Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY prace projektowe
Transkrypt
Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY prace projektowe
Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY prace projektowe zawarta w dniu ………………….w Słubicach po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 223,pozs.1655, zm. Dz. U. z 2008, Nr 171.,poz.1058, zm. Dz. U. z 2008,Nr220, poz.1420) pomiędzy: Gminną Słubice reprezentowaną przez: Burmistrza Słubic w osobie TOMASZA CISZEWICZA przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Słubice – RAFAŁA DYDAKA zwaną dalej ,,Zamawiającym” a ………………………………………………………………………………………………….. z siedzibą ……………………………………………………………………………………… zwanym w dalszej części ,,Projektantem” reprezentowanym przez: 1. ……………………………………………………….. 2. ……………………………………………………….. o następującej treści: § 1. 1.W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego , zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 223,pozs.1655, zm. Dz. U. z 2008, Nr 171.,poz.1058, zm. Dz. U. z 2008,Nr220, poz.1420), Zleceniodawca zleca , a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą na: wykonanie projektów budowlanych – wykonawczych termomodernizacji następujących budynków publicznych w oparciu o opracowane audyty energetyczne tych budynków: 1.Szkoła Podstawowa i Gimnazjum NR 1 w Słubicach. 2.Żłobek przy ul. Wojska Polskiego 15a w Słubicach 3.Przedszkole przy ul. Bohaterów Warszawy 8 w Słubicach § 2. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2.1. Zakres opracowania projektu budowlano – wykonawczego dla budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum NR 1 ( 4 obiekty i łącznik) w Słubicach według wariantu optymalnego NR 1 : 1. Wysokość obiektów 13,50m a) system grzewczy : - izolacja rurarzu w pom. technicznych, zmiana rurarzu w kanałach ciepłowniczych rurarz preizolowany , regulacja hydraliczna, wyodrębnienie oddzielnego ogrzewania w mieszkaniu służbowym, czyszczenie chemiczne układu c.o., montaż przygrzejnikowych zaworów termostatycznych z głowicami. b) stolarka drzwiowa - wymiana drzwi na standardowe c)stolarka okienna i luxfery - wymiana luxferów i skrzydeł drewnianych na okna PCV standard d) stolarka PCV - montaż nawiewników ciśnieniowych e) ciepła woda użytkowa - montaż pompamy ciepła , izolacja rurarzu w kanale i pom. technicznym , wprowadzenie czasowej cyrkulacji ( na potrzeby szkoły , podgrzew cwu w mieszkaniu służbowym ujęty w robotach c.o. ) odizolowanie elementów rurarzu w węźle. f) docieplenie – ściana zewnętrzna ( grupa ścian zewnętrznych przyziemie – beton) - materiał dociepleniowy : styropian EPS 40 – o grubości 14 cm, przyjąć należy docieplenie do poziomu opaski wokół budynku. g) docieplenie – stropodach ( grupa stropodach wentyl.) - materiał dociepleniowy : wełna celulozowa grubości 10 cm, zaleca się wykonanie pogrubienia izolacji wokół obwodu zewnętrznego i wokół kominów h) docieplenie stropu przy przepływie ciepła z dołu do góry ( strop nad gimnazjum – cześć starsza) - materiał docipleniowy wełna celulozowa , grubości 11 cm ( dotyczy poddasza nieużytkowego. i) docieplenie ścian zewnętrznych ( grupa ściana zewnętrzna z cegły) - materiał dociepleniowy , styropian EPS 40 , grubości 16 cm Tynki zewnętrzne mineralne malowane farbami akrylowymi ( kolorowe) według zaprojektowanej kolorystyki elewacji budynków szkolnych, opierzenia okien z blachy tytan- cynk , inne opierzenia wynikające z pogrubienia ścian zewnętrznych blacha tytan – cynk, rynny i rury spustowe blacha tytan – cynk, cokoły obłożone płytkami klinkierowymi ( cegła) 2.2. Zakres opracowania projektu budowlano – wykonawczego dla budynku Żłobka przy ul. Wojska Polskiego Nr 15 a w Słubicach według wariantu optymalnego ( strona 22 audytu termodernizacyjnego) : Wysokość obiektu do 12,00m a) docieplenie ścian - metodą BSO z użyciem styropianu EPS 40 termo organika termo – lamda o grubości 15 cm na powierzchni ca. 850 m2 b) stropodach - przewiduje się wdmuchiwaną wełnę mineralną o grubości 15 cm 2. Tynki zewnętrzne mineralne malowane farbami akrylowymi ( kolorowe) według zaprojektowanej kolorystyki elewacji budynku żłobka , opierzenia okien z blachy tytan- cynk , inne opierzenia wynikające z pogrubienia ścian zewnętrznych blacha tytan – cynk, rynny i rury spustowe blacha tytan – cynk, cokoły obłożone płytkami klinkierowymi ( cegła 2.3. Zakres opracowania projektu budowlano – wykonawczego dla budynku Przedszkola z basenem przy ul. Bohaterów Warszawy 8 a w Słubicach według wariantu optymalnego ( strona 22 audytu termodernizacyjnego) : Wysokość obiektu do 12,00m a) docieplenie ścian - metodą BSO z użyciem styropianu EPS 40termo organika termo – lamda o grubości 14 cm na powierzchni ca. 850 m2 b) stropodach - przewiduje się wdmuchiwaną wełnę mineralną o grubości 15 cm c) ciepła woda użytkowa – podgrzewanie wody basenowej - montaż zestawu solarnego z pompami ciepła , izolacja rurarzu dla podgrzewania wody basenowej. Tynki zewnętrzne mineralne malowane farbami akrylowymi ( kolorowe) według zaprojektowanej kolorystyki elewacji budynku żłobka , opierzenia okien z blachy tytan- cynk , inne opierzenia wynikające z pogrubienia ścian zewnętrznych blacha tytan – cynk, rynny i rury spustowe blacha tytan – cynk, cokoły obłożone płytkami klinkierowymi ( cegła § 3. Zakres opracowania: a) inwentaryzację budynków – 2 egz. x 3 ( pod opracowanie projektowe docieplenia budynków i inne zakresy prac) b)projekt budowlano wykonawczy – 5 egz. x 3 w tym elewacje w rysunkach kolorystycznych c) kosztorys inwestorski – 1 egz. x 3 d)kosztorys ofertowy - 2 egz. x 3 e)przedmiar robót - 2 egz.x 3 f)specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót objętych opracowaniem – 2 egz. x 3 Projekt winien spełniać wymagania dotyczące formy dokumentacji projektowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej wykonawczej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz.U. nr 202 poz.2072). Projekt wszystkie jego elementy należy wykonać w wersji elektrycznej: - opis techniczny należy dostarczyć w formie tekstowej zgodnie z MS Word (pdf lub doc.) - kosztorysy dostarczyć w formacie programu w jakim są tworzone oraz w formacie ATH (word,pdf) 3. - mapy ,rysunki techniczne, przekroje rozwiązania szczegółowe należy dostarczyć w wersji elektronicznej w oryginalnym formacie oraz wyeksportowane do formatu rastrowego (JPEG) Rozdzielczość i skala eksportu do formatu rastrowego 1:1. Stopień kompresji nie może powodować zamazywania szczegółowego obrazu. §4 Termin rozpoczęcia prac projektowych ustala się na dzień podpisania umowy. §5 Termin zakończenia 30 listopada 2011r. §6 Należność za wykonaną pracę strony ustalają na : cena ogółem netto – ………………………….. złotych podatek VAT (23%) ………………………….. złotych cena ogółem brutto…………………………. . złotych słownie złotych brutto: ………………………………………………………………………………………………….. Należność za zrealizowane dokumentacje projektowe z uzgodnieniami, kosztorysami , po uzyskaniu pozwolenia na budowę ( dla obiektu 13,50m) i zgłoszeniu robót ( dla obiektów do 12,00m) nastąpi w ciągu 14 dni, po otrzymaniu poprawnej pod względem materialnym i formalnym faktury końcowej po odbiorze dokumentacji technicznej. Konto Projektanta : ………………………………………………..…………………………. . §7 Projektant zobowiązuje się do wykonania prac projektowych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami państwowymi oraz obowiązującymi przepisami. §8 Zamawiający dokona odbioru projektu budowlanego z kosztorysami po uzyskaniu pozwolenia na budowę ( dla obiektu 13,50m) i zgłoszeniu robót ( dla obiektów do 12,00m) w ciągu 7 dni od dnia otrzymania tych dokumentów. Dowodem odebrania dokumentacji jest sporządzony protokół odbioru końcowego. Miejscem odbioru dokumentacji jest siedziba Zamawiającego. §9 Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego netto. Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe. 4. § 10 Projektant zapłaci Zamawiającemu kary umowne: - za nieterminowe wykonanie określonego w niniejszej umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego netto za każdy dzień zwłoki. - 10% wartości umowy netto za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności. Roboty dotknięte wadami jakościowymi nie będą odebrane aż do czasu usunięcia wad przez Projektanta na jego koszt. Odszkodowanie przewyższające wysokość kar umownych może być dochodzone na zasadach ogólnych K.C. § 11 W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Projektant może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. § 12 Praca będąca przedmiotem umowy jest chroniona prawem autorskim. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, właściwe dla przedmiotu umowy. Spory wynikające z treści niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. § 13. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. ZAMAWIAJĄCY: PROJEKTANT: 5.