zapytanie ofertowe - Szpital w Drezdenku

Transkrypt

zapytanie ofertowe - Szpital w Drezdenku
Nr sprawy: PCZSzp/ZP/ZO/4.8/29/2016
Drezdenko, dnia 16 sierpnia 2016r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Drezdenku
na usługę opracowania dokumentacji projektowej sieci komputerowej dla Szpitala Powiatowego
w Drezdenku
Szanowni Państwo,
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenko, jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty
w przedmiotowym postępowaniu.
Zakres objęty zamówieniem jest częścią projektu pod nazwą: „E-zdrowie jako element interoperacyjności
systemów informatycznych oraz nowoczesna technologia informacyjna i teleinformacyjna w procesie leczenia
i zaspokajania potrzeb pacjenta w Szpitalu Powiatowym w Drezdenku”.
1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
1. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 8, 66-530 Drezdenko - wpisana jest do rejestru
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000345177, kapitał zakładowy 505 000.00zł, REGON 080396330,
NIP 2810069579, prowadząca Szpital Powiatowy w Drezdenku.
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w delegacji do art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (T. J. Dz. U. z dnia 22 grudnia 2015r. poz. 2164ze.zm.).
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1 Przedmiotem zamówienia
w następującym zakresie:
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
jest
usługa
wykonania
dokumentacji
projektowej
sieci
komputerowej
Projekt wykonawczy logiczny i fizyczny magistrali światłowodowej (Główny Punkt Dystrybucyjny –
GPD, Punkty Dystrybucyjne – PD) oraz urządzeń aktywnych dla budynku A1 (budynek
wielofunkcyjny), budynku B („nowy” szpital), budynku C („stary” szpital), budynku Przychodni;
Projekt wykonawczy logiczny i fizyczny sieci Wi-Fi;
Projekt wykonawczy „projektowanej” serwerowi;
Projekt wykonawczy „projektowanej” sieci energetycznej;
sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót (nakłady w funkcji czasu)
w 2 egzemplarzach;
pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną w oparciu o opracowaną dokumentację
projektową.
Ad. 3.1.1 - W projekcie przewidujemy rozbudowę „projektowanej” sieci światłowodowej pomiędzy
punktami dystrybucyjnymi z uwzględnieniem „projektowanej” serwerowni. Przewidywany rodzaj połączenia„w gwiazdę”.
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Drezdenku
ul. Piłsudskiego 8, 66-530 Drezdenko, tel. 95/7620505
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS 0000345177, NIP 2810069579
wysokość kapitału zakładowego 505 000 zł
www.szpital-drezdenko.pl
1
Nr sprawy: PCZSzp/ZP/ZO/4.8/29/2016
Drezdenko, dnia 16 sierpnia 2016r.
Obecnie jesteśmy w posiadaniu „szybkiego” zewnętrznego dedykowanego łącza światłowodowego
z gwarantowanym poziomem prędkości 100/50 Mbps, który jest podstawowym źródłem połączenia
internetowego. Na styku sieci lokalnej i zewnętrznej jest usytuowany firewall.
Przełączniki przemysłowe do pracy w strukturze sieci LAN, powinny być zbudowane z podzespołów
zapewniających wysoki MTBF oraz niezawodność czyli przede wszystkim zdolność utrzymania w ruchu sieci.
Powinny być zbudowane z podwójnych zasilaczy w celu podłączenia do dwóch osobnych źródeł zasilających
w celu zapewnienia zabezpieczenia w razie awarii któregokolwiek ze źródeł. Przełączniki powinny być
zarządzane z funkcją konfiguracji przez konsolę WEB. Przełączniki powinny być wyposażone w moduły
z portami miedzianymi (o prędkości min. 1 Gb) i światłowodowymi (o prędkości min. 10 Gb).
Ad. 3.1.2 - Dla budynku A1 („budynek wielofunkcyjny”), budynku B („nowa część szpitala”), budynku C
(„starego” szpitala) oraz budynku przychodni.
Koncepcja sieci bezprzewodowej zakłada umieszczenie punktów dostępowych na korytarzach budynku (jeżeli
to możliwe to w suficie podwieszanym). Sieć bezprzewodowa umożliwi korzystanie z zasobów sieciowych
zarówno dla personelu medycznego Zamawiającego oraz dla klientów szpitala (zakłada się odseparowanie sieci
lokalnej na mniejszą sieć logiczną dla klientów szpitala stosując mechanizm VLAN). Należy założyć wykonanie
odpowiednich pomiarów oraz adekwatną ilość punktów dostępowych (AP) w celu zapewnienia odpowiedniego
pokrycia zasięgiem sieci bezprzewodowej. Sieć bezprzewodowa powinna zapewniać zasięg w poszczególnych
częściach budynku.
Ad. 3.1.3 - (lokalizacja: parter budynku A1 ) - dla Serwerowni należy opracować dokumentację projektową
oraz wykonać instalacje z następującego zakresu:
a) system klimatyzacji - podłączony do istniejącego źródła rezerwowanego i powinien być wykonany
w układzie redundantnym N+1
b) system zasilania sieciowego- dodatkowe źródło zasilania z Źródła Rezerwowanego źródła zasilania
w energię elektryczną z dwóch niezależnych źródeł,
c) system kontroli dostępu - dopuszcza się m. in. Identyfikację za pomocą kart zbliżeniowych lub kodu PIN
Ad. 3.1.4 – Obecnie na wyposażeniu Szpitala jest jeden agregat i jedna rozdzielnia zasilania gwarantowanego.
Projektuje się doprowadzenie dodatkowego źródło zasilania: bezpośrednio z Agregatu prądotwórczego,
w trybie pracy ciągłej. Obecny agregat prądotwórczy posiada wystarczająco dużo mocy, aby zapewnić zasilanie
całego obiektu serwerowni wliczając w to system UPS dla sieci (w pełni obciążony), system klimatyzacji oraz
węzły dystrybucyjne sieci LAN. Projektowana sieć elektryczna będzie prowadzona z „nowej rozdzielnicy
prądu” usytuowanej w Rozdzielni Rezerwowanej, zlokalizowanej w piwnicy Budynku A1 i rozprowadzona do
Pomieszczenia Technicznego przylegającego do pomieszczenia „projektowanej” serwerowni (Główny Punkt
Dystrybucyjny) oraz do pomieszczenia „projektowanej” serwerowni. W piwnicy budynku Przychodni,
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Drezdenku
ul. Piłsudskiego 8, 66-530 Drezdenko, tel. 95/7620505
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS 0000345177, NIP 2810069579
wysokość kapitału zakładowego 505 000 zł
www.szpital-drezdenko.pl
2
Nr sprawy: PCZSzp/ZP/ZO/4.8/29/2016
Drezdenko, dnia 16 sierpnia 2016r.
z „nowej rozdzielnicy prądu”, zasilanej z Rozdzielni Rezerwowanej będą rozprowadzone zasilania do PD
znajdujących się w budynku Przychodni (cztery PD). Z istniejącej już Rozdzielnicy Rezerwowanej usytuowanej
w piwnicy budynku A1 (vis a vis wind) będzie rozprowadzone zasilanie do jednego PD znajdującego się
w piwnicy budynku A1, w pomieszczeniu Pomp Próżni.
Projektowania sieć elektryczna będzie źródłem rezerwowym dla istniejącej sieci elektrycznej w celu
zabezpieczenia redundantnego zasilania wszystkich PD.
Należy przy projektowaniu sieci energetycznej uwzględnić położenie gniazdek zasilających
w „projektowanej” serwerowni od usytuowania szafy rackowej, serwerów, ups-ów, przełączników. Zasilanie
pozostałych Punktów Dystrybucyjnych należy podłączyć do Źródła Rezerwowanego.
Nie przewidujemy wymiany szaf dystrybucyjnych w PD, ale nie wykluczamy takiej ewentualności.
Zasady projektowania i wykonania instalacji elektrycznej muszą być zgodne z obowiązującymi normami,
w szczególności z normą PN-HD 60364-4-41:2009 lub normą równoważną w zakresie zasadniczych wymagań
dotyczących ochrony osób przed porażeniem prądem elektrycznym, zawierających ochronę podstawową
(ochrona przed kontaktem bezpośrednim) oraz w wypadku uszkodzenia (ochrona przed kontaktem pośrednim).
3.2 Informacje dodatkowe:
Zamawiający dysponuje dokumentacją budowlaną w wersji pisemnej i udostępni je na etapie realizacji prac
projektowych. Dokumentacja ta może nie odzwierciedlać stanu rzeczywistego w projektowanym obszarze
w zakresie sieci, co wiązać się może z koniecznością przeprowadzenia inwentaryzacji.
W załączeniu rzuty obszarów objętych projektowaniem:
•
rys. piwnicy budynku Przychodni
•
rys. parteru budynku Przychodni
•
rys I piętra budynku Przychodni
•
rys. II pietra budynku Przychodni
•
rys. piwnicy całego obiektu
•
rys. I piętra całego obiektu
•
rys. II piętra całego obiektu
3.3 Dokumentacja projektowa powinna zawierać:
3.3.1 Założenia przyjęte przez Projektanta (koncepcje po konsultacjach z Zamawiającym).
3.3.2 Opis zadań, przyjętej idei i architektury połączeń.
3.3.3 Opis wydajności, funkcjonalności i cech użytkowych systemu (funkcje - korzyści dla Użytkownika).
3.3.4 Opis konkretnych elementów (budowa, parametry, wymagania dotyczące parametrów oraz wskazówki
instalacyjne).
3.3.5 Prowadzenie tras, mocowania kabli, budowy przepustów, promienie gięcia, zapasy kabli, etc.
3.3.6 Rysunki schematyczne (poglądowe), rysunki szczegółów.
3.3.7 Schematy ideowe, rysunki wyposażenia szaf, podkłady z trasami i punktami końcowymi.
3.3.8 Konfiguracja urządzeń aktywnych (koncepcje po konsultacjach z Zamawiającym).
3.3.9 Procedury pomiarowe - dokładnie opisane włącznie z ustawieniem przykładowego miernika, etc.
3.3.10 STWiOR (Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót).
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Drezdenku
ul. Piłsudskiego 8, 66-530 Drezdenko, tel. 95/7620505
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS 0000345177, NIP 2810069579
wysokość kapitału zakładowego 505 000 zł
www.szpital-drezdenko.pl
3
Nr sprawy: PCZSzp/ZP/ZO/4.8/29/2016
Drezdenko, dnia 16 sierpnia 2016r.
3.3.11 Przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski. Opisane pozycje w tych opracowaniach muszą być
adekwatne do wymagań jakościowych i techniczno – użytkowych opisanych lub wynikających
z dokumentacji projektowej.
3.3.12 Rzuty pięter budynku z zaznaczeniem rozmieszczenia punktów logicznych w pomieszczeniach i tras
prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych oraz miejsca przebić dla instalacji pionowej.
3.4 Wymagania ogólne:
3.4.1 Dokumentacja winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi,
normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.
3.4.2 W trakcie opracowywania dokumentacji Wykonawca będzie na bieżąco uzgadniał rozwiązania
projektowe z Zamawiającym, każdorazowo sporządzając pisemnie protokół uzgodnień podpisany przez
Strony.
3.4.3 W opracowaniach Wykonawca obowiązany jest uwzględnić uwagi Zamawiającego bez względu na to,
na jakim etapie znajduje się opracowywana dokumentacja.
3.4.4 Uzyskanie w pełnym zakresie uzgodnień, zatwierdzeń, opinii.
3.4.5 Na wniosek Zamawiającego uczestniczenie w procesie udzielania zamówienia publicznego w zakresie
wyjaśnień dotyczących treści wykonanej dokumentacji projektowej, będącej opisem przedmiotu
zamówienia.
3.4.6 Aktualizacja kosztorysów inwestorskich i harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnie z potrzebami
Zamawiającego, wykonana w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty doręczenia wykonawcy pisemnego
wniosku.
3.4.7 Dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu, które
będzie prowadzone w oparciu o obowiązującą ustawę Prawo zamówień publicznych. W związku
z powyższym niedopuszczalny jest opis naruszający odpowiednie regulacje prawne.
3.4.8 Dokumentacja winna opisywać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności: technologię robót,
niezbędne materiały i urządzenia, parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań
materiałowych w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji.
3.4.9 Dokumentacja projektowa nie może przedmiotu zamówienia opisywać przez wskazanie znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić
do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest
to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za
pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”
z jednoczesnym określeniem parametrów równoważności.
3.4.10 W uzasadnionych przypadkach, gdy Wykonawca sporządzając dokumentację będzie powoływał się na
pochodzenie, markę, znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę oraz na normy,
zobowiązany jest wskazać w dokumentacji projektowej, że dopuszcza oferowanie rozwiazań lub norm
równoważnych oraz zobowiązany jest doprecyzować, w jakim zakresie funkcjonalno-użytkowym winny
równoważyć się proponowane materiały, technologie, normy. O propozycji takiego opisu
Wykonawca winien każdorazowo pisemnie poinformować Zamawiającego.
