Grupa Tematyczna Zapisy Umów
Transkrypt
Grupa Tematyczna Zapisy Umów
Postulaty wypracowane przez Forum Inwestycyjne PKP PLK SA w Grupie Wykonawca –Producent – Grupa Tematyczna Zapisy Umów, dotyczące usprawnienia procesu inwestycyjnego. Warszawa, czerwiec 2013 r. Skład grupy roboczej Forum Inwestycyjnego Grupie Wykonawca –Producent – Grupa Tematyczna Zapisy Umów Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Nazwisko i imię Bałdys Rafał Bogusiewicz Małgorzata Bogusz Przemysław Borys Piotr Bosy Grzegorz Brodowska Małgorzata Cwajna Agnieszka Filip Andrzej Gola Andrzej Kaczkan Paweł Kruk Aneta Krynicki Piotr Kowalska Dorota Latawiec Tomasz Lewandowski Paweł Nazwa firmy Związek Pracodawców Branży Usług Inżynierskich Centrum Unijnych Projektów Transportowych Strabag Rail Polska Sp. z o.o. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego Torpol SA Radca Prawny Salcef Polska Sp. z o.o. Radca Prawny Stopczyk & Mikulski sp. k. Zakład robót Komunikacyjnych Dom Sp. z o.o. Centrum Unijnych Projektów Transportowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Unijnych Projektów Transportowych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Skład grupy roboczej Forum Inwestycyjnego Grupie Wykonawca –Producent – Grupa Tematyczna Zapisy Umów cd. Lp. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Nazwisko i imię Łuc Michał Mikołajczak Jakub Mikulski Robert Janusz Olbrycht Pasternak Łukasz Pol Mirosław Sikora Małgorzata Suchecka Agnieszka Szustak Marita Szypowski Stanisław Śliwiński Andrzej Witkosz Tomasz Przemysław Wróbel Wybranowski Andrzej Zimochocka-Gawrych Marta Nazwa firmy Radca Prawny ZUE S.A. Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o. Radca Prawny Stopczyk & Mikulski sp. k. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. apl. adw. - SALCEF Polska Sp. z o.o. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Radca Prawny Stopczyk & Mikulski sp. k. Radca Prawny FEROCO S.A. LIDER GRUPY Prezydium Forum Radca Prawny Stopczyk & Mikulski sp. k. Strabag Rail Polska Sp. z o.o. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Centrum Unijnych Projektów Transportowych Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Przy opracowywaniu postulatów przeanalizowano stan obecny aktów prawnych, wytycznych i procedur przetargowych, wynikające utrudnienia i nieścisłości jak również wnioski wypływające z praktyki dnia codziennego. Podczas dyskusji przyjęto następującą klasyfikację postulatów: • postulaty, które można wdrożyć bez konieczności zmiany uwarunkowań prawnych i innych obowiązujących norm. Wymagane jest tylko opracowanie i uzgodnienie stosownych zarządzeń – termin realizacji do 3-ch miesięcy od decyzji akceptującej zmiany; • postulaty, które również nie wymagają zmiany obowiązującego prawa, ale ich wdrożenie wymaga dłuższych czasowo opracowań i uzgodnień – termin realizacji do 6-ciu miesięcy od podjęcia decyzji akceptującej zmiany; • postulaty, których wdrożenie wymaga dokonania zmiany zapisów prawnych, zmiany innych regulacji lub dotychczas obowiązujących umów korporacyjnych – termin realizacji do 12-tu miesięcy od podjęcia decyzji akceptującej proponowane zmiany. Postulaty do realizacji inwestycji w oparciu o Czerwony FIDIC (projekty dostarczane przez Zamawiającego) Postulat Wynagrodzenie kosztorysowe/ obmiarowe, rozliczane systematycznie zgodnie z zasadami przewidzianymi w umowie, tj. płatność za rzeczywiście wykonane ilości (wg obmiaru) potwierdzone