DB Schenker Rail Polska SA z siedzibą: ul. Wolności 337, 41
Transkrypt
DB Schenker Rail Polska SA z siedzibą: ul. Wolności 337, 41
Umowa zawarta w dniu ………. w Zabrzu, pomiędzy: DB Schenker Rail Polska S.A. z siedzibą: ul. Wolności 337, 41-800 Zabrze, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000057814, NIP:6320000051, REGON:272192684, kapitał zakładowy w wysokości 18.508.138,55 PLN wpłacony w całości, reprezentowaną przez: 1. ………………………………………………………………………………… 2. ………………………………………………………………………………… występująca w imieniu własnym, a także na podstawie pełnomocnictw w imieniu i na rzecz: Infra Silesia S.A., z siedzibą ul. Kłokocińska 51, 44-251 Rybnik, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000226089, NIP: 6422873251, kapitał zakładowy 1.442.000,00 PLN w całości wpłacony, zwaną (ym) w treści umowy „Zamawiającym": a: , reprezentowaną przez: 1. . ………………………………………………………………………………… 2. ………………………………………………………………………………….. DB Schenker Rail Spedkol., z siedzibą ul. Szkolna 15 , 47-225 Kędzierzyn-Koźle, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000001502, NIP: 7491596128, REGON: 531221879, kapitał zakładowy 2.263.700,00 PLN w całości wpłacony, zwaną (ym) w treści umowy „Zamawiającym": a: , reprezentowaną przez: 1. . ………………………………………………………………………………… 2. ………………………………………………………………………………….. 3. zwaną (ym) w treści umowy „Wykonawcą“ §1 1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż foteli i krzeseł wraz z dowozem (zwanych dalej Meblami) przez Wykonawcę dla Zamawiającego według wymagań określonych w katalogu stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy, takich jak : 2/4 FOTEL MEFISTO FOTEL MIRAGE STEEL FOTEL MASTER KRZESŁO ZIPPER KRZESŁO ISO BLACK KRZESŁO SKŁADANE POLYFOLD KRZESŁO STILLO 10 GTP KRZESŁO DREAM KRZESŁO NEO II GTP9 steel02 FOTEL NIKO FOTEL KONFERENCYJNY NIKO 2. Wykonawca oświadcza, iż spełnia warunki dotyczące: a) Posiadania niezbędnych uprawnień, umiejętności, wiedzy, środków, sprzętu, osób zdolnych do wykonania zamówienia i doświadczenia do realizacji przedmiotu umowy i zobowiązuje sie go wykonać z należytą starannością. b) Sytuacji ekonomicznej i finansowej, to znaczy znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, oraz że nie jest w stanie likwidacji, w stosunku do niego nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe lub naprawcze. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. §2 1. Przewidywana łączna wartość zamówienia w skali roku jest określona szacunkowo i wynosi około 21.568 PLN netto (słownie: trzydzieści tysięcy dwieście złotych netto) + stawka podatku VAT: według przepisów obowiązujących w okresie realizacji umowy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo faktycznego zakupu większej lub mniejszej wartości Mebli niż określona w ust.1, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Zamawiającego, czego Wykonawca jest w pełni świadomy i akceptuje bez zastrzeżeń. 3. Dla określenia ilości oraz terminu dostaw Zamawiający składać będzie Wykonawcy stosowne zamówienia. 4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy własnym transportem i na własny koszt do lokalizacji na terenie Polski, głównie do Rybnika, Zabrza, Katowic i okolic, w ciągu 21 dni od daty zamówienia w zależności od modelu. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania terminu realizacji dostawy późniejszego niż określony powyżej: 1) w zamówieniu poprzez określenie innego terminu, 2) w harmonogramie stanowiącym załącznik do zamówienia. 3/4 6. Wykonawca udzieli rękojmi i zwyczajowej gwarancji na dostarczone Materiały, nie krótszych niż 24 miesiące. §3 1. Jednostkowe ceny określa Załącznik nr 1 do umowy. 2. Faktury wystawiane będą każdorazowo po realizacji danego zamówienia na daną spółkę – stronę niniejszej umowy, dla której dostawa została zrealizowana. 3. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie kopia dowodu wydania materiału (WZ) potwierdzona przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 4. Płatność za dostarczone Meble odbywać się będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. 5. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby upoważnionej przez Zamawiającego. 6. Wykonawca oświadcza, iż podane ceny zawierają wszystkie koszty, które będą poniesione w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia. §4 1. Osoby odpowiedzialne za realizację umowy: a) ze strony Zamawiającego - Pani Magdalena Kucz – tel. 32 4395948, kom. 667651723, e-mail [email protected]; fax nr 32 4395921 oraz Pani Aleksandra Lewandowska – nr tel. 32 7889331, kom. 667651319, e-mail [email protected] b) ze strony Zamawiającego - Pani Łukasz Krawczyk – tel. 12 4140028, kom. 509199431, e-mail [email protected]; fax nr 12 4110212 2. W przypadku zmiany danych określonych w ust. 1 Wykonawca niezwłocznie przekaże je Zamawiającemu. Wyżej wymieniona zmiana nie wymaga aneksu do umowy. §5 1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w dostarczonych Meblach Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego materiału na wolny od wad w terminie 7 dni od daty reklamacji. 2. Powyższe nie wyłącza zastosowania ogólnych przepisów regulujących odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady. §6 4/4 1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych: a) w przypadku opóźnienia w realizacji poszczególnego zamówienia przez Wykonawcę w wysokości 2% wartości netto złożonego przez Zamawiającego zamówienia za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia; b) w przypadku, gdy opóźnienie w dostawie przekroczy 48 godzin Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości netto złożonego przez Zamawiającego zamówienia za każde kolejne rozpoczęte 24 godziny opóźnienia. 2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej przez Zamawiającego szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. §7 1. Umowa zawarta jest na czas określony 12 miesięcy. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w każdym czasie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia albo rozwiązanie niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności zgody obu stron i zachowania formy pisemnej. 4. Dostawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią. 5. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których dowiedziały się w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy, a stanowiących tajemnicę handlową drugiej strony. 6. Ewentualne sprawy sporne, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji bezpośrednich. 7. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w ciągu 14 dni od daty jego zgłoszenia drugiej stronie spory rozstrzygał będzie sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby DB Schenker Rail Polska S.A. 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie właściwe przepisy prawa. 9. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA