Pobierz zbiór - Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Transkrypt
Pobierz zbiór - Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Zamawiający: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3-go Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski Znak postępowania: ZP – 7/11 Załącznik nr 7 do siwz (wzór umowy) UMOWA Nr ZP – 7/11 zawarta w Bielsku Podlaskim w dniu .................. r. pomiędzy: Sądem Rejonowym w Bielsku Podlaskim, ul. 3-go Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 543-10-22411, Regon 000321307 zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, w imieniu którego działa: Anna Popławska – Kierownik Finansowy Sądu a .......................................................................... wpisaną do Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem KRS: ...................... w Sądzie Rejonowym w ................., NIP ............., REGON ..............., zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: ................................................................. § 1. 1 Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Wydziałów Zamiejscowych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Hajnówce przy ul. Warszawskiej 87, w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, spełniającego poniŜsze parametry: Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Wyszczególnienie 3 Gęstość w temp. 15°C (kg/m ) Wartość opałowa (MJ/kg) Temperatura zapłonu (°C) Lepkość kinematyczna w 20°C (mm 2/s) Skład frakcyjny do temp. 250°C destyluje %(V/V) Skład frakcyjny do temp. 350°C destyluje %(V/V) Temperatura płynięcia (°C) Pozostałość po koksowaniu z 10 % pozostałości destylacyjnej wagowo % (m/m) Zawartość siarki % (m/m) Zawartość wody (m/kg) Zawartość ciał stałych obcych (mg/kg) Pozostałość po spopieleniu % (m/m) Barwa Wymagania max. 860 min. 42,6 min. 56 max. 6,0 max. 65 min. 85 max. -20 max. 0,3 max. 0,1 max. 200 max. 24 max. 0,01 czerwona 2. Wielkość zamówienia do 23 000 litrów 3. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość ograniczenia wielkości zamówienia w związku z występującymi warunkami atmosferycznym, dostosowując je do faktycznych potrzeb, przy czym nie stanowi to podstawy do Ŝadnych roszczeń ze strony Wykonawcy. 4.Produkt musi posiadać atesty i świadectwo jakości producenta (lub jednostki upowaŜnionej do wykonywania stosownych badań w tym zakresie), dołączane do kaŜdej dostawy. 5.Wykonawca ponosi koszty transportu oleju opałowego środkami transportu do tego przystosowanymi t,j. autocysterną wyposaŜoną w legalizowany przepływomierz i pompę ssąco – tłoczącą. 6.Wykonawca jest zobowiązany dostosować osprzęt - do wlewu istniejącego w zbiornikach. 7. Termin dostawy 2 dni robocze od momentu złoŜenia zamówienia przez Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, faxem lub telefonicznie, a w wyjątkowych przypadkach w ciągu 8 godzin. 8. Zgodnie z przedstawioną ceną ofertową Wykonawca będzie dostarczał własnym transportem i na własne ryzyko w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, olej opałowy lekki produkowany przez Zamawiający: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3-go Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski Znak postępowania: ZP – 7/11 3 ............................................, w cenie ............. zł brutto za 1 m ( ................... zł netto przy O temperaturze referencyjnej + 15 C + .................. zł VAT ). 9. Cena określona w pkt 2 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty dostawy. § 2. 1. Zmiana ceny jednostkowej oleju opałowego w trakcie trwania umowy moŜe być dokonywana w przypadku wzrostu lub spadku ceny jednostkowej brutto u producenta, u którego zaopatrzył się Wykonawca po jej udokumentowaniu przez Wykonawcę z zastrzeŜeniem, Ŝe pierwsza dostawa w trakcie realizacji umowy musi być zrealizowana po cenie ofertowej. Stosowny dokument będzie kaŜdorazowo dołączany do faktury. 2. Obliczenie zmienionej ceny nastąpi wg następującego wzoru: W = Cof (brutto) + (Cdd (brutto) – Cbaz (brutto)) W Cof (brutto) Cdd (brutto) Cbaz (brutto) 3 - zwaloryzowana cena brutto 1 m oleju opałowego 3 - cena ofertowa 1 m oleju opałowego 3 - cena 1 m oleju opałowego producenta u którego zaopatruje się Wykonawca w dniu dostawy 3 - cena bazowa 1 m oleju opałowego publikowana na stronie internetowej producenta u którego zaopatruje się Wykonawca – opublikowana na stronie internetowej producenta na dzień wskazany w ofercie § 3. 1. Zamawiający powiadomi Wykonawcę faxem lub telefonicznie o terminie i ilości dostaw oleju opałowego nie później niŜ 2 dni robocze przed planowaną dostawą. 2. Zamówienia będą dokonywane w transzach w ilościach(podawanych szacunkowo) i terminach określonych przez Zamawiającego - zgodnie ze złoŜonymi zamówieniami, w czasie trwania umowy, począwszy od dnia podpisania umowy w zaleŜności od potrzeb grzewczych, przy czym pojedyncze zamówienie moŜe mieć wielkość do 3 tys. litrów. § 4. 1. Zamawiający oświadcza, Ŝe posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 543-10-22-411. 2. Wykonawca będzie wystawiał faktury oddzielnie za kaŜdą część dostawy. Do faktury Wykonawca będzie dołączał dokument potwierdzający dostawę, oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa jakości wystawionego przez producenta (lub jednostki upowaŜnionej do wykonywania stosownych badań w tym zakresie) dostarczonej partii oleju. 3. Zamawiający będzie regulował zobowiązania w terminie do 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wypełnionej faktury na rachunek podany przez Wykonawcę. § 5. 1. Reklamacje z tytułu ilości i jakości oleju opałowego Zamawiający składa pisemnie Wykonawcy w terminie 7 dni od daty dostarczenia wadliwej partii oleju. Do reklamacji powinna być dołączona kopia dokumentu przewozowego potwierdzająca datę dostawy oleju opałowego. 2. Zamawiający traci uprawnienia z tytułu wad jakościowych i ilościowych, jeŜeli o stwierdzeniu tych wad nie powiadomił Wykonawcę w terminie określonym w punkcie 1. 3. Wszczęte postępowanie reklamacyjne zwalnia Zamawiającego od zapłacenia w terminie faktury, która dotyczy zareklamowanej partii dostawy. 4. W przypadku reklamacji Wykonawca ma prawo przeprowadzenia badania jakości reklamowanego oleju opałowego u Zamawiającego lub komisyjnego pobrania próbek oleju celem przeprowadzenia badania jakości w uzgodnionym przez strony laboratorium. Koszty wykonania analizy ponoszony jest przez stronę przegrywającą. 5. W przypadku stwierdzenia niezachowania parametrów jakościowych oleju, Zamawiającemu przysługuje prawo Ŝądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości do 10 % wartości Zamawiający: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3-go Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski Znak postępowania: ZP – 7/11 wadliwej partii oleju albo wymiany wadliwej partii oleju i zapłaty kary umownej w wysokości do 5 % wartości wadliwej dostawy. § 6. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia podpisania. § 7. 1.Umowa moŜe zostać rozwiązana przez kaŜdą ze stron z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. 2.W przypadku nienaleŜytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. § 8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej waŜności formy pisemnej w postaci aneksu. § 9. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. § 10. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania postanowień umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. § 11. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze stron. ………….……………. …..………………….. Zamawiający …………………………………………. Wykonawca Zamawiający: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3-go Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski Znak postępowania: ZP – 7/11