1 Załącznik Nr 5 do siwz WZÓR UMOWY UMOWA NR ....... W dniu
Transkrypt
1 Załącznik Nr 5 do siwz WZÓR UMOWY UMOWA NR ....... W dniu
1 Załącznik Nr 5 do siwz WZÓR UMOWY UMOWA NR ....... W dniu ..................... w Świdnicy pomiędzy Gminą Świdnica ul. Długa 38, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez mgr inŜ. Adama Jaskulskiego Wójta Gminy przy kontrasygnacie Pani Marii Sosnowskiej Skarbnika Gminy a ....................................................................................................................................................... zwanym dalej „Projektantem”, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie; ....................................................................................................................................................... reprezentowanym przez: ....................................................................................................................................................... została zawarta w formie pisemnej umowa następującej treści: §1 Na podstawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz przedłoŜonej oferty z dnia ………… Zamawiający zleca a Projektant przyjmuje: „Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz makroniwelacji terenu dróg osiedlowych na osiedlu mieszkaniowym Słoneczna Dolina w Świdnicy” §2 Zakres przedmiotu umowy został określony w pkt. IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która jest integralnym załącznikiem do umowy. §3 1. Termin rozpoczęcia pracy ustala się na dzień podpisania umowy. 2. Termin zakończenia pracy i przekazania jej Zamawiającemu nastąpi do dnia 31.12.2007 r. §4 1. Dokumentacja budowlano-wykonawcza dla zadań dotyczących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych będzie składała się z następujących elementów: a) dokumentacji badań geotechnicznych na trasie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej b) projektów budowlano-wykonawczych (obejmujących wszystkie branŜe) sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (zakresem projektowanych sieci naleŜy objąć wszystkie działki budowlane zlokalizowane na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) c) plansz zbiorczych (skala 1:2000) d) przedmiarów robót – zawierających opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych 2 e) kosztorysów inwestorskich sporządzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.01.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 18 poz. 172) f) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 2. Dokumentacja budowlano-wykonawcza dla makroniwelacji terenu pod drogi osiedlowe będzie składała się z następujących elementów: a) dokumentacji badań geotechnicznych b) projektu budowlano-wykonawczego makroniwelacji terenu dróg osiedlowych, obejmującego bilans mas ziemnych nasypów i wykopów w granicach działek drogowych na osiedlu mieszkaniowym i na drodze dojazdowej od osiedla do ul. Długiej c) przedmiarów robót – zawierających opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych d) kosztorysów inwestorskich sporządzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.01.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 18 poz. 172) e) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 3. Dokumentacja winna być opracowana w 8 egzemplarzach (jedynie kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót naleŜy wykonać w 2 egzemplarzach) 4. Zakres prac obejmuje poza pozycjami z ustępów 1 i 2 równieŜ uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do wykonania projektów, w tym: a) map do celów projektowych w skali 1:500 (zgodnie z instrukcją geodezyjną K1) wraz z mapami władania oraz wypisy z rejestrów gruntów b) warunków technicznych dostawy wody i odprowadzenia ścieków c) wszelkich wymaganych opracowań oraz uzgodnień, w tym równieŜ z właścicielami gruntu, niezbędnych do otrzymania pozwolenia na budowę d) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia e) decyzji o zatwierdzeniu projektów budowlano-wykonawczych wydanej przez Starostwo Powiatu Zielonogórskiego 5. Strony zgodnie ustalają, Ŝe Projektant został zapoznany z przedmiotem zlecenia. 6. Przedmiotem odbioru będzie uzgodniona praca określona w ust. 1 i 2, którą Projektant zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu z wykazem opracowań oraz pisemnym oświadczeniem Projektanta, iŜ jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami, Ŝe została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma słuŜyć. 7. Projektant zobowiązuje się dostarczyć pracę do siedziby Zamawiającego wraz z decyzją zatwierdzającą projekt i z oświadczeniem o kompletności dokumentacji. §5 1. Projektant zapewni opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z naleŜytą starannością, w sposób zgodny z wymaganiami ustaw, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 2. W rozwiązaniach projektowych będą miały zastosowanie materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie będą mogły być zastosowane w dokumentacji projektowej po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 3 §6 1. Strony zgodnie ustalają, Ŝe obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu. 2. Ustalone w tej formie, niezmienne wynagrodzenie Projektanta wyraŜa się kwotą .................... zł, słownie: ................................... i nie podlega Ŝadnym przeliczeniom cen, obejmuje wszystkie narzuty i dodatki dla Projektanta, z wyłączeniem podatku VAT, który zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Na dzień podpisania umowy podatek VAT wynosi ………………….. zł, słownie …………………….. 