regulamin konkursu - Muzeum PRL-u
Transkrypt
regulamin konkursu - Muzeum PRL-u
Konkurs na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie REGULAMIN KONKURSU NA WYKONANIE KONCEPCJI: PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO, SCENARIUSZA WYSTAWY STAŁEJ I PROJEKTU ARANŻACJI WYSTAWY STAŁEJ DLA MUZEUM PRL-U W KRAKOWIE 1 Konkurs na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Informacje o Organizatorze konkursu 1.1. Organizatorem konkursu jest Muzeum PRL- u w organizacji, Zarządca Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. 1.2. Siedziba Organizatora konkursu mieści się pod adresem: Rynek Główny 35, 31-011 Kraków. Budynek Muzeum PRL-u mieści się pod adresem: os. Centrum E 1, 31 – 934 Kraków, Tel:/fax: 12 446 78 21, Email: [email protected], Strona internetowa: www.mprl.pl 1.3. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym konkursem należy kierować na adres siedziby Organizatora konkursu podany w punkcie 1.2 z oznaczeniem „Konkurs na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie.” 2. Forma konkursu i podstawa prawna 2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu dwuetapowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, dalej ustawa pzp) oraz niniejszego regulaminu, zwanego dalej „regulaminem”. 2.2. W pierwszym etapie Sąd konkursowy wyłoni opracowania studialne, odpowiadające wymaganiom określonym w niniejszym regulaminie. 2.3. W drugim etapie Sąd konkursowy, na podstawie kryteriów określonych w niniejszym regulaminie, oceni prace konkursowe wykonane na podstawie opracowań studialnych, wyłonionych w pierwszym etapie i podejmie decyzję o przyznaniu nagród. 2.4. Konkurs prowadzony jest w języku polskim. Wszystkie dokumenty, oświadczenia, zawiadomienia i wnioski, a także część rysunkowa i opisowa konkursu, opracowania studialne oraz prace konkursowe muszą być przez wszystkich uczestników sporządzone w języku polskim. Jeśli jakiekolwiek dokumenty zostały sporządzone w języku innym niż język polski, powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez uczestnika konkursu. 2.5. Konkurs stanowi publiczne przyrzeczenie przyznania przez Organizatora konkursu nagród za wykonaną pracę oraz za przeniesienie majątkowych praw autorskich do wybranej przez Sąd konkursowy pracy na Organizatora konkursu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 3. Terminy 3.1. Harmonogram konkursu 1. 15.04.2016 r. - ogłoszenie konkursu 2. 29.04.2016 r. - składanie pytań o wyjaśnienie treści regulaminu, dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz opracowania i składania opracowań studialnych przez podmioty zainteresowane udziałem w konkursie 3. 09.05.2016 r. - odpowiedzi Organizatora na pytania 4. 13.05.2016 r. - składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie 5. 20.05.2016 r. - ogłoszenie wyników kwalifikacji do konkursu, zawiadomienie uczestników 2 Konkurs na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie 6. 30.06.2016 r. - składanie opracowań studialnych 7. 14.07.2016 r. - wyłonienie i ogłoszenie opracowań studialnych zgodnie z regulaminem konkursu oraz wysłanie zaproszeń do składania prac konkursowych wykonanych na podstawie opracowań studialnych 8. 22.07.2016 r. – składanie pytań o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych do II etapu konkursu 9. 27.07.2016 r. – odpowiedzi Organizatora na pytania 10. 19.09.2016 r. - składanie prac konkursowych 11. 07.10.2016 r. - ogłoszenie wyników konkursu 3.2. Wskazane powyżej terminy mogą ulec zmianie. O zmianie terminów Zamawiający niezwłocznie poinformuje uczestników konkursu 3.3. Ogłoszenie o konkursie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 15.04.2016 r. 4. Sąd konkursowy 4.1. Sąd konkursowy, powołany Zarządzeniem nr 3/2016 z dnia 14.04.2016 r. liczy 12 osób. 4.2. W skład Sądu konkursowego wchodzą: 4.2.1. Andrzej Wyżykowski – Przewodniczący Sądu 4.2.2. Tomasz Bobrowski 4.2.3. Jacek Chrobaczyński 4.2.4. Jędrzej Chumiński 4.2.5. Jerzy Eisler 4.2.6. Piotr Gontarczyk 4.2.7. Stanisław Handzlik 4.2.8. Dariusz Jarosz 4.2.9. Krzysztof Kiendra 4.2.10. Karol Modzelewski 4.2.11. Marek Pabich 4.2.12. Wojciech Polak 4.3. Do współpracy z Sądem konkursowym mogą zostać powołani eksperci lub biegli. O potrzebie powołania ewentualnych dodatkowych ekspertów zadecyduje Sąd konkursowy. 4.4. Do pomocy w pracach Sądu konkursowego powołany zostaje Sekretarz Sądu konkursowego, który prowadzi dokumentację konkursu. Sekretarzem Sądu konkursowego jest Pani mec. Agnieszka Jędrzczak. ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU 1. Określenie przedmiotu konkursu 1.1. Konkursowi została nadana nazwa: Konkurs na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego wielobranżowego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie. 1.2. Przedmiot konkursu został zakwalifikowany według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: CPV: 92312000 Usługi artystyczne CPV: 92521100-0 Usługi wystawowe świadczone przez muzea CPV: 79932000-6 Usługi projektowania wnętrz 3 Konkurs na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. CPV: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego CPV: 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji architektonicznej przebudowy i rozbudowy budynku Muzeum PRL-u wraz z opracowaniem koncepcji scenariusza i koncepcji projektu aranżacji wystawy stałej. Uczestnik konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd konkursowy za najlepszą otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej: projektu architektoniczno-budowlanego wielobranżowego oraz opracowanie scenariusza i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie oraz pełnienie nadzoru autorskiego, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do regulaminu. Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej wynosi 48.000.000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści osiem milionów złotych 00/100). Oświadczenie uczestnika konkursu dotyczące szacowanego kosztu wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej stanowi Załącznik nr 8 do regulaminu. Uczestnik konkursu zobowiązany jest przygotować opracowanie studialne oraz pracę konkursową w oparciu oraz z wykorzystaniem dokumentów stanowiących załącznik do niniejszego regulaminu: 1.6.1. Załącznik nr 14 – Założenia do scenariusza wystawy stałej Muzeum PRL, 1.6.2. Załącznik nr 15 – Założenia układu funkcjonalno-użytkowego, 1.6.3. Załącznik nr 16 – Analiza możliwości i ewentualnej rozbudowy wraz z inwentaryzacją budynku Kina Światowid, 1.6.4. Załącznik nr 17 - Wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. Załączniki 14, 15, 16 i 17 dostępne są na stronie ftp://ftp.mprl.pl/ po wpisaniu nazwy użytkownika : konkurs oraz hasła: Konkurs3 Zarówno opracowania studialne jak i prace konkursowe oceniane będą przez Sąd konkursowy zgodnie z kryteriami i wymaganiami określonymi w niniejszym regulaminie. ROZDZIAŁ III WYMAGANIA JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ UCZESTNICY KONKURSU 1. Postanowienia ogólne 1.1 Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w ustawie pzp oraz w niniejszym regulaminie. 1.1.1 Podmioty wymienione w pkt. 1.1. mogą samodzielnie brać udział w konkursie (uczestnik samodzielnie biorący udział w konkursie) lub wspólnie brać udział w konkursie (uczestnicy wspólnie biorący udział w konkursie). 1.1.2 Uczestnikami wspólnie biorącymi udział w konkursie są w szczególności wspólnicy spółki cywilnej, konsorcja (przez konsorcjum należy rozumieć także zespoły autorskie). 1.2 Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczące uczestnika konkursu stosuje się odpowiednio do uczestników konkursu biorących wspólnie udział w konkursie. 1.3 Każdy uczestnik może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz tylko jedno opracowanie studialne i jedną pracę konkursową. 4 Konkurs na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Za złożenie wniosku, opracowania studialnego i pracy konkursowej uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym uczestnikiem konkursu. Uczestnik konkursu, który złoży więcej niż jeden wniosek zostanie wykluczony z konkursu. Uczestnicy konkursu niespełniający wymagań określonych w regulaminie podlegają wykluczeniu. Uczestnik konkursu, który złoży więcej niż jedno opracowanie studialne lub pracę konkursową zostanie wykluczony z konkursu, a wszystkie prace z jego udziałem zostaną odrzucone. Do złożenia opracowania studialnego, a następnie pracy konkursowej zaproszeni zostaną uczestnicy konkursu, którzy spełniają wymagania określone regulaminem. W konkursie nie mogą uczestniczyć: 1.6.1. Osoby biorące udział w opracowaniu regulaminu konkursu. 1.6.2. Osoby biorące udział w organizowaniu konkursu, w tym Sędziowie Sądu Konkursowego oraz Sekretarz Konkursu. 1.6.3. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie wykluczone z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy pzp oraz Zespoły Autorskie, których członkami są takie osoby lub jednostki organizacyjne. 1.6.4. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, które nie spełniają warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy pzp oraz Zespoły Autorskie, których członkami są takie podmioty. 2. Opis warunków udziału w konkursie 2.1. Uczestnicy konkursu w celu zakwalifikowania się do konkursu muszą: 2.1.1. Złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. 2.1.2. Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy pzp i spełniać warunki udziału w postępowaniu. 2.2. Uczestnikami konkursu mogą być wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 2.2.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Organizator nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 2.2.2. posiadania wiedzy i doświadczenia – Organizator uzna warunek za spełniony jeśli uczestnik wykaże, iż: 2.2.2.1. wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed dniem upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu projektu aranżacji wystawy muzealnej o powierzchni min. 200 m2, 2.2.2.2. wykonał lub uczestniczył w wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed dniem upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu co najmniej jednego scenariusza wystawy muzealnej; 5 Konkurs na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie Przez wykonanie usługi w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie rozumie się zakończenie wykonywania tej usługi w tym okresie. 2.2.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Organizator uzna warunek za spełniony jeśli uczestnik wykaże, iż dysponuje co najmniej: 2.2.3.1. jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz czynne członkostwo we właściwej Izbie zawodowej uprawniającej do wykonywania zawodu, 2.2.3.2. jedną osobą posiadającą doświadczenie w zakresie opracowywania scenariusza wystawy muzealnej. Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli osoba ta brała udział w opracowaniu scenariusza co najmniej jednej wystawy muzealnej, 2.2.3.3. jedną osobą posiadającą stopień naukowy doktora w zakresie historii XX w.; 2.2.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej – Organizator nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2.2.5. Organizator dopuszcza posiadanie przez osoby wskazane pkt 2.2.3.: 2.2.5.1. uprawnień równoważnych względem wymaganych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub 2.2.5.2. uprawnień równoważnych względem wymaganych, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 63, poz. 394) lub 2.2.5.3. kwalifikacji zawodowych równoważnych względem wymaganych, ważnych w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym wraz z tymczasowym wpisem na listę właściwej izby samorządu zawodowego umożliwiającym świadczenie usług transgranicznych w rozumieniu art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.) 3. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu 3.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w pkt 2 uczestnicy konkursu składają następujące dokumenty: 3.1.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy pzp – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. Jeżeli uczestnicy wspólnie ubiegają się o udział w konkursie dokument mogą złożyć łącznie. 3.1.2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – zgodnie 6 Konkurs na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do regulaminu. Jeżeli uczestnicy wspólnie ubiegają się o udział w konkursie dokument ten składa przynajmniej jeden z nich. 3.1.3. wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający, że uczestnik wykonał w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu projektu aranżacji wnętrz wystaw muzealnych o powierzchni min. 200 m2 z podaniem przedmiotu usługi, dat wykonania (od – do) i podmiotu/ów na rzecz którego/ych usługa została wykonana (nazwa i adres) – w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia – wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do regulaminu. Jeżeli uczestnicy wspólnie ubiegają się o udział w konkursie dokument ten składa przynajmniej jeden z nich. 3.1.4. wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający, że uczestnik wykonał w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu scenariusza wystawy muzealnej o powierzchni min. 200 m2 z podaniem przedmiotu usługi, dat wykonania (od – do) i podmiotu/ów na rzecz którego/ych usługa została wykonana (nazwa i adres) – w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia – wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do regulaminu. Jeżeli uczestnicy wspólnie ubiegają się o udział w konkursie dokument ten składa przynajmniej jeden z nich. 3.1.5. Dowodami składanymi celem udokumentowania należytej realizacji usług uwzględnionych w wykazach, o których mowa w pkt 3.1.3. i 3.1.4. powyżej są: 3.1.5.1. Poświadczenie (podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonywane), 3.1.5.2. Oświadczenie uczestnika – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze uczestnik nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 3.1.5.1. Obiektywne przyczyny, o których mowa powyżej należy opisać we wniosku o dopuszczenie o udziału w konkursie z jednoczesnym podaniem danych kontaktowych do osób reprezentujących podmiot, na rzecz którego uczestnik zrealizował usługę celem umożliwienia organizatorowi weryfikacji i potwierdzenia informacji przedstawionych przez uczestnika w oświadczeniu. 3.1.5.3. W przypadku, gdy organizator jest podmiotem, na rzecz którego usługa wskazana w wykazach, o których mowa w pkt 3.1.3 i 3.1.4. została wcześniej wykonana, uczestnik nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 3.1.5.1. lub 3.1.5.2. 3.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Uczestnicy konkursu składają następujące dokumenty: 3.2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w konkursie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 ustawy pzp,, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. Powyższy wymóg dotyczy uczestnika 7 Konkurs na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.2.5. 