Wzór umowy - Sąd Rejonowy w Siedlcach
Transkrypt
Wzór umowy - Sąd Rejonowy w Siedlcach
S Ą D R E J O N O W Y W S I E D L C A C H 08-110 Siedlce, ul. B-pa I. Świrskiego 17, tel /fax: (25) 640 71 28 NIP: 821-10-21-463 REGON: 000324949 Załącznik Nr 2 Sygn. Sprawy: (ZW/10/2015) (do Zaproszenia do złożenia oferty) Umowa SR-Siedlce - wzór „Zakup licencji programu antywirusowego ESET Endpoint Antyvirus Suite na okres dwóch lat dla Sądu Rejonowego w Siedlcach” zawarta w dniu 2015 r. w Siedlcach, pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Siedlcach, ul. Biskupa I. Świrskiego 17, 08-110 Siedlce posiadającym NIP: 821-10-21-463, REGON:000324949 reprezentowanym przez: Agnieszkę Piekart - Dyrektora Sądu Rejonowego w Siedlcach zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM” a ……………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………… posiadającym NIP: ………………………………………….. , REGON: ……………………………………………………. zwaną dalej „WYKONAWCĄ” §1 1.Przedmiotem umowy jest : 1. Sprzedaż wznowienia licencji programu ESET Endpoint Antivirus Suite dla 150 stacji roboczych, z abonamentem od 21.06.2015 r. do 20.06.2017 r. 2. Sprzedaż rozszerzenia licencji programu ESET Endpoint Antivirus Suite dla 50 stacji roboczych, z abonamentem od 21.06.2015 r. do 20.06.2017 r. zwane dalej „produktami”. 2. Przedmiot umowy wskazany w ust. 1 zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego – budynek Sądu Rejonowego w Siedlcach przy ul. B-pa Świrskiego 17, 08-110 Siedlce w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Wraz z dostawą Wykonawca przekaże Zamawiającemu certyfikat zakupu licencji. 3. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca sprzedaje a Zamawiający kupuje produkty opisane w ust. 1 na zasadach opisanych w dalszej części umowy. §2 1. Wykonawca oświadcza, że w okresie wskazanym w § 3 ust. 2 umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do bezpłatnego poboru z sieci internet (http://www.eset.pl/Pobierz/Wersje_pelne) nowych wersji produktów oraz do darmowego poboru poprzez internet (automatycznie) nowych aktualizacji wersji baz wirusów. 2. W okresie trwania umowy Wykonawca udzielać będzie nielimitowanej darmowej pomocy telefonicznej w korzystaniu i pobieraniu produktów i ich aktualizacji świadczonej bezpośrednio przez Wykonawcę przez okres obowiązywania niniejszej umowy, w dni powszednie w godzinach 9:00 - 16:30. § 3 1. W ramach niniejszej umowy w zakresie wskazanego w § 5 wynagrodzenia Zamawiający nabywa prawo do dwuletniego użytkowania licencji na produkty. 2. Licencja ta zapewnia dostarczanie automatycznie Internetem minimum raz w tygodniu zaktualizowanych baz wirusów. § 4 Umowa upoważnia Zamawiającego do korzystania z licencji na produkty według następujących zasad: 1. Zamawiający ma prawo do: a) dwuletniego użytkowania produktów z § 1 ust. 1 pkt. 1 - 2 na 200 dowolnie wybranych stanowiskach; b) tworzenia kopii bezpieczeństwa produktów na własny użytek; c) wprowadzania produktów do pamięci komputerów oraz do sieci komputerowej. 2. Zamawiający nie ma prawa do: a) przekazywania produktów osobom trzecim, tj. innym niż osoby i podmioty współpracujące z Zamawiającym lub wykonujące na jego rzecz pracę lub usługi przy użyciu produktów; b) udzielania dalszych sublicencji w odniesieniu do produktów. § 5 1. Należność Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi (w PLN): Lp. Produkt Ilość 1. ESET Endpoint Antivirus Suite wznowienie z dwuletnim abonamentem 150 2. ESET Endpoint Antivirus Suite rozszerzenie z dwuletnim abonamentem 50 4. Cena jednostkowa netto Wartość netto Wartość brutto RAZEM: Łączna wartość umowy brutto wynosi: ……………………………………………… zł. (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………). 2. Fakturę VAT na kwotę łącznej wartości umowy brutto wskazanej w ustępie poprzednim zostanie przez Wykonawcę wystawiona po podpisaniu umowy. 3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić kwotę wymienioną w ust. 1 przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT, w ciągu 14 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 4. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. §6 Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania i zostaje zawarta na czas określony wskazany w § 3 ust. 1 umowy. §7 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub jej części przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Zamawiający będzie miał prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym i w takim wypadku Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% łącznej wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy. 2. Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Zamawiającego postanowień zawartych w § 4 pkt 2 i naliczyć karę umową w wysokości 10% łącznej wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy. 3. W przypadku bezzasadnego rozwiązania przez Wykonawcę umowy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznej wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy. 4. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego kwoty kar umownych na zasadach ogólnych. §8 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 2. Adresami dla doręczeń stron są adresy wskazane w komparycji umowy. Doręczenie dokonane pod tymi adresami są skuteczne, jeśli przed nadaniem przesyłki na dotychczasowy adres strona nie zawiadomi o jego zmianie. 3. W sprawach nie unormowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o „Prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz. U. Nr 90, poz. 631). 4. Spory mogące wyniknąć na tle lub w związku z realizacją umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. Wykonawca Zamawiający