poprawiony projekt umowy
Transkrypt
poprawiony projekt umowy
Numer sprawy: SM-WLG-2130-148/15 Załącznik nr 2 do ogłoszenia (zmieniony 03.03.2015 r.) PROJEKT UMOWA NR……. zawarta w dniu ………………………… w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), zwana dalej Umową, pomiędzy: Strażą Miejską m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 43/45, NIP: 526-21-50-068, REGON 015271428, reprezentowaną przez: Zbigniewa Leszczyńskiego – Komendanta Straży Miejskiej m. st. Warszawy posiadającego pisemne pełnomocnictwo nr GP-0158/3141/2007 z dnia 14.05.2007r. wydane przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, zwaną dalej Zamawiającym a (firma, ……….nazwa) zwaną dalej Wykonawcą reprezentowana przez …………………………………………………………….. zwanymi w dalszej części umowy łącznie „Stronami”, §1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usług z zakresu stałego serwisu technicznego dla sprzętu informatycznego, należącego do Zamawiającego Straży Miejskiej m. st. Warszawy w 2015 roku, zawartego w załączniku nr …. do umowy. 2. Zakres usług obejmuje w szczególności: A. Diagnostykę uszkodzenia B. Naprawę sprzętu IT i wymianę uszkodzonych części C. Konserwację po naprawie (oraz dodatkowo na polecenie Zamawiającego) • konserwację komputera: o czyszczenie głowic napędów optycznych, o czyszczenie wnętrza komputera z kurzu i innych zanieczyszczeń wraz z wentylatorami, o wymiana pasty termoprzewodzącej na procesorze, • konserwację drukarek laserowych: o odkurzenie i umycie obudowy drukarki; o sprawdzanie działanie części mechanicznych, o odkurzenie drukarki wewnątrz; o oczyszczenie wnętrza drukarki z pozostałości papieru i tonera; o wykonanie przeglądu, o regulacja sprzętu, o ewentualna klasyfikacja do naprawy, 1 Numer sprawy: SM-WLG-2130-148/15 • • o testowanie. konserwację drukarek igłowych i atramentowych: o odkurzenie i umycie obudowy drukarki; o przemycie głowicy w drukarkach igłowych; o nasmarowanie wałka prowadzącego w drukarkach igłowych; o odkurzenie drukarki wewnątrz; o oczyszczenie wnętrza drukarki z pozostałości papieru; o sprawdzanie działanie części mechanicznych, o wykonanie przeglądu, o regulacja sprzętu, o ewentualna klasyfikacja do naprawy, o testowanie. konserwację zasilaczy UPS: o odkurzenie i umycie obudowy zasilacza, o sprawdzenie stanu technicznego wszystkich urządzeń i elementów. D. Wykonanie testów 3. W razie użycia podczas naprawy części wadliwej, Wykonawca dokona na swój koszt wymiany na części wolne od wad w terminie 2 dni od daty powiadomienia o stwierdzeniu wady. §2 Obowiązki Zamawiającego Do obowiązków Zamawiającego należy: 1) Przekazywanie Wykonawcy sprzętu IT do naprawy lub przeglądów na podstawie wystawionego zlecenia zgodnie z wzorem, który stanowi załącznik numer 1 do umowy, 2) Protokolarne potwierdzenie wykonania usług zgodnie z wzorem, który stanowi załącznik numer 2 do umowy, 3) Zapłata wynagrodzenia za wykonane usługi. §3 Zobowiązania i obowiązki Wykonawcy 1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia stałego nadzoru i kontroli nad realizacją zadań przez pracowników Wykonawcy tak, by nieprzerwanie był w stanie udzielić upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego pełnej i adekwatnej informacji na temat stanu technicznego naprawianego sprzętu IT. 2. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać swoje obowiązki przy udziale osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zapewniających wykonanie usług na jak najwyższym poziomie, zgodnie z aktualnym postępem technicznym. 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot zamówienia, z należytą starannością, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zaleceń producenta sprzętu. 4. Wykonawca zaświadcza, że jego służby techniczne będą w gotowości dla Zamawiającego w celu realizacji przedmiotu umowy przez cały czas jej obowiązywania. 5. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu sprzętu IT po naprawie w pełni sprawnego technicznie. 6. Wykonawca udzieli gwarancji na prawidłowe działanie naprawionego sprzętu IT w okresie 6 (sześciu) miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru sprzętu z naprawy. 2 Numer sprawy: SM-WLG-2130-148/15 §4 Termin wykonania 1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i wygasa z dniem 31 grudnia 2015 roku. 2. Za ostateczny termin naprawy urządzenia uważać się będzie datę podpisania protokołu odbioru bez uwag. 3. Strony ustalają czas naprawy na 5 dni roboczych, licząc od dnia przekazania sprzętu do naprawy. 