Zapytanie ofertowe nr 2/M/2014

Beskid Media Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 115
32-650 Kęty
Tel. +48 33 484 19 02
Email: [email protected]
Kęty, 20.03.2014
Zapytanie ofertowe nr 2/M/2014
I.
ZAMAWIAJĄCY
Beskid Media Sp. z o.o. z siedzibą w Kętach, kod pocztowy 32-650, ul. Kościuszki 115,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla KrakowaŚródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000378167, wysokość kapitału zakładowego 1 605 000,00 zł.,
NIP 5492417339, REGON: 121463522
Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie jest realizowane w ramach projektu pod
nazwą: „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu poprzez budowę szerokopasmowej sieci
światłowodowej w miastach Andrychów, Kęty oraz Wadowice” Nr POIG.08.04.00-12427/12, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.4
„Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” „ Społeczeństwo informacyjne –
zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna - Gospodarka
2007-2013.
II.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pasywnych elementów niezbędnych do budowy
szerokopasmowej sieci w technologii FTTH.
Beskid Media Sp. z o.o. , ul. Kościuszki 115, 32-650 Kęty
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000378167
NIP: 5492417339, www.beskidmedia.pl, tel. +48 (33) 4841919, fax +48 (33) 4841922
III.
Pozycja
Kabel światłowodowy dystrybucyjny 12J
Jednostka
mb
Kabel światłowodowy dystrybucyjny 24J
mb
Ilość
5 510
2 735
SZCZEGÓŁOWY OPIS ISTONYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ
WYMAGANIA TECHNICZNE CO DO ZAMAWIANEGO TOWARU.
Kabel światłowodowy dystrybucyjny 12J:
Typ kabla
Z-XOTKtsdD lub odpowiednik
Ilość włókien
12J
Typ włókna
SM 9/125 ITU.T-G652D
Konstrukcja kabla
Wielotubowa (12 włókien w tubie)
Zewnętrzna średnica kabla
11 – 12 mm
Grubość powłoki zewnętrznej
Minimum 1,3 mm
Wymagane elementy
konstrukcyjne (wytrzymałościowe)







Bariera przeciwwilgociowa
Wzmocnienie z przędzy aramidowej
Powłoka polietylenowa
Suche uszczelnienie ośrodka
Minimum dwa elementy rozrywające powłokę
Centralny element wytrzymałościowy z pręta
FRP o średnicy minimum 2,5mm
Powłoka zewnętrzna odporna na ścieranie oraz
promieniowanie UV o grubości minimum
Minimalna średnica tuby: 2,4 mm
Taśma pęczniejąca o grubości minimum 0,2 mm
Zakres temperatur



Transport i przechowywanie: -40 °C – +70 °C
Instalacja: -15 °C – +60 °C
Praca: -40 °C – +70 °C
Naprężenie instalacyjne


Dynamiczne: minimum 4000N
Statyczne: minimum 2000N
Minimalny promień zgięcia

Dynamiczny minimum 170 mm
Beskid Media Sp. z o.o. , ul. Kościuszki 115, 32-650 Kęty
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000378167
NIP: 5492417339, www.beskidmedia.pl, tel. +48 (33) 4841919, fax +48 (33) 4841922

Norma przenikania wody
Statyczny minimum 230 mm
IEC 60794-1-2-F5B
Kabel należy dostarczyć na bębnie kablowym w
jednym odcinku.
Warunki dostawy
Wykonawca zapewni bezpłatny odbiór zwolnionych
bębnów kablowych od Zamawiającego.
Kabel światłowodowy dystrybucyjny 24J:
Typ kabla
Z-XOTKtsdD lub odpowiednik
Ilość włókien
24J
Typ włókna
SM 9/125 ITU.T-G652D
Konstrukcja kabla
Wielotubowa (12 włókien w tubie)
Zewnętrzna średnica kabla
11 – 12 mm
Grubość powłoki zewnętrznej
Minimum 1,3 mm
Wymagane elementy
konstrukcyjne (wytrzymałościowe)







Bariera przeciwwilgociowa
Wzmocnienie z przędzy aramidowej
Powłoka polietylenowa
Suche uszczelnienie ośrodka
Minimum dwa elementy rozrywające powłokę
Centralny element wytrzymałościowy z pręta
FRP o średnicy minimum 2,5mm
Powłoka zewnętrzna odporna na ścieranie oraz
promieniowanie UV o grubości minimum
Minimalna średnica tuby: 2,4 mm
Taśma pęczniejąca o grubości minimum 0,2 mm
Zakres temperatur



Transport i przechowywanie: -40 °C – +70 °C
Instalacja: -15 °C – +60 °C
Praca: -40 °C – +70 °C
Naprężenie instalacyjne


Dynamiczne: minimum 4000N
Statyczne: minimum 2000N
Minimalny promień zgięcia

Dynamiczny minimum 170 mm
Beskid Media Sp. z o.o. , ul. Kościuszki 115, 32-650 Kęty
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000378167
NIP: 5492417339, www.beskidmedia.pl, tel. +48 (33) 4841919, fax +48 (33) 4841922

Norma przenikania wody
Statyczny minimum 230 mm
IEC 60794-1-2-F5B
Kabel należy dostarczyć na bębnie kablowym w
jednym odcinku.
Warunki dostawy
IV.
Wykonawca zapewni bezpłatny odbiór zwolnionych
bębnów kablowych od Zamawiającego.
WARUNKI PŁATNOŚCI
Przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT, w ciągu 14 dni licząc od dnia
wystawienia faktury VAT.
V.
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Wymagany termin dostawy towaru do siedziby zmawiającego: do dnia 31.03.2014 roku
VI.
WYMAGANIA JAKIE MUSI SPEŁNIĆ WYKONAWCA
1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;
3) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
5) nie znajduje się w trakcie postępowanie upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
VII.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową;
- posiadać datę sporządzenia;
- zawierać adres i siedzibę oferenta, numer telefonu, nr NIP;
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
Beskid Media Sp. z o.o. , ul. Kościuszki 115, 32-650 Kęty
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000378167
NIP: 5492417339, www.beskidmedia.pl, tel. +48 (33) 4841919, fax +48 (33) 4841922
Zawartość oferty:
Oferta powinna zawierać:
- wypełniony formularz ofertowy;
- oświadczenia dla spełnienia warunków określonych w pkt V.
- pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, jeżeli wykonawca
reprezentowany jest w postępowaniu przez pełnomocnika.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
VIII.
1) Oferta powinna być dostarczona na adres: Beskid Media Sp. z o.o., ul. Kościuszki
115, 32-650 Kęty do lub mailowo pod adres [email protected] do dnia 27-032014 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub
zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej oraz niezbędnymi dokumentami
uwzględnionymi w pkt V. W przypadku przesyłania oferty Pocztą Polską, bądź firmą
kurierską decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby firmy Beskid Media
Sp. z o.o..
2) Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 28-03-2014 roku, a wyniki i wybór
najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w dniu 28-03-2014 roku w siedzibie
Beskid Media Sp. z o.o. Wybrany oferent zostanie dodatkowo poinformowany drogą
mailową lub telefoniczną.
3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
5) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
6) Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.beskidmedia.pl oraz w siedzibie
zamawiającego.
IX.
OCENA OFERT
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie przedstawione niżej kryterium.
1. Cena ofertowa 100%
2. Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie
przez podzielenie ceny najtańszej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak
otrzymanej liczby przez 100.
Beskid Media Sp. z o.o. , ul. Kościuszki 115, 32-650 Kęty
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000378167
NIP: 5492417339, www.beskidmedia.pl, tel. +48 (33) 4841919, fax +48 (33) 4841922
3. Do oceny przyjmowane będą ceny netto. Najkorzystniejsza będzie oferta, która
spełnia wymogi i uzyska największa ilość punktów według ww. kryterium.
4. Dla zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie
prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub
doprecyzowania ofert.
X.
DODATKOWE INFORMACJE, GWARANCJA, KARY.
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
w formie kar umownych.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a. w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy lub za odstąpienie od umowy przez
Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie,
w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto,
b. w przypadku opóźnienia w dostawie, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto,
4. Zamawiający ma
prawo
dochodzić
na
zasadach
ogólnych
odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
5. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy lub przez Wykonawcę na podstawie pisemnego wezwania do zapłaty, w
zależności od wyboru Zamawiającego.
6. Na naliczone kary umowne zostanie wystawiona nota obciążeniowa.
7. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty zastrzeżonych kar umownych na rachunek
wskazany przez Zamawiającego w nocie obciążeniowej, w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania takiej noty.
8. Kary umowne mogą podlegać łączeniu.
9. Dodatkowych informacji udziela Marcin Pustelnik pod numerem telefonu 33 484 19
02 oraz adresem email: [email protected].
Beskid Media Sp. z o.o. , ul. Kościuszki 115, 32-650 Kęty
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000378167
NIP: 5492417339, www.beskidmedia.pl, tel. +48 (33) 4841919, fax +48 (33) 4841922
XI.
CZAS WAŻNOŚCI OFERTY
Wymagany termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
XII.
ZAŁĄCZNIKI
1) Formularz do zapytania
Beskid Media Sp. z o.o. , ul. Kościuszki 115, 32-650 Kęty
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000378167
NIP: 5492417339, www.beskidmedia.pl, tel. +48 (33) 4841919, fax +48 (33) 4841922