pismo OIGD 7
Transkrypt
pismo OIGD 7
31-542 Kraków ul. Mogilska 25 www.oigd.com.pl e-mail: [email protected] tel.: 12 413 80 83 fax.: 12 413 76 25 Biuro w Warszawie 03-302 Warszawa ul. Instytutowa 1 e-mail: [email protected] tel..: 22 811 92 74 tel./fax.: 22 614 13 85 Kraków, dnia 18 lutego 2016 roku OIGD 7/2016 Pani/Pan Prezes Członkowie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa Zarząd Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa przedstawia poniżej dwa interesujące orzeczenia sądowe dotyczące problematyki zamówień publicznych, które mogą być pomocne w Państwa działalności. I. Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 11 grudnia 2015 r., sygn. akt. XIII Ga 577/151 miarkowanie kary umownej Z ustalonego w sprawie stanu faktycznego wynikało, iż w trakcie realizacji umowy o roboty budowlane, wykonawca opóźnił o 12 dni ustalony pomiędzy stronami termin zakończenia inwestycji. W związku z powyższym zamawiający naliczył wykonawcy – zgodnie z umową – karę umowną w wysokości 60 tyś. złotych i odjął tę kwotę od jego wynagrodzenia. Sąd I instancji karę powyższą obniżył o 50%. Od tego wyroku apelację wniósł zarówno zamawiający jak i wykonawca. Rozpatrując apelację Sąd Okręgowy nie podzielił stanowiska Sądu Rejonowego w zakresie zastosowania art. 484 § 2 k.c. i miarkowania kary umownej, bowiem uznał, iż „wysokość kary umownej obniżona o 50% jej wartości i ustalona przez Sąd Rejonowy w kwocie 30 068 złotych pozostaje nadal wygórowana i nieadekwatna do ustalonych w sprawie okoliczności” i obniżył ją do kwoty 12 tyś. złotych2. „Zaznaczyć należy, że powód dochodzi w nin. postępowaniu roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty, zaś jedynie w tle sporu rozpatrzone zostało żądanie miarkowania kary umownej jako kwestia mająca wpływ na wysokość wynagrodzenia w tym konkretnym przypadku (wobec zastosowanej konstrukcji potrącenia)” – cytat z uzasadnienia wyroku XIII Ga 577/15. 2 Art. 484 §2 Kc. „Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana”. 1 NIP: 676-10-70-649 REGON: 350714501 Konto: ING Bank Śląski S.A. O/Kraków 52 1050 1445 1000 0012 0000 7449 KRS: 0000026162 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 2 W uzasadnieniu wyroku Sąd Okręgowy uznał między innymi, że przede wszystkim opóźnienie nie było znaczące, a w dniu, w którym winien nastąpić odbiór robót, były one już zrealizowane w 90%. Wskazał też, iż zamawiający z powodu tego opóźnienia nie doznał żadnej szkody materialnej. Według Sądu nieuzasadnione byłoby uznanie, że dodatkowe 12 dni opóźnienia prac po trwającej 4 miesiące inwestycji stanowiło tak dużą uciążliwość, która uzasadniałaby obciążenie wykonawcy karą umowną w wysokości 30 068 złotych. Zdaniem Sądu istotny wpływ na obniżenie kary umownej do kwoty 12 tyś. złotych miała też wysokość marży, którą wykonawca określił w ofercie na 10% wartości zamówienia, co stanowiło około 100 tyś. złotych. Jak wywodzi Sąd Okręgowy, potrącenie z wynagrodzenia wykonawcy kary umownej w wysokości 60 tyś. złotych spowodowałoby, że jego działalność gospodarcza stałaby się zupełnie nieopłacalna, a przedsiębiorstwo znalazłoby się w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej. Wykonawca straciłby 60% zysku, co stanowi stratę zupełnie nieadekwatną do 90% stopnia zaawansowania robót, które wykonał na dzień umówionego terminu3. Jak wynika z uzasadnienia wyroku, w ocenie Sądu Okręgowego kara w tak ustalonej wysokości mieści się w granicach funkcji kompensacyjnej, represyjnej i stymulacyjnej kary umownej i pozwala na ich realizację z odpowiednim wywarzeniem obu stron oraz bez ich pokrzywdzenia. II. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2010 r., sygn. akt. I CKS 64/10 dochodzenie roszczeń w przypadku nie zawarcia umowy o roboty budowlane pomiędzy generalnym wykonawcą, a podwykonawcą Zgodnie z art. 139 § 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907) umowa o roboty budowlane, wykonywane w trybie zamówień publicznych, winna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Stwierdzić więc należy, że umowa o roboty budowlane pomiędzy generalnym wykonawcą a podwykonawcą, musi być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. W związku z powyższym, jeżeli brak jest pisemnej umowy powstaje problem, na jakiej podstawie prawnej można żądać zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty. Zgodnie z przyjętym w orzecznictwie stanowiskiem podwykonawca może wywodzić i żądać swojego roszczenia od inwestora na podstawie przepisów kodeksu cywilnego o bezpodstawnym wzbogaceniu. Przesłanki miarkowania kary umownej są szczegółowo podane w wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 11.12.2015 r. sygn.. akt. XIII Ga 577/15. 3 NIP: 676-10-70-649 REGON: 350714501 Konto: ING Bank Śląski S.A. O/Kraków 52 1050 1445 1000 0012 0000 7449 KRS: 0000026162 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 3 Zaznaczyć w tym miejscu należy, iż przesłankami powstania zobowiązania z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia są: uzyskanie korzyści majątkowej (wzbogacenie), osiągnięcie tej korzyści z majątku innej osoby (zubożenie) oraz istnienie związku przyczynowego pomiędzy wzbogaceniem, a zubożeniem. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2010 r., sygn.. akt. I CSK 64/10 w przypadku, gdy powód (podwykonawca) będzie występował z pozwem o zapłatę za wykonane bez umowy roboty budowlane i wywodził swoje roszczenie w oparciu o art. 405 k.c. o bezpodstawnym wzbogaceniu, winien wykazać jakie roboty budowlane, wzbogacające pozwanego inwestora, wykonał na jego rzecz i jaka jest wartość tego wzbogacenia. Zaznaczyć w tym miejscu należy, iż sąd uwzględniając powództwo zasądza na rzecz powoda wartość bezpodstawnego wzbogacenia na dzień wyrokowania. Celem ustalenia, czy doszło do bezpodstawnego wzbogacenia pozwanego inwestora i w jakim zakresie - w sytuacji opisanej na wstępie punktu II – konieczne jest ustalenie, czy inwestor zapłacił generalnemu wykonawcy również wynagrodzenie za roboty wykonane przez podwykonawcę. Jak pisze adwokat Anna Borysewicz w Gazecie Prawnej „o ile bowiem zapłata wynagrodzenia generalnemu wykonawcy nie zwalnia inwestora z odpowiedzialności wynikającej z art. 6471 § 5 k.c. (tj. solidarnej odpowiedzialności z generalnym wykonawcą), o tyle okoliczność ta miałaby niewątpliwie wpływ na ocenę, czy pozwany faktycznie może być uznany za bezpodstawnie wzbogacony kosztem powoda”4. Stwierdzić należy, iż z uzasadnienia powyższego orzeczenia wynika, że przy ustalaniu okoliczności decydujących o świadczeniu z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, podstawą nie może być wyłącznie faktura. Jak wywodzi sąd, jest ona bowiem jedynie rachunkiem wystawionym generalnemu wykonawcy przez podwykonawcę za wykonane roboty, nie jest natomiast dowodem określającym wartość bezpodstawnego wzbogacenia. Prezes Zarządu Barbara Dzieciuchowicz 4 Gazeta Prawna z dnia 5-6 stycznia 2016 r., Nr 2 Artykuł pt. „Jak się domagać wynagrodzenia za roboty budowlane, gdy nie było pisemnej umowy”, Autor Anna Borysewicz Adwokat. NIP: 676-10-70-649 REGON: 350714501 Konto: ING Bank Śląski S.A. O/Kraków 52 1050 1445 1000 0012 0000 7449 KRS: 0000026162 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego