Pobierz zbiór - Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Zamawiający: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3-go Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski
Znak postępowania: ZP – 1/12
Załącznik nr 7 do siwz
(wzór umowy)
UMOWA Nr ZP – 1/12
zawarta w Bielsku Podlaskim w dniu .................. r. pomiędzy:
Sądem Rejonowym w Bielsku Podlaskim, ul. 3-go Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 543-10-22411, Regon 000321307 zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, w imieniu którego działa:
Anna Popławska – Kierownik Finansowy Sądu
a
.......................................................................... wpisaną do Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem
KRS: ...................... w Sądzie Rejonowym w ................., NIP ............., REGON ..............., zwanym w
dalszej części umowy „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:
.................................................................
§ 1.
1 Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku
Wydziałów Zamiejscowych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Hajnówce przy ul.
Warszawskiej 87, w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, spełniającego poniŜsze parametry:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Wyszczególnienie
3
Gęstość w temp. 15°C (kg/m )
Wartość opałowa (MJ/kg)
Temperatura zapłonu (°C)
Lepkość kinematyczna w 20°C (mm 2/s)
Skład frakcyjny do temp. 250°C destyluje %(V/V)
Skład frakcyjny do temp. 350°C destyluje %(V/V)
Temperatura płynięcia (°C)
Pozostałość po koksowaniu z 10 % pozostałości
destylacyjnej wagowo % (m/m)
Zawartość siarki % (m/m)
Zawartość wody (m/kg)
Zawartość ciał stałych obcych (mg/kg)
Pozostałość po spopieleniu % (m/m)
Barwa
Wymagania
max. 860
min. 42,6
min. 56
max. 6,0
max. 65
min. 85
max. -20
max. 0,3
max. 0,1
max. 200
max. 24
max. 0,01
czerwona
2. Wielkość zamówienia do 23 000 litrów
3. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość ograniczenia wielkości zamówienia w związku z występującymi
warunkami atmosferycznym, dostosowując je do faktycznych potrzeb, przy czym nie stanowi to podstawy do
Ŝadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.
4.Produkt musi posiadać atesty i świadectwo jakości producenta (lub jednostki upowaŜnionej do
wykonywania stosownych badań w tym zakresie), dołączane do kaŜdej dostawy.
5.Wykonawca ponosi koszty transportu oleju opałowego środkami transportu do tego
przystosowanymi t,j. autocysterną wyposaŜoną w legalizowany przepływomierz i pompę ssąco –
tłoczącą.
6.Wykonawca jest zobowiązany dostosować osprzęt - do wlewu istniejącego w zbiornikach.
7. Termin dostawy 2 dni robocze od momentu złoŜenia zamówienia przez Sąd Rejonowy w Bielsku
Podlaskim, faxem lub telefonicznie, a w wyjątkowych przypadkach w ciągu 8 godzin.
8. Zgodnie z przedstawioną ceną ofertową Wykonawca będzie dostarczał własnym transportem i na
własne ryzyko w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, olej opałowy lekki produkowany przez
Zamawiający: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3-go Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski
Znak postępowania: ZP – 1/12
3
............................................, w cenie ............. zł brutto za 1 m ( ................... zł netto przy
O
temperaturze referencyjnej + 15 C + .................. zł VAT ).
9. Cena określona w pkt 2 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym
koszty dostawy.
§ 2.
1. Zmiana ceny jednostkowej oleju opałowego w trakcie trwania umowy moŜe być dokonywana w
przypadku wzrostu lub spadku ceny jednostkowej brutto u producenta, u którego zaopatrzył się
Wykonawca po jej udokumentowaniu przez Wykonawcę z zastrzeŜeniem, Ŝe pierwsza dostawa w
trakcie realizacji umowy musi być zrealizowana po cenie ofertowej. Stosowny dokument będzie
kaŜdorazowo dołączany do faktury.
2. Obliczenie zmienionej ceny nastąpi wg następującego wzoru:
W = Cof (brutto) + (Cdd (brutto) – Cbaz (brutto))
W
Cof (brutto)
Cdd (brutto)
Cbaz (brutto)
3
- zwaloryzowana cena brutto 1 m oleju opałowego
3
- cena ofertowa 1 m oleju opałowego
3
- cena 1 m oleju opałowego producenta u którego zaopatruje się Wykonawca w
dniu dostawy
3
- cena bazowa 1 m oleju opałowego publikowana na stronie internetowej
producenta u którego zaopatruje się Wykonawca – opublikowana na stronie
internetowej producenta na dzień wskazany w ofercie
§ 3.
1. Zamawiający powiadomi Wykonawcę faxem lub telefonicznie o terminie i ilości dostaw oleju
opałowego nie później niŜ 2 dni robocze przed planowaną dostawą.
2. Zamówienia będą dokonywane w transzach w ilościach(podawanych szacunkowo) i terminach
określonych przez Zamawiającego - zgodnie ze złoŜonymi zamówieniami, w czasie trwania umowy,
począwszy od dnia podpisania umowy w zaleŜności od potrzeb grzewczych, przy czym pojedyncze
zamówienie moŜe mieć wielkość do 3 tys. litrów.
§ 4.
1. Zamawiający oświadcza, Ŝe posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 543-10-22-411.
2. Wykonawca będzie wystawiał faktury oddzielnie za kaŜdą część dostawy. Do faktury
Wykonawca będzie dołączał dokument potwierdzający dostawę, oraz potwierdzoną za
zgodność z oryginałem kopię świadectwa jakości wystawionego przez producenta (lub jednostki
upowaŜnionej do wykonywania stosownych badań w tym zakresie) dostarczonej partii oleju.
3. Zamawiający będzie regulował zobowiązania w terminie do 21 dni od daty dostarczenia
prawidłowo wypełnionej faktury na rachunek podany przez Wykonawcę.
§ 5.
1. Reklamacje z tytułu ilości i jakości oleju opałowego Zamawiający składa pisemnie Wykonawcy
w terminie 7 dni od daty dostarczenia wadliwej partii oleju. Do reklamacji powinna być dołączona
kopia dokumentu przewozowego potwierdzająca datę dostawy oleju opałowego.
2. Zamawiający traci uprawnienia z tytułu wad jakościowych i ilościowych, jeŜeli o stwierdzeniu tych
wad nie powiadomił Wykonawcę w terminie określonym w punkcie 1.
3. Wszczęte postępowanie reklamacyjne zwalnia Zamawiającego od zapłacenia w terminie faktury,
która dotyczy zareklamowanej partii dostawy.
4. W przypadku reklamacji Wykonawca ma prawo przeprowadzenia badania jakości reklamowanego
oleju opałowego u Zamawiającego lub komisyjnego pobrania próbek oleju celem przeprowadzenia
badania jakości w uzgodnionym przez strony laboratorium. Koszty wykonania analizy ponoszony jest
przez stronę przegrywającą.
5. W przypadku stwierdzenia niezachowania parametrów jakościowych oleju, Zamawiającemu
przysługuje prawo Ŝądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości do 10 % wartości
Zamawiający: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3-go Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski
Znak postępowania: ZP – 1/12
wadliwej partii oleju albo wymiany wadliwej partii oleju i zapłaty kary umownej w wysokości do 5 %
wartości wadliwej dostawy.
§ 6.
Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia podpisania.
§ 7.
1.Umowa moŜe zostać rozwiązana przez kaŜdą ze stron z zachowaniem 1 miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
2.W przypadku nienaleŜytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje
prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
§ 8.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej waŜności formy pisemnej w
postaci aneksu.
§ 9.
W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 10.
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania postanowień umowy będą rozstrzygane przez
sądy powszechne właściwe miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 11.
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze
stron.
………….……………. …..…………………..
Zamawiający
………………………………………….
Wykonawca