3.4.11 Do opisu przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie stosował nazwy i kody określone we Wspólnym
Słowniku Zamówień.
3.4.12 W dokumentacji należy przewidzieć i wycenić wszelkie pomiary, badania, sprawdzenia i uruchomienie
sieci, urządzeń i systemów, gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie zaprojektowanego zakresu.
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Drezdenku
ul. Piłsudskiego 8, 66-530 Drezdenko, tel. 95/7620505
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS 0000345177, NIP 2810069579
wysokość kapitału zakładowego 505 000 zł
www.szpital-drezdenko.pl
4
Nr sprawy: PCZSzp/ZP/ZO/4.8/29/2016
Drezdenko, dnia 16 sierpnia 2016r.
3.4.13 Dokumentację projektową w tym przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne,
informacje bioz, należy wykonać zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, a w szczególności z:
a) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (T.J. Dz. U. z 29 listopada 2013r., poz. 1409 ze zm.);
b) ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych;
c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
(Dz. U. 2004 r. Nr 130, poz.1389);
d) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (T.J. Dz. U. 24 września 2013r., poz.1129 ze
zm.);
e) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 10 lipca
2003r., Nr 120, poz. 1126);
f) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wymagań, jakim powinny
odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki
zdrowotnej (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2012r., poz. 739);
g) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012r ws warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (T.J. Dz.U. 18 września 2015 poz. 1422 ze zm.);
3.4.14 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył dokumentację projektową ze wszystkimi
uzgodnieniami, opiniami w wersji papierowej (7 kompletów:) i elektronicznej w formacie pdf oraz
w wersji edytowalnej (płyta CD/DVD – 7 kopii).
3.4.15 Jeżeli powyższe informacje i dołączone rysunki nie są wystarczające dla Wykonawcy do sporządzenia
oferty, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej, po uzgodnieniu terminu.
3.4.16 Wymagana forma płatności: przelew do 30 dni od wykonania usługi (etapu), doręczeniu faktury
VAT oraz po spełnieniu wszystkich warunków umowy.
3.4.17 Termin realizacji:
•
Etap I - wykonanie pełnej dokumentacji w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy
•
Etap II - pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji roboty budowlanej
3.4.18 W terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy wymagane dane
i dokumenty niezbędne do realizacji zamówienia.
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
4.1 O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
4.1.1 wykonali co najmniej dwie usługi w zakresie dokumentacji projektowej na sieć LAN zaprojektowaną
łącznie z urządzeniami aktywnymi i pasywnymi dla minimum 80 stanowisk roboczych użytkowych oraz
na dwie usługi w zakresie sieci elektrycznej.
4.1.2 dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie branży
elektrycznej, w tym sieci niskoprądowej, która była autorem/współautorem co najmniej dwóch
dokumentacji projektowej na sieć LAN zaprojektowaną łącznie z urządzeniami aktywnymi i pasywnymi
oraz na dwie usługi w zakresie sieci elektrycznej.
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Drezdenku
ul. Piłsudskiego 8, 66-530 Drezdenko, tel. 95/7620505
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS 0000345177, NIP 2810069579
wysokość kapitału zakładowego 505 000 zł
www.szpital-drezdenko.pl
5
Nr sprawy: PCZSzp/ZP/ZO/4.8/29/2016
Drezdenko, dnia 16 sierpnia 2016r.
4.2 Na potwierdzenie spełnienia ww. warunków Wykonawca przedstawi wraz z ofertą:
4.2.1 wykaz zrealizowanych usług, w okresie trzech lat przed datą wszczęcia/upublicznienia niniejszego
postępowania z podaniem: danych adresowych Zamawiającego, daty zakończenia realizacji usługi
projektowej, opisu zakresu przedmiotowego zawartego w zrealizowanej dokumentacji
4.2.2 wykaz osób posiadających uprawnienia do projektowanego zakresu, które będą realizowały niniejsze
zamówienia wraz z podaniem numeru uprawnień i wykazem zrealizowanych dokumentacji projektowych
w okresie trzech lat przed datą wszczęcia/upublicznienia niniejszego postępowania
5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
5.1 Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań
w imieniu Wykonawcy, zgodnie z danymi zawartymi w dokumentach rejestrowych.
