docZałącznik nr 4 do Regulaminu - Wzór Umowy
download 
Reklamacja Transkrypt
Załącznik nr 4 do Regulaminu - Wzór Umowy
Załącznik nr 4 do Regulaminu - Wzór Umowy Umowa na Zarządzanie Zamierzeniem Inwestycyjnym zawarta w dniu [] 2013 r., w Kędzierzynie – Koźlu (zwana dalej „Umową”), pomiędzy: PCC Energetyka Blachownia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Opolu, pod numerem KRS 0000056798, kapitał zakładowy 12.612.300,00 złotych, NIP 749-17-97-766, reprezentowana przez [●], zwana dalej „PCC Energetyka” a [], zwana dalej „PM”. PCC Energetyka i PM zwani są dalej łącznie „Stronami”, osobno zaś „Stroną”. Preambuła Zważywszy, że PCC Energetyka zamierza przeprowadzić zamierzenie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Sp. z o. o. w Kędzierzynie – Koźlu” obejmujące kompleksową modernizację Centralnej Oczyszczalni Ścieków w PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Sp. z o. o. w Kędzierzynie – Koźlu (zwanej dalej „Centralną Oczyszczalnią Ścieków”), z zastrzeżeniem, iż zamierzenie inwestycyjne zostanie przeprowadzone w trzech (3) etapach: Etap I, Etap II i Etap II, a decyzje do przystąpieniu do kolejnych etapów zostaną podjęte przez PCC Energetyka do 6 (sześciu) miesięcy po zakończeniu realizacji Etapu I (zwane dalej „Zamierzeniem Inwestycyjnym”). Zważywszy, że Etap I Zamierzenia Inwestycyjnego obejmuje kompleksową modernizację Centralnej Oczyszczalni Ścieków z wyłączeniem modernizacji obiektu II stopnia napowietrzania oraz budowy stacji filtrów i stacji dozowania flokulantu (Etap I Zamierzenia Inwestycyjnego zwany dalej jest „Zamierzeniem Inwestycyjnym Etap I”). Zważywszy, że PCC Energetyka zamierza sfinansować Zamierzenie Inwestycyjne, między innymi ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska lub z innych środków publicznych. Zważywszy, że PCC Energetyka zamierza przeprowadzić Zamierzenie Inwestycyjne Etap I w okresie pomiędzy czwartym kwartałem roku 2013 a drugim kwartałem roku 2015. Zważywszy, że zamiarem PCC Energetyka jest zapewnienie sobie przy realizacji Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I profesjonalnego wsparcia osoby trzeciej posiadającej niezbędną wiedzę, uprawnienia i zasoby ludzkie oraz doświadczenie w zarządzaniu zamierzeniem inwestycyjnym polegającym na modernizacji czynnej oczyszczalni ścieków, włączywszy pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zważywszy, że PM, w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert, złożył PCC Energetyka ważną ofertę numer [●] datowaną na [●] (zwaną dalej „Ofertą”). Zważywszy, że PCC Energetyka, po przeprowadzeniu przetargu na świadczenie usług zarządzania Zamierzeniem Inwestycyjnym Etap I na podstawie regulaminu tego przetargu ogłoszonego przez PCC Energetyka w dniu [●] 2013 r. (zwanego dalej „Regulaminem”), przyjął Ofertę. Strony postanawiają co następuje. § 1. Przedmiot Umowy Na warunkach i zasadach określonych w niniejszej Umowie, mając na uwadze treść Oferty oraz oświadczenia złożone przez PM w przetargu prowadzonym na podstawie Regulaminu, PCC Energetyka powierza PM świadczenie usług polegających na zarządzaniu Zamierzeniem Inwestycyjnym Etap I oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Umowa na Zarządzanie Zamierzeniem Inwestycyjnym 1/11 Strona Załącznik nr 4 do Regulaminu - Wzór Umowy budowlane za zapłatą umówionego wynagrodzenia, a PM zlecenie to przyjmuje i zobowiązuje się je wykonać w całości. § 2. Działalność i odpowiedzialność PM 1. PM wykona przedmiot Umowy w oparciu o dokumentację dotyczącą Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I, której wykaz stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy (zwaną dalej „Dokumentacją”). 2. PM wykona przedmiot Umowy: 1) z najwyższą starannością, działając zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa i normami, kierując się wyłącznie interesem PCC Energetyka, w celu sprawnego, optymalnego ekonomicznie, niezakłóconego i terminowego zrealizowania Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I włącznie z otrzymaniem przez PCC Energetyka kompletu pozwoleń na użytkowanie, należytym rozliczeniem Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I, w tym w ramach obowiązków PCC Energetyka wynikających z umów zawartych z instytucjami finansującymi Zamierzenie Inwestycyjne Etap I, o których mowa w Preambule oraz uzyskaniem założonych w Dokumentacji parametrów pracy Centralnej Oczyszczalni Ścieków w PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Sp. z o. o. w Kędzierzynie – Koźlu po zrealizowaniu Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I; 2) w sposób zapewniający PCC Energetyka optymalizację technologiczną i kosztową w zakresie procesu oczyszczania ścieków i gospodarki osadami Centralnej Oczyszczalni Ścieków w PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o. w Kędzierzynie – Koźlu na etapie jej eksploatacji po zakończeniu Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I. 3. PM nie jest upoważniony do składania oświadczeń w imieniu i na rzecz PCC Energetyka dopóki nie zostanie wyraźnie upoważniony do takiego działania przez PCC Energetyka. 4. W przypadku, w którym obowiązki nałożone na PM zawierają także uprawnienie do dokonania poświadczenia, zatwierdzenia lub rozstrzygnięcia jakiejś sprawy na podstawie umowy o generalne wykonawstwo Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I, którą PCC Energetyka zamierza podpisać z wybraną przez siebie osobą trzecią celem wykonania Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I („zwaną dalej „Umową na GW”), wówczas PM ma obowiązek działania zgodnie z tą Umową na GW, terminowo i z najwyższą starannością, według swojej najlepszej wiedzy i doświadczenia z uwzględnieniem interesów PCC Energetyka i celu opisanego w ust. 1 powyżej. 