przez inżyniera Dlaczego? Wstrzymywanie rozliczeń w zakresie przekroczeń ilości w stosunku do przedmiarów powoduje spory na kontraktach Efekt? Powyższe pozwoli na prawidłową realizację umowy; na zachowanie płynności finansowej wykonawców; brak konieczności dodatkowego kredytowania zamawiającego; szybsza absorpcja środków unijnych Kto realizuje? Centrum Realizacji Inwestycji, Centralne Biuro Zamówień PLK SA Wdrożenie odpowiednich postanowień umownych Postulat Zorganizować sympozjum (konferencję) z udziałem: Urzędu Zamówień Publicznych, Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, NIK, CBA, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), Inicjatywy JASPERS, RDOŚ, Wydziałów Infrastruktury UW, PKP SA, PKP Energetyka, Telekomunikacja Kolejowa, PKP PLK SA, Komitetu Sterującego Forum Inwestycyjnego celem omówienia problemów i wypracowania dobrych praktyk związanych z prowadzeniem procesu inwestycyjnego w zakresie: jednolitej interpretacji obowiązującego prawa terminów obowiązujących w kpa zawartości opracowań projektowych pozwoleń na budowę i zgłaszania robót budowlanych. Dlaczego? Obecnie każda instytucja inaczej interpretuje przepisy prawa co sprawia wiele trudności przy pozyskiwaniu stosownych decyzji administracyjnych. W realizacji umowy istotnym problemem jest zmiana tzw. Uzgodnień wydawanych przez gestorów. Co to da? Do czasu wprowadzenia zmian w przepisach prawa należy wypracować jednolite zasady interpretacji prawa zarówno unijnego jak i krajowego celem przyspieszenia w pozyskiwaniu decyzji administracyjnych. Powstanie stosownych porozumień istotnie przyspieszy realizację inwestycji i zlikwiduje nieprzewidziane zmiany wynikające ze zmian uzgodnień Kto realizuje? Komitet Wykonawczy Forum. Referaty przygotowują grupy robocze Forum. Postulat Określenie w Umowie sposobu procedowania i wyceny robót i prac w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym Dlaczego? Obecnie Umowa nie zawiera odpowiednich postanowień i strony nie wiedzą jak działać w przypadku wykrycia sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy projektami budowlanymi a projektami wykonawczymi; powoduje to przestoje w realizacji inwestycji a z tym koszty Co to da? Rozwiązanie problemu będzie przewidywała Umowa z konsekwencjami (zmianami umowy wraz ze zmianą np. Czasu na Ukończenie i Kwoty wynagrodzenia) w przypadku konieczności wykonania innego zakresu prac niż przewidziany w umowie pierwotnej Kto realizuje? Centrum Realizacji Inwestycji PLK SA; Konieczność pozyskania opinii Prezesa UZP w nawiązaniu do opinii z 2008 r. wskazującego na nadrzędność projektu budowlanego nad projektami wykonawczymi i przedmiarami; należy wyjaśnić, czy opinia Prezesa UZP odnosić się powinna do sytuacji gdy Umowa milczy co robić w przypadku stwierdzenia rozbieżności; wymagane stanowisko MRR (IŻ) Postulat Wprowadzenie do Umowy tzw. kwoty warunkowej (około 30% Ceny Oferty) z podaniem przypadków kiedy i na jakich zasadach byłaby uruchamiana płatność Dlaczego? Brak kwoty warunkowej powoduje konieczność poszukiwania przez PKP PLK środków na tzw. koszty związane z realizacją inwestycji co znacznie wydłuża proces decyzyjny , często wstrzymuje roboty lub powoduje wszczynanie procesów sądowych przez wykonawców; rodzi także ryzyko zerwania umowy (odstąpienia od kontraktu) Co to da? Określony katalog i jasna procedura działania (np. zakres umocowania Inżyniera Kontraktu) pozwoli, przy poszanowaniu uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, na usprawnienie procesów decyzyjnych w trakcie realizacji inwestycji; Kto realizuje? Centrum Realizacji Inwestycji przy udziale merytorycznych biur Centrali PLK oraz Forum Inwestycyjnego Postulat Wprowadzenie do Umowy katalogu zmian Umowy w zakresie stosowanych materiałów i technologii z zachowaniem parametrów minimalnych Dlaczego? Obecnie umowy przewidują możliwość zmiany materiałów lub technologii wyłącznie w przypadku „pojawienia się nowych technologii na rynku” lub wykazania innych szczególnych okoliczności co usztywnia proces i de facto uniemożliwia zmiany w omawianym zakresie Co to da? Przewidzenie możliwości zmiany umowy bez dodatkowych obostrzeń pozwoli na rzeczową ocenę każdorazowego przypadku pod kątem obiektywnym – spełniania wymagań (parametrów) kluczowych; Kto realizuje? Centrum Realizacji Inwestycji przy udziale merytorycznych biur Centrali PLK oraz Forum Inwestycyjnego Postulat Wprowadzenie do Umowy zasad wyceny robót zamiennych Dlaczego? Obecnie umowy nie przewidują sposobu wyceny robót zamiennych Co to da? Określona procedura działania pozwoli, przy poszanowaniu uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, na usprawnienie procesów decyzyjnych w trakcie realizacji inwestycji; Kto realizuje? Centrum Realizacji Inwestycji przy udziale merytorycznych biur Centrali PLK oraz Forum Inwestycyjnego Postulat Wprowadzić do Umowy możliwość zaliczek przy zabezpieczeniu bankowym zgodnie z ustawą Dlaczego? Obecnie nie wszystkie umowy przewidują stosowania zaliczek Co to da? Zaliczki pozwalają wykonawcy na sprawne pozyskiwanie zasobów Kto realizuje? Centrum Realizacji Inwestycji przy udziale merytorycznych biur Centrali PLK oraz Forum Inwestycyjnego Postulat Wprowadzenie do Umowy definicji Prawa Dlaczego? Obecnie pod pojęciem Prawa rozumie się powszechnie obowiązujące prawo; Tymczasem określone zmiany wynikają ze zmian zarządzeń PKP PLK; innych regulacji, które są wskazane w Umowie jako wiążące strony, ale są powszechnie obowiązującym prawem. Najeży doprecyzować definicję. Co to da? Umożliwi stosowanie zmian umowy także w przypadkach zmiany regulacji wewnętrznych skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian Kto realizuje? Centrum Realizacji Inwestycji przy udziale merytorycznych biur Centrali PLK oraz Forum Inwestycyjnego Postulat Wprowadzenie do Umowy odbiorów częściowych wraz ze zwolnieniem gwarancji należytego wykonania Dlaczego? Obecnie gwarancja należytego wykonania zwalniana jest 70% po wystawieniu ostatniego świadectwa przejęcia i 30% po wystawieniu świadectwa wykonania; w przypadku przedłużenia trwania umowy np. na małą część odcinka. Zamawiający wymaga od wykonawcy przedłużenie całego zabezpieczenia mimo iż znaczna część robót jest wykonana i zakończona; to generuje istotne koszty Co to da? Urealnienie gwarancji dobrego wykonania w stosunku do zakresu pozostałego do wykonania (redukcja częściowa wraz z odbiorem) pozwoli na ograniczenie kosztów (zwykle nieprzewidzianych na etapie ofertowania). - od strony wykonawcy pozwoli to na upłynnienie i obniżenie kosztów, - od strony zamawiającego urealnienie gwarancji, obniżenie kosztów realizacji inwestycji Kto realizuje? Centrum Realizacji Inwestycji przy udziale merytorycznych biur Centrali PLK oraz Forum Inwestycyjnego Postulat Wprowadzenie do umowy przy okresie realizacji zamówienia dłuższym niż rok, zabezpieczenia należytego wykonania umowy tworzonego przez potrącenia z należności dla wykonawcy za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane. Dlaczego? Obecnie gwarancja należytego wykonania zwalniana jest 70% po wystawieniu ostatniego świadectwa przejęcia i 30% po wystawieniu świadectwa wykonania; w przypadku przedłużenia trwania umowy np. na małą część odcinka. Zamawiający wymaga od wykonawcy przedłużenie całego zabezpieczenia mimo iż znaczna część robót jest wykonana i zakończona; to generuje istotne koszty Co to da? - od strony wykonawcy pozwoli to na upłynnienie i obniżenie kosztów, - od strony zamawiającego urealnienie gwarancji, obniżenie kosztów realizacji inwestycji Kto realizuje? Centrum Realizacji Inwestycji przy udziale merytorycznych biur Centrali PLK oraz Forum Inwestycyjnego Postulat Wprowadzenie do umowy kar umownych za zwłokę a nie za opóźnienie Dlaczego? Obecnie kary przewidziane do zapłaty dla wykonawcy odnoszą się do opóźnienia (czyli także do sytuacji, w której wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałe opóźnienie); powyższe powoduje duże ryzyko sporów sądowych Co to da? Powyższe pozwoli na karanie tych wykonawców, którzy ponoszą odpowiedzialność za powstałe opóźnienie (zwłokę); graniczone zostanie ryzyko sporów sądowych Kto realizuje? Centrum Realizacji Inwestycji przy udziale merytorycznych biur Centrali PLK oraz Forum Inwestycyjnego Postulat Wprowadzenie maksymalnych limitów dla naliczanych kar umownych; doprecyzowanie zasad naliczania kar Dlaczego? Obecnie limity kar są zbyt wysokie co zwiększa ryzyko sporów sądowych (miarkowania kar); także niejasne są często zasady naliczania kar cząstkowych, czy kumulowania kar za różnego rodzaju naruszenia umowy Co to da? Racjonalny limit kar (np. 10% ceny oferty) pozwoli na zmniejszenie ryzyka sporów sądowych; ustalenie jasnych reguł naliczania i anulowania kar cząstkowych w przypadku dochowania terminu ostatecznego pozwoli na rzeczywiste zdopingowanie wykonawców Kto realizuje? Centrum Realizacji Inwestycji przy udziale merytorycznych biur Centrali PLK oraz Forum Inwestycyjnego Postulat Obniżenie kwoty minimalnej uprawniającej do wystawienia przejściowych świadectw płatności Dlaczego? Obecnie kontrakty przewidują wysokie progi minimalne dla PSP; powoduje to zatory płatnicze; konieczność kredytowania zamawiającego; opóźnienie w płatnościach dla podwykonawców Co to da? Przyspieszy płatności; zwiększy absorpcję; przyspieszy płatności dla podwykonawców Kto realizuje? Centrum Realizacji Inwestycji przy udziale merytorycznych biur Centrali PLK oraz Forum Inwestycyjnego Postulat Wprowadzenie do umowy możliwości zapłaty za zaakceptowane materiały Dlaczego? Obecnie nie wszystkie umowy przewidują możliwość ujmowania w PSP płatności za zamówione i zaakceptowane materiały co powoduje dłuższe terminy rozliczeń; Co to da? Przyspieszy płatności; zwiększy absorpcję środków; przyspieszy płatności dla podwykonawców Kto realizuje? Centrum Realizacji Inwestycji przy udziale merytorycznych biur Centrali PLK oraz Forum Inwestycyjnego Postulat Wprowadzenie do umowy waloryzacji cen (na zasadach „koszykowych”) Dlaczego? Brak waloryzacji przy umowach ponad kilka miesięcy ma negatywny wpływ na ceny kontraktowe Co to da? Pozwoli na urealnienie cen przy zachowaniu zasady uczciwej konkurencji – metoda waloryzacji określona w umowie Kto realizuje? Centrum Realizacji Inwestycji przy udziale merytorycznych biur Centrali PLK oraz Forum Inwestycyjnego Dziękuję za uwagę!