UMOWA NR ..... / 08 na dostawę samochodu dostawczego dla
Transkrypt
UMOWA NR ..... / 08 na dostawę samochodu dostawczego dla
UMOWA NR ..... / 08 na dostawę samochodu dostawczego dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie zawarta pomiędzy 1. ………………………………. z siedzibą w …….. przy ul. ………………… zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta … Rejestru Sądowego pod nr KRS o kapitale zakładowym: złotych, reprezentowaną przez: ……………………………………………………… zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą; a 2. Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie reprezentowanym przez : ........................................................................... zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym; w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego z dnia ..................2008 r. strony zawierają umowę o następującej treści § 1. Przedmiot umowy: Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy którym jest samochód dostawczy marki ............... dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie zwany dalej w treści umowy „Samochodem”. Sprzedający oświadcza, że samochód spełnia parametry określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. § 2. Ukształtowanie wynagrodzenia Za przedmiot umowy opisany w § 1 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości : netto : .......................................... podatek VAT : ......................................... razem brutto : ........................................... Słownie brutto : ................................................................. ………………………. Wartość dostawy. obejmuje cenę samochodu dostawczego wraz z odpowiednią dokumentacją i kosztami § 3. Termin i warunki dostawy: Termin odbioru przedmiotu umowy ustala się na nie później niż do dnia 31 października 2008 roku . 2. Samochód będzie dostarczony do siedziby Zamawiającego mieszczącej się w Tuszynie przy ul. Brzezińskiej 86A na koszt Wykonawcy. 3. Wykonawca dostarczy wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji samochodu do siedziby Zamawiającego, najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem odbioru pojazdu. 1. § 4. Gwarancja: 1. Wykonawca gwarantuje, że samochód który zgodnie z § 1 umowy ma być dostarczony, jest najlepszej jakości, tak co do materiału, jak i co do jego przetworzenia oraz, że zostanie dostarczony w komplecie zgodnie ze specyfikacją zawartą w umowie. 2. Okres gwarancji rozpoczyna się automatycznie z dniem dostarczenia samochodu.. 3. Wykonawca udziela Zamawiającemu na samochód gwarancji : a) silnik, podzespoły mechaniczne i elektryczne - .... lata od daty odbioru bez zastrzeżeń, b)powłoki lakiernicze - .... lata od daty odbioru bez zastrzeżeń, c) silnik, podzespoły mechaniczne i elektryczne - .... lata od daty odbioru bez zastrzeżeń. 4.. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że autoryzowany serwis tego samochodu w Polsce prowadzi firma: ………………………. tel. , fax. ….. . 5. Integralną częścią Umowy jest załącznik nr 3 (WARUNKI GWARANCJI) § 5. Dokumentacja techniczna: Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu w dniu dostawy samochodu niżej wymienioną dokumentację: a) instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim, b) katalog części zamiennych w języku polskim, c) certyfikat bezpieczeństwa CE. § 6. Odbiór techniczny Odbiór techniczny oraz przekazanie do eksploatacji u Zamawiającego z udziałem przedstawicieli Wykonawcy. samochodu zostanie przeprowadzone § 7. Warunki płatności: 1. Należność za dostarczony samochód zostanie zapłacona na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu. 2. Podstawą do wystawienia faktury jest odbiór techniczny bez zastrzeżeń przedmiotu umowy – samochodu dostawczego. 3. Zapłata należności nastąpi przelewem - na konto bankowe Wykonawcy Nr konta: ......................................................................................................... 4. Dniem zapłaty jest dzień wystawienia polecenia przelewu. § 8. Kary umowne: 1. Obowiązującą forma odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne. A) W przypadku nie dostarczenia samochodu w terminie ustalonym w § 3 punkt 1 lub dostarczenia samochodu niezgodnego z postanowieniami § 1 umowy Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto ,za każdy dzień opóźnienia. B) W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy jest on obowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto. 2. Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 3. Każda ze stron może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. § 9. Siły wyższe: 1. Gdy dostawa zostanie częściowo utrudniona lub uniemożliwiona z powodu sił wyższych, Wykonawca powinien o tym, jak również o ponownych normalnych warunkach, natychmiast powiadomić Zamawiającego faksem oraz listem poleconym. 2. Gdyby jednak wypełnienie umowy miało się wydłużyć o ponad 1 miesiące a partnerzy umowy nie mogliby dojść do porozumienia co do dalszego wypełnienia umowy, wtedy Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, bez potrzeby wyznaczania dodatkowego terminu. § 10. Odstąpienie od umowy 1. W razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcie umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy. 2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Strona odstępująca od umowy winna podać przyczynę odstąpienia. 4. Oświadczenie o odstąpieniu winno być doręczone drugiej stronie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres strony podany w treści niniejszego kontraktu. 5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody oraz utraconych korzyści. § 11. Rozstrzyganie sporów : Jeżeli pomiędzy stronami dojdzie do sporu dotyczącego wzajemnych zobowiązań z tytułu wykonania umowy, będzie on ostatecznie rozstrzygnięty przez Sąd w Łodzi. § 12. Przenoszalność umowy: Zamawiający i Wykonawca mogą przenieść swoje uprawnienia kontraktowe na osoby trzecie tylko na podstawie wzajemnej ugody. § 13. Zmiany i uzupełnienia: Zmiany i uzupełnienia w niniejszej umowie obowiązują jedynie wtedy gdy spełniają wymogi określone w art 144 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dokonywane są pisemnie i zostaną podpisane przez obydwu partnerów umowy pod rygorem nieważności. § 14. Opłaty: Ewentualnie obowiązujące dla tej umowy opłaty lub podatki każdy z partnerów umowy ponosi w swoim zakresie. § 15. Wejście w życie umowy Kontrakt jest ważny po jego podpisaniu przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. § 16. Klauzula wyboru prawa Umowa podlega prawu polskiemu, a w sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej umowy zastosowanie znajdują odpowiednie postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. § 17. Postanowienia końcowe Niniejsza umowę sporządzono na 4 stronach w 2 oryginalnych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki : 1. Oferta Wykonawcy, 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 3. Warunki gwarancji Data: .................... rok. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA