regulamin konkursu wck_25.01.08
Transkrypt
regulamin konkursu wck_25.01.08
WPiR-RZP-340-4/08 REGULAMIN I WARUNKI KONKURSU REALIZACYJNEGO na opracowanie projektu Wiązowskiego Centrum Kultury w Wiązownie Wiązowna luty 2008 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 2. 3. 4. str.4 ZAMAWIAJĄCY I ORGANIZATOR KONKURSU RODZAJ I ZASADY OGÓLNE KONKURSU TERMINY SĄD KONKURSOWY ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU str.6 1. CEL, PRZEDMIOT I ZADANIE KONKURSU 2. ZAŁOŻENIA EKOLOGICZNE 3. BUDŻET ROZDZIAŁ III str.7 WARUNKI I WYMAGANIA JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ UCZESTNICY KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE I WYMAGANE DOKUMENTY 3. DOKUMENTY, KTÓRE BĘDĄ WYMAGANE OD AUTORA PRACY KONKURSOWEJ UZNANEJ ZA NAJLEPSZĄ 4. OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH ROZDZIAŁ IV str.9 SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ORGANIZATORA KONKURSU Z UCZESTNIKAMI KONKURSU ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 1. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ORGANIZATORA KONKURSU Z UCZESTNIKAMI KONKURSU 2. SPOSÓB PRZEKAZYWANIA WNIOSKU, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ROZDZIAŁ V str. 10 INFORMACJE O WZIĘCIU UDZIAŁU W KONKURSIE - ZASADY PRZYGOTOWANIA 1. WYMOGI FORMALNE 2. FORMA DOKUMENTÓW 3. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 4. OCENA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE ROZDZIAŁ VI SPOSÓB OPRACOWANIA I SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH str.11 1. INFORMACJE OGÓLNE O SPOSOBIE OPRACOWANIA PRACY KONKURSOWEJ 2. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O SPOSOBIE OPRACOWANIA PRACY KONKURSOWEJ 3. SPOSÓB SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH 2 ROZDZIAŁ VII OCENA PRAC KONKURSOWYCH str.13 1. TRYB OCENY PRAC KONKURSOWYCH 2. KRYTERIA OCENY ROZDZIAŁ VIII NAGRODY I OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU str.14 1. NAGRODY 2. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU ROZDZIAŁ IX INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU str.15 1. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKÓW KONKURSU, AUTORÓW PRAC NAGRODZONYCH I ZAMAWIAJĄCEGO, W TYM OBSZARY EKSPLOATACJI PRAC KONKURSOWYCH 2. ZAKRES PRACY PROJEKTOWEJ SPORZĄDZONEJ PRZEZ AUTORA NAJLEPSZEJ PRACY PO UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 3. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE WYKONANIA PROJEKTU ZAWIERANEJ W WYNIKU NEGOCJACJI PROWADZONYCH W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI Z AUTOREM NAJLEPSZEJ PRACY KONKURSOWEJ 4. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH UCZESTNIKOM KONKURSU ROZDZIAŁ X ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU KONKURSU Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 Załącznik 6 Załącznik 7 Załącznik 8 Załącznik 9 Załącznik 10 str.19 Wzór Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie Wzór oświadczenia w zakresie wymaganym w Rozdziale III Regulaminu konkursu Wykaz osób i podmiotów które będą wykonywać pracę konkursową Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych i zezwolenie na korzystanie z utworu Wzór karty identyfikacyjnej Potwierdzenie złożenia pracy konkursowej wraz z kartą identyfikacyjną Mapa geodezyjna w skali 1:1000 Inwentaryzacja zieleni Dokumentacja hydrogeologiczna ujęcia wód podziemnych – materiał informacyjny Dokumentacja fotograficzna – 4 zdjęcia terenu, zdjęcia satelitarne patrz http://maps.google.com/maps/mm?ie=UTF8&hl=pl&ll=52.171372,21. 29285&spn=0.001405,0.003616&t=h&z=18&om=0&msa=0&msid=11 7621467374787768744.000444761bcce6fbe7b96 Załącznik 11 Załącznik 12 Wypis z rejestru gruntów Program funkcjonalno-użytkowy 3 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAMAWIAJĄCY I ORGANIZATOR KONKURSU 1.1 Zamawiającym jest Gmina Wiązowna 05-462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 tel. 022 789 01 20 fax. 022 789 01 20 wew. 43 e-mail: [email protected] www.bip.wiazowna.pl 1.2 Informacji o konkursie udziela: Łukasz Nejman tel. 022 789 01 20 wew. 26, fax 022 789 01 20 wew. 43, email : [email protected] 1.3 Wszelką korespondencję związaną z niniejszym konkursem, należy kierować na adres Urząd Gminy Wiązowna, 05-462 Wiązowna, ul. Lubelska 59, tel, fax, email. jw z oznaczeniem: „Konkurs realizacyjny na opracowanie projektu Wiązowskiego Centrum Kultury w Wiązownie” 1.4 Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Uczestnika konkursu przedstawionych wymogów. 2. RODZAJ I ZASADY OGÓLNE KONKURSU Jest to konkurs ogólnopolski, otwarty, za zgłoszeniami, jednoetapowy, realizacyjny. 2.1. 2.2. 2.3. Konkurs prowadzony jest w oparciu o Rozdział 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), zwanej dalej „ustawą”. Konkurs jest konkursem jednoetapowym, w którym Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie do Zamawiającego, a Zamawiający dopuszcza do udziału w konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających warunki udziału w konkursie. Konkurs prowadzony jest w języku polskim a więc dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w konkursie, oświadczenia, prace konkursowe oraz inne składane przez Uczestników konkursu informacje, wnioski, zawiadomienia i dokumenty winny być składane w języku polskim. 3. TERMINY 3.1. Ogłoszenie konkursu materiały konkursowe do uzyskania ze strony internetowej www.bip.wiazowna.pl, a w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Wiązowna, pok. 209, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna w cenie kosztu reprodukcji powiększonego o koszt wysyłki tj ok. 50,00 pln. 3.2 Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie (zgodnie z w/wym. Ustawą w terminie min. 21 dni od ogłoszenia konkursu) 22 luty 2008 r. 14 marca 2008 r. 4 Zawiadomienie Uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i przekazanie zaproszenia do złożenia prac konkursowych 7 dni od daty złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie 3.4. Termin nadsyłania pytań anonimowych do 25 marca 2008 r. 3.5. Wysyłanie odpowiedzi do 26 marca 2008 r. 3.6 Składanie prac konkursowych 05 maja 2008 r. 3.7. Otwarcie prac konkursowych 19 maja 2008 r. 3.8. Rozstrzygnięcie konkursu, publiczne otwarcie kopert z nazwiskami autorów, wystawa prac konkursowych 3.3. 2 czerwca 2008 r. Wskazane terminy mogą ulec przedłużeniu. O zmianie terminów Zamawiający niezwłocznie poinformuje Uczestników konkursu. Zmiany te oraz wszystkie informacje będą zamieszczone na stronie internetowej organizatora konkursu www.bip.wiazowna.pl 4. SĄD KONKURSOWY Sąd Konkursowy zostanie powołany Zarządzeniem Wójta. 4.1 Skład Sądu konkursowego Sąd konkursowy liczy 6 osób. W skład Sądu konkursowego wchodzą pracownicy Urzędu Gminy Wiązowna: 1 przewodniczący, 1 sędzia referent, 4 członków sądu konkursowego. W przypadku odwołania członka Sądu konkursowego z przyczyn o których mowa w art. 17 ustawy Prawo zamówień publicznych lub innych przyczyn uniemożliwiających wykonywanie funkcji członka Sądu konkursowego, zostanie powołany sędzia rezerwowy, przedstawiciel Zamawiającego. 4.2. Zadania Sądu konkursowego 1) szczegółowe przygotowanie warunków konkursu, 2) sporządzenie Regulaminu Konkursu, 3) opracowanie odpowiedzi na anonimowe pytania uczestników konkursu, 4) kwalifikacja nadesłanych prac do grupy prac odpowiadających warunkom formalnym konkursu ( grupa O) i do grupy prac nie odpowiadających warunkom formalnym (grupa N) 5 5) ocena prac konkursowych, zgodnie z kryteriami określonymi w warunkach konkursu, 6) opracowywanie opinii o pracach konkursowych, 7) przyznanie nagród, 8) przygotowanie uzasadnienia rozstrzygnięcia konkursu, 9) opracowanie wniosków, zaleceń i wytycznych pokonkursowych, 10) zatwierdzenie protokołów posiedzeń sądu konkursowego. ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU 1.1. Cel konkursu; Wyłonienie najlepszego wykonawcy projektu Wiązowskiego Centrum Kultury w Wiązownie. opisanego w pkt 1,2; 1.3 niniejszego regulaminu. Koncepcja wyłoniona w drodze konkursu będzie podstawą dalszych prac projektowych, przewiduje się, powierzenie prac projektowych autorom zwycięskiej koncepcji. 1. Przedmiot konkursu - zamówienia Przedmiotem konkursu jest projekt budowlany wielobranżowy Wiązowskiego Centrum Kultury wraz z uzgodnieniami umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę, a w kolejnej fazie projekt wykonawczy. Złożony w konkursie projekt koncepcyjny wraz z wyceną prac projektowych i wstępną wyceną realizacji, umożliwi ocenę i wybór pracy najlepszej z punktu widzenia potrzeb Inwestora. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian programowych w fazie opracowywania projektu budowlanego. 1. Założenia formalne; W celu wyłonienia pracy najbardziej odpowiadającej potrzebom Zamawiającego ocenie poddane zostaną następujące elementy: Koncepcja architektoniczna WCK / projekt zagospodarowania terenu, rzuty wszystkich kondygnacji, elewacje ,charakterystyczne przekroje -min 2, propozycja etapowania inwestycji/. Cena wykonania projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę, oraz projektów wykonawczych i nadzorów autorskich. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji. Szacunkowe koszty eksploatacji obiektu. 2. Założenia techniczne i ekologiczne; Przewiduje się lokalizację WCK na dz.ew. Nr 214 obręb geodezyjny Wiązowna Gminna( powierzchnia dz.0,7 ha). Działka położona jest w Wiązownie przy ulicy Lubelskiej (droga wojewódzka nr 721), od strony południowej i południowo-wschodniej działka sąsiaduje ze starorzeczem rzeki Mieni. Koncepcja powinna spełniać założony program funkcjonalno-użytkowy załączony do materiałów konkursowych. Wiązowskie Centrum Kultury musi być zaprojektowane w sposób umożliwiający etapowanie realizacji. Koncepcja powinna spełniać wymagania ochrony środowiska i krajobrazu poprzez: odniesienie się i wykorzystanie w rozwiązaniach przestrzennych walorów środowiska : rzeźby koryta Mieni, ukształtowania terenu (np. przy projektowaniu 6 amfiteatru). Wyeksponowanie pomnika przyrody i walorów otaczającego drzewostanu. Harmonijne wpisanie architektury obiektu w krajobraz wiązowski z uwzględnieniem tradycyjnych form architektury i materiałów naturalnych :kamień, drewno, szkło. zastosowanie nowoczesnych technik budownictwa pasywnego, pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych dla potrzeb obiektu. wykorzystanie zmagazynowanego na działce humusu przy urządzaniu ogrodu otaczającego obiekt. Jednym z założeń Inwestora jest zastosowanie rozwiązań ekologicznych, w odniesieniu do obiektów kubaturowych oraz do urządzenia terenu. Wypływa to zarówno z chęci uzyskania obiektu o niskich kosztach eksploatacji, jak i z faktu że prócz funkcji rozrywkowej i kulturalnej Centrum ma także służyć celom dydaktycznym. 1.1. Obsługa komunikacyjna; Teren Wiązowskiego Centrum Kultury sąsiaduje z droga wojewódzka nr 721 (ul. Lubelska). - Obsługa komunikacyjna odbywać się będzie istniejącym zjazdem z drogi wojewódzkiej Nr 721. Jednakże należy uwzględnić dodatkowy wyjazd z działki na drogę wewnętrzną. - W koncepcji powinno znaleźć się 60-70 miejsc parkingowych, a także 1-2 miejsca dla autokarów. - Uwzględnienie połączenia z ul. Kościelną ciągami pieszymi-chodnikami przez działkę nr 216/16. ROZDZIAŁ III WARUNKI I WYMAGANIA JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ UCZESTNICY KONKURSU 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, bądź podmioty te występujące wspólnie. 1.2 Każdy Uczestnik konkursu może złożyć tylko jeden raz informację o udziale w konkursie oraz tylko jedną pracę konkursową. Uwaga: Za złożenie Wniosku i pracy konkursowej uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym Uczestnikiem konkursu. 1.3 Uczestnik konkursu, który złoży więcej niż jedną pracę konkursową zostanie wykluczony z konkursu, a wszystkie prace z jego udziałem zostaną odrzucone. 1.4 Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie określony został w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu. 1.5 Do złożenia pracy konkursowej zostają dopuszczeni Uczestnicy konkursu, którzy spełniają wymagania określone Regulaminem konkursu. 7 2. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE I WYMAGANE DOKUMENTY 2.1 Uczestnikami konkursu mogą być : 2.1.1 osoby fizyczne legitymujące się uprawnieniami do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej posługujące się osobami fizycznymi posiadającymi takie uprawnienia lub podmioty te występujące wspólnie i które spełniają dodatkowo wymagania z pkt. 2.1.2. i 2.1.3. 2.1.2 osoby, które nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2.1.3 ustala się, że co najmniej jedna osoba w zespole składającym pracę konkursową musi spełnić powyższe wymagania. 2.2 Uczestnikami konkursu nie mogą być : 2.2.1 osoby biorące udział w opracowywaniu regulaminu i warunków konkursu, 2.2.2 osoby biorące udział w organizowaniu konkursu, 2.2.3 osoby biorące udział w pracach Sądu Konkursowego, 2.2.4 osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, wykluczone z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.24 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 19 poz.117 z późn. zmianami), oraz zespoły autorskie, których członkami są takie osoby lub jednostki organizacyjne, 2.2.5 osoby pozostające w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej , pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z osobami wymienionymi w pkt. 2.2.1 , 2.2.2, 2.2.3, 2.2.6 osoby pozostające w takim stosunku prawnym lub faktycznym z członkami sądu konkursowego, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członków Sądu Konkursowego. 2.3 Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w konkursie W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w pkt.2.1 Uczestnicy konkursu składają we wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie, że posiadają uprawnienia niezbędne do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń i niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, a także, że dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jak również, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. DOKUMENTY, KTÓRE BĘDĄ WYMAGANE OD AUTORÓW NAGRODZONYCH PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OD AUTORA PRACY ZWYCIĘSKIEJ W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w pkt.2.1 Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych będzie wymagał przedłożenia przez Uczestników konkursu, których prace uznane zostały za najlepsze następujących dokumentów: 3.1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 8 miesięcy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych, 3.2. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Uczestnik konkursu (Wykonawca) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed wszczęciem postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych, 3.3. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych, 3.4. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych, 4. OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH Przystępując do konkursu każdy z Uczestników konkursu we wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie składa oświadczenie, iż w przypadku uznania złożonej przez niego pracy za zwycięską, wykona pracę konkursową i przeniesie na Organizatora konkursu autorskie prawa majątkowe do tej pracy, na warunkach określonych w Regulaminie konkursu oraz, że posiada uprawnienia niezbędne do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń i niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, a także dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jak również znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. ROZDZIAŁ IV SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ORGANIZATORA KONKURSU Z UCZESTNIKAMI KONKURSU ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 1) SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ORGANIZATORA KONKURSU Z UCZESTNIKAMI KONKURSU 1.1. Uczestnicy konkursu mogą zwracać się pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną do Organizatora konkursu o wyjaśnienie postanowień Regulaminu konkursu na adresy i nr faksu wymienione w Rozdziale I pkt 1.2 oraz 1.3. Regulaminu konkursu. 1.2. Organizator konkursu udzieli odpowiedzi na zapytania związane z Regulaminem konkursu pod warunkiem, że otrzyma je nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. 2.1. Organizator konkursu będzie przekazywał wyjaśnienia oraz informacje pisemnie lub za pomocą faksu bądź drogą elektroniczną i umieszczał na stronie internetowej www.bip.wiazowna.pl. 1.4 Informacje o konkursie znajdować się będą również na stronie www.bip.wiazowna.pl 9 1.5 Udzielone przez Organizatora konkursu wyjaśnienia oraz dokonane zmiany w Regulaminie konkursu są wiążące dla Uczestników konkursu. 2. SPOSÓB PRZEKAZYWANIA WNIOSKU, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 2.1 Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz wymagane Regulaminem konkursu oświadczenia i dokumenty Uczestnicy konkursu przekazują na piśmie. 2.2 Wniosek oraz wymagane Regulaminem konkursu oświadczenie, o których mowa w pkt. 2.1 uważa się za przekazane na piśmie w terminie wyznaczonym na ich złożenie, jeżeli przed upływem tego terminu zostaną wysłane Organizatorowi konkursu w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, zgodnie z postanowieniami Rozdziału V pkt. 2, po uprzednim powiadomieniu Organizatora konkursu, faksem lub pocztą elektroniczną, o ich wysłaniu, najpóźniej przed upływem terminu na ich złożenie. ROZDZIAŁ V INFORMACJE O WZIĘCIU UDZIAŁU W KONKURSIE - ZASADY PRZYGOTOWANIA 1. WYMOGI FORMALNE 1.1 Informacja o wzięciu udziału w konkursie sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu powinien zawierać wymagane oświadczenie według postanowień Rozdziału III Regulaminu konkursu. 1.2 Wniosek oraz oświadczenia do Wniosku w oryginale powinny być podpisane przez osobę uprawnioną, o której mowa w Rozdziale III Regulaminu konkursu. 1.3 W przypadku, gdy Uczestnicy konkursu wspólnie biorą udział w konkursie, wówczas Wniosek musi być podpisany przez wszystkich Uczestników konkursu biorących wspólnie udział w konkursie a załączone oświadczenia podpisane odpowiednio przez tego Uczestnika konkursu, którego dotyczą. 1.4 Dokumenty składane w formie kopii wymagają poświadczenia za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione. 1.6 W przypadku, gdy informacje zawarte we Wniosku stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, muszą być oznaczone klauzulą: “INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI ( Dz. U. z 2003r nr 153 poz. 1503 ze zm.) i dołączone odrębnie do Wniosku w zamkniętej kopercie i trwale połączone z Wnioskiem i pozostałymi dokumentami. 1.7 Zaleca się ponumerowanie stron Wniosku wraz z załącznikami, oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart Wniosku i załączników. 2. FORMA DOKUMENTÓW 2.1 Oświadczenia i dokumenty oraz informację o udziale w konkursie należy złożyć w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione. 3. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 1 3.1 Wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty, bądź za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt wysyłającego w Urzędzie Gminy Wiązowna, 05462 Wiązowna, ul. Lubelska 59. 3.2 Składając Wniosek za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej opakowanie przesyłki powinno zostać oznaczone jako “WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE PROJEKTU WIĄZOWSKIEGO CENTRUM KULTURY W WIĄZOWNIE” oraz opatrzone nazwą i adresem Uczestnika konkursu . 3.3 Termin składania Wniosków upływa 13 marca 2008 r., do godz. 15.30., z uwzględnieniem postanowień Rozdziału IV pkt. 2. 3.4 Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku. Organizator konkursu nie przewiduje zwrotu tych kosztów. 3.5 Uczestnik konkursu może zmienić lub wycofać wniosek wyłącznie przed upływem terminu składania informacji o udziale w konkursie. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu Wniosku musi zostać złożone w sposób i formie przewidzianych dla złożenia Wniosku z zastrzeżeniem, że opakowania (koperty) będą zawierały dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”/”WYCOFANIE – WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE PROJEKTU WIĄZOWSKIEGO CENTRUM KULTURY W WIĄZOWNIE”. 4. OCENA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 4.1 Zamawiający dokonuje oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie bezpośrednio po upływie terminu ich składania zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie konkursu i przepisami Prawa zamówień publicznych. 4.2 Po dokonaniu oceny spełniania warunków udziału w konkursie Zamawiający zaprosi do składania prac konkursowych Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w niniejszym regulaminie. 4.3 Uczestnicy nie spełniający wymagań podlegają wykluczeniu z udziału w konkursie. ROZDZIAŁ VI SPOSÓB OPRACOWANIA I SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH 1. INFORMACJE O SPOSOBIE OPRACOWANIA PRACY KONKURSOWEJ 1.1 Wersję graficzną koncepcji należy prezentować na sztywnych planszach naklejonych na lekki podkład w formacie 70x100 cm (w układzie poziomym – maksymalnie 5 plansz, z tym że zaleca się zmieszczenie wymaganych materiałów graficznych na czterech planszach), piąta plansza ma stanowić wizualizację. 1.2 Tekst opisu koncepcji, należy złożyć w formie oprawionego zeszytu A-4, w 3 egzemplarzach. Do opisu należy dołączyć tabele programowe i bilans terenu. Zaleca się ponumerowanie stron tekstu. 1 2. INFORMACJE KONKURSOWEJ SZCZEGÓŁOWE O SPOSOBIE OPRACOWANIA PRACY 2.1 Część graficzna : 2.1.1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500. 2.1.2. Schematy funkcjonalne głównych obiektów kubaturowych – czytelne, budynek Wiązowskiego Centrum Kultury 2.1.3. Wizualizacje projektowanej zabudowy w trzech ujęciach + całość z lotu ptaka, 2.1.4. Rzuty w skali 1:200 (należy wpisać na rzutach powierzchnie i nazwy poszczególnych pomieszczeń) Elewacje w skali 1:200 2.1.5. Charakterystyczne przekroje, w skali 1:200 2.2 Część opisowa 2.2.1. Opis koncepcji powinien zawierać: opis koncepcji budynków i koncepcji zagospodarowania ich otoczenia, ewentualnych powiązań z terenem i obiektami sąsiadującymi, opis materiałowy i opis uwzględniający elementy koncepcji trudne do przedstawienia graficznego. 2.2.2. Tabele programowe. 2.2.3. Harmonogram prac projektowych 2.2.4. Wersja elektroniczna punktów 2.1. oraz 2.2. 3. SPOSÓB SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH 3.1 Prace konkursowe należy składać w terminie do dnia 30 kwietnia 2008, do godz. 15.00., za pokwitowaniem odbioru (załącznik Nr 6 do Regulaminu konkursu) w siedzibie Urzędu Gminy Wiązowna 05-642 Wiązowna, ul. Lubelska 59. Pracę uważa się za złożoną w terminie, jeżeli przed upływem wskazanego terminu zostanie wysłana Organizatorowi konkursu i Uczestnik konkursu, najpóźniej przed upływem terminu na jej złożenie powiadomi Organizatora konkursu – faksem 022 789 01 20 wew 42 lub pocztą elektroniczną - o jej wysłaniu. Prace te muszą dotrzeć do Urzędu Gminy Wiązowna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 maja 2008 r. Doręczone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 3.2 Osobiste doręczenie prac konkursowych pod adresem wskazanym w pkt 3.1 jest możliwe wyłącznie do dnia 30 kwietnia 2008 r. do godz. 16 00. 3.3 Praca konkursowa złożona przez Uczestnika może być wycofana wyłącznie przed upływem terminu do składania prac konkursowych. Wycofanie pracy może nastąpić po przedstawieniu oryginalnego pokwitowania odbioru pracy, wystawionego przez Organizatora konkursu. 3.4 Praca konkursowa wraz z opisem i innymi elementami pracy nie może być podpisana. Praca musi być oznaczona sześciocyfrowym numerem rozpoznawczym dalej zwanym NUMEREM wybranym dowolnie przez Uczestnika konkursu. Numer należy umieścić na wszystkich elementach pracy (zaleca się prawy górny róg ), tj. opisie, planszach oraz na pokwitowaniu złożenia pracy konkursowej, a także na kopercie ze składem zespołu autorskiego załączanej do pracy konkursowej zał. nr 5 oraz opakowaniu pracy konkursowej. Cyfry blok prosty wys. 10mm Prace konkursowe należy składać w opakowaniach uniemożliwiających ich bez śladowe otwarcie i zapoznanie się z zawartością opakowania. Opakowanie musi zostać opisane jako „KONKURS NA OPRACOWANIE PROJEKTU WIĄZOWSKIEGO CENTRUM KULTURY W WIĄZOWNIE” oraz oznakowanie NUMEREM nadanym wszystkim elementom pracy konkursowej. 1 3.5 Do pracy konkursowej należy dołączyć zaklejoną kopertę oznaczoną NUMEREM (wewnątrz opakowania), zawierającą informacje o składzie autorskim (załącznik Nr 5 do Regulaminu konkursu). 3.6 Opakowanie pracy konkursowej nie może być opatrzone nazwą Uczestnika konkursu składającego pracę, ani innymi informacjami umożliwiającymi zidentyfikowanie autora pracy przed rozstrzygnięciem konkursu przez Sąd konkursowy. W przypadku przesłania pracy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, adres zwrotny i nazwa podane na opakowaniu nie mogą być adresem i nazwą Uczestnika konkursu. 3.7 Prace konkursowe zostaną zaszyfrowane, poprzez nadanie trzycyfrowego kodu każdej pracy. Z czynności tej sporządzony zostanie protokół, który zostanie przekazany Kierownikowi Zamawiającego. 3.8 Uczestnicy konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem pracy konkursowej. Organizator konkursu nie przewiduje zwrotu tych kosztów. ROZDZIAŁ VII OCENA PRAC KONKURSOWYCH 1. TRYB OCENY PRAC KONKURSOWYCH 1.1 Oceny prac dokonuje Sąd konkursowy na posiedzeniach zamkniętych, w zakresie zgodności tych prac z wymaganiami określonymi w Rozdziale VI i kryteriami oceny prac konkursowych ustalonych w pkt. 2 niniejszego rozdziału. 1.2 Prace nie spełniające wymagań określonych w Rozdziale VI nie będą podlegały ocenie według kryteriów ustalonych w pkt. 2 niniejszego rozdziału. 1.3 Sąd konkursowy rozstrzyga konkurs, dokonując wyboru dwóch najlepszych prac konkursowych. W szczególności Sąd konkursowy: a) wskazuje prace, które powinny być nagrodzone wraz z rodzajem i wysokością nagrody , b) sporządza informacje o pracach konkursowych, c) przygotowuje uzasadnienie rozstrzygnięcia konkursu, d) przedstawia wyniki konkursu do zatwierdzenia Kierownikowi Zamawiającego. 1.4 Po rozstrzygnięciu konkursu, w trakcie czynności publicznego otwarcia kopert Sąd konkursowy dokonuje identyfikacji prac nagrodzonych, przyporządkowując prace poszczególnym Uczestnikom w oparciu o NUMER umieszczony na karcie identyfikacyjnej. W przypadku stwierdzenia, po identyfikacji prac konkursowych, że praca konkursowa została złożona przez Uczestnika nie zaproszonego do złożenia pracy konkursowej, taka praca zostanie uznana za nieważną. Nastąpi to w przypadku gdy karta identyfikacyjna nie będzie podpisana, lub będzie podpisana przez inną osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu uczestnika konkursu, niż osoba podpisana na wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie. W takim przypadku dalsze otwieranie kopert zostaje przerwane a przewód sądowy zostaje powtórzony. 1.5 O rozstrzygnięciu konkursu Organizator konkursu zawiadomi Uczestników konkursu, którzy złożyli prace konkursowe, informując jednocześnie o czasie trwania i miejscu wystawy prac konkursowych. 1 2.0 KRYTERIA OCENY 2.1 Ocena prac konkursowych będzie dokonywana wyłącznie w oparciu o część graficzną i część opisową pracy konkursowej. Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów: a) Poprawność, atrakcyjność, walory przestrzenne, wartości rozwiązań funkcjonalnoprzestrzennych, programowo architektonicznych – 30%, b) walory eksploatacyjne i ekonomiczność rozwiązań, gospodarka energetyczna oszczędności energetyczne, rozwiązanie proekologiczne – 30%, c) cena wykonania szczegółowego opracowania złożonej pracy konkursowej- 40%, ROZDZIAŁ VIII NAGRODY I OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 1. Nagrodami w konkursie są 1.1. Zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych. 1.2. Nagroda pieniężna w kwocie 40.000 brutto dla zwycięscy negocjacji. 1.3. Zamawiający przyzna nagrodę o której mowa w pkt. 1.1. dwóm Uczestnikom konkursu, którzy uzyskają najwyższe oceny pracy konkursowej odpowiadających warunkom, określonym w Regulaminie konkursu. 1.4. Wyłoniony spośród negocjacji zwycięzca konkursu będzie miał możliwość opracowania dokumentacji projektowej (koncepcja wielobranżowa, projekt architektoniczno-budowlany i wielobranżowy projekt wykonawczy) budynku Wiązowskiego Centrum Kultury i zagospodarowania terenu całego Wiązowskiego Centrum Kultury. 1.5. Sąd konkursowy zastrzega sobie prawo do ograniczenia nagrody pieniężnej lub nie przyznania jej, jeśli w ocenie Sądu konkursowego złożone prace nie spełnią kryteriów oceny prac w stopniu pozwalającym na ich przyznanie. 1.6 Zamawiający w terminie nie krótszym niż 15 dni od dnia zatwierdzenia wyników konkursu przez Kierownika Zamawiającego zaprosi do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia dwóch autorów wybranych prac konkursowych. 1.7 Nagroda pieniężna będzie wypłacona w terminie nie krótszym niż 30 dni od daty zatwierdzenia wyniku konkursu przez Kierownika Zamawiającego. 2. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 2.1 Ogłoszenie o wyniku zostanie opublikowane na stronie internetowej Gminy Wiązowna 2.2 Niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu Zamawiający przekazuje ogłoszenie o jego wynikach w Biuletynie Zamówień Publicznych. 2.3 Po rozstrzygnięciu konkursu, prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie, o czym Organizator konkursu zawiadomi odrębnie. 2.4 Prace konkursowe, którym nie przyznano nagród, będą do odebrania, za zwrotem pokwitowania złożenia pracy po zamknięciu wystawy. Prace nie odebrane w przeciągu miesiąca po zamknięciu wystawy przechodzą na własność Zamawiającego. 1 ROZDZIAŁ IX INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU 1. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKÓW KONKURSU, AUTORÓW PRAC NAGRODZONYCH I ZAMAWIAJĄCEGO, W TYM OBSZARY EKSPLOATACJI PRAC KONKURSOWYCH 1.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo prezentacji wszystkich lub wybranych prac konkursowych podczas wystawy pokonkursowej, a także możliwość ich reprodukcji i publikacji za pomocą dowolnej techniki bez wynagrodzenia dla ich autorów (zespołów autorskich). 1.2 Ustalenia pkt. 1.1 nie naruszają osobistego prawa autorskiego autorów prac. 1.3 Zwycięzca konkursu, przeniesie ponadto na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do nagrodzonej pracy (utworu), w szczególności na następujących polach eksploatacji: a) prawa do opracowania utworu, w szczególności jego przeróbki lub adaptacji. Każde takie opracowanie zostanie powierzone autorowi utworu o ile będzie wykonane zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego i bez dodatkowego wynagrodzenia, b) prawa do opracowania utworu polegającego na sporządzaniu utworów zależnych, w szczególności projektów architektonicznych, budowlanych i wykonawczych, jednakże powierzenie opracowania pracy konkursowej stanowiące nagrodę w konkursie innej osobie niż autor nagrodzonej pracy może mieć miejsce jedynie w sytuacji nie zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn wymienionych w punkcie 1.6, c) prawa do wykonywania robót budowlanych wg projektów sporządzonych na podstawie utworu, wszystkich innych polach eksploatacji wymienionych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U z 2006 r. Nr 90 poz. 631, z poźn. zm). 1.4 Uczestnik konkursu, który otrzymał nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji bez ogłoszenia zobowiązany jest do przystąpienia do negocjacji bez ogłoszenia w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, a Zwycięzca negocjacji, do podpisania umowy na warunkach określonych w „Istotnych postanowieniach umowy w sprawie wykonania projektu” (punkt 3 niniejszego rozdziału) oraz uzgodnionych w trakcie negocjacji. 1.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo zobowiązania, w trakcie negocjacji, Uczestnika konkursu, który otrzymał nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji zamówienia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej, aby przy sporządzaniu projektu stanowiącego szczegółowe opracowanie pracy konkursowej uwzględnić zalecenia do pracy konkursowej, jeśli zostaną wskazane przez Sąd konkursowy . 1.6 Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, o których mowa w punkcie 1.4. w razie: 1.6.1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. 1.6.2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia. 1.6.3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 1 1.6.7. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. ( zgodnie z art. 93 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.) 2. ZAKRES PRACY PROJEKTOWEJ SPORZĄDZONEJ PRZEZ AUTORA NAJLEPSZEJ PRACY PO UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 2.1 Opracowanie sporządzone w wyniku udzielenia zamówienia obejmie: Szczegółowy zakres opracowania zawarty w punkcie 2.2. wraz ze wszystkimi pozwoleniami + harmonogram prac projektowych + pełnienie nadzorów autorskich 2.2. Szczegółowy zakres wykonania opracowania wybranej pracy konkursowej: 2.2.1. Przygotowanie terenu budowy: a) dokumentacja na wykonanie przyłączy infrastruktury technicznej: - przyłącze wodociągowe, - przyłącze energetyczne, - przyłącze kanalizacyjne, - przyłącze gazowe, - przyłącze teletechniczne, b) projekt zjazdu z drogi wojewódzkiej 721 na działkę nr ew. 214 c) projekt organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej 721 w rejonie zjazdu na działkę, 2.2.2. Projekty budynków i obiektów budowlanych WCK w zakresie kompletnego ich wznoszenia. 2.2.3. Projekty budowlane: 2.2.4. projekty architektoniczne, 2.2.5. projekty konstrukcyjne, 2.2.6. projekty instalacyjne, 2.2.7. projekty technologiczne, 2.2.8. projekty przebudowy istniejących obiektów infrastruktury technicznej 2.2.9. Projekty wykonawcze: a) detali architektonicznych i oraz urządzeń budowlanych, b) rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, c) instalacji i wyposażenia technicznego, d) projekty wykonawcze instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska i wykorzystania energii odnawialnej, e) wykończeń i aranżacji wnętrz. 1 2.2.10. Przedmiary i kosztorysy. a) przedmiary robót, b) kosztorysy ślepe, c) kosztorysy inwestorskie uproszczone, d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 2.2.11. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 2.2.12. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku WCK, o której mowa w Prawie Budowlanym 2.2.13. Zagospodarowanie terenu: a) projekt zagospodarowania działki – część graficzna wykonana na mapie do celów projektowych w skali 1:500 b) projekt zagospodarowania działki – część opisowa, c) projekty wykonawcze drogowe, terenów utwardzonych i parkingów, d) projekt oświetlenia terenu, e) projekt osłony śmietnikowej, f) projekt kanalizacji deszczowej z odbiornikiem, g) projekt ogrodzenia działki, h) projekt ogródka jordanowskiego, i) projekt zagospodarowania terenu zielenią. Przedmiary, kosztorysy ślepe i inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać w 3 egzemplarzach. Pozostałą dokumentację należy wykonać w 6 egzemplarzach. Całość rzeczową należy również opracować w wersji elektronicznej dla celów przygotowania dokumentacji przetargowej. 3. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE WYKONANIA PROJEKTU ZAWIERANEJ W WYNIKU NEGOCJACJI PROWADZONYCH W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA Z AUTOREM NAJLEPSZEJ PRACY KONKURSOWEJ 3.1 Wymienione w punkcie 2.1. projekty Wiązowskiego Centrum Kultury zostaną wykonane przez Wykonawcę (Uczestnika konkursu) w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. W przypadku braku możliwości uruchomienia funduszy na realizację przedsięwzięcia w ciągu 12 miesięcy od chwili rozstrzygnięcia konkursu Zamawiający nie ponosi żadnych zobowiązań finansowych w stosunku do Wykonawcy z tytułu poniesionych kosztów. 3.2 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za wykonanie projektu uzgodnioną w trakcie negocjacji kwotę. 1 3.3 Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy zgodnie z harmonogramem rzeczowofinansowym. 3.4 Za odstąpienie jednej ze stron od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% (dwadzieścia procent) łącznego wynagrodzenia brutto. 3.5 Wykonawca zobowiąże się do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji budynku w oparciu o projekt sporządzony przez Wykonawcę, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 3.2. 3.6 Wykonawca będzie ubezpieczony z tytułu wykonywanej działalności na kwotę nie mniejszą niż 500.000zł (pięćset tysięcy zł). 3.7 Z chwilą przekazania dokumentacji projektowej, o której mowa w punkcie 2.1. potwierdzoną protokołem zdawczo-odbiorczym Wykonawca przekaże Zamawiającemu prawa autorskie majątkowe do sporządzonego projektu. 3.8 Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na inne osoby praw lub obowiązków wynikających z Umowy. 3.9 Zamawiający zastrzega sobie ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy będzie kaucja gwarancyjna w wysokości 5% wynagrodzenia netto, która zostanie utworzona z kwoty należnej za wykonanie robót, w ten sposób, że z faktury zostanie potrącone 5% wartości netto faktury. Kaucja gwarancyjna zostanie zwrócona Wykonawcy w następujących częściach i terminach: a) 70% kaucji, gwarantującej wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z Umową, w terminie 30 dni po odbiorze dokumentacji. b) 30% kaucji, przeznaczonej na pokrycie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi, w terminie do 30 dni po upływie terminu rękojmi, w przypadku braku roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi. 4. POUCZENIE O ŚRODKACH UCZESTNIKOM KONKURSU OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 4.1 Uczestnikom konkursu, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ustawą Prawo zamówień publicznych (protest, odwołanie, skarga). 4.2. Wskazane w pkt 4.1 środki ochrony prawnej nie przysługują wobec rozstrzygnięcia Sądu konkursowego w zakresie oceny prac konkursowych oraz wyboru najlepszej pracy konkursowej. 4.3 Uczestnik konkursu może wnieść protest: 4.3.1 na treść ogłoszenia o konkursie - w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, 4.3.2 na postanowienia Regulaminu konkursu - w terminie 7 dni od dnia, w którym powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4.4 Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. 1 4.5 Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 4.6 Od rozstrzygnięcia protestu można wnieść odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię odwołania Organizatorowi konkursu. 4.7 Na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienie Zespołu Arbitrów przysługuje skarga do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 4.8 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia zespołu arbitrów, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. ROZDZIAŁ X ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU KONKURSU Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 Załącznik 6 Załącznik 7 Załącznik 8 Załącznik 9 Załącznik 10 Wzór formularza Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie Wzór oświadczenia w zakresie wymaganym w Rozdziale III Regulaminu konkursu Wykaz osób i podmiotów które będą wykonywać pracę konkursową Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych i zezwolenie na korzystanie z utworu Wzór karty identyfikacyjnej Potwierdzenie złożenia pracy konkursowej wraz z kartą identyfikacyjną Mapa geodezyjna w skali 1:1000 Inwentaryzacja zieleni- materiał informacyjny Dokumentacja geotechniczna – materiał informacyjny Dokumentacja fotograficzna – 4 zdjęcia terenu, zdjęcia satelitarne patrz: http://maps.google.com/maps/mm?ie=UTF8&hl=pl&ll=52.171372,21.29285& spn=0.001405,0.003616&t=h&z=18&om=0&msa=0&msid=11762146737478 7768744.000444761bcce6fbe7b96 Załącznik 11 Załącznik 12 Wykaz działek gminnych i prywatnych ( wypis z rejestru gruntów) Program Funkcjonalno-Użytkowy Wójt Gminy (-) Marek Jędrzejczak Wiązowna, dnia 22 lutego 2008 r. 1