Wzór umowy - BIP WSOSP
Transkrypt
Wzór umowy - BIP WSOSP
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych wzór UMOWA NR ……….. zawarta w dniu ...................... w Dęblinie pomiędzy następującymi Stronami: NAJEMCA: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych (ZAMAWIAJACY) 08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 35 NIP 5060034353, REGON 060059216 reprezentowana przez: ……………………………. – ........................................ WYNAJMUJĄCY: ……………………………………………………..… (WYKONAWCA) ………………………………………………………. NIP …………………….. REGON ……………………. Nr KRS/data wpisu do CEIDG: ................................. reprezentowany przez: ............................................... W wyniku udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1232) została zawarta umowa następującej treści: I. Przedmiot umowy i termin jej wykonania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. §1 Przedmiotem umowy jest wynajem przez Wynajmującego dla Najemcy koparko – ładowarki kołowej wraz z obsługą w celu wykonywania niwelacji terenów zielonych oraz innych prac ziemnych wymagających użycia tego typu specjalistycznego sprzętu, w szczególności wyrównania oraz uporządkowania terenu „Dzikiej Promenady” znajdującej się na terenie zespołu pałacowo – parkowego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Koparko – ładowarka stanowiąca przedmiot najmu będzie posiadała możliwość załączenia napędu 4x4, moc użyteczną min. 63 kW, wysuwane ramię, dzieloną łyżkę. Miejsce realizacji usługi: teren Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 08-521 Dęblin. Termin realizacji usługi: od dnia zawarcia umowy do dnia 10 grudnia 2015 r. Maksymalny czas najmu koparko – ładowarki wraz obsługą w okresie trwania umowy: 150 godzin. Ilość godzin określona w ust. 5 może ulec zmniejszeniu o dowolną ilość godzin w zależności od potrzeb Najemcy i w takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu. W zależności od potrzeb Najemcy ilość godzin określona w ust. 5 może ulec zwiększeniu o dowolną ilość godzin. Zmiana w tym zakresie wymaga aneksu do umowy i zwiększenia wysokości maksymalnego wynagrodzenia umownego. II. Sposób wykonania umowy §2 1. W celu wykonania przedmiotu umowy Wynajmujący na własny koszt i ryzyko dostarczy koparko – ładowarkę wraz z obsługą do miejsca, o którym mowa w § 1 ust. 3 umowy i przygotuje go do realizacji prac ziemnych, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy. 2. Wynajmujący oświadcza, że koparko – ładowarka znajduje się w stanie technicznym przydatnym do umówionego użytku, posiada wymagane badania techniczne, spełnia wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym, ubezpieczenia oraz zobowiązuje się zapewnić prawidłowe działanie koparko – ładowarki w okresie trwania umowy. §3 1. Wynajmujący oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa, jak również obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami przeciwpożarowymi oraz wymaganiami higieniczno-sanitarnymi. 2. Wynajmujący oświadcza, że obsługa koparko – ładowarki realizowana będzie przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje, uprawnienia i przeszkolenie. §4 1. Wynajęcie przez Najemcę koparko – ładowarki wraz z obsługą odbywać się będzie w czasie trwania umowy stosownie do potrzeb Najemcy, na podstawie każdorazowego, odrębnego zamówienia składanego przez Zamawiającego na numer faxu Wykonawcy …………………. lub drogą elektroniczną na adres Wykonawcy: e-mail ……………………….. . W zamówieniu Najemca wskaże dzień wynajmu i planowany okres wykorzystania koparko – ładowarki wraz z obsługą. 2. Po każdorazowym wynajęciu koparko – ładowarki wraz z obsługą sporządzony zostanie protokół wykorzystania koparko – ładowarki zawierający w szczególności dzień/dni wynajmu koparko – ładowarki z obsługą oraz liczbę pełnych godzin wynajmu koparko – ładowarki z obsługą. §5 1. Osobami wyznaczonymi do nadzoru nad realizacją umowy oraz osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są: a) ze strony Wynajmującego - ………………………………………………… b) ze strony Najemcy – Wiesław Mikuła, tel. (81) 55 17 477. 2. Osoby wymienione w ust. 1 będą uzgadniały w trybie roboczym wszelkie szczegóły formalne i techniczne związane z wykorzystaniem wynajmowanej koparko – ładowarki, a nie określone w niniejszej umowie. III. Rozliczenia finansowe (wartość umowy) §6 Z tytułu realizacji umowy Najemca zapłaci Wynajmującemu za jedną godzinę (pełną, tj. obejmującą 60 minut) wynajmu koparko – ładowarki wraz z obsługą, kwotę …….. zł netto (słownie: ……….. złotych), tj. . …….. zł brutto (słownie: ……….. złotych). 2. Maksymalna wartość umowy wynosi (……zł. brutto za godzinę x 150 godzin): brutto …………. zł. (słownie: …………………………………. złotych) 3. Kwota, o której mowa w niniejszym paragrafie, obejmuje całkowity koszt realizacji umowy, w tym należności podatkowe. 4. Najemca zastrzega sobie prawo prawo niewykorzystania maksymalnej wartości umowy w związku ze zmniejszeniem ilości godzin njamu koparko – ładowarki wraz z obsługą, a Wynajmującemu nie przysługuje z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie. 5. Rozliczenie Wynajmującego za realizację przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wynajmującego po każdorazowym zrealizowaniu usługi potwierdzonej protokołem wykorzystania koparko – ładowarki. 6. Wynagrodzenie przysługujące Wynajmującemu zapłacone zostanie w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Najemcę prawidłowo wystawionej przez Wynajmującego faktury 1. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych wraz z protokołem wykorzystania koparko – ładowarki. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia z tego tytułu rachunku bankowego Najemcy. IV. Kary umowne §7 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wynajmującego Najemca ma prawo żądać zapłacenia przez Wynajmującego kary umownej w następujących przypadkach i wysokościach: 1) 10% niezrealizowanej wartości umowy brutto - w przypadku, gdy Najemca rozwiąże lub odstąpi od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wynajmującego; 2) 0,2 % wynagrodzenia brutto za daną usługę najmu za każdy dzień opóźnienia - w przypadku opóźnienia w wykonaniu danej usługi najmu przez Wynajmującego; 3) 1 % całkowitej wartości umowy brutto za każde niewykonane lub nienależycie wykonane zobowiązanie umowne - w każdym innym przypadku nie wymienionym powyżej, a stanowiącym niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wynajmującego umowy. 2. Najemca ma prawo potrącić karę umowną z wynagrodzenia przysługującego Wynajmującemu zgodnie niniejszą umową. 3. Najemca może dochodzić roszczeń odszkodowawczych przekraczających kary umowne do wysokości poniesionych przez niego strat i utraconych korzyści. V. Rozwiązanie umowy §8 Najemca ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym: 1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Najemcy, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 2) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wynajmującego, 3) w przypadku nieprzestrzegania przez Wynajmującego postanowień umowy, a w szczególności w przypadku nie przystąpienia przez Wynajmującego do wykonania przedmiotu umowy. VI. Adresy do korespondencji i zasady jej prowadzenia 1. 2. 3. §9 Pisma oraz dokumentacja przekazywana w związku z realizacją niniejszej umowy wystosowane przez prawidłowo umocowanych przedstawicieli Stron będą miały formę pisemną oraz będą uważane za przekazane prawidłowo, jeżeli będą doręczone osobiście, wysłane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub przesyłką poleconą na wskazane w umowie adresy. Dopuszcza się przesłanie pism nie zawierających oświadczeń woli Stron (zawiadomienia, informacje, zamówienia) faksem lub drogą elektroniczną. Każda ze Stron jest zobowiązana do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca siedziby, numeru faksu, adresy poczty elektronicznej. Zawiadomienia wysłane na ostatni znany Stronie adres siedziby, numer faksu, adres poczty elektronicznej Strony uznają za skutecznie doręczone. VII. Postanowienia końcowe § 10 Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych Wynajmujący oświadcza, że na dzień zawarcia umowy dane dotyczące reprezentacji wynikające z dokumentu określającego sposób reprezentacji i osoby występujące w imieniu i na rzecz Wynajmującego nie uległy zmianie. § 11 Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 12 W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. § 13 Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Najemcy. § 14 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla Wynajmującego i dwa egzemplarze dla Najemcy. ________________________ NAJEMCA ________________________ WYNAJMUJĄCY