docwspólny słownik zamówień (cpv): 33.12.41.00-6 30.21.30.00
download 
Reklamacja Transkrypt
wspólny słownik zamówień (cpv): 33.12.41.00-6 30.21.30.00
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PAM Ul. Unii Lubelskiej 1 71-252 Szczecin www.spsk1.szn.pl WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 33.12.41.00-6 30.21.30.00-5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak OS/ZP/122/09 z dnia 26.10.2009 r. dotyczy: przetargu nieograniczonego poniŜej 133 000 EURO Nr OS/ZP/122/09 na: dostawę systemu Real-time PCR, zestawy komputerowe z oprogramowaniem, notebook do SPSK Nr 1 PAM. SPIS TREŚCI: Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Instrukcja dla Wykonawców. Opis przedmiotu zamówienia. Formularze ofertowe i załączniki: Oferta cenowa (Zał. Nr 1) Oświadczenie Wykonawcy (Zał. Nr 2) Projekt umowy. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 23 września 2008 r. Nr 171,poz.1058 ). ms/MM SIWZ–- OS/ZP/122/09 – system, zestawy komputerowe, notebook 1/26 ROZDZIAŁ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Opis sposobu przygotowania ofert 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Oferty, stanowiącym załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Cena podana w ofercie ma obejmować wszystkie upusty i rabaty. Do oferty muszą być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 4 instrukcji dla Wykonawców. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś dokumentu, kaŜda strona tego dokumentu musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy. Oferta musi zawierać spis treści z podaniem stron na których znajdują się poszczególne dokumenty. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Propozycje rozwiązań wariantowych nie będą brane pod uwagę. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upowaŜnione do reprezentacji Wykonawcy. UpowaŜnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osoby upowaŜnione do reprezentacji Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w kopercie posiadającej: - nazwę i adres Zamawiającego, - nazwę i adres Wykonawcy - oznaczenie: „przetarg nieograniczony Nr OS/ZP/122/09 – sprzęt pakiet Nr ............” - napis „ nie otwierać przed dniem 05.11.2009 r. (termin otwarcia ofert) Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany oraz wycofać złoŜoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert. ms/MM SIWZ–- OS/ZP/122/09 – system, zestawy komputerowe, notebook 2/26 1.15. Oferta złoŜona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 1.16. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 2. Odrzucenie ofert. 2.1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złoŜą nie podlegającą odrzuceniu ofertę. 2.2. Ofertę odrzuca się, jeŜeli: 1) jest niezgodna z ustawą; 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeŜeniem art. 87 ust 2 pkt 3 3) jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złoŜona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert; 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3; 8) jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów. 2.3. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 3. Wykluczenie Wykonawcy 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie jeŜeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania , 2) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacje majątku upadłego; 3) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, ms/MM SIWZ–- OS/ZP/122/09 – system, zestawy komputerowe, notebook 3/26 odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w ms/MM SIWZ–- OS/ZP/122/09 – system, zestawy komputerowe, notebook 4/26 zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy. 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieŜ Wykonawców, którzy: 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 2) złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 3) nie złoŜyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złoŜone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeŜeniem art.26 ust.3 ustawy PZP; 4) nie wnieśli wadium, w tym równieŜ na przedłuŜony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłuŜenie okresu związania ofertą dotyczy postępowań prowadzonych powyŜej progów określonych w rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 11 ust.8 ustawy PZP. 3. Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 4. Wymagania wobec Wykonawców 4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, nie wykluczeni na postawie art. 24 oraz spełniający warunki zawarte w art.22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych to jest: 1. złoŜą oświadczenie na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 2. potwierdzą oświadczenie wymienione w pkt. 1 następującymi dokumentami, złoŜonymi w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upowaŜnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października ms/MM SIWZ–- OS/ZP/122/09 – system, zestawy komputerowe, notebook 5/26 2008 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane: 2.1. w celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podst. Art. 24 ustawy PZP: a) Koncesję, zezwolenie lub licencję , jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. b) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c)Zgłoszenie lub Wpis do Rejestru Wyrobu Medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE, dla którego wystawiono deklarację zgodności lub inny dokument wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami w zaleŜności od klasy sprzętu. d) katalog w języku polskim z opisem oferowanego sprzętu 3. Zgodnie z art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli oświadczeń, pełnomocnictw i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złoŜyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, Ŝe mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania. 5. Kryteria i sposób oceny ofert. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem: KRYTERIUM cena RANGA 100% Łącznie 100 % cena najniŜsza Kryterium ------------------------ x 100 pkt. x znaczenie kryterium - .......... % cena oferty badanej Zamawiający wymaga aby cena była obliczana w następujący sposób: ms/MM SIWZ–- OS/ZP/122/09 – system, zestawy komputerowe, notebook 6/26 - cena jednostkowa netto: cena zaoferowana przez Wykonawcę za jedną sztukę - wartość netto: iloczyn ceny jednostkowej netto i ilości - stawka VAT: procentowa stawka podatku - wartość VAT: wyraŜona w złotówkach kwota podatku - wartość brutto: suma wartości netto i wartości podatku VAT. Do oceny Zamawiający przyjmie kwotę brutto podaną przez Wykonawcę w ofercie. Punktacja dla kryterium dokonywana będzie z uwzględnieniem relacji do najkorzystniejszych warunków zaproponowanych w postępowaniu. Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez ofertę według kryterium, obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. KaŜda oferta, podlega indywidualnej ocenie przez Zamawiającego. KaŜda oferta, podlega indywidualnej ocenie przez Zamawiającego. 6. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. a. Ofertę naleŜy złoŜyć w zabezpieczonej kopercie opatrzoną napisami jak w punkcie 1.12. w sekretariacie Dyrektora SPSK Nr 1 w Szczecinie, w terminie do dnia 05.11.2009 r. do godz. 0900 b. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.11.2009 r., o godz. 10 00 w Dziale Zamówień Publicznych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 PAM, przy ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie 7. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 7.1. Wykonawca moŜe zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień , chyba Ŝe, prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do zamawiającego na mniej niŜ 6 dni przed terminem składania ofert. 7.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na własnej stronie internetowej. 7.3. Zamawiający moŜe zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Informacja o terminie zebrania Zamawiający zamieszcza na własnej stronie internetowej. Zamawiający sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informacje z zebrania Zamawiający doręcza ms/MM SIWZ–- OS/ZP/122/09 – system, zestawy komputerowe, notebook 7/26 niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza na własnej stronie internetowej. 7.4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe w kaŜdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na własnej stronie internetowej. 7.5. Zamawiający przedłuŜa termin składania ofert, jeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 7.6.Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawców o przedłuŜeniu terminu składania ofert i umieszcza tą informację na własnej stronie internetowej. 7.7. Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest : mgr Małgorzata Stachowiak , mgr Agnieszka Kosatarelas-Filip Sekcja Zamówień Publicznych, tel. 91 425 30 08, Zamawiający dopuszcza formę porozumiewania się z Wykonawcą za pomocą faxu oraz e-maila Nr faxu:91 425 30 01;e-mail:[email protected], godziny pracy: 7.30 – 15.00. Korespondencja , która wpłynie do Zamawiającego po godzinach jego urzędowania zostanie potraktowana tak jakby przyszła w dniu następnym. 8. Okres związania ofertą Składający ofertę pozostaje nią związany, przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 9. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert. 9.1. Otwarcie ofert jest jawne. 9.2.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 9.3.Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy, adresy Wykonawców, ceny ofert oraz inne informacje zawarte w ofercie. 9.4. Wykonawca powinien określić, których informacji Zamawiający nie moŜe ujawnić (art. 8 ust. 3 – Ustawy Prawo zamówień publicznych) z wyjątkiem informacji o których mowa w art. 86 ust. 4. 9.5. W przypadku, gdy Wykonawca nie uczestniczył w otwarciu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informacje z punktu 9.3 i 9.4. 9.6. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia. ms/MM SIWZ–- OS/ZP/122/09 – system, zestawy komputerowe, notebook 8/26 9.7. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu. 9.8. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŜnieniu postępowania, z tym Ŝe oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 9.9. W trakcie dokonywania badania i oceny złoŜonych ofert, Zamawiający moŜe Ŝądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień treści złoŜonych przez nich ofert z zastrzeŜeniem, ze nie zostanie dokonana jakakolwiek zmiana w treści oferty oraz nie dopuszczalne będzie prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą. 9.10. Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia, czy nie podlegają odrzuceniu. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny, zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w punkcie 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 9.11. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 9.12. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. 9.13. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty na własnej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym oraz prześle zawiadomienie wszystkim Wykonawcom. 10. Warunki uniewaŜnienia postępowania 10.1. Zamawiający uniewaŜnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeŜeli: 1) nie złoŜono Ŝadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął Ŝaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu; 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyŜsza kwotę, którą zamawiający moŜe przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było wcześniej przewidzieć; ms/MM SIWZ–- OS/ZP/122/09 – system, zestawy komputerowe, notebook 9/26 4) postępowanie obarczone jest wadą uniemoŜliwiającą zawarcie waŜnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10.2. O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 10.3. W przypadku uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leŜących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złoŜyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 10.4. W przypadku uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 11. Termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy. 12. Środki ochrony prawnej 12.1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień SIWZ, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, moŜna wnieść protest do zamawiającego. 12.2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub moŜna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uwaŜa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jego treścią. Godziny pracy Zamawiającego: 7.30-15.00. 12.3. Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz treści SIWZ wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu. 12.4. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ Zamawiający moŜe przedłuŜyć termin składania ofert. 12.5.Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 12.6. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony. ms/MM SIWZ–- OS/ZP/122/09 – system, zestawy komputerowe, notebook 10/26 12.7. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a takŜe zawierać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 12.8. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 12.9. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców, którzy złoŜyli oferty. 12.10.Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekazuje wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeŜeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ zamieszcza ją równieŜ na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. 12.11. Uczestnikami postępowania protestacyjnego stają się wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i którzy przystąpili do postępowania. 12.12. Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje Ŝądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. 12. 13. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do Zamawiającego przekazując jednocześnie jego kopię Wykonawcy wnoszącemu protest. 12.14. Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności Zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu kończącym się w wyniku wniesienia protestu. 12.15. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu zamawiający nie moŜe zawrzeć umowy. 12.16. Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty: 1) jeŜeli nie przysługuje odwołanie – wraz z rozstrzygnięciem przez Zamawiającego protestu lub z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie 2) jeŜeli nie wniesiono odwołania – z upływem terminu do wniesienia odwołania 3) w przypadku wniesienia odwołania – z dniem wydania postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze albo wyroku Izby. 12.17.. Na wniosek zamawiającego Prezes Urzędu, w drodze decyzji administracyjnej, moŜe wyrazić zgodę na zawarcie umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu, jeŜeli ze względów społecznych lub ms/MM SIWZ–- OS/ZP/122/09 – system, zestawy komputerowe, notebook 11/26 gospodarczych zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, której wcześniej nie moŜna było przewidzieć, a nie wynikła ona z winy zamawiającego. 12.18. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: 1.treści ogłoszenia 2.postanowień specyfikacji 3. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminie uznaje się za jego oddalenie. 12.19. Rozstrzygnięcie protestu wraz z jego uzasadnieniem zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest, oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu a jeŜeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ zamieszcza równieŜ na stronie internetowej. 12.20. W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej. 12.21. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców. 12.22. Odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: 1. opisu sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu 2. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia 3. odrzucenia oferty 12.23. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię zamawiającego. ZłoŜenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do Prezesa Urzędu. 12.24. Kopię odwołania Zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później jednak niŜ w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. 