5.2 Jeżeli ofertę podpisuje inna osoba, należy dołączyć stosowane dokumenty (np.: oryginał pełnomocnictwa
lub kopię poświadczoną notarialnie) uprawniające do podpisania oferty.
5.3 W związku z tym, że Zamawiający dopuszcza możliwość negocjowania cen przed podpisaniem umowy,
pożądane jest, aby Wykonawca określił na druku ofertowym czy jest zainteresowany dalszymi
negocjacjami w sprawie zaoferowanych cen.
5.4 Pożądane jest, aby Wykonawca przedstawił wraz z ofertą aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
6. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
6.1 Ofertę należy złożyć w oparciu o załączony do zaproszenia dodatek nr 1 i 2.
6.2 Oferty należy składać w formie pisemnej w Sekretariacie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.,
ul. Piłsudskiego 8, 66-530 Drezdenko, do dnia 24.08.2016r. Pożądane jest, aby oferta opatrzona została
następującym opisem:
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 8, 66-530 Drezdenko
Oferta na usługę wykonania dokumentacji projektowej sieci komputerowej dla Szpitala
Powiatowego w Drezdenku
nr sprawy: PCZSzp/ZP/ZO/4.8/29/2016
6.3 Zamawiający dopuszcza możliwość wysłania oferty pocztą elektroniczną ([email protected])
pod warunkiem niezwłocznego dostarczenia drogą tradycyjną.
7
FORMA POROZUMIENIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCÓW
7.1 W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje mogą być przekazywane pisemnie, za pomocą faksu – pod nr 95/7639974 lub poczty
elektronicznej [email protected] .
7.2 Tryb i forma udzielania wyjaśnień. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
zapytania ofertowego. Zamawiający publikuje wyjaśnienia na stronie internetowej www.szpital-drezdenko.pl ,
bez ujawniania źródła zapytania.
7.3 Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami: Mirosława Włodarczyk, w godz. 8:00-14:00,
tel.95/7639974,
7.4 Korespondencję należy składać na adres Zamawiającego:
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 8, 66-530 Drezdenko, Zamówienia Publiczne.
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Drezdenku
ul. Piłsudskiego 8, 66-530 Drezdenko, tel. 95/7620505
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS 0000345177, NIP 2810069579
wysokość kapitału zakładowego 505 000 zł
www.szpital-drezdenko.pl
6
Nr sprawy: PCZSzp/ZP/ZO/4.8/29/2016
8
Drezdenko, dnia 16 sierpnia 2016r.
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
8.1 W cenie netto należy uwzględnić wszystkie koszty m.in.: koszty uzyskania wymaganych pozwoleń, decyzji,
opinii, badań, pełnienia nadzoru autorskiego itp.
8.2 w cenie ofertowej brutto należy uwzględnić podatek VAT,
8.3 ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zaokrąglając na zasadach ustalonych w przepisach
o podatku VAT).
9
WYBÓR OFERTY.
9.1 Przed dokonaniem wyboru oferty Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych
poprzez złożenie ofert dodatkowych. Na druku ofertowym Wykonawca określa, czy jest zainteresowany
dalszymi negocjacjami.
9.2 O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawców (podając jednocześnie termin zawarcia
umowy).
10 UMOWA
Umowa zostanie zawarta zgodnie z treścią dołączonego wzoru i wprowadzonych w trakcie postępowania zmian, po
uzupełnieniu o dane wynikające z oferty Wykonawcy.
Sporządziła: Mirosława Włodarczyk
Z poważaniem,
WICEPREZES
PREZES
Dariusz Kopka
Wanda Elżbieta Szumna
Dodatki do zaproszenia:
1. druk ofertowy
2. wzór pełnomocnictwa
3. wzór umowy
4. rys. piwnicy budynku Przychodni
5. rys. parteru budynku Przychodni
6. rys. I piętra budynku Przychodni
7. rys. II pietra budynku Przychodni
8. rys. piwnicy całego obiektu
9. rys. I piętra całego obiektu
10. rys. piętra całego obiektu
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Drezdenku
ul. Piłsudskiego 8, 66-530 Drezdenko, tel. 95/7620505
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS 0000345177, NIP 2810069579
wysokość kapitału zakładowego 505 000 zł
www.szpital-drezdenko.pl
7