3.2.6. samodzielnie biorącego udział w konkursie jak i każdego z uczestników wspólnie biorących udział w konkursie; jeżeli uczestnicy wspólnie biorą udział w konkursie oświadczenie to składa każdy z nich, aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Powyższy wymóg dotyczy uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie jak i każdego z uczestników wspólnie biorących udział w konkursie; jeżeli uczestnicy wspólnie biorą udział w konkursie oświadczenie to składa każdy z nich, aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że uczestnik nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Powyższy wymóg dotyczy uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie jak i każdego z uczestników wspólnie biorących udział w konkursie; jeżeli uczestnicy wspólnie biorą udział w konkursie oświadczenie to składa każdy z nich, aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że uczestnik nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Powyższy wymóg dotyczy uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie jak i każdego z uczestników wspólnie biorących udział w konkursie; jeżeli uczestnicy wspólnie biorą udział w konkursie oświadczenie to składa każdy z nich, aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Powyższy wymóg dotyczy uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie jak i każdego z uczestników wspólnie biorących udział w konkursie; jeżeli uczestnicy wspólnie biorą udział w konkursie oświadczenie to składa każdy z nich, aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Powyższy wymóg dotyczy uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie jak i każdego z uczestników wspólnie biorących udział w konkursie; jeżeli uczestnicy wspólnie biorą udział w konkursie oświadczenie to składa każdy z nich. 8 Konkurs na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie 3.2.7. 3.2.8. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Powyższy wymóg dotyczy uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie jak i każdego z uczestników wspólnie biorących udział w konkursie; jeżeli uczestnicy wspólnie biorą udział w konkursie oświadczenie to składa każdy z nich, listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – wypełnionego według formularza określonego w załączniku nr 4 do Regulaminu. Powyższy wymóg dotyczy uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie jak i każdego z uczestników wspólnie biorących udział w konkursie; jeżeli uczestnicy wspólnie biorą udział w konkursie oświadczenie to składa każdy z nich. 4. Wymagane dodatkowe oświadczenia Przystępując do konkursu każdy z Uczestników konkursu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie składa oświadczenie, że: 4.1 wykona na rzecz Organizatora dokumentację w zakresie określonym w załączniku nr 9 do regulaminu w przypadku uznania złożonej przez niego pracy za najlepszą, 4.2. przeniesie na Organizatora konkursu autorskie prawa majątkowe do wykonanej przez siebie dokumentacji, w zakresie określonym umową. 5. Postanowienia dodatkowe 5.1. Uczestnik konkursu może ustanowić pełnomocnika, uprawnionego do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami regulaminu. 5.2. Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie ustanawiają wspólnego pełnomocnika uprawnionego do złożenia wniosku oraz dokumentów i oświadczeń wymaganych postanowieniami regulaminu. Pełnomocnikiem uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie może być jeden z tych uczestników. 5.3. Pełnomocnictwo musi być załączone do wniosku i musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji uczestnika/wszystkich uczestników konkursu biorących udział wspólnie w konkursie. Pełnomocnictwo musi być załączone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 5.4. Jeżeli, w przypadku uczestnika mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uczestnik składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je 9 Konkurs na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 5.5. Jeżeli uczestnik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 5.5.1. pkt. 3.2.2.-3.2.4. oraz 3.2.7. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: – nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, – nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, – nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 5.5.2. pkt. 3.2.5. i 3.2.6. - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,10 i 11 ustawy pzp. 5.6. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 5.5.1. tiret pierwsze i trzecie oraz pkt. 5.5.2. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Dokument, o którym mowa w pkt 5.5.1. tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. 5.7. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym uczestnik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5.5., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji uczestnika, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym uczestnik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Punkt 5.6. stosuje się odpowiednio. 6. Dysponowanie przez uczestnika wymienionymi w art. 22 ust. 1 pkt 2-4 ustawy pzp zasobami podmiotów trzecich. 6.1. Uczestnik w myśl przepisu art. 26 ust. 2b ustawy pzp może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania przedmiotu konkursu, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Uczestnik w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić organizatorowi, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji konkursu, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów, o którym mowa w pkt 6.2. poniżej, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania przedmiotu konkursu. Jeżeli uczestnik polegać będzie na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji przedmiotu konkursu, uczestnik zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty, o których mowa w pkt 3.2 lub 5.4 powyżej. Dokumenty te winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 10 Konkurs na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie 6.2. Zobowiązania podmiotów trzecich: 6.2.1. Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Gdy dowodem dysponowania zasobami podmiotów trzecich wybranym przez uczestnika jest zobowiązanie podmiotu trzeciego, musi ono przybrać formę pisemną, tj. oryginału bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez ten podmiot. 6.2.2. Uczestnik powołujący się na potencjał innych podmiotów powinien, w świetle art. 26 ust. 2b ustawy pzp przedstawić organizatorowi dowód, z którego w sposób jednoznaczny będzie wynikać, że zasoby, na które się powołuje zostaną mu udostępnione do realizacji konkursu. Udowodnienie dysponowania wymienionymi w art. 22 ust. 1 pkt 2-4 ustawy pzp zasobami powinno obejmować wykazanie, że podmiot udzielający zasobu uczestnikowi biorącemu udział w konkursie rzeczywiście nimi dysponuje. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy oraz powinna zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia/przedmiotu konkursu lub jego braku. 6.2.3. Uczestnik powołujący się na potencjał innych podmiotów, powinien, w świetle przepisu art. 26 ust. 2b ustawy pzp, przedstawić organizatorowi dowód, z którego w sposób jednoznaczny będą wynikać następujące aspekty: 6.2.3.1. Zakres dostępnych uczestnikowi zasobów innego podmiotu, 6.2.3.2. Sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez uczestnika, przy realizacji przedmiotu konkursu, 6.2.3.3. Charakter stosunku, jaki będzie łączył uczestnika z innym podmiotem, 6.2.3.4. Zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy realizacji przedmiotu konkursu. ROZDZIAŁ IV SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ORGANIZATORA KONKURSU Z UCZESTNIKAMI KONKURSU ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 1. Sposób porozumiewania się organizatora z uczestnikami konkursu 1.1. Uczestnicy konkursu mogą zwracać się pisemnie lub drogą mailową do Organizatora konkursu o wyjaśnienie postanowień regulaminu na adres/email wymieniony w Rozdziale I regulaminu. 1.2. Treść zapytań dotyczących konkursu wraz z wyjaśnieniami Organizator konkursu zamieści na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania. 1.3. Udzielone przez Organizatora konkursu wyjaśnienia oraz dokonane zmiany w regulaminie są wiążące dla Uczestników konkursu. 2. Sposób przekazywania wniosku, oświadczeń i dokumentów 11 Konkurs na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie 2.1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz wymagane regulaminem oświadczenia i dokumenty Uczestnicy konkursu przekazują na piśmie. 2.2. Wniosek oraz wymagane regulaminem oświadczenia i dokumenty, o których mowa powyżej uważa się za przekazane, jeśli organizator otrzyma je w formie i w terminie określonych w niniejszym regulaminie. 2.3. Wniosek oraz wymagane regulaminem oświadczenia i dokumenty można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź za pośrednictwem firmy kurierskiej w siedzibie Organizatora konkursu: przy ul. Rynek Główny 35, 31-011 Kraków, Sekretariat – III p. 2.4. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku. Organizator konkursu nie przewiduje zwrotu tych kosztów. ROZDZIAŁ V WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE – ZASADY PRZYGOTOWANIA I OCENY WNIOSKÓW 1. Wymogi formalne 1.1. Wniosek sporządzony w formie pisemnej (pod rygorem nieważności) według wzoru określonego w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu powinien zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty według postanowień rozdziału III regulaminu konkursu. 1.2. Wniosek wraz z oświadczeniami i dokumentami powinny być podpisane przez osobę uprawnioną. 1.3. Dokumenty składane w formie kopii wymagają poświadczenia za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione lub pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 1.4. W przypadku, gdy informacje zawarte we wniosku stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: 1.4.1. muszą być oznaczone klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa”, 1.4.2. dołączone do wniosku w sposób zapewniający zachowanie poufności, 1.4.3. uczestnik musi wykazać, że informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku nie zabezpieczenia przez uczestnika konkursu informacji zabezpieczonych zgodnie z niniejszym regulaminem, uczestnikowi nie przysługują roszczenia wobec organizatora. 1.5. Uczestnik konkursu może zmienić lub wycofać Wniosek wyłącznie przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. 1.6. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu wniosku musi zostać złożone w sposób i w formie przewidzianej dla złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie z zastrzeżeniem, że opakowania (koperty) będą zawierały dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”/”WYCOFANIE – Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie”. 12 Konkurs na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie 1.7. Wszystkie strony wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie zaleca się kolejno ponumerować, a wszystkie kartki spiąć (zszyć) w sposób uniemożliwiający dekompletację wniosku. 2. Sposób, miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie 2.1. Wniosek można złożyć w sposób wskazany w rozdziale IV pkt 2.3. regulaminu konkursu w siedzibie Organizatora konkursu, tj. ul. Rynek Główny 35, 31-011 Kraków, Sekretariat – III p. 2.2. Składając wniosek za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej opakowanie przesyłki powinno zostać oznaczone jako „Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie”. 2.3. Termin składania wniosków upływa w dniu 13.05.2016 r. o godz. 10:00. 2.4. Rozpatrzone będą tylko te wnioski, które zostaną doręczone Organizatorowi konkursu we wskazane miejsce w wyznaczonym terminie. 3. Ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie 3.1. Organizator konkursu dokonuje oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie bezpośrednio po upływie terminu ich składania zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie konkursu i przepisami ustawy pzp. 3.2. Organizator konkursu wezwie uczestników konkursu (zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy pzp), którzy w określonym przez Organizatora terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, lub nie złożyli pełnomocnictw lub złożyli wymagane oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy, lub złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Złożone na wezwanie organizatora konkursu oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez uczestnika konkursu warunków udziału w konkursie nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. 3.3. Organizator dokona oceny spełnienia przez uczestników konkursu wymagań według formuły „spełnia – nie spełnia”. 3.4. W celu zachowania anonimowości Uczestników konkursu w stosunku do członków Sądu konkursowego, osoby pełniące funkcję sędziów konkursowych nie będą brały udziału w ocenie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Nie będzie także upubliczniona lista uczestników konkursu zakwalifikowanych do udziału w konkursie. Jakiekolwiek działania Uczestnika konkursu, mogące doprowadzić do naruszenia zasady anonimowości Uczestnika konkursu w stosunku do osób pełniących funkcje sędziów konkursowych, będą skutkować wykluczeniem Uczestnika z konkursu. 3.5. Po dokonaniu oceny spełniania warunków udziału w konkursie organizator konkursu zaprosi podmioty zakwalifikowane do składania opracowań studialnych. 3.6. Uczestnicy konkursu niespełniający wymagań określonych w regulaminie konkursu podlegają wykluczeniu. 13 Konkurs na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie ROZDZIAŁ VI SPOSÓB OPRACOWANIA I SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH 1. Informacja o sposobie opracowania pracy konkursowej 1.1. Etap I. Opracowanie studialne składane w I etapie konkursu obejmuje wykonanie trzech jego elementów w postaci: 1.1.1. Syntetycznie ujętego konspektu scenariusza wystawy stałej nawiązującego do możliwości przestrzennych istniejącego obiektu muzeum, w formie opisowej w postaci nie więcej niż 10 stron wydruku komputerowego lub maszynopisu w formacie A4, 1.1.2. Koncepcji aranżacji wystawy stałej w oparciu o opracowany konspekt scenariusza, w formie: 1.1.2.1. opracowania graficznego na 3 planszach wykonanych w kolorze na podłożu sztywnym (pianka PCV) o wymiarach 100 cm x 70 cm, obejmujących dowolne trzy segmenty wystawy, oraz 1.1.2.2. opisowej każdej planszy w postaci nie więcej niż 1 strona maszynopisu lub wydruku komputerowego w formacie A4. 1.1.3. Koncepcji architektonicznej przebudowy i rozbudowy budynku Kina Światowid na potrzeby Muzeum PRL-u, w formie: 1.1.3.1. opracowania graficznego na 2 planszach wykonanych w kolorze na podłożu sztywnym (pianka PCV) o wymiarach 100 cm x 70 cm, obejmujących wizualizację obiektu, opracowanych w sposób prezentujący przyjęte rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne, urbanistyczne, architektoniczne i materiałowe oraz zasady wyposażenia technologicznego obiektu, oraz 1.1.3.2. opisowej w postaci nie więcej niż 5 stron wydruku komputerowego lub maszynopisu w formacie A4. 1.2. Etap II. Praca konkursowa będąca rozwinięciem opracowania studialnego składana w II etapie konkursu obejmuje wykonanie trzech jej elementów w postaci: 1.2.1. szczegółowego rozwinięcia jednego segmentu scenariusza wystawy stałej w oparciu o segment B.III. Święto i ceremonia Założeń do scenariusza wystawy stałej Muzeum PRL-u, w formie opisowej w postaci nie więcej niż 10 stron wydruku komputerowego lub maszynopisu w formacie A4, 1.2.2. projektu aranżacji segmentu scenariusza wystawy stałej w oparciu o segment B.III. Święto i ceremonia Założeń do scenariusza wystawy stałej dla Muzeum PRL-u, w formie opracowania graficznego wydrukowanego w kolorze na podłożu sztywnym (pianka PCV) o wymiarach 100 cm x 70 cm, 1.2.3. koncepcji architektonicznej przebudowy i rozbudowy budynku Kina Światowid na potrzeby Muzeum PRL-u, w tym w zakresie zagospodarowania i nadania nowej funkcji dachu w formie: 1.2.3.1. opracowania graficznego na 2 planszach wykonanych w kolorze na podłożu sztywnym (pianka PCV) o wymiarach 100 cm x 70 cm, oraz 1.2.3.2. opisowej w postaci nie więcej niż 5 stron wydruku komputerowego lub maszynopisu w formacie A4. 1.3. Opracowanie studialne oraz praca konkursowa mają zostać przedłożone także w formacie elektronicznym uniemożliwiającym wprowadzenie zmian (*.jpg, *.pdf lub *.tif dla rysunków, rysunki w rozdzielczości 300 dpi, oraz *.pdf dla tekstu) na nośniku cyfrowym (np. płyta CD, DVD, PenDrive). Należy oddzielić części graficzne 14 Konkurs na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie od części tekstowych każdego z elementów opracowania studialnego/pracy konkursowej. 1.4. Pod względem graficznym opracowanie studialne oraz pracę konkursową musi cechować czytelność informacji tekstowej i rysunkowej. 1.5. Zgodnie z art. 121 ust. 1 ustawy pzp uczestnicy konkursu składają prace konkursowe wraz z informacją o planowanych łącznych kosztach wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej, wzór informacji stanowi załącznik nr 8 do regulaminu. 1.6. Zabrania się umieszczania na ww. materiałach, w tym nośnikach formatów elektronicznych oraz w nazwach (właściwościach) plików elektronicznych loga lub innych znaków wskazujących lub pozwalających zidentyfikować uczestnika. Nie będą rozpatrywane opracowania studialne/prace konkursowe, które zostały opracowane w sposób umożliwiający identyfikację ich autorów, a uczestnik (uczestnicy konkursu), który złożył takie opracowanie studialne/pracę konkursową będzie wykluczony z konkursu. 2. Sposób i terminy składania opracowań studialnych i prac konkursowych 2.1. Każdy zaproszony uczestnik może złożyć tylko jedno opracowanie studialne i jedną pracę konkursową. 2.2. W przypadku ujawnienia, że opracowanie studialne lub praca konkursowa została złożona przez uczestnika nie zaproszonego do złożenia pracy uznana ona zostanie za nieważną, a uczestnikowi, który ją złożył nie będzie przysługiwać żadna z nagród. 2.3. Opracowanie studialne należy składać, za potwierdzeniem odbioru, w siedzibie Organizatora konkursu, tj. ul. Rynek Główny 35, 31-011 Kraków, Sekretariat – III p., do dnia 30.06.2016 r. do godziny 10.00. 2.4. Pracę konkursową należy składać, za potwierdzeniem odbioru, w siedzibie Organizatora konkursu, tj. ul. Rynek Główny 35, 31-011 Kraków, Sekretariat – III p., do dnia 19.09.2016 r. do godziny 10.00. 2.5. Opracowanie studialne oraz pracę konkursową uważa się za złożone w terminie, jeżeli przed upływem wyżej wskazanych terminów zostaną doręczone organizatorowi konkursu we wskazane miejsce. 2.6. Opracowania studialne lub prace konkursowe dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone po zakończeniu postępowania konkursowego. 2.7. Opracowanie studialne lub praca konkursowa może być przez uczestnika wycofana wyłącznie przed upływem terminu do składania wskazanego w pkt 2.3 lub 2.4. niniejszego rozdziału. Wycofanie pracy może nastąpić po przedstawieniu oryginalnego pokwitowania odbioru opracowania studialnego lub pracy konkursowej, wystawionego przez organizatora konkursu. 2.8. Wprowadzenie zmian lub uzupełnień do opracowania studialnego lub pracy konkursowej możliwe jest wyłącznie przed upływem terminu do składania wskazanego w pkt 2.3 lub 2.4. niniejszego rozdziału i musi nastąpić z zachowaniem wymogów określonych dla opracowania studialnego lub pracy konkursowej z zastrzeżeniem, że opakowania (koperty) będą zawierały dodatkowe oznaczenie: „ZMIANA/UZUPEŁNIENIE opracowania studialnego/pracy konkursowej w konkursie na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno–budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie”. 15 Konkurs na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie 2.9. Opracowanie studialne i praca konkursowa wraz z poszczególnymi elementami nie mogą być podpisane i nie mogą zawierać jakiejkolwiek informacji pozwalającej zidentyfikować autora lub uczestnika konkursu. 2.10. Praca musi być oznaczona sześciocyfrowym numerem rozpoznawczym o wysokości 1 cm wybranym dowolnie przez uczestnika konkursu. Wzór karty identyfikacyjnej dla opracowania studialnego (Etap I) oraz wzór karty identyfikacyjnej dla pracy konkursowej (Etap II) stanowią załączniki odpowiednio nr 12 i 13 do regulaminu. Numer rozpoznawczy należy umieścić na wszystkich elementach pracy (w prawym górnym rogu) tj. na stronie tytułowej opisu, planszach i innych elementach w tym nośniku elektronicznym oraz na pokwitowaniu złożenia pracy konkursowej, a także na zaklejonej kopercie zawierającej dane uczestnika dołączanej do opracowania studialnego lub pracy konkursowej oraz na opakowaniu opracowania studialnego i pracy konkursowej. Nie wolno umieszczać numeru na pomniejszeniach plansz załączonych do opisu. 2.11. Opakowanie opracowania studialnego oraz pracy konkursowej nie może być opatrzone nazwą uczestnika konkursu, który ją składa, ani innymi informacjami umożliwiającymi zidentyfikowanie autora pracy lub uczestnika przed rozstrzygnięciem konkursu. W przypadku przesłania opracowania studialnego lub pracy konkursowej za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, adres i nazwa podane na kopercie nie mogą być adresem i nazwą uczestnika konkursu. Nadto, do opracowania studialnego/pracy konkursowej należy dołączyć w otwartej kopercie, zaadresowanej na adres niebędący adresem uczestnika konkursu oraz opatrzonej nazwą odbiorcy nie będącej nazwą uczestnika pokwitowanie złożenia opracowania studialnego/pracy konkursowej (załącznik nr 10 do regulaminu dla opracowania studialnego oraz załącznik nr 11 do regulaminu dla pracy konkursowej). Na ten adres zostanie odesłane pokwitowanie złożenia opracowania studialnego/pracy konkursowej. 2.12. Jeżeli na zewnątrz lub wewnątrz opakowania albo w opracowaniu studialnym lub w pracy konkursowej wystąpią jakiekolwiek (niezależnie od formy i treści) informacje pozwalające zidentyfikować autora lub uczestnika konkursu przed dokonaniem oceny wyboru prac, opracowanie studialne lub praca konkursowa nie będzie podlegała ocenie. 2.13. Prace konkursowe na każdym z etapów należy składać w opakowaniach uniemożliwiających ich bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z zawartością opakowania. Opakowanie musi zostać opisane jako „Opracowanie studialne/praca konkursowa w konkursie na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno– budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie”. 2.14. Uczestnicy konkursu zaproszeni do udziału w II etapie konkursu, oznaczają swoje prace konkursowe innymi numerami rozpoznawczymi niż w I etapie. 2.15. Opracowania studialne i prace konkursowe zostaną otwarte przez sekretarza konkursu. 2.16. Podczas otwarcia prac konkursowych sekretarz konkursu dokonuje następujących czynności: 2.16.1. sporządza protokół zawartości poszczególnych opracowań studialnych i prac konkursowych i zgodności numerów rozpoznawczych, 2.16.2. zakleja numery rozpoznawcze nadając pracom nowe trzycyfrowe numery szyfrowe, z czynności tej sporządzony zostanie protokół, który zostanie przekazany kierownikowi organizatora, 16 Konkurs na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie 2.16.3. przechowuje do momentu rozstrzygnięcia konkursu dokumentację zawierającą protokół z otwarcia prac i nie otwarte koperty zawierające karty identyfikacyjne. 2.17. Uczestnicy konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem opracowań studialnych i prac konkursowych. Organizator konkursu nie przewiduje zwrotu tych kosztów. ROZDZIAŁ VII OCENA PRAC KONKURSOWYCH 1. Tryb oceny prac konkursowych 1.1. Oceny opracowań studialnych i prac konkursowych dokonuje sąd konkursowy na posiedzeniach zamkniętych, w zakresie zgodności tych prac z wymaganiami określonymi w regulaminie konkursu i z kryteriami oceny prac konkursowych ustalonych w niniejszym rozdziale. Wszystkie dostarczone opracowania studialne i prace konkursowe będą oceniane przez sąd konkursowy pod względem kompletności i zgodności z wymogami regulaminu. Opracowania studialne i prace konkursowe nie spełniające wymagań regulaminu będą kwalifikowane do grupy „N” (nie spełniających wymogów regulaminu) i nie będą podlegały ocenie według kryteriów oceny. 1.2. Sąd konkursowy rozstrzyga konkurs, dokonując wyboru najlepszych prac konkursowych, w szczególności sąd konkursowy: 1.2.1. Wskazuje prace, które powinny być nagrodzone wraz z rodzajem i wysokością nagrody lub wskazuje na odstąpienie od przyznania określonej nagrody lub nagród, gdy prace konkursowe nie spełniają wymagań określonych w regulaminie konkursu oraz jeżeli praca konkursowa uzyska mniej niż 30 punktów w kryterium oceny, 1.2.2. Sporządza opinie o nagrodzonych i wyróżnionych pracach konkursowych, 1.2.3. Sporządza zalecenia do pracy konkursowej uznanej za najlepszą, 1.2.4. Przedstawia wyniki konkursu do zatwierdzenia kierownikowi organizatora. 1.3. Po rozstrzygnięciu i zatwierdzeniu przez kierownika organizatora wyników konkursu organizator ogłasza wyniki konkursu, informację o wynikach konkursu organizator zamieści także na stronie internetowej. 1.4. W przypadku stwierdzenia po identyfikacji opracowań studialnych lub prac konkursowych, że zostały one złożone przez uczestnika nie zaproszonego do złożenia opracowania lub pracy konkursowej, opracowanie takie lub praca zostanie uznana za nieważną. 1.5. Prace konkursowe, którym przyznano nagrody przechodzą na własność organizatora. Prace konkursowe, którym nie przyznano nagrody, zostaną zwrócone na wniosek uczestnika konkursu za pokwitowaniem nie wcześniej, niż po dwóch miesiącach od dnia ogłoszenia wyników konkursu. 2. Kryteria oceny 2.1. Ocena opracowań studialnych oraz prac konkursowych dokonywana będzie wyłącznie w oparciu ich treść. 2.2. Opracowania studialne będą oceniane przez sąd konkursowy wedle następujących kryteriów: 17 Konkurs na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.2.1. Poziom merytoryczny i zgodność konspektu scenariusza wystawy stałej muzeum z dokumentami przekazanymi przez organizatora, 2.2.2. Atrakcyjność i zgodność koncepcji aranżacji wystawy stałej z założeniami do scenariusza wystawy stałej Muzeum PRL-u oraz wymaganiami zawartymi w wytycznych Miejskiego Konserwatora Zabytków, 2.2.3. Spójność przestrzenna i programowa koncepcji przebudowy i rozbudowy budynku Kina Światowid na potrzeby Muzeum PRL-u, 2.2.4. Realność przedstawionej koncepcji aranżacji wystawy stałej oraz przebudowy i rozbudowy budynku Kina Światowid na potrzeby Muzeum PRL-u w kontekście zrealizowania jej w obiekcie zabytkowym. Wskazanym wyżej kryteriom przyznaje się takie samo znaczenie. W każdym kryterium opracowanie studialne może otrzymać maksymalnie 25 punktów. Maksymalna ilość punktów przyznana opracowaniu studialnemu wynosi 100. Do II etapu konkursu zaproszonych zostanie maksymalnie 5 uczestników konkursu, według decyzji sądu konkursowego. O wynikach rozstrzygnięcia Etapu I i wyborze maksymalnie 5 opracowań studialnych zakwalifikowanych do Etapu II konkursu organizator poinformuje wszystkich uczestników konkursu indywidualnie oraz zamieści te informacje na stronie internetowej, przy czym informacja o wynikach rozstrzygnięcia Etapu I będzie zawierała jedynie numery opracowań studialnych zakwalifikowanych do Etapu II nadane przez uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu, których numer opracowania studialnego został wymieniony w informacji o wynikach rozstrzygnięcia Etapu I, jako numer opracowania zakwalifikowanego do dalszego udziału w konkursie składają prace konkursowe Etapu II. Prace konkursowe oceniane będą wedle następujących kryteriów: 2.6.1. walory rozwiązań scenariuszowo-wystawienniczych, obejmujące: 2.6.1.1. atrakcyjność proponowanych rozwiązań z punktu widzenia merytorycznego wystawy stałej, 2.6.1.2. innowacyjność proponowanych rozwiązań w zakresie rozwinięcia segmentu scenariusza wystawy stałej, 2.6.1.3. poziom merytoryczny szczegółowego rozwinięcia jednego segmentu scenariusza wystawy stałej, 2.6.1.4. wpisanie projektu aranżacji wystawy stałej do przestrzeni budynku, 2.6.1.5. innowacyjność i atrakcyjność projektu aranżacji wystawy stałej; 2.6.2. walory rozwiązań architektonicznych, obejmujące: 2.6.2.1. jakość rozwiązań przestrzennych i technicznych w kontekście uwarunkowań urbanistycznych i historycznych miejsca położenia budynku Muzeum, 2.6.2.2. funkcjonalność rozwiązań architektonicznych z punktu widzenia Muzeum, 2.6.2.3. innowacyjność koncepcji architektonicznej przebudowy i rozbudowy budynku Kina Światowid. 2.6.3. spójność przestrzenną i programową. Wskazanym wyżej kryteriom przypisuje się następujące znaczenie: 2.7.1. w kryterium wskazanym w pkt. 2.6.1. praca konkursowa może otrzymać maksymalnie 40 punktów, 2.7.2. w kryterium wskazanym w pkt. 2.6.2. praca konkursowa może otrzymać maksymalnie 30 punktów, 18 Konkurs na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie 2.7.3. w kryterium wskazanym w pkt. 2.6.3. praca konkursowa może otrzymać maksymalnie 30 punktów. 2.8. Maksymalna ilość punktów przyznana pracy konkursowej wynosi 100. 2.9. Rozstrzygnięcia sądu konkursowego zapadają w drodze głosowania. ROZDZIAŁ VIII NAGRODY 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Organizator konkursu przyzna nagrody wskazanym przez sąd konkursowy Uczestnikom konkursu. Organizator zawiadomi uczestników konkursu o miejscu i czasie publicznego ogłoszenia wyników. Wraz z ogłoszeniem wyników ujawnieni zostaną autorzy wszystkich złożonych prac konkursowych. O wynikach konkursu organizator zawiadomi wszystkich uczestników konkursu, którzy złożyli prace konkursowe oraz zamieści ogłoszenie wyników na stronie internetowej. Rodzaj i wysokość nagród jest uzależniona od oceny pracy dokonanej przez Sąd konkursowy w oparciu o kryteria oceny prac wskazane w niniejszym regulaminie. Pierwsza nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi konkursu, który w ocenie Sądu konkursowego w sposób najwłaściwszy spełnił kryteria oceny prac. Kolejne nagrody będą przyznane Uczestnikom konkursu, którzy po uszeregowaniu prac przez Sąd konkursowy zajmą kolejne miejsca w konkursie. W konkursie mogą zostać przyznane trzy nagrody: 4.1. I nagroda - uczestnik konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd konkursowy za najlepszą otrzyma: zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp), którego przedmiotem będzie wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego wielobranżowego oraz opracowanie scenariusza i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie oraz pełnienie nadzoru autorskiego, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do regulaminu oraz - nagrodę pieniężną w wysokości 50 000 zł. 4.2. II nagroda – 30 000 zł. 4.3. III nagroda – 20 000 zł. 4.4. Wyróżnienia – po 10 000 zł. każde wyróżnienie. Kwoty nagród podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Sąd konkursowy zastrzega sobie prawo do ograniczenia rodzaju lub liczby nagród lub nie przyznania pierwszej, drugiej lub trzeciej nagrody lub przyznania nagród lub wyróżnień w innej wysokości w ramach maksymalnej puli przeznaczonej przez Organizatora na nagrody i wyróżnienia wynoszącej 120 000 zł., jeśli w ocenie Sądu konkursowego złożone prace nie spełnią kryteriów oceny prac w stopniu pozwalającym na ich przyznanie. Sąd konkursowy sporządzi zalecenia pokonkursowe w odniesieniu do wszystkich nagrodzonych prac. Nagrody pieniężne zostaną wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni i nie dłuższym niż 120 dni od daty zatwierdzenia przez kierownika zamawiającego wyników konkursu, a w przypadku wniesienia odwołania lub skargi w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia uprawomocnienia się rozstrzygnięcia w sprawie. Wypłata 19 Konkurs na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie 9. 10. 11. nagród pieniężnych nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez nagrodzonego uczestnika konkursu. W przypadku, gdy najlepszej pracy konkursowej przyznana zostanie nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej, organizator skieruje zaproszenia do nagrodzonego uczestnika w terminie nie krótszym niż 15 dni od daty zatwierdzenia przez kierownika zamawiającego wyników konkursu a w przypadku wniesienia odwołania lub skargi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia uprawomocnienia się rozstrzygnięcia w sprawie. W przypadku stwierdzenia po identyfikacji prac konkursowych, że: 10.1. praca konkursowa została złożona przez uczestnika niezaproszonego do złożenia pracy konkursowej, 10.2. uczestnik konkursu występuje w więcej niż jednej pracy konkursowej, 10.3. uczestnik konkursu nie spełnia wymagań określonych w regulaminie konkursu, wówczas jego praca zostanie odrzucona a uczestnik zostanie wykluczony z udziału w konkursie i nie przysługuje mu prawo do nagrody. Jeżeli sytuacja opisana w pkt 10 powyżej dotyczyć będzie uczestnika konkursu, którego praca konkursowa uznana została za najlepszą, a sąd konkursowy wskazał na przyznanie temu uczestnikowi nagrody w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, kierownik zamawiającego ma prawo w takim przypadku uznać za najlepszą kolejną pracę konkursową wskazaną w protokole posiedzenia sądu konkursowego i przyznać jej nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. ROZDZIAŁ IX INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU 1. 2. 3. 4. 5. Uczestnik konkursu, który otrzymał nagrodę w postaci zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej zobowiązany jest do przystąpienia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w miejscu i terminie wskazanym przez organizatora oraz w przypadku pomyślnego wyniku negocjacji do podpisania umowy na warunkach uzgodnionych przez strony. Przedmiot zamówienia udzielanego z wolnej ręki został określony we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do regulaminu. Przedmiotem negocjacji będą istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do regulaminu, tj. w zakresie wynagrodzenia oraz terminów realizacji przedmiotu umowy. Uczestnik konkursu, który otrzymał nagrodę w postaci zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej po zawarciu umowy jest zobowiązany zastosować: 4.1. Rozwiązania projektowe zapewniające, że wartość kosztorysowa inwestycji nie przekroczy kwoty, którą Organizator przeznaczył na sfinansowanie inwestycji, 4.2. Zmiany wskazane przez Sąd konkursowy w zaleceniach pokonkursowych lub wskazane przez Organizatora konkursu. Po przeprowadzonych negocjacjach w trybie zamówienia z wolnej ręki ale przed podpisaniem umowy uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie lub 20 Konkurs na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie składają następujące dokumenty: 5.1. Opłaconą polisę a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że uczestnik konkursu jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż ustalona w negocjacjach wartość zamówienia, 5.2. Informację o sposobie dysponowania osobami wskazanymi w wykazie osób stanowiącym załącznik do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z kopią ich uprawnień, zaświadczeniem o posiadanym stopniu naukowym oraz zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego. Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w trybie z wolnej ręki na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych do tego postępowania. Organizator może nie zawrzeć umowy na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej w razie wystąpienia jakiejkolwiek przesłanki skutkującej koniecznością unieważnienia postępowania zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy pzp. Po zakończeniu konkursu i po wypłaceniu nagród pieniężnych organizator staje się właścicielem egzemplarzy nagrodzonych prac konkursowych. Postanowienia dotyczące przeniesienia na organizatora praw autorskich zawiera załącznik nr 7 do Regulaminu. Po zakończeniu konkursu nagrodzone prace konkursowe mogą zostać zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. Uczestnikom konkursu przysługują środki ochrony prawnej określone V ustawy Prawo zamówień publicznych. W uzasadnionych przypadkach Organizator może w każdym czasie, przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prac konkursowych zmodyfikować treść niniejszego regulaminu. Dokonane przez organizatora zmiany treści regulaminu są wiążące dla wszystkich uczestników konkursu. Treść każdej dokonanej zmiany regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej organizatora oraz przekazana wszystkim uczestnikom konkursu, którzy uczestniczą w konkursie w chwili dokonania zmiany – to jest zwrócili się z wnioskiem o wydanie regulaminu lub złożyli wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie lub zostali zaproszeniu do składania opracowań studialnych. 21 Konkurs na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie ROZDZIAŁ X ZAŁĄCZNIKI 1. Załączniki do regulaminu konkursu: 1.1. Załącznik nr 1 – wzór formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie, 1.2. Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 1.3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, 1.4. Załącznik nr 4 – lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, 1.5. Załącznik nr 5 – wykaz wykonanych zamówień, 1.6. Załącznik nr 6 – wykaz osób, 1.7. Załącznik nr 7 – postanowienia dotyczące praw autorskich, 1.8. Załącznik nr 8 – informacja o planowanych kosztach wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej oraz kosztach wykonania przedmiotu zamówienia, 1.9. Załącznik nr 9 – wzór umowy, 1.10. Załącznik nr 10 – pokwitowanie złożenia opracowania studialnego, 1.11. Załącznik nr 11 – pokwitowanie złożenia pracy konkursowej, 1.12. Załącznik nr 12 – karta identyfikacyjna opracowania studialnego, 1.13. Załącznik nr 13 – karta identyfikacyjna pracy konkursowej, 1.14. Załącznik nr 14 – Założenia do scenariusza wystawy stałej Muzeum PRL-u, 1.15. Załącznik nr 15 – Założenia układu funkcjonalno-użytkowego, 1.16. Załącznik nr 16 – Analiza możliwości i ewentualnej rozbudowy wraz z inwentaryzacją budynku Kina Światowid, 1.17. Załącznik nr 17 – Wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. Załączniki 14, 15, 16 i 17 dostępne są na stronie ftp://ftp.mprl.pl/ po wpisaniu nazwy użytkownika : konkurs oraz hasła: Konkurs3 22 Konkurs na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie I. Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie*: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. /imię i nazwisko lub nazwa uczestnika konkursu samodzielnie biorącego udział w konkursie oraz jego siedziba lub miejsce zamieszkania/ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. /Forma prowadzenia działalności przez uczestnika konkursu, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej/ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. /informacja o osobach uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu uczestnika konkursu/ II. Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie*: 1……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… /imię i nazwisko lub nazwa uczestnika konkursu wspólnie biorącego udział w konkursie oraz jego siedziba lub miejsce zamieszkania/ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. /Forma prowadzenia działalności przez uczestnika konkursu, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej/ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. /informacja o osobach uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu uczestnika konkursu/ 2……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… /imię i nazwisko lub nazwa uczestnika konkursu wspólnie biorącego udział w konkursie oraz jego siedziba lub miejsce zamieszkania/ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. /Forma prowadzenia działalności przez uczestnika konkursu, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej/ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. /informacja o osobach uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu uczestnika konkursu/ 23 Konkurs na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie 3……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… /imię i nazwisko lub nazwa uczestnika konkursu wspólnie biorącego udział w konkursie oraz jego siedziba lub miejsce zamieszkania/ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. /Forma prowadzenia działalności przez uczestnika konkursu, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej/ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. /informacja o osobach uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu uczestnika konkursu/ (w przypadku większej ilości uczestników wspólnie biorących udział w konkursie należy dodać kolejne pozycje wymieniając kolejno wszystkich uczestników) W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o konkursie na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie, zgodnie z wymaganiami regulaminu konkursu, składam/y* wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie. Oświadczam/y* jednocześnie, iż: 1. Zapoznałem/am* Zapoznaliśmy* się z ogłoszeniem o konkursie oraz regulaminem konkursu wraz z załącznikami i nie wnoszę/wnosimy* do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję/emy* warunki w nich zawarte. 2. Oświadczam/y*, że jestem/jesteśmy* związany/a/ni* treścią regulaminu konkursu wraz z załącznikami. 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp zobowiązuję się/zobowiązujemy się*, w przypadku gdy moja/nasza* praca konkursowa zostanie uznana za najlepszą i otrzymam/y* nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, złożyć po przeprowadzonych negocjacjach, a przed podpisaniem umowy dokumenty wymagane przepisami prawa oraz wskazane w regulaminie konkursu. 4. Oświadczam/y*, że udzielam/y* Organizatorowi bezpłatnej licencji niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo do momentu zatwierdzenia wyników konkursu przez kierownika zamawiającego do opracowania studialnego i pracy konkursowej złożonej w konkursie na polach eksploatacji wymienionych w załączniku nr 7 do regulaminu konkursu. 5. Oświadczam/y*, że w przypadku gdy moja/nasza* praca konkursowa zostanie uznana za najlepszą i otrzymam/y* I nagrodę przenoszę/przenosimy* na organizatora konkursu autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej na warunkach określonych w regulaminie konkursu. 6. Oświadczam/y*, że korzystanie przez Organizatora z utworów nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich. 7. Wyrażam/y* zgodę na przetwarzanie podanych w składanych przeze mnie/nas* dokumentach w trakcie konkursu danych osobowych, przez organizatora konkursu w 24 Konkurs na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz na potrzeby wykorzystania pracy konkursowej zgodnie z postanowieniami regulaminu konkursu. Wszelką korespondencję należy kierować na adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. Nazwa ……………………………………………………………………………………………………………………………….. Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………….. Telefon ……………………………………………………………………………………………………………………………….. Fax ……………………………………………………………………………………………………………………………….. email Pełnomocnikiem uczestnika konkursu/uczestników konkursu* jest**: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. Do wniosku załączam/y* wymagane regulaminem konkursu dokumenty i oświadczenia: 1. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 2. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 3. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 4. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. /wymienić kolejno wszystkie/ …………………………………………………………………… (miejscowość i data) …………………………………………………………………… (czytelny podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania uczestnika/uczestników konkursu) * niepotrzebne skreślić ** wypełnić w przypadku ustanowienia pełnomocnika i załączyć pełnomocnictwo Wniosek podpisuje uczestnik składający wniosek lub jego pełnomocnik. W przypadku uczestników wspólnie biorących udział w konkursie oświadczenie podpisuje pełnomocnik w imieniu uczestników wspólnie biorących udział w konkursie. 25 Konkurs na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie Załącznik nr 2 do Regulaminu OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Przystępując do postępowania konkursowego na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie, ogłoszonego przez …………………………………….. ja ………………………………………………………………………………………………... (imię i nazwisko podpisującego/ych oświadczenie) działając w imieniu i na rzecz:………………………………………………………………….. (nazwa/nazwisko Wykonawcy/ów) O Ś W I A D C Z A M, że spełniam/y* warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, dotyczące: 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia; 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. ……………………………… (miejscowość, data) …………………………… (podpis/y) 26 Konkurs na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie Załącznik nr 3 do Regulaminu OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Przystępując do postępowania konkursowego na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie, ogłoszonego przez …………………………………….. ja ………………………………………………………………………………………………... (imię i nazwisko podpisującego/ych oświadczenie) działając w imieniu i na rzecz:………………………………………………………………….. (nazwa/nazwisko Wykonawcy/ów) O Ś W I A D C Z A M, ŻE Nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., Nr poz. 907 z późniejszymi zmianami). ……………………………… (miejscowość, data) …………………………… (podpis/y) 27 Konkurs na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie Załącznik nr 4 do Regulaminu Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej* Przystępując do postępowania konkursowego na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie, ogłoszonego przez …………………………………….. ja ………………………………………………………………………………………………... (imię i nazwisko podpisującego/ych oświadczenie) działając w imieniu i na rzecz:………………………………………………………………….. (nazwa/nazwisko Wykonawcy/ów) 1. Składamy listę podmiotów razem, z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z póź. zm.). Lp. 1. 2. 3. …. Nazwa podmiotu Adres podmiotu ……………………………… (miejscowość, data) …………………………… (podpis/y) 2. Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. ……………………………… …………………………… (miejscowość, data) (podpis/y) * - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2 28 Konkurs na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie Załącznik nr 5 do Regulaminu WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ Przystępując do postępowania konkursowego na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie, ogłoszonego przez …………………………………….. ja ………………………………………………………………………………………………... (imię i nazwisko podpisującego/ych oświadczenie) działając w imieniu i na rzecz:………………………………………………………………….. (nazwa/nazwisko Wykonawcy/ów) oświadczam, że uczestnik wykonał następujące zamówienia odpowiadające wymaganiom Organizatora. Lp. Nazwa i adres Zamawiającego Przedmiot usługi Powierzchnia wystawy w m2 Czas realizacji Początek Koniec 1. 2. Uwaga! Na potwierdzenie spełnienia warunku, Uczestnik załączy zgodnie z regulaminem konkursu dowody potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane należycie. …………… dnia ……….r. ………………………………………………………… (podpis Wykonawcy) 29 Konkurs na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie Załącznik nr 6 do Regulaminu WYKAZ OSÓB Przystępując do postępowania konkursowego na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie, ogłoszonego przez …………………………………….. ja ………………………………………………………………………………………………... (imię i nazwisko podpisującego/ych oświadczenie) działając w imieniu i na rzecz:………………………………………………………………….. (nazwa/nazwisko Wykonawcy/ów) oświadczam, że uczestnik dysponuje/ będzie dysponował*: Opis kwalifikacji niezbędnych do Imię i wykonania zamówienia l.p Nazwisko (opis i numer posiadanych uprawnień oraz wykształcenie) Pełniona funkcja realizacji zamówienia w 1 2 Oświadczamy, że osoby wskazane w wykazie osób posiadają uprawnienia wykształcenie, zgodnie z wymogami wynikającymi z postanowień regulaminu. …………… dnia ……….r. oraz ………………………………………………………… (podpis Wykonawcy) 30 Konkurs na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie Załącznik nr 7 do Regulaminu POSTANOWIENIA W ZAKRESIE PRAW AUTORSKICH 1. 2. 3. Opracowania studialne i prace konkursowe, ani w części ani w całości, nie mogą być udostępnione publicznie ani w inny sposób rozpowszechnione przed data publicznego ogłoszenia wyników konkursu. Organizator, niezależnie od terminu wypłaty nagród i bez dodatkowego wynagrodzenia dla uczestników konkursu zastrzega sobie prawo prezentacji i pierwszego publicznego udostępnienia wszystkich lub wybranych opracowań studialnych i prac konkursowych, możliwość ich reprodukcji i publikacji za pomocą dowolnej techniki (w tym techniki drukarskiej, reprograficznej i zapisu cyfrowego), użyczania, wytwarzania w sposób opisany powyżej egzemplarzy utworu i ich rozpowszechniania w formie katalogu wystawy (drukowanego lub cyfrowego), a także w sieci Internet. W tym zakresie wszyscy uczestnicy udzielają organizatorowi bezpłatnej licencji niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo od momentu zatwierdzenia wyników konkursu przez kierownika zamawiającego. Uczestnicy wyrażają ponadto zgodę na dokonanie niezbędnych modyfikacji (np. w zmianie formatu) związanych z publikacją prac konkursowych. Uczestnik konkursu, którego praca konkursowa została nagrodzona z chwilą wypłaty nagrody przenosi na organizatora bez ograniczeń terytorialnych oraz czasowych, przez cały okres trwania ochrony praw autorskich, autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji: a) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia - utrwalanie i wytwarzanie egzemplarzy utworu, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym przede wszystkim przy użyciu wszelkich technik dostępnych w chwili przeniesienia praw, w tym techniki offsetowej, kserograficznej, cyfrowej, drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową i na wszelkich nośnikach, a w szczególności na papierze, nośnikach magnetycznych, umożliwiających eksploatację przy wykorzystaniu komputera, oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami; b) wprowadzania w dowolnej części do pamięci komputera, sieci komputerowych, w tym sieci Internet, c) wykorzystania w czynnościach związanych z działalnością wykonywaną przez organizatora, w tym dotyczących promocji, prezentacji i informacji na temat konkursu i jego wyników, jak również umieszczanie oraz wykorzystywanie w dowolnej skali lub części we wszelkich materiałach publikowanych przez organizatora, d) wykorzystania w celu organizacji i realizacji przetargu, konkursu lub udzielenia zamówienia w innym trybie, e) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlenie, prezentacja, odtworzenie i udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, f) sporządzanie wersji obcojęzycznych. Organizator zobowiązuje się każdorazowo zamieszczać informację o autorze utworu, zawierającą co najmniej jego nazwę. Autor zachowuje prawo do wykorzystania utworu na wymienionych wyżej polach eksploatacji jedynie w celu jego wykorzystania w celach reklamowych. 31 Konkurs na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie 4. 5. 6. Postanowienia w zakresie praw autorskich dotyczące utworów, które powstaną wskutek wykonania umowy zawartej w trybie z wolnej ręki z uczestnikiem będącym autorem najlepszej pracy konkursowej zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do regulaminu konkursu. Uczestnik konkursu oświadcza, że korzystanie przez Organizatora z utworów nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. Uczestnik przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich zgłoszone wobec Organizatora z tytułu naruszenia ich praw, w tym praw autorskich, w szczególności zaś zobowiązuje się do zaspokojenia takich roszczeń i zwolnienia Organizatora od obowiązku świadczeń z tego tytułu, a także zrekompensuje Organizatorowi wszelką szkodę i zwróci uzasadnione koszty (w tym koszty obsługi prawnej) poniesione w wyniku skierowania przeciwko niemu takich roszczeń. W przypadku dochodzenia ww. roszczeń przeciwko Organizatorowi na drodze sądowej przez osoby trzecie, Uczestnik będzie zobowiązany do przystąpienia do procesu po stronie Organizatora i podjęcia wszelkich czynności w celu zwolnienia Organizatora z udziału w sprawie. 32 Konkurs na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie Załącznik nr 8 do Regulaminu Informacja o szacowanych kosztach wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej Etapu II Szacowany koszt wykonania prac realizowanych na podstawie złożonej pracy konkursowej Etapu II nie powinien przekroczyć kwoty: brutto: ................................... (słownie: .............................................................................) PLN VAT: .................................... (słownie: .............................................................................) PLN netto: .................................... (słownie: .............................................................................) PLN ………………………………………………………… (podpis Wykonawcy) 33 Konkurs na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie Załącznik nr 9 do Regulaminu Umowa zawarta w Krakowie, dnia ………………………….., pomiędzy: Muzeum PRL- u (w organizacji), z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 31-011), Rynek Główny 35, posiadającym NIP: 6762464994, Regon: 122855129, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod nr. 37, reprezentowanym przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 31-011), Rynek Główny 35, posiadającym NIP: 6750004465, Regon: 000277782, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod nr. 13 w Księdze Rejestrowej IV/5, w imieniu którego działa mgr Michał Niezabitowski – Dyrektor Muzeum zwanym w dalszej części Zamawiającym, a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… w imieniu którego działa …………………………………………. - ……………………………………………….. zwanym w dalszej części Wykonawcą, zwanymi dalej Stronami. Umowa niniejsza zawarta została w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm) wskutek przyznania Wykonawcy I nagrody w „Konkursie na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno – budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie” (dalej: konkurs). §1 1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do: a) wykonania projektu architektoniczno – budowlanego wielobranżowego, projektu wykonawczego wielobranżowego wraz z kosztorysami, przedmiarami, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót i planem BIOZ dla budynku kina Światowid położonego na działce nr 6, obr. 48, dzielnica Nowa Huta w Krakowie, os. Centrum E1 (31-934), zwanych w dalszej części umowy projektem architektoniczno – budowlanym wielobranżowym, b) wykonania scenariusza wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie, c) wykonania projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie wraz z kosztorysami. 2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością. Wykonawca nie ma prawa powierzyć wykonania przedmiotu umowy ani jego części innym podmiotom, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, z 34 Konkurs na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie uwzględnieniem w przypadku projektu architektoniczno-budowlanego wielobranżowego przepisu art. 20 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane. §2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać scenariusz wystawy stałej dla Muzeum PRLu w Krakowie w oparciu o opracowaną przez siebie pracę konkursową w konkursie oraz Założenia do scenariusza wystawy stałej Muzeum PRL-u będące załącznikiem Nr 14 do Regulaminu konkursu. 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać projekt aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie w oparciu o opracowaną przez siebie pracę konkursową w konkursie oraz wykonany przez siebie i zatwierdzony przez Zamawiającego scenariusz wystawy stałej Muzeum PRL-u. 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać projekt architektoniczno – budowlany wielobranżowy w oparciu o opracowaną przez siebie pracę konkursową, z wykorzystaniem dokumentów stanowiących załączniki nr 14-17 do Regulaminu konkursu, w sposób uwzględniający potrzeby Zamawiającego związane z realizacją wystawy stałej w kształcie wynikającym z wykonanego przez siebie i zatwierdzonego przez Zamawiającego scenariusza oraz projektu aranżacji wystawy stałej Muzeum PRL-u. 4. Kosztorys inwestorski wykonany na podstawie rozwiązań projektowych opracowanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy nie przekroczy kwoty ……………………. (słownie: ……………………….). W przypadku zmiany cen i wskaźników cenowych uwzględnianych w kosztorysie inwestorskim w stosunku do cen i wskaźników obowiązujących w momencie wykonania projektu architektonicznobudowlanego wielobranżowego oraz projektu aranżacji wystawy stałej Wykonawca poinformuje o tym fakcie niezwłocznie Zamawiającego, a strony ustalą w odrębnym porozumieniu możliwe modyfikacje projektów lub maksymalną wartość kosztorysu. 5. W przypadku, w którym uwzględnienie zaleceń sądu konkursowego lub uwzględnienie wytycznych Zleceniodawcy mogłoby spowodować przekroczenie kwoty wskazanej w ust. 4 powyżej, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego i zaproponuje ewentualne rozwiązania. W oparciu o powyższe propozycje Zamawiający wyda Wykonawcy odpowiednie wytyczne zapewniające utrzymanie kwoty inwestycji lub określi ponownie maksymalną kwotę przeznaczoną na realizację inwestycji. 6. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego, działając na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa oraz w oparciu o projekt architektoniczno – budowlany niezbędne pozwolenia, uzgodnienia, opinie właściwych organów administracji publicznej oraz pozwolenie na budowę. 7. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w celu złożenia wniosków i uzyskania wskazanych wyżej decyzji, uzgodnień, opinii organów administracji publicznej. 8. Wykonawca, działając na podstawie udzielonego mu przez Zamawiającego pełnomocnictwa, zobowiązuje się do reprezentowania Zamawiającego w toku postępowania o pozwolenie na budowę, w tym w zakresie współdziałania z organem zatwierdzającym projekt budowlany i udzielającym pozwolenia na budowę przez zachowanie wyznaczonych terminów, składanie wyjaśnień dotyczących wniosku o pozwolenie na budowę z załącznikami, uzupełnianie ewentualnych braków lub dokonywanie odpowiednich zmian we wniosku o pozwolenie na budowę oraz jego załącznikach, jak również reprezentowania Zamawiającego celem przygotowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. §3 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością, profesjonalnie, dobrze jakościowo, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz istniejącymi w tym zakresie normami. 35 Konkurs na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy oraz zgodnie z prawem i wymaganiami wiedzy technicznej. Przy wykonywaniu umowy Wykonawca jest uprawniony i zobowiązany do wykorzystania dokumentów, informacji, poleceń i danych dostarczonych przez Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z uwzględnieniem zaleceń Sądu Konkursowego. 4. Wykonawca zobowiązuje się do optymalizacji przyjętych w poszczególnych częściach przedmiotu umowy rozwiązań, w tym optymalizacji pod kątem rozwiązań technicznych i technologicznych mających wpływ na skrócenie procesu budowlanego oraz obniżenia kosztów realizacji i późniejszej eksploatacji. 5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać projekt architektoniczno - budowlany wielobranżowy zgodnie z umową, przepisami, w tym przepisami techniczno – budowlanymi, właściwymi normami, uzyskanymi pozwoleniami, uzgodnieniami i opiniami właściwych organów administracji publicznej oraz zasadami wiedzy technicznej i ponosi za to wyłączną odpowiedzialność. 6. Do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy Wykonawca wyznaczy osobę posiadającą odpowiednie doświadczenie do wykonywania danego rodzaju prac, przy czym do kierowania pracami projektowymi dotyczącymi projektu architektoniczno – budowlanego wielobranżowego Wykonawca wyznaczy osobę posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń będącą członkiem Okręgowej Izby Architektów. 7. Projekt architektoniczno - budowlany wielobranżowy zostanie sporządzony przez wykwalifikowanych projektantów. 8. Wykonawca gwarantuje, że osoby uczestniczące w wykonaniu przedmiotu umowy mają doświadczenie i umiejętności zapewniające najwyższy poziom wykonania przedmiotu umowy. 9. Wykonawca zobowiązany jest, o ile to będzie potrzebne do wykonania przedmiotu umowy, pozyskać we własnym zakresie niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej i wykonawczej ekspertyzy, podkłady mapowe, inwentaryzację obiektu, inwentaryzację zieleni etc. 10. W ramach niniejszej umowy i wynagrodzenia Wykonawca obowiązany jest wykonać projekt architektoniczno – budowlany wielobranżowy umożliwiający Zamawiającemu uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. W przypadku konieczności uzupełnień, zmian etc. wymaganych przez odpowiedni organ administracji publicznej, w ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania niezbędnych dokumentów, rysunków, itp., uzupełnień i wyjaśnień. 11. Wykonawca zapewni uzgodnienie projektu architektoniczno – budowlanego wielobranżowego pod względem ochrony przeciwpożarowej, spraw sanitarno – higienicznych i bezpieczeństwa i higieny pracy, przez uprawnionych rzeczoznawców. Wykonawca w ramach umowy dokona sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów. §4 1. Zamawiający obowiązany jest dokonać protokolarnego odbioru poszczególnych części oraz całości przedmiotu umowy zrealizowanych przez Wykonawcę zgodnie z umową. 2. Zamawiający obowiązany jest zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane przez niego części oraz całość przedmiotu umowy po protokolarnym odbiorze. 3. Zamawiający upoważnia …………….. do występowania w jego imieniu z wnioskiem o pozwolenie na budowę dla zakresu robót objętych projektem architektoniczno – budowlanym wielobranżowym, wykonywanym na podstawie niniejszej umowy, jak również do występowania w jego imieniu z wnioskiem o wydanie innych uzgodnień, opinii, pozwoleń niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. 36 Konkurs na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. §5 Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy w toku wykonywania przedmiotu umowy, udzielania sobie wszelkich informacji niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy. W trakcie prac nad wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca będzie informował Zamawiającego, na każde jego żądanie, o postępach prac. W trakcie prac nad wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca będzie informował Zamawiającego każdorazowo i niezwłocznie o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących powodować konieczność zmian zakresu opracowania którejkolwiek części przedmiotu umowy, a także o kosztach, jakie w związku z późniejszą realizacją zadań w oparciu o wykonany przez niego przedmiot umowy Zleceniodawca będzie musiał ponieść z tytułu np. konieczności wykupu, dzierżawy, opłat, odszkodowań. Strony postanawiają, że w całym toku prac nad wykonaniem przedmiotu umowy, przynajmniej raz w miesiącu, będą odbywać się narady z udziałem przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy, których przedmiotem będą między innymi proponowane przez Wykonawcę rozwiązania. Z narady sporządzany będzie pisemny protokół, ustalenia zaś poczynione w jej trakcie wprowadzone zostaną do jego treści i będą wiążące dla Wykonawcy w toku dalszych prac. Narady, o których mowa powyżej, odbywać się będą także na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego i będą dotyczyć określonego przez niego przedmiotu. Jeżeli jedna ze stron zauważy błąd lub wadę natury technicznej w dokumencie sporządzonym w celu wykonania umowy, ma ona obowiązek niezwłocznie powiadomić drugą stronę o takim błędzie lub wadzie. §6 1. Scenariusz wystawy stałej powinien być wykonany w 1 egz. w formie papierowej oraz w 1 egz. w formie elektronicznej (format *.doc). 2. Projekt aranżacji wystawy stałej ze wszystkimi elementami objętymi projektem wymienionymi w załączniku nr 1 do umowy oraz kosztorys projektu aranżacji wystawy stałej powinny być wykonane w 3 egz. w formie papierowej oraz w 1 egz. w formie elektronicznej (w dwóch formatach: *.dwg, *.pdf.). 3. Projekt architektoniczno – budowlany wielobranżowy powinien być wykonany w: a) 5 egz. projektu budowlanego (wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej i informacją BIOZ, projekt architektoniczno – konstrukcyjny z projektami branżowymi: instalacji sanitarnych, instalacji, elektrycznych, instalacji teletechnicznych, zagospodarowania terenu), b) 5 egz. projektu wykonawczego (projekt architektoniczno – konstrukcyjny, projekt instalacji sanitarnych, projekt instalacji elektrycznych, projekt instalacji teletechnicznych, kosztorysy inwestorskie, przedmiary, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót), c) 1 egz. wersji elektronicznej dokumentów wskazanych w pkt a i b powyżej (opisy, specyfikacje – w formacie ogólnodostępnym *.doc lub *.pdf, zaś rysunki w 2 formatach - *.dwg i *.pdf). §7 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu umowy w terminie do ……………………….., przy czym Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać Zamawiającemu wyszczególnione części przedmiotu zamówienia w terminach pośrednich wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu umowy stanowiącym załącznik nr 1. 37 Konkurs na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie 2. Przedmiot umowy w tym wyszczególnione części przedmiotu umowy przekazywane będą Zamawiającemu w siedzibie lub miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w terminach o których mowa w ust. 1. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeanalizowania poszczególnych części przedmiotu umowy przekazywanych mu przez Wykonawcę przed podpisaniem protokołu odbioru w terminie 21 dni od dnia otrzymania danej części przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem § 7 ust. 5 umowy. 4. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 5 umowy, Zamawiający podpisze protokół odbioru danej części przedmiotu umowy bez uwag najpóźniej w 21 dniu, chyba że zajdzie sytuacja opisana w ust. 9. 5. Strony wprowadzają następujące zmiany w ustalonym trybie i zasadach odbioru w stosunku do odbioru scenariusza wystawy stałej: a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeanalizowania przekazanego do odbioru scenariusza wystawy stałej w terminie 45 dni, b) analiza przekazanego scenariusza wystawy stałej nastąpi poprzez wykonanie jednej bądź kilku naukowych recenzji dotyczących przekazanego scenariusza wystawy stałej, c) Zamawiający podpisze protokół odbioru scenariusza wystawy stałej bez uwag najpóźniej w 45 dniu, chyba że zajdzie sytuacja opisana w § 7 ust. 5 lit. d umowy), d) o ewentualnych zastrzeżeniach lub uwagach do scenariusza wystawy stałej wskazanych w naukowych recenzjach, o których mowa w § 7 ust. 5 lit. b) umowy, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w terminie do 45 dni od dnia przekazania scenariusza wystawy stałej, e) Wykonawca uwzględni zastrzeżenia i uwagi zgłoszone do przekazanego scenariusza wystawy stałej w terminie wskazanym przez Zamawiającego uwzględniającym istotność i stopień złożoności zastrzeżeń i uwag, lecz nie dłuższym niż 30 dni, f) po dokonaniu przez Wykonawcę poprawek i ich akceptacji przez Zamawiającego, Zamawiający podpisze protokół odbioru w terminie do 30 dni od dnia przekazania poprawionego scenariusza wystawy stałej. 6. Za datę przekazania uważać się będzie datę podpisania przez Zamawiającego bez uwag protokołu odbioru danej części przedmiotu umowy. 7. Protokół odbioru sporządzony zostanie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 8. Protokół powinien zawierać: a) opis przekazanej części przedmiotu umowy z wyszczególnieniem przekazywanych dokumentów i zaznaczeniem ilości egzemplarzy oraz formatu (zgodnie z § 3 umowy), b) oświadczenie Wykonawcy, że dana część została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, i wydawana jest w stanie zupełnym ze względu na cel wynikający z umowy, zaś w przypadku projektu architektoniczno – budowlanego wielobranżowego wraz z dodatkowym oświadczeniem, że wydany zostaje po skoordynowaniu między branżami, po sprawdzeniu oraz wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu służy, c) oświadczenie Wykonawcy, iż prawa majątkowe autorskie, o których mowa w § 8 umowy, do przenoszonych utworów istnieją i należą do Wykonawcy w zakresie w jakim są przenoszone na Zamawiającego oraz że przekazywane utwory są wolne od wad prawnych, a ich przekazanie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, d) w przypadku dokonania przez Zamawiającego odbioru bez uwag – kwotę płatności za wykonaną część przedmiotu umowy. 38 Konkurs na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie 9. O ewentualnych zastrzeżeniach lub uwagach do otrzymanych części przedmiotu umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w terminie do 21 dni od dnia dostarczenia danej części przedmiotu umowy. 10. Wykonawca, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, lecz nie dłuższym niż 30 dni, w zależności od istotności i stopnia złożoności uwag, uwzględni uwagi, bądź uzasadni na piśmie niemożność lub niezasadność ich uwzględnienia. Po dokonaniu przez Wykonawcę poprawek i ich akceptacji bądź po akceptacji wyjaśnień Wykonawcy, o których mowa powyżej, Zamawiający podpisze protokół odbioru w terminie do 7 dni. 11. Potwierdzeniem należytego wykonania całości przedmiotu umowy będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez strony po wykonaniu całości przedmiotu umowy, w tym po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę. W sytuacjach wyjątkowych, jeżeli Wykonawca spełni wszystkie warunki niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, ale z przyczyn od niego niezależnych (np. odwołania stron) pozwolenie na budowę nie zostanie wydane bądź nie będzie ostateczne w terminie do trzech miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku, istnieje możliwość, za zgodą Zamawiającego, dokonania przez Strony odbioru końcowego oraz wystawienia na jego podstawie faktury przed uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę. W takim przypadku Strony dokonają ustaleń dotyczących dalszego reprezentowania Zleceniodawcy przez Wykonawcę w postępowaniu administracyjnym o udzielenie pozwolenia na budowę. §8 1. Strony oświadczają, iż w wykonaniu niniejszej umowy powstaną utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn.zm.). 2. Strony zobowiązują się do przestrzegania przysługujących twórcom utworów osobistych praw autorskich. 3. Wykonawca oświadcza, iż przysługiwać mu będzie na zasadzie wyłączności całość praw autorskich majątkowych do wszelkich powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy utworów i opracowań na polach eksploatacji wymaganych niniejszą umową oraz prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego do tych utworów i opracowań. 4. Z momentem protokolarnego odbioru przez Zamawiającego danego dzieła (utworu) Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność egzemplarzy tego utworu oraz, bez konieczności składania dodatkowego oświadczenia woli, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, przez cały okres trwania ochrony praw autorskich, majątkowe prawa autorskie do tego utworu na następujących polach eksploatacji: a) Utrwalanie, przetwarzanie, zwielokrotnianie w dowolnej liczbie egzemplarzy, w znanych w dniu zawarcia umowy technikach, w tym w technice zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, elektroniczną, utrwalenia i zwielokrotnienia technikami video, poligraficznymi, b) wprowadzenie do pamięci komputera i eksploatowania na dowolnej ilości stacji roboczych, wprowadzenie do sieci komputerowej Zamawiającego i jego baz danych, wprowadzenie oraz upublicznienie w sieci www (Internet) w sposób umożliwiający dowolne wykorzystanie i nieograniczone zwielokrotnianie dzieła przez każdego z użytkowników sieci publicznej, c) rozpowszechnianie utworu, w tym także wizerunku obiektu, także w sieciach informatycznych, d) wykorzystania w celu organizacji i realizacji przetargu, konkursu lub udzielenia zamówienia w innym trybie, e) w zakresie obrotu egzemplarzami utworów oraz opracowań lub ich części – wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem, f) udzielenie licencji na wykorzystanie utworów oraz udostępnienie utworów podmiotom trzecim, 39 Konkurs na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie g) wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową oraz na kliszy fotograficznej, h) wykonywanie opracowań oraz wprowadzanie zmian zarówno w czasie trwania umowy jak i po jej zakończeniu, rozwiązaniu, odstąpieniu od niej lub jej wygaśnięciu oraz zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań, i) wykonywanie przebudowy, rozbudowy obiektu oraz innych prac, w tym robót budowlanych etc. na podstawie opracowań utworów po wykonaniu umowy, j) korzystania, w szczególności z projektu architektoniczno – budowlanego wielobranżowego, łącznie z opracowywaniem i nanoszeniem zmian tak w okresie trwania umowy jak i po jej rozwiązaniu, odstąpieniu od niej lub jej wygaśnięciu, w celu realizacji robót budowlanych, k) zezwalania na nieograniczone wykonywanie oraz nieograniczone zlecanie wykonywania praw zależnych autorskich do utworów. Zgoda powyższa wyrażona jest na czas nieograniczony, a w ramach powyższych uprawnień Zamawiający ma prawo do dowolnego wykorzystywania całości lub fragmentów utworów lub opracowań, dokonywanie tłumaczenia, przeróbki, uzupełnienia lub adaptacji całości lub części utworu. l) wykorzystania do celów reklamowych lub promocyjnych, ekspozycji, m) wykorzystania do realizacji statutowych zadań Zamawiającego. 5. Zamawiający ma prawo przenieść autorskie prawa majątkowe na osoby trzecie. 6. W przypadku rozwiązania, odstąpienia lub wygaśnięcia umowy przed zakończeniem wykonania danego utworu, Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów lub ich części zrealizowanych w ramach niniejszej umowy w stanie w jakim będą się te utwory znajdować na dzień rozwiązania, odstąpienia lub wygaśnięcia umowy, w zakresie określonym w umowie. 7. W przypadku odstąpienia od umowy w części, Zamawiający nabywa prawa majątkowe autorskie w zakresie określonym w umowie, wynikające z odebranych etapów umowy. 8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby przy realizacji umowy w zakresie opracowywania i przekazywania utworów nie zostały naruszone prawa autorskie, a w przypadku naruszenia takich praw, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest uzyskać oświadczenia osób, które są autorami bądź współautorami przedmiotu umowy, z których będzie wynikał zakres wykonanych przez nich prac oraz oświadczenie o przeniesieniu na Wykonawcę autorskich praw majątkowych w zakresie (na polach eksploatacji) określonych w niniejszym paragrafie, w tym uprawnienia do wykonywania zależnych praw autorskich z uprawnieniem do przenoszenia tych praw na inne podmioty. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu powyższe oświadczenia najpóźniej w dniu przekazania Zamawiającemu odpowiedniego zakresu przedmiotu umowy. 9. Wykonawca zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw przez wykorzystanie przekazanego przez Wykonawcę dzieła, przystąpi do sprawy po stronie Zamawiającego jako interwenient uboczny lub wstąpi do sprawy w miejsce Zamawiającego. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku z powyższymi roszczeniami, w tym w szczególności koszty doradztwa prawnego, koszty postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań. 10. Zamawiający ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o wszelkich roszczeniach, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu. 11. W przypadku, w którym w przyszłości powstałyby nowe pola eksploatacji, które Zamawiający będzie chciał wykorzystać, Wykonawca zobowiązuje się, w terminie 40 Konkurs na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie 30 dni od dnia otrzymania żądania od Zamawiającego, do wyrażenia pisemnej zgody na przeniesienie autorskich praw majątkowych do korzystania i rozporządzania przedmiotem umowy na tych polach, na pełen czas trwania takich praw i bez jakichkolwiek ograniczeń. Strony oświadczają, że w takim przypadku wynagrodzenie określone w § 9 umowy w całości zaspokaja roszczenia Wykonawcy także co do przyszłych pól eksploatacji. §9 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, w tym za przeniesienie autorskich praw majątkowych w zakresie, o którym mowa w § 8, określone jest w sposób ryczałtowy zgodnie z ceną ofertową i wynosi brutto: ……….. (słownie: ……………………), w tym VAT: ………………… (słownie: ……………………………….), przy czym wynagrodzenie za wyszczególnione części przedmiotu umowy określone jest w szczegółowym opisie przedmiotu umowy stanowiącym załącznik nr 1. 2. Wynagrodzenie powyższe obejmuje także ewentualne zmiany (aktualizacje) poszczególnych części przedmiotu umowy, które mogą nastąpić po odbiorze końcowym, w tym zmiany wynikające z konieczności dostosowania przedmiotu umowy lub poszczególnych jego części do wymagań odpowiednich organów administracji publicznej. Zmiany (aktualizacje), o których mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest wykonać na wniosek Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 14 dni od chwili ich zgłoszenia (dopuszcza się wydłużenie tego terminu za zgodą Zamawiającego). § 10 1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, określone w § 9 ust. 1 umowy płatne będzie przez Zamawiającego w częściach w oparciu o faktury Wykonawcy wystawione po podpisaniu protokołu odbioru danej części przedmiotu umowy w wysokości zatwierdzonej w tym protokole zgodnie z § 7 ust. 6 lit d umowy z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Wysokość wynagrodzenia zapłaconego na podstawie protokołów odbioru poszczególnych części przedmiotu umowy nie może przekroczyć 75% wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy. Kwota odpowiadająca wartości 25% wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 zapłacona zostanie na podstawie protokołu odbioru końcowego. 3. Zamawiający wypłaci wynagrodzenie w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem na konto wskazane na fakturze. § 11 1. Do odpowiedzialności Wykonawcy za wady przedmiotu umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady dzieła, a uprawnienia Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy, z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wygasają wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady robót wykonanych na podstawie projektu architektoniczno – budowlanego wielobranżowego. 2. W razie ujawnienia wad w odebranym przedmiocie umowy, w szczególności w okresie rękojmi lub w trakcie realizacji robót lub dostaw wykonywanych na podstawie przedmiotu umowy lub jego części, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt w odpowiednim, wskazanym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 7 dni roboczych, chyba że rodzaj wady lub okoliczności wymagają natychmiastowego działania ze strony Wykonawcy. W przypadku dwukrotnego nie usunięcia wad lub usunięcia ich w sposób niewłaściwy, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia ich usunięcia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze). 41 Konkurs na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie 1. 2. 3. 4. 5. § 12 Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, że jego autor, w tym autor projektu architektoniczno–budowlanego wielobranżowego, pełnić będzie nadzór autorski podczas realizacji inwestycji. Strony ustalają, że wynagrodzenie z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego wynosi ………………….. Zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie w okresach miesięcznych do wysokości 90% wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym – w wysokości proporcjonalnej do wartości wykonanego zakresu rzeczowego robót budowlanych, na podstawie faktury VAT, w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Fakturę końcową z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego Wykonawca może wystawić po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu. Nadzór autorski sprawowany będzie począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji inwestycji i trwał będzie nieprzerwanie do czynności odbioru końcowego realizacji ostatniej części inwestycji, przy czym w zakresie realizacji robót budowlanych w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany obejmować będzie także moment uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski zgodnie z warunkami niniejszej umowy, w tym stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo budowlane, w sposób zgodny z umową zawartą przez Zamawiającego z wykonawcą robót oraz wynikający z zaistniałych potrzeb rozwiązywania problemów wynikłych na tle realizacji inwestycji. Obowiązki Wykonawcy obejmować będą w szczególności: a) nadzór nad zgodnością wykonawstwa ze scenariuszem wystawy stałej oraz nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń, b) wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy wątpliwości powstałych w toku realizacji wystawy stałej oraz wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku realizacji inwestycji, poprzez dodatkowe informacje, opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegółowienia rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na dokumentację projektową, c) uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie architektoniczno-budowlanym wielobranżowym w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak i jakości i standardzie nie niższych niż przewidziane w dokumentacji projektowej, d) opiniowanie przedstawionych przez wykonawcę robót lub Zamawiającego rozwiązań zamiennych lub ich przedstawienie w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów realizacji inwestycji, z tym że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego, e) ocena parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami, f) dokonanie zmian, w tym zmian projektowych na żądanie Zamawiającego, g) udział w naradach i komisjach realizacyjnych, w tym w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robót zanikowych, próbach instalacji i procedurach rozruchu oraz końcowym odbiorze robót, h) poprawiania ewentualnych błędów, w tym błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami lub uzupełnienia rysunków, detali, opisów bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji – bez prawa do odrębnego wynagrodzenia. 42 Konkurs na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie 6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków sprawowania nadzoru autorskiego z należytą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, przy czym działania w ramach nadzoru autorskiego nie mogą powodować przeszkód i opóźnień w realizacji inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest do reakcji na wezwanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie później jednak niż 3 dni od dnia doręczenia wezwania. 7. Wykonawca zobowiązany jest do pobytu na terenie realizacji inwestycji nie rzadziej niż raz w tygodniu, każdy pobyt musi być potwierdzony pisemnie, zaś w przypadku realizacji robót budowlanych - wpisem w dzienniku budowy. 8. W przypadku wprowadzenia zmian stanowiących istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego i pozwolenia na budowę, Wykonawca obowiązany jest doprowadzić do zgodności z obowiązującym prawem (sporządzenie projektu zamiennego, uzyskanie odpowiednich uzgodnień oraz zamiennego pozwolenia na budowę). 9. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu skutki finansowe proponowanych zmian w dokumentacji w stosunku do rozwiązań poprzednich i uzyskać protokolarną zgodę Zamawiającego na ich wprowadzenie. § 13 1. Na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Strony zastrzegają stosowanie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 1) Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne: a) za niedotrzymanie któregokolwiek z ustalonych terminów pośrednich wykonania przedmiotu umowy określonych w załączniku nr 1 – w wysokości 0,2% ustalonego w § 9 ust. 1 zd. 1 wynagrodzenia ryczałtowego netto, za każdy dzień opóźnienia, b) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 7 ust. 1 zd. 1 w wysokości 0,1% ustalonego w § 9 ust. 1 zd. 1 wynagrodzenia ryczałtowego netto, za każdy dzień opóźnienia, c) za niedotrzymanie wyznaczonego terminu usunięcia wad przedmiotu umowy w wysokości 0,1% ustalonego w § 9 ust. 1 zd. 1 wynagrodzenia ryczałtowego netto, za każdy dzień opóźnienia, d) każdorazowo w wysokości 0,5% wynagrodzenia z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 12 ust. 2 zd. 1 brutto – za każdą postać nienależytego wykonania nadzoru autorskiego, e) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 20% ustalonego w § 9 ust. 1 zd. 1 wynagrodzenia ryczałtowego brutto. 2) Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 20% ustalonego w § 9 ust. 1 zd. 1 wynagrodzenia ryczałtowego brutto. 2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia roszczenia uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonej kary umownej. W przypadkach niewymienionych w ust. 1 Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 3. Rozwiązanie umowy lub jej wygaśnięcie nie wpływa na prawo do dochodzenia zapłaty kar umownych. § 14 1. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie Cywilnym oraz ustawie Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli: a) wystąpią istotne zmiany powodujące, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 43 Konkurs na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie b) Zamawiający w kolejnych latach nie otrzyma z budżetu państwa dotacji celowej na realizację inwestycji w oparciu o wykonane na podstawie niniejszej umowy dzieła bądź przyznana z budżetu państwa dotacja celowa co do wysokości przyznanych środków pieniężnych będzie niewystarczająca na jej realizację, c) Wykonawca nie podjął realizacji przedmiotu umowy w ciągu jednego miesiąca od daty podpisania umowy lub przerwał prace na okres dłuższy od jednego miesiąca, d) Wykonawca w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne. 2. Odstąpienie od umowy na podstawie wskazanych wyżej okoliczności może nastąpić w terminie 180 dni od dnia ich wystąpienia. 3. Odstąpienie może nastąpić także co do niewykonanej w dniu odstąpienia części umowy, z tym, że w takim przypadku wymagane jest wskazanie tej części umowy, od której odstąpienie następuje w oświadczeniu o odstąpieniu. § 15 1. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, istotna zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. 2. Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy, jeżeli: a) pomimo wystąpienia Wykonawcy o wydanie decyzji administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowym lub 1 miesiąca od daty wystąpienia organ administracji publicznej lub inna instytucja nie wydała stosownego dokumentu, b) wystąpi konieczność zmiany terminu realizacji umowy wskutek przekroczenia ustawowych terminów wydania decyzji, postanowień, opinii, uzgodnień przez organy administracji publicznej, w związku z koniecznością uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, której nie przewidziano przy zawarciu umowy, w związku z odmową wydania przez organy administracji publicznej decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp., z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, c) w trakcie dokonywania bieżących uzgodnień z Zamawiającym, inną instytucją lub osobą fizyczną nastąpiła istotna zmiana w zakresie rozwiązań stanowiących podstawę realizacji przedmiotu umowy, d) zaistniały okoliczności wpływające na wykonanie przedmiotu umowy z tytułu spraw terenowo - prawnych, e) Zamawiający z ważnych przyczyn, nie dających się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wstrzyma wykonanie prac będących przedmiotem umowy, f) Zamawiający nie otrzyma z budżetu państwa dotacji celowej na realizację inwestycji w oparciu o wykonane na podstawie niniejszej umowy dzieła bądź przyznana z budżetu państwa dotacja celowa co do wysokości przyznanych środków pieniężnych będzie niewystarczająca na ich realizację i wstrzyma wykonanie prac będących przedmiotem umowy do czasu uzyskania środków pieniężnych, zmieni terminy wykonania poszczególnych części przedmiotu umowy, bądź zmieni ich zakres, g) wykonanie przedmiotu umowy jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego - w tym przypadku istnieje możliwość przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy o okres niezbędny do wykonania zamówienia dodatkowego, h) nastąpią zmiany wynikające ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT, i) konieczność dokonania zmian będzie następstwem wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznaje środki na sfinansowanie przedmiotu zamówienia, 44 Konkurs na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie j)zmiany personelu kluczowego Wykonawcy w przypadku wystąpienia istotnej przyczyny uniemożliwiającej dotychczasowej osobie wykonywanie swoich obowiązków, na inną legitymującą się wymaganymi uprawnieniami, doświadczeniem lub wykształceniem wskazanym w regulaminie konkursu, po uprzedniej zgodzie Zamawiającego wyrażonej na piśmie dla każdej z ww. osób, k) zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności: protesty mieszkańców lub innych osób prawnych, wystąpi znaczny wzrost wartości robót budowlano-montażowych oraz wzrost cen rynkowych materiałów budowlanych w stosunku do przyjętych założeń na dzień zawarcia niniejszej umowy, które spowodują brak możliwości wykonania robót budowlanych na podstawie dokumentów będących przedmiotem umowy objętej niniejszą umową w ramach kwoty określonej w § 2 ust. 4 umowy, zgodnie z ze sztuką w standardzie zgodnym z zaproponowanym przez Wykonawcę na etapie Konkursu, pojawienie się nowszej technologii wykonania projektowanych robót, pozwalającej na podwyższenie standardu nowej funkcji budynku lub zaoszczędzenie kosztów wykonania przebudowy lub eksploatacji obiektu. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy lub jej uzupełnienie może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 4. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. § 16 1. W przypadku, gdy Zamawiający nie otrzyma z budżetu państwa dotacji celowej na realizację inwestycji w oparciu o wykonane na podstawie niniejszej umowy dzieła bądź przyznana z budżetu państwa dotacja celowa co do wysokości przyznanych środków pieniężnych będzie niewystarczająca na ich realizację Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wykonania prac będących przedmiotem umowy do czasu uzyskania środków pieniężnych. 2. W przypadku wstrzymania decyzją Zamawiającego wykonywania prac będących przedmiotem umowy na okres dłuższy niż 3 miesiące, Strony dokonają inwentaryzacji wykonanych prac na dzień ich wstrzymania, dokonają protokolarnego ich odbioru, w tym zgodnego z § 8 przeniesienia majątkowych praw autorskich do odbieranej części utworów, zaś Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za wykonaną do dnia wstrzymania przez Zamawiającego prac i odebraną przez niego część przedmiotu umowy. 3. Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o podjęciu wykonania prac będących przedmiotem umowy, zaś Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie przystąpić do kontynuowania wykonywania prac. § 17 Bez zgody Zamawiającego, wyrażonej pisemnie pod rygorem nieważności, nie można przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, w tym również odszkodowawczych i odsetkowych. § 18 1. Do koordynacji spraw związanych z realizacją umowy Strony wyznaczają następujące osoby: a) Ze strony Zamawiającego ……………………………………………….. 45 Konkurs na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie b) Ze strony Wykonawcy ……………………………………………………. 2. Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia na piśmie drugiej Strony o zmianach ww. osób lub ich danych kontaktowych oraz o zmianie adresu do przekazywania korespondencji oraz innej dokumentacji. 3. Wyznaczony przedstawiciel Zamawiającego nie ma prawa do podejmowania uzgodnień skutkujących podwyższeniem kosztów, zaciągnięciem zobowiązań finansowych lub przedłużeniem terminu realizacji umowy lub jej części. 1. 2. 3. 4. 5. § 19 Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności i niewykorzystywania w inny sposób niż w celu wykonania umowy, wszelkich informacji oraz dokumentacji uzyskanych w związku z umową, w szczególności dotyczących prowadzonej przez Zleceniodawcę działalności, danych osobowych, ekonomicznych, marketingowych, technicznych, strategicznych, organizacyjnych. Wyłączeniu podlegają informacje dostępne publicznie, ujawnione za pisemną zgodą drugiej Strony oraz informacje, których ujawnienie wymagane jest przepisami prawa oraz powzięte przez Strony w sposób niezwiązany z wykonywaniem niniejszej Umowy. Zleceniobiorca w czasie realizacji umowy jak i po wygaśnięciu lub wykonaniu umowy, zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych, udzielonych przez Zleceniodawcę w jakiejkolwiek formie, bądź w posiadanie których wszedł w związku z wykonywaniem umowy. Obowiązek dotyczy przede wszystkim informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Zleceniodawcę na szkodę. Za informacje poufne strony uznają w szczególności informacje dotyczące: danych ekonomicznych, organizacyjnej, sposobów i technik organizacji pracy, sposobów i technicznych zabezpieczenia obiektu przed kradzieżą lub włamaniem w szczególności przebiegu instalacji, rodzaju użytych urządzeń zabezpieczających oraz sposobu ich komunikacji z podmiotem prowadzącym ochronę inwestycji. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji obejmuje w szczególności zakaz ich udostępniania podmiotom trzecim. W przypadku, w którym Wykonawca zostanie zobowiązany nakazem sądu bądź organu administracji państwowej do ujawnienia informacji albo konieczność ujawnienia będzie wynikała z przepisów prawa, zobowiązuje się niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego oraz poinformować odbiorcę informacji o ich poufnym charakterze. Strony uzgadniają, że przekazanie, ujawnienie lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystanie przez jedną ze Stron informacji poufnych w zakresie niezgodnym z celem umowy stanowi zagrożenie dla interesów drugiej strony i może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji. § 20 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą przez strony rozstrzygane w pierwszej kolejności drogą wzajemnych negocjacji i mediacji. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej strony poddają wszelkie wynikające z niniejszej umowy spory rozstrzygnięciom sądu miejscowo właściwego dla siedziby Zleceniodawcy. 3. Załącznik nr 1 do niniejszej umowy stanowi jej integralną część. 4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 46 Konkurs na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie Projektant: ...................................... Zamawiający: ............................................ Załącznik nr 1 do umowy Opis przedmiotu zamówienia, w ramach umowy jaka zostanie zawarta z Wykonawcą w wyniku przeprowadzonej procedury w trybie zamówienia z wolnej ręki. OPIS TERMIN WYKONAN IA WARTO WART STAWK ŚĆ OŚĆ A BRUTTO NETT VAT w zł O w zł (%) SCENARIUSZ WYSTAWY STAŁEJ 1. Pełny scenariusz wystawy stałej. Zakładane elementy składowe docelowego opracowania. Tytuł wystawy: Idea wystawy Cele wystawy Odbiorcy Zagadnienia tematyczne wystawy z podziałem na poszczególne segmenty (sceny) Opis narracji wystawy z uwzględnieniem poszczególnych segmentów scen ekspozycji Wytypowane obiekty: muzealia ( obiekty muzealne), dokumenty i fotografie, elementy scenograficzne, instalacje, rekonstrukcje, prezentacje multimedialne, filmy dokumentalne, filmy przygotowane na potrzeby wystawy, inne planowane elementy wystawy. Zestawienie obiektów musi wynikać ze struktury i sposobu narracji wystawy. Wytyczne do projektu aranżacji wystawy. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY 2. 3. Aktualizacja koncepcji architektonicznej przebudowy i rozbudowy obejmującej niezbędne prace budowlane, modernizacyjne, założenia instalacyjne i aranżację plastyczną wnętrza wraz z określeniem orientacyjnego kosztu realizacji inwestycji, zgodnie z obowiązującymi aktualnie cenami, zgodnie z wytycznymi pokonkursowymi. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wielobranżowego w oparciu o uzgodniony z Inwestorem projekt koncepcyjny wraz z przedmiarami, kosztorysami, specyfikacjami technicznymi wykonania i 47 Konkurs na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie odbioru robót, planem BIOZ oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. PROJEKT WNĘTRZARSKI Projekt aranżacji wnętrz obejmujący: projekt koncepcyjny uzgodniony z Zamawiającym, projekt właściwy, kosztorysy i przedmiary: 4. 1) powierzchnia recepcyjna i usługowa (kasa, sklepik, sanitariaty, winda, serwerownia, portiernia, szatnia) 2) sala wielofunkcyjna z funkcją audio – wizualną 3) sale ekspozycji czasowych 4) powierzchnie biurowe i edukacyjne 5)powierzchnie magazynowe (zbiorów, sklepu) 6)biblioteka, taras , kino letnie, kawiarnia muzealna, PROJEKT ARANŻACYJNO - WYSTAWIENNICZY Uzgodnienie z Zamawiającym koncepcji aranżacyjnej wystawy stanowiącej przedmiot pracy konkursowej. 5. Projekt aranżacji wystawy stałej obejmujący projekt koncepcyjny dla wszystkich segmentów, zgodny ze scenariuszem wystawy, uzgodniony z zamawiającym, projekt właściwy, kosztorysy i przedmiary. PROJEKTY DODATKOWE 6. Projekt multimedialny - dotyczy części wystawienniczej 7. Projekt oświetleniowy – dotyczy części wystawienniczej 8. Projekt akustyczny – dotyczy części wystawienniczej PROJEKTY GRAFICZNE 9. 10. 11. Projekt graficzny prezentacji multimedialnych przewidzianych na wystawie (kolorystyka, rozwiązania graficzne korespondujące z oprawą plastyczną całej wystawy). Projekt wydawnictw towarzyszących wystawie: 1. katalog (całość) 2. przewodnik (okładka), 3. okładka na płytę CD/DVD dla przewodnika multimedialnego - wirtualne muzeum 4. Katalog-folder do wystaw czasowych Projekt materiałów promocyjnych 48 Konkurs na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie Wspólny layout dla poniższych druków i wizualizacji 2 typy ulotek a/ Większa (format do wyboru przez Wykonawcę), reprezentacyjna – do rozdawania w oddziale i wybranych punktach Tył: informacje podstawowe Schowane skrzydła – opis miejsca, interesujący! Lub: harmonijka, wyjściowo o wymiarach pocztówki, składająca się z ok. 10 pól – każde przybliża jeden z segmentów wystawy stałej – na skrzydle najbardziej zewnętrznym informacje teleadresowe, reszta ma być połączeniem niewielkiej ilości tekstu z inserującymi fotografiami/wizualizacjami i rysunkami/grafikami – stworzonymi lub wyszukanymi na potrzeby projektu Również z opcja zmiany okładki zewnętrznej co kwartał/pół roku b/ Ulotka mała – do dystrybucji wszędzie np. w formie pocztówki, sztywniejsza – również z opcja zmiany wizerunku na okładce – co kwartał, co pół roku Przód – foto z adresem, tył – info ważne Bilet – do drukarki fiskalnej Plakat B1 – 70x100cm Citylight Bilboardy – pion/poziom Banery– z opcją zmiany formaty (zmienia się prawo dotyczące ekspozycji banerów w centrum miasta, nie wiemy, które lokalizacje będą dla nas dostępne przyszłości) PRACE DODATKOWE 12. Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na dostawy, usługi, roboty budowlane nabywane przez Zamawiającego Muzeum PRLu (w organizacji) w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień Publicznych i w trybach tam przewidzianych. 49 Konkurs na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie Współpraca z Zamawiającym na etapie wyboru wykonawców, w tym 13. formułowanie odpowiedzi na pytania wykonawców w postepowaniach o udzielenie zamówienia. Razem Projektant zobowiązany jest sporządzając dokumentacje do zachowania zasad obowiązujących w Prawie zamówień publicznych a w szczególności w art. 29 ustawy pzp, gdyż dokumentacja ta stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. 50 Konkurs na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie Załącznik nr 10 do Regulaminu Pokwitowanie złożenia opracowania studialnego w Konkursie na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie Opracowanie studialne opatrzone numerem rozpoznawczym: zostało przyjęte w dniu …………………………. 2016 roku, o godz. ……………………… ………………………………… podpis osoby przyjmującej …………………………….. pieczęć 51 Konkurs na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie Załącznik nr 11 do Regulaminu Pokwitowanie złożenia pracy konkursowej w Konkursie na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie Praca konkursowa opatrzona numerem rozpoznawczym: została przyjęta w dniu …………………………. 2016 roku, o godz. ……………………… ………………………………… podpis osoby przyjmującej …………………………….. pieczęć 52 Konkurs na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie Załącznik nr 12 do Regulaminu KARTA IDENTYFIKACYJNA OPRACOWANIA STUDIALNEGO w Konkursie na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie Sześciocyfrowa liczba rozpoznawcza umieszczona na wszystkich elementach opracowania studialnego: 1. Imię i nazwisko lub nazwa Uczestnika Konkursu lub jego siedziba lub miejsce zamieszkania albo imiona i nazwiska lub nazwy Uczestników występujących wspólnie i ich siedziby lub miejsca zamieszkania: …………………………………………………………………………………………..……… …………………………………………………………………………………..……………… …………………………………………………………………………..……………………… …………………………………………………………………..……………………………… …………………………………………………………..……………………………………… …………………………………………………..……………………………………………… …………………………………………..……………………………………………………… 2. Autorzy opracowania studialnego: Imię i nazwisko i miejsce zamieszkania autora lub autorów oraz współautora/współautorów, którym przysługują autorskie prawa osobiste do opracowania studialnego: …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… 53 Konkurs na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………….. (miejscowość i data) (czytelny podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Uczestnika Konkursu występującego samodzielnie albo czytelny podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie) 54 Konkurs na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie Załącznik nr 13 do Regulaminu KARTA IDENTYFIKACYJNA PRACY KONKURSOWEJ w Konkursie na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie Sześciocyfrowa liczba rozpoznawcza umieszczona na wszystkich elementach opracowania studialnego: 1. Imię i nazwisko lub nazwa Uczestnika Konkursu lub jego siedziba lub miejsce zamieszkania albo imiona i nazwiska lub nazwy Uczestników występujących wspólnie i ich siedziby lub miejsca zamieszkania: …………………………………………………………………………………………..……… …………………………………………………………………………………..……………… …………………………………………………………………………..……………………… …………………………………………………………………..……………………………… …………………………………………………………..……………………………………… …………………………………………………..……………………………………………… …………………………………………..……………………………………………………… 2. Autorzy pracy konkursowej: Imię i nazwisko i miejsce zamieszkania autora lub autorów oraz współautora/współautorów, którym przysługują autorskie prawa osobiste do pracy konkursowej: …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… 55 Konkurs na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej dla Muzeum PRL-u w Krakowie …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… 3. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który należy przekazać nagrodę pieniężną: ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. ………………………… ……………………………………………….. (miejscowość i data) (czytelny podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Uczestnika Konkursu występującego samodzielnie albo czytelny podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie) Załączniki 14, 15, 16 i 17 dostępne są na stronie ftp://ftp.mprl.pl/ po wpisaniu nazwy użytkownika : konkurs oraz hasła: Konkurs3 56