UMOWA NR ……………./2013r. na prace projektowe zawarta w dniu
Transkrypt
UMOWA NR ……………./2013r. na prace projektowe zawarta w dniu
UMOWA NR ……………./2013r. na prace projektowe zawarta w dniu …………………2013r. w Słubicach pomiędzy Gminną Słubice reprezentowaną przez: Burmistrza Słubic w osobie TOMASZA CISZEWICZA przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Słubice – RAFAŁA DYDAKA zwaną dalej ,,Zamawiającym” a ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. Zwanym w dalszej części ,,Projektantem” reprezentowanym przez: ……………………………………………………………….. o następującej treści § 1. W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. NR 113 poz.759 z późn. Zmianami). Zamawiający zamawia, a Projektant przyjmuje do wykonania dokumentację projektowo – wykonawczą budowy ścieżki rowerowej i chodników Słubice – Kunowice. § 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie: I. Mapy do celów projektowych w skali 1:500 terenu objętego projektowaniem tj. od ulicy Sportowej w Słubicach , przez Osiedle Zielone Wzgórza do Kunowic ul. Diamentowa – odcinek 2000mb. II. Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej ścieżki rowerowej i chodników Słubice – Kunowice na podstawie : - decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego NR 8/2013 z dnia 4 czerwca 2013r. dla odcinka ścieżki rowerowej na ul. Obozowej i na działce nr 118, obręb ewidencyjny nr 8- Kunowice - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Zielone Wzgórza, ciąg chodnikowy ul. Północna i ul. Letnia i częściowo ścieżka rowerowa przy drodze wojewódzkiej nr 137 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Widok w Kunowicach , ul. Srebrna ścieżka rowerowa, ul. Rubinowa chodnik i ul. Diamentowa ścieżka rowerowa Zamawiający w dniu popisania umowy przekaże Projektantowi decyzję nr 8/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla Osiedla Zielone Wzgórza w Słubicach i Osiedla Widok w Kunowicach. Długość ścieżki rowerowej i chodników od ul. Sportowej w Słubicach do Kunowic ul. Diamentowa wynosi 2000mb. Maksymalna szerokość ścieżki rowerowej i chodników – 2,00mb, ścieżka i chodniki o nawierzchni asfaltobetonowej., ograniczona krawężnikiem drogowym 15 x 30 x 100 i obrzeżem betonowym 8 x 30 x 100 III. Przedłożenie przez projektanta w terminie do dwóch miesięcy od zawarcia niniejszej umowy projektu koncepcji ścieżki rowerowej i chodników Słubice – Kunowice naczelnikowi wydziału inwestycji, rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska Urzędu miejskiego w Słubicach do akceptacji. IV. Wystąpienie do Starostwa Powiatowego w Słubicach z wnioskiem o uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę i uzyskanie takiej decyzji. Strony uznają , za termin zakończenia prac projektowych dzień wydania decyzji pozwolenia na budowę ścieżki rowerowej i chodników Słubice – Kunowice. §3 Zakres opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej: - projekt budowlano wykonawczy branży drogowej – 6egz. - przedmiar robót drogowych – 2 egz. - kosztorys ofertowy robót drogowych – 2 egz. - kosztorysy inwestorskie robót drogowych – 2 egz. - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót objętych opracowaniem – 2 egz. Dokumentacja projektowo - wykonawcza musi spełniać wymagania dotyczące formy dokumentacji projektowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego ( Dz. U. nr 202 poz. 2072 z późn. zm.) Dokumentacja projektowo - wykonawcza i jej załączniki tj. przedmiary, kosztorysy i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót należy wykonać w wersji elektronicznej.- opis techniczny należy dostarczyć w formie programu w jakim są tworzone oraz w formie ATH ( word, PDF) - mapy, rysunki techniczne, przekroje, rozwiązania szczegółowe należy dostarczyć w wersji elektronicznej w oryginalnym formacie oraz wyeksportowane do formatu rastrowego (JPEG). Rozdzielczość i skala eksportu do formatu rastrowego 1:1. Stopień kompresji nie może powodować zamazywania szczegółowego obrazu §4 Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień podpisanie umowy. §5 Termin zakończenia prac, w tym uzyskanie pozwolenia na budowę strony nie może przekroczyć 31 stycznia 2014r. §6 Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonaną pracę strony ustalają na : cena ogółem netto - ………………………. PLN podatek VAT ( 23% - ………………………PLN cena ogółem brutto - ……………………….PLN słownie brutto:…………………………………………………………………………………. Należność za zrealizowaną dokumentację projektową z uzgodnieniami, kosztorysami, i pozwoleniem na budowę uregulowana zostanie w ciągu 14 dni od dnia , w którym pozwolenie na budowę stanie się prawomocne, po otrzymaniu poprawnej pod względem materialnym i formalnym faktury końcowej oraz po odbiorze dokumentacji technicznej, o którym mowa w § 8 §7 Projektant zobowiązuje się do wykonania prac projektowych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami oraz przepisami. §8 Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowo – wykonawczej z kosztorysami po uzyskaniu pozwolenia na budowę do 7 dni od dnia otrzymania tych dokumentów. Dowodem odebrania dokumentacji jest sporządzony protokół odbioru końcowego. Miejscem odbioru dokumentacji jest siedziba Zamawiającego. §9 1.Projektant zapłaci zamawiającemu kary umowne: -za przekroczenie terminu o którym mowa w § 2 pkt. III lub terminu zakończenia prac o którym mowa w § 5 w wysokości o,2% wynagrodzenia ryczałtowego netto za każdy dzień zwłoki. - 10% wynagrodzenia ryczałtowego netto za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności. 2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn za które Projektant nie ponosi odpowiedzialności w wysokości 10% wartości wynagrodzenia ryczałtowego netto. 3. Roboty dotknięte wadami jakościowymi nie będą odebrane aż do czasu usunięcia wad przez projektanta na jego koszt. 4.Za nieusunięcie wad dokumentacji w terminie w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego netto za każdy dzień zwłoki. 5. W sytuacji, gdy kary umowne nie pokrywają szkody, stronom przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych. §10 W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy Nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Projektant może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. § 11 Projektant udziela 36 miesięcznej rękojmi na wykonany przedmiot umowny. § 12 1.Praca będąca przedmiotem umowy jest chroniona prawem autorskim. 2.Projektant przenosi nieodpłatnie na zamawiającego autorskie prawa majątkowe dokumentacji projektowo – wykonawczej, o której mowa w § 1 niniejszej umowy, obejmującej wszystkie pola eksploatacji określone w art.50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 3.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, właściwe dla przedmiotu umowy. 4.Spory wynikające z treści niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby zamawiającego. 5.Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 13 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: