrodzenia określonego w umowie. §7 1. Obsługa serwisowa urządzeń odbywać się będzie w godzinach pracy Sądu tj. od godz. 8.00 do godz. 16.00 od poniedziałku do piątku. Czynności konserwacyjne będą świadczone przez Wykonawcę w miejscu eksploatacji urządzenia. 2. W przypadku konieczności przewozu serwisowanych urządzeń Wykonawca wykona go na własny koszt. §8 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym powierzy wykonanie określonych czynności związanych z realizacją zamówienia. 2. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcą w sprawach związanych z realizacją umowy jest: P. Adam Florczykiewicz – tel (25) 632-52-39 P. Jacek Dziuban – tel: (25) 632-52-39 3. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest: ………………………………………….., tel: ………………………………, faks:……………………………………………… §9 1. Zamawiający może odstąpić od umowy w szczególności w przypadku gdy: a) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewiedzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za usługi zrealizowane do dnia odstąpienia od umowy. b) Wykonawca nie przystąpił do realizacji umowy lub zaniechał jej realizacji w sposób przez siebie zawiniony. c) Wykonawca uporczywie nie wykonuje wskazanych w umowie usług zgodnie z jej warunkami, lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne. 2. Każda ze Stron może odstąpić od umowy z powodu rażącego niedotrzymywania przez drugą Stronę istotnych warunków umowy, oraz w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. § 10 1. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć realizacji umowy innemu Wykonawcy. 5 S Ą D R E J O N O W Y W S I E D L C A C H 08-110 Siedlce, ul. B-pa I. Świrskiego 17, tel /fax: (25) 640 71 28 NIP: 821-10-21-463 REGON: 000324949 3. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w pkt. 1 i 2, Zamawiający może niezwłocznie odstąpić od umowy i naliczyć karę umowną. § 11 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 6 pkt.1 za każdy dzień opóźnienia. 2. Jeżeli termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę przekroczy 7 dni roboczych liczonych od dnia podpisania umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i niezależnie od postanowień ust. 1 niniejszego paragrafu naliczyć karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 6 ust. 1 umowy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy opóźnienie powstało z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 3. Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich strat poniesionych przez Zamawiającego lub osoby trzecie, powstałych w czasie wykonywania niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wynikłych z wadliwego lub nieterminowego wykonania umowy. 5. Naprawienie szkód o których mowa w ust. 4, obejmuje wyłącznie rzeczywiste straty Zamawiającego lub osób trzecich. 6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia lub na zapłatę kar umownych na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego. § 12 1. Jeżeli pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą powstanie jakikolwiek spór związany lub wynikły z realizacji umowy, przedmiot sporu powinien być przedstawiony najpierw osobie nadzorującej ze strony Zamawiającego. 2. Wszelkie ewentualne spory będą rozpatrywane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. § 13 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą obu Stron na piśmie pod rygorem nieważności. 3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Wykonawca: Zamawiający: 6