4. Czas naprawy w uzasadnionych przypadkach może być przedłużony za pisemną zgodą zamawiającego. 5. W przypadku konieczności wykonania naprawy poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w trybie natychmiastowym sprzęt zastępczy. Za sprzęt zastępczy należy rozumieć sprzęt o parametrach zbliżonych do sprzętu zastępowanego. §5 Odpowiedzialność Wykonawcy i kontrola 1. Wykonawca, ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mienie, od momentu przejęcia urządzenia do chwili odebrania go przez Zamawiającego. 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku kradzieży, celowego działania pracowników Wykonawcy, nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, oraz szczególnie za szkody powstałe w wyniku niedbalstwa. 3. W celu sprawdzenia rzetelności wykonanej naprawy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wyrywkowej kontroli stanu urządzenia po naprawie wykonanej przez Wykonawcę, 4. Niezgodność protokołu odbioru ze stanem rzeczywistym będzie traktowane jako rażące naruszenie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy. §6 Wynagrodzenie i warunki płatności 1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, Strony ustalają wynagrodzenie miesięczne ryczałtowe w wysokości ……..…...………… zł netto, plus …….% podatku od towarów i usług VAT w kwocie ............................, co stanowi łączne miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości ………………………….. zł (słownie:……………………………………. ………………………………………………………………………………………). 2. Całkowitą wartość umowy za okres od dnia jej podpisania do dnia 31.12.2015 r. Strony ustalają na kwotę ……..…...………… zł netto, plus …….% podatku od towarów i usług VAT w kwocie .............................., co stanowi łączne wynagrodzenie brutto w wysokości ………………………………… zł (słownie:………………..……………………). Wartość umowy zawiera wszystkie koszty związane ze świadczeniem usług w tym koszty zakupu i wymiany niezbędnych części i podzespołów. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1, jest to niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy obejmujące wszystkie świadczenia konieczne do zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca przy tak przyjętym wynagrodzeniu nie może żądać jego podwyższenia nawet gdyby się okazało podczas realizacji, że są konieczne do wykonania przedmiotu umowy i osiągnięcia celów w niej określonych dodatkowe usługi i naprawy, które nie wynikają wyraźnie z opisu usług, innych postanowień umownych. 3 Numer sprawy: SM-WLG-2130-148/15 3. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 i 2 ustalone jest na cały okres obowiązywania umowy i nie podlega podwyższeniu. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, spowodowanej zmianą przepisów prawa w zakresie wysokości podatku od towarów i usług VAT. 4. Wynagrodzenie będzie płatne raz w miesiącu. Należność miesięczną za usługi świadczone przez Wykonawcę Zamawiający będzie przekazywał przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT, w ciągu 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. 5. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku bankowego. 6. W sytuacji odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie z tytułu wykonania części umowy z uwzględnieniem postanowień § 7 ust. 1. 7. Wynagrodzenie za naprawę obejmuje cenę wymienionych części oraz podzespołów. Cena zakupu części i podzespołów nie może przekraczać średnich cen rynkowych, aktualnych na dzień napraw, co będzie każdorazowo weryfikowane przez Zamawiającego poprzez podpisanie lub odmowę podpisania protokołu naprawy/konserwacji. §7 Kary umowne i odstąpienie od umowy 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 6 ust. 2, w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy oraz w sytuacji odstąpienia od umowy przez Wykonawcę. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdorazowy przypadek nienależytego wykonania umowy w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1. 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za rażące naruszenie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1. 4. Przez rażące naruszenie warunków umowy rozumie się między innymi: niezgodność protokołu odbioru ze stanem rzeczywistym, wyrządzenie szkody w mieniu Zamawiającego powierzonym Wykonawcy, zamontowanie części niewiadomego pochodzenia. 5. Przez nienależyte wykonanie umowy rozumie się wszelkie naruszenia postanowień niniejszej umowy, a zwłaszcza zaniedbania powstałe przy realizacji umowy ze strony Wykonawcy oraz opóźnienia terminu, o którym mowa w § 4 ust. 3. 6. Rażące naruszenie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym oraz naliczenia kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1. 7. Powtarzające się przypadki nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę mogą stanowić podstawę do odstąpienia Zamawiającego od niniejszej umowy z winy Wykonawcy i zobowiązania Wykonawcy do zapłacenia kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1. 8. W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2 % wartości brutto umowy, określonej w § 6 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 4 Numer sprawy: SM-WLG-2130-148/15 9. W razie opóźnienia czynności określonej w § 1 ust. 2 (wymiany wadliwej części na wolną od wad) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2 % wartości brutto umowy, określonej w § 6 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 10. Kara umowna, określona w ustępie 1 zostanie zapłacona przez Wykonawcę na podstawie wystawionej przez Zamawiającego noty księgowej, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. 11. Kary umowne, określone w ust. 2, 3, 8, 9 zostaną potrącone przez Zamawiającego z należności za przedmiot umowy, na podstawie noty księgowej. 12. Maksymalna łączna kwota kar umownych, określonych w niniejszej umowie, nie może przekroczyć 30 % wartości brutto umowy określonej w § 6 ust. 2. 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z faktury VAT. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych. §8 Nadzór Do nadzoru nad prawidłowym przebiegiem realizacji umowy wyznacza się osoby: 1) ze strony Zamawiającego: Paweł Zatorski e-mail: [email protected] Tel.: 0-723-986-174, fax: 0-22 692 41 65 2) ze strony Wykonawcy: …………………………………………………………….. §9 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy prawa zamówień publicznych i przepisy kodeksu cywilnego. 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być zgodne z prawem zamówień publicznych i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Przewiduje się możliwość zmiany osób skierowanych do realizacji zamówienia, wskazanych przez Wykonawcę w ofercie przetargowej w celu wykazania spełnienia warunku dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, z przyczyn losowych, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, iż nowe osoby skierowane do realizacji przedmiotu umowy, o których mowa powyżej będą posiadały kwalifikacje zawodowe co najmniej takie, jakich wymagał Zamawiający 4. Ewentualne spory dotyczące realizacji postanowień umowy rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 6. Umowa sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 7. Integralną część umowy stanowią: 1) Wykaz urządzeń – załącznik nr 1, 2) Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia oferty – załącznik nr 3, 3) Wzór zlecenia – załączniki nr 4, 4) Wzór protokołu odbioru – załącznik nr 5. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 5 Numer sprawy: SM-WLG-2130-148/15 Załącznik nr 1 do umowy Straż Miejska m.st.Warszawy ul. Młynarska 43/45 01-170 Warszawa ZLECENIE NAPRAWY / KONSERWACJI zgłoszenie nr……………./2015 Data zgłoszenia,dnia……………………………….. Umowa nr ………………………………………………………….. z dnia …………………………………. Właściwości Dane Nr inwentarzowy Użytkownik Typ Model Producent S/N Stan licznika Dodatkowe informacje …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. Uwagi …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. Planowane zakonczenie naprawy / konserwacji,dnia…………………………………………………………………………… 6 Numer sprawy: SM-WLG-2130-148/15 Załącznik nr 2 do umowy Warszawa, dn. ….... PROTOKÓŁ NAPRAWY / KONSERWACJI nr Data wykonania naprawy Typ Model Nr fabryczny Stan licznika Nr inwentarzowy Adres użytkownika Komórka Organizacyjna Pokój Opis uszkodzenia Opis wykonanych czynności Części i materiały wykorzystane do naprawy Uwagi Potwierdzam wykonanie usługi i sprawność urządzenia …………………………… Czytelny podpis …………………………………………………………………………… wykonujacego usługę Czytelny podpis 7