5. PM odpowiada za niezrealizowanie Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I, w tym za nieosiągnięcie założonych w Dokumentacji parametrów pracy Centralnej Oczyszczalni Ścieków w PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Sp. z o. o. w Kędzierzynie – Koźlu po zrealizowaniu Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I, oraz za niewykonanie lub nienależytego wykonanie prac, robót budowlanych i dostaw w ramach Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I, a także za nienależyte rozliczenie Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I, w tym w ramach obowiązków PCC Energetyka wynikających z umów zawartych z instytucjami finansującymi Zamierzenie Inwestycyjne Etap I, o których mowa w Preambule, gdy zdarzenia te spowodowane są niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez PM jego obowiązków określonych w niniejszej Umowie. § 3. 1. 2. 3. Zobowiązania i oświadczenia Stron PCC Energetyka i PM zobowiązują się do współpracy w celu należytego wykonania przedmiotu Umowy. PM zobowiązuje się współpracować, w ramach umówionego wynagrodzenia, ze wskazanymi przez PCC Energetyka wykonawcami robót, dostawcami technologii i urządzeń, projektantami i specjalistami w celu realizacji Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I. PM na każde żądanie PCC Energetyka niezwłocznie udostępni PCC Energetyka wszystkie dokumenty i wyniki dotyczące tej współpracy. PM jest zobowiązany podejmować ze swojej strony oraz inicjować podejmowanie przez PCC Energetyka wszelkich działań i czynności mających na celu prawidłowe i terminowe wykonanie Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I. W szczególności PM zobowiązuje się z własnej inicjatywy i z odpowiednim do okoliczności wyprzedzeniem kierować do PCC Energetyka zapytania, wnioski o udostępnienie danych i informacji, a także dokonać i przeprowadzić wszelkie niezbędne czynności, działania, ustalenia oraz pozyskać informacje i dane związane z wykonaniem przedmiotu Umowy lub niezbędne dla jego prawidłowej realizacji. Umowa na Zarządzanie Zamierzeniem Inwestycyjnym 2/11 Strona Załącznik nr 4 do Regulaminu - Wzór Umowy 4. 5. 6. 7. 8. § 4. 1. W każdym przypadku, w którym PCC Energetyka powinien zapoznać się przed spotkaniem lub konsultacjami z danymi, informacjami lub dokumentami niezbędnymi do wykonywania przedmiotu Umowy przez PM, PM przekaże PCC Energetyka takie dane, informacje i dokumenty wraz z żądaniem spotkania lub konsultacji za wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej dwa dni robocze przed datą spotkania lub konsultacji. W każdym przypadku, w którym wymagane jest podjęcie przez PCC Energetyka decyzji w zakresie realizacji Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I lub też wymagana jest akceptacja, zatwierdzenie, potwierdzenie lub poświadczenie przez PCC Energetyka w jakiejś sprawie dotyczącej realizacji Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I, w tym w zakresie Umowy na GW i czynności te związane są z realizacją przedmiotu Umowy przez PM, PM zobowiązany jest przekazać PCC Energetyka wszystkie niezbędne dane, informacje i dokumenty w formie pisemnej, pod adresem siedziby PCC Energetyka, za wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni roboczych przed wymaganą datą podjęcia decyzji, czy wyrażenia akceptacji, zatwierdzenie, potwierdzenie lub poświadczenie przez PCC Energetyka. PM nie może powierzyć wykonania przedmiotu Umowy w całości jakimkolwiek osobom trzecim, jak również nie może przekazać wykonania innych obowiązków określonych niniejszą Umową osobom trzecim. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy pracowników i współpracowników PM posiadających odpowiednią wiedzę, doświadczenie i uprawnienia niezbędne w realizacji danego zakresu czynności wskazanych na liście, o której mowa w zdaniu następnym. Lista członków zespołu PM przeznaczonego do wykonania przedmiotu Umowy ze wskazaniem przypisanych im funkcji, posiadanego doświadczenia, uprawnień oraz danych kontaktowych (telefon i adres poczty elektronicznej) stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej Umowy. PM jest zobowiązany do powierzenia wykonywania przedmiotu Umowy wyłącznie osobom wykazanym w liście stanowiącej Załączniku Nr 2 do niniejszej Umowy. Jakakolwiek zmiana osób wskazanych w liście stanowiącej Załącznik Nr 2 do niniejszej Umowy wymaga aneksu do Umowy. PCC Energetyka według własnego uznania może odmówić akceptacji zmiany osoby wskazanej w Załączniku Nr 2 do niniejszej Umowy. PCC Energetyka może w każdym czasie żądać od PM zmiany członka lub członków zespołu PM wskazanych na liście stanowiącej Załącznik Nr 2 do niniejszej Umowy jeżeli w ocenie PCC Energetyka osoba taka nie gwarantuje należytego wykonania powierzonych jej zadań. PM zobowiązuje się w terminie pięciu (5) dni roboczych od zgłoszenia żądania przez PCC Energetyka do przedstawienia PCC Energetyka nowego lub nowych członków zespołu PM. Zmiana jakiejkolwiek osoby wskazanej w Załączniku Nr 2 do niniejszej Umowy (jakakolwiek zmiana w składzie zespołu PM) nie będzie stanowić podstawy do zwiększenia wynagrodzenia PM określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy lub nie będzie stanowić podstawy do jakiegokolwiek wstrzymania się przez PM z terminowym wykonaniem przedmiotu Umowy. PM oświadcza i zapewnia PCC Energetyka, że: 1) posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i uprawnienia, a także dysponuje odpowiednim potencjałem finansowym, technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy; 2) zapoznał się ze miejscem realizacji Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I oraz otoczeniem wokół tego