Załącznik Nr 5 do Zaproszenia do złożenia oferty WZÓR UMOWA
Transkrypt
Załącznik Nr 5 do Zaproszenia do złożenia oferty WZÓR UMOWA
Załącznik Nr 5 do Zaproszenia do złożenia oferty WZÓR UMOWA NR …………… W dniu ……………. w Lublinie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie przy al. J. Piłsudskiego 15, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy LublinWschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000017728, o kapitale zakładowym 270 530 400,00 PLN, NIP: 712-015-02-95, reprezentowaną przez: ……………………………… zwaną dalej Zamawiającym, a ………………………………, NIP: …………………………, reprezentowanym przez: ……………………………………… zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa treści następującej: §1 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych w MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1a Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami).MPWiK Sp. z o.o. w lublinie określonych w Załączniku nr 1 i 2 do Umowy. 2. Przedmiot umowy obejmuje następujące części: 2.1. ETAP I – wykonanie w 2012 r. jednorocznej okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie wymienionych w zał. nr 1 do umowy. 2.2. ETAP II – wykonanie w 2013 r. jednorocznej okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie wymienionych w Załączniku nr 1 i Załączniku nr 2 do Umowy. 3. Przedmiot umowy został określony w Zaproszeniu do złożenia oferty z załącznikami. 4. Zaproszenie do złożenia oferty z dnia ………. wraz z ofertą Wykonawcy z dnia ……….. stanowią integralną część niniejszej umowy. 1. §2 Strony ustalają następujące terminy realizacji umowy: a) ETAP I – wykonanie w 2012 r. jednorocznej okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy, w terminie max. do 31.10.2012 r. b) ETAP II – wykonanie w 2013 r. jednorocznej okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie wymienionych w Załączniku nr 1 i Załączniku nr 2 do Umowy, w terminie max. do 30.06.2013 r. 2. Dokumentem potwierdzającym wykonanie przeglądu każdego obiektu budowlanego będzie protokół z przeprowadzenia kontroli podpisany przez Strony. 3. Data podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 2 jest uważana za datę zakończenia kontroli danego obiektu budowlanego. Strona 1 z 4 Załącznik Nr 5 do Zaproszenia do złożenia oferty WZÓR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. §3 Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu w ciągu 14 dni od daty podpisania Umowy harmonogram kontroli obiektów budowlanych będących przedmiotem zamówienia. Z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłej eksploatacji, przeglądy obiektów budowlanych - Zał 2 do Umowy, poz 78 - 96 (dotyczy wszystkich zbiorników wody) będą udostępnione Wykonawcy w ściśle określonych przez Zamawiającego terminach (w okresie od 1.V do 15.VI. 2013 r.). W przypadku, określonym w ust. 2, Zamawiający poinformuje Wykonawcę telefonicznie lub faxem o możliwości dokonania przeglądu danego zbiornika z wyprzedzeniem, do 5 dni roboczych. Wykonawca będzie wykonywał kontrole budynków w godzinach 800 – 1500 (dni robocze) w obecności bezpośredniego użytkownika danego obiektu budowlanego odpowiedzialnego za prowadzenie książki obiektu budowlanego. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu protokoły z przeglądu każdego obiektu (Załącznik nr 3 do Umowy) – w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej na nośniku CD w plikach *PDF. W przypadku stwierdzenia usterek na danym obiekcie budowlanym, Wykonawca zobowiązuje się sporządzić odnośną dokumentację fotograficzną na nośniku CD. §4 Wykonawca oświadcza, że prace, o których mowa w § 1 niniejszej umowy wykonywane będą przez osoby przygotowane do wykonywania tego typu prac i posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje określone w Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami). Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, bhp i p.poż Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz odpowiada za właściwą organizację pracy. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia osobom trzecim, nie wskazanym w ofercie. §5 Wykonawca oświadcza, iż prace objęte przedmiotem umowy zostaną wykonane siłami własnymi. lub 1. Wykonawca oświadcza, iż zamierza powierzyć podwykonawcom następujący zakres prac objętych przedmiotem umowy: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………. 2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak za działania własne. 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy. §6 Strona 2 z 4 Załącznik Nr 5 do Zaproszenia do złożenia oferty WZÓR 1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, będzie wynagrodzenie ryczałtowe. 2. Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że na etapie przygotowania oferty zapoznał się z terenem objętym przedmiotem zamówienia oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość usług będących przedmiotem niniejszej umowy. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się łączną kwotą netto …………. PLN (słownie: ………………………………………….) plus podatek VAT w wysokości ustawowej, w tym: 3.1 Wartość netto za wykonanie I ETAPU ……………………….. PLN (słownie: …………………………..) plus podatek VAT w wysokości ustawowej. 3.2 Wartość netto za wykonanie II ETAPU ……………………….. PLN (słownie: …………………………..) plus podatek VAT w wysokości ustawowej. 4. 5. 6. 7. Ceny jednostkowe netto za wykonanie przeglądu poszczególnych obiektów budowlanych zawiera Załącznik Nr 4 do niniejszej umowy Zapłata za I ETAP – nastąpi w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, wystawionej po podpisaniu przez strony protokołów z przeprowadzonej kontroli dla wszystkich obiektów budowlanych wchodzących w zakres ETAPU I, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, zgodnie z cenami określonymi w Załączniku Nr 4 do niniejszej umowy. Zapłata za II ETAP – nastąpi w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, wystawionej po podpisaniu przez strony protokołów z przeprowadzonej kontroli dla wszystkich obiektów budowlanych wchodzących w zakres ETAPU II, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, zgodnie z cenami określonymi w Załączniku Nr 4 do niniejszej umowy. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego. §7 1. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 15 % ceny umownej netto ogółem określonej w § 6 ust 3 . 2. Wykonawca obciąży Zamawiającego karą umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % ceny umownej netto ogółem określonej w § 6 ust 3 z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. 3. W przypadku nieterminowego wykonania ETAPU I– Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5% ceny umownej netto określonej w § 6 ust. 3 pkt 3.1 za każdy dzień opóźnienia. 4. W przypadku nieterminowego wykonania ETAPU II– Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5% ceny umownej netto określonej w § 6 ust. 3 pkt 3.2 za każdy dzień opóźnienia. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części, w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku może również dochodzić od Wykonawcy kary umownej w wysokości 15 % ceny umownej netto ogółem określonej w § 6 ust. 3. 6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Wykonawca może żądać wyłączenie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Strona 3 z 4 Załącznik Nr 5 do Zaproszenia do złożenia oferty WZÓR 8. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy – Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną. 9. Zamawiający ma prawo potrącić z należnego Wykonawcy wynagrodzenia naliczone kary umowne po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej. 10. Odstąpienie od umowy musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Za datę pisemnego zawiadomienia stron przyjmuje się datę doręczenia pisma osobiście stronie lub doręczenie listem poleconym. W przypadku nieodebrania korespondencji za datę doręczenia listu poleconego przyjmuje się datę jego nadania. 11. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1, w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 12. Wykonawca może odstąpić od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 2, w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 1. 2. §8 Nadzór nad realizacją umowy z ramienia Zamawiającego sprawować będzie p. Bożenna Wojewoda. Osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy są:………………………………………………………………………………………………… §9 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 10 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego. § 11 Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy rozpatruje sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. § 12 Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA Strona 4 z 4