12.25. Wykonawca moŜe zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia Krajowej Izby Odwoławczej , wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi UZP, przekazując jego kopię Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. ms/MM SIWZ–- OS/ZP/122/09 – system, zestawy komputerowe, notebook 12/26 12.26. Czynności wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego, nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił. 12.30.Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm. o sądzie polubownym, jeŜeli ustawa nie stanowi inaczej. 12.27. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeŜeli uiszczono wpis. Dowód uiszczenia wpisu dołącza się do odwołania. 12.28. Wysokość wpisu nie moŜe przekraczać kosztów postępowania. 12.33. JeŜeli wpis nie został uiszczony, Prezes Urzędu zwraca odwołanie. O zwrocie odwołania rozstrzyga Prezes Urzędu w drodze postanowienia. 12.29. Odwołanie rozpoznaje Krajowa Izba Odwoławcza w składzie 3 osobowym. Prezes Izby wskazuje przewodniczącego składu orzekającego Izby spośród wyznaczonych członków. 12.30. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Urzędu. 12.31.Prezes Urzędu moŜe zarządzić łączne rozpoznanie odwołań, jeŜeli zostały złoŜone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą tych samych czynności Zamawiającego. 12.32. Izba rozpoznaje odwołanie na jawnej rozprawie, chyba Ŝe odwołanie podlega odrzuceniu.. 12.33. Na wniosek strony lub z urzędu Izba wyłącza jawność rozprawy w całości lub w części, jeŜeli przy rozpatrywaniu odwołania moŜe być ujawniona informacja stanowiąca tajemnicę ustawowo chronioną. Rozprawa odbywa się wówczas wyłącznie z udziałem stron oraz ich pełnomocników. 12.34. Izba odrzuca odwołanie na posiedzeniu niejawnym, jeŜeli stwierdzi, Ŝe: 1) w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy; 2) odwołanie nie zostało poprzedzone protestem; 3) protest lub odwołanie zostały wniesione przez podmiot nieuprawniony; 4) protest lub odwołanie zostały wniesione z uchybieniem terminów określonych w ustawie; 5) odwołujący się powołuje się na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez Izbę w sprawie innego odwołania wniesionego przez tego samego odwołującego się w tym samym postępowaniu; 6) odwołanie wniesione przez Wykonawcę wnoszącego protest dotyczy czynności , które Zamawiający dokonał zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu. ms/MM SIWZ–- OS/ZP/122/09 – system, zestawy komputerowe, notebook 13/26 7) odwołujący nie przekazał kopii odwołania Zamawiającemu 8) w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niŜ 133 000 EURO odwołanie dotyczy innych czynności niŜ wymienione w art. 184 ust 1a. 12.35. JeŜeli Izba uzna to za konieczne, moŜe dopuścić do udziału w posiedzeniu niejawnym strony, świadków lub biegłych. 12.36. W razie stwierdzenia, Ŝe nie zachodzą podstawy do odrzucenia odwołania, przewodniczący składu orzekającego zamyka posiedzenie i otwiera rozprawę. 12.37. Strony są obowiązane wskazywać dowody do stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Dowody na poparcie swych twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony przeciwnej strony mogą przedstawić aŜ do zamknięcia rozprawy. 12.38. Izba moŜe dopuścić dowód niewskazany przez stronę. 12.39. Dowodami są w szczególności dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz przesłuchanie stron. 12.40. Fakty powszechnie znane oraz fakty znane z urzędu nie wymagają dowodu. Nie wymagają teŜ dowodu fakty przyznane w toku postępowania przez stronę przeciwną, jeŜeli Izba uzna, Ŝe przyznanie nie budzi wątpliwości co do swej zgodności z rzeczywistym stanem rzeczy. 12.41. Izba odmawia przeprowadzenia wnioskowanych dowodów, jeŜeli fakty będące ich przedmiotem zostały juŜ stwierdzone innymi dowodami lub gdy zostały powołane jedynie dla zwłoki. 12.42. Izba ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozwaŜenia zebranego materiału. 12.43. Odwołujący się moŜe cofnąć odwołanie. W razie cofnięcia odwołania Izba umarza postępowanie odwoławcze. 12.44. JeŜeli cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu. 12.45. Przewodniczący składu orzekającego zamyka rozprawę, po przeprowadzeniu dowodów i udzieleniu głosu stronom a takŜe jeŜeli Izba uzna, Ŝe sprawa została dostatecznie wyjaśniona. 12.46. Wydając wyrok Izba bierze za podstawę stan rzeczy ustalony w toku postępowania. 12. 47. Przewodniczący składu orzekającego otworzy na nowo zamknięte posiedzenie lub rozprawę, jeŜeli po ich zamknięciu ujawniły się okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia odwołania. 12. 48. Wyrok moŜe być wydany jedynie przez skład orzekający, przed którym toczyło się postępowanie odwoławcze. ms/MM SIWZ–- OS/ZP/122/09 – system, zestawy komputerowe, notebook 14/26 12.49. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie. 12.50. Uwzględniając odwołanie Izba moŜe nakazać wykonanie lub powtórzenie czynności zamawiającego, nakazać uniewaŜnienie czynności Zamawiającego albo ją uniewaŜnić. 12.51. Izba nie moŜe orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w proteście. Okoliczności skutkujące uniewaŜnieniem postępowania o udzielenie zamówienia Izba bierze pod uwagę z urzędu. 12.52. Izba nie moŜe nakazać zawarcia umowy. 12.53. W wyroku oraz w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego. 12.54. Strony ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyniku. 12.55. Izba z urzędu sporządza uzasadnienie wyroku oraz postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. 12.56. Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, w tym ustalenie faktów, które zespół arbitrów uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, i przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, oraz wskazanie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa. 12.57. Bezpośrednio po sporządzeniu wyroku albo postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze przewodniczący składu orzekającego ogłasza orzeczenie. Ogłoszenie następuje na posiedzeniu jawnym. Nieobecność stron nie wstrzymuje ogłoszenia. 12.58. W sprawie zawiłej Izba moŜe odroczyć ogłoszenie wyroku albo postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze na czas nie dłuŜszy niŜ 5 dni. W postanowieniu o odroczeniu ogłoszenia wyroku Izba wyznacza termin jego ogłoszenia. JeŜeli ogłoszenie było odroczone, moŜe go dokonać sam przewodniczący. 12.59. Odpisy wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze wraz z uzasadnieniem przekazuje się niezwłocznie stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego lub ich pełnomocnikom. 12.60. Na wyrok Izby oraz postanowienia Izby odwoławcze przysługuje skarga do sądu. kończące postępowanie 12.61. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji. 12.62. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. ms/MM SIWZ–- OS/ZP/122/09 – system, zestawy komputerowe, notebook 15/26 12.63. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia zespołu arbitrów, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 12.64. Prezes Urzędu przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego sądowi właściwemu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. `12.65. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę moŜe wnieść takŜe Prezes Urzędu. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze. 12.66. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarŜonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a takŜe wniosek o zmianę orzeczenia w całości lub w części. 12.67. JeŜeli wartość zamówienia dla robót budowlanych przekracza wyraŜoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług - 10 000 000 euro, zamawiający w skardze lub w odpowiedzi na skargę moŜe wnosić o uchylenie zakazu zawarcia umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu. Wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu sąd rozpoznaje niezwłocznie, nie później jednak niŜ w terminie 7 dni od dnia jego złoŜenia. 12.68. Sąd na posiedzeniu niejawnym moŜe uchylić zakaz zawarcia umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu, jeŜeli stan postępowania o udzielenie zamówienia pozwala na to, a zamawiający uprawdopodobni, Ŝe zaskarŜone orzeczenie zespołu arbitrów w sposób raŜący narusza przepisy o postępowaniu odwoławczym. 12.69. Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu lub niedopuszczalną z innych przyczyn, jak równieŜ skargę, której braków strona nie uzupełniła w terminie. 12.70. JeŜeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej nie ze swojej winy, sąd na jej wniosek przywraca termin. Postanowienie w tej sprawie moŜe być wydane na posiedzeniu niejawnym. 12.71. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi. 12.72. Sąd rozpoznaje skargę niezwłocznie, nie później jednak niŜ w terminie 1 miesiąca od dnia wpłynięcia skargi do sądu. 12.73. Sąd oddala skargę, jeŜeli jest ona bezzasadna. W razie uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarŜone orzeczenie i orzeka co do istoty sprawy. 12.74. JeŜeli odwołanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia postępowania, sąd uchyla wyrok oraz odrzuca odwołanie lub umarza postępowanie. 12.75. Od wyroku sądu skarga kasacja nie przysługuje. ms/MM SIWZ–- OS/ZP/122/09 – system, zestawy komputerowe, notebook 16/26 ROZDZIAŁ II OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 33.12.41.00-6 30.21.30.00-5 dostawę systemu Real-time PCR, zestawy komputerowe z oprogramowaniem, notebook do SPSK Nr 1 PAM. Pakiet I: system Real-time PCR system Real-time PCR 1 szt., sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2009 Minimalne parametry sytemu Real-time PCR SsSystem amplifikacji DNA w technologii Peltier, z co najmniej 4 kanałową detekcją w czasie rzeczywistym MoŜliwość analizy sygnałów popularnych barwników: - FAM/SYBR Green I - VIC/JOE - NED/TAMRA - ROX Fabrycznie nowy, rok produkcji 2009 Źródło wzbudzenia sygnału:pojedyncza dioda LED z systemem filtrów emisyjnych System detekcji sygnału: fotodioda Aparat wyposaŜony w 6,5 panel dotykowy z rozdzielczością VGA i pełną gamą kolorów. Blok grzejny 96-cio dołkowy pracujący w wersji standardowej oraz Fasti pełną gamą kolorów Blok grzejny 96-dołkowy złoŜony z 6 niezaleŜnych bloków grzejnych. Maksymalna rozpiętość temperatury na bloku pomiędzy strefami grzejnymi:25 °C Maksymalna róŜnica temperatury pomiędzy 6 niezaleŜnymi, sąsiadującymi blokami grzejnymi 5°C Dokładność rozróŜnienia pomiędzy 5,000 a 10,000 kopii matrycy - 99,7% Naczynia reakcyjne: - płytki 96-cio dołkowe - probówki 0,1 ml pojedyncze Zakres objętości reakcyjnych:10– 30 µl Zakres temperatur:4 - 100°C Dokładność rozkładu temperatury nie większa niŜ +/- 0,5°C Dokładność kontroli temperatury nie większa niŜ +/- 0,25°C Szybkość zmian temperatury minimum 1,6 °C Czułość detekcji nie gorsza niŜ 10 kopii genu Rozpiętość detekcji 9 logarytmów