miejsca, a także znane mu są uwarunkowania administracyjnoprawne związane z realizacją Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I i działalnością związaną z gospodarką ściekową prowadzoną przez PCC Energetyka. PCC Energetyka zawiera niniejszą Umowę w oparciu o powyższe oświadczenia PM. Ubezpieczenie PM PM zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt i utrzymywania w całym okresie wykonywania przedmiotu Umowy oraz w okresie trzech (3) miesięcy następujących bezpośrednio po okresie wykonania przedmiotu Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zarówno kontraktowej, jak i deliktowej, za wszelkie szkody będące następstwem czynności zawodowych związanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy, w tym obejmujących pracowników i współpracowników PM, z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 3.000,000,00 (trzy miliony) złotych na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia objęte ochroną ubezpieczeniową, bez jakichkolwiek redukcji i pomniejszeń oraz udziału własnego PM pomniejszających wysokość ewentualnego odszkodowania o kwotę większą niż 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy) złotych na każde zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową w rocznym Umowa na Zarządzanie Zamierzeniem Inwestycyjnym 3/11 Strona Załącznik nr 4 do Regulaminu - Wzór Umowy 2. § 5. 1. 2. 3. 4. 5. okresie ubezpieczenia. Warunki zawartego przez PM ubezpieczenia, jak również zmiana tych warunków, podlegać będą każdorazowo pisemnej akceptacji przez PCC Energetyka. PM przy złożeniu Oferty przedstawił PCC Energetyka polisę ubezpieczeniowa odpowiedzialności cywilnej numer [] wydaną przez [], na okres od dnia [] r. do dnia [] r., z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż [] ([]) złotych na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia objęte ochroną ubezpieczeniową, bez jakichkolwiek redukcji i pomniejszeń oraz udziału własnego PM. PM zobowiązany jest do przedstawienia PCC Energetyka polisy ubezpieczeniowej na kolejne okresy ubezpieczenia obejmujące okres realizacji przedmiotu Umowy później niż [] ([]) dni przed upływem poprzedniego okresu ubezpieczenia, przy czym warunki ubezpieczenia nie mogą być gorsze od dotychczasowych. Brak przedstawienia przez PM polisy ubezpieczeniowej w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, uprawnia PCC Energetyka do odstąpienia od niniejszej Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu na wykonanie zobowiązania. Dla uchylenia wątpliwości Strony wskazują, że PM jest zobowiązany przekazać PCC Energetyka kopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez PM. Szczegółowy zakres obowiązków PM. Czas i miejsce wykonywania przedmiotu Umowy Zakres obowiązków PM związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy obejmuje w szczególności, choć nie wyłącznie: 1) zapoznanie się z Dokumentacją i jej weryfikacja na etapie przed wyborem generalnego wykonawcy, 2) zapoznanie się i weryfikacja dokumentacji przetargowej PCC Energetyka dotyczącej wyboru generalnego wykonawcy Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I, w tym regulaminu przetargu oraz projektu Umowy na GW; 3) aktywny udział w przetargu na wybór generalnego wykonawcy Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I, 4) udział i nadzorowanie realizacji Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I, 5) przygotowanie i udział w próbach i czynnościach rozruchowych w tym rozruchach technologicznych, 6) przygotowanie, udział lub przeprowadzanie czynności odbiorowych w tym odbioru końcowego Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I, 7) przygotowanie Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I do procedury uzyskania pozwoleń na użytkowanie i udział w tej procedurze, 8) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (we wszystkich branżach według Dokumentacji), 9) kompleksowe doradztwo w zakresie nadzoru technologicznego w odniesieniu do technologii wody i ścieków, 10) przygotowanie dokumentacji dotyczącej rozliczenia finansowego z podmiotami finansującymi Zamierzenie Inwestycyjne Etap I, o których mowa w Preambule. PM zobowiązany jest sporządzać pisemne sprawozdania obejmujące poprzedni miesiąc kalendarzowy zaawansowania finansowego i rzeczowego robót w ramach Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I oraz przedkładać te sprawozdania PCC Energetyka nie później niż do 10 dnia każdego następnego miesiąca kalendarzowego oraz dodatkowe sprawozdania, raporty i wyjaśnienia i informacje w terminie siedmiu (7) dni od daty otrzymania pisemnego żądania ze strony PCC Energetyka. Szczegółowy zakres obowiązków PM określa Załącznik Nr 3 do niniejszej Umowy. W zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, szczegółowy zakres obowiązków PM także określają przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w szczególności art. 25, art. 26 ustawy Prawo budowlane oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy, a także wszelkie inne przepisy obowiązującego prawa regulujące wykonywanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zamierzenia budowlanego. PM będzie wykonywał przedmiot Umowy głównie na terenie realizacji Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I, a jeżeli wymagają tego okoliczności wykonania przedmiotu Umowy, także w innych miejscach. PM będzie obecny na terenie realizacji Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I w każdym dniu, w którym prowadzone są prace, roboty, dostawy materiałów i urządzeń w ramach Zamierzenia Umowa na Zarządzanie Zamierzeniem Inwestycyjnym 4/11 Strona Załącznik nr 4 do Regulaminu - Wzór Umowy 6. 7. 8. 9. § 6. 1. 2. Inwestycyjnego Etap I, a także mają miejsce narady, spotkania, ekspertyzy, próby, badania lub inne zdarzenia, które zgodnie z niniejszą Umową lub obowiązującymi przepisami prawa wymagają obecności PM z wyłączeniem Części E Etapu I i Części F Etapu I określonych w Załączniku Nr 3 do niniejszej Umowy i z zastrzeżeniem zdania następnego. W zakresie Części E Etapu I i Części F Etapu I określonych w Załączniku Nr 3 do niniejszej Umowy PM jest zobowiązany zapewnić każdorazowo na wezwanie PCC Energetyka, na terenie zmodernizowanej Centralnej Oczyszczalni Ścieków obecność co najmniej jednego (1) członka zespołu PM posiadającego odpowiednią wiedzę i doświadczenie dla wykonania czynności wskazanych w wezwaniu ze strony PCC Energetyka, przy czym będzie to następować w razie stwierdzenia takiej konieczności przez PCC Energetyka, w tygodniu roboczym (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). PCC Energetyka będzie każdorazowo kierował wezwanie do PM, o którym mowa powyżej na adres poczty elektronicznej [], za [] ([])-dniowym wyprzedzeniem, określając w wezwaniu przedmiot lub zakres czynności, w których ma brać udział członek zespołu/członkowie zespołu PM oraz oczekiwaną ilość członków zespołu PM. PM ma obowiązek każdorazowego uzyskania pisemnego poświadczenia podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela PCC Energetyka w zakresie daty obecności członka zespołu/członków zespołu PM na wezwanie PCC Energetyka. PCC Energetyka udostępni PM lokal biurowy o powierzchni około dziesięć metrów kwadratowych (10m2) znajdujący się w budynku biurowym PCC Energetyka pod adresem siedziby PCC Energetyka, w bliskiej odległości od miejsca realizacji Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I. PM, w ramach realizacji zadań inspektora nadzoru inwestorskiego w szczególności ma obowiązek wstrzymania prowadzenia prac, robót, dostaw i innych działań na terenie realizacji Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I (teren budowy i tereny sąsiadujące jeżeli realizacja Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I oddziałuje na teren sąsiadujący) w przypadku, w którym prowadzenie tych prac, robót, dostaw lub działań: 1) stwarza zagrożenie bezpieczeństwa lub życia osób; 2) stwarzają zagrożenie dla środowiska; 3) stwarza zagrożenie dla mienia. O wstrzymaniu prac, robót, dostaw lub innych działań z wymienionych wyżej powodów PM ma obowiązek jednocześnie powiadomić na piśmie PCC Energetyka niezależnie od dokonania innych wpisów, w tym w dzienniku budowy. PM jest także zobowiązany do pisemnego powiadomienia PCC Energetyka w sytuacjach, gdy w ocenie PM prace, roboty, dostawy lub inne działania osób zaangażowanych w realizację Zamierzenie Inwestycyjnego Etap I stwarzają zagrożenie dla ruchu modernizowanej Centralnej Oczyszczalni Ścieków lub stwarzają przeszkodę w wykonywaniu przez PCC Energetyka normlanych czynności eksploatacyjnych na modernizowanej Centralnej Oczyszczalni Ścieków. PM ma obowiązek nadzorowania należytego wykonania harmonogramu realizacji Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I określonego w Umowie na GW. PM jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania PCC Energetyka o wystąpieniu jakiegokolwiek konfliktu interesów wynikającego z jakiejkolwiek relacji pomiędzy PM a innymi uczestnikami realizacji Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I, w tym oferentami składającymi oferty na wykonanie Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I w systemie generalnego wykonawstwa, osobami zaangażowanymi przez PCC Energetyka, projektanta lub generalnego wykonawcę w realizację Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I . PM zapewnia również, iż będzie realizował przedmiot Umowy za pomocą legalnie nabytego oprogramowania komputerowego. Obowiązki i prawa PCC Energetyka PCC Energetyka w terminie dwóch (2) dni roboczych dni od daty zawarcia niniejszej Umowy przekaże PM Dokumentację w jednym egzemplarzu w wersji papierowej. Do dalszych obowiązków PCC Energetyka należy: 1) terminowa zapłata wynagrodzenia należnego PM za wykonanie niniejszej Umowy, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy; 2) zajmowanie stanowiska wobec wystąpień, wezwań, decyzji i innego rodzaju wymagań organów władzy publicznej w terminie wskazanym przez organ władzy publicznej lub wynikającym z przepisów prawa z jednoczesnym zawiadomieniem PM na piśmie o stanowisku PCC Energetyka; Umowa na Zarządzanie Zamierzeniem Inwestycyjnym 5/11 Strona Załącznik nr 4 do Regulaminu - Wzór Umowy 3) 3. § 7. 1. 2. wybór generalnego wykonawcy i podpisanie Umowy na GW w czasie umożliwiającym terminowe i prawidłowe realizowanie Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I; 4) terminowa zapłata należności przysługujących generalnemu wykonawcy na podstawie Umowy na GW i na podstawie dokumentów rozliczeniowych sprawdzonych pod względem merytorycznym i rachunkowym przez PM; 5) współpraca z PM przy realizacji Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I; 6) zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I, w których PM występuje do PCC Energetyka, w odpowiednim czasie umożliwiającym PM podejmowanie decyzji oraz pozwalających na terminową realizację Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I; 7) podpisywanie pism i składanie oświadczeń wymaganych od PCC Energetyka przepisami prawa; 8) pokrywania kosztów i wydatków obciążających PCC Energetyka związanych z realizacją Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I, w tym kosztów związanych z postępowaniami administracyjnymi, sądowymi i innymi postępowaniami dotyczącymi realizacji Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I, kosztów zmian i aktualizacji dokumentacji projektowej i innych kosztów i wydatków, jakie okażą się niezbędne dla terminowego wykonania i zakończenia Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I; 9) przejęcie Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I po przeprowadzeniu odbioru końcowego; 10) udział w procedurze uzyskania pozwoleń na użytkowanie Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I jako inwestor. PCC Energetyka ma prawo: 1) do wstrzymania wszelkich prac, robot, dostaw i innych działań w zakresie Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I jeżeli te prace, roboty, dostawy i inne działania: a) stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa lub życia osób; b) stwarzają zagrożenie dla środowiska; c) stwarzają zagrożenia dla mienia; d) stwarzają zagrożenie dla ruchu modernizowanej Centralnej Oczyszczalni Ścieków; e) stwarzają przeszkodę w wykonywaniu czynności eksploatacyjnych na modernizowanej Centralnej Oczyszczalni Ścieków; 2) udziału w czynnościach odbiorowych; 3) wstępu na plac budowy w celu kontroli terminowości, zakresu i jakości wykonywanych prac i robót oraz realizowanych dostaw maszyn i urządzeń; 4) uzyskiwania informacji od wszystkich uczestników realizacji Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I w tym w szczególności od uczestników procesu budowlanego w zakresie realizacji Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I; 5) udziału w naradach roboczych z generalnym wykonawcą w toku realizacji Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I; 6) żądania od PM dodatkowych sprawozdań, raportów i wyjaśnień dotyczących realizacji Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I. Wynagrodzenie. Zapłata wynagrodzenia Tytułem wynagrodzenia za wykonanie niniejszej Umowy w zakresie od Części A Etapu I do Części D Etapu I opisanych w Załączniku Nr 3 do niniejszej Umowy, PCC Energetyka zapłaci PM stałe, nie podlegające żadnym zmianom lub korektom w okresie obowiązywania Umowy, wynagrodzenie w kwocie [] ([]) złotych. Do kwoty wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.. PCC Energetyka zapłaci PM wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej w częściach, w następujący sposób: 1) za wykonanie Części A Etapu I rozumiane jako przedstawienie końcowego i kompletnego pisemnego raportu z weryfikacji Dokumentacji zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Umowy w zakresie: Część A Etap I, kwotę [] ([]) złotych powiększoną o podatek VAT po odbiorze przez PCC Energetyka od PM raportu, o którym mowa powyżej, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego; 2) za wykonanie Części B Etapu I rozumiane jako zawarcie Umowy na GW przez PCC Energetyka z generalnym wykonawcą Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I zgodnie z Umowa na Zarządzanie Zamierzeniem Inwestycyjnym 6/11 Strona Załącznik nr 4 do Regulaminu - Wzór Umowy 3. 4. 5. § 8. 1. 2. Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Umowy w zakresie: Część B Etap I, kwotę [] ([]) złotych powiększoną o podatek VAT; 3) w zakresie Części C Etapu I i Części D Etapu I, kwotę [] ([]) złotych powiększoną o podatek VAT płatną w następujący sposób: (i) 60% wynagrodzenia to jest kwota [] ([]) złotych powiększona o podatek VAT jest płatna w częściach, z dołu, po upływie każdego miesiąca wykonywania Części C Etapu I lub Części D Etapu I, począwszy od miesiąca, w którym następuje rozpoczęcie realizacji Części C Etapu I, zgodnie z Umową na GW, w kwocie [] ([]) złotych powiększoną o podatek VAT miesięcznie. (ii) 40% wynagrodzenia, to jest kwota [] ([]) złotych powiększoną o podatek VAT jest płatna po kompletnym zakończeniu realizacji Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I i jego bezusterkowym odbiorze przez PCC Energetyka zgodnie z warunkami Umowy na GW . Tytułem wynagrodzenia za wykonanie niniejszej Umowy w zakresie Części E Etapu I opisanej w Załączniku Nr 3 do niniejszej Umowy, PCC Energetyka zapłaci PM wynagrodzenie w kwocie [] ([]) złotych za każdy jeden dzień obecności jednego członka zespołu PM w miejscu realizacji Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I w celu wykonania czynności określonych w Załączniku Nr 3 do niniejszej Umowy w zakresie: Części E Etap I. Kwota wynagrodzenia zostanie powiększona o podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki. Wynagrodzenie będzie płatne za okresy miesięczne. W każdym przypadku zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez PM i doręczonej PCC Energetyka, w terminie [] ([]) dni od daty doręczenia faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy PM wskazany w treści faktury VAT. W zakresie wynagrodzenia określonego w ust. 3 powyżej, PM do każdej faktury załączy wykaz dni obecności w miejscu realizacji Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I w celu wykonania czynności określonych w Załączniku Nr 3 do niniejszej Umowy w zakresie: Części E Etap I lub Części E Etap I oraz zaświadczenie podpisane przez upoważnionego przedstawiciela PCC Energetyka w zakresie daty obecności PM na terenie realizacji Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I. Brak wykazu i zaświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym uprawnia PCC Energetyka do odmowy zapłaty do czasu doręczenia PCC Energetyka wykazu lub zaświadczenia, stosownie do okoliczności. Kwota wynagrodzenia/stawka wynagrodzenia obejmuje wszelkie czynności określone niniejszą Umową, obowiązującymi przepisami prawa lub okolicznościami wykonywania przedmiotu Umowy. W celu uchylenia wątpliwości strony wskazują, że PCC Energetyka nie jest zobowiązany do pokrycia PM jakichkolwiek wydatków i kosztów, jakie on poniesie w związku z wykonaniem niniejszej Umowy. Czas trwania Umowy. Zawieszenie wykonywania Umowy. Rozwiązanie Umowy Umowa