UMOWA DOSTAWY
Transkrypt
UMOWA DOSTAWY
Znak sprawy ZP 12/2010 DRUK WZP-88 UWAGA: Po podpisaniu należy d o ł ą c z y ć d o o f e r t y! UMOWA DOSTAWY - wzór W dniu ................................... w Zgierzu pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS 0000033577, kapitał zakładowy 2 048 000 zł , z siedzibą w Zgierzu ul. Łęczycka 24, NIP 732-000-06-20 zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez: • Józefa Dziemdzielę • Jacka Kucnera - Prezesa Zarządu - Członka Zarządu a .................................................................................................., ..................................... ul. ................................................, wpisanym do ................................................................ ............................................................................................................................................, NIP ........................................................., REGON ............................................................. reprezentowanym przez: 1. .......................................................... .................................................................. 2. .......................................................... .................................................................., zwanym dalej w tekście “Dostawcą”, w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy ZP 12/2010 została zawarta umowa następującej treści: § 1. [ PRZEDMIOT UMOWY ] 1. Zamawiający zleca, a Dostawca przyjmuje do wykonania, dostawę betonu asfaltowego 0-8 mm lub 0-6,3 warstwa ścieralna KR 1-2 z przeznaczeniem do wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni w ilości około 1000 Mg wg recepty zgodnej z normą PN-S-96025:2000. 2. Przy każdorazowym odbiorze dostawca na żądanie Zamawiającego przedstawi receptę na zamówiony materiał zgodny z ww. normami. 3. Sprzedaż betonu asfaltowego odbywać się będzie sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego na zgłoszenie telefoniczne, potwierdzone faksem lub drogą elektroniczną na 1 (jeden) dzień przed odbiorem przedmiotu umowy. 4. Ilość określona w ust. 1. ma charakter ilości planowanej, orientacyjnej; faktyczna ilość zostanie określona przez Zamawiającego w okresie realizacji umowy. 5. W razie niezgodności zamówionego towaru z postawionymi wymaganiami, a w szczególności co parametrów technicznych Zamawiający ma prawo zakwestionować jakość materiału i w przypadku, gdy nie został jeszcze wmontowany odmówić jego przyjęcia. 6. Materiał o którym mowa w ust. 1 Dostawca wyprodukuje wolny od wad, odpowiadający co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 7. Dostawca zobowiązuje się do zachowania ciągłości dostaw przez cały okres obowiązywania umowy. Podpis Dostawcy ........................................... 1 8. Zamawiającemu służy prawo kontroli jakości dostarczanych materiałów. 9. Wytwórnia Mas Bitumicznych zlokalizowana jest w odległości nie większej niż 30 km od siedziby zamawiającego oraz posiada zsypy przystosowane do konstrukcji termosów Zamawiającego. 10. W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawcę (zgodnie z przedłożoną ofertą Wykonawcy) Zamawiający żąda potwierdzenia przez podwykonawcę warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i na zasadach podanych w siwz. § 2. [ WYNAGRODZENIE UMOWNE I SPOSÓB REALIZACJI NALEŻNOŚCI ] 1. Strony ustalają, że cena jednostkowa betonu asfaltowego o ustalonych w §1. parametrach zgodnie z ofertą Dostawcy wynosi……. zł (słownie: ………………. ………….. złotych) plus podatek VAT 22 % łącznie ……………. zł (słownie: ……………………złotych ) za 1 Mg . 2. Maksymalne wynagrodzenie całkowite brutto Dostawcy wynosi …………………………. zł (słownie: …………………………………….złote). 3. Podstawą zapłaty za wykonanie każdorazowej dostawy będzie faktura VAT wystawiona przez Dostawcę dla Zamawiającego. 4. Dostawca wystawi fakturę na podstawie dowodu dostawy potwierdzonego przez osobę upoważnioną przez MPGK Sp. z o.o. 5. Z uwagi na brak możliwości ustalenia faktycznej ilości zamawianych dostaw rozliczenie ostateczne przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie zaoferowanej przez Dostawcę ceny jednostkowej i faktycznie wykonanych dostaw. 6. Zapłata za dostawę materiału następować będzie przelewem bankowym z rachunku Zamawiającego na rachunek Dostawcy ..................................................................................................................................... w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. § 3. [GWARANCJA] Dostawca udziela 3-letniej gwarancji jakości na dostarczony towar licząc od momentu każdej dostawy. § 4. [ TERMIN WYKONANIA ] Umowa zostaje zawarta na czas określony 01.01.2011 do 31.12.2011. § 5. [ KARY UMOWNE; ODSZKODOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE ] 1. Strony postanawiają, ze obowiązującą je formę umowne. odszkodowania stanowią kary Podpis Dostawcy ........................................... 2 2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: a ) Dostawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 1. za opóźnienie w wykonaniu dostawy w wysokości 0,15 % maksymalnego wynagrodzenia całkowitego brutto Dostawcy jeszcze nie wypłaconego za każdy dzień opóźnienia, 2. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,15 % maksymalnego wynagrodzenia całkowitego brutto Dostawcy jeszcze nie wypłaconego za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 3. z tytułu faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia całkowitego brutto Dostawcy jeszcze nie wypłaconego. Naliczenie kary umownej jest niezależne od prawa Zamawiającego określonego w § 5 ust. 2a pkt 4 Umowy 4. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 20 % maksymalnego wynagrodzenia całkowitego brutto. b.) Zamawiający płaci Dostawcy kary umowne - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego (z wyłączeniem przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie powodującej, można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy) – w wysokości 20 % wynagrodzenia całkowitego brutto. 3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. §6. [ ZMIANA UMOWY ] 1.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 2. Zmiany umowy będą możliwe wówczas, jeżeli: 1) nie będą dotyczyły istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy albo 2) okażą się korzystne dla zamawiającego, przy czym korzystność zmiany rozpatrywana będzie przez Zamawiającego w ujęciu subiektywnym, w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego i całokształtu praw i obowiązków Zamawiającego wynikających z zawartej umowy albo 3) konieczność takich zmian wyniknie z okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, w szczególności w przypadkach: istotnej zmiany na rynku walutowym, istotnej zmiany na rynku ekonomicznym, istotnej zmiany prawa – zmiany przepisów powszechnie obowiązujących, istotna odbiegająca od normy, zmiana warunków atmosferycznych, itp. § 7. [ JEDNOSTRONNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY ] 1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 2. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę tylko w formie pisemnej z zachowaniem 60-dniowego okresu wypowiedzenia jedynie w przypadku nie wywiązywania się Stron z warunków umowy lub wykonywania jej niewłaściwie. Podpis Dostawcy ........................................... 3 . § 8. [ SPORY ] 1. Strony podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z umowy lub pozostających w bezpośrednim bądź pośrednim związku z umową, na drodze bezpośrednich negocjacji. 2. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji Strony nie będą w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. § 9. [ ODESŁANIE ] W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. § 10. [LICZBA EGZEMPLARZY UMOWY] Umowę sporządzono w 2 jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. Zamawiający: Dostawca: ....................................... ...................................... Oświadczam, że zapoznałem się z treścią niniejszego wzoru umowy dostawy, zawartą w paragrafach od nr 1 do nr 10 - akceptuję ją i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń. Podpis Dostawcy................................................ 4