KRS 0000233693 - Konarskiego 10
Transkrypt
KRS 0000233693 - Konarskiego 10
AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 Ul. Konarskiego 12 44-100 Gliwice REGON: 631 25 224 15 Tel. 535 576 796 lub 603 843 389 Mail: [email protected] DANE DEWELOPERA Deweloper AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000233693 dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) Adres ul. Konarskiego 12 44-100 Gliwice (adres lokalu przedsiębiorstwa) Nr NIP i REGON 631- 25- 224-15 240236455 (NIP) (REGON) Nr telefonu Adres poczty elektronicznej Nr faksu Adres strony internetowej dewelopera 535 576 796 [email protected] ---- II. DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA PRZYKŁAD UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO (należy wskazać (o ile istnieją) trzy ukończone przedsięwzięcia deweloperskie, w tym ostatnie) Adres Data rozpoczęcia Data wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie PRZYKŁAD INNEGO UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 Ul. Konarskiego 12 44-100 Gliwice REGON: 631 25 224 15 Tel. 535 576 796 lub 603 843 389 Mail: [email protected] Adres Data rozpoczęcia Data wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Czy przeciwko deweloperowi Nie prowadzono (lub prowadzi się) postępowanie egzekucyjne na kwotę powyżej 1 000 000 zł III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU Adres i nr działki ewidencyjnej Gliwice ul. Konarskiego 10 , działki nr 163 i 164 obręb: Stare Miasto, Politechnika Nr księgi wieczystej GL1G/00033956/3 Istniejące obciążenia hipoteczne nieruchomości lub wnioski o wpis w dziale czwartym księgi wieczystej W przypadku braku księgi wieczystej informacja o powierzchni działki i stanie prawnym nieruchomości brak Plan zagospodarowania przestrzennego dla sąsiadujących działek Przeznaczenie w planie Nie dotyczy Dopuszczalna wysokość zabudowy Dopuszczalny procent zabudowy Informacje zawarte w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych Mn – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej Maksymalna wysokość nowej zabudowy mieszkaniowej –20,0 m 25 % W okolicy znajduje się Politechnika Śląska, dworzec PKP, Rynek, przedszkola, sklepy , przychodnia oraz park. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 Ul. Konarskiego 12 44-100 Gliwice REGON: 631 25 224 15 Tel. 535 576 796 lub 603 843 389 Mail: [email protected] inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU Czy jest pozwolenie na budowę tak nie Czy pozwolenie na budowę jest ostateczne tak nie Czy pozwolenie na budowę jest zaskarżone Nr pozwolenia na budowę oraz nazwa organu, który je wydał Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych tak nie Termin, do którego nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości Opis przedsięwzięcia deweloperskiego Sposób pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu Zamierzony sposób i procentowy udział źródeł finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego Środki ochrony nabywców AU-7353/1094/2005 Prezydent Miasta Gliwice Rozpoczęcie prac budowlanych – kwiecień 2015 Planowane zakończenie prac budowlanych – wrzesień 2016 Luty 2017 rok Liczba budynków 1 Rozmieszczenie ich na --nieruchomości (należy podać minimalny odstęp pomiędzy budynkami) Polska Norma nr PN-70/B-02365 Deweloper zamierza finansować przedsięwzięcie z kredytu. Bankowy rachunek powierniczy służący gromadzeniu środków nabywcy Gwarancja instytucji finansowej gwarantująca zwrot środków nabywcy lokalu, w razie nie przeniesienia odrębnej własności w terminie określonym w umowie Główne zasady funkcjonowania wybranego rodzaju zabezpieczenia środków nabywcy Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego, w etapach Rozpoczęcie prac budowlanych – kwiecień 2015 Wykonanie : -projekt budowlany, obsługa geodezyjna ; kwiecień-listopad 2015 -fundamenty i ściany fundamentowe, izolacje ; kwiecień-luty 2016, -ściany konstrukcyjne i działowe ; kwiecień– listopad 2015 - konstrukcja i pokrycie dachu ; kwiecień 2015 - czerwiec 2016 - tynki, posadzki , balustrady, malowanie i ślusarka ; kwiecień – lipiec 2016 - Instalacje i przyłącza wodno-kanalizacyjne, gazowe, C.O., elektryczne ; kwiecień – wrzesień 2016 - zieleń, nawierzchnie utwardzone, elementy małej architektury; AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 Ul. Konarskiego 12 44-100 Gliwice REGON: 631 25 224 15 Tel. 535 576 796 lub 603 843 389 Mail: [email protected] kwiecień – lipiec 2016 Dopuszczenie waloryzacji ceny oraz określenie zasad waloryzacji Cena ulegnie zmianie tylko w następstwie zmiany stawki podatku VAT. WARUNKI ODSTĄPIENIE OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ Należy opisać na jakich warunkach można odstąpić od umowy deweloperskiej 1.Nabywca ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy: 1) jeżeli Umowa nie zawiera elementów, o których mowa w Ustawie o ochronie, za wyjątkiem zmian, na które Nabywca wyraził zgodę i które w treści niniejszej Umowy zostały wskazane, 2)jeżeli informacje zawarte w Umowie nie są zgodne z informacjami zawartymi w Prospekcie Informacyjnym wraz z załącznikami albo aneksie do niego, 3) jeżeli Deweloper nie doręczył Prospektu Informacyjnego wraz z załącznikami albo aneksu do niego zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie, 4) jeżeli informacje zawarte w Prospekcie Informacyjnym wraz z załącznikami albo aneksie do niego, na podstawie których zawarto Umowę, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania Umowy, 5) jeżeli Prospekt Informacyjny, na podstawie którego zawarto Umowę, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do Ustawy o ochronie. 2.W przypadku zmiany powierzchni Lokalu Nabywcy będzie przysługiwać prawo odstąpienia od Umowy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawiadomienia Nabywcy o zmianie powierzchni Budynku mieszkalnego lub dokonaniu obmiaru w trakcie Odbioru Technicznego, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Nabywca otrzyma zwrot całej wpłaconej części Ceny w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia odstąpienia od Umowy na wskazany rachunek bankowy. 3. Nabywca może odstąpić od Umowy w razie zwłoki Dewelopera w zawarciu Umowy Sprzedaży. Nabywca wyznaczy Deweloperowi dodatkowy 120 (stu dwudziesto) dniowy termin na zawarcie Umowy Sprzedaży, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 Ul. Konarskiego 12 44-100 Gliwice REGON: 631 25 224 15 Tel. 535 576 796 lub 603 843 389 Mail: [email protected] będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy, chyba że zwłoka Dewelopera jest spowodowana działaniem siły wyższej. 4. Deweloper może odstąpić od Umowy w razie zwłoki Nabywcy w odbiorze Przedmiotu Umowy. Deweloper wyznaczy Nabywcy kolejne terminy odbioru Przedmiotu Umowy, a w razie bezskutecznego upływu ostatecznego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy, chyba że niestawienie się Nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej. 5. Deweloper może odstąpić od Umowy w razie zwłoki Nabywcy w zawarciu Umowy Sprzedaży. Deweloper wyznaczy Nabywcy kolejny termin do zawarcia Umowy Sprzedaży, a w razie bezskutecznego upływu ostatecznego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy, chyba że niestawienie się Nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej. 6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Dewelopera z przyczyn leżących po stronie Nabywcy, Deweloper zwróci Nabywcy całą wpłaconą do chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu część Ceny, pomniejszoną o karę umowną w wysokości 4,5% ( cztery i pół procent) Ceny oraz skorygowaną o ewentualne rozliczenia wynikające z niniejszej Umowy. Termin zwrotu wynosi 30 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 7.W przypadku odstąpienia od Umowy przez Nabywcę z przyczyn leżących po stronie Dewelopera, Deweloper zwróci Nabywcy całą wpłaconą do chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu część Ceny, powiększoną o karę umowną w wysokości 4,5% (cztery i pół procent) Ceny oraz skorygowaną o rozliczenia, o ewentualne rozliczenia wynikające z niniejszej Umowy. Termin zwrotu wynosi 30 (trzydzieści) dni od doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Kara umowna o której mowa powyżej nie będzie należna w przypadku odstąpienia od umowy przez Nabywcę na podstawie ust. 3 powyżej. 8.W przypadku wykonania prac indywidualnej aranżacji przez Nabywcę, a następnie odstąpienia od niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze stron, Nabywca zobowiązany będzie do przywrócenia Budynku Mieszkalnego do AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 Ul. Konarskiego 12 44-100 Gliwice REGON: 631 25 224 15 Tel. 535 576 796 lub 603 843 389 Mail: [email protected] stanu pierwotnego lub zapłaty Deweloperowi kwoty stanowiącej równowartość kosztów związanych z przywróceniem Budynku Mieszkalnego do stanu pierwotnego. -------------------------------------------------------------------9.Oświadczenie woli Nabywcy o odstąpieniu od niniejszej Umowy jest skuteczne, jeżeli zawiera zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności Przedmiotu Umowy złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, w przypadku gdy został złożony wniosek o wpis takiego roszczenia do księgi wieczystej. 12.W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez Dewelopera, Nabywca zobowiązany jest wyrazić zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości. INNE INFORMACJE Informacja o zgodzie banku finansującego przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź finansującego działalność dewelopera w przypadku zabezpieczenia kredytu na hipotece nieruchomości, na której jest realizowane przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź też finansującego zakup nieruchomości lub jej części w przypadku równoczesnego ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego – na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie własności albo bezobciążeniowe przeniesienie na nabywcę własności nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienie ułamkowej części własności nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych: Informacja o możliwości zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa przez osobę zainteresowaną zawarciem umowy deweloperskiej z: 1) Aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości; 2) Kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 3) Kopią pozwolenia na budowę; 4) Sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową – sprawozdaniem spółki dominującej; 5) Projektem architektoniczno-budowlanym: Kopie ww. dokumentów wymienionych w pkt 1)-4)-5) zostaną udostępnione nabywcy w biurze sprzedaży w Namysłowie przy Partyzantów 1 pok. 109 AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 Ul. Konarskiego 12 44-100 Gliwice REGON: 631 25 224 15 Tel. 535 576 796 lub 603 843 389 Mail: [email protected] CZĘŚĆ INDYWIDUALNA 2 Cena m powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Określenie położenia oraz istotnych cech domu jednorodzinnego będącego przedmiotem umowy deweloperskiej lub budynku, w którym ma znajdować się lokal mieszkalny będący przedmiotem umowy deweloperskiej Od 3 996 zł brutto / m2 Liczba kondygnacji Technologia wykonania Standard prac wykończeniowych w części wspólnej budynku i terenu wokół niego, stanowiących część wspólną nieruchomości Liczba lokali w budynkach Liczba miejsc garażowych 7 Tradycyjna Załącznik nr 5 – Standard wykończenia Dostępne media w budynku Dostęp do drogi publicznej 65 Ogólna liczba miejsc garażowych 27 Energia elektryczna Ciepło z Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Woda pitna z miejskiej sieci wodociągowej Odprowadzanie ścieków i wód deszczowych do miejskiej kanalizacji ogólnospławnej Wjazd i wyjazd na teren nieruchomości od strony ul. Konarskiego Określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku, jeżeli przedsięwzięcie deweloperskie dotyczy lokali mieszkalnych Zgodnie z rzutem lokalu mieszkalnego Określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper Zgodnie z rzutem lokalu mieszkalnego AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 Ul. Konarskiego 12 44-100 Gliwice REGON: 631 25 224 15 Tel. 535 576 796 lub 603 843 389 Mail: [email protected] podpis dewelopera albo osoby upoważnionej do jego prezentacji oraz pieczęć firmowa agenta reprezentującego dewelopera …………………………………………………. Załączniki: 1. 2. 3. 4. 5. 6. KRS Spółki AB-Development Sp. z o.o. Pozwolenie na budowę - decyzja nr Odpis księgi wieczystej GL1G/00033956/3 Wypis i wyrys z rejestru gruntów Standard wykończenia budynku i lokalu Projekt architektoniczno-budowlany