MoŜliwość zastosowania barwnika ROX przy składaniu reakcji Real Time PCR, jako pasywnej kontroli wewnętrznej Dostępne w ofercie producenta aparatu gotowe, zoptymalizowane, składające się z mieszaniny dwóch starterów oraz sondy zestawy do badania ekspresji genów minimum następujących gatunków: H.sapiens, M.musculus, R.norvegicus, dla poszczególnych gatunków powinny działać w tym samym profilu termicznym, umoŜliwiającym jednoczesne badanie róŜnych genów w trakcie jednego eksperymentu. Dostępna usługa w ofercie producenta aparatu do projektowania zestawów do badania ekspresji genów składających się z miksu: para primerów oraz jedna sonda pracujące w tym samym profilu termicznym umoŜliwiającym jednoczesne ms/MM SIWZ–- OS/ZP/122/09 – system, zestawy komputerowe, notebook 17/26 badanie róŜnych genów w trakcie jednego eksperymentu. Dostępne w ofercie producenta aparatu gotowe, zoptymalizowane, składające się z mieszaniny dwóch starterów oraz sondy zestawy do badania ekspresji miRNA H.sapiens, M.musculus, R.norvegicus. Zestawy dla poszczególnych gatunków powinny działać w tym samym profilu termicznym umoŜliwiającym jednoczesne badanie róŜnych genów w trakcie jednego eksperymentu. Dostępne w ofercie w ofercie producenta aparatu gotowe, zoptymalizowane zestawy, składające się z miksu dwóch primerów oraz dwóch sond do badania SNP, w metodologii dyskryminacji alleli u człowieka, pracujące w tym samym profilu termicznym umoŜliwiającym jednoczesne badanie róŜnych genów w trakcie jednego eksperymentu Dostępna usługa w ofercie producenta aparatu do projektowania zestawów do badania mutacji SNP składających się z miksu dwóch primerów oraz dwóch sond pracujących w tym samym profilu termicznym umoŜliwiającym jednoczesne badanie róŜnych mutacji SNP w trakcie jednego eksperymentu. MoŜliwość pracy aparatu bez komputera, wykorzystując „przenośną pamięć”. Aparat wyposaŜony w port USB umoŜliwiający import lub export danych z aparatu. Oprogramowanie zapewniające: - kontrolę aparatu - zbieranie i przechowywanie danych - automatyczne wykreślanie krzywej standardowej - oznaczanie ilościowe – bezwzględne kwasów nukleinowych - oznaczanie względne ekspresji genów - oznaczanie jakościowe (+/-) - szybką detekcję patogenów – - analizę polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (SNP, dyskryminacja alleli) - analizę krzywych dysocjacji - stosowanie kontroli wewnętrznej - umoŜliwiające projektowanie starterów i sond TaqMan pracujących w uniwersalnych warunkach reakcji umoŜliwiających jednoczesne badanie róŜnych genów w trakcie jednego eksperymentu - automatyczną kalkulację w trakcie kaŜdego cyklu reakcyjnego udziału poszczególnych barwników w mieszaninie reakcyjnej - protokoły pipetowania poszczególnych składowych reakcji wraz z wytycznymi dotyczącymi rozcieńczania - powiadamianie za pomocą poczty elektronicznej o zakończonym runie, czy np. o pojawiających się problemach Zasilanie 230V/50 Hz Certyfikat ISO 9001 Instrukcja obsługi w języku angielskim i polskim Gwarancja min. 24 miesiące Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie – 72 godz, Czas naprawy aparatu 21 dni roboczych Pakiet II: zestawy komputerowe z oprogramowaniem oraz program do rejestracji, dokumentacji i archiwizacji obrazu mikroskopowego krwi i szpiku. 1. zestawy komputerowe z oprogramowaniem – 2 szt., sprzęt fabrycznie nowy, 2. programu do rejestracji, dokumentacji i archiwizacji obrazu mikroskopowego krwi i szpiku – 1 szt. 1.Minimalne parametry komputera: Komputer o parametrach: Płyta ASUS P5Q SE/R /i P45/ DDR2 / 1xPCIE x16/ GB LAN /S 775, PROC INTEL Core2 Duo E7400 2.80 GHz 775/1066/3MB/64bit BOX, dysk 160GB 7200 8MB SATA-II, pamięć DDR2 2GB (2x1GB) 800MHz dual channel, napęd DVD RW Dual Layer, sofware NERO do nagrywarki, czytnik kart pamięci flash, MS Windows XP, nVidia Geforce 9500GT 512MB, klawiatura, mysz optyczna. Pakiet MS Office 1.Minimalne parametry monitora: Monitor LCD, 22" 2243WM, WIDE, głośniki, rozdzielczość : 1680x1050, kontrast : 8000:1 2.Minimalne parametry oprogramowania do systemu archiwizacji i akwizycji obrazu przeznaczonego do mikroskopu biologicznego z kamerą cyfrową z komputerem i monitorem: ms/MM 18/26 SIWZ–- OS/ZP/122/09 – system, zestawy komputerowe, notebook 1. Program komputerowy zintegrowany z kamerą cyfrową do akwizycji, archiwizacji i automatycznego pobierania obrazów. 2. MoŜliwość rozbudowy o inne moduły 3. Obraz w czasie rzeczywistym z kamery cyfrowej na monitorze komputerowym typu PC 4. Wybór parametrów akwizycji obrazu w trybie rzeczywistym takich jak rozdzielczość, jaskrawość dla kaŜdego kanału R, G, B odrębnie 5. Tworzenie obrazowo tekstowych baz danych, 6. Tworzenie raportów zawierających obrazy, tabele, wyniki statystyczne 7. Wbudowany arkusz kalkulacyjny umoŜliwiający wykonywanie obliczeń statystycznych oraz transfer danych w formacie Excel, 8. Zaawansowane funkcje filtracji obrazu kolorowego i binarnego (wbudowane filtry matematyczne i morfologiczne, moŜliwość definiowania własnych filtrów). 9. Funkcje jasności obrazu, kontrastowania, kontrast gamma, wyostrzania, 10. Wycinanie części obrazów, kopiowanie, przesuwanie, 11. Regulacja kolorów w systemie RGB lub HSI, 12. Dodawanie tekstu, grafiki, strzałek itp. 13. Opis plików ( zdjęć ) własnym komentarzem, 14. Wydruk obrazu oraz definiowanie układu wydruku, 15. MoŜliwość obsługi więcej niŜ jednej kamery cyfrowej 16. Składanie zdjęć nie mieszczących się w polu widzenia w panoramiczny obraz 17. Analiza fazowa 18. Moduł do akwizycji obrazów w czasie i tworzenia sekwencji video 19. MoŜliwość przesyłania obrazu na Ŝywo w sieci lub przez Internet 20. Tworzenie modelu 3D powierzchni obrazu 21. Składanie zdjęć zogniskowanych na róŜnych płaszczyznach w osi Z w jeden wyraźny obraz 22. Prowadzenie pomiarów oraz umieszczanie skali na zdjęciu odpowiadającemu rzeczywistej rozdzielczości i powiększeniu. Pomiary m.in. długości, obwodów, pola powierzchni, zliczanie obiektów (manualne), dystans itp. 23. Równoległe wyświetlanie wielu obrazów na ekranie 24. Definiowanie obszarów zainteresowania ROI 25. Oprogramowanie w pełni kompatybilne z posiadanym przez uŜytkownika mikroskopem Olympus serii BX z kamerą cyfrową. Wskazanie sposobu i osoby dokonującej szacowania: Kierownik Kliniki Hematologii na podstawie umowy z MZ nr 1/13/14/2009/88/1105 Wartość szacunkowa zamówienia (brutto) wynosi: 21 250,00zł Procedura przetargowa ma być przeprowadzona na okres: dostawa jednorazowa w terminie 14 dni od daty podpisania umowy Osobą merytorycznie odpowiedzialną za przedmiot zamówienia oraz wyznaczoną do kontaktów w sprawie zamówienia publicznego jest: Kierownik Kliniki Hematologii Pakiet III: notebook Wnioskuję o zakup : notebook 1 szt, sprzęt fabrycznie nowy. Minimalne parametry notebooka: Notebook o przekątnej ekranu 10 cali, ekran matowy, matryca podświetlona diodami LED, notebook o parametrach: procesor Atom Z530, HG 160GB, hybrydowy system dyskowy, RAM 1GB, pojemność akumulatora 5200mAh, MS Windows XP, Pakiet MS Office. Mysz do notebooka: laserowa, bezprzewodowa, komunikacja radiowa, interfejs USB nanoodbiornik. ms/MM SIWZ–- OS/ZP/122/09 – system, zestawy komputerowe, notebook 19/26 Niespełnienie któregokolwiek z powyŜszych wymogów spowoduje odrzucenie oferty. Wymogiem Zamawiającego jest przedstawienie przez Wykonawcę w szczegółowym formularzu cenowym cen jednostkowych netto, brutto, wartości podatku VAT, wartość w danej pozycji oraz łączną wartość netto i brutto całego pakietu , jak równieŜ numer katalogowy i nazwę producenta. ms/MM SIWZ–- OS/ZP/122/09 – system, zestawy komputerowe, notebook 20/26 Rozdział III ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Nr OS/ZP/122/09 ................................... (Pieczęć Wykonawcy) OFERTA Ja, niŜej podpisany ................................................................................................. działając w imieniu i na rzecz firmy....................................................................... z siedzibą (adres)..................................................................................................... nr tel. wraz z nr kierunkowym................................................ fax ......................... NIP .............................................. REGON...................................................... nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym Nr OS/ZP/122/09 na: dostawę systemu Real-time PCR, zestawy komputerowe z oprogramowaniem, notebook do SPSK Nr 1 PAM. składam niniejszą ofertę. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za kwotę: PAKIET Nr 1............................. PLN netto ( słownie : .....................................................................................................), podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi ............... % wartość podatku VAT wynosi ................................................ zł wartość brutto: .......................... PLN (słownie: .......................................................................................................) ms/MM SIWZ–- OS/ZP/122/09 – system, zestawy komputerowe, notebook 21/26 PAKIET Nr 2............................. PLN netto ( słownie : .....................................................................................................), podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi ............... % wartość podatku VAT wynosi ................................................ zł wartość brutto: .......................... PLN (słownie: .......................................................................................................) PAKIET Nr 3............................. PLN netto ( słownie : .....................................................................................................), podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi ............... % wartość podatku VAT wynosi ................................................ zł wartość brutto: .......................... PLN (słownie: .......................................................................................................) Termin gwarancji wynosi ...........lat (minimum 24 miesiące) Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeŜeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. Oświadczamy, Ŝe czujemy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Oświadczamy, Ŝe zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany. Oświadczamy, ze przedmiotowe zamówienie wykonamy/nie wykonamy przy pomocy podwykonawców.1 Osobą upowaŜnioną do podpisania niniejszej umowy jest:............................................. (imię, nazwisko, funkcja) ............................, dn. ...................... ............................................................ (podpis upowaŜnionego przedstawiciela) 1 Niepotrzebne skreślić; w przypadku posłuŜenia się podwykonawcami prosimy załączyć listę ze wskazaniem nazwy, adresu, siedziby podwykonawcy oraz powierzonego zakresu zamówienia. ms/MM SIWZ–- OS/ZP/122/09 – system, zestawy komputerowe, notebook 22/26 Załącznik Nr 2 --------------------------------(Pieczęć firmowa) Oświadczenie I. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oświadczam, Ŝe: 1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŜe dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; II. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oświadczam, Ŝe nie podlegam wykluczeniu z uwagi na: 1) wyrządzenie szkody poprzez nie wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania zamówienia lub wykonanie go z nienaleŜytą starannością 2) wszczęcie w odniesieniu do mojej firmy postępowania likwidacyjnego lub ogłoszenia upadłości 3) zaleganie z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przewidzianej prawem zgody na zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego 4) prawomocne skazanie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych przez nas. 5) sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Prawdziwość powyŜszych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem – świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 KK. Podpis składającego oświadczenia ms/MM SIWZ–- OS/ZP/122/09 – system, zestawy komputerowe, notebook 23/26 ROZDZIAŁ IV UMOWA Nr 99 /MED/09 /ZA PROJEKT Płatna ze środków finansowych Ministerstwa Zdrowia zawarta w dniu .......................... pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1 PAM przy ul. Unii Lubelskiej 1, 71 – 252 Szczecin reprezentowanym przez: Dyrektora - dr n. med. Marię Ilnicką - Mądry Z - cę Dyr. Ds. Ekonom. Fin. – Gł. Księgową - Sabinę Kropielnicką zwanym dalej „Zamawiającym” a NIP: ; REGON: reprezentowanym przez: zwanym dalej „Wykonawcą” w wyniku postępowania Nr OS/ZP/122/09 w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych przeprowadzonego dnia ............. r. w SPSK Nr 1, potwierdzonego protokołem. §1 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty podpisania umowy – system Real-time PCR, zestawy komputerowe z oprogramowaniem oraz program do rejestracji, dokumentacji i archiwizacji obrazu mikroskopowego krwi i szpiku, notebook, do SPSK Nr 1 PAM zgodnie z ofertą wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. §2 1. Sprzęt, o którym mowa w §1 dostarczony zostanie po cenie podanej w ofercie Wykonawcy. 2. Wartość netto poszczególnych pakietów wynosi: ....................... zł + VAT i obejmuje koszt ubezpieczenia, transportu, instalacji, uruchomienia oraz szkolenia personelu. ms/MM SIWZ–- OS/ZP/122/09 – system, zestawy komputerowe, notebook 24/26 3. Wykonawca nie ma prawa zbywania wierzytelności wynikających z umowy osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego. §3 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt będący przedmiotem niniejszej umowy, na własny koszt i ryzyko do siedziby SPSK Nr 1 PAM przy ul. Unii Lubelskiej 1w Szczecinie w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty podpisania umowy. §4 1. Zapłata za dostarczany towar będzie dokonana przelewem w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury wraz z protokołem odbioru. 2. Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest podać nazwę sprzętu, ilości i parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. 3. Za dzień zapłaty uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 1. 2. a) b) c) 3. §5 Strony postanawiają, Ŝe w razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy obowiązywać je będzie odszkodowanie w formie kar umownych. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: w wysokości 0,1% wartości towaru brutto za kaŜdy dzień opóźnienia, jeŜeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, za kaŜdy dzień opóźnienia w realizacji napraw gwarancyjnych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł. w wysokości 0,1% wartości towaru brutto za kaŜdy dzień opóźnienia - za dostarczenie towaru w ilości nie odpowiadającej zapotrzebowaniu (braki ilościowe). Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych. §6 1. Zmiana postanowień zawartej umowy moŜe nastąpić za zgodą obu stron wyraŜoną na piśmie, pod rygorem niewaŜności. 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 3. W przypadku , o którym mowa w ust. 3 Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania części umowy. ms/MM SIWZ–- OS/ZP/122/09 – system, zestawy komputerowe, notebook 25/26 §7 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu .......miesięcznej gwarancji (licząc od daty podpisania protokołu odbioru.) 2. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie 72 godz. 3. Termin wykonania napraw gwarancyjnych wynosi 7 dni od dnia pisemnego zgłoszenia, w uzasadnionych przypadkach termin powyŜszy moŜe ulec wydłuŜeniu o czas niezbędny do sprowadzenia uszkodzonego elementu, jednak nie dłuŜej łącznie niŜ do 21 dni roboczych. 4. Na czas naprawy dłuŜszy niŜ 7 dni Wykonawca gwarantuje urządzenie zastępcze. §8 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo Sądu w Szczecinie. §9 Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. § 10 Umowa została sporządzona w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy, cztery dla Zamawiającego. Zamawiający: ms/MM SIWZ–- OS/ZP/122/09 – system, zestawy komputerowe, notebook Wykonawca: 26/26
