1 UMOWA Nr …………/ 2014 W dniu ……………………….. r. w
Transkrypt
1 UMOWA Nr …………/ 2014 W dniu ……………………….. r. w
UMOWA Nr …………/ 2014 W dniu ……………………….. r. w Tłuszczu pomiędzy: Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu, ul. Wiejska 56, 05-240 Tłuszcz, posiadającym NIP: 762-00-09-401, REGON: 001093676, zwanym dalej „Kupującym", reprezentowany przez: - ……………………………………………………………………… a firmą …………………………………………………..…………………….. będącą płatnikiem VAT, NIP:……………….., REGON: ………………….…, zwaną dalej „Sprzedawcą” reprezentowaną przez: - …………………………………………………………… w wyniku rozstrzygnięcia postępowania Nr ZP-2/ZGKiM/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę paliw płynnych do samochodów i maszyn dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu” została zawarta umowa następującej treści: 1. 2. 3. 4. §1 Na podstawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-2/ZGKiM/2013 na „Dostawę paliw płynnych do samochodów i maszyn dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu”, Kupujący zleca a Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży: - oleju napędowego w ilości 40 000 litrów, - benzyny bezołowiowej 95 w ilości 500 litrów, Ilości paliwa podane w ust. 1 niniejszego artykułu mają charakter szacunkowy i nie są wiążące dla Kupującego. Nie odzwierciedlają realnego bądź deklarowanego wykorzystania ich w czasie trwania umowy i w żadnym wypadku nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Sprzedawcy. Benzyna bezołowiowa i olej napędowy powinny spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. Nr 221 poz. 1441) oraz odpowiednio Normy PN-EN 228 i PNEN 590, przeznaczonych do samochodów służbowych i maszyn będących w dyspozycji Kupującego. Dostawa paliw będzie odbywać się w formie bezgotówkowej na stacji paliw Sprzedawcy do zbiorników pojazdów samochodowych Kupującego oraz do 1 pojemników przystosowanych do przechowywania paliw (w przypadku dostawy paliwa do maszyn). 5. Wykaz marek i numerów rejestracyjnych pojazdów uprawnionych do tankowania stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. Kupujący zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany w wykazie samochodów uprawnionych do tankowania, o czym pisemnie poinformuje Sprzedawcę. 6. Sprzedawca będzie potwierdzał pobranie paliwa w karcie drogowej wydanej przez Kupującego poprzez wpisanie ilości pobranego oraz złożeniu podpisu i pieczęci. 7. Osoba pobierająca paliwo będzie potwierdzać pobranie paliwa w Ewidencji pobrania paliwa poprzez złożenie podpisu. Wzór ewidencji pobrania paliwa stanowi załącznik Nr 2. §2 1. Sprzedawca zobowiązuje się do okazania świadectwa jakości oleju napędowego i benzyny bezołowiowej na każde żądanie Kupującego. 2. Kupujący obciąży Sprzedawcę wszystkimi kosztami związanymi z ewentualną złą jakością paliwa. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. §3 Strony ustalają, iż cena jednostkowa ustalona będzie w następujący sposób: a) 1 litr oleju – cena brutto obowiązująca danego dnia pomniejszona o stały upust wynoszący ........ %, b) 1 litr benzyny bezołowiowej 95 - Cena brutto obowiązująca danego dnia pomniejszona o stały upust wynoszący ........ % Określa się maksymalną, nieprzekraczalną wartość umowy: ...................... zł. netto + podatek VAT w kwocie .............. zł, co daje wartość brutto ............................. zł (słownie ..................................................................). §4 Strony ustalają, że rozliczanie pobranych paliw określonych w § 1 ust. 1 odbywać się będzie dwa razy w miesiącu( po 15 dniu każdego miesiąca i po ostatnim dniu każdego miesiąca) na podstawie wystawianej faktury VAT oraz Ewidencji pobrania paliwa z dwutygodniowym terminem płatności. Zbiorcze faktury VAT będą regulowały należności za faktycznie pobrane ilości paliwa. Należność za sprzedane paliwa oparta na wystawionej fakturze, będzie płatna przelewem na konto Sprzedawcy, wskazane na fakturze zbiorczej, o której mowa w ust. 1 w terminie 14 dni, licząc od daty dostarczonej faktury, za każdy dwutygodniowy okres rozliczeniowy, o którym mowa w ust. 1. Kupujący wyraża zgodę, aby Sprzedawca wystawiał faktury VAT bez podpisu Kupującego na fakturze. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Kupujący zapłaci ustawowe odsetki. 2 §5 Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od 15 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w §3 ust. 2. §6 1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w §3 za odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę z przyczyn leżących po jego stronie lub, gdy Kupujący odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedawca. 2. Przewidziane w niniejszym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Kupującego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych zawartych w kodeksie cywilnym. 3. Sprzedawca wyraża zgodę na potracenie kar umownych z wynagrodzenia Sprzedawcy. §7 1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 2. W takim wypadku Sprzedawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. §8 1. Poza przypadkiem, o którym mowa w § 7, Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach gdy: a) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania naprawczego, lub rozwiązanie firmy Sprzedawcy, b) zostanie wydane orzeczenie powodujące zajęcie majątku Sprzedawcy, c) Sprzedawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Kupującego złożonego na piśmie, d) Sprzedawca sprzedaje towar o niższych parametrach niż w ofercie. 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: a) Kupujący nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie 2 tygodni od upływu terminu zapłaty faktur określonego w niniejszej umowie, b) Kupujący nie przystąpi do odbioru, odmawia odbioru towaru chyba, że odmowa odbioru następuje z przyczyn, o których mowa w § 7, c) Kupujący zawiadomi Sprzedawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzialnych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych. 3 3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Sprzedawca nie odpowiada, Kupujący zobowiązany jest do odbioru paliwa do dnia odstąpienia od umowy oraz zapłaty za pobrane paliwa. §9 1. Kupujący ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Sprzedawcy w przypadku: a) co najmniej dwukrotnego niewywiązania się z przyjętych do wykonania dostaw, b) co najmniej dwukrotnego zgłoszenia na piśmie zastrzeżenia, co, do jakości paliwa. § 10 Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny ze względu na miejsce położenia siedziby Kupującego. § 11 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, a w sprawach procesowych – przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. § 12 Wszelkie zmiany lub uzupełnienia treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności i są dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Kupujący przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści, jeżeli taka zmiana jest korzystna dla Kupującego lub wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. § 13 Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Kupujący i jeden Sprzedawca. Sprzedawca Kupujący …………………………………………. ………………………………………… 4