AKT NOTARIALNY
Transkrypt
AKT NOTARIALNY
Strona |1 Kancelaria Notarialna Sebastian Kentzer notariusz 62-200 Gniezno, Rynek 12/1 tel./fax 61 426–32-63 NIP 879-208-65-17 P Numer Repertorium A: /2016 AKT NOTARIALNY Dnia ..... dwa tysiące szesnastego roku (......2016 roku) w Kancelarii Notarialnej w Gnieźnie, Rynek 12/1, przed notariuszem _____________________________ Sebastianem Kentzer stawili się: ________________________________________________________________ 1) Szymon Gaweł, syn Wiktora i Zofii, numer PESEL 75050410356, legitymujący się dowodem osobistym o numerze AHR 808921, ___________________________________ zamieszkały: 62-200 Gniezno, ulica Świętego Wawrzyńca 25 m. 5, ________________ zwany dalej Deweloperem, ________________________________________________________ 2) ..., córka ... i ..., numer PESEL ... legitymująca się dowodem osobistym o numerze ...., zamieszkała: ...., _______________________________________________________________ zwana dalej Nabywcą. ____________________________________________________________ Stawający Szymon Gaweł oświadcza, że przy niniejszej czynności działa jako przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma RemontowoBudowlana Szymon Gaweł z siedzibą w Gnieźnie, (62-200) przy ulicy Wawrzyńca 27 lok. 1, numer NIP 784-113-83-38, numer REGON 630732362, którego przedmiotem działania są zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej między innymi roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, co wynika z okazanego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 08 marca 2016 roku.___________________ Tożsamość stawających notariusz ustalił na podstawie okazanych dowodów osobistych, których serie i numery powołano przy nazwiskach. _______________________ Strona |2 UMOWA DEWELOPERSKA z a w a r t a 2 0 1 1 r . w o t r y b i e o c h r o n i e m i e s z k a l n e g o ( t e k s t u s t a w y j e d n o l i t y l u b z z d n i a p r a w d o m u 2 0 1 1 p o z . 1 6 w r z e ś n i a n a b y w c y l o k a l u j e d n o r o d z i n n e g o r o k u , D z . U . N r 2 3 2 , 1 3 7 ) § 1. Definicje Strony ustalają, że użyte w niniejszej umowie poniższe określenia będą mieć następujące znaczenie: ___________________________________________________________ 1. Nieruchomość – określa nieruchomość położoną w Gnieźnie przy ulicy Elizy Orzeszkowej 29D (dwadzieścia dziewięć „D”), gmina Miasto Gniezno, powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie, oznaczoną geodezyjnie jako działka o numerze 1/12 (jeden przez dwanaście), stanowiącą grunty orne, o powierzchni 0,41.88 ha (czterech tysięcy stu osiemdziesięciu ośmiu metrów kwadratowych), dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem Kw numer PO1G/00079808/3; _________________________________________________________ 2. Budynek - oznacza budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze, który zostanie wybudowany na Nieruchomości, składać się będzie z 4 (czterech) kondygnacji naziemnych. Pozostałe istotne cechy Budynku – to jest technologia wykonania, standard prac wykończeniowych Nieruchomości Wspólnej, liczbę lokali w Budynku, liczbę samodzielnych lokali użytkowych oraz miejsc postojowych, media dostępne w Budynku - określa § 3. umowy oraz załącznik numer 4 (cztery) do umowy; __________________________________________________________________________ 3. Lokal Mieszkalny - oznacza lokal mieszkalny numer ...(...), usytuowanym na ... (.....) kondygnacji nadziemnej, ... (...) piętrze w budynku położonym w Gnieźnie przy ulicy Elizy Orzeszkowej 29D (dwadzieścia dziewięć „D”), o projektowanej powierzchni użytkowej .... m2 (.... i ...../100 metra kwadratowego), składający się z następujących pomieszczeń: ... (jednego) ..., pokoju z aneksem kuchennym, holu i łazienki z wc. Plan Lokalu Mieszkalnego oraz rzut kondygnacji z zaznaczeniem Lokalu Mieszkalnego stanowią odpowiednio załączniki numer 1a i 1b do umowy; ________________________ 4. Przedmiot Umowy - oznacza Lokal Mieszkalny wraz z Udziałem w Nieruchomości Wspólnej; ________________________________________________________________________ Strona |3 5. Dzień Zakończenia Przedsięwzięcia Deweloperskiego - dzień, w którym decyzja o pozwoleniu na użytkowanie Budynku stanie się ostateczna; _________________________ 6. Ustawa o Własności Lokali - ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.); ______________________________________ 7. Ustawa o Ochronie Praw Nabywcy - ustawa z 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. z 2011, Nr 232, poz. 1377); ____________________________________________________________________________ 8. Nieruchomość Wspólna - ma znaczenie przypisane w art. 3 ust. 5 Ustawy o Własności Lokali, co oznacza, że prawo własności gruntu Nieruchomości, na której znajdować się będzie opisany powyżej Budynek, jak również części Budynku (między innymi fundamenty, elementy konstrukcyjne Budynku, dachy, ściany zewnętrzne, elewacje, ciągi komunikacyjne, klatki schodowe, instalacje i szyby instalacyjne, pomieszczenia techniczne) i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali, stanowić będą przedmiot współwłasności wszystkich właścicieli lokali znajdujących się w Budynku; ____________________________ 9. Udział w Nieruchomości Wspólnej - oznacza udział, który zostanie wyliczony na zasadach określonych w art. 3 ust. 5 Ustawy o Własności Lokali jako stosunek powierzchni użytkowej danego lokalu do powierzchni użytkowej wszystkich lokali, wyodrębnionych w Budynkach wzniesionych na Nieruchomości; ____________________ 10. Przedsięwzięcie Deweloperskie - przedsięwzięcie deweloperskie w rozumieniu art. 3 pkt 6 Ustawy o Ochronie Praw Nabywcy, opisane w § 3. niniejszej umowy; _________ 11. Prospekt Informacyjny - prospekt informacyjny w rozumieniu art. 17 Ustawy o Ochronie Praw Nabywcy, opisany w § 3. umowy; __________________________________ 12. Cena Brutto - ma znaczenie nadane w § 5. umowy; _____________________________ 13. Odbiór - ma znaczenie nadane w § 8. umowy; __________________________________ 14. Protokół Odbioru - protokół, o którym mowa w § 8. umowy; _____________________ 15. Umowa Przeniesienia Własności - umowa, o której mowa w § 9. umowy. _________ § 2. Oświadczenia stron Stawający Szymon Gaweł oświadcza, że: ___________________________________ - jest właścicielem nieruchomości położonej w Gnieźnie przy ulicy Elizy Orzeszkowej 29D (dwadzieścia dziewięć „D”), gmina Miasto Gniezno, powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie, oznaczoną geodezyjnie jako działka o numerze 1/12 (jeden przez dwanaście), stanowiącą grunty orne, o powierzchni Strona |4 0,41.88 ha (czterech tysięcy stu osiemdziesięciu ośmiu metrów kwadratowych), dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem Kw numer PO1G/00079808/3, a wpis własności na jego rzecz nastąpił dnia 09 września 2014 roku na podstawie umowy sprzedaży, sporządzonej dnia 04 września 2014 roku przez notariusza Sebastiana Kentzer w Kancelarii Notarialnej w Gnieźnie, za numerem Repertorium A: 4000/2014, _______________________________________________ - w dziale IV księgi wieczystej Kw numer PO1G/00079808/3, wpisano: _________ - hipotekę umowną do kwoty .... złotych (..... tysięcy złotych) na rzecz ..... – wpisano dnia ..... roku, _____________________________________________________________________ - co wynika również z wydruku treści księgi wieczystej Kw numer PO1G/00079808/3, z dnia ..... 2016 roku z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, _____________________ - powyższa księga wieczysta w działach III i IV nie wykazuje żadnych innych obciążeń i wpisów, _________________________________________________________________________ - powyższa nieruchomość nie jest przedmiotem roszczeń osób trzecich, ______________ - do dnia dzisiejszego do Sądu prowadzącego przedmiotową księgę wieczystą nie wpłynął żaden wniosek o obciążenie tejże nieruchomości, _________________________ - nie zalega z żadnymi płatnościami na rzecz Skarbu Państwa, Gminy, KRUS i ZUS-u i że w stosunku do niego nie zostały wydane żadne decyzje ustalające wysokość zobowiązań podatkowych w stosunku do Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, ___________________________________________________________________ - przedmiotowa nieruchomość nie jest przedmiotem postępowania egzekucyjnego, - w stosunku do niego nie toczy się żadne postępowanie przewidziane w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 roku (Dz. U. Nr 60, poz. 535, z późn. zm.) ani żadne postępowanie o odebranie prawa własności przedmiotowej nieruchomości, jak również nie występują żadne ograniczenia w rozporządzaniu nią, - jest podatnikiem podatku VAT w rozumieniu przepisów art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), a sprzedaż jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług, ________________ - przedmiotowa księga wieczysta nie wykazuje żadnych wzmianek o wnioskach, apelacji, skardze kasacyjnej czy skardze na orzeczenie referendarza sądowego, _____ - przedmiotowa nieruchomość nie jest nieruchomością rolną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592, z późn. zm.), _________________________________________________________________ - nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, ___________________ Strona |5 - na przedmiotowej nieruchomości nie ciąży obowiązek uiszczania opłat rocznych i innych określonych w ustawie z dnia 03 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2004, Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.), ________________________________ - na przedmiotowej nieruchomości nie ciąży obowiązek uiszczania opłaty adiacenckiej przewidzianej treścią przepisu art. 98a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010,Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), ____________ - jest stanu wolnego (rozwiedziony). ________________________________________________ Stawająca oświadcza, że jest stanu wolnego (panną). ______________________ Strony oświadczają, że stan prawny księgi wieczystej Kw numer PO1G/00079808/3 jest zgodny z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości wyżej opisanej. _________________________________________________________________________ § 2a. Stawający okazali do wglądu: _____________________________________________ - umowę mieszkaniowego rachunku powierniczego z dnia ..... roku zawartą pomiędzy ...... a ....... wraz z załącznikiem numer 2 do umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego – wykazem rachunków pomocniczych służących do ewidencjonowania wpłat i wypłat dokonywanych przez Nabywców. _______________ Stawający przedłożyli: ____________________________________________________ - promesę, wydaną przez .... dnia ..... roku, zgodnie z którą Bank jako wierzyciel hipoteczny z tytułu umowy kredytu numer ...., zabezpieczonej hipoteką umowną do kwoty ..... złotych ustanowioną na nieruchomości położonej w Gnieźnie, działce 1/12 o powierzchni 4.188,00 m2, dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer PO1G/00079808/3 wyrazi zgodę na bezciężarowe odłączenie od wyżej wymienionej nieruchomości – części tej nieruchomości – to jest lokalu ... o powierzchni ..., położonego w budynku wybudowanym na tej nieruchomości. _____________________________________________ § 3. Opis przedsięwzięcia deweloperskiego 1. Stawający Szymon Gaweł oświadcza, że na podstawie ostatecznej i niezaskarżonej decyzji z dnia 10 lipca 2015 roku, numer 636/2015 wydanej przez Starostę Gnieźnieńskiego, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, która stała się ostateczna w dniu 24 lipca 2015 roku, bliżej opisana w §2. niniejszego aktu, Deweloper na opisanej wyżej nieruchomości będzie realizował przedsięwzięcie deweloperskie obejmujące budowę budynku Strona |6 mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, o następujących parametrach projektowanych: _________________________________________________________________ - powierzchnia zabudowy – 1.240,92 m2 (jeden tysiąc dwieście czterdzieści i 92/100 metra kwadratowego), ____________________________________________________ - powierzchnia użytkowa ogółem – 3.698,26 m2 (trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem i 26/100 metra kwadratowego), w tym powierzchnia lokali mieszkalnych – 3.153,51 m2 (trzy tysiące sto pięćdziesiąt trzy i 51/100 metra kwadratowego), powierzchnia lokali usługowych w parterze – 125,60 m2 (sto dwadzieścia pięć i 60/100 metra kwadratowego), __________________________________ - powierzchnia użytkowa kondygnacji garażu – 1.208,80 m2 (jeden tysiąc dwieście osiem i 80/100 metrów kwadratowych), w tym hali garażowej 1.024,70 m2 (jeden tysiąc dwadzieścia cztery i 70/100 metrów kwadratowych)___________________ - kubatura - 12.980,40 m3 (dwanaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt i 40/100 metra sześciennego), ______________________________________________________ - liczba lokali mieszkalnych - 71 (siedemdziesiąt jeden), ______________________ - liczba lokali usługowych – 2 (dwa), _______________________________________ - liczba miejsc postojowych w hali garażowej – 42 (czterdzieści dwa), ________ - liczba miejsc postojowych naziemnych na terenie posesji – 70 (siedemdziesiąt). ____________________________________________________________ Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę budynku stanowi na załącznik nieruchomości numer przedstawia 2 do projekt umowy. Usytuowanie zagospodarowania terenu stanowiący załącznik numer 3 (trzy) do umowy. ____________________________________ 2. Stawający Szymon Gaweł oświadcza, że rozpoczęcie sprzedaży, to jest podanie do publicznej wiadomości informacji na temat rozpoczęcia procesu oferowania lokali mieszkalnych w ramach Przedsięwzięcia Deweloperskiego, nastąpiło po wejściu w życie Ustawy o Ochronie Praw Nabywcy, co oznacza, iż na mocy Ustawy o Ochronie Praw Nabywcy Deweloper ma obowiązek zapewnienia i zapewnia otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy. ____________________________ 3. Stawający Szymon Gaweł oświadcza, że: ________________________________ 1. roboty budowlane związane z przedmiotowym przedsięwzięciem deweloperskim zostały rozpoczęte dnia 16 listopada 2015 roku, ____________________________________ 2. zakończenie robót budowlanych nastąpi dnia 30 grudnia 2016 roku. ______________ Strona |7 4. Stawający Szymon Gaweł oświadcza, że opis założeń materiałowo konstrukcyjnych oraz parametrów standardu Budynku, Lokalu Mieszkalnego oraz części wspólnych Nieruchomości Wspólnej stanowi załącznik numer 4 (cztery) do niniejszej umowy. _________________________________________________________________ 5. Stawający Szymon Gaweł oświadcza, że w celu realizacji przedsięwzięcia Deweloperskiego zastrzega prawo do obciążenia Nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi – w tym służebnością przesyłu lub hipotekami na rzecz banku finansującego Przedsięwzięcie Deweloperskie, przy czym Szymon Gaweł jednocześnie zapewnia, że w dniu zawarcia z Nabywcą Umowy Przeniesienia Własności Przedmiot Umowy nie będzie obciążony żadną hipoteką, oraz Deweloper zobowiązuje się przedłożyć do aktu notarialnego dokumentującego Umowę Przeniesienia Własności, oświadczenie banku zezwalające na zbycie Przedmiotu Umowy, w stanie wolnym od tychże obciążeń, pod warunkiem zapłaty przez Nabywców pełnej Ceny Brutto. Stawający Szymon Gaweł przy niniejszym akcie okazuje oświadczenie wydane w dniu ..... przez Bank PKO BP S.A. z siedzibą w ...., w którym Bank zobowiązuje się wyrazić zgodę na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu wybudowanego przez Dewelopera w ramach Przedsięwzięcia Deweloperskiego i przeniesienie jego własności wraz z prawami związanymi na nabywców, po Zakończeniu Przedsięwzięcia Deweloperskiego i zapłacie pełnej Ceny Brutto. ______________________________________________________________________ 6. Nabywca ....... oświadcza, że: ___________________________________________ - przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznała się z dokumentacją techniczną Budynku, Lokalu Mieszkalnego w nim usytuowanego, jak również z projektem zagospodarowania Nieruchomości, a także założeniami materiałowo- konstrukcyjnymi oraz parametrami standardu Budynku, Lokalu Mieszkalnego oraz części wspólnych Budynków i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń; ________________ - Deweloper zapewnił jej możliwość zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa z: ______ a) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości, ___ b) kopią pozwolenia na budowę, ________________________________________ c)projektem architektoniczno-budowlanym, _____________________________ d) odpisem aktualnym z Rejestru Przedsiębiorców z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącym Dewelopera, ________________ e) sprawozdaniem finansowym Dewelopera, ____________________________ i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń; ____________________________________________ Strona |8 - w dniu ....... roku otrzymała od Dewelopera Prospekt Informacyjny wraz z załącznikami i zapoznała się z ich treścią. Prospekt Informacyjny wraz z załącznikami stanowi integralną część niniejszej umowy jako załącznik numer 5 (pięć); ____________ 7. Stawający Szymon Gaweł oświadcza, że nie nastąpiły żadne zmiany w treści Prospektu Informacyjnego wraz z załącznikami w czasie pomiędzy doręczeniem Nabywcom Prospektu Informacyjnego wraz z załącznikami a zawarciem niniejszej Umowy. ______________________________________________________ § 4. Przedmiot umowy 1. Deweloper zobowiązuje się do wybudowania na Nieruchomości Budynku, w których znajdować się będą między innymi lokale mieszkalne i niemieszkalne, w tym Lokal Mieszkalny będący przedmiotem niniejszej Umowy, oraz do zawarcia z Nabywcą umowy ustanowienia odrębnej własności Lokalu Mieszkalnego i przeniesienia jego własności wraz z prawami związanymi, to jest odpowiednim Udziałem w Nieruchomości Wspólnej, obliczonym zgodnie z postanowieniami art. 3 ust. 5 ustawy o Własności Lokali, zaś Nabywca zobowiązuje się nabyć powyższy Przedmiot Umowy za Cenę Brutto określoną w § 5. niniejszej umowy._________________ 2. Ostateczna powierzchnia użytkowa Lokalu Mieszkalnego oraz wielkość udziału Nabywcy w Nieruchomości Wspólnej zostaną ustalone po wybudowaniu Budynku, na podstawie inwentaryzacji powykonawczej na koszt i zlecenie Dewelopera. Strony ustalają, że powierzchnia użytkowa Lokalu Mieszkalnego będzie obliczona zgodnie z zasadami obmiaru powierzchni określonymi w Polskiej Normie PN –ISO-9836:1997, ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny. __________________ 3. W przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy planowaną powierzchnią Lokalu Mieszkalnego wskazaną w § 1 punkcie 3 umowy, wynikającą z dokumentacji projektowej, a powierzchnią wynikającą z ostatecznego pomiaru dokonanego po jego wybudowaniu, Cena Brutto Lokalu Mieszkalnego ulegnie stosownej zmianie. ____ 4. W przypadku wystąpienia różnicy w powierzchni Lokalu Mieszkalnego +/(powyżej/poniżej) 1,5 % (półtora procent) między powierzchnią wskazaną w § 1 punkcie 3 umowy, wynikającą z dokumentacji projektowej, a powierzchnią wynikającą z inwentaryzacji powykonawczej, Nabywca będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy. Prawo to Nabywca może wykonać poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia, w którym Deweloper Strona |9 poinformował Nabywców o powierzchni Lokalu Mieszkalnego wynikającej z inwentaryzacji powykonawczej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest skuteczne, jeśli zawiera zgodę Nabywcy na wykreślenie praw i roszczeń ujawnionych na podstawie niniejszej umowy w księdze wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości. Jeśli Nabywca nie skorzysta z uprawnienia do odstąpienia od umowy w powyższym terminie, oznacza to utratę możliwości skorzystania z tego uprawnienia. 5. W przypadku gdy różnica pomiędzy powierzchnią projektowaną a powierzchnią wynikającą z inwentaryzacji powykonawczej będzie mniejsza lub równa 1,5 % (półtora procent) lub też w przypadku nieskorzystania przez Nabywcę z uprawnienia do odstąpienia od niniejszej Umowy Cena Brutto ulegnie odpowiednio zmniejszeniu lub zwiększeniu o kwotę wynikającą z przemnożenia liczby metrów kwadratowych, o które odpowiednio zmniejszyła lub zwiększyła się ta powierzchnia, przez stawkę brutto za jeden metr kwadratowy Lokalu Mieszkalnego. ________________ Nabywcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy z powodu różnicy powierzchni o mniejszej lub większej 1,5 % (półtora procent) między powierzchnią podaną powyżej, wynikającą z dokumentacji projektowej, a powierzchnią wynikającą z inwentaryzacji powykonawczej, jeżeli różnica ta wynika z wprowadzenia zmian lokatorskich na wniosek Nabywcy. ___________________________ 6. O zmianie Ceny Brutto Deweloper zobowiązuje się powiadomić Nabywcę najpóźniej na 7 (siedem) dni przed Odbiorem Przedmiotu Umowy. W przypadku gdyby różnica ta zwiększała Cenę Brutto określoną w § 5 umowy, Nabywca będzie zobowiązany do dopłaty na rzecz Dewelopera tej różnicy w terminie do dnia Odbioru Przedmiotu Umowy. W przypadku gdyby różnica zmniejszała Cenę Brutto określoną w § 5 umowy, Nabywca będzie uprawniony do zmniejszenia o taką różnicę ostatniej raty na poczet Ceny Brutto, a jeśli ta rata została już przez Nabywcę zapłacona - Deweloper zwróci Nabywcy kwotę tej różnicy w terminie 14 (czternastu) dni od daty zawiadomienia Nabywcy o jej powstaniu, na rachunek bankowy wskazany przez Nabywcę. ________________________________________________________ 7. Jeśli zmiana powierzchni Lokalu Mieszkalnego (zmniejszenie lub zwiększenie) wynika jedynie z wprowadzenia przez Nabywcę zmian lokatorskich w Lokalu Mieszkalnym w zakresie uzgodnionym między Deweloperem a Nabywcą w aneksie, o którym mowa w § 7. umowy, Cena Brutto zostanie obliczona w oparciu o metraż nieuwzględniający zmian lokatorskich wprowadzonych na życzenie Nabywcy. ________________________________________________________________________ S t r o n a | 10 8. Strony zgodnie oświadczają, że w umownie przenoszącej prawo własności przedmiotu umowy zobowiązują się zawrzeć umowę o podział nieruchomości wspólnej do używania w taki sposób, że właścicielom lokali posadowionych na parterze budynku przysługiwać będzie uprawnienie do korzystania na zasadzie wyłączności z części nieruchomości wspólnej w postaci ogródków przydomowych, wskazanych na mapie załączonej do niniejszego aktu notarialnego i stanowiącej jego integralną część (załącznik numer ...). ________________________________________ 9. Strony zgodnie oświadczają, że w umowie przenoszącej prawo własności przedmiotu umowy dopuszczają zawarcie umowy o podział nieruchomości wspólnej do używania w taki sposób, że Nabywca będzie uprawniony do korzystania na zasadzie wyłączności z części nieruchomości wspólnej w postaci jednego naziemnego niezadaszonego miejsca postojowego, przeznaczonego dla jednego samochodu osobowego, a innym właścicielom lokali posadowionych w budynkach znajdujących się na terenie nieruchomości wspólnej przysługiwać będzie uprawnienie do korzystania na zasadzie wyłączności z pozostałych innych wskazanych miejsc postojowych. __________________________________________________ § 5. Cena 1. Z zastrzeżeniem postanowień punktów 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu, wskazanych poniżej, Cena Brutto Lokalu Mieszkalnego wraz z ceną nabycia udziału w Nieruchomości Wspólnej wynosi .... złotych (....złotych), na Cenę Brutto składają się: _______________________________________________________________________________ - cena netto Lokalu Mieszkalnego wraz z Udziałem w Nieruchomości Wspólnej w kwocie ..... złotych (..... złotych i .../100), według przelicznika .... m2 (...... metra kwadratowego) x .... złotych (... złotych) za 1 m2 (jeden metr kwadratowy) powierzchni użytkowej;____________________________________________________________ - podatek od towarów i usług (VAT) od podanych cen netto, według stawki 8%, w kwocie .... złotych (.... złotych). ____________________________________________________ 2. W przypadku podwyższenia stawki podatku od towarów i usług (VAT) powyżej 8% (ośmiu procent) i mającej wpływ na wysokość Ceny Brutto przed dokonaniem przez Nabywcę pełnego rozliczenia, Nabywca będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy. Prawo to Nabywca może wykonać poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wejścia w życie przepisów S t r o n a | 11 dotyczących podwyższenia stawki podatku od towarów i usług (VAT). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest skuteczne, jeśli zawiera zgodę Nabywcy na wykreślenie praw i roszczeń ujawnionych na podstawie niniejszej umowy w księdze wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości. Nieskorzystanie przez Nabywcę z uprawnienia do odstąpienia w powyższym terminie oznacza utratę możliwości skorzystania z tego uprawnienia. _____________________________________________________________________ W przypadku nie skorzystania przez Nabywcę z uprawnienia do odstąpienia od niniejszej Umowy z powodu podwyższenia stawki podatku od towarów i usług (VAT), kwoty przypadające do zapłaty po dniu podwyższenia stawki tego podatku zostaną podwyższone o kwotę wynikającą ze wzrostu tej stawki, a Nabywca zobowiązany będzie do zapłacenia kwoty wynikającej ze wzrostu tej stawki w terminie wskazanym przez Dewelopera, nie krótszym niż 14 (czternaście) dni od dnia doręczenia Nabywcy stosownego wezwania. ______________________________________ 3. W przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług (VAT) przed dokonaniem przez Nabywcę pełnego rozliczenia Ceny Brutto w stosunku do stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy, Deweloper odpowiednio obniży Cenę Brutto w taki sposób, że do kwot przypadających do zapłaty po dniu obniżenia stawki podatku od towarów i usług (VAT) doliczy podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. ____________________________ 4. W przypadku