4. Łączne wynagrodzenie brutto przysługujące Projektantowi na dzień podpisania umowy wynosi ………… zł, słownie ………………………………. 5. Wynagrodzenie za przedmiot umowy moŜe ulec zmianie w przypadku zmian dotyczących zasad i wysokości naliczania podatku VAT – w dostosowaniu do tych zmian, o ile wystąpią one w okresie realizacji zakresu umowy lub w okresie fakturowania naleŜności za prace wykonane zgodnie z umową. §7 Zakazuje się pod rygorem niewaŜności, zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Projektanta, chyba Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. §8 1. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po wykonaniu i przekazaniu Zamawiającemu kompletu dokumentacji określonej w § 4 na podstawie protokołu przekazania i odbioru. 2. Faktura płatna będzie przelewem w terminie 14 dni od daty doręczenia ich do siedziby Urzędu Gminy Świdnica na konto Projektanta wskazane w fakturze. §9 1. Strony zgodnie oświadczają, Ŝe będą współpracować, konsultując wzajemnie swoje uwagi i propozycje dotyczące pracy i dołoŜą starań dla usunięcia ewentualnie powstałych utrudnień hamujących prace projektowe. 2. Dodatkowe dane i materiały, których potrzeba wyłoni się w trakcie realizacji umowy, Zamawiający dostarczy w terminach uzgodnionych z Projektantem. 3. Projektant wyznacza p. .............................................. posiadającego uprawnienia Nr ....................... w specjalności ........................................................................ wydane przez .................................................…........................ dnia ............................ , do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot umowy. 4. Zamawiający wyznacza Pana mgr inŜ. Zdzisława Kotarzewskiego jako koordynatora prac w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. § 10 1. W przypadku odebrania przedmiotu umowy z wadami, Zamawiający ustali w porozumieniu z Projektantem odpowiedni termin na usunięcie tych wad. 2. W przypadku nie usunięcia wad, Zamawiający upowaŜniony jest do usunięcia wad na koszt i ryzyko Projektanta. 4 § 11 1. W przypadku przerwania prac objętych niniejszą umową z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, wysokość wynagrodzenia za wykonaną pracę zostanie ustalona na podstawie protokolarnie stwierdzonego przez strony zaawansowania prac. 2. Protokół, o którym mowa wyŜej będzie podstawą do rozliczenia wynagrodzenia za pracę. § 12 1. Strony postanawiają, Ŝe podstawową formą odszkodowania będą kary umowne. 2. Ustala się kary umowne w następujących przypadkach i w wysokości: 2.1 Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Projektantowi kar umownych za: a) odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Projektant nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto. 2.2 Projektant jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: a) za zwłokę w wykonaniu projektu, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto za kaŜdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu wykonania projektu, b) za zwłokę w usunięciu wad projektu, w wysokości 0,4 % wynagrodzenia umownego netto za kaŜdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad, c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŜących po stronie Projektanta, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, jeŜeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeŜonych kar umownych. § 13 1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w razie wystąpienia okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Odstąpienie od umowy w przypadku. o którym mowa w ust. 1, moŜe nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach. 3. W przypadku odstąpienia od umowy, zgodnie z ust. 1, Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za prace wykonane bez obowiązku zapłaty kary umownej określonej w § 12 pkt. 2 ppkt. 2.1. lit. „a”. § 14 Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Projektanta wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady obiektu lub robót wykonanych na podstawie tej dokumentacji. § 15 1. Zamawiający oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP: ................... oraz upowaŜnia Projektanta do wystawiania faktur bez potwierdzenia odbioru. 2. Projektant oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP: ................... 5 § 16 1. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej akceptowane przez obie strony. 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień Publicznych. 3. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd Rejonowy w Zielonej Górze. § 17 Umowę niniejszą sporządza się w 2 egz., po 1 egz. dla kaŜdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY: PROJEKTANT: