tutaj - Mebeldesign

UMOWA
zawarta w Poznaniu w dniu …………… roku, pomiędzy:
spółką pod firmą MEBELDESIGN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytową z siedzibą w (60-792)
Poznaniu przy ulicy Wojskowej 4, zarejestrowaną jeszcze w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000499000, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 779-242-25-70, reprezentowana przez Sebastiana Nowickiego – Prezesa Zarządu,
dalej zwana „Wykonawcą”
a
……………
……………
dalej zwana „Zamawiającym”
dalej zwanymi łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”
dalej zwana „Umową”
ARTYKUŁ I – PRZEDMIOT UMOWY
1.
2.
3.
Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na zamówienie Zamawiającego dzieła polegającego na
wytworzeniu oraz montażu zabudowy meblowej, opisanego w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, zwanego dalej
„dziełem”.
Szczegółowe zestawienia materiałów odnośnie dzieła zawiera Załącznik Nr 1 – specyfikacja techniczno – funkcjonalno – wizualna dzieła, korespondencja mailowa, wycena.
Strony ustalają, iż na każdym etapie realizacji dzieła w miejsce Wykonawcy może wejść inny podmiot, o ile jest on
powiązany personalnie/kapitałowo z Wykonawcą. W takiej sytuacji Strony dokonają wszelkich zmian związanych z
przejęciem praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na podmiot wstępujący. Jednocześnie w takim
przypadku oba podmioty będą solidarnie odpowiedzialne za realizację dzieła.
ARTYKUŁ II – OŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1.
Wykonawca oświadcza, iż:
a.
z tytułu wykonywania Umowy podlega obowiązkowi odprowadzania podatku VAT.
b.
prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym Umową.
c.
posiada odpowiednie kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie, doświadczoną kadrę, możliwości i
niezbędną wiedzę techniczną do należytego wykonania dzieła;
d.
wykona dzieło:
bez wad fizycznych (usterek);
bez wad prawnych;
nienarusząjący praw osób trzecich;
2.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło z dochowaniem najwyższej staranności, w sposób prawidłowy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, o których mowa w Art. I ust. 2.
3.
Wykonawca może powierzyć wykonanie dzieła osobie trzeciej, w takim wypadku za działania i zaniechania takiej
osoby odpowiada jak za własne.
5.
Wszelkie koszty wykonywania dzieła, nie wyodrębnione oddzielnie, obciążają Wykonawcę.
6.
Wszelkie sugestie, wskazówki i instrukcje Zamawiającego po podpisaniu umowy, Wykonawca jest obowiązany
uwzględnić, jednakże po podpisaniu odpowiedniego aneksu dokonującego zmian umowy w tym zakresie, a także w zakresie
terminu i wynagrodzenia.
7.
Wykonawca przystąpi do prac przygotowawczych celem wykonania dzieła po otrzymaniu od Zamawiającego zadatku w wysokości 60% wartości umówionego wynagrodzenia. Przy wykonaniu Obiektu WYKONAWCA użyje własnych
maszyn, narzędzi i urządzeń.
1
ARTYKUŁ III – WYKONANIE DZIEŁA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Wykonawca wykona dzieło do dnia …………… roku, o ile nie zostaną zgłoszone przez Zamawiającego jakiekolwiek zmiany do dzieła i obiekt będzie w pełni przystosowany do zamontowania dzieła.
Zamawiający dostarczy dzieło zgodnie z harmonogramem opisanym w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy niezwłocznie po jego wykonaniu, nie później niż 3 dni po upływie daty wskazanej w ust. 1 powyżej, o ile nie zostaną
zgłoszone przez Zamawiającego jakiekolwiek zmiany do dzieła.
W przypadku, gdy Zamawiający nie jest gotowy do przyjęcia dzieła, wszelkie konsekwencje tego zdarzenia obciążają Zamawiającego, a tym także wskutek zmian wprowadzonych przez Zamawiającego do projektu dzieła, przesunięcia o czas opóźnienia w zapłacie przez Zamawiającego części wynagrodzenia, braku możliwości dokonania
stosownych pomiarów, braku zakończenia prac budowlanych (murowanie, szpachlowanie, instalacje elektryczne,
konstrukcyjne i inne) i przygotowawczych leżących po stronie Zamawiającego, uniemożliwiających pomiar i montaż.
Jeśli Zamawiający nie wskaże Wykonawcy, że dostarczone dzieło ma usterki, Strony uznają że dzieło jest zaakceptowane przez Zamawiającego i Zamawiający przyjmuje dzieło w otrzymanej formie.
Przyjęcie dzieła nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za usterki ukryte dzieła.
Przez „usterkę” (wadę fizyczną) rozumie się w szczególności sytuację, w której:
a.
dzieło ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia dzieła;
b.
dzieło zostało wydane Zamawiającemu w stanie niezupełnym;
c.
dzieło zostało wykonane niezgodnie z Załącznikiem Nr 1 lub instrukcjami, sugestiami lub wskazówkami
Zamawiającego złożonymi Wykonawcy pisemnie i zawartym w tym zakresie aneksem do umowy;
Jeśli dzieło ma Usterkę lub wadę prawną, Zamawiający może:
a.
wezwać Wykonawcę do usunięcia Usterki lub wady prawnej w wyznaczonym terminie – nie krótszym niż
14 dni;
b.
obniżyć wynagrodzenie o koszt usunięcia Usterki lub wady prawnej.
Powyższe uprawnienia przysługują Zamawiającemu odpowiednio w sytuacjach, gdy Wykonawca nie dostarczył
dzieła w przewidzianym terminie.
Odbiór wykonanego dzieła nastąpi bezpośrednio po zakończeniu montażu dzieła.
Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do czynności odbioru dzieła w terminie wskazanym w ust. 1.
Odbiór dzieła stwierdzony zostanie protokołem odbioru sporządzonym przez upoważnionych przedstawicieli obu
Stron.
W razie gdy w toku czynności odbioru ujawnione zostaną wady wykonanego dzieła, odbiór nie zostaje dokonany,
zaś Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad określonych w protokole z odbioru. Za wady nie uważa się
uszkodzeń mechanicznych dzieła powstałych niezależnie od Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady w terminie określonym przez Strony w protokole z odbioru dzieła, nie
dłuższym jednak niż 14 dni. Usunięcie wad stwierdzane jest protokołem sporządzonym przez upoważnionych
przedstawicieli obu Stron.
Do odbioru dzieła po usunięciu wad przez Wykonawcę zastosowanie mają postanowienia powyższe.
W przypadku braku przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru dzieła w terminie wskazanym w ust. 2, dzieło
uważane będzie za wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy oraz bez wad. W takim przypadku Zamawiającemu nie przysługują roszczenia wskazane w §5 Umowy.
ARTYKUŁ V – WYNAGRODZENIE
1.
2.
3.
4.
5.
Za należyte wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości: …………… (słownie:
…………… tysięcy) złotych netto. Do wynagrodzenia, o którym mowa powyżej, Wykonawca doliczy podatek VAT
zgodnie z obowiązującymi przepisami w stawce obowiązującej.
Wynagrodzenie płatne będzie w następujących terminach i po zakończeniu poszczególnych etapów:
60% tytułem zadatku;
30% przed wejściem na budowę;
10% po zakończeniu prac.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w sobie wszelkie podatki i inne należności publicznoprawne.
Wynagrodzenie płatne jest na podstawie wystawianej i doręczanej przez Wykonawcę faktury VAT.
Wynagrodzenie płatne jest na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. Datą zapłaty wynagrodzenia jest data uznania rachunku bankowego Wykonawcy. Dzieło wykonane przez Wykonawcę w związku z rea-
2
6.
7.
lizacją niniejszej umowy pozostaje jego własnością z tym zastrzeżeniem, iż własność dzieła i materiałów użytych
do jego produkcji przechodzi na zamawiającego w udziale proporcjonalnym do wartości dokonanych wpłat
W przypadku opóźnienia w płatności wynagrodzenia Wykonawcy lub opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy przysługują odsetki umowne w wysokości 0,1% dziennie za każdy dzień opóźnienia, płatne bez
osobnego wezwania ze strony Wykonawcy lub Zleceniodawcy.
Faktura VAT może być wystawiona i doręczana Zamawiającemu w formie elektronicznej, na co obie Strony wyrażają zgodę.
ARTYKUŁ IX – FORMA KORESPONDENCJI I OŚWIADCZEŃ
1.
O ile Umowa lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, korespondencja i składanie
oświadczeń między Stronami odbywają się w formie pisemnej za pośrednictwem listów poleconych dostarczanych
za potwierdzeniem odbioru, na adresy podane w komparycji umowy.
2.
Skutki prawne wywołuje tylko korespondencja doręczona listem poleconym, kurierem, faksem potwierdzonym
listem poleconym lub osobiście za potwierdzeniem.
3.
Strony obowiązane są zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu miejsca siedziby oraz numerów
telefonów, teleksów i telefaksów. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo przesłane pod ostatnio wskazany przez Stronę
adres i zwrócone z adnotacją o niemożności doręczenia pozostawia się w dokumentach ze skutkiem doręczenia.
ARTYKUŁ X – KARY UMOWNE
1.
2.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% całości wynagrodzenia brutto – za każdy
dzień opóźnienia w dostarczeniu dzieła Zamawiającemu.
Kara umowna przysługuje Zamawiającemu, chociażby Zamawiający nie poniósł żadnej szkody i chociażby zdarzenie będące podstawą zapłaty kary umownej było następstwem okoliczności, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi.
ARTYKUŁ XI– POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.
W zakresie nieuregulowanym Umową mają zastosowanie przepisy praw polskiego, w szczególności Kodeksu
cywilnego o umowie o dzieło.
3.
Wszelkie spory mogące wyniknąć z Umowy lub z Umową związane, zarówno w trakcie jej obowiązywania, jak i po
jej wygaśnięciu, zerwaniu, wypowiedzeniu, odstąpieniu, będą rozstrzygane wyłącznie przed sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.
4.
Umową sporządzono w dwóch jednobrzmiących oryginalnych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
5.
Ważność przelewu wierzytelności wynikających z Umowy oraz potrącenia wzajemnej wierzytelności wymaga dla
swej ważności uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.
……………………………………………………………
Zamawiający
……………………………………………………
Wykonawca
3
Załączniki:
1. Wycena mailowa z dnia ……………..
4