zmiany Ceny Brutto wskazanej w § 5 umowy, wynikającej ze zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT), i nieskorzystania przez Nabywców z prawa do odstąpienia od Umowy, Deweloper doręczy Nabywcy nowy harmonogram płatności, uwzględniający zmianę stawki podatku od towarów i usług. ____________________________________________________________________________ § 6. Harmonogram Przedsięwzięcia, mieszkaniowy rachunek powierniczy oraz płatności 1. Stawający Szymon Gaweł oświadcza, że: ________________________________ a) dla niniejszego Przedsięwzięcia Deweloperskiego Bank .... z siedzibą w ... prowadzi otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze ......, w tym dla Przedmiotu Umowy o numerze ...., ____________________________________________________________ b) koszty prowadzenia tego rachunku obciążają Dewelopera, ______________________ c) wpłaty pochodzące od Nabywcy zgromadzone na rachunku powierniczym, o którym mowa powyżej, będą wypłacane przez bank na rzecz Dewelopera po S t r o n a | 12 stwierdzeniu zakończenia danego etapu realizacji Przedsięwzięcia Deweloperskiego, zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia określonym w umowie. _________________ 2. Stawający Szymon Gaweł oświadcza, że zakończenie Przedsięwzięcia Deweloperskiego jest planowane na dzień realizacji .... 201... i będzie realizowane według harmonogramu, stanowiącego załącznik numer 6 (sześć) do umowy. __________________________________________________________________________ Cenę Brutto Nabywca zobowiązuje się zapłacić w wysokości i terminach określonych w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik numer 6 (sześć) do umowy, z zastrzeżeniem § 5. punktu 4 niniejszej umowy. ____________________________ Na poczet Ceny Brutto Przedmiotu Umowy, o której mowa w § 5. punkcie 1 wyżej, Nabywca .... zapłaciła dotychczas kwotę .... złotych (.....złotych) tytułem zadatku, co stawający Szymon Gaweł potwierdza. _________________________________ Notariusz poinformował stawających o treści art. 394 kodeksu cywilnego i wynikających z niego skutkach prawnych. _________________________________________ Pozostałą część Ceny Brutto w kwocie .... złotych (... złotych) Nabywca zobowiązuje się zapłacić w wysokości i terminach określonych w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik numer 6 (sześć) do umowy, z zastrzeżeniem § 5. punktu 4 niniejszej umowy. ________________________________________________________ Wszystkie pozostałe płatności na poczet Ceny Brutto będą dokonywane przez Nabywcę ..... przelewem na otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy numer .... prowadzony przez ................._____________________________________________ § 7. Realizacja przedmiotu umowy Strony niniejszej umowy postanawiają, że: __________________________________ 1. cena określona w § 5. umowy może ulec zmianie, jeżeli Nabywca zleca Deweloperowi wykonanie robót dodatkowych wykraczających poza ustalony standard lub zlecą wykonanie robót zamiennych, wówczas Deweloper zobowiązany jest w ciągu 14 (czternastu) dni przed rozpoczęciem tych robót przedstawić Nabywcy wycenę robót dodatkowych lub różnicę wynikającą z tytułu robót zamiennych do akceptacji przez Nabywców, ______________________________________ 2. nie wyrażenie zgody przez Nabywcę, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przedstawienia mu wyceny robót dodatkowych, jest równoznaczne z ich rezygnacją z planowanych zmian i upoważnia dewelopera do wykonania Lokalu Mieszkalnego według standardu określonego w załączniku numer 4 (cztery), _____________________ S t r o n a | 13 3. wszelkie odstępstwa od projektu, ustalonego standardu i innych załączników do niniejszej umowy będą obowiązywały w przypadku stwierdzenia ich przez obie strony niniejszej umowy w formie aneksów, albo wspólnie podpisanych protokołów. ________ § 8. Odbiór techniczny i wydanie lokalu 1. W terminie do 01 (jednego) miesiąca od Dnia Zakończenia Przedsięwzięcia Deweloperskiego, lecz nie później niż do dnia 31 stycznia 2017 roku, Deweloper zawiadomi Nabywcę na piśmie, że Przedmiot Umowy jest gotowy do odbioru technicznego, wyznaczając termin odbioru, w tym datę i godzinę, z co najmniej siedmiodniowym (7) wyprzedzeniem przed wyznaczonym terminem Odbioru. _________________________________________________________________________ 2. Odbiór jest dokonywany w obecności Nabywcy lub jego należycie umocowanego przedstawiciela - odbywać się będą przy świetle dziennym umożliwiającym odpowiednią ocenę stanu przedmiotu umowy. W razie nieuzasadnionego niestawiennictwa Nabywcy lub jej/jego pełnomocnika na wyznaczony termin Odbioru, Deweloper doręczy Nabywcy pisemne zawiadomienie o wyznaczeniu dodatkowego terminu Odbioru. Pomiędzy pierwszym terminem Odbioru, o którym mowa powyżej, a terminem, o którym mowa w niniejszym ustępie, musi upłynąć co najmniej 14 (czternastu) dni. ______________________________________ 3. Z czynności Odbioru zostanie sporządzony pisemny Protokół Odbioru, do którego Nabywca może zgłosić wady Lokalu Mieszkalnego. Deweloper jest zobowiązany, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru, doręczyć Nabywcy oświadczenie o uznaniu wad lub oświadczenie o odmowie uznania wad wraz ze wskazaniem przyczyny odmowy uznania wad. ________________ 4. Deweloper uwzględnieniem jest możliwości zobowiązany w organizacyjno terminie – 30 (trzydziestu) technicznych oraz dni, z czynników zewnętrznych usunąć uznane wady Lokalu Mieszkalnego. Jeżeli Deweloper - mimo zachowania należytej staranności - nie usunie wady w powyższym terminie, może wskazać Nabywcy odpowiedni, inny termin usunięcia wad wraz z uzasadnieniem opóźnienia. ______________________________________________________________________ Po usunięciu uznanych wad Deweloper powiadomi Nabywcę, z co najmniej 14 (czternastodniowym) wyprzedzeniem, o terminie wydania Przedmiotu Umowy. Dokonanie Odbioru Przedmiotu Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów o rękojmi za wady fizyczne. ____________________ S t r o n a | 14 W zakresie nieuregulowanym powyżej do odpowiedzialności Dewelopera za wady prawne i fizyczne Przedmiotu Umowy stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2011 roku, Nr 230, poz. 1370 z późn. zm.) o rękojmi. __________________________________________________________________________ 7. Do dnia wydania Przedmiotu Umowy Nabywca jest zobowiązany do zapłaty całej Ceny Brutto. Nieterminowe uiszczenie którejkolwiek z płatności na poczet Ceny Brutto