obowiązuje od daty jej podpisania podanej na wstępie do dnia: 1) wydania przez właściwy organ ostatniego wymaganego prawem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie dotyczącego zrealizowanego Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I, 2) zakończenia wszystkich rozruchów Centralnej Oczyszczalni Ścieków zmodernizowanej w ramach zrealizowanego Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I i końcowego odbioru zrealizowanego Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I od generalnego wykonawcy przez PCC Energetyka zgodnie z Umową na GW; 3) pełnego rozliczenia finansowego Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I, w szczególności z podmiotami finansującymi Zamierzenie Inwestycyjne Etap I, o których mowa w Preambule, w zależności, które ze zdarzeń nastąpi najpóźniej. Przewidywany termin zakończenia wykonywania przedmiotu Umowy to 30 czerwca 2015r. PCC Energetyka ma prawo do zawieszenia wykonywania przedmiotu Umowy w każdym czasie, przez złożenie do PM pisemnego jednostronnego oświadczenia, wskazującego na szacunkowy czas zawieszenia, z tym zastrzeżeniem, że za wyjątkiem sytuacji, w której zawieszenie spowodowane jest odstąpieniem od Umowy na GW lub decyzją organu administracji publicznej dotyczącą realizacji Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I, zawieszenie wykonywania przedmiotu Umowy łącznie nie przekroczy 100 (sto) dni w całym okresie obowiązywania Umowy. Zawieszenie wykonywania przedmiotu Umowy następuje z dniem doręczenia zawiadomienia do PM. Zawieszenie takie nie stanowi podstawy dla PM do zgłaszania wobec Umowa na Zarządzanie Zamierzeniem Inwestycyjnym 7/11 Strona Załącznik nr 4 do Regulaminu - Wzór Umowy 3. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PCC Energetyka jakichkolwiek roszczeń o zwiększenie umówionego wynagrodzenia, o zapłatę dodatkowego wynagrodzenia lub innego rodzaju roszczeń, w tym odszkodowawczych. PM podejmie wykonywanie przedmiotu Umowy w terminie 2 (dwóch) dni od otrzymania pisemnego jednostronnego oświadczenia PCC Energetyka o zakończeniu okresu zawieszenia wykonywania przedmiotu Umowy. PCC Energetyka ma prawo wypowiedzenia niniejszej Umowy w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach: 1) PCC Energetyka postanowił nie podejmować realizacji całego Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I; 2) PCC Energetyka postanowił o zaprzestaniu realizacji Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I lub o ograniczeniu zakresu Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I; 3) PM nie przystąpił do wykonywania niniejszej Umowy przez okres [] ([]) dni od daty zawarcia Umowy podanej na wstępie; 4) PCC Energetyka stwierdził, że PM wykonuje przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami Umowy; 5) został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości PM, wniosek o wszczęcie postępowania naprawczego, podjęta została decyzja o rozwiązaniu i likwidacji PM lub został wydany nakaz zajęcia istotnego majątku PM. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 4) powyżej przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy PCC Energetyka na piśmie wskaże rodzaj naruszenia Umowy przez PM i uzasadni swoje stanowisko określając wymagane do podjęcia działania oraz zakreśli PCC Energetyka co najmniej [] ([]) dniowego terminu na przywrócenie stanu zgodnego z Umową z zagrożeniem, że po jego bezskutecznym terminie dokona wypowiedzenia Umowy. PCC Energetyka ma prawo wypowiedzenia niniejszej Umowy bez podania przyczyny z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. PM może rozwiązać niniejszą jedynie z ważnych i obiektywnie uzasadnionych powodów z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku, w którym PM złoży oświadczenie o wypowiedzeniu bez ważnych powodów, PM zapłaci PCC Energetyka karę umowną w kwocie 100.000,00 (sto tysięcy) złotych, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania ze strony PCC Energetyka. PCC Energetyka może dochodzić od PM odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego. Wypowiedzenie Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. W przypadku wypowiedzenia umowy PM sporządzi i przekaże PCC Energetyka w ciągu [] ([]) dni od daty otrzymania albo złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu, w zależności od okoliczności, pisemne sprawozdanie określające stan zaawansowania rzeczowego i finansowego Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I wraz z fakturą VAT obejmującą kwotę wynagrodzenia należnego jeszcze PM zgodnie z niniejszą Umową do daty jej rozwiązania. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron, wyłącznie PCC Energetyka ma prawo poinformowania generalnego wykonawcę i inne osoby zaangażowane w Zamierzenie Inwestycyjne Etap I o fakcie zakończenia współpracy pomiędzy PCC Energetyka a PM. § 9. Kary umowne 1. Niezależnie od innych przypadków określonych w niniejszej Umowie, PM zapłaci PCC Energetyka karę umowną: 1) za nieterminowe złożenie raportu, o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy, w wysokości 2.000,00 (dwa tysiące) złotych za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy; 2) za każdy przypadek nieobecności PM w miejscu realizacji Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I zgodnie z § 5 ust. 5 Umowy w wysokości 3.000,00 (trzy tysiące) złotych; 3) w przypadku powierzenia wykonywania przedmiotu Umowy osobie nie wskazanej na aktualnie obowiązującej liście członków zespołu PM stanowiącej Załącznik Nr 2 do niniejszej Umowy w wysokości 2.000,00 (dwa tysiące) złotych, przy czym kara umowna będzie liczona osobno za każde zdarzenie i za każdy dzień powierzenia przez PM wykonywania przedmiotu Umowy przez osobę nie wskazaną na aktualnie obowiązującej liście członków zespołu PM stanowiącej Załącznik Nr 2 do niniejszej Umowy; Umowa na Zarządzanie Zamierzeniem Inwestycyjnym 8/11 Strona Załącznik nr 4 do Regulaminu - Wzór Umowy 4) 2. 3. § 10. 1. 2. w przypadku wypowiedzenia przez PCC Energetyka niniejszej Umowy z powodu jej niewykonywania lub też nienależytego wykonania przez PM w wysokości 100.000,00 złotych; 5) za każdy przypadek nieprzedstawienia przez PM polisy ubezpieczeniowej na kolejny okres ubezpieczenia w terminie określonym w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy w wysokości 100.000,00 (sto tysięcy) złotych. W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych, jakie PM zobowiązany jest zapłacić PCC Energetyka, zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej, PCC Energetyka może dochodzić zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. PCC Energetyka ma prawo do jednostronnego potrącenia kar umownych z niezapłaconych kwot wynagrodzenia PM. Autorskie prawa majątkowe W przypadku, gdy rezultat działalności PM w ramach wykonywania niniejszej Umowy stanowi przedmiot autorskich praw majątkowych, PM na mocy niniejszego postanowienia przenosi takie prawa na PCC Energetyka bez odrębnego wynagrodzenia w dniu, w którym PCC Energetyka przejmie lub odbierze od PM lub też w jakikolwiek sposób oświadczy, że przyjmuje do korzystania od PM nośnik, na którym ten rezultat działalności PM został utrwalony, przy czym przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na polach eksploatacji obejmujących: 1) wykorzystanie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, dla prowadzenia prac projektowych, opracowania jakichkolwiek koncepcji, projektów, wniosków, podań, aplikacji, wytycznych, map, informacji i innych dokumentów związanych z modernizacją Centralnej Oczyszczalni Ścieków; 2) zastosowanie dla realizacji Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I, 3) zastosowanie do wszelkiego rodzaju modernizacji, remontów, przebudów, rozbiórek w całości lub w części Centralnej Oczyszczalni Ścieków, w tym ciągu przeróbki osadów na Centralnej Oczyszczalni Ścieków w PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Sp. z o. o. w Kędzierzynie – Koźlu; 4) utrwalanie i zwielokrotnianie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oryginału i egzemplarzy w rozmiarach rzeczywistych lub każdym innym rozmiarze, w postaci kolorowej lub czarno-białej oraz dowolnym ułożeniu, kształcie i porządku, na dowolnej powierzchni (a) techniką zapisu cyfrowego na płytach CD i płytach DVD, w pamięci trwałej komputera i innego rodzaju nośnikach danych, w tym przenośnych, (b) techniką drukarską, w postaci pojedynczych reprodukcji lub w połączeniu z tekstem, rysunkami, obrazami, innego rodzaju kompozycjami kolorystycznymi, graficznymi, słowno-graficznymi w każdej wybranej formie (c) techniką reprograficzną, (d) techniką wykonania odbitek, matryc i form. 5) obrót oryginałem albo egzemplarzami zwielokrotnienia, w tym przez sprzedaż, nieodpłatne przeniesienie własności, użyczenie lub najem albo dzierżawę; 6) rozpowszechnianie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, oryginału albo egzemplarzy, przez ich wprowadzanie do obrotu, w zakresie ograniczonego kręgu adresatów jak też publicznie, a także prezentację, wystawienie, odtworzenie, wyświetlenie oraz udostępnienie podczas różnego rodzaju kursów lub konferencji oraz wprowadzenia do sieci INTERNET i komunikowanie na życzenie, w całości lub dowolnie wybranego fragmentu; 7) wprowadzanie do pamięci komputera lub innych nośników danych. PM zapewni także, iż z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych zgodnie z ust. 1 powyżej, PCC Energetyka będzie nieodwołalnie upoważniony do wykonywania autorskich praw osobistych do każdego z rezultatów działalności PM stanowiących przedmiot autorskich praw majątkowych w zakresie jego integralności i nadzoru nad sposobem korzystania oraz zapewni, że prawa te nie będą wykonywane względem PCC Energetyka bądź osób, które ewentualnie nabędą ten rezultat działalności PM. Z tytułu wykonywania upoważnienia przez PCC Energetyka, o którym mowa wyżej, PM nie będzie żądał jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia oraz zapewni, że żaden z autorów nie będzie zgłaszał wobec PCC Energetyka roszczeń o wypłatę na ich rzecz dodatkowego wynagrodzenia z tytułu wykonywania upoważnienia przez PCC Energetyka, o którym mowa wyżej. PM w tym celu uzyska przed Umowa na Zarządzanie Zamierzeniem Inwestycyjnym 9/11 Strona Załącznik nr 4 do Regulaminu - Wzór Umowy 3. 4. 5. 6. § 11. 1. 2. 3. 4. § 12. 1. 2. wydaniem danego nośnika obejmującego przedmiot autorskich praw majątkowych przenoszonych na PCC Energetyka przekaże PCC Energetyka stosowne upoważnienia dla PCC Energetyka, od wszystkich autorów i zwolni od odpowiedzialności PCC Energetyka bądź osoby, które ewentualnie nabędą wskazane wyżej utwory, gdyby wskazani autorzy zgłosili jakiekolwiek roszczenia w tym zakresie. PM nieodwołalnie upoważnia PCC Energetyka do dokonania opracowania (w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) oraz do wykonywania przez PCC Energetyka prawa zależnego (w tym do rozporządzania i korzystania) w zakresie rezultatów działalności PM stanowiących przedmiot autorskich praw majątkowych przeniesionych na PCC Energetyka. PM oświadcza, że nie będzie z tego tytułu zgłaszać żadnych roszczeń względem PCC Energetyka bądź osób, które ewentualnie nabędą ten rezultat działalności PM, w tym roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za wyrażenie zgody na dokonanie opracowania, rozporządzanie i korzystanie z niego. PM uzyska przed wydaniem PCC Energetyka danego nośnika obejmującego przedmiot autorskich praw majątkowych przenoszonych na PCC Energetyka i przekaże PCC Energetyka upoważnienie w takim zakresie od wszystkich autorów i zwolni od odpowiedzialności PCC Energetyka bądź osoby, które nabędą ewentualnie wskazane wyżej utwory, gdyby wskazani autorzy zgłosili jakiekolwiek roszczenia. PM zapewnia, iż powyższe upoważnienia nie będą cofnięte. PM oświadcza i zapewnia PCC Energetyka, iż wyłącznie PM będzie posiadał autorskie prawa majątkowe do rezultatu działalności PM w ramach wykonywania niniejszej Umowy, który stanowi przedmiot autorskich praw majątkowych w zakresie koniecznym do skutecznego przeniesienia przez PM na PCC Energetyka autorskich praw majątkowych zgodnie z postanowieniami niniejszego § 10 i zwolni od odpowiedzialności PCC Energetyka, jeśli jakiekolwiek osoby trzecie zgłoszą roszczenia względem PCC Energetyka z tytułu naruszenia praw autorskich. PM potwierdza, iż PCC Energetyka będzie mógł swobodnie, bez jakichkolwiek ograniczeń i dodatkowych świadczeń na rzecz Wykonawcy oraz dowolnie według własnego uznania i w dowolnym zakresie korzystać z wszystkich innych rezultatów działalności PM w ramach wykonania niniejszej Umowy, które nie stanowią przedmiotu autorskich praw majątkowych oraz dokonywać w nich zmian. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie rodzaju utworu, nośnika utworu, postaci ustalenia utworu lub zakresu korzystania z utworu, PM zobowiązuje się wobec PCC Energetyka, niezwłocznie po zgłoszeniu stosownego żądania, do podpisania dokumentu lub dokumentów, w formie określonej przez PCC Energetyka, jakie okażą się konieczne dla uchylenia powstałych wątpliwości. Z tytułu wykonania tego zobowiązania PM nie zażąda od PCC Energetyka jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia. Postanowienia dodatkowe Przedstawicielem PCC Energetyka uprawnionym do bieżących kontaktów z PM jest: [], telefon: []; e-mail: []. Przedstawicielem PM uprawnionym do bieżących kontaktów z PCC Energetyka jest: [], telefon: []; e-mail: []. O zmianie osoby wymienionej w ust. ust. 1 i 2 powyżej Strona jest zobowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą Stronę. Do czasu otrzymania takiej informacji czynności dokonane przez o wobec tej osoby są skuteczne. Zmiana taka nie będzie zmianą niniejszej Umowy. Adresem do doręczeń dla PCC Energetyka jest adres siedziby podany na wstępie Umowy. Adresem do doręczeń dla PM jest []. Zmiana adresu do doręczeń wymaga zmiany Umowy. Poufność PM związany jest obowiązkiem zachowania tajemnicy zgodnie z Umową o zachowaniu poufności zawartą pomiędzy Stronami w dniu []. Niezależnie od powyższego, Strony postanawiają, że wszelkie dane i dokumenty przekazane PM przez PCC Energetyka, jak też postanowienia niniejszej Umowy, jak i wszelkie informacje dotyczące zawarcia i wykonywania Umowy lub realizacji Zamierzenia Inwestycyjnego Etap I, a w szczególności dane, dokumenty i informacje finansowe oraz techniczne powzięte przez PM w związku lub przy okazji realizacji Umowy, objęte są klauzulą tajemnicy handlowej oraz tajemnicy przedsiębiorstwa. Umowa na Zarządzanie Zamierzeniem Inwestycyjnym 10/11 Strona Załącznik nr 4 do Regulaminu - Wzór Umowy 3. 4. 5. § 13. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Klauzula tajemnicy handlowej oraz tajemnicy przedsiębiorstwa oznacza bezwzględny i nieograniczony w czasie zakaz ujawniania, przekazywania i rozpowszechniania przez PM danych i informacji wskazanych w ustępie poprzedzającym a także ich wykorzystywania bez uprzedniej pisemnej zgody PCC Energetyka. PM oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności cywilnej i karnej za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji, a określone w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. PM zobowiązuje się zapewnić, aby wszystkie osoby, którym PM powierzy wykonywanie przedmiot Umowy przestrzegały postanowień niniejszego § 11 w całym zakresie. Postanowienia końcowe PM nie może bez pisemnej zgody drugiej Strony przenieść na osobę trzecią praw, w tym wierzytelności przysługujących jej wobec drugiej PCC Energetyka na podstawie niniejszej Umowy. Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami i zastępuje wszelkie i wszystkie wcześniejsze umowy i porozumienia związane z przedmiotem Umowy. Nieważność, niezgodność z prawem lub niewykonalność jakiegokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie ma wpływu na ważność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych postanowień niniejszej Umowy. Nagłówki użyte w niniejszej Umowie mają na celu jedynie zapewnienie łatwiejszego wglądu w jej treść i nie wpływają na jej interpretację. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Stronami w zakresie wykonywania lub interpretacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą na zasadzie wzajemnego porozumienia, a w razie jego braku przez sąd powszechny właściwy dla siedziby PCC Energetyka. Preambuła i Załączniki od Nr 1 do Nr 3 stanowią integralną część niniejszej Umowy. W zakresie nie uregulowanym niniejsza Umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw. Umowę niniejszą sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) egzemplarzu Umowy dla każdej Strony. Załączniki: Załącznik Nr 1 – Wykaz dokumentacji związanej z Zamierzeniem Inwestycyjnym Załącznik Nr 2 – Lista członków zespołu PM przeznaczonego do wykonania przedmiotu Umowy Załącznik Nr 3 – Szczegółowy zakres obowiązków PM Załącznik nr 4 – oferta PM Na dowód powyższego, Strony świadome swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, podpisały niniejszą Umowę w dniu podanym na wstępie. __________________ PCC Energetyka Umowa na Zarządzanie Zamierzeniem Inwestycyjnym 11/11 ________________ PM Strona