lub uiszczenie ich w nieodpowiedniej wysokości stanowi podstawę do powstrzymania się przez Dewelopera z wydaniem Przedmiotu Umowy aż do czasu całkowitego uregulowania Ceny Brutto, a takie zachowanie Dewelopera nie stanowi nienależytego wykonania niniejszej Umowy. ________________ 8. Wydanie protokołem Przedmiotu stwierdzającym Umowy Nabywcy stan liczników: energii zostanie elektrycznej, potwierdzone centralnego ogrzewania oraz ciepłej i zimnej wody, jak również stwierdzającym odbiór przez Nabywcę kompletów kluczy do: Lokalu Mieszkalnego, drzwi do klatki schodowej, ewentualnie kluczy i pilotów do wspólnych pomieszczeń gospodarczych, furtek i bram. ____________________________________________________________________________ 9. Od dnia wydania Lokalu Mieszkalnego Nabywca będzie pokrywać wszystkie koszty związane z eksploatacją Przedmiotu Umowy oraz ponosi koszty związane z administracją i utrzymaniem urządzeń wspólnych budynku i nieruchomości gruntowej. Z datą wydania Przedmiotu Umowy przechodzi na Nabywcę ryzyko przypadkowego pogorszenia Przedmiotu Umowy. _________________ § 9. Zawarcie umowy przeniesienia własności nieruchomości 1. Z zastrzeżeniem § 9. punktu 2, Strony w terminie do dnia 31 marca 2017 roku na warunkach określonych w niniejszej Umowie, zawrą umowę ustanowienia odrębnej własności Lokalu Mieszkalnego i przeniesienia jego własności na Nabywcę wraz z prawami związanymi (dalej: Umowa Przeniesienia Własności). Do wyznaczenia dokładnej daty i godziny oraz wskazania miejsca zawarcia Umowy Przeniesienia Własności uprawniony jest Deweloper. ________________________________ 2. W przypadku niedokonania przez Nabywcę płatności całej Ceny Brutto lub dwukrotnego nieprzystąpienia do Odbioru Przedmiotu Umowy, Deweloper ma prawo powstrzymać się z wyznaczeniem terminu zawarcia Umowy Przeniesienia Własności lub odmówić przystąpienia do zawarcia tej umowy w terminie, o którym mowa powyżej w § 9. punkcie 1. __________________________________________________ S t r o n a | 15 3. Wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem Umowy Przeniesienia Własności oraz wpisami do księgi wieczystej ponosi Nabywca. ______________________ § 10. Rękojmia 1. Deweloper ponosi wobec Nabywcy odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego. ______________________________________________________________ 2. O wystąpieniu wad Nabywca jest zobowiązany zawiadomić Dewelopera na piśmie, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 roku, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). ______________________________________________________________________ 3. Odpowiedzialność Dewelopera nie obejmuje wad Przedmiotu Umowy będących następstwem zwykłego zużycia lub niewłaściwej eksploatacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 roku, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). _______________________________________________________________________ 4. Deweloper przekaże zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej, która powstanie po ustanowieniu odrębnej własności pierwszego lokalu, wszystkie znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty gwarancyjne wystawione przez producentów lub sprzedawców urządzeń lub materiałów zainstalowanych w częściach wspólnych Nieruchomości Wspólnej. Jeżeli dokumenty takie dotyczyłyby wyłącznie urządzeń lub materiałów zainstalowanych w Lokalu Mieszkalnym - Deweloper przekaże je bezpośrednio Nabywcy. __________________________________________________________ § 11. Koszty utrzymania i zarządu nieruchomością wspólną 1. Od dnia wydania Przedmiotu Umowy Nabywcę będą obciążały koszty określone w art. 13 i 14 Ustawy o Własności Lokali, ponoszone w związku z używaniem i utrzymaniem Przedmiotu Umowy. _____________________________________ 2. Deweloper i Nabywca niniejszym uzgadniają, że zarząd Nieruchomością Wspólną zostanie uregulowany zgodnie z Ustawą o Własności Lokali w umowie ustanawiającej odrębną własność pierwszego lokalu w Przedsięwzięciu Deweloperskim. __________________________________________________________________ § 12. Odstąpienie od umowy 1. Zgodnie z art. 29 Ustawy o Ochronie Praw Nabywca ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w następujących przypadkach: _______________________________ S t r o n a | 16 a) jeżeli niniejsza umowa nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 Ustawy o Ochronie Praw Nabywcy; _________________________________________________________ b) jeżeli informacje zawarte w niniejszej umowie nie są zgodne z informacjami zawartymi w Prospekcie Informacyjnym lub w załącznikach, z wyjątkiem zmian, o których mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy o Ochronie Praw Nabywcy; ___________________ c) jeżeli Deweloper nie doręczył zgodnie z art. 18 i 19 Ustawy o Ochronie Praw Nabywcy Prospektu Informacyjnego wraz z załącznikami;___________________________ d) jeżeli informacje zawarte w Prospekcie Informacyjnym lub w załącznikach do Prospektu, na podstawie których zawarto niniejszą umowę, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy; _________________________________ e) jeżeli Prospekt Informacyjny, na podstawie którego zawarto niniejszą umowę, nie zawiera informacji określonych we wzorze Prospektu Informacyjnego stanowiącego załącznik do Ustawy o Ochronie Praw Nabywcy; ___________________________________ f) w przypadku nie przeniesienia na Nabywców prawa odrębnej własności Lokalu Mieszkalnego wraz z prawami związanymi w terminie, o którym mowa w § 9. niniejszej umowy. __________________________________________________________________________ 2. W przypadkach, o których mowa w § 12. punkcie 1, podpunktach od a-e, Nabywca ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej zawarcia. _____________________________________________________________ 3. W przypadku, o którym mowa w § 12. punkcie 1 podpunkcie f, przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od niniejszej umowy Nabywca wyznaczy Deweloperowi 120 (stu dwudziestu)- dniowy termin na zawarcie Umowy Przeniesienia Własności, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. ____________________________________________ 4. Deweloper ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku niespełnienia przez Nabywcę świadczenia pieniężnego w terminach, o których mowa w § 6. lub w wysokości określonej w § 5, pomimo wezwania Nabywcy w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że niespełnienie przez Nabywcę świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem siły wyższej. ____________________________ 5. Deweloper ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku niestawienia się Nabywcę do Odbioru Przedmiotu Umowy lub nieprzystąpienia do zawarcia Umowy Przeniesienia Własności pomimo dwukrotnego doręczenia S t r o n a | 17 Nabywcy wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 (sześćdziesięciu) dni, chyba że niestawienie się Nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej. 6. W każdym przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Nabywców oświadczenie woli Nabywcy o odstąpieniu od niniejszej umowy jest skuteczne, jeżeli zawiera zgodę na wykreślenie praw i roszczeń Nabywcy ujawnionych w księdze wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości na podstawie niniejszej umowy. Oświadczenie woli Nabywcy o odstąpieniu od umowy musi zostać złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. _________________________________ 7. W przypadku odstąpienia przez Dewelopera od niniejszej umowy z przyczyn, o których mowa punktach 4 i 5 niniejszego paragrafu (to jest przyczyn określonych w art. 29 ust. 4 i 5 Ustawy o Ochronie Praw Nabywcy), Nabywca niniejszym wyraża zgodę na wykreślenie - ujawnionego na jej/jego rzecz, na wniosek zawarty w niniejszej umowie, w dziale III księgi wieczystej KW numer PO1G/00079808/3 roszczenia wynikającego z zawarcia umowy dokumentowanej niniejszym aktem. Niniejsza zgoda uprawnia Dewelopera do złożenia we właściwym sądzie wniosku o wykreślenie takiego roszczenia z księgi wieczystej KW numer PO1G/00079808/3. ______ 9. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron, Deweloper zwróci Nabywcy kwotę wpłaconą na poczet Ceny Brutto, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia skutecznego odstąpienia od umowy. Kwota wpłacona na poczet Ceny Brutto będzie powiększona lub pomniejszona o kwotę należnego zadatku zastrzeżonego w § 6. niniejszej umowy, z tym zastrzeżeniem, że: _____________ a) w przypadku odstąpienia przez Dewelopera od umowy deweloperskiej zgodnie z § 12 punktem 4 niniejszej umowy z powodu niespełnienia przez Nabywcę któregokolwiek ze świadczeń pieniężnych wymienionych w § 6. z uwzględnieniem § 5. punktu 4 w terminach lub w wysokościach tam określonych, mimo wezwania Nabywcy w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia wezwania (chyba, że niespełnienie przez Nabywcę świadczenia pieniężnego będzie spowodowane działaniem siły wyższej) Deweloper będzie miał prawo zatrzymać zadatek określony w § 6. umowy; _____________________ b) w przypadku odstąpienia przez Dewelopera od umowy deweloperskiej zgodnie z § 12. punktem 5 niniejszej umowy z powodu niestawienia się Nabywcy do odbioru Lokalu Mieszkalnego lub podpisania Umowy Przeniesienia Własności pomimo dwukrotnego doręczenia Nabywcy wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 (sześćdziesięciu) dni, chyba że niestawienie się Nabywcy jest S t r o n a | 18 spowodowane działaniem siły wyższej, Deweloper będzie miał prawo zatrzymać zadatek określony w § 6. umowy; __________________________________________________ c) w przypadku odstąpienia przez Nabywcę od umowy deweloperskiej zgodnie z § 12. punktem 1 podpunktem f) niniejszej umowy Deweloper będzie zobowiązany do zwrotu Nabywcy zadatku, o którym mowa w § 6. umowy w podwójnej wysokości w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Nabywcy o odstąpieniu od umowy, zawierającego zgodę Nabywcy na wykreślenie praw i roszczeń ujawnionych na podstawie niniejszej umowy w księdze wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości; ________________________________ d) w przypadku odstąpienia przez Nabywcę od umowy deweloperskiej zgodnie z § 4. punktem 4 oraz § 5. punktem 2 niniejszej umowy Deweloper będzie zobowiązany do zwrotu Nabywcy zadatku, o którym mowa w § 6. w pojedynczej wysokości w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania oświadczenia nabywców o odstąpieniu od umowy, zawierającego zgodę Nabywcy na wykreślenie praw i roszczeń ujawnionych na podstawie niniejszej umowy w księdze wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości._________________________________________ § 13. Cesja praw i obowiązków oraz zmiana dłużnika 1. Nabywca ma prawo do przeniesienia praw i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią, za zgodą Dewelopera wyrażoną na piśmie. Zgoda zostanie wyrażona pod warunkiem dostarczenia Deweloperowi przez Nabywcę oświadczenia, o którym mowa w punkcie 4 niniejszego paragrafu. ________ 2. Umowa przeniesienia praw i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią powinna zostać zawarta w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi i zawierać wniosek Nabywcy (Cedenta) o wykreślenie praw i roszczeń wpisanych na jej/jego rzecz do księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości. ___________________________________________________________________ 3. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w § 13. punkcie 1, Nabywca Dewelopera (Cedent) na zobowiązuje piśmie o się dokonanym do niezwłocznego przeniesieniu praw poinformowania i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, jednak nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od dnia zawarcia umowy przeniesienia praw i obowiązków. ___________________________ 4. Po dokonaniu przeniesienia praw i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, płatności dokonane przez Nabywcę (Cedenta) będą zaliczone na poczet S t r o n a | 19 płatności Cesjonariusza, na co Cedent i Cesjonariusz wyrażą zgodę w oświadczeniu, które skierują do Dewelopera i upoważnią Dewelopera do dokonania takiego zaliczenia. ________________________________________________________________________ 5. W przypadku gdy Nabywca dokonał uprzednio cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy w zakresie zwrotu środków wpłaconych przez Nabywcę na rzecz banku finansującego nabycie Przedmiotu Umowy, dla skuteczności przeniesienia praw i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią konieczne jest przedstawienie Deweloperowi przez Nabywcę pisemnej zgody tego banku. _______________________________________________________________ § 14. Doręczenia 1. Wszelkie zawiadomienia i inne formy korespondencji doręczane w związku ze sprawami przewidzianymi niniejszą umową będą sporządzane na piśmie i doręczane osobiście lub przesyłane pocztą poleconą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru. _________________________________________________________ 2. Strony ustalają następujące obowiązujące adresy każdej z nich dla celów niniejszej umowy (lub inne adresy, jakie właściwa Strona poda drugiej Stronie zgodnie z niniejszym paragrafem, przy czym taka zmiana nie stanowi zmiany umowy): _________________________________________________________________________ - dla Dewelopera: 62-200 Gniezno, ulica Wawrzyńca 27 m. 1, _______________________ - dla Nabywcy: ..... _______________________________________________________________ 3. Deweloper i Nabywca zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego informowania się o każdej zmianie jej adresu, jaka nastąpi do dniu zawarcia Umowy Przeniesienia Własności. Zmiana adresu nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy. _____________________________________________ § 15. Nabywca wyraża, zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Bank ...... danych osobowych Nabywcy przetwarzanie przez Bank lub jego przedstawicieli oraz gromadzenie i PKO BP S.A. z siedzibą w .... informacji dotyczących Nabywcy lub jego przedstawicieli, stanowiących tajemnicę bankową. _______________ "Stosownie do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Nabywca potwierdza otrzymanie informacji, że w związku z wykonywaniem umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego prowadzonego dla przedsięwzięcia deweloperskiego, którego dotyczy przedmiotowa umowa deweloperska: ______________________________ S t r o n a | 20 1) dane osobowe Nabywcy są przetwarzane przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną, z siedzibą przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, która jest administratorem danych, ______________________________________________________ 2) dane Nabywcy mogą być wykorzystane do celów związanych z prowadzeniem przez PKO Bank Polski SA indywidualnego rachunku Nabywcy prowadzonego w ramach mieszkaniowego rachunku powierniczego, _________________________________ 3) dane Nabywcy mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w ustawie Prawo bankowe, 4) Nabywcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, _______________ 5) podanie danych jest niezbędne do realizacji uprawnień wynikających z przedmiotowej umowy." ___________________________________________________________ § 16. Postanowienia końcowe 1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w § 5. punkcie 4, § 6 oraz § 14 umowy. _______________________________________________________________________ 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie oraz w Ustawie o Ochronie Praw Nabywcy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy o Własności Lokali.__________________________________________________________________ 3. Nabywca oświadcza, że zapoznał się z załącznikami do niniejszej umowy wymienionymi poniżej, które stanowią integralną część Umowy: ____________________ a) Załączniki numer 1a (jeden „a”) i 1b (jeden „b”) - plan Lokalu Mieszkalnego oraz rzut kondygnacji z zaznaczonym usytuowaniem Lokalu Mieszkalnego, _______________ b) Załącznik numer 2 (dwa) - Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, ______________________________________________ c) Załącznik numer 3 (trzy) - Projekt zagospodarowania terenu w ramach realizacji Przedsięwzięcia Deweloperskiego, _________________________________________________ d) Załącznik numer 4 (cztery) - Standard wykończenia Budynku oraz Lokalu Mieszkalnego, ____________________________________________________________________ e) Załącznik numer 5 (pięć) - Prospekt Informacyjny, ________________________________ f) Załącznik numer 6 (sześć) - Harmonogram płatności. _____________________________ S t r o n a | 21 § 17. Strony oświadczyły, że koszty tego aktu ponoszą Deweloper i Nabywca, po połowie. __________________________________________________________________________ § 18. Wypisy tego aktu należy wydawać stronom, Bankowi PKO BP S.A. z siedzibą w...., właściwym urzędom, w tym Urzędowi Skarbowemu oraz sądowi w dowolnej ilości egzemplarzy. _____________________________________________________________________ § 19. Stawający ..... wnosi do Sądu Rejonowego w Gnieźnie Wydziału Ksiąg Wieczystych o: ____________________________________________________________________ - wpis w dziale III księgi wieczystej Kw numer PO1G/00079808/3 roszczenia o wybudowanie Budynku, wyodrębnienie lokalu mieszkalnego numer ... (...) w budynku 29D (dwadzieścia dziewięć „D”) położonym w Gnieźnie przy ulicy Elizy Orzeszkowej i przeniesienie jego własności na jej rzecz. ____________________________________________ Notariusz poinformował stawających o możliwości weryfikacji przez Sąd pobranych opłat sądowych. __________________________________________________________________________ § 20. Za dokonanie czynności pobrano:__________________________________________________ 1) opłatę sądową (gotówką) z art. 43 pkt. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.) __________________________________ kwotę___________________________________________________________________________ 150,00 zł 2) tytułem wynagrodzenia notariusza z § 2, § 6 pkt. 15a i §16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) ________________________________________________________ kwotę___________________________________________________________________________ ...,00 zł 3) podatek VAT 23% z art. 5 w zw. z art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) ________________ kwotę___________________________________________________________________________ .... zł 4) z § 12 rozporządzenia cyt. w pkt. 2 za 4 wypisy wpisane pod odrębnymi numerami Repertorium A _____________________________________________________________________________ kwotę__________________________________________________________________________ ..... zł 5 ) podatek VAT 23% z art. 5 w zw. z art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) ________________ kwotę___________________________________________________________________________ ..... zł Razem: _________________________________________________________________.... zł (Słownie: .... i .../100 złotych). _______________________________________________________________ S t r o n a | 22 Podatku od czynności cywilnoprawnych w myśl art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U z 2010 Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) nie pobrano - jako nie przewidzianego w ustawie. ___________